河道治理工程护坡工程施工合同

***市（***区）****河治理工程

堤岸护坡施工承包合同

发包方：

承包方：

签订地点：*****市*****区****乡****村****河治理项目部签订日期： 2015年**月**日

***市（***区）***河治理工程堤岸护坡

施工承包合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方***市（***区）大泥河治理工程堤岸护坡所涉及相关事宜，共同达成如下合同条款，双方严格遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：***市（***区）大泥河治理工程堤岸护坡工程（以下简称本工程）。

2、工程地点：***市***区***乡***村

3、工程内容：甲方指定范围内河堤岸混凝土护坡加固工程，内容包括：施工面夯实平整、脚手架搭设和拆除、土工布铺设、混凝土拌合浇筑、PE泡沫板伸缩缝设置、直径75的排水管布设、护坡混凝土养护等全部护坡施工内容。

4、承包方式：乙方包工包料、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等。

二、施工工期

总工期 60天（从开工之日起至总工程完工之日止），开工日期以甲方通知为准。

本合同工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。

三、承包单价

1、本工程价款实行综合包干价：***万元。

2、上述综合包干价包括：乙方为实施本工程所需的全部人工材料费、机械设备及燃油费用、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场协调管理和维护所需全部费用，以及利润等。

3、前述综合包干价确定后，在包干价范围内，本合同不再执行与工程计价有关的定额及文件，也不再因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，乙方更不得以亏损等为由要求甲方增加合同价款，相关可预见及不可预见的一切合同风险已经合同各方预见。

四、工程量计量及计量方法

本工程结算工程量暂定为****m2（混凝土总浇筑量****m3），超出合同外的工程量以甲方现场验收工程量为准，最后按比例计算并进行追加工程价款。

五、工程款支付

1、乙方按甲方要求完成本合同指定的一段堤岸护坡（本工程共分三段），并经业主、监理及甲方确认工程合格后付本段工程总造价的90%，三段堤岸护坡全部施工结束后，并经业主、监理及甲方确认工程合格后再支付总合同价款的95%（乙方收款前应向甲方出具民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺）。

2、如乙方违约，甲方有权暂停工程款的支付直至乙方违约

行为消除或取得甲方书面谅解之日止。如乙方的违约行为属于根本性违约的，甲方有权视情节减少或全部拒付工程款。

六、双方职责

（一）甲方职责

●甲方派驻工地代表：全权负责本工程施工中的一切事

宜。

●负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等

进行全面监督和指导。如发现乙方已无履行工程合同的能

力或严重损害了甲方的利益、信誉，甲方有权单方面终止

分包合同。另外组织施工队接替施工，同时保留追究乙方

的经济责任的权利。

（二）乙方的工作义务

●乙方派驻工地代表全权负责承包范围内施工

的一切适宜。

●保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换

上述人员。

●保证工程不进行再次转包。

●服从甲方管理，接受本工程监理单位的监理。执行甲

方各部门制定的各项管理规定。

●现场施工人员必须遵守甲方现场有关质量、安全、文

明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各种规章制度，。

承担因违反上述规定而造成的一切责任与损失。乙方应服

从甲方有关部门组织的综合大检查。

●保证按甲方的工程进度计划、质量、安全文明施工的

要求完成。因乙方完不成其中一项，甲方有权劝其退场，

损失乙方自负。

●在施工过程中，乙方有责任和义务与甲方共同商议采

取合理施工方案，降低工程成本。

●按照甲方通知的时间进场，不得拖欠民工工资，工程

完工前应处理完毕工伤事故等工程及与工程有关的事务。

乙方应在工程完工后10日内向甲方提供民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺。

●负责本工程自身施工中所产生的所有垃圾的清理及外

运工作，并需负责本工程的竣工清理工作。

乙方在本工程施工过程中因人工费、材料采购费、机械费等有关本工程的债权、债务由乙方自行承担并保证甲方免受此等事件的牵连责任。

七、争议解决

在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向有关部门申请调解。调解无效可向临沂市仲裁委员会申请仲裁。

八、施工工艺要求及工程验收标准

1、施工前对施工面进行夯实并清理整平，要求坡面平整，

无树根石块以及其他尖状物。

2、人工平整护坡基层应符合设计坡度要求，自行检查后上报业主、监理及甲方进行验收。

3、基层清理符合要求后及时铺筑土工布，土工布采用400g/m 2，土工布送质检部门验收合格后方可使用，不合格杜绝进入施工现场，接缝处按照规范要求进行施工重叠压缝。

4、排水孔的布设：用25cm长75排水管间距2m布设。混凝土浇筑前封住外口，并与钢丝网绑扎固定，混凝土浇筑成型后拆除封口。

5、护坡混凝土采用施工现场拌合或商品混凝土，混凝土浇筑前先将水泥、碎石、砂原材料送质检部门验收合格后方可使用，不合格杜绝进入施工现场。原材料质检报告及配合比设计上报业主、监理及甲方进行验收。验收后方可混凝土搅拌。

