2019年二级建造师《法规》考前押题-提分卷(二)答案解析

2019年二级建造师《法规及相关知识》点睛提分卷（二）

第 1题：单选题

某建筑公司与某工程项目部签订了承包协议书，约定项目部对项目独立经营，自负盈亏。但项目部不能独立承担民事责任，根本原因是（ ）。

A.没有自己独立的名称

B.没有固定的经营场所

C.不是独立法人

D.没有自己的组织机构

【正确答案】：C

第 2题：单选题

关于建设工程代理的说法，正确的是（ ）

A.招标活动应当委托代理

B.代理人不可以自行辞去委托

C.被代理人可以单方取消委托

D.法定代表人与法人之间是法定代理关系

【正确答案】：C

第 3题：单选题

施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回。关于该案中责任承担的说法，正确的是( )。

A．张某应当向施工企业赔偿损失

B．施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失

C．保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿

D．保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿

【正确答案】：D

第 4题：单选题

某建筑公司为了工程施工需要租赁3台塔吊用于现场吊装作业，则建筑公司对3台塔吊享有的权利属于（ ）。

A.所有权

B.自物权

C.用益物权

D.担保物权

第 5题：单选题

甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3 d后交付设备。次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是()。

A．甲与乙、丙之间的合同均有效，丙取得该设备所有权

B．甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效，丙取得该设备所有权

C．甲与乙、丙之间的合同均无效，丙没取得该设备所有权

D．甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效，丙取得该设备所有权

【正确答案】：A

第 6题：单选题

下列发生在工程实施中的事项，构成不当得利之债的是（ ）。

A.总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用

B.施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用

C.施工单位在施工过程中办理设计变更增加的工程款项

D.建设单位因合同无效拒付竣工验收合格的实际施工人工程款

【正确答案】：D

第 7题：单选题

某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（ ）。

A.重大责任事故罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大劳动安全事故罪

D.危害公共安全罪

【正确答案】：B

第 8题：单选题

在城市规划区内以划拨方式提供国用土地使用权的建设工程，建设单位用地批准手续前，必须先取得该工程的( )。

A．建设工程规划许可证

B．质量安全报建手续

C．施工许可证

D．建设用地规划许可证

第 9题：单选题

某建设单位领取施工许可证后因故 4 个月未能开工，又未申请延

期证( )。

A．重新核验

B．自行延期

C．继续有效

D．自行废止

【正确答案】：D

第 10题：单选题

根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，（ ）除外。

A 合同约定的工程验收合格的

B 合同约定工程尚未开工的

C 合同约定的工程主体已经完成的

D 因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的

【正确答案】：A

第 11题：单选题

注册建造师采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现（ ）。

A．立即吊销其注册建造师证书

B．立即注销其建造师资格证书

C．立即取消其继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布

D．处以1万元罚款

【正确答案】：C

第 12题：单选题

下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（ ）

A、涉及国家安全，国际秘密的项目

B、使用各级财政预算资金的项目

C、使用国有企业事业单位自有资金的项目

D、使用上市公司资金的项目

第 13题：单选题

评标委员会在对投标文件进行评审中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确的做法是( )。

A.严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审

B.修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人补充投标后进行评审

C.修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审

D.宣布此次招标投标作废，重新进行招标

【正确答案】：A

第 14题：单选题

某建设项目在投标答疑阶段，投标人甲就招标文件某一设备型号提出的疑问，招标人在进一步澄清时，须( )。

A.书面通知投标人甲

B.书面通知所有投标人

C.口头通知达标人甲即可

D.口头通知所有投标人

【正确答案】：B

第 15题：单选题

某工程项目最终确定某建设公司中标，招标人于2008年3月1日向中标人发出了中标通知书，中标人于2008年3月5日收到，则招标人和中标人至少应在( )之前签订合同。

A.2008年3月15日

B.2008年4月1日

C.2008年3月20日

D.2008年4月5日

【正确答案】：B

第 16题：单选题

根据法律法规的规定，下列情形中，不得同时参加工程建设项目同一标段投标的是（ ）

A.具有控股关系的两家公司

B.同一母公司的两家子公司

C.具有相同股东单位的两家公司

D.曾在其他项目组成投标联合体的两家公司

第 17题：单选题

甲乙两家建筑公司联合投标某一工程。在提交投标文件截止之日前，甲公司拟承担另一项目而退出该联合体，并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新组成联合体。该联合体被招标人拒绝，拒绝的理由应是（ ）。

