2009年二级建造师考试试题及答案(建筑工程专业)
2009年度全国二级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》试卷及答案
一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1．在我国法律体系中，《建筑法》属于（）部门。
A．民法B．商法C．经济法D．诉讼法
2．关于民事法律行为分类，以下说法错误的是（）。
A．民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为
B．订立建设工程合同应当采取要式法律行为
C．建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为
D．自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为
3．引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（）。
A．合同B．扶养C．不当得利D．无因管理
4．根据《物权法》规定，下例关于抵押权的表述中错误的是（）。
A．在建工程可以作为抵押物
B．即使抵押物财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物
C．建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产
D．抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权
5．根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自（）起发生效力。
A．买卖合同生效B．转移登记C．交付D．买方占有
6．某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。
A．20％B．30％C．50％D．80％
7．建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定项工程所在地县级以上人民政府激射行政主管部门申请领取（）。
A．建设用地规划许可证B．建设工程规划许可证C．施工许可证D．安全生产许可证
8．按照建筑法规定，以下正确的说法是（）。
A．建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程
B．建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程
C．联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
D．施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人
9．关于建筑工程的发包、承包发式，以下说法错误的是（）。
A．建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包
B．未经发包发式方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包
C．联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任
D．发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位
10．甲乙两建筑公司组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50％。后来甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔20万元。则下列说法正确的是（）。
A．由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利
B．因约定各自承担50％，故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任
C．如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责任
D．只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任
11．按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是（）。
A．施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程
B．属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程
C．施工主要技术采用特定的专利或者专有技术工程
D．经济适用房工程
12．根据《招标投标法》规定，投标联合体（）。
A．可以牵头人的名义提交投标保证金B．必须由相同专业的不同单位组成
C．各方应在中标后签订共同投标协议D．是各方合并后组建的投标实体
13．按照建筑法及其相关规定，投标人之间（）不属于串通投标的行为。
A．相互约定抬高或者降低投标报价B．约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价
C．相互探听对方投标标价D．先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标
14．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（）。
A．公开招标B．邀请招标C．议标D．定向招标
15．招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2007年3月3日开始发售招标文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为100万元；3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中错误有（）处。
A．1 B．2 C．3 D．4
16．根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可以任职的岗位是（）。
A．施工企业的总经理B．施工项目的负责人C．施工企业的技术负责人D．施工企业的董事
17．施工单位违反施工程序，导致一座13层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于（）事故。
A．特别重大B．重大C．较大D．一般
18．某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故调查处理条例》规定，该级事故应由（）负责调查。
A．国务院B．省级人民政府C．设区的市级人民政府D．县级人民政府
19．监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当（）。
A．要求施工单位整改B．要求施工单位停止施工C．向安全生产监督行政主管部门报告D．向建设工程质量监督机构报告20．甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（）。
A．甲公司负主要责任B．乙公司负主要责任C．乙公司负全部责任D．监理公司负主要责任
21．安全生产许可证的有效期为（）年。
A．2 B．3 C．4 D．5
22．下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（）。
A．建设单位不得将建设工程肢解发包B．建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标
C．建设单位不得任意压缩合同工期D．涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案23．根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。
A．主体结构B．电气C．装饰D．暖通
24．根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是（）。
A．应当依法取得相应等级的资质证书B．不得转让工程监理业务
C．可以是建设单位的子公司D．应与监理分包单位共同向建设承担责任
25．施工单位于6月1日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工期。则施工单位承担的保修期应于（）起计算。
A．6月1日B．8月30日C．10月8日D．10月20日
26．《建设工程质量管理条例》中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括（）。
A．工程质量保修制度B．施工许可制度C．竣工验收备案制度D．工程质量事故报告制度
27．建设单位应当自建设竣工验收合格之日起（）日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A．10 B．15 C．30 D．60
28．按照我国《产品质量法》规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产品是（）。
A．购买的电气材料B．购买的塔吊设备C．现场制作的预制板D．商品混凝土
29．根据《产品标识与标注规定》，对所有产品或者包装上的标识均要求（）。
A．必须有产品质量检验合格证明B．必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址
C．应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期D．应当有警示标志或者中英文警示说明
30．某建筑公司实施了以下行为，其中符合我国环境污染防治法律规范的是（）。
A．将建筑垃圾倾倒在季节性干枯的河道里B．对已受污染的潜水和承压水混合开采来源：考试大
C．冬季工地上工人燃烧沥青、油毡取暖D．直接从事收集、处置危险废物的人员必须接受专业培训
31．下列关于民用建筑节能的表述正确的是（）。
A．对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门不的颁发建设工程规划许可证
B．对既有建筑实施节能改造，优先采用向阳、改善通风等低成本改造措施
C．国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统
D．企业可以制定高于国家、行业能耗标准的企业节能标准
32．某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是（）。
A．责令安置在仓库里居住的员工尽量不使用明火B．将施工用剩余炸药存放在会议室橱柜里
C．禁止仓库保管员晚上在仓库里居住D．为防丢失，将消防器材锁在铁柜里
33．根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为（），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。
A．2个月B．6个月C．1年D．2年
34．李某今年51岁，自1995年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据《劳动合同法》规定，企业（）。
A．应当与其签订固定期限劳动合同B．应当与其签订无固定期限的劳动合同
C．应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同D．可以不与之签订劳动合同，因其是临时工
35．某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过（）个月。
A．1 B．2 C．3 D．6
36．职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（）。
A．随时解除B．预告解除C．经济性裁员D．刑事性裁员
37．按照劳动合同的规定，企业的集体合同由（）与企业订立。'
A．企业工会代表企业职工B．企业每一名职工C．企业10名以上职工D．企业绝大部分职工
38．重大建设项目档案验收应在竣工验收（）个月前完成。
A．1 B．2 C．3 D．4
39．根据《税收征管法》规定，纳税人未按期缴纳纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从之纳税款之日起，按日加收滞纳税款的（）的滞纳金。
A．0.1‰B．0.5‰C．1‰D．5‰
40．下列属于行政处罚的是（）。
A．没收财产B．罚金C．撤职D．责令停产停业
41．施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯（）。
A．重大责任事故罪B．重大劳动安全事故罪
C．工程重大安全事故罪D．以其他方式危害公共安全罪
42．下列属于我国《合同法》调整的法律关系是（）。
A．收养关系B．劳动合同C．税款代扣合同D．赠与合同
43．下列关于《合同法》中格式合同的表述，错误的是（）。
A．合适合同由提供方事先拟定，可以重复使用
B．提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效
C．对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释
D．对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释
44．要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括（）。
A．寄送的价目表B．投标书C．拍卖公告D．招股说明书
45．甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真，甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约（）的行为。
A．发出B．撤回C．撤销D．变更
46．某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位得知真相，遂主张合同无效，要求建筑公司承担（）。
A．违约责任B．侵权责任C．缔约过失责任D．行政责任
47．某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是（）。
