(安装类)劳务分包合同示范文本(建工)

深圳市建工集团股份有限公司

安装劳务分包合同

合同编号：

分包工程名称：

总包单位：

分包人（分包单位）：

签订时间：201年月日

工程安装劳务分包合同

合同编号：

总包单位：

分包人（分包单位）：

鉴于建设单位 (建设单位全称）（以下称“建设单位”）与总包单位已经签订（总包合同全称+合同编号）（以下称“总包合同”），依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，总包单位和分包人双方就某某工程某某分包工程施工事项经协商达成一致签订本合同,以资双方共同遵守。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

建筑面积：

建筑层数：

建筑高度：

结构类型：

二、工程承包范围：

工程给排水施工图、电气施工图、弱电施工图、消防施工图、暖通施工图中所包含的劳务施工和生活区管理（卫生清理、打扫、固有财产的保管、维护、保安）均包含在劳务承包范围中。

具体承包项目包括但不限于以下工程内容，且包括上述本工程承包范围中含有且总包单位人又未另行分包的图纸中所有安装工程内容：

□室内、外给排水工程：包括但不限于水泵，增压、稳压、水处理设备等给排水设备，成品水池、水箱安装，给排水管道及附件安装，空调冷凝水管安装，卫生洁具安装，人防地下室平、战时给排水安装（具体范围以总包单位要求为准）；

□电气工程：包括但不限于高压入户和相关设施预埋，低压配电设备安装、各种管、线、

槽、盒、桥架、母线和电缆、电线、分支电缆预埋与敷设，电力负荷控制器及配电房预埋预留，防雷接地装置，照明和各类电气装置安装等；

□弱电工程：包括但不限于有线电视系统，综合布线系统(电话、网络)，访客对讲系统，保安闭路电视监控系统，远程抄表系统，停车场管理系统；

□消防、通风排烟工程：包括但不限于消防设备安装，室内外消防管道及附件安装，消防报警设备及各种管、线、槽、盒、桥架、母线和电缆、电线、分支电缆预埋与敷设，成品水池、水箱安装，风管制安，法兰制安，各种支吊架制安，保温隔热材料的安装，

□暖通工程：包括但不限于空调风管制安，阀门安装，管道、设备安装，各种支吊架制安，风口制安，保温隔热材料的安装；

□上述各项中各专业规范强制要求的试验、试车以及符合设计要求的系统清洁措施。

□其他：包括

□业主销售所增加工程、所有安全文明施工项目。

□承包每项项目中无论高低、大小、宽窄、方圆、异型均在承包项目中，且预留预埋的洞口修补、墙地面切割与修复、管网土方开挖回填及外运也在承包项目中。

□分包人要做到工完场清，分包人负责承包范围内的检验检测及验收的工作和费用，负责成品半成品的保护。

三、合同工期

1.总工期：

（1）开工日期（具体由发包人书面发出的开工通知为准）：年月日；

（2）竣工日期：年月日（根据开工日期相应顺延）；

（3）合同总工期：日历天。

2.节点工期：服从土建节点工期。

3.工程进度及工期签证约定：

3.1开工：分包人应按合同约定的日期开工，或以总包单位的书面开工令为准。

3.2延期开工：经总包单位书面许可可以延期开工。

3.3进度：分包人必须按总包单位确认的进度计划组织施工，接受总包单位对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，分包人应按总包单位的要求提出改进措施，经总包单位确认后执行。因分包人的原因导致实际进度与进度计划不符，分包方无权就改进措施提出追加合同价款。

3.4施工期延长：出现下列情况时，经总包单位批准，施工工期可以延长。

3.4.1不可抗力或地质条件变化造成工程延误；

3.4.2总包单位已向业主方获得的工期延长；

3.4.3总包单位根据现场变更的实际情况书面同意的工期延长。

3.4.4由于总包单位自身原因导致对工程进度关键线路造成影响的（必须要有足够的证明材料），分包人可以向总包单位及时申请工期签证。

3.5暂停施工：因分包人工程质量严重与质量要求不符或分包人施工有严重的安全隐患，

总包单位有权要求分包人暂停施工进行整顿，由此造成的工期延误由分包人负责；因业主和总包单位原因所造成的工程暂停施工，分包人应无条件服从，并不得提出任何的经济补偿和损失索赔。暂停施工期间，分包人应妥善安排工人，不得发生工人上访、围攻等现象，否则总包单位将视为分包人违约。

四、承包方式

本合同采取第种分包方式：

1．将工程（或整个安装工程）施工的劳务作业分包给分包人。劳务计价方式可按工程施工总承包合同价中的人工费部分或全部包干以建筑面积乘以相应工作内容的平米包干价计算。（详见附件《建筑面积计算规则》）

2．将工程，按分项（工种）的劳务作业分包给分包人。工程劳务计价方式可按工程施工总承包合同价中相应工种的人工费部分或全部包干以工种单价乘以相应工种的工程量计算等。(工种单价详见附件经确认的工程量清单报价单或工程投标报价书)

3其它承包方式

五、合同造价

1. 分包合同总价款（暂定）￥100,000,000.00 元；

大写（人民币）壹亿元整；

项目单价：□按建筑面积平方米包干的单价：元/平方米建筑面积

□经确认的工程量清单报价单或工程投标报价书（并作为本合同附件）

2.本合同造价劳务费包含但不限于以下费用

（1）包施工管理费用、包质量、包工期、包安全与文明施工、包验收移交与保修、包社会保障费、包工伤保险、包医疗保险、包所有业主和总包单位分包的配合工作和由此增加施工难度的用工、所有临时设施、包总包单位所有材料设备的进场退场装卸车用工、包施工现场及生活区办公区的保卫保洁工作等.

(2)保证施工的技术措施、安全保证措施及现场文明施工所需的人工费。

(3)各种非分包人主观原因造成的误工费用、节假日、晚间加班等不可预计的费用.

