工程招投标与合同管理练习题

工程招投标与合同管理课程

练习题(一)

一、单项选择题（每题给出四个备选项，其中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。）

1、根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（ C ）

A. 5% %

C. 20% %

2、中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。 A．5 B．7 C．10 D．15

3、关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是（ B）。

A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务

B.评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处

C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况

D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况

4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则( A )。

A．业主承担相应的费用

B．业主从监理费中支付给承包商

C．监理工程师承担相关费用

D．承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝

5、需要对施工图设计进行修改时，应经( D )批准。

A．监理工程师和业主

B．监理工程师和初步设计原批准单位

C．监理工程师和上级主管部门

D．监理工程师和原设计单位

6、由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，( A )有权确定一个价格作为执行价格。

．业主 B．监理工程师 A．

C．承包商 D．定额站

7、某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。

A．业主 B．监理单位 C．承包商 D．业主的项目经理部

8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。

A．是否进行资格预审 B．是否组织现场考察

C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标

9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于( A )签订的合同。

A．采取欺诈手段 B．采取胁迫手段

C．超越经营范围 D．无效代理

10、评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( C )。A．三分之一 B．一半 C. 三分之二D．五分之二

11、招标投标法规定开标的时间应当是( A )。

A．提交投标文件截止时间的同一时间

B．提交投标文件截止时间的24小时内

C．提交投标文件截止时间的30天内

D．提交投标文件截止时间后的任何时间

12、建设工程委托监理合同的标的是( D )。

A．货物 B．货币 C．劳务 D．工程项目

13、招标投标法规定，中标通知书发出( D )内，中标单位应与建设单位签订施工合同。

A．10天 B．15天 C．20天 D．30天

14、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，属于工程建设项目招标范围的工程建设项目，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（ B）人民币以上的，必须进行招标。

万元万元万元万元

15、监理招标的宗旨是对监理( B )的选择

A．资历 B．能力

C. 报价 D．现场监理人员数量

16、承包商应在索赔事件发生后的( B )内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此索赔事件提出索赔。

A．14天 B．28天 C．56天 D．84天

17、勘察合同履行后，定金应( C )。

A．返还委托方 B．双倍返还委托方

C．抵作勘察费 D．上缴上级主管部门

18、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保方式是( C )。

A．定金 B．留置 C．抵押 D．质押

19、建设单位在( D )合同中承担了项目的全部风险。

A．单价 B．总价可调

C．总价不可调 D．成本加酬金

20、施工合同示范文本规定，( C )是承包方的工作。

A．办理施工临时用地批件

B．组织设计图纸会审

C．向甲方代表提供现场生活的房屋及设施

D．提供施工现场的工程地质资料

二、多项选择题（在每小题列出的五个备选项中有二至五个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内,错选、多选、少选或未选均不得分。）

1、某合同采用抵押作为合同担保方式时，( ABE )可以作为抵押物。

A.房屋 B．机器设备 C．债券 D．股票 E．大型施工机具

2、采用邀请招标方式选择施工承包商时，业主在招标阶段的工作包括( BDE )。 A．发布招标广告 B．发出投标邀请函

C．进行资格预审 D．组织现场考察

E．召开标前答疑会

3、进行施工招标应满足的条件包括( ABDE )。

．有满足施工需要的施工图纸 B．概算已批准 A．

C．已选择了监理单位 D．建设资金来源已落实

E．已有建筑许可证

4、订立施工合同应具备的条件包括( ABCE )。

A．工程项目已列入年度建设计划

B．具备了施工所需的设计文件和技术资料

C．初步设计已经批准

D．施工图设计已经批准

E．建设资金和主要建筑材料设备来源已落实

5、《施工合同文本》由( ADE )组成。

A．《施工合同协议书》 B．《中标通知书》

C．《工程预算书》 D．《施工合同专用条款》

E．《施工合同通用条款》

6、在施工过程中，导致暂停施工的原因主要有( ACE )。

A．由于发包方违约，承包方主动暂停施工

B．由于承包方违约，发包方提出暂停施工

C．工程师认为有必要而要求暂停施工

D．发包方驻工地代表要求的暂停施工

E．发生意外情况而引起的暂停施工

7、材料采购合同订立的方式有( ABDE )。

A．公开招标 B．邀请招标

C．议标 D．直接订购

E．询价、报价、签订合同

8、工程师索赔管理的任务包括( ACE )。

A．公正地处理和解决索赔

B. 进一步补充索赔资料

C．预测和分析导致索赔的原因和可能性

D. 制止承包商提出索赔

E．通过有效的合同管理减少索赔事件的发生

9、公开招标设置资格预审的目的是( BD )。

A．评选中标人

．减少评标的工作量B．

C．迫使投标单位降低投标报价

D．优选最有实力的承包商参加投标

E．了解投标人准备实施招标项目的方案

10、施工合同文本有关延期开工的正确规定包括( ACE )。

A．工程师以书面形式通知承包方后，可推迟开工日期

B．工程师在与承包商协商一致后，可推迟开工日期

C．承包商经工程师批准后，可推迟开工日期

D．承包商经书面通知工程师后，可推迟开工日期

E．承包商递交延期开工申请48小时后，可推迟开工日期

11、下列关于评标委员会的叙述符合《招标投标法》有关规定的有（ ABDE）。

A.评标由招标人依法组建的评标委员会负责

B.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数

C.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的二分之一

D.与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会

E.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密

12、按照索赔事件的性质，可以将索赔划分为( ABCE )索赔。

A．工程变更 B．工程加速 C．工程延误 D．工程延期 E．其他索赔

练习题(二)

一、单项选择（每题给出四个备选项，其中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。）

1、当施工合同文件中出现不一致时，以( C )为优先解释的依据。

A．合同条件 B．协议条款 C．纪要协议 D．招标文件

2、根据《招标投标法》的有关规定，评标委员会由（C）依法组建。

A.县级以上人民政府

B.市级以上人民政府

C.招标人

D.建设行政主管部门

3、进行施工中间验收后，监理工程师在24小时内既未在验收记录上签字，也未。( A )提出任何不合格的修改意见，则承包商．

A．可继续施工

B．应等待监理工程师进一步指示后再施工

C．要求监理工程师再次检验

D．向业主申请继续施工

4、由于设备制造原因导致试车达不到验收要求，则该项拆除、修理和重新安装费用应由( C )承担。

A．业主 B．承包商 C．设备采购方 D．设计方

5、承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未到达合同规定的要求，则全部剥露、修复、重新隐蔽的费用和损失的工期处理为( C )。

