《建设工程法律法规及相关知识》模拟试题A(二级)
2011年二级注册建造师考试
《建设工程法律法规及相关知识》模拟试题（A）
一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1．取得建造师执业资格证书的人员，以建造师名义执业的前提是（）。
A．按规定注册B．按规定备案
C．受聘单位验证D．主管部门审批
2．《建筑业企业资质管理规定》属于（）。
A．行政法规B．一般法律
C．司法解释D．部门规章
3．我国宪法规定“公民有休息的权利”，根据劳动，劳动者平均每周工作时间不超过（）小时。
A．四十B．四十四
C．四十八D．五十
4.某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予制服工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。
A．2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产
B．2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产
C．2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院
D．2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉
5．监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发现该工程设计存在瑕疵，则李某（）。
A．以要求施工单位修改设计
B．应当报告建设单位要求施工单位修改设计
C．应当报告建设单位要求设计单位修改设计
D．应当要求设计单位修改设计
6.在债的发生依据中，（）是指没有法律或合同根据，有损于他人而取得的利益。
A．合同 B．侵权行为
C．不当得利 D．无因管理
7．甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由（）按照有关规定申请领取施工许可证。
A．乙建筑公司B．丙土方公司
C．甲房地产开发公司和乙建筑公司共同D．甲房地产开发公司
8．使用财政预算资金的建设项目，需要设备采购的单项合同估算价最低在（）万元人民币以上的，必须进行招标。
A．50 B.100
C．200 D.3000
9.甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标则该联合体资质等级应为（）。
A．一级 B.二级
C．三级 D.暂定级
10．某生产经营单位按照<<安全生产法>>的有关规定，只配备了兼职安全生产管理人员，则该单位从业人数上限是（）。
A．100人B．200人
C．300人D．500人
11．劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向（）报告。
A．兼职安全巡查员
B．专业监理工程师
C．发包人代表
D．建设工程安全生产监督站
12．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是（）。
A．提供相邻构筑物的有关资料
B．编制安全技术措施及专项施工方案
C．办理施工许可证时报送安全施工措施
D．提供安全施工措施费用
13．监理工程师张某在监督现场安全时，发现一脚手架连墙件设置数量不够，致使该部分严重变形，于是要求施工单位停工整改，施工单位以工期太紧为由拒不整改，也不停止施工。此时，张某的正确作法是立即（）。
A．对施工单位处以罚款
B．扣留施工单位安全许可证
C．报告建设单位
D．报告建设行政主管部门
14．下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法所禁止的是（）。
A．明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标
B．明示施工单位在施工中应优化工期
C．暗示施工单位不采用《建设工程施工合同（示范文本）》签订合同
D．暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥
15．某市进行工程监理检查，发现以下情况：甲监理单位是所监理工程的建设单位的下属公司；乙监理单位是所监理工程的施工单位的债务人；丙监理单位是所监理工程的构配件供应单位是同一集团公司；丁监理单位的董事长也是其所监理工程的材料供应单位的股东。根据《建设工程质量管理条例》，不会受到行政处罚的监理单位是( )。
A．甲B．乙
C．丙D．丁
16．依据<<建设工程质量管理条例>>的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是( )。
A.建设单位拨付工程款
B.施工单位实施隐蔽工程
C.商品混凝土应于基础工程
D.大型非标构件进行吊装
17．某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂.经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由( )。
A．建设单位维修并承担维修费用
B．施工单位维修并承担维修费用
C．施工单位维修，设计单位承担维修费用
D．施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用
18．建设工程质量监督机构的下列行为，错误的是（）。
A．在办理报监手续时，收取监督费
B．发现严重违法行为，以自己的名义给予降低资质处罚
C．发现工程质量问题时，采取局部停工措施
D．监督竣工验收程序
19．《建设工程文件归档整理规范》属于( )。
A．国家标准B．行业标准
C．地方标准D．企业标准
20．施工单位的下列行为中，违反《消防法》规定的是（）。
A．为节约资金，未购买公安消防机构指定的灭火器材
B．施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护
