2015年一级建造师《经济》答案详解

2015年一级建造师《经济》真题解析

一、单选题

1某项目建筑安装工程费，设备施工器具购置费合计为7000万元，建设期2年，分期投入4000万元和3000万元。建设期内预计年平均价格总水平上浮率为5%，建设期贷款利息为735万元。工程建设其他费用为400万元。基本预备费率为10%，流动资金为800万元，则该项目的静态投资为(B )万元

A.8948.5

B.8140

C.8940

D.9748.5

解析：建设投资可以分为静态投资部分和动态投资部分。静态投资部分由建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费和基本预备费构成。基本预备费=（建筑安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费）×基本预备费率=（7000+400）×10%=740；该项目的静态投资为7000+400+740=8140万元

考点：1Z103011建设工程项目总投资的组成&&1Z103014预备费的组成

2根据《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费用的，应是先将（A ）提交发包人确认。

A.拟实施的施工方案

B.索赔意向通知

C.拟申请增加的费用明细

D.工程变更的内容

解析：(二)措施项目费的调整:工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：(1)安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。(2)采用单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目按照前述已标价工程量清单项目的规定确定单价。

(3)按总价(或系数)计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以公式(1Z103083-1)或(1Z103083-2)得出的承包人报价浮动率计算。 如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

1)招标工程：承包人报价浮动率L=(1-中标价/招标控制价)×100%(1Z103083-1)

2)非招标工程：承包人报价浮动率L=(1-报价值/施工图预算)×100%(1Z103083-2)

考点：1Z103083工程变更价款的确定

1.承包人提出索赔的程序:根据合同约定，承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失，应按下列程序向发包人提出索赔：(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利。(2)承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求，并应附必要的记录和证明材料。(3)索赔事件具有连续影响的，承包人应继续提交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录。(4)在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向发包人提交最终索赔通知书，说明最终索赔要求，并应附必要的记录和证明材料。（P268） 3某施工企业生产所需甲材料，年度采购总量为200吨，每吨单价为1000元，一次订货成本为100元，每吨材料的年平均储备成本为400元，则该材料的经济采购批量为（C ）吨。

A. 6.32

B. 7.07

C.10.00

D. 100.00 解析：单位储存成本每次订货的变动成本存货年需要量经济订货量??==2/22*K DK Q =400/1002002??=10吨

考点：1Z102083 存货的财务管理

4根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,施工过程中发生的计日工，应按照（A ）计价

A.已标价工程量清单中的计日工单价

B.计日工发生时承包人提出的综合单价

C.计日工发生当月市场人工工资单价

D.计日工发生当月造价管理部门发布的人工指导价

解析：六、计日工：计日工是指在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的综合单价计价。发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行。 采用计日工计价的任何一项变更工作，在该项变更的实施过程中，承包人应按合同约定提交下列报表和有关凭证送发包人复核：(1)工作名称、内容和数量;(2)投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时;(3)投入该工作的材料名称、类别和数量;(4)投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时;(5)发包人要求提交的其他资料和凭证。 此外，《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013对计日工生效计价的原则做了以下规定：任一计日工项目持续进行时，承包人应在该项工作实施结束后的24小时内向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。发包人在收到承包人提交现场签证报告后的2天内予以确认并将其中一份返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据。发包人逾期未确认也未提出修改意见的，应视为承包人提交的现场签证报告已被发包人认可。 任一计日工项目实施结束后，承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量，并应根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算，提出应付价款;已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由发承包双方按工程变更的相关规定商定计日工单价计算。 每个支付期末，承包人应按照规范中进度款的相关条款规定向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工金额，调整合同价款，列入进度款支付。

考点：1Z103082合同价款调整

5可据以计算累计盈余资金，分析技术方案财务生存能力的现金流量表是（A ）

A.财务计划现金流量表

B.投资各方现金流量表

C.资本金现金流量表

D.投资现金流量表

解析：技术方案现金流量表由现金流入、现金流出和净现金流量构成，其具体内容随技术方案经济效果评价的角度、范围和方法不同而不同，其中主要有投资现金流量表、资本金现金流量表、投资各方现金流量表和财务计划现金流量表。

一、投资现金流量表是以技术方案为一独立系统进行设置的。它以技术方案建设所需的总投资作为计算基础，反映技术方案在整个计算期(包括建设期和生产运营期)内现金的流入和流出。通过投资现金流量表可计算技术方案的财务内部收益率、财务净现值和静态投资回收期等经济效果评价指标，并可考察技术方案融资前的盈利能力，为各个方案进行比较建立共同的基础。

二、资本金现金流量表是从技术方案权益投资者整体(即项目法人)角度出发，以技术方案资本金作为计算的基础，把借款本金偿还和利息支付作为现金流出，用以计算资本金财务内部收益率，反映在一定融资方案下投资者权益投资的获利能力，用以比选融资方案，为投资者投资决策、融资决策提供依据。

三、投资各方现金流量表是分别从技术方案各个投资者的角度出发，以投资者的出资额作为计算的基础，用以计算技术方案投资各方财务内部收益率。

四、财务计划现金流量表反映技术方案计算期各年的投资、融资及经营活动的现金流入和流出，用于计算累计盈余资金，分析技术方案的财务生存能力。

考点：1Z101041技术方案现金流量表

6某新建项目建筑面积5000㎡,按概算指标和地区材料预算单价等算出一般土建工程单位造价为1200元/㎡（其中，人，料、机费用1000元/㎡，综合费率20% ）。但新建项目的设计资料与概算指标相比，其结构中有部分变更：设计资料中外墙1砖半厚，预算单价200元/m 3,而概算指标中外墙1砖厚，预算单价180元/ m 3，并且设计资料中每100㎡建筑面积含外墙62m 3,而概算指标中含47m 3。其余条件不考虑，则调整后的一般土建工程概算单价为（D ）元/㎡。

A 1152.72

B 1203.60

C 1487.28 D

1247.28 解析：对土建工程中结构构件的变更和单价

调整过程如表所示：

结构变化修正指标＝原概算指标－概算指标中换出结构的工程量*换出结构的人、料、机费用单价＋概算指标中换入结构的工程量*换入结构的人、料、机费用单价=1000

元/㎡-47m 3×180元/m 3÷100㎡+62m 3×200元/m 3÷100㎡=1039.4元/㎡，其余工程单

位造价不考虑，因此经过调整后的概算单价为1039.4*（1+20%）=1247.28元／㎡

考点：1Z103043设计概算的编制方法

概算指标法将拟建厂房、住宅的建筑面积或体积乘以技术条件相同或基本相同的概算指标而得出人、料、机费用，然后按规定计算出企业管理费、利润、规费和税金等。

7某项目各年净现

金流量如下表，设基

准收益率为10%，则

该项目的财务净现

值和静态投资回收期分别为（D ）

A.32.02万元，3.2年

B.32.02万元，4.2年

C.29.54万元，4.2年

D.29.54万元，3.2年

解析：FNPV=-160+50*（1+10）-1+50*（1+10）-2+50*（1+10）-3+50*（1+10）-4+50*（1+10）

-5 =-160+45.45+41.32+37.57+34.15+31.04=29.54

各年净收益相等，都为50，则pt=160/50=3.2年

考点：1Z101025财务净现值分析&&1Z101024投资回收期分析

财务净现值(FNPV)是反映技术方案在计算期内盈利能力的动态评价指标。技术方案的财务净现值是指用一个预定的基准收益率(或设定的折现率)i c ，分别把整个计算期间内各年所发生的净现金流量都折现到技术方案开始实施时的现值之和。

静态投资回收期是在技术方案投资现金流量表中累计净现金流量由负

值变为零的时点。

8某常规技术方案的净现值函数曲线如图所示，则该方案的内部收益率

为（B ）

A.i 1

B.i 2

C. i 3

D.i 4

解析：对常规技术方案，财务内部收益率其实质就是使技术方案在计

算期内各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率。

考点：1Z101026财务内部收益率分析

9四个互斥性施工方案的功能系数和成本系数如下表。从价值工程角度

最优的方案是（C ）

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁 解析：V i =F i /C i =功能评价值/成本价值；价值系数

最接近1的最优；所以答案为丙，价值系数为1.

考点：1Z101072价值工程在工程建设应用中的实施步骤

功能的价值系数不外以下几种结果：

V i =1，表示功能评价值等于功能现实成本。这表明评价对象的功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当，说明评价对象的价值为最佳，一般无须改进。

V i <1，此时功能现实成本大于功能评价值。表明评价对象的现实成本偏高，而功能要求不高，一种可能是存在着过剩的功能;另一种可能是功能虽无过剩，但实现功能的条件或方法不佳，以致使实现功能的成本大于功能的实际需要。 V i >1，说明该评价对象的功能比较重要，但分配的成本较少，即功能现实成本低于功能评价值。应具体分析，可能功能与成本分配已较理想，或者有不必要的功能，或看应该提高成本。

V=O 时，因为只有分子为0，或分母为∞时，才能是V=0.根据上述对功能评价值F 的定义，分子不应为0，而分母

也不会为∞，要进一步分析。如果是不必要的功能，则取消该评价对象;但如果是最不重要的必要功能，要根据实际情况处理。

10招标人编制工程量清单时，对各专业工程现行（计量规范）中未包括的项目应作补充，则关于该补充项目及其编码的说法，正确的是（B）

A该项目编码应由对应《计量规范》的代码和三位阿拉伯数字组成

B清单编制人应将补充项目报省级或行业工程造价管理机构备案

C清单编制人在最后一个清单项目后面自行补充该项目，不需编码 D该项目按《计量规范》中相近的清单项目编码解析：6.补充项目。编制工程量清单时如果出现《计量规范》附录中未包括的项目，编制人应做补充，并报省级或行业工程造价管理机构备案。补充项目的编码由对应计量规范的代码X(即01～09)与B和三位阿拉伯数字组成，并应从XB001起顺序编制，同一招标工程的项目不得重码。工程量清单中需附有补充项目的名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工作内容。

考点：1Z103062工程量清单编制的方法

11下列机械工作时间消耗中，属于机械台班使用定额中不可避免的无负荷工作时间的是（B）。

A.汽车在运送上方时没有装满导致的延长时间

B.筑路机在工作区末端掉头的时间

C.未及时供给机械燃料而导致的停工时间

D.暴雨时压路机被迫停工时间

解析：1.在必需消耗的工作时间里，包括有效工作、不可避免的无负荷工作和不可避免的中断三项时间消耗。而在有效工作的时间消耗中又包括正常负荷下、有根据地降低负荷下的工时消耗。正常负荷下的工作时间，是指机械在与机械说明书规定的计算负荷相符的情况下进行工作的时间。有根据地降低负荷下的工作时间，是指在个别情况下由于技术上的原因，机械在低于其计算负荷下工作的时间。例如，汽车运输重量轻而体积大的货物时，不能充分利用汽车的载重吨位因而不得不降低其计算负荷。不可避免的无负荷工作时间，是指由施工过程的特点和机械结构的特点造成的机械无负荷工作时间。例如筑路机在工作区末端调头等，都属于此项工作时间的消耗。不可避免的中断工作时间，是与工艺过程的特点、机械的使用和保养、工人休息有关的中断时间。与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间，有循环的和定期的两种。循环的不可避免中断，是在机械工作的每一个循环中重复一次。如汽车装货和卸货时的停车。定期的不可避免中断，是经过一定时期重复一次。比如把灰浆泵由一个工作地点转移到另一工作地点时的工作中断。与机械有关的不可避免中断工作时间，是由于工人进行准备与结束工作或辅助工时，机械停止工作而引起的中断工作时间。它是与机械的使用与保养有关的不可避免中断时间。工人休息时间前面已经作了说明。要注意的是应尽量利用与工艺过程有关的和与机械有关的不可避免中断时间进行休息，以充分利用工作时间。

考点：1Z103034施工机械台班使用定额的编制

12根据《建设工程施工合同（承包文本）》（GF-2013-0201），承包人采购材料和工程设备的，当在合同中约定主要材料，工程设备价格变化的范围或幅度；若合同没有规定，则材料、工程设备单价变化超过（B）时，超过部分的价格应按照价格指数调整法或造价信息差额调整法计算调整材料、工程设备费。

A 10%

B 5%

C 4%

D 3%

解析：合同履行期间，因人工、材料、工程设备、机械台班价格波动影响合同价款时，应根据合同约定的方法(如价格指数调整法或造价信息差额调整法)计算调整合同价款。承包人采购材料和工程设备的，应在合同中约定主要材料、工程设备价格变化的范同或幅度;当没有约定，且材料、工程设备单价变化超过5%时，超过部分的价格应按照价格指数调整法或造价信息差额调整法计算调整材料、工程设备费。

考点：1Z103082 合同价款调整

13根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，变更工程项目单价应由（A）提出。

A 承包人

B 管理人

C 发包人 D设计人

解析：《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013规定，因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化，应按照下列规定调整：(1)已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价;但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过15%。此时，调整的原则为：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低;当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。

(2)已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。(3)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

考点：1Z103083工程变更价款的确定

14设计概算审查时，对图纸不全的复杂建筑安装工程投资，通过向同类工程的建设,施工企业征求意见判断其合理性。这种审查方法属于（C）。

A对比分析法 B 专家意见法C 查询核实法 D 联合会审法

解析：三、设计概算审查的方法：1.对比分析法：对比分析法主要是指通过建设规模、标准与立项批文对比，工程数量与设计图纸对比，综合范围、内容与编制方法、规定对比，各项取费与规定标准对比，材料、人工单价与统一信息对比，技术经济指标与同类工程对比等等。通过以上对比分析，容易发现设计概算存在的主要问题和偏差。 2.查询核实法：查询核实法是对一些关键设备和设施、重要装置、引进工程图纸不全、难以核算的较大投资进行多方查询核对，逐项落实的方法。主要设备的市场价向设备供应部门或招标公司查询核实;重要生产装置、设施向同类企业(工程)查询了解;进口设备价格及有关费税向进出口公司调查落实，复杂的建安工程向同类工程的建设、承包、施工单位征求意见;深度不够或不清楚的问题直接向原概算编制人员、设计者询问。 3.联合会审法：联合会审前，可先采取多种形式分头审查，包括：设计单位自审，主管、建设、承包单位初审，工程造价咨询公司评审，邀请同行专家预审，审批部门复审等，经层层审查把关后，由有关单位和专家进行联合会审。在会审大会上，由设计单位介绍概算编制情况及有关问题，各有关单位、专家汇报初审及预审意见。然后进行认真分析、讨论，结合对各专业技术方案的审查意见所产生的投资增减，逐一核实原概算出现的问题。经过充分协商，认真听取设计单位意见后，实事求是地处理、调整。考点：1Z103044 设计概算的审查内容

15某企业进行设备租赁和购买方案比选，甲方案为租赁设备，租赁费每年50万，租期5年；乙方案为购买设备，购置费200万元，全部来源银行借款，借款单利计息，年利率10%，借款期限5年，设备可使用年限5年，预计净残值为0，

企业所得税率25%，其他条件不考虑，关于方案比选的说法，正确的是（C ）。

A 考虑税收影响时，甲方案优于乙方案

B 考虑税收影响时,甲、乙方案税后成本相同

C 考虑税收影响时，乙方案优于甲方案

D 设备方案比选不应考虑税收影响

解析：（壹）对于甲：设备租赁：租赁费×所得税率-租赁费=50×5×25%-50×5=-187.5

对于乙：设备购置：（折旧+贷款利息）×所得税率-设备购置费-贷款利息 =(200-0+20) ×25%-200-20=-165

考点：1Z101062 设备租赁与购买方案的比选分析

设备租赁与购置的经济比选也是互斥方案选优问题，一般寿命相同时可以采用净现值(或费用现值)法，设备寿命不同时可以采用净年值(或年成本)法。无论用净现值法，还是净年值法，均以收益效果较大(或成本较少)的方案为宜。因此在充分考虑各种方式的税收优惠影响下，应该选择税后收益更大或税后成本更小的方案。