(4)现场保安费用，劳务分包人必须至少配备名专职保安，其中施工现场配备名，设置两个保安亭，分两班轮值；办公、生活区各配备名，设置个保安亭，分两班轮值；并负责保安的服装及对讲机等费用。

(5)现场施工区、办公室及生活区为保证文明施工、保持卫生整洁所需的日常打扫清理维护（积水清理，垃圾打扫统一堆放，水沟清理等）和材料、机械整理、堆放整齐所需的用工。并必须保证施工区、办公室及生产区每天打扫干净。

(6)施工区为保证文明施工需要分包方必须保证杂工人数每天至少人，生活区每天负责清洁的杂工不少于人，如有上级检查等特殊情况，分包人必须按照总包单位要求增加杂工人数，保证现场工完场清、场地清洁、材料堆放整齐等符合文明施工的要求）。

(7)施工现场临时设施的人工费(包括临水、临电等承包方认为有必要的临时设施施工)，包括所有临设(如临时加工棚及仓库、临水、临电等)的搭设和拆除及维护。

(8)成品半成品的保护、机械维护、保养、维修、清洁。

(9)施工现场分包人自行所用材料的装卸车、水平运输、垂直运输、堆放、清理。

(10)地下抽排水和雨水在工程施工上的重新利用。

(11)模板、木枋等材料用完后及时清理分类堆码，不得有水泥垢和铁钉附在模板和木枋上；螺杆及时保养分类堆码；模板脱模剂涂刷；所有材料按指定地点堆放整齐。

(12)总包单位供周转材料进场或外运由总包单位安排车辆，分包人负责装卸车；

(13)施工期间可能发生的以下不可预见性因素，需要采用人工进行的二次作业:

a机械故障；b停水停电；c不可抗拒的气候条件；d设计变更及其他。

(14)本项工程有部分位置，施工材料塔吊吊不到位，需由分包方自行解决，

(15)业主方、总包单位直接分包的其它施工项目，分包方应团结协作，预防工序错乱，保证与其承包工程紧密配合。

(16)业主方、总包单位指定分包项目所引起的预留洞口、门窗边、线管槽、其它缝隙等堵塞修补及清理，工序配合衔接，收尾等均包含在包干劳务费中。

(17)总包单位的临电供配系统只提供至三级配电电源，三级配电电源以下电缆及设备由分包人负责（包括移动配电箱等）。

(18)总包单位的临水系统只提供至楼层主接口，后续部位由分包人负责。

3．本工程款包括并不限于以下税种：营业税、城建税、教育费附加、堤围防护费、个人所得税、印花税、资源费等，具体各税种、税率以工程所在地政府的规定为准。在支付工程款时分包人必须向总包单位提供完整、合规的税务发票及完税证明，否则总包单位有权拒绝支付工程款。

4.分包人提供的机械设备及材料（包括但不限于以下内容）:

4.1通用辅材：铁红防锈漆、沥青漆、天那水、各类调和漆、灰板、银粉漆、松节水、封口胶纸、各类钢钉、铁钉、铁丝、黑漆、绿漆、蓝漆、红漆、手喷漆、清漆、光油、机油、液压油、乳化机油、润滑油、防火喷漆、氯化钙、石膏粉、环氧树脂固化剂、各种胶水、水中胶、玻璃胶、焊锡丝、焊锡膏、保险丝、钢丝、各类临时电源线、临时水管及配件、钢丝绳、钢丝网、铁链、玻璃丝布、石棉丝布、帆布、三色条布、石棉布、石棉绳、电工胶布、电缆胶布、透明胶布、橡胶皮、石棉橡胶板、石棉盘根、农膜、塑料袋、A级防火帆布、绝缘橡胶板、硬塑料板、泡沫板、阻燃密封胶、铜带、墨水、墨盒、电焊白玻璃、电焊黑玻璃、尼龙白线、氧气、乙炔气、乙炔表、管、氧气、瓷珠、二位街码、熔断器底座、手电珠、电池、手电筒、电灯泡，临时性日光灯泡、日光灯管、碘钨灯管、碘钨灯架、灯头、水银灯泡、安全行灯、拉线开关、倒顺开关、启辉器，绑扎带、电线号码管、接线端子排、保险管、瓜米链条、镀锌蛇皮管、PVC阻蛇皮管、塑料水平管、高压胶水管、钢锯条、钢锯弓、砂轮切割片、砂轮磨光片、干割片、金刚割片、电焊面罩、扫把、胶扫把、拖把、棉纱、墙约刀、墙约刀片、电工皮套、油漆刷、羊毛排刷、钢丝刷、钢丝球、氧气割嘴、电烙铁、滑轮、各种轮子、活动轮子、粉笔、石笔、记号笔、皮带、弯管器、PVC

管弯管弹簧、胶桶、电笔、各类钻头、各类螺丝、螺栓、螺帽、塑胶膨胀胶塞、板牙、板牙架、穿线器、铜线耳、平垫片、弹簧垫、自功螺丝、铝拉钉、铆钉、胶钉、插头、人字梯、三相四线插头、地拖插座、全丝螺杆、各类焊条、各类记号用笔及防线、吊线及测量用的工具材料、电焊机用的焊把线、电焊钳、焊帽、电气焊眼镜、电焊手套等、管卡、管道保护膜、角钢、灭火器、生料带、麻丝、铅油、各类密封圈、酒精、线卡子、油麻、钙基酯、铁砂布、洗涤剂、滑石粉、漂白粉等均由分包人提供。分包人所提供的上述材料必须符合国家现行标准规范。

4.2机具：工具车、工具桶、灰抹子、电焊机、套丝机、切割机及其他小型电动工具、乙炔（含瓶）、螺丝刀、玻璃胶枪、拉钉枪、钢丝钳、铁锤、铁铲、铁镐、锁头、卷尺、水平尺、角尺、扳手、开孔器、钢钎、各类检测仪表、钳子、剪刀、水压试压用的相关机具均由分包人提供。分包人所提供的上述机具必须符合《施工现场机械设备检查技术规程》及其他国家、地方现行法律、法规、标准。

4.3劳动保护用品：安全帽、安全带、工作服、雨衣、雨裤、雨鞋、各种手套、口罩、防尘面具、防暑降温等用品，由分包人负责，其费用包含在总劳务费内。劳保用品配备的数量必须满足安全生产的相关要求，分包人人员需统一工作服。

5．材料管理上：应严格控制材料的消耗量，钢筋的损耗量指标控制在1%以内，砼的损耗量指标控制在 0%以内，砌块的损耗量指标控制在1%以内，砌筑砂浆的损耗量指标控制在1%以内；抹灰砂浆的损耗量指标控制在8%以内；地砖的损耗量指标控制在2 %以内，墙砖的损耗量指标控制在2 %以内，电缆的损耗量指标控制在1 %以内，管材的损耗量指标控制在 1 %以内，风管的损耗量指标控制在0%以内。

六、劳务费付款方式

1．□每月日分包人向总包单位申报当月工程量，总包单位予以审核确认，发包人支付相应项目工程款到帐后，总包单位按审核的工程量进度款的%于日前支付给分包人。

□按施工节点支付（如:地下室结构顶板完成支付合同价的 %，预埋完成……）

2．单位工程竣工验收且办理分包结算后，分包人累计提供的发票达到全部的结算价，发包人支付相应工程款到帐后付至结算价的 %。

3．预留结算价的%作为保修金，满保修期后扣除相关费用（如有）一次性付清(无息)。

4．分包人在申领进度款或结算款前必须向总包单位提供同等金额的正规发票。

5、总包单位每次支付分包人工程款时，暂留 2 %的质量保证金，待工程竣工核验并移交完整资料后，结清质量保证金无息返还分包人。

七、工程设计变更及签证

1.施工中如发生对原工作内容进行变更，总包单位现场执行项目经理应提前天以书面形式向分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。分包人按照总包单位（执行项目经理或项目总工）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减合同中约定的工程量；

