黔贵交通厅一期劳务分包合同(新)

工程劳务分包合同

总包方：中建三局一公司西部公司

分包方：

营业执照号码：

分包方资质情况：劳务分包

安全生产许可证号码：

发证机关：

复审时间及有效期：

资质证书号码：

发证机关：

资质专业及等级：

复审时间及有效期：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、劳务分包工作对象及提供劳务内容：

工程名称：延安西路66号商办住综合楼（一期）

工程概况：综合楼地下5层，地上40层，办公楼地下5层，地上25层、商业裙房8层工程地点：贵阳市延安西路66号

建筑面积：222343平方米

承包范围：工程施工图纸承包范围内的模板工程、钢筋工程、砼、承台、地梁、砖胎模砌体及抹灰、防水保护层、地下室外墙土方回填等主体结构和粗装饰工程。

劳务作业内容：承包范围

1.1模板工程具体内容：自备圆盘台锯、平刨机、压刨机、套丝机等机械设备及定位，木工车间架子、棚顶搭设、加固；负责施工电梯各层入口的平台铺设和防护工作。配合本工种的施工员放线、测标高；施工前的准备工作，刨木枋、制作砼的钢筋撑条，场内取材，模板制作及安装，木材的刨平刨直，搭拆支模钢管架（含超高架）和相关防护；补模板洞缝，刷隔离剂；预埋铁件、钢板止水带、橡胶止水带、对拉螺杆安装；模板必须要求车间标准开孔，不允许现场随意开孔，工人不得自带手电锯到施工现场，需要锯小板过程中，请批准后有项目管理人员在场方能开锯。木枋等材料的场内运输，楼层垂直及水平人力运输；安装完模板后的清扫木模杂质等，浇捣砼时看护木模及修整加固，拆除钢管架、模板、垫楞、铁丝、螺栓，并将拆除的材料起钉并分类堆放整齐。拆除最后一层楼面模板、木枋要把铁钉起净、钢管上的扣件拆完、吊运到地面指定的地点堆放整齐，其所使用的钢管保养调直及扣件清洗。拉设快易收口网、施工缝网及后浇带拉设；结构的预留洞口和后浇带部分结构的支拆模等。

主体结构模板支拆,含支模用满堂脚手架及防护架搭拆;（含人工、机具，铁钉铁丝、梁侧收紧器、收口网、对来螺杆止水片、对拉螺杆套管、双面胶、脱模剂及剪力墙的内撑制作和高空作业所使用的必要的安全带等辅材费，项目提供钢管、扣件、模板、木方、对拉螺杆和加固用的槽钢外，其余均在模板工作范围中）。

模板工程验收采用抽点检查，由总包方工程部与施工队共同组织验收，模板分项验收合格，项目总工签字确认后方可进行下道工序。

1.2砼工程：用砼输送泵输送砼，局部塔吊配合调运砼。木模浇水润湿；制作砼垫块，检查垫块是否安放合格；配合本工种施工员测捣砼标高；部分砼人工传递、捣实、抹平、覆盖养护物、浇水养护，施工缝后浇带等凿毛，清扫掉在楼面上及架子上的砼；堵泵时，负责砼的清理、回收利用；剪力墙及结构外墙螺栓孔的封堵及对拉螺杆的割除工作，。自拌砼包前后台，及

配合砼试验和计量工作。现场搅拌砼的搅拌、转运、浇捣等全部工作。砼浇筑必须做到一次成形，收光及养护，并加强成品保护。根据砼浇筑时实际情况进行养护，薄膜及麻袋由班组提供，材质需要得到项目部的确认。

本工程浇筑混凝土时不提供塔吊配合吊出料软管，人工自行接管出料。

砼振捣及养护（商砼，含人工、振动泵、振动器、养护用水管等）。

1.3钢筋工程：钢筋车间搭设，机械定位，钢筋的制作、绑扎及人工垂直、水平运输。钢筋顶撑的制作及安装；钢筋绑扎，配合本工种施工员放线；搭拆自用架子；清理模板内杂物，场内取运半成品钢筋，按设计要求绑扎成型放入模内，包括构造柱、拉墙筋及其它所有涉及钢筋的零星工程及预留插筋的制作及安装。负责安放砼垫块，捣砼时看护钢筋，负责竖向电渣焊、直螺纹用钢筋制作调运，清理每次绑扎后多余的钢筋，并运至指定地点堆放整齐，以及可能存在的材料二次移位和转运工作；配合取样、送检；钢筋原材料的卸车。

钢筋工程含制作、绑扎、钢筋机械、扎丝材料费、除气压焊、电渣压力焊以外的全部焊接（包括焊机、焊接材料费）及场内范围内的人工转运。

1.4砌筑工程：配合放线；搭、拆砌筑用架，铺、拆脚手板。砌筑用的各种建筑材料、周转材料、小型料具的水平及垂直运输。淋砖，基层清洗、砂浆找平，调制砌筑砂浆、砌砖、勾凹缝，且包括砂浆机、混凝土搅拌机设备的自备和车间库房的搭才。

砌砖包括窗台虎头砖、腰线门套、预留预埋管线管盒，安放60kg内的小型构件、垫块、木头砖、铁件等，砖柱、砖过梁包括制作构造柱及圈梁的施工。安装及拆除模板。清扫墙面，及时回收落地灰，工完场清。

1.5抹灰工程：调制砂浆及运输：包括原材料装卸、筛砂、砂浆调制、拌合；清洗工作场地、清洗保养机具、余料堆码等。搭、拆抹灰用架，搭、拆脚手板。抹灰：基层清洗、湿水、铺钢丝网片、刷浆、拉毛、贴饼冲筋，分层抹灰、找平、护角、倒角、搓面压光。包括堵脚手眼、螺杆洞等小孔洞、门窗边抹灰、管线盒封堵塞缝及清扫落地灰，工完场清等，包括砂浆机、混凝土搅拌机的自备。

1.6楼地面工程：基层凿毛、清洗、扫浆、搅拌砂浆（或细砼）水平及垂直运输，三～四遍压实抹光，分格缝处理、养护等定额范围内的内容及施工组织设计、专项方案、作业指导书所涉及的相关内容，且包括砂浆机、混凝土搅拌机的自备。

1.7其它：

a有组织降排水、降水所发生的人工费用（地下水及雨水的排除、挖地下排水沟土方、排水沟土方垂直运输及水平运输、排水沟在施工过程中的维护与修复）；

b基础施工时配合机械挖土及承台、地梁人工挖运回填土方；

c砖胎膜砌筑及内侧抹灰；

d垫层保护、安放砼墙、柱中的拉墙筋、木工用各种撑条、垫块制作运输及安放；

e自用材料的保管及管理;

f工程施工中产生的垃圾运送到指定地点堆放,与安装和其它工种及队伍的配合，所有洞口的留设、封堵等;

g修补工种交叉作业中所造成的损坏、后浇带、构造柱、反梁打凿等。

1.8零星用工（安全文明施工、材料用工、机电用工、行政用工）

为完成该工程主体所需的一切配合用工，即清单中所列单项为本工程的计费基础，其它未列出项目而工程上应实际发生的，该费用应该被认为已综合考虑在总价中不再单独计算。

①文明施工用工：

1）负责施工现场保洁，保持现场无积水、无垃圾、淤泥；

2）负责施工标识牌及标语的安放、保洁；

3）负责材料的堆码、清理；

4）负责外架清理、保持外架上整洁、无杂物；

5）负责施工现场的整洁，砼浇筑后，砼渣的清理、积水清理；拆模后，柱、墙角、楼梯钉护角条，砼毛面修边、修角。楼层拆模后，地面清扫、垃圾分类处理；

6）电梯口、楼梯通道的清理保洁；

7）达到合同规定的评定等级和项目部的具体要求。

②安全用工:

1）由分包方指派一名专职安全员（有安全员上岗证），按总包方要求负责本队施工区内的安全巡视及维护工作，派给项目安全总监协调工作并配合总包方安全员进行安全日常检查及维护;

2）负责除外架以外的其它临边防护及四口围护，洞口的封闭及以上防护的保持;

3）负责日常工作中，其它任何有必要的安全保证工作。如拆模时的警戒，台风、暴雨及冬雨等异常气候的预防措施;

4）负责安全标语、安全标识、安全示范区的安放及日常维护。

③材料、机电用工:

1）负责进出场材料的上车、下车、堆码、点数;

2）负责现场材料按公司规定集中堆放、标识及场内转运、清理、保养;

3）大型机械设备进场，配合机电队电路、水的铺设，配合机电修理、保养清洗机具.