C．为材料周转方便，将少量水泥堆放在现场通道附近
D．在道路两旁施工时使用明火作业
21．下列职责中，不属于施工单位消防安全职责的是（）。
A．制定施工现场的消防安全制度 B．向有关部门报审消防设计图纸C．对施工人员进行消防宣传教育 D．定期检修施工现场的消防器
22．甲建筑公司拖欠王某劳动报酬，于2007年10月2日，双方发生争议，并于2008年11月1日，劳动合终止，则王某最晚应在（）之前提出劳动仲裁。
A. 2007年10月2日
B. 2008年10月2日
C. 2008年11月1日
D. 2009年11月1日
23．某建筑公司因经营方试调整裁减50人，应提前( )向全体职工说明情况
A.20天
B.30天
C.50天
D.60天
24．根据《税收征收管理法》，下列说法正确的是（）。
A．施工单位可根据情况设置纳税帐簿
B．施工单位必须按规定保管期限保管代扣的本单位从业人员的个人所得税的完税凭证
C．施工单位不必保管代扣的本单位从业人员的个人所得税的完税凭证
D．施工单位必须按当地政府规定保管期限保管代扣的本单位从业人员的个人所得税的完税凭证
25．甲与乙通过裁决解决纠纷，如果裁决发生法律效力后，乙不履行裁决，甲可以（）。
A．向法院申请强制执行 B．向仲裁委员会申请强制执行
C．向公安部门申请强制执行 D．再申请仲裁
26．王某骑自行车路过一广场，掉进一个没有设置明显标志且未采取安全措施的基坑中，造成腿部受伤，花去医疗费2000元。王某多次找该项目的建设单位、施工单位索赔，双方互相推诿。承担该责任的主体应是（）
A.建设单位
B.施工单位
C.王某与建设单位
D.建设单位与施工单位
27．某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为（）。
A．串通投标罪
B．工程重大安全事故罪
C．重大责任事故罪
D．重大劳动安全事故罪
28．某施工单位将工程转包，给建设单位造成5万元损失，则该施工单位不可能承接的法律责任是（）。
A．赔偿损失 B．降低资质等级
C．责令停业整顿 D．对主要负责人判处有期徒刑
29．某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购买一台挖掘机，则下列情形中，会导致要约失效的是（）。
A建筑机械厂及时回涵，对要约提出非实质性变更
B承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺
C建筑机械厂发出承诺后，收到撤销该要约的通知
D建筑机械厂发出承诺前，收到撤回该要约的通知
30．某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是（）。
A．要约内容不明确B．要约人不特定
C．受要约人错误D．无订立合同的意思表示
31．某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险公司提供的格式条款提出以下看法，其中正确的是（）。
A．格式条款中不能有免除保险公司责任的内容
B．对格式条款理解有争议的，由施工单位予以解释
C．对格式条款有两种以上解释的，该条款无效
D．格式条款与非格式条款不一致时，以非格式条款为准
32．某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商公布了三个电子邮箱，并且没有特别指定，则此要约的生效时间是（）。
A．该要约进入任一电子邮箱的首次时间
B．该要约进入三个电子邮箱的最后时间
C．该供应商获悉该要约收到的时间
D．该供应商理解该要约内容的时间
33．甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章。则该合同成立的时间为（）。
A．甲、乙达成合意时B．甲签字、盖章时
C．乙收到合同书时D、乙签字、盖章时
34．甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的贷款，遂向乙钢材厂提供了一批水泥用来抵帐。后乙将该批水泥出售给丙施工单位，则关于该水泥买卖合同的效力，下列说法正确的是（）。
A．有效B．因乙超越经营范围而无效
C．因乙超越经营范围而效力待定D、因乙超越经营范围而可撤消35．下列关于格式条款的说法中，正确的是（）。
A．格式条款和非格式条款不致的，应以格式条款为准
B．只要合同中写明，提供格式条款的一方无须提请对方注意限制其责任的条款
C．对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以解释
D．对格式条款有两种以上解释的，应作出有利于条款起草方的解释
36．甲施工单位向乙预制件厂订制非标准购件，合同约定乙收到支票之日三日内发货，后甲顾虑乙经营状况严重恶化，遂要求其先行发货，乙表示拒绝。则乙的行为（）。
A．违约行为
B．行使同时履行抗辩权
C．行使先履行抗辩权
D．行使不安抗辩权
37．甲供应商向同一项目中的乙、丙两家专业分包单位供应同一型号材料，两份供货合同对材料质量标准均未约定。乙主张参照其他企业标准，丙主张执行总承包单位关于该类材料的质量标准，甲提出以降低价格为条件，要求执行行业标准，乙、丙表示同意，则该材料质量标准应达到（）。
A．国家标准B．行业标准
C．总承包单位确定的标准 D．其他企业标准
38．某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人“把活儿做得更细些，到时不会少了你们的”。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由（）承担。
A．发包人B．承包人
C．监理工程师D．承包人和发包人共同
39．甲欠乙1.6万元无力偿还，经乙查证：丙欠甲2.5万元，履行期已届满6
个月，甲从未向丙要求返还；甲的退休金600元，抚恤金2000元，有关单位已拖延1个月未发放，甲亦末追要。下列陈述正确的是( )。
A.乙只能向法院请求以甲的名义要求丙归还2.5万元
B.乙可以向法院请求以乙的名义要求偿还2.5万元，