6、混凝土拌合前严格按照配合比进行配合搅拌，严格控制水灰比，严防混凝土拌合料产生离析集料等现象。

7、混凝土基础及齿墙每8米设置一道伸缩缝，伸缩缝宽

2cm，內填PE泡沫板，混凝土护坡每8米设置一道伸缩缝，伸缩缝宽2cm，內填PE泡沫板。

8、混凝土浇筑中不得有离析集料、掉浆，护坡面不得漏振麻面、坑洼现象，护坡坡度及平整度必须符合设计图和相应规范要求。

9、混凝土护坡施工完成后，及时进行覆盖养护，严防混凝土护坡面出现裂缝，混凝土严格按照规范要求进行养护。

九、违约责任

1、乙方施工开始前向甲方缴纳2万元质量保证金，保证金在乙方施工堤岸护坡中按比例进行退还，第一段施工完退还1万元，第二段施工完退还结束。

2、在总体工程合同期内如乙方逾期不能完工，影响总体工程交工每逾期一日，应向甲方支付本合同总价1%作为违约金。

3、乙方施工质量验收不通过延期整改的，所导致延期部分不作签证。乙方除支付违约金外还需承担因延期所导致甲方的经济损失。

4、因乙方施工力量或队伍素质或管理素质差，给工程进度或质量带来一定问题，但乙方又在规定的时间内又无有效的改善措施，甲方有权终止合同，因此影响质量、工期而造成的经济损失在结算中扣除。乙方承诺在一周内撤场完毕。

十、附则

1、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，两份具有同等法律效力。

2、本合同自甲、乙双方签章之日起生效，至本合同中的全部合同权利义务关系完结后自然失效。

（甲方）：（盖章）（乙方）：（盖章）

签约代表人：签约代表人：

联系地址：联系地址：

联系电话：联系电话：

签约时间：签约时间：

河道清淤施工合同正式版

河道清淤施工合同正式版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-019875

河道清淤施工合同正式版 河道清淤施工合同范文1 甲方： 乙方： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容：(包括河道正项土方施工以及为完成正项土方工程的附属工作内容，含打、拆坝，排水结合填筑防洪堤、围埝等)。 四、工程标准： 1、河道标准：底宽米、底高程米、坡比。按照河道施工规范，中心线最大误差为20cm左右，河底高程误差不大于+3.0cm----20cm,平均值不高于设计高程;底宽30cm，平均值不小于设计底宽;局部坡比1：n(15%),整体坡不陡于设计值(1：n)，其它按相关技术规范标

准执行。 2、其它要求： 五、文明施工及工程安全：乙方应认真做好文明施工，切实抓好安全工作，施工过程中确因乙方责任发生的经济赔偿和安全责任事故由乙方负责。 六、施工时间：本工程自年月日，至年月日竣工，工期天。 七、合同价格及付款方式：工程暂定施工土方总量m3，综合单价为元/m3，暂定合同总价为元(小写元)。分期付款方式为。工程最终结算以监理核定的工程量为准。 八、双方责职： 甲方责职： 1、甲方在开工前，按有关文件、规范明确工程施工相关任务和要求。 2、甲方接到乙方提交的开工申请书或开工报告后，应及时组织审查和批准。 3、甲方应按招标文件的内容或协商一致的意见提供乙方组织施

小型工程清包工合同_清包工施工合同_各大建筑工程清包工合同书

小型工程清包工合同 业主(以下简称甲方):联系电话: 施工队(以下简称乙方):联系电话: 甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同 一、工程概况 工程地址: 二、价格 清包工费:￥元,大写: 三、付款方式 1、瓦工完成,付_________元 2、木工完成,付_________元 3、工程竣工,付________ 元

4、保修金_________元,从竣工之日起1年后支付 四、设计 1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作. 2、甲方若无图纸的部分,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可. 五、材料 1、乙方应提前7天向甲方提供需购材料清单,甲方应在5天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失. 2、乙方应陪同甲方到建材供应点购买材料,并帮助甲方核查材料质量,辨别品牌真伪。 3、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料;若已采购,甲方有权拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用. 4、如有部分材料甲方委托乙方代买,材料的制造厂商、品牌、规格、单价须征得甲方认可后购买;乙方应到甲方指定的建材城购买并开正式发票和品质保证书,甲方验收合格后付款,否则甲方有权提出退货、返工及赔偿损失。 5、乙方应帮甲方收货,检查来货质量,核对数量和配件的准确性。发现问题后及时告知甲方。收货后甲乙双方签字交接。

6、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场;未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,如有损坏、缺失,乙方按同品牌同质量赔偿。 六、工期从XX年___月____ 日起至XX年___月____ 日止,工期为___ 天,因甲方因素拖延,工期协调顺延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费50元/天 七、材料搬运 1、甲方材料送至工程所在地的楼下时,乙方任何施工人员应无条件搬运。 2、甲方购买的由生产商、供应商、销售商负责上门安装的设备(如橱柜、空调、热水器等),在需要时乙方应协助搬运至现场。 八、垃圾清运:乙方应做到 1、垃圾袋装化 2、垃圾日日清 3、垃圾清运至物业指定的垃圾堆放场所 九、施工人员管理及要求 1、未经甲方许可,非工地施工技术人员不得在工地过夜。

工程劳务分包合同版本

劳务分包协议书 甲方（发包方）： 乙方（劳务方）： 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、建筑面积： 4、业主单位： 第二条：劳务分包工程范围： 1、发包方（甲方）为项目总包方： 负责主材：钢筋、水泥、沙、石、泵车、瓷片等。 2、劳务方（乙方）为项目劳务分包单位：负责主材以外所有事项包括劳务税 （1）中包方：包人工、包周转材及辅材、铁钉、包工期、包质量、包文明施工、包施工设备（泵车除外）、包施工机具； （2）中包还包括：施工图纸所含主体、二次结构劳务施工，包括但不限于： 基础工程配合；钢筋工程；混凝土工程；模板工程（含模板工程所用的周转材料及 辅材）； （3）脚手架工程（含钢管、扣件、脚手板，密目式安全网，踢脚板等脚手架所有的材料）（4）外墙防水砂浆、外墙贴砖等； （5）屋面工程：砌筑工程、内墙面抹灰、公共楼梯贴砖、电梯间公共走道贴砖；室内外天棚抹灰工程；室内砂浆地坪工程 （6）安全生产及保障措施；安全文明施工需要相关内容； （7）各种现场清理等所有工作内容；

