当前位置：文档库 › 江苏省监理员考试试题及答案

江苏省监理员考试试题及答案

1. 委托人未履行合同义务的,应承担相应的责任。委托人未能按期支付酬金超过（）天,应按专用条件约定支付逾期付款利息。

A.7

B.14

C.21

D.28【正确答案】

2. 监理合同生效后,出现致使监理单位不能完成全部或部分工作时,附加工作酬金按（）计算。

A.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间×正常工作酬金÷协议书约【正确答案】

B.附加工作酬金一善后工作及恢复服务的准备工作时间÷正常工作酬金×协议书约定的监理与相关服务期限(天)

C.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间×正常工作酬金×协议书约定的监理与相关服务期限(天)定的监理与相关服务期限(天）

D.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间÷正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)

3. 暂停监理合同全部工作时间超过182天,监理人可发出解除本合同的通知,本合同（）解除。

A.自通知发出时

B.自通知到达委托人时【正确答案】

C.自委托人了解通知内容后

D.自委托人收到通知并同意时

4. 一般情况下,委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上（）后合同生效。

A.签字

B.盖单位章

C.签字并盖章【正确答案】

D.签字或盖章

5. 当委托人将工程勘察、设计阶段的合同管理委托给监理人时,该项工作的具体约定和要求应写在合同文件的（）中

A.专用条件

B.通用条件

C.附录A【正确答案】

D.附录B

6. 按照《建设工程监理合同(示范文本)》的规定,委托人与违约承包人解除合同后,监理人完成的善后工作属于（）。

A.正常工作

B.本职工作

C.额外工作

D.附加工作【正确答案】

7. 《建设工程监理合同(示范文本)》对监理人员职责的规定中,不包括（）。

A.对委托人和承包人提出的意见和要求及时提出处置意见

B.委托人与监理人协商不一致时,作为独立第三方公正地做出处理决定【正确答案】

C.当委托人与承包人之间发生合同争议时,协助委托人、承包人协商解决

D.当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁或人民法院审理时,作为证人提供必要的证明资料

8. 监理人发现承包人的现场施工人员有不能胜任本职工作情况时（）。

A.应对该人予以警告

B.应对承包人予以警告

C.通知承包人撤换该人员【正确答案】

D.请示委托人同意后要求承包人更换该人员

9. 监理工程师通知承包商进行工程量计量后,承包商在约定时间未派人参加,则（）。(承包人有过失)

A.监理工程师单独计量无效

B.监理工程师单独计量有效【正确答案】

C.监理工程师应推迟计量时间

D.监理工程师单独计量后再请承包商确认

10. 工程项目中,使用的大型永久工程设备制造完成后,应得到

（）书面同意后方可运至现场。

A.业主

B.监理工程师【正确答案】

C.施工承包商

D.设备供应商

11. 下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是（）。

A.建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同

B.建设工程合同不是双务、有偿合同【正确答案】

C.建设工程合同是一种要式合同

D.建设工程合同是一种诺成合同

12. 工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程的变化幅度超过（）的,按照合理的成本与利润构成原则,由合同当事人按照商定或确定条款确定变更工作的单价。

A.10%

B.12%

C.15%【正确答案】

D.20%

13. 如发包人供应材料、供应设备,承包人应提前（）天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料和工程设备进场。 A.20

B.30【正确答案】

C.40

D.50

14. 发包人最迟于开工日期（）天前向承包人移交施工现场.

A.7【正确答案】

B.14

C.21

D.28

15. 发包人对承包人逾期支付峻工付款超过（）天的,按照中

国人民银行发布的同期同类贷款利率的两倍支付违约金.

A.21

B.28

C.56【正确答案】

D.84

16. 承包人在收到监理人复工指示后（）天内仍未复工的,视

为承包人违约的情形。

A.21

B.28

C.56

D.84【正确答案】

17. 中标通知书、合同协议书和图纸是施工合同文件的组成部分,就这三部分而言,如果工合同文件中出现不一致时,其优先解释顺序

为（）。

江苏省专业监理工程师习题第一章.doc

一、单选题 1.我国绿色建筑设计标识分为（）、二星、三星 A.一星 B.四星 C.五星 D.六星参考答案：A 2.《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）与（）评价标准较为相似 A.美国LEED B.日本 CASBEE C.英国 BREEAM D.澳大利亚 GREEN STAR 参考答案：A 3.单位工程施工阶段绿色建筑评价应由（）组织 A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.政府机构参考答案：C（应选A，书上209页） 4.下列技术中属于节能与能源利用技术的是（） A.已开发场地及废弃场地的利用 B.高性能材料 C.高频能设备系统 D.LED灯具参考答案：D 5.绿色建筑的“绿色”应该贯穿建筑物（）过程 A.全寿命周期 B.原料的开采 C.拆除 D.建设参考答案：A 6.节能建筑是指（） A.低能耗建筑 B.绿色建筑 C.智能建筑 D.低碳建筑参考答案：A 7.绿色施工管理不包括（）