④行政用工:

负责现场必须的后勤用工，自身的生活区（其中包括有关管理、安全及卫生等）和工作区所必须发生的用工。

1.9其他：承包人承包范围内上述所不能详尽的所有工作内容。

以上工作每一道工序要做到工完场清，所承包的现场施工范围内及钢筋车间、堆场的文明施工一并负责维持。

施工现场劳务作业总人数：人。

其中：工种人；工种人；工种人；

工种人；工种人。

2、合同价款：

2.1 本工程的合同价款采用下列第（3）方式计算：

（1）固定合同价款；

（2）平米包干；

（3）约定不同工种劳务的单价，按施工图预算工程量来计算。

2.2 本工程的合同价款，除经总包方和分包方双方共同书面确认的工程变更以外，不再调整。

2.3 采用第（1）种方式计价的，合同价款共计元（人民币），大写元。附单价清单（人工、机械、辅材）。

以清单内项目综合单价为固定综合单价，该综合单价应包含人工费、材料费、机械费、管理费、超时工作、雨季施工费、劳保用品、社会养老统筹、失业、工伤保险费、风险费、不可预见费、利润、税金等所有费用。

2.4 采用第（2）种方式计价的，单价为元/平方米，建筑面积为平方米，合同价款共计元（人民币），大写元。附单价清单（人工、机械、辅材）。

2.5 本工程采用(3)种方式计价，分部分项工程清单如下：

找平和刮糙。

暂定总价：元（大写：）（进度和月度结算单仅做为价款支付依据，工程总价以最终结算书为准。）

以上综合单价（包工包料详2.6条和清单备注）均不含税金和搭伙费，由人工费、管理费、利润、超时工资、各种风险金、保险金、劳保用品、不可预见费和安全文明施工费、小型机具工具费、等全部费用组成。同时该单价中包括了规范和施工图所要求施工的内容。如无总包方书面变更及签证，合同综合单价不予调整，若总包方有书面变更或签证，仅工程量调整，单价

不变。

2.6粗装修部分采用包工包料的方式，所有费用均包括在包干单价内，不再计取包括临时设施、垂直运输、外脚手架、大型机械进出场安拆等费用。

2.7 分包方委派的劳务费结算负责人：，身份证号码；

支付指定帐号：；

职务：，联系电话：，施工地住址：贵州省贵阳市延安西路；

家庭住址：。

3、分包工作期限：

3.1开工日期：年月日

3.2分包工程完工日期：年月日

3.3合同工期总日历天数为：，以总包方提供的施工进度计划时间为准。

3.4未经总包方认可或双方另行约定，若由于分包方自身的原因，而未能按照总包方批准的施工进度计划完成全部分包工程或其中任何分部分项工程，均视为工期延误。每拖延一日，分包方承担10000元/天作为违约赔偿金，且负责赔偿总包方因此受到的一切损失，该款项将由总包方从分包工程款中直接扣除。如总工期达到合同约定，分包方过程工期罚款（除对总包方损失的赔偿外），全部退还。本项目另行制定各阶段进度目标作为奖罚。

4、质量、安全及文明施工标准要求：

4.1本工程所述工程质量标准包含承包工程范围内的工序、分项、分部工程质量标准，其中工程产品的一次验收合格率应达到100%。

4.2分包方应严格执行国家、行业、地方的工程质量标准、规范、规定的要求，并应满足总包方对于工程创优目标的约定。本工程约定：

①工序产品质量综合评定应达到施工规范要求；

②分项工程质量综合评定应达到施工规范要求；

③分部工程质量综合评定应达到施工规范要求一次验收合格率100% ；

④工程质量目标应达到国家验收规范要求的一次验收合格率100% 。

⑤工程质量：按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须确保“黄果树杯”和“鲁班奖”。

⑥安全文明施工要求及等级：严格按安全文明施工规范及总包方有关管理规定，达到省安全文明施工样板工地。

5、合同文件及解释顺序：

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同及补充协议；

（2）中标通知书（如有时）；

（3）招标文件、投标书及报价书等附件；

（4）标准、规范及有关技术文件；

（5）图纸及工程量清单；

（6）往来的备忘录、会议纪要、往来信函、洽商变更、工程指令等过程文件；

（7）其他。

6、标准规范：

除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：

（1）

（2）

7、图纸：

总包方应在分包方工作开工 5 天前，向分包方提供与分包工程有关的图纸 1套白图。

8、项目经理：

8.1 总包方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为肖国勇，职务：项目经理，工程建造师（项目经理）证书号鄂142050805251 ，项目经理为总包方驻工地代表。

8.2 分包方委派的担任驻工地履行本合同的负责人（项目经理）为，职务：项目经理，岗位证书号：，身份证号码：。全面负责工地现场本合同工程的施工与管理。同时，保证其工地总负责人必须全天24小时在工地负责日常事务外，其签约人必须每周不少于4天在工地协调处理事物，否则，总包方有权视情节按缺少一天罚款1000元处罚或进行其他必要的处理，分包方不得有异议。总包方有权要求对分包方对不合格项目经理进行撤换。如分包方因需要更换项目经理，必须取得总包方同意，方可更换。

分包方进场后，应指定一名驻工地总负责人常驻现场，并配备相应的管理人员，即技术负责人、生产负责人、质量员、安全员,上述人员开工前需先前到达现场熟悉图纸及现场环境。分包方必须保持队伍的基本稳定，不得无故中途退场或私自调换人员，否则，由分包方承担所造成的全部经济损失；未经总包方同意私自调换人员，经批评教育仍不改者，给予罚款处理（每私自调换一人，罚款500—1000元）。

分包方驻工地总负责人必须参加每周总包方的工作例会,保证24小时在现场，如确实无法参加，应提前4小时书面通知获得总包方同意，如无故缺席每次罚款500元。

9、材料、设备、机具供应：（分自购和甲供，如何验收）

9.1总包方应按照施工计划向分包方提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件（具体表式见附件1）。

总包方供应主要材料和设备明细（附件1）

9.2分包方应妥善保管、合理使用总包方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，分包方应原价赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

9.3施工中所需的中小型机具在施工开始前由分包方自行提供，并出具设备合格证明材料。

9.4施工中所需的周转、易耗材料详9.1条。

9.5劳动保护用品：安全网、安全帽、安全带、高压开关竿和灭火器等防护用品，提供方详见清单。

9.6其它如：CI标志、安全标语牌和宣传标语、现场绿化，由总包方提供。

9.7其它约定:

①模板、钢筋、砼材料由总包方提供。材料进、出场均由分包方与总包方代表共同参与签字验收。

1）、模板、木枋：由总包方将按现场施工方案分次提供模板、木枋，由分包方自行安排使用，需在木工加工车间加工，严禁乱锯和钻孔，超计划使用或者乱锯钻孔后造成模板、木枋不够使用由分包方负责全额赔偿；

2）、钢筋：总包方将按经审定的钢筋配料单数量加1%损耗包给分包方，节约按五五分成，超用由分包方全额赔偿，进场和总包方调出钢筋由总分包方双方共同验收与计量并签字，钢筋废料归总包方所有，每次废钢筋处理需分包方监督；

3）、商品砼：商品混凝土按图纸量扣减钢筋含量后计取0.5%损耗包给分包方，浪费赔偿，节约有奖，若商品砼扣除钢筋含量与0.5%损耗后有节约，则按总分包3：7分成；

4）、钢管、扣件：钢管与扣件由总包方按施工方案和计划提供，本项目将分区施工分，各分包方与总包方和供应商共同验收和办理书面手续，分包方应教育好自己的作业人员，总包方选定的钢管扣件租赁商及保管人凡发现分包方人员偷拿钢管扣件，对该分包队按偷一罚十进行处理；严禁分包方随便割锯钢管，否则由分包方双倍赔偿，工程完工后由各分区分包方与总包方代表清还钢管扣件，若有遗失和损毁则按分包方造价比例共同承担责任，扣件考虑（ %）损耗。

②分包方提供的材料由总包方选定样品后方可采购如：水泥、砂、石和砌体等；进场所有材料总包方有监督权，不得使用劣质品，同时提供产品合格证明和材质证明书（每批次，所有材料）如有违反，除自费及时清除不合格材料外，分包方须还需向总包方支付合同总价 0.5 %违约金。

③使用总包方材料需填写限额领料单，由工长、预算人员、项目生产经理签字，交材料组领料。

④现场总包方提供的废旧材料由总包方所有，分包方不得变卖和丢弃，但经总包方认定后的垃圾由分包方负责定期清理运出现场。

⑤由分包方提供的设备，设备基础及配件、维修保养由分包方承担，且设备必须在规定的时间内可以使用，大修不超过2天，小修不超过8小时，否则总包方扣除相应的台班。分包方进场设备及材料由分包方所有，总包方在合同期限内有统一调配使用的权利，分包方需保证设备在总包方指令下能24小时使用和运转，且未经总包方允许不得向任何第三方收取费用，否则，总包方将予以处罚。进场设备应统一油漆，统一标识、统一CI。

10、临时设施：

本项目由于现场场地狭小，现场仅设食堂（工人进餐均需在现场食堂），现场不安排住宿，工人住宿均在外租房，距离工地半办小时路程；场外住宿区工人不得带女职工和家属，否则由其自行租房；场外租房处需由各分包方自行负责管理工作，需安排专人负责安全、卫生等事宜，同时需遵守总包方和业主合同有关规定。

11、零星用，工、材料用工、机电用工及安全文明施工：

11.1安全文明施工等级：严格按安全文明施工规范及总包方有关管理规定，必须确保贵州省安全文明施工样板工地。

11.2确实是与本工程无关的费用项目，需要发生计时工，每月在10个工日以内的，由区段负责人表态签字生效；超过10个工日的，需在发生前经项目经理签字方能生效。每工日单价技工按120元包干，普工按 60 元包干结算，分包方原因造成的所有损失由分包方承担。

12、履约担保：

12.1分包方为了全面履行合同，应提供以下担保：

（1）分包方向总包方提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。履约担保方式为：分包方在签订合同后7天内，向总包方交纳履约保证金30万元，（在总包方财务账上有工程款的，可以转押，若无的则在工程进度款中分五次扣清），此保证金在分包方承担工程的进度、质量、安全文明施工等能够达到总包方要求，并完成合同约定的工作内容后，一月内无息返还。

