当前位置：文档库 › 2020年【二建法规】06-ZY-考前密押卷2套

2020年【二建法规】06-ZY-考前密押卷2套

2020二级建造师建设工程法规及相关知识考前密押卷（一）

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.下列制定法的形式中，属于部门规章的是（）。

A.《建筑法》

B.《重庆市建筑市场管理条例》

C.《建设工程质量管理条例》

D.《必须招标的工程项目规定》

2.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，负责进行裁决的机构是（）。

A.国务院

B.最高人民法院

C.全国人民代表大会

D.全国人民代表大会常务委员会

3.二级注册建造师不能（）。

A从事建设工程项目总承包管理

B.从事建设工程项目管理服务

C.从事建设工程技术经济咨询

D.担任大型及以上工程施工项目负责人

4.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能开工又不申请延期或超过延期时限的，施工许可证（）。

A.自行废止

B.应报发证机关核验

C.应由发证机关收回

D.由施工单位重新申办

5.根据《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是（）。

A.交付时

B.竣工验收合格提交

C.竣工验收报告

D.提交竣工结算文件

6.甲建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工。施工完毕后，甲公司擅自将该批模板进行了处理。后租赁公司同意将该批模板卖给甲建筑公司，则甲建筑公司处理该批模板的行为（）。

A.无数

B.有效

C.效力待定

D.失效

7.甲公司和乙公司之间的合同纠纷案件经仲裁委员会仲裁作出裁决，双方对裁决不服，认为仲裁庭认定的事实在严重错误，而该仲裁委员会随后也发现当事人反映的事实确实存在，仲裁庭认定的事实严重错误。对此，正确的处理方式是（）。

A.甲公司、乙公司重新达成仲裁协议申请仲裁

B.仲裁委员会撤销该仲裁裁决，由当事人重新选任伸裁员进行仲裁

C.甲公司和乙公司就已经裁决的事项向人民法院提起诉讼

D.甲公司和乙公司请求人民法院撤销该仲裁裁决

8.根据《建设工程质量管理条例》规定，施工单位应当承担保修责任的前提包括（）。

A.设计单位原因造成的质量缺陷

B.发包人直接指定分包人分包专业工程

C.建设单位拖延支付工程款

D.建设工程在保修范围

9.某建筑工程业主投保建筑工程一切险。在工程竣工并移交后，在合同约定的保险期限内发生地震，造成部分建筑物损毁，所以业主向保险公司提出索赔。则该工程应由（）。

A.保险公司承担全部损失

B.保险公司承担除外责任以外的全部损失

C.业主自行承担全部损失

D.业主和保险公司协商分担损失

10.在工地驾车作业时违反操作规程，不慎将一名施工人轧死，这种行为应当属于（）。

A意外事件

B.交通事故

C.重大责任事故罪

D.过失致人死亡

11.下列事件中，不属于建筑工程一切险承保范围的是（）。

A.因山体滑坡导致在建桥梁工程损毁

B.因工艺不善引起的工程设备损坏

C.意外事故所导数的钢结构安装过程中人员伤亡

D.因自然灾害导致工程现场机械损坏

12.下列情形会导致建设工程领域民事纠纷中合同纠纷的是（）。

A.施工中造成对他人财产或者人身损害

B.未经许可使可使用他人的专利

C.发包人和承包人就有关工朋、质量造价等产生的争议

D.公民、法人或其他组织逃避监督管理

13.根据合理使用与节约能源的一般规定，下列关于循环经济的法律要求说法错误的是（）。

A.循环经济是指在生产、流通和消费等过程中进行的减量化、再利用、资源化活动的总称

B.减量化，是指在生产、流通和消费等过程中减少资源消耗和废物产生

C.再利用，是指将废物直接作为产品或者经修复、翻新、再制造后继续作为产品使用，或者将废物的全部或者部分作为其他产品的部件予以使用

D.资源化，是指将废物经过生物转化为原料进行利用或者对废物进行再生利用

14.从事建筑活动的建筑业企业，应当具备的条件不包括（）。

A.有符合规定的净资产

B.有符合规定的主要人员

C.有符合规定的技术装备

D.有良好的工程业绩

15.关于评标的说法，正确的是（）。

A.招标人不可以授权评标委员会直接确定中标人

B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果

D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明

16.关于招标方式的说法，正确的是（）。

A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上特定的法人或者其他组织投标

C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的

D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标

17.除专用合同条款另有约定外，（）应办理建筑工程一切险或安装工程一切险并支付保险费用。

A.发包人

B.承包商

C.分包商

D.监理单位

18.在法院的主持下，甲乙双方就纠纷的解决达成了调解协议，法院依法制作了调解书但在送达前甲方反悔，这时法院应当（）。

A.及时判决

B.强制执行

C.留置送达

D.重新调解

19.下列情形中，符合施工许可制度的是（）。

A.实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工超过三个月的，要重新办理开工报告批准手续

B.某工程办理施工许可证后因故不能按时开工，半年中曾两次申请延期

C.某工程因洪水中止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后恢复施工时应报发证机关核验施工许可证

D.某工程因宏观调控停建，一个月内向发证机关作了报告，一年后恢复施工时应重新办理施工许可证

20.关于对未成年工的特殊保护，下列表述不符合《劳动法》和《未成年工特殊保护规定》的是（）。

A.不得安排未成年工从事矿山井下劳动

B.对未成年工的使用和特殊保护实行登记制度

C.不得安排未成年工从事有毒有害的劳动

D.可以安排未成年工从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动

21.在某政府投资项目的招标人于2017年8月1日向中标人发出了中标通知书，双方于2017年8月25日签订了施工合同。根据相关法律规定，招标人应在（）前向有关部门提交招标投标情况的书面报告。

A.2017年8月15日

B.2017年8月30日

C.2017年9月10日

D.2017年9月25日

22.2018年10月经修改后公布的《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在一定前提下，按照减量化优先的原则实施。一定前提不包括（）。

A.技术可行

B.经济合理

C.废物利用

D.保护环境

23.关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。

A.依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜

B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准

C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款

D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的应当重新招标

24.建设工程领取施工许可证后因故不能正常开工可申请延期，但延期以两次为限，每次不超过（）个月。

A.3

B.4

C.5

D.6

25.关于物权设立、变更、转让等的说法，正确的是（）。

A.物权变动的基础往往是合同关系

B.物权以占有和交付为公示手段

C.汽车需要登记之后，物权发生效力

D.物权受到侵害，权利人应当通过和解、调解的方式解决

26.按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中，属于施工单位资质不良行为的是（）。

A.以他人名义投标

B.允许他人以本单位名义承揽工程

C.违法向他人分包工程

D.转让安全生产许可证

27.下列关于中标的表述中，不正确的是（）。

A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书

C.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力

D.中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任

28.关于不符合建筑节能标准的建筑工程说法，错误的是（）。

A.建设项目不得开工建设

B.已经建成的，不得投入生产、使用

C.政府投资项目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关不得批准建设

D.已经建成的，可以正常使用

29.建立工会的用人企业，其集体劳动合同由（）签订。

A.劳动者共同与用人单位

B.工会与用人单位

C.劳动者与工会

D.劳动者推选出来的代表与用人单位

30.下列关于劳务派遭单位违法行为应承担的法律责任，描述错误的是（）。

A.劳务派遣单位、用工单位违反本法有关劳务派遣规定的，由建设行政部门责令限期改正

B.逾期不改正的，以每人5000元以上1万元以下的标准处以罚款

C.逾期不改正的，对劳务派遣单位，吊销其劳务派遣业务经营许可证

D.用工单位给被派劳动者造成损害的，劳务派遣单位与用工单位承担连带赔偿责任

31.根据《民法总则》，施工单位的项目经理属于施工单位的（）。

A.委托代理人

B.法定代理人

C.指定代理人

D.表见代理人

32.当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，其赔偿最高额度为（）。

A.不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失

B.合同中约定的额度

C、违反合同一方违反合同时预见到的损失

D.给对方造成的实际损失和自己获得的利益

33.按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境噪声排放限值为（）

A.昼间50dB（A），夜间70dB（A）

B.昼间65dB（A），夜间50dB（A）

C.昼间70dB（A），夜间55dB（A）

D.昼间75dB（A），夜间60dB（A）

34.张某为甲公司的业务员，手中有甲公司的介绍信和盖好公章的合同，后来张某离开甲公司，并没有将介绍信和合同交回。之后张某又与客户刘某以甲公司的名义签订了一份合同，而刘某一直以为张某是甲公司的业务员。这份合同的效力应该认定为（）。

