FMD-12A RoHS承诺保证函

RoHS (Restriction of the Hazardous Substances) 本公司(包括所有聯屬公司)在此保証並承諾 :

一、我們將遵守RoHS (2011/65/EU)有關規定，禁用與環境有害的物質於製程與產品中

，或其有害物質含量均能符合於RoHS的規定量中。

二、由本公司出具或為附件提供之的檢測報告、材質證明等資料均屬真實、無不實之變造。

三、本公司所交給貴公司及聯屬公司的材料、半成品、成品 (包括其包裝物、附件以及所有

与其一起運輸的物質)，保證與承認書中所列的各項規格、有害物質含量要求相符。

四、本公司將有效的控管，確保產品於製程、存放、運輸程序中，不會因污染與被污染，而

造成品質規格或有害物質成分與原承認規格不符。

五、已送承認之材料，當製程、材料商、成分、規格有改變時，立即書面通知貴公司。

此有害物質管制承諾，保證永遠有效，並嚴格遵守。

若因任何原因之疏失，因而造成貴公司商譽或實質損失時，本公司除將全力配合貴公

司，以最快的速度解決問題外，並將負責一切賠償與法律責任。

此致

公司名稱: 公司鑒章

簽署人姓名:

簽署人職稱:

日期:

FMD-12A

不可撤销的连带责任担保函

不可撤销的连带责任担保函 致： 鉴于（以下简称“被保证人”）与贵司于2015年月日签订编号为的《供应链服务框架协议（销售自执行）》和将要签署的所有相关合同以及文件等（以下统称为“原合同”），本担保人（姓名：身份证号码：，住址：）于2015年月日自愿就被保证人在原合同中的全部债务承担连带担保责任，承诺被保证人如有任何违约行为或其他致贵司权益受损的行为，均由本担保人承担连带清偿责任。本担保人承诺收到贵司要求承担连带责任函件之后，对索偿金额无条件予以支付。 本担保函为不可撤销的独立担保函，效力不受原合同效力的影响；也不因被保证人或第三人提供其他担保（包括物的担保）而受影响；被保证人与贵司就原合同进行的书面变更无须通知并征得担保人另行同意，本担保人在本函下责任不变；本保函一经做出即为有效，非经贵司书面同意，不得撤销。本担保函的担保范围为原合同下被保证人的主债务、利息、违约金、损害赔偿金以及贵司为实现债权（含担保债权）的所有费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。本担保函的保证期间为被保证人在原合同中产生的全部债务履行期限届满后两年。 本人承诺在保证期间，不转移或隐匿财产；不故意减损财产价值；未征得贵司同意，不转让或赠予主要财产，不在主要财产上设定任何形式的担保，不实施其他可能影响贵司权益的行为。如本人违反上述承诺或债务人违反原合同约定或债务人的偿债能力受影响时，贵司有权要求本人提前履行担保责任。本担保函适用中华人民共和国法律，因本担保函产生的纠纷，适用原合同约定的争议解决方式。本担保函仅有原件一份，由贵司保存，本担保函出具亦为增强贵司对于该公司合作的信心。 1 / 1

退履约保证金承诺书

退履约保证金承诺书说明 根据无电地区劳务分包协作队伍负责人普遍反映，“春节将至，在春节前要放民工，要发放民工工资。现资金非常困难，难以完成工资发放。各协作队伍提出诉求，因资金压力太大，在目前工程量都已完成70%以上的情况下，能否拿出协作队伍所交“履约保证金”的50%来解决春节前民工工资的发放，缓解燃眉之急。 高度重视农民工工资是否发放到位，为配合各无电地区劳务分包协作队伍尽快解决处理此事，经研究决定，同意满足以下条件的给予退还最高不超过50%的履约保证金来进行民工工资发放，各劳务分包协作单位根据自身履约能力来自愿确定退还履约保证金的具体比例。具体条件如下： 1、项目工程完成量必须大于总量的70%； 2、在承诺书签字、盖章确认生效后，拿到退还的履约保证金，必须立即解决全部民工工资发放。严禁出现民工上访讨要工钱。如再出现民工上访讨要工钱，按先前双方的约定承诺考核该协作队伍5万元。如再出现民工上访事件，将该协作队伍诚信度降为零，并列入黑名单； 3、本承诺书必须由本公司法定代表人或授权委托人确认签字，于2015年2月2日持本人身份证到副总经理办公室当面签字； 4、签订本次“退履约保证金承诺书”的个人，必须出具自己公司针对本次退还履约保证金事宜的法人授权委托书； 5、协作队伍必须出具民工工资发放名单、发放金额和总金额清单（需领取工资民工本人签字、按本人手印确认）； 6、退还各单位保证金应提供以下财务报审资料 （1）《退履约保证金承诺书》； （2）《往来款项审批表》； （3）收款单位开具的收据； （4）收款单位银行开户许可证复印件。