（2）双方约定的其他担保事项：。

12.2分包方违约后，总包方可暂扣分包方履约保证金，并要求分包方承担相应责任。

13、合同价款的支付：

13.1为了成本核算及时性，采用固定合同价款方式支付合同价款的，分包方与总包方约定按：

⑴：；

⑵：；

⑶：；

13.2采用平米包干方式的，完成工程量确认方法为，总包方、分包方双方约定支付方法为，年月日前结清全部款项。

13.3采用约定不同工种劳务单价方式的付款方式为：主体工程按以下形象进度预结支付：地下室底板支付一次、地下负四层与负五层支付一次、地下室完成至正负零支付一次；裙房分二次支付，每完成四层支付一次；塔楼五层结构支付一次，砌体和粗装修按月形象进度进行预结算。劳务费按当月应付劳务费的80%支付，待工程竣工，业主验收后支付到90%，剩余10%待工程保修期满后一次性无息支付。

13.4 劳务作业工作完成，每次或每月20日由工长开具《工程量完成情况证明书》，商务人员根据证明书开具任务单，并由项目结算人员将任务单报项目质量、安全、材料、工期、文明施工等主管人员签字后，办理形象进度或月进度结算，并报总包方授权的分公司主管部门审核确认，进行合同价款的形象进度或月度（结算）支付。形象进度或月度结算不作为竣工结算依据，办理的形象进度或月度结算只能作为总包方内部记帐和办理分包方进度付款的依据。进度结算可作为本合同最终结算的参考，最终结算额以双方办理完的竣工结算为准。

13.5 总包方收到分包方递交的结算资料后60天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。总包方确认结算资料后30天内向分包方支付合同价款尾款。当总包方通知分包方办理结算时，分包方不予配合拒绝办理双方结算时，总包方有权自行办理结算，且以总包方办理的结算作为双方结算的依据。

13.6分包方和总包方对合同结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。

13.7总包方必须将合同价款支付给分包方在2.7款中明确的劳务费结算负责人，并索要收款证明（发票）。分包方指定的劳务费结算负责人因故不能履行职责的，分包方应另行指定劳务费结算负责人，于结算前15日通知总包方，结算负责人以外的人要求结算的，总包方不与结算付款。分包方劳务费结算负责人收到合同价款后产生的劳务费结算问题由分包方自行负责。

14、违约责任：

14.1 当发生下列情况之一时，分包方应承担违约责任：

①分包方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向总包方支付10000元的违约金；节点工期违约十天的，总包方有权对其承包的工作内容进行重新划分，或责令分包方无条件退场（如分包方拒不退场或延误退场，须向总包方另行支付违约金 15 万元）。

②分包方施工质量不符合本合同约定的质量标准，分包方应向总包方支付15万元违约金；并负责整改至达到质量标准，分包方承担所生费用及因此导致总包方的损失，工期不予顺延。

③分包方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向总包方支付15万元违约金，分包方尚应赔偿因其违约给总包方造成的经济损失，延误的分包方工作时间不予顺延。

14.2 分包方违约后，总包方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

15、保险：

保险按照国家及施工地相关管理办法执行，同时施工队在进场时并且每月如实向甲方提供

人员花名册，以备甲方核查，详后人员管理办法！

16、补充条款：

16.1承包工作内容包括施工前的准备与结束、领退料具、工序交接、布臵现场、保养清洗机具、2小时内的机械故障排除及机具清理、余料归堆、各工种零星项目及配合用工，清理场地等工作，确保工程质量、安全、文明施工，成品、半成品保护。

16.2材料运输包括施工现场范围以内的地面水平运输和场内的机械垂直运输(费用已含在综合单价中)。

16.3搭拆各种自用架子，修补工种交叉作业中所造成的损坏等工作（铺设木枋、板及上翻板、挂安全网等）。

16.4所有独立、零星部位的施工，均以综合单价进行结算，不再单独分开。

除临建用工、大型机械进场用工、行政用工外，现场围墙以内发生的任何形式的其它用工均由分包方承担，费用已包含在综合单价内。

16.5部分工序特别要求：

①模板工程：

验收采用抽点检查，由总包方工程部与施工队共同组织验收，达到80%的合格率按合同结算，达不到80%的合格率单价下浮15%；

②砼工程：

天棚基本做到清水砼标准，楼地面砼收光找平必须达到：平整度需在5毫米内、标高需控制在10毫米内，并加强成品保护，达不到要求，单价下浮15%；

③钢筋工程：

要求钢筋保护层及各项检查合格率在85%以上，达不到者无条件接受业主、总包方处罚，同时单价下浮5%；

④砌体、抹灰工程：

砌体必须按规范组砌，不得有通缝、明缝，表面平整，合格率达90%以上，工完场清，活完料尽，保持文明施工，否则发生的费用由分包方承担；抹灰工程必须按规范要求，先作好拉毛处理，配合比按规定配料，严格按规范要求分层、分部位实施，垂直度、平整度满足规范合格准要求，达不到要求，单价下浮15%。

16.6本合同规定由分包方承包范围及结算范围内的各分部分项工程，按设计图纸、设计变更、规范规程、验收标准、地方的有关规定以及总包方要求进行施工和验收（所有分部分项工程必须保证一次性验收通过），该工程必须确保“黄果树杯”和“鲁班奖”，具体质量奖罚另行签定《质量奖罚规定》作为劳务分包合同的附件。

16.7如分包方不按合同约定的要求组织施工，或违反正常施工程序、施工工艺进行野蛮施工，或施工质量等达不到约定的质量要求，总包方有权勒令分包方暂停施工，分包方必须立即停工整改，返工的人工费和材料费均由分包方承担。情节严重的，总包方有权终止本合同，由此造成的损失全部由分包方承担。

16.8总包方每周组织一次《施工质量、进度、安全文明施工大检查》，对不能达标的分包方每次罚款2000元。

16.9本工程应严格按照总包方向建设方承诺的工期组织施工，具体工程完工时间以总包方项目部的施工进度计划表为准。

①总分包双方在确定竣工日期及各项控制工期时已充分考虑：可能出现的各种规模的下雨、大风、高低温天气、停水、停电、节假日等因素；总包方分包工程的合理工期；

②工期拖延处罚办法：分包方未按总包方的控制工期完成相关分段工程，分包方支付违约金每项每天10000元；总包方有权将未完成项目重新发包，由此发生的费用从分包方当期进度款中扣除；

③具体工期奖罚另行签定《工期奖罚协议》作为劳务分包合同的附件。

16.10本工程所有养护、施工用水管全部由分包方承担 (总包方负责在每层设臵一个出水水龙头)。

16.11若分包方机械、工具配臵不足影响工作，总包方有权向分包方另行提供，购臵的费用从分包方工程款内扣减。

16.12安全帽全部由总包方统一提供，按市场价格在财务结算时从分包方工程款内扣减。

16.13因总包方原因，工程造成返工、整改等需增加的费用，需在发生前经总包方项目经理签字确认后返工、整改方能生效。

16.14分包方提供的材料需符合国家环保规定，并提供相应资料。工程资料由分包方配合总包方填报, 分包方提供相关资料,若工程竣工验收时,对资料有疑问, 分包方必须无条件配合修正。

16.15如无总包方书面变更及签证，合同综合单价不予调整。若总包方有书面变更及签证，仅工程量调整，单价不变。

16.16进度、质量、安全文明施工与模板单价挂钩，具体为：进度1元，质量0.5元，安全文明施工0.5元，以每月分公司对项目进行的综合检查为准。（不清楚！？）

17、总包方义务：

17.1 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责。

17.2总包方有对分包方实施的劳务作业进行监督抽查，并提出整改要求的权利。

17.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

17.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

17.5 统筹安排、协调解决非分包方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。

17.6 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。

17.7 按本合同约定，向分包方支付合同价款。

17.8 负责与工程总包方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

17.9 负责劳务分包合同到相关主管部门的备案工作。

17.10 建立对分包方的安全生产学习和交底制度。

17.11总包方根据分包方提供的花名册和相片，为其办理暂住证，安排食宿（费用自理）；并对分包方进场人员进行质量安全教育、法制教育、劳动纪律教育。

17.12总包方提供必要的住宿条件，上班之前对分包方工人进行必要的考核和安全技术交底。

17.13总包方制定各项管理制度和作业指导书，负责安排施工进度和布臵每天的工作，履行对班组的管理职责。

17.14总包方为分包方施工创造必要的条件，负责解决技术问题，协调安排现场工作。

17.15总包方按分包方提供的花名册办理相关手续，对未提供花名册的分包方职工若出现工伤死亡事故，总包方概不承担管理责任。

17.16对不服从管理，不能满足进度质量要求或不重视安全造成事故的分包方，总包方有权进行经济处罚，直至勒令退场，分包方违反操作规程造成的安全事故的一切责任均由分包方承担。

17.17分包方工人做出有损总包方形象的行为，总包方有权对工人及分包方进行处罚直至勒令退场。

17.18分包方中途不履行合同，给总包方造成重大损失，或消极怠工，不能满足工程需要，被总包方勒令退场的，该分包方将被总包方从合格分包商中除名。

18、分包方义务：

18.1 对本合同分包范围内的工程质量向总包方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投

入工作；分包方必须持有企业真实有效的法人授权委托书（或法人代表证明）、营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、外出施工证明；应按总包方的要求（如工种、人数、进扬时间）组织人员进场；工程结束时，需办理有关离场手续；现场配备专职施工员、技术员、质检员、安全员，并做到持证上岗且常驻现场，自觉遵守法律法规及有关规章制度。

18.2分包方负责到有关行政管理部门进行人员登记备案，施工现场必须实行实名制管理，并做好工人出勤记录、任务完成记录；分包方人员须按工程所在地政府的有关规定办理《流动人口婚育证明》和《暂住证》及当地劳动部门所需相关手续，费用分包方自付，总包方查验。