（8）劳务税由乙方自行承担。 3、按图纸以下为承包范围之外工程： （1）屋面、卫生间、基础所属的卷材、防水涂料部分；排水预留及安装；玻璃雨棚、 室外排水管安装、土方外运与回填。 （2）水电、防雷、消防、电梯、电气、机电、通风与空调、绿化园林所需人工材料。 （3）外墙面石材、幕墙的装修工程，室内外涂料、油漆工程。 （4）门窗、栏杆安装工程、外墙铝百页、伸缩缝等铁件安装工程。 第三条合同工期（具体见甲方的《施工总进度计划表》） 1、本工程土建合同工期为个日历天，开工日期以甲方和监理单位签署的开工令为准。 2、第一节点工期要求：分包人应优先保障塔楼部位施工进度，大地库在天内实现地库完全封闭。 3、要求砌体和二次结构每天完成一层，结构封顶后28天内完成所有的砌筑及二次结构施工。 第四条、施工组织 1、本工程市政工程已经具备开工条件，乙方签订本合同三日内安排队伍进场。 2、有下列情形未能按时开工，应书面通知甲方延期理由和要求，甲方接到通知后 延期申请相应顺延。 （1）计变更和工程量增加； （2）周内非乙方原因停水、停电造成停工超12小时； （3）不可抗力因素（包含天灾、行政命令、指令，经双方和监理认可不适宜施工的 炎热、雨天、大风或其它人力不可抗力的影响）； （4）非乙方责任造成的工期延误经甲方和监理同意，可顺延。 上述情况发生后七天，乙方必须就延误1期的情形以书面形式向甲方提出报告，甲方 应收到报告后3天内予以确认，逾期不予确认也不提出意见的视为同意顺延工期。 3、如乙方无理由连续30天日历停工，视为违约。甲方有权终止合同。 第五条、质量标准： 工程质量标准必须严格按国家和广东省、江门市现行的施工及验收规范、规定施工；保证合同范围内的工程质量达到“《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001”验收标准，工程质量各项指标必须达到合格等级；争创江门市安全、文明施工双优工地标准。 第六条分包合同单价的组成、内容及付款方式： 1、工程量计算规则说明

砌石方护坡工程承包合同

砌石方护坡工程承包合同 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议： 一、工程内容：高速公路A型护肩工程 二、工程地点： 三、工程期限： 1、本合同总工期为年6月8日开工，至年7月23日结束。 2、如遇下列情况，工期作相应顺延。 （1）施工现场不符合安全施工； （2）设计范围内重大设计变更； （3）人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震及战争）而影响工程 进度； （4）甲方不能按合同规定支付工程款。 乙方在以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答复，乙方可视为要求已被确认。 四、工程价款工程总价：人民币元整（Y元）。 五、付款方式： 1、合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价50%乍为预付款，即人民币XX元整（Y元）； 2、工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程总价40%勺款项，即人民币XX元整（Y元）； 3、工程验收结束后，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即人民币X X 元整（Y元）。 六、工程验收

1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7 天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求， 运行正常，通过验收。 2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。 3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。 4、工程未通过验收，引起争议时，请求第三方验收。 七、验收标准 本工程以相关设计方案、图纸为依据，按照国家标准进行验收；没有国家标准的，则按照行业标准进行验收。 八、双方权利和义务 1、甲方权利和义务指派为工地代表，负责协调甲方的相关事宜。在工 程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。 （1）负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。 （2）负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。 （3）提供有利施工的现场条件。 （4）审核工程计划进度表。 （5）负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。 （6）负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。 （7）按合同向乙方支付本合同规定的价款。 2、乙方权利和义务 （1）严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。 （2）施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。

边坡支护工程施工合同协议范本

边坡支护工程施工合同 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 甲方在位于位置建设了一期项目，因现场地理环境因素，需要对项目北侧护坡进行支护工程施工，在签署本合同前乙方已自行对现场进行踏勘，已充分了解施工现场情况，并对相应的技术措施有充分考虑，双方经慎重协商，根据《合同法》，就“”有关承包施工事项签约如下： 第1条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程范围：建筑物主体开挖范围内基坑边坡支护工程，具体包括： 1.3.1 护坡工程：建筑物主体开挖基坑边坡范围的基坑支护工程，相应的护坡桩、修坡、排水沟等所有辅助工程，以及相关的设计工作（具体基坑支护方案、施工技术方案等施工措施应由乙方根据地质资料及周边道路、建筑物情况提出详细设计方案），甲方批准后执行。 1.3.2 包含基坑边坡支护以及可能发生的地基处理、塌方工作，不另外取费。1.3.3 工程所涉及需申办的手续全部由乙方负责，相应外协工作均由乙方完成，所需相关费用乙方自理。 1.3.4 有关施工产生的扰民的全部责任及协调工作由乙方完成，相应责任及

