110kv线路劳务分包合同

110kv线路劳务分包合同

篇一：劳务分包合同（110千伏及以下线路基础）

输变电工程施工劳务分包合同

合同编号：工程名称：施工承包人：劳务分包人：签订日期：签订地点：

使用说明

1.本合同文本为施工总承包单位或专业分包单位在进行劳务分包时使用。

2.对本合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划“ /”。

3.对本合同文本的任何修改或补充，当事人均应在专用合同条款中进行约定，不得直接对通用合同条款进行改动。

4.有关本合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。

5.对于统一合同文本中出现的要求合同对方遵照执行的企业

规章制度，各单位应在签订合同时在专用部分补充条款中明确。

6.本合同文本适用于公司建设管理的35千伏及以上输

变电工程，施工总承包单位在进行工程劳务分包，签署劳务分包合同时使用，其它工程项目可参照执行。

合同协议书

施工承包人（全称）：

劳务分包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就本劳务分包工程施工事项协商一致，达成如下协议：

一、劳务分包人资质或资格信息住建部资质及等级：

电监会许可证等级：

安全生产许可证编号及有效期：分包类别：

是否在国家电公司合格分包商名录中：二、工程概况

工程名称：工程地点：工程规模：

三、劳务分包范围和施工内容劳务分包范围：

劳务分包施工内容：

四、劳务分包工作期限

（1）计划开始工作日期：年月日，计划结束工作日期：年月曰，总日历工作天数为天。

（2）实际进场时间，以承包人书面通知为准，但总日

历工作天数不得突破。五、合同价款

金额（大写）：元。（人民币）小写：元。

六、工程建设目标1.安全管理目标：基本目标：不发生六级及

以上人身事件；不发生因工程建设引起的六级及以上电及设备事件；不发生六级及以上施工机械设备事件；不发生火灾事

故；不发生环境污染事件；不发生负主要责任的一般交通事

故；不发生基建信息安全事件；不发生

(7)

对公司造成影响的安全稳定事件。

补充目标：2.工程质量目标：基本目标：

满足总承包合同质量要求，保证贯彻和顺利实施工程设 计技术原则，满足施工验收规范和质量评定规程优良级标准 的要求，确保工程“零缺陷”移交。全面应用“标准工艺”， 实现工程建设必须满足国家电公司优质工程的考核条件。

补充目标：3.进度目标：基本目标：

劳务分包人坚持以“工程进度服从安全质量”为原则， 劳务作业进度确保按照承包人规定的工期进行。

补充目标：

4.

环境保护与水土保持目标： 基本目标：

保护生态环境，不超标排放，废弃物处理符合规定，不 发生环境污染事故，全面落实环境保护和水土保持的要求， 建设资源节约型、环境友好型的绿色和谐工程。

补充目标：七、合同文件

（1）双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件;

（2）合同协议书及其附件；

（3）中标通知书（如有）； 专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求； 图纸；

（8）招标文件和投标文件（包含非招标采购文件或竞 争性(4)

谈判文件）（如有）；（9）构成合同的其他文件。

(7)

上述组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。如有不明确或不一致之处，解释合同文件的优先顺序按照上述文件所列顺序为准。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。如承包人采取招标方式确定劳务分包人的，劳务分包人承诺除偏差表释明外已完全响应承包人招标文件，若发生投标文本与招标文本不一致的，则承包人有权选择以招标文件或投标文件为准。（借鉴国大合同描述）

八、主要人员信息分包主要人员信息

承包主要人员信息

九、劳务分包人承诺

1.劳务分包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，劳务作业进度确保按照承包人规定的工期进行，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包。

2.劳务分包作业满足达标投产的考核条件且达到工程质量、工艺及创优目标，不发生因施工影响设备的正常使用和工程寿命、或造成批量返工的质量事件。

3.在劳务分包作业中服从承包人的工作安排，配合采取积极的安全措施，满足工程安全目标。

篇二：某110KV输电线路工程合同书

***工程C I标

施工承包合同

（合同编号：）

发包单位：！！！承包单位：@@@二O—0年九月二日

***工程C I标合同协议书

发包人：！！！承包人：@@@

!!!（以下简称发包人）拟修建***工程C I标，接受了@@@ （以下简称承包人）为本工程施工、竣工验收和保修所作的投标，并于20XX年9月2日签订了本协议书，合同总金额为人民币：Y

***.00 元（人民币大写：***元整）。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，并达成如下协议：

1、本协议中所用术语的含义与下文提到的合同条件中相应术语的含义相同。

2、下列文件应作为本协议的组成部

分，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）本合同协议书；（2）合同谈判备忘录；

（3）

中标通知书；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；

（6）招标文件及经双方确认进入合同的其它文件（另册）;

（7）投标书及其附件（含各种承诺函，相同问题的承诺函时

间以最后的

承诺函时间为准）（另册）。

上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所

有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。上述文件的组成部份相互补充、互为说明，文件间若有矛盾时，按上述文件顺序从前至后解释，补充协议及澄清文件以时间在后的为准。

3、本协议书中有关词语含义与本合同《专用条款》《通

用条款》中的定义相同。4、承包人向发包人承诺

（1）按照合同约定施工、竣工验收并在质量保修期内承担工程质量保修责任。（2）工程建设施工质量满足国家

《架空送电线路施工及验收规范》及与工程质量有关的其它现行国家标准和行业标准。（3）工程进度确保按照业主规

定的工期进行。

（4）工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，杜绝人身伤亡事故、重大设备质量事故和其他安全事故。