18.3分包方人员必须是年满十八至四十五周岁的健康男性公民，进场人员共人，每缺少一人，分包方须向总包方支付违约金1000元，具体数量在正式进场前，由分包方报总包方（须得到总包方批准）；分包方进场后，经总包方考核不能胜任工作的，应立即退场，往返路费自理；施工进度因人员数量不足造成时，分包方须无条件增加施工人员直至满足施工进度要求，因此发生的停工、窝工等损失总包方不予承担。

18.4 分包方必须服从总包方的管理并遵守总包方的规章制度，严格实行劳务队伍“实名制”管理，作业人员进场10日内向总包方提供以下资料：

①项目分包人员花名册；

②与工人签订的《贵阳市建筑企业劳动合同书》；

③作业人员有效身份证复印件及照片（必要时身份证原件由总包方代为保管）；

每延缓一天，罚款200元，在分包结算中直接予以扣除；分包方必须为进场作业人员办理有关的保险等事宜，符合政府有关规定。

18.5 分包方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月25日前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按总包方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经总包方批准后严格实施；应按总包方的要求（如工种、人数、进场时间）组织人员进场，工程结束时，需办理有关离场手续。

18.6 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准及质量奖项；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

18.7 自觉接受总包方及有关部门的管理、监督和检查；接受总包方随时检查其设备、材料保管和使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况，特殊工种持证上岗率必须达到100%；每发现一次未持证上岗的，按200元/人次进行处罚并立即责令清退。

18.8 按总包方统一规划堆放材料、机具，按总包方标准化工地要求设臵标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

18.9 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合总包方办理交工验收。

18.10 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因分包方责任发生损坏，分包方自行承担由此引起的一切经济损失及各种责任。

18.11 妥善保管、合理使用总包方提供或租赁给分包方使用的机具、周转材料及其他设施。

18.12 分包方须服从总包方转发的工程总包方及工程师的指令，必须有健全的质量检查制度，在现场设专职质量安全检查员，做好自检记录。

18.13分包方内部的工资发放要遵守总包方对劳务队伍的工资发放监控制度，分包方必须每月按时向劳务作业人员发放劳动报酬，数额不得少于当月施工地最低生活保障金标准；项目商务人员在办理人工费结算时，分包方必须提供上月相关资料：

①分包商月度资金实际支付汇总表；

②分包作业队伍工资发放表（需工人签字和印手模）；

③本月分包商资金支付计划表；

④当月工人考勤表；

以上4项资料的人员名册必须保持一致，真实有效，不得伪造，资料齐全后商务人员方给予办理当月分包结算。

18.14分包方必须维护农民工的合法权益，按时支付农民工工资，接受总包方和贵阳市劳动和社会保障部门为保障农民工工资支付而采取的资金监管措施。不得以任何理由拖欠农民工工资，如民工工资支付不及时，被民工投诉属实的，承包人必须在3天内予以发放拖欠款项。保证不发生农民工上访，若发生农民工上访、围堵，每围堵施工现场交违约金30万元/次，每上访业主单位交违约金10万元/次，每围堵发包人交违约金50万元/次，每上访贵州省交通运输厅交违约金30万元/次；每围堵贵州省交通厅交违约金200万元/次，分包方必须立即采取切实有效的措施予以整改，拒不采取有效措施整改的，或改效果不明显的，总包方有权解除工程劳务分包合同，并要求分包方赔偿由此造成的损失，并在合格劳务分包商信用评价中降低其评价等级，对情况严重的总包方有权在工程款中代为支付。

18.15分包方材料进场及材料堆放应服从总包方现场管理代表的安排，不能随意堆放，未经许可不得擅自动用总包方及其它分包方的任何物料；否则，总包方有权视情节进行合理处理（由总包方与分包方根据现场情况来确定人数和职责，负责施工现场材料及机具的看护）。

18.16分包方必须保证其作业人员遵守总包方已有的各种规定，绝对杜绝打架斗殴事件的发生，否则，总包方有权视情节对分包方班组进行1000-10000元的罚款并清退当事人等，对于情节极其严重的，送交公安部门处理。

18.17分包方必须按所承担的工作内容保证作业人员的数量和质量，特殊工种持证上岗率为100%，其他作业人员持证上岗率为85%；禁止男女混居；禁止使用童工；禁止在施工项目自行开伙做饭，违者罚款2万元。

18.18分包方要加强内部教育，提高作业人员的质量、安全、文明施工意识，满足总包方要求。

18.19分包方必须严格遵守总包方各项施工管理规定、制度、奖罚条例。

19、安全施工与检查：

19.1 总包方应严格按照工程建设安全生产有关规定，负责施工现场整体安全施工的组织工作，并有详尽的安全施工方案；该工程必须确保“贵州省安全文明施工样板工地”。

19.2 分包方应无条件的服从总包方安全施工管理，同时分包方必须配备专职安全员配合总包方工作。

19.3由于总包方安全施工方案不完善造成的安全事故，责任由总包方承担；由于分包方不能落实安全施工方案或不服从总包方安全施工管理所造成的安全事故责任由分包方承担，分包方不得以任何理由要求总包方赔偿。

19.4分包方进入施工现场要严格遵守安全文明施工的一切规定，认真落实各项安全措施，发生工伤死亡、停工情况，均由分包方自行负责，并追究当事人责任。

19.5分包方严格按质量、安全规范、安全交底做好施工的质量和安全管理，指定安全、防火负责人；对不服从管理，不能满足进度质量要求或不重视安全造成事故的分包方及其班组，总包方有权进行经济处罚，直至勒令退场。

20、安全防护：

20.1分包方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，总包方要向分包方提供安全防护措施，费用由总包方承担。

20.2分包方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全带及其他保护用品等），由分包方

自行提供，费用自理。

21、环境与文明施工：

21.1双方必须遵守政府和相关部门制定的有关职业健康安全、环境保护的相关法律、法规；在对作业人员进行“三级教育”的同时，必须有健康安全、环境保护的相关内容。

21.2作业人员住处，必须严格按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）的要求，办公场所和住处必须分开设臵，不得在建建筑物内设臵作业人员住处。

21.3作业人员睡床不得使用通铺，必需是独立的双层铁架床铺。

21.4作业人员住处必须通风，照明灯具最低点不小于2.4米；同时必需考虑到特殊季节，如寒季节采暖、高温季节降温等的需要，留足电源插座的富裕备量，杜绝私拉乱接电线，电线随意缠绕或在电线上晾晒衣物等违章现象。

21.5每间住处必需安排人员值班做清洁，督促作业人员做好自身等物品的收捡、摆放和保管工作，做到鞋帽无异味，铺盖、衣物、工具叠放整齐。

21.6严禁在住处室内大小便；施工楼层内每4层设臵活动小便马桶。

21.7严禁在住处从事酗酒等不良活动，杜绝赌博等违法行为；严禁夜间（22：00---6：00）高声喧哗、打闹、影响他人休息和健康。

21.8加强对作业人员的安全教育和安全检查，严禁作业人员穿短裤，打赤膊、穿拖鞋进入施工现场和在施工现场睡觉的现象。

21.9鼓励作业人员节约资源（水、电、纸张、建筑材料等），对成绩突出者，实行奖励，对浪费者处罚；尽量不使用一次性炊具和办公用品；严禁使用不可降解的用具和材料。

21.10不使用毒性大、残留期长的药品、日用品、洗涤剂和建筑材料。

21.11严禁患有高血压、恐高症等不宜登高作业的职业病患者从事高空作业，严禁患有肝炎、疥疮等传染病患人员在本工地工作上班。

22、事故处理：

22.1发生或发现重大伤亡及其他安全事故，分包方应立即向总包方报告，由总包方按有关规定立即上报有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

22.2 分包方要积极配合总包方事故处理工作，并做好伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生，并承担相应的经济责任及总包方的有关经济损失。

23、施工变更：

23.1施工中如发生对原工作内容进行变更，总包方项目经理应提前7天以书面形式向分包方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明；分包方按照总包方（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

①更改工程有关部分的标高、基线、位臵和尺寸；

②增减合同中约定的工程量；

③改变有关的施工时间和顺序；

④其他有关工程变更需要的附加工作。

23.2非因分包方原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的分包方损失，由总包方承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，合同价款应相应减少，工期相应调整。

23.3由分包方原因造成的变更费用和由此导致总包方的直接损失，由分包方承担，延误的工期不予顺延。

24、施工验收：

24.1分包方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。分包方施工完毕，应向总包方提交完工报告，通知总包方验收；总包方应当在收到分包方的上述报告后10天内对分包方施工成果进行验收，验收合格或者总包方在上述期限内未组织验收的，视为分包方已经完成了本合同约定工作。但总包方与建设单位间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明

分包方施工质量不合格时，分包方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的总包方的相关损失。

24.2全部工程竣工（包括分包方完成工作在内）验收合格，分包方对其分包的劳务作业范围内的施工质量向总包方承担保修责任。

25、施工配合：

25.1分包方应配合总包方对其工作进行的初步验收，包括总包方按建设单位或建设行政主管部门要求进行的涉及分包方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；总包方或施工场地内第三方的工作必须分包方配合时，分包方应按总包方的指令予以配合。

