当前位置：文档库 › 弱电施工合同-模板附清单

弱电施工合同-模板附清单

合同登记编号

工程承包合同书

工程名称:古雁岭工程

甲方:

乙方: 宁夏亿兴伟业科技有限公司

签定地点:

签定时间: 年月日

根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,为明确甲乙双方在工程承包中的权利、义务及经济责任，经双方协商一致同意签定本合同并严格执行。

第一条、工程工期

一、本工程施工总工期以施工总进度计划为依据。

开工日期：2016年月日

竣工日期：2016年月日

乙方配合甲方的总体管理和进度计划，保证甲方在验收前完工，系统设备经调试后正常运行。

二、工程竣工验收合格并配合调试至正常运行后，移交给甲方使用。

三、如遇不可抗力因素，工期相应顺延。

第二条、工程施工范围及内容

本工程的工程内容以合同报价清单为准。乙方负责项目101厂房、108办公综合楼内、厂区监控、电子围栏的辅材采购、综合布线、设备安装、配合调试整个工程双方按合同总价执行，乙方按合同清单施工，对合同清单内价格及工程量包死，如甲方增加工程内容须向乙方出具书面文件，经甲乙双方协商确认同意。甲方须向乙方支付新增相应工程量工程款项。

1、101厂房内网络、电话系统；厂房内监控系统，综合布线、设备安装、配合调试（办公网络布线、面板安装、厂区炉子网络布线、监控系统；布线、熔接、整理捆扎、安装固定等）。