A.组织管理 B.规划管理 C.投标管理 D.人员健康和安全管理参考答案：C 8.只需消耗极少的能源，却决定建筑存在几十年内的能源与资源消耗过程的阶段是（） A.规划设计 B.建筑施工 C.运行 D.维护参考答案：A 9.以下说法正确的是（）。 A.绿色建筑不一定是节能建筑资 B.节能建筑一定是绿色建筑 C.低碳建筑一定是绿色建筑 D.绿色建筑一定是低碳建筑参考答案：D 10.下列不属于建筑节水措施的有（）。 A.降低供水管网漏损率 B.强化节水用具的维护应用 C.再生利用、中水回用和雨水回灌 D.采用地源热泵技术参考答案：D 11.审查总体方案中的绿色专项施工方案及具体施工技术措施，并在实施过程中承担监督检查工作的单位是（）。 A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工单位参考答案：C 12.进行绿色建筑评价，应先审查是否全部满足（）的要求，否则不能通过初审 A.控制项 B.一般项 C.优选项 D.必选项参考答案：A 二、多选题

监理员考试题库(附答案)

A．审核、签认权 B．复核、确认权 C．检查、监督权 D．批准权 6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A．应承担一定的经济责任和法律责任 B．应承担一定的经济责任和民事责任 C．仅承担相应的经济责任 D．仅承担相应的法律责任7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A．审查施工单位提交的施工方案 B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令 D．做好工程预验收工作 8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D A．制定施工方案 B．进行设计交底 C．施工测量放线 D．审批工程开工 9．下列人员中，( )通常以规划为基本职能。B A．总监理工程师 B．总监理工程师助理 C．总监理工程师代表 D．专业监理工程师 10．( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。A A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制11．工程建设监理是指( )。C

监理员试题及答案

2014 年建设领域专业人员监理员考试试题一．选择题（30 分，每题 1.5 分） 1．建设监理业务完成后，监理机构应向（ B）提交建设工程监理档案资料． A．监理单位B．项目法人 C．主管部门 D．承建单位 2．建设工程要严格按照（B ）要求，做好项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工报告和竣工验收等环节工作是工程项目成败的关键． A．建设工程监理程序 B．建设程序 C．监理规则 D．建设工程合同 3．按照《建设工程监理规范》，（ A）应定期主持召开工地例会．A．总监理工程师 B．施工单位负责人 C．建设单位负责人D．专业监理工程师 4．按照《建设工程监理规范》，（A ）可以签发工程暂停命令．A．监理工程师 B．施工单位负责人 C．建设单位负责人 D．专业监理工程师 5．按照《建设工程监理规范》，建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交（ A）． A．总监理工程师 B．专业监理工程师C．建设单位负责人D．专业监理员 6．按有关规定，监理业务完成后监理单位应向项目法人提交（ B ）． A．工程竣工图 B．监理档案资料 C．工程技术总结 D．工程决算

7．目标控制流程和监理信息流程应该在（D ）中作出明确规定．A．监理大纲B．监理细则 C．监理工作计划D．监理规划8．监理规划师监理单位重要的（ A）．

A．存档资料 B．计划文件 C．监理资料 D．历史资料 9．监理规划的具体内容应该具有（ C）． A．独特性B．唯一性C．针对性D．实现性 10．建设工程监理是针对（ C）所实施的监督管理． A．工程B．工程项目C．工程项目建设D．工程项目施工 11．按照《建筑法》规定，建设工程监理实施的前提是（ A）．A．需要建设单位的委托和授权 B．建设工程监理单位代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控 C．工程监理企业应当客观、工整的执行监理任务 D．建设工程监理单位必须具有甲级资质 12 监理工程师是一种（ D）职务． A．技术B．行政C．专业D．岗位 13．《监理工程师资格证书》的持有者，自领取证书之日起，（ D）年内未经注册其证书失效． A． 1 B．2 C．3 D．5 14．我国监理工程师不得在影响（ D）监理业务的单位兼职． A．独立执行B．正确执行C．合理执行D．公正执行15．某监理单位招聘三名监理工程师，在应聘得人员中，甲有工程设计管理方面得经验，乙有工程设备制造方面的实践经验，丙有工程经纪管理方面的，丁有工程立项评估方面的实践经验，该监理单位择优选择（D ）． A．甲、乙、丙B．乙、丙、丁C．甲、丙、丁D．甲、乙、丁 16．与监理工作者职业道德相悖的是（C ）． A．要求业主明确授权B．要求承包商提供具体的

江苏省监理员考试试题及答案

江苏省监理员考试试题及答案 1. 委托人未履行合同义务的,应承担相应的责任。委托人未能按期支付酬金超过（）天,应按专用条件约定支付逾期付款利息。 A.7 B.14 C.21 D.28【正确答案】 2. 监理合同生效后,出现致使监理单位不能完成全部或部分工作时,附加工作酬金按（）计算。 A.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间×正常工作酬金÷协议书约【正确答案】 B.附加工作酬金一善后工作及恢复服务的准备工作时间÷正常工作酬金×协议书约定的监理与相关服务期限(天) C.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间×正常工作酬金×协议书约定的监理与相关服务期限(天)定的监理与相关服务期限(天） D.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间÷正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天) 3. 暂停监理合同全部工作时间超过182天,监理人可发出解除本合同的通知,本合同（）解除。