（3）改变有关的施工时间和顺序；

（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

2. 施工中分包人不得对原工程设计进行变更。因分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致总包单位的直接损失，由分包人承担，延误的工期不予顺延。

3. 因分包人自身原因导致的工程变更，分包人无权要求追加劳务报酬并且还应承担造成的损失。

4. 施工现场的人工不得办理签证，因图纸修改引起增加或减少的工程实物量按总包中标人工费的％进行结算，工程量以图纸变更工程量为准。图纸修改发生后必须在当月办理签证，由分包人报送（附设计变更单），承包方相关人员审定，如发现变更减少未报送，将按减少部分的2倍扣除。

5. 签证费用承包方按照《深圳市建工集团股份有限公司分包工程签证管理（暂行）规定》给予办理。

八、工程结算方式

1.工程竣工后，有关部门颁发工程竣工验收报告后个月内.分包人向总包单位递交竣工结算报告及完整的结算资料。

2.分包人同意在总包单位与业主完成结算后才能与其进行分包结算，分包人应向总包单位递交竣工结算报告及完整的结算资料后，双方按照本合同协议书约定的计价方式进行工程竣工结算，如果结算总造价超过合同总价，超出的部分按_ %结算。

3、本工程分包结算必须经总包单位集团公司总部相关职能部门及领导审批签字，并加盖深圳市建工集团股份有限公司公章后方能生效。

九、承包方项目经理及分包方现场总负责人

同志担任承包方驻工地履行本合同的项目经理，所有涉及经济的任何单据都必须由其签字并盖承包方公章后方为有效。

_____同志担任总包单位驻工地安全主管，全面负责现场的安全管理。

分包人委派，职务，担任驻工地履行本合同的分包方负责人。

分包人委派_____，证号_______，担任驻工地安全主管，全面负责承包工程的安全管理。

分包人委派_____，证号_______，担任驻工地劳务队长，全面负责劳务作业的组织管理。

十、质量标准

1.质量要求：分包人必须服从总包单位的工程施工质量管理，严格按照关于本工程的设计图纸等设计文件和现行的国家、省、市的施工规范规程进行施工，并严格执行总包单位的施工组织设计、施工方案、技术交底和发布的施工工艺标准。工程施工质量必须符合设计图纸等设计文件的要求和现行的国家、省、市的施工规范规程、标准及总包单位单位的工程质量规定和施工工艺标准。

本工程应实施的国家、省、市现行的专业施工标准、规范和规程。

分包人的施工质量应符合总包单位关于本项目的施工组织设计要求，技术交底要求，工程质量目标达到的评价标准要求。如果实现了奖目标，总包单位一次性奖励分包人￥元，如因分包人的原因未实现该目标，分包人应向总包单位支付违约金￥元。

2.质量等级：。

3.每次验收时由分包人自检合格后报总包单位质检人员对施工进行预测评，如未能达到该等级标准且由分包人原因造成的，分包人应无条件进行返工，直至达到约定等级要求为止，由此而发生的一切费用（包括但不限于业主方、总包单位的材料、机

械费及其间接费、违约金或罚款）由分包人承担。如分包人未能及时有效地进行此项工作，总包单位有权解除合同,并安排其它施工队伍进行施工，由此而发生的费用将在分包人的工程款中扣除。如因业主方原因造成达不到标准，分包人也应积极配合返工，并协助总包单位向业主方索赔。

4.分包人在本工程施工期间必须按照本合同约定的质量、进度要求进行施工，由总包单位质检人员对施工的部位进行测评，如未能达到合格标准，则该部分工程量不予结算，直到分包人返工到合格后才能计算，且返工所用材料费用从分包人工程款中扣除。

5.如在接受政府职能部门检查中，因分包人原因被新闻媒体曝光的，分包人向总包单位支付￥50000元/次的违约金；被记不良记录扣分，分包人应向总包单位支付违约金￥元/次；被红色警告的，分包人向总包单位支付合同总价2%/次的违约金；被黄色警告的，分包人向总包单位支付合同总价1%/次的违约金；在建设局的检查中被批评则分包人向总包单位支付违约金￥元/次；如被总包单位集团公司罚款，则按罚款金额的三倍对分包人进行罚款。

6.试验与检验：分包人应协助、配合总包单位、业主方进行试件、试块的取样。

7.分项工程质量检查：上道工序施工完成，经业主、监理工程师、总包单位验收合格签字认可后，分包人才能进行下道工序的施工。

8.隐蔽工程验收

8.1分包人在自检合格并签署工程自检记录后，填写工程验收申请单，在自检完毕后，通知总包单位进行验收。总包单位在接到分包人通知后进行验收，经业主、监理工程师、总包单位验收合格并在验收记录上签字认可后，分包人方可进行覆盖和继续施工；若验收不合格，分包人应按总包单位的要求整改并重新申请验收。

8.2若分包人未经验收而自行覆盖，总包单位有权要求剥开或开孔检查，由此造成的损失，由分包人负责。

8.3若总包单位认为确需对已签字验收并覆盖的隐蔽工程进行复查，分包人应协助复查；若复查结果表明质量合格，由此而引起的一切费用由总包单位承担，影响的施工工期予以延长；若复查结果表明质量不合格，分包人应进行返工，并按上述规定重新申请验收，由此引起的一切费用及施工期延误由分包人负责。

十一、安全文明施工

分包人必须服从总包单位的施工安全管理，严格执行现行的国家、省、市的安全生产法律法规、规范规程、标准及总包单位单位的《安全文明施工图集》和施工安全规定，建立施工安全管理机构，健全施工安全管理制度并认真实施，保证施工安全，对自行施工安全和危害他人安全负全责。具体要求如下：

1.分包人应配合总包单位在安全与文明施工方面达到______________的目标，若因分包人原因使总包单位未能达到上述目标，分包人应向总包单位支付违约金￥_____万元，违约金在向分包人支付进度款时扣除；

2.本项目安全生产目标：无死亡、杜绝重伤事故，轻伤事故率不得超过5?。为保证本工程生产过程安全进行，分包人应加强施工人员的安全文明培训，增强施工人员安全文明意识，做好安全文明施工措施，总包单位决定对本工程实施安全文明施工奖罚制度。在本项目整个施工期内（从开工日到竣工验收合格日）如未发生一起：亡人事故，或者重伤事故，或者直接经济损失￥____万元以上（含￥___万元）的安全事故，并且承包方因此获得业主方施工合同相应规定的全额奖励后，分包人可向总包单位提出书面申请，申请建设方奖励额度的￥_____%作为安全文明施工奖。若在施工期内发生上述重大安全事故，分包人应向总包单位支付违约金每次￥__ 万元。