任一期净现金流量可表示为：数大者优。

租赁：净现金流量=（营业收入-经营成本-与营业相关的税金）*（1-所得税率）-租赁费用+所得税*租赁费用

购买：净现金流量=（营业收入-经营成本-与营业相关的税金）*（1-所得税率）-设备购置费-贷款利息+所得税率*（折旧+贷款利息）

16某项目设计年生产能力为50万件，年固定成本为300万元，单位产品可变成本为80元，单位产品营业税金及附加为5元，则以单位产品价格表示的盈亏平衡点是（A ）元。

A.91.00

B.86.00

C.95.00

D.85.00

解析：设计生产能力等同于销售量。

考点：1Z101032 盈亏平衡分析

17关于敏感度系数S AF 的说法，正确的是（B ）。

A ．S AF 越大，表示评价指标A 对于不确定因素F 越敏感

B ．S AF ＞0表示评价指标A 与不确定因素F 同方向变化

C ．S AF 表示不确定因素F 的变化额与评价指标A 的变化额之间的比例

D ．S AF 可以直接显示不确定因素F 变化后评价指标A 的值 解析：敏感度系数表示技术方案经济效果评价指标对不确定因素的敏感程度。

F F A A S AF //??=：S AF 敏感度系数，ΔF/F 不确定性因素F 的变化率（%），ΔA/A 不确定性因素F 发生ΔF 变化时，评价指标A 的相应变化率（%）。

计算敏感度系数判别敏感因素的方法是一种相对测定法，即根据不同因素相对变化对技术方案经济效果评价指标影响的大小，可以得到各个因素的敏感性程度排序。 S AF >0，表示评价指标与不确定因素同方向变化；S AF <0，表示评价指标与不确定因素反方向变化。 ｜S AF ｜越大，表明评价指标A 对于不确定因素F 越敏感；反之，则不敏感。 敏感度系数提供了各不确定因素变动率与评价指标变动率之间的比例，但不能直接显示变化后评价指标的值。

考点：1Z101033敏感性分析

18对于设计方案比较特殊，无同类工程可比，且审查精度要求高的施工图预算，适宜采用的审查方法是（A ）

A ．全面审查法

B ．标准预测审查法

C ．对比审查法

D ．重点审查法

解析：三、施工图预算审查的方法。施工图预算的审查可采用全面审查法、标准预算审查法、分组计算审查法、对比审查法、筛选审查法、重点审查法、分解对比审查法等。

1.全面审查法：全面审查法又称逐项审查法，即按定额顺序或施工顺序，对各项工程细目逐项全面详细审查的一种方法。其优点是全面、细致，审查质量高、效果好。缺点是工作量大，时间较长。这种方法适合于一些工程量较小、工艺比较简单的工程。

2.标准预算审查法：标准预算审查法就是对利用标准图纸或通用图纸施工的工程，先集中力量编制标准预算，以此为准来审查工程预算的一种方法。按标准设计图纸施工的工程，一般上部结构和做法相同，只是根据现场施工条件或地质情况不同，仅对基础部分做局部改变。凡这样的工程，以标准预算为准，对局部修改部分单独审查即可，不需逐一详细审查。该方法的优点是时间短、效果好、易定案。其缺点是适用范围小，仅适用于采用标准图纸的工程。

3.分组计算审查法：分组计算审查法就是把预算中有关项目按类别划分若干组，利用同组中的一组数据审查分项工程量的一种方法。这种方法首先将若干分部分项工程按相邻且有一定内在联系的项目进行编组，利用同组分项工程间具有相同或相近计算基数的关系，审查一个分项工程数据，由此判断同组中其他几个分项工程的准确程度。如一般的建筑工程中将底层建筑面积可编为一组。先计算底层建筑面积或楼(地)面面积，从而得知楼面找平层、天棚抹灰的工程量等，依次类推。该方法特点是审查速度快、工作量小。

4.对比审查法：对比审查法是当工程条件相同时，用已完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算对比审查拟建工程的同类工程预算的一种方法。采用该方法一般须符合下列条件。(1)拟建工程与已完或在建工程预算采用同一施工图，但基础部分和现场施工条件不同，则相同部分可采用对比审查法。 (2)工程设计相同，但建筑面积不同，两工程的建筑面积之比与两工程各分部分项工程量之比大体一致。此时可按分项工程量的比例，审查拟建工程各分部分项工程的工程量，或用两工程每平方米建筑面积造价、每平方米建筑面积的各分部分项工程量对比进行审查。 (3)两工程面积相同，但设计图纸不完全相同，则相同的部分，如厂房中的柱子、屋架、屋面、砖墙等，可进行工程量的对照审查。对不能对比的分部分项工程可按图纸计算。

5.筛选审查法：“筛选”是能较快发现问题的一种方法。建筑工程虽面积和高度不同，但其各分部分项工程的单位建筑面积指标变化却不大。将这样的分部分项工程加以汇集、优选，找出其单位建筑面积工程量、单价、用工的基本数值，归纳为工程量、价格、用工三个单方基本指标，并注明基本指标的适用范围。这些基本指标用来筛选各分部分项工程，对不符合条件的应进行详细审查，若审查对象的预算标准与基本指标的标准不符，就应对其进行调整。 “筛选法”的优点是简单易懂，便于掌握，审查速度快，便于发现问题。但问题出现的原因尚需继续审查。该方法适用于审查住宅工程或不具备全面审查条件的工程。

6.重点审查法：重点审查法就是抓住施工图预算中的重点进行审核的方法。审查的重点一般是工程量大或者造价较高的各种工程、补充定额、计取的各项费用(计费基础、取费标准)等。重点审查法的优点是突出重点，审查时间短、效果好。

考点：1Z103055 施工图预算的审查内容

19某企业第1年年初和第1年年末分别向银行借款30万元，年利率均为10%，复利计息，第3~5年年末等额本息偿还全部借款，则每年年末应偿还金额为（C ）。

A ．20.94

B ．23.03

C ．27.87

D ．31.57

解析：此题为变形的已知现值求年金的题目；

(1)求现值，即第三年初的值，将第一年初和第一年末的30万折算到第三年初的值，P=30×（1+10%）2+30×（1+10%）；

(2)求年金A ，1)1()

1(-++=n n i i i P A 其中n=3；带入公式得A=27.87

考点：1Z101012 资金等值计算及应用

20某施工机械预算价格为200万元，预计可使用10年，每年平均工作250个台班，预计净残值40万元。按工作量法计算折旧，则该机械台班折旧费为（D )万元。

A 0.8

B 0.64

C 0.08

D 0.064

解析：工作量法折旧的基本计算公式:单位工作量折旧额=应计折旧额/预计总工作量=（200-40）/（250×10）=0.064 考点：1Z102022 工程成本的确认和计算方法

21杜邦财务分析体系揭示的是（B ）对净资产收益率的影响。

A.总资产净利率及资产总额

B.企业获利能力及权益乘数

C.资本积累率及销售收入

D.营业增长率及资本积累 解析：在财务指标综合分析方法中，

比较典型的是杜邦财务分析体系，简

称杜邦分析，是利用各主要财务比率

指标之间的内在联系对企业财务状

况和经营成果进行综合系统评价的

方法。该体系是以净资产收益率为核

心指标，以总资产净利率和权益乘数

为两个方面，重点揭示企业获利能力

及权益乘数对净资产收益率的影响，

以及各相关指标之间的相互作用关

系。因其最初由美国杜邦公司成功应

用，所以得名。

考点：1Z102062 基本财务比率的计

算和分析

22实物量法编制施工图预算所用的材料单价应采用（C ）。

A.网上咨询厂家的报价

B.编制预算定额时采用的单价

C.当时当地的实际价格

D.预算定额中采用的单价加上运杂费 解析：用实物量法编制施工图预算，主要是先用计算出的各分项工程的实物工程量，分别套取预算定额中工、料、机消耗指标，并按类相加，求出单位工程所需的各种人工、材料、施工机械台班的总消耗量，然后分别乘以当时当地各种人工、材料、机械台班的单价，求得人工费、材料费和施工机械使用费，再汇总求和。对于企业管理费、利润等费用的计算则根据当时当地建筑市场供求情况予以具体确定。

实物量法编制施工图预算所用人工、材料和机械台班的单价都是当时当地的实际价格，编制出的预算可较准确地反映实际水平，误差较小，适用于市场经济条件波动较大的情况。

考点：1Z103054 施工图预算的编制方法

23《企业会计准则第15号--建造合同》中推行的确认合同收入和结转成本费用的方法是（A ）。

A.完工百分比法

B.竣工结算法

C.分段结算法

D.按月结算法

解析：根据《企业会计准则——建造合同》，推行“完工百分比法”确认工程收入和结转成本费用。 建造合同准则规定了企业确定合同完工进度可用三种方法：累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例;已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例;已完合同工作量的测量。

考点：1Z102023 工程成本的核算

24根据现行《企业会计准则》，关于会计核算基础的说法，正确的是（D ）。

A.企业已经实现的收入，计入款项实际收到日的当期利润表

B.企业应当承担的费用,计入款项实际支出日的当期利润表

C.企业应当以收付实现制和持续经营为前提进行会计核算

D.企业应当以权责发生制为基础进行会计地确定、计量和报告

解析：C 正确说法：企业会计确认、计量和报告应当以持续经营为前提。

我国《企业会计准则》规定，企业应当以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。权责发生制是以会计分期假设和持续经营为前提的会计基础。权责发生制基础要求，凡是当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用，无论款项（货币）是否收付，都应作为当期的收入和费用，计入利润表;凡是不属于当期的收入和费用，即使款项已在当期收付，也不应作为当期的收入和费用。

考点：1Z102013 会计核算的基本前提

25建设单位针对某项目建设投资向银行借款，贷款期限5年，项目建设期2年,建成后即投入运行，借款合同约定在借款期限5年内每年年末等额偿还本息，则该建设单位在第3至5年所偿还的建设投资借款利息应计入各年的（D ）。

A.经营成本

B.管理费用

C.建设期利息

D.财务费用

解析：财务费用是指企业为施工生产筹集资金或提供预付款担保、履约担保、职工工资支付担保等所发生的费用，包括应当作为期间费用的利息支出(减利息收入)、汇兑损失(减汇兑收益)、相关的手续费以及企业发生的现金折扣或收到的现金折扣等内容。

1.利息支出：主要包括企业短期借款利息、长期借款利息、应付票据利息、票据贴现利息、应付债券利息、长期应引进国外设备款利息等利息支出。

2.汇兑损失：汇兑损失指的是企业向银行结售或购入外汇而产生的银行买入、卖出价与记账所采用的汇率之间的差额，以及月(季、年)度终了，各种外币账户的外向期末余额，按照期末规定汇率折合

的记账人民币金额与原账面人民币金额之间的差额等。 3.相关手续费：相关手续费指企业发行债券所需支付的手续

费、银行手续费、调剂外汇手续费等，但不包括发行股票所支付的手续费等。 4.其他财务费用：其他财务费用包括

融资租入固定资产发生的融资租赁费用等。

考点：1Z102024 期间费用的核算

26某工程项目预付款120万元，合同约定：每月进度款按结算价的80%支付；每月支付安全文明施工费20万元；预

付款从开工的第4个月起分3个月等额扣回，开工前6个月结算Array如下表，则第5个月应支付的款项为（C）万元。

A.136

B.160

C.156

D.152

解析：考查进度款计算，五月份的进度款=220×80%+20

考点：1Z103085 合同价款期中支付

27关于国标工程投标报价的说法，错误的是（D）

A.施工企业现场管理费应作为待摊费用分摊在各项综合单价中

B.现场试验设施费作为开办费应依赖招标文件决定是否单列

C.暂定金额由业言工程师决定是否全部或部分使用

D.人工费工日基价应按在工程所在国招募工人的平均日工资单价计算

解析：A通常将Array国际工程投标

报价分为以下

各项费用，如表

1Z103092所示。

其中现场管理

费、临时工程设

施费、保险费、

税金等是在工

程量清单中没

有单独列项的

费用项目，需将

其作为待摊费

用分摊到工程

量清单的各个

报价分项中去。

待摊费用项目

不在工程量清

单上出现，而是

作为报价项目

的价格组成因

素隐含在每项

综合单价之内。

B有些招标项目

的报价单中单

列有开办费(或

称初期费用)一

项，指正式工程

开始之前，的各

项现场准备工

作所需的费用。

如果招标文件

没有规定单列，

则所有开办费

都应与其他待

摊费用一起摊

入到工程量表

的各计价分项

价格中。它们究

竟是单列还是

摊入工程量其

他分项价格中，

应根据招标文

件的规定计算。C暂定金额是业主在招标文件中明确规定了数额的一笔资金，标明用于工程施工，或供应货物与材料，

或提供服务，或以应付意外情况，亦称待定金额或备用金。每个承包商在投标报价时均应将此暂定金额数计入工程总

报价，但承包商无权做主使用此金额，这些项目的费用将按照业主工程师的指示与决定，全部或部分使用。D工日基

价是指国内派出的工人和在工程所在国招募的工人，每个工作日的平均工资。一般来说，在分别计算这两类工人的工

资单价后，再考虑功效和其他一些有关因素以及人数，加权平均即可算出工日工资基价。

考点：1Z103092 国际工程投标报价的组成

28关于国产设备运杂费估算的说法，正确的是（A）。

A 国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库所发生的运费

B 国产设备运至工地后发生的装卸费不应包括在运杂费中

C 运杂费在计取时不区分沿海和内陆，统一按运输距离估算

D 工程承包公司采购设备的相关费用不应计入运杂费

解析：设备运杂费通常由下列各项构成：(1)国产标准设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库(或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地点)止所发生的运费和装卸费。进口设备则由我国到岸港口、边境车站起至工地仓库(或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地点)止所发生的运费和装卸费。(2)在设备出厂价格中没有包含的设备包装和包装材料器具费;在设备出厂价或进口设备价格中如已包括了此项费用，则不应重复计算。(3)供销部门的手续费，按有关部门规定的统一费率计算。(4)建设单位(或工程承包公司)的采购与仓库保管费。它是指采购、验收、保管和收发设备所发生的各种费用，包括设备采购、保管和管理人员工资、工资附加费、办公费、差旅交通费、设备供应部门办公和仓库所占固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验费等。这些费用可按主管部门规定的采购保管费率计算。

考点：1Z103012设备及工器具购置费的组成

29施工现场设立的安全警示标志、现场围挡等所需的费用应计入（C）费用

A.分部分项工程 B．规费项目C．措施项目D．其他项目

解析：建筑安装工程费按照工程造价形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金组成，分部分项工程费、措施项目费、其他项目费包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润

措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。内容包括：1.安全文明施工费,2.夜间施工增加费,3.二次搬运费,4.冬雨期施工增加费,5.已完工程及设备保护费,6.工程定位复测费,7.特殊地区施工增加费,8.大型机械设备进出场及安拆费,9.脚手架工程费。

1.安全文明施工费：(1)环境保护费，(2)文明施工费，(3)安全施工费，(4)临时设施费：是指施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用，包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或摊销费等。

其他项目费：1.暂列金额，2.计日工，3.总承包服务费。

考点：1Z103022 按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成

30根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），签约合同中的暂估材料在确定单价以后，其相应项目综合单价的处理方式是（D）

A.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费，不调整利润

B.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费和利润

C.综合单价不做调整

D.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，不再调整企业管理费和利润

解析：暂估材料或工程设备的单价确定后，在综合单价中只应取代原暂估单价，不应再在综合单价中涉及企业管理费或利润等其他费的变动。

考点：1Z103082 合同价款调整

31下列筹资方式中，属于商业信用筹资方式的是（D）。

A.短期借款

B.缴货租赁

C.预付贷款

D.预收账款

解析：商业信用是指在商品交易中由于延期付款或预收货款所形成的企业间的借贷关系。它运用广泛，在短期负债筹资中占有相当大的比重。商业信用的具体形式有应付账款、应付票据、预收账款等。