5、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

6、合同生效条件及其它

1）本合同必须同时具备以下条件才能生效：

（1）承包人按本合同专用条件规定提供合格的履约保函后；

（2）本合同双方法人代表或代理人签字并加盖公章后。

2）本合同正本2份，合同副本8份，具有同等效力；

正本合同双方各执1份，副本承包人执3份，发包人执5份发包单位：！！！法定代表人：

或委托代理人：

地址：邮编：电话：传真：开户行：税务登记证号：

承包单位：@@（法定代表人：或委托代理人：

地址：邮编：电话：传真：开户行及账号：

***工程C I标合同谈判备忘录

20XX年9月3日，！！！（发包人）、@@@載包人），在！！！10楼会议室，就***工程C I标合同进行了谈判（参会人员名单附后），对有关问题达成一致意见，形成此备忘录。

1、工程施工有效工期从监理单位签发的开工令之日起

至承包人提供合格的验收资料止计算，共140日历天。

2、发包人供应的塔材材料自工程开工60天后开始提供，

导线自开工80天后开始提供。

3、工程塔基占地由发包人负责征用，施工临时占地、青苗补偿、经济作物、树木砍伐、场地清理、植被恢复以及其他相关费用由承包人自行负责。

4、工程验收相关标准以监理单位通知为准。

5、承包人应向发包人提供所采购材料相关厂家的合格

证及进场前的试验报告，厂家签订的相关合同等资料。

6、承包人采购的绝缘子，进场前应逐片做耐压试验，保证绝缘子耐压等级，并提供试验资料，此项不引起商务变化。

7、由承包人采购的OPGW&缆经发包人咨询六盘水市供电局后，若采用知名厂家生产的产品，当此项材料引起的总

价不超过投标报价3万元时，不引起商务变化；若超过3万元，发包人给予承包人超过3万元以上部分的差额补偿。

8、承包人按监理通知的验收标准，提交合格的验收资料，工程验收合格后1个月内，工程由承包人负责看守，不引起商务变化；若超过1个月后，工程还未投运，继续由承包人负责看守，引起的费用另行协商。

9、对发包人采购的材料，由业主、厂家、监理、承包人共同验收签证。承包人接收后，若发生数量短少、毁损均由承包人负责。

10、商务部分应按以下事项办理：

（1）工程营业税及营业税附征由发包人代扣代缴，承包人提供当地税务机关开出的外出经营证，否则要代扣所得税。

（2）承包人购入的工程材料，由承包人提供材料购入发票原件，且发票的购货人为承包人，工程结算时提供购货发票的部分不再扣税，否则要扣相应的税费。

（3）发包人代扣的税收由发包人向承包人提供发票的记账联及完税证。

发包人：！！！

承包人：

二?一?年九月二日@@@

篇三：高压线路工程分包合同样板

220kV XXXXXX双回线路架线工程

劳务分包合同

工程承包人：

工程分包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于广东电公司深圳供电局（以下简称为“建设单位”）与工程承包人已经签订施工总承包合同，工程承包人和工程分包人双方就分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、分包工作对象及提供内容

工程名称：

分包方式：包工、包料（工程分包人提供除导地线、绝缘子、线路金具、光缆及光缆金具以

外的所有本工程材料）、包质量、包安全、包环保、包工期。工程承包人提供架

线牵张设备、导引线等（具体见附件《工程承包人提供

工机具一览表》），其余架线工机具由工程分包人提供。

工程范围：220kV宝安至丽晶（南坑）双回线路工程：新建

220kV送电线路全长2*;其

中新建双回线路长2*,利用已有四回路塔加挂双回导线

2*导线

采用4JL/LB20A-300/40 铝包钢芯铝绞线，一根地线采

用OPGW光缆，另一根地

线采用JLB40-150铝包钢绞线。

分包内容：本段线路工程范围内的导（地）线及光缆架

设、附件安装等，其中包括但不限于：

1、配合施工临时道路、临时占用地的青苗赔偿，并负责临时道路及临时占用地的修整、

修筑及恢复。

2、线行通道砍伐清理工作；

3、因工程分包人施工过程中施工活动不当引起的青苗赔偿；

4、所有设备、材料、工器具的装卸、运输、清点、保

管、转移，包括工程承包人或建设

单位提供的设备、材料到材料站的卸车，牵张设备的二

次转运；

5、全线导地线张力放线、导地线压接（含压接试验）、

弧垂观测、紧线、挂线、附件安

装等工作；

6、光缆的架设、光缆附件安装；

7、本线路范围内的所有材料检验、导地线压接试验工

作；

& 配合验收等相关工作。

具体工作以施工图和现行规范要求为准。

不包括：架线的跨越架搭设、塔基占地的征地及青赔、

架线工作的青苗赔偿、线路参数测试、光缆的接续及测量

注：1、本合同为固定总价合同，工程承包人有权根据实际情况调整工程分包人的施工范

围。

合同总价：本工程的含税报酬总价为人民币：元（大写：元整）。在施工

期间国家或地方的任何定额、取费标准和设备、材料价

格变化等引起费用的增

减皆由工程分包人自行消化，合同价均不作调整。合同

价包括但不限于人工、

材料、机械、设备、施工管理、临时设施、材料检验、

临时建筑的搭设费用、

施工期间的水电费用、移交前的维护、利润、税金、施

工准备、进退场、竣工

验收清理场地及草坪恢复、所有的工程取费、物价上涨

等费用、政策性文件规

定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、分包工作期限

开工日期：20XX年5月10日竣工日期：20XX年8月1 日，总工期81日历天。

3、质量标准

工程所有检查(检验)项目质量等级：B级以上；单位、分部、子分项、分项工程优良率》80%;单位、分部、子分

项、分项工程一次验收合格率100%工程建设不发生质量事故，评定标准按中华人民共和国国家标准。若施工质量达不到以上条件的，按优良率每降低一个百分点，扣减壹万元，最高数额不超过拾万元。