A. 费用和工期损失全部由业主承担

B. 费用和工期损失全部由承包商承担

C. 费用由承包商承担，工期给予顺延

D．工期不予顺延，但费用由业主给予补偿

6、根据《招标投标法》的有关规定，下列说法符合开标程序的是（ A）。

A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行

B.开标地点由招标人在开标前通知

C.开标由建设行政主管部门主持，邀请中标人参加

D.开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参加

7、下列哪个可作为索赔的有效证据( A )。

A．业主和承包商签署的合同变更协议

B．业主的口头要求

C．业主的合理建议

D．承包商的合理建议

8、设备安装工程具备联动无负荷试车条件的，应由( A )组织试车。

A．建设单位 B．设计单位

C．施工单位 D．设备供应单位

。( B )、当事人将财或物作为担保而不需转移给对方的是9．

A．定金 B．抵押 C．质押 D．保证

10、下列关于招标代理的叙述中，错误的是（ D ）。

A.招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜

B.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜

C.任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构

D.建设行政主管部门可以为招标人指定招标代理机构

11、业主应对因( A )原因，导致施工放线错误造成的返工承担费用。

A．监理工程师提供的水准点高程资料有误

B．承包商使用的测量仪器有误差

C．承包商放线有误差而监理工程师未查出

D．承包商放线后监理工程师未进行复测

12、竣工结算在( D )之后即可进行。

A．施工全部完毕

B．保修期满

C．试车合格

D．竣工验收报告被批准

13、抵押合同中的抵押物在抵押期间由( A )占有。

A. 抵押人 B．抵押权人 C．第三人 D．任何人

14、国家大型工程项目的施工一般采用( A )方式选择施工单位。

A．公开招标 B．邀请招标 C．议标 D．直接委托

15、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，属于工程建设项目招标范围的工程建设项目，勘察、设计、监理等服务，单项合同估算价在（A ）人民币以上的，必须进行招标。

万元万元万元万元

16、在招标活动的基本原则中，依法必须进行招标的项目的招标公告，必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布，体现了（ A）。

A.公开原则

B.公平原则

C.公正原则

D.诚实信用原则

17、甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后28天内无正当理由不组织验收，。( C )天内不予批准且不能提出修改意见，14或验收后

A．可视为竣工验收报告没有批准，不可办理结算手续

B．可视为竣工验收报告没有批准，但可办理结算手续

C．可视为竣工验收报告已经批准，可以办理结算手续

D．可视为竣工验收报告已经批准，但不可办理结算手续

18、不管是甲方还是乙方供应的材料设备，( B )。

A．必须经双方验收后，由甲方妥善保管

B．必须经双方验收后，由乙方妥善保管

C．必须经甲方验收后，由甲方妥善保管

D．必须经乙方验收后，由乙方妥善保管

19、支付工程款的前提是( D )。

A．招标文件中写明的工程量

B．施工合同中约定的工程量

C．设计文件中标明的工程量

D．核实确认已完的工程量

20、下列行为中，属于不符合暂停施工的是( C )。

A．工程师在确有必要时，可要求乙方暂停施工

B．工程师未能在规定时间内提出处理意见，乙方可自行复工

C．乙方送交复工要求后，可自行复工

D．施工过程中发现有价值的文物，乙方应暂停施工

二、多项选择题（在每小题列出的五个备选项中有二至五个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内,错选、多选、少选或未选均不得分。）1、按照担保法的规定，只能当事人本人作出担保的方式有( DE )。

A．保证 B．抵押 C．质押 D．留置 E．定金

2、设计合同履行过程中，因委托方提出的变更要求需对设计所依据的原设计任务书进行重大修改，则应(AE )。

A．由业主报请原设计任务书的批准单位同意

B．由设计单位报请原设计任务书的编制单位同意

C．原合同继续有效

D．需变更原合同

．原合同终止，双方重新签合同E．

3、投标单位有以下行为时，( CD )招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。

A．通过资格预审后不投标 B．不参加开标会议

C．中标后拒绝签订合同 D．开标后要求撤回投标书

E．不参加现场考察

4、开标时可能当场宣布投标单位所投标书为废标的情况包括( ACDE )。A．未密封递送的标书

B．投标工期长于招标文件中要求工期的标书

C．未按规定格式填写的标书

D．没有投标授权人签字的标书

E．未参加开标会议单位的标书

5、在监理委托合同内约定的监理服务工作内容可能包括( ACE )。

A．进行各种方案的成本效益分析 B．完成技术改造任务

C．技术监督和检查 D．代替业主选择合同的实施承包单位

E．负责施工合同履行的合同内管理

6、业主负责采购的建筑材料，到货前24小时通知承包商共同验收，而届时承包商未派人参加，此时( BCE )

A．货物不需验收交予承包商保管 B．业主单独验收

C. 验收后交予承包商保管 D．发生损坏或丢失由业主负责

E．发生损坏或丢失由承包商负责

7、按照索赔的目的不同，施工索赔可分为( BD )。

A．质量索赔 B．费用索赔

C．管理索赔 D．工期索赔

E．单项索赔

8、监理委托合同中赋予监理单位的权利包括( ABE )。

A．完成监理任务后获得酬金的权利

B．获得奖励的权利

C．监理服务后占有剩余物品的权利

D．接受监理合同议定以外报酬的权利

E．终止合同的权利

构成。( ADE )、正常的监理服务酬金应由9．

A．全部成本 B．附加的监理服务酬金

C．额外的监理服务酬金 D．合理的利润

E．税金

10、我国现行的监理费计算方法有( ABCD )。

A．按监理工程概预算百分比计算

B．按参与管理工作的年度平均人数计算

C．由甲、乙双方按商定的其它方法计算

D．中外合资、合作、外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定

E．按委托人提出的方法

11、下列关于评标的规定，符合《招标投标法》有关规定的有（ACDE）。

A.招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行

B.评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并决定合格的中标候选人

C.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

D.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标

E.任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果评标委员会经招标人授权可以直接确定中标人，若无此授权，评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人，由招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

12、勘察、设计合同的订立时，发包人的相关工作包括( ABE )

A 对承包人的资格审查

B 对承包人履行能力的审查

C 完成勘察、设计任务

D 编制投标文件

E 合同形式的确定及条款的拟定

13、招标活动的基本原则有（ABDE ）。

A.公开原则

B.公平原则

C.平等互利原则

D.公正原则

E.诚实信用原则

练习题(三)