A.无效，属于欺诈合同

B.无效，责任应由张某承担

C.有效，责任应由张某承担

D.有效，责任应由甲公司承担

35.某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是（）。

A.返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息

B.认定垫资违法，利息予以没收

C.返还垫资但不支付利息

D.返还垫资并双倍支付利息

36.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施安装完毕后，应当由（），并出具合格证明。

A.安装单位自检合格

B.建设单位检查验收

C.建设行政主管部门检查验收

D.监理单位检查验收

37.张某向县人民法院提起行政诉讼，状告县建设局。县法院接收起诉状后，拖延长达数月，既不立案也不作出任何裁决，则此时张某可以（）。

A.向上一级人民法院起诉

B.向上一级人民法院上诉

C.向上一级人民法院投诉

D.请求同级人民检察院抗诉

38.某工程施工中出现重大安全事故，建设主管部门对施工企业应做出相应的行政处罚，该处罚不包括（）。

A.罚款

B.吊销资质证书

C.责令停工整顿

D.行政处分

39.关于工程建设项目招标的说法，正确的是（）。

A.全部使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标

B.施工单项合同估算价为人民币150万元的建设项目必须进行招标

C.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目等不适宜招标的项可以不进行招标

D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标

40.下列关于工程建设地方标准的表述中，错误的是（）。

A.在公布国家标准或者行业标准之后，该项地方标准即行废止

B.未经备案的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用

C.地方标准中不存在强制性条文

D.地方标准的复审周期一般不超过5年

41.《绿色施工导则》规定，应就地取材，施工现场500千米以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的一定比例以上，该比例是（）。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

42.缺陷责任期内，关于建设工程质量保证金的预留与使用管理说法错误的是（）。

A.社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方可以约定将保证金交由第三方金融机构托管

B.实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理按照国库集中支付的相关规定执行

C.缺陷责任期内，承包人被撤销，保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理，由使用单位代行发包人职责

D.合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%

43.根据《生产安全事故应急预案管理办法》，关于应急预案评审的说法，正确的是（）。

A.建设单位应当对施工企业编制的应急预案进行评审

B.评审人员由经济、技术方面的专家组成

C.施工企业专职安全管理人员可作为评审人员

D.评审活动应当形成书面评审纪要

44.《建设工程质量管理条例》规定，对涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托（）或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。

A.原设计单位

B.施工工程

C.监理单位

D.建设主管部门

45.某居民小区工程竣工验收前，地下车库坡道因倾斜造成部分坍塌，经调查鉴定确认是由于设计不合理使用所致，则（）。

A.施工单位负责维修，再向建设单位索赔

B.施工单位负责维修，再向设计单位索赔

C.由设计单位负责维修

D建设单位负责维修，再向设计单位进行索赔

46.按照《文物保护法》的规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经（）批准。

A.国务院文物行政部门

B.省、自治区、直辖市文物行政部门

C.国务院

D.省、自治区、直辖市人民政府

47.企业发生合并、分立、改制的，其资质（）。

A.可承继

B.应当重新申请办理

C.需承继的，应当申请重新核定资质等级

D.应向注册地主管部门申请变更回答错误提问正确答案

48.建设工程项目实施过程中发生的下列情形，不能申请行政复议的是（）。

A.甲施工企业参与串通投标被没收违法所得

B.乙工程监理单位转让工程监理业务被吊销资质证书

C.丙建设单位压缩合理工期被处以罚款

D.丁国家机关工作人员在建设工程质量监督工作中玩忽职守被开除

49.关于竣工验收，下列说法正确的是（）。

A.建设单位收到工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收

B.在竣工验收后，承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和工程竣工报告

C.实行监理的建设工程完工后，建设单位可委托监理单位竣工验收

D.竣工验收就是检查整个工程项目是否已全部达到设计要求

50.根据《建设工程质量管理条例》规定，施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务，可以给予的处罚是（）。

A.责令改正，处以罚款

B.责令限期改正

C.责令改正，降低资质等级

D.责令限期改正，处以罚款

51.工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准，下列选项中，属于强制性国家标准的是（）。

A.工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准

B.工程建设行业专用的试验方法

C.工程建设通用的信息技术标准

D.工程建设勘察行业专用的质量要求

52.根据《重大劳动保障违法行为社会公布办法》的规定，下列情形中应当依法查处并向社会公布的是（）。

A.拖欠农民工工资报酬的

B.违反禁止使用童工规定的

C.未按照劳动合同约定提供劳动保护与劳动条件的

D.未依法为劳动者办理意外伤害险的

53.可撤销合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起（）内行使撤销权。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

54.施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的土方开挖工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经（）签字盖章后实施。

A.施工单位技术负责人

B.总监理工程师

C.项目技术负责人和总监理工程师

D.施工单位技术负责人和总监理工程师

55.根据《工伤保险条例》，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的是（）。

A.在施工的工地现场因个人恩怨斗殴受伤的

B.施工期间因醉酒坠落致残的

C.在办公场所因情感纠纷而自杀的

D.在施工现场因工作原因受伤的

56.根据《节约能源法》《循环经济促进法》的规定，下列关于节能激励措施的说法错误的是（）。

A.县级以上地方政府安排节能专项资金，支持节能技术研究开发、节能技术和产品的示范和推广、重点节能工程的实施等

B.国家通过财政补贴支持节能照明器具等节能产品的推广和使用

C.国家运用税收等政策，鼓励先进节能技术、设备的进口，控制在生产过程中耗能高、污染重的产品出口

D.国家对促进循环经济发展的产业活动给予税收优恵，并运用税收等措施鼓励进口先进的节能、书水、节材等技术、设备和产品，限制在生产过程中耗能高、污染重的产品的出口

57.对于非施工单位原因造成的质量问题，应当由（）返修，（）承担责任。

A.建设单位，建设单位

B.建设单位，责任方

C.施工单位，责任方

D.施工单位，建设单位

58.危险废物，是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。对危险废物的处置方法，错误的是（）。

A.对贮存危险废物的容器和包装物，必须经过消除污染的处理，方可使用

B.危险废物排污费用于污染环境的防治，不得挪作他用

C.从事处置危险废物的单位，应当制定意外事故的防范措施和应急预案

D.因发生事故造成危险废物严重污染环境的单位，必须向环境保护主管部门备案

59.某国有资金项目采用公开招标，过了提交投标文件截止时间后，提交投标文件的投标人少于3个，那么招标人应当（）。

A.正常开标

B.依法重新招标

C.改为请招标

D.重新进行资格审查

60.某工程进行公开招标，在投标截止时，招标人发现投标人少于三个，此情况下（）。

A.应正常开标

B.应重新招标

C.可以进行议标

D.可改为邀请招标

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61.下列属于行政法规的是（）。

A.《建设工程勘察设计管理条例》

B.《建设工程质量管理条例》

C.《天津市住宅管理条例》

D.《建设工程安全管理条例》

E.《招标公告发布暂行办法》

62.事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得（）。

A.早报

B.漏报

C.谎报

D.瞒报

E.迟报

63.建筑业企业资质分为（）三个序列。

A.施工总承包资质

B.专业承包资质

C.专业分包资质

D.劳务分包资质

E.施工劳务资质

64.红星建筑公司注册商标于2014年12月8日到期，下列说法中，正确的有（）。

A.如公司需要继续使用该商标，应当在2014年申请续展注册下

B.如公司未能在2014年提出续展申请，该商标将被注销

C.如公司未能在2014年提出续展申请，可以给予6个月的宽展期

D.如公司未能在2015年6月30日前提出续展申请，其注册商标将被注销

E.公司在2014年向工商管理机构申请了续展注册的，续展注册的有效期为15年

65.根据《劳动合同法》的规定，下列关于劳动合同无效的说法正确的是（）.