考点：1Z102072短期筹资的特点和方式

32某施工企业2014年度利润总额8000万元，企业当年发生公益性捐款支出1000万元。公益性捐款支出准予扣除的最大金额是（C）万元。

A 1000

B 250

C 960

D 125

解析：2.企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。在计算应纳税所得额时，下列支出不得扣除：(1)向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项;(2)企业所得税税款;(3)税收滞纳金;(4)罚金、罚款和被没收财物的损失;(5)《企业所得税法》第九条规定以外的捐赠支出;(6)赞助支出;(7)未经核定的准备金支出;(8)与取得收入无关的其他支出。

考点：1Z102042 所得税费用的确认

33某借款年利率为8%，半年复利计息一次，则该借款年有效利率比名义利率高（A）。

A.0.16%

B.1.25%

C.4.16%

D.0.64%

解析：i eff（年有效利率）=（1+r/m）m-1=（1+8%/2）2-1=8.16%，比名义利率高8.16%-8%=0.16%。

考点：1Z101013 名义利率与有效利率的计算

34工程成本核算包括的环节有：（1）核算与分配各项生产费用；（2）确定成本核算对象，设置成本核算科目，开设成本明细账；（3）计算年度合同费用（4）计算期末工程成本；（5）编制单位工程竣工成本决算。则正确的核算程序是（B）。

A ①②③④⑤

B ②①④③⑤

C ①②④③⑤

D ②③①④⑤

解析：工程成本核算的程序：（一）确定成本核算对象，设置成本核算科目，开设成本明细账（二）核算与分配各项生产费用（三）计算期末工程成本（施工生产费用）（四）计算年度合同费用（五）计算竣工单位工程的实际成本和预算成本，编制单位工程竣工成本决算

考点：1Z102023 工程成本的核算

35采用定额单价法编制施工程预算时，如果分项工程的某一样主要材料品种与定额单价中规定的材料品种不完全一致，该分部工程单价的确定方法是（A）

A按实际使用材料价格换算定额单价B直接套用同类材料的定额单价

C调整工程量而不换算定额单价D编制补充定额单价

解析：计算人、料、机费用时需注意以下几项内容：(1)分项工程的名称、规格、计量单位与定额单价或单位估价表中所列内容完全一致时，可以直接套用定额单价;(2)分项工程的主要材料品种与定额单价或单位估价表中规定材料不一致时，不可以直接套用定额单价;需要按实际使用材料价格换算定额单价;(3)分项工程施工工艺条件与定额单价或单位估价表不一致而造成人工、机械的数量增减时，一般调量不换价;(4)分项工程不能直接套用定额、不能换算和调整时，应编制补充单位估价表。

考点：1Z103054 施工图预算的编制方法

36某企业通过长期借款和长期债券两种方式筹资，其中长期借款3000万，长期债券2000万，期限均为3年，每年结息一次，到期一次还本。利率为6%，手续费率2%；长期债券年利率为6.5%，手续费率1.5%，企业所得税率为25%，关于该企业资金成本的说法，错误的是（D）

A.长期债券的资金成本率为4.95%

B.长期借款的资金成本4.59%

C.俩种筹资成本均属于债务资金成本

D.企业筹资的综合资金成本4.77%

解析：资金成本是指企业为筹措和使用资本而付出的代价，是资金使用者向资金所有者和中介机构支付的占用费和筹集费用。资金成本包括资金占用费和筹资费用两个部分。资金占用费是指企业占用资金支付的费用，如银行借款利息和债券利息等。筹资费用是指在资金筹集过程中支付的各项费用，如银行的借款手续费，发行债券支付的印刷费、代理发行费、律师费、公证费、广告费等，它通常是在筹措资金时一次性支付，在使用资金的过程中不再发生。因此，筹资费用可看作资金成本的固定费用，一般视为筹资数额的一项扣除。资金占用费和筹集资金的数额、资金占用时间的长短有直接联系，可看作是资金成本的变动费用。企业在不同条件下筹集资金的成本并不相同，为了便于分析、比较，资金成本通常以相对数资金成本率表示。企业筹集使用资金所负担的费用同筹集资金净额的比，叫做资金成本率(通常也叫资金成本)。资金成本和筹资总额、筹资费用和资金占用费之间的关系式为：

资金成本率=资金占用费/筹资净额，其中，筹资净额=筹资总额-筹资费=筹资总额×(1-筹资费率) 。

长期借款的资金成本率=3000×6%×（1-25%）/[3000×（1-2%）]=4.59%；长期债券的资金成本率=2000×6.5%×（1-25%）/[2000×（1-1.5%）]=4.95%；长期借款占比60%，长期债券占比为40%，综合资金成本=4.95%×40%+4.59%×60%=4.37%考点：1Z102071 资金成本的作用及其计算

37某企业流动比率为3.2，速动比率为1.5，该行业平均的流动比率和速动比率分别为3和2，关于该企业流动资产和偿债能力的说法，正确的是（B）

A该企业的偿债能力较强B该企业流动资产中存货比例过大

C该企业的应收票据、应收账款比例较大D该企业流动资产中货币资金比例较大

解析：一、偿债能力比率。偿债能力主要反映企业偿还到期债务的能力。债务一般按到期时间分为短期债务和长期债务，偿债能力也由此分为短期偿债能力和长期长期偿债能力。

1.资产负债率。资产负债率是企业总负债与总资产之比，它既能反映企业利用债权人提供资金进行经营活动的能力，也能反映企业经营风险的程度，是综合反映企业偿债能力的重要指标。其计算公式为：

资产负债率=总负债/总资产×100% (1Z102062-1)

从企业债权人角度看，资产负债率越低，说明企业偿债能力越强，债权人的权益就越有保障。从企业所有者和经营者角度看，通常希望该指标高些，有利于利用财务杠杆增加所有者获利能力。但资产负债率过高，企业财务风险也增大。因此，一般地说，该指标为50%比较合适，有利于风险与收益的平衡。

2.流动比率。流动比率是企业流动资产与流动负债的比率，主要反映企业的偿债能力。其计算公式为：

流动比率=流动资产/流动负债 (1Z102062-2)

通常认为生产性行业合理的最低流动比率为2。这只是一个参考值，并不是要求企业的财务指标必须维持在这个水平。如果流动比率过高，则要检查其原因，是否是资产结构不合理造成的，或者是募集的长期资金没有尽快投入使用，或者是其他原因。如果流动比率过低，企业近期可能会有财务方面的困难。偿债困难会使企业的风险加大。

3.速动比率。速动比率是指企业的速动资产与流动负债之间的比率关系，反映企业的短期偿债能力。其中，速动资产是指能够迅速变现为货币资金的各类流动资产，通常有两种计算方法：一种方法是将流动资产中扣除存货后的资产统称为速动资产：即速动资产=流动资产-存货;另一种方法是将变现能力较强的货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款和其他应收款等加总作为速动资产：速动资产=货币资金+交易性金融资产+应收票据+应收账款+其他应收款。在企业不存在其他流动资产项目时，这两种方法的计算结果应一致。否则，用第二种方法要比第一种方法准确，但比第一种方法复杂。其计算公式为：

速动比率=速动资产/流动负债(1Z102062-3)

由于速动资产的变现能力较强，因此，经验认为，速动比率为1就说明企业有偿债能力，低于1则说明企业偿债能力不强，该指标越低，企业的偿债能力越差。在企业的流动资产中，存货的流动性最小。在发生清偿事件时，存货蒙受的损失将大于其他流动资产。因此一个企业不依靠出售库存资产来清偿债务的能力是非常重要的。

考点：1Z102062基本财务比率的计算和分析

38根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013),建设工程投标报价中，不得作为竞争性费用的是（D）

A.总承包服务费

B.夜间施工增加费

C.分部分项工程费

D.规费

解析：规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门规定的标准计算，不得作为竞争性费用。

考点：1Z103072 招标控制价的编制方法

39根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)，编制工程量清单时，计日工表中的人工应按（A）列项

A.工种

B.职称

C.职务

D.技术等级

解析：3.计日工。计日工是为了解决现场发生的零星工作的计价而设立的。计日工以完成零星工作所消耗的人工工时、材料数量、机械台班进行计量，并按照计日工表中填报的适用项目的单价进行计价支付。计日工适用的所谓零星工作一般是指合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有相应项目的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。编制工程量清单时，计日工表中的人工应按工种，材料和机械应按规格、型号详细列项。其中人工、材料、机械数量，应由招标人根据工程的复杂程度，工程设计质量的优劣及设计深度等因素，按照经验来估算一个比较贴近实际的数量，并作为暂定量写到计日工表中，纳入有效投标竞争，以期获得合理的计日工单价。

考点：1Z103062 工程量清单编制的方法

40利润表中反映的利润不包括（C）。

A.营业利润的各项要素

B.利润（或亏损）总额的各项要素

C.净利润分配的各项要素

D.主营业务利润的各项要素

解析：利润表是反映企业在一定会计期间的经营成果的财务报表。通常，利润表主要反映以下几方面的内容：1.构成主营业务利润的各项要素。从主营业务收入出发，减去为取得主营业务收入而发生的相关费用、税金后得出主营业务利润。2.构成营业利润的各项要素。营业利润在主营业务利润的基础上，加其他业务利润，减营业费用、管理费用、财务费用后得出。3.构成利润总额(或亏损总额)的各项要素。利润总额(或亏损总额)在营业利润的基础上加(减)投资收益(损失)、补贴收入、营业外收支后得出。4.构成净利润(或净亏损)的各项要素。净利润(或净亏损)在利润总额(或

亏损总额)的基础上，减去本期计入损益的所得税费用后得出。

考点：1Z102053 利润表的内容和作用

41为预测和分析建设项目存在的职业危险、危害因素种类及危害程度，并提出合理应对措施而产生的费用属于（D ）。

A.安全文明施工费

B.建设单位管理费

C.生产准备费

D.劳动安全卫生评价费

解析：劳动安全卫生评价费是指按照劳动部《建设工程项目(工程)劳动安全卫生监察规定》和《建设工程项目(工程)劳动安全卫生预评价管理办法》的规定，为预测和分析建设工程项目存在的职业危险、危害因素的种类和危险危害程度，并提出先进、科学、合理可行的劳动安全卫生技术和管理对策所需的费用。包括编制建设工程项目劳动安全卫生预评价大纲和劳动安全卫生预评价报告书以及为编制上述文件所进行的工程分析和环境现状调查等所需费用。 劳动安全卫生评价费依据劳动安全卫生预评价委托合同计列，或按照建设工程项目所在省(市、自治区)劳动行政部门规定的标准计算。其属于与项目建设有关的其他费用。

考点：1Z103013 工程建设其他费的组成

42某生产性企业若对原工艺方案进行改造需要投资100万元，改造后年运行成本50万元；若采用全新工艺方案需要投资200万元，年运行成本40万元。设基准投资收益率12%。则俩方案相比的增量投资收益率为（B ）

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

解析：一、增量投资收益率法。在评价方案时，常常会有新技术方案的一次性投资额较大，年经营成本(或生产成本)较低;而对比“旧”方案的一次性投资额虽较低，但其年经营成本(或生产成本)较高的情况。这样，投资大的新方案与投资小的旧方案就形成了增量的投资，但投资大的新方案比投资小的旧方案在经营成本(或生产成本)上又带来了节约。此时就可通过计算增量投资收益率，以此判断对比方案相对经济效果，据此选择方案。 所谓增量投资收益率就是增量投资所带来的经营成本(或生产成本)上的节约与增量投资之比。 现设I 1、I 2分别为旧、新方案的投资额，C 1、C 2为旧、新方案的经营成本(或生产成本)。

如I 2>I 1,C 2＜C 1，则增量投资收益率R (2-1)= （C 1-C 2）/（I 2-I 1）×100% (1Z101083-1)

当R (2-1)大于或等于基准投资收益率时，表明新方案是可行的;当R (2-1)小于基准投资收益率时，表明新方案是不可行的。 增量投资收益率：R=小大小

大I I C --C ×100%=（50-40）/(200-100)=10%<12%;新方案是不可行

考点：1Z101083 新技术、新工艺和新材料应用方案的经济分析

43根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）编制分部分项清单时，编制人员须确定项目名称、计量单位、工程数量和（B ）。

A.填表须知

B.项目特征

C.项目总说明

D.项目工程内容

解析：分部分项工程项目工程量清单应按建设工程工程量计量规范的规定，确定项目编码、项目名称、项目特征、计量单位，并按不同专业工程量计量规范给出的工程量计算规则，进行工程量的计算。

考点：1Z103062 工程量清单编制的方法

44某单位建筑工程初步设计深度不够，不能准确的计算工程量，但工程采用的技术比较成熟而又类似指标可以利用时，编制该工程设计概算宜采用的方法是（D ）

A 扩大单价法

B 类似工程换算法

C 生产能力指数法

D 概算指标法

解析：设计概算包括单位工程概算、单项工程综合概算和建设工程项目总概算三级。首先编制单位工程概算，然后逐级汇总编制综合概算和总概算。 单位工程概算分建筑工程概算和设备及安装工程概算两大类。建筑工程概算的编制方法有概算定额法、概算指标法、类似工程预算法;设备及安装工程概算的编制方法有预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法和综合吨位指标法等。

1. 概算定额法。概算定额法又叫扩大单价法或扩大结构定额法。它与利用预算定额编制单位建筑工程施工图预算的方法基本相同。其不同之处在于编制概算所采用的依据是概算定额，所采用的工程量计算规则是概算工程量计算规则。该方法要求初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时方可采用。

2.概算指标法。当初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程设计采用的技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时，可以采用概算指标法编制工程概算。概算指标法将拟建厂房、住宅的建筑面积或体积乘以技术条件相同或基本相同的概算指标而得出人、料、机费用，然后按规定计算出企业管理费、利润、规费和税金等。概算指标法计算精度较低，但由于其编制速度快，因此对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目投资概算有一定实用价值。

3.类似工程预算法。类似工程预算法是利用技术条件与设计对象相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法。该方法适用于拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似且没有可用的概算指标的情况，但必须对建筑结构差异和价差进行调整。

考点：1Z103043 设计概算的编制方法 45.企业现金管理有四个方案供选择，最佳现金持有量方案为（C ）方案。 A 甲 B 乙 C 丙 D 丁

解析：三、最佳现金持有量。现金的管理除了做好日常收支，加速现金流转速度外，还需控制好现金持有规模，即确定适当的现金持有量。常用的确定现金持有量的方法有成本分析模式、存货模式和随机模式三种。下面

重点介绍成本分析模式。 成本分析模式是通过分析持有现金的成本，寻找持有成本最低的现金持有量。企业持有的现金，将会有三种成本：(1)机会成本。现金作为企业的一项资金占用，是有代价的，这种代价就是它的机会成本;(2)管理成本。管理成本是一种固定成本，与现金持有量之间无明显的比例关系;(3)短缺成本。现金的短缺成本，是因缺乏必要的现金;不能应付业务开支所需，而使企业蒙受损失或为此付出的代价。现金的短缺成本随现金持有量的增加而下降，随现金持有量的减少而上升。上述三项成本之和最小的现金持有量，就是最佳现金持有量。

考点：1Z102081 现金和有价证券的财务管理

46.对建设规模较小，技术难度较低、施工工期较短，施工图设计已经审查批准的工程，从有利于业主方控制投资的角

度，适宜采用的合同类型是（B）

A.固定单价合同B固定总价合同 C．成本家酬金合同 D 可调单价合同

解析：建设工程施工合同根据合同计价方式的不同，一般可以分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同三种类型。根据价款是否可以调整，总价合同可以分为固定总价合同和可调总价合同两种不同形式;单价合同也可以分为固定单价合同和可调单价合同。具体工程项目选择何种合同计价形式，主要依据设计图纸深度、工期长短、工程规模和复杂程度进行确定。《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013中规定：实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同;建设规模较小，技术难度较低，工期较短，且施工图设计已审查批准的建设工程可以采用总价合同;紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程可以采用成本加酬金合同。总价合同是指总价包干或总价不变的合同，适用于规模不大、技术难度低、工期短、施工图纸已审查批准的工程项目。

