文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程招投标考题2

工程招投标考题2

《工程招标与合同管理》复习题
第一部分
一、复习思考题
1、简述我国建筑市场的建立与发展。
2、我国政府加强资质管理的范围和主要内容是什么?
3、加入WTO对我国建筑业市场有何主要影响?我们的对策是什么?
4、申请建筑许可证应具备哪些条件?
5、名词解释:要约;承诺;代理;债权转让;债权转移;
6、我国招标投标制有何特点?存在什么问题?怎样进行改进与完善。
7、试述投标报价的策略。
二、单选题(每题的备选项中,只要一个最符合题意)
1、中标通知书( D、 )具有法律效力。
A、对招标人; B、对中标人; C、对投标人; D、对招标人和中标人。
2、招标人与中标人签订合同后( A、 )工作日内,应当向中标人和未中标人退还投标保证金。 A、5个; B、10个; C、15个; D、20个。
3、合同依据的计价方式不同主要有总价、单价和成本加酬金合同,承发包双方在谈判中根据( A、 )的特点加以确定。
A、工程项目; B、合同; C、发包方; D、承包方。
4、建设工程合同按承发包方式可分为( D、 )。
A、勘察、设计或施工总承包合同,单位工程施工承包合同,工程项目总承包合同,固定总价合同;
B、工程项目总承包合同,勘察设计或施工总承包合同,单位工程施工承包合同;
C、勘察、设计或施工总承包合同,土木工程施工合同,电气与机械工程承包合同,成本加酬金合同;
D、勘察、设计或施工总承包合同,单位工程施工承包合同,工程项目总承包合同。
5、建设工程总承包合同中工程质量检验的重点是( D、 )。
A、设计审查; B、材料检验; C、工艺检验; D、竣工验收。
6、专业承包序列企业资质类别共( C、 )个。
A、50; B、55; C、60; D、70。
7、建设工程劳务分包合同中,劳务分包人应按( D、 )统一规划堆放材料,机具。 A、发包人; B、工程师; C、设计方; D、工程承包人。
8、建设工程劳务合同中,一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方( C、)。
A、承担违约责任后,可拒绝继续履行; B、继续履行,但不承担违约责任;
C、承担违约责任后,仍应继续履行; D、不承担违约责任,也不继续履行。
9、保留金的总额一般应限制在合同总价款的( B、 )。
A、2%; B、5%; C、10%; D、15%。
10、世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》规定,预付款保函应( D、 )之前保持有效。 A、工程移交日; B、缺陷责任期满日; C、工程完成一半; D、预付款全部扣回。
11、在合同实施中,如果工程变更

( B、 ),则可向发包人提出工程变更的补偿要求。
A、属于承包人应承担的风险范围; B、超过承包人应承担的风险范围;
C、超过承包人可承担的风险范围; D、属于承包人可承担的风险范围。
12、以下属于合同诊断的内容是( B、 )。
A、拖欠工程款的合同责任; B、分析合同差异责任;
C、索赔程序; D、合同跟踪。
13、按索赔所依据的理由分类,索赔有( B、 )。
A、工程索赔、费用索赔; B、合同内索赔、合同外索赔和道义索赔;
C、对内索赔、对外索赔; D、单项索赔、总索赔。
14、以其存在、存放的地点外部特征及物质特征来证明案件事实真相的证据是( B、 )。A、书证; B、物证; C、视听材料; D、勘验、检验笔录。
15、国际工程招标者在颁发招标文件前,应先完成以下哪项工作( A、 )。
A、准备招标文件;B、确定招标方式;C、确定招标代理;D、资格预审。
16、国际工程接近完工时,承包人施工阶段的( D、 )工作是关系到合同价款收取的重要环节。
A、合同管理; B、财务管理; C、成本管理; D、移交和竣工验收管理。
17、纠纷审议委员会的委员应由( B、 )选择。
A、工程师; B、发包人和承包人; C、发包人; D、承包人。
18、在建设工程监理合同的基本条款中,应明确监理业务执行的( D、 )。
A、开始时间; B、结束时间; C、持续时间; D、开始和结束时间。
19、FIDIC系列合同中用于由发包人设或由咨询工程师设计的房屋建筑工程的合同条件是( A、 )。
A、施工合同条件; B、永久设备和设计-制造合同条件;
C、EPC交钥匙项目合同条件; D、合同的简明格式。
20、NEC合同为了增强适用范围,主要合同条款都用( A、 )编写。
A、非技术意义; B、专业术语; C、法律术语; D、经济术语。
21、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的( A、 )公开进行。
A、同一时间; B、至少15天后; C、后5天内; D、后三天内再经研究。
49、自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于( C、 )工作日。 A、10个; B、7个; C、5个; D、3个。
22、称为有限招标的是( B、 )。
A、公开招标; B、邀请招标; C、议标; D、定标。
23、合同谈判阶段结束,此时( A、 )应及时准备和递交履约保函,准备正式签署承包合同。A、承包人;B、发包人;C、承包人和发包人;D、担保人。
24、下列不属于建设工程保险合同当事人的是( D、 )。
A、承包人; B、发包人; C、保险公司; D、投