A.劳动合同部分无效，则整个劳动合同无效

B.劳动合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效

C.劳动合同被确认效，劳动者已付出劳动的，用人单位应当向劳动者支付劳动报酬

D.劳动合同被确认无效，用人单位无须向劳动者支付报酬

E.劳动合同的无效或者部分无效有争议的，由劳动争议仲裁机构或者人民法院确

66.我国的建设工程中实行强制监理的工程范围包括（）。

A.国家重点建设项目

B.大中型公用事业工程

C.成片开发建设的住宅小区工程

D.利用外国政府或国际组织货款、援助资金的工程

E.涉及国家安全、国家秘密的

67.根据《建设工程质量管理条例》，属于违法分包的情形有（）。

A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的

B.主体结构的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业的

C.建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的

D.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的

E.建设单位将建筑工程项目分解成若干标段进行招标

68.实行开工报告制度的建设工程，开工报告审查的内容主要包括（）。

A.建设用地征用情况

B.资金到位情况

C.投资项目市场预测

D.设计图纸是否满足施工要求

E.施工现场是否具备“三通一平”等要求

69.诉讼参与人包括（）。

A.审判员

B.审判长

C.证人

D.鉴定人

E.勘验人

70.根据《民事诉讼法》的规定，下列民事诉讼案件，一般由基层人民法院管辖的有（）。

A婚姻、继承纠纷 B.人身损害赔偿

C.名誉权纠纷

D.劳动争议纠纷

E.施工合同纠纷

71.根据《文物保护法》规定，古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺等不可移动文物，根据它们的历史、艺术、科学价值，可以分别确定为（）。

A.全国重点文物保护单位

B.省级文物保护单位

C.市级文物保护单位

D.县级文物保护单位

E.地方文物保护单位

72.承包人（），发包人可以请求解除建设工程施工合同。

A.未按约定工期完工的

B.完成工程质量不合格，并拒绝修复的

C.擅自将专业工程违法分包的

D.将工程非法转包的

E未经发包人同意擅自将劳务部分分包的

73.下列国家机关中，有权制定地方性法规的有（）。

A.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会

B.省、自治区、直辖市的人民政府

C.省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会

D.省级人民政府所在地的市级人民政府

E.国务院各部委

74.我国现行的部门规章主要有（）。

A.《建设工程质量管理条例》

B.《建设工程安全生产条例》

C.《天津市建筑市场管理条例》

D.《招标公告发布暂行办法》

E.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》

75.根据《注册建造师执业管理办法（试行）》的规定，注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换，除非（）。

A.项目没有发生人身伤亡事故

B.发包方与注册建造师受聘的企业已解除承包合同

C.承包方同意更换项目负责人

D.非承包方原因导致项目停工

E.发包方同意更换项目负责人

76.根据代理权获得的方式不同，代理可分为（）。

A.实名代理

B.隐名代理

C.委托代理

D.居间代理

E.法定代理

77.根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保的说法中，正确的有（）。

A.动产既可用于抵押担保，也可用于质押担保

B.不动产既可用于抵押担保，也可用于质押担保

C.动产可用于抵押担保，但不可用于质押担保

D.动产可用于质押担保，但不可用于抵押担保

E.不动产可用于抵押担保，但不可用于质押担保

78.根据《招标投标法》的规定，下列投标人的投标文件应当拒收的是（）。

A.甲公司在投标截止时间之后递交的投标文件

B.乙公司在投标截止时间之前修改了投标文件，并且在投标截止时间之前重新提交了投标文件

C.丙公司未通过资格预审，在投标截止时间之前提交了投标文件

D.丁公司没有按照招标文件的要求密封投标文件

E.戊公司的投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应

79.下列关于施工单位质量责任的说法，正确的有（）。

A.建筑施工企业对工程的施工质量负责

B.建设工程质量责任与施工质量责任的责任主体完全相同

C.施工单位是建设工程质量的唯一责任主体

D.建立质量责任制主要包括制定质量目标计划，建立考核标准并层层分解落实到责任单位和责任人

E.总、分包单位对建设工程的质量负连带责任

80.有下列情形之一的，劳动者可以立即解除劳动合同的有（）。

A.用人单位违章指挥危及人身安全

B.在试用期内的

C.用人单位濒临破产

D.用人单位强令冒险作业

E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动的

参考解析-考前密押卷（一）

1.D【解析】A是法律，B是地方性法规，C是行政法规，D是部门规章。

2.D【解析】法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。

3.D【解析】《注册建造师管理规定》中规定，注册建造师可以从事建设工程项目总承包管理或施工管理，建设工程项目管理服务，建设工程技术经济咨询，以及法律、行政法规和国务院住房城乡建设主管部门规定的其他业务。《注册建造师执业管理办法（试行）》规定，二级注册建造师可以承担中、小型工程施工项目负责人。

4.A【解析】既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

5.C【解析】《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。

6.B【解析】无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。

7.D【解析】仲裁实行一裁终局制度，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼；当事人申请人民法院撤销裁决的，应当依法进行。故选项D正确。

8.D【解析】《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

9.C【解析】因为该工程已经竣工验收，所以保险人不再对其发生的损失承担责任，该损失应该由投保人自己承担。

10.C【解析】《刑法》第134条规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，属于重大责任事故罪。

11.B【解析】保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：①自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；②意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。选项B为保险的除外责任。12.C【解析】AB属于民事纠纷中的侵权纠纷，D属于行政纠纷。

13.D【解析】资源化，是指将废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用。

14.D【解析】从事建筑活动的建筑业企业应当具备下列资质条件：①有符合规定的净资产；②有符合规定的主要人员；③有符合规定的已完成工程业绩；④有符合规定的技术装备。选项D不是依法设立的条件。

15.D【解析】招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人，选项A错误。设有标底的，标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件，选项B错误。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果，选项C错误。

16.C【解析】本题考查的是建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所。国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。

17.A【解析】2013年4月住房和城乡建设部、工商总局经修订后联合颁布的《建设工程施工合同（示范文本）》中规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.A【解析】调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院应当及时判决。

19.B【解析】对于实行开工报告制度的建设工程，《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开报告的批准手续。《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期延期以两次为限，每次不超过3个月。《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起—个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护

管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满—年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

20.D【解析】《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。用人单位应对未成年工定期进行健康检查。《未成年工特殊保护规定》规定，对未成年工的使用和特殊保护实行登记制度。

21.A【解析】招标人向有关行政监督部门提交招标投标情况书面报告的日期是自确定中标人之日起15日内。确定中标人之日即发出中标通知书之日，即为2017年8月1日，招标人提交书面报告的日期应为2017年8月15日。

22.C【解析】2018年10月经修改后公布《中华人民共和国循环经济促进法》（以下简称《循环经济促进法》）规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照减量化优先的原则实施。在废物再利用和资源化过程中，应当保障生产安全，保证产品质量符合国家规定的标准，并防止产生再次污染。

23.B【解析】本题考查的是招标基本程序。《招标投标法》规定，招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准。

24.A【解析】《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。故A正确。

25.A【解析】B错误，动产物权以占有和交付为公示手段；C错误，汽车属于动产，以交付发生效力，D错误，物权受到侵害，权利人可以通过和解、调解的方式解决。

26.B【解析】建筑市场施工单位不良行为记录认定标准共分为5大类，选项A、C属于承揽业务不良行为，选项D属于工程安全不良行为。

27.A【解析】《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

28.D【解析】《节约能源法》规定：不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。政府投资项目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关不得批准建设。

29.B【解析】集体合同由工会代表企业职工一方与用人单位订立尚未建立工会的用人单位，由上级工会指导劳动者推举的代表与用人单位订立。

30.A【解析】《劳动合同法》规定，劳务派遣单位、用工单位违反本法有关劳务派遣规定的，由劳动行政部门责令限期改正；逾期不改正的，以每人500元以上1万元以下的标准处以罚款，对劳务派遣单位，吊销其劳务派遣业务经营许可证。用工单位给被派遣劳动者造成损害的，劳务派遣单位与用工单位承担连带赔偿责任。