考点：1Z103074 合同价款的约定

47.施工企业编制砌砖墙人工定额，该企业有近5年同类工程的施工工时消耗资料，制定人工定额适合选用的方法是（C）。A技术测定法 B比较类推法C统计分析法D经验估计法

解析：三、人工定额的制定方法。人工定额是根据国家的经济政策、劳动制度和有关技术文件及资料制定的。制定人工定额，常用的方法有四种。1.技术测定法：技术测定法是根据生产技术和施工组织条件，对施工过程中各工序采用测时法、写实记录法、工作日写实法，测出各工序的工时消耗等资料，再对所获得的资料进行科学的分析，制定出人工定额的方法。2.统计分析法：统计分析法是把过去施工生产中的同类工程或同类产品的工时消耗的统计资料，与当前生产技术和施工组织条件的变化因素结合起来，进行统计分析的方法。这种方法简单易行，适用于施工条件正常、产品稳定、工序重复量大和统计工作制度健全的施工过程。但是，过去的记录只是实耗工时，不反映生产组织和技术的状况。所以，在这样条件下求出的定额水平，只是已达到的劳动生产率水平，而不是平均水平。实际工作中，必须分析研究各种变化因素，使定额能真实地反映施工生产平均水平。3.比较类推法：对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，常用比较类推法。采用此法制定定额是以同类型工序和同类型产品的实耗工时为标准，类推出相似项目定额水平的方法。此法必须掌握类似的程度和各种影响因素的异同程度。4.经验估计法：根据定额专业人员、经验丰富的工人和施工技术人员的实际工作经验，参考有关定额资料，对施工管理组织和现场技术条件进行调查、讨论和分析制定定额的方法，叫做经验估计法。经验估计法通常作为一次性定额使用。

考点：1Z103032 人工定额的编制

48.某项目建设投资3000万元，全部流动资金450万元，项目投产期年息税前利润总额500万，运营期正常年份的年平均息税前利润总额800万元，则该项目的总投资收益率为（C）

A 18.84%

B 26.67%

C 23.19%

D 25.52%

解析：三、应用式。根据分析的目的不同，投资收益率又具体分为：总投资收益率(ROI)、资本金净利润率(ROE)。(一)总投资收益率(ROI)。总投资收益率(ROI)表示总投资的盈利水平，按下式计算：

ROI=EBIT/TI×100% (1Z101023-2)

式中 EBIT――技术方案正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润;

TI――技术方案总投资(包括建设投资、建设期贷款利息和全部流动资金)。

总投资收益率高于同行业的收益率参考值，表明用总投资收益率表示的技术方案盈利能力满足要求。

(二)资本金净利润率(ROE)。技术方案资本金净利润率(ROE)表示技术方案资本金的盈利水平，按下式计算：

ROE=NP/EC×100% (1Z101023-3)

式中 NP――技术方案正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润，净利润=利润总额-所得税;

EC――技术方案资本金。

技术方案资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值，表明用资本金净利润率表示的技术方案盈利能力满足要求。总投资收益率(ROI)是用来衡量整个技术方案的获利能力，要求技术方案的总投资收益率(ROI)应大于行业的平均投资收益率;总投资收益率越高，从技术方案所获得的收益就越多。而资本金净利润率(ROE)则是用来衡量技术方案资本金的获利能力，资本金净利润率(ROE)越高，资本金所取得的利润就越多，权益投资盈利水平也就越高;反之，则情况相反。对于技术方案而言，若总投资收益率或资本金净利润率高于同期银行利率，适度举债是有利的;反之，过高的负债比率将损害企业和投资者的利益。由此可以看出，总投资收益率或资本金净利润率指标不仅可以用来衡量技术方案的获利能力，还可以作为技术方案筹资决策参考的依据。（800）/（3000+450）=23.19%

考点：1Z101023 投资收益率分析

49.某施工企业投标报价时确定企业管理费率以人工费为基础计算，据统计资料，该企业生产工人年平均管理费为1.2万元，年有效施工天数为240天，人工单价为300元/天，人工费占分部分项工程费比例为75%，则该企业的企业管理费率应为（C）

A 12.15%

B 12.50%

C 16.67%

D 22.22%

解析：4.企业管理费费率。

(1)以分部分项工程费为计算基础：企业管理费费率(%)=生产工人年平均管理费/[年有效施工天数×人工单价]×人工费占分部分项工程费比例(%) (1Z103023-15)

(2)以人工费和机械费合计为计算基础：企业管理费费率(%)=生产工人年平均管理费/[年有效施工天数×(人工单价+每一工日机械使用费)]×l00% (1Z103023-16)

(3)以人工费为计算基础：企业管理费费率(%)=生产工人年平均管理费/[年有效施工天数×人工单价]×100% (1Z103023-17)

注：上述公式适用于施工企业投标报价时自主确定管理费，是工程造价管理机构编制计价定额确定企业管理费的参考依据。

工程造价管理机构在确定计价定额中企业管理费时，应以定额人工费或(定额人工费+定额机械费)作为计算基数，其费率根据历年工程造价积累的资料，辅以调查数据确定，列入分部分项工程和措施项目中。12000/（240×300）=16.67%。考点：1Z103023 建筑安装工程费用计算方法

50. 某工厂项目土方工程采用人工挖土方、人工运输和机械运输，招标工程量清单中挖土方数量为2000m3，投标人计算的施工挖土方数量为3800 m3，取土外运，投标人计算的人工挖土费用为42000元、人工运土费用为15000元、机械运土费用38000元，管理费取人、料、机之和的14%，利润取人、料、机与管理费之和的8%，根据《建设工程量清单

计价规范》（GB50500-2013），不考虑其他因素，投标人报价的挖土方综合单价为（B）元/ m3

A 33.41

B 58.48

C 61.56

D 73.10

解析：（42000+15000+38000）*（1+14%）*（1+18%）/2000=58.48

考点：1Z103071 工程量清单计价的方法

51.根据现行规定，在审查概算的投资规模、生产能力等是否符合原批准的可行性研究报告或者立项批文时，若发现概算总投资超过原批准投资估算的（B）以上，需要进一步审查超估算的原因。

A.5%

B.10%

C.3%

D.8%

解析：(三)综合概算和总概算的审查。1.审查概算的编制是否符合国家经济建设方针、政策的要求，根据当地自然条件、施工条件和影响造价的各种因素，实事求是地确定项目总投资。2.审查概算的投资规模、生产能力、设计标准、建设用地、建筑面积、主要设备、配套工程、设计定员等是否符合原批准可行性研究报告或立项批文的标准。如概算总投资超过原批准投资估算10%以上，应进一步审查超估算的原因。3.审查其他具体项目：(1)审查各项技术经济指标是否经济合理;(2)审查费用项目是否按国家统一规定计列，具体费率或计取标准是否按国家、行业或有关部门规定计算，有无随意列项，有无多列、交叉计列和漏项等。

考点：1Z103044 设计概算的审查内容

52. 关于工程量清单招标方式投标人报价的说法，正确的是（B）

A专业工程暂估价中的专业工程应由投标人自主确定价格并计入报价B暂估价中的材料应按暂估单价计入综合单价C措施项目中的总价项目应包括规费和税金 D投标人报价时可以给予一定幅度的总价优惠解析：(三)总价项目。由于各投标人拥有的施工设备、技术水平和采用的施工方法有所差异，因此投标人应根据自身编制的投标施工组织设计或施工方案确定措施项目，投标人根据投标施工组织设计或施工方案调整和确定的措施项目应通过评标委员会的评审。1.措施项目中的总价项目应采用综合单价方式报价，包括除规费、税金外的全部费用;2.措施项目中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业主管部门的规定计算确定。

(四)其他项目费。1.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动。2.暂估价不得变动和更改。暂估价中的材料、工程设备必须按照暂估单价计入综合单价;专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写。

3.计日工应按照招标工程量清单列出的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算费用。

4.总承包服务费应根据招标工程量列出的专业工程暂估价内容和供应材料、设备情况，按照招标人提出协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。

(六)投标总价。投标人的投标总价应当与组成招标工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额相一致，即投标人在进行工程项目工程量清单招标的投标报价时，不能进行投标总价优惠(或降价、让利)，投标人对投标报价的任何优惠(或降价、让利)均应反映在相应清单项目的综合单价中。

考点：1Z103073投标报价的编制方法

53. 施工企业拟向租赁公司承租一台设备，设备价格120万元，租期6年，年末支付租金，折现率为10%，附加率4%，按照附加率法计算，应付租金为（D）万元

A25.0 B27.5 C33.5 D36.8

解析：附加率法算租金R=租赁资产的价格/租赁期数+租赁资产的价格*与租赁期数相对应的利率+租赁资产的价格*附加率=120/6+120*10%+120*4%=36.8

考点：1Z101062 设备租赁与购买方案的比选分析

54.某项目拟从国外进口一套设备，重1000吨，装运港船上交货价300万美元，国际运费标准每吨360美元，海上运输保险费率0.266%。美元银行外汇牌价6.1元人民币。则该套设备国外运输保险费为（D）万元

A 4.868

B 4.881

C 5.452

D 5.467

解析：(3)国外运输保险费：对外贸易货物运输保险是由保险人(保险公司)与被保险人(出口人或进口人)订立保险契约，在被保险人交付议定的保险费后，保险人根据保险契约的规定对货物在运输过程中发生的承保责任范围内的损失给予经济上的补偿。计算公式为：

国外运输保险费=（离岸价+国外运费）/(1-国外运输保险费率)×国外运输保险费率，

计算进口设备抵岸价时，再将国外运输保险费换算为人民币。

（3000000+360×1000）/(1-0.266%)×0.266%×6.1×10-4=5.467万元

【公式推导：国外运输保险费=（离岸价+国外运费+国外运输保险费）*国外运输保险费率】

考点：1Z103012 设备及工器具购置费的组成

55.某灌注桩计量支付条款约定工程量以米计算，若设计长度为20米的灌注桩，承包人做了21米，监理工程师未对施工质量表示异议，则发包人应该按（B）米支付价款。

A19 B20 C21 D22

解析：一、工程计量的原则：1.按合同文件中约定的方法进行计量;2.按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算;3.对于不符合合同文件要求的工程，承包人超出施工图纸范围或因承包人原因造成返工的工程量，不予计量;4.若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减变化，应据实调整，正确计量。

考点：1Z103081 工程计量

56.某跨年度建设项目合同总造价50000万元，预计总成本40000万元，2013年资产负债表日累计已确认收入30000万元，2014年资产负债表日工程已完成总进度90%。则2014年应确认的合同收入为（B）万元。

A6000 B15000 C27000 D45000

解析：3.当期完成建造(施工)合同收入的确认。建造(施工)合同收入的确认分两种情况，一种是当期完成建造(施工)合同收入的确认，另一种是在资产负债表日建造(施工)合同收入的确认。当期完成的建造(施工)合同应当按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入，即：

当期确认的合同收入=实际合同总收入-以前会计期间累计已确认收入。

4.资产负债表日建造(施工)合同收入的确认。当期不能完成的建造(施工)合同，在资产负债表日，应当按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入。即：

当期确认的合同收入=合同总收入×完工进度-以前会计期间累计已确认的收入。

需要注意的是，公式中的完工进度是指累计完工进度。因此，建筑业企业在应用上述公式计算和确认当期合同收入时应区别以下四种情况进行处理：(1)当年开工当年未完工的建造合同。在这种情况下，以前会计年度累计已确认的合同收入为零。(2)以前年度开工本年未完工的建造合同。在这种情况下，企业可直接运用上述计算公式计量和确认当期合同收入。(3)以前年度开工本年完工的建造合同。在这种情况下，当期计量确认的合同收入，等于合同总收入扣除以前会计年度累计已确认的合同收入后的余额。(4)当年开工当年完工的建造合同。在这种情况下，当期计量和确认的合同收入，等于该项合同的总收入。 50000×90%-30000=15000

考点：1Z102032 建造（施工）合同收入的核算

57.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标2013-44号），工程施工中所使用的仪器仪表维修费应计入（A）

A施工机具使用费B工具用具使用费 C固定资产使用费 D企业管理费

解析：三、施工机具使用费。施工机具使用费是指施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或其租赁费。内容包括：1.施工机械使用费：以施工机械台班耗用量乘以施工机械台班单价表示，施工机械台班单价应由下列七项费用组成：(1)折旧费：是指施工机械在规定的使用年限内，陆续收回其原值的费用。(2)大修理费：是指施工机械按规定的大修理间隔台班进行必要的大修理，以恢复其正常功能所需的费用。(3)经常修理费：是指施工机械除大修理以外的各级保养和临时故障排除所需的费用。包括为保障机械正常运转所需替换设备与随机配备工具附具的摊销和维护费用，机械运转中日常保养所需润滑与擦拭的材料费用及机械停滞期间的维护积保养费用等。(4)安拆费及场外运费：安拆费指施工机械(大型机械除外)在现场进行安装与拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用;场外运费指施工机械整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点的运输、装卸、辅助材料及架线等费用。(5)人工费：是指机上司机(司炉)和其他操作人员的人工费。(6)燃料动力费：是指施工机械在运转作业中所消耗的各种燃料及水、电等产生的费用。(7)税费：是指施工机械按照国家规定应缴纳的车船使用税、保险费及年检费等。

2.仪器仪表使用费：是指工程施工所需使用的仪器仪表的摊销及维修费用。

考点：1Z103021 按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成

58.某建设项目工程费用6800万元，其

他费用1200万元，预备费500万元，建

设期贷款利息370万元，铺底流动资金

710万元。预计在建设中原房屋拆除变现

收入100万元，试车收入大于支出金额

150万元，则该项目总概算为（A）万元。

A 9580

B 9330

C 9680

D 9430

解析：建设工程项目总概算是确定整个

建设工程项目从筹建开始到竣工验收、

交付使用所需的全部费用的文件，它由

各单项工程综合概算、工程建设其他费

用概算、预备费、建设期利息概算和经

营性项目铺底流动资金概算等汇总编制

而成。

6800+1200+500+370+710=9580万元

考点：Z103041 设计概算的内容和作用

59. 根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013），工程发包时，招标人要求索赔工期的天数超过定额工期（D）时，应当在招标文件中明示增加赶工费用。

A5% B10% C15% D20%

解析：十、提前竣工(赶工补偿)。为了保证工程质量，承包人除了根据标准规范、施工图纸进行施工外，还应当按照科学合理的施工组织设计，按部就班地进行施工作业。因为有些施工流程必须有一定的时间间隔，例如，现浇混凝土必须有一定时间的养护才能进行下一个工序，刷油漆必须等上道工序所刮腻子干燥后方可进行等。所以，《建设工程质量管理条例》第十条规定：“建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期”，据此，《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013作了以下规定：(1)工程发包时，招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，将其量化。超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。(2)工程实施过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施，并应修订合同工程进度计划。发包人应承担承包人由此增加的提前竣工(赶工补偿)费用。(3)发承包双方应在合同中约定提前竣工每日历天应补偿额度，此项费用应作为增加合同价款列入竣工结算文件中，应与结算款一并支付。赶工费用主要包括：①人工费的增加，例如新增加投入人工的报酬，不经济使用人工的补贴等;②材料费的增加，例如可能造成不经济使用材料而损耗过大，材料提前交货可能增加的费用以及材料运输费的增加等;③机械费的增加，例如可能增加机械设备投入，不经济的使用机械等。