2、108办公综合楼内网络、电话、监控系统；综合布线、设备安装、配合调试。（办公网络布线、面板安装、监控系统；布线、熔接、整理捆扎、安装固定等）

3、厂区内综合管网系统，厂区内监控系统、电子围栏。（厂区内管网挖掘、布管、砌井、穿线、监控立杆、设备安装调试等）

4、机房装修（地面、墙面、机房供电、消防、防雷接地、门禁系统等。）

5、以上系统保障前端信号正常传输至控制室。

6、本工程所有网络设备、线材、模块、配线架等网络传输配件等均有甲方采购。乙方负责工程施工，辅材采购（详细见后附清单）

第三条、工程造价

一、经双方确定本工程总造价为￥（大写：）

二、如遇下列情况，本工程造价应作相应调整：

1、在施工中应甲方要求发生的设计变更（以甲方签证为依据）；

2、遇不可抗力的自然灾害及合同承包范围以外发生的费用，应签定补充协议或现场签证。

第四条、付款方法及方式

本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：

一、合同签定后，甲方以书面形式通知乙方进场施工。甲方预付乙方合同总额的20%，

即￥元整。（大写：）。

二、材料进场后通知甲方进行确认完好后，甲方须向乙方支付合同总金额的40%的到工

程款。即￥元整。（大写：）

三、工程竣工验收合格后，甲方须向乙方支付合同总金额的30%的到工程款。即

￥元整。（大写：）

四、合同总价剩余的10%作为质量保证金，质保期满12个月无质量问题后支付。即

￥元整。（大写：）

五、以上工程款项，甲方须在接到乙方书面付款节点申请后3个工作日内响应，10个工

作日内按工程付款节点支付乙方工程款。

第五条、工程变更

一、如果由于甲方原因需修改或变更设计、工期等，由此产生的增加费用由甲方承担，

延误的工期由甲方负责。

二、施工中如需中途停建、缓建，甲方应对在建工程商定做到合理定位，并予以确认。第六条、工程质量及验收

一、乙方对现场操作、施工方法、措施的安全性、可靠性负完全责任。

二、工程竣工后，经甲方验收合格后，视为工程质量达标。

三、具体参照《智能建筑工程质量验收规范gb503392013》标准。

第七条、双方责任

一、甲方负责事宜

1、甲方应指派施工全权代表，加强与乙方的联系，协助做好外部条件的协调工作

（如管路不通、施工用电、系统供电及与本工程相关的其它事宜等等），并及

时处理有关问题。

2、甲方应在进场前对乙方做好安全、技术、施工文明交底工作，签订书面责任交

接文件，监督、督促乙方安全。若施工过程中出现安全事故及责任（人身伤亡

及财产损失）应立即采取保护措施保护现场，抢救伤员防止事故扩大并及时上

报相关主管部门调查事故，依据事故调查事实承担相应责任。由乙方人员及施

工所造成第三方及毗邻区域人员伤亡及财产损失与甲方无关。

3、甲方负责提供乙方施工材料的存放地（安全仓库），以便乙方施工材料的安全

存放。

4、由于甲方提供的资料错误、不齐等造成的工程质量事故的损失由甲方负责。

5、乙方在工程安装调试完毕后，以书面形式通知甲方验收日期，如果甲方不能按

时组织验收，应承认竣工日期，并另定日期组织验收。

6、甲方负责组织工程质量验收，并为工程的运行提供必要的条件。

二、乙方负责事宜

1、乙方应按甲方要求遵守施工现场及甲方单位的有关规章制度。

2、乙方指派专人为工程全权代表。

3、若施工过程中出现安全事故及责任（人身伤亡及财产损失）乙方应立即采取保

护措施保护现场，抢救伤员防止事故扩大并及时上报相关主管部门调查事故，依

据事故调查事实承担相应责任。由乙方人员及施工所造成第三方及毗邻区域人员

伤亡及财产损失与甲方无关。

4、乙方应严格遵守甲方对施工中工艺、方法及质量要求。

第八条：其它

一、本合同自双方签字盖章之日起生效。

二、本合同如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则

条款，经审定后作为本合同附件，以便共同遵守。

三、本合同条款中如有与国家法规、法令、标准、规范相抵触，应以国家标准为准。

四、合同执行中如发生纠纷，应本着实事求是的原则，相互协商解决。如协商解决

不了的，可通过当地仲裁机关仲裁或直接向当地人民法院起诉。

五、本工程合同书正本一式肆份，甲、乙双方各执正本贰份。

六、附工程报价核量清单。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

甲方负责人：（签字）乙方负责人：（签字）

弱电工程承包合同范本

智能化系统工程承包合同甲方：福建宏城房地产开发有限公司（以下简称甲方）乙方：福州鑫程电子系统有限公司（以下简称甲方）按照《中华人民共和国经济合同法》有关规定，结合霞浦景缘居小区智能化系统工程施工建设的具体情况，经双方协商达成如下协议。第1条工程承包范围该弱电系统工程，包括以下子系统： ①闭路电视监控系统②楼宇对讲系统③电梯三方通话线材敷设④停车场管理系统⑤有线电视系统工程⑦不锈钢自动伸缩门⑧不锈钢楼宇门第2条工期工期按甲方要求，配合土建施工进度，完成道路穿管，在年月日前完成、、系统的基本施工。第3条合同总价款 1.本弱电系统工程合同总价款为：人民币，辅助材料以签定合同单价为准，按实际使用数量（现场签证）决算。 2.下述费用包含在合同总价款之内：本合同工程全部设备的安装、调试及为业主培训操作人员的服务费用。 3.承包总价款调整原则当出现下列情况之一，可进行工程承包总价款调整： (1)甲方要求修改施工图引起的变更和施工过程中经甲方批准的设计变更。 (2)因甲方原因再造成工程量的增减。

(3)合同约定的其他调整。 4.承包总价款调整方式乙方根据调整的条件，在上述情况发生后10天以书面形式通知甲方，说明调整的原因、金额。经甲方代表确认后，甲方应在10天内将批复意见通知乙方。乙方收到甲方批复通知10天内不作答复者视为认同批复内容。第4条工程款的支付方法工程款项结算均通过银行办理，且采用人民币结算。 1.工程预付款为合同总价款的%，即人民币，于合同生效后7天内由甲方支付给乙方。 2.进度款：当乙方的管线工程敷设基本完毕，甲方支付合同总价款的%，即人民币；当工程设备安装完毕，经各系统调试合格后7天内付合同总价款的%，即人民币整，整体系统经甲方验收合格后15天内，甲方应付足乙方实际总价款的 -________%。 3.余下合同总价款的%，作为乙方维修维护保证金，保修期满后支付给乙方。第5条甲方的责任和义务 1.按合同规定的付款进度及时支付给乙方工程款。 2.负责对乙方进场的设备、材料进行检验。 3.负责协调乙方与土建等单位的关系，做好工程实施中需要协调的工作。 4.对乙方在施工过程中呈报的有关报告应在5日内及时做出书面批复。 5.积极为乙方创造必要的施工环境和施工条件。如提供水、电、电讯等，开通施工场地内主要交通干道及其公共道路。

弱电工程施工承包合同协议书范本模板

编号：_____________弱电工程施工承包合同甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程合作项目以（包工包料）的方式协商一致，订立本合同（以下简称“合同”）。一、合同名称、地点和更改说明 1、工程名称：________________________________ 2、工程地点：________________________________ 3、工程内容：________________________________ 二、施工范围乙方严格按照合同规定范围保质保量施工，在合同履行中发生需要增加或者施工更改，甲方应以书面形式通知乙方，经甲方确认后按实际发生的设备、线材及工费相应增加合同价款。（需要安装的网络信息点）具体如下：（详见图纸）三、合同工期：