资公司。
25、发包人应在施工总承包合同协议书中向承包人承诺( C、 )。
A、办理有关批准与手续; B、交付施工现场; C、按合同约定的期限和方式支付合同价款;D、及时批准承包人提出的有关变更。
26、挂靠是指( A、 )。
A、建设单位的工程款直接进入项目管理机构财务的;
B、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位;
C、承包单位承包建设工程后,不履行合同约定的责任和义务,将其承包的全部建设工程转给他人;
D、分包单位将其承包的建设工程再分包的。
27、建设工程施工劳务合同中,工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险,劳务分包人( B、 )支付保险费用。
A、需自行; B、无需为此; C、部分; D、按合同约定。
28、投标人不按招标文件要求提交投标保证金的,( A、 )。
A、投标文件将被拒绝,作废标处理; B、在评标时予以降分处理;
C、要求投标人补交投标保证金; D、视当时情况而定。
29、FIDIC《土木工程施工合同条件》规定,承包人向发包人提交履约保函的费用由( A、 )承担。
A、承包人; B、发包人; C、承包人与发包人; D、工程师。
30、下述有关支付担保的论述,正确的是( D、 )。
A、支付担保应是金额担保; B、支付担保实行一次性担保;
C、支付担保必须采用银行保函; D、支付担保实施全额担保。
31、合同分析后,应由合同管理人员向各层次管理者和企业相关部门人员作( A、 ),把合同责任具体地落实到个责任人和合同实施的具体工作上。
A、合同交底; B、合同诊断; C、合同解释; D、合同说明。
32、如果发包方工程师下达停工令,而并非承包方的原因,承包人可以就其停工损失获得( A、 )。
A、合同的额外费用补偿; B、全部的额外费用补偿;
C、必要的赶工费用的补偿; D、部分的额外费用补偿;
33、指定分包商违约或延误的索赔属于( B、 )。
A、工期变更索赔; B、有关工程施工的索赔;
C、关于价款方面的索赔; D、合同外索赔。
34、工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关自立后28天未予答复或未对承包人做进一步要求,视该项索赔( A、 )。
A、已经认可;B、没有认可;C、已提交诉讼;D、已提交仲裁。
35、物资采购管理是国际工程承包中一项重要的管理工作,是实施工程管理并取得( A、)重要手段。A、利润; B、建筑材料; C、建筑设备; D、施工设施。
36、广泛运用国际工程承包合同纠纷解决的是( C、 )。
A、

协商; B、调解; C、仲裁; D、诉讼。
37、补偿事件是指( A、 )。
A、非承包人的过失而引起的事件; B、承包人的过失而引起的事件;
C、工程师的过失而引起的事件; D、不可抗力而引起的事件;
38、建设工程委托监理合同在履行过程中发生争议时,委托人与监理人首先应通过( A、 )解决。 A、协商; B、调解; C、仲裁; D、诉讼。
39、下列关于制定FIDIC专用条件需要考虑的因素表述正确的是( B、 )。
A、项目所在国法律法规不同,项目规模和发包人要求不同;
B、项目所在国法律法规不同,项目特点和发包人要求不同;
C、项目所在国法律法规不同,项目类型和发包人要求不同;
D、项目所在国法律不同,项目规模个发包人要求不同;
三、多选题(每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分,所选的每个选项得0.5分)
23、属于招标文件的内容有( A、B、C、D、)。
A、工程概况; B、已批准的项目建议书或可行性研究报告;
C、可供参考的工程地质、水文地质、工程测量等建设场地勘察成果报告;
D、未中标方案的补偿办法; E、利润方针的确定。
24、下列属于按工程建设阶段分类的建设工程合同有( B、C、D、);
A、可行性研究协议; B、勘察合同; C、设计合同;
D、施工合同; E、工程项目总承包合同。
25、建设工程施工劳务分包合同中,工程承包人的义务包括( A、C、D、E、)。
A、组建与工程相适应的项目管理班子、组织实施施工管理的各项工作;
B、统筹安排、协调解决劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及使工场地;
C、按时提供图纸,及时交付应供应材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;
D、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系;
E、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
26、世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》中,对履约担保规定( B、D、)。
A、中标人应在接到中标通知书28天内按规定向发包人提交履约保证金;
B、在缺陷责任期结束后28天内发包人应将履约保证金退还承包人;
C、发包人无需将从保证金的开出机构所获得的索赔通知承包人;
D、项目监理指出承包人有违反合同的行为后,承包人仍继续该违反合同的行为发生42天或以上,则发包人可以从履约保证金中索赔;
E、履约担保的有效期不包括缺陷责任期。
27、关于合同一方未遵

守合同规定造成对方损失的赔偿条款和规定有( B、C、D、E、)。
A、发包人不能按合同规定工期完成工程的违约金的条款;
B、由于管理疏忽造成对方损失的赔偿条款;
C、由于预谋或故意行为造成对方损失赔偿条款;
D、由于发包人不履行或不能正确履行合同责任,或出现严重违约时的处理规定;
E、由于发包人不履行或不能正确履行合同责任,不即使支付工程款的处理规定。
28、资料归档工作要求所有合同管理中涉及到的资料( B、C、)。
A、应即刻封存; B、建立资料的文档系统;
C、不仅目前使用,而且必须保存,直到合同解除; D、仅供目前文档系统暂时使用; E、应当众公开查阅。
29、可以周围证据使用的材料有( A、C、D、E)。
A、证书、物证;B、律师辩护;C、证人证言、鉴定结论;D、视听材料;E、勘验笔录。
22、对于建设工程项目,邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的( A、B、)投标。 A、法人;B、其他组织;C、自然人;D、公民;E、专家。
23、关于工期和维修期谈判的说法是( A、B、C、E、)。
A、被授标的承包人应根据投标文件中自己填报的工期及考虑工程量的变动而产生的影响与发包人最后确定的工期;
B、对于单项工程较多的项目,承包人应当争取(如果投标书中未明确规定时)在合同中明确允许分部位或分批提交发包人验收,并从该批验收时,计算该部分维修期;
C、承包人应当通过谈判(如原投标书中未明确规定时)使发包人接受并在合同文本明确承包人保留由于工程变更等原因对工期产生不利影响时要求合理地延长工期的权利;
D、合同文本中应对保修工程的范围和保修责任他明确说明,但保修期的开始和结束时间无需明确说明,因为国家有明确的规定;
E、承包人应力争以维修保函来代替发包人扣留的保留金。
24、工程分包分为( B、C、)。
A、转包;B、专业工程分包;C、劳务作业分包;D、指定分包;E、挂靠。
25、建设工程施工劳务分包合同中,发生( B、E、)情况时,劳务分包人应承担违约责任。
A、由于工程承包人原因。造成劳务分包人延期交工的;
B、劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准;
C、工程承包人不履行或不按约定履行合同的义务;
D、工程承包人违反合同约定,不按时向劳务分包人支付劳务报酬;
E、劳务分包人因自身原因延期交工的。
26、支付电报的一般形式包括( A、B、D、E、)。
A、银行保函;B、抵押或质押;C、发包人书面保证;D、履约保证金;E、担保公司担保。
27、合