费用由乙方承担，费用含在本合同总价中。 1.3.5 为完成上述工作而进行的必要的其它工作。 1.4 工程造价 1.4.1 承包方式：现有施工方案范围内，采用固定单价方式，不作任何调整。护坡工程 承包综合单价为人民币元/平方米。上述综合单价中已经包含了测量放线、成孔、锚固、钢筋网、喷射砼、基坑周边水平方向的喷锚网返坡工程费用、护坡桩、修坡排水沟制作、沉降观测等所有辅助工程费用、工程施工中可能发生的技术措施费（如因冬雨季施工、周边管网和地下障碍物阻碍等原因发生的计措费等），有关施工产生的扰民责任和费用、安全文明环保责任及相关费用、外协责任及相关费用、政府收费，以及所有机械、人工、运输、管理费、设计费、利润、税金、可能发生的罚款、风险等所有直接和间接费用； 1.5 工程期限：开工及竣工日期应紧跟土方开挖进度，如进度延迟所发生的费用（如，脚手架，人工）等由乙方承担。 1.5.1 工期说明： 1.5.1.1 开工 a、乙方应当在现有条件下按照本合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于合同约定的开工日期前2天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由。 b、因甲方原因不能按照本合同约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期。甲方不负责赔偿乙方因延期开工造成的损失，但工期可以相应顺延。

河道治理工程护坡工程施工合同

堤岸护坡施工承包合同 发包方: 承包方: 签订地点：***** ^市***** 区**** 乡**** 木寸**** 河治理 项目咅E 签订日期：2015 年**月**日 市（*** 区）****河治理工程

***市（***区）***河治理工程堤岸护坡 施工承包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方***市（***区）大泥河治理工程堤岸护坡所涉及相关事宜, 共同达成如下合同条款，双方严格遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：***市（***区）大泥河治理工程堤岸护坡工程（以下简称本工程）。 2、工程地点：***市***区***乡***村 3、工程内容：甲方指定范围内河堤岸混凝土护坡加固工程，内容包括：施工面夯实平整、脚手架搭设和拆除、土工布铺设、混凝土拌合浇筑、PE泡沫板伸缩缝设置、直径75的排水管布设、护坡混凝土养护等全部护坡施工内容。 4、承包方式：乙方包工包料、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等。 二、施工工期 总工期60天（从开工之日起至总工程完工之日止），开工日期以甲方通知为准。 本合同工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。

三、承包单价 1 、本工程价款实行综合包干价：*** 万元。 2、上述综合包干价包括：乙方为实施本工程所需的全部人工材料费、机械设备及燃油费用、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场协调管理和维护所需全部费用，以及利润等。 3 、前述综合包干价确定后，在包干价范围内，本合同不再执行与工程计价有关的定额及文件，也不再因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，乙方更不得以亏损等为由要求甲方增加合同价款，相关可预见及不可预见的一切合同风险已经合同各方预见。 四、工程量计量及计量方法 本工程结算工程量暂定为****m 2（混凝土总浇筑量****m 3），超出合同外的工程量以甲方现场验收工程量为准，最后按比例计算并进行追加工程价款。 五、工程款支付 1 、乙方按甲方要求完成本合同指定的一段堤岸护坡（本工程共分三段），并经业主、监理及甲方确认工程合格后付本段工程总造价的90%，三段堤岸护坡全部施工结束后，并经业主、监理及甲方确认工程合格后再支付总合同价款的95%（乙方收款前应向甲方出具民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺）。 2 、如乙方违约，甲方有权暂停工程款的支付直至乙方违约 行为消除或取得甲方书面谅解之日止。如乙方的违约行为属于根本性违约的，甲方有权视情节减少或全部拒付工程款。 六、双方职责 （一）甲方职责 甲方派驻工地代表：全权负责本工程施工中的一切事宜。

小工程施工合同书

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 小工程施工合同书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。 1、工程概况 （一）工程名称： （二）工程地点： 2、工程承包范围 安全维护及整改 3、合同工期30天 4、工程造价 工程造价为：元整 5、质量标准 5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。 5.2使用标准、规范（包括但不限于以下内容）: 5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工

技术（验收）规程和规范。 5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规 程。 6、承包方式 按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。 7、工程计价 7.1本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[]406 号《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-), 《湖南省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第192号),《湖南省建设工程计价办法》, 《湖南省修缮定额》、《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、《湖南省安装工 程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。 7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建 设厅文件湘建价[]237 号文件综合工资单价计取，材料价格按 照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。 7.3具体工程量以甲方签证单为准。 8、工期 有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。 8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200m诫200mn^±

河道挖运合同范本

***市**河治理工程施工II标 河道砂卵石挖运 内部承包合同 ********工程局 ***********工程II标项目部 ****年月日

*********工程施工II标 河道砂卵石挖运内部承包合同 为了更好地完成河南省水利第二工程局承建的**********治理工程II标，将本工程***段（桩号6+508—7+000）土石方挖运施工任务，以内部承包的形式确定如下承包人： ************************。双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装承包合同条例》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了保证工程的顺利施工及双方的合法权益，经双方协商达成一致，特签订如下内部承包合同。 发包人：****************************************II 标项目部（以下简称甲方） 承包人:*****************************************（以下简称乙方） １.合同范围、主要工程量及工作内容 １.1 合同范围 本标段***段内（桩号6+508—7+000）的河卵石开挖和运输(运输到甲方指定的地点,运距2000米以内)。 １.2 合同工程量 详见附表清单(以设计院提供的施工图为准) １.3 承包方式 本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工，环境保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定、约束，以及乙方人员的工资、工伤、各类应缴保险等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容。