一、单项选择（每题给出四个备选项，其中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。）

元。由于接受定金方的违约行为而使合同被迫2 000、某一合同约定的定金为1．终止，则他应返还给对方的金额为( D )元。

A．1 000 B．2 000 C．3 000 D．4 000

2、根据《招标投标法》的有关规定，下列不符合开标程序的是（ C）。

A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行

工程招投标与合同管理案例分析

《工程招投标与合同管理案例分析》 主讲：李生梅 案例一：招标公告范例 永昌县计划生育服务站综合楼建设项目工程施工招标 ?资格预审公告（代招标公告） ?金建交（2009）25号 ? 1. 招标条件 ?本招标项目永昌县计划生育服务站综合楼建设工程已由永昌县发展和改革局以【永发改字（2009）8号】批准建设，项目业主为永昌县人口和计划生育局，建设资金来自国债和多渠道筹措，招标人为永昌县人口和计划生育局。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。 ? 2.项目概况与招标范围 ?2.1建设地点：永昌县城关镇东关路南侧 ?2.2建设规模：2700㎡ ?2.3计划工期:150天（日历天） ?2.4招标范围：建筑和安装工程 ? 3.申请人资格要求 ?3.1 本次资格预审要求申请人具备房屋建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质的独立法人企业，财务状况良好，有良好的社会信誉，近三年内没有发生过重大安全质量事故者。?3.2 本次资格预审不接受联合体资格预审申请。 ? 4.资格预审方法 ?本次资格预审采用有限数量制。 ? 5.资格预审文件的获取 ?5.1请申请人于2009年04月15日至2009年04月16日，每日上午8：30时至12：00时，下午2：30时至6:00时（北京时间，下同），在金昌市粮食局侧楼良友招待所310室持单位介绍信购买资格预审文件。 ?5.2 资格预审文件每套售价600元，售后不退。 ? 6. 资格预审申请文件的递交 ?6.1 递交资格预审申请文件截止时间为2009年4月17日18:00 时，地点为金昌市粮食局侧楼良友招待所310室. ?6.2 逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件，招标人不予受理。 ?7. 发布公告的媒介 ?本次资格预审公告同时在甘肃经济信息网、甘肃建设信息网和金昌日报上发布。 ?8. 联系方式 ?招标人：永昌县人口和计划生育局招标代理机构：金沙公司 ?地址：永昌县城关镇北大街地址： ?邮编：737200邮编：737100 ?联系人：詹伯荣联系人：马得仕 ?电话：电话： ?案例二 ?【背景】某工程投资4500万元，招标采用国内公开招标的方式组织项目施工招标。招标公告编制完成后，招标人为了充分吸纳潜在投标人，分别在该省日报、《中国经济导报》和《中国工程建设和建筑业信息网》发布了招标公告，其中在《中国工程建设和建筑业信息网》上发布的招标公告为全文，而在《中国经济导报》上发布的内容做了大大的删减，注明招标全文见《中国工程建设和建筑业信息网》并规定在买招标文件的同时，潜在投标人须提交50%的投标保证金（8万元）才能购买，以确保潜在投标人购买招标文件后参与投标，防止招标

简述工程招投标与合同管理的关系

简述工程招投标与合同管理的关系 目录 内容摘要2 关键词 (2) 一、评标方法及分析 (3) （一）施工方案3 （二）施工工期4 （三）工程质量 (4) （四）项目经理及项目班子的配备 (4) （五）投标报价数据计算的正确性 (4) （六）报价构成的合理性 (4) （七）对建议方案的商务评审4 二、评标方法的讨论和建议 (4) （一）不合理价格5 （二）施工方案 (5) 三、合同管理在建设项目管理中的地位5 （一）规范的合同管理-----权力 (5) （二）规范的合同管理-----处理6 （三）规范的合同管理-----风险 (6) （四）规范的合同管理-----制度 (6) （五）规范的合同管理是提升企业形象的主要方法 (6) 四、结语 (6) 主要参考文献6 致谢7

内容摘要 随着我国加入WTO我国的经济发展有了飞速的提高，随之而来的工程建设也迅速的发展了起来。但经过实践的证明，招投标制度是比较成熟而且科学合理的工程承发包方式，也是保证工程质量、加快工程进度的最佳办法，所以《招标投标法》一度被赞誉为“阳光法案”。但由于机制不完善，法制不健全，招投标的过程需要合同管理的全力的配合，合同管理贯穿于招标投标的全部过程。对于投标单位来说，招标文件即是合同管理的开始。一方面，施工合同的合同条件是招标文件的重要组成部分，另一方面，招标文件又是合同文件的重要依据，两者相辅相成，密不可分。所以招标投标和合同管理是紧密相连、互相衔接、互相交叉的两个关键的管理环节。 关键词：投标招标评标合同报价

简述工程招投标与合同管理的关系 招标是招标人通过招标公告或者招标邀请书发出要约邀请，投标人购买招标文件，并根据招标文件中规定的内容要约，招标人接受投标人的投标，发出中标通知书承诺要约的一种民事活动。招标活动要求要依法定程序公开进行，有利于遏制承包活动中贿受等腐败和不正当的竞争行为。有利于创造公平竞争的市场环境，促进企业之间公共的竞争。对于供应商，承包商来说，只能在价格、质量、售后服务等方面展开竞争，以尽可能充分满足招标人的要求，取得商业机会，体现了在商机面前人人平等的原则。 《中华人民共和国招标投标法》的颁布实施，对于规范招标投标活动，保护国家利益，社会公共利益和招标活动当事人的合法权益，提高经济效益，保证项目质量，具有深远的意义。《中华人民共和国招标投标法》共分六章分别为：总则、招标、投标、开标评标和中标、法律责任、附则。 中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目勘察、设计施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等采购，必须进行招标： 1、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目。 2、全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目。 3、使用国际组织或者外国政府贷款、捐助资金的项目。 关于建设项目的招标范围和规范标准，2000年5月1日原国家发展计划委员会颁布执行的3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》作出了更明确的规定。在3号令规定范围内的各类工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设施、材料等的采购，并达到下列标准之一的必须进行招标： 1、施工单项合同估算价在200万人民币以上的。 2、重要设施、材料等物的采购，单项合同估算价在100万人民币以上的。 3、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的。 4、单项合同估算价低于1.2.3项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。 一、评标方法及分析 我国目前评标普遍采用两种评标办法：综合评标法和最低价中标评标法。 综合评标法是按照招标文件设定的不同分值权重分别对投标人的技术标和商务标进行评分，按照得分或评标价高低推荐中标候选人。 最低价中标评标法则先进行第一阶段技术标的评审，确定符合招标文件的投标，再进行第二阶段的商务标评审，选择符合条件的最低报价的投标的单位作为中标单位。 因此，技术标评审和商务标评审是招标评审的两个不可缺少的环节。 技术标评审：技术标评审通常评审投标人承诺的拟投入本工程的技术人员、设备的配置情况，以及投标人制定的施工方案中的关键工序、技术方案是否严密、可靠、有效，从而评价投标人的技术能力；评审投标人主要管理人员素质和安全生产保障措施与招标文件规定的质量与进度要求的符合程度，从而评价投标人的管理水平。 技术标分为施工方案、施工工期、工程质量以及项目经理及班子的配备四项，分别对各项内容评定并打分。技术标评审规定每项内容经评定合格才能进行下项评定，或者评审总分必须达到满分的６０％，才能进入下一阶段的评审。 对技术标应进行以下各项分析： （一）施工方案 １、施工方案及平面布置合理性；