同控制的依据有( A、B、E、)。
A、合同和合同分析的结果,如各种计划、方案、洽商变更文件等;
B、各种实际的工程文件,如原始记录,各种工程报表、报告、验收结果、计量结果等; C、项目招标文件;D、工程管理规划大纲; E、工程管理人员每天对现场情况的书面记录。
28、施工项目索赔应具备的理由有( A、C、E、)。
A、发包人违反合同给承包人造成时间、费用损失;
B、承包人的原因导致工程暂时停工;
C、发包人延误支付期造成承包人的损失;
D、承包人提出提前完成项目或缩短工期而造成的费用增加;
E、物价上涨,法规变化及其他。
29、发包人相对承包人反索赔的内容包括( A、B、C、D、)。
A、工程质量缺陷反索赔; B、拖延工期反索赔; C、保留金的反索赔;
D、发包人其他损失的反索赔; E、发包人投资增加的反索赔。
30、FIDIC合同条件规定的纠纷解决程序包括以下几个步骤( A、B、C、E、)。
A、记录纠纷;B、工程师准裁决;C、友好协调;D、调节;E、正式仲裁。
第二部分 一、单选题
1、建设工程合同的订立一般情况下应采取( C )方式。
A、招标; B、投标; C、招标投标; D、协议。
2、依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于( D )天。
A、5; B、7; C、10; D、10。
3、建设工程项目的招标一般应采用( A )的方式。
A、公开招标; B、邀请招标; C、议标; D、发标。
4、在下列几种情形中,( A )工程项目经批准可以进行邀请招标。
A、受自然地域环境限制; B、技术复杂;
C、已具有招标部分条件的; D、招标人不完全具有招标能力的。
5、在下列情形中,( A )的投标文件应视为废标。
A、只要单位盖章; B、已在招标文件要求提交投标保证金;
C、联合体投标附有联合体各方共同投标协议; D、按招标文件要求密封。
6、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( C )人,并标明排列顺序。
A、2; B、3; C、1—3; D、1—5。
7、开标地点应为( D )。 A、当地政府的招投标办; B、招标人所在地;
C、招标人与投标人商议的地点; D、招标文件中确定的地点。
8、中标人的投标应当符合( D )。
A、基本满足招标文件中确定的各项综合评价标准;
B、能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低;
C、满足招标文件中规定的各项主要综合评价标准。
D、能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。
9、中标人应当由( D )确定。
A、评标委员会; B、招标

代理机构; C、政府招标投标办; D、招标人。
10、在资格预审中,招标人主要审查潜在投标人应当符合的条件包含( C )。
A、具有独立订立合同的水平; B、在近五年内没有骗取中标和严重违约问题;
C、具有独立订立合同的权利; D、在近五年内没有重大工程质量问题。
11、招标人可以在招标文件中要求( A )提交投标保证金。
A、投标人; B、代理人; C、银行; D、中标人。
12、在邀请招标的程序中( A )。 A、需发售资格预审文件; B、要资格预审; C、不存在资格审查; D、要资格后审。
13、投标人投标,可以是( D )。
A、投标人之间先进行内部议价、内定中标人然后再参加投标;
B、投标人之间相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价投标;
C、投标人以低于成本价报价竞标;
D、联合体投标且附有联合体各方共同投标协议。
14、评标委员会提出书面评标报告后,招标人一般应当在( C )日内确定中标人。 A、7; B、10; C、15; D、30。
15、评标委员会提出评标报告后,招标人最迟应当在投标有效期结束日前( D )个工作日内确定中标人。 A、10; B、20; C、28; D、30。
16、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起(B )日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A、10; B、30; C、20; D、56。
17、依法必须进行施工招标的项目,招标人应自发出中标通知书之日起15日内,向有关行政监督部门提交( C )情况的书面报告。
A、招标; B、投标; C、招标投标; D、评标。
18、投标担保,招标人可以在( C )要求投标人提交投标保证金。
A、招标文件发出之后; B、招标文件发出之前; C、招标文件中; D、投标人中标后。
19、投标人在( B )可以补充,修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。
A、招标文件要求提交投标文件截止时间后; B、招标文件要求提交投标文件截止时间前;C、提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前;
D、招标文件规定的投标有效期终止之前。
20、投标人串通投标行为是( A )。
A、投标人以行贿的手段谋取中标;
B、投标人非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标;
C、投标人投标时递交假业绩证明、资格文件;假冒法定代表人签名,私刻公章,递交假达到委托书等。
D、投标文件中故意在商务和技术上采用模糊语言骗区中标,中标后撤消低档劣质货物、工程或服务。
21、编制投标文件的最后一个步骤是( B )。
A、形成投标文件; B、进行投标担保; C、提交

投标文件; D、确定投标资格。
22、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,该澄清或修改的内容为( B )的组成部分。
A、投标文件; B、招标文件; C、评标报告; D、投标文件和招标文件。
23、合同的标的是合同关系的( B )。
A、主体; B、客体; C、内容; D、权利和义务。
24、对于一般的单价合同,如发包人在原招标文件中未明确工程量变更部分的限度,则谈判时应要求( C )确定一个“增减量幅度”,当超过该幅度时,可对工程单价调整。
A、发包人; B、承包人; C、发包人与承包人共同; D、造价管理部门。
25、可以说( D )共同确定了工程承包合同的实际价格。
A、价格调整和合同单价(对于“单价合同”; B、价格调整和合同总价;
C、合同单价(对于“单价合同”和合同总价;
D、价格调整和合同单价(对于“单价合同”)及合同总价。
26、工程合同的付款分( C)阶段进行。 A、2; B、3; C、4; D、5。
27、工程合同的付款可分为( D )。
A、预付款、工程进度款、最终付款; B、预付款、最终付款;
C、工程进度款、最终付款; D、预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金。
28、在合同谈判阶段双方谈判的结果要形成书面文件,这一文件一般( B )起草。 A、由承包人; B、由发包人或其监理工程师; C、只能是发包人; D、只能是监理工程师。
29、为了确保合同的( D ),应由律师核定,才可对外确认。
A、合理性; B、公平性; C、有效性; D、合法性。
二、多选题
1、建设工程招标应具备的条件是( A、B、C、D、 )。
A、招标人已经依法成立;
B、初步设计及概算应当履行审批手续的已经批准;
C、招标范围、方式和组织形式等应当履行核准手续的,已经核准;
D、有相应资金或资金来源已经落实,且有招标所需设计图纸及技术资料;
E、发布了招标公告。
2、建设工程的招标方式有( A、B、)。
A、公开招标; B、邀请招标; C、议标; D、区域性招标; E、专业招标。
3、在下列情形中,( A、B、D、E、)投标文件应视为废标。
A、逾期送达指定地点的; B、未按招标文件要求提交保证金的;
C、联合体投标且附有联合体各方共同投标协议书的;
D、未按招标文件要求密封的; E、按时送达非指定地点的。
4、投标文件一般包括下列内容:( A、B、C、D、)。
A、投标函; B、投标报价; C、施工组织设计; D、商务和技术偏差表;
E、投标人在招标文件要求提交投标的截止时间后,补充修改的内容。
5、招标公告应当载明( A、B、C、D