A.变化的联合体消弱了竞争

B.丙公司是资格预审后变更的成员，投标无效

C.新联合体组成的时间过晚

D.新联合体的资质低于规定的标准

【正确答案】：B

第 18题：单选题

关于投标保证金的说法，正确的是（ ）。

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金

C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金

D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出 【正确答案】：A

第 19题：单选题

下例承揽工程的情形中，符合工程承包管理的相关规定的是（ ）。

A、超越本企业资质许可的范围承揽工程

B、分公司使用总公司的营业执照和资质承揽工程

C、以联营的方式使用其他公司的资质承揽工程

D、子公司使用母公司的营业执照和资质承揽工程

【正确答案】：B

第 20题：单选题

乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是（ ）。

A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任

B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任

C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿

D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿

第 21题：单选题

关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是（ ）。

A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位

B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头

C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围

D.劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包

【正确答案】：A

第 22题：单选题

某工程施工合同中约定竣工日期为2012年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：（1）开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地；（2）施工中发生了洪灾，拖延施工7天；（3）施工中非承包商原因停水，停电累计达到8小时，延误5日；（4）设计变更导致工程量增加的工作量达到7天，则该工程实际竣工时间应为（ ）。

A.2012年11月7日

B.2012年11月14

C.2012年11月19日

D.2012年11月28日

【正确答案】：B

第 23题：单选题

某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是( )。

A．返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息

B．认定垫资违法，利息予以没收

C．返还垫资但不支付利息

D．返还垫资并双倍支付利息

【正确答案】：C

第 24题：单选题

某建设工程施工合同约定工程开工、竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（ ）前行使。

A.2013年9月1日

B.2015年4月1日

C.2015年4月20日

D.2015年10月20日

【正确答案】：C

第 25题：单选题

下列项目费用中，属于建设工程价款优先受偿权范围的是（ ）。

A.因迟延支付工程款所产生的利息

B.因迟延交付场地而产生的窝工损失

C.因发包方违约而产生的索赔

D.承包人支付的材料费

【正确答案】：D

第 26题：单选题

承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交 货延误2d，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施。次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由 ( )承担。

A．三方共同

B．水泥厂

C．承包商

D．运输公司

【正确答案】：C

第 27题：单选题

包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（ ）。

A.合同无效，不应支付工程款

B.合同无效，应参照合同约定支付工程款

C.合同有效，应按照合同约定支付工程款

D.合同有效，应参照合同约定支付工程款

【正确答案】：B

第 28题：单选题

某监理公司为了承揽某开发公司的监理业务，在开发公司的要求下，同意为其免费进行招标代理，但是在招标代理工作完成后，开发公司并未将监理业务委托给该监理公司，则招标代理合同属于（ ）。A.可撤销合同

B.有效合同

C.无效合同

D.效力待定合同

【正确答案】：A

第 29题：单选题

对于可撤销合同，下列情况不可能出现的是（ ）。

A.当事人要求继续履行

B.双方协商一致变更合同后，法院却要求撤销该合同

C.当事人请求撤销合同后，法院要求变更合同

D.当事人向法院或仲裁机构申请撤销合同

【正确答案】：B

第 30题：单选题

甲公司连续与乙公司签订了三份钢筋买卖合同，并按照合同的约定分别向乙公司的三个子公司发送了货物，但乙公司及其三个子公司一直未支付货款。关于本案支付货款主体的说法，正确的是（ ）

A.甲公司只能要求乙公司的三个子公司付款，无权要求乙公司付款

B.甲公司只能要求乙公司付款，无权要求乙公司的三个子公司付款

C.甲公司有权要求乙公司及其三个子公司对所欠货款承担连带责任

D.甲公司有权要求乙公司付款，并要求其三个子公司承担补充付款责任

【正确答案】：B

第 31题：单选题

甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是（ ）。

A.请求甲支付违约金6万元

B.请求甲双倍返还定金8万元

C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元

D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

【正确答案】：C

第 32题：单选题

甲乙双方的施工合同约定工程应于2014年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2014年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算( )天的拖期违约损失。

A、15

B、16

C、17

D、21

【正确答案】：D

第 33题：单选题

2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是( )。

A．赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同.

B．张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作.

C．王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁.

D．李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同

时，该企业将李女士提升为市场部部长.