3.分包人应加强自身员工的职业健康﹑安全教育并加强安全防护，监督所有施工现场的人员施工活动、现场设施（无论是由自身提供的还是总包单位提供的）和施工过程，及时识别危险源并采取有效控制措施，防止事故发生。分包人应配备符合要求、合格的专职安全管理人员。

4.施工现场发生工伤事故时，分包人除立即采取有效的措施防止事故进一步恶化外，同时保护好现场，并应立即将事故情况上报总包单位。本着“四不放过”原则，会同有关部门对事故进行现场勘察、组织事故调查、事故分析。工伤事故定性后，由分包人参照国家和有关法律、法规规定进行赔偿，做好善后工作，并承担由此发生的一切经济和法律责任。如属其他方责任的，分包人有权向责任方追偿。

5.凡未经总包单位登记并进行安全教育而擅自进入施工现场工作的分包人人员，及未购买工伤保险的工人，无论何种情况发生的工伤事故均与总包单位无关，所有经济、法律责任由分包人自行承担。

6．分包人同意若有违章行为愿意支付违约金给总包单位。分包人在施工期间配

合总包单位安全主管做好施工现场的安全工作。

7．总包单位和项目部因为施工形象要求，若统一配发安全防护用具或服装、工作卡等，分包人应承担其制作成本。

8．安全文明施工设施与材料由总包单位提供，所有劳保用品由分包人提供；分包人退场时应清理各种总包单位提供的设施和材料并交还总包单位，若交还的用品数量与总包单位提供的数量相比不足或损坏，则不足部分按用品的实际费用及损坏部分按总包单位修复费用赔偿，由总包单位从分包人应得劳务款中扣除。

9．分包人应遵守当地政府有关环境保护的条例和规定（噪声污染防治、市容和环境卫生管理办法、污水排放及废弃物处理、大气污染防治、生态环境建设等）、注意对施工过程中噪音控制、粉尘排放、有毒有害固体废弃物处理和运输遗洒等重要环境因素进行有效控制，尽可能的减少施工过程对环境的污染，杜绝重大环境事故的发生。

10．分包人违反环境管理有关条例时，应向总包单位支付违约金，违约金金额以政府职能部门罚款的____倍支付；每发生一起公众投诉或媒体曝光事件分包人向总包单位支付违约金￥____元；施工过程中总包单位发现分包人有违反有关规定的行为，分包人应立即纠正，分包人向总包单位支付违约金￥____元。

11．在施工区域内，若分包方人员参与打架斗殴等影响总包单位形象的事件，不论任何原因，每起事件分包人向总包单位支付违约金￥____元。并报公安机关处理，分包人应全面配合。

12．对不戴安全帽、不系安全带、不按规定佩戴其他防护用品、禁烟区吸烟、酒后上班等行为，将按国家及业主方、总包单位有关规定给予处罚。

13．本合同生效后，分包人必须与总包单位签定安全责任书。因分包人原因工程竣工前，每发生一起一般事故（是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者 500万元以上1000万元以下直接经济损失的事故），分包人向总包单位支付违约金￥___万元；因分包人原因工程竣工前每发生一起较大事故（是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者 1000万元以上直接经济损失的事故），或发生重大火灾、重大机械等具有重大社会影响的事故、给总包单位生产经营造成严重影响的，视为情节严重，分包人应按每一起向总包单位支付违约金￥____万元。

14．分包人必须做到：劳务工按规定体检并妥善保存体检报告，不得患有建筑类

职业病或不适宜从事建筑行业的疾病，工人年龄不得小于16周岁且不得大于45周岁；按规定配发劳保用品：手套、口罩、耳塞、安全带等；废品回收，垃圾分类清扫；人员无刑事案件牵连，无酗酒，斗殴、嫖娼恶习，无事故后遗症，无思维障碍；平安卡持证率100%，特殊工种持证率100%，具有实际工作经验及应急处理能力；作业面每班清理，材料按规定要求堆码；每天班前开班前安全会；主动加强安全管理，提高管理人员和工人的安全意识；注意作业细节，除尘降噪，节约水电。防止食物中毒及加强防暑降温管理，加强宿舍的通风、卫生管理，防止传染病的发生；禁止疲劳作业；夜间施工应低角度定向照明，防止光污染。

15．总包单位已安排分包人劳务人员住工地宿舍，总包单位不另行安排交通工具。如果分包人劳务人员自行住在工地宿舍以外，所产生的相关责任和费用与总包单位无关。劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故责任而因此发生的费用或损失，由劳分包人承担。

16．分包人要严格遵守环保相关法律法规要求，保护生态环境。做好环保方面的培训宣传，提高全体作业人员环保意识。采取有效措施控制施工过程中粉尘、废气、污水、危险废物、噪声等可能对环境造成的污染和危害。

17．分包人应服从总包单位的绿色施工管理，严格执行总包单位的绿色施工方案，确保本工程实现绿色施工工地。

18．上述所有罚款或违约金，总包单位均可在应付分包人的工程款中直接扣除。十二、总包单位工作

1．组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；

2．总包单位为分包人提供办公、生产生活场地，生活设施等。其中办公室、住宿、施工现场、生活区水电按总包单位统一按规定收费:

A：工人住宿： / 元/月·人；现场用水： / 元/吨；现场用电： / 元/度；现场办公室视面积大小按： / 元/月·间确定费用。

B:按元/间/月收取临时住房和水电费用.

3．负责编制和组织实施施工组织设计、施工方案和技术交底，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表、实施对工程质量、工期、

安全生产、文明施工、计量检测、实验化验控制、记录、监督、检查和验收；

4．负责工程主控制线的测量放线（其余主控制线外的测量放线由分包方负责）、组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；

5．负责在每个分项工程施工前应向分包人进行质量安全技术交底，对劳务工进行项目二级安全教育，并提出施工任务的工期和质量标准；

6．开工前7天提供施工图纸1套，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施能保证施工需要；

7．负责与建设方、监理、设计及其他施工有关部门联系，协调现场工作关系；

8．按本合同约定，向分包人支付劳务工程款。

十三、分包人工作

1．对合同劳务分包范围内的工程质量向总包单位负责，组织自有成建制的、工种配套齐全、具有相应资质的熟练工人投入施工；未经总包单位授权不得擅自与建设方及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及总包单位与建设方的有关规章制度；

2．分包人任何人不得将合同文本、图纸内容以及工程上的重要信息泄露给第三方，如工程上的质量安全事故、环保、工艺做法等，分包方有责任教育好自己的所有人员严禁泄露给第三方特别是新闻媒体等，否则将重罚直至按违约处理。

3．分包人选用的施工班组必须经总包单位确认认可，每次确定前要多提供2~3个班组供总包单位选用，班组进场前，必须得到总包单位项目部审批，同时劳务人员必须提供正规医院出具的健康证明书；