A.自通知发出时 B.自通知到达委托人时【正确答案】 C.自委托人了解通知内容后 D.自委托人收到通知并同意时 4. 一般情况下,委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上（）后合同生效。 A.签字 B.盖单位章 C.签字并盖章【正确答案】 D.签字或盖章 5. 当委托人将工程勘察、设计阶段的合同管理委托给监理人时,该项工作的具体约定和要求应写在合同文件的（）中 A.专用条件 B.通用条件 C.附录A【正确答案】 D.附录B 6. 按照《建设工程监理合同(示范文本)》的规定,委托人与违约承包人解除合同后,监理人完成的善后工作属于（）。 A.正常工作 B.本职工作 C.额外工作 D.附加工作【正确答案】

监理员网上考试试题库(总)

选择 2013版施工合同示文本的实施日期是（）。 A.2013年7月1日 B.2013年8月1日 C.2014年1月1日 D.2013年10月1日承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（28）天，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。 A.7天 B.14 天 C.28天 D.56天争议评审小组作出的书面决定（）对双方具有约束力，双方应遵照执行。 A.自然 B.经合同当事人签字确认后 C.任何情况下都 D.必须经法院判决才下列关于法的效力高低的表述不正确的是( )。 A.法律的效力低于宪法，但高于其他的法 B.行政法规的效力低于宪法和法律 C.地方性法规的效力低于宪法、法律和行政法规 D.行政规章的效力低于宪法、法律、行政法规和地方性法规译：（宪法>法律>行政法规>行政规章>地方性法规>地方性规章）关于法的形式，下列表述不正确的是( )。 A.—切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触 B.广义上的法律，泛指《宪法》调整的各类法的规性文件

C.狭义上的法律，仅指全国人大及其常委会制定的规性文件 D.自治条例和单行条例、特别行政区法律等，属于我国法的形式提交下列属于行政法规的是（）。 A.《合同法》 B.《市招标投标条例》 C.《建筑法》 D.《建设工程质量管理条例》下列属于民法商法的是（）。 A.土地管理法 B.公司法 C.建筑法 D.劳动法资金等值是指由于资金时间价值的存在，使（）资金可以具有相同的经济价值。 A.相同时点上的不同金额的 B.不同时点上的不同金额的 C.不同时点上的相同金额的 D.相同时点上的相同金额的相对某个系统，在一定时期各时点上实际发生的资金流出或资金流入称为（）。 A.现金流入 B.现金流出 C.现金流量 D.净现金流量在国民经济评价中，以下不属于转移支付的是（）。

江苏省新版监理用表(第五版)完整版

总监理工程师任命书工程名称：编号：A.0.1—建设单位签收人姓名及时间致：（建设单位）兹任命为我单位项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。总监理工程师的执业印章和项目监理机构用章的样章为：附件：总监理工程师的执业证书工程监理单位（盖章）法定代表人（签字） 2014年月日抄送：施工单位注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。第五版表江苏省住房和城乡建设厅监制

监理日志（）日期：年月日天气：星期：气温：工程名称：监理单位工作情况施工单位施工内容及进度施工情况其它事项本日现场监理人员记录人：总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：第五版表江苏省住房和城乡建设厅监制

工程监理规划年月日至年月日内容提要：工程概况监理工作范围、内容、目标监理工作依据监理组织形式、人员配备及进退场计划、岗位职责监理工作制度工程质量控制工程造价控制工程进度控制安全生产管理的监理工作合同与信息管理组织协调监理工作设施监理单位（章）：总监理工程师：监理单位技术负责人：日期：江苏省住房和城乡建设厅监制 A.0.4

工程监理实施细则（）内容提要：专业工程特点监理工作流程监理工作要点监理工作方法及措施项目监理机构（章）：专业监理工程师：总监理工程师（签字、执业印章）：日期：江苏省住房和城乡建设厅监制 A.0.5

工程开工令工程名称：编号：A.0.5 — 施工项目经理部签收人姓名及时间建设单位签收人姓名及时间致：（施工项目经理部）经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，经建设单位批准，现同意你方开始施工，开工日期为：年月日。附件：工程开工报审表（附件共页）项目监理机构（盖章）建设单位（章）：总监理工程师：建设单位代表（签字）：（签字、执业印章）年月日注：1、总监理工程师发出的工程开工令应符合法律规定，工程必须取得施工许可文件。 2、如合同约定，工程开工令由建设单位签发，则开工令由建设单位盖章签字，项目监理机构毋需签字盖章。 3、注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。第五版表江苏省住房和城乡建设厅监制

