合同管理练习

工程建设合同管理

第一章建设工程合同管理法律基础

一．单项选择题

1．具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织称之为( B )。

Ａ．自然人B．法人C．其他组织D．民间组织

2．合同法律关系由（B）构成。

Ａ．当事人、经济行为、法律责任

B．主体、客体、内容

C．法人、经济合同、权利和义务

D．经济管理协作．合同

3．法人成立进行注册登记时，应当以(A)为住所。

Ａ．主要办事机构所在地B．主要经营场所所在地

C．主要合同履行地D．董事长的户口所在地

4．某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是(C)。

Ａ．物B．行为C．智力成果D．活动

5．李某向张某借10万元买房，双方签订了借款合同，此合同法律关系的客体是( A )。

A．物 B．行为 C．智力成果 D．活动

6．建设工程勘察合同法律关系的客体是( A )。

Ａ．行为B．智力成果C．物D．财

7．合同法律关系是基于（ D ）而产生．变更和消灭的。

Ａ．法律规范所规定的B．行政机关认定的

C．执法机关所认定的D．法律事实

8．对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种( D )。

Ａ．合法行为B．违法行为C．自然事件D．社会事件

9．某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以( D )为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

Ａ．监理单位B．分公司C．建设单位D．施工企业

10． A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当( D )。

A．要求甲支付电视机的货款

B． A公司向B公司无偿退货

C．由B公司交付计算机，A公司支付计算机的货款

D．由B公司交付电视机，A公司支付电视机的货款

11．对代理人在执行代理任务的合法行为应由( B )承担民事责任。

Ａ．代理人B．被代理人

C．合同约定的责任人D．代理人与被代理人连带

12．监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求( A )赔偿损失。 A．建设单位 B．监理单位

C．监理工程师 D．项目经理

13．如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求( A )承担责任。

Ａ．施工单位B．监理单位C．材料供应商D．项目经理

14．能够作为保证人的为( B )。

Ａ．法人的职能部门B．公司C．学校D．幼儿园

15．债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是( C )。

Ａ．抵押B．保证C．质押D．留置

16．下列哪些财产可以抵押( C )。

A．土地所有权

B．抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权

C．抵押人所有的房屋D．有争议的财产

17．保证合同的当事人是指( C )。

Ａ．合同当事人B．债权人和债务人

C．保证人和债权人D．保证人和债务人

18．当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自( B )之日起生效。

Ａ．签订B．登记C．履行D．主合同生效

19．下列财产中，( D )可作为抵押物进行抵押。

Ａ．抵押人所有的房屋B．抵押人有权使用的集体土地所有权

C．依法被查封的财产D．抵押人所有的支票

20．合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是(D)。

Ａ．保证B．定金 C．留置D．质押

21．建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了柢押登记。则( D )。

Ａ．项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效

B．项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效

C．项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效

D．项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效

22．当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自( B )之日起生效。

Ａ．签订B．登记C．履行D．主合同生效

23．抵押与质押的区别主要在于( C )。

Ａ．担保财产是否为第三人的财产

B．担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人

C．担保财产是否转移占有

D．债权人是否有优先受偿权

24．根据我国的《担保法》规定，定金的最高金额为主合同标的额的（C ）。

Ａ．10% B．15% C．20% D．30%

25．《建设施工合同（示范文本）》中规定，由(A )投保建筑工程一切险。

Ａ．发包人B．承包人C．监理人D．项目经理

26．招标人对施工投标保函的正确处理方式是( C )。

Ａ．未中标的投标人不退还

B．中标的投标人在中标的同时退还

C．在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D．投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

27．依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是( C)。

Ａ．保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程

B．投保人和被保险人是保险合同的当事人

C．发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务

D．保险合同的有效期至工程保修期满为止

28．对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是( D )。

Ａ．人民法院的判决B．仲裁机构的裁决

C．经过公证的还款协议D．经过鉴证的还款协议

29．下列关于合同公证与鉴证的相同点与区别的说法正确的是( B )。

A．公证一般实行自愿申请原则，鉴证反之

B．鉴证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为

C．公证与鉴证的效力等同

D．公证和鉴证在我国域内和域外都有法律效力

30．以下关于合同公证与鉴证的说法，（A ）是错误的

Ａ．两者的目的不同B．两者的性质不同

C．两者的效力不同D．两者的效力适用范围不同

二．多选题

1．法人应当具备( ABCD )等条件。

Ａ．依法成立B．有必要的财产或者经费

C．有自己的名称．组织机构和场所

D．能够独立承担民事责任E．经上级行政主管机关批准

2．合同法律关系由( ABE )等要素构成。

A．主体 B．客体 C．行为 D．事件 E．内容

3．以代理权产生的依据不同，可将代理分为(ACE )。

Ａ．委托代理C．指定代理

B．行为代理D．担保代理E．法定代理

4．《担保法》规定，可以作为抵押物的财产有( BD )。

Ａ．土地所有权B．抵押人所有的机器

C．医疗卫生设施D．土地使用权E．被扣押的财产

5．在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括(ABC)等抵押合同。

Ａ．土地使用权B．城市房地产C．车辆

D．机器E．土地所有权

6．在《担保法》规定的担保方式中，禁止抵押的财产包括( BCE )。

Ａ．土地使用权B．社会团体的教育设施

C．土地所有权D．抵押人所有的交通工具

E．依法被监管的财产

7．质押包括( BC )。

A．工程质押 B．动产质押

C．权利质押 D．地产质押E．不动产质押

8．如果( BCD)履行过程中发生债权，债权人有权行使留置。

Ａ．买卖合同B．保管合同C．运输合同

D．加工承揽合同E．施工合同

9．“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括( BCE )。

A．错误设计引起的费用B．火灾 C．盗窃

D．工人恶意行为造成的事故E．雪崩

10．“建筑工程一切险”中的除外责任包括（CDE）。

Ａ．地震B．洪水

C．设计错误引起的损失D．自然磨损

E．维修保养费用

11．建筑工程一切险的保险期终止时间可以是( BC )之日。

Ａ．工程动工B．全部工程验收合格

C．工程所有人实际占有全部工程D．施工合同约定的竣工

E．保修期满

12．公证与鉴证的区别包括（BC ）。

Ａ．合同公证和鉴证所依据的法规不同

B．公证或鉴证的合同在诉讼中的法律效力不同

C．公证或鉴证过的合同法律效力适用范围不同

D．合同公证具有强制性，鉴证贯切自愿原则

E．公证只限于合同，鉴证除合同外还可包括证明材料的真实性

第二章合同法律基础

一．单项选择题

1．按照《合同法》规定，要约人撤销要约的通知应在（A ）到达受要约人，才能取消该项要约。

A．受要约人发出承诺通知之前B．要约到达受要约人之前

C．承诺通知到达要约人之前D．受要约人发出承诺通知之后

2．《合同法》规定，要约(C )生效。

Ａ．到达受要约人前B．通知发出时

C．到达受要约人时D．双方签字时

3．下列文件中，属于订立合同要约文件的是（C ）。

A．招标公告B．资格预审合格通知书

C．投标书D．中标通知书

4．《合同法》规定，要约生效条件为(D )。

Ａ．要约人向受要约人发出要约

B．要约人与受要约人共同在要约文件上签字

C．受要约人作出有效承诺

D．要约以任何形式到达受要约人

5．《合同法》规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在(C )到达要约人。

Ａ．要约到达受要约人之前B．受要约人发出承诺通知前

C．承诺通知到达要约人之前D．受要约人发出承诺通知后

6．承诺可以撤回，但撤回承诺必须在（ C ）之前。

Ａ．要约生效之前B．要约生效之后

C．承诺生效之前D．承诺生效之后

7．订立合同过程中，( D )是承诺。

Ａ．招标公告B．投标书C．寄送的价目表D．中标通知书

8．法律法规．当事人对合同的形式．程序没有特殊要求，则(B )时，合同成立。

Ａ．要约生效B．承诺生效

C．双方当事人签字或者盖章D．附生效期限的合同期限届至

9．．某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定(B )。

Ａ．施工合同成立，但不生效B．施工合同成立，且已生效

C．施工合同不成立，不生效D．施工合同不成立，但有效

10．某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同(B )。

Ａ．不成立B．成立C．无效D．可撤销

11．《合同法》规定，缔约过失责任属于( C )责任。

Ａ·违约B．侵权C．“先合同义务”D．无过错

12．甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时间。在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是( C )。

A．无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任

B．无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任

C．甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提

D．甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提

13．无效合同从（ D ）起，就不具备法律效力。

Ａ．发现合同违法B．一方提出异议

C．合同被确认无效D．订立合同

14．对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以（ C ）撤销。

A．自行B．请求主管部门

C．请求人民法院D．请求工商行政管理部门

15．某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是( C )。

A．各自承担自己的损失

B．分别承担对方的损失

C．供应方承担购买方1万元损失

D．供应方承担购买方2万元损失

16．在下列几种情形中，( D )合同是可变更的合同。

A．损害公共利益的

B．以合法活动掩盖非法目的的

C．恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的

D．以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的

17．以下情形中的哪一种，不可向人民法院申请撤销合同（C ）。

Ａ．因重大误解而订立的合同B．乘人之危订立的合同

C．合同履行环境发生变化D．显失公平的合同

18．依据《合同法》的规定，出现( D )订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。

Ａ．违反法律法规规定B．当事人恶意串通损害第三人利益

C．以合法形式掩盖非法目的D．对方当事人采用欺诈手段

19．施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将32.5的水泥当作42.5级水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应( B)。