31.A【解析】项目经理部无独立法人资格，项目经理与施工单位之间是一种委托代理关系。

32.D【解析】合同法规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

33.C【解析】《建筑施工场界环境噪声排放标准》对于噪声限值做了修订。建筑施工过程中场界环境噪声排放限值是昼间70dB（A），夜间55dB（A），夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。昼间是指6:00至22:00之间的时段；夜间，是指22:00至次日6:00之间的时段。

34.D【解析】该代理行为有效，善意第三人与无权代理人进行的交易行为，其后果由被代理人承担。除非能证明客户刘某知道张某已经不是甲公司的业务员，或张某与刘某串通；则刘某不是善意相对人，该代理行为无效。

35.C【解析】当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。

36.A【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。

2019年二级建造师《法规》考前押题-提分卷(二)答案解析

2019年二级建造师《法规及相关知识》点睛提分卷（二）第 1题：单选题某建筑公司与某工程项目部签订了承包协议书，约定项目部对项目独立经营，自负盈亏。但项目部不能独立承担民事责任，根本原因是（）。 A.没有自己独立的名称 B.没有固定的经营场所 C.不是独立法人 D.没有自己的组织机构【正确答案】：C 第 2题：单选题关于建设工程代理的说法，正确的是（） A.招标活动应当委托代理 B.代理人不可以自行辞去委托 C.被代理人可以单方取消委托 D.法定代表人与法人之间是法定代理关系【正确答案】：C 第 3题：单选题施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回。关于该案中责任承担的说法，正确的是( )。 A．张某应当向施工企业赔偿损失 B．施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失 C．保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿 D．保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿【正确答案】：D 第 4题：单选题某建筑公司为了工程施工需要租赁3台塔吊用于现场吊装作业，则建筑公司对3台塔吊享有的权利属于（）。 A.所有权 B.自物权 C.用益物权 D.担保物权

第 5题：单选题甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3 d后交付设备。次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是()。 A．甲与乙、丙之间的合同均有效，丙取得该设备所有权 B．甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效，丙取得该设备所有权 C．甲与乙、丙之间的合同均无效，丙没取得该设备所有权 D．甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效，丙取得该设备所有权【正确答案】：A 第 6题：单选题下列发生在工程实施中的事项，构成不当得利之债的是（）。 A.总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用 B.施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用 C.施工单位在施工过程中办理设计变更增加的工程款项 D.建设单位因合同无效拒付竣工验收合格的实际施工人工程款【正确答案】：D 第 7题：单选题某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（）。 A.重大责任事故罪 B.工程重大安全事故罪 C.重大劳动安全事故罪 D.危害公共安全罪【正确答案】：B 第 8题：单选题在城市规划区内以划拨方式提供国用土地使用权的建设工程，建设单位用地批准手续前，必须先取得该工程的( )。 A．建设工程规划许可证 B．质量安全报建手续 C．施工许可证 D．建设用地规划许可证

2019年二建《公路》考前必背知识点

2019 年二级《公路》考前必背知识点 P2：路基的干湿类型表示路基在最不利季节的干湿状态，划分为干燥、中湿、潮湿和过湿四类。原有公路路基的干湿类型，可以根据路基的分界相对含水量或分界稠度划分；新建公路路基的干湿类型，可用路基临界高度来判别。 3.（2）地面横坡为 1:5～1:2.5 时，原地面应挖台阶，台阶宽度不应小于 2m。 6.应将地基表层碾压密实。在一般土质地段，高速公路、一级公路和二级公路基底的压实度（重型）不应小于 90％；三、四级公路不应小于 85％。路基的填料强度要求是按CBR 值确定，应通过取土试验确定填料最小强度和最大粒径。 P3：（8）土石路堤填料应符合： ①膨胀岩石、易溶性岩石等不宜直接用于路堤填筑，崩解性岩石和盐化岩石等不得直接用于路堤填筑。 ②天然土石混合填料中，中硬、硬质石料的最大粒径不得大于压实层厚的 2／3；石料为强风化石料或软质石料时，其 CBR 值应符合规范的规定，石料最大粒径不得大于压实层厚。 P4:6.路堤填筑时，应从最低处起分层填筑，逐层压实；当原地面纵坡大于12%或横坡陡于 1：5 时，应按设计要求挖台阶，或设置坡度向内并大于4%、宽度大于 2m 的台阶。表下2.当三、四级公路铺筑沥青混凝土路面和水泥混凝土路面时，其压实度应采用二级公路压实度标准。P6:1.路堤施工前，应先修筑试验路段，确定满足孔隙率标准的松铺厚度、压实机械型号及组合、压实速度及压实遍数、沉降差等参数。 2.路床施工前，应先修筑试验路段，确定能达到最大压实干密度的松铺厚度、压实机械型号及组合、压实速度及压实遍数、沉降差等参数。 5.边坡码砌与路基填筑宜基本同步进行。 8.孔隙率的检测应采用水袋法进行。 P7：四级施工台阶：在路基面以下 0.5m 为第1 级台阶，0.5～1.5m 为第2 级台阶，1.5～3m 为第3 级台阶，3m 以下为第4 级台阶。施工中填方和挖方作业面形成台阶状，台阶间距视具体情况和适应机械化作业而定，一般长度为 100m 左右。 P8：（7）填料由土石混合材料变化为其他填料时，土石混合材料最后一层的压实度应小于 300mm，该层填料最大粒径宜小于 150mm，压实后，该层表面应无孔洞。混合式挖掘法为多层横向全宽挖掘法和通道挖掘法混合使用。影响推土机作业效率的主要因素是切土和运土两个环节。正铲挖掘机挖装作业灵活、回转速度快、工作效率高，特别适用于与运输车辆配合开挖土方路堑。正铲工作面的高度一般不应小于 1.5m。 P11：2.雨期填筑路堤（1）填料应选用透水性好的碎（卵）石土、砂砾、石方碎渣和砂类土等。利用挖方土作填料，含水量符合要求，应随挖随填及时压实。（3）路堤应分层填筑，路堤填筑的每一层表面应设2%～4%的排水横坡。 3.雨期开挖路堑（2）挖方边坡不宜一次挖到设计坡面，应预留一定厚度的覆盖层，待雨期过后再修整到设计坡面。（3）雨期开挖路堑，当挖至路床顶面以上 300～500mm 时应停止开挖，并在两侧挖好临时排水沟，待雨期过后再施工。（4）雨期开挖岩石路基，炮眼宜水平设置。 2.截水沟截水沟应根据地形条件及汇水面积等进行设置。挖方路基的堑顶截水沟应设置在坡口 5m 以外；填方路基上侧的路堤截水沟距填方坡脚的距离，应不小于 2m；截水沟应先施工，与其他排水设施应衔接平顺。

【内训】2020二建考前计划书必过200句押题知识点-管理(务必打印背诵)

【建匠老师提醒：建匠老师提醒：易考单选】 3、若采用施工总包或施工总包管理模式，分包方（不论是一般的分包方，还是业主指定的分包商）必须接【必考考点，注意区分施工总承包与施工总承包管理的特点】 4、施工总承包管理方的主要特征【建匠老师提醒：建匠老师提醒：易考多选】，它主要进行施工的总体管理和协调。 3）不论是业主方选定的分包方， 5、【建匠老师提醒：建匠老师提醒：易考单选】 7、若采用施工总承包或施工总承包管理模式，分包方必须接受施工总承包方或施工总承包管理方的工作指令，服从其总体的项目管理。【静态动态易混淆】动态关系。【建匠老师提醒：建匠老师提醒：易考单选】【建匠老师提醒：建匠老师提醒：易考单选】【会区分特点】（1）职能组织结构，它有多个矛盾的指令源。（2）线性组织结构，每一个工作部门只有唯一一个指令源。（3）矩阵组织结构，指令源为两个。当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，当纵横两个指令源中一个为实线，一个为虚线时，以实线工作部门的指令为主。