25.2分包方按约定完成劳务作业，必须由总包方或施工场地内的第三方进行配合时，总包方应配合分包方工作或确保分包方获得该第三方的配合。

25.3分包方应做好施工组织管理，维持现场整洁、道路畅通，达到创建文明施工现场标准，负责成品保护工作，特别是垃圾要清理归堆运至劳务总包方指定地点。

26、索赔：

26.1总包方根据总（分）包合同向建设单位递交索赔意向通知或其它资料时，分包方应予以积极配合，保留并出示相应资料，以便总包方能遵守总（分）包合同。

26.2在劳务作业实施过程中，如分包方遇到不利外部条件等根据总（分）包合同可以索赔的情形出现，则总包方应该采取一切合理步骤，向建设单位主张追加付款或延长工期；当索赔成功后，总包方应该将索赔所得的相应部分转交给分包方。

26.3分包方中途不履行合同，给总包方造成重大损失，由分包方赔偿损失；分包方消极怠工，不能满足工程需要，给总包方造成重大损失，由分包方赔偿损失。

27、争议：

27.1总包方和分包方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第①、②种方式解决争议：

①向武汉仲裁委员会申请仲裁；

②总包方所在地的人民法院起诉。

27.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

①单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

②调解要求停止合同工作，且为双方接受；

③仲裁机构要求停止合同工作；

④法院要求停止合同工作。

28、禁止转包：

28.1分包方不得将本合同项下的劳务作业转包给他人，否则，分包方将依法承担责任。

28.2转包是指建筑施工单位以赢利为目的，将承包的工程转包给其他的施工单位，不对工程承担任何技术、质量、经济法律责任的行为。

29、合同解除：

29.1如在分包方没有完全履行本合同义务之前，分包合同终止，总包方应通知分包方终止本合同；分包方接到通知后尽快撤离现场，总包方应支付分包方已完工程的合同价款。

29.2因政策调整、不可抗力、建设单位的原因及总分包双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，终止本合同,结算与总包方对建设单位的结算同步。

29.3如因分包方在施工人员数量、施工人员能力等方面的欠缺，致使工程不能保证质量、安全与工期；或因分包方不及时支付民工工资引发劳务纠纷情况恶劣的，总包方可单方解除劳务分包合同，分包方所有劳务工程款暂时冻结，直到总包方完成本合同工程再予核算。

29.4合同解除后，分包方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按总

包方要求撤出施工场地，总包方应为分包方撤出提供必要条件；合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

29.5合同解除后，分包方应继续履行保密义务，不得向任何第三方转让、泄露工程图纸、规范及其它购成分包合同的任何性质的或与分包合同相关的资料和信息（含工程款及保修金的支付）。

29.6过错方应赔偿因合同解除给对方造成的损失。

30、其他补充条款：

（本合同未尽事宜，由双方另行通过协议方式商定）

31、合同生效：

31.1本合同双方约定：本合同自总分包双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖法人印章或合同印章后生效，至办完工程验收交接，保修期满，分包方解决全部保修问题后，合同即告终止。

31.2本合同正本陆份，具有同等效力，总包方执伍份，分包方执壹份。

总包方：（公章）分包方：（公章）

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

邮政编码：邮政编码：

联系电话：联系电话：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

合同签订地点：贵阳市新华路199号成筑大厦405室

合同签订时间：

建筑工程施工扩大劳务分包合同范本

第一部分：分包协议书 发包方／总承包方： 扩大劳务／分包方： 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围：详见《工程扩大劳务分包工程项目简介、承包范围和内容》 4、建筑面积：约35000 平方米。 5、结构形式：框架；框剪。 第二条：分包工程承包项目： 施工图所含主体、二次结构及初装修全部内容的劳务，包括但不限于：基础工程配合；临时设施工程；钢筋工程；混凝土工程；模板工程；脚手架工程；防水保护层；回填土工程；屋面工程；砌筑工程；粗装修工程；安全生产及保障措施和因文明施工需要而进行的现场清理等所有工作内容； 第三条合同工期（合同工期应细化至节点工期计划，并由双方确认） 1、分包单位应按分包合同规定的时间或按合同规定而延长的时间内完成本分包工程。 2、开工日期：以建设单位实际开工日期为准

3、竣工日期：以建设单位实际竣工日期为准 4、绝对工期：/日历天 第四条质量标准：（质量标准应细化至分项工程质量标准及评定方式，如业主、监理、政府行业主管部门检查的内容和标准。） 第五条分包合同单价的组成、内容： 1、扩大劳务分包工程单价表 、《XX 工程扩大劳务分包工程项目简介、承包范围和内容》 第六条组成合同的文件 1、《分包合同协议书》； 2、《分包合同条款》； 3、《 XX 工程扩大劳务分包工程施工组织设计方案》 4：《XX 工程扩大劳务分包工程项目简介、承包范围和内容》； 5、《建筑工程现场管理规定》、《建筑工程施工安全管理协议》、《分包合作承诺书》； 6、双方有关工程洽商、设计变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 第七条分包单位向总承包方承诺按照分包合同约定进行施工、竣工，并做好相

木工劳务分包合同范本标准版

木工劳务分包合同范本标准版 Model of woodworking service subcontract 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日

木工劳务分包合同范本标准版 前言：劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同，是当事人各方在平等协商的情况下达成的，就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。本文档根据劳务合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 承包人：（简称甲方） 劳务分包人：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包内容 1、工程地点： 2、分包范围：模板制作、安装、及倒运归库。 3、分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库。 二、分包工作期限

开始工作日期：_____年____月____日；结束工作日期：____年____月____日；总日历工作天数为______天。 三、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬金额约为_________元； 2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。 四、工程结算 工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的______%；工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。 五、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评》，本工程必须达到质量评定合格等级。 2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： （1）模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现。

机械台班零星用工劳务分包工程施工合同范本

GF－1999－0201 【版本编号：BGY-20170101】 碧桂园项目机械台班/零星用工/劳务分包合同

目录 第一册工程基本信息 (2) 一、工程概况 (2) 二、工期 (2) 三、合同价款及支付方式 (2) 四、质量标准 (3) 五、合同份数 (3) 六、其他 (3) 第二册工程计价信息 (4) 第一部分工程计价条款 (4) 一、承包方式说明 (4) 二、结算方式 (4) 第二部分工程计价清单 (5) 第三册专项条款及合同附件 (6) 一、双方权利与义务 (6) 二、工期 (7) 三、合同价款及支付 (7) 四、安全施工文明施工 (8) 五、质量、验收与结算 (9) 六、变更 (9) 七、违约、争议 (9) 八、其他 (10) 九、合同签订 (11) 十、合同附件 (11)

XX碧桂园机械台班/零星用工/劳务分包合同 第一册工程基本信息 甲方（全称）： 乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方、乙方双方就机械台班/零星用工/劳务分包合同承包事宜协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况 1.1.工程地点： 1.2.施工范围及内容： 1.3.现场管理机构及人员 二、工期 2.1.工期节点细化表 三、合同价款及支付方式 3.1.本工程含税暂定/固定总价包干金额为：（大写）人民币XXX（小写）￥XXX。 3.2.进度款支付：当期进度款应按当期实际用工量的80％进行支付。在提交完整完工资料、办理结算后支付至结算总价的95％，余款5%待乙方人员及机械完成撤场之后，按本合同约定扣除相关款项后无息付清。 现甲、乙双方约定：应在6月支付的进度款顺延至当年的7月支付，应在12月支付的进度款顺延至第二年的1月支付。 3.3.【适用于简易计税工程】乙方申请付款时须按甲方要求的格式填报付款资料，并提供有效的增值税专用发票请款，否则甲方有权暂不支付。 【适用于一般计税工程】乙方申请付款时须按甲方要求的格式填报付款资料，并提供有效的增值税专用发票请款，否则甲方有权暂不支付。

2020年最新工程劳务分包合同范本(标准版)

合同编号： 工程劳务分包合同范本 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 签订地点：_____________________ 签订日期：_____________________ 甲方：______________________ 乙方：______________________ 为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将________工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 第一条工程概况 1.工程名称：_______________________ 2.工程地点：_______________________ 3.工程数量：_______________________ 4.工程数量及内容：_________________ 第二条工期 1.开工日期：________年____月_____日开工。 2.竣工日期：________年____月____日竣工。

3.总工期为：日历天_____天。 4.阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。 第三条承包方式与工程造价 1.承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。 清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2.工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。 3.本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外，其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作，不再另行计价。 4.工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。 5.本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不可抗力，双方协商解决（不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情）。本工程营业税、城市建设维护税及教育费附加由甲方代交，其他税费由乙方自行负责缴纳。 第四条履约保证金 1.合同签订之前，乙方必须向甲方交纳不少于合同造价___%的履约保证金（若乙方以进场设备作为抵押，应按照担保法规定到国家相关部门办理抵押手续）。

工程扩大劳务分包合同

安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统，不管它是手工的还是采用计算机的，都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用，也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险，以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平，这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的，而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为，而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点： 1.硬件。如果硬件失效，则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的，但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施，来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改，因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是，信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序，从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上，这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 3.文件和数据库。公司数据库是信息资源管理的原始材料。在某些情况下，这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如，有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施，这些后备措施可以保证，如果正在工作的公司数据库被破坏，则能重新激活该数据库，使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如，政治运动的损助者名单被认为是有价值的，所以它可能被偷走，而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络，就会对信息系统的安全性造成威胁。有知识的罪犯可能从远处接通系统，并为个人的利益使用该系统。偷用一个精心设计的系统不是件容易的事，但存在这种可能性。目前已发现许多罪犯利用数据通信设备的系统去作案。 5.人员。用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。 □信息系统的安全性 信息系统的安全性可分为物质安全和逻辑安全。物质安全指的是硬件、设施、磁带、以及其它能够被利用、被盗窃或者可能被破坏的东西的安全。逻辑安全是嵌入在软件内部的。一旦有人使用系统，该软件只允许对系统进行特许存取和特许处理。 物质安全是通过门上加锁、采用防火保险箱、出入标记、警报系统以及其它的普通安全设备就能达到的。而作为联机系统的逻辑安全主要靠“口令”和核准代码来实现的。终端用户可以使用全局口令，该口令允许利用几个信息系统及其相应的数据库；终端用户也可使用只利用一个子系统或