Ａ．向人民法院起诉，要求确认该合同无效

B．向人民法院起诉，要求撤销该合同

C．向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效

D．向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同

20．如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为

(A )。

Ａ．仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议

B．仲裁条款有效，由人民法院解决争议

C．仲裁条款无效，由人民法院解决争议

D．仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式

21．甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同(B )。

Ａ．有效，但应由采购员向乙公司支付货款

B．有效，由甲施工企业向乙公司支付货款

C．无效，由采购员向乙公司支付货款

D．无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担

22．按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按(C )的顺序履行。

Ａ．订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议

B．合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格

C．补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格

D．补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款

23．当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议，

依据《合同法》，应按（ C ）的市场价格履行。

A．订立合同时订立地B．履行合同时订立地

C．订立合同时履行地 D．履行合同时履行地

24．某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨( D )元。

A．4300 B．4250 C．4200 D．4150

25．依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应(B )。

Ａ．按原价格执行B．按新价格执行

C．按原价和新价的平均价执行D．按市场价执行

26．一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，卖方在2000年4月1日按时交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克（ D ）元向卖方付款。

Ａ．100 B．110 C．120 D．130

27．《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而( D )的行为。

Ａ．解除合同B．变更合同

C．转让合同D．中止履行合同义务

28．某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的(B )。

Ａ．双方享有的同时履行抗辩权B．后履行方享有的抗辩权

C．先履行方享有的不安抗辩权D．后履行方享有的不安抗辩权

29．某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10%作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据

证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的(C )。

Ａ．同时履行抗辩权B．后履行抗辩权

C．不安抗辩权D．合同中止履行的权利

30．施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使的( A )。

Ａ．先履行抗辩权B．后履行抗辩权

C．变更权D．同时履行抗辩权

31自己的名义行使债务人的债权，这是债权人的( A )。

A．代位权 B．撤销权

C．先履行抗辩权 D．后履行抗辩权

32．债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，（B ）。

Ａ．无需征得对方同意，但应办理公证手续

B．无需征得对方同意，但应通知对方

C．无需征得对方同意，也不必通知对方

D．需征得对方同意

33．在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张( D )，然后要求对方赔偿损失。

Ａ．撤销合同，无须通知对方B．撤销合同，但应当通知对方

C．解除合同，无须通知对方D．解除合同，但应当通知对方

34．根据《合同法》的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是( D )。

Ａ．罚金B．赔偿金C．利息D．违约金

35．某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由( B )违约责任。

Ａ．建设单位直接向材料供应商追究

B．建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究

C．建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究

D．建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究

36．合同当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后(A )。

Ａ．未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿

B．违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿

C．未违约一方可以同时采用定金或违约金要求对方赔偿

D．违约金和定金约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任

37．当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，当约定的违约金低于造成的

损失时，( C )。

Ａ．当事人可以请求人民法院予以适当减少

B．当事人可以请求仲裁机构予以适当减少

C．当事人可以请求人民法院予以增加

D．当事人承受此项损失

38．在合同权利义务终止的原因中，最主要和最常见的原因是( A )。

A．债务清偿 B．合同解除 C．免除债务 D．债务抵消

39．甲公司与乙公司订立了一份总货款额为40万元的设备供货合同，合同约定的违约金为货款总值的10%，同时甲公司向乙公司给付定金8000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失5万元，乙公司依法向甲公司支付（ B ）。

A．1.6万元 B．4万元 C．4.8万元 D．5万元

40．某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为l0万元，则采购方有权要求供货方支付( C )万元承担违约责任。

A．4 B．8 C．10 D．14

41．某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元，由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不

得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元（无其他损失）。若停工待料采购方的损失为50万元，供货方应支付的违约金应为（ B ）。

A．10万元 B．20万元 C．30万元 D．50万元

42．因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的（ D ）条款仍对双方具有约束力。

A．质量B．工期C．解决争议 D．仲裁

43．按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由(A )的人民法院管辖。

Ａ．工程所在地B．被告住所地

C．原告住所地D．合同签字地

44．建设工程合同纠纷由( D )的仲裁委员会仲裁。

Ａ．工程所在地B．仲裁申请所在地

C．纠纷发生地D．双方协商选定

45．在下列解决合同纠纷的方式中，( D )是不以双方自愿为前提的。

A．协商B．调解 C．仲裁D．诉讼

二．多选题

1．合同的成立必须经过(BC )。

Ａ．要约邀请B．要约C．承诺D．鉴证E．公证

2．按照《合同法》的规定，属于要约邀请的包括( ABD )。

Ａ．价目表的寄送B．招标公告

C．递送投标书D．商业广告

E．发出中标通知书

3．缔约过失责任的构成应具备( ABC )条件。

Ａ．一方有损失B．当事人有过错C．合同尚未成立

D．合同已经成立E．当事人未按合同约定履行义务

4．《合同法》规定的合同有效条件包括( ABE )。

Ａ．合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力

B．当事人意思表示真实C．合同当事人签字或盖章

D．合同应当采用书面形式E．不违反法律或社会公共利益

5．施工合同的撤销权属于(AD )。

Ａ．人民法院B．建设行政主管部门

C．监理单位D．仲裁机构E．工程师

6．《合同法》规定的无效合同条件包括( ABC )。

Ａ．约定的质量标准低于强制性标准

B．施工企业仿造资质等级证书签订

C．招标人与投标人串通签订

D．施工企业的违约责任明显过高

E．建设单位的违约责任明显过高

7．《合同法》规定，当合同价款或报酬不明时，( CE )。

Ａ．按国家标准履行

B．按行业标准履行

C．按订立合同时履行地的市场价格履行

D．按同行业的平均价格履行

E．依法应当执行政府定价或政府指导价的，按规定履行

8．依据《合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时( AE)履行。

Ａ．交付不动产的，在不动产所在地

B．给付货币的，在给付货币一方所在地

C．交付动产的，在接受动产一方所在地

D．设备采购，在采购方所在地

E．材料采购，在供货方所在地

9．在合同履行中，应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有( BCE )情形之一时，可以行使抗辩权。

A．未按合同约定办理保险 B．经营状况严重恶化

C．为逃避债务转移财产、抽逃资金 D．合同履行的准备不充分

E．丧失商业信誉

10．合同履行中，承担违约责任的方式包括( A )等。

Ａ．继续履行 B．采取补救措施C．赔偿损失

D．返还财产E．追缴财产，收归国有

11．下列有关违约金的表述中，错误的有（ACD）。

Ａ．合同中必须约定违约金

B．约定的违约金低于实际损失，当事入可以请求人民法院或仲裁机构予以增加

C．约定的违约金过分高于实际损失，当事人必须按约定的违约金执行

D．合同中未约定违约金，当事人一方可以要求对方依法支付违约金

E．违约方支付违约金后，对方仍有权要求其履行债务

12．依据《合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有（BE）。

Ａ．当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理

B．当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审

C．一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行

D．仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力

E．建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理

13．《合同法》规定的合同争议的解决方式有(ABDE．)。

Ａ．诉讼B．仲裁C．公证D．调解E．和解

14．仲裁的原则包括（BCDE ）。

Ａ．诚信原则B．自愿原则C．公平原则

D．一裁终局原则E．依法独立进行原则

15．发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，仲裁庭认为需要的证据鉴定由( CD )鉴定部门鉴定。

Ａ．工程师指定的B．申请人指定的

C．当事人约定的D．仲裁庭指定的

E．政府建设主管部门指定的

第三章建设工程招标管理

一．单项选择题

1．按照《招投标法》的规定，设备采购合同单项合同估算价(B )万元人民币以上的必须进行招标。

A．50 B．100 C．200 D．300

2．招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当(C )。

Ａ．仅允许排名前五名的投标人参加投标

B．改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量

C．由排名第七的递补，维持六家投标人D．重新进行资格预审

3．对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于( B )。

A．2家 B．3家 C．5家 D．没有限制

4．公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为( A )。

A．是否进行资格预审 B．是否组织现场考察

C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标

5．招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由( A)。

Ａ．招标人承担，费用由投标人承担B．投标人承担，费用由招标人承担

C．招标人承担，费用由招标人承担D．投标人承担，费用由投标人承担

6．当投标人对现场考察后向招标人提出质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以( A )为准。

Ａ．书面回函解答B．招标文件规定

C．现场考察时招标人口头解释D．仲裁机构裁定

7．公开招标在开标时，应当由(C )。

Ａ．招标监督机构主持，所有投标人均应参加

B．招标监督机构主持，投标人自愿参加

C．招标人主持，所有投标人均应参加

D．招标人主持，投标人自愿参加

8．开标时判定为无效的投标文件，应当( A )。

Ａ．不再进入评标B．在初评阶段淘汰

C．在详评阶段淘汰D．在定标阶段淘汰

9．开标时，若投标文件的关键内容字迹模糊．无法辨认，则应( C )。

Ａ．在初评阶段予以淘汰B．在详评阶段予以淘汰

C．作为无效投标，不再进入评标D．返回投标人要求其修改后再进入评标

10．投标人在投标过程中出现( D )时，招标人可以没收投标保证金。

Ａ．投标文件的密封不符合招标文件的要求

B．投标文件中附有招标人不能接受的条件

C．购买招标文件后不递交投标文件

D．拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正

11．在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当(D )。

Ａ．以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可

B．以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认

C．以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可

D．以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认

12．对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，(B )。

Ａ．不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可

B．不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可

C．不予淘汰，允许投标人重新报价

D．初评阶段予以淘汰

13．某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为(C )。

Ａ．1020万元B．1000万元C．980万元D．960万元

14．某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1850万元，则中标候选人中排序第一的应为（C ）。