A．返还财产B．赔偿损失C．罚金D．折价补偿
48．根据《合同法》规定，对效力待定合同的理解正确的是（）。
A．在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效
B．效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年
C．表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果
D．超越代理权签签订的合同，若未经被代理追认，则必定属于效力待定合同
49．某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔吊租赁合同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是（）。
A．附条件合同，条件成就合同解除B．附条件合同，条件成就合同生效
C．附期限合同，期限届满合同解除D．附期限合同，期限届满合同生效
50．甲公司向乙公司购买钢材，双方合同中约定由丙公司向乙公司付款。当丙公司不支付乙公司货款时，应当由（）承担违约责任。
A．甲公司向乙公司B．乙公司自己
C．丙公司向乙公司D．甲公司和丙公司共同向乙公司
51．某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4 000元／吨，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3 400元／吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是（）。
A．应按合同约定的价格4 000元／吨结算
B．应按国家确定的最新价格3 400元／吨结算
C．应当按新旧价格的平均值结算
D．双方协商确定，协商不成的应当解除合同
52．甲公司欠刘某100万元，丙公司欠甲公司150万元，均已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权，致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是（）。
A．刘某可以以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求B．刘某可以通过仲裁方式行使代位权
C．刘某行使代位权的必要费用应当由甲公司承担D．代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭
53．下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是（）。
A．施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误
B．因拖延民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误
C．地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加
D．由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付
54．建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是（）。
A．双方签收的由人民调解委员会制作的调解书B．双方签收的仲裁调解书
C．人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书D．双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书
55．民事诉讼的证据不包括（）。
A．书证B．物证C．视听资料D．科学实验
56．根据《民事诉讼法》规定，（）可以作为民事诉讼证人。
A．本案审判员B．涉及本案的鉴定人员C．本案原告诉讼代理人D．本案被告的亲属
57．对民事诉讼的基本特征表述正确的是（）。
A．当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权B．除简易程序外均采用合议庭制
C．所有民事案件审理及判决结果均应当向社会公开D．一个案件须由两级人民法院审理才告终结
58．下列关于诉讼管辖的表述正确的是（）。
A．第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖
B．建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖
C．受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院
D．房屋买卖纠纷实行"原告就被告"原则
59．当事人委托傅泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明"全权代理"。则张律师有权代为（）。
A．陈述事实、参加辩论B．承认、放弃、变更诉讼请求C．进行和解D．提起反诉或上诉
60．下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是（）。
A．仲裁委员会由当事人自主选定B．仲裁委员会是人民法院的下属事业单位
C．仲裁审理以公开审理为原则D．对生效的仲裁裁决书请求上级仲裁委员会予以撤销
二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
61．根据《行政复议法》规定，下列选项中不可申请行政复议的有（）。
A．建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书B．人民法院对保全财产予以查封
C．监察机关给予机关工作人员降级处分D．建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解
E．行政拘留
62．根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括（）。
A．在法律面前一律平等B．有言论、出版、游行和示威的自由C．有宗教信仰的自由
D．对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权E．有维护祖国的安全、荣誉和利益的权利
63．下列各选项中，属于民事法律关系客体的是（）。
A．建设工程施工合同中的工程价款B．建设工程施工合同中的建筑物
C．建材买卖合同中的建筑材料D．建设工程勘察合同中的勘察行为
E．建设工程设计合同中的施工图纸
64．国有建设用地使用权的用益物权，可以采取（）方式设立。
A．出租B．出让C．划拨D．抵押E．转让
65．根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项目无需申请施工许可证的是（）。
A．北京故宫修缮工程B．长江汛期抢险工程
C．工地上的工人宿舍D．某私人投资工程E．部队导弹发射塔
66．在工程建设项目招标过程中，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金可以是（）。
A．银行保函B．银行承兑汇票C．企业连带责任保证D．现金E．实物
67．按照《招标投标法》及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废标处理的情形是（）。
A．联合体共同投标，投标文件中没有附共同投标协议B．交纳投标保证金超过规定数额
C．投标人是响应招标、参加投标竞争的个人D．投标人在开标后修改补充投标文件
E．投标人未对招标文件的实质内容和条件作出响应
68．生产经营单位保证安全生产必须的资金由（、）予以保证，并对由于安全生产所需的资金投入不足导致的后果承担责任。
A．公司董事会B．公司法定代表C．个人经营的投资人D．公司股东E．公司工会
69．施工单位的项目负责人的安全生产责任主要包括（）。
A．制定安全生产规章制度和操作规程B．确保安全生产费用的有效使用C．组织制定安全施工措施
D．消除安全事故隐患E．及时、如实报告生产安全事故
70．下列选项中，对施工单位的质量责任和义务表述正确的是（）。
A．总承包单位不得将主体工程对外分包B．分包单位应当按照分包合同的约定对建设单位负责
C．总承包单位与每一分包单位就各自分包部分的质量承担连带责任
D．施工单位在施工中发现设计图纸有差错时，应当按照国家标准施工
E．在建设工程竣工验收合格之前，施工单位应当对质量问题履行保修义务
71．建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（）。
A．同时规划B．同时设计C．同时施工D．同时竣工验收E．同时投产使用
72．下列属于承担民事责任的方式是（）。
A．赔偿损失B．返还财产C．支付利息D．支付违约金E．支付定金
73．下列关于承诺的表述中，正确的有（）。
A．受要约人发出承诺，表示价格再降一成即可成交B．承诺超期的后果是承诺不可能发生法律效力
C．承诺一经送达要约人即发生法律效力D．撤销承诺的通知应当在双方签订书面合同前到达要约人．
E．承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理人作出
74．对于可撤销合同，具有撤销权的当事人（），撤销权消灭。
A．自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的
B．自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的
C．自知道或者应当知道撤销事由之司起一年内没有行使撤销权的
D．知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的E．知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的
75．致使承包人单位行使建设工程施工合同解除权的情形包括（）。
A．发包人严重拖欠工程价款B．发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准
C．发包人坚决要求工程设计变更D．项目经理与总监理工程师积怨太深E．要求承担保修责任期限过长
76．某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，在其后的施工中予以采用，则下列说法正确的是（）。
A．建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格
B．施工单位可就采用新工艺增加的费用向建设单位索赔
C．由此延误的工期由施工单位承担违约责任
D．只要双方协商一致且不违反区强制性标准，可以变更施工工艺
E．从法律关系构成要素分析，采用新工艺属于合同主体的变更
77．6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日交付了25万元，买方予以签收。下列说法正确的是（）。
A．买卖合同是主合同，定金合同是从合同B．买卖合同自6月10日成立
C．买卖合同自6月1日成立D．若卖方不能交付货物，应返还50万元
E．若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还5万元
78．根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人无需要举证证明的事实有（）。
A．太阳自东方升起，自西方落下B．人受重伤后若得不到及时救治，会有生命危险
C．人所共知的某企业偷工减料D．已被仲裁机构生效的裁决书所确认的事实
E．已被人民法院生效裁判所确认的事实
79．根据《仲裁法》和《民事诉讼法》规定，的情形包括（）。
A．约定的仲裁协议无效C．适用法律确有错误E．申请人死亡对国内仲裁而言，人民法院不予执行仲裁裁决B．仲裁事项超越法律规定的仲裁范围D．原仲裁机构被撤销
80．我国建筑业专业技术人员执业资格的共同点有（）。
A．只有注册以后才能执业B．一次注册终生有效C．均需接受继续教育
D．不得同时注册于两家不同的单位E．均有各自的职业范围
2009年度全国二级建造师执业资格考试《建设工程施工管理》试卷
一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1．编制项目建议书属于建设工程项目全寿命周期( )。
A．决策阶段的工作B．实施阶段的工作C．设计准备阶段的工作D．施工阶段的工作
2．在建设工程施工总承包管理模式下，施工分包合同的主体一般是施工分包方和项目( )。
A．总承包管理方B．业主方C．设计方D．咨询机构
3．某住宅小区工程施工前，施工项目管理机构绘制了如下框图。该图是( )。
A．项目结构图B．组织结构图C．工作流程图D．合同结构图
4．组织结构模式反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素之间的( )。
A．逻辑关系B．协作关系C．合同关系D．指令关系
5．下图反映的是某建设项目业主、项目总承包人、分包人之间的( )。
A．协作关系B．指令关系C．管理关系D．合同关系
6．施工项目管理机构编制项目管理任务分工表之前要完成的工作是( )。
A．明确各项管理工作的工作流程B．落实各工作部门的具体人员
C．、对项目管理任务进行详细分解D．对各项管理工作的执行情况进行检查
7．某建设工程项目施工前，业主方制定了工程款支付审批程序：施工方申报一监理方审批一业主现场代表审查一业主项目负责人审核～业主分管副经理审批支付。该程序属于( )。
A．成本控制工作流程B．投资控制工作流程C．信息处理工作流程D．物资采购工作流程
8．对整个建设工程项目的施工进行战略部署，并且是指导全局性施工的技术和经济纲要的文件是( )。
A．施工总平面图B．施工组织总设计C．1施工部署及施工方案D．施工图设计文件
9．施工项目技术负责人每天在施工日志上对当天的施工质量和进度情况进行详细记载，属于项目目标动态控制过程中( )的工作。A．准备阶段B．收集项目实际值C．进行目标计划值和实际值比较D．纠偏环节
10．在施工成本动态控制过程中，当对工程合同价与实际施工成本、工程款支付进行比较
时，成本的计划值是( )。
A．工程合同价B．实际施工成本C．工程款支付额D．施工图预算
11．施工企业项目经理是( )。
A．项目的全权负责人B．项目法定代表人C．施工合同当事人D．项目管理班子的负责人
12．按照《建设工程项目管理规范》(GB／T50326--2006)中风险评估等级，下图所示的事件风险量区域中，风险等级最低的区域是( )。
损失量
A．风险区A B．风险区B C．风险区C D．风险区D