开工日期：________年________月________日至________年________月________日止；合同工期总日历天数________天。(包括法定节假日) 四、合同价款金额（大写）：（人民币）________________________ ￥：________元（合同各子系统价格明细见附件）在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方确认后按实际发生的设备、线材及工费相应增加。五、合同付款方式：包工包料（1）预付款：双方签定合同后，甲方支付乙方合同预算金额的50%作为预付款，乙方人员开始入场施工。（2）中继款：乙方（包工包料）设备到场一周内，经甲方验收合格，甲方向乙方支付合同预算金额的20%。（4）验收合格付款：乙方（包工包料）设备安装完毕，经甲方验收合格以后，由甲、乙双方合作进行实际工程量的结算，并出具工程结算书。在结算书经双方签署后，支付至结算总价的25%。（5）质量保证金：乙方（包工包料）合同结算总价款的5%作为质量保证金，在设备安装调试验收合格后一年期满7日内由甲方支付乙方。六、甲方责任甲方按合同约定的内容和时间完成以下工作：（1）甲方提供施工场地、环境和施工所需的水、电等必要条件。（2）协调土建、装修和相关配套公司与乙方的关系，提供必要的施工资料、环境，并配合乙方解决施工过程中遇到的问题，不影响乙方施工的进行。

弱电工程施工合同范本

工程承包合同甲方（发包单位）：乙方（承包单位）：经甲乙双方自愿协商同意，决定由乙方承包建设甲方的《_______________ 项目》为明确双方在该项目中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守。第一条工程项目一、工程项目名称：二、工程地点：三、工程承包范围： 1数字监控系统的布线及设备安装调试； 2、桥架安装；四、工程承包内容 1. 数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工； 2. 提供本次工程数字监控系统设备并安装调试； 3. 桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。五、工程建设质量承包要求：整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准 ISO/IEC IS 11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范 CECS89: 97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72: 97》。 1、桥架工程要求： 1）水平桥架安装； 2）垂直桥架安装； 3）桥架三通爬坡制作；

2、布线工程要求 1）.数字监控系统，共计 XX个前端，按照甲方要求，支持计算机网络传输、具备管理权限设定。第二条双方责任一、甲方： 1指派现场代表负责协协调乙方施工； 2、对乙方的施工进度，质量等问题进行监督检查； 3、及时支付工程预付款达到工程总价的 60%和工程验收合格后的工程结算款达到工程总价的100%. 4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工； 5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜（费用甲方承担）。 6、甲方提供乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。 7、甲方应负责系统设备的安全，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。 8保修期内属非安装、调试的原因（如人为破坏、自然灾害等）而出现的系统故障，由甲方负责。二、乙方： 1、服从甲方的统一调度； 2、组织人员进场； 3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并提供相应的工程文档； 4、工程质量必须达到优良； 5、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因属系统安装调试的原因而出现的故障，由乙方负责免费维修。第三条工程期限及配合一、进场日期为年月日，工期定为天，并配合验收。二、如乙方无故延误工期则视为违约，按每延误一天处以合同金额的 1 %。罚款。第四条工程费用一、数字监控系统、桥架安装、按照合同施工范围严格施工，工程范围之外的工程

弱电施工合同范本精华版

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YW-BH-025898 弱电施工合同范本精华版

弱电施工合同范本精华版租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|离婚协议书合同编号：_________ 甲方：_________ 地址：_________ 电话：_________ 联系人：_________ 传真：_________ 邮编：_________ 乙方：_________ 地址：_________ 电话：_________ 联系人：_________ 传真：_________ 邮编：_________ 甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：一、工程概况 1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统 2、工程地址：_________ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。二、甲乙双方的责任和义务

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约 _________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品） 2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。三、工程进度安排 1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。 2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。四、工程验收时间工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算金额本合同预算总金额为：（人民币）_________元整（000.00）六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%；余款_________%一年内付清。

弱电工程施工合同范本

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载弱电工程施工合同范本甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

甲方（发包单位）：乙方（承包单位）：经甲乙双方自愿协商同意，决定由乙方承包建设甲方的《项目》，为明确双方在该项目中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守。第一条工程项目一、工程项目名称：二、工程地点：三、工程承包范围： 1、数字监控系统的布线及设备安装调试； 2、桥架安装；四、工程承包内容 1. 数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工； 2. 提供本次工程数字监控系统设备并安装调试； 3. 桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。五、工程建设质量承包要求：整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准ISO/IEC IS 11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS89: 97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72: 97?0 1、桥架工程要求： 1）水平■桥架安装； 2）垂直桥架安装； 3）桥架三通爬坡制作； 2、布线工程要求 1）.数字监控系统，共计XX个前端，按照甲方要求，支持计算机网络传输、具备管理权限设定。第二条双方责任、甲方:

1、指派现场代表负责协协调乙方施工； 2、对乙方的施工进度，质量等问题进行监督检查； 3、及时支付工程预付款达到工程总价的60%和工程验收合格后的工程结算款达到工程总价的100%. 4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工； 5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜（费用甲方承担）。 6、甲方提供乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。 7、甲方应负责系统设备的安全，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。 8、保修期内届非安装、调试的原因（如人为破坏、自然灾害等）而出现的系统故障，由甲方负责。二、乙方： 1、服从甲方的统一调度； 2、组织人员进场； 3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并提供相应的工程文档； 4、工程质量必须达到优良； 5、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因届系统安装调试的原因而出现的故障，由乙方负责免费维修。第三条工程期限及配合一、进场日期为年月日，工期定为天，并配合验收。二、如乙方无故延误工期则视为违约，按每延误一天处以合同金额的1%罚款。第四条工程费用一、数字监控系统、桥架安装、按照合同施工范围严格施工，工程范围之外的工程材料及工程量增减按照实际增减量根据市场单价合理报价及结算。二、经甲乙双方协商确定，本次工程承包合同总金额人民币：XXXXXXXX 元整（XXXXX ￥）。如果发生工程量的变更，甲方按四条第一款的规定在该总金额的基础上增加或减少支付乙方的工程费用。第五条工程验收

弱电施工合同-模板附清单

合同登记编号工程承包合同书工程名称:古雁岭工程甲方: 乙方: 宁夏亿兴伟业科技有限公司签定地点: 签定时间: 年月日

根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,为明确甲乙双方在工程承包中的权利、义务及经济责任，经双方协商一致同意签定本合同并严格执行。第一条、工程工期一、本工程施工总工期以施工总进度计划为依据。开工日期：2016年月日竣工日期：2016年月日乙方配合甲方的总体管理和进度计划，保证甲方在验收前完工，系统设备经调试后正常运行。二、工程竣工验收合格并配合调试至正常运行后，移交给甲方使用。三、如遇不可抗力因素，工期相应顺延。第二条、工程施工范围及内容本工程的工程内容以合同报价清单为准。乙方负责项目101厂房、108办公综合楼内、厂区监控、电子围栏的辅材采购、综合布线、设备安装、配合调试整个工程双方按合同总价执行，乙方按合同清单施工，对合同清单内价格及工程量包死，如甲方增加工程内容须向乙方出具书面文件，经甲乙双方协商确认同意。甲方须向乙方支付新增相应工程量工程款项。 1、101厂房内网络、电话系统；厂房内监控系统，综合布线、设备安装、配合调试（办公网络布线、面板安装、厂区炉子网络布线、监控系统；布线、熔接、整理捆扎、安装固定等）。 2、108办公综合楼内网络、电话、监控系统；综合布线、设备安装、配合调试。（办公网络布线、面板安装、监控系统；布线、熔接、整理捆扎、安装固定等） 3、厂区内综合管网系统，厂区内监控系统、电子围栏。（厂区内管网挖掘、布管、砌井、穿线、监控立杆、设备安装调试等） 4、机房装修（地面、墙面、机房供电、消防、防雷接地、门禁系统等。） 5、以上系统保障前端信号正常传输至控制室。 6、本工程所有网络设备、线材、模块、配线架等网络传输配件等均有甲方采购。乙方负责工程施工，辅材采购（详细见后附清单）第三条、工程造价一、经双方确定本工程总造价为￥（大写：）二、如遇下列情况，本工程造价应作相应调整： 1、在施工中应甲方要求发生的设计变更（以甲方签证为依据）；

弱电施工合同范本(完整版)_1

合同编号：YT-FS-5581-82 弱电施工合同范本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

弱电施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。合同编号：_____ 甲方：_____ 联系人：_____ 乙方：_____ 联系人：_____ 甲乙双方为_____(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：一、工程概况 1、工程名称：_____(地点名称)弱电综合布线系统 2、工程地址：_____ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。

二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1)完成_____(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_____米的管路铺设;约_____个信息点布线安装;约_____个机房信息点布线安装;约_____条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品) 2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

弱电工程合同范本(标准版)

编号：FS-HT-05018 弱电工程合同(标准版) Weak current project contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日编订：FoonShion设计

弱电工程合同(标准版) 弱电工程合同（一）发包方（简称甲方）：______ 承包方（简称乙方）：______ 一、概况 1、甲方弱电工程系合法使用。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关《资质证书》的企业法人。 2、弱电施工地点：_____区（县）_____路_____号。 3、弱电工程实施内容：详见附件一《弱电工程实施内容表》。 4、承包方式：_____（包工包料、清包工、部分承包）。

5、总价款：￥______元，大写（人民币）：______ 其中：材料费：________，人工费：________ 管理费：________，设计费：________ 垃圾清运费：________，税金（3、41%）：________其他费用：________ 经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。 6、工期：自_____年_____月_____日开工，至_____年_____月_____日竣工，_____工期_____天。二、关于材料供应的约定： 1、甲方提供的弱电布线材料：详见附件二《甲方提供弱电布线材料、设备表》。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承

弱电施工合同模板范本[通用]

弱电工程合同甲方：乙方：（以下简称“甲方”）和（以下简称“乙方”）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程合作项目以青山火电厂检修公寓楼1、2栋弱电布线（网线、电话、电视线）以包工包料的方式协商一致，订立本合同（以下简称“合同”）。一、合同名称、地点工程名称：弱电综合布线工程地点：二、施工范围：乙方严格按照合同规定范围保质保量施工（需要安装的电话点、电脑点、电视点、）