A．甲B．乙C．丙D．丁

15．某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中( B )的投标书为最优投标书。

A．投标报价1000万元，评标价950万元

B．投标报价1050万元，评标价940万元

C．投标报价980万元，评标价970万元

D．投标报价950万元，评标价960万元

16．中标通知书发出后的（C ）内，双方应按招标文件和投标文件订立书面合同。

Ａ．15天B．20天C．30天D．40天

17．某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当( D)。

Ａ．与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

B．改为直接发包

C．用原招标文件重新招标

D．修改招标文件后重新招标

18．招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为( C )。

Ａ．评标价B．标底价C．投标价D．预算价

19．招标项目的中标人确定后，招标人对未中标人应做的工作是（A）。

Ａ．通知中标结果并退还投标保证金

B．通知中标结果，但不退还投标保证金

C．不通知中标结果，也不退换投标保证金

D．不通知中标结果，但退还投标保证金

20．工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是( C )。

A．设计取费高低B．设计单位的资历

C．设计方案的优劣D．设计任务完成的进度

21．在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是C( )招标。

Ａ．施工B．设备采购C．设计D．材料采购

22．下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是（D ）。

A．施工招标B．材料招标C．设备招标D．设计招标

23．监理招标的宗旨是对监理单位( A )的选择。

Ａ．能力B．人员C．设备D．报价

24．全部施工内容只发一个合同包．招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包．分别签订合同的招标方式相比，其特点是(A )。

Ａ．管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少

B．管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多

C．管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少

D．管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较

二．多项选择题

1．按照《招投标法》的规定，( AE )可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。

Ａ．施工单项合同估算价l50万元人民币

B．重要设备的采购，单项合同估算价150万元人民币

C．监理合同，单项合同估算价150万元人民币

D．项目总投资4000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币

E．项目总投资2000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币

2．按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中( AD )。

Ａ．与投标人就投标价格进行谈判

B．将中标结果通知未中标的投标人

C．强制中标人接受新的承包条件

D．在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人

E．授权评标委员会确定中标人

3．按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括(AD)。

Ａ．有编制招标文件的能力B．已发布招标公告

C．具有开标场地D．有组织评标的能力

E．已委托公证机关公证

4．邀请招标具有的优点包括(ABCE )。

Ａ．节省招标费用 B．节省招标时间

C．减少承包方违约的风险D．竞争更激烈

E．不需设置资格预审程序

5．招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有( AB )等。

Ａ．选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人

B．竞争的激烈程度相对较差

C．招标时间长D．招标费用高E．评标工作量较大

6．在开标时，如果发现投标文件出现(AB )等情况，应按无效投标文件处理。

Ａ．未按招标文件的要求予以密封

B．投标函未加盖投标人的企业公章

C．联合体投标未附联合体协议书

D．明显不符合技术标准要求

E．完成期限超过招标文件规定的期限

7．评标委员会在初评阶段应该淘汰的投标书有(AC )。

Ａ．没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章

B．个别地方存在细微偏差

C．附有招标人不能接受的条件

D．没有按照投标文件要求提供担保。

E．报价大写金额与小写金额不一致

8．招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括（BC）。

Ａ．没有按照招标文件要求提供投标担保

B．报价金额的大小写不一致

C．总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致

D．货物包装方式高于招标文件要求

E．货物检验标准低于招标文件要求

9．《招投标法》规定，投标文件(BD )的投标人应确定为中标人。

Ａ．满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求

B．最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准

C．满足招标文件各项要求，并且报价最低

D．满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低

E．满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高

10．建设工程监理招标的特点包括( BCD )。

Ａ．招标文件强调对人员数量的要求B．招标宗旨是对监理单位能力的选择

C．报价在选择中居于次要地位D．邀请投标人较少

E．强调对监理单位提供设备的要求

11．施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用

(BCD )。

Ａ．最高报价衡量法B．标底衡量法

C．复合标底衡量法D．无标底衡量法

E．成本价衡量法

第四章建设工程委托监理合同

一．单项选择题

1．在《建设工程委托监理合同(示范文本)》中，纲领性的法律文件是(A )。

Ａ．建设工程委托监理合同B．建设工程委托监理合同标准条件

C．建设工程委托监理合同专用条件D．双方共同签署的修正文件

2．某监理合同中，出现了“需遵守××市地方性标准《建设工程监理规程》”的约定，该约定应写在( D )中。

Ａ．建设工程委托监理合同B．中标函

C．建设工程委托监理合同标准条件D．建设工程委托监理合同专用条件

3．在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应( C )。Ａ．无偿归监理人所有B．按使用前的原值付款后归监理人

C．归还委托人，监理人无须支付费用D．归还委托人，监理人支付折旧等费用

4．委托监理合同中不属于监理人义务的内容是( B )。

Ａ．负责施工合同的协调管理B．负责外部关系的协调

C．认真勤奋的工作D．不得泄露申明的秘密

5．监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供车辆。开展监理工作时，监理单位使用自备车辆，则在执行监理服务期间的车辆使用费用属于(C )承担。

Ａ．由委托人B．由监理单位和委托人

C．正常工作酬金范围，由监理单位D．工程成本，由承包方

6．承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位(D )。

A．应从委托人方获得附加监理酬金

B．应从委托人方获得额外监理酬金

C．应从承包方获得合理化建议的奖金

D．不应从任何一方获得额外奖励或酬金

7．监理合同的有效期是指( C )。

Ａ．合同约定的开始日至完成日

B．合同签订日至合同约定的完成日

C．合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日

D．合同约定的开始日至工程验收合格日

8．双方签署的监理合同内写明的合同金额，是指( A )的酬金。

Ａ．正常监理工作B．附加监理工作

C．额外监理工作D．包括正常．附加和额外监理工作

9．委托监理合同当中注明的监理期限是指（B ）所需的时间。

Ａ．完成全部监理工作B．完成正常监理工作

C．完成附加监理工作D．完成额外监理工作

10．监理合同的有效期是监理人的( A )。

Ａ．责任期B．工作预定时间

C．约定的日历天数D．完成附加工作的时间

11．监理合同示范文本规定，因( D )，属于监理服务的额外工作。

Ａ．承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容

B．承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间

C．委托人要求增加的监理工作范围

D．委托人原因，导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作

12．依照监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的是（C ）。

A．因施工单位原因导致工程暂停施工，其后恢复施工时监理人的准备工作

B．合同专用条款内约定的监理人工作

C．因施工单位原因导致工程拖期，由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的工作

D．因业主原因造成工程终止，合同终止后监理人参与善后处理的工作

13．在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于(B )。

Ａ．附加工作B．额外工作C．正常工作D．委托人工作

14．正常监理酬金中不属于直接成本的费用是(C )。

Ａ．外部协作费B．监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费

C．经营业务费D．监理辅助人员奖金

15．某项目的监理酬金总额为73万元，监理单位已缴纳的税金为5万元，在项目实施

过程中，因监理单位原因给业主造成经济损失95万元，则监理单位应承担的赔偿金额

为( D )万元。

A．95 B．90 C．73 D．68

16．《委托监理合同示范文本》规定，当一方向另一方提出索赔要求不成立时，则应当（C）。

Ａ．赔偿另一方的全部经济损失

B．赔偿另一方由专用条件约定的经济损失

C．赔偿由该索赔引起另一方的各种费用支出

D．赔偿由该索赔引起另一方的部分费用支出

17．按照监理合同的示范文本规定，监理业务暂停期限超过半年以上时，监理人解除合同的程序为（D ）。

A．发出终止合同通知，通知到达后的第14天合同终止

B．发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，合同终止

C．发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后35天内没有答复，合同终止

D．发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后42天内没有答复，合同终止

18．监理人在应当获得监理酬金之日起( D )日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，监理人可向委托人发出终止合同通知。

Ａ．5 B．14 C．28 D．30

19．监理合同示范文本的标准条款规定，当发生( D )情况时，监理人有权向委托人发出终止合同的通知。Ａ．执行监理业务的时间超过合同内约定的时间

B．委托人未批准监理单位调换总监理工程师的要求

C．委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款

D．由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停6个月

二．多选题

1．对委托人和监理人有约束力的监理合同，包括的文件有( ADE )。

Ａ．监理中标函B．监理招标文件

C．工程量清单D．监理合同专用条件

E．合同履行中双方达成的书面协议

2．按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括(ACD )。

Ａ．中标函B．投标保函

C．监理合同标准条件D．监理委托函E．标准、规范

3．对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括（BCD）。

Ａ．监理招标文件B．监理中标函

C．合同实施过程中双方签署的补充文件

D．监理合同标准条件E．工程量清单

4．依照《建设工程委托监理合同标准条件》的规定，监理人执行监理业务过程中可以行使的权力包括(ADE )。

Ａ．工程设计的建议权B．工程规模的认定权

C．工程设计变更的决定权D．承包人索赔要求的审核权

E．施工协调的主持权

5．根据《建设工程委托监理合同》规定，监理人对( BCD )有建议权。

Ａ．工程分包人的资格B．确定设计标准

C．生产工艺设计变更D．规划设计

E．调换承包人工作不力的有关人员

6．依据监理合同示范文本规定，下列事项中，属于委托人义务的有（ABE）。

Ａ．办理施工有关的行政审批手续

B．将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方

C．负责工程施工各方的协调管理

D．与监理人协商一致，选定项目承包人

E．提供监理工作需要的资料

7．委托监理合同中，属于监理人的义务的有( ACD )。

Ａ．负责工程施工中有关各方的协调管理

B．负责办理施工有关的行政批准手续

C．按合同约定派驻人员D．使用委托人提供的设施完成工作后应归还

E．将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方

8．依据委托监理合同示范文本规定，(CE )属于额外的监理工作。

Ａ．合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作

B．由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作

C．由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作

D．应委托人要求更改服务内容而增加的工作

E．出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作

9．监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括( ACE )。

Ａ．委托人违约，赔偿监理人经济损失

B．因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失

C．因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额

D．因监理人工作失误，不赔偿委托人损失

E．任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出

第五章建设工程勘察设计合同管理

一．单项选择题

1．在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是(B )。

Ａ．合同签订日B．设计人收到定金日

C．开始设计日D．合同约定的时间

2．设计合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于(A )状态。

Ａ．成立但不生效B．既不成立，也不生效

C．承诺生效但合同不成立D．生效但不成立

3．设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，(C )，设计人为合同项目的服务结束，合同终止。