13．下列建设工程施工风险因素中，属于组织风险的是( )。
A．承包人管理人员的能力B．公用防火设施的可用性C．岩土地质条件D．工程机械的稳定性
14．《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定，工程监理单位和监理工程师对建设工程安全生产承担( )。
A．领导责任B．经济责任C．监理责任D．刑事责任
15．下列各项工作任务，属于施工准备阶段建设监理工作任务的是( )。
A．审查施工单位选择的分包单位的资质B．组织设计单位向施工单位进行技术交底
C．编制单位工程施工组织设计D．检查和确认运到现场的材料的质量
16．按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)，建筑安装工程费用的组成为( )。
A．直接工程费+间接费+规费+利润+税金B．直接工程费+企业管理费+措施费+利润+税金
C．直接费+间接费+规费+利润+税金D．直接工程费+措施费+企业管理费十规费+利润+税金
17．下列建筑安装工程费用，属于材料费的是( )。
A．对建筑构件进行一般鉴定、检查所发生的费用B．混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
C．搭建临时设施所耗材料费D．跳板、脚手架等的摊销费
18．某施工项目地下水位较高，需要人工降水，由此产生的费用属于( )。
A．不可预见费B．措施费C．营业外支出D．管理费
19．在建筑安装工程费用的项目组成中，工具用具使用费属于( )。
A．施工机械使用费B．材料费C．措施费D．企业管理费
20．某混凝土工程直接工程费为100万元，以直接费为基础计算建筑安装工程费。其中措施费为直接工程费的5％，间接费费率为8％，利润率为4％，综合税率为3.41％。则该工程的建筑安装工程含税造价为( )万元。
A．117.93 B．120.99 C．121.96 D．122.10
21．下列定额中，属于企业定额性质的是( )。
A．施工定额B．预算定额C．概算定额D．概算指标
22．在工人工作时间消耗的分类中，必须消耗的工作时间不应包括( )。
A．有效工作时间B．休息时间C．不可避免中断时间D．偶然工作时间
23．某施工机械的台班产量为500m3，与之配合的工人小组有4人，则人工定额为( )。
A．0.2工日/m3B．0.8工日/m3C．0.2工日/100 m3D．0．8工日/100 m3
24．施工成本管理的每一个环节都是相互联系和相互作用的，其中( )是成本决策的前提。
A．成本预测B．成本计划C．成本核算D．成本考核
25．实施性施工成本计划应当以( )为主要依据编制。
A．预算定额B．施工定额C．概算定额D．估算指标
26．下列有关施工预算和施工图预算的说法，正确的是( )。
A．施工预算的编制以预算定额为主要依据B．施工预算是投标报价的主要依据
C．施工图预算既适用于建设单位，也适用于施工单位D．施工图预算是施工企业内部管理用的一种文件
27．下列施工成本控制依据中，能提供工程实际完成量及工程款实际支付情况的是( )。
A．工程承包合同B．施工成本计划C．进度报告D．工程变更文件
28．确定施工成本偏差的严重性和偏差产生的原因，是施工成本控制过程中( )阶段要解决的问题。
A．比较B．分析C．预测D．纠偏
29．用曲线法进行施工成本偏差分析时，在检测时间点上已完工作实际费用曲线与已完工作预算费用曲线的竖向距离表示( )。A．累计费用偏差B．累计进度偏差C．局部进度偏差D．局部费用偏差
30．某混凝土工程，工程量清单的工程量为2 000 m3，合同约定的综合单价为400元/m3，当实际工程量超过清单工程量10％时可调整单价，调整系数为0.9。工程结束时实际程量为2 400m3，则该混凝土工程的结算价款是( )万元。
A．96.0 B．95.2 C．94.4 D．86.4
31．根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—99—0201)，若合同中约定有工程预付款，则预付时间应( )。
A．不迟于约定的开工日期前7天B．不迟于约定的开工日期前30天
C．不迟于实际开工以后的7天D．不迟于首次支付工程款前7天
32．建设工程项目的总进度目标是在项目的( )阶段确定的。采集者退散
A．决策B．设计C．招标D．施工
33．业主方项目进度控制的任务是控制( )的进度。
A．项目设计阶段B．整个项目实施阶段C．项目施工阶段D．整个项目决策阶段
34．下列施工进度计划中，属于实施性施工进度计划的是( )。
A．施工总进度计划B．单体工程施工进度计划C．项目年度施工计划D．项目月度施工计划
35．编制控制性施工进度计划的主要目的是( )。
A．分解承包合同规定的进度目标，确定控制节点的进度目标B．指导施工班组的作业安排
C．确定承包合同的工期目标D．参与投标竞争，提高投标竞争力
36．横道图计划的特点之一是( )。
A．适用于大的进度计划系统B．能方便地确定关键工作
C．工作之间的逻辑关系不易表达清楚D．计划调整只能采用计算机进行
37．在工程网络计划中，关键工作是指网络计划中( )。
A．总时差为零的工作B．总时差最小的工作
C．自由时差为零的工作D．自由时差最小的工作
38．某单代号网络计划如下图所示，工作D的自由时差为( )。
A．0 B．1 C．2 D．3
39．某旆工项目部决定将原来的横道图进度计划改为网络进度计划进行进度控制，以避免工作之间出现不协调情况。该项进度控制措施属于( )。
A．组织措施B．管理措施C．经济措施D．技术措施
40．工程项目的质量终检存在一定的局限件，因此施工质量控制应重视( )。
A．竣工预验收B．竣工验收C．过程控制D．事后控制
41．在工程项目施工质量管理中，起决定性作用的影响因素是( )。
A．人B．材料C．机械D．方法
42．施工企业质量管理体系文件中，阐明质量政策、质量体系等的文件是( )。
A．质量手册B．程序文件C．质量计划D．质量记录
43．对进入施工现场的钢筋取样后进行力学性能检测，属于施工质量控制方法中的( )。
A．目测法B．实测法C．试验法D．无损检验法
44．某基础工程一次连续浇筑同配合比的混凝土1 100 m3，按规定该基础工程的混凝土每( )m3取样不得少于一次。
A．100 B．200 C．300 D．400
45．对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂、成桩质量可靠性低的灌注桩所形成的地基及复合地基，应采用( )进行检验。A．静载荷试验的方法B．低应变法C．高应变法D．动载荷试验的方法
46．检验批质量验收时，认定其为质量合格的条件之一是主控项目质量( )。
A．抽检合格率至少达到85％B．抽检合格率至少达到90％
C．抽检合格率至少达到95％D．全部符合有关专业工程验收规范的规定
47．某工程的质量事故，造成人员死亡4人、直接经济损失20万元。则该事故属于( )。
A．一般质量事故B．重大质量事故C．严重质量事故D．特别重大事故
48．某混凝土结构工程施工完成2个月后，发现表面有宽度0.25 mm的裂缝，经鉴定其不影响结构安全和使用，对此质量问题，恰当的处理方式是( )。
A．修补处理B．加固处理C．返工处理D．不作处理
49．政府对建设工程质量进行监督的主要手段是施工许可制度和( )制度。
A．实体检测B．竣工验收备案C．施工方案审查D．验收会议
50．施工安全技术保证体系包括：①安全可靠性技术；②安全保(排)险技术；③安全限控技术；④安全保护技术四个保证环节。该体系从第一关到第四关的排列顺序是( )。
A．①③②④B．②④①⑧
C．③④①②D．④①②③
51．实行总分包模式的施工项目，对分包项目安全计划的管理方式是( )。
A．分包人编制后直接报送业主，业主负责管理B．分包人编制后直接报送监理方，监理方负责管理
C．纳入总包项目安全计划，分包人服从总承包人的管理D．分包人自行编制分包项目安全计划，并自行负责管理
52．建筑施工企业的三级安全教育是指( )。
A．公司层教育、项目部教育、作业班组教育B．进场教育、作业前教育、上岗教育
C．最高领导教育、项目经理教育、班组长教育D．最高领导教育、生产负责人教育、项目经理教育
53．我国政府对安全生产的监督管理机制是( )。
A．综合管理B．综合管理和部门管理相结合
C．综合管理为主，部门管理为辅D．部门管理为主，综合管理为辅
54．根据GB／T24001(中国环境管理体系)——S014001标准的应用原则，在组织的管理体系中，环境管理体系( )。
A．应在组织整个管理体系之外独立存在B．不必成为独立的管理系统，应纳入组织整个管理体系中
C．应融入组织的质量和职业健康安全管理体系中D．应在组织的整个管理体系之上，作为其他管理体系的基础
55．施工现场发生安全事故后，首先应该做的工作是( )。
A．进行事故调查B．对事故责任者进行处理
C．抢救伤员，排除险情D．编写事故调查报告并上报
56．某工人在施工作业过程中脚部被落物砸伤，休养了21周。根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441--86)，该工人的伤害程度为( )。
A．轻伤B．重伤C．职业病D．失能伤害
57．根据《建设工程施工现场管理规定》，对施工现场泥浆水进行处理的要求是( )。
A．未经处理可直接排入河流，但不得直接排入城市排水设施B．未经处理不得直接排入城市排水设施和河流
C．在无其他污染物的情况下，可直接排入城市排水设施和河流
D．在泥浆水中不含砂石的情况下，可直接排入城市排水设施和河流
58．施工平行承发包模式在合同管理方面的特点是( )。
A．施工单位数量较少，对业主合同管理有利B．业主只需要一次招标，合同管理量较小
C．业主要负责对多个合同的跟踪管理，工作量较大D．符合“他人控制”原则，对业主合同管理有利
59．某工程项目采用施工总承包管理模式，如施工总承包管理单位想承接该工程部分具体工程的施工任务，则其可通过( )。A．监理单位委托取得任务B．投标竞争取得任务C．施工总承包人委托取得任务D．自行分配取得任务
60．根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—99—0201)，发包人提供给承包人的地质勘察资料和水文气象资料的准确性应由( )负责。
A．监理单位B．发包人C．承包人D．设计单位
61．一般情况下，验收合格工程的实际竣工日期为( )。
A．组织工程竣工验收的日期B．承包人实际完成工程的日期
C．承包人提交竣工验收申请报告的日期D．工程竣工验收后，发包人给予认可意见的日期
62．现场监理工程师检查发现业主指定分包人施工的防水工程存在质量问题，对此质量问题发出整改指令的正确做法是( )。A．业主向分包人发出质量问题整改通知单B．监理方向分包人发出质量问题联系单
C．监理方向总承包人发出监理通知单D．监理方向业主发出监理工作联系单
63．某土石方工程实行混合计价。其中土方工程实行总价包干，包干价14万元；石方工程实行单价合同。该工程有关工程量和价格资料如下表。则该工程结算价款为( )万元。
76．按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500——2008)，其他项目清单一般包括( )。
A．暂估价B．计日工C．暂列金额D．总承包服务费E．工程排污费
77．制定材料消耗定额时，确定材料净用量的方法有( )。
A．理论计算法B．测定法C．图纸计算法D．评估法E．经验法
78．编制施工成本计划时，施工成本包括( )。
A．直接工程费B．措施费C．规费D．企业管理费E．税金
79．施工成本分析的基本方法有( )。
A．比较法B．比率法C．平衡法D．因素分析法E．差额计算法
80．常用的建筑安装工程费用动态结算方法有( )。
A．调值公式法B．分部结算法C．竣工调价系数法D．按主材计算价差法E．按实际价格结算法
81．月度施工进度计划的主要作用有( )。
A．确定控制性节点的时间目标B．确定施工作业的具体安排C．确定一个月度的人工需求
D．确定一个月度的材料需求E．确定一个月度的资金需求
82．在工程项目网络计划中，关键线路是指( )。
A．单代号网络计划中总时差为零的线路B．双代号网络计划中持续时间最长的线路
C．单代号网络计划中总时差为零且工作时间间隔为零的线路
D．双代号时标网络计划中无波形线的线路E．双代号网络计划中无虚箭线的线路
83．施工进度计划的调整包括( )。
A．调整工程量B．调整工作起止时间C．调整工作关系D．调整项目质量标准E．调整工程计划造价
84．建设工程项目施工质量保证体系的主要内容有( )。
A．项目施工质量目标B．项目施工质量计划C．项目施工质量记录D．项目施工程序文件E．思想、组织、工作保证体系
85．下列施工现场质量检查，属于实测法检查的有( )。
A．肉眼观察墙面喷涂的密实度B．用敲击工具检查地面砖铺贴的密实度C．用直尺检查地面的平整度
D．用线锤吊线检查墙面的垂直度E．现场检测混凝土试件的抗压强度
86．下列引发工程质量事故的原因，属于技术原因的有( )。
A．结构设计计算错误B．检验制度不严密C．检测设备配备不齐D．地质情况估计错误E．监理人员不到位
87．施工过程中政府质量监督检查的内容主要包括( )。
A．工程实体质量B．质量控制资料的完成情况C．施工组织设计文件
D．质量管理组织架构E．参与工程建设各方的质量行为及质量责任制的履行情况
88．施工安全的技术保证体系由( )等类别构成。
A．专项工程B．专项制度C．专项技术D．专项管理E．专项治理
89．下列有关建设工程生产安全事故报告的说法，正确的有( )。
A．施工现场最先发现事故的人员应立即用最快的手段向施工单位负责人报告
B．施工单位负责人接到报告后应当在1小时内上报事故情况C．特别重大事故应逐级上报至国务院建设行政主管部门D．重大事故应逐级上报至省级建设行政主管部门E．任何情况下，建设主管部门均不得越级上报事故情况
90．为防治施工环境污染，正确的做法有( )。
A．尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的机械B．拆除旧建筑物前，先进行洒水湿润
C．将有害废弃物集中后做土方回填D．对土方的运输，采取封盖措施E．现场设置专用油料库，并对地面作防渗处理
91．施工总承包管理与施工总承包相比，其在工作开展程序方面的不同主要表现在( )。
A．施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图B．施工总承包管理单位的招标与设计无关
C．工程实体不得由施工总承包管理单位化整为零，分别进行分包D．施工总承包管理模式可以在很大程度上缩短建设周期E．施工总承包管理模式下，每完成一部分施工图就可以分包招标一部分
92．下列有关《标准施工招标文件》(2008版) “通用合同条款”内容的表述，正确的有( )。