劳务分包合同(范本)标准版本

文件编号：RHD-QB-K5107 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 劳务分包合同（范本） 标准版本

劳务分包合同（范本）标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 劳务分包合同 甲方(发包单位)： 乙方(承包单位)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容、性质及数量：

四、工程工期： 五、工程质量要求： 六、工程造价： 七、工程承包方式及取费标准： 八、工程价款的拨付及结算方式： 九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中： 十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算： 1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。 2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方

案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。 3、工程工期： 4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。 十一、甲方责任： 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。

标准版劳务分包合同书完整版

编号：_____________建设工程施工劳务分包协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和甲方与建设单位签订的 本工程《建设工程施工合同书》（以下简称为“总合同”）的条款及本工程施工具体情况， 甲方将本工程分包给乙方施工,经双方自愿；平等协商一致，达 成以下合同条款：并督促双方共同遵守执行。 一、工程概况 建设单位名称： 工程名称： 建设地点： 二、质量及技术要求 1、质量管理为本工程管理行为重点，其执行力是考验管理层和劳务作业层的关键标准，在 工程项目实施过程中各项管理行为应达到以下要求： 2、必须严格执行国家相关施工验收规范及技术标准，(1)《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001》(2)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210-2001》(3)《钢结构工程施工质量验收规范GB 50205-2001》(4)《木结构工程施工质量验收规范GB50206-2002》(5)《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2002》(6) 《建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-93》(7)《综合布线工程验收规范GB50312-2007》(8)《建筑内部装修设计防火规范GB 50222－95》精心组织施工；规范施工操作。 3、施工过程中乙方应认真执行设计施工图纸（含修改及变更），甲方书面交底及工程质量整 改通知书相关要求。规范内部管理，确保分部分项工程95%合格，工程质量一次性通过备案并达到优良标准。 4、详见附件1工程技术交底要求。 三、工期要求 开工日期： 竣工日期： 合同工期： 施工以满足甲方工程进度要求为准。若因乙方原因造成的工期延误，每延误一天向甲方 支付误期违约金人民币￥1000元，并累计计算。 四、分包范围及工作内容 分包工程承包范围： 五、分包方式：包工、包质量、包安全、包进度、包节药材料、包文明施工。 六、分包合同价款(暂定价人民币￥万元)

2016最新建设工程劳务分包合同范本

2016最新建设工程劳务分包合同范本这篇 xx最新建设工程劳务分包合同范本相关内容就为大家介绍到这儿了，希望能帮助到大家。 甲方：______________________ 乙方：______________________ 为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将________工程承包给乙方施工。根据《中华 人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设 工程 施工合同 纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成 施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也 为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 第一条工程概况 1.工程名称：_______________________ 2.工程地点：_______________________ 3.工程数量：_______________________ 4.工程数量及内容：_________________ 第二条工期

1.开工日期：________年_______月_______日开工。 2.竣工日期：________年_______月_______日竣工。 3.总工期为：日历天________天。 4.阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。 第三条承包方式与工程造价 1.承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2.工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。 3.本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外，其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作，不再另行计价。 4.工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。 5.本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素

工程扩大劳务分包合同

合同编号：合同执行人： 合同书 （建设工程扩大劳务分包合同） 工程名称：XXX工程 发包方：XXX公司 承包方：XXX 合同签订日期： 合同签订地点：

劳务分包合同 发包方：XXX （以下简称甲方） 承包方：XXX （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条理》、《房屋建筑工程质量保修办法》以及国家、北京市有关法律、行政法规，双方经过友好协商，乙方愿意承包XX的施工，本着平等互利、协商一致的原则，双方达成以下协议： 第一条工程概况 1.1 工程简介 工程名称：XX工程 工程地点：XX 建设单位：XX 建筑面积：XX 结构类型：XX 工期：2010年X月X日至2010年X月X日 1.2 现场情况简介： 现场场地：三通一平完成具备开工条件 1.3 现场临时设施情况：现场临设完成具备施工条件。甲方临电提供到二级箱，临水提供到供水点。生活区及施工区单独挂水表及电表。（详见用水、用电管理协议）第二条承包范围及承包方式： 2.1 承包范围：XX 2.1.1、二次结构砌筑（包括内容：室内外所有的填充墙、隔墙砌筑、预埋件、墙体拉结筋的放置、规范规定的墙体构造柱、门窗洞口抱框、圈梁模板及钢筋制作、绑扎

和砼浇筑、砌筑时所用脚手架等属于二次结构的内容全部成活）。 2.1.2、屋面工程（包括内容：1、上人屋面：1：4水泥砂浆2%找坡层、1米以外最薄20厚陶粒找坡、防水基层处理、50厚挤塑聚苯板保温层施工、防水保护层、水泥砂浆隔离层、40厚C20细石混凝土、9厚聚合物砂浆铺卧、8-10厚彩色釉面防滑地砖干水泥擦缝。2、不上人屋面：找坡层、防水找平层、满涂银粉保护剂面层等图纸所标注的属于屋面工程的所有内容）。 2.1.3、外墙装修（包括内容：门窗洞收口、根据图纸要求需要施工的部位）。 2.1.4、室内精装修（包括内容：墙面、地面、吊顶、墙面抹灰、轻钢龙骨双层单面石膏板隔墙制作安装、填充隔音岩棉、部分轻钢龙骨吊顶及面层、卫生间及厨房墙面防水基层处理、防水保护层、隔墙板安装所需的约200㎜高豆石砼台、油工刮腻子、涂料、所有楼地面工程、烟道通风道安装施工、首层楼梯间及电梯间前室墙地砖铺贴、所有室内回填土、所有防火门安装到位等图纸内装饰所有施工内容，完工后现场清理干净及竣工验收、交钥匙前的清理）。 2.1.5、室内水电安装（包括：强电弱电埋管穿线、各种灯具安装、卫生洁具安装、电线电缆安装、各种配电柜配电箱安装、各种管道及保温施工、阀门安装、通风项目等施工蓝图范围之内的所有水、电、暖、通风项目内容）。 2.1.6、施工现场文明施工、安全防护、装修垃圾清运等全部包含在本合同单价范围之内。 注：1、要求工程施工蓝图中所有装修项目，验收时现场清理干净。 2、甲供主材及设备：电线、电缆、各种配电箱、消火栓箱、大型供暖及消防通风设备、各种墙地砖、各种石材和配件、轻钢龙骨石膏板隔墙、水暖电各种管材及管件、各种阀门及配件、水箱水泵、各种通风烟道、石膏板吊顶材料及配件、卫生洁具、各种灯具及开关面板等。

劳务分包合同价款包括

劳务分包合同价款包括 劳务分包合同最新版本（2013 年） 合同编号： 建设工程施工劳务分包合同 工程名称：工程承包人：劳务分包人： 工程承包人（全称）（以下简称甲方）劳务分包人（全称）（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其 丿、 它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原 则，为明确双方在劳务分包合作中的责任、权利和义务，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人的资质情况 1.1 资质证书号码： 1.2 发证机关： 1.3资质专业及等级： 1.4复审时间及有效期： 2、劳务分包工程概况及分包工作内容 2.1 工程名称： 2.2 工程地点： 2.3暂定分包范围为：（具体以实际施工范围为准） 2.4劳务分包方式，实行 2.5劳务分包工作内容：

3、作业人员的配备 3.1乙方派遣施工作业人员，必须是男性年龄在18~55 周岁，身体健康，能胜任本职工作，能独立操作的技术熟练人员，不得使用涉嫌违法犯罪人员。 3.2乙方派遣的施工作业人员中技术工人比例必须满足施工项目的需求，其中技术工人岗位技能证持证率为100%；特种作业人 员特种作业操作证要求持证率100%。如发现乙方工人技术不能满足甲方的需要，甲方可随时清退。 3.3乙方派遣施工作业人数名。其中工名；工名；工名；工名；工名；工名；其它名。（具体人员花名册见附件一）。 4、合同价款 4.1本工程的合同价款采用下列种方式计算：（在确定 的方式□内划"） （1）□预算定额直接费比例； 具体按照 其中分项价格为定额直接费中人工费%、辅材费%、机械费% 合同价款中包括。暂定合同价款共计为元（人民币）。大写元。具体以甲方上级审核部门最终审核数量为准。 （2）□固定合同价款；合同价款中包括等一切费用。合同价款共 计元（人民币）。大写元。 （3）□实物量单价； 分项工程劳务作业分包合同价格为：