１.4 合同项目的工作内容 （1）河卵石开挖 ①场地清理 A.植被清理： a.清理开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及监理人指明的其它有碍物。 b.主体工程施工场地地表的植被清理，必须延伸至离施工图所示最大开挖边线或建筑物基础边线外侧至少30cm的距离。 c.清除物应按照发包方或监理的指示，将其运到弃渣场规划的区域堆放。 B.表土的清挖：表土系指含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤，应按照监理人指示的表土开挖深度进行开挖，并将开挖的耕殖土运到指定的区域堆放。 I、河卵石开挖 A.河卵石的定义 本标段河卵石系指人工填土、表土、黄土、砂土、淤泥、黏土、砾质土、砂卵石、松散坍塌体及软弱的全风化岩石，以及小于或等于0.7m3的孤石或岩块（包括沿线公路路面路基、涵管、砖瓦窑、石灰窑、小型桥涵、小型设施、房屋、建筑垃圾）等无需采用爆破技术而可直接使用手工工具或土方机械开挖的全部材料。 B.修筑、维护开挖区域内的施工支路，道路数量满足开挖强度需要。 C.开挖前做好排水设施，开挖排水沟排走雨水和地面积水。 D.开挖机械选择 根据开挖运输距离长短，工程特性，选择最优的机械配置，所配置的机械设备型号和数量必须满足施工强度和工程质量要求。 E.开挖应按照规范进行施工，从上到下分层分段依次进行，严禁自下而上或采取倒悬的开挖 （2）开挖渣料的利用和弃渣处理

护坡工程施工合同

合同编号： 市 项目 护坡工程 施工合同 发包人： 承包人：

年 月 项目护坡工程 合 同 书 发包人： 以下简称：甲方 承包人： 以下简称：乙方 依照《中华人民共和国合同法》及 市相关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就 项目基坑支护工程（简称：护坡工程）施工的有关事宜，签订本合同，具体内容如下： 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 承包范围：详见甲方指定的设计图纸范围 工程内容：包括但不限于 项目 楼和车库的基坑支护体系方案设计、施工、维护、服务等；基坑上口翻边、边坡位移监测及临近建筑物的监测等。 质量要求：合格 符合合同约定及相关技术规范要求 技术要求： 本工程边坡系数为 ，具体边坡系数祥见基坑土方开挖图。 边坡支护方案由乙方自行设计，但须经甲方确认；本工程涉及的护坡方案专家论证工作由乙方负责。 护坡方案应确保基坑四周边坡在基坑肥槽回填土施工完毕之前保持稳定；确保基坑四周相邻建（构）筑物、地下管线、道路（能通过混凝土运输罐车以及土方运输车、混凝土泵送车震动干扰等）等的安全。 相应的施工方案由乙方自行设计、计算，计算结果应符合相关国家规范及 市现行规定以及甲方要求，相应设计、计算等费用由乙方承担。 合同工期： 个日历天

开工日期： 年 月 日 完工日期： 年 月 日 上述日期如有调整，则以甲方书面通知为准，工程进度应满足后续工程要求，边坡每步具备施工条件后 小时内完成护壁工作 合同价款： 该合同为固定综合单价合同。 土钉墙固定综合单价： 元 平方米 插筋挂网固定综合单价： 元 平方米 本合同固定综合单价中包含但不限于承包范围内全部工作内容的人工费、材料费、机械费、管理费、利润和税金，另含护坡方案设计费、护坡方案专家论证费、环境保护、文明施工、安全施工、冬雨季施工、临时设施、脚手架、夜间施工、夜间照明、测量、检测、监测、对已完工程的保护及照管、节假日抢工等措施费用，也包含了上口翻边等合同包括的全部工程内容的费用及其它相关风险费用、保险费用等，甲方不再另行支付其他费用。 暂估工程量（依据护坡方案） 土钉墙： ㎡ 插筋挂网： ㎡ 暂估合同总价款为：￥ 元 （大写：人民币 元整）其中：土钉墙： ￥ 元 （大写：人民币 元整） 插筋挂网： ￥ 元 （大写：人民币 元整） 工程量计算规则按结构设计图示尺寸，以地下室相应外墙轴线长度（小范围凹凸不考虑）乘以护坡高度 基础垫层底标高至护坡顶的平均垂直高度 而得的面积计算，要扣除未支护边坡向地下结构外墙垂直投影的面积，计算单位为平方米，根据不同的做法分别计价。自然地坪的护坡坡顶平均标高暂按照为： 米（绝对标高）计算，待护坡工程施工完毕后，依据工程部提供的实测自然地坪标高计算最终工程量。电梯基坑、集水坑等部位如需要做护坡，则按实测面积计算工程量。除此之外均依据计算规则计算工程量。 第二条甲方责任 甲方指定施工所需用电、用水接点位置（由乙方负责将水、电接至各工作面，并承担接水、接电的相关费用），水电费由甲方承担；甲方协调为乙方解决部分材料堆放场地，所发生相关费用由乙方负责。 指派 为甲方驻工地代表，负责合同的履行，对工程质量、施工进度进行监督、检查。 甲方负责项目现场范围内的协调工作，现场围墙外的所有协调工作均由乙方承担，甲方不再支付任何费用。 第三条乙方义务