【会判断属于哪一环节】【建匠老师提醒：建匠老师提醒：易考单选】【会区分判断】 1）管理工作流程组织——如投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等流程。 2）信息处理工作流程组织——如与生成月度进度报告有关的数据处理流程。 3）物质流程组织——如钢结构深化设计工作流程，弱电工程物资采购工作流程，外立面施工工作流程等。（1）收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究；（2）计算主要工种工程的工程量；（3）确定施工的总体部署；（4）拟定施工方案；（5）编制施工总进度计划（6）编制资源需求量计划（7）编制施工准备工作计划（8）施工总平面图设计（9）计算主要技术经济指标【考措施判断题】（1）组织措施——如调整项目组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程组织和项目管理班子人员等；（2）管理措施——如调整进度管理的方法和手段，改变施工管理和强化合同管理等；（3）经济措施——如落实加快工程施工进度所需的资金等；（4）技术措施——如调整设计、改进施工方法和改变施工机具等。 20、计划值和实际值是相对的：【建匠老师提醒：建匠老师提醒：易考多选】投标价→工程合同价→施工成本规划→实际施工成本→工程款支付。（按照发生的先后顺序，发生在前面的相对于发生在后面的是计划值，发生在后面的相对于前面的就是实际值） 21、承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。 22、承包人更换项目经理的：应提前

2018二建法规时间总结

二建法规时间总结2018修订版 0小时 1、开标时间与投标截止时间要求同一时间。 2、仲裁裁决和二审判决立即生效。 3、对开标的异议要求开标当场提出,当场答复。 1小时安全生产事故:单位负责人接到报告后,应当于1小时内向县级以上政府安监部门和有关部门报告。 2小时安全质量事故安监部门逐级上报的时间:2小时。 3小时加班时间限制:一般每日不超过1小时;特殊原因在保障劳动者身体健康的条件下每日不得超过3小时,但是每月不得超过36小时。 4小时非全日制用工:一般平均每日工作时间不超过4小时,每周累计不超过24小时。 24小时 1、建设工程发生质量事故:有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

2、在进行建设工程或者在农业生产中,任何单位或者个人发现文物,应当保护现场,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,如无特殊情况,应当在24小时内赶赴现场,并在7日内提出处理意见。 48小时 1、建设工程工期:工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人;48小时内不答复视为同意承包人要求,工期顺延。 2、暂停施工:工程师认为有必要暂停施工时,应当以书面形式要求承包人暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见;承包人实施工程师作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,工程师应当在48小时内予以答复;48小时内未答复,承包人可自行复工。 3、隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查;监理人不能按时检查的,应在检查前24小时向承包人提出书面延期要求,但延期不能超过48小时;监理人未按时检查,也未提出延期要求的,视为隐蔽工程检查合格。 4、诉讼证据保全:情况紧急的,必须在48小时内作出裁定; 诉前证据保全:必须在48小时内作出裁定。采取保全措施后30日内应当提起诉讼或仲裁,否则法院将解除保全,并要求申请人赔偿被申请人损失。 3日(工作日) 1、资格预审文件澄清或修改:提交资格预审申请文件截止时间至少3日前。 2、试用期解除劳动合同:劳动者在试用期内提前3日通知用人单位可以解除劳动合同。

2019二级建造师考试《法律法规》必背知识点大全

2019二级建造师法律法规复习重点第一章建造师管理制度第一节建造师管理制度一、注册管理概念：注册建造师 1、通过考核认定或考试合格取得资格证书按规定注册取得注册职业证书和职业印章的专业技术人员 2、未取得注册职业证书的职业印章的，不得担任大中型建设工程项目的施工单位项目负责人，不得以注册建造师的名义从事相关活动。（言下之意：小型工程的项目负责人不一定需要建筑师担任） 1、下列有关建筑师执业的行为中，合乎我国有关管理规定的是（ C ） A 在某工程项目中担任项目经理。 B、王某从事项目管理工作多年，并以取得一级项目经理资质证书，经所在单位同意，以建造师的名义在当地的一个项目上担任项目经理。 C、陈某参加了建造师的执业资格考试，没有通过，但其单位急需用人，仍然聘任其为小型项目工程的项目经理。虽然没有通过，但其单位因急需用人仍然以建造师的名义聘任其为某工程的项目经理。 2、取得建造师执业资格证书的人员，以建造师的名义执业的前提规定（B） A、备案 B、注册 C、审批 D、认证 3、万某2006年9月参加全国二级建造师资格考试，假如他成绩合格，就可以（ C ） A、以建造师的名义担任在建设工程项目施工的项目经理。 B、通过注册取得建造师执业资格证书。 C、取得建造师执业资格证书，通过注册以建造师的名义执业。（一）注册申请注册的受理，审批，核发方：省，自治区，直辖市人民政府建设主管部门。核发证书后30日内报国务院建设主管部门备案。 2006年1 名参加二级建造师考试，2007年4月在江苏南通某项目工作期间，获悉其建造师考试合格，并已取得资格证书。张某所在工作单位工商注册在上海奉贤。则张某（ D ） A、可以自行向南通市建设主观部门申请注册。 B、因当通过其所在单位向上海事或江苏省建设主观部门申请注册。 C、因当通过其所在单位向奉贤取建设主观部门申请注册。

2020二建法规考点必背复习资料(精华整理必过)

12z201000 建设工程基本法律知识 P5 ：法律、行政法规、地方性法规、规章对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由制定机关裁决地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。 P6：法人应当具备的条件：依法成立：应当有自己的名称、组织机构、住所、财产和经费：能够独立承担民事责任；有法定代表人。 P7：法人以它的主要办事机构所在地为住所。法人分为营利法人、非营利法人和特别法人。营业执照签发日期为营利法人的成立日期。建设单位可能是没有法人资格的其他组织。有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格。 P8：项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织在每个施工项目上必须有一个经企业法人授权的项目经理…项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。 Pl3：行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止（即无权代理〉后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为〈即表见代理）有效。（代理不当或违法行为法律责任谁承担，只要记住：一人有错一人承担：二人及以上有错，连带责任〉知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意。这是一种被称为默示方式的特殊授权。就是说，法律行为的后果应由本人最担。 Pl5：用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。 Pl 6: Cl）建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上。（2）建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。（3）设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式（4）设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请登记。 P17：（不动产）应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记铸时发牛效力。纤依法登记，发牛效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。除法律另有规定或者合同另有约定扑，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。 Pl 9：债是特定当事人之间的法律关系。债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，民I]债的相对性。并且要理解债的发生依据：合同、侵权、无因管理和不当得利。 Pl 9：建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。不当得利，指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。得利者应当将所得

2018二级建造师考试《法律法规》必背知识点大全

2018二级建造师法律法规复习重点第一章建造师管理制度第一节建造师管理制度一、注册管理概念：注册建造师 1、通过考核认定或考试合格取得书按规定注册取得注册职业证书和职业印章的专业技术人员 2、未取得注册职业证书的职业印章的，不得担任大中型建设工程项目的施工单位项目负责人，不得以注册建造师的名义从事相关活动。（言下之意：小型工程的项目负责人不一定需要建筑师担任）相关考题 1、下列有关建筑师执业的行为中，合乎我国有关管理规定的是（ C ） A、某参加了建造师执业资格考试，在得知考试成绩通过后即以建造师的名义在某工程项目中担任项目经理。 B、王某从事项目管理工作多年，并以取得一级项目经理资质证书，经所在单位同意，以建造师的名义在当地的一个项目上担任项目经理。 C、某参加了建造师的执业资格考试，没有通过，但其单位急需用人，仍然聘任其为小型项目工程的项目经理。 D 、吴某参加了建造师的执业资格考试，虽然没有通过，但其单位因急需用人仍然以建造师的名义聘任其为某工程的项目经理。 2、取得建造师执业书的人员，以建造师的名义执业的前提规定（B） A、备案 B、注册 C、审批 D、认证 3、万某2006年9月参加全国二级建造师资格考试，假如他成绩合格，就可以（ C ） A、以建造师的名义担任在建设工程项目施工的项目经理。 B、通过注册取得建造师执业书。 C、取得建造师执业书，通过注册以建造师的名义执业。 D、取得建造师执业证书和执业印章。（一）注册申请注册的受理，审批，核发方：省，自治区，直辖市人民政府建设主管部门。核发证书后30日报国务院建设主管部门备案。例题：某受聘于闵行区某工程施工单位，2006年1月在浦东新区报名参加二级建造师考试，2007年4月在某项目工作期间，获悉其建造师考试合格，并已取得书。某所在工作单位工商注册在奉贤。则某（ D ） A、可以自行向市建设主观部门申请注册。