旋挖桩基劳务分包合同书

旋挖、冲孔桩机械劳务分包工程 合同书 甲方（承包方）： 乙方（劳务分包方）：深圳市中地建设工程有限公司 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就大新时代大厦基础工程余下159工程桩和余下10根支护桩劳务施工工程，双方协商达成一致，订立本合同，共同遵守和执行，该工程由泛华公司总承包。 一、工程简介： 1、工程内容：Φ800～Φ1800旋挖、冲孔桩约160根，孔深约定40m，实桩方量约5000m3，空桩方量约1500m3。 2、工程地点：深圳市南山区学府路南侧与月亮湾大道东侧。 二、承包方式及范围： 1、承包方式：劳务分包（含旋挖机、冲孔机、吊车及挖机等机械设备）。 2、承包内容范围：旋挖、冲孔施工，包含桩成孔入微风化0.5米、砼灌注等（含钢筋笼制作）。按照建设单位提供的施工图和国家钻桩验收规范（JGJ94-2008）负责钻孔、清孔、钢筋笼制作安装，声波检测管安装及孔内混凝土灌注。 三、合同价款与结算方式： 1、本合同暂定总价， 2,300,000元（人民币，以下同）。 2、工程桩实桩综合单价400元/m3，工程桩空桩综合单价200元/m3；支护实桩综合单价250元/m3（含工程桩空桩）；综合单价费用包含：（1）旋挖、冲孔成孔；（2）桩砼灌注；（3）辅助吊机、挖机等费用；（4）旋挖机及辅助设备用油；（5）钢筋笼制作（含电焊条）与安装；（6）辅助桩位放线等。 3、上述综合单价费用不包含：（1）各类税金与管理费；（2）砼与钢筋等材料费；（3）施工与生活水电费、住宿费；（4）场内临时道路修建与维护，水电布

建筑劳务扩大分包合同范本

建筑劳务扩大分包合同 总包方： 分包方： 二〇年月日

建筑劳务扩大分包合同 总包方：（以下简称为甲方） 分包方：（以下简称为乙方）根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《国务院建设工程质量管理条例》以及《省建设工程质量和安全生产管理条例》等法律法规、部门规章、地方性法规、行业规规程之规定，甲乙双方本着诚实守信、互利互惠的原则，友好协商并达成一致。其他相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程，劳务承包签订如下条款： 一、工程名称： 二、工程地址： 三、承包方式：包人工、机械、设备、工具、辅材，实行一次包死，乙方自负盈亏，同时不得转包。 四、承包围：工程的施工图设计围的基础工程、主体工程、二次结构工程（水、电、暖工程、除防水工程、门窗安装工程、墙涂料、消防、通风工程及外墙保温、涂料）以外的全部土建。散水以外的所有室外工程根据设计图纸及现场实际情况另做补充协议，与此合同有同等效力。 五、承包面积计算：建筑面积按照《2009省建设工程清单计价规则》规定的计算办法计算，其中阳台均按50%计算。

六、主要目标： （1）安全目标：现场安全达标率100%以上，杜绝重大安全事故；一般安全事故率小于0.15%。 （2）质量目标：分部分项合格率100%。其中，基础、主体结构达优质工程，分项工程一次合格率达95%以上。 （3）文明施工目标：达标率95%以上，确保文明工地一次达标。 七、承包容： 1、主要施工容： 本工程为扫地出门工程，以下分包容未注明但为完成本项目必须做的其他分项工程，也包含在此综合单价中，不再另行调价。 1、土建部分分包容：甲方开挖基坑后，至竣工验收期间的全部土建项目，如基坑降水、抄平碾压、室外土方回填（甲方提供机械）、所有钢筋工程、模板工程、混凝土工程、屋面工程（除防水）、楼地面工程、坡道、地沟工程、散水工程、砌体工程、二次结构工程（含植筋、抗震配筋、墙体拉结筋、预留门窗洞口）、粉刷工程、临舍建设工程、现场临时水电、施工道路建设工程、治霾降尘防污工程、施工现场围成品保护、现场的卫生工作、现场安全防护设施的搭建及维护（钢筋棚、木工棚等）、现场标识牌的安装等。 2、乙方承包的材料包括：模板、方木、钢管、扣件、三型卡、拉杆、扎丝、铁丝、铁钉、拉杆及PVC套管、钢筋定位卡、垫块、石笔、粉笔、铅笔、抄平水管、水平尺、水管、水桶、麻绳、钢筋剪钳、鸭嘴钳、砂浆王、界面剂、各种胶、胶带、橡胶管、软塑料管、电渣压力焊、电焊条、接地卡子、

劳务分包合同标准文本(最新模板)

工程 劳务分包合同（试行） 承包人： XX公司 分包人： 日期：20 年月日

目录 1.工程概况 2.工作期限 3.质量标准 4.劳务报酬 5.合同文件组成及解释顺序 6.项目经理 7.承包人工作 8.分包人工作 9.技术质量要求 10.材料设备管理 11.安全管理 12.工期 13.合同价款与计量方式 14.变更计价 15.支付 16.竣工结算 17.履约担保 18.缺陷责任与保修 19.保险 20.不可抗力 21.违约责任 22.争议解决 23.签订时间 24.补充协议 25.合同生效与终止 26.合同附件 27.合同份数

承包人（全称）： XX公司【以下简称承包人】 分包人（全称）：【以下简称分包人】 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，经过友好协商就工程劳务分包施工及有关事项协商一致，双方达成如下协议： 1工程概况 17.1工程名称： 17.2工程地点： 17.3工程内容： 17.4承包范围： 17.5承包方式：包工、包辅料（承包人供应材料以外，详见《承包人提供材料明细表》）、包小型机具 （详见《拟进场机械设备一览表》）、包工期、包质量、包安全文明。 2工作期限 2.1合同工期总日历天数：天。 计划开工日期：年月日，计划竣工日期：年月日。 2.2控制节点工期如下： 具体开工日期以承包人通知为准，除合同另有约定外，工期总日历天数不变，分包人必须根据现场实际情况及工作量做好施工组织安排。 3质量标准 工程质量达到标准。 4劳务报酬 分包人属于：□一般纳税人；□小规模纳税人；□其他。 4.1签约合同价暂定为：￥ 元（人民币大写：元）。 其中：不含税合同价￥ 元；增值税税率￥ 元；增值税税金￥ 元。 4.2变更计价等可能导致合同价款增加或减少的，合同价款增加或减少的部分应根据合同适用的增值税 税率计增或计减增值税税金。

机械施工劳务分包合同

机械施工劳务分包合同 发包方：衡阳市宏宇建筑工程有限公司湘潭市桑榆公寓项目部 承包方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《海南省建筑工程管理条例》及其它相关条例行政法规，遵循平等、自愿、公和诚信的原则，双方就本项目土石方工程施工项目协商一致，特签订本合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况 1.1 工程名称：桑榆老年公寓 1.2 工程地址：湘潭市响水雅艾村、星沙村 1.3 工程内容：场地清表、土石方挖、装运、场平整 二、承包方案 2.1 按照第一条工程概况1.3工程内容，乙方以机械施工劳务分包形式进行承包施工。自带机械设备，听从甲方施工员及现场管理员的安排，保质、保量、保安全，按时完成施工任务。 三、合同工期 3.1 开工日期：暂定于2014年9月下旬（具体开工时间以甲方书面通知为准）。 3.2 竣工日期：待定 3.3 合同工期天数，以建设方要求为准 四、质量标准，以建设方验收合格为准

五、合同价款 5.1 土方按每方7元（人民币）按实际工程量结算，石方按2006年定额下浮20%进行结算（税费除外）。 5.2 本项目工程量约400万元（人民币）大写：肆佰元整。 5.3 按实际工程量按本合同单价结算。 六、付款方式 6.1 乙方按甲方开工通知及通知时间组织机械设备和相关人员进场施工，其机械设备进场费由乙方自负（机械设备进场后由甲方预付第一次支付工程款扣回）。工程款由乙方每15天向甲方申报工程量，经甲方核实后按乙方实际完成工程量的工程款80%付给乙方，剩余的工程款经建设方验收合格后30天内一次性全部付清给乙方。 七、安全施工 7.1 乙方应遵守工程建设安全生产的有关规定，按严格要求标准组织施工，并随时接受行业安全检查员依法实施的监督检查，采取严格的安全防护措施不，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方自行承担，乙方必须对施工员办理工伤意外保险，并为施工场内的有关人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。 7.2 实施爆破作业施工时，乙方应在施工前15天以书面形式通知乙方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后方能实施，由甲方承担安全防护措施费用。 八、双方职责

建筑工程单项劳务分包合同范本新

建筑工程单项劳务分包合同范本新 建筑工程单项劳务分包合同范文篇一 甲方：身份证：电话：乙方：身份证：电话： 今由甲方金瓯富贵世家3# 、4# 楼钢筋绑扎承包给乙方，从标准层至工程完工，按建筑面积元/m2 计算。 1、甲方提供：安全帽、扎丝、垫块等辅料。 2、甲方负责吊料，供应材料，乙方负责接料，屋面剩余钢筋由乙方清理。 3、乙方必须保证人员充足，按要求施工，施工验收未达标的，乙方负责修整，费用自付，按质按量完成施工进度。 4、乙方施工人员要做到文明施工、安全生产。 5、生活费按每人每月壹仟元，工程款工程结束后三个月内付清。 6、违约：如乙方未能按质按量完成工程进度，中途退场，甲方有权按完成工作量的50%支付工程款。 7、经过双方充分友好的协商，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则签订本合同，双方共同遵照执行。 甲方：乙方：年月日 建筑工程单项劳务分包合同范文篇二 劳务分包单位：个人以下简称甲方 劳务承包单位：个人以下简称乙方 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就工程内的劳务，分包事项经甲乙双方友好协商一致，达成如下协议，共同执行并签订本合同书。 一、工程概况： 1 工程名称： 2 工程地点： 3 结构形式： 4 承包方式：