、 )等事项。
A、招标人的名称和地址; B、招标项目的性质和数量;
C、招标项目实施地点和时间; D、获取招标文件的办法;
E、投标人的名称、地址及违约责任。
6、工程建设项目施工招标文件一般包括( B、C、D、E、 )。
A、技术标书;B、投标人须知; C、合同主要条款;D、设计图纸,技术标准;
E、评标标准和方法。
*7、详细评标的内容包括( A、B、C、D、 )。
A、确定评价方法; B、备选标的的确定;
C、决定招标项目是否周围一个整体合同授予中标人;
D、决定投标有效期可否延长; E、投标偏差。
8、属于评标报告的内容有( A、B、C、D、 )。
A、基本情况和数据表; B、评标委员会成员名单; C、开标记录;
D、废标情况说明; E、施工组织设计的编制。
9、招标人向有关行政监督部门提交招标投标情况书面报告的内容有( A、B、C、 )。
A、招标范围; B、招标方式; C、发布招标公告的媒介;
D、招投标须知; E、商务和技术标书。
10、合同谈判的主要内容包括( B、C、D、E、 )。
A、合同的形式; B、合同的标准; C、技术要求,技术规范和施工技术方案;
D、关于合同价格条款; E、关于完善合同条件的问题。
11、合同的标的是合同的( A、B、C、 )。
A、客体; B、最基本的要素; C、当事人权利和义务共同指向的对象;
D、标底; E、发包方的目标。
*12、保修金的退还应( A、B、E、 )。
A、遵守多退少补的原则; B、连本带息退还; C、只退本金;
D、仅在工程保修期满后; E、在工程保修期满且承包方圆满完成了保修期任务后。
13、建设工程合同文件的构成包括( A、B、C、 )。
A、合同协议书; B、工程量及价格单; C、合同条件; D、招标人须知;
E、投标保函。
第三部分 一、单选题
1、建设工程合同按工程建设阶段可分为( A、 )。
A、勘察合同、设计合同、施工合同B、勘察合同、设计合同、施工总承包合同;
C、项目可行性研究合同、勘察合同、设计合同、施工合同;
D、勘察合同、设计合同、施工合同、实施性合同。
2、建设工程的建设过程大体上经过( A、 )
A、勘察、设计、施工3个阶段;
B、项目建议、可行性研究、勘察、设计、施工五个阶段;
C、可行性研究、勘察、初步设计、技术设计、施工图设计、施工6个阶段;
D、可行性研究、勘察、设计、施工4个阶段。
3、工程项目总承包合同签订后,( C、 )可以订立分包合同。
A、发包人与分包人; B、发包人与总承包人;
C、总承包人与分包人; D、分包人与总承包人和发包人。
4、总承包人与

分包人订立合同,就工作成果( D、 )
A、分包人只对总承包人承担责任; B、分包人只对发包人承担责任;
C、只能是总承包人读发包人承担责任; D、总承包人与分包人对发包人承担连带责任。
5、工程项目总承包合同是指建设单位将包括( D、 )等一系列工作全部发包给一家承包单位。 A、施工、材料和设备采购; B、工程设计、施工;
C、建筑安装、物资采购; D、工程设计、施工、材料和设备采购。
6、BOT承包模式是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定的期限内以自筹资金建设项目并( D、 ),期满后,将项目全部无偿移交东道国政府的工程承包模式。
A、自费经营,向东道国出售项目产品,收取价款;
B、自费经营,向东道国出售服务,收取酬金;
C、自费经营和维护,出售的产品或服务,与东道国按比例收取价款或酬金;
D、自费经营和维护,向东道国出售项目产品或服务收取价款或酬金。
7、建设工程合同按承包工程计价方式可分为( D、 )。
A、总价合同、单价合同、成本加奖罚合同、有偿合同;
B、固定总价合同、纯单价合同、成本加固定金额酬金合同、买卖合同;
C、固定总价合同、可调总价合同、单价与包干混合式合同、总承包合同;
D、总价合同、单价合同、成本加酬金合同。
8、建设监理合同是指( A、 )签订,为了委托监理人承包监理业务而明确双方权利义务关系的协议。
A、发包人与监理人; B、承包人与监理人;
C、政府相关部门与发包人; D、发包人与承包人。
9、建设工程物资采购合同的标的是( B、 )。
A、工程; B、物; C、权利; D、财。
10、建设工程担保合同是指( B、 )签订为了保证建设工程合同全面、正确履行而明确双方权利义务关系的协议。
A、义务人(发包人或承包人)和第三人与权利人(承包人或发包人);
B、义务人(发包人或承包人)或第三人与权利人(承包人或发包人);
C、义务人(发包人或承包人)与第三人与权利人(承包人或发包人);
D、义务人(发包人或承包人)或第三人与权利人(承包人或发包人)和监理人。
二、多选题
1、单位工程施工承包合同常见于( C、D )。
A、小型工业建筑安装工程; B、分部工程; C、大型工业建筑安装工程;
D、大型、复杂的技术工程; E、土石方工程。
2、承包方按照有关规定可以将( B、C、D、)进行分包。
A、承包的全部工程; B、工程的次要部分;
C、群体工程(指结构技术要求相同的(半数以下的单位工程;
D、门窗制安; E、工程的主体结构。
3、固定总价合同适