【正确答案】：A

第 34题：单选题

下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是( )。

A．试用期

B．劳动报酬

C．保守商业秘密

D．福利待遇

【正确答案】：B

第 35题：单选题

施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，则该劳动合同中约定的试用期 依法最长不得超过( )个月。

A．1 B．2 C．3 D．6

【正确答案】：B

第 36题：单选题

劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（ ）。

A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动包含或者劳动条件

B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动

C.用人单位未及时足额支付劳动报酬

D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益

【正确答案】：B

第 37题：单选题

根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（ ）

A.在试用期间被证明不符合录用条件的

B.严重违反用人单位

C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的

D.被依法追究刑事责任的

【正确答案】：C

第 38题：单选题

关于劳务派遣的说法，正确的是（ ）。

A．甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员

B．乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上

C．丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资

D．劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额

【正确答案】：D

第 39题：单选题

某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定的是（ ）。

A.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动

B.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作

C.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作

D.批准女工王某只能休产假120天

【正确答案】：A

第 40题：单选题

王某2016年平均日工资为100元，公司没有让王某休5天带薪年休假，王某可以向公司主张补偿其（ ）元。

A.500

B.1000

C.2000

D.1500

【正确答案】：B

关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（）。

A．劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制

B．双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁C．劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D．仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

【正确答案】：A

第 42题：单选题

劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（ ）担任。

A、同级工会代表

B、劳动行政部门代表

C、用人单位代表

D、人民法院指定的人员

【正确答案】：B

第 43题：单选题

在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在（ ）天内提出处理意见。

A、5

B、6

C、7

D、8

【正确答案】：C

第 44题：单选题

下列施工作业人员的做法中，（ ）属于正当行使紧急避险权。

A.甲凭经验判断脚手架可能不稳而应急撤离了现场

B.乙发现基坑四周地表出现大量裂纹并有土石滑落，在加快作业后撤离了现场

C.丙发现危险后先采取了应急措施，无效后撤离了现场

D.丁发现施工现场存在极大安全隐患而拒绝入岗位作业

【正确答案】：C

劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护设施时。应立即向（ ）报告。

A.兼职安全巡查员

B.专业监理工程师

C.发包人代表

D.建设工程安全生产监督站

【正确答案】：A

第 46题：单选题

建筑施工企业的管理人员和作业人员每( )应至少进行1次安全生产教育培训并考核合格。

A．半年 B．2年 C．1年 D．3年

【正确答案】：C

第 47题：单选题

建筑施工企业的特种作业人员不包括( )。

A．架子工

B．起重信号工

C．起重机械司机

D．钢筋工

【正确答案】：D

第 48题：单选题

根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（ ）。

A.80%

B.70%

C.60%

D.50%

【正确答案】：A

第 49题：单选题

对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由（ ）组织召开专家论证会。

A.安全监督管理机构

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位

【正确答案】：B

第 50题：单选题

关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是（ ）。

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案

B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位

C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

【正确答案】：C

第 51题：单选题

关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是（ ）。

A 在停工薪期内，原工资福利待遇适当减少

B 停工薪期一般不超过12个月

C 工资由所在单位在停工薪期结束后一次性支付

D 停工薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇

【正确答案】：B

第 52题：单选题

关于建设单位安全责任的说法，正确的是( )。

A.建设单位不得调整合同工期

B.需要进行爆破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续

C.建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案送有关部门备案。

D.建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实，准确，完整

【正确答案】：D

第 53题：单选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应当出具（ ）。

A.购货发票

B.检测合格证明

C.产品使用说明书

D.相应的图片

【正确答案】：B

第 54题：单选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患且情况严重的，应当（ ）。

A、要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门

B、要求施工单位整改，并及时报告建设单位

C、要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门

D、要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位

【正确答案】：D

第 55题：单选题

下列国家标准中，属于强制性国家标准的是（ ）。

A.工程建设重要的通用的信息技术标准

B.工程建设行业专用的试验方法

C.工程建设行业专用的术语、符号

D.工程建设勘察行业专用的质量要求

【正确答案】：A

第 56题：单选题

关于工程建设标准的说法，正确的是（ ）。

A.国家标准和行业标准均是强制性标准

B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准

C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施

D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次

【正确答案】：B

第 57题：单选题

某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为( )万元。A．700

B．800

C．900

D．1000

【正确答案】：B

【试题解析】：

《招标投标法》第33条规定，投标人不得以低于成本的报价竞标。所谓“成本”，应指投标人的个别成本，该成本一般应根据投标人的企业定额测定。

第 58题：单选题

施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款l00万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为l50万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为( )万元。