在合同履行中发生需要增加点位的，甲方应以书面形式通知乙方需要增加点位位置，经甲方确认后按实际发生的设备、线材及工费相应增加合同价款。三、合同工期：开工日期：2016年月日至2016年月日止；合同工期总日历天数天。(包括法定节假日) 四、合同价款金额(大写)：(人民币) ￥:元在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方确认后按实际发生的设备、线材及工费相应增加。五、合同付款方式：包工或包工包料 (1)预付款：在签订合同之日后2日内，甲方支付乙方合同预算金额的30%作为预付款，合同签订后5日内乙方人员入场施工。 (2 )中继款：乙方设备到场一周内，经甲方验收合格，甲方向乙方支付合同预算金额的30%。 (4 )验收合格付款：乙方设备安装完毕，经甲方验收合格以后，由甲、乙双方合作进行实际工程量的结算，并出具工程结算书。在结算书经双方签署后，支付至结算总价的40%。六、甲方责任甲方按合同约定的内容和时间完成以下工作： (1)甲方提供施工场地、环境和施工所需的水、电等必要条件。 (2 )协调土建、装修和相关配套公司与乙方的关系，提供必要的施工资料、环境，并配合乙方解决施工过程中遇到的问题，不影响乙方施工的进行。

弱电施工合同范本

长沙市XX酒店弱电工程施工合同甲方（全称）：乙方（全称）：湖南省电气有限公司长沙市XX酒店弱电系统工程合同甲方（全称）：有限公司

乙方（全称）：湖南省电气有限公司根据《中国人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商，签订本合同。第一条：工程项目 1：工程名称：酒店弱电系统工程 2：工程地点：湖南省长沙市 3：工程范围本工程包括甲方弱电系统的有线电视、网络、电话、监控系统的安装及其设备安装调试项目；第二条：工程内容甲方有线电视、网络、电话、监控系统的摄像枪安装，监控主机等设备的安装及调试。第三条：差异调整甲方提供的点数数据、设计说明与相关内容均视为互有解释能力，如出现差异或矛盾，甲方有权力以其中一项为标准，要求乙方进行工程调整，乙方应无条件遵从，调整所引起的费用由甲方承担。第四条：承包方式本工程乙方以包人工、包设备（详见附件：弱电工程费用清单）、包工期、包质量、保安全的方式承包；如由乙方原因造成的工期、质量、安全问题，由乙方负责。第五条：双方责任 1：甲方责任 1）：负责提供乙方施工所需的施工场地的平面图纸和相关材料； 2）：提供施工中乙方所需的水源、电源、高空作业所需材料、工具堆放场所； 3）：确定工程的变更事项； 4）：负责申报工程验收； 5）：办理竣工结算； 6）：按合同确定付款方式按时支付工程款。

7）：甲方委派现场代表_________________，负责监督检查工程质量和进度，按设计图纸变更，工程期间的质量验收事宜。 2：乙方责任 1）：负责按合同规定时间内完成弱电系统的安装并调试； 2）：负责按甲方审定的设计施工图进行施工； 3）：负责系统的模块安装、设备安装等全部施工工作； 4）：乙方应加强施工队伍的管理，严格遵守甲方制定的规章制度，并负责施工过程中的安全、防火、防盗等工作，如出现安全问题自行负责； 5）：乙方负责系统的单位测试工作，并协助甲方进行系统调试； 6）：配合甲方的验收工作。第六条：工程进度及工期本工程总工期为_ _个工作日，从_________年_____月______日施工开始至_______年_____月_____日，整个工程施工结束。第七条：工程验收乙方应对已完工系统进行自检，并在具备验收条件后提出验收申请，甲方在接到初步验收申请后在48小时内组织验收。工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。如该系统不能满足合同要求，甲方应在接到验收后在24小时内发出书面整改通知，乙方在书面整改通知规定的时间內对系统实施整改，直至系统达到合同要求并再验收。第八条：工程质量标准和保修期 1：工程质量标准：符合国家及省、市质量规范标准，工程质量达到优良； 2：在保证照明及一定温度、湿度环境下，工程的相关设备产品按其三包保修政策执行； 3：保修期从工程通过验收之日开始计算，一年免费上门服务； 4：保修范围保修服务不负责因甲方或者甲方指定外包工程人员的疏忽所造成的设备损坏及下列情况： 1）：甲方非正常使用、私自修改变更而引起的损坏；

施工合同样本：弱电施工合同样本电子版

邮编：_________ 乙方：_________ 地址：_________ 电话：_________ 联系人：_________ 传真：_________ 邮编：_________ 甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：一、工程概况 1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统 2、工程地址：_________

3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品） 2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