用的条件一般为( A、B、C、)。
A、工程项目的施工图设计符合要求,项目范围及工程量计算依据确切,无较大的设计变更,报价工程量与实际完成工程量无较大差异。
B、规模较小、技术不太复杂的中小型工程,承包方可以合理预见实施过程中遇到的各种风险;
C、合同工期较短(一般为一年内工程;
D、初步设计符合要求,项目范围确切的工程; E、工程的合同工期合理。
4、成本加酬金合同主要适用的条件包括( A、C、)。
A、承发包双方之间有高度信任,承包方在某些方面有独特的技术、特长和经验;
B、工程内容及技术经济指标规定明确,发包方为了缩短建设周期的项目;
C、工程内容及技术经济指标尚未全面确定,投标报价的依据尚不充分,发包方工期要求紧迫,必须发包的工程;
D、工期长、技术复杂、实施过程中可能会发生各种不可预见因素较多的工程;
E、承发包方双方之间相互信任。
5、下列属于按承发包方式分类的建设工程合同有( A、B、C、)。
A、勘察、设计或施工总承包合同; B、单位工程施工承包合同;
C、BOT合同; D、单价与包干混合式合同; E、总价合同。
6、下列属于按承包工程计价方式分类的建设工程有( A、B、E、)。
A、纯单价合同; B、成本加酬金合同; C、有偿合同; D、分包合同; E、总价合同。
7、建设工程合同包括( B、D、E)。
A、建设工程委托监理合同; B、建设工程施工合同;
C、建设工程物资采购合同; D、建设工程设计合同; E、建设工程勘察合同。
第四部分 一、单选题
1、建设工程总承包合同中对总承包的内容规定一般包括从( C、 )到交付使用的工程建设全过程。
A、施工图设计; B、工程开工; C、工程合同; D、勘察设计。
2、由承包人进行并负责工程设计的合同属于( D、 )。
A、施工总承包合同; B、工程分包合同; C、劳务分包合同; D、建设工程总承包合同。
3、建设工程总承包合同一般规定应以( A、 )作为解决争议的最终方式。
A、仲裁; B、调解; C、诉讼; D、协商。
4、在建设工程总承包合同的订立与履行中,( B、 )是不正确的行为。
A、建设工程总承包合同通过招标投标方式订立;
B、建筑工程总承包单位可将承包工程中的部分工程自行发包给具有相应资质条件的分包单位;
C、建设工程总承包合同订立后,双方都应按合同的规定严格履行;
D、总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包,但不能倒手转包。
5、施工总承包合同的协议书内容不包括( C、 )。
A、工程概况; B、组成合同的文件; C、材料设备供

应; D、合同价款。
6、有关施工总承包合同组成文件的优先解释顺序正确的是( D、 )。
A、标准、合同专用条款、工程量清单;B、合同专用条款、合同通用条款、中标通知书。
C、合同协议书、工程量清单、图纸; D、中标通知书、标准、工程量清单。
7、施工总承包合同协议书中应包括( D、 )。
A、施工组织设计与工期; B、质量与检验; C、安全施工; D、质量标准。
8、施工总承包合同协议书中的合同工期应填写( B、 )。
A、实际施工天数; B、总日历天数; C、扣除节假日后的总日历天数加上加班天数; D、扣除节假日后的总日历天数。
9、施工总承包合同协议书中的合同价款应填写( A、 )。
A、双方确定的合同金额; B、招标人编制的标底价;
C、施工图预算价; D、评标委员会的评标价。
10、施工总承包合同通用条款中包括( C、 )。
A、组成合同的文件; B、工程概况; C、材料设备供应; D、工程承包范围。
11、以下不属于施工合同文件组成的是( B、 )。
A、合同协议书; B、投标须知; C、合同通用条款; D、工程报价单。
12、专业承包序列企业资质设( B、 )等级。
A、1—2; B、1—3; C、3—4; D、4。
13、劳务分包序列企业资质设( A、 )等级。
14、A、1—2; B、1—3; C、3—4; D、4。
14、劳务分包序列企业资质类别共( D、 )个。
A、10; B、11; C、12; D、13。
15、《建筑法》规定,总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担( C )责任。 A、一般; B、先后; C、连带; D、共同。
18、工程分包合同协议书中分包人应向承包人承诺,履行总承包合同中与分包工程有关的承包人的( D、 )义务。
A、部分; B、双方约定的; C、连带; D、所有。
19、建设工程施工劳务分包合同中,施工组织设计由( C、 )负责编制。
A、工程承包人; B、发包人; C、工程承包人; D、工程师。
21、建设工程施工劳务分包合同中,( A、 )负责与发包人、监理、设计及有关部门联系。
A、工程承包人; B、工程师; C、劳务分包人; D、技术负责人。
22、建设工程施工劳务分包合同中,劳务分包人( B、 )与发包人及有关部门建立工作联系。 A、可以; B、未经工程承包人授权或允许,不得擅自; C、视具体情况; D、不可以。
23、建设工程施工劳务分包合同中,劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品,由劳务分保人提供使用计划,经工程承包人批准后,由( D、 )负责供应。 A、发包人; B、工程师; C、劳务分保人; D、工

程承包人。
24、建设工程施工劳务合同中,实施爆破作业时,劳务分保人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人,并提出相应的安全防护措施,经工程承包人认可后实施,由( C、 )承担安全防护措施费用。
A、发包人; B、工程师; C、工程承包人; D、劳务分保人。
25、建设工程施工劳务合同中,运至施工现场用于劳务施工的材料和待安装设备,由( C、 )办理或获得保险。
A、发包人;B、劳务分保人;C、工程承包人;D、工程师。
28、建设工程施工劳务合同中,全部工作完成,经( C、 )认可后14天内,劳务分保人向工程承包人递交完整的结算资料。
A、发包人; B、设计人;C、工程承包人;D、工程师。
二、多选题
1、建设工程总承包合同中,发包人一般应承担( A、C、E、 )义务。
A、协助承包人申请有关许可、执照和批准; B、负责工程的协调与恰当实施;
C、向承包人提供现场; D、按照承包人的要求终止合同;
E、如果发包人单方要求终止合同后,没有承包人的同意,在一定时期内不得重新开始实施该工程。
2、《建设工程施工合同(示范问本)》(GF—1999—0201)由( A、C、D、 )组成。
A、协议书; B、摘表文件; C、通用条款; D、专用条款 E、投标须知。
3、下述有关建设工程《专用条款》描述正确的是( B、D、E、 )。
A、建设工程《专用条款》的解释与《通用条款》效力相同;
B、建设工程《专用条款》的解释优于《通用条款》;
C、建设工程《通用条款》的解释优于《专用条款》;
D、《专用条款》与《通用条款》是相对应的;
E、《专用条款》具体内容是发包人与承包人协商将工程的具体要求填写在合同文本中。
4、禁止(总)承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位是( C、E、 )中规定的。
A、民法; B、担保法; C、建筑法; D、反不正当竞争法; E、合同法。
5、违法分包是指( A、B、D、)。
A、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位;
B、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位;
C、承包单位承包建设工程后,不履行合同约定的责任和义务,将其承包的全部建设工程转给他人; D、分包单位将其承包的建设工程再分包的;
E、承包单位将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给他人承包。
6、违法分包中的不具备相应资质条件是指( B、D、)。
A、未经建设单位认可; B、不具备资质条件; C、未满足合同中的约定;
D、超越自身资质等级; E、不具备相应施工能力。
7、以下属于转包的是( A、E、)。
A、承包单位