江苏省2016年上半年监理工程师合同管理：确定中标人试题

江苏省2016年上半年监理工程师合同管理：确定中标人试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由。 A：保管员负责赔偿损失 B：发包人承担损失责任 C：承包人负责赔偿损失 D：发包人与承包人共同承担损失责任 E：专业监理 2、为确保设备质量，需做好设备检查验收的质量控制，对于重要的关键性大型没备，应由鉴定小组进行检验，鉴定小组的组织者为__。 A．监理单位 B．建设单位 C．安装单位 D．供货厂商 3、工程监理单位的服务内容不包括。 A：项目保修 B：项目策划 C：设计管理 D：施工过程管理 E：工程保险金 4、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是。 A：合同责任单一，责任明确 B：固定工期、固定费用 C：可以减少设计变更 D：增加承包人的索赔 E：专业监理 5、某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20％。设计工作完成40％时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为万元。 A：20 B：40 C：50 D：100 E：专业监理 6、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至

依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款450万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务。 A：全部消灭 B：还有50万元 C：还有100万元 D：还有130万元 E：专业监理 7、某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是。 A：发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延 B：发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延 C：承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延 D：承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延 E：专业监理 8、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则。 A：原设计人对变更的设计不承担责任 B：该部分设计成果需经原设计人审查批准 C：原设计人对该部分设计质量承担连带责任 D：原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任 E：专业监理 9、某项目有甲、乙、丙、丁四个方案，依次计算得知各方案的盈亏平衡点生产能力利用率分别为68％、87％、45％和52％，则风险最小的是。 A：方案甲 B：方案乙 C：方案丙 D：方案丁 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 10、应控制在批准的总概算及投资包干限额内。 A：工程总费用 B：投标价格 C：标底 D：分包价格 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 11、下列机电产品必须进行国际招标的是。 A：外商投资企业投资总额内进口的机电产品 B：一次性采购产品合同估算价格120万元人民币 C：供产品维修用的零件及部件 D：旧机电产品 E：专业监理 12、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程最低保修期限为。 A：1

江苏省2016年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试试题

江苏省2016年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、工程网络计划中，关键工作是指的工作。 A：最迟完成时间与最早完成时间的差值最小 B：双代号时标网络计划中无波形线 C：单代号网络计划中时间间隔为零 D：双代号网络计划中两端节点均为关键节点 E：自我评定 2、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件，提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。 A：发生后的28天内 B：全部消除后 C：影响结束后的14天内 D：影响结束后的28天内 E：专业监理 3、下列要求，不属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是。 A：具有独立订立合同的能力 B：良好的业绩 C：完善的质量保证体系 D：相应的资金来源 E：专业监理 4、编制某单位工程施工图预算时，先根据地区统一单位估价表中的各分项工程工料单价，乘以相应的工程量并相加，得到单位工程的人工费、材料费和机械使用费三者之和，再加上措施费、间接费、利润和税金。这种编制预算的方法是。A：工料单价法 B：综合单价法 C：全费用单价法 D：实物单价法 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 5、某建筑物基础工程的施工过程、施工段划分和流水节拍(天)见下表。如果组织非节奏流水施工，则基础二浇筑完工时间为第天。 A：9 B：11 C：14 D：15 E：自我评定 6、【例2·单选题】有3个施工过程A、B、C，在平面上划分为3个施工段，其

流水节拍≠=，则流水的组织方式应为。 A：无节奏流水 B：异节奏流水 C：等节奏流水 D：难以确定 E：自我评定 7、材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，。 A：采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 B：采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 C：采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 D：采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 E：专业监理 8、【例1·单选题】工程监理单位在工程勘察过程中的服务不包括。 A：工程勘察方案的审查 B：工程勘察过程控制 C：工程设计成果审查 D：工程勘察现场及室内试验人员、设备及仪器的检查 E：工程保险金 9、项目监理机构的总监理工程师代表，应处于__。 A．决策层 B．协调层 C．操作层 D．执行层 10、建设工程委托监理合同的终止日为之日。 A：监理合同内注明的监理工作完成 B：监理的工程竣工验收通过 C：监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款 D：监理的工程保修期届满 E：专业监理 11、某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影n向评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60％。若合同终止，发包人应向设计人支付。 A：合同约定设计费的60％ B：双倍定金作为赔偿 C：合同约定设计费的一半 D：合同约定的全部设计费 E：专业监理 12、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中施工设备的损失差额由补偿。 A：保险公司 B：发包人 C：承包人

监理员考试题库(附答案)

一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设监理实施需要( )。B A．上级主管部门批准B．项目法人委托和授权 C．建设单位委托和授权D．建设主管部门批准 2．《工程建设监理规定》明确了( )。D A．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作3．我国的监理工程师是指( )的一类人。C A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B．取得监理工程师资格证书 C．取得监理工程师岗位证书 D．监理单位从事工程技术管理工作 4．不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。D A．监理业绩B．注册资金 C．工程技术和管理人员D．单位负责人或技术负责人 5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C A．审核、签认权B．复核、确认权 C．检查、监督权D．批准权 6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A．应承担一定的经济责任和法律责任B．应承担一定的经济责任和民事责任 C．仅承担相应的经济责任D．仅承担相应的法律责任 7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A．审查施工单位提交的施工方案B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令D．做好工程预验收工作 8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D A．制定施工方案B．进行设计交底 C．施工测量放线D．审批工程开工

监理员考试题集(内部培训资料)