退履约保证金承诺书 我公司承建的工程的劳务分包工程，交纳了 3152000.00 元（大写：叁佰壹拾伍万贰仟元整）的履约保证金。现因资金困难，申请退还所缴纳的履约保证金的 47.6 %，人民币￥1500000.00 元（大写：壹佰伍拾万元整）。 我公司与贵公司签订承诺保证书，对退还的“履约保证金”用途作以下承诺。 1、本公司承诺，我公司承接的无电地区电力建设项目工程量已完成总量的70%以上，确定报量属实。 2、本公司承诺，拿到退还的履约保证金后，立即解决全部产生的一切民工工资费用，不出现民工上访讨要工钱。如出现民工上访讨要工钱，按先前双方的约定承诺愿意接受考核5万元。如再次出现民工上访事件，我公司愿意接受任何处罚意见。 3、本公司承诺，将如实提供民工工资发放清单。 以此为证，承诺保证书签名（盖章）有效，本协议一式四份，保留三分、承诺方保留一份。 承诺方：（加盖公章） 法定代表人或授权委托人（签字）： 年月日

投标履约保证金承诺书

亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档投标履约保证金承诺书，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。 投标履约保证金承诺书 投标履约保证金承诺书 在发展不断提速的社会中，我们可以使用承诺书的机会越来越多，承诺书是把口头承诺书面化规范化的一种产物。为了让您在写承诺书时更加简单方便，以下是小编为大家收集的投标履约保证金承诺书，希望能够帮助到大家。 投标履约保证金承诺书1 本保证金作为(投标人名称)(承包人)就项目(招标编号:)所签定合同的履约保证金。履约保证金额(大写)。 1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动，包括更换或修补发包人认为有缺陷的货物或建筑物(以下简称“违约”)，只要发包人确定，无论承包人有何反对，发包人将从上述金额中扣除。 2、履约保证金项下的任何支付应为免税和净值，无论从任何人以何种理由提出扣减现在或未来的税费、费用或扣款，均不能从履约保证金中扣除;

3、履约保证金构成承包人无条件的，不可撤消的直接义务; 4、承包人保证在收到中标通知书的同时，向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之五(5%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内，其余额退回给承包人，不计利息。 5、履约保证金应为银行支票、汇票或现金。 6、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。 投标人名称(承包人): 公章: 银行账号:(包括开户行地址、电话等) 开户行地址: 开户行电话: 法定代表人或授权代表(签字): 年月日投标履约保证金承诺书2 致投标人:公司 我公司决定参加贵方工程招标编号:工程的竞标，并完全接受贵方招标文件“投标人须知”中的所以内容。为此，我公司做出如下承诺: 1、一旦我公司中标，我公司同意按照贵方“投标人须知”

履约承诺书通用【最新版】

履约承诺书通用 致:中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区 我方自愿与贵单位(以下简称“甲方”)就中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区管区内的工程施工劳务合作事宜进行商谈议定，并作如下承诺。 1、保证所承担的工程不分包或转包，否则按我方违约处理，可将我方所交履约保证金没收作为罚款。 2、保证服从甲方的领导、调度和协调，处理好和相邻施工单位的配合关系，如因施工方案、工期要求等方面的改变或我方的原因，服从甲方对我方任务所做的调整。 3、我方承诺本工程不需支付预付款，在工程款支付过程中，如业主对甲方不能按期拨款，甲方向我方的拨款可以同等顺延。拨款采取按月验工计价方式，我方及时提供当月的计价资料，并同意验工计价是对合格并达到优良项目的支付，是经甲方审定且不超过施工图的工程数量来计算。 4、工期每延后一天按合同价的0.1‰进行处罚;超过5天，工期

每延后一天按合同价0.5‰进行处罚;超过10天，甲方将有权终止合同并按合同价再下浮5%对已完工工作量进行结算。 5、在合同执行过程中，如我方保证不了质量、安全、进度，甲方有权单方面中止合同，并不负任何经济和法律责任;我方保证在甲方规定的时间内撤离施工现场，并相应赔偿给甲方造成的损失。 6、愿意以双方协商议定的综合单价承包形式签订合同，合同执行期间保证不调价。 7、我方项目负责人与技术负责人、机械设备按约定的时间上场。项目负责人与技术负责人如推迟进场，将接受主要设备及主要人员推迟进场的处罚，即每人每天罚款500元，机械设备如推迟进场，每台每天罚款500元。罚款金额在合同履约保证金中扣除，罚款只是一种手段，但不免除我方人员和机械设备继续进场的责任。 8、我方项目负责人保证长期在施工现场，请假须报甲方工地负责人批准，若无故不在现场，每天罚款500元，在人员履约保证金中扣除。 9、我方保证在工程质量方面做到下面几点:

履约保证金协议合同书

精心整理 履约保证金协议 甲方（全称）：原乡安吉旅游管理有限公司 乙方（全称）： 本履约保证金协议由双方于年月日订立。 为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本协议。 第一条鉴于甲方与乙方已于年月日签署了关于CASA˙溪龙国际茶文化交流中心建设项目（休闲度假综合体）施工合同协议，乙方在对建设工程施工合同协议条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同协议中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本协议约定向甲方提供履约保证金。 第二条保证金缴纳时间 乙方应当在施工合同协议签订后3日内（日历天）向甲方账户交纳履约保证金。未能按期缴纳履约保证金的，视为CASA˙溪龙国际茶文化交流中心建设项目（休闲度假综合体）项目施工合同协议自行终止。 第三条保证金额 乙方应当向甲方账户交纳现金，金额：大写人民币壹仟伍佰万元（￥元）作为履约保证金交付给甲方。 第四条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后3日内。甲方直接将履约保证金（无息）归还给乙方。 第五条生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 精心整理

精心整理 精心整理 第六条其他 本协议一式陆份，具有相同法律效力。甲方执叁份，乙方执叁份。甲方：（公章）乙方：（公章） 原乡安吉旅游管理有限公司 地址：湖州市安吉县溪龙乡地址： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人 经办人：经办人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：浙江安吉农村商业银行开户银行： 股份有限公司溪龙支行 帐号：帐号：

连带责任承诺书

连带责任承诺书 北汽**********汽车股份有限公司(以下简称:**********公司) (以下简称“_____”)与(以下简称“贷款银行”)于_____年_____月_____日签订_____,该合同约定_____应按期向贷款银行偿还贷款。 **********公司为_____偿还贷款务承担回购责任，**********公司承担回购责任后享有对_____追偿权。本公司愿意无条件地为**********公司的追偿权提供连带保证责任，并特出此保证书为凭。 本公司：_____；住址：_____法定代表人_____；_____联系电话：_____ 本公司自愿为**********公司追偿权提供连带保证责任，担保范围包括：**********公司回购而支付给贷款银行的所有本金利息罚息、费用，**********公司为实现追偿权已发生或将发生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、差旅费等)。担保期限为_____期限届满之日起两年。 只要_____违约导致**********公司承担回购责任的，**********公司即可要求本公司承担保证责任，本公司即刻承担保证责任、支付所有款项。本公司承担保证责任，不受**********公司是否已行使其他担保权的影响。保证期间，**********公司可以在向第三人转让追偿权时，一并转让本保证书项下的担保权，此项转让无需本公司同意。 同时本公司同意在_____发生逾期的情况下，代其履行银行还款义务，承担代为还款责任。 本公司确系出于自愿承担连带保证责任，确已履行所有程序保证连带保证责任合法有效。 因履行本保证引起的一切争议由**********公司所在地有管辖权的人民法院诉讼管辖。 特此保证。

履约保证金合同协议书范本 销售合同

编号：_____________履约保证金合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方： 法定代表人： 地址： 乙方： 法定代表人： 地址： 为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。 第一条、鉴于甲方与乙方于年月日签署了合同编号为的《销售合同》，乙方在对销售合同相关条款已做明确了解的情况下，为保证其销售合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条、保证范围为乙方未按销售合同约定履行按时付款义务，包括但不限于因乙方原因未按约定时间支付货款；甲方履行送货义务后，且乙方已经出具《收货确认函》后，但乙方却因货物质量、数量等情况提出异议，导致退货或影响货款支付；以及因违反《销售合同》的其他相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或赔偿的损失。 第三条、保证金额 乙方应当按照拟向甲方采购执行峰值额度万元为基数，保证金比例为%/年，金额为人民币大写（￥）作为履约保证金，并在本合同签署后三个工作日内一次性交付给甲方，此款项不计利息或资金占用费。 第四条、保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《销售合同》的相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或损失赔偿金额。抵销完成后，乙方应补足

保证金，乙方拒不补足保证金的，甲方有权中止销售合同的履行，并要求乙方承担相关违约责任。 第五条、保证期限自甲乙双方签订合同生效之日起至销售合同付款时间到期日后日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况，按照合同相关约定退还保证金给乙方。 第六条、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 第七条、本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，可向合同签署地人民法院提起诉讼。 第八条、本合同壹式贰份，甲乙方各执壹份。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）： 年月日年月日 合同签署地：