护坡施工协议书

护坡施工协议书 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 、护坡总体积约为 ??? ； 、工程的总承包价定为人民币大写 贰拾叁万陆仟元整，￥ ????????元。 、按示意图施工，工程量控制在中标价位之内。 四、合同工期 、经双方协商确定工作日为 ?天（雨天除外）。 、若施工过程中发生人力不可抗拒的自然情形，或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。 五、质量标准 、总承包价为包干价，包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用，甲方无需再向乙方支付任何费用。 、工程量的确认：施工过程中，若工程量变更，根据上述单价另

行签订补充协议，或工程变更单。 、工程质量达到合格标准。 、支付方式：工程完工后，付给合同总价 ??，余款按规定竣工验收后 日内全部支付。 六、甲方义务 、按时向承包人拨付工程款。 、工程文明生产中涉及市容、环保、卫生和交通以及社会治安等问题由发包人负责解决且工期顺延。 七、乙方义务 、自觉接受发包人及有关主管部门的管理、监督和检查，确保施工机械安全性能良好。 、在施工过程中按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好场地的管理。 八、施工安全 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。 九、违约责任 、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金，违约金数额为应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息。

河道治理工程护坡工程施工合同 (2)

***市（***区）****河治理工程 堤岸护坡施工承包合同 发包方： 承包方： 签订日期：

***市（***区）***河治理工程堤岸护坡 施工承包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方***市（***区）大泥河治理工程堤岸护坡所涉及相关事宜，共同达成如下合同条款，双方严格遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：***市（***区）大泥河治理工程堤岸护坡工程（以下简称本工程）。 2、工程地点：***市***区***乡***村 3、工程内容：甲方指定范围内河堤岸混凝土护坡加固工程，内容包括：施工面夯实平整、脚手架搭设和拆除、土工布铺设、混凝土拌合浇筑、PE泡沫板伸缩缝设置、直径75的排水管布设、护坡混凝土养护等全部护坡施工内容。 4、承包方式：乙方包工包料、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等。 二、施工工期 总工期 60天（从开工之日起至总工程完工之日止），开工日期以甲方通知为准。 本合同工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的

停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。 三、承包单价 1、本工程价款实行综合包干价：***万元。 2、上述综合包干价包括：乙方为实施本工程所需的全部人工材料费、机械设备及燃油费用、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场协调管理和维护所需全部费用，以及利润等。 3、前述综合包干价确定后，在包干价范围内，本合同不再执行与工程计价有关的定额及文件，也不再因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，乙方更不得以亏损等为由要求甲方增加合同价款，相关可预见及不可预见的一切合同风险已经合同各方预见。 四、工程量计量及计量方法 本工程结算工程量暂定为****m2（混凝土总浇筑量****m3），超出合同外的工程量以甲方现场验收工程量为准，最后按比例计算并进行追加工程价款。 五、工程款支付 1、乙方按甲方要求完成本合同指定的一段堤岸护坡（本工程共分三段），并经业主、监理及甲方确认工程合格后付本段工程总造价的90%，三段堤岸护坡全部施工结束后，并经业主、监理及甲方确认工程合格后再支付总合同价款的95%（乙方收款前应向甲方出具民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺）。 2、如乙方违约，甲方有权暂停工程款的支付直至乙方违约行为消除或取得甲方书面谅解之日止。如乙方的违约行为属于根

小工程施工合同书专业版

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 小工程施工合同书专业版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

近年来，我国小工程施工越来越多，你知道小工程施工合同书是怎样的吗以下是华律网小编为大家整理的小工程施工合同书范文，欢迎参考阅读。 小工程施工合同书范文1 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。 1、工程概况 (一)工程名称： xxxxxxxxxxxxxxxxxx (二)工程地点： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2、工程承包范围 安全维护及整改 3、合同工期 30天 4、工程造价 工程造价为： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 元整 5、质量标准 5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。 5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)： 5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。 5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。

6、承包方式 按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。 7、工程计价 7.1 本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2009]406号《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008), 《湖南省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第192号), 《湖南省建设工程计价办法》,2005《湖南省修缮定额》、2006《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、2006《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。 7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2012]237号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。 7.3具体工程量以甲方签证单为准。 8、工期 有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。 8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。 8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。 8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。 8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。 9、工程款的支付 9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%。

劳务居间协议

劳务居间协议 甲方：身份证号： 乙方：身份证号： 甲、乙双方利用各自优势资源共同合作项目工程，本着互利长期合作的原则，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，经双方充分协商，依平等自愿的原则，达成如下协议： 一、甲方负责运作项目的劳务清包事宜，达成乙方与项目总承包方签订劳务清包大项分包合同。项目建筑面积约万平方米，甲方负责乙方签订合同后能够顺利进场开工。 二、乙方负责用劳务公司资质按照合同要求进行施工，并负责建设中的所有资金、小型设备，工程质量、工程安全等事宜，乙方自负盈亏，在实施过程中出现的安全、质量、资金进度等问题全部由乙方承担，与甲方无任何关联。 三、劳务清包大项分包合同中的总承包单价为元／㎡（包干单价），其中乙方为元／㎡，甲方抽取居间费/㎡，甲方不承担项目中的任何责任，所有责任由乙方全部承担。 四、居间劳务费用的支付方式：甲乙双方先签订居间协议，乙方和总包单位签订劳务合同后，乙方向甲方付定金万元整，乙方劳务队进场后五天内支付甲方万元整。余款待乙方完成主体工程完工前分次付清剩余居间费。如乙方不按时支付给甲方居间费所造