(完整版)全面二建法规记忆图口诀

二建法规记忆图口诀法规考点记忆口诀 2Z201021 1. P1 宪法 --- -组织法、选举法、国籍法、民族区域自治法〔口诀:自选国际(籍)组织〕 2(P2 民法-商法--《民法通则》《物权法》《合同法》《侵权责任法》《公司法》、《招标投标法》〔口诀:民权合计(侵)公投〕 3. P2 行政法 ---《行政处罚法》、《行政复议法》、《行政许可法》、《环境影响评价法》 ) 《城市房地产管理法》 )《城乡规划法》《建筑法》〔口诀:城管凭(评)复议许可处罚规建(局)〕 4. P2 经济法 -- 《统计法》《土地管理法》《标准化法》 )《税收征收管理法》 )《预算法》 )《审计法》《节约能源法》《政府采购法》、《反垄断法》〔口诀:统计土地财税，反对节约预审标准〕 5. P2 社会法—-《残疾人保障法》《矿山安全法》《劳动法》《职业病防治法》《安全生产法》《劳动合同法》〔口诀:矿山安全劳动合同 (不适用于)病残人〕 2Z2010

6.P7法人应当具备的条件 1 . 依法成立 2 . 有必要的财产或者经费 3 . 有自己的名称、组织机构和场所 4 . 能够独立承担民事责任〔口诀:成立机构，有财产责任〕 7.P12委托代理终止: 满—代理期限届满文—完—代理事务完成小—消—被代理人取消代理吃—辞—代理人辞去代理四—死—代理人死亡十—失—代理人丧失民事能力种—终—法人终止的〔口诀:满文小吃四十种(解释一下，用满文写的小吃种类有四十种)〕 8.P16 所有权 ----包括占有权、使用权、收益权、处分权〔口诀:益(好)处占用〕 9.

[一句话:抵押是买卖的前奏，可以买卖的就可以抵押;不能买卖的不能抵押] 10. P50 延期开工、核验和重新办理批准的规定 11.P47 申请施工许可证的条件: 柴静(拆迁进度)近视(资金落实)错(安全措施)涂(图纸)企(施工企业)划(规划许可证)书(用地批准书【口诀:柴静近视错涂企划书意思理解:小旋风柴进因为进视把企划书给涂错了】 12. P45-46 不申领施工许可证的工程有---

二建法规试卷绝密押题20142

《建设工程法规及相关知识》模拟题二一、单项选择题（每题只有一个正确选项，每题1分，共60题）。 1.下面法的形式中，效力最低的是（）。 A.《北京市建筑市场管理条例》 B.《建设工程质量管理条例》 C.《北京市工程建设项目招标范围和规模标准规定》 D.《建筑法》 2.建设用地使用权应存在于（）上。 A.城市市区的国家所有土地 B.城市郊区的集体所有土地 C.宅基地 D.自留地 3.甲乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25％的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是（）。 A.若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少 B.甲必须收回房屋并向乙交付 C.丙取得该房屋的所有权 D.乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任 4.下列行为构成不当得利的是（）。 A.施工单位向工人支付工资 B.甲自行将门前公共道路的下水道添置了井盖 C.甲按合同收取了乙的预付款而拒不供货 D.施工单位因误算多发给工人张某三天工资 5.甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸，但未约定该设计著作权归属。乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图纸许可使用权归（）享有。 A.甲建设单位 B.乙设计单位 C.注册建筑师王某 D.甲、乙两单位共同 6.甲公司购买乙公司的建筑材料，丙公司是甲公司的保证人。保证合同中没有约定保证担保的范围，则（）。 A.该保证合同无效，丙公司不承担保证责任 B.丙公司仅对主债权承担保证责任 C.丙公司对全部债务承担保证责任 D.甲公司不再承担偿还债务的责任，该债务由丙公司全部承担 7.关于变卖抵押物所得价款的清偿顺序，下面说法正确的是（）。 A.抵押合同以登记生效的，按照抵押物登记的先后顺序清偿 B.清偿顺序与抵押物是否已登记无关

2018年二建法规真题

2018 二级建造师工程法规一、单项选择题共 60 题，每题 1 分。 1. 根据《民法总则》，法人分为 ( ) 。 A. 企业法人和非企业法人 B. 机关法人，企业法人和社团法人 C.一般法人和特别法人 D. 营利法人，非营利法人和特别法人 2. 关于代理的说法，正确的是 ( ) 。 A. 经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B. 同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C. 作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止 D. 表见代理是有权代理 3. 关于物权的说法，正确的是 ( ) 。 A. 同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B. 用益物权人可以是该物的所有权人 C. 未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役 D.物权的变动只能基于合同关系 A. 对于限制人身自由的行政强制措施不服的 B. 国防、外交等国家行为 C. 行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令 D. 行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定 4. 关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是 A. 实用新型以申请时所附的说明书为准 C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准 5. 关于留置的说法，正确的是 ( ) 。 A. 留置权属于债权 B. C.建设工程合同可以适用留置权 6. 关于财产保险合同的说法，正确的是 ( ) 。 A. 保险合同不可以转让 B. C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性 7. 下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是 8. 根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是 ( ) 。 B. 建设工程发明以其附图为准 D. 三类专利均以权利要求的内容为准债权人不负责保管留置物 D.留置权基于法定而产生保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费 D. 被保险人应当与投保人一致 ( ) 。

2020年二级建造师《建筑工程法规》押题试卷

2020年二级建造师《建筑工程法规》押题试卷一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1 个最符合题意) 1.二级建造师张某受聘并注册于A市具有二级资质的某建筑公司，后因在B市担任项目经理期间时因违规执业被发现。应当查处张某违规行为的部门是()。 A.A市建设行政主管部门 B.B市建设行政主管部门 C.A市或B市的建设行政主管部门 D.A市和B市的建设行政主管部门 2.经过协商，建设单位和施工单位将施工合同中的“定时支付工程款”修改成“按照工程量支付工程款”，这意味着()。 A.合同的主体发生了变更 B.合同的客体发生了变更 C.合同争议条款发生了变更 D.合同的权利义务发生了变更 3.我国《宪法》赋予人民的社会经济权利包括财产权，劳动权和()。 A.休息权 B.平等权 C.生命权 D.人格权 4.张某在路上被李某撞伤，医疗费花费近10000元。后因李某帮助张某的儿子解决了工作问题，张某表示自己来承担医药费。这种债的消灭方式叫做()。 A.抵销 B.提存 C.混同 D.免除 5.张某借刘某5万元，约定2010年1月1日归还。2010年11 月1日出现了不可抗力，且该不可抗力持续了10个月才消失。则刘某的诉讼时效的截止日是()。 A.2011年11月1日 B.2011年1月1日

C.2012年3月1日 D.2012年1月1日 6.劳动派遣协议由()签订。 A.劳动者和派遣单位 B.劳动者和用工单位 C.派遣单位和劳动行政部门 D.派遣单位和用工单位 7.生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告()。 A.县级以上地方人民政府 B.县级以上建设行政主管部门 C.本企业负责人 D.省级(含自治州、直辖市)安全生产监督管理部门 8.某建筑施工企业2010年6月1日向建筑物资公司租用了一批脚手架，租期三个月。2010年7月1日，由于资金紧张，建筑物资公司提出将脚手架卖给建筑施工企业，双方与2010年7月10日签订了买卖合同并从当日生效。则该建筑施工企业从()开始对脚手架拥有物权。 A.2010年6月1日 B.2010年7月1日 C.2010年7月10日 D.2010年8月31日 9.任何项目领取施工许可证都必须具备的条件是()。 A.施工图设计文件已经按规定进行了审查 B.项目已经委托了监理 C.消防设计图纸已经经过消防机构审核 D.到位资金不少于工程合同价的50% 10.建筑业专业技术人员执业资格的共同点不包括()。 A.均需参加全国统一命题的考试 B.均需要注册 C.均有各自的执业范围 D.均需接受继续教育