监理员考试题库（内部培训资料）一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设监理实施需要( )。B A．上级主管部门批准 B．项目法人委托和授权 C．建设单位委托和授权 D．建设主管部门批准 2．《工程建设监理规定》明确了( )。D A．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作3．我国的监理工程师是指( )的一类人。C A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B．取得监理工程师资格证书 C．取得监理工程师岗位证书 D．监理单位从事工程技术管理工作 4．不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。D A．监理业绩 B．注册资金 C．工程技术和管理人员 D．单位负责人或技术负责人 5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C A．审核、签认权 B．复核、确认权 C．检查、监督权 D．批准权 6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A．应承担一定的经济责任和法律责任 B．应承担一定的经济责任和民事责任 C．仅承担相应的经济责任 D．仅承担相应的法律责任 7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A．审查施工单位提交的施工方案 B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令 D．做好工程预验收工作 8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D A．制定施工方案 B．进行设计交底 C．施工测量放线 D．审批工程开工 9．下列人员中，( )通常以规划为基本职能。B A．总监理工程师 B．总监理工程师助理 C．总监理工程师代表 D．专业监理工程师 10．( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。A A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制 11．工程建设监理是指( )。C A．受业主委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 B．受建设单位委托对工程建设进行的监督和管理活动 C．受业主委托对工程建设项目实施阶段进行监督和管理的活动 D．受建设单位委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 12．根据中华人民共和国建设部1992年第十六号令，监理单位的资质等级( )。C A．一年核定一次 B．二年核定一次 C．三年核定一次 D．四年核定一次 13．监理单位经营活动的基本准则是( )。B A．客观、公正、科学、诚信 B．守法、公正、科学、诚信 C．客观、公正、科学、信用 D．守法、公正、科学、信用

江苏省建设工程监理现场用表(第六版)

江苏省建设工程监理现场用表 (第六版 ) 江苏省住房和城乡建设厅监制 2019年5月

江苏省建设工程监理现场用表（第六版）一、使用须知 1、《江苏省建设工程监理现场用表（第六版）》（以下简称《监理现场用表》）是江苏省住房和城乡建设厅根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）等法律法规和相关标准规范，结合工程实际，在《江苏省建设工程施工阶段监理现场用表（第五版）》的基础上制定的。凡在江苏省境内依法必须实行监理的建设工程（房屋建筑和市政基础设施项目），均应使用本《监理现场用表》，并作为工程竣工验收的依据；其他建设工程，可依据建设单位委托监理的范围和工作内容选用本《监理现场用表》。 2、《监理现场用表》用表分为A、B、C三类。A类表为工程监理单位用表，由工程监理单位或项目监理机构签发；B类表为施工单位报审、报验等用表，由施工单位项目经理部填写后报送项目监理机构、工程建设相关方；C类表为通用表，是工程建设相关方工作联系的通用表。 3、各类表的签发、报送、回复应依照法律法规、合同文件、标准 1

规范等规定的程序和时限进行。工程项目任一参建方不得拒绝收、签其他参建方报、送的文件，有不同意见的可用相关用表、文件回复本单位的观点。各方处理报、审的时限应在规定时间内完成。未纳入施工总承包管理的施工单位的报审事宜直接向项目监理机构报审，专业分包单位的报审、报验事宜通过施工总承包单位向项目监理机构报审、报验。 4、各类用表应按有关规定，不得使用易褪色的书写材料填写、打印。 5、各类用表中“□”表示可选择项，不是“必须”项，以“√”表示被选中项。 6、填写各类现场用表应使用规范语言，法定计量单位，公历年、月、日。各类表中相关人员的签字栏均须由本人签署，不得代签。由施工单位提供附件的，施工单位项目经理部相关人员应签字或盖章，并宜在附件上加盖骑缝章。 7、各类表在实际使用中，应分类建立统一编码体系，各类用表的编号应连续，不得重号、跳号。编码可分为：顺序编码、文字数字码、日期码等。一般可采用日期加文字加数字（自然序号）的编码方法：日期采用用表形成的年、月、日；文字采用汉语拼音字头，表示用表的类、项；数字码可视工程规模形成用表总份数的多少，确定采用2位码或3位码（01、02或001、002…）。编码要有利于资料的归档整理、查找和检索及信息化管理。 2