Ａ．按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸

B．按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费

C．工程施工完成竣工验收工作

D．工程通过保修期检验

4．设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指(B )。

Ａ．从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止

B．从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止

C．从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止

D．从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止

5．设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由(A )。

Ａ．发包人承担B．设计人承担

C．双方各自承担D．设计审批部门承担

6．依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( B )。

Ａ．设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充

B．如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用

C．发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议

D．发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意

7．由于设计人自身的原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误1天，应减收该项目设计费的（ A ）。

Ａ．2‰B．1‰C．2% D．1%

8.设计人完成了规定设计任务的25% 时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为( C )。

A．设计人没收发包人支付的定金

B．设计人没收定金，发包人再支付合同价25% 的设计费

C发包人应支付合同价50% 的设计费

D．设计人没收定金，发包人再支付合同价50% 的设计费

二．多选题

1按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，后果责任包括( BCE)。

Ａ．设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金

B．设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金

C．设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费

D．设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费

E．设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费

2．按照设计合同示范文本有关违约责任规定，下列描述中不正确的是( ABD)。

Ａ．发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B．设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C．合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D．设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目2%设计费

E．设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费

第六章建设工程施工合同管理

一．单项选择题

1．施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( B )。

Ａ．协议书B．专用条款

C．标准条款D．质量保修书

2．下列文件中，（C ）不能作为施工合同文件的组成部分。

Ａ．中标通知书B．施工合同协议书

C．招标文件D．合同专用条款

3．组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是( C )。

A．合同专用条款 B．投标书

C．协议书 D．合同通用条款

4．施工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为（C ）。

A．中标通知书、工程量清单、标准

B．施工合同通用条款、施工合同专用条款、工程量清单

C．投标书、施工合同通用条款、工程量清单

D．中标通知书、工程量清单、投标书

5．按照《建设工程施工合同》（示范文本）的规定，“发包人供应材料设备一显览表”应当列在（C ）中。

A．协议书B．通用条款C．附件D．技术文件

6．按照《建设工程施工合同》（示范文本）的规定，实行工程预付款的，双方应协商约定：“发包人向承包人预付工程款的时间和数额”。该约定应当列在（C）中。

A．协议书B．通用条款C．专用条款D．附件

7 ．固定价格合同，是指（A）。

A．约定风险范围内价格不变B．直至工程结算时价格不变

C．以签合同时的价格作为结算依据D．套用的单价不变

8．某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用( D )合同。

A．可调价的总价B．不可调价的总价

C．单价D．成本加酬金

9．在施工合同履行当中，（C）属于承包人的义务范围。

Ａ．确保施工场地内的主要交通干道的畅通

B．确定施工现场的水准点与坐标控制点

C．提供和维修施工现场非夜间使用的照明

D．组织图纸会审和设计交底

10．某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地专用

通道之间的道路不符合招标文件说明的条件，则是承包人由此增加的费用应由（C）承

担。

A．公路管理部门B．承包人

C．发包人D．承包人与发包人共同

11．按照《建设施工合同（示范文本）》规定，下列事项中，属于发包人应承担义务的是（C ）。

A．提供监理单位施工现场办公房屋B．提供非夜间施工使用的照明设施

C．提供施工现场的工程地质资料D．提供工程进度计划

12．承包人要求增加图纸套数时，复制费用由( B )承担。

Ａ．发包人B．承包人C．设计人D．工程师

13．工程师在接到承包人延期开工申请后的48小时内未予答复，视为( B )。

Ａ．否定承包人的要求B．同意承包人的要求

C．考虑承包人的要求D．对承包人的要求有异议

14．如果在建设工程施工合同履行过程中承包人提出了分包要求，则(C )。

A．只需经过发包人的书面同意即可

B．只需经过工程师的书面同意即可

C．需经过发包人的书面同意，同时也应提请工程师同意

D．任选发包人和工程师同意都行

15．某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲．乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由( B)承担。

Ａ．乙承包人B．发包人C．甲承包人D．工程师

16．依据《建设施工合同（示范文本）》通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以(C )。

Ａ．立即发出解除合同通知

B．立即停工并发出通知要求支付预付款

C．在合同约定预付时问7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工

D．在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工

17．施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求修改了进度计划并提出了相应措施，经工程师确认后执行，但执行中由于措施有问题导致损失，则此损失应由( C )负责。

Ａ．设计人B．工程师C．承包人D．发包人

18．依据《建设施工合同（示范文本）》规定，因承包人的原因不能按期开工，(C)后推迟开工日期。

Ａ．需承包人书面通知工程师

B．应经建设行政主管部门批准

C．应经工程师批准

D．需承包人书面通知发包人

19．在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( B)。

Ａ．保管员负责赔偿损失

B．发包人承担损失责任

C．承包人负责赔偿损失

D．发包人与承包人共同承担损失责任

20．由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( B)。

Ａ．费用由发包人承担，工期给予顺延

B．费用由承包人承担，工期不予顺延

C．费用由发包人承担，工期不予顺延

D．费用由承包人承担，工期给予顺延

21．施工过程中，承包人负责采购的材料设备，使用前需进行检验或试验，由( D )。

Ａ．承包人负责检验，发包人承担费用

B．发包人负责检验，并承担费用

C．承包人负责检验，并承担费用

D．发包人负责检验，承包人承担费用

22．《建设施工合同（示范文本）》通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由( A)。

Ａ．发包人追加合同价款，相应顺延工期

B．发包人追加合同价款，工期不予顺延

C．承包人承担发生的费用，相应顺延工期

D．承包人承担发生的费用，工期不予顺延

23．工程师对质量的检查如果影响了承包商施工的正常进行，其后果由（ C ）来区分合同责任。

Ａ．承包商B．业主

C．被检质量是否合格D．监理工程师

24．工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为( A )。

A．追加合同价款和工期损失全部由业主承担

B．追加合同价款和工期损失全部由承包商承担

C．追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延

D．工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿

25．工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是( B )。

A．工期顺延，施工成本的增加由承包人承担

B．工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担

C．顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担

D．工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担

26．混凝土工程中，模板和钢筋架立完毕，承包人自检合格后未通知工程师检查就自行进行混凝土浇筑。工程师对该部位质量表示怀疑，进行穿孔检查，结果表明质量符合合同要求。对此事件造成的工期和费用影响应按（A）处理。

Ａ．工期和费用损失均应给予补偿

B．工期和费用损失均不给予补偿

C．给予费用补偿但不顺延合同工期

D．顺延合同工期但不给予费用补偿

27．施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由( B)承担。

Ａ．工程师B．承包人

C．工程师和承包人D．发包人

28．某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为22个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为21个月，则竣工结算时应按( A)。

Ａ．延误1个月竣工赔偿B．提前1个月竣工奖励

C．不追究延误竣工责任，也不给予奖励

D．考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿

29．《建设施工合同（示范文本）》通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( C)处理。

Ａ．增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延

B．增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延

C．增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延

D．增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延

30．施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照《建设施工合同（示范文本）》通用条款规定，( D)。

Ａ．发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

B．工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

C．承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师

D．承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师

31．施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款。而报价单中没有适用于变更工

作的单价，则计算变更合同的价款应（B ）计算。

A．按工程师提出的单价B．按承包人提出，经工程师同意的单价

C．按设计单位提出的单价D．参照报价单内类似工作的单价

32．工程师收到承包人报告后（D ）内未进行计量，从该日第2天起，承包人报告中开列的工程量即视为已被确认。

Ａ．30天B．15天C．10天D．7天

33．合同约定的工期内发生的不可抗力导致施工现场承包人机械设备的损坏，由（A）承担责任。

Ａ．承包人B．发包人C．工程师D．双方共同

34．在设备安装工程中，具备单机无负荷试车条件的，应当由( D )组织试车。

A．发包人B．监理单位

C．设备供应商D．承包人

35．某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师递交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日颁发工程移交证书，则承包商的实际竣工日应为（A ）。

A．3月1日 B．3月15日 C．3月18日D．3月20日

36．工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( B)日。

Ａ．承包人第一次提交竣工验收报告

B．承包人修改后再次提请竣工验收

C．最终验收合格D．办理竣工验收手续

37．在签订施工合同时，要同时约定保修条款。其中防水工程的保修期限应不低于(C )年。

Ａ．1 B．2 C．5 D．工程设计年限

38．《建设施工合同（示范文本）》通用条款规定，承包人对( B)的保修期限应为5年。

Ａ．地基基础工程B．屋面防水工程

C．设备安装工程D．排水管道工程

39．发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，其折价的价款( A )优先受偿。

Ａ．承包人B．发包人C．工程师D．设计人

二．多选题

1．按照《建设施工合同（示范文本）》的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括( ADE)。

Ａ．投标书及其附件B．招标阶段对投标人质疑的书面解答

C．资格审查文件D．工程报价单

E．履行合同过程中的变更协议

2．《建设施工合同（示范文本）》中规定的施工合同文件由(ABCD )组成。

Ａ．工程量清单B．合同履行过程中的变更协议

C．图纸D．投标书E．招标文件

3．建设工程施工合同的当事人包括(BD )。

A．建设行政主管部门 B．建设单位

C．监理单位 D．施工单位 E．材料供应商

4．《建设施工合同（示范文本）》规定的可选择的计价方式有(ABC)。

Ａ．固定价格合同B．成本加酬金合同

C．可调价格合同D．固定酬金合同E．可调酬金合同

5．依据《建设施工合同（示范文本）》规定，施工合同发包人的义务包括( ABE)。

Ａ．办理临时用地．停水．停电申请手续

B．向施工单位进行设计交底

C．提供施工场地地下管线资料

D．做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护

E．开通施工现场与城乡公共道路的通道

6．依照《建设施工合同（示范文本）》通用条款的规定，(ACE )属于发包人应当完成的工作。

Ａ．办理施工许可证B．提供工程进度计划C．确定坐标控制点

D．做好施工现场地下管线的保护工作

E．协调处理施工现场周围地下管线的保护工作

7．下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有(BC )。

Ａ．承包人自检后书面通知工程师验收

B．工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验

C．若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验

D．若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情

况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验

E．重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延

8．工程师检查检验影响了施工的正常进行，检查检验不合格时，(BCD )。

Ａ．影响正常施工的费用由发包人承担

B．影响正常施工的追加合同价款由发包人承担

C．发包人应相应顺延工期

D．影响正常施工的费用由承包人承担

E．影响正常施工追加合同价款由承包人承担

9．施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在施工中使用，工程师后来发现材料不符合设计要求，则（ABD）。