考点：1Z103082 合同价款调整

60以信用方式筹集资金的特点在于（C），其动力在于利息和利率。

A．强制性 B．灵活性 C．自愿性 D．有偿性

解析：(三)利息和利率在工程经济活动中的作用。1.利息和利率是以信用方式动员和筹集资金的动力。以信用方式筹集资金有一个特点就是自愿性，而自愿性的动力在于利息和利率。比如一个投资者，他首先要考虑的是投资某一项目所得到的利息是否比把这笔资金投入其他项目所得的利息多。如果多，他就可以在这个项目投资;如果所得的利息达不到其他项目的利息水平，他就可能不在这个项目投资。2.利息促进投资者加强经济核算，节约使用资金。投资者借款需付利息，增加支出负担，这就促使投资者必须精打细算，把借入资金用到刀刃上，减少借入资金的占用，以少付利息。同时可以使投资者自觉减少多环节占压资金。3.利息和利率是宏观经济管理的重要杠杆。国家在不同的时期制定不同的利息政策，对不同地区、不同行业规定不同的利率标准，就会对整个国民经济产生影响。例如对于限制发展的行业，利率规定得高一些;对于提倡发展的行业，利率规定得低一些，从而引导行业和企业的生产经营服从国民经济发展的总方向。同样，占用资金时间短的，收取低息;占用时间长的，收取高息。对产品适销对路、质量好、信誉高的企

业，在资金供应上给予低息支持;反之，收取较高利息。4.利息与利率是金融企业经营发展的重要条件。金融机构作为企业，必须获取利润。由于金融机构的存放款利率不同，其差额成为金融机构业务收入。此款扣除业务费后就是金融机构的利润，所以利息和利率能刺激金融企业的经营发展。

考点：1Z101011 利息的计算

二、多选题

61根据我国现行财税制度，可以用来偿还贷款的资金来源有（ABC）

A固体资产折旧费 B无形资产摊销费 C其他资产摊销费 D盈余公积费 E减免的营业税金

解析：一、偿债资金来源。根据国家现行财税制度的规定，偿还贷款的资金来源主要包括可用于归还借款的利润、固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销费和其他还款资金来源。

(一)利润。用于归还贷款的利润，一般应是提取了盈余公积金、公益金后的未分配利润。如果是股份制企业需要向股东支付股利，那么应从未分配利润中扣除分配给投资者的利润，然后用来归还贷款。技术方案投产初期，如果用规定的资金来源归还贷款的缺口较大，也可暂不提取盈余公积金、公益金，但这段时间不宜过长，否则将影响到企业的扩展能力。

(二)固定资产折旧。鉴于技术方案投产初期尚未面临固定资产更新的问题，作为固定资产重置准备金性质的折旧基金，在被提取以后暂时处于闲置状态。因此，为了有效地利用一切可能的资金来源以缩短还贷期限，加强企业的偿债能力，可以使用部分新增折旧基金作为偿还贷款的来源之一。一般地，投产初期可以利用的折旧基金占全部折旧基金的比例较大，随着生产时期的延伸，可利用的折旧基金比例逐步减小。最终，所有被用于归还贷款的折旧基金，应由未分配利润归还贷款后的余额垫回，以保证折旧基金从总体上不被挪作他用，在还清贷款后恢复其原有的经济属性。

(三)无形资产及其他资产摊销费。摊销费是按现行的财务制度计入企业的总成本费用，但是企业在提取摊销费后，这笔资金没有具体的用途规定，具有“沉淀”性质，因此可以用来归还贷款。

(四)其他还款资金。这是指按有关规定可以用减免的营业税金来作为偿还贷款的资金来源。进行预测时，如果没有明确的依据，可以暂不考虑。

技术方案在建设期借入的全部建设投资贷款本金及其在建设期的借款利息(即资本化利息)构成建设投资贷款总额，在技术方案投产后可由上述资金来源偿还。在生产期内，建设投资和流动资金的贷款利息，按现行的财务制度，均应计入技术方案总成本费用中的财务费用。

考点：1Z101028 偿债能力分析

62关于利率高低影响因素的说法，正确的有（ACE）

A利率的高低首先取决于社会平均利润的高低，并随之变动 B借出资本所承担的风险越大，利率越低

C资本借出期间的不可预见因素越多，利率越高 D社会平均利润不变的情况下，借贷资本供过于求会导致利率上升

E借出资本期限越长，利率越高

解析：利率是各国发展国民经济的重要杠杆之一，利率的高低由以下因素决定：1.利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低，并随之变动。在通常情况下，社会平均利润率是利率的最高界限。因为如果利率高于利润率，无利可图就不会去借款。2.在社会平均利润率不变的情况下，利率高低取决于金融市场上借贷资本的供求情况。借贷资本供过于求，利率便下降;反之，求过于供，利率便上升。3.借出资本要承担一定的风险，风险越大，利率也就越高。4.通货膨胀对利息的波动有直接影响，资金贬值往往会使利息无形中成为负值。5.借出资本的期限长短。贷款期限长，不可预见因素多，风险大，利率就高;反之利率就低。

考点：1Z101011 利息的计算

63根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)，工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，关于措施项目费调整的说法，正确的有（BCE）

A安全文明施工费按实际发生的措施项目，考虑承包人报价浮动因素进行调整

B安全文明施工费按实际发生变化的措施项目调整，不得浮动D对总价计算的措施项目费一般不能进行调整

C对单价计算的措施自费，按实际发生变化的措施项目和已标价工程量清单项目确定单价

E对总价计算的措施项目费，按实际发生的措施项目并考虑承包人报价浮动因素进行调整

解析：参考第2题。

考点：1Z103083工程变更价款的确定

64施工图预算的编制依据有（DE）

A建设单位的资金到位情况 B施工投标单位的资质等级 C施工投标单位的施工组织设计

D批准的设计概算 E批准的施工图设计图纸

解析：[2016]施工图预算的编制依据应包括下列内容：1.国家、行业和地方有关规定；2.相应工程造价管理机构发布的预算定额；3.施工图设计文件及相关标准图集和规范；4.项目相关文件、合同、协议等；5.工程所在地的人工、材料、设备、施工机械市场价格；6.施工组织设计和施工方案；7.项目的管理模式、发包模式及施工条件；8.其他应提供的资料。

考点：1Z103053 施工图预算的编制依据

65根据现行《企业会计准则》，关于企业财务报表列报基本要求的说法，正确的有（ABCD）

A企业应当以持续经营为基础编制财务报表 B重要项目应单独列报 C报表列示项目不应相互抵消

D当期报表列报项目与上期报表项目应当具有可比性E企业至少应当按月编制财务报表

解析：一、财务报表列报的基本要求。《企业会计准则(2006)》对编制财务报表列报的基本要求主要包括以下六个方面：1.企业应当以持续经营为基础。根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则(2006)》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。企业不应以附注披露代替确认和计量。以持续经营为基础编制财务报表不再合理的，企业应当采用其他基础编制财务报表，并在附注中披露这一事实。2.财务报表项目的列报应当在各个会计期间保持一致，不得随意变更。3.重要项目单独列报。重要性是指财务报表某项目的省略或错报会影响使用者据此作出经济决策。重要性应当根据企业所处环境，从项目的性质和金额大小两方面予以判断。4.报表列示项目不应相互抵消。财务报表中的资产项目和负债项目的金额、收入项目和费用项目的金额一般不能相互抵消，除非会计准则另有规定。资产项目按扣除减值准备后的净额列示，不属于抵消。非日常活动产生的损益，以收入扣减费用后的净额列示，不属于抵消。5.当期报表列报项目与上期报表列报项目应当具有可比性。当期财务报表的列报，至少应当提供所

有列报项目上一可比会计期间的比较数据，以及与理解当期财务报表相关的说明。财务报表项目的列报发生变更的，应当对上期比较数据按照当期的列报要求进行调整，并在附注中披露调整的原因和性质，以及调整的各项目金额。对上期比较数据进行调整不切实可行的，应当在附注中披露不能调整的原因。6.其他相关要求，主要包括以下两点：(1)企业应当在财务报表的显著位置至少披露下列各项：编报企业的名称;资产负债表日或财务报表涵盖的会计期间;人民币金额单位;财务报表是合并财务报表的，应当予以标明。(2)企业至少应当按年编制财务报表。年度财务报表涵盖的期间短于一年的，应当披露年度财务报表的涵盖期间，以及短于一年的原因。

考点：1Z102051 财务报表的构成

66适宜用参数法计价的措施项目费用（ACD）

A二次搬运费B混凝土模板费C安全文明施工费 D已完工程及设备保护费E垂直运输费

解析：措施项目费的计算方法一般有以下几种：

(1)综合单价法。这种方法与分部分项工程综合单价的计算方法一样，就是根据需要消耗的实物工程量与实物单价计算措施费，适用于可以计算工程量的措施项目，主要是指一些与工程实体有紧密联系的项目，如混凝土模板、脚手架、垂直运输等。与分部分项工程不同，并不要求每个措施项目的综合单价必须包含人工费、材料费、机具费、管理费和利润中的每一项。计算可参考公式(1Z103071-14)。

措施项目费=∑(单价措施项目工程量×单价措施项目综合单价) (1Z103071-14)

(2)参数法计价。参数法计价是指按一定的基数乘系数的方法或自定义公式进行计算。这种方法简单明了，但最大的难点是公式的科学性、准确性难以把握。这种方法主要适用于施工过程中必须发生，但在投标时很难具体分项预测，又无法单独列出项目内容的措施项目。如夜间施工费、二次搬运费、冬雨期施工的计价均可以采用该方法，计算公式如下：①安全文明施工费=计算基数×安全文明施工费费率(%) (1Z103071-15)

计算基数应为定额基价(定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费)、定额人工费或(定额人工费+定额机械费)，其费率由工程造价管理机构根据各专业工程的特点综合确定。

②夜间施工增加费=计算基数×夜间施工增加费费率(%) (1Z103071-16)

③二次搬运费=计算基数×二次搬运费费率(%) (1Z103071-17)

④冬雨期施工增加费=计算基数×冬雨季施工增加费费率(%) (1Z103071-18)

⑤已完工程及设备保护费=计算基数×已完工程及设备保护费费率(%) (1Z103071-19)

上述②～⑤项措施项目的计费基数应为定额人工费或(定额人工费+定额机械费)，其费率由工程造价管理机构根据各专业工程特点和调查资料综合分析后确定。

(3)分包法计价。在分包价格的基础上增加投标人的管理费及风险费进行计价的方法，这种方法适合可以分包的独立项目，如室内空气污染测试等。

有时招标人要求对措施项目费进行明细分析，这时采用参数法组价和分包法组价都是先计算该措施项目的总费用，这就需人为用系数或比例的办法分摊人工费、材料费、机械费、管理费及利润。

考点：1Z103071 工程量清单计价的方法

67建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于（ADE）。

A施工合同签订时尚未确定的材料设备采购费用B施工图纸以外的零星项目所需的费用 C隐藏工程二次检验的费用

D施工中可能发生的工程变更价款调整的费用 E项目施工现场签证确认的费用

解析：三、其他项目费。1.暂列金额：是指发包人在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。2.计日工：是指在施工过程中，承包人完成发包人提出的施工图纸以外的零星项目或工作所需的费用。3.总承包服务费：是指总承包人为配合、协调发包人进行的专业工程发包，对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。

考点：1Z103022 按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成

68下列建设工程投资费用中，属于工程建设其他费用中的场地准备及临时设施费有（BD）。

A施工单位场地平整费B建设单位临时设施费C环境影响评价费D遗留设施拆除清理费E施工单位临时设施费

解析：(七)场地准备及临时设施费。场地准备及临时设施费是指建设场地准备费和建设单位临时设施费。

1.场地准备费是指建设工程项目为达到工程开工条件所发生的场地平整和对建设场地遗留的有碍于施工建设的设施进行拆除清理的费用。

2.临时设施费是指为满足施工建设需要而供到场地界区的，未列入工程费用的临时水、电、路、信、气等其他工程费用和建设单位的现场临时建(构)筑物的搭设、维修、拆除、摊销或建设期间租赁费用，以及施工期间专用公路或桥梁的加固、养护、维修等费用。此项费用不包括已列入建筑安装工程费用中的施工单位临时设施费用。

场地准备及临时设施应尽量与永久性工程统一考虑。建设场地的大型土石方工程应进入工程费用中的总图运输费用中。新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算，或按工程费用的比例计算。改扩建项目一般只计拆除清理费。

场地准备和临时设施费=工程费用×费率+拆除清理费 (1Z103013-2)

发生拆除清理费时可按新建同类工程造价或主材费、设备费的比例计算。凡可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费。

考点：1Z103013 工程建设其他费的组成

69对筹资方案而言，短期负债筹资的特点有（AB）。

A筹资速度快 B筹资风险高C筹资难度大 D限制条件较多 E筹资成本较高

解析：短期负债筹资通常具有如下特点：1.筹资速度快。由于短期筹资的到期日短，债权人承担风险相对较低，不需要和长期筹资一样对筹资方进行全面的财务调查，因此更容易筹集。2.筹资弹性好。在筹集长期资金时资金提供方出于资金安全的考虑往往提出较多的限制条件，而短期筹资的限制条件相对较少，使得筹资方在资金的使用上更加灵活、富有弹性。3.筹资成本较低。由于短期筹资到期日短，债权人承担的风险也相对较低，因此向筹资方索取的资金使用成本也较低。4.筹资风险高。短期筹资需要在短期内偿还，因此要求筹资方要能在较短时间内拿出足够资金偿还债务，这对筹资方的资金营运提出了较高要求。此外，短期筹资的利率通常波动较大，无法在较长时期内将筹资成本锁定在

某个较低水平，因此有可能高于长期负债的利率水平。

考点：1Z102072 短期筹资的特点和方式

70价值工程分析阶段的工作有(CDE)。

A.对象选择

B.方案评价

C.功能定义

D.功能整理

E.功能评价

71关于确定设备经济寿命的说法，正确的有（CD）。

A使设备的自然寿命期间内一次性投资最小 B使设备的经济寿命期与自然寿命、技术寿命尽可能保持一致

C使设备的经济寿命期平均每年净收益达到最大 D使设备的经济寿命期年平均使用成本最小

E使设备在可用寿命期内总收入达到最大

经济上不合理而被更新所经历的时间。它是由设备维

护费用的提高和使用价值的降低决定的。设备使用年

限越长，所分摊的设备年资产消耗成本越少。但是随

着设备使用年限的增加，一方面需要更多的维护费维

持原有功能;另一方面设备的操作成本及原材料、能

源耗费也会增加，年运行时间、生产效率、质量将下

降。因此，年资产消耗初步的降低，会被年度运行成

本的增加或收益的下降所抵消。在整个变化过程中存

在着某一年份，设备年平均使用成本最低，经济效率

最好，如图1Z101053所示，在N0年时，设备年平均

使用成本达到最低值。我们称设备从平均使用到其年

平均使用成本最小(或年盈利最高)的使用年限N0为

设备的经济寿命。所以，设备的经济寿命就是从经济

观点(即成本观点或收益观点)确定的设备更新的最

佳时刻。

确定设备经济寿命期的原则是：1．使设备在经济寿命内平均每年净收益（纯利润）达到最大；2．使设备在经济寿命内一次性投资和各种经营费总和达到最小。

考点：1Z101053 设备更新方案的比选方法

73根据《企业会计准则第15号——建造合同》，按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例定合同完工进度时，累计实际发生的合同成本不包括（BC）。

A已订立采购合同但尚未运抵现场的材料成本B已采购进场但施工中尚未安装的材料成本

C在分包工程的工作量完成之前预付给分包单位的款项

D已经完成并验收合格的设备安装工程的价款E已经完成并验收合格的分包工程的合同价款

解析：(1)根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。该方法是一种投入衡量法，是确定合同完工进度常用的方法，其计算公式如下：