弱电工程施工劳务外包合同书

弱电布线及监控网络系统集成劳务工程施工合同书甲方：__________________________（以下称甲方）乙方：__________________________（以下称乙方）甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用友好合作的态度，按照依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合弱电工程的具体情况，双方达成如下合同条款，共同遵守。甲乙双方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包资质的企业法人。甲方委托乙方完成本工程施工安装的相关事项，具体内容参见合同附件之《网络及监控设备系统集成造价表》。一、工程概况 1.工程名称：______________（地点名称）弱电综合布线系统 2.工程地址：_________省_________市_________区/县_________________工程工地弱电综合布线及系统集成工程进行施工。 3.工程施工范围概况：甲方负责协调处理业主工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：。 4.弱电工程实施内容：《网络及监控设备系统集成造价表》。 5. 工程承包方式：清包工（包工包料、清包工、部分承包）。 6.甲方应及时将工程材料运到施工现场，由乙方负责搬运并存放在业主指定的安全仓库。 7.本工程不包含室外道路开挖、管路预埋及立杆预埋。 8.甲乙双方必须保证在本工程的合同期内无双包和半包的工程，否则视为违约。甲方有权拒付已施工工程款项；反之，乙方有权以甲方的设备物品进行抵押，弥补损失。二、甲乙双方的权利、责任和义务 A、甲方责任： 1.甲方必须提供本工程所需的经过设计、核准且允许施工的工程文档，包括综合布线系统图、综合布线系统各层平面图、视频监控点位及路由图、走线要求规范方式及安装位置详细要求；有具体点位图及管线走向，进行现场施工技术交底. 甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、高空作业、水和其它管

弱电施工承包合同模板

弱电施工承包合同模板发包人以下称甲方：承包人以下称乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》及其他有关法律、行政法规等，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则上，双方就本建设工程相关弱电施工项目协商一致，订立本合同。一、工程名称：楼宇对讲系统二、工程地点：三、工程承包范围：楼宇对讲系统供货、施工、调试、售后保修及维护服务。四、承包方式：包工、包料，不增加工作量的情况下，不增加任何费用。五、工期：开、竣工日期：2021年月日至年月日。合同工期：个日历天。六、质量标准及合同金额：工程质量标准：合格 ; 合同金额人民币：叁拾肆万零捌佰贰拾贰元￥ 340822 元。七、组成本合同的文件及解释顺序： 1、本合同条款; 2、报价及其附件; 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。八、语言文字及图纸： 1、本合同使用语言，使用汉语语言文字。 2、甲方向乙方提供竣工图纸期限和套数：竣工验收前 7 个工作日， 3 套。九、双方的一般权利和义务： 1、甲方：

1.1 委派专人协调甲乙双方施工过程中事宜。 1.2 提供施工的必要条件，如施工用水、电接口如产生费用，乙方付费。 2、乙方： 2.1 工作负责人：姓名：李占军职务：项目经理职权：负责施工管理事务。 2.2 保质保量完成整个工程的深化设计、供货、施工、售后等相关服务。十、工期延误： 1、因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延： 1.1甲方未能按约定提供开工条件; 1.2甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行; 1.3 甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行; 1.4设计变更和工程量增加; 1.5不可抗力; 1.6双方约定同意工期顺延的其他情况：其它具体情况双方另行商定。十一、隐蔽工程验收：双方约定隐蔽工程验收部位：按照施工规范及图纸按时验收。十二、安全施工： 1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。 2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。十三、合同金额与工程款支付： 1、合同金额及调整 1.1本合同采用固定单价合同，合同结算金额：最终竣工结算，工程量由双方核审确认，合同中已有的单价按合同单价执行;合同单价内没有的项目，单价由双方协商确认，最终按照双方共同确认的实际工作量进行结算。

弱电施工合同范本标准版

编号：HL202017652 弱电施工合同范本标准版 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日

弱电施工合同合同编号：_________ 甲方：_________ 联系人：_________ 乙方：_________ 联系人：_________ 甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：一、工程概况 1、工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统 2、工程地址：_________ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2 、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥

弱电智能化施工合同范本

弱电智能化施工合同范本建筑弱电系统一般可分为通信自动化系统、办公自动化系统、楼宇自动化系统等3大类，统称为3A系统。但由于火灾自动化系统和保安自动化系统在行业管理上有许多特殊的规定，所以有时将FA和SA系统从BA系统中独立出来，把建筑弱电系统分为CA、OA、BA、FA、SA等5大类，统称为5A系统。下面是为您整理的“弱电智能化施工合同范本”，希望您喜欢！更多详细内容请点击出国留学网查看。弱电智能化施工合同范本1 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工承包事项协商一致，订立本合同：一、工程概况

1、工程名称：xx小区黑白可视对讲系统工程 2、工程地址：xx小区二、合同承包范围对讲系统工程设备安装，调试，售后服务。三、施工依据甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。四、承包方式 1、乙方包工，包料的承包方式。 2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备，经双方确认后，可以做适当的现场调整。 3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算，变更部分