4．分包人应组建与工程相应的劳务管理班子，配备人员有总负责人、安全负责人、技术负责人、材料负责人、质量负责人，各负责人必须具有上岗证；分包人要对施工技术和施工图纸充分熟悉掌握，并对施工中因对图纸或技术规范不熟而产生的偏差负责，且无条件返工和赔偿总包单位因此造成的材料及工期损失。

5．负责对进场的所有劳务人员进行班组级安全教育，负责进场的所有劳务人员的劳动合同管理和工资分配，并负责劳务人员证件的验证、社会保险的缴交，劳资纠纷和工伤事故的处理，负责所有劳务人员的有关各项证件、手续和各种保险的办理工作。

6．严格按照设计图纸、施工验收规范、技术交底的要求精心组织工作，所有分

项工程进行样板制质量管理，确保工程质量达到标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期兑现；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严守安全制度，落实安全措施，确保工作；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，创建标准化工地；承担因自身原因而造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱所带来的损失及各种违约金的支付；

7．自觉接受总包单位及有关部门管理、监督和检查；接受总包单位随时检查其设备，材料保管、使用情况，及特种工的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位的协调配合，照顾全局；

8．按总包单位统一规划搭设现场临时设施和堆放材料、机具，按总包单位标准化工地要求布置劳务工宿舍，劳务工统一着装并配带工作牌；负责所有生活区、办公区、施工现场的治安保卫工作，费用包含在合同单价或包干总价中，如有丢失损坏现象均由分包方负责维修或按市场价赔偿。

9．按总包单位要求做好分项工程的自检、交接检工作，配合总包单位办理质量验收和计量工作；

10．做好工作场所周围建筑物、构筑物和地下管线和暂住工作期间已施工工程的成品保护，如分包方原因损坏，分包方自行承担由此引起一切损失及各种罚款；

11．交工前保护好工程成品、半成品，成品保护人员的费用由分包方负责，及时清理工作现场；交工后在保修期内履行保修义务。

12．分包方的工资发放必须按照国家相关政策执行，工资必须直接发放到工人手中，承包方有权监督分包方的工资发放情况，如分包人未及时发放工资，总包单位有权直接从应付分包人工程款中扣除相应款项用于支付工人工资。

13．自检、交接检资料必须在本分项工程验收前移交承包方专业工程师。

14．全面配合承包方接受政府主管部门或相关组织进行的各项检查。

15．政府主管部门或相关组织检查发现的问题（如安全监督检查），因分包方原因造成的一切责任由分包方承担。

16．安装工程中的下料表由分包方负责编制，并对其准确性负责，须在下料前一星期送至承包方的相关人员审核批准并存档后，才能开始下料制作，否则违规一次分包人向总包单位支付违约金￥元。工程竣工后一个星期内，提供准确的安

装工程下料表和材料领用单给承包方，并对下料的准确性负全责。材料领用单必须控制在定额规定消耗量内，超过定额消耗量部分由分包人承担且在进度款或结算款中扣除，单价按施工期平均信息价不下浮计算。

17．所有承包方提供的材料、设备，分包方须派专人负责保养维护，退还时如有缺损，由分包方按市场价的1.2倍进行赔偿。

18．地下抽出水和雨水在工程施工上要尽量重新利用。

19．分包方负责办公区、生活区水电维护及卫生清洁。

20．分包方人员要节约用水用电，发现有长流水、长明灯等等浪费行为承包方将根据情况罚款50-500元。

21．生活区管理费及生活区施工期间临时水电的使用费。总包单位将在每次支付给分包方进度款时直接扣除分包方已发生的该项费用（收费标准见第十二条第2项）。

22．根据深圳市相关规定，分包方要办理所有施工管理人员和工人的平安卡。

23、分包方必须绝对服从承包方指挥，如有不服从指挥的情况，视情节分包方向总包单位支付违约金￥_ 元。严禁打架斗殴，发现一次分包人向总包单位支付违约金￥_ 元。

24．分包人应将本项目所有劳务人员登记成册，报总包单位备案。分包人应当建立严格的建筑劳务工工资管理制度，编制工资支付表，并根据劳动用工合同的规定，按月、足额向建筑劳务工发放工资，同时按月将工资发放表报总包单位备案。分包人应当保存上述工资发放资料2年以上。

25．分包人应贯彻执行深圳市住房和建设局《关于在我市建设工程项目中实行建筑劳务队长负责制的通知》（深建管〔2010〕31号），劳务作业项目施工实行建筑劳务队长负责制，建筑劳务队长是指由劳务分包人聘用且经培训取得上岗资格的从事建筑劳务作业组织和管理的人员。

建筑劳务队长应当履行以下职责：

25.1根据建筑施工企业的安排，组织劳务工实施劳务作业；

25.2协助分包人与雇用的劳务工签订劳动合同，协助组织劳务工参加主管部门举办的职业技能培训及“平安卡”培训，办理劳务工上岗及安全操作资格证；

25.3负责现场劳务工每日出工记录、编制月工资报表；

25.4对劳务工进行入场前安全、文明施工教育及施工作业技术交底；

25.5协助落实劳务工生产生活条件；

25.6负责建立完整的施工现场劳务人员档案资料；

25.7负责参与协调劳资纠纷。

26.分包人应当在建筑劳务队长进入项目工地前按照项目管理权限向市、区施工安全监督站申请办理备案手续，并及时向总包单位提交完成备案手续的证明。

27.分包人应当与建筑劳务工签订劳动用工合同，明确双方的权利和义务，分包人应当履行以下职责：

27.1按有关规定为建筑劳务工提供必要的劳动保护措施；

27.2有计划地组织建筑劳务工进行职业技能培训、上岗培训和安全培训；

27.3在组织劳务工进场前，应当将劳务工人员名单造册送工程所在的地区建设部门和区劳动行政主管部门，办理劳动用工备案手续；

27.4法律、法规规定应当履行的其他职责。分包人拖欠劳务工工资的，由相关行政主管部门依法处理。必要时，总包单位可直接从劳务费中扣除相应款项用于支付劳务工工资。

十四、竣工验收及施工配合

1.分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。分包人施工完毕，应向总包单位提交完工报告，通知总包单位验收；总包单位应当在收到分包人的上述报告后7天内对分包人施工成果进行验收。总包单位与建设方、监理、等上级单位对隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明总包单位施工质量不合格时，分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的总包单位的相关损失。

2．分包人应配合总包单位对其工作进行的初步验收，以及总包单位按建设方或建设行政主管部门要求进行的涉及分包方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；工程总包单位或施工场地内第三方的工作必须要求分包人配合时，分包人应按总包单位的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用均包含在合同价内。

3.分包人按约定完成劳务作业，必须由总包单位或施工场地内的第三方进行配合时，总包单位应配合分包人工作或确保分包人获得该第三方的配合。

4、对于消防、燃气、防雷等专业工程除了要通过竣工验收外，还必须通过专项验收。

十五、违约责任

1.当发生下列情况之一时，总包单位应承担违约责任：

1.1违反本合同付款约定，不按时向分包人支付劳务报酬；总包单位不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按同期银行贷款利率向分包人支付拖欠劳务报酬的利息。