2016年江苏第一批监理工程师继续教育考试市政试题

2016年江苏第一批监理工程师继续教育考试市政试题及参考答案一、单选题（30题，每小题2分） 1、混合料摊铺后应立即进行压实作业，压实分（B）、复压和终压（包括成型）三个阶段。 A．找平B．初压C．整形D．振动夯实 2、基坑开挖深度在（C）m以上，及极软土质应作稳定性验算。 A．3B．4C．5D．6 3、混凝土板厚度在（B）cm以下可一次摊铺，在（D）m以上时应分两次摊铺。 A．12B．24C．36D．48 4、底基层稳定土施工的压实厚度，每层不小于（），不超过（），并应采取先轻型后重型压路机碾压。（A） A．150mm，200mm B．150mm，300mm C．100mm，300mm D．200mm，400mm 5、用Ⅰ级钢筋制作的箍筋，弯钩平直部分的长度，一般结构不宜小于箍筋直径的（C）倍，有抗震要求的结构，不应小于箍筋直径的（C）倍。 A．2、4B．4、6C．5、10D．4、10 6、用于（A）的管道不得污染水质。 A．生活饮用水B．中水C．雨水D．污水 7、底基层用粉煤灰中SiO2、Al2O3和Fe2O3的总含量应大于70%，粉煤灰的烧失量应不大于（A），粉煤灰比面积应大于2500㎡/g。 A．20%B．25%C．30%D．35% 8、水泥稳定碎（砾）石应在施工现场每天进行一次或每（D）㎡取样一次，检查混合料的级配是否在规定的范围内。 A．5000㎡B．4000㎡C．3000㎡D．2000㎡ 9、所有过度加热即沥青混凝土混合料出厂温度超过正常温度高限的（B）℃时，混合料应予废弃。 A．25B．30C．35D．40 10、勘察数据是代表性数据具有一定（A）性 A．离散B．相关C．综合D．准确 11、施工气温低于（B）℃时，应停止摊铺，如必须摊铺时应采取措施，并经监理工程师同意方可继续摊铺。 A．0B．5C．10D．15 12、与普通道路石油沥青相比，改性沥青的高温粘度有较大幅度的提高，为此改性沥青混合料的拌合，摊铺和压实温度较普通沥青混合料高（B）℃左右。 A．5~20B．10~40C．5~10D．10~20 13、水泥混凝土面层采用碎石或砾石，其质地应坚硬、耐久、洁净，有良好级配，颗粒应多棱角，接近立方体，最大粒径不应超过（C）mm。 A．20B．30C．40D．50 14、垃圾填埋场上方甲烷气体含量必须小于（C）。 A．10％B．15％C．5％D．12％ 15、混凝土板采用切缝法施工时，混凝土的强度必须达到（B）以上时，方能进行切割或锯切。 A．20B．30C．40D．45 16、缘石位于（A）之间，用作高级路面与低级路面，人行道与绿化带之间的裁边，顶

2019年监理员考试试题及答案(卷三)

2019年监理员考试试题及答案（卷三） 1. 组织施工方式中，单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡，有利于资源供应的组织，有利于提高技术水平和劳动生产率，这属于( C)的特点。 A.依次施工 B.平行施工 C.流水施工 D.搭接施工 2. 考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是( D)。 A.依次施工和平行施工 B.平行施工和流水施工 C.搭接施工和平行施工 D.依次施工和流水施工 3. 在下列施工组织方式中，不能实现工作专业化施工的组织方式是(A )。 A.依次施工和平行施工 B.平行施工和流水施工 C.搭接施工和平行施工 D.依次施工和流水施工 4. 水施工方式是一种先进、科学的施工方式，其技术经济效果不包括(B )。 A.施工工期较短，可以尽早发挥投资效益 B.单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较少，可

以提高工程质量 C.降低工程成本，可以提高承包单位的经济效益 D.实现专业化生产，可以提高施工技术水平和劳动生产率 5. 某分部工程有3个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4天、6天、2天，则拟采用的专业工作队为(D )。 A.2.0 B.3.0 C.4.0 D.6.0 6. 在组织异节奏流水施工时，每个施工过程成立一个专业工作队，由其完成各施工段任务的流水施工指的是(A )。 A.异步距异节奏流水施工 B.等步距异节奏流水施工 C.非节奏流水施工 D.等节奏流水施工 7. 不属于全等节拍流水施工特点的是(C )。 A.t=k B.时间连续 C.空间不连续 D.T=(m+n-1)K+∑Z-∑D 8. 施工段划分一般应遵循原则不包括(C )。 A.工程量大致相等，相差不大于10%～15%; B.满足最小工作面的要求; C.多层建筑流水施工，m一般不大于n;

2018监理员考试题

1、清水混凝土表面质量得最终效果取决于（）A、清水混凝土浇筑B、清水混凝土模板C、清水混凝土配比D、清水混凝土养护正确答案：B您得答案：B 2、合同审查工作，特别就是补充协议得签署应慎重。有关补充协议”得说法正确得为（）。 A、补充协议得效力低于原合同 B、补充协议得效力等于原合同G补充协议得效力高于原合同D、在不违反法律、行政法规得强制性规定得情况下，补充协议得效力高于原合同正确答案：D您得答案：D 3、临时宿舍、办公用房得建筑材料要米用（）级不燃材料。 A、A B B G C D D 正确答案：A您得答案：A 4、厚钢板焊接技术适用于高层建筑钢结构、大跨度工业厂房、大型公共建筑、塔桅结构等工程厚度（）mm以上 A、20、0 B、30、0 G 40、0 D、60、0 正确答案：C您得答案：C 5、高层建筑、既有建筑改造工程得外脚手架、支模架得架体，应采用（）材料搭设。 A、阻燃 B、不燃 C、难燃 D、可燃正确答案：B您得答案：B 6、灰土或素土垫层可消除湿陷性黄土（）得湿陷性。A、1、0?2、0m B、1、0?3、0m C 1、0?4、0m D、4、0?5、0m正确答案：B您得答案：B 7、高强高性能混凝土（简称HS-HPC就是强度等级超过得HPC A C60