造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。五、合同工期按甲方的施工进度及具体要求，双方共同确认“施工进度表”。六、施工要求符合国家现行标准及规范。七、质量标准及规范本工程质量标准为优良（省优）。八、质保期验收合格后12个月。九、合同价款按444户计算，单价380.00元（含税）

金额（大写）：人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整金额（小写）：168720.00元整付款方式： 1、合同签定经后，甲方预付乙方工程备料款50000.00元，乙方收到此批货款后进场布线、施工。 2、设备合部施工完毕，经甲方验收合格3日内甲方将昌茂花园6#楼3单元1、2、 3、4号地下室以96048.00元人民币抵工程款给乙方。 3、甲方留质量保证金8720.00元，一年后支付（从验收合格之日起计算），终身维护。 4、提供发票为产品增值普通发票。 5、门卡每张3.50元。十、验收

弱电智能化工程施工合同模板

“XXX项目”智能化（弱电）工程合同工程名称：建设单位：施工单位：签订日期：年月日

智能化（弱电）工程合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方将“兆顺·第一城”项目智能化（弱电）工程委托乙方施工，为明确双方权利、义务，本着相互协作、紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况 1、工程名称：。 2、工程地点：。 3、承包范围：（1）楼宇访客系统、电视监控系统、报警系统、电梯控制系统、多媒体广告系统、停车场管理系统、背景音乐系统、机房装修及UPS供电系统。详细工程范围及内容见施工设计图纸、乙方提交的投标书及相关报价文件、合同附件。（2）上述系统的设计、施工、安装、系统调试、人员培训及售后服务。 4、合同工程内容（包含但不限于）：（1）承包范围内各弱电子系统的方案设计；（2）承包范围内各弱电子系统的施工图设计；（3）承包范围内各弱电子系统的设备供应；（4）承包范围内各弱电子系统在建筑物内各类线材的供应及安装；（5）承包范围内各弱电子系统在建筑物内各类预埋管材的供应及安装；（6）承包范围内各弱电子系统在建筑物外管网管材的供应及安装；（7）承包范围内各弱电子系统在建筑物外管网预埋管材的供应及安装；（8）承包范围内各弱电子系统的设备安装及安装；

（9）承包范围内各弱电子系统的系统调试；（10）承包范围内各弱电子系统的系统开通验收；（11）承包范围内各弱电子系统建筑物内的线路敷设及管网预埋；（12）承包范围内各弱电子系统建筑物外线路敷设及管网预埋；（13）承包范围内各弱电子系统建筑物外设备安装用架杆及相关辅材的供应及施工；（14）承包范围内各弱电子系统建筑物外设备安装用架杆基础的预制施工；（15）其他与本工程相关的内容。 5、承包方式：本合同系固定综合包干单价合同，即包人工费、材料费、机械费、利润、税金、管理费费用；包设计图纸及深化设计图纸、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包员工保险、包措施费、包施工用水用电费、包竣工资料及竣工图、包材料设备检验试验费、包智能化验收、包风险等方式，由承包方负责“兆顺·第一城”智能化工程供货、安装、调试、包验收合格、培训、保修及保修期间的保养等工作，明细包干单价详见附件一《“XX项目”智能化工程设备或材料包干单价表》第二条工期 1、计划开工日期： A栋、B栋、地下室开工日期以甲方书面通知为准。 C栋、D栋开工日期为：年月日，如有调整以甲方书面通知为准。 2、完工日期： A栋、B栋、地下室完工日期以甲方书面通知为准，最迟不能超过2014年1月30日。 C栋、D栋完工日期为：2013年11月10日，此完工日期为最终完工日期，不在调整。 3、除以下原因外，乙方须按双方约定时间按时完工，否则每延误一天扣乙方合同结算总价的5‰作为违约金。如遇下列情况，经甲方签证确认后，工期按实际相应顺延，并用书面形式确定顺延期限：（1）施工中因停水、停电连续影响四小时以上。