质量管理方针：“信守合同，用户至上；质量为本，持续改进，创建一流电建公司。”

4、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

⑴本合同；

(2)本合同附件；

5、标准规范

除本工程总包合同另有约定外，工程分包人必须严格按照施工图纸及下列国家现行标准进行施工：

1、《普通混凝土配合比设计技术规定》JGJ/T55-20XX

2、《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87

3、《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工施工规程》

JGJ4-80

4、《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-20XX

5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-20XX

6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-20XX

7、《架空送电线路导地线液压施工工艺规程》

SDJ226-87

8、《架空送电线路外爆压施工工艺工程》SDJ276-9O

9、《高压绝缘子瓷件技术条件》GB772-87

10、《110-500kV架空送电线路施工及验收规范》

GB50233-20XX

11、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

GB50202-20XX

12、《110千伏及以上送电线路基本建设工程启动验收规范》等其它有关的规范和标

准。

6、图纸

工程承包人在开工前向工程分包人提供2套图纸，如工

程分包人要求增加的图纸份数：自行向工程承包定购，费用自理。

7、项目经理

工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的施工经理为，职

务：施工经理。

工程分包人委派的担任驻工地履行本合同的施工经理为，职务：施工经理。

&履约保证

、履约保证的有效期：天数与合同有效期相同。

、履约保证的金额：合同总价的5%

、履约保证的提交时间：在正式合同签定后5个工作日内。

9、工程承包人义务

、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行分包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向建设单位负责；

、负责实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收；

、负责工程组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；

、统筹安排、协调解决非工程分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；

、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；

、按本合同约定，向工程分包人支付合同款；

、负责与建设单位、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

10、工程分包人义务

、对本合同分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与建设单位及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

、工程分包人在开工前应编制施工组织设计、施工技术措施和质量、安全管理措施、并报工程承包人审核后严格执行；每月底前7天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施；

、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期; 加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及

各种罚款；

、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查; 接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准

化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收；

、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因工程分包人责任发生损坏，工程分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；工程分包人须服从工程承包人转发的工程建设单位及工程师的指令。

、除非本合同另有约定，工程分包人应对其作业内容的实施、完工负责，工程分包人应承担并履行分包合同约定的、与分包作业有关的所有义务及工作程序。

、施工范围严格控制在规定的范围内不允许发生越线施工或因越线施工引起的一切矛盾和纠纷，否则引起的后果全部由承包商负责；

、因工程建设引起，使周围耕种土地原有灌溉系统遭到破坏的

恢复是工程分包人的承包范围，应认真、彻底、不遗

留任何问题的解决好;

、工程承包人将派质检工程师进行工程质量监督，工程分包人应保证积极配合质检工程师、工程建设单位和监理对工程质量的检验；

、工程承包人所派质检工程师对工程质量的检验和签

证，并不能免除工程分包人对工程质量应负的合同责任；

、负责施工现场及设备、工机具及材料的保管；

、负责临时建筑的搭设及承担工程分包人在施工期间的

水，电费用。

、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，技术档案资料的收集整理及交工验收；

、除非本合同另有约定，分包人应对其作业内容的实施、完工负责，分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与作业有关的所有义务及工作程序。

11、安全施工与检查及环境保护

、工程分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，

严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于工程分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由工程分包人承担。、工程承包人应对其在

施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包

人不得要求工程分包人违反安全管理的规定进行

施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。

、合同签订后一周内工程分包人编写出安全施工技术措施或方案作为本合同的附件。、安全施工技术措施或方案

必须有设置专职安全管理的机构，并配备专职安全员，负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题，该安全员有权发

布指令并采取保护性措施以防事故的发生。

、工程分包人管理及施工人员进场前必须进行安全教

育，并对安全施工技术措施或方案向全体人员进行安全技术交底，工程承包人协助做好交底工作。

、贯彻安全环境管理方针：“安全为天保健康，净化环境防污染；遵守法规齐参与，持续改进促发展”。

、工程承包人预扣工程分包人安全保证金（具体条款及

金额在安全协议中规定），具体规定见本工程安全协议。环境保护：

1.工程分包人应遵守甲方IS014001环境管理体系规

2.工程分包人应遵守现行有关环境保护法律法规及规

3.工程分包人应接受环保部门有关环境保护方面的不

定期监测

4.工程分包人在施工过程中应当做到节能减耗。

5.工程分包人在施工过程中如出现违反环境保护要求时，工程承包人将要求工程分包人限期整改，在规定期限内工程分包人拒不整改的，工程承包人有权对工程分包人进行处罚。因工程分包人违反环境保护法律法规及规章使工程承包人遭受损失的，工程分包人应给予赔偿。

12、安全防护

、工程分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车

间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程分包人承担。

、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，工程分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程分包人承担安全防护措施费用。

、工程分包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由工程分包人自行负责供

应。

篇四：电力建设工程安装劳务分包合同

电力建筑工程安装劳务分包合同

合同编号：

甲方：湖北汉伟种猪有限公司（以下简称甲方）

乙方：湖北省有劲电力工程有限责任公司（以下简称乙方）

一、名称工程：

1、10kV东春线新增315配变线路工程

二、工程地点：阳新县田畈村

三、工程内容：

新增S11-315KVA变压器一台、安装低压配电柜、电容柜各一台。新架10kv线路，新立电杆21基（具体以正阳电力设计院设计

建设工程劳务分包合同范本通用版

建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034

建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容

1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________

建筑劳务合同简单范本

建筑劳务合同简单范本 在外打工时，是一定要签订好劳务合同的，这是为了保护好自身的权益所必需的的步骤，那么，劳务合同该怎么起草呢？下面是由小编为大家整理的“建筑劳务合同范本”，仅供参考，欢迎大家阅读。 建筑劳务合同范本（一） 工程承包人（甲方）______________________________ 劳务分包人（乙方）______________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、工程名称：______________________________ 二、工程地点：工程所在地