《工程招投标与合同管理》课后习题答案

一、单选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 C B C A A B D B D C C B B C A 二、多选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 ABD BCE CDE BCDE BC ABD ABC ABC ABCD ABCE 三、案例分析 1、（1）施工招标应具备以下5个条件： 1）招标人已经依法成立。 2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准。 3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准。 4）有相应资金或资金来源已经落实。 5）有组织施工招标所需的设计图纸及技术资料。 （2）建筑业企业应具备的条件及资质等级的要求规定如下： 1）建筑业企业应具备的条件。根据《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件：有符合国家规定的注册资本；有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；有从事相关建筑活动所应有的技术装备；法律行政法规规定的其他条件。 2）建筑企业的资质管理。《建筑法》明确规定：从事建筑活动的建筑企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可范围内从事建筑活动。建筑施工企业划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。 获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。 获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。 获得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。 2、（1）本案例中，招标人编制资格预审文件中，采用“在对企业实力、技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场考察的基础上进行综合评议，确定投标人名单”的做法实际上没有载明资格审查的标准和方法，违反了《工程建设项目施工招标投标办法》第18条对资格预审文件编制的要求。 （2）资格审查委员会存在以下三方面不正确的做法： 1）审查的依据不符合法规规定。在详细资格审查过程中，审查委员会没有依据资格预审中确定的资格审查标准和方法对资格申请文件进行审查，如审查委员会没有对申请人技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场情况等审查因素进行审查。又如子阿没有证据的情况下，采信了某个申请人“爱打官司，合同履约信誉差”的说法等；同时审查过程不完整，如审查委员会仅对末位申请人进行审查，而每对其他7位投标人的企业实力、技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场考察进行审查就直接确定其为通过资格审查申请人的做法等。 2）对申请人实行了歧视性待遇，如认为区县级施工企业实力差的做法。 3）以不合理条件排斥限制潜在投标人，如“采用抓阄的方式确定最后一个不通过资格审

《工程招投标与合同管理》(精)

《工程招投标与合同管理》 一、名词解释 1、建设工程合同： 2、工程承发包： 3、公开招标： 4、建设工程投标： 二、填空题 1、建设工程招标一般要经历招标、、开标、、定标、 等几个阶段。 2、建设单位与中标人应当自中标通知书发出日内，订立书面的建设工程合同。 3、建设工程投标报价定性分析法常用的方法有、、多方案报价 法、、服务报价法、等。 4、国际工程招标的特点是、、。 5、业主与承包商签订的合同，按计价方式不同，可划分为、 、和三大类型。 6、工程具体隐蔽条件和达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检并在隐蔽和中间验收 前小时以书面形式通知工程师验收。 7、按索赔的目的，施工索赔可以分为和两类。 8、工程师公正合理处理索赔事项应遵循原则、原则和原则。 三、选择题 1.下列关于中标的说法中正确的是（）。 A.中标通知书对招标人和中标人都具有法律效力 B.中标通知书只对招标人具有法律效力 C.中标通知书只对中标人具有法律效力 D.招标人确定中标人后20天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

2.下列不属于大型工业项目施工招标资格预审的主要内容的是（）。 A.企业的法人资格和组织机构 B.企业的分包计划 C.施工方案是否技术先进又经济合理 D.近2年涉及的诉讼案件的调查 3.监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。 A.能力 B.人员 C.设备 D.报价 4.设计合同采用定金担保，合同总价的（）为定金。 A.5% B.10% C.15% D.20% 5.在施工合同中，（）是承包人的义务。 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.在施工期内对施工现场的照管负责 6.在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由（）。 A.发包人承担费用和工期损失 B.承包人承担费用和工期损失 C承包人承担费用，但工期给予顺延 D.发包人承担费用，但工期给予顺延 7.施工过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术及特殊工艺施工，应由（）。 A.承包人办理申报手续，发包人承担费用 B.承包人办理申报手续，承包人承担费用

《工程招投标与合同管理》课程标准46673

《招投标与合同管理》课程标准 一、基本信息 学习领域：招投标与合同管理制定时间： 适用专业：建筑管理所属系部：系 参考学时：44学时学分：3 制定人： 二、课程性质 《招标与合同管理》课程是造价的一门重要的专业课程，其任务是培养学生系统地学习工程招投标与合同管理领域的基本知识，了解工程招投标与合同管理的现状和发展趋势，熟悉工程招投标与合同管理各研究领域的基本理论和方法，深刻认识工程招投标与合同管理在工程管理中的地位和作用，为工程招投标与合同管理在我国的发展与利用培养专门的管理人才。 本课程需要以《工程经济》、《施工技术》等课程的学习为基础。 工程招投标是将各个建筑市场主体联系在一起的主要途径，是形成工程管理专业课程之间有机联系的纽带。从课程体系来看，工程招投标与合同管理属于平台综合课。从理论的角度来看，“工程招投标与合同管理”课程揭示了工程建设市场的一般规律，工程建设市场主体的权利、义务关系及其内在联系，是学生从整体上把握工程建设行业及其市场发展规律的基础；从工程建设知识的角度来看，“工程招投标与合同管理”课程具有将相关知识联系在一起的特殊作用，认识工程建设市场的发展规律，需要经济学的知识。编制施工方案，需用到工程技术基础知识。编制报价书，需用到工程造价方面的知识。工程承包合同，又是后续工程质量管理、工程进度控制、工程安全管理、工程成本管理等工程项目管理内容的基础；从能力培养的角度来看，对于道路桥梁工程技术专业的学生，不但要有坚实的理论基础，而且要有较强的动手能力。 三、课程目标 1、专业能力目标 ·能发布招标信息； ·能进行招标代理； ·能编制招标文件； ·能进行资格审查； ·能编制投标报价； ·能签订合同并全面履行合同义务；