A．10

B．20

C．30

D．50

【正确答案】：B

第 59题：单选题

某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过（ ）万元。

A.80

B.100

C.150

D.200

【正确答案】：A

【试题解析】：

本题考查的是投标保证金。《招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。

第 60题：单选题

下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（ ）。

A、超越本单位资质等级承揽工程的

B、以他人名义承揽工程的

C、施工中偷工减料的

D、将工程转包的

【正确答案】：A

第 61题：多选题

根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为公告

可修正或变更的情形有（ ） 。

A. 行政处罚决定在被行政复议期间的

B. 行政处罚决定被依法停止执行的

C. 行政处罚决定经行政诉讼被撤销的

D. 行政处罚决定经行政复议被撤销的

E. 行政处罚决定因行政执法监督被变更的

【正确答案】：BCDE

第 62题：多选题

某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，在其后的施工中予以采用，则下列说法正确的是( )。

A．建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格

B．施工单位可就采用新工艺增加的费用向建设单位索赔

C．由此延误的工期由施工单位承担违约责任

D．只要双方协商一致且不违反强制性标准，可以变更施工工艺

E．从法律关系构成要素分析，采用新工艺属于合同主体的变更

【正确答案】：ABD

第 63题：多选题

致使承包人单方行使建设工程施工合同解除权的情形包括( )。

A．发包人严重拖欠工程价款

B．发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准

C．发包人坚决要求工程设计变更

D．项目经理与总监理工程师积怨太深

E．要求承担保修责任期限过长

【正确答案】：AB

第 64题：多选题

根据《工伤保险条例》，可以认定为工伤或者视同工伤的有（ ）。

A.李某取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发

B.张某患病后，精神抑郁，酗酒过度需要进行治疗

C.杨某在开车下班途中，发生交通事故受伤，该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任

D.陈某在工作场所与上司产生摩擦，一怒之下，拿剪刀将自己的胸脯刺伤

E.牛某因失恋，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀

【正确答案】：AC

第 65题：多选题

根据事故具体情况，事故调查组成员由有关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及（ ）派人参加。

A.监察机关

B.人民法院

C.公安机关

D.人民检察院

E.工会

【正确答案】：ACDE

第 66题：多选题

生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，并根据本单位的生产安全事故预防重点，进行（ ）。

A.每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练

B.每半年至少组织一次现场处置方案演练

C.每半年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练

D.每年至少组织二次综合应急预案演练或者专项应急预案演练

E.每年至少组织一次现场处置方案演练

【正确答案】：AB

第 67题：多选题

使用单位自购的建筑其重机械中，应当报废并向原备案机关办理注销手续的有（ ）。

A.经检验达不到安全技术标准规定的

B.属国家明令淘汰或者禁止使用的

C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

D.没有完整安全技术档案的

E.没有齐全有效的安全保护装置的

【正确答案】：ABC

第 68题：多选题

必须实施见证取样和送检的试块、试件和材料的有（ ）。

A.用于承重结构的混凝土试块

B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块

C.用于承重机构的钢筋及连接头试件

D.所有是水泥材料

E.地下、屋面、厕所间使用的防水材料

【正确答案】：ABCE

第 69题：多选题

根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的( )有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。

A．建筑材料供应商

B．施工企业

C．勘察设计单位

D．设备供应商

E．建设单位

【正确答案】：ABD

第 70题：多选题

根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的建设工程有（ ）。

A.国家重点建设工程

B.大中型公用事业工程

C.成片开发建设的住宅小区工程

D.限额以下的小型住宅工程

E.利用国际组织贷款的工程

【正确答案】：ABCE

第 71题：多选题

下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（ ）。

A、认为行政机关侵犯其财产权的

B、对拘役不服的

C、认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的

D、行政机关工作人员对奖惩决定不服的

E、认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的

【正确答案】：AC

第 72题：多选题

6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是( )。

A．买卖合同是主合同，定金合同是从合同

B．买卖合同自6月10 日成立

C．买卖合同自6月1日成立

D．若卖方不能交付货物，应返还50万元

E．若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还5万元

【正确答案】：ACE

第 73题：多选题

根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有（ ）。

A.施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误

B.因拖欠农民民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误

C.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加

D.由于战争，施工单位暂停施工，致使工期延误

E.因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误

【正确答案】：CD

第 74题：多选题

下列应由供应商承担标的物毁损、灭失风险的情形有( )。

A．合同约定由供应商将货物交给承运人运输，供应商已将标的物发运，尚未到达约定的交付地点B．合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，施工企业仍未前往提货

C．施工企业购买一批安全帽，供应商尚未交付

D．标的物已运抵交付地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物

E．供应商在交付标的物时未附产品说明书，施工企业已接收

【正确答案】：ACD

第 75题：多选题

关于借款合同权利和义务的说法，正确的有（ ）。

A．贷款人不得预先在本金中扣除利息

B．借款人应当按照约定的用途使用借款

C．对于未定期限且无法确定期限的借款款合同，借款人可以随时偿还

D．订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保

E．贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产

【正确答案】：ABCD