承包建设工程,不属于合同约定的责任和义务,将其承包的全部建设工程转给他人;
B、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位;
C、施工总承包单位将建设工程主体结构的使工分包给其他单位;
D、分包单位将其承包的建设工程再分包的;
E、承包单位将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给他人承包。
8、建设工程施工劳务分包合同中,由工程承包人承担费用的是( A、C、)。
A、各种证件、批件、规费,涉及劳务分包自身的手续除外;
B、由于劳务分包人自身原因造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
C、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防振车间、易燃易爆地段及临街交通要道附近施工时,经工程承包人认可后实施的防护措施费用;
D、由于劳务分包人责任造成的施工现场地周围建筑物、构筑物的损坏;
E、劳务分包人从事危险作业的职工意外伤害保险。
9、建设工程施工劳务分包合同中,有关劳务报酬计取正确的是( B、C、D),
A、浮动劳务报酬(含管理费); B、固定劳务(管理管理);
C、约定不同工种劳务的计时单价(含管理费),按确认的工时计算;
D、约定不同工作成果的计时单价(含管理费),按确认的工程量计算;
E、固定劳务报酬,管理费另计。
10、建设工程施工劳务分包合同中、有关劳务报酬最终支付正确的是( A、D、)。
A、全部工作完成,经工程承包人认可后14天内,劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料;
B、工程发包人收到劳务分包人递交的结算自立后14天内进行核实;
C、工程发包人收到劳务分包人递交的结算自立后28天内进行核实;
D、工程发包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款;
E、工程发包人确认结算资料后28天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款
11、建设工程施工劳务分包合同中,有关保险的说法正确的是( A、B、)。
A、劳务分包人开始施工前,工程承包人应获得发包人为施工场地内自有人员及第三方人员生命财产办理的保险;
B、保险事故发生时,劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施,防止或减少损失;
C、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装的设备,由工程承包人办理或获得保险,劳务分包人支付保险费用;
D、劳务分包人须为从工程承包人处租赁的施工机械设备办理保险,并支付保险费用;
E、工程承包人须为施工场地内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,并支付保险费用。
第五部分
一、单选题
1、投标保证金的数

额一般为报价的( B、 )。
A、1%; B、2%; C、3%; D、4%。
2、投标保证金的数额最高不得超过( C、 )万元。
A、50; B、60; C、80; D、100。
3、投标保证金有效期应当超过( C、 )30天。
A、投标截止日期; B、开标日期;C、投标有效期;D、中标通知书中的日期。
4、投标保证金的主要作用是( D、 )。
A、考察投标人的资金能力; B、保证合同的正常履行;
C、招标人获得一定的收入; D、筛选投标人。
5、履约保证金的形式一般不包括( B、 )
A、银行保函; B、现金; C、履约担保书; D、保留金。
6、银行履约保函的金额通常为合同金额的( A、 )。
A、10%; B、20%;; C、30%; D、30%—50%。
7、履约担保书的金额一般为和业价的( D、 )。
A、10%; B、20%;; C、30%; D、30%—50%。
8、下列( C、 )是指在承包人没有实施合同或未履行合同义务时,发包人不需要出具任何证明和理由,即可对银行保函进行收兑。
A、履约担保书; B、保留金; C、无条件银行保函; D、有条件银行保函。
9、保留金的退还规定是( C、 )。
A、工程移交时,一次性退还; B、质量保修期满一年后,一次性退还;
C、工程移交时,支付一半;质量保修期满一年后,支付一半; D、不予退还。
10、〈世行采购指南〉中对履约担保规定( D、 )。
A、工程保证金只能采用银行保函;
B、不允许承包人在临时验收后用等额保证金来代替保留金;
C、工程保证金应至工程竣工日止;
D、可在合同中规定从每次定期付款中扣留一定百分比作为保留金,直到最终验收为止。
11、世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》规定,中标人应在接到中标通知书( B、 )天内,按合同专用条款中规定的数额向发包人提交履约保证金。 A、7; B、14; C、28; D、30。
12、世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》规定,如果没有理由再需要履约保证金,发包人应在( D、 )将履约保证金退还给承包人。
A、工程竣工后28天内;B、缺陷责任期结束前28天;C、缺陷责任期满日;D、缺陷责任期结束后28天内。
13、FIDIC《土木工程施工合同条件》规定,发包人在按照履约担保提出索赔前,( C、 )通知承包人,说明导致索赔的违约性质。
A、无需; B、某些情况下,需要; C、皆应; D、视情况而定。
14、建设工程合同签订后,发包人给承包人一定比例的预付款,一般为合同金额的( C、 )。 A、2%; B、5%; C、10%; D、20%。
15、预付款担保的主要形式为( B、 )。
A、