连带责任保证函

连带责任保证函 广州金隆纸业有限公司： 为保证（以下简称本公司）与贵公司买卖合同项下债务的履行，本人自愿以个人全部财产及权益，为本公司提供无限连带责任保证。并承诺如下： 一、本人同意对本公司在此前及以后从贵公司购买纸张业务及今后可能发生的修改，补充条款中债务人的所有债务，提供无限连带责任保证：如本公司未按承诺按期足额偿还全部债务，导致贵公司损失的，本人保证在收到贵公司索款通知后十五日内无条件将上述款项支付给贵公司。 二、本人用于清偿本公司债务的资产和权益，包括但不限于： 1、本人家庭（或个人）财产清单所列的全部财产 2、本人的薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费、利息、股息、股权、红利、财产租赁、财产转让等所取得现金、有价证券等方式的收益以及因商标，专利等知识产权所取得的许可使用费及转让费等。 3、本人名下的所有存款、房产、汽车、设备、土地使用权、承包承租经营权等财产和权益。 4、本人家庭（或个人）的其他财产和权益。 三、本保证书是不可撤销，出现下列情况，无论是否征得本人同意或是否事先通知本人，皆不影响保证书的法律效力及继续履行： 1、本保证书所涉及的任何一方中的当事人的身份、地位发生任何变化。 2、本保证书所涉及的任何一方中当事人发生合并、分立、停业、撤销、破产或变更名称、住所、章程、法定代表人、经营范围、企业性质、或其上级单位的任何指令或与任何单位签订任何法律文件等事项及其导致的变化。 四，在任何情况下，在贵公司尚未全部收回款项之前，无论本人是否已经向贵公司部分履行了代偿责任，必须待贵公司款项全部收回之后，才可向债务人行驶债权人的权利。 五、贵公司给予债务人和本人的任何宽容、宽限、或延缓行使有关业务合同及本保证书项下的权利，不视为贵公司对本保证书项下权利、权益的放弃，也不影响本人履行本保证书的各项义务。 六、根据业务连续发生的特点，本连带责任保证使用于此前及今后本公司与贵公司发生的每笔业务，有效期自该笔业务主债务履行期届满之日起两年。

个人连带责任保证函(详细版)

个人无限连带责任保证函 致：公司 承贵公司与（以下称借款人）于年月日签定的借款合同（合同编 号：；下称借款合同）的有关约定，为确保贵公司的合法权益，依照诚实信用之原则，本人愿以个人所有的财产，以无限连带责任的方式，为贵公司提供保证。并在此谨作以下保证： 一、本人同意上述借款合同的全部条款，并保证能够按期清偿所有债务。 二、本人同意对借款合同（包括今后可能补充，修改变更后的借款合同）中的所有债务承担无限连带清偿和无限连带赔偿责任： 1.如借款人未按借款合同中的约定按期足额向贵公司支付由贵公司垫付的全部款项和自付款之日起的利息以及其他费用、损失等（利息额计算至本人实际支付日），本人保证在贵公司代偿之日起十五日内无条件将上述款项支付给贵公司。 2.如借款人未按借款合同中的约定按期足额交纳利息，本人保证在收到贵公司索款通知五日内，无条件代借款人支付本息、违约金以及损失等费用。 3.如借款人未履行借款合同中约定的其他义务而给贵公司造成损失，本人保证在收到贵公司书面索款通知十五日内，无条件予以全部赔偿。 4.上述三种情形下，贵公司无须先向借款人追偿或起诉或处置其他反担保措施，而有权直接向本人索偿。一经贵公司要求，本人将无条件负责清偿借款人欠付贵公司的上述所有债务。 三、本人用于清偿借款人欠付贵公司所有债务的资产和权益，包括但不限于： 1.本人所有的资产（详见清单）和财产性权益（包括但不限于本人的薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费、利息、股息、股权、红利、财产租赁、财产转让等所取得现金、实物和有价证券）； 2.夫妻共同财产中减去对方基本生活费用（按照国家或当地政府规定标准）后的部份； 3.本人已经及未来因任职、受雇、履约等提供劳务，或将财产出租给承租人，或转让建筑物、土地使用权等财产及转让其他财产，或许可各种特许权的使用，或作为

履约保证金承诺书

履约保证金承诺书 本保证金作为泰汇建筑工程 (投标人名称)就平舆县阳城等四个乡镇土地整治项目（二期）工程施工项目(招标编号：2013-GC-G-026）所签定合同的履约保证金。履约保证金额中标金额的10% 。 1、承包人保证在收到中标通知书的同时，向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之十(10%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日，其余额退回给承包人，不计利息。 2、履约保证金应为转账或现金。 3、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。 4、未经发包人同意，不得更换项目经理和技术负责人。假如更换未经批准，将从履约保证金中扣除违约金。更换项目经理扣除10000元违约金。更换技术负责人扣除5000元违约金。 投标人名称(承包人)： (单位公章） 银行账号： 开户行地址： 开户行： 法定代表人或授权代表： ( 签字 ) 年月日

纳税承诺书 ： 在 (招标编号： )招标活动中，如果我们公司有幸中标，我公司承诺我们公司应交纳的有关税金由业主代扣代缴给市税务部门。 投标人名称(承包人)： 公章： 法定代表人或授权代表(签字)： 年月日

不拖欠民工工资承诺书 ： 为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人以 (单位名称)法定代表人或授权代表的资格，重承诺： 我单位承建的工程，将保证做到： 1、遵守国家的有关工程建设的法规，自觉维护和规建筑市场秩序，诚信守法，按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，在获得工程款后，优先偿付民工工资。在雇佣和使用民工时为民工办理工伤保险。 2、承建的工程不转包、不分包、不挂靠，杜绝使用“包工头”式的非法用工方式。 3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受业主的处罚，同时愿意接受主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。 承诺单位：(公章) 法定代表人或授权代理人(签字)： 日期：年月日