A．发包人要对其提供的地质勘探、水文气象资料的准确性负责B．监理人应组织设计单位向承包人进行设计交底
C．承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任D．监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知
E．在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，应由承包人按合同规定进行修复
93．根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF—2003—O213)，分包人的工作包括( )。
A．对分包工程进行施工、保修B．向承包人提供详细施工组织设计
C．向监理方提交季度、月度进度报告D．负责未交付的已完分包工程的成品保护工作
E．向业主按月提交工程款结算报告
94．对于采用变动总价计价的施工合同，在合同中通常可以约定调整合同价款的情况有( )。
A．估计工程量误差B．设计变更导致工程量发生变化C．设计变更导致工程条件发生变化
D．通货膨胀使工料成本增加超过一定幅度E．政府政策变化影响到合同价款
95．下图所示的项目组织结构模式的特点有( )。
A．每一个部门可根据其职能对其直接和非直接的下属部门下达指令
B．每一个部门可能得到其直接和非直接的上级部门下达的工作指令
C．每一个部门可能会有多个矛盾的指令源
D．上下级指令传递的路径较长E．矛盾的指令会影响项目管理机制的运行
2009年度二级建造师执业资格考试试卷
专业工程管理与实务（建筑工程）
一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1．某建筑物，地上二层作为临时仓库，房间内按统一高度堆满水泥，按荷载作用面分类，该建筑物二层楼面上分布的荷载是（ A ）。P2
A．均布面荷载B．线荷载C．集中荷载D．分散荷载
2．如图所示，用吊索起吊重为W的构件，两斜索与构件所成的角度为ɑ，吊点对称，则斜索内力最大时的角度ɑ为（ A ）。P 2
A．30°B．45°C．60°D．75°
3．根据钢筋混凝土梁的受力特点，梁和板为典型的（ C ）构件。P 8
A．受压B．受拉C．受弯D．受扭
4．多层小砌块房屋的女儿墙高度最小超过（ A ）m时，应增设锚固于顶层圈梁的构造柱或芯柱。P 15
A．0.50B．0.75C．0.90D．1.20
5．钢结构用钢主要是热轧成形的钢板和型钢等，钢板最小厚度大于（ B ）mm为厚板，主要用于结构。P 21
A．3B．4C．5D．6
6．当建筑场地的施工控制网为方格网或轴线形式时，采用（ A ）进行建筑物细部点的平面位置测设最为方便。P 42 A．直角坐标法B．极坐标法C．角度前方交会法D．距离交会法
7．浅基坑土方开挖中，基坑边缘堆置土方和建筑材料，最大堆置高度不应超过（ B ）m。P 43
A．1.2B．1.5C．1.8D．2.0
8．砖基础施工时，砖基础的转角处和交接处应同时砌筑，当不能同时砌筑时，应留置（D ）。P 46
A．直槎B．凸槎C．凹槎D．斜槎
9．某工程地基验槽采用观察法，验槽时应重点观察的是（ A ）。P 45
A．柱基、墙角、承重墙下B．槽壁、槽底的土质情况C．基槽开挖深度D．槽底土质结构是否被人为破坏10．常用模板中，具有轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高、接缝多且严密性差、混凝土成型后外观质量差等特点的是（ B ）。P 49
A．木模板B．组合钢模板C．钢框木胶合板模板D．钢大模板
11．一般情况下，当受拉钢筋直径最小大于（ C ）mm时，不宜采用绑扎搭接接头。P 51
A．22B．25C．28D．32
12．砌筑砂浆应随拌随用，当施工期间最高气温在30℃以内时，水泥混合砂浆最长应在（ C ）h内使用完毕。P 55 A．2B．3C．4D．5
13．卷材防水施工中，厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材，严禁采用（ A ）施工。P 61
A热熔法B．自粘法C．冷粘法D．机械固定法
14．符合吊顶纸面石膏板安装的技术要求是（ B ）。P 67
A．从板的两边向中间固定B．从板的中间向板的四周固定C．长边（纸包边）垂直于主龙骨安装
D．短边平行于主龙骨安装
15．室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向缩缝和横向缩缝，纵向缩缝间距不得大于6m，横向缩缝最大间距不得大于（ D ）m。P 72
A．3B．6C．9D．12
16．湿作业法石材墙面饰面板灌浆施工的技术要求是（ B ）。P 74
A．宜采用1：4水泥砂浆灌浆B．每层灌浆高度宜为150-200mm，且不超过板高的1／3
C．下层砂浆终凝前不得灌注上层砂浆D．每块饰面板应一次灌浆到顶
17．地面水泥砂浆整体面层施工后，养护时间最少不应小于（ B ）d. P 54
A．3B．7C．14D．28
18．采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙，其玻璃肋应是（ D ）。P 88
A．钢化玻璃B．夹层玻璃C．净片玻璃D．钢化夹层玻璃
19．工程施工过程中，边长在（ B ）的孔口，必须用坚实的盖板盖严，盖板要有防止挪动移位固定措施。洞口
A．2.5～25cm B．25～50cm C．50～150cm D．150cm以上
20．民用建筑工程室内装修采用的某种人造木板或饰面人造木板面积最少大于（ B ）㎡时，应对不同产品、不同批次材料的游离甲醛含量或游离甲醛释放量分别进行复验。P 268
A．200B．500C．700D．1000
二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
21．下列关于建筑工程施工现场消防器材配置的说法，正确的有（ADE ）。P 215
A．高度超过24m的建筑工程，每层必须设消火栓口B．一般临时设施区，每100㎡配备一个10L的灭火器
C．临时木工加工车间，每30㎡配置一个灭火器D．油漆作业间，每25㎡配置一个灭火器
E．堆料厂内，每组灭火器之间的距离不应大于30m
22．下列关于主体结构混凝土：工程施工缝留置位置的说法，正确的有（ADE ）。P 53
A．柱留置在基础、楼板、梁的顶面B．单向板留置在平行于板的长边位置
C．有主次梁的楼板，留置在主梁跨中1／3范围内D．墙留置在门洞口过梁跨中1／3范围内
E．与板连成整体的大截面梁（高超过lm），留置在板底面以下20～30mm处
23．内墙饰面砖粘贴的技术要求有（ABE ）。P 75
A．粘贴前饰面砖应浸水2h以上，晾干表面水分B．每面墙不宜有两列（行）以上非整砖
C．非整砖宽度不宜小于整砖的1／4D．结合层砂浆采用1：3水泥砂浆
E．在墙面突出物处，不得用非整砖拼凑粘贴
26．针对水平混凝土构件模板支撑系统的施工方案，施工企业需进行论证审查的有（ABC ）。
A．高度超过8m B．跨度超过18m
C．施工总荷载大于10kN／㎡D．集中线荷载大于12kN／㎡E．均布面荷载大于8kN／㎡
27．某项目经理部质检员对正在施工的砖砌体进行了检查，并对水平灰缝厚度进行了统计，下列符合规范规定的数据有（BCD ）mm。
A．7B．9C．10D．12E．15
28．某工程外墙采用聚苯板保温，项目经理部质检员对锚固件的锚固深度进行了抽查，下列符合规范规定的有（BCDE ）mm。
A．24B．25C．26D．27E．28
29．下列关于施工现场照明用电的说法，正确的是（ADE ）。P 224
A．比较潮湿的场所，电源电压不得大于36V B．室外220V灯具距地面不得低于2.5m
C．特别潮湿的场所，电源电压不得大于24V D．人防工程，电源电压不得大于36V
E．灯具离地面高度低于2.5m的场所，电源电压不得大于36V
30．常用水泥中，具有水化热较小特性的是（CDE ）水泥。P 25
A．硅酸盐B．普通C．火山灰D．粉煤灰E．复合
三、案例分析题（共4题，每题20分）
（一）
背景资料
某办公楼工程，建筑面积5500㎡，框架结构，独立柱基础，上设承台梁，独立柱基础埋深为1.5m，地质勘察报告中地基基础持力层为中砂层，基础施工钢材由建设单位供应。基础工程施工分为两个施工流水段，组织流水施工，根据工期要求编制了工程基础项目的施工进度计划，并绘出施工双代号网络计划图，如下图所示：
在工程施工中发生如下事件：
事件一：土方2施工中，开挖后发现局部基础地基持力层为软弱层需处理，工期延误6天。
事件二：承台梁1施工中，因施工用钢材未按时进场，工期延期3天。
事件三：基础2施工时，因施工总承包单位原因造成工程质量事故，返工致使工期延期5天。
问题：
1．指出基础工程网络计划的关键线路，写出该基础工程计划工期。
2．针对本案例上述各事件，施工总承包单位是否可以提出工期索赔，并分别说明理由。
3．对索赔成立的事件，总工期可以顺延几天？实际工期是多少天？
4．上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变，如有改变，请指出新的关键线路，并在答题卡上绘制施工实际进度横道图。
（一）答案：暂无
（二）
背景资料
某医院门诊楼，位于市中心区域，建筑面积28326 ㎡，地下1层，地上10层，檐高33.7m。框架剪力墙结构，筏板基础，基础埋深7.8m，底板厚度1100mm，混凝土强度等级C30，抗渗等级P8。室内地面铺设实木地板，工程精装修交工。2008年3月15日开工，外墙结构及装修施工均采用钢管扣件式双排落地脚手架。
事件一：2008年6月1日开始进行底板混凝土浇筑，为控制裂缝，拌制水泥采用低水化热的矿渣水泥，混凝土浇筑后10h进行覆盖并开始浇水，浇水养护持续15d。
事件二：工程施工至结构四层时，该地区发生了持续两小时的暴雨，并伴有短时6～7级大风。风雨结束后，施工项目负责人组织有关人员对现场脚手架进行检查验收，排除隐患后恢复了施工生产。
事件三：2008年9月25日，地方建设行政主管部门检查项目施工人员三级教育情况，质询项目经理部的教育内容。施工项目负责人回答：“进行了国家和地方安全生产方针、企业安全规章制度、工地安全制度、工程可能存在的不安全因素四项内容的教育”。受到了地方建设行政主管部门的严厉批评。
事件四：室内地面面层施工时，对木搁栅采用沥青防腐处理，木搁栅和毛地板与墙面之间未留空隙，面层木地板与墙面之间留置了10mm缝隙。
问题：
1．事件一中，底板混凝土的养护开始与持续时间是否正确？说明理由。
2．事件二中，是否应对脚手架进行验收？说明理由。还有哪些阶段对脚手架及其地基基础应进行检查验收。
3．事件三中，指出不属于项目经理部教育的内容，项目经理部教育还应包括哪些内容？
4．事件四中，指出木地板施工的不妥之处，并写出正确的做法。
（二）答案：暂无
（三）
背景资料
某住宅楼：工程地下1层，地上18层，建筑面积22800 ㎡。通过招投标程序，某施工单位（总承包方）与某房地产开发公司（发包方）按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF 1999-0201）签订了施工合同。合同总价款5244万元，采用固
定总价一次性包死，合同工期400天。
施工中发生了以下事件：
事件一：发包方未与总承包方协商便发出书面通知，要求本工程必须提前60天竣工。
事件二：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费，但包工头却拖欠作业班组两个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致全面停工2天。
事件三：发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭，并及时办理了合法变更手续，总承包方施工三个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元，发包方以固定总价包死为由拒绝签认。
事件四：在工程即将竣工前，当地遭遇了龙卷风袭击，本工程外窗玻璃部分破碎，现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元，临时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料，但发包方拒绝签认。
问题：
1．事件一中，发包方以通知书形式要求提前工期是否合法？说明理由。
2．事件二中，作业班组直接向总承包方讨薪是否合法？说明理由。
3．事件三中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约？说明理由。
4．事件四中，总承包方提出的各项请求是否符合约定？分别说明理由。
（三）答案：暂无
（四）
背景资料
某建筑工程，建筑面积23824 ㎡，地上10层，地下2层（地下水位-2.0m）。主体结构为非预应力现浇混凝土框架剪力墙结构（柱网为9m×9m，局部柱距为6m），梁模板起拱高度分别为20mm、12mm。抗震设防烈度7度。梁、柱受力钢筋为HRB335，接头采用挤压连接。结构主体地下室外墙采用P8防水混凝土浇筑，墙厚250mm，钢筋净距60mm，混凝土为商品混凝土。一、二层柱混凝土强度等级为C40，以上各层柱为C30。
事件一：钢筋工程施工时，发现梁、柱钢筋的挤压接头有位于梁、柱端箍筋加密区的情况。在现场留取接头试件样本时，是以同一层每600个为一验收批，并按规定抽取试件样本进行合格性检验。
事件二：结构主体地下室外墙防水混凝土浇筑过程中，现场对粗骨料的最大粒径进行了检测，检测结果为40mm。
事件三：该工程混凝土结构子分部工程完工后，项目经理部提前按验收合格的标准进行了自查。
问题：
1．该工程梁模板的起拱高度是否正确？说明理由。模板拆除时，混凝土强度应满足什么要求？
2．事件一中，梁、柱端箍筋加密区出现挤压接头是否妥当？如不可避免，应如何处理？按规范要求指出本工程挤压接头的现场检验验收批确定有何不妥？应如何改正？
3．事件二中，商品混凝土粗骨科最大粒径控制是否准确？请从地下结构外墙的截面尺寸、钢筋净距和防水混凝上的设计原则三方面分析本工程防水混凝上粗骨料的最大粒径。
4．事件三中，混凝土结构子分部工程施工质量合格的标准是什么？
（四）答案：
（1）该工程梁模板的起拱高度正确。
理由是：对大于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，起拱高度在规范规定梁跨度的1/1000～3/1000之内。或答（20mm在9mm到27mm之间，且12mm在6mm到18mm之间）
（2）底模板拆除时，混凝土的强度与设计要求的混凝土立方体抗压强度标准值之比应满足以下要求：
6m梁跨：≥75%
9m梁跨：≥100%
2.