现金; B、银行保函; C、保证担保公司担保; D、信用证。
16、预付款担保的担保金额通常( C、 )
A、为为预付款的10%; B、为为预付款的30%—50%;
C、与预付款等值; D、视情况而定。
17、世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》规定,预付款( C、 )。
A、承包人应支付利息; B、按银行同期贷款利息计息;
C、不计息; D、从支付承包人的款项中按合同专用条款的规定按固定金额扣回。
18、支付担保应由( D、 )提交。
A、承包人向分包商; B、承包人向发包人; C、承包人向供应商; D、发包人向承包人。
19、支付担保的担保额度为工程总额的( C、 )
A、5%; B、10%; C、20%—25%; D、30%—50。
20、支付担保的主要作用是( B、 )。
A、确保工程质量; B、确保工程费用及时支付到位;
C、保证承包人按约履行; D、考察承包人资金实力;
21、担保金额在担保有效期内逐步减少的担保是( C、 )。
A、投标担保; B、履约担保; C、预付款担保; D、支付担保。
22、对同一工程而言,担保金额最低的担保通常是( A、 )。
A、投标担保; B、履约担保; C、预付款担保; D、支付担保。
23、〈房屋建筑和市政基础设施施工招标投标管理办法〉规定,招标文件中要求中标人提交履约担保的。中标人应当提供。招标人( D、 )同时向中标人提供工程款支付担保。 A、无需; B、必须; C、可以; D、应当。
二、多选题
1、投标保证金的形式通常包括( A、C、E、)。
A、交付现金; B、口头保证; C、银行保函; D、可撤消信用证; E、支票。
2、履约担保的形式一般包括( B、C、D、E、)。
A、交付现金; B、有条件的银行保函; C、无条件的银行保函;
D、履约担保书; E、保留金。
3、有关保留金规定,正确的是( C、E、)。
A、一般为每次工程款的15%; B、通常最高不超过合同总价的5%;
C、按合同约定,在每次支付工程款时扣除;
D、在工程移交时发包人将保留金支付给承包人;
E、在工程移交时,发包人将保留金的一半支付给承包人。
4、有关履约担保,下述说法正确的是( C、E、)。
A、对承包人而言,采用有条件的银行保函风险较大;
B、履约担保书通常由银行开具;
C、通常对履约担保书的金额要求比银行保函的金额要求高;
D、建筑行业通常倾向于采用无条件银行保函;
E、中标人如未能按招标文件的规定提交履约担保,其投标保证金将被发包人没收。
5、( C、E、)一般为合同金额的10%。
A、投标保函;B、履约担保书;C、银

行履约保函;D、支付担保;E、预付款保函。
6、预付款担保的形式一般采用( A、B、E、)。
A、银行保函;B、抵押;C、交付现金;D、保留金;E、保证担保公司担保。
7、世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》规定( A、E、)。
A、中标人应在接到中标通知书14天内按规定向发包人提交履约保证金;
B、在缺陷责任期结束后14天内发包人应将履约保证金退还承包人;
C、预付款保函应在工程竣工验收前保存有效;
D、预付款保函的担保金额应在有效期内保持不变; E、预付款不计息。
8、FIDIC《土木工程施工合同条件应用指南》中有关预付款支付的规定,下列描述正确的是( A、D、E、)。
A、承包人应先提交发包人认可的履约保证书; B、承包人应先开始施工;
C、承包人应先将材料、设备运至施工现场;
D、由工程师开具证明支付给承包人;
E、承包人应先提交经发包人认可的条件对全部预付款价值进行担保的保函。
9、有关支付担保,下列说法正确的是( A、D、E、)。
A、支付担保实行履约分段滚动担保;B、支付担保中,发包人是担保方;
C、支付担保中,承包人是被担保方;
D、发包人违约后,承包人可要求提供担保的第三人承担相应责任;
E、有关提供担保的内容、方式和相关责任,发包人承包人除在专用条款中约定外,被担保方与担保方还应签订担保合同,作为工程合同附件。
10、下列有关建设工程担保的描述中,正确的是( A、E、)。
A、投标保证金的数额最高不得超过80万;B、保留金总额一般限制在合同总价款的10%;
C、承包人提供履约担保的费用应由发包人承担;
D、预付款担保的担保金额通常是预付款的50%;
E、发包人支付担保应是金额担保。
第六部分 一、单选题
1、由于合同条文繁杂,内涵意义深刻,法律语言不易理解等原因,必须进行( A、 )。 A、合同分析;B、合同签证;C、合同公证;D、合同管理。
2、发包人雇用工程师并委托他( B、 )履行发包人的合同责任。
A、部分; B、全权; C、授权; D、督促。
3、合同分析工作中属于承包人责任的是( A、 )。
A、明确工程变更索赔的有效期; B、及时做出承包人履行合同所必须的决策;
C、提供设计资料等施工条件; D、按合同规定及时支付工程款。
4、在合同实施中,如果工程师指令的工程变更属于合同规定的工程范围,则( A、 )必须无条件执行。
A、承包人;B、发包人;C、分包商;D、项目管理人员。
5、工程变更的补偿范围,通常以( C、 )一定的百分比表示。这个百分比越大,承包人的风险

越大。
A、合同税率;B、合同间接费;C、合同金额;D、合同直接费。
6、工程变更的索赔有效期,由合同具体规定,一般这个时间越短,对承包人管理水平的要求越高,( D、 )
A、对承包人越有利;B、对发包人越不利;C、对承发包双方都不利;D、对承包人越不利。
7、在合同分析中,应对重要的验收要求、( A、 )以及验收所带来的法律后果作说明。
A、时间、程序;B、时间、地点;C、人员、责任;D、质量、进度。
8、合同分析后,应由( B、 )和企业相关部门人员作“合同交底”。
A、各层次管理者向合同管理人员; B、合同管理人员向个层次管理者;
C、合同管理人员向项目经理; D、项目经理向合同管理人员。
9、合同责任的完成必须通过( A、 )来保证。
A、经济手段; B、法律手段; C、政治手段; D、行政手段。
10、对分包商,主要通过分包合同明确双方的( C、 ),保证分包商能及时地按质按量地完成合同责任。
A、法律义务关系;B、分包责任关系;C、责权利关系;D、利益分配关系。
11、合同控制的作用之一是了解合同的实施情况,找出偏离,以便及时采取措施,调整合同实施过程,达到( D、 )。
A、项目要求;B、合同要求;C、项目总目标;D、合同总目标。
12、合同控制的作用之一是使项目管理人员一直清楚地了解合同实施情况,对合同实施( A、 )有一个清醒的认识。
A、现状、趋向和结果;B、目标、任务和形状;
C、任务、形状和内容;D、责任、目标和结果。
13、针对工程问题,可以采取技术措施。组织和管理措施、经济措施及( A、 )。
A、合同措施; B、应变措施; C、行政措施; D、法律措施。
14、属于工程实施中产生的资料有:发包人的( B、 )。
A、合同文本、招标文件、投标文件等;B、各种工作指令、签证、信函、会谈纪要等; C、合同总体分析、网络图、横道图等;D、图纸、技术规范等。
15、合同分析资料包括( D、 )。
A、各种记录、施工日记等;B、各种工作指令、签证、信函、会议纪要等;
C、合同忘本、招标文件、投标文件、图纸、技术规范等;
D、合同总体分析、网络图、横道图等。
16、建设工程档案原始资料必须经过( A、 )才能成为可供决策的信息,成为工程报表或报告文件。
A、信息加工;B、信息分类;C、信息编码;D、信息汇总。
二、多选题
1、进行合同分析有多种原因,如合同中存在问题和风险,包括( A、C、)。
A、合同审查时已经发现的风险; B、工程施工中,发生不可抗力的风险;
C、合同审查时可能隐藏