履约保证金合同协议书范本 通用版

编号：_____________履约保证金协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方（全称）： 乙方（全称）： 甲乙双方本着公平自愿的原则签署本协议。经双方协商达成以下几条协议。 第一条鉴于甲方与乙方签署了__________________施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条保证金缴纳时间 乙方应当在施工合同签订后7日内（日历天）向甲方账户交纳履约保证金。未能按期缴纳履约保证金的，视为放弃中标。 第三条保证金额 乙方应当向甲方账户交纳现金，金额：大写人民币_________元（￥_________元）作为履约保证金交付给甲方。 第四条保证期间自本合同生效之日起至完成隧洞混凝土衬砌_________日内。 保证期内乙方如约履行建设工程施工合同的，甲方分三次将履约保证金（无息）划回乙方账户：第一次为隧洞主体工程开工（洞脸形成），返还履约保证金的30%，及人民币_________元；第二次为隧洞掘进贯通，返还履约保证金的40%，及人民币_________元；第三次为隧洞混凝土衬砌完成，返还履约保证金的30%，及人民币_________元。 第五条生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

第六条其他 本协议一式_________份，具有相同法律效力。甲方执_________份，乙方执_________份。 甲方：（公章）乙方：（公章） 地址：地址： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人法定代表人 或授权代理人（签字）：或授权代理人（签字）： 经办人：经办人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号：

保证金保证书范文

承诺书 （建设单位） 清理建设领域工程款和农民工工资工作，事关人民群众切身利益，事关社会公平正义，事关社会和谐稳定，事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序，构建行业自律环境，提高社会公德力和企业诚信度，在工程建设中，我们承诺： 一、严格按照《建筑法》等法律、法规进行工程建设活动，保证： 1、本工程建设资金到位率符合规定要求； 2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设； 3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人； 4、按照《承包合同》约定，及时、足额支付工程预付款，进度款； 5、按照《建设工程价款决算办法》规定，按时完成工程结算审计（审核），并按有关规定和合同约定及时与施工企业结清工程价款。 二、认真履行建设（开发）单位在清欠工作中的责任和义务，保证： 1、对施工企业农民工工资支付承担监管责任，监督、检查、督促施工企业及时、足额支付农民工工资； 2、因我单位未按《承包合同》约定支付工程款，导致施工企业停工并因此造成的工期延误和施工企业损失，我单位承担全部责任； 3、施工企业拖欠农民工工资且拒不支付的，我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付。 三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位监督，若发生因我单位违 反上述保证事项造成拖欠工程款或农民工工资的，我单位承担全部责任，并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农民工工资，并自愿接受县清欠办，县建设局的处罚。 承诺人： 单位（章）：法定代表人（签字并盖章）：办公电话/手机/信箱：经办人姓名/职务： 办公电话/手机： 监督单位： 县清欠办（章） 二0 年月日 注：本承诺书一式两份，建设（开发）单位和县清欠办各留存一份 建设工程履约保证金和安全防护、文明施工措施费 （建设单位）预存审批表 注：此表一式三份，建管科一份、建设单位一份、建设局财务科留存一份篇二：保证金承诺书模板 承诺函 致：上海三菱电梯有限公司分公司 贵司就招标人（用户名称）组织的（项目名称）招标活动参加投标，投标时间为年月日，投标有效期天。根据编号为（招标文件编号）的招标文件相关规定，贵司支付投标保证金为元。 根据上述招标文件约定： （相关招标文件关于退还保证金的规定，包括中标和落标情况投标保证金退还的规定，注明条款编号）

履约保证金承诺书

履约保证金承诺书 本保证金作为河南泰汇建筑工程有限公司 (投标人名称)就平舆县阳城等四个乡镇土地整治项目（二期）工程施工项目(招标编号：2013-GC-G-026）所签定合同的履约保证金。履约保证金额中标金额的10% 。 1、承包人保证在收到中标通知书的同时，向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之十(10%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内，其余额退回给承包人，不计利息。 2、履约保证金应为转账或现金。 3、如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。 4、未经发包人同意，不得更换项目经理和技术负责人。假如更换未经批准，将从履约保证金中扣除违约金。更换项目经理扣除10000元违约金。更换技术负责人扣除5000元违约金。 投标人名称(承包人)： (单位公章） 银行账号： 开户行地址： 开户行电话： 法定代表人或授权代表： ( 签字 ) 年月日

纳税承诺书 ： 在 (招标编号： )招标活动中，如果我们公司有幸中标，我公司承诺我们公司应交纳的有关税金由业主代扣代缴给朝阳市税务部门。 投标人名称(承包人)： 公章： 法定代表人或授权代表(签字)： 年月日