合同完工进度=累计实际发生的合同成本/合同预计总成本×100%

需要注意的是，累计实际发生的合同成本不包括施工中尚未安装或使用的材料成本等与合同未来活动相关的合同成本，也不包括在分包工程的工作量完成之前预付给分包单位的款项。

考点：1Z102032 建造（施工）合同收入的核算

72在技术方案投资各方现金流量表中，应作为现金流出的有（BE）。

A技术方案资本金B实缴资本C借款本金偿还 D经营成本E租赁资产支出

解析：

考点：1Z101041技术方案现金流量表

74编制人工定额时需拟定施工的正常条件，其内容包括拟定（ABDE）。

A施工作业内容 B施工作业方法 C施工企业技术水平D施工作业地点组织 E施工作业人员组织

解析：编制人工定额主要包括拟定正常的施工条件以及拟定定额时间两项工作，但拟定定额时间的前提是对工人工作时间按其消耗性质进行分类研究。

拟定施工的正常条件包括：拟定施工作业的内容；拟定施工作业的方法；拟定施工作业地点的组织；拟定施工作业人员的组织等。

考点：1Z103032 人工定额的编制

75施工合同履行过程中，导致工程量清单缺项并应调整合同价款的原因有（ABD）。

A设计变更 B施工条件改变C承包人投标漏项D工程量清单编制错误 E施工技术进步

解析：四、工程量清单缺项。施工过程中，工程量清单项目的增减变化必然带来合同价款的增减变化。而导致工程量清单缺项的原因，一是设计变更，二是施工条件改变，三是工程量清单编制错误。

《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013对这部分的规定如下：(1)合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程量清单项目的，应按照规范中工程变更相关条款确定单价，并调整合同价款。(2)新增分部分项工程量清单项目后，引起措施项目发生变化的，应按照规范中工程变更相关规定，在承包人提交的实施方案被发包人批准后调整合同价款。(3)由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照规范相关规定调整合同价款。

考点：1Z103082 合同价款调整

76企业财务比率分析中，反映盈利能力的指标有（BC）。

A．总资产周转率B．总资产净利率 C．净资产收益率D．存货周转率 E．营业增长率

解析：偿债能力比率：常用的指标有资产负债率、流动比率和速动比率三个指标。

营运能力比率：是用于衡量公司资产管理效率的指标。常用的指标有总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等。

盈利能力比率：常用的主要有净资产收益率和总资产净利率。

发展能力比率：主要有(1)营业增长率;(2)资本积累率。

考点：1Z102062 基本财务比率的计算和分析

77根据《建设工程价款结算暂行办法》（财建{2004}369号），发承包双方应在施工合同中约定的合同价款事项有（BCDE）。A投标保证金的数额、支付方式及时间B工程价款的调整因素、方法、程序、支付方式及时间

C承包计价风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整方法

D工程竣工价款结算编制与核对、支付方式及时间 E违约责任以及发生合同价款争议的解决方法及时间

解析：承发包双方应在合同条款中，对下列事项进行约定：

1.预付工程款的数额、支付时间及抵扣方式。预付工程款是发包人为解决承包人在施工准备阶段资金周转问题提供的协助。如使用的水泥、钢材等大宗材料，可根据工程具体情况设置工程材料预付款。双方应在合同中约定预付款数额：可以是绝对数，如50万元、100万元，也可以是额度，如合同金额的10%,15%等;约定支付时间：如合同签订后一个月支付、开工日前7天支付等;约定抵扣方式：如在工程进度款中按比例抵扣;约定违约责任：如不按合同约定支付预付款的利息计算。

2.安全文明施工费。约定支付计划、使用要求等。

3.工程计量与支付工程进度款的方式、数额及时间。双方应在合同中约定计量时间和方式：可按月计量，如每月28日;可按工程形象部位(目标)划分分段计量，如±0.000以下基础及地下室、主体结构1～3层、4～6层等。进度款支付周期与计量周期保持一致，约定支付时间：如计量后7天以内、10天以内支付;约定支付数额：如已完工作量的70%、80%等;约定违约责任：如不按合同约定支付进度款的利率，违约责任等。

4.工程价款的调整因素、方法、程序、支付及时间。约定调整因素：如工程变更后综合单价调整，钢材价格上涨超过投标报价时的3%，工程造价管理机构发布的人工费调整等;约定调整方法：如结算时一次调整，材料采购时报发包人调整等;约定调整程序：承包人提交调整报告交发包人，由发包人现场代表审核签字等;约定支付时间：如与工程进度款支付同时进行等。

5.施工索赔与现场签证的程序、金额确定与支付时间。约定索赔与现场签证的程序：如由承包人提出、发包人现场代表或授权的监理工程师核对等;约定索赔提出时间：如知道索赔事件发生后的28天内等;约定核对时间：收到索赔报告后7天以内、10天以内等;约定支付时间：原则上与工程进度款同期支付等。

6.承担计价风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整办法。约定风险的内容范围：如全部材料、主要材料等;约定物价变化调整幅度：如钢材、水泥价格涨幅超过投标报价的3%，其他材料超过投标报价的5%等。

7.工程竣工价款结算编制与核对、支付及时间。约定承包人在什么时间提交竣工结算书，发包人或其委托的工程造价咨询企业在什么时间内核对完毕，核对完毕后，什么时间内支付等。

8.工程质量保证金的数额、预留方式及时间。在合同中约定数额：如合同价款的3%等;约定支付方式：竣工结算一次扣清等;约定归还时间：如质量缺陷期退还等。

9.违约责任以及发生合同价款争议的解决方法及时间。约定解决价款争议的办法是协商、调解、仲裁还是诉讼，约定解决方式的优先顺序、处理程序等。如采用调解应约定好调解人员;如采用仲裁应约定双方都认可的仲裁机构;如采用诉讼方式，应约定有管辖权的法院。

10.与履行合同、支付价款有关的其他事项等。合同中涉及工程价款的事项较多，能够详细约定的事项应尽可能具体约定，约定的用词应尽可能唯一，如有几种解释，最好对用词进行定义，尽量避免因理解上的歧义造成合同纠纷。

考点：1Z103074 合同价款的约定

78根据《企业会计准则第15号—建造合同》，判断成本加成合同的结果是否能够可靠估计，至少需同时具备的条件有（AE）。

A.与合同相关的经济利益很可能流入企业

B.合同总收入能够可靠的计量 D.合同奖励金额能够可靠地计量

C.为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定 E.实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠地计量

解析：1.合同结果能够可靠估计的标准。建造合同分为固定造价合同和成本加成合同，不同类型的建造合同判断其能否可靠估计的条件也不相同。

(1)固定造价合同结果能否可靠估计的标准。判断固定造价合同的结果能够可靠估计，需同时具备以下条件：①合同总收入能够可靠地计量;②与合同相关的经济利益很可能流入企业;③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量;

④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(2)成本加成合同的结果能否可靠估计的标准。判断成本加成合同的结果能够可靠估计，需同时具备以下条件：①与合同相关的经济利益很可能流入企业;②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

对成本加成合同而言，合同成本的组成内容一般已在合同中作了相应的规定。合同成本是确定其合同造价的基础，也是确定其完工进度的重要依据，因此，要求其实际发生的合同成本能够清楚地区分并且能够可靠地计量。

考点：1Z102032 建造（施工）合同收入的核算

79建设项目总概算书的内容有编制说明和（ACDE）。

A.单位工程概算表B分部分项工程概算表C.单项工程综合概算表 D.工程建设其他费用概算表 E.总概算表

解析：(一)总概算书的内容。建设项目总概算是设计文件的重要组成部分。它由各单项工程综合概算、工程建设其他费用、建设期利息、预备费和经营性项目的铺底流动资金组成，并按主管部门规定的统一表格编制而成。

设计概算文件一般应包括以下6部分。

1.封面、签署页及目录

2.编制说明。编制说明应包括下列内容：(1)工程概况。简述建设项目性质、特点、生产规模、建设周期、建设地点等主要情况。对于引进项目要说明引进内容及与国内配套工程等主要情况。(2)资金来源及投资方式。(3)编制依据及编制原则。(4)编制方法。说明设计概算是采用概算定额法，还是采用概算指标法等。(5)投资分析。主要分析各项投资的比重、各专业投资的比重等经济指标。(6)其他需要说明的问题。

3.总概算表。总概算表应反映静态投资和动态投资两个部分。静态投资是按设计概算编制期价格、费率、利率、汇率等因素确定的投资;动态投资则是指概算编制期到竣工验收前的工程和价格变化等多种因素所需的投资。

4.工程建设其他费用概算表。工程建设其他费用概算按国家或地区或部委所规定的项目和标准确定，并按统一表式编制。

5.单项工程综合概算表

6.单位工程概算表

7.附录：补充估价表

考点：1Z103043 设计概算的编制方法

80关于工程量清单计价下施工企业投标报价原则的说法，正确的有（BCE）。

A投标报价由投标人自助确定B投标报价不得低于工程成本

C投标人应该以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件

D.确定投标报价时不需要老驴发承包模式

E.投标报价要以招标文件中设定的发承包双方责任计划分作为基础

解析：二、投标价的编制原则。报价是投标的关键性工作，报价是否合理直接关系到投标工作的成败。工程量清单计价下编制投标报价的原则如下：

(1)投标报价由投标人自主确定，但必须执行《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013的强制性规定。投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。

(2)投标人的投标报价不得低于工程成本。《中华人民共和国招标投标法》中规定：“中标人的投标应当符合下列条件……

(二)能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的除外。”《评标委员会和评标方法暂行规定》中规定：“在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作为废标处理。”上述法律法规的规定，特别要求投标人的投标报价不得低于工程成本。

(3)投标人必须按招标工程量清单填报价格。实行工程量清单招标，招标人在招标文件中提供工程量清单，其目的是使各投标人在投标报价中具有共同的竞争平台。因此，为避免出现差错，要求投标人必须按招标人提供的招标工程量清单填报投标价格，填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。

(4)投标报价要以招标文件中设定的承发包双方责任划分，作为设定投标报价费用项目和费用计算的基础。承发包双方的责任划分不同，会导致合同风险分摊不同，从而导致投标人报价不同;不同的工程承发包模式会直接影响工程项目投标报价的费用内容和计算深度。

(5)应该以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件。企业定额反映企业技术和管理水平，是计算人工、材料和机械台班消耗量的基本依据;更要充分利用现场考察、调研成果、市场价格信息和行情资料等编制基础标价。(6)报价计算方法要科学严谨，简明适用。

考点：1Z103073 投标报价的编制方法

2011年一级建造师经济真题答案及解析

2011年全国一级建造师执业资格考试 建筑工程经济（参考答案及解析） 一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1、某企业从金融机构借款100万元，月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息( P4 )万元。 A、12.00 B、12.12 C、12.55 D、12.68 解析： 1、P=100万元 2、月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次：季度利率为：(1+1%)^3-1=3.03% 3、每季度付息一次。(单利)一年四季。 4、100*3.03%*4=12.12 故选B 2、某施工企业希望从银行借款500万元，借款期限2年，期满一次还本。经咨询有甲、乙、丙、丁四家银行愿意提供贷款，年利率均为7%。其中，甲要求按月计算并支付利息，乙要求按季度计算并支付利息，丙要求按半年计算并支付利息，丁要求按年计算并支付利息。则对该企业来说，借款实际利率最低的银行是( P12 ) A、甲 B、乙 C、丙 D、丁 解析： 此题考核名义利率与有效利率的关系。 甲、乙、丙三家银行的计息周期都小于一年，则其实际年利率都将大于7%。只有丁银行的实际利率与名义利率相等。为7%。为四家中最小! 看到有的网友说甲银行为单利，实际利率最低，应该选A。那只说明，其还不了解何为“实际利率”。 故选D 3、将技术方案经济效果评价分为静态分析和动态分析的依据是( P15 ) A、评价方法是否考虑主观因素 B、评价指标是否能够量化 C、评价方法是否考虑时间因素 D、经济效果评价是否考虑融资的影响 解析： 经济评价指标分为静态分析和动态分析的依据是：是否考虑时间因素的影响。 选C

2015年二级建造师市政真题及答案

2015年二级建造师《市政公用工程管理与实务》真题答案及解析 一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.可用于高等级道路基层的是（）。 A.二灰稳定土 B.级配碎石 C.级配砾石 D.二灰稳定粒料 【答案】D 【参考解析】本题考査的是常用无机结合料稳定基层的特性。二灰稳定粒料可用于高等级路面的基层与底基层。参见教材P15.. 2.水泥混凝土路面设胀缝时,不设置（）。 A.模板 B.传力杆 C.(胀)缝 D.预应力筋 【答案】D 【参考解析】本题考査的是水泥混凝土路面施工技术。普通混凝土路面的胀缝应设置胀缝补强钢筋支架、胀缝板和传力杆。参见教材P25. 页脚内容1

3.承重结构以受压为主的桥梁是（）。 A.梁式桥 B.拱式桥 C.悬索桥 D.刚架桥 【答案】B 【参考解析】本题考査的是城市桥梁结构组成与类型。拱桥的承重结构以受压为主，通常用抗压能力强的圬工材料和钢筋混凝土等来建造。参见教材P28. 4．施工中钢筋接头受力状态不清的，应按（）处理。 A．受拉 B．受压 C．偏压 D．受剪 【答案】A 【参考解析】本题考查的是钢筋混凝土施工技术。施工中钢筋受力分不清受拉、受压的，按受拉办理。参见教材P30. 5.采用悬臂浇筑法施工多跨预应力混凝土连续梁时，正确的浇筑顺序是（）。 A.0号快—主梁节段—边跨合龙段—中跨合龙段 页脚内容2

B.0号快—主梁节段—中跨合龙段—边跨合龙段 C.主梁节段—0号快—边跨合龙段—中跨合龙段 D.主梁节段—0号快—中跨合龙段—边跨合龙段 【答案】A 【参考解析】本题考査的是现浇预应力（钢筋）混凝土连续梁施工技术。应当是先浇筑0号块，然后是墩顶梁段接着是边孔支架现浇梁段，最后是主梁跨中合拢段。参见教材P50。 6.采用锁口管接头的地下连续墙的施工工序包括：①开挖沟槽；②吊放钢筋笼；③下导管；④吊放接头管；⑤拔出接头管；⑥灌注水下混凝土；⑦导墙施工。正确的地下连续墙施工顺序是（）。 A. ⑤→⑦→①→④→②→③→⑥ B. ①→⑦→④→②→③→⑤→⑥ C. ⑦→④→①→③→②→⑥→⑤ D. ⑦→①→④→②→③→⑥→⑤ 【答案】D 【参考解析】本题考查的是深基坑支护结构与变形控制。修筑导墙之后应该是开挖沟槽。参见教材P70. 7.单管高压喷射注浆法喷射的介质为（）。 A.水泥浆液 B.净水 C.空气 页脚内容3

2015年全国一级建造师执业资格考试《法规》真题及解析

2015年一级建造师法律法规真题答案 1．根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（）作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。 A．地下水B．市政自来水C．雨水D．中水 【答案】A 【解析】参考教材P199。 2．根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业（）。 A．1个月以上3个月以下B．3个月以上1年以下 C．3个月以上2年以下D．6个月以上1年以下 【答案】B 【解析】参见教材P227。 3．某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压*人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。 A．特别重大事故B．重大事故C．一般事故D．较大事故 4．根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。 A．80%B．70%C．60% D．50% 【答案】A 【解析】参见教材P129。 5．根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应出具（）。 A．购货发票B．检测合格证明C．产品使用说明书D．相应的图片 【答案】B 【解析】参见教材P265。 6．关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。 A．文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业 B．在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准 C．因特殊情况需要在文件保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准 D．在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准 【答案】C 【解析】参考教材P207。 7．某高速公路项目进行招标，开标后允许（） A．评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容 B．投标人再增加优惠条件 C．投标人撤销投标文件 D．招标人更改招标文件中说明的评标定标办法 【答案】A