成的一切后果由乙方负责，乙方并按居间费用的双倍赔偿金支付给甲方。 四、此居间协议需要甲乙双方共同保密，双方不得向任何第 三方泄密本协议内容。 五、本协议一式二份，甲方一份，乙方一份，合同签订即刻 生效，具有法律效力，因执行本协议或与本协议有关的一切争议，通过协商解决，如协商不成可以向大武口区人民法院提起诉讼。 甲方：乙方： 年月日年月日

有一个将河道治理成休闲娱乐游玩的项目，在河南驻马店确山县李新店王楼村附近，投资方(业主)是国资文化产业发展集团有限公司，总承包方是中阔浩盛建设工程有限公司，用劳务资质(干大包的工程)与中阔浩盛(甲方)签合同。项目内容是河道清淤、修路、绿化、平正土地、建房、装修、护坡等工程。总项目约1.5亿，按16年定额和各种地方调差据实结算！总承包方(甲方)大合同下浮12个点(业主下浮9个点给甲方，曱方又下浮3个点，含税和管理费)，居间费2个点，共14个点。付款方式:月进度80%，完工付97%，余3%一年后付。保证金2O 万元进场施工先交10万元(说明:合同最后的补充协议指的只是工程的一部分:清淤、护坡工程。先干清淤、护坡、道路，干完后再干绿化、景观等工程(其中绿化等工程约1亿)，跟甲方签合同。可在业主处设独立账户，对劳务公司和总承包分别打款。

护坡劳务承包合同

材料和劳务分包合同 甲方：长安建设公司一项目 乙方：举越建材门市部 甲方因工程需要，经与乙方友好协商，甲方将“长安福特三工厂成品停车场挡 墙及护坡”工程的一些劳务发包给乙方，同时乙方也同意接受这项任务。根据施工现 场的现有条件，结合本工程的具体情况，并充分考虑了各种因素，依照《中华人民共 和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方通过协商就以上工程劳务承包事宜达成一致，并 订立本合同，供双方共同遵守执行。 一．工程概况： 1、工程名称：长安福特三工厂成品停车场挡墙及护坡 2、工程地点：长安福特三工厂内 二．劳务承包工程范围，承包方式、工作内容 1、工程范围： A、边坡土石方开挖、回填和刷坡。 B、基槽开挖。 C、浆砌片石护坡（含放线、沟槽开挖、浆砌片石和片石表面抹灰） 2、承包方式： 劳务分包和提供片石。 3、工作内容 合同工作内容包括各分部分项工程的全部施工过程，所用材料、设备的上下车，工程所需进出场小型设备、机具及材料场内转运、清理堆码、施工管理、现场清理、成品（半成品）养护保护、材料归库等全部工作内容。同时自备除甲方提供的机械设备以外的所有工器具，并自行进行维修、保管。 三．工程质量约定： 1、本工程质量目标为：合格。

四．关于安全的约定： 乙方必须达到甲方制定的安全管理目标。无任何伤亡事故：杜绝死亡和重伤事故 以内； 发生，轻伤年负伤率必须控制在4% 五．关于工期的约定 1、开工日期：2010年1０月３１日。 2、总工期及工期节点的约定：详见进度计划。 六．承包工程费用： 1. 边坡土石方开挖、回填和刷坡。 A、边坡开挖：土方按15元每立方米；石方：爆破按35元每立方米，机械打按57元每立方。 B、边坡回填不再计费用。 C、两回填边坡刷坡按3.8元每平方米计算。 2、基槽：A-D点基槽开挖总费用为34000元（叁万肆仟元）包干；A’-D’点基槽开 挖及外运和內侧回填按A项执行。 3、浆砌片石护坡（含放线、沟槽开挖、浆砌片石和片石表面抹灰），按190元 每立方米计算。 4、承包方式： 劳务和片石。 最终总价以双方签字的收方单为准，甲方负责代表许文勇，乙方代表汪天全。七．结算及付款方式： 1、结算：按工程进度的100%结算劳务费。 2、付款方式：乙方按月申报进度款，每月30日前以书面形式报甲方审批，甲方 于次月5日前审批完毕，第一月按60%支付进度款，以后按80%支付。 3、工程完工，以双方审定价支付至总价90%，余10%三个月后支付。 八．双方职责： 甲方职责： 1、甲方为乙方提供住宿条件（宿舍、食堂用房、电、水等）。

河道治理工程护坡工程施工合同

河道治理工程护坡工程施工合同

***市（***区）****河治理工程 堤岸护坡施工承包合同 发包方： 承包方： 签订日期：

***市（***区）***河治理工程堤岸护坡 施工承包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方***市（***区）大泥河治理工程堤岸护坡所涉及相关事宜，共同达成如下合同条款，双方严格遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：***市（***区）大泥河治理工程堤岸护坡工程（以下简称本工程）。 2、工程地点：***市***区***乡***村 3、工程内容：甲方指定范围内河堤岸混凝土护坡加固工程，内容包括：施工面夯实平整、脚手架搭设和拆除、土工布铺设、混凝土拌合浇筑、PE泡沫板伸缩缝设置、直径75的排水管布设、护坡混凝土养护等全部护坡施工内容。 4、承包方式：乙方包工包料、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等。 二、施工工期 总工期 60天（从开工之日起至总工程完工之日止），开工日期以甲方通知为准。