Ａ．承包人负责拆除

B．承包人承担拆除发生的费用

C．发包人承担拆除发生的费用

D．延误的工期不予顺延

E．已完成的工程应予计量支付

10．依照《建设施工合同（示范文本）》通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应( CD)。

Ａ．负责修改施工进度计划

B．向承包人直接发出提前竣工的指令

C．与承包人协商并签订提前竣工协议

D．为承包人提供赶工的便利条件

E．减少对工程质量的检测试验

11．依据《建设施工合同（示范文本）》的规定，下列有关设计变更说法中正确的有( ACE)。

Ａ．发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人

B．承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更

C．承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程

变更不涉及价款变更

D．工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付

E．合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确

认后执行

12．按照《建设施工合同（示范文本）》的规定，由于( ACE)等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。

Ａ．发包人未按约定提供施工场地

B．分包人对承包人的施工干扰

C．设计变更

D．承包人的主要施工机械出现故障E．发生不可抗力

13．某施工项目，因与相邻单位的协调工作没有做好，无法按照施工合同约定日期开工，则发包人应当承担的义务和责任包括（BC）。

Ａ．通知承包人延期开工B．赔偿承包人损失

C．顺延工期D．将协调工作交给承包人

E．按原约定期限支付预付款

14．下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括（ADE）。

Ａ．不可抗力事件的影响

B．承包人采购的施工材料未按时交货

C．施工许可证没有及时颁发

D．不具备合同约定的开工条件

E．工程师未按合同约定提供所需指令

15．施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括（ABE）。

Ａ．国家规定应缴纳的税费发生变化

B．工程造价管理部门公布的价格调整

C．电价发生变化

D．承包人租赁的设备损坏增加了维修费用

E．一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8小时

16．下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括（ADE ）。

Ａ．不可抗力事件的影响B．承包人采购的施工材料未按时交货

C．施工许可证没有及时颁发D．不具备合同具备的开工条件

E．工程师未按合同约定提供所需指令

17．《建设施工合同（示范文本）》规定可以顺延工期的条件有( AD )。

A．设计变更B．非承包人原因停电

C．分包人的施工干扰

D．发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行

E．交通部门修理公路影响材料运输进度

18．依照《建设施工合同（示范文本）》通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( ADE)。

Ａ．工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担

B．承包人的人员伤亡损失，由发包人承担

C．发包人的人员伤亡损失，由承包人承担

D．工程所需清理．修复费用，由发包人承担

E．延误的工期相应顺延

19．按照《建设工程质量管理条例》规定，最低保修期限为2 年的工程有（BCD）。

Ａ．地基基础工程B．电气管线工程

C．设备安装工程D．装修工程E．屋面防水工程

20．依照《建设施工合同（示范文本）》通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权( BDE)。

Ａ．留置该工程

B．与发包人协议将该工程折价

C．直接委托拍卖公司拍卖该工程

D．申请人民法院将该工程依法拍卖

E．就该工程折价或拍卖的价款优先受偿

第八章FIDIC合同条件下的施工管理

一．单项选择题

1．FIDIC《施工合同条件》是（A）

Ａ．国际惯例B．法律

C．法规D．行政指导文件

2．在FIDIC《施工合同条件》，合同工期是指（B）。

Ａ．合同内注明工期

B．合同内注明工期与经工程师批准顺延工期之和

C．发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数

D．发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数

3．FIDIC《施工合同条件》规定，合同的有效期是从合同签字之日起到(B )止。

Ａ．工程移交证书注明的竣工日

B．承包商提交给业主的“结清单”生效日

C．颁发工程移交证书日D．颁发解除缺陷责任证书日

4．FIDIC《施工合同条件》下，指定分包商的工程款支付来源是从（B ）开支的。

Ａ．对分包商的管理费中B．暂列金额

C．承包商的工程量清单D．工程师实际测量的工程量

5．FIDIC施工合同条件规定，一般分包商的违约行为给业主造成损害而导致索赔事件

的发生时，（B）。

Ａ．承包商不承担责任，由一般分包商承担全部责任

B．业主可要求承包商承担全部责任

C．如果承包商没有向分包商发布错误指示，承包商不承担责任

D．承包商与分包商共同承担部分责任

6．FIDIC《施工合同条件》下的指定分包商应与（A）签订工程施工分包合同。

Ａ．承包商B．业主

C．监理工程师D．业主和承包商

7． FIDIC《施工合同条件》条件中设立的合同争端裁决委员会，在处理业主与承包商合同争议时，相当于我国法律规定解决合同争议方式中的( B )。

A．和解 B．调解 C．仲裁 D．诉讼

8．承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照FIDIC施工合同条件的规定，承包商（C）。

Ａ．必须接受裁决委员会的决定B．可以将争议提交业主做决定

C．可以提交仲裁机构做决定D．可以再次提交工程师做决定

9．在FIDIC合同条件下，判断承包商是否应当承担风险是以“基准日”来划分的，其定义为投标截止日期前第（ C ）天。

Ａ．7 B．14 C．28 D．56

10．FIDIC《施工合同条件》中，对有经验的承包商在（C ）后不能合理预见到的风险，归业主承担。

Ａ．合同签字日B．基准日

C．下达开工令D．风险事件发生日

11．按照FIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是（A ）。

A．以投标截止日期作为风险划分时间点

B．基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿

C．基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获

得好处

管理咨询服务合同样本新版

合同编号________ 管理咨询服务合同样本新版 甲方：__________ 乙方：__________ 签订时间：__________ 签订地点：__________ 温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！

1、本协议由以下各方签订 提供管理咨询服务方（以下简称甲方） 登记注册地： 执照注册号： 法定代表人： 经济性质： 地址： 邮政编码： 接受管理咨询服务方：（以下简称乙方） 登记注册地：（营业执照注册号） 法定代表人： 经济性质： 地址： 邮政编码： 为明确双方在咨询加盟上的权利义务关系，特订立本协议书，以便共同遵守。 2、咨询服务的项目和内容 2.1、乙方自愿申请甲方管理咨询服务，由甲方根据乙方所选择的管理或咨询服务项目提供相应的有偿服务。 接受管理咨询服务企业名称：（以下简称乙方） 登记注册地： 法定代表人： 企业性质：

经营地址： 2.2、甲方根据乙方所选择的管理或咨询服务项目提供相应的经营管理体系服务。 2.3、乙方可选择甲方公司旗下品牌许可使用、经营管理、选址分析、营建装修、筹备开业、人力资源、营运服务、厨政技术、财务管理、食材配送、建材采配、管理软件的安装、使用指导等规范而完善的整套运营体系及标准，通过甲方有针对性提供成熟运营模式、专业指导、系统培训等服务，取长补短，使乙方用最少的投资取得效益。 2.3.1、乙方选择甲方管理咨询服务的旗下品牌和运营模式样板： 2.3.2、乙方选择甲方咨询加盟项目、收费标准、服务方式和时间及运营体系如下： 序号管理咨询服务项目收费标准服务方式及时间运营体系支持备注 1 2 合计 2.4、乙方的经营范围：单店的餐饮经营。 3、乙方的服务费 3.1、本协议订立三日内，乙方须向甲方一次性缴纳管理咨询服务费人民币，此费用支付后，即视同乙方已经接受甲方的咨询服务，乙方无权要求甲方退还上述服务费。 3.2、乙方选择甲方商标许可使用的，双方另行签订商标许可使用协议，甲方对乙方出具书面的商标许可使用授权文件。 3.3、甲方帐户所在地为：，帐号 . 4、甲方的权利和义务

合同管理试题及答案汇总

1、建设工程合同纠纷的仲裁由（ B ）的仲裁委员会仲裁。 A 工程所在地 B 双方选定 C 施工单位所在地 D 建设单位所在地 2、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ D ） A 代理人与被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任 C 代理人与被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任 3、合同法律关系是由（ A ）三要素所构成。 A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益 C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理、经济协作、法律责任 4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ C ）是错误的。 A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验 5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（ D ）止。 A 颁发履约证书日 B 工程接收证书指明的竣工日 C 颁发工程接收证书日 D 承包商提交的结算单日生效日 6、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方（ B ） A 口头协商即可 B 应签订书面协议 C 与第三方一起协调 D 承办任何手续 7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（ B ）签订的合同。 A 采取胁迫手段 B 采取欺诈手段 C 超越经营范围 D 无效代理 8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（ A ） A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行 C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行 9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由（ D ） A 由一方当事人选定 B 由仲裁委员会指定 C 由仲裁委员会议指定 D 由双方当事人指定 10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工，但工程师应当在提出暂停施工要求后（ B ）内提出书面处理意见。 A 1天 B 2天 C 7天 D 14天 1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（A ）承担责任。 A.施工单位 B.监理单位 C.材料供应商 D.项目经理 2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（ D）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3.抵押与质押的区别主要在于（C ）。 A.担保财产是否为第三人的财产 B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有 D.债权人是否有优先受偿权 4.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（C ）。 A.未中标的投标人不退还 B.中标的投标人在中标的同时退还 C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（ D）。 A.人民法院的判决 B.仲裁机构的裁决 C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（ B）。 A.施工合同成立，但不生效 B.施工合同成立，且已生效 C.施工合同不成立，不生效 D.施工合同不成立，但有效 7.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（A ）。 A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式 8.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（B ）。 A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D.无效，甲施工企业退货乙公司的损失由采购员承担 9.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（ C）的顺序履行。 A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款 10.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的（B）。 A.双方享有的同时履行抗辩权 B.后履行方享有的抗辩权 C.先履行方享有的不安抗辩权 D.后履行方享有的不安抗辩权