三、承包方式：工程的劳务人工费（清工） 四、承包范围、工作内容、计件承包单价 1、承包范围：按施工图纸设计规定的煤贮运项目砖砌体及抹灰工程（XX年施工后的剩余部分） 2、工作内容：详细分项工作内容以《煤炭建设地面建筑工程基础定额（XX统一基价）》的有关解释为准。 3、工程量计算及费用单价：工程量计算以《煤炭建设地面建筑工程基础定额（XX）》为准；砖砌体工程按每立方米90元（包括大小砖：240×115×53、240×240×90）结算时按实际体积结算；抹灰不分内外墙、柱按每平方米11元计。施工所用脚手架按定额规定予以结算，钢筋植筋每个2元计。1#2#转运楼砖砌体每立方米120元，抹灰不分内外墙、柱按每平方米16元计。 五、工程日期 开工日期自__________年________月______日。

竣工日期止__________年________月______日或工程停工日。 六、结算办法 1、按定额结算部分定额工日具体为：构筑物36元/工日，非构筑物38元/工日，计时工45元/工日（一天） 2、每月20日前由甲方技术人员出具合格工程的工程量结算单，由甲方项目经理、技术负责人、质检员、乙方代表签字后按照本合同约定的单价予以结算，经双方负责人签字后，交甲方财务挂帐。付款根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后五天内按结算进度予以支付。 3、乙方招录的人员，必须在到工地当月向甲方上报能证明其身份的有效证件；乙方在施工现场必须设置专职或兼职的考勤人员和用工单位的考勤员在一起，每天对劳务工进行考勤，详细记录每天工地的出勤、工种、人员及人员的流动情况。每月劳务结算时必须上报当月农工使用考勤表（甲方项目部负责人与乙方共同签字）与工资表（乙方上报、甲方项目部审核），并在农工结算清单上（详见附表二）签字；否则工程结算不予办理。

(完整版)工程劳务分包合同标准文本

合同编号 工程劳务分包合同 工程承包人（甲方）： 劳务分包人（乙方）： 签订日期：年月日 签订地点：

关于对《工程劳务分包合同（范本）》有关问题的说明 《工程劳务分包合同》共35条，使用时要求原则上不对其具体条款进行修改。根据实际情况，某些条款可以由当事人另行约定。就合同文本的使用说明如下： 1.本合同文本适用于工程承包人（施工总承包人或专业工程施工承包人）将施工项目中的劳务作业部分进行分包活动。工程承包人根据自身及项目实际情况决定是否进行劳务分包，不需经发包人同意，这一点与工程专业分包不同。本合同适用的劳务分包作业有13种，在签订工程劳务分包合同时一定要注意其适用范围。 2.第九条“项目经理”，可以根据具体情况增加对分包方不称职项目经理替换程序的具体条款。 3.第十条“甲方义务”，根据具体情况可以做适当调整。 4.第十一条“乙方义务”，根据实际情况可以增加乙方其他方面的义务。 5.第十五条“保险”，对于劳务分包方人员及机械设备保险情况一定要通过合同条款严加控制。 6.第十七条“劳务报酬”，在合同文本中提供了劳务报酬的三种计价方式供选择。根据劳务作业的种类及项目的具体情况进行选择，并可对选定的计价方式进行细化规定。劳动报酬计价方式选定后，删去合同中其他两种计价方式规定，同时将合同以下条款中的另两种计价方式相关内容删去，相应序号进行调整，保持合同的统一性。 7.第二十五条“违约责任”，对于违约金的规定应当由双方充分协商加以确定。 8.第二十七条解决争议的法律程序只能在仲裁和诉讼之间选择一种。填写仲裁名称时，要写明仲裁机构的准确名称，如“北京仲裁委员会”；选择诉讼方式，应尽量填写我方所在地人民法院。关联交易指中石油集团与股份公司签订合同。 9.第三十五条“补充条款”，此条款为当事人之间规定本合同文本规定条款不能满足需要时，可在此根据需要填写。 10. 为保证合同条款的完整性，使用时请在画横线的地方填写双方商定的内容，不采用或不填的条款应在空格处划删除线。 11.签字人应为公司法定代表人、负责人或法定代表人、负责人授权的代表。签署前甲乙双方应分别提供签字人的授权书。

建筑工程施工劳务分包合同

劳务-2017-0001号合同 建筑工程劳务分包合同书 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 二0一七年十二月

建筑工程施工劳务分包合同 甲方(劳务发包方)： 乙方(劳务承包方)： 依照《中华人民共和闰合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方共同协商达成一致，特订立本合同。 一、工程概况： 1.1工程名称： 1.2工程业主单位： 1.3工程承建单位： 1.4工程地点： 1.5结构形式： 二、标准规范及质量标准： 除本工程总(分)包合同的约定外，本合同适用标准规范 如下： 2.1符合国家质量标准，按照国家颁布的施工及验收规范组织施工和验收，以地方和公司质量管理部门或项目质量小组实测实量验收，并按照国家现行质量验收标准评分为依 据，质量等级为合格。 2.1队组必须按施工长的技术交底进行施工，每道工序的质量必须达到施工长的要求，不能以队组的个人意愿或过去队组在其他工地的做法去施工，否则造成的返工的由乙方负责并负责返