工程招投标与合同管理练习题(带答案)

工程招投标与合同管理课程 练习题(一) 一、单项选择题（每题给出四个备选项，其中只有一个选项是符合题目要求的， 请将其代码填写在题后的括号内。） 1、根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（ C ） A. 5% B.10% C. 20% D.25% 2、中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。 A．5 B．7 C．10 D．15 3、关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是（ B）。 A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务 B.评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他 好处 C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况 D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况 4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加， 则( A )。 A．业主承担相应的费用 B．业主从监理费中支付给承包商 C．监理工程师承担相关费用 D．承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝 5、需要对施工图设计进行修改时，应经( D )批准。 A．监理工程师和业主 B．监理工程师和初步设计原批准单位 C．监理工程师和上级主管部门 D．监理工程师和原设计单位 6、由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，( A ) 有权确定一个价格作为执行价格。 A．监理工程师 B．业主

C．承包商 D．定额站 7、某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理 工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。 A．业主 B．监理单位 C．承包商 D．业主的项目经理部 8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。 A．是否进行资格预审 B．是否组织现场考察 C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标 9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家 生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于( A )签订的合同。 A．采取欺诈手段 B．采取胁迫手段 C．超越经营范围 D．无效代理 10、评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( C )。 A．三分之一 B．一半 C. 三分之二D．五分之二 11、招标投标法规定开标的时间应当是( A )。 A．提交投标文件截止时间的同一时间 B．提交投标文件截止时间的24小时内 C．提交投标文件截止时间的30天内 D．提交投标文件截止时间后的任何时间 12、建设工程委托监理合同的标的是( D )。 A．货物 B．货币 C．劳务 D．工程项目 13、招标投标法规定，中标通知书发出( D )内，中标单位应与建设单位签订 施工合同。 A．10天 B．15天 C．20天 D．30天 14、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，属于工程建设项目 招标范围的工程建设项目，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（B）人民币以上的，必须进行招标。 A.50万元 B.100万元 C.150万元 D.200万元

浅谈建设工程招投标与合同管理(1)

浅谈建设工程招投标与合同管理 张帅旗 （安阳师范学院数学与信息工程学院, 河南安阳 455002） 【摘要】本文讨论了建设工程招标投标与合同管理的关系，分析了合同管理在招标投标中的作用，并对建设工程招标与合同管理中常见的几个问题做出分析以及采取相应的对策。 【关键词】工程招投标、合同管理、问题、对策 绪论：近几年来，随着市场经济的不断发展，建设项目中建设工程招投标合同是工程实施阶段约束承、发包双方行为的法规性文件，也是承、发包双方在工程施工过程中最高的行为准则。随着我国加入世贸组织，大家都能认同工程合同管理是建立和维持良好建筑市场中经济秩序的重要手段和有效方法，同时它也在形成公开、公平、公正的市场竞争机制、提高工程质量、降低工程造价和缩短工程工期等方面发挥着重要的作用。然而由于目前建筑市场相关法规还很不完善，加之一些思想观念及管理体制存在的深层问题，使得建设工程招投标与合同管理中还存在这一些问题。 一、建设工程招标投标与合同管理的关系 （一）、建设工程招标投标工作 建设工程招标投标，是指建设单位或个人通过招标的方式，将工程建设项目的勘察。设计、施工、材料设备供应、监理等业务，一次或分步发包，由具有相应资质的承包单位通过投标竞争的方式承接。其最突出的优点，是将竞争机制引入工程建设领域，将工程项目的发包方、承包方和中介方统一纳入市场，实行交易公开，给市场主体的交易行为赋予了极大的透明度；鼓励竞争，防止和反对垄断，通过平等竞争，优胜劣汰，最大限度的实现投资效益的最优化；通过严格、规范、科学合理的运作程序和监管机制，有力的保证了竞争过程的公正和交易安全。 （二）、合同管理工作 承包合同是指工程建设的承发包双方以完成该建设工程为目的，明确双方权力义务关系的协议。合同既是明确双方关系的法律文书，又是解决纠纷的法律依据。具体地讲，管理部门对合同管理工作包括：审查双方当事人主体资格、招标文件中有关合同条款以及承包合同文本，监督双方签订、履行承包合同，定期检查合同的履约情况，及时调解合同纠纷，指导建设单位、施工单位、中介机构的合同管理工作。 （三）、招标投标与合同管理的关系

工程招投标与合同管理考试题库参考答案

昆明工业职业技术学院《工程招投标与合同管理》考试题库 一、单选 1.施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。 A、施工企业 B、施工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员 2.下列财产中，（ A ）不得抵押。 A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具 3.邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。 A、2、 B、3 C、5 D、7 4.合同争议的解决顺序为（ A ） A、和解—调解—仲裁—诉讼 B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁 D、调解—和解—诉讼—仲裁 5.根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。 A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 6.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（ B ） A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期 B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期 C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任 D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延 7.FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（ A ）。 A、工程保修期 B、承包商的施工期 C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限 D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间 承包为此分包商向承包商提出索赔。由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，8. 商（ C ） A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要 C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 9.施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ D ）。 A、由承包商承担的风险责任 B、给予费用补偿并顺延工期

工程招投标及合同管理习题与答案

|《工程招投标及合同管理》习题参考答案 一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。 1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（ C ）关系。 A、债权人与债务人 B、代理人与被代理人 C、权利与义务 D、法人与自然人 2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。 A、施工企业 B、施工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员 3、下列财产中，（ A ）不得抵押。 A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具 4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。 A、2、 B、3 C、5 D、7 5、合同争议的解决顺序为（ A ） A、和解—调解—仲裁—诉讼 B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁 D、调解—和解—诉讼—仲裁 6、监理招标主要是对监理单位（ B ）的选择。 A、报价 B、能力 C、监理人员数量 D、设备 7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ B ） A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、义务工作 8、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工A．条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（ D ）