弱电工程施工合同协议书书

弱电工程施工合同协议书书集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

监控系统安装合同（甲方）：杨村桥镇岭源村经济合作社（乙方）：杭州光之洲光电产业展贸中心岩鹰监控设备商行根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程的实际情况，经甲、乙双方充分协商，一致同意签订本合同，共同遵守。一、工程概况 1．1 工程名称：办公楼数字视频监控系统二、工程承包范围和内容 2．1工程安装设备：本工程系统：详见《工程设备配置清单》 2．2 工程具体内容包括： 1）、工程系统的布线安装调试； 2）、工程系统的设备安装调试； 3）、工程系统的操作使用培训三、工程造价 3．1 本工程预算总价为：肆万柒仟零壹拾柒元整（￥：47017）。四、施工和保修 4．1 本工程地址：杨村桥镇岭源村。 4．2施工中，因甲方变更设计造成项目工程费用增加或减少的，可参照合同中设备单价进行对应变更，合同中没有列明的双方另行议价； 4．3本工程保修期为：验收结束之日起计叁年； 4．4本工程保修期的内容：如非人为因素及自然因素而造成的工程质量问题，乙方负责免费保修服务。详见“技术方案中的售后服务”。五、工程款支付方式 5．1 乙方将所有设备安装调试完毕，双方验收合格后，甲方在拾 7日内向乙方支付工程全款，人民币：肆万柒仟零壹拾柒元整（￥：47017）。 5. 2备注说明：工程施工中如甲方有调整工作量或调整设备部分，材料金额超过贰万元，需另行签订合同。不超出贰万元的，工程结束验收后，乙

弱电工程施工合同范本

弱电工程施工合同范本弱电工程是建筑施工中重要的组成部分,能够促进建筑物设计的顺利实现,弱电工程施工合同怎么写呢?以下是小编为大家整理的弱电工程施工合同范文，欢迎参考阅读。弱电工程施工合同范文1 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在甲乙双方完全清楚理解本合同条款的基础上，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承担**公司弱电工程有关事宜达成一致，签订本合同供双方共同遵守：一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：

3、承包方式：本工程实行包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收。二、乙方承包范围完成报价表中所包含的全部内容,满足设计使用功能。三、合同价款本项目合同包干价人民币大写：(小写：￥元)。四、工程工期开工日：年月日; 完工日：年月日。乙方根据开工日期、完工日期、实际施工工期的变化，按照甲方的要求调整工程进度计划及施工组织方案。在合同约定的完工工期不变的情况下，调整及采取相应的措施而增加的任何费用，均已包含在本合同价款内。五、付款方式本合同签订后，主要设备进场经抽检符合要求后三个工作日内甲方支付乙方合同价约%，人民币元定金，竣工验收合格后三日内将余款结清。六、甲方责任及工作

1、甲方应提供乙方正常进场施工的工作条件，负责施工现场的全面组织协调工作。 2、甲方向乙方提供施工用电接口，电源容量由乙方提供需要数据，乙方挂表计量，费用由乙方自理。 3、在设备安装、调试开始时，甲方即派出熟悉计算机应用的操作人员，以掌握弱电系统整体情况。 4、甲方负责组织本工程施工图纸答疑工作，提供相关技术资料和支持。 5、接到乙方的验收通知后，甲方应积极配合并承担规定由甲方支付的费用，组织相关单位和人员按时参加验收工作。七、乙方责任及工作： 1、乙方必须保证严格按照报价表中规定的设备品牌及型号提供全新的、未使用过的材料及设备，验收时如发现乙方所购材料及设备与附件报价表中的品牌或型号不相符的或有瑕疵的，甲方有权要求更换，乙方承担由此引起的工期及费用损失。 2、甲方负责提供施工用电源接驳位置，但到具体用电作业区的接线及计量表由乙方自费接驳、安装。八、竣工验收

弱电工程施工合同范本

弱电工程施工合同范本弱电工程施工合同范本甲方：武汉房地产开发有限公司乙方：武汉科技发展有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方大厦的电梯布线工程进行施工有关事宜，签订本合同：第一条工程概况工程名称：武汉大厦电梯布线工程工程地点：武汉市黄浦区路号工程内容：8台32层和2台8层电梯轿箱到电梯机房的布线（含地下三层）承包方式：包工、包料、包工期、包质量。第二条工程工期： 1、开工日：年月日；竣工日：年月日。 2、乙方应当严格遵守乙方提交并经甲方确定的进度计划中确定的总日历工期、各阶段工期。工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间，并包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。

3、乙方逾期履行任何一阶段工期，或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。第三条工程质量等级 1、工程质量等级：优良 2、如本工程质量仅达到合格而未达到优良，乙方应当负责返工以达到优良。如甲方同意接受该质量仅达到合格的工程，乙方应当按建筑面积每平方米500 元的标准承担违约金。第四条工程造价 1、单价标准：人民币元。该单价一次性包死，不因人工、材料价格涨落等任何因素的变化而调整。该单价已经包含了乙方完成本工程所需的人工费、材料费、安装费、税费、施工手续办理所需费用等乙方完成本合同约定内容所需全部费用，除非本合同另有约定外，甲方无须再向乙方支付任何费用。 2、工程施工过程中，如设计变更或甲方要求变更的，变更部分的工程造价按照人民币元的标准结算。 3、本工程总造价暂定为万元（大写：万元）人民币，最终按甲方确认的乙方实际工程量及本合同单价，据实结算。第五条工地考察 1、乙方已按甲方要求认真考察了施工现场并充分了解了施工现场位置、周边情况、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其它足以影响工期、承包价款之情况。乙方理解不会独占工作面和工作空间以及施工现场，理解交叉施工、施