C.乙可以向法院请求以乙的名义要求丙归还1.6万元
D.乙可以向法院请求以乙的名义要求有关单位发放退休金600元，抚恤金2000元
40．如果施工单位与建材商在买卖合同中，既约定了定金，又约定了违约金。在建材商违约时，施工单位（）。
A．可以同时适用定金与违约金的约定
B．只可选择适用其中一项约定
C．只能适用违约金
D．只能适用定金约定
41．甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方约定保管费用为1000元，后乙不能按约定支付保管费用，则甲可以（）。
A．行使质押权变卖全部水泥
B．行使质押权变卖部分水泥
C．行使留置权变卖全部水泥
D．行使留置权变卖部分水泥
42．甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是（）。
A、丙公司应代甲清偿
B．乙可要求甲或丙清偿
C．只能由甲先行清偿
D．不可能由甲或丙共同清偿
43．某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标过程中的各行为，下列说法中，正确的是（）。
A．虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请
B．投标人购买招标文件，属要约行为
C．投标人参加现场考察，属要约行为
D．评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为
44．某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人为按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是（）。
A．予以追缴B．不予支持
C．支付按合同约定全部支付D、只支持按银行同类贷款利息支付45．某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（）。
A．11月15日B．11月20日
C．11月30日D．12月3日
46．某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（）。
A．2005年10月10日B．2005年10月20日
C．2005年12月1日D．2006年5月1日
47．发包人与承包人约定按照固定价结算工程款，因合同履行过程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定，则人民法院对承包人的请求应（）。
A．予以支持B．不予支持
C．征求发包人意见D．要求承包人提供证据
48．由于当事人疏忽，合同内未约定支付货币地点，事后双方又没能就履行地点达成一致，则（）。
A.可视为无效合同
B.按可撤销合同对待
C.在接受货币一方所在地履行
D.在支付货币一方所在地履行
49．施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是（）。
A．双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解
B．如果双方在申请仲裁后达成了和解协议。该和解协议即具有法律强制执行力
C．如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解
D．如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行
50．建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是（）。
A．工程质量检测机构出具的鉴定报告
B．建设单位职工的书面证明材料
C．建设单位与施工单位签订的施工合同
D．建设单位提交的答辩状
51．人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不是证据保全方法的是（）。
A．没收B．扣押
C．查封D．勘验
52．某人民法院终审判决，建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟于（）。
A．2006年9月1日B．2006年12月1日
C．2007年3月1日D．2007年6月1日
53．某施工单位拖欠王某工资，经劳动仲裁后，王某不服，将施工单位诉至人民法院。在一审人民反员开庭审理的过程中，王某的儿子有病住院急需用钱，则关于本案中先予执行的适用，下列说法中，正确的是（）。
A．人民法院可直接裁定先予执行
B．王某可请求一审人民法院裁定先予执行
C．尚未审理完毕，当事人不能申请先予执行
D．若王某败诉，不须赔偿由此给施工单位造成的损失
54．某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（）。
A．撤消案件B．中止审理
C．终结审理D．缺席判决
55．某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权（）。
A．进行辩论B．进行和解
C．提起反诉D．提起上诉
56．某工程质量纠纷经仲栽庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15、16、20万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿（）万元。
A．15 B．16
C．17 D．20
57．甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（）。
A．驳回起诉 B．继续审理
C．终止起诉 D．将案件移交合同约定的仲裁机构
58．下列关于仲裁开庭的说法，正确的是（）。
A．仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭
B．仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭
C．仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开
D．仲裁公开进行，当事人可以协议不公开
59．甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是（）。
A．分包合同无效，则仲裁协议无效
B．分包合同有效，则仲裁协议有效
C．分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定
D．分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性
60．建设行政管理部门对建设工程合同争议进行调解，施工单位不服，施工单位可以采取的行为是（）。
A．申请行政复议或提起行政诉讼
B．申请仲裁或提起民事诉讼
C．申请行政复议后提起行政诉讼
D．申请仲裁后提起民事诉讼
二、多项选择
61．甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款1万元。下列关于本案中债的性质的说法，正确的有（）。
A．甲错发设备给丙属于无因管理之债
B．丙向甲返还设备属于不当得利之债
C．乙向甲支付设备款属于合同之债
D．甲向乙少收1万元货款属于侵权之债
E．丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债
62．甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有（）。
A．如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付
B．建设单位可直接要求甲承担12万元
C．建设单位可直接要求乙承担12万元
D．建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任
E．先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿
63．甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包、分包的说法中，正确的有（）。
A．乙可以将专业工程分包给丙
B．丙可以将劳务作业分包给丁
C．乙可以将劳务作业分包给丁
D．甲可以将专业工程发包给丙
E．甲可以将劳务作业分包给丁
64．在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括（）。
A．评标委员会由5人以上的单数组成
B．评标委员会的成员对所提出的评审意见不承担个人责任
C．评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系
D．评标专家不得透露中标候选人的推荐情况
E．评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责
65．某工程两劳务分包单位签订了安全生产管理协议，该协议应明确的内容有（）。
A．各自应负责的安全生产管理范围
B．各自应尽的安全生产管理职责
C．各自应采取的安全措施
D．指定兼职安全生产管理人员进行磋商
E．双方的安全责任由总承包单位确定
66．总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有（）。
A．总承包单位对施工现场的安全生产总责
B．专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理
C．总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任
D．专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任
E．分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务
67．某工程为国家大型公用事业项目，下列关于该工程的工程监理的说法，正确的有（）。
A．该工程必须实行监理
B．建设单位可直接邀请具有相应资质的监理单位实行监理
C．监理单位保证承担全部责任的，可由其他监理单位代为监理
D．监理单位不得与设备供应单位有隶属关系
E．监理单位应选派具有相应资格的监理工程师进驻现场
68．某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括（）A．该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同
B．《建设工程质量管理条例》
C．《建设工程安全生产管理条例》
D．该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同
E．《工程建设标准强制性条文》
69．某工程实行总承包，则关于其工程文件的移交，下列做法中，符合国家有关规定的有（）。
A．总承包单位，各分包单位将其工程文件整理，立卷后分别移交建设单位B．各分包单位将其工程文件整理，立卷后移交总承包单位
C．总承包单位负责将各分包单位的工程文件整理，立卷后移交建设单位D．总承包单位负责收集、汇总各分包单位的工程档案并移交建设单位
E．监理单位负责收集、汇总所有的工程档案并移交建设单位
70．在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（）
A．混凝土连续浇筑
B．特殊需要必须连续作业
C．自来水管道爆裂抢修
D．由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工
E．路面塌陷抢修
71．甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥。并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是（）。
A．水泥厂的价目表属于要约邀请
B．甲建筑公司的订购表示属于要约
C．水泥厂的价目表属于要约