1.2不履行或不按约定履行合同义务的其他情况,总包单位不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应赔偿因其违约给分包人造成的经济损失，顺延延误的工作时间。

2. 当发生下列情况之一时，分包人应承担违约责任：

2.1分包人因自身原因造成工期延误，每延期一天，向总包单位支付￥____元违约金。

2.2分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应赔偿因其违约给总包单位造成的经济损失，延误的分包方工期不予顺延。

3.一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

4.分包人如果超过2次由于自身原因造成不能完成总包单位下达的施工任务的(进度、质量、安全文明施工等)，总包单位有权要求分包方进行停工整顿，同时总包单位有权利自行安排其它施工班组进场施工，所有费用直接从分包人劳务费用中扣除，分包人应对由于停工所造成的一切损失负责。如果整顿后仍未达到发包人要求的，总包单位有权单方解除合同并要求分包人退场，同时总包单位有权追究分包人的违约责任和赔偿责任。

十六、工程保修

1.保修期限：

供热与供冷系统，为 2个采暖期、供冷期；电气、给排水、消防工程以及其他工程为2 年。

保修期从单位工程竣工验收合格之日起计算。

2.属于分包方保修范围的内容（见附件《工程质量保修书》），分包方须在接承包方通知（含电话、书面等）后4小时内到现场查看情况，一般整改在查看情况后12小时内能处理完毕的应处理完毕，做到工完场清；如整改较大时，由分包方提出时间

表并在得到承包方或委托人认可后严格按时间表施工；如发生紧急抢修情况的，分包方应在接到通知后立即到达现场进行抢修。否则，分包方应承担双倍维修费用。

3.每个维修项目完成后，经业主和承包方代表验收合格并签字确认后，方为该维修项目本次维修完毕。

违反以上规定，视为分包方同意由承包方处理，承包方另委派他人处理，处理结果由用户、承包方签字认可后即生效，不再经分包方确认（承包方将处理情况知会分包方），因此所发生的一切费用从保修款中扣除.

4.维修的质量：

4.1分包方负责维修的工程项目，每个维修项目完成后必须经业主或承包方代表验收签字。

4.2如经历两次（含两次）以上维修，仍然不能解决问题的，承包方有权另行聘请施工单位进行维修，由此所产生的费用，分包方应双倍承担。

4.3维修工作完成后，分包方负责将施工现场清理干净（维修过程中给业主造成的损失由分包方负责）。

4.4分包方维修责任人

4.4.1工程移交承包方后，分包方必须委派全权代表处理本工程的维修工作；

4.4.2分包方竣工验收后两个工作日内，分包方必须提供分包方维保人员名单，并指定分包方维保负责人及文件接收地址。人员名单应包含有维保人员姓名、身份证号码、联系电话等信息。分包方未按上述规定提供的，需向承包方支付￥_ 元的违约金。

5.对出现紧急质量问题时，在无法确定质量责任时，先由分包方维修处理，待明确责任后，相关费用由责任单位承担。

十七、履约保证金

分包人向总包单位提供履约担保，合同方能生效。担保方式：分包人按合同暂定总价 %（人民币元（大写））的金额向总包单位交付履约保证金，履约保证金交纳时间及方式为：。分包人违约，总包单位将没收分包人全部履约保证金，并有权将原属分包人的工程量安排给别的单位施工，所发生的费用将从分包人工程款中扣除。

十八、争议的解决方式

1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：由____调解，调解不成时，采用下列第___种方式解决：

（1）向仲裁委员会提请仲裁，仲裁委员会名称是：

□深圳仲裁委员会；

□中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会；

□其它仲裁机构________________；

(2)向人民法院提起诉讼。

2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止合同工作；

十九、合同的终止

1、当总包单位确认分包人有下列行为之一时，总包单位有权书面通知分包人立即解除合同：

（1）将本合同项下的分包工程以任何形式进行转包或再分包给他人。

（2）存在有贿赂总包单位管理人员或现场工作人员的行为；

（3）分包人已失去履行合同的能力；

（4）发生有分包人主要人员指使或参与的打架斗殴、围攻总包单位管理人员的行为；

（5）存在拒不服从总包单位安全文明施工及质量管理的行为；

（6）拒不服从总体进度安排，造成其它的工序施工进度严重受阻的行为；

（7）其他严重违约行为。

2、总包单位通知分包人解除合同后，分包人应在收到解除合同通知书之日起10日内将一切设备、材料等运出现场，如分包人未按时退场，总包单位有权将分包人堆放在现场的施工机具、材料等作废弃处理，有关的拆卸、搬运及保管费用等，全部由分包人负担。由此造成总包单位损失的，分包人应予赔偿；同时分包人还须按已完工程结算造价的10%向总包单位支付违约金。

3、若分包人中途单方面终止合同的执行，总包单位将有权采取其它可行的补救措施，所产生的一切费用和损失可向分包人索赔，同时分包人还须按已完工程结算造价的30%向总包单位支付违约金。

建设工程劳务分包合同范本通用版

建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034

建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容

1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________

建设工程施工劳务分包合同示范文本(word版)

附件二 GF-20__-0214 建设工程施工劳务分包合同 (示范文本) 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 20__年8月

建设工程施工劳务分包合同示范文本 工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人): 劳务分包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码: 发证机关: 资质专业及等级: 复审时间及有效期: 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点: 分包范围: 提供分包劳务内容: 3、分包工作期限 开始工作日期: 年月日结束工作日期: 年月日总日历工作天数为: 天

4、质量标准 工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同； (2)本合同附件； (3)本工程施工总承包合同； (4)本工程施工专业承(分)包合同。 6、标准规范 除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下: (1) (2) 7、总(分)包合同 7.1 工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。 7.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。 8、图纸 8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前,向劳务分包人提供图纸套,以及与本合同工作有关的标准图套。

北京市建设工程劳务分包合同(官方范本)

编号：YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network

北京市建设工程劳务分包合同（官方范本） 编号：______________ 发包人：_______________________________________________________ ________________ 承包人：_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称：_______________________________________________________ __________ 施工地址：_______________________________________________________

_______区（县） 发包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 承包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称：_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况：_______________________________________________________

木工劳务分包合同范本标准版

木工劳务分包合同范本标准版 Model of woodworking service subcontract 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日

木工劳务分包合同范本标准版 前言：劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同，是当事人各方在平等协商的情况下达成的，就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。本文档根据劳务合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 承包人：（简称甲方） 劳务分包人：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包内容 1、工程地点： 2、分包范围：模板制作、安装、及倒运归库。 3、分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库。 二、分包工作期限