着的尚未发现的风险;
D、项目管理职能人员不能全面理解合同风险;
E、合同实施中,合同双方将会产生争议的风险。
2、在合同分析中,承包人的主要任务是( A、B、C、D、)。
A、明确总任务,即合同标的;
B、明确合同中的工程量清单、图纸、工程说明、技术规范的定义;
C、明确工程变更的补偿范围; D、明确工程变更的索赔有效期;
E、明确索赔的项目和资金。
3、发包人和发包人所雇用的工程师具有( A、B、C、D、)责任。
A、对平行的各承包人和供应商之间的责任界限做出划分;
B、对平行的各承包人和供应商之间争执做出裁决;
C、对平行的各承包人和供应商之间工作进行协调;
D、承担管理和协调失误造成的损失;
E、明确工程变更的索赔有效期。
4、合同价格分析的主要内容包括( A、B、C、E、)。
A、合同所采用的计价方法及合同价格所包括的范围;
B、工程计量程序,工程款结算方法和程序;
C、费用索赔的条件、价格调整方法、计价依据,索赔有效期规定;
D、工程价款的税率构成; E、拖欠工程款的合同责任。
5、竣工验收合格即办理移交,移交表示( A、B、D、E、)。
A、发包人可并接收工程,承包人工程施工任务的完结;B、工程所有权的转让;
C、发包人工程管理责任的结束和承包人工程照管责任的开始;D、保修责任的开始; E、合同规定的工程款支付条款有效。
6、对于索赔争执的解决,需要分析( A、B、C、)。
A、索赔的程序; B、争执的解决方式和程序;
C、仲裁条款,包括仲裁所依据的法律、仲裁地点、方式和程序、仲裁结果的约束力等;
D、争执中涉及的政府有关部门的意见; E、索赔争执的解决方法。
7、仲裁条款包括仲裁(A、B、C、E、)等。 A、所依据的法律;B、地点;C、结果的约束力;D、委员会的组成;E、方式和程序。
8、在下列情况属于合同交底的工作有( A、C、D、)
A、学习合同,对合同的重要内容做出解释和说明;
B、检查施工现场的道路、水电、临时设施等施工条件;
C、将合同事件责任分解落实带各工程小组或分包人;
D、在合同实施前召开协调会议,落实各种安排;
E、召开生产调度会议,协调生产有关事项。
9、合同诊断包括( A、B、C、)。
A、分析合同执行差异的原因; B、分析合同差异的责任; C、问题处理;
D、分析招标书的承诺; E、分析合同中的累计方法。
10、在实际工程中与合同相关的资料面广量大,形式多样,主要有(AB、C、D)。
A、B、C、D、E、
11、在资料的使用上,合同管理人员有责任( A、B、C、)。
A、向项目经理

、向发包人做工程实施情况报告;
B、向各职能人员和各工程小组、分包商提供资料;
C、为工程的各种验收、为索赔和反索赔提供资料和证据;
D、为项目归档提供服务;
E、为社会查询提供帮助。
第七部分 一、单选题
1、索赔是指在合同的实施过程中,合同一方因对方不履行或未能正确履行合同素所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而( B ),向对方提出的补偿要求。 A、拖延工期后; B、遭受损失后; C、产生分歧后; D、提起公诉后。
2、对于索赔的描述,正确的是( C )。
A、承包人可以向发包人索赔,发包人不可以向承包人索赔;
B、承包人不可以向发包人索赔,发包人可以向承包人索赔;
C、承包人可以向发包人索赔,发包人可以向承包人索赔;
D、发包人可以向承包人索赔,承包人可以向发包人反索赔。
3、合同条文有二义性( B )。
A、视为合同废止; B、属于合同错误; C、视为合同变更;D、属于合同笔误。
4、由于发包人的原因,造成工程中断或进度放漫,使工期拖延,承包人对此( )。
A、不能提出索赔; B、可以提出工期拖延索赔;
C、可以提出工程变更索赔; D、可以提出工程终止索赔。
5、因货币贬值、汇率变化,物价和工资上涨,政策法令变化引起的索赔属于( D )。 A、不可预见的外部障碍或条件索赔;B、工程变更索赔;C、工程终止索赔;D、其他索赔。
6、由于某种原因,如不可抗力因素影响、发包人违约,使工程被迫在竣工前停止实施,并不再继续进行,使承包人蒙受经济损失,因此提出的索赔属于( C )。 A、不可预见的外部障碍或条件索赔; B、工程变更索赔;
C、工程停止索赔; D、其他索赔。
7、要求发包人补偿费用损失,调整合同价格的索赔是( B )。
A、工期索赔; B、费用索赔; C、道义索赔; D、合同内索赔。
8、不属于合同外索赔定义的是( D )。
A、工程过程中发生的干扰事件的性质已经超过合同范围;
B、必须根据适用于合同关系的法律解决;
C、在合同中找不出具体的依据; D、索赔超过合同规定期限。
9、以下不能成为承包人向发包人施工索赔的理由的是( D )。
A、监理工程师对合同文件的歧义解释; B、物价上涨,法律法规变化;
C、由于不可抗力导致施工条件的改变; D、承包商做出工程变更。
10、在索赔方面,物价大幅上涨的事件可以被认为是( D )。
A、双方承担的事件; B、不予考虑的事件;
C、不可抗力的事件; D、承包人索赔的事件。
11、属于施工项目索赔

相关文档
相关文档 最新文档