（1）因本工程有抗震设防要求，所以，梁、柱端箍筋加密区出现挤压接头不妥。
（2）无法避开时，接头百分率不大于50%。
（3）①在现场取留接头试件时，在同一层选取试件600个为一验收批不妥。
②应按每"500"个为一验收批。
3.
（1）商品混凝土粗骨料最大粒径控制为40mm准确。
（2）最大粒径满足：
≤截面最小尺寸的1/4，即250×1/4=62.5（mm）
≤钢筋净距的3/4，即600×3/4=45（mm）
（JGJ55-2000），防水混凝土粗骨料最大粒径不宜大于40mm。
故该工程防水混凝土粗骨料最大粒径为40mm
4.
事件三中混凝土结构子部分施工质量合格的标准是：
有关分项工程施工质量验收合格
应有完整的质量控制资料
观感质量验收合格结构实体检验结果满足规范要求。
2016一级建造师考试试题及答案汇总
2016一级建造师考试试题及答案汇总 2016年一级建造师真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网 （选中链接后点击“打开链接”） 下面给出《建设工程法规》模拟试题： 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1、某工程于2009年3月15日通过竣工验收，建设单位于3月31日办理了竣工验收备案手续。按照《建设工程质量管理条例》的规定，该工程外墙面防渗漏的最低保修期限截止日期是（）。 A．2011年3月15日 B．2011年3月31日 C．2014年3月15日 D．2014年3月31日 2、根据法律是否明文规定了一定合同的名称，合同可以分为（）。 A．诺成合同与实践合同 B．双务合同与单务合同 C．格式合同与非格式合同 D．有名合同与无名合同 3、甲、乙两建筑公司于2010年3月10 日组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。2011年6月22日，甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔80万元。则下列说法正确的是（）。 A．由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利 B．因约定各自承担50%，故乙公司只应对建设单位承担40万元的赔偿责任 C．如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对80万元索赔额承担责任 D．只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任 4、《建筑法》规定，（）应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。 A．县级以上人民政府 B．施工企业
二级建造师市政历年真题
2017年二级市政实务真题 1、以集散交通的功能为主，兼有服务功能的城镇道路称为（）。 A.快速路 B.主干路 C.次干路 D.支路 答案：C 233网校解析：教材P1 2、关于普通混凝土路面胀缝施工技术要求，错误的是（） A.胀缝应与路面中心线垂直 B.缝壁必须垂直 C.缝宽必须一致，缝中不得连浆 D.缝上部安装胀缝板和传力杆 答案：D 233网校解析：教材P26 3、直接或间接承受汽车等荷载作用，对桥梁结构安全起保证作用的部件是（） A.桥台基础 B.桥面沥青混凝土铺装 C.桥梁栏杆
D.桥面排水系统 B.答案：A 233网校解析：教材P27 4、某地铁区间隧道，位于含水量大的粉质细沙层，地面沉降控制严格，且不具备降水条件，宜采用( )施工。 A浅埋暗挖 B.明挖法 C.盾构法 D.盖挖法 答案：C 233网校解析：教材P65 5、关于地下连续墙施工的说法，错误的是（） A.施工振动小，噪声低 B.不适用于卵砾石地层 C.刚度大，开挖深度大 D.可作为主题结构的一部分 答案：B 233网校解析：教材P67 6、关于污水处理厂试运行的规定，错误的是（）
A.参加试运行人员须经过培训考试合格 B.单机试车后再进行设备机组试运行 C.全长联机运行时间为12h D.试运行前，所有单项工程验收合格 答案：C 233网校解析：教材P98 7、关于给水排水构筑物砌筑材料额技术要求，错误的是（） A.机制烧结砖强度等级一般不低于MU10 B.设计无要求时，石材强度等级不得小于20MPa C.混凝土砌块应符合设计要求和相关规定 D.水泥砂浆强度不应低于M10 答案：B 233网校解析：教材P113 8、在城镇供热管网闭式系统中，一次热网与二次热网采用（）连接 A.流量限制器 B.热交换器 C.水处理器 D.温度控制器 答案：B
二级建造师历年试题及答案
7177建设项目管理试题1 一、填空（共10题，每空2分，共30分） 1．项目管理的核心任务是项目的（）。 2．国际上把工程建设监理单位所提供的服务归为（）服务。 3．施工项目成本控制工作从施工项目（）开始直到竣工验收，贯穿于全过程。 4．建设工程项目质量控制系统运行机制的核心在于它的（）。 5. 建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表（）实施监督。 6．招标人与中标人签订合同后( )工作日内，应当向中标人和未中标人退还投标保证金。 7．固定成本是指在一定期间和一定的工程范围内，其发生的成本额（）工程量增减变动的影响而相对固定的成本。 8．施工项目的主体是以（）为首的项目经理部，即项目管理层。 9．建设项目总投资包括全部建设资金和（）两部分组成。 10．在应用动态控制原理控制建设工程项目目标时，调整项目管理班子人员属于（）措施。 二、选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分） 1.在正常使用情况下，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏最低保修期限为（）。 A.2年 B.3年 C..4年 D.5年 2. 以下项目中属于建筑安装工程费中间接费的是（）。 A．施工机械使用费B．已完工程及设备保护费 C．安全施工费D．管理人员工资 3．下列设计的不同阶段中，排列顺序由前往后应是( )。 A．方案设计初步设计施工图设计B．方案设计施工图设计初步设计 C．初步设计方案设计施工图设计D．初步设计施工图设计方案设计4．对工程所用危险性较大的现场安装的起重机械设备，安装完毕交付使用前必须经( )验收，合格后方可使用。 A．监理单位B．施工单位 C．业主D．专业管理部门 5．施工项目的安全检查应由（）组织，定期进行。 A．公司最高领导B．主管生产的负责人 C．项目经理D．作业班组长 6．中标通知书（）具有法律效力 A．对招标人B．对中标人 C．对投标人D．对招标人和中标人 7．质量监督报告需要在( )提交竣工验收备案部门。 A．竣工验收之日起七天内B．竣工验收之日起五天内 C．竣工验收之日起十天内D．竣工验收之日起三天内 8．建设工程总承包合同中工程质量检验的重点是（）。 A．设计审查B．材料检验 C．工艺检验D．竣工验收
2020年二级建造师考试试题及答案：建筑工程(6)
2020年二级建造师考试试题及答案：建筑工程（6） 2020年二级建造师考试试题及答案：建筑工程（6） 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个 最符合题意) 1 对于采用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数字计算 错误，业主有权先做修改再评标。当总价和单价的计算结果不一致时，准确的做法是( )。 A.分别调整单价和总价 B.以单价为准调整总价 C.按市场价调整单价 D.以总价为准调整单价 参考答案：B 2 工程量清单计价模式下，在招标投标阶段对尚未确定的某分部 分项工程费，应列于( )中。 A.暂估价 B.基本预备费 C.暂列金额 D.工程建设其他费 参考答案：C 3 某施工合同实施过程中出现了偏差，经过偏差分析后，承包商 采用新的高效率的施工方案。这种调整措施属于( )。 A.组织措施
B.技术措施 C.经济措施 D.合同措施 参考答案：B 4 施工企业的项目经理因为主观原因，或因为工作失误而发生重大工程质量安全事故，政府主管部门主要追究其( )。 A.经济责任 B.社会责任 C.法律责任 D.社会责任和经济责任 参考答案：C 5 施工质量验收时，抽样样本经实验室检测达不到规范及设计要求，但经检测单位的观场检测鉴定能够达到要求的，可( )处理。 A.返工 B.补强 C.不作 D.延后 参考答案：C 6 某施工企业编制某建设项目施工组织设计，先后实行了相关资料的收集和调研、主要工种工程量的计算、施工总体部署的确定等工作，接下来应实行的工作是( )。 A.施工总进度计划的编制
B.资源需求量计划的编制 C.施工方案的拟订 D.施工总平面图的设计 参考答案：C 7 下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于管理措施的是( )。 A.调整工作流程组织 B.调整设计 C.调整进度管理的方法和手段 D.改变施工管理 参考答案：C 8 关于施工质量保证体系的说法中，准确的是( )。 A.工程项目的施工质量保证体系以控制和保证施工产品质量和进度为目标 B.工作保证体系是项目施工质量保证体系的基础 C.施工质量保证体系的内容不包括组织保证体系 D.项目施工质量保证体系必须建立健全各级质量管理组织，分工负责 参考答案：D 9 因为承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用( )作为现行价格指数。 A.原约定竣工日期的价格指数
一级建造师考试真题及复习资料下载
一级建造师历年考试真题及答案下载 一、单项选择题(共20 题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1在热力管道的热伸长计算中，热伸长计算公式△L=αL△t中的α，其物理意义是()。 A. 管道膨胀系数 B. 管道体膨胀系数 C. 管道面膨胀系数 D. 管道线膨胀系数 参考答案:D 2绿地管道排水的设计施工，排水管道的坡度必须符合设计要求，或符合下列规定：()。 A. DN200mm管道0.5%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm B. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±15mm C. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm D. DN200mm管道0.4%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～10m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm 参考答案:C 3抹面砂浆终凝后，应及时保持湿润养护，养护时间不宜少于()。 A. 28d B. 14d C. 7d D. 30d参考答案:B 4施工项目部应建立质量责任制和()办法。 A. 考核评价 B. 质量控制 C. 监督检查 D. 质量管理 参考答案:A 5投标人应当按照()的要求编制投标文件。
2015二级建造师考试试题及答案汇总下载