开始工作日期：_____年____月____日；结束工作日期：____年____月____日；总日历工作天数为______天。 三、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬金额约为_________元； 2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。 四、工程结算 工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的______%；工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。 五、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评》，本工程必须达到质量评定合格等级。 2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： （1）模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现。

最新的劳务分包合同范本

最新的劳务分包合同范本 最新的劳务分包合同范本一 甲方（用人单位）名称： _____________________________________________ 住所： _______________________________________________ 法定代表人（委托代表人）：_______________________________ 重要认真人（委托代表人）：_______________________________ 乙方（劳动者）姓名：_____________________________________________ 性别： _____________________ 出生年代： ___________________________________________ 家庭住址： ___________________________________________ 住民身份证号码（或其他有效身份证件号码）： 甲乙两边根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动条约法》等执法、规矩、规章的规定，在划一志愿、协商同等的底子上，同意订立本劳动条约，共同服从本条约所列条款。 一、条约限期和限期 第一条甲、乙两边选择以下第 ________________ 种情势确定本条约限期： （一）牢固限期：自 _____ 年 ______ 月_____ 日起至_______ 年 _____ 月______ 日止。 （二）无牢固限期：自 ____ 年 _______ 月 ____ 日起至法定的或本条约所 约定的停止条件出现时止。 （三）以完成肯定的事变任务为限期。自 __________ 年______ 月 _____ 日起至 ____________ 事变任务完成时即行停止。 此中试用期自______ 年____ 月__ _ 日至___ _ 年__ _ 月____ 日止，

建筑施工劳务分包合同样本(合同范本)

( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建筑施工劳务分包合同样本(合 同范本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit

建筑施工劳务分包合同样本(合同范本) 【篇一】 甲方：____ 乙方：____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：____ 工程地点：____ 第二条工程承包范围____ 第三条工程工期 1.计划开工日期：_____年_____月_____日，计划完工日期：_____年_____月_____日，总日历天数_____天；

2.主要节点工期：_______ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同； 2.本合同附件； 3.招投标文件； 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范：______

建设工程劳务分包合同样本

编号：GR-WR-15395 建设工程劳务分包合同样 本 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改

建设工程劳务分包合同样本 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 编号：_____ 发包人：__________ 承包人：__________ 分包工程名称：__________ 施工地址：__________区（县） 发包人（全称）：___________ 承包人（全称）：___________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：________________ 1.2工程概况：________________ 1.3分包工作内容：____________

范围包括：______________ 1.4工程监理单位（全称）：___________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：______元（人民币）大写：______元 4.2合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认： （__）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 （__）4.2.2以（__）年施工预算或（__）年施工概算定额为依据：

专业劳务分包合同范本

合同编号：zwjfb-1502劳务分包合同

北京市住房和城乡建设委员会 北京市工商行政管理局 二O—五年九月 1 -1 - 协议书 劳务作业发包人：（以下简称发包人）劳务作业承包人：（以下简称承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、劳务分包合同内容： 2.1本合同劳务分包范围： 本次工程量清单及图纸中标明部分（详见清单后附） 3、合同价款总额Y （人民币），大写：。----------- 4、分包工作期限 开工日期：2015年11 月20 日--------------------------------

竣工日期：2016年3 月18日---------------------------- 总日历天数为：120天_____________ 5、劳务作业人数：70人。 6、组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本协议 （2）专用条款 （3）通用条款 （4）《建筑长城杯工程质量评审标准》DB1仃1075-2014、鲁班奖质量评 审标准； 2 -2 - （5）图纸及工程量清单； （6）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件； 7、合同生效： 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。 合同订立时间：2015年11 月20 日--------------------------------- &合同订立地点：北京大兴奥宇科技英巢1214房间 发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）

址：址：住地 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 话系联电：系话3 ：电联 - 3 - 第二部分通用条款 9、发包人义务： 9.1 劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28 日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。 9.2 上条款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28 日内支付合同约定的全部价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 9.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在

工程劳务分包协议书

工程劳务分包协议书 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

工程劳务分包协议书 甲方（发包方） 乙方（承包方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目（新疆昌吉方汇水电设计有限公司）工程达成一致，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目工程。 2、工程地点：奎屯市第七师一二五团田间地 二、工程范围及内容： 1、工程量2—3公里，85元/每立方米（宽口311厘米、底47厘米、边150厘米）及图纸所示内容。 2、承包形式：劳务承包 三、工期

1、开工日期：以监理工程师签发的开工令为准。 2、竣工日期： 3、合同总工期为工作日，期间如果连续大风等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列： 1、工程质量达到甲方要求标准。 2、符合国家质量验收标准。 3、双方约定的标准，具体为： 五、付款方式： 1、工程开工进场，乙方自行垫付生活费20天。 2、后续按工程进度依次拔款（按工程量60—80%结算）。 3、全部完工，经项目部及甲方验收完成后，七天之内预付总工程量的80%。 4、剩余部分，工程到款全额付清，一个月之内。 六、安全与责任： 1、乙方必须严格遵照安全规范。 2、不得违规操作，如有违规操作，将自行承担后果。

七、施工组织与工期 1、施工中的水、电、住宿、工具等设施由乙方自行解决，甲方全力配合。 2、工地所需砖、水泥、沙石、混合料及拉运机车由甲方自行解决，乙方配合指挥。 3、施工期间，甲方全力配合乙方工作，技术交底必须有专人负责。 4、如中途退场，将按工程量的50%结算，如有争议，可法庭起诉处理。 八、法律效率 本合同一式三份，经甲乙双方签字后生效，均受法律保护。如有其他额外争议，经甲乙双方认可后继续补充协议。 甲方：乙方： 电话：电话： 日期：日期：

劳务分包合同协议范本

劳务分包合同 甲方（承包人）： 法定代表人： 乙方（分包人）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。 第1条工程概况 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米 结构层次： 第2条承包范围及方式 2.1 承包范围： （1）按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知， 施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。 （2）包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品； （3）现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量， 除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容：所有给水（冷热水）排水（雨、污、废水）工程及给水管道 清洗，水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。 即：

2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等； 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试； 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试； 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试； 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 2.2.7 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 2.2.8 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 2.2.9 施工现场的全部水平运输及垂直运输（塔吊不能用时）； 2.2.10 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象； 2.2.11 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清； 2.2.12 施工期间的文明施工：验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续； 2.2.13 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用人工进行二次作业：（1）机械故障； （2）停水停电； （3）不可抗拒的气候条件； （4）设计变更及其他； （5）现场材料整堆。 2.3 承包方式：