协议工期：开工日期：年月日 竣工日期：年日 协议工期总日历天数 二、包干单价及付款方式 混凝土浇筑不包含二次结构：在承包范围内按元/立方米进行单价包干采用地泵输送;未达到一次性验收合格按元/立方米进行单价包干;上述包干单价施工方已充分考虑了涨价风险等因素，结算时包干单价不作任何调整甲方要求及设计变更除外。单价包干包括：工程所需的所有人工、辅助材料费、低值易耗品、工具机具费、管理费、利润、劳动保护费等。 1、乙方达到本工程质量、进度、安全文明施工等的要求，才予以支付工程进度款。在之前甲方不支付任何费用 2、每栋楼主体结构三层完工三层屋面混凝土浇筑完成后年15天内甲方支付乙方已完成工程量的70%~80%;每栋主体结构六层完工后15天内甲方支付乙方已完工程量的 70%~80%。 3、每栋主体全部结束交甲方监理验收合格后7天内甲方支付乙方至已完工程量的90%。 4、工程竣工验收合格后，双方在15天内办理完本工程承包范围内工程的人工费结算，结算完后7天内甲方支付清所有人工费。 三、分包内容和范围： 1、工程范围内的全部混凝土的浇筑、振捣、收面和拉毛，混凝土面的养护和清洗;竖向孔洞剔凿及封堵砂浆抹平;施工缝处理及场地清洁、文明。零星现场预制构件用每次浇筑主体剩余的混凝土浇筑。 2、乙方需自备混凝土振捣机具振动器、振动棒和平板振动器、布料机等，压尺、水管、广线、斗车、灰桶、拉毛用的棕毛刷等工具、用具及安全施工防护用品安全绳、安全帽、安全带和甲方提供配电箱以外的所有电线电缆和雨天施工用雨具。 3、 本工程竣工时乙方承包的全部工程质量必须达到合格标准，乙方要严格控制好结构结合尺寸、平整度、垂直度、阴阳角等细部尺寸，验收要求均按现行有关的国家规范及地方标准执行，不得超过合格标准等级的允许误差范围。混凝土内实外光无蜂窝麻面，结构如出现蜂窝麻面比较严重、尺寸变形、缺棱掉角、夹渣、缩颈、爆模、露筋等质量通病，楼地面在混凝土浇筑时，应在振捣密实的基础上表面压实、拉毛、纹路顺直、平整、不显脚印。操作时应用带水平尺的压尺压平，楼层地面标高误差控制在0.5~10cm，不需要再作

建筑工程扩大劳务分包合同

建筑工程扩大劳务分包合同 发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实守信的原则，双方就工程,经双方协商一致,特制定本合同,望双方共同执行。 第一节工程概况及承包工作内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3建设单位： 1.4设计单位： 1.6总包单位： 1.7结构类型： 1.8建筑面积: 1.9承包范围：总建筑面积为平方米的全部施工内容。 注:大于300mm孔洞由土建预留。 1.10分包工作内容 1、本工程施工图纸所示的全部内容包括清槽、垫层、保护层、地基及基础工程、钢筋工程、模板工程、脚手架工程、测量工程等劳务及材料。(不含二次结构及装修) 施工内容包括: 1.10.1地基与基础工程：钢筋、混凝土、水电施工以外的全部施工内容。包括但不限于基础底清槽含集水坑、框架柱坑、基坑挡土墙砖磨砌筑、压顶、抹灰、地基处理、基础抽积水、冬雨季施工、基础垫层等全部工作内容。 1.01.2主体结构工程：卫生间二次结构工程及二次装修的全部施工内容。 1.10.3脚手架工程：符合国家及当地相关部门安全文明施工要求以及现场施工需

要的外脚手架搭设架围护、防护内容。 1.10.4模板工程：满足结构施工所需的全部模板工作内容包括但不限于所用结构工程中含基础支模、加工棚、操作棚、防护棚等所有木工范围内的临时设施工作。 1.10.5钢筋工程：包括施工图中所有基础工程及地坪钢筋加工、安装绑扎等全部的工作内容。 1.10.6混凝土工程：所有基础工程及地坪工程的地泵安装、布管混凝土输送、振捣、找平、抹面、拉毛、覆盖、养护、场地清理、胀模混凝土踢凿修补、顶板混凝土结构开裂处理等全部工作内容。 1.10.7其它工程：包括但不限于穿墙杆的制作安装、拆除、钢筋连接采用机械连接等以上全部工作内容所需的机械、材料及劳务费。 1.10.8安全文明：包括满足现场安全文明施工要求所需的材料、人工外架、三保、四口、五临边防护、外架栏杆安全等日常维护、钢筋加工棚、木工加工棚及外架挡脚板等刷红白油漆材料、人工费包含在内各种安全标识、标牌消防器材、主体施工过程中的临时机修工、临电工等负责施工范围内的安全及机械电器保障承包范围内所需的材料倒运、设备装卸、加班、夜施、酷热降温、措施及保养、归库、退还、建筑垃圾的清理、归位装卸安装工程的土建配合、主体结构验收清理、成品保护、各种材料试件取样、机械设备基础制安、保护层垫块的制作与安装、钢筋棚、木工棚等其他机械设备所需棚、房的搭设拆除洞口及临边护栏、通道的搭拆等全部材料及人工费。 1.10.9承包人提供泥工、木工及钢筋工土建用的机械、周转材料及耗材部分。1.10.10.承包人配合发包方机械回填土（指人工配合费）。 1.10.11本工程图纸会审、设计变更及工程洽商所发生的劳务费用和相关的辅材费用、机械费用均包括在合同总价内，不再另行计取。 1.11承包人根据发包人提供的工程进度计划，应足额配置各工种施工人数，承包人必须向发包人提供健康合格的劳务工作人员，保证本工程工期、质量要求。如延误工期造成一切损失由承包人承担。 第二节工期要求 总工期为天具体开工日期见发包人的书面通知单为准。 第三节合同价款及合同价款的支付

劳务分包合同标准版

劳务分包合同 工程名称： 合同编号： 甲方： 乙方： 签订日期：2016 年月日

劳务分包合同 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方） 甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规，遵循平等、自愿的原则，结合本工程施工具体情况，经甲乙双方充分协商，就 工程劳务施工事项达成一致，且甲乙双方已经充分理解本合同条款，并自愿履行相应的义务，特订立本合同，以资共同遵守。 1．工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 2. 合同内容 2.1劳务工程承包范围及承包内容 2.1.1承包范围 完成施工图都工程除门窗、栏杆（永久）、幕墙及消防工程以外的全部施工内容。完成设计图纸中基础、地下室所有施工工序、主体结构、二次结构、内外墙所有的抹灰粉刷装饰、地面、屋面（防水外的内容），地下室顶板上的找平（不含顶板上花池、广场砖），内外脚手架、支模架、雨棚、明暗沟、散水、勒脚、坡道、台阶等附属工程劳务施工。乙方如下设备和材料已含在合同价款内，包括（不限于）塔机、施工电梯；钢筋加工设备、机具、电焊机、对焊机、焊条、焊剂、扎丝、保护卡圈、砂浆垫块等；木工加工设备、钉子、铁丝、斗车、砂浆转运车、止水螺杆、对拉螺杆、对拉螺杆的各种套管、砂浆撑条、步步紧、工具用具以及为完成本合同工程的全部周转材料（支模架、内外脚手架、脚手板、竹跳板、模板、木方、扣件、顶托、钢筋加工棚、机修车间、水泥库房等）；搅拌机、抽水泵、加压泵、临时用水电（电线、电缆、电箱、照明、线管、水管、开关、闸阀、龙头）、胶带、胶布、文明施工等的材料和人工费以及施工脚手架地面硬化的人工及所有的周转材料、辅材(后浇带、沉降带、不同材料结合处的钢丝网，止水钢板、橡胶止水带、砼和砂浆的外加剂材料不在内)。 2.1.2承包内容 2.1.2.1 ±0.00以下地下室工程

劳务作业承包合同样本(示范合同)

劳务作业承包合同样本(示范 合同) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-009923

劳务作业承包合同样本(示范合同) 发包方：_____医院项目部（以下简称甲方） 承包方：____劳动人才公司____（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国》，公司项目管理实施细则及四分公司和项目部实际情况和特点，甲方将分部分项土建包清工工程委托乙方施工，双方本着平等互利原则，经友好协商，在原招标等有关文件基础上，签订以下合同条款，双方共同遵守. 一、承包工作范围和内容 1._____医院医技楼工程中砼分部工程及承包范围外零星用工如行政用工等。 2.按省九四预算定额砼工程中所有内容及施工人员现场技术，安全质量交底中明确的作业内容。 3.搞好落手清工作，如泵管支撑架清理堆放，砼拌和机及水泥

桶清理等。每天必须经甲方施工员签字认可，否则月终不予结帐。 二、承包单价和结算方式 1.按泵送15.0元/m3，非泵送20.0元/m3(此价格为优质工程价)。点清工技工按5元/小时，普工按3元/小时（包括夜班、节假日）。单价包括人工费、超高费、住宿费、进退场车旅费、劳动保护费（安全帽、手套、工作服、绝缘鞋）、小型工具（手拉车、水管、木蟹、括尺、铁锹、抹刀）、小型设备（振动机、振动棒、平板振动器）、泵管支撑搭拆、泵管清洗堆放、砼机械设备清洗，余料利用。五证（暂住证、计生证、就业证、特殊工种作业证、上岗证）的管理费与手续费用、砼施工缝的清理、凿毛、钢筋表面清理，砼的养护不少于七天（包括麻袋铺面）、墙、柱立面不得脱水及采取相应措施（塑料薄膜保护），以及个人调节税等。 2.每月25日按施工员认可工程量，交核算员复核结帐，待各有关部门审核后，下月10日前支付工作量的80％，余款20％到年底时（农历）再支付10％，剩余10％作为安全质量保证金，待工程交工验收后，各有关部门结帐付清尾款。