2020年【二建法规】06-ZY-考前密押卷2套

2020二级建造师建设工程法规及相关知识考前密押卷（一）一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.下列制定法的形式中，属于部门规章的是（）。 A.《建筑法》 B.《重庆市建筑市场管理条例》 C.《建设工程质量管理条例》 D.《必须招标的工程项目规定》 2.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，负责进行裁决的机构是（）。 A.国务院 B.最高人民法院 C.全国人民代表大会 D.全国人民代表大会常务委员会 3.二级注册建造师不能（）。 A从事建设工程项目总承包管理 B.从事建设工程项目管理服务 C.从事建设工程技术经济咨询 D.担任大型及以上工程施工项目负责人 4.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能开工又不申请延期或超过延期时限的，施工许可证（）。 A.自行废止 B.应报发证机关核验 C.应由发证机关收回 D.由施工单位重新申办 5.根据《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是（）。 A.交付时 B.竣工验收合格提交 C.竣工验收报告 D.提交竣工结算文件

6.甲建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工。施工完毕后，甲公司擅自将该批模板进行了处理。后租赁公司同意将该批模板卖给甲建筑公司，则甲建筑公司处理该批模板的行为（）。 A.无数 B.有效 C.效力待定 D.失效 7.甲公司和乙公司之间的合同纠纷案件经仲裁委员会仲裁作出裁决，双方对裁决不服，认为仲裁庭认定的事实在严重错误，而该仲裁委员会随后也发现当事人反映的事实确实存在，仲裁庭认定的事实严重错误。对此，正确的处理方式是（）。 A.甲公司、乙公司重新达成仲裁协议申请仲裁 B.仲裁委员会撤销该仲裁裁决，由当事人重新选任伸裁员进行仲裁 C.甲公司和乙公司就已经裁决的事项向人民法院提起诉讼 D.甲公司和乙公司请求人民法院撤销该仲裁裁决 8.根据《建设工程质量管理条例》规定，施工单位应当承担保修责任的前提包括（）。 A.设计单位原因造成的质量缺陷 B.发包人直接指定分包人分包专业工程 C.建设单位拖延支付工程款 D.建设工程在保修范围 9.某建筑工程业主投保建筑工程一切险。在工程竣工并移交后，在合同约定的保险期限内发生地震，造成部分建筑物损毁，所以业主向保险公司提出索赔。则该工程应由（）。 A.保险公司承担全部损失 B.保险公司承担除外责任以外的全部损失 C.业主自行承担全部损失 D.业主和保险公司协商分担损失 10.在工地驾车作业时违反操作规程，不慎将一名施工人轧死，这种行为应当属于（）。 A意外事件 B.交通事故 C.重大责任事故罪

2018年二建法规试题

2018年二建法规模考班模考卷一一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.我国法的形式是制定法形式，下列选项中不包括在内的是（）。 A.某省人大制定的地方性法规 B.某自治区人民政府制定的、获得全国人大常委会批准生效的自治条例 C.最高人民法院的司法解释文件 D.国际条约 2.下列关于项目经理部的表述，错误的是（）。 A.项目经理部是一次性的具有弹性的现场生产组织机构 B.项目经理部具备法人资格 C.项目经理是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构 D.项目经理根据企业法人的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作 3.甲施工企业中标承揽了一个施工项目，组建了由建造师乙为项目经理的XX项目部，XX项目部与丙公司订立了建材的买卖合同，丙公司按约定交付了建材，但迟迟未拿到付款，只有一张由乙签署同意付款的书面文件，在此案例中，丙应该要求（）承担法律责任。 A.乙建造师 B.甲施工企业 C.乙建造师和XX项目部 D.XX项目部 4.甲公司通过出让方式获得了某地块的建设用地使用权进行商品房开发，则表述不正确的是（）。 A.该地块的土地所有权一定归国家所有 B.该地块的建设用地使用权自甲公司正式开工建设时设立 C.甲公司拥有的该地块的建设用地使用权属于用益物权 D.甲公司可以按照有关规定，将该地块的建设用地使用权进行转让、互换、出资、赠与或者抵押 5.某单位为了获得银行的贷款，将自己的办公楼房向银行进行抵押，银行拥有的对该办公楼房的权利属于（）。 A.所有权 B.用益物权 C.债权 D.担保物权 6.下列法律责任的承担方式中，属于行政处罚的是（）。 A.拘役 B.没收非法财物 C.管制 D.罚金 7.某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（）。 A.11月15日 B.11月20日 C.11月30日 D.12月3日 8.甲公司与乙公同订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法交付该建材，乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，即能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是（） A.请求甲双倍返还定金8万元 B.请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元 C.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元 D.请求甲支付违约金6万元

2018二建管理考前必背知识点.pdf

二建项目管理必背知识点 2018/3/1 2Z101000 施工管理 2Z101010 施工方的项目管理 1. 动态控制原理是项目目标控制的基本方法论。项目管理的核心任务是项目的目标控制P1 2. 建设工程项目管理内涵：自项目开始至项目完成通过项目策划和项目控制以使项目的费用目标进度目标和质量目标得以实现项目决策期管理工作的主要任务是确定项目的定义 3. 业主方是建设工程项目生产过程中的总集成者，也是建设工程项目生产过程中的总组织者P2 4. 投资目标指的是项目的总投资目标进度目标指的是项目动用的时间目标也即项目交付使用的时间目标如工厂建成可以投入生产道路建成可以通车办公楼可以启用旅馆可以开业的时间目标等项目的质量目标不仅涉及施工的质量还包括设计质量材料质量设备质量和影响项目运行或运营的环境质量等。P2 5. 决策阶段包括：编制项目建议书和编制可行性研究报告P3 图。 6. 设计方项目管理的目标：设计的成本目标、设计的进度目标、设计的质量目标。 7．项目的供货方的项目管理工作主要在施工阶段进行但也涉及设计准备阶段设计阶段动用前准备阶段和保修期。P4 8. 建设项目工程总承包方项目管理的目标：项目的总投资目标、工程总承包方的成本目标、项目的进度目标、项目的质量目标。P4 9. 施工总承包方是工程施工的总执行者和总组织者P5 10. 分包方不论是一般的分包方或由业主指定的分包方必须接受施工总承包或施工总承包管理方的工作指令服从其总体的项目管理如果施工总承包管理方面通过投标在平等条件下竞标）获得一部分施工任务，则它也可以参与施工。P5 11. 由业主方选定的分包方应经施工总承包管理方的认可。P6 12. 建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干也不是“交钥匙”其核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到为项目建设增值的目的P6 2Z101020 施工管理的组织 13. 影响一个系统目标实现的主要因素：组织、人、方法与工具。P7 14. 组织结构模式反映一个组织系统中各子系统或各元素各工作部门或各管理人员之间的指令关系组织分工反映一个组织系统中各子系统或各要素的工作任务分工和管理职能分工组织结构模式和组织分工都是一种相对静态的组织关系工作流程组织反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，是一种动态关系P7 项目结构图是一个组织工具通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解以反映组成该项目的所有工作任务P8 15. 一些居住建筑开发项目可根据建设的时间对项目的结构进行逐层分解如第一期工程二期工程和第三期工程等而一些工业建设项目往往按其生产子系统的构成对项目的结构进行逐层分解同一个建设工程项目可有不同的项目结构的分解方法项目结构的分解应和整个工程实施的部署相结合，并和将采用的合同结构相结合P10 16. 项目结构图和项目结构的编码是编制其他编码的基础。P12 17. 项目结构图、组织结构图、合同结构图的区别。P13 18. 在职能组织结构中，每一个工作部门可能得到其直接和非直接的上级部门下达的工作指令它就会有多个矛盾的指令源。P14