B、C80 C C90 D C100 正确答案：B您得答案：B 8、钢丝网水泥夹芯板中（）芯材得材料已有行业标准 A、聚苯乙烯泡沫塑料板 B、硬质聚氨酯泡沫塑料G半硬质岩棉板D、都不就是正确答案：A您得答案：A 9、指混凝土拌合物不需要振捣仅依靠白重即能充满模板、包裹钢筋得水泥就是（）混凝土。 A、高强高性能 B、高耐久性 C、轻骨料 D、白密实正确答案：D您得答案：D 10、项目监理机构批准工程延期不包括得条件就是（）。 A、施工单位在施工合同约定得期限内提出工程延期 B、施工进度滞后，经采取措施赶工，进度符合计划要求G因非施工单位原因造成施工进度滞后D、施工进度滞后影响到施工合同约定得工期正确答案：B您得答案：B 11、普通混凝土新浇白重标准值可取（）KN/m3。 A、12、0 B、18、0 G 24、0 D、30、0 正确答案：C您得答案：C 12、工程开工令由（）签发。A、施工单位项目经理B、经授权委托得总监理工程师代表C、总监理工程师D、建设单位项目负责人正确答案：C您得答案：C 13、在扣件式钢管脚手架安全检查中，开口型脚手架得两端必须设置连墙件，连墙件得垂直间距不应大于建筑物得高度，并且不应大于（）m。

江苏省建设工程监理用表第六版

省建设工程监理现场用表修订 (第六版) 省住房和城乡建设厅监制

2018年12月

省建设工程监理现场用表（第六版）一、使用须知 1、《省建设工程监理现场用表（第六版）》（以下简称《监理现场用表》）是省住房和城乡建设厅根据《中华人民国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、《建设工程监理规》（GB/T 50319-2013）等法律法规和相关标准规，结合工程实际，在《省建设工程施工阶段监理现场用表》（第五版）的基础上制定的。凡在省境依法必须实行监理的建设工程（房屋建筑和市政基础设施项目），均应使用本《监理现场用表》，并作为工程竣工验收的依据；其他建设工程，可依据建设单位委托监理的围和工作容选用本《监理现场用表》。 2、《监理现场用表》用表分为A、B、C三类。A类表为工程监理单位用表，由工程监理单位或项目监理机构签发；B类表为施工单位报审、报验等用表，由施工单位项目经理部填写后报送项目监理机构、工程建设相关方；C类表为通用表，是工程建设相关方工作联系的通用表。 3、各类表的签发、报送、回复应依照法律法规、合同文件、标准规等规定的程序和时限进行。工程项目任一参建方不得拒绝收、签其

他参建方报、送的文件，有不同意见的可用相关用表、文件回复本单位的观点。各方处理报、审的时限应在规定时间完成。未纳入施工总承包管理的施工单位的报审事宜直接向项目监理机构报审，专业分包单位的报审、报验事宜通过施工总承包单位向项目监理机构报审、报验。 4、各类用表应按有关规定，不得使用易褪色的书写材料填写、打印。 5、各类用表中“□”表示可选择项，不是“必须”项，以“√”表示被选中项。 6、填写各类现场用表应使用规语言，法定计量单位，公历年、月、日。各类表中相关人员的签字栏均须由本人签署，不得代签。由施工单位提供附件的，施工单位项目经理部相关人员应签字或盖章，并宜在附件上加盖骑缝章。 7、各类表在实际使用中，应分类建立统一编码体系，各类用表的编号应连续，不得重号、跳号。编码可分为：顺序编码、文字数字码、日期码等。一般可采用日期加文字加数字（自然序号）的编码方法：日期采用用表形成的年、月、日；文字采用汉语拼音字头，表示用表的类、项；数字码可视工程规模形成用表总份数的多少，确定采用2位码或3位码（01、02或001、002…）。编码要有利于资料的归档整理、查找和检索及信息化管理。 8、《监理现场用表》各用表的编号中，凡“—”前有空白格，应填

2019监理员考试题库完整

一、单选题【本题型共30道题】 1.项目总监必须具备国家注册资格，并按照行业规定一名项目总监最多同时可以担任（）项目总监。 A．2个； B．3个； C．4个； D．5个。正确答案：[B] 用户答案：[B] 得分：1.00 2.申请领取施工许可证时，建设资金已经落实：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（），建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。 A．40%； B．20%； C．60%； D．50%。正确答案：[D] 用户答案：[] 得分：0.00 3.从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后（）、再施工的原则，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。 A．申报； B．验收； C．设计； D．使用。正确答案：[C] 用户答案：[] 得分：0.00 4.专业监理工程师须具有工程类注册执业资格，或具有中级及以上专业技术职称、（）及以上工程监理实践经验并经监理业务培训合格。并由项目总监授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作