工费用。 三、乙方分包的材料及工作内容： 3.1分包范围：主体结构、砌体工程。 3.2材料部分：施工周转材料模板，木方、铁钉、铁线、内外钢管；机械、人工倒混凝土设备、小机械及自用各种工具和劳保用品。 3.3工作内容：主体工程部分：人工费、钢筋制作安装、模板安装及拆除，混凝土浇筑、砌砖，过梁、内外架、连续梁等所有施工的工程量包验收合格工程。 四、甲方负责材料及自理的项目费用： 4.1建筑物所用四大主材：钢材、水泥、砖、石砂、砂等。 4.2提供工人住宿、铺位铁床架、铺板、厨房、劳务的工具房、仓库、办公室等。 4.4工程定位测量、放线十字线或七字线由甲方提供，乙方派人配合。 4.5按图纸和进度及时提供主材、负责消防、铁艺、铝合金门窗、烟道箱、防水等工程。 4.6栏杆工程、变配电工程、通风工程、一、二级电箱电缆。 4.7提供施工及生活用水用电条件(即三通一平) 五、计算规范及单价： 5.1计算规范：按国家20l3年版建筑定额中建筑面积规范执行，以最终双方确认的结果为准。 5.2主体固定单价：按建筑面积计算，单价为270元/㎡，以实际浇砼板面积计算工程量。（含劳务人工费，模板，木方，步

木工劳务分包合同范本标准版

木工劳务分包合同范本标准版 Model of woodworking service subcontract 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日

木工劳务分包合同范本标准版 前言：劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同，是当事人各方在平等协商的情况下达成的，就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。本文档根据劳务合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 承包人：（简称甲方） 劳务分包人：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包内容 1、工程地点： 2、分包范围：模板制作、安装、及倒运归库。 3、分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库。 二、分包工作期限

开始工作日期：_____年____月____日；结束工作日期：____年____月____日；总日历工作天数为______天。 三、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬金额约为_________元； 2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。 四、工程结算 工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的______%；工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。 五、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评》，本工程必须达到质量评定合格等级。 2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： （1）模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现。

施工劳务合同简单版范本(最新)

施工劳务合同简单版范本（最新） 发包方：____________________________ 承包方：____________________________ 甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就xx工程施工的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。 第一条工程概况 （一）工程名称：____________________________ （二）工程地点：____________________________ （三）施工面积：____________________________ 第二条承包范围 人工挖运土石方、回填土；现浇砼工程（综合）、支模（含脚手架）、钢筋制作、安装；预制构件制作、安装；砌砖；铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰；安砌青石路沿及草坪路沿；二布六油防水层；脚手架搭拆；梯踏步贴面砌、缸砖粘贴；建筑拆除（含除渣）、搭建临设；零星估工等（除水电安装及绿化工程外的所有工程）。 第三条承包金额 详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。 承包金额的构成=单价×实收方量+上、下浮比例金额 本工程劳务人工费除绿化工程外，所有工程价格均已包括，不再另立项目，若有，现场根据实际情况确定。

本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金，工程顺利进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面，作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。 第四条工期（三个月） （一）开工日期：____________________________ （二）竣工日期：____________________________ 第五条施工技术要求 （一）每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。 （二）乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板，达标后再施工。 （三）第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。 第六条双方责任及工作 （一）甲方工作 1.提供食宿条件： 2.为乙方施工协调有关工作关系： 3.派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。 （二）乙方工作 1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按规范进行施工。

光缆线路工程施工劳务承包合同协议书范本

编号：_____________光缆线路工程施工劳务承包协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方： 乙方： 甲方因施工需要，特委托乙方提供劳务，承担光缆线路工程建设工程的施工任务。为确立甲、乙双方劳务关系，明确相互的责任，确保工程质量和工程按期完成，根据《中华人民共和国劳动法》及有关部门法律规定及公平合理的原则，经双方协商一致，达成以下条约： 一、合同期限：合同自年月起生效，年月底或结清施工费后，本合同自动终止。 二、工作内容和要求： 乙方在合同期间要严格执行甲方下达的各项施工任务，并达到规定的质量标准，质量标准以邮电颁发的《本地通信线路工程验收规范验收技术规范》以及合同中提出的技术特殊要求等为依据。 三、施工承包方式： 乙方承包：年度甲方中标的广电电信普遍业务第二批项目，（具体项目以甲方派工单为准）。乙方承担包括车辆使用、材料二次运转、工地转场等费用，按照协议的工程质量和工程进度需要，乙方提供劳务人员，自带施工必要的工程设备、器械，组成成建制的工班，实施本协议施工作业。 四、施工日期：按甲方工程派单工作约定日期为准。 五、施工费用核算： 1、《光缆施工报价单》。见附件1. 2、根据甲方对乙方施工安全管理的需要，乙方须认真阅读、学习本协议附件二《施工安全承诺书》，避免施工过程中造成的一切人员、设备及第三方的损失；如发生人员、设备及第三方损失