工程项目合同管理-综合练习一-题目及答案

综合练习一 一、名词解释 1、工程合同 2、工程保险 3、担保 4、合同交底 5、工程变更 6、工程合同总体策划 7、调停 8、费用索赔 9、工料单价法 二、单项选择题(每题的备选答案中，只有一个最符合题意) 1．建设工程合同的订立一般情况下应采取（）的方式。 A．招标 B．投标 C．招标投标 D．协议 2．招标人可以在招标文件中要求（）提交投标保证金。 A．投标人 B．代理人 C．银行 D．中标人 3．施工总承包合同的协议书内容不包括（）。 A．工程概况 B．组成合同的文件 C．材料设备供应 D．合同价款 4．工程分包合同协议书中分包人应向承包人承诺，履包合同终于分包工程有关的承包人（）的义务 A．部分 B．双方约定的 C．连带 D．所有 5．下列有关招标时限的规定错误的是( )。 A．依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日 B．自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日C．招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人 D．评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在15日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日前20个工作日内确定 6．在《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》中《通用条款》部分包括( )的内容，而《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》部分没有该部分内容。 A．竣工验收及决算 B．保障、保险及担保 C．工程变更 D．违约、索赔与争议 7．AIA合同文件的主要计价方式有( )。 A．总价合同、单价合同及成本加酬金合同 B．总价、成本补偿合同及最高限定价格法 C．施工条件合同、永久设备和设计——建造合同 D．目标总价合同、目标单价合同和工程管理合同 8．下列不属于建筑产品的生产过程中生产人员、工具、设备的流动性的是( )。A．同一工地不同建筑之间流动 B．不同工地之间的流动 C．同一建筑不同建筑部位上流动 D．一个建筑工程项目完成后，又要向另一新项目动迁的流动 9．( )，是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定期限内，以自筹资金建设项目并自费经营和维护，向东道国出售项目产品或服务，收取价款或酬金，期满后将项目全部

企业管理咨询服务合同范本

企业管理咨询服务合同范本 甲方：______________________ 乙方：______财务咨询有限公司 甲、乙双方根据《合同法》和其它相关法律、法规，就企业管理咨询事宜达成一致，于______年______月______日订立本合同。 一、服务范围 甲方聘请乙方在下列第______项为甲方提供管理咨询服务： 1.日常会计帐务处理咨询及税法咨询。 2.制订财务核算制度。 3.制订财务管理制度。 4.制订企业内部控制制度。 5.受托财务分析，出具财务分析报告。 6.投资融资咨询。 7.制订人力资源管理工作手册。 8.制订企业总务管理工作手册。 9.代办一般纳税人临时认定手续。 10.______________________________ 二、服务期间(项目完成期限)及收费 1.委托服务期间自______年______月至______年______月止。 2.本项服务的收费标准为人民币______元，于签约后一次性支付。 三、甲方乙方的基本义务 (一)甲方的基本义务

1.与乙方诚信合作，为乙方开展工作提供便利，向乙方提供与服务事项相关的情况和资料。 2.如有关的情况和事实发生变化，应及时告知乙方。 3.按照约定支付服务费。 4.向乙方提出的要求不应与法律及会计职业道德和职业纪律的规定相冲突。 (二)乙方的基本义务 1.必须遵守职业道德和执业纪律。 2.应当勤勉尽职，依法在合同约定范围内维护甲方的最大利益。 3.应当及时向甲方发表顾问意见;按时完成提交项目报告。 4.对甲方的商业秘密或个人隐私应当保守秘密。 四、生效、违约处理及其他约定事项 1.本协议书在签约并付费后生效。 2.双方之间发生争议的，应当进行协商或由第三方调解，在无法通过协商和调解方式的情况下，任何一方均可向人民法院起诉。 3.本协议书未尽事宜，甲乙双方应持积极态度友好协商解决。 4.本协议书一式二份，甲乙双方各执一份，效力相同。 5.其他约定事项：__________________________________________ 甲方：__________________ ______年______月______日 乙方：__________________ ______年______月______日

《项目招投标与合同管理》(练习题含答案)

《项目投标与合同管理》练习题 一、判断改错题 1．中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（√） 2．投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（×）以大写金额为准。 3．建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。（√） 4．FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。（×）合同有效期改为施工期。 5．工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。（√） 6．FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。（√） 7．承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利（√） 8．在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金3额额均不应包括利润。（×）因此其索赔金额也可暴扣利润 9．FIDIC合同条件，监理工程师有权批准工程分包（√）。 10．FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（×）。仲裁是 11．《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。（×）不是 12．工程招标必须采用公开招标方式（×）。或邀请招标 13．《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止（×）。不立即终止 14．某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。（×）分公司不是一个独立的企业法人 15．经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。（√） 16．要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。（×）要约改为邀约邀请。 17．违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（√）

-建筑工程合同管理习题一

代理及担保 1. 关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。 A.推进项目法人责任制落实 B.提高工程进度控制水平 C.减少建筑领域的经济违法 D.降低不可抗力发生的 答案：D 2.下列关于发展和完善建筑市场的说法正确的是（）。 A．市场经济主要是依靠合同来规范当事人的交易行为 B．市场经济需要依靠行政手段和合同共同规范当事人的交易行为 C．计划经济需要依靠行政手段和合同共同规范财产流转关系 D．计划经济需要依靠行政手段规范当事人的交易行为 答案：A 3. 我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。在这些制度中，核心是()。 A．项目法人负责制 B．合同管理制度 C．招标投标制 D．工程监理制 答案：B 解析：我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。在这些制度中，核心是合同管理制度 4. 按完成承包的内容进行划分，建设工程合同不包括（）。 A．建设工程勘察合同 B．建设工程设计合同 C．建设工程施工合同 D．建设工程委托监理合同 答案：D 5. 发包人将工程建设的勘察、设计、施工等任务发包给一个承包人的合同，该合同称谓（）。A．建设工程设计施工总承包合同 B．EPC 总承包合同 C．工程施工总承包合同 D．Partnering 总承包合同 答案：A 6.（多选）按承包的内容划分属于建设工程合同的有（） A．建设工程监理合同 B．建设工程勘察合同 C．建设工程设计合同 D．建设工程施工合同 E．建设屋子采购合同 答案：BCD 7. 关于建设工程主体的说法正确的是（）。 A．建设工程合同主体一般是法人

包人一般是经过批准进行工程项目建设的法人发．B． C．发包人应当具备相应的协调能力 D．承包人则必须具备法人资格，而且应当具备相应的资质E.资质等级不是划分承包建设工程的约束 答案：ABCD 8.关于合同法律关系的说法，正确的是（） A．合同法律关系可以没有内容 B．技术秘密不能作为合同法律关系的客体 C．只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭 D．只有行为能够引起合同法律关系的消灭 答案：C 9. 监理公司取得法人资格的时间为( )日。 A．注册资金到位 B．公司成立 C．工商行政管理机关核准登记 D．建设行政主管部门颁发资质证书 答案：C 解析：法人可以分为企业法人和非企业法人两类，企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得 法人资格。 10. 工程建设单位与某设计单位签订合同，委托该设计单位进行施工图纸设计，该合同法律关系的客体是( )。 A．物 B．财 C．行为 D．智力成果 答案： C 11. 法人成立进行注册登记时，应当以( )为住所。 A．主要办事机构所在地 B．主要经营场所所在地 C．主要合同履行地 D．董事长的户口所在地 答案：A 解析：法人的场所是法人进行业务活动的所在地，是确定法律管辖的依据。法人注册登记时，以法人的主要办事机构所在地为住所。 12. 合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是( ) A．地震灾害导致施工暂停 B．恶劣气候影响施工安全 C．社会动乱影响施工进度 D．图纸设计错误导致的工程返工 答案：D 13. 下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于事件的是( )。 A．地震灾害导致施工暂停

【最新合同协议】管理咨询合同范本

合同订立原则 平等原则： 根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容：①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则： 根据《中华人民共和国合同法》第四条：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原则： 根据《中华人民共和国合同法》第五条：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务；第二，根据公平原则确定风险的合理分配；第三，根据公平原则确定违约责任。 诚实信用原则： 根据《中华人民共和国合同法》第六条：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。

建设工程合同管理习题及答案

《建设工程合同管理》习题及答案 一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。( ) A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。( ) A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( ) A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。( ) A、是 B、否 5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了( ) A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。( ) A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )来源：学易网

B、否 9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( ) A、是 B、否 10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( ) A、是 B、否 11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( ) A、是 B、否转自学易网 https://www.wendangku.net/doc/188034112.html, 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。( ) A、是 B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人( ) A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( ) A、是 B、否 15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。( ) A、是 B、否 16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人( )