2017一级建造师考试工程法规模拟题含答案

2017一级建造师考试工程法规模拟题含答案 建造师是指从事建设工程项目总承包和施工管理关键岗位的执业注册人员，下面是小编整理的2017一级建造师考试工程法规模拟题含答案，大家快来测试吧! 1[单选题] 根据《物权法》规定，国家依照法律规定的权限和程序征收集体所有的土地和单位、个人的房屋及不动产，是为了( )的需要。 A.宪法 B.国家利益 C.公共利益 D.国家安全 参考答案：C 参考解析：《物权法》规定，为了公共利益的需要，依照法律规定的权限和程序可以征收集体所有的土地和单位、个人的房屋及其他不动产。C项正确。 2[单选题] 关于建设单位安全生产责任的说法，错误的是( )。 A.应当向施工企业提供地下管线资料 B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期 C.应当进行安全施工技术交底 D.应当对拆除工程进行备案 参考答案：C 参考解析：《建设工程安全生产管理条例》第6条规定，建设单位应当向施工企业提供包括地下工程在内的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整;第7条规定，建设单位不得压缩合同约定的工期;第11条规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。本题中，进行安全施工技术交底属于施工企业的安全责任。故C为正确选项。 3[单选题] 甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自( )时起不具有法律效力。 A.合同订立 B.合同生效 C.当事人提起诉讼 D.法院判决生效 参考答案：A 参考解析：《合同法》第56条规定：“无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力”。故A为正确选项。 4[单选题] 根据《招标投标法》及相关法规，下列招标、投标、评标行为中正确的是( )。 A.投标人的报价明显低于成本的，评标委员会应当否决其投标 B.投标人的报价高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会有权要求其调整 C.招标文件采用的评标方法不适合的，开标后评标委员会有权作出调整 D.招标人有权在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人 参考答案：A 参考解析：《招标投标法实施条例》第51条规定：“投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价”的，评标委员会应当否决其投标;第49条规定：“招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据”;《招标投标法》第40条规定：“招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人”。故A为正确选项。 5[单选题] 建设工程的环境保护设施竣工验收后，应当( )投入使用。

2018年一级建造师-管理-真题答案及解析

2018年一级建造师《建设工程项目管理》真题答案及解析 一、单项选择题(共70题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.根据国际设施管理协会的界定，下列设施管理的内容中，属于物业运行管理的是（）。 A.财务管理 B.空间管理 C角户管理 D.维修管理 2.关于《项目管理知识体系指南( PMBOK指南)》中项目集和项目组合的说法,正确的是（）。 A.项目组合的管理包括识别、排序、管理和控制项目等 B.项目组合中的项目一定彼此依赖或有直接关系 C.项目集指的是为有效管理,实现战略业务目标而组合在一起的项目 D.项目集中不包括各单个项目范围之外的相关工作 3.关于施工方项目管理的说法,正确的是（）。 A.可以采用工程施工总承包管理模式 B.项目的整体利益和施工方本身的利益是对立关系 C.施工方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程 D.施工方项目管理的目标应根据其生产和经营的情况确定 4.共于项目结构分析的说法,正确的是（）。 A.同一个建设工程项目只有一个项目结构的分解方法 B.居住建筑开发项目可根据建设的时间对项目结构进行逐层分解 C.群体项目最多可进行到第二层次的分解 D.单体工程不应再进行项目结构分解 5.下列项目策划的工作内容中,属于项目决策阶段合同策划的是（）。 A.项目管理委托的合同结构方案 B.方案设计竞赛的组织 C.实施期合同结构总体方案 D.项目物资采购的合同结构方案 6.下列项目策划的工作内容中,属于项目实施管理策划的是（）。 A.项目实施期管理总体方案 B.生产运营期设施管理总体方案 C.生产运营期经营管理总体方案 D.项目风险管理与工程保险方案 7.施工总承包管理模式与施工总承包模式相比,在合同价方面的特点是（）。 A.合同总价可以一次确定 B.分包合同价对业主相对透明

2015年二级建造师考试真题及解析《建筑》

2015年二级建造师考试真题及解析 《建筑工程管理与实务》 一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.关于民用建筑构造要求的说法，错误的是（）。 A.阳台、外窗、室内回廊等应设置防护 B.儿童专用活动场的栏杆，其垂直栏杆间的净距不应大于0.11m C.室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不应大于0.80m D.有人员正常活动的架空层的净高不应低于2m 2.关于有抗震设防要求砌体结构房屋构造柱的说法，正确的是（）。 A.房屋四角构造柱的截面应适当减小 B.构造柱上下端箍筋间距应适当加密 C.构造柱的纵向钢筋应放置在圈梁纵向钢筋外侧 D.横墙内的构造柱间距宜大于两倍层高 3.关于钢筋混凝土梁配筋的说法，正确的是（）。 A.纵向受拉钢筋应布置在梁的受拉区 B.梁的箍筋主要作用是承担剪力的固定主筋位置 C.梁的箍筋直径最小可采用4mm D.当梁的截面高度小于200mm时，不应设置箍筋 4.钢筋混凝土的优点不包括（）。 A.抗压性好 B.耐久性好 C.韧性好 D.可塑性好 5.关于混凝土外加剂的说法，错误的是（）。 A.掺入适当减水剂能改善混凝土的耐久性 B.高温季节大体积混凝土施工应掺速凝剂 C.掺入引气剂可提高混凝土的抗渗性和抗冻性 D.早强剂可加速混凝土早起强度增长 6.下列测量仪器中，最适宜用于多点水平距离测量的是（）。 A.水准仪 B.经纬仪 C.激光铅直仪 D.全站仪 7.关于中心岛式挖土的说法，正确的是（）。 A.基坑四边应留土坡 B.中心岛可作为临时施工场地 C.有利于减少支护体系的变形 D.多用于无支护土方开挖 8.在冬期施工某一外形复杂的混凝土构件时，最适宜采用的模板体系是（）。 A.木模板体系 B.组合钢模板体系 C.铝合金模板体系

2017年一级建造师《法规》真题及参考答案

2017年一级建造师《法规》真题及参考答案 全部100道真题，答案仅供参考。 一、单选题 1、甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同，合同约定设计费为200万元。定金为设计费的15%，甲支付定金后，如果乙在规定期限内不履行合同，甲可以要求乙返还（B）元 A、80万 B、60万 C、40万 D、30万 2、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法，正确的是（C） A、发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持 B、凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任 C、承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任 D、承包人的保修责任可以免除 3、甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于（A） A、不当得利 B、侵权 C、合同 D、无因管理 4、甲施工企业3月1向乙供应商发出采购单买一批建材，要求在3月5日前回复：乙3月1日即收到甲的采购单，3月2日甲再次发函至乙取消本采购，乙收到两份件后于3月4日发函至甲表示同意执行3月1日的采购单。则（D） A、甲3月2日的行为属于要约撤回 B、乙3月4日的行为属于新要约 C、甲的要约已被撤销 D、甲乙之间合同成立 5、下列物权种类中，属于担保物权的是（A） A、抵押权 B、使用权 C、收益权 D、地役权 6、关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是（B） A、第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序 B、基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序 C、简易程序应当在立案之日起6个月内审结 D、简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长 7、某设计院指派本院工程师张某为某建设单位设计住宅楼，设计合同中没有约定设计图著作权的归属，该设计图的著作权属于（B） A、张某 B、设计院 C、建设单位 D、建设单位和设计院共同所有 8、建设单位办理工程项目质量监督手续应在（D） A、领取建设工程规划许可证之前

2010年一级建造师《建设工程经济》真题及答案解析

2010年一级建造师考试《建设工程经济》真题及答案 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.甲施工企业年初向银行贷款流动资金200万元，按季计算并支付利息，季度利率1.5％，则甲施工企业一年应支付的该项流动资金贷款利息为（P4）万元。 A.6.00 B.6.O5 C.12.00 D.12.27 2.某人连续5年每年末存入银行20万元，银行年利率6%，按年复利计算，第5年年末一次性收回本金和利息，则到期可以回收的金额为（P10）万元。 A.104.80 B.106.00 C.107.49 D.112.74 3.年利率8％，按季度复利计息，则半年期实际利率为（P15）。 A.4.00% B.4.04% C.4.07% D.4.12% 4.对于完全由投资者自由资金投资的项目，确定基准收益率的基础是（P25）。 A.资金成本 B.通货膨胀 C.投资机会成本 D.投资风险 5.可用于评价项目财务盈利能力的绝对指标是（P26）。 A.价格临界点 B.财务净现值 C.总投资收益率 D.敏感度系数 6.某项目财务现金流量表的数据见表1，则该项目的静态投资回收期为（）年。 表1项目财务现金流量表 计算期012345678 净现金流量（万元）-800-1000400600600600600600

累计净现金流量（万元）-800-1800-1400-800-20040010001600 A.5.33 B.5.67 C.6.33 D.6.67 7.某工业项目建设投资额8250万元（不含建设期贷款利息），建设期贷款利息为1200万元，全部流动资金700万元，项目投产后正常年份的息税前利润500万元，则该项目的总投资收益率为（）。 A.5.22% B.5.67% C.5.64% D.6.67% 8.根据《企业会计准则》，施工企业在签订合同时发生的差旅费以及投标费用应在发生时确认为（P150）。 A.直接费用 B.期间费用 C.间接费用 D.工程成本 9.某建设项目，建设期为两年，其向银行贷款1000万元，贷款时间和额度为第一年400万元，第二年600万元，贷款年利率6%，建设期不支付利息，则编制该项目投资结算时，建设期利息为（P230）万元。 A.12.00 B.120.00 C.54.72 D.42.72 10.施工图预算审查时，将分部分项工程的单位建筑面积指标总结归纳为工程量、价格、用工三个单方基本指标，然后利用这些基本指标对拟建项目分部分项工程预算进行审查的方法称为（P316）。 A.筛选审查法 B.对比审查法 C.分组计算审查法 D.逐项审查法 11.施工企业为职工缴纳危险作业意外伤害保险发生的费用应计入（P231）。 A.措施费 B.规费 C.企业管理费 D.人工费 12.根据《建设工程工程量清单计价规范》（50500-2008），分部分项工程量清单中所列工程量以形成工程实体为准，按（P264）计算。

2013年二级建造师《建设工程施工管理》真题与答案解析

2013年二级建造师《建设工程施工管理》考试真题一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合） 1．关于施工总承包模式的说法，正确的是（）。 A．工程质量的好坏取决于业主的管理水平 B．施工总承包模式适用于建设周期紧迫的项目 C．施工总承包模式下业主对施工总承包单位的依赖较大 D．施工总承包合同一般采用单价合同 2．施工成本控制的步骤是（）。 A．比较→分析→预测→纠偏→检查 B．预测→检查→比较→分析→纠偏 C．检查→比较→分析→预测→纠偏 D．分析→检查→比较→预测→纠偏 3．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），生产安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应该立即用最快的传递手段，向（）报告。 A．施工单位负责人 B．项目经理 C．安全员 D．项目总监理工程师 4．下列施工承办计划指标中，属于质量指标的是（）。 A．设计预算成本计划降低率 B．单位工程成本计划额 C．设计预算成本计划降低额 D．材料计划成本额 5．某工程施工项目经理部，根据项目特点制定了项目成本控制，进度控制，质量控制和合同管理等工作流程，这些工作流程组织属于（）。 A．信息处理工作流程组织B．物质流程组织 C．管理工作流程组织D．施工作业流程组织 6．施工企业质量管理体系文件由质量手册，程序文件，质量计划和（）等构成。 A．质量方针B．质量目标 C．质量记录D．质量评审 7．某分部工程的成本计划数据如下表所示，则第五周的施工成本计划值是（）。

A．75 B．155 C．80 D．125 8．施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别，风险评估，风险响应和（）。 A．风险转移B．风险跟踪 C．风险排序D．风险控制 9．施工现场照明条件属于影响施工质量环境因素中的（）。 A．自然环境因素B．施工质量管理环境因素 C．技术环境因素D．作业环境因素 10．施工企业实施环境管理体系标准的关键是（）。 A．坚持持续改进和环境污染预防B．采用PDCA循环管路模式 C．组织最高管理者的承诺D．组织全体员工的参与 11．业主把某建设项目土建工程发包给A施工单位，安全工程发包给B施工单位，装饰装修工程发包给C施工单位，该业主采用的施工任务委托模式是（）。 A．施工平行发包模式B．施工总承包模式 C．施工总承包管理模式D．工程总承包模式 12．某工程包含两个子项工程，甲子项工程预计工程量为5000m3，合同单价为240元/m3，乙子项估计工程量2500m3，合同单价580元/m3。工程预付款为合同价的12%，主要材料和构配件所占比重为60%，则该工程预付款的起扣点为( )万元。 A．96 B．212 C．116 D．176 13．根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标2003，206号），病假在六个月以内的生产工人的工资属于（）。 A．生产工人基本工资B．生产工人辅助工资 C．职工福利费D．企业管理费 14．某工厂设备基础的混凝土浇筑工程中，由于施工管理不善，导致28D的混凝土实际强度达不到设计强度的30%。对这起质量事故的正确处理方法是（）。 A．修补处理B．加固处理 C．返工处理D．不作处理 15．关于施工方项目管理目标和任务的说法，正确的是（）。 A．施工总承包管理方对所承包的工程承担施工任务执行和组织的总的责任 B．施工方项目管理服务于施工方自身的利益，而不需要考虑其他方 C．由业主决定的分包方应经施工总承包管理方的认可 D．建设项目工程总承包的主要意义是总价包干和“交钥匙” 16．采用单价合同招标时，对于投标书明显的数字计算错误，业主有权利先做修改，再投标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。这体现了单价合同的（）特点。A．工程量优先B．总价优先 C．单价优先D．风险均摊 17．根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），对于预计后果为中度损失和发生可能性为中等的风险，应列入（）等风险。 A．2 B．4 C．5 D．3 18．某地基基础工程直接工程费为1000万元，以直接费为计算基础计算建筑安装工程费，其中措施费为直接工程费的5%，间接费为8%，综合税率为3．35%，则该工程的建筑安装工程费含税造价为（）万元。 A．1186.500 B．1190.700

2017年一级建造师法规真题

2017年一级建造师法规真题及答案 一. 单项选择题（共70 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1 关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（） A 设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案 B 自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况 C 省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准 D 自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案 答案：C P4 2.2015 年9 月15 日，甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的30 万元债权，同年9 月25 日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（） A 甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015 年9 月25 日生效 B 丙公司自2015 年9 月15 日起可以向乙公司主张30万元的债权 C 甲公司和乙公司就30 万债务的清偿对丙公司承担连带责任 D 甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015 年9 月25 日对乙公司发生效力 答案：D P138 3.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（） A 税率的确定 B 环境保护 C 历史文化保护 D 增加施工许可证的申请条件 答案：A P3 4.根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（） A 责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚 B 是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关 C 责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚 D 地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类 答案：A P204 5.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成（） A.重大责任事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大劳动安全事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案：C P48 6.根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（） A 工程所在地法院 B 被告所在地法院 C 原告所在地法院 D 合同签订地法院 答案：A P336 7.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（） A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书 B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查 C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收 D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明 答案；D P281 8.某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是（） A.李某 B.施工企业 C.李某所属施工企业项目经理部 D.施工企业法定代表人 答案：B P12 9.关于评标的说法，正确的是（） A 评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标 B 招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件 C 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果、 D 投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明答案：A P89 10.关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是（）

一级建造师真题及答案解析

1、根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用( )作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。 A、地下水 B、市政自来水 C、雨水 D、中水 试题答案：[[A]] 试题解析：非传统水源利用： 1）优先采用中水搅拌、中水养护、有条件的应收集雨水养护； 2）处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。 2、根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准的，可责令其停止执业( ) A、1个月以上3个月以下 B、3个月以上1年以下 C、3个月以上2年以下

D、6个月以上1年以下 试题答案：[[B]] 试题解析： 3、某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于( )。 A、特别重大事故 B、重大事故 C、一般事故 D、较大事故 试题答案：[[D]] 试题解析：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故一般分为以下等级：①特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；②重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤。或者5 000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故； ③较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1 000万元以上5 000万元以下直接经济损失的事故；④一般事故，是指造成3

人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1 000万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。 4、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的( )。 A、80% B、70% C、60% D、50% 试题答案：[[A]] 试题解析：项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人，每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80％ 5、根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应当出具( )。 A、购货发票 B、检测合格证明 C、产品使用说明书