06289工程招投标与合同管理

工程招投标与合同管理-06289 1什么是民法？ 民法是调整平等民事主体的自然人、法人及其他非法人组织之间人身关系和财产关系的法律规范的总称，是法律体系中的一个独立的法律部门。 2《民法通则》的基本原则有哪些？ （１）平等原则，即自然人的民事权利能力一律平等，民事主体在民事法律关系中法律地位平等，平等地受法律保护，在适用法律上一律平等。（２）自愿原则，即民事主体在从事民事活动时，体现自己的意志，作真实意思表示，通过自己的内心真实意愿来设立、变更和终止民事法律关系。（３）公平原则，即在民事活动中以利益均衡作为价值判断标准，用来衡量民事主体之间的物质利益关系，确定民事主体的民事权利义务及民事责任承担等。（４）等价有偿原则，即取得他人财产利益或得到他人劳动服务，均应向对方支付对等价款或酬金。（５）诚实信用原则，即民事主体在为民事行为时应言行一致，表里如一，信守诺言。（６）禁止权利滥用原则，即民事主体在进行民事活动中必须正确行使民事权利，遵守法律和国家政策，不得损害他人和社会公共利益。 3法人成立的条件中有自己的名称，组织机构和场所表示的是什么？ 法人的名称是其拥有独立人格的标志，也是区别于不同法人的标志，法人的名称权是财产性的权利，除了享有专用权之外，还可以转让、出卖。 4联营有哪几种形式？ 联营有（法人型联营、合伙型联营、协作型联营）三种形式。 5什么是民事法律行为？ 民事法律行为是公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法

行为。 6代理分为哪几类？ （委托代理、法定代理、指定代理）三种。 7什么是民事权利？ 民事权利是民事主体依据民事法律取得的可以实施一定行为或获取一定利益的法律资格。 8什么是债？ 债具有（债的主体、债的内容、债的客体）三要素。 9什么是人身权？ （健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权）等具体的人身权利。 10民事责任分为哪几种？ （违约责任)和(侵权责任）。 11什么是诉讼时效，其分为哪几种？ (普通诉讼时效)和（特别诉讼时效）之分。 12合同法的基本原则有哪些？ 1、平等、自愿原则合同法的平等原则指的是当事人的民事法律地位平等。 2、公平、诚实信用原则当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。 3、遵守法律、不得损害社会公共利益原则当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。 4、合同具有法律约束力的原则依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。 13什么是合同形式且有哪几种形式？

(完整版)工程招投标与合同管理整理知识点

工程招投标与合同管理整理知识点 第二章：建设项目招标 1.招标是招标人事情公布工程、货物或服务等发包业务的相关条件和要求，通过发布广告或发出邀请函等形式，召集自愿参加竞争者投标，并根据事前规定的评选方法选定承包商的市场交易活动。 2.招投标这种交易具有以下特征： a、平等性 b、竞争性 c、开放性 3.建设工程市场中、市场主题包括：建设单位、承包商以及各种类型的咨询服务机构。 4.建设工程招投标的基本原则： A、公开原则b、公平原则c、公正原则d、诚实信用原则 5.强制进行招标的范围： A、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目； B、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目； C、使用国际组织或者外国政府投资贷款、援助资金的项目。 具体规定：施工单项合同估算价在200万元以上的；重要设备、材料等货物采购，单项合同估算价在100万以上的；勘察设计监理等服务单项合同在50万以上的；单项合估算价低于以上标准，但项目总投资额在3000万以上。 6.建设项目招具备以下条件才可进行施工招标： a、招标法人已经依法成立 b、初步设计及概预算已履行审批手续 c、招标范围、招标方式和招标组织形式等已履行核准手续的 d、有相应资金或资金来源落实 e、有招标所需的设计图纸及技术资料 7.建设工程招标代理：是指工程建设单位，将建设工程招标事务，委托具相应资质的中介服务机构，由该中介服务机构在招标人委托授权的范围内、以招标人的名义、独立组织建设工程招标活动，并由建设单位接受招标活动的法律效果的一种制度。 8.招标分类： 按建设阶段分：项目可行性研究招标、勘察设计招标、建设监理招标、工程施工招标、材料设备招标； 按承包范围分：项目总承包招标、施工总承包招标、专项工程承包招标 9.招标的方式：公开招标、邀请招标、议标、两阶段招标 10.公开招标程序： ⑴建设项目报建⑵编制招标文件⑶投标人的资格预审⑷发放招标文件⑸开标、评标与定标⑹签订合同 11.招标申请书：是指招标人向政府主管机构提交的要求开始组织招标的一种文书。 12.公开招标发布招标公告的两种做法：一是实行资格预审二是实行资格后审

工程招投标与合同管理重点

1、某工程预计工期10个月，施工合同价款为1000万元。根据规定，建设单位在申请领取施工许可证时应当到位的资金原则上不得少于（C）万元。 A.150 B.300 C.500 D.600 2、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，属于工程建设项目招标范围的工程建设项目，勘察、设计、监理等服务，单项合同估算价在多少万元人民币以上的，必须进行招标。A A．50 B．100 C．150 D．200 3、建设单位自领取施工许可证后，因故不能按期开工的，应向有关部门申请延期；延期以两次为限，每次不超过（ D）。 A.15日 B.30日 C. 半个月 D. 3个月 4、某项目设计合同的价格为 500 万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还（ C）万元。 A.100 B.150 C.200 D.300 5、材料采购合同中规定，卖方如果逾期交货，买方不再需要的，则（ A）。 A.应在接到卖方交货通知后 10 天内通知卖方 B.应在接到卖方交货通知后 15 天内通知卖方 C.双方协商共同承担经济损失 D.可随时退货 6、在建设工程施工中，施工许可证的申请者是 A．施工单位 B．监理单位 C．建设单位 D．设计单位 7、招标文件发出后，招标人不得擅自变更其内容，确需进行必要澄清、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少几天前，书面通知所有获得招标文件的投标人。 A．5 B．7 C．10 D．15 8、投标有效期从（）开始算 A.投标截止日 B.发布招标公告之日 C.发售招标文件之日 D.签订合同之日 9、下列哪种类型的合同就是按商定的总价承包工程项目。它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据，明确承包内容和计算包价，并一次包死。在执行过程中，除非发包人要求变更原定的承包内容，承包人一般不得要求变更承包价。 A．计量估价合同 B．固定总价合同 C．单价合同 D．成本加固定百分比10、我国招标投标法规定，开标时间应与以下哪项保持一致。 A．提交投标文件截止时间 B．投标有效期截止日 C．提交投标文件截止时间的7日后 D．其他约定时间

06289工程招投标与合同管理(有答案)

工程招投标与合同管理 、单项选择题 1.建设工程招标标底的价格应由成本、利润和 D 组成。 A.现场管理费 B.工程建设费 C.风险金 D.税金 2.某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应 以 D 为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。 A ?监理单位B.分公司C ?建设单位D ?施 工企业 3.在国际招标程序中，向最后决定的中标人发出通知，接受其投标书，并由业主与中标人签订工程承包合同。此项工 作称为C A.决标 B.评标 C.授标 D.议标 4.法人成立进行注册登记时，应当以 A 为住所。