合同管理复习题

工程合同管理复习题 1.工程合同目标分解的概念P182 主要是从执行的角度分析，补充，解释合同，将合同目标和合同责任落实到合同实施的具体问题上和具体工程活动中，用合同指导工程实施和工作，以合同作为行为准则，是合同能符合日常工程管理的需要。 2.EPC 模式及CM 模式的概念 EPC是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。 CM 模式，就是在采用快速路径法进行施工时，从开始阶段就雇用具有施工经验的 CM 单位参与到建设工程实施过程中来，以便为设计人员提供施工方面的建议且随后负责管理施工过程。 3. 固定工程量总价合同的概念是指由发包人将发包工程分解成若干分部分项工程量，由承包人据以标出分项工程单价，然后将单价与工程量相乘，得出分项工程总价，再将各个分项工程总价相加，即构成合同总价。 4. 诉讼时效的概念P314 诉讼时效是指权利人在法定的时效期间内持续性地不行使权利，则丧失依诉讼程序强制义务人履行义务的权利的法律制度 5. 反索赔的概念P305 反索赔就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔，不让对方索赔成功或者全部成功。一般认为，索赔是双向的，业主和承包商都可以向对方提出索赔要求，任何一方也都可以对对方提出的索赔要求进行反驳和反击，这种反击和反驳就是反索赔 6 合同交底的概念合同交底指合同管理人员在对合同的主要内容作出解释和说明的基础上，通过组织项目管理人员和各工程小组负责人学习合同条文和合同总体分析结果，使大家熟悉合同中的主要内容、各种规定、管理程序，了解承包商的合同责任和工程范围、各种行为的法律后果等，使大家都树立全局观念，避免执行中的违约行为，同时使大家的工作协调一致。 7.CPF 合同的概念及合同形式概念：也称成本补偿合同，是以实际成本加上双方商定的酬金来确定合同总价，即业主向承包商支付实际工程成本中的直接费，按事先协议好的某一种方式支付管理费及利润的一种合同方式。 成本加酬金合同形式

建设工程合同管理作业题库值得参考永久适用

1、改革开放以来，经过近年来的发展，建筑市场的市场主体是（） A、发包方 B、承包方 C、中介服务方 D、发包方、承包方和中介服务方组成的 2、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是（） A、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 B、建设工程合同不是双务、有偿合同 C、建设工程合同是一种要式合同 D、建设工程合同是一种诺成合同 3、将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是 ( )。 A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同 C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同 4、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是 ( ) A、总价合同 B、单价合同 C、成本合同 D、成本加酬金合同 5、某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人（）。 6、Ａ．20万元Ｂ．10万元 Ｃ．2万元Ｄ．4万元 6、建筑工程合同主体一般只能是（）。 A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人 7、下列关于业主享有的权利，说法错误的是（） A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权 B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权 C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意 D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告 8、（）是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。 A、买卖合同 B、货物运输合同

C、保险合同 D、租赁合同 9、租赁合同的形式没有限制，租赁期限在（）以上的，应当采用书面形式。 A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年 10、租赁期间届满，承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同，但约定的租赁期限自续定之日起不得超过（）年。 A、5 B、10 C、15 D、20 11、（）适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。 A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、计量估价合同 12、设计合同必须具有上级机关批准的（）才能签定。 A、设计任务书 B、总概算 C、施工图设计 D、初步设计文件 13、工程项目施工合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。Ａ．③—②—①Ｂ．①—②—③Ｃ．③—①—②Ｄ．①—③—② 14、承包人（） A、应是具备与工程相应资质和法人资格的，并被发包人接受的合同当事人及其合法继承人 B、可以将工程转包或出让 C、不征得发包人同意可进行分包 D、必须具备组织协调的能力 15、《施工合同文本》由三部分组成，其中不包括 ( )。 A、《协议书》 B、《通用条款》 C、《专用条款》 D、《工程质量保修书》 16、《建设工程施工合同（示范文本）》，其中有一部分是将建设工程施工合同中共性的一些内容抽象出来编写的一份完整的合同文件，这份文件是（）。 Ａ.协议书Ｂ.通用条款Ｃ.专用条款Ｄ.投标书及其附件

管理咨询服务合同范本

管理咨询服务合同范本 本文是关于管理咨询服务合同范本，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。 管理咨询服务合同范文1 甲方：______________________ 乙方：_____ 甲、乙双方根据《合同法》和其它相关法律、法规，就企业管理咨询事宜达成一致，于______年______月______日订立本合同。 一、服务范围 甲方聘请乙方在下列第______项为甲方提供管理咨询服务： 1.日常会计帐务处理咨询及税法咨询。 2.制订财务核算制度。 3.制订财务管理制度。 4.制订企业内部控制制度。 5.受托财务分析，出具财务分析报告。 6.投资融资咨询。 7.制订人力资源管理工作手册。 8.制订企业总务管理工作手册。 9.代办一般纳税人临时认定手续。 二、服务期间(项目完成期限)及收费 1.委托服务期间自______年______月至______年______月止。 2.本项服务的收费标准为人民币______元，于签约后一次性支付。 三、甲方乙方的基本义务 (一) 甲方的基本义务 1.与乙方诚信合作，为乙方开展工作提供便利，向乙方提供与服务事项相关的情况和资料。 2.如有关的情况和事实发生变化，应及时告知乙方。

3.按照约定支付服务费。 4.向乙方提出的要求不应与法律及会计职业道德和职业纪律的规定相冲突。 (二) 乙方的基本义务 1.必须遵守职业道德和执业纪律。 2.应当勤勉尽职，依法在合同约定范围内维护甲方的最大利益。 3.应当及时向甲方发表顾问意见;按时完成提交项目报告。 4.对甲方的商业秘密或个人隐私应当保守秘密。 四、生效、违约处理及其他约定事项 1.本协议书在签约并付费后生效。 2.双方之间发生争议的，应当进行协商或由第三方调解，在无法通过协商和调解方式的情况下，任何一方均可向人民法院起诉。 3.本协议书未尽事宜，甲乙双方应持积极态度友好协商解决。 4.本协议书一式二份，甲乙双方各执一份，效力相同。 5.其他约定事项： 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 管理咨询服务合同范文2 甲方(管理咨询服务委托方)： 乙方(管理咨询服务提供方)： 甲方因企业经营管理需要，委托乙方就甲方提供全程咨询：在平等互利的原则下，通过友好协商，甲乙双方就有关咨询合作事项达成如下协议：第一条：双方合作关系： 甲方委托乙方为甲方所属并地处(甲方项目) 的全程工作提供管理与策划咨询，由乙方组织相关咨询人力负责为该项目的全程筹备提供全套方案的设计与策划，并协助和指导甲方执行全程工作。 第二条：合作时间与咨询服务期限： 全部咨询合作时间为天，自年月日至年月日止。如合同期满后，甲方需要

建设工程合同管理考试试题及答案

建设工程合同管理考试试题及答案 篇一：建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版 1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。 A:该施工企业 B:该外地的分公司 C:项目经理部 D:项目经理 答案:A 解析:参见教材P4法人资格 2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。 A：经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证 B:法律规定强制实施合同鉴定 C：合同鉴定的效力不限于我国国 D:合同鉴定由工商行政管理机关作出 答案:D 解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别 3、某通用设备采购合同中约定，采购付款后，供货交货。合同订立后，采购以有确切证据证明供货经营状况重恶化为由，暂停支付设备货款。采购暂停支付设备货款的行为行使的是 专业资料

（）。 A:同时履行抗辩权 B：后履行抗辩权 C：不安抗辩权 D：先诉抗辩权 答案:C 解析:参见教材P39实行先履行抗辩权的情形之（1）经营状况重恶化。 4、下列解决建设工程合同纠纷的式中，具有强制执行法律效力的是（）。 A:和解 B：民间调解 C：行政调解 D:诉讼 答案:D 解析:参见教材P47倒数第1行 5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款， 经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。 专业资料

A:A银行1000万元，B银行XX万元 B:A银行1800万元，B银行1200万元 C:A，B银行各项工作1500万元 D:A银行XX万元，B银行1000万元答案:A 解析:参见教材P11抵押物登记的先于未登记的受偿 6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。 A:留置担保 B:保证担保 C:抵押担保 D:质押担保 答案:B 解析:参见教材P12施工投标保证 7、要约与要约邀请的共同特征是（）。 A:容具体明确 B:具备合同的一般条款 C:明示订立合同的意思表示 D:对行为人具有约束力 答案:C 解析:参见教材P27要约和要约邀请的概念 8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正 专业资料

复习题三--工程合同管理复习题

复习题三--工程合同管理复习题

复习题三 一、单项选择题 1．施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的（ C ）。 A. 由承包人负责，费用由承包人承担 B.由发包人负责，费用由发包人承担 C.由承包人负责，费用由发包人承担 D.由发包人负责，费用由承包人承担 2．施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由（ A ）组织试车。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.监理单位 3．施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（ A ）承担。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.监理单位 4．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（ B ） A.费用和工期损失全部由业主承担 B.费用和工期损失全部由承包商承担 C.费用由承包商承担，工期给予顺延 D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿 5．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，（ A ）。 A.应征得业主同意 B.可不经过业主同意

C. 自行决定后通知业主 D. 自行决定后通知监理工程师 6．已竣工工程交付使用之前应由（ B ）负责成品保护工作。 A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.协商解决单位 7．因不可抗力发生的费用应由（ D ）承担。 A. 甲方承担 B.乙方承担 C.甲乙方共同承担 D. 甲乙方分别承担 8．承包商自有的施工机具运入工地后，若其他工程项目施工中需用时，（ D ） A.可自行运出工地 B.不能自行运出工地 C.需经业主批准后才能运出工地 D.需经工程师批准后才能运出工地 9．监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则（ A ）。 A.监理工程师单独计量有效 B.监理工程师单独计量无效 C.监理工程师应推迟计量时间 D.监理工程师单独计量后再请承包商确认 10．FIDIC 合同条件规定的“合同有效期”是指从合同签字之日起，至（ D ）止。 A.颁发工程移交证书日 B.工程移交证书中注明的竣工日 C.颁发解除缺陷责任证书日 D.承包商提交的结清单生效日 11．FIDIC 施工合同条件规定，包含在合同价格之内的暂定金使用归（ B ）控制。 A.业主 B.工程师 C.承包商 D.工程师和承包商共同