2015二级建造师考试试题及答案汇总下载 2014年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！二级建造师历年考试真题：https://www.wendangku.net/doc/0512226417.html,/XBCEta 更多精品备考资料及资讯好学-二级建造师交流群：421349720 矿业工程管理与实务模拟试题及答案 一、单选题(共计20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.矿业工程施工中，不论何种井巷贯通，均需事先算出贯通测量的几何要素，它是指( )。 A. 贯通巷道中心线的坐标和坡度 B. 贯通巷道腰线的坐标和坡度 C. 贯通巷道中心线的坐标方位角、贯通巷道腰线的倾角(坡度)和贯通距离 D. 贯通巷道的距离 2.下列不属于提高混凝土耐久性的措施的是( )。 A. 根据工程所处环境和工程性质不同选用合适的水泥品种 B. 尽量减小水灰比 C. 采用高强度石子 D. 采用级配好且干净的骨料 3.建筑钢材作为主要的受力结构材料，其主要的力学性能有( )。 A. 抗拉性能、抗压性能、抗剪性能 B. 抗拉性能、抗压性能、抗冲击性能 C. 抗拉性能、抗压性能、抗疲劳性能 D. 抗拉性能、抗冲击性能、耐疲劳性能及硬度 4.下列水泥品种中适合拌制严寒地区水位升降范围内混凝土是( )。 A. 较高等级的普通水泥 B. 复合水泥 C. 火山灰质水泥 D. 矿渣水泥 5.下列不属于井巷涌水量预测基本方法的是( )。
A. 水文地质比拟法 B. 地下水动力学法 C. 涌水量与水位降深曲线法 D. 比较分析法 6.下列属于改善岩性防治滑坡的措施的是( )。 A. 爆破滑动面 B. 减重或削坡 C. 压坡脚 D. 抗滑桩 7.井巷工程中，锚注支护主要应用于( )。 A. 不稳定岩层，或者松软破碎岩层中的巷道 B. 稳定岩层 C. 稳定巷道 D. 采区巷道 8.煤矿许用炸药按其瓦斯安全性分为5级，最适合于高瓦斯和煤尘突出的矿井的煤矿许用炸药是( )。 A. 1级煤矿许用炸药 B. 2级煤矿许用炸药 C. 3级煤矿许用炸药 D. 5级煤矿许用炸药 9.下面哪条不是露天矿山爆破中提高爆破安全性的措施( )。 A. 采用多排孔微差爆破 B. 采用多排孔微差挤压爆破 C. 采用缓冲爆破 D. 露天深孔爆破 10.某地层土的渗透系数大、地下水水量大，降水深度在7m左右，最适宜的井点降水方法是( )。 A. 轻型井点 B. 喷射井点 C. 管井井点 D. 深井井点
一级建造师考试试题及答案D《铁路
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)。 1.铁路工程施工测量中测量仪器设备及工具必须() A.定期(一般为2年)到国家计量部门进行检定，取得合格证书后方可使用。 B.不用检定。 C.定期(一般为1年)到国家计量部门进行检定，取得合格证书后方可使用。 D.定期(一般为1年)到国家计量部门进行检定即可。 2.硬化混凝土的强度主要取决于()。 A.混凝土的水灰比 B.水泥品种及外加剂的种类 C.骨料弹性模量 D.xx 3.在现场施工时，混凝土的配合比要根据()来调整后而成为施工配合比A.水灰比 B.砂子和石子的含水率 C.水泥的含水率 D.每立方米混凝土的水泥用量 4.除流砂及呈流塑状态的黏性土外，适用于各类土的开挖防护类型是()A.横、竖挡板支撑 B.钢(木)框架支撑 C.喷射混凝土护壁
D.现浇混凝土护壁 5.钻孔桩水下混凝土的灌注可采用下列()方法 A.泵送法 C.竖向导管法 D.直接灌注法 6.下面关于滑模的施工顺序正确的是() A.模板组装→绑扎钢筋→浇注混凝土→滑模提升→模板收坡(收坡桥墩)→修补养护直到墩顶 B.模板、爬架等组装→绑扎钢筋→浇注混凝土→养生→爬架提升固定→模板提升固定 C.组装翻模→绑扎钢筋→灌注混凝土→提升工作平台→模板翻升→施工至墩顶、模板拆除 D.模板翻升、钢筋绑扎、混凝土浇注和平台提升循环进行 7.在下列开挖方法中，适用于土、石质傍山路堑开挖方法的是()A.全断面开挖 B.横向台阶开挖 C.逐层xx开挖 D.纵向台阶开挖 8.铁路上营业线桥涵顶进主要有框架式桥涵顶进和()两种类型。 A.球形涵洞顶进 B.正方形涵洞顶进 C.圆形涵洞顶进
二级建造师考试(法律法规及相关知识)历年考试真题及答案解析
2005年二级建造师考试（法规及相关知识）试题及答案 一、单项选择题（每题1分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。） 1、二级建造师执业资格的注册管理机构是（）。 A．建设部或其授权机构B．人事部或其授权机构C．建设行业协会D．省级建设行政主管部门 2、经注册的建造师（）的，原注册管理机构将注销其注册资格。 A．同时在2个建筑业企业执业 B．注册建造师在一家企业的多个岗位上从事业务工作 C．未取得二级建造师执业资格 D．脱离建设工程施工管理及其相关工作岗位满1年 3、在委托代理法律关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失，（）。 A．由被代理人独自承担责任 B．由代理人独自承担责任 C．由被代理人和代理人按照约定各自承担赔偿责任 D．被代理人要向第三人承担责任，代理人承担连带责任 4、某施工企业和某建设单位于1999年5月10日签订了一份工程施工合同，合同约定建设单位应于2001年9月10日前支付所有工程款，但建设单位一直未按约定支付。那么，施工企业的诉讼有效期限至（）。 A．2001年5月10日B．2001年9月10日C．2002年9月10日D．2003年9月10日 5、自物权，又称（），是指权利人对于自己所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。 A．抵押权B．所有权C．留置权D．质权 6、全民所有制企业的经营权属于（）。 A．自物权B．用益物权C．担保物权D．债权 7、建设单位领取施工许可证后，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期次数和每次期限分别为（）。 A．1次和3个月B．2次和3个月C．3次和2个月D．1次和6个月 8、建设单位申领施工许可证时，建设资金应当已经落实。按照规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不少于工程合同价款的（）。 A、10% B、30% C、50% D、80% 9、根据《招投标法》的有关规定，大型基础设施项目，施工单项合同估算价和勘察设计合同单项合同估算价在（）以上时，必须进行招标。 A．200万元和100万元B．100万元和50万元C．200万元和50万元D．3000万元和100万元 10、招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，是（）的体现。 A．公开原则B．公平原则C．公正原则D．诚实信用原则 11、根据我国《建筑法》的规定，下列表述中正确的是（）。 A、经建设单位认可，分包单位可将其承包的工程再分包
2018一级建造师考试试题及答案
一、单项选择题和多项选择题的类型 单项选择题和多项选择题的答题技巧一般分为知识型题、理解型题和计算型题。 1、知识型题 这种类型题比较简单，应考者只要记住关键知识点，一般都能做出正确选择。 [例1]项目在整个寿命周期内所发生的现金流入与现金流出的差额成为( )。 A 现金流量 B 净现金流量 C 现金存量 D 净现金存量 【答案分析】应考者只要知道净现金流量的概念，很快可以确定“B。净现金流量”。 2、分析理解型题 这类型题有一定难度，是对不同知识点异同点或相关性、灵活性等内容的比较、分析，应考者需要经过一定的辨析，才能从中选择正确答案。 [例2]财务净现值与现值指数的共同之处在于( )。 A 考虑了资金时间价值因素 B 都已设定的折现率为计算基础 C 都不能反映投资方案的实际投资报酬率 D 都能反映投资方案的实际投资报酬率 E 都可以对独立或互斥方案进行评价/中国资格考试网/ 【答案分析】应考者必须掌握财务净现值与现值指数两个知识点的概念和内容以及它们之间的相关性，才能正确回答这个题目。答案是A、B、C。 3、计算型题 这类型题难度较大，通常要求应考者既要掌握方法，又要提高计算速度和准确性。应考者在复习时应注意考试用书上的计算公式、方法，特别是给出的例题，最好是自己推导或对例题做一遍答案，对于复杂、累赘的计算可一般理解。 [例3]某建设工程，当折现率ic=10％时，财务净现值FNPV--200万元；当折现率ic=12％时，财务净现值FNPV=-100万元，用内插公式法可求得内部收益率为( )。 A 12％ B 10％ C 11.33％。 二、单项选择题和多项选择题的答题技巧 1、单项选择题的答题技巧 单项选择题由一个题干和四个备选项组成，被选项中只有一个答案最符合题意，其余三个都是干扰项。如果选择正确，该题得一分，错误不得分。这部分考题大都是考试用书中的基本概念、原理和方法，题目较简单。应考者只要扎根考试用书复习，容易得高分。 单项选择题一般解题方法和答题技巧有以下几种方法： （1）、直接选择法，即直接选出正确项，如果应考者该考点比较熟悉，可采用此方法，节约时间； [例4]下列不属于21世纪人类环境所面对的挑战的是( )。 A 温室效应 B 土地严重沙化 C 酸雨频繁土壤酸化 D 不明疾病增加 【答案分析】在考试用书12205011中明确列出21世纪人类环境所面对的八大挑战，即森林面积锐减，土地严重沙化，自然灾害频繁，淡水资源日益枯竭，温室效应，臭氧层遭破坏，酸雨频繁土壤酸化，化学废物排量居增。所以正确答案很明确是D不明疾病增加。另外，不明疾病增加应该不是环境问题，可以直接选择。 （2）、间接选择法，即排除法。如正确答案不能直接马上看出，逐个排除不正确的干扰项，最后选出正确答案。/中国资格考试网/ [例5]对于一个建设工程项目而言，下列()方的项目管理属于管理核心。 A 业主 B 政府管理机关 C 总承包方 D 设计方 【答案分析】题中“B政府管理机关”不会直接参与项目的管理，一般只起到监督管理和登记备案作用，所以B不正确；“C总承包方”和“D设计方”，他们项目管理虽然也服务于项目的整体利益，所以C、D不正确；只有“A业主”的项目管理是建设项目生产过程的总集成，是总组织者，是项目管理的核心，所以A是正确答案。对于一个建设工程来
2014二级建造师法规考试真题及答案
2014二级建造师法规考试试题（代码22） 一、单项选择题（共60题，毎题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1．关于施工企收法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（B ）。 A．项目经理部具备法人资格 B．项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者 C．项目经理部行为的法律后果由其自己承担 D．项目经理部是施工企业内部常设机构 2．单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是（ D ）。 A．乙的行为属于法定代理B．甲有权拒绝接受这批普通水泥 C．如甲拒绝，应由乙承担付款义务D．甲应承担付款义务 3．根据《物权法》，土地承包经营权属于（B ）。 A．所有权B．用益物权 C．担保物权D．准物权 4．关于不动产物权设立的说法，正确的是（A）。 A．经依法登记，发生设立效力 B．合同签字盖章，发生设立效力 C．依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记 D．未经登记，不动产交易合同无效 5．工程建设中使用的计算机软件是（C）保护的客体，受知识产权保护。 A．专利权B．商标权 C．著作权D．发明权 6．根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是（D ）。 A．厂房B．可转让的专利权 C．生产原材料D．公立幼儿园的教育设施 7．根据《物权法》，下列财产不可以抵押的是（ D ）。 A．生产设备B．连设用地使用权 C．正在建设的建筑物D．集体所有的宅基地 8．某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（）。 B A．行政处分B．违约责任 C．行政处罚D．交纳罚金 9．以市场主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是（ B ）。 A．政府对市场主体的守法诚信评价 B．社会中介信用机构的综合信用评价 C．市场主体的自我综合信用评价 D．行业协会协助政府部门的综合信用评价 10．承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担（ C ）。