一切后果由乙方承担。 六、施工内容： 以甲方派工单为准并绘制竣工草图。 七、付款方式： 1、乙方以甲方派发的施工单为准进行施工，甲方支付进度款。于每月25日对本月已完工工程量进行核算，抽检合格后支付本月已完工工程量总价款的30%（当月月底前支付当前工程款）；甲方每月末对乙方已完工施工段落进行抽检（抽检率不低于10%），由项目负责人现场核对线路竣工长度，检查施工质量。年末核算本年度工程量。 2、建设单位初验验收合格后，甲方支付年度工程总价款的50%（建设单位初验完成后15日之内支付），待审计完成后，按最终审定金额，支付审定后工程量总价款10%（审定金额）（建设单位审计完成后15日之内支付）。一年保质期结束后支付最后10%。 3、抽检中如出现图纸与现场不符，抽检误差超过5%，乙方需限期进行整改，所产生的费用由乙方承担；整改完成后在进行抽检及付款；如二次抽检还未达标将扣罚乙方本季度工程总施工费用的5%。本项目所有款项在甲方收到工程款后同比例按时支付！ 八、工程工期： 除不可抗阻（1.材料供应不及时；2.工程款支付不到位；3.不可抗自然力；4.当地村民阻挡严重）的因素外，乙方应确保工程按规定工期完成，如乙方未按规定的工期完成，其所有后果由乙方全部承担且甲方有权扣罚该工程的一部分施工费，每逾期一天扣除本月总施工费的2%；直至乙方按要求完成施工。如乙方无法继续施工，甲方有权重新派驻其他工程队完成余下的工程量，乙方应积极配合完成（包括材料的转交和施工协调）全部的工程，造成损失的乙方负责承担。 九、双方责任和权力： 1、甲方责任和权力： （1）甲方应向乙方提供施工计划单，并按时支付工程进度款。

砌体工程施工劳务承包合同

砌体工程施工劳务承包合同 甲方： 乙方：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规，为明确双方之间的权利和义务，保证工程质量、工期及安全文明施工，双方本着平等互利的原则，经协商达成以下协议，以共同遵照执行。 1、工程名称：砌体、抹灰分部工程 2、工程地点： 3、承包范围和单价： 3．1本工程施工图纸、设计变更等所包含的砖砌体工程全部内容。 如砂浆搅拌运输、材料现场运输、立皮树杆、砌筑、砖墙留孔洞架眼、架眼堵塞，预制构件等、安装过梁、拉结筋、木砖安放等工作，墙体砌筑每天上下班前后的清理工作，做到工完料净场地清。按照安全规范要求搭拆砌墙专用脚手架并负责材料拆除后的分类、堆放在指定地点等工作内容。3．2承包方式：本协议约定承包工作范围内的工程施工人工费。 3．3计算方式：按实际砌筑数量计算。 3．4承包单价：砌筑工程按实砌(块数)计算￥元/块， 抹灰工程按实抹灰（面积）计算￥元/㎡。 4、发包方权利和义务 4．1 甲方根据工程进度要求，及时向乙方提供施工图纸及相关施工技术资料，并明确各施工阶段工序的质量、工期、安全生产等方面的要求。

4．2甲方向乙方提供物料垂直运输运输工具及搅拌机设备等施工作业条件。 4．3甲方及各归口管理人员均有权对承包方的施工质量、工程进度、安全文明施工等进行监督检查。 5、承包方权利义务 5．1服从甲方的管理，遵守甲方的施工现场的所有规定和指示。 5．2 乙方主要负责人每天在施工现场的工作时间不应低于8小时；现场熟练技工数量不得低于3人，不含后台辅助工。 5．3严格按施工图纸及相关资料进行施工，确保施工质量。乙方每道施工工序完成之后应认真做好班组自检，并会同甲方复验。 5．4与甲方签订施工合同后，及时合理的组织人员进行施工，确保各项工作按期保质完成。如因乙方原因造成工期延误，每拖期一天按该工序人工费总额的10%予以处罚。 5．5合同约定的时间开工、竣工和交付。 本工程自年月日开工，年月日结束，日历天天。5．6乙方应将施工过程中发现的工程设计或技术交底中的错误、遗漏、误差和缺陷及时通知甲方。 5．7遵守甲方制定的安全文明施工、质量、卫生、治安等管理规定，负责自有人的现场安全保卫工作。承担由自身原因造成的工程质量返工损失，承担因违章操作造成的人员伤亡等全部费用。 5．8乙方在签订本协议后未经甲方同意不得自行终止协议，否则将承担一切责任和经济损失。

建设工程劳务分包合同样本

编号：GR-WR-15395 建设工程劳务分包合同样 本 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改

建设工程劳务分包合同样本 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 编号：_____ 发包人：__________ 承包人：__________ 分包工程名称：__________ 施工地址：__________区（县） 发包人（全称）：___________ 承包人（全称）：___________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：________________ 1.2工程概况：________________ 1.3分包工作内容：____________

范围包括：______________ 1.4工程监理单位（全称）：___________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：______元（人民币）大写：______元 4.2合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认： （__）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 （__）4.2.2以（__）年施工预算或（__）年施工概算定额为依据：

简易劳务承包合同范本

简易劳务承包合同范本 发包方：____________________________ 承包方：____________________________ 甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就南泉广场工程施工的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。 条工程概况 工程名称：____________________________ 工程地点：____________________________ 施工面积：____________________________ 第二条承包范围 人工挖运土石方、回填土；现浇砼工程、支模、钢筋制作、安装；预制构件制作、安装；砌砖；铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰；安砌青石路沿及草坪路沿；二布六油防水层；脚手架搭拆；梯踏步贴面砌、缸砖粘贴；建筑拆除、搭建临设；零星估工等。 第三条承包金额 详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。 承包金额的构成=单价×实收方量+上、下浮比例金额 本工程劳务人工费除绿化工程外，所有工程价格均已包括，不再另立项目，若有，现场根据实际情况确定。