不拖欠民工工资承诺书 ： 为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人以 (单位名称)法定代表人或授权代表的资格，郑重承诺： 我单位承建的工程，将保证做到： 1、遵守国家的有关工程建设的法规，自觉维护和规范建筑市场秩序，诚信守法，按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，在获得工程款后，优先偿付民工工资。在雇佣和使用民工时为民工办理工伤保险。 2、承建的工程不转包、不违法分包、不挂靠，杜绝使用“包工头”式的非法用工方式。 3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受业主的处罚，同时愿意接受主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。 承诺单位：(公章) 法定代表人或授权代理人(签字)： 日期：年月日

公司连带责任承诺书

公司连带责任承诺书 连带责任由连带和责任两个词组成,对连带责任进行研究必须以连带为重心,以责任为前提。下面我为大家精心整理了，以供参考。 篇一： 连带责任承诺书 为确保付红同志与刘嵩履行双方20xx年07月23日签订的借款协议(借款总额贰拾万元)，经我(刘嵩)慎重考虑，愿意以本人，(刘嵩)的个人全部财产及刘嵩代表河南众信质量检验技术研究有限公司与平顶山市兴嘉公司所签署检测合同的所有检测费向付红提供个人及单位无限连带保证，若合同期内，款到期刘嵩未能按照借款合同约定履行相应付款义务，本人及单位愿意承担连带偿还责任。付红有权优先从兴嘉公司账户划拨应支付众信的检测费。但并不免除担保公司所应承担责任。 承诺人：XXX 时间：XXXX年XX月XX日 篇二： 承担无限连带责任承诺书 有限公司： 根据贵行与公司于年月日签订编号为的《合作协议》开展内

业户租金按揭贷款业务，本人及本人配偶愿意为办理上述《合作协议》中涉及的租金按揭贷款客户在贵行所形成的一系列债权提供连带保证担保责任。 本承诺约定担保之主债权范围为贵行依借款合同对借款人享有的全部贷款债权，包括贷款本金及利息(包括罚息和复利)、违约金、赔偿金及乙方为实现主债权和保证债权而支付的一切费用(包括但不限于诉讼费、财产保全费、律师费、差旅费用、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费等)。 保证期间借款为自借款合同项下每笔借款发放之日起至借款合同项下借款借据约定的借款到期日届满之日后两年止。借款合同项下贷款展期的，无需事先征得本人及本人配偶同意或通知本人及本人配偶，本人及本人配偶继续承担连带保证责任，保证期间自借款项下每笔借款发放之日起至借款展期协议所确定的履行期限届满之日后两年止。 保证方式为连带责任保证，若债务人未按借款合同约定履行其债务，无论贵行对借款合同下的债权是否拥有其他担保(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式)，贵行均有权首先并直接要求本人及本人配偶在其担保范围内清偿借款合同项下的债务。 本承诺书的效力独立于借款合同，借款合同无效并不影响本

履约保证金合同范本

履约保证金合同范本 履约保证金合同范本【范本一】：履约保证金合同 甲方： 乙方：本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。为了明确双方权利、 义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。 第一条鉴于甲方与乙方于年月日签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。（） 第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。 第三条保证金额 乙方应当按照中标合同总金额的％，金额：大写人民币元（Y ）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。 第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。 第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。 第六条乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。 第七条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。 第八条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并 乙方交付履约保证金之日起生效。 第九条其他本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）：年月日

连带责任担保承诺书模板

亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档连带责任担保承诺书模板，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。 连带责任担保承诺书模板 连带责任担保承诺书模板x 本人XX，系xxxxxxxxxxxxx有限公司控股股东，身份证号：XXX，作为公司的主要控股股东，愿意为我本人向张三借款人民币（大写）伍佰万元（￥x,xxx,xxx.xx）整承担无限连带责任。 特此承诺 承诺人： 年月日 无限连带责任保证担保承诺书 本人XXX，系XXX投资有限公司股东，身份证号：XXX，作为公司的股东，愿意为X借款人民币（大写）伍佰万元（￥x,xxx,xxx.xx）整承担无限连带责任。 特此承诺 承诺人： 年月日 连带责任担保承诺书模板x

致： 承 （以下称债权人）与 （以下称债务人）于xxxx年xx月xx日签订的《借款协议》约定责任条款时，（以下称本担保人）愿意承担无限连带责任，愿以个人所有的财产，以无限连带责任的方式，为债务人向债权人借款人民币捌佰万元整（￥xxxxxxx.xx）及追偿此笔债务所发生的一切费用提供无限连带责任担保，并在此作出以下无限连带责任担保承诺： 一、本担保人完全理解并同意债权人与债务人签订的《借款协议》中的全部条款，并保证债务人能够按期向债权人清偿所有债务。 二、本担保人同意对《借款协议》（包括今后可能补充、修改、变更后的《借款协议》或关联文件）中债务人的所有债务承担无限连带清偿责任和无限连带赔偿责任： x.在债务人未按《借款协议》中的约定按期足额向债权人偿还借款、利息和相关费用时，本担保人保证在借款到期之日起五日内无条件将上述款项支付给债权人。 x.在债务人未履行《借款协议》中的约定的其他义务而给债权人造成损失，本担保人保证在收到债权人书面索款通知十五日