2020年二级建造师《工程法规》押题卷及答案

2020年二级建造师《工程法规》押题卷及答案一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意) 1.由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体通常称为()。 A.法律形式 B.法律体系 C.法律规范 D.法律部门【试题解析】：答案B 本题目直接考察法律体系的概念，正确答案为选项B。其实，对此类题目而言，即使不熟悉本概念，只要将题干与选项认真对照，也能够选择出正确答案。所以，对于一些自己感到陌生的概念无需胆怯。 2.关于上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中正确的是()。 A.《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》 B.《北京市建筑市场管理条例》高于《建设工程质量管理条例》 C.《北京市建筑市场管理条例》高于《陕西省建筑市场管理条例》 D.《陕西省建筑市场管理条例》高于《北京市建筑市场管理条例》【试题解析】：答案A 在我国法律体系中，法律的效力层级是上位法高于下位法，具体表现为：宪法→法律→行政法规→地方性法规等，其法律地位与效力依次降低，同时，地方性法规之间没有高低上下之分。上述选项中，BCD均错误，不符合效力层级规则;只有A正确，因此，答案为 A选项。 3.施工企业取得法人资格的时间为()日。

A.注册资金到位 B.公司成立 C.工商行政管理机关核准登记 D.建设行政主管部门颁发资质证书【试题解析】：答案C 施工企业是以盈利为目的的企业法人，必须依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格，即工商登记意味着企业法人成立。所以，答案为C。 4.项目经理部行为的法律后果由()承担。 A.企业法人 B.项目经理 C.企业法定代表人 D.项目经理部与企业法人分担【试题解析】：答案A 项目经理部不具有法人资格，不能独立承担民事责任，项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表，其在行使职权时产生的法律后果应当由施工企业承担。显然，A项正确。 5.代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，对此行为承担民事责任的是()。 A.代理人 B.被代理人 C.第三人 D.法定代理人【试题解析】：答案B 6.下列行为中，属于委托代理的是()。 A.转包工程 B.肢解分包 C.请律师代为诉讼 D.分包商完成主体结构施工【试题解析】：答案C 委托代理是指根据被代理人的委托而产生的代理，按照被代理人的委托行使代理权，而《建筑法》明确规定了禁止转包、禁止肢解分包、要求总包商自行完成主体结构施工，显然，建设工程承包不得委托代理。因此，选项ABD错误，选项C为正确答案。 7.下列权利中，不属于物权的是()。

2020二建工程法规干货笔记

2020 年建设工程法规及相关知识干货笔记（154 个考点+历年考题解析） 2020 年二级建造师《建设工程法规及相关知识》干货笔记已上线，全书包含各章思维导图、考情分析、154 个重要考点、历年考题、85 个时间、数字类考点等内容。 2 全书共包含8 章36 节内容，对基本法律知识、施工许可、承发包、工程合同和劳动合同、环保和节约能源及文物保护、安全生产、工程质量、解决建设工程纠纷法律制度进行编写与阐述。可免费试听233 网校二建法规精讲，详细内容新教材及该科考试基本情况介绍。 3、2015-2019 年真题各章分值占比第一章建设工程基本法律知识

1010 法律体系【本节主要知识点】 ◎我国法律体系基本框架 ◎法的形式 ◎只能制定法律的事项 ◎法的效力 ◎法的冲突核心知识点1、我国法律体系的基本框架（7 大类）

由宪法及宪法相关法、民法商法、行政法、经济法、社会法、刑法、诉讼与非诉讼程序法等构成。 ●核心知识点2、法的形式（共七类）（1）宪法至上（2）上位法优于下位法（3）特别法优于一般法（4）新法优于旧法（5）需要由有关机关裁决适用的特殊情况【2018】法的形式的含义包括（）。 A．创制机关的性质及级别B．法律规范的地域效力C．法律规范的内涵D．法律规范的期间效力E．法律规范的效力等级 233 网校答案：ABE 233 网校解析：法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。它包括4 层含义：（1）法律规范创制机关的性质及级别（2）法律规范的外部表现形式（3）法律规范的效力等级（4）法律规范的地域效力。【2012】《中华人民共和国建设工程质量管理条例》属于（）。A．法律

2018年二建施工管理口诀(简单明了-背熟就可以通过)

2018年二建施工管理口诀 1、动态控制是项目目标控制的基本方法论。 2、项目管理的核心是目标控制。 3、业主方的项目管理是核心。 4、3控3管1协调：安合信投进质，组协调。 5、安全管理是项目管理的最重要的任务。 6、影响系统目标实现的因素：组织、人、方法与工具 7、控制目标的主要措施包括：组织措施、管理措施、经济措施、技术措施。 8、施工方进度控制的措施：组织措施（组织是决定性因素）、管理措施（管理思想、方法、手段、承发包模式、合同管理、风险管理、信息技术等）、经济措施（资金、经济激励措施）、技术措施（设计技术、施工技术） 9、项目动态控制的纠偏措施：组织措施（人、分工、流程）、管理措施（网络计划、信息技术、合同管理、重发包）、经济措施（资金、资源）、技术措施（施工技术、设计技术） 10、合同实施偏差调整措施：组织措施、技术措施、经济措施、合同措施。 11、组织结构图（职线矩）反映的是组织的指令关系。工作流程图（管理工作流程组织<投资控制等>,信息处理工作流程组织<进度报告>,物质流程组织<物资采购>）反映的是逻辑关系。项目结构图反映的是工作任务。合同结构图反映的是合同关系<双箭头>。组织分工分为工作任务分工表（工作部门职责）和管理职能分工表（反映各工作部门职能分工）。 12、项目结构编码的依据是项目结构图。项目结构图、项目结构编码是其他编码的基础。 13、施工组织设计的内容：工程概况、施工部署方案、施工进度计划、平面图、技术经济指标。【概方进图指】

14、施工组织总设计编制程序：茶几不防毒，需备图标（收集和熟悉有关资料，进行调查研究；计算主要工程量；确定总体部署；拟定施工方案；编制总进度计划；编制需求量计划；编制施工准备工作计划；施工总平面图设计；计算主要技术经济指标） 15、项目目标动态控制的程序：分集比纠调。核心是比纠。 16、施工进度目标分解：施工总进度规划、施工总进度计划、项目各子系统和各分项目施工进度计划等 17、项目经理职责：法财合质工（贯彻执行国家法律法规、严格财务制度、执行项目承包合同、确保工程质量和工期） 18、项目经理权力：班关伍生经其（组织项目管理班子、处理有关外部关系，签订有关合同、指挥生产经营活动、选择施工队伍、合理经济分配、法人授予的其他权力) 19、编制项目管理目标责任书的依据资料：项目合同文件、组织的管理制度、项目管理规划大纲、组织的经营方针和目标。 20、项目经理的权限：4参与2授权1主持1制定{标建分物资，金关主酬}（参与招投标和签订合同、参与组建项目经理部、参与选择分包人、参与选择物资供应单位，决定授权范围内资金的使用、授权范围内协调有关内外部关系、主持项目经理部日常工作、制定内部计酬方法） 21、施工风险包括：组织风险（人）、经济和管理风险（资金、合同、计划等）、工程环境风险（自然灾害、水文条件、引起火灾或爆炸的因素等）、技术风险（设计文件、施工方案、物资、机械等） 22、风险管理包括策划、组织、领导、协调、控制。 23、施工风险管理过程包括：风险识别、风险评估、风险响应、风险控制 24、工程监理的工作性质特点：科公服独（科学性、公平性、服务性、独立性） 25、监理的依据：法规、技术标准、设计文件、承包合同 26、监理方式：旁站、巡视、平行检验

2020年【二建法规】06-ZY-考前密押卷2套

2019年二级建造师《法规》考前押题-提分卷(二)答案解析

2019年二建《公路》考前必背知识点

【内训】2020二建考前计划书必过200句押题知识点-管理(务必打印背诵)

2018二建法规时间总结

2019二级建造师考试《法律法规》必背知识点大全

2020二建法规考点必背复习资料(精华整理必过)

2018二级建造师考试《法律法规》必背知识点大全

(完整版)全面二建法规记忆图口诀

二建法规试卷绝密押题20142

2018年二建法规真题

2020年二级建造师《建筑工程法规》押题试卷

2020年【二建法规】06-ZY-考前密押卷2套

2018年二建法规试题

2018二建管理考前必背知识点.pdf

2020年二级建造师《工程法规》押题卷及答案

2020二建工程法规干货笔记

2018年二建施工管理口诀(简单明了-背熟就可以通过)

推荐-20XX二建法规及知识考前必背 精品

推荐-20XX二建法规及知识考前必背精品