本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金，工程顺利进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面，作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。 第四条工期 开工日期：____________________________ 竣工日期：____________________________ 第五条施工技术要求 每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。 乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板，达标后再施工。 道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。 第六条双方责任及工作 甲方工作 1．提供食宿条件： 2．为乙方施工协调有关工作关系： 3．派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。 乙方工作

建设工程施工劳务分包合同范本(完整版)

建设工程施工劳务分包合同 甲方（承包人）： 乙方（劳务分包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包范围： 1.4承包方式： _________________________________________________。 2、合同价款 2.1工程合同价款：（大写）人民币____________元，（小写）人民币________元。 2.2合同价款的计价方法： ____________________________________________________。

7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 7.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 7.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 8、劳务分包人义务 8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前 天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施； 8.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 8.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局； 8.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作； 8.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收； 8.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

建筑施工劳务分包合同样本(合同范本)

( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建筑施工劳务分包合同样本(合 同范本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit

建筑施工劳务分包合同样本(合同范本) 【篇一】 甲方：____ 乙方：____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：____ 工程地点：____ 第二条工程承包范围____ 第三条工程工期 1.计划开工日期：_____年_____月_____日，计划完工日期：_____年_____月_____日，总日历天数_____天；

2.主要节点工期：_______ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同； 2.本合同附件； 3.招投标文件； 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范：______

劳务承包合同范本(简洁版)

编号：_____________ 劳务承包合同书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方： 乙方： 兹有乙方承包甲方项目，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，按照平等、自愿、协商一致的原则，双方签定劳务项目承包合同如下： 一、劳务承包项目： 二、承包期限： 三、承包费用： 四、承包费支付方式：乙方完工后经由甲方验收合格，甲方以现金或支票方式按月向乙方支付承包费用。 五、甲方提供条件：甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。 六、承包期内乙方的职责、任务和要求： （一）、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度，爱护甲方的公共财物和设施及环境。 （二）、在承包期内，对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇，由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。 （三）、具体职责、任务和要求： 七、合同的变更、解除或终止： 本合同已经双方认真研究，慎重考虑而达成一致，均必须共同遵守，需要变更、解除或终止，必须经双方协商并一致同意，未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。 八、违约责任： （一）、甲方无故不按时向乙方支付承包费用，按承包费的5%向乙方支付滞纳金。 （二）、如乙方未按职责、任务和要求履行职责，完成任务，甲方有权要求乙方从新整改，如整改无效，甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。

建设工程施工劳务分包合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 建设工程施工劳务分包合同

编号：FS-DY-20893 建设工程施工劳务分包合同 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于_____（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同“），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1．劳务分包人资质情况 资质证书号码：_____ 发证机关：_____ 资质专业及等级：_____ 复审时间及有效期：_____ 2．劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：_____ 工程地点：_____

分包范围：_____ 提供分包劳务内容：_____ 3．分包工作期限 开始工作日期：_____ 结束工作日期：_____ 总日历工作天数：_____ 4．质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。 5．合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件； （3）本工程施工总承包合同； （4）本工程施工专业（分）包合同。 6．标准规范 除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准

三通一平工程施工劳务分包合同(改)

红色字体部分自行填写或修改

建筑工程施工劳务分包合同 发包方：四川立胜建筑工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成一致，订立本合同，以兹共同信守。 第一条：综合约定 1、工程名称：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目 2、承包范围：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目“三通一平及场地 内施工道路”、项目内临时设施、临时水电安装工程的人工、机械及部分材料：除甲方自行供应的材料外其余材料由乙方承担。 3、分包合同内容： 3.1本合同分包范围： 本工程所有土建工程施工前项目及本工程用所有临时设施的建设、机械设备的基础及搭设、安装，三通一平、生活区及施工现场临建设施、总包办公室安置等所有劳务作业内容； 3.2本合同劳务作业内容： 3.2.1、砖砌围墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、围墙基础及主体砌筑、基础回填、抹灰。 3.2.2、钢结构墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、墙柱安装、墙板安装。 3.2.3、道路部分：平整场地、基础开挖、施工放线、路基成型、面层浇筑。 3.2.4其他项目：全部预埋件的加工、预埋，施工现场内临时设施的搭拆（库房、加工棚、生活区、办公区、办公室、围挡等），施工现场内临电及水的设备及管、线的制安，现场零用工（现场所有需要挖、砌、浇筑、抹、支搭、防护、安装、埋、清、码、运、装、卸（材料、设备、渣土）、塔吊物料提升机搭设、为保护环境采取措施而产生的一切用工、施工现场内所有垃圾外运装卸、安全防护及安全设施安放所产生的一切用工、跟车拉租材料装卸用工、发包人所供材料及承包人自购材料的保管用工、发包人提供及承包人自配施工机具的保管（含日常维修与保养）用工、各种标

劳务分包合同范本

劳务分包合同1 承包人：(简称甲方) 劳务分包人：(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：模板制作、安装、及倒运归库提供分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库; 二、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天。 三、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬金额约为; 2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。 四、工程结算工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的;工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。 五、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评，本工程必须达到质量评定合格等级;定标准》 2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：(1)模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现;(2)合理使用周转材料，杜绝浪费;(3)拆除模板应经施工技术人员同意;(4)操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬，硬砸或大面积撬落和拉倒;(5)拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚;(6)在施工过程中如出现质量事故，经查明为人为造成时，由该责任人承担所造成的经济损失;(7)甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时，将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的。 六、施工验收及工程量的确认

建设工程施工劳务分包合同(示范文本)