履约保证金合同

履约保证金合同 甲方： 乙方： 本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。 为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。 第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。 第三条保证金额 乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币元（￥）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。 第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。

第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。 第六条乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。 第七条争议的解决 本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。 第八条生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 第九条其他 本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理人（签字）：

无限连带责任承诺书

无限连带责任承诺书 鉴于( )公司(以下简称“甲方”)与贵方公司(以下简称“乙方”)于××××年××月××日签署了《合作开发协议》及《股权回购协议》。根据该两份协议的约定：①甲方应先投资××××万元与乙方共同成立××项目公司(以下简称丙方);②甲方于××××年××月××日前筹资×××××万元，由丙方缴纳竞拍土地保证金;③××××年××月××日前，甲方筹资3亿元，由丙方缴纳a地块全部土地出让金及b、c、d三块土地50%的土地出让金。同时，在××××年××月××日前，甲方将持有的( )股权转让给乙方。 为了确保甲方完全履行上述两份合同项下的出资到位义务和按时转让股权义务，我公司自愿向贵方提供无限连带责任保证担保，保证责任如下： 1、保证担保的范围包括但不限于《合作开发协议》和《股权回购协议》项下由甲方出资的本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金和乙方、丙方实现全部债权的费用等。 2、乙方、丙方无须先向甲方追偿或起诉或处置抵押/质押物，即有权直接要求保证人承担连带保证责任，即保证人保证责任与抵押物的担保系平行的、并列的，乙方、丙方可以优先实现保证债权，不受抵押/质押物担保物权存在的影响。

3、如存在两个以上的保证人，各保证人均对甲方前述合同项下的全部债务对乙方、丙方承担无限连带责任保证，即各保证人之间的保证责任亦是平行的、并列的。 4、本保证独立于上述《合作开发协议》及《股权回购协议》，此合同项下的抵押物的担保不成立(不论是否因甲方违反诚实信用原则造成的)、被确认无效、被撤销、效力待定或乙方、丙方单方面解除、抛弃，或发生抵押/质押物灭失、毁损(不论灭失、毁损系由谁的原因造成的，或者因不可抗力)情形，保证人仍对甲方前述合同项下的全部债务向乙方、丙方承担无限连带责任保证，不因抵押/质押物的担保不存在而产生任何影响。 5、保证期限自主债务履行期限届满之日起两年。 6、甲方及甲方授权代表与乙方、丙方达成的任何补充协议、展期、对帐单等，均自动对保证人发生法律效力。 7、保证人特别承诺：在乙方、丙方债权未获完全清偿前，保证人暂不行使对甲方及其他保证人的追偿权，待乙方、丙方所有债权获得清偿后，保证人才有权行使该等权利，否则乙方、丙方有权要求保证人全数交还。 本公司愿意对本保证书进行公证并赋予强制执行的效力，如果×××××控股有限公司未按照《合作开发协议》及《股权回购协议》履行义务，本公司愿意接受公证机构出具执行证书、接受人民法院强制执行并自愿放弃对该执行的

履约保证金协议(模板)

履约保证金协议 甲方： 乙方： 本协议由双方于年月日在广东省广州市天河区订立。 为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本协议。 第一条鉴于甲方与乙方于年月日签署了合同（简称“主合同”），乙方在对主合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在主合同及其附件中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本协议约定向甲方提供履约保证金。 第二条保证金额 1、履约保证金金额为：人民币壹佰万元整（￥1000000.00），乙方应在主合同签订之日起7个工作日内向甲方缴纳履约保证金。 2、履约保证金支付方式：?现金、 转账、 电汇、?银行汇票、 银行保函、 其他主合同预付款或投标保证金扣除相等金额。 转账、电汇方式支付至甲方如下账户： 户名：【】 开户银行：【】 账号：【】 第三条保证范围 1、履约保证金的保证范围为乙方按主合同及其附件的约定应履行的全部义务。 2、乙方以履约保证金可无条件并不可撤销地担保：乙方将积极履行其在主合同项下的全部义务。 第四条保证期间 保证期间自本协议生效之日起履约保证金退回之日。

第五条履约保证金的退回 1、乙方如约履行采购合同的，甲方在支付最后一笔款项时无息退回履约保证金。 2、如乙方违反主合同及其附件约定的任何义务，甲方有权在履约保证金中直接扣除乙方应向甲方支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，由乙方另行承担赔偿责任。 第六条争议的解决 本协议适用中华人民共和国法律，在本协议履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在主合同签订地人民法院提起诉讼。 第七条生效条件 本协议自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章之日起生效。 第八条其他 本协议一式 5 份，甲方执 3 份，乙方执 2 份，均具有相同法律效力。