D．水泥厂新报价属于承诺
E．水泥厂新报价属于新要约
72．甲、乙两施工单位签订施工分包合同。则下列缔约过程中的情形中，给对方造成损失时，当事人应承担缔约过失责任的有（）。
A、甲假借订立合同，恶意进行磋商
B．甲、乙进行多次协商，但没有最终签订协议
C．乙隐瞒其资质的真实情况
D．甲提供虚假项目报批手续
E．乙未尽保密义务
73．甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4月1
日甲付给乙100万元预付款，5月12日由乙向甲交付两辆起得机，但到了4月1日，甲经调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以（），以维护自己的合法权益。
A．行使同时履行抗辩权 B．终止合同
C．中止履行合同并通知对方 D．请求对方提供适当担保
E．转让合同
74．李某向张某借款1万元，一直无力偿还。后李某在一施工单位工作时死亡，施工单位口头答应给付15万元。李某家属多次催要，施工单位却以各种借口不予支付。则下列关于张某行使代位权的说法中，错误的有（）。
A．张某可以李某的名义对施工单位行使代位权
B．张某可以自己的名义对施工单位行使代位权
C．因李某家属已多次催要，故张某不能行使代位权
D．因该借款对张某没有造成太大伤害，故不得行使代位权
E．因该赔款的专属性，故张某不能行使代位权
75．某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人企业。分立前由于三台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，则下列关于本案中违约责任承担的说法中，正确的有（）。
A．买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任
B．买方可要求推土机生产厂承担违约责任
C．买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任
D．如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，则买方应按其约定主张权利
E．如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则买方应要求各自承担一半
76．根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的有（）。
A．发生泥石流将拟建工厂选址覆盖
B．由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行
C．建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保
D．施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值E．施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员
77．甲施工单位将脚手架安装作业分包给乙单位，后因脚手架质量问题导致甲方工人丙跌落受伤，则下列关于本案中责任承担的说法中，正确的是（）。
A．甲可要求乙承担违约责任
B．甲可要求乙承担侵权责任。
C．丙可要求乙承担违约责任
D．乙可要求脚手架生产厂家承担违约责任。
E．丙可要求甲承担赔偿责任
78．发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是（）。
A．承包人可申请人民法院将该工程拍卖
B．承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿
C．承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出D．承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价
E、承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除。
79．下列关于仲裁与诉讼特点的表述正确的有（）。
A．仲裁的程序相对灵活，诉讼的程序较严格
B．仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以不公开审理为例外
C．仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制
D．仲裁机构由双方协商确定，管辖人民法院则不能由双方约定
E．仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式
80．施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是（）。
A．对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解
B．撤销施工单位资质证书的决定
C．因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分
D．关于资质证书颁发的条件不符合法律规定
E.质量监督对在建项目的查封
参考答案
1A02D03B04B05C
06C07D08B09C10 C
11A12B13D14D15A
16A17B18B19 A20B
21B22D23 B 24 B 25 A
26B27B28D29B30C
31D32A33D34A35C
36C37B38B39 C 40B
41D42C43A44D45A
46C47B48 C 49A50D
51A52B53B54D55A
56D57A58A59D60B
61.BCE 62BCE 63ABCD 64 ACDE 65 ABCD 66ABDE 67ADE68ABCE 69 BD 70 ABCE 71ABE 72ACDE73CD 74 ABCD 75 ABC 76ABD 77ADE 78AD 79 ABCE 80 BE