一级建造师历年考试真题模拟及答案
一级建造师历年考试真题及答案
一级建造师历年考试真题及答案下载 一级建造师考试真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！在线做题就选针题库： 一、单项选择题(共20 题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1在热力管道的热伸长计算中，热伸长计算公式 △L=αL△t中的α，其物理意义是()。 A. 管道膨胀系数 B. 管道体膨胀系数 C. 管道面膨胀系数 D. 管道线膨胀系数 参考答案:D 2绿地管道排水的设计施工，排水管道的坡度必须符合设计要求，或符合下列规定：()。 A. DN200mm管道0.5%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm B. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速：0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±15mm
C. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm D. DN200mm管道0.4%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速：0.75～10m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm 参考答案:C 3抹面砂浆终凝后，应及时保持湿润养护，养护时间不宜少于()。 A. 28d B. 14d C. 7d D. 30d参考答案:B 4施工项目部应建立质量责任制和()办法。 A. 考核评价 B. 质量控制 C. 监督检查 D. 质量管理 参考答案:A 5投标人应当按照()的要求编制投标文件。 A. 业主 B. 招标文件 C. 工程造价
历年二级建造师考试真题及复习资料
2006年二级建造师市政实务真题及答案 单选： 1、路基不需要检查的项目：宽度、横坡、平整度、强度，选择强度 2、水泥土中水泥含量不得超过：6% 3、几种土压力中最大的是：被动土压力 4、桩尖未达到设计标高时，继续锤击：100mm 5、沉井下沉中，出现倾斜和偏差，不能采用的方法是：高压射水 6、注浆施工中采用高压喷射注浆法的土类：淤泥土 7、地表水常规处理工艺：混凝—沉淀—过滤—消毒 8、满水试验向池内注水分几次进行：三次 9、一级、二级管网是按照什么来分类的：所处地位 10、标底还应该由什么组成：税金 11、施工组织应该做到组织科学、技术先进和：费用经济 12、现场门口应该设置：企业标志 13、施工进度计划调整内容包括工程量、起止时间、持续时间和：工作关系。 14、开工报告的申请应由提交总监理工程师批准 15、不能用作滤料的是：土工布 16、柔性接口中的胶圈常用物理指标：邵氏硬度 17、施工单位建立质量责任制，确定工程的技术负责人、施工管理负责人还有：项目经理 18、各种管线应该及城市道路：同步建设 19、深基坑监测的项目还应包括：地上建筑物和周边管线 20、参加燃气管道焊接的焊工必须考试合格以后才能拿到证件 多选： 1、沥青混合料中石料要求：选清洁、干燥、无风化、无杂质 2、水泥混凝土下面设置基层：选提供稳定支撑、防止唧泥、抗冰冻、抗渗水 3、预应力筋的切断应该采用：切断机、砂轮锯 4箱涵顶进过程中、应该进行监控的是：原线路加固系统、桥体各部位、后背、顶力系统 5、现浇预应力混凝土梁常用施工方法：支架法、移动摸架法、悬臂浇注法 6、管道交叉的处理原则：有压管让无压管、支管让干管、小口径管让大口径管 7、施工组织中的工程概况应该明确：工期要求、参建单位 8、编制施工进度计划应该根据组织关系、工艺关系和：搭接关系、起止日期 9、热力管道施焊单位应该具备：技术人员、检查人员、检验人员 10、垃圾填埋场地应该具备：人工忖里焊接牢固、设横向坡度利于排水、不产生下沉拉断现象。 评分(个人观点) 案例一（20分）： 1、项目部签订合同后开展的工作是否有不妥之处：有(2分) 理由: (3分)①应该由技术负责人主持图纸会审；②应该由项目经理选择并评价分包商；③应该由企业（不是项目部）负责质量培训，对象应该是项目部全体人员，而不只是技术人员； 2、成本管理内容是否完善:不完善(2分)还应该补充(3分)：成本控制、成本分析、成本考核 3、编制进度计划一般常用的方法：横道图及网络计划图法(4分) 4、关于质量知识的培训是否有不妥之处：有(2分) 理由(4分): 应该由企业（不是项目部）
二级建造师考试试题
《建设工程施工管理》 单项选择题 1、某施工项目由预算表可知，其直接工程费为500万元，按规定标准计算的措施费为100万元，按直接费计算的间接费费率为15%，按直接费与间接费之和计算的利润率为2%，则该项目的不含税金的造价为（）万元。 A．702．0 B．690．0 C．703．8 D．676．2 2、某土方工程，工程量清单的工程量为1100m3，合同约定的综合单价为16元/m3，且实际工程量减少超过10%时可调整单价，单价调整为16．5元，m3。经工程师计量，承包商实际完成的土方量为1000m3,则该土方工程的价款为（）。A．1．76万元 B．1．6万元 C．1．5万元 D．1．65万元 3、凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经（）检查许可。 A．设计方 B．施工单位项目经理 C．施工单位技术负责人 D．监理工程师 4、工程施工质量事故的处理包括：①事故调查；②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的鉴定验收；⑤制定事故处理方案。其正确的程序为（）。 A．①②③④⑤ B．②①③④⑤ C．②①⑤③④ D．①②⑤③④ 5、 某工程施工过程中用到了下列机械设备，其中属于工程设备的是（）。 A．运输设备 B．操作工具 C．电梯 D．计量器具 多项选择题 6、对于采用变动总价计价的施工合同，在合同中通常可以约定调整合同价款的情况有（）。 A．估计工程量误差 B．设计变更导致工程量发生变化 C．设计变更导致工程条件发生变化 D．通货膨胀使工料成本增加超过一定幅度 E．政府政策变化影响到合同价款 7、一个建设项目可以由下列（）等不同项目参与方的计划构成进度计划。 A．主体工程进度计划 B．设计进度计划 C．年度进度计划 D．业主方的进度计划 E．采购和供货进度计划 8、根据《职业健康安全管理体系》，属于“实施与运行”一级要素下的二级要素的有（）。 A．能力、培训和意识 B．目标与指标 C．组织结构与职责 D．环境管理体系文件 E．应急准备和响应 9、 索赔意向通知要简明扼要地说明（）等。
二级建筑师考试真题及答案解析
2010年二级建筑师考试《建筑工程实务》真题及答案解析 一、单项选择题（共20分题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是（）。 A．热轧钢筋B．热处理钢筋C．钢丝D．钢绞线 【答案】A 【解析】钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一，主要用于钢筋混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构的配筋。 2.在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是（）。 A．承受由于弯矩作用而产生的拉力B．承受由于弯矩作用而产生的压力 C．承受剪力D．承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力 【答案】C 【解析】箍筋主要是承担剪力的，在结构还能固定受力钢筋的位置，以便绑扎成钢筋骨架。 3.某住宅建筑，地上层数为八层，建筑高度为2 4.300m,该住宅属（）。 A．低层住宅B．多层住宅C．中高层住宅D．高层住宅 【答案】C 【解析】住宅建筑按层数分类：一层至三层为低层住宅，四层至六层为多层住宅，七层至九层为中高层住宅，十层及十层以上为高层住宅，除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑。大于24m 者为高层建筑（不包括高度大于24m的单层公共建筑）。 4.某实行建筑高度控制区内房层，室外地面标高为-0.300m，屋面面层标高为18.00m，女儿墙顶点标高为19.100m，突出屋面的冰箱间顶面为该建筑的最高点，其标高为21.300m，该房屋的建筑高度是（）m。 A．18.300B．19.100C．19.400D．21.600 【答案】D 【解析】实行建筑高度控制区内建筑高度，应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。则该房屋的建筑高度为＝21.30-(-0.300)＝21.600m 5.建筑钢材拉伸试验测的各项指标中，不包括（）。 A．屈服强度B．疲劳强度C．抗拉强度D．伸长率 【答案】B 【解析】反映建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度，抗拉强度和伸长率。屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。伸长率越大，说明钢材的塑性越大。 6.砌体结构墙、柱高厚比验算，是为了保证墙，柱满足（）要求。 A．受压承载力B．受剪承载力C．局部受压承载力D．稳定性 【答案】D 【解析】砌体结构房屋中的墙、柱是受压构件。除了要满足承载力要求外，还必须保证其稳定性，以防止在施工和使用过程中发生倾斜、鼓出等现象（砌体结构设计规范）规定，用验算墙、柱高厚比的方法来进行墙、柱稳定性的验算。 7.测定混凝土立方体抗压强度采用的标准度件，其养护龄期是（）。 A．7天B．14天C．21天D．28天
2019年一级建造师考试建筑工程真题及答案(完整版)
一、单项选择题 1.有效控制城市发展的重要手段是()。 A.建筑设计 B.结构设计 C.规划设计 D.功能设计 参考答案：C 2.影响钢筋与混凝土之间粘结强度的因素有()。 A.混凝土强度 B.钢筋抗拉强度 C.钢舫抗压强度 D.钢筋屈服强度 参考答案：A 3.水泥的初凝时间指()。 A.从水泥加水拌合起至水泥浆失去可塑性所需的时间 B.从水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需的时间 C.从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性所需的时间 D.从水泥加水拌合起至水泥浆开始产生强度所需的时间参考答案：B 4.关于天然花岗石特性的说法,正确的是()。 A.碱性材料 B.酸性材料
C.耐火 D.吸水率高 参考答案：B 5.属于非膨型防火材料的是() A.超薄型防火涂料 B.薄型防火涂料 C.厚型防火涂料 D.有机防火堵料 参考答案：C 6.关于工程测量仪器性能与应用的说法,正确的是()。 A.水准仪可直接测量待定点高程 B.S3型水准仪可用于国家三等水准测量 C.经纬仪不可以测量竖直角 D.激光经纬仪不能在夜间进行测量工作 参考答案：B 7.不宜用于填土土质的降水方法是()。 A.轻型井点 B.降水管井 C.喷射井点 D.电渗井点 参考答案：B 8.直接承受动力荷载的结构构件中,直径为20mm纵向受力钢筋的连接宜选用()。