如何写连带责任担保书

如何写连带责任担保书 (债权人)由于你(你单位)于_年月_日与_(下称债务人)签定了编号为_的借款合同，借款金额为人民币_(大写)。借款期限自_年_____月_____日至_____年_____月_____日。本公司自愿作为该借款合同中的债务人的保证人对你(你单位)的债权提供保证担保。本公司同意履行以下保证内容。 连带责任担保是当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的一种担保方式。当担保人进行担保的时候会写下连带责任担保书，那么如何写连带责任担保书呢？请阅读下面的连带责任担保书范文了解。 连带责任担保书 (债权人)：_____由于你(你单位)于_____年_____月_____日与_____(下称债务人)签定了编号为__________的《借款合同》，借款金额为人民币_______________ (大写)。借款期限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。本公司自愿作为该

借款合同中的债务人的保证人对你(你单位)的债权提供保证担保。本公司同意履行以下保证内容： 一. 本公司同意承担的保证范围为： 1.债务人所借债权人的款项，也包括债务人就该笔借款单方所做出的借款合同之外的承诺和义务。 2.保证金额为债务人借款的本息、罚息、违约金、实现债权所支出的诉讼费、仲裁费、律师代理费等合法合理的一切费用。 二、本公司承担保证责任的方式为连带保证责任。 三、本公司承担的保证期间为：《借款合同》约定的借款到期之日起两年内。四、本公司放弃对其他担保措施的优先偿债抗辩权。 五、本保证为独立保证，不受主债权及其他相关合同效力的影响，主债权及相关合同无效，该保证仍然有效，且为不可撤销之保证。 六、主债权经债务人及债权人同意展期，无论是否通知本公司，本公司仍承担连带保证责任，且保证期间相应顺延。 七、因履行本合同发生争执或纠纷，可向《借款合同》签订地郑州市有管辖权的法院提起诉讼。 八、本担保书从债权人为债务人提供借款之日起生效。

借款人向担保人承诺书

借款担保人担保承诺书 信贷部： 借款人________因申请再就业小额担保贷款，我自愿为______同志贷款作担保人，自愿 承担连带保证责任，保证期限为借款人（债务人）取得贷款之日起至借款人（债务人）还清 贷款本息之日止。 本人声明无任何债务，身体健康，收入稳定有一定经济收入。借款人如果到期不能偿还 贷款本息，由我归还全部贷款本息，如我不主动配合，信贷部可从给我每月工资中留存200 元生活费，剩余工资将扣领用以还贷，直至还清本息为止。也可处置本人家庭财产用以还贷， 由此造成的一切损失和费用支出，均由我承担。我保证在担保期间不再办理以工资形式担保 的其他任何贷款。 担保人___________ ______ 后附担保人工资表（加盖单位公章）篇二：个人担保承诺书 个人担保承诺书 编号（出借人）： 年月担保向你借款元（大写），并签订了《借款合同》（编号：），本人已经对相关的借款合同文书作了全部了解，并知悉了合同中约定的 当事人各方的权利与义务。本人及财产共有人自愿用全部自有资产（包括但不限于房产、汽 车、有价证券、金融债券、银行存款、债权）为借款人的全部债务向你提供担保，并作如下 担保承诺： 1、担保方式：连带责任保证担保。 2、担保的范围：包括《借款合同》）中约定的出借人的合同权利，包括但不限于借款本 金、利息、违约金、赔偿金、律师费、实现债权的各项追偿费用、法院诉讼费、保全费、评 估费、拍卖费等全部合同债权。 3、担保期限为主债务履行期限届满之日起两年内。 4、无论是否另有他人提供担保，我在担保范围内无条件地、独立地承担连带保证责任， 并自愿放弃法定的一切抗辩权利。 5、对你的债权，无论是否有任何人提供了物的担保，我的保证担保责任不以该物的担 保优先受偿为前提，更不得以此作为拒绝承担保证担保责任的抗辩理由，仍应无条件地承担 连带责任的保证担保责任。 6、本承诺为无条件的和不可撤销的承诺书。借款人不能按约定履行偿还义务的，我接 到你书面通知后3日内履行全部清偿责任。否则出借人依据《借款合同》及《抵押担保合同》 所享有的包含追偿权在内的一切合同权利可以一并向我行使，我自愿无条件接受。 7、本承诺具有独立性，无论借款合同或合同其他条款是否有效，均不影响本承诺书的 有效性，同时也不受借款合同其他担保方式的影响。 8、如有多人提供担保的，每个人的责任也是连带的、不分份额的，任一人对所担保的全 部债权均承担连带保证责任。担保人有权选择其中一人、数人或全部作为追偿对象并有权要 求其承担全部清偿责任。我对此追偿方式无异议。 本人的担保承诺已取得了财产共有人或配偶的同意。如遇重大资产变动的情况，本人将 及时通知你采取保全措施。 承诺人（签字）： 财产共有人或配偶（签字）： 年月日篇三：个人担保承诺书 个人担保承诺书