，有相应监理文件签发权。 A．2年； B．3年； C．4年； D．5年。正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 5.监理单位应依据（）要求建立安全监理机构及配置安全监理人员和设备，并履行安全监理职责。 A．监理合同； B．施工组织设计； C．设计文件； D．施工承包合同。正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 6.建设工程按照自然属性建设工程可分为建筑工程、土木工程和（）三大类。 A．机电工程； B．电力工程； C．市政公用工程； D．通信工程。正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 7.施工场地由建设单位移交承包单位，应填写（），并由建设单位、施工单位和监理单位各方签字确认。 A．开工报告； B．施工场地移交记录； C．进度计划报表；

江苏省监理人员教材

江苏省监理人员教材一是“想”即想本工程的难点、重点，预见过程中可能影响工程安全、质量、进度、投资的潜在问题。二是“说”即对工程施工影响安全、质量、进度、投资等问题必须提出的意见和建议，及时向业主和承包方反映，通报施工和监理情况。三是“做”即严格履行法律、法规、标准、规范规定，委托监理合同的监理业务，执行监理控制程序。四是“记”即对监理工作，无论是预控提醒还是整改要求，都要及时做好监理记录。 “明其变、守其道、尽其职” “明其变”：工程从开始到结束，无时无刻不在变化中，监理应该在变化中掌控。 “守其道”：了解监理的职责，掌握监理理论，守住监理的最后底限。 “尽其职”：就是尽到监理的职责。 2010年省监理工程师教材：一、(P3 ) 第一章建设工程监理概要；第一节建设工程监理概要建设工程监理基本概念：指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托，依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设委托监理合同及其他有关合同，代表建设单位对承包商的建设行为进行监督管理的专业化服务活动。与一般的项目咨询服务不同的是，我国工程建设的有关法律、法规赋予工程监理单位更多的社会责任，特别是建设工程质量、安全生产管理方面的责任。监理概念的4个方面的内容：1、监理的行为主体是监理企业；2、建设工程监理的实施需要建设单位的委托和授权；3、建设工程监理的依据； 4、现阶段建设工程监理发生在工程项目的实施阶段。二、(P4)熟记：建设工程监理的基本性质；“服务性、独立性、公正性、科学性”。服务性：监理企业利用自己的建设工程方面的知识、技能、经验和信息以及必要的试验、检测手段，为建设单位提供管理服务，以满足项目建设单位对项目管理的需要。（它只能在建设单位授权范围内采用规划、控制、协调的方法，控制建设工程的投资、进度和质量，协调建设单位在计划目标内完成工程建设并投入使用。这种服务性活动是按建设监理委托合同进行的，是受法律约束和保护的。）独立性：监理单位建立自己的组织，按照自己的工作计划、程序、流程、方法、手段，根据自己的判断开展工作。（《建筑法》明确指出，工程监理企业应当根据建设单位的委托，客观、公正地执行监理工作。《建设工程监理规范》要求工程监理企业按照“公正、独立、自主”的原则开展监理工作。）公正性：以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护建设单位合法权益的同时，不能损害承包单位的合法权益。（公正性是社会公认的职业道德准则，是监理行业长期生存和发展的基本职业道德准则。在开展建设工程监理的过程中，工程监理企业应当排除各种干扰。客观、公正地对待建设单位份承包单位。）科学性：主要表现在，工程监理企业应当组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担当领导；具有足够数量的，丰富经验和应变能力的监理工程师组成骨干队伍；具有健全的管理制度，现代化的管理手段；掌握先进的管理理论，方法手段；积累足够的技术、经济资料和数据；要有科学的公正态度和严谨的公正作风，实事求是、创造性地开展工作。（在工程日趋庞大，环境日益复杂，市场日渐激烈方、风险日趋增加、参加建设的单位越来越多的情况下，工程标准越来越高，只有掌握科学的思想、理论、方法和手段才能驾驭工程建设行业，必须掌握新技术、新工艺、新材料、新设备的性能、标准和要求，才能面对日趋庞大的建筑行业市场。）三、（P5熟记）建设工程监理的中心任务：监理的中心任务是：控制工程项目目标，即“质量控制、进度控制、投资控制”（三控制）。质量控制：就是通过有效的质量控制工作和具体的质量控制措施，在满足投资和进度要求的前提下实现工程质量的预定目标，特别是对于合同约定的质量目标必须予以保证，而且不得低于国家强制性目标。进度控制：就是通过有效的进度控制工作和具体的进度控制措施，在满足投资和质量的前提下，力求

江苏省监理员考试试题及答案

江苏省专业监理工程师习题第一章.doc

监理员考试题库(附答案)

监理员试题及答案

江苏省监理员考试试题及答案

监理员网上考试试题库(总)

江苏省新版监理用表(第五版)完整版

江苏省2016年上半年监理工程师合同管理：确定中标人试题

江苏省2016年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试试题

监理员考试题库(附答案)

监理员考试题集(内部培训资料)

江苏省建设工程监理现场用表(第六版)

2016年江苏第一批监理工程师继续教育考试市政试题

2019年监理员考试试题及答案(卷三)

2018监理员考试题

江苏省建设工程监理用表第六版

最新江苏省注册监理工程师复习要点

2019监理员考试题库完整

江苏省监理人员教材