合同编码： 建设工程施工劳务分包合同 xxxxx建设（集团）有限公司 二〇一六年

建设工程施工劳务分包合同 第一部分合同协议书 工程承包人：xxxxx建设有限公司/基层公司名称（以下简称“甲方”）（与业主合同的承包人名称 一致或三方协议中被委托方名称一致）劳务分包人：分包单位全称（以下简称“乙方”）（与法人税务主体资格一致）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（业主单位全称，以下简称为“业主”）与甲方已经签订施工合同（以下称为“业主合同），双方就施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、工程概况 1.1总包工程名称： 。 1.2总包工程地点： 。 1.3分包工程名称： 。 1.4分包方式：包人工、包辅材、包工器具。 1.5分包范围： ； 主要工作内容：（各分项的详细工作内容或项目特征应在实物量清单或工程量清单予以描述）。 2、分包合同工期 2.1合同工期： 计划开工日期：年月日 计划完工日期：年月日 工期总日历天数为：天 2.2若甲方根据工程总体要求对工期做出合理调整时，乙方应无条件服从，且不得向甲方索赔任何费用。 3、质量标准 本工程质量标准双方约定为：符合业主合同约定的质量标准（后附除有关承包工程的价格细节外的业主合同复印件且需双方盖章确认乙方了解业主合同质量要求）。 4、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）中标通知书（如果有）； （2）分包人的投标书及其附件； （3）本合同及其附件； （4）本合同工程建设标准及有关技术要求； （5）图纸； （6）除业主合同工程价款之外的业主合同文件； （7）合同履行过程中，甲乙双方协商一致的其它书面文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。 前述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。 5、合同价款 5.1含税合同价：（大写）人民币元（小写：￥元），其中不含税合同价：（大写）元（小写：￥元）；税率11/6/0%，税金：（大写）元（小写：￥元）。 5.2合同价格形式，采用下列第（1）/（2）/（3）种形式： （1）固定单价：表中填写乙方中标价或双方谈判价，即在合同有效期内单价不变； （2）可调单价：表中填写乙方中标价或双方谈判价，本单价为基准价（该价格必须填），写明单价调整范围和方式，基准价±风险外的价差、变更签证（不超过业主合同人工费、材料费的价差和变更签证风险范围）。 （3）固定总价：一次性包死价，表中填写总价构成的实物量分项清单或工程量清单项。 6、承诺 6.1甲方承诺已获得业主同意将施工劳务分包工程分包给乙方，并承诺按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。 6.2乙方承诺按照法律规定及分包合同约定组织完成劳务分包工作，确保劳务作业质量和安全，不进行转包及再分包，并按时足额的向劳务作业人员发放工资。 6.3合同当事人通过招投标或其他形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。 7、其他

建筑施工企业劳务分包合同

建设工程施工劳务分包合同 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 2003年8月

建设工程施工劳务分包合同示范文本 工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）： 劳务分包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称： 工程地点： 分包范围： 提供分包劳务内容： 3、分包工作期限 开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天

4、质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件； （3）本工程施工总承包合同； （4）本工程施工专业承（分）包合同。 6、标准规范 除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： （1） （2） 7、总（分）包合同 7.1 工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。 7.2 劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。 8、图纸 8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。

建筑劳务分包合同范本

合同编号：QX-CFD2015劳-008建设工程施工劳务分包合同 工程名称：XXXX大学城商业中心工程 劳务发包人：XXX建设工程集团有限公司 劳务承包人：XXXX建筑劳务分包有限公司

劳务作业发包人：河北建设工程集团有限公司（以下简称劳务发包人） 劳务作业承包人：XXXX 建筑劳务分包有限公司 ___________________________ （以下简称劳务承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一部分 1、劳务分包工程基本情况 工程名称：XXXX大学城商业中心工程 工程地点：XXXX市XXXX建筑面积：32000平米________________ 分包范围：本工程施工图纸范围内的二次结构；砌筑（配合建筑、通风、水暖电、设备施工图纸范围内的管线预留预埋、灯、器具安装等相关内容项目施工等）。 劳务作业内容：施工测量放线、抄平、砌墙、置筋、（芯柱、报框、过梁、水平系梁、板带）钢筋 加工绑扎、支拆模板、浇筑混凝土、墙体养生、现场计量、埋件、墙根部200mm高混凝土台或实心砖台 砌筑、二次结构材料的倒运、施工现场清理、文明施工、过梁混凝土的养护等。图纸洽商、变更范围内的二次结构施工。配合水、电、甲方分包专业留洞、修补洞口等施工。现场文明施工及安全生产措施、设施用工。 劳务作业人数：承包人根据工程需要向发包人提供管理人员3人，作业人员50人，可根据施工人员的素质及施工条件的需要而随时增减，但施工人数必须满足现场的施工要求，本工程必须是直属队伍施工，禁止转让、转包。 2、合同价款 2.1本工程的合同价款采用每立方包干价计算 2.2本工程的合同价款，除经甲、乙双方书面确认的工程变更以外，不再调整。 2.3采用的，劳务费综合单价为_275 元/m.3。 合同暂估价：200000, 元。（人民币） 大写：贰拾万元。（人民币） 2.4合同价款的确定原则和合同承包价款内容的明确： 合同价款的确定原则：经过甲、乙双方协商一致确认：本合同价款为固定单价，在约定的风 险范围内合同单价不再调整。实际砌筑方量在办理决算时双方共同确认。 （1）本合同价款按实际砌筑方量乘以综合单价扣减面积超过0.5m2的门窗、洞口来确定办理结算。 （2）与本分项工程有关的范围之内概不发生零用工。除本分项工程施工合同范围以外发生的零用 工单价120元/工日；（乙方必须在三日内以书面形式向甲方提出报告，甲方根据实际发生情况，进行书