本合同工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。 三、承包单价 1、本工程价款实行综合包干价：***万元。 2、上述综合包干价包括：乙方为实施本工程所需的全部人工材料费、机械设备及燃油费用、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场协调管理和维护所需全部费用，以及利润等。 3、前述综合包干价确定后，在包干价范围内，本合同不再执行与工程计价有关的定额及文件，也不再因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，乙方更不得以亏损等为由要求甲方增加合同价款，相关可预见及不可预见的一切合同风险已经合同各方预见。 四、工程量计量及计量方法 本工程结算工程量暂定为****m2（混凝土总浇筑量****m3），超出合同外的工程量以甲方现场验收工程量为准，最后按比例计算并进行追加工程价款。 五、工程款支付 1、乙方按甲方要求完成本合同指定的一段堤岸护坡（本工程共分三段），并经业主、监理及甲方确认工程合格后付本段工程总造价的90%，三段堤岸护坡全部施工结束后，并经业主、监理及甲方确认工程合格后再支付总合同价款的95%（乙方收款前应向甲方出具民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺）。 2、如乙方违约，甲方有权暂停工程款的支付直至乙方违约

北京市建设小型工程施工合同范本(最新版样本)

编号： 北京市建设工程施工合同 （小型工程本） 发包方： 承包方： 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米；层数： 结构类型：；檐高/跨度：米批准文号：（有权机关批准工程立项的文号）： 工程性质（指基建、技改、合资等）： 承包范围： 承包方式： 质量等级（优良或合格）： 工程承包造价（金额大写）： ￥：元

北京市建设工程施工合同条款 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，在遵循富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治的原则基础上，经双方协商达成如下协议： 第1条发包人同意承包人采用设计、施工一条龙总承包的形式来完成与发包人工程有直接关系的自来水改线工程。由于设计和施工都由承包人完成，所以除非发包方提出设计变更或者根据现场实际情况进行的图纸变更事先得到发包人和监理工程师的确认，否则承包人将完全按照图纸施工，并承担全部费用直至工程竣工。 第2条工期 本合同工程定于年月日开工；于年月日竣工。合同工期日历天数为天。 第3条图纸。发包于年月日，向承包方提供套图纸。 第4条发包方、承包方驻工地代表。发包方工程师姓名：；项目经理姓名：。 第5条发包人工作 5.1 负责办理施工报建及领取建筑许可证，并且乙方给予积极配合。 5.2 提供一套工程地质报告书和设计图纸一套。 5.3 将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验。 5.4 根据发包人、承包人二方签署的协议，协调、处理施工现场旁边道路、道路附属绿地、建筑物、构筑物、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题。如果施工扰民是由于承包人所引起，则扰民的处理费用则由承包人支付。 5.5 组织图纸会审和设计交底。 5.6 在收到承包人提供的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后，经审查合格后于5日内予以确认。 5.7 发包人将在现场监督检查施工质量、进度、负责处理理设计图纸问题、签证设计变更、工程进度付款签证和其他必须的签证。 5.8 组织对工程竣工验收，并按期办理竣工结算。 5.9 如需要在有毒有害的环境中施工时，承包方按有关规定提供相应的防护措施方案，经发包人审查批准后执行，其经济支出将作为工程变更的一部分。 第6条承包人工作 6.1 负责施工场地内临时设施、临时道路、临水、临电管线的修建安装。 6.2 每周向发包方和监理工程师报送施工计划和已完工程进度统计报表（包括工程进度、工程量、工作量 以及发包人或现场监理要求的其他数据）。 6.3遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项 工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护。

景观设计合同协议书范本详细版

景观设计合同 甲 方： ________________________ 乙 方： ________________________ 签订日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日 委托方（简称甲方）： 设计方（简称乙方）： _____________________________________ 甲方委托乙方对 改造及景观升级项目施工图纸进行设计, 编号 号：

经双方友好协商达成一致，签订本合同。 设计范围：景观规划及施工图（包括以下内容：河道清淤护坡工程设计、景观园建工程设计、景观地形、种植设计、景观道路、给排水设计和现场处理施工方案设计等）。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》《中人民共和国建筑法》《建筑工程勘察设计市场管理规定》 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和章程文件。 1.3建设工程批准文件。 第二条甲方应向乙方提交的有关资料及文件： 市政规划控制图、坐标图、原始地形图、规划设计地形图（包括周边道路图）及甲方要求设计的 效果图、施工图施工要求、管网要求、总面积和单项施工面积要求的信函说明。 工程设计费及支付方式： 参照国家设计收费标准，由甲乙双方协商确定。丰民沟河道治理及景观升级总长度规划 KM总宽度M规划总面积万平方米，治理沟渠面水域面积约万平方米。 1.1 甲方交给乙方预付定金％后，乙方开始为甲方进行预定方案设计。 1.2 乙方对甲方的设计方案进度到以上时，经甲方负责人验证，甲方支付给乙方总设 计价款的50%。 1.3 乙方对甲方的设计方案进度整体完成，每项达到六套以上图纸出验完整，经甲方负责人验 证，甲方支付给乙方总价款的% 1.4 总设计费用支付完毕，乙方现场跟踪服务及现场处理方案设计合同依然有效；甲方不再承 担乙方本合同内的一切费用 第三条双方责任与义务 4.1 甲方在规定的时间内向乙方提交规划资料及文件，并对正确性及时限负责；不得要求乙方进行违规设计。