2015年 二级建造师《建筑工程管理与实务》重点精要试题

二级建造师《建筑工程管理与实务》重 点精要试题 一、单项选择题（每题1分） 第1题 采用原槽土模浇筑条形基础混凝土时，应在基槽两侧的土壁上隔（）左右交错打入长约100mm的标杆，标杆面与基础顶面标高平。 A. 500mm B. 1000mm C. 1500mm D. 3000mm 正确答案：D, 第2题 下列钢结构质量检验方法中，属于破坏性检验的是（）。 A.焊缝化学成分分析 B.外观检查 C.渗透探伤 D.致密性检验 正确答案：A, 第3题混凝土小型砌块正确的砌筑方法是（）。 A.对孔错缝搭接 B.对缝错孔搭接 C.对孔对缝搭接 D.错孔错缝搭接 正确答案：A, 第4题坡屋顶的排水坡度一般通过（）实现。 A.材料找坡 B.垫置找坡 C.结构找坡 D.屋面板找坡

正确答案：D, 第5题对同一坡度铺贴屋面卷材时，正确的顺序为（）。 A.先铺排水集中部位，由下向上铺贴 B.后铺排水集中部位，由下向上铺贴 C.先铺排水集中部位，由上向下铺贴 D.后铺排水集中部位，由上向下铺贴 正确答案：A, 第6题 新建筑物的混凝土或抹灰基层，在涂饰涂料前应涂刷（）封闭底漆。 A.防水 B.防腐 C.抗酸 D.抗碱 正确答案：D, 第7题 关于铝合金外窗框与砌体墙体固定方法，下列各项错误的是（）。 A.门窗框上的拉接件与洞口墙体的预埋钢板焊接 B.射钉固定 C.墙体打空那个砸入钢筋与门窗框上的拉接件焊接 D.金属膨胀螺栓固定 正确答案：B, 第8题 点支承玻璃幕墙中，安装浮头式连接件的中空玻璃厚度不应小于（）mm。 A. 2 B. 3 C. 4 D. 6 正确答案：D, 第9题高层会所娱乐室的建筑玻璃拟使用A类防火玻璃，其能同时满足（）的要求。

2015年：二级建造师法规真题与答案解析

《建设工程法规及相关知识》 一、分值分布 第一章（9分）第二章（5分）第三章（22分）第四章（27分） 第五章（5分）第六章（12分）第七章（9分）第八章（9分） 二、具体分析 1、考法律责任的纯记忆性题目：4 道单选，4分，分别是30、40、43、56 题。 2、超纲题：2 道单选，2分，分别是24 题和53 题的D 选项。 3、问法不严密，质量不高的题目：2 道单选，4 道多选，10 分。分别是11、12D、61C、66AB、70 文字、72E。 4、考查比较灵活的典型题目：2 道单选，2 分，分别是10、57 题。 2015年度全国二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及解析 一、单项选择题( (共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) ) 1．施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（）。 A．项目经理部承担 B．企业法人承担 C．企业法定代表人承担 D．项目经理部与企业法人共同承担 【答案】B 【考点】项目经理部的法律性质 【解析】由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。所以B 选项正确。 2．关于委托代理终止情形的说法，正确的是（） A．被代理人恢复了民事行为能力 B．被代理人取得了民事行为能力 C．指定单位取消指定 D．代理期间届满或者代理事务完成 【答案】D 【考点】委托代理终止的法定情形 【解析】 委托代理终止的情形： （1）代理期间届满或者代理事务完成； （2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托； （3）代理人死亡； （4）代理人丧失民事行为能力； （5）作为被代理人或者代理人的法人终止。 法定代理或者指定代理终止的情形： （1）被代理人取得或者恢复民事行为能力； （2）被代理人或者代理人死亡； （3）代理人丧失民事行为能力； （4）指定代理的人民法院或者指定单位取消指定；（5）由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭。AB 选项系法定代理终止的情形，C 选项系指定代理终止的情形，只有D 选项系委托代理终止的情形 3．甲房地产公司在A 地块开发住宅小区，为满足该小区的住户观景的需要，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800 万元，乙工厂在20 年内不在本厂区建设15 米以上的建筑物，以免遮挡住户观景。合同签订生效后甲

2017年一级建造师考试真题及答案

2017年一级建造师考试真题及答案 1.【题干】表征沥青路面材料稳定性能的路面使用指标的是( ) 【选项】 A.平整度 B.温度稳定性 C.抗滑能力 D.降噪排水 2.【题干】城市主干道的水泥混凝土路面不宜选择的主要原材料是( ) 【选项】 A.42.5级以上硅酸盐水泥 B.粒径小于19.00mm* C.粒径小于31.5mm碎石 D.细度模数在2.5* 3.【题干】关于加筋土挡墙结构特点的说法，错误的是( ) 【选项】 A.填土、拉筋、面板结合成柔性结构 B.依靠挡土面积的自重抵挡土压力作用 C.能适应较大变形，可用于软弱地基 D.构件可定型预制，现场拼装 4.【题干】湿陷性黄土路基的处理方法不包括( ) 【选项】 A.换土法 B.强夯法 C.砂桩法 D.挤密法 5.【题干】桥梁防水混凝土基层施工质量检验的主控项目不包括( ) 【选项】 A.含水率 粗糙度B. C.平整度 D.外观质量 6.【题干】预制梁板吊装时，吊绳与梁板的交角为( )时，应** 【选项】 A.45° B.60° C.* D.90° 8.【题干】主要材料可反复使用，止水性好的基坑围护结构是( ) 【选项】 A.钢管桩 B.灌注桩

C.SMW工法桩 D.型钢桩 9.【题干】下列盾构掘进的地层中，需要采取措施控制后续沉降的是( ) 【选项】 A. 岩层 B.卵石 C.软弱粘性土 D.砂土 ) ( 10.【题干】下列给水排水构筑物中，属于调蓄构筑物的是 【选项】 澄清池 A. B.清水池 生物塘C. 反应池 D. 。) 11.【题干】给水与污水处理厂试运行内容不包括( 【选项】性能标定A. B.单机试车 C.联机运行 D.空载运行 12.【题干】某供热管网设计压力为0.4MPa，其严密性试验压力( )。 【选项】 A.0.42 B.0.46 C.0.50 D.0.60 13.【题干】下列燃气和热水管网附属设备中，属于燃气管网独有的是( )。【选项】 A.阀门 B.补偿装置 C.凝水缸 D.排气装置 14.【题干】生活垃圾填埋场填埋区防渗系统结构层，自上而下材料排序，正确的是( )。 【选项】 A.土工布、GCL垫、HDPE膜 B.土工布、HDPE膜、GCL垫 C.HDPE膜、土工布、GCL D.HDPE膜、GCL垫、土工布 15.【题干】关于施工测量的说法，错误的是( )。 【选项】 A.规划批复和设计文件是施工测量的依据 B.施工测量贯穿于工程实施的全过程 C.施工测量应遵循“由局部到整体。先细部分后控制”的原则 D.综合行工程使用不同的设计文件时，应进行平面控制网联测 。)( 【题干】关于聚乙烯燃气管道连接的说法，错误的是19.

一级建造师法规历年真题

下载更多科目历年真题 2012年度全国一级建造师执业资格考试试卷 建设工程法规及相关知识 一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1. 不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。 A. 国务院主管部门 B. 最高人民法院 C. 国务院 D. 全国人大常委会 【答案】C. 【解析】P6“（五)需要由有关机关裁决适用的情况”第2段。 2. 某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是（）。 A. 合法行为 B. 无权代理 C. 不正当竞争 D. 滥用代理权 【答案】A. 【解析】原题为2006年司法考试卷三第5题。本题重点其实是考核《反不正当竞争法》第八条（教材P92“三、投标人以行贿手段谋取中标”第2行)，非为考核无权代理或滥用代理权。由于反不正当竞争法不属于大纲要求内容，本题应作为超纲题对待。 注意“账外暗中”给予对方回扣的，作为受贿处理。本案的补贴如实入账，不得视为不正当竞争行为。 3. 被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。 A. 由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任 B. 由被代理人独自向第三人承担责任 C. 由第三人自己承担损失 D. 由代理人独自向第三人承担责任 【答案】A. 【解析】P16倒数第4段。 4. 施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。 A. 10 B. 20 C. 30 D. 50 【答案】B. 【解析】P37“（三)抵押的效力”第一段。拍卖所得为150万元。抵押权人就主债权100万元，利息及违约金20万元，实现抵押权的费用10万元优先受偿。 5. 建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是（）。 A. 相邻权 B. 地役权

2015年二级建造师《工程法规》真题及答案

2015二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及解析 一、单项选择题(共60题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 。 1.施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（） A.项目经理部承担 B.企业法人承担 C.企业法定代表人承担 D.项目经理部与企业法人共同承担 答案: 【B】 2.关于委托代理终止情形的说法,正确的是（） 4.被代理人恢复了民事行为能力 B.被代理人取得了民事行为能力 C.指定单位取消指定 D.代理期间届满或代理人实务完成 答案: 【D】 3.甲房地产公司在A地块开发住宅小区,为满足该小区住户观景的需要,便与相邻的乙工厂协商约定,甲公司支付乙工厂800万元.乙工厂在20年内部在本厂区建设15米以上的建筑物,以免遮挡住户观景, 合同签订生效后甲公司即支付了全部款项,后来,甲公司将A地块的建设用

地使用权转让给丙置业公司, 关于A地块权利的说法。正确的是（） A.甲公司对乙工厂的土地拥有地投权 B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权 C.甲公司约定的权利自合同公证后获得 D.甲公司转让A地块后,丙公司不享有该项权利 答案: 【A】 4.关于不动产物权设立的说法,正确的是（） A.不动产物权的设立应依法登记 B.不动产物权的设立属自愿登记 C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效 D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理 答案: 【A】 5.下列事项中,属于专利权保护对象的是（） A.施工企业的名称或标志 B.施工企业编制的投标文件 C.施工企业编制的施工方案 D.施工企业发明的新技术 答案: 【D】 6.关于担保的说法,正确的是（）

一级建造师建筑实务真题和答案及解析

2017年一级建造师考试真题及参考答案 《建筑工程管理与实务》 一、单选题 1.海洋环境下，引起混凝土内钢筋锈蚀的主要因素是（） 。 A.混凝土硬化 B.反复冻融 C.氯盐 D.硫酸盐 2.砌筑砂浆强度等级不包括（）。 | 3.不利于提高框架结构抗震性能的措施是（）。 A.加强角柱 B.强梁弱柱 C.加长钢筋锚 D.增强梁柱节点 4.第一类人造软木地板最适合用于（）。 A.商店 B.图书馆 C.走廊 D.家庭居室 5.强夯法处理地基土的有效加固深度的起算标高面是（） 。 A.终夯后地面 B.原始地面 C.最初起夯面 D.锤顶面 — 6.当回填土含水量测试样本质量为142g、烘干后质量为121g 时，其含水量是（）。 A.8.0% 拆除跨度为7m的现浇钢筋混凝土梁的底模及支架时，其混凝土强度至少是混凝土设计抗压强度标准值的（）。 % % % % 8.受力钢筋代换应征得（）同意。 A.监理单位 < B.施工单位 C.设计单位 D.勘察单位 9.下列预应力损失中，属于长期损失的是（）。 A.孔道摩擦损失 B.弹性压缩损失 C.锚固损失 D.预应力筋应力松弛损失 10.在大体积混凝土养护的温控过程中，其降温速率一般不宜大于（）。℃/d 用水泥砂浆铺贴花岗岩地面前,应对花岗岩板的背面和侧面进行的处理是（）

。 A.防碱 B.防酸 — C.防辐射 D.钻孔、剔槽 12.关于建筑幕墙施工的说法,正确的是（）。 A.槽型预埋件应用最为广泛 B.平板式预埋件的直锚筋与锚板不宜采用 T 形焊接 C.对于工程量大、工期紧的幕墙工程,宜采用双组分硅酮结构密封胶 D.幕墙防火层可采用铝板 13.关于施工现场材料检验的说法,正确的是（）。 A.建筑材料复试送检的检测试样可以在施工现场外抽取 … B.工程取样送检见证人由监理单位书面确认 C.施工单位的验证不能代替建设单位所采购物资的质量责任 D.建设单位的验证可以代替施工单位所采购物资的质量责任 14.混凝土材料进场复试中,对有氯离子含量要求时,首先需要检验氯化物含量的是（ ） A.粉煤灰 B.外加剂 C.碎石 D.河砂 15.建筑防水工程施工作业易发生的职业病是（）。A.氮 氧化物中毒 B.一氧化碳中 毒 C.苯中毒 D.二甲苯中毒 16.利用绿化代替场地硬化,属于绿色工程施工中的（）。 — A.节材与材料资源利用 B.节地与施工用地保护 C.节能与能源利用 D.节水与水资源利用 17.建筑高度110m 的外墙保温材料的燃烧性能等级应为（）。 级或B1 级 级级 18.关于室内装饰装修材料使用的说法,符合《建筑内部装修设计防火规范》规定的是（） A.顶棚采用多孔塑料板时,其厚度不应大于15mm B.图书室顶棚可采用 B1 级装饰装修材料 ; C.大型电子计算机机房地面可以采用 B2 级装修材料 D.配电室内部装修均应采用 B1 级及以上装修材料 19.不适合用来检测钢筋直螺纹接头加工精度的是（） 。 A.通规 B.止规 C.直尺 D.量规

2015年二级建造师公路工程真题及答案解(打印版)

2015年二级建造师公路工程真题及答案解析 1、石方填筑路堤的工艺流程中包括：①分层填筑；②检测签认；③震动碾压；④路基整休； ⑤路基成型；⑥摊铺平整。其中正确的顺序是（）。 A.②①③⑥④⑤ B.①⑥③②⑤④ C.①⑥③④⑤② D.④①⑥③②⑤ 【标准答案】B 【答案解析】本题考查的是填石路基施工技术。石方填筑堤八道工艺流程是：施工准备、填充装运、分层填筑、摊铺平整、振动碾压、检测签认、路基成型、路基整修。参见教材 P6。 2、某三级公路的一个控制点的标示为BM5，123建造师网：根据《公路勘测细图》（JTG/TC10-2007）,该控制点是（）。 A.水准点 B.平面控制点 C.曲线主点 D.爆破边界控制点 【标准答案】A 3、软土地区路地填筑时，在软土层顶面铺砂垫层的主要作用是（）。 A.浅层水平排水 B.扩散应力分布 C.减少沉降量 D.防冻胀 【标准答案】A 【答案解析】本题考查的是软土地基处治施工技术。在软土层顶面铺砂垫层，主要起浅层水平排水作用。参见教材P18。

4、下列水泥混凝土路面填缝料中，属于加热施工式填缝料的是（）。 A.沥青橡胶类 B.聚氯乙烯胶泥类 C.硅树胶类 D.氯丁橡胶类 【标准答案】A 【答案解析】本题考查的是填缝料。常温施工式填缝料主要有聚(氨)酯、硅树脂类，氯丁橡胶、沥青橡胶类等。加热施工式填缝料主要有沥青玛蹄之类、橡胶类或改性沥青类等。 5、沥青路面透层施工中，123建造师网：透层油洒布后待充分渗透，一般不少于（）后才能摊铺上层。 A.12h B.24h C.36h D.48h 【标准答案】B 【答案解析】本题考查的是沥青路面透层施工技术。透层油洒布后待充分渗透，一般不少于24h后才能铺上层。参见教材P46。 6、某简支空心板梁桥桥面高21.75m，板厚60cm，桥面铺装厚12cm，设计洪水位标高 16.5m，施工水位标高12.25m，低水位标高7.8m，则该桥梁高度为（）m。 A.5.25 B.9.5 C.13.23 D.13.95 【标准答案】D 【答案解析】本题考查的是桥梁的组成。桥高，是指桥面与低水位之间的高差，或为桥面与桥下线路路面之间的距离。21.75-7.8=13.95m。参见教材P89。