(完整版)企业管理咨询服务合同模板

企业管理咨询服务合同 合同编号：甲方： 地址： 法定代表人： 联系电话： 乙方： 地址： 法定代表人： 联系电话： 依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，甲乙双方经友好协商，就乙方向甲方提供企业管理咨询服务的事宜达成一致，签订本合同，以资共同遵守： 第一条服务范围 甲方聘请乙方为甲方提供管理咨询服务，服务内容如下： 一、人事咨询 1、数量并编制企业的组织架构； 2、根据新组织架构确定企业的定岗、定编； 3、简历岗位职责模板，组织相关人员进行岗位职责的编制及修订； 4、定制人力资源的主要管理流程；

5、定制人事管理相关制度； 6、编制企业薪酬福利管理体系； 7、设计持续不断满足员工能力素质提升的培训体系。 二、其他咨询 1、在力所能及的范围内，为企业提出一些新的营销策略； 2、在力所能及的范围内，帮助企业审核部分合同。 第二条服务期间及费用 1、委托服务期间自2018年10月1日至2018年10月30日止。 2、本协议约定的咨询费用为人民币560000元（大写：伍拾陆万元整），于签约后一次性支付。 3、上述的付款方式均为电汇/支票/转账。 4、在甲方付款前__3_日，乙方应向甲方出具合法的增值税专用发票。甲方 在收到乙方增值税专用发票且认证成功后 _2__工作日内安排付款事宜。 开票信息如下： 公司名称： 注册地址: 电话： 开户行： 账号： 纳税人识别号: 5、乙方帐户信息： 帐户名：

开户行： 帐号： 第三条双方的基本义务 一、甲方的基本义务 1、与乙方诚信合作，为乙方开展工作提供便利，向乙方提供与服务事项相关的情况和资料。 2、如有关的情况和事实发生变化，应及时告知乙方。 3、按照约定支付服务费。 4、向乙方提出的要求不应与法律及会计职业道德和职业纪律的规定相冲突。 二、乙方的基本义务 1、必须遵守职业道德和执业纪律。 2、应当勤勉尽职，依法在合同约定范围内维护甲方的最大利益。 3、应当及时向甲方发表顾问意见；按时完成提交项目报告。 4、对甲方的商业秘密或个人隐私应当保守秘密。 第四条生效、违约处理及其他约定事项 1、本协议书在签约并付费后生效。 2、双方之间发生争议的，应当进行协商或由第三方调解，在无法通过协商和调解方式的情况下，任何一方均可向人民法院起诉。 3、本协议书未尽事宜，甲乙双方应持积极态度友好协商解决。 4、本协议书一式二份，甲乙双方各执一份，效力相同。 甲方：乙方： 年月日年月日

合同管理习题 2范文

1. 某市水利工程项目进行招标，招标人在行政部门领导的干预下选择了投标人甲建筑工程公司并与其签订了施工承包合同。该做法违背了《合同法》中的（） A平等原则 B自愿原则 C公开原则 D诚实信用 2 某建筑工程公司在施工中泄漏了业主方的一些技术秘密，其行为违反了《合同法》中的（） A平等原则 B自愿原则 C公平原则 D诚实信用原则 3 工程建设中，发、承包双方签订的施工承包合同属于( ) A双务合同 B单务合同 C不要式合同 D非格式合同 4 某水泥厂与张某签订了水泥供应合同，随后又与保证人签订了相应的担保合同。后来水泥供应合同被法院裁定为无效合同，则水泥厂与保证人签订的担保合同（） A有效 B部分有效 C无效 D有效性不确定 5 甲建筑工程公司将本公司工程机械设备赠与乙建筑工程公司，并签订了赠与合同。该赠与合同属于（） A要务合同 B单务合同 C定式合同 D双务合同 6 某建设单位将写字楼项目委托给一家设计院设计，其委托合同属于（） A单务合同 B要务合同 C诺成合同 D实践合同 7 不以标的物的交付为成立要件的合同是（） A从合同 B不要式合同 C诺成合同 D实践合同 8 某房地产开发公司与某设计单位签订的设计合同属于（） A要式合同 B不要式合同 C无名合同 D从合同 9 甲材料公司与乙运输公司签订的运输合同属于（） A无效合同 B单务合同 C双务有偿合同 D从合同 10 某投资商与某建筑设计院签订了设计合同，并交纳了相应的定金，则该合同属于（） A计划合同 B主合同 C诺成合同 D实践合同 11某开发商通过信函的方式向另一城市某承包商提出双方订立某项合同的意思表示及合同的具体条件，但当承包商还未接到信函时，开发商就打电话通知对方取消该合同事宜，则开发商的行为属于（）

监理工程师合同管理练习题三

监理工程师合同管理练习题三 判断题 1、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 2、在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段( ) A、是 B、否 3、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( ) A、是 B、否 4、业主或监理单位任何一方向另一方要求的赔偿，若没有遵守索赔程序，就丧失了索赔的权利。( ) A、是 B、否 5、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。( ) A、是 B、否 6、FIDIC条款10.1款载明，承包商应在收到中标函之后28天内，

提供履约担保。( ) A、是 B、否 7、招标是要约，投标是承诺。( ) A、是 B、否 8、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等( ) A、是 B、否 9、根据《经济合同法》的规定，经济合同不包括技术合同( ) A、是 B、否 10、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( ) A、是 B、否 。> 单项选择题 1、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( )。 A、经工程师批准 B、经发包人批准 C、由承包人自行决定

D、由承包人通知发包人 2、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。 A、以不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理，先行支付后再向业主索赔 C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 3、工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的( )不属于工程师的权力。 A、检查承包人现场同期的记录 B、指示承包人缩短合同工期 C、当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定 D、把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中 4、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是( )。 A、由业主负责 B、由设计单位负责 C、由承包商负责 D、由业主与承包商各负一半 5、发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由( )保管。

管理咨询合同

合同编号： 管理咨询合同 甲方（委托方）： 乙方（受托方）： 签订时间： 签订地点： 管理咨询合同 甲方（委托方）： 法定代表人（负责人）： 住所： 乙方（受托方）： 法定代表人（负责人）： 住所： 甲方委托乙方就项目提供管理咨询，并支付咨询报酬, 乙方接受委托提供此项管理咨询工作。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方经过平等协商，达成如下合同条款，共同遵守。 第一条咨询内容、要求 一、咨询的具体内容：。 二、乙方应在本合同生效后日内向甲方提交咨询计划书。咨询计划书应包括以下主要内容： （一）咨询内容。 （二）咨询人员安排。 （三）时间进度安排。 （四）其他：。

咨询计划书经甲方同意后，作为本合同附件。 第二条资料提供 一、乙方提出所需资料、数据清单，甲方审核确认后提供。 二、乙方根据需要，可要求甲方补充必要的资料、数据，甲方审核确认后提供。 三、双方联系人应在确认的资料移交清单上签字，清单应注明移交时间和方式 四、乙方对于甲方提供的资料、数据应当妥善保管，并只能用于本合同项下的工作。本合同履行完毕后，乙方应当将上述资料及数据全部退还给甲方，并不得以复制、扫描等任何方式保存甲方的资料信息。 第三条甲方协作事项 一、访谈：。 二、调研：。 三、办公条件：。 四、其他：。 第四条乙方咨询人员组成 乙方指派组成咨询团队，同时指派作为本项目的负责人。未经甲方同意，乙方不得随意更换咨询人员。如果甲方认为乙方指派的咨询人员不能胜任的，乙方应当及时更换。乙方指派的项目负责人和咨询人员应实际参与本合同的咨询工作。 第五条履行期限和方式 一、乙方应在年月日前完成本合同项下的咨询工作，并向甲方提交咨询成果。 二、合同签订后，乙方开展咨询工作之前，应就咨询事项与甲方进行沟通，提供咨询工作的建议。 三、在咨询过程中如出现任何可能影响咨询服务的事项，乙方应向甲方书面汇报。 四、乙方在撰写咨询成果之前，应与甲方就拟起草咨询成果的内容进行沟通。 第六条咨询成果的交付 一、咨询成果应达到如下要求：。 二、交付的形式及数量：。 三、交付的时间及地点：。 四、乙方应当按照本合同约定的时间提交咨询成果。乙方提交的咨询成果不符合本合同要求的，乙方应进行修改、完善，并在合同约定的履行期限内完成。

04合同管理试题及答案之一.doc

7、 A 山一方当事人选定 B 山仲裁委员会指定 A 口头协商即可 应签订书面协议 某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装 后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（ ）签订的合同。 A 采取胁迫手段 B 采取欺诈手段 C 超越经营范围 D 无效代理 8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（ ） A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行 C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行 9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员山（ ） C 山仲裁委员会议指定 D 山双方当事人指定 10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工，但工程师应当在提出暂停施工要求后（ ） 内提出书面处理意见。 A1天 B2天 C7天 D14天 二、多选题（每小题2~4个答案，每题1分，共40分） 1、合同履行地点没有约定或约定不明确，下列确定方法的表述，正确的是（ ） A 给付货币的，在给付货币一方所在地履行 B 交付不动产的，在不动产所在地履行 C 交付动产的，在接受动产一方所在地履行 D 履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行 合同管理试题及答案之一 一、单项选择题（每小题1分，共10分） 建设工程合同纠纷的仲裁由（ ）的促裁委员会仲裁。 1A 工程所在地B 双方选定C 施工单位所在地D 建设单位所在地 2 在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ A 代理人与被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任 3 C 代理人与被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任 合同法律关系是山（ ）三要素所构成。 A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益 C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理、经济协作、法律责任 4 材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ ）是错误A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验 5 FTDTC 合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之口起至（ ） 6 A 颁发履约证书口 C 颁发工程接收证书日 合同变更或解除是一项法律行为, B 工程接收证书指明的竣工口 D 承包商提交的结算单日生效日 因此，当事人双方（ C 与第三方一起协调 承办任何手续