A.主要办事机构所在地 B.主要经营场所所在地C ?主要合同履行地D ?董事长的户口所在地 5.属于来自业主的风险是A A.业主信誉差 B.军事冲突 C.海啸 D.国家政策的变动 6.某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣 工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民 法院应认定该合同 A ?不成立B.成立C ?无效D ?可撤销 7.在土木工程施工中，属于应用FIDIC 合同条 件的前提是(D ) A.通过谈判招标确定承包商 B.通过邀请招标 确定承包商C.通过指定招标确定承包商 D.通过竞争性招标确定承包商 8.在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在 C 退还。 A ．发出中标通知书后．完成评标后 C ．提交履约担保后D ?合同履行完毕后

9.“基准日”为专用条件内规定的投标截止日期前的某一特定日期，施工合同条件的通用条件内采用投标截止日前的 第 D 天作为合同基准日 A.7 B.14 C.21 D.28 10.在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时D A.中标人不承担合同责任 B.招标人应退还其投标保证金C ?招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于 保证金，则小于部分应退还中标人 D ?招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标 人追索差额 11.监理招标的宗旨是对监理单位 D 的选择。 A.人员.设备C.报价D.能力 12.按照国家有关规定，施工合同的估算价在 C 万元人民币以上，必须进行招标。 A.10 B.50 C.200 D.100 13.FIDIC 施工合同条件内所称的“合同工期”是指C

建筑工程招投标与合同管理---任务及答案

一、判断题（共10 道试题，共30 分。）得分：30 1. 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同，通常不将监理合同和物资采购合同 列入建设工程合同的范畴。（） A. 错误 B. 正确 满分：3 分 2. 建设工程勘察、设计合同是指由发包人与承包商为完成一定的工程勘察、设计任 务而签订的合同。（） A. 错误 B. 正确 满分：3 分 3. 单价合同具有合理分摊风险等特点，其适用范围较宽。成本加酬金合同中，发包 人基本上承担了全部的风险，承包商所得的报酬也就较低。（） A. 错误 B. 正确 满分：3 分 4. 在索赔中，单项索赔通常因为在实际操作过程中涉及太多的争议因素，索赔的成 功率并不高，在实际施工过程中应尽量避免使用。（） A. 错误 B. 正确 满分：3 分 5. 单项索赔是指每一件索赔事件发生后，索赔管理人员就针对该事件，在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求，要求单项解决支付，不与其他的索赔事件混在一起。（） A. 错误 B. 正确 满分：3 分 6. 按建设工程合同计价方式进行分类，可分为：总价合同、单价合同和成本加酬金 合同。（） A. 错误 B. 正确

满分：3 分 7. 建设工程施工合同简称施工合同，是工程发包人为完成一定的建筑、安装工程的施工任务与承包人签订的合同，由发包人负责完成拟定的工程任务，承包人提供必要的施工 条件并支付工程价款。（ ） A. 错误 B. 正确 满分：3 分 8. 工期索赔值的计算中，网络分析法是进行工期分析的首选方法，适用于各种索赔事件的工期索赔，并可以利用计算机软件进行网络分析和计算，是一种科学合理的分析方法。 （ ） A. 错误 B. 正确 满分：3 分 9. 建设工程合同按承发包范围不同进行分类，可分为两类：建设工程承包合同和分 包合同。（ ） A. 错误 B. 正确 满分：3 分 10. 承包商在自己的索赔报告中对费用索赔部分进行详细计算，索赔费用的计算方 法主要有分项计算法和总费用法。（ ） A. 错误 B. 正确 满分：3 分 二、单项选择题（共 15 道试题，共 45 分。） 得分：45 1. （ ）是对通用条款的必要的修改和补充，它与通用条款共同成为承发包双方统一意 愿的表现。 A. 协议书 B. 专用条款 C. 标准条款 D. 质量保修书 满分：3 分

《招投标与工程合同管理》2020随堂

《招投标与工程合同管理》网络课程作业 作业要求： 1、根据自己的学习计划做作业，不允许抄袭，发现抄袭，按平时成绩60分以下处理； 2、按时提交作业，系统关闭不允许上传，没有平时成绩； 3、根据自己的情况认真回答思考题，不能用别人的，否则系统检测的重复率会超标。 作业内容： 一、思考题 1、列出你的自学计划（以时间和章节为主线）。 2月至5月共4个月，需每月看两个章节。 2月第一二星期：第一章概论需重点学习：几种项目管理模式的特点与适用范围；建筑市场主体的资质管理 2月第三四星期：第2章建设工程招标需重点学习：施工招标方式与程序；工程建设项目招标的范围和规模标准；招标实务；标准施工招标资格预审文件；建设工程施工招标文件的主要内容 3月第一二星期：第3章建设工程投标需重点学习：投标文件的组成；投标策略与技巧；投标书的澄清与修改；废标；评标方法 3月第三四星期：第4章国际工程招标与投标 需重点学习：世界银行、英联邦地区招标做法的要点；国际工程招标文件主要内容与国内投标的区别 4月第一二星期：第5章承包合同类型与计价方法需重点学习：建设工程施工承包合同类型 4月第三四星期：第6章合同法律制度 需重点学习：代理；时效；有效合同、可撤销合同、效力待定合同；违约责任承担方式和合同争议处理方式；担保与保险 5月第一二星期：第7章建设工程合同管理 需重点学习：建设工程施工合同的质量、进度、造价控制和管理性条款；FIDIC《土木工程施工合同条件》 5月第三四星期：第8章建设工程施工索赔；需重点学习：工期索赔；费用索赔；索赔技巧 2、简述你对这门课程的总体认识（300字以内） 通过学习《招投标与合同管理》这门课程，了解了它是工程造价与建筑工程管理专业教学中的一门专业必修课程。这门课程的教学目的在于通过对招标投标在建设工程领域中应用的基本知识的学习，使我们更容易掌握工程项目招标投标的程序、操作实务、策略技巧；合同法的基本原理、建设工程施工合同（示范文本）和FIDIC合同条件；施工合同签订和管理、