A.绑扎连接 B.直螺纹套筒连接 C.帮条焊 D.搭接焊 参考答案：B 9.高强度螺栓广泛采用的连接形式是()。 A.平接连接 B.T形连接 C.搭接连接 D.摩擦连接 参考答案：D 10.关于装配式混凝土结构工程施工的说法,正确的是()。 A.预制构件生产宜建立首件验收制度 B.外墙板宜采用立式运输,外饰面层应朝内 C.预制楼板、阳台板宜立放 D.吊索水平夹角不应小于30° 参考答案：A 11.关于型钢混凝土组合结构特点的说法,正确的是() A.型钢混疑土梁和板是最基本的构件 B.型钢分为实腹式和空腹式两类 C.型钢混凝土组合结构的混凝土强度等级不宜小于C25 D.须等待混凝土达到一定强度才可继续卖上层施工
二级建造师b证考试题库
二级建造师b证考试题库 二级建造师b证考试题一 1、建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于（） A、指定代理 B、表见代理 C、委托代理 D、法定代理 答案：C 2、下列权利中，属于用益物权的是（） A、房屋租赁权 B、建设用地使用权 C、土地所有权 D、船舶抵押权 答案：B 3、使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的（） A、地域性 B、期限性 C、财产权和人身权的双重性 D、专有性 答案：A 4、关于抵押的说法，正确的是（）
A、抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变 B、转让抵押物的价款只需高于担保债权即可 C、当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围 D、抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让 答案：C 5、根据《社会保险法》，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的条件有（） A、本人已经进行失业登记，并有求职要求的 B、非因本人意愿中断就业的 C、失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的 D、本人应征服兵役的 E、人本已失业，有身份证明的 答案：ABC 6、在城市规划区内以划拨方式提供国用土地使用权的建设工程，建设单位用地批准手续前，必须先取得该工程的（） A、建设工程规划许可证 B、质量安全报建手续 C、施工许可证 D、建设用地规划许可证 答案：D
7、某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期证（） A、重新核验 B、自行延期 C、继续有效 D、自行废止 答案：D 8、关于投标报价的说法，正确的是（）。 A、报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价 B、低于成本报价是指低于社会平均成本报价 C、报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标 D、报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价 答案：D 9、《建设工程施工合同（示范文本））》（GF-2013-0201）主要由（）三部分组成。 A、总则、通用条件、专用条件 B、总则、分则、附则 C、总则、正文、附件 D、合同协议书、通用合同条款、专用合同条款 答案：D 10、关于人民法院管辖权的说法，正确的是（） A、有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖
二级建造师历年考试真题及答案汇总
二级建造师历年考试真题及答案汇总下载2014年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美 解析一网打尽！二级建造师考试历年考试真题： 更多精品备考资料及资讯2015年二建高效备考交流群：0（入群即送一套白金课程，备考资料，历年真题）场景(一) 某海滨城市一建筑工程，16层施工时正遇台风多雨季节，为了保质保量完成施工任务，项目部制定了安全文明施工保障措施，落实了防火措施，主要部位设置了安全警示标志牌，并加强了对高空作业人员的安全教育。安全员在检查时，发现存在以下问题： (1)下雨天，地下室用电不符合要求； (2)临时消防水管不符合要求； (3)电焊工动火时未经审查批准。 根据场景(一)，回答下列题目。 1．安全带使用时应（），防止摆动碰撞。 A．低挂高用，垂直使用 B．高挂低用，垂直使用 C．高挂高用，水平使用 D．低挂低用，水平使用 2．根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005)，照明电源电压不得大12V的是（）。A．人防工程 B．有导电灰尘的场所 C．特别潮湿场所及导电良好的地面 D．高温场所 3．施工现场防火，下列属于一级动火的是（）。 A．现场堆有大量可燃和易燃物质的场所 B．在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等用火作业 C．小型油箱等容器用火作业 D．登高焊、割等用火作业 4．根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 90一91)，遇有（）强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。 A．三级 B．四级 C．五级 D．六级 5．本建筑工程临时消防竖管，其管径要求最小不得小于（）mm。 A．25
二建历年考试真题
一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.用于公路路基的填料,其强度按()确定。 A.回弹模量 B.CBR值 C.压碎值 D.无侧限抗压强度 2.下列挡土墙结构类型中,受地基承载力限制最大的是()。 A.重力式挡土墙 B.加筋挡土墙 C.锚杆挡土墙 D.悬臂式挡土墙 3.在软土地基处理施工技术中,砂垫层的主要作用是()。 A.提高路基强度 B.减小路基沉降 C.路基竖向排水 D.路基浅层水平排水 4.一级公路路基施工中线测量放样宜采用()。 A.切线支距法 B.偏角法 C.坐标法 D.视距交会法 5.关于抛石挤淤施工说法中,错误的是()。 A.该方法适用于常年积水的洼地,排水困难的地方 B.该方法适用于淤积处表层元硬壳,片石能沉达底部的泥沼地 C.抛投片石的大小由泥炭或软土的稠度确定. D.抛投顺序一般情况下应先从路堤两侧向中间进行 6.适用于各级公路基层和底基层的材料是()。 A.泥结碎石 B.级配碎石 C.泥灰结碎石 D.填隙碎石 7.下列说法中,属于沥青路面粘层主要作用的是()。 A.为使沥青面层与基层结合良好,在基层上浇洒乳化沥青等而形成透人基层表面的薄层 B.封闭某一层起保水防水作用 C.使上下沥青结构层或沥青结构层与结构物(或水泥混凝土路面)完全蒙古结成一个整体 D.基层与沥青表面层之间的过渡和有效联结 8.反映沥青混合料受水损害时抵抗剥落能力的指标是()。 A.稳定度 B.残留稳定度 C.流值 D.饱和度
9.某预应力混凝土简支梁桥,总体立面布置如下图所示(尺寸单位:m),则该桥的全长、多跨径总长和计算跨径分别是()。 A.40m,50m,20m B.40m,50m,19.5m C.50m,40m,20m D.50m,40m,19.5m 10.均工拱桥主拱圈以承受()为主。 A.弯矩 B.轴向力 C.剪力 D.扭矩 11.长度大于()的隧道应设置照明设施。 A.50m B.100m C.150m D.200m 12.隧道监控量测中,属于必测的项目是()。 A.围岩体内位移 B.钢支撑内力及外力 C.拱顶下沉 D.围岩弹性波 13.农村公路施工中严禁使用的路基填筑材料是()。 A.重粉质蒙古土飞 B.腐殖土 C.细砂 D.膨胀土 14.属于视线诱导设施的是()。 A.分合流标志 B.旅游区标志 C.道路施工安全标志 D.指路标志 15.新建水泥混凝土路面验收时,不需要检验()。 A.弯沉 B.厚度 C.平整度 D.摩擦系数 16.下列专项施工方案实施说法中,错误的是()。 A.施工单位技术负责人应当定期巡查专项施工方案实施情况
广西2016年上半年一级建造师考试题
广西2016年上半年一级建造师考试题 一、单项选择题（共20题，每题3分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、金属给水管道系统在试验压力下观察（），压力降不应大于0.02M参见教材Pa，然后降到工作压力进行检查，应不渗漏。 A.5min B.10min C.15min D.20min 答案B参见教材P103 2、下列属于特殊性能低合金高强度钢的有（）。 A.高强度螺栓 B.汽车冲压钢板 C.天燃气管线钢 D.钢轨钢 E.耐候钢 答案BCDE参见教材P2 3、压力容器安装前应检查其生产许可证明以及技术和质量文件，检查设备外观质量，如果超过了质量保证期，还应进行（）。 A.强度试验 B.密封试验 C.磁力探伤 D.射线探伤 答案A参见教材P292 4、建筑采暖管道穿过墙壁时应设置金属或塑料套管，安装在卫生间及厨房内的套管，其顶部应高出装饰地面（）mm，底部应与楼板底面相平。 A.30 B.50 C.20 D.40 答案B参见教材P108 5、起重工程中，有关卷扬机叙述正确的是（）。 A.卷扬机的主要参数有工作速度、钢丝绳额定静张力和卷筒容绳量 B.卷筒上的钢丝绳不能全部放出，至少保留4圈 C.钢丝绳最外一层应低于卷筒两端凸缘两个绳径的高度 D.卷扬机与最后一个导向轮的最小距离不得小于30倍卷筒长度 答案B参见教材P23 6、洁净空调工程调试内容包括单机试运转，试运转后格后， 进行带冷(热)源的不少于（）小时的系统正常联合 试运转。 A.3 B.5 C.8 D.12
答案、C参考教材参见教材P124 7、关于电气盘柜内二次回路接线叙述正确的有（）。 A.用于监视测量、控制操作信号、继电保护和自动装置的全部低压回路的接线均为二次回路接线 B.二次回路的接线不得有中间接头 C.每个接线端子上的接线宜为一根，最多不超过三根 D.多根电缆屏蔽层的接地汇总到同一接地母线排时，应用截面积不小于2mm2接地软线，压接时每个接线鼻子内屏蔽接地线不应超过6根 E.导线与接线端子连接应符合规定，4mm2以上的多股铜线需装接线鼻子，再与接线端子连接 答案ABE参见教材P49-50 8、下列石化设备中，属于反应设备的是（）。 A.聚合釜 B.蒸发器 C.分离器 D.贮罐 答案A参见教材P15 9、室内线路安装要求正确的有（）。 A.直线段钢制桥架超过30m、铝制桥架超过15m时，应留有伸缩缝或伸缩片 B.电缆支架高度偏差不大于±5mm，支架沿走向左右偏差不大于±10mm C.长距离电缆桥架每隔30～50m距离，接地一次 D.电力线路的管内穿线是先穿干线再穿支线 E.穿线工序为扫管→穿引线→放线→引线与导线绑扎→管内穿线→做接线头 答案ABCE参见教材P49 10、整个建筑物的接地系统可能为（）。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地 D.屏蔽接地 E.抗干扰接地 答案ABCE参见教材P110 11、通风空调系统经平衡调整，各风口或吸风罩的总风量与设计风量的允许偏差不应大于（）。 A.5% B.10% C.15% D.20% 答案C参见教材P119 12、通风空调系统风量平衡后，总风量实测值与设计风量的偏差允许值不应大于