《工程招投标及合同管理》习题参考答案

《工程招投标及合同管理》习题及参考答案 一、单选 、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（）关系。 、债权人与债务人、代理人与被代理人、权利与义务、法人与自然人 、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。、施工企业、施工企业的法定代表人、施工企业的项目经理、具体的施工人员 、下列财产中，（）不得抵押。 、土地所有权土地使用权、房屋、交通运输工具 、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。 、、、、、 、合同争议的解决顺序为（） 、和解—调解—仲裁—诉讼、调解—和解—仲裁—诉讼、和解—调解—诉讼—仲裁、调解—和解—诉讼—仲裁 、监理招标主要是对监理单位（）的选择。 、报价、能力、监理人员数量、设备 、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（） 、正常工作、附加工作、额外工作、义务工作 、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。 、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（）、没收全部定金补偿损失、要求发包人支付双倍的定金、要求发包人补偿实际发生的损失、要求发包人付给合同约定设计费用的 、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概

06289工程招投标与合同管理

工程招投标与合同管理习题 1.民法的概念？我国民法调整的是哪两种关系？民法通则的基本原则是什么？ 民法是调整平等主体的公民之间、法人之间、公民与法人之间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。 民法的基本原则有： 当事人法律地位平等的原则。 自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。 保护公民、法人合法权益原则。 禁止滥用民事权利原则。 是指民事主体不得以不正当的方式行使权利，加损于他人。 2.一般公民具备哪两种民事能力？公民的民事权利能力是什么？公民的民事行为能力是什么？ 公民的民事权利能力，是指公民依法享有民事权利和承担民事义务的资格。公民的民事权利能力始于出生，终于死亡，与人的生存不可分割。 公民的民事行为能力，是指公民凭借自己的行为进行民事活动，取得民事权利、履行民事义务的资格。 3.联营有哪几种方式？ 法人式联营、合伙式联营、合同型联营 4.法人的概念？法人应具备哪几方面的能力？ 法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。 依法成立、有必要的财产和经费、有自己的名称、组织机构、场所、能够独立承担民事责任。 5. 代理的概念是什么？法定代理是为什么人而设立的？代理的特性包括？ 代理的种类包括哪些？ 代理是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，被代理人对代理人的代理行为承担民事责任的一种法律制度。 为无诉讼行为能力的公民进行诉讼活动 特征：代理人必须在代理权限内实施民事法律行为、代理人必须以被代理人的名义实施民事法律行为。 5.民事责任的概念是什么？ 是指民事主体在民事活动中，因实施了民事违法行为，根据民法所承担的对其不利的民事法律后果或者基于法律特别规定而应承担的民事法律责任。 6.什么是诉讼时效？有哪几种？ 诉讼时效是为了督促权利人及时的行使权利，如果权利人在诉讼时效内不行使权利，诉讼时效过了以后，不再享有胜诉权。

招投标与工程合同管理

1. 建筑工程施工合同：是发包人与承包人就完成具体工程项目的建筑施工、设备安装、设备调试、工程保修等工作内容、确定双方权利和义务的协议。 或者建筑工程合同是《合同法》中确定的一种合同类型，指承包人进行工程建设，发包人支付工程款的合同。） 2. 工程施工招标的主要工作有那些？ 答：招标的主要工作有：（1）对投标人的资格预审；（2）招标文件的编制；（3）标底或最高报价限制的编制；（4）评标定标。 3. 建设工程交易中心的运行原则是什么？ 1）信息公开原则； 2）依法管理原则； 3）公平竞争原则； 4）属地进入原则； 5）办事公正原则。 4. 合同当事人合同管理的工作主要有哪些方面： 答：根据合同管理的目标和任务，合同当事人合同管理的工作主要有以下方面（1）建立管理组织机构、落实管理责任：（2）做好合同总体策划，规避合同风险；（3）建立合同实施保证体系；（4）实施严格、有效的监督和控制；（5）积极进行有效的索赔和反索赔；（6）及时、合法处理合同争议和纠纷。 5. 风险管理：就是人们对潜在的意外损失进行识别评估并根据具体情况采取相应预防措施，以防患于未然，或在风险无从避免时寻求切实可行的补救措施，使意外损失降低到最小程度。 6. 投标报价的原则有哪些？ 答：投标报价的编制主要是投标单位对承建招标工程所要发放的各种费用的计算。在进行投标计算时，必须首先根据招标文件进一步复核工程量。作为投标计算的必要条件，应预先确定施工方案和施工进度。此外计算还必须与采用的合同形式相协调。具体的原则有（1）以招标文件中设定的发承包双方责任划分，作为考虑投标报价费用项目和费用计算的基础；根据工程发承包模式考虑投标报价的费用内容和计算深度；（2）以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件；（3）以反映企业技术和管理水平的企业定额作为计算人工、材料和机械台班消耗量的基本依据；（4）充分利用现场考察、调研成果、市场价格信息和行情资料，编制基价。确定调价方法；(5)报价计算方法要科学严谨，简明适用 7. 建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？ 1）合同第一性原则； 2）合同平等、自愿原则； 3）合同的法律原则； 4）诚实信用原则； 5）公平合理原则。 8. 简述建设工程招标人应具备的条件。 答：《工程建设施工招标管理办法》规定招标人应具备的条件有：（1）招标单位是法人或依法成立的其他组织；（2）有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员；（3）有组织编制招标文件的能力招标人；（4）有审查招标文件的能力；（5）有组织开标、评标、定标的能力。如不具备（2）~（5）项条件的，必须委托具有相应的咨询、监理等单位代理招标。 9. 不可抗力的范围包括哪些方面？ 因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人责任造成的爆炸、火灾、以及专用条款约定的风、雨、雪、供水、地震等自然灾害。 10. 解释总价合同的概念以及总价合同的特点、适用范围。 答：总价合同是指在合同中确定一个完成建设工程的总价，承包人据此完成合同规定的全部内容的合同。总价合同还可以分为固定总价合同、调价总价合同等。 总价合同能够是业主在评标时易于确定报价最低的承包商，易于进行支付计算。总价合同适用于工程量不太大且能精确计算。工期较短、技术不太复杂、风险不太大的项目。因此总价合同要求业主必须准备详细而全面的设计图纸（一般要求施工详图）和各项说明，使承包人能够准确计算工程量。 11. 工程师公正合理的处理索赔事项、必须遵循哪些原则？ 1）公正原则； 2）及时原则； 3）其他原则（协商一致、诚实信用等） 12. 简述合同管理的概念及其任务。 答：合同管理主要是工程建设合同当事人各方对合同实施的具体管理，是保证当事人双方的实际工作满足合同要求的过程。其任务是根据法律、法规和合同的要求，运用指导、组织、控制手段，促进当事人依法签订、履行、变更合同和承担违约责任，减少和避免合同纠纷的发生，制止利用合同进行违法行为，保证项目顺利进行，维护自己的正当权益。