建设工程劳务分包合同范本

建设工程劳务分包合同范本 合同编号： 发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，并结合工程当地有关规定以及本工程的具体情况，遵循平等、公平、自愿、守信的原则，双方就本工程劳务承包事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程规模： 四、承包范围： 五、签约地点： 六、双方工作 1、甲方有关工作： (1) 甲方任命___________ 为甲方现场管理代表，负责本合同工程的 配合、管理及技术指导。 (2) 对劳务分包人进行入场教育，解决施工中遇到的属甲方责任难题。 (3) 开工前向乙方提供工作面，提供一个施工及生活总水表、总电表，表后管线由乙方自理。 (4) 全面负责整个现场的协调和管理，负责监督、检查等事宜，有权要求乙方辞退不听指挥和不听安排及不能胜任的人员。 (5) 向乙方提供相关施工图纸—套，遇业主变更时需及时提供变更资料。 (6) 根据业主与甲方签订的主合同工期合理编制总进度计划、月施工进度 计划和周施工进度要求，并及时提供给乙方 2、乙方有关工作：

(1) ______________ 乙方任命 ___________________________ 为工地负 责人(岗位证书号：_____ 身份证号 码：_________________ )，全面负责工地现场本合同工作内容的施工与 管理。 乙方保证其工地负责人必须全天 24小时在工地负责日常事务，未经甲方书面同意擅自离岗的，按________ 元/天支付违约金，违约金自甲方书面 通知送达分包人时支付；分包人不支付的，甲方有权在分包人进度款中扣除。 (2) 乙方必须按甲方的要求(如工种、人数、进场时间、质量、安全、进度等)组织人员进场，工程结束时，需办理有关离场手续。乙方人员年龄必须是年满十八周岁至五十周岁之间的健康守法男性公民；如系少数民族公民，乙方须向甲方说明，并征得甲方同意后才能进场。进场人员必须按甲方项目经理部的计划要求配足。 乙方应对进场人员进行必要的审查，防止“三逃”人员混入。如乙方没有履行此项义务，让“三逃”人员混入的，每发现一人需向甲方支付违约金 __________ 元。 (3) 乙方必须配备施工机具、设备(如：钢筋制安机具、反铲等，可 以附表的形式附于本合同后)：______________________________________ (4) 乙方必须有健全的质量安全管理制度，在现场设专职质量和安全检查员(报甲方备查)，做好自检记录。乙方质量和安全检查员必须接受甲方质量和安全检查员的领导，按甲方质量和安全员的要求，必须履行参加质量安全会、协助业主监理检查等义务。 (5) 乙方必须有健全的合同签订、工资支付、安全培训等劳务管理制度。乙方应直接与其劳务人员建立劳动合同关系，负责处理相关劳务、雇员受害赔偿、劳资纠纷等与其雇员所发生的一切事宜。 乙方承担其工人因从事乙方安排的工作任务所致的工伤、他人损害 (含被他人损害和致他人损害)等赔偿责任。一旦乙方工人发生工伤、他人损

劳务分包合同范本

劳务分包合同1 承包人：(简称甲方) 劳务分包人：(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：模板制作、安装、及倒运归库提供分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库; 二、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天。 三、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬金额约为; 2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。 四、工程结算工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的;工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。 五、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评，本工程必须达到质量评定合格等级;定标准》 2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：(1)模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现;(2)合理使用周转材料，杜绝浪费;(3)拆除模板应经施工技术人员同意;(4)操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬，硬砸或大面积撬落和拉倒;(5)拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚;(6)在施工过程中如出现质量事故，经查明为人为造成时，由该责任人承担所造成的经济损失;(7)甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时，将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的。 六、施工验收及工程量的确认

勘察设计劳务分包合同样本

勘察设计劳务分包合同 （建筑工程设计） 项目名称： 发包方（甲方）： 分包方（乙方）： 签订时间： 签定地点：

发包人委托分包人承担项目的设计及相关技术服务工作，该项目地点: 。经双方协商一致签订本合同，共同执行。该项目设计深度和标准必须达到国家及地方相关的法律、法规、设计规范、设计标准的要求。 第一条本合同签订依据 1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《技术合同实施细则》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家和地方有关勘察设计管理法规和规章。 第二条设计依据 2.1劳务分包合同。 2.2发包人提交的基础资料。 2.3分包人采用的主要技术标准是国家和地区现行的有关规范和标准及有关规定。 第三条发包人向分包人提交的有关资料、文件及时间 3.1 发包人向分包人提交的有关资料、文件： 1：500地形图（建设范围及红线图）、有关市政设施资料（给水水压；供电负荷；道路标高等）、工程地质勘查报告书（深度满足国家相关规范要求）、上级批准的有关文件及资料等。 3.2发包人向分包人提交的有关资料、文件的时间：

合同签订一周内。 第四条项目分包工作内容及范围约定 配合甲方现场收资工作，人数应满足甲方要求；配合甲方进行方案设计工作，并根据需要到现场进行方案汇报工作；根据工程需要，安排专业设计人员进行图纸绘制工作；所有的效果图由乙方负责完成，并对效果图的质量及时限负责。 第五条分包人向发包人交付成果的份数及时间 5.1 分包人向发包人交付成果的份数： 提供图纸、文本、说明书、图册及相关成果十份，电子光盘三套。 5.2 分包人向发包人交付成果的时间： 年月日前完成。第六条费用 6.1 双方商定，本合同勘察设计劳务分包费用合计￥万元（大写：）。 6.2 付款进度： 6.2.1合同签订一周内甲方支付乙方万元； 6.2.2 工程进行一半支付万元； 6.2.3乙方完成分包工作及提交成果七日内，甲方支付乙方 万元。 第七条双方责任

劳务分包合同(范本)

深圳胜捷消防器材工程有限公司 消防工程劳务分包 合 同 书 工程名称： 工程地点： 发包单位：深圳市胜捷消防器材工程有限公司 承包人：

劳务分包合同书 甲方：深圳市胜捷消防器材工程有限公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方） 签约地点：胜捷公司会议室 在甲方与有限公司（下称业主）签订了关于消防工程施工合同（下称主合同）的基础上，根据工程需要，甲方将上述工程中劳务（含主、辅材料采购）工程（下称分包工程）分包给乙方。为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规和规定，结合本工程实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方平等协商，特签订本协议供双方共同遵照执行。 一、承包范围及工作内容： 1、承包范围：消防工程项目招标图纸中涉及到的消防工程的劳务及主、辅材采购，包括但不限于招标工程量清单中所包括的内容。 2、工作内容：除主合同通用条款包括外，还包括但不限于以下内容： （1）招标范围提供的施工图纸和说明、工程技术要求、工程量清单项目包含的全部工作内容； （2）工程所在地现行定额标准中相应章节包含的全部工作

内容； （3）还包括为完成承包工程所涉及的场内水平运输、垂直运输等工作内容，同时必须做到文明施工，工完场清，负责工程所有成品保护，直至工程竣工验收合格，交付使用及在规定保修期内的维修工作全过程。 （4）本合同约定的招标文件及相关资料等已明确的但乙方报价书中遗漏项视为乙方报价中已包括该部分，结算时合同单价不再调整； （5）进场之前线管预埋和洞口的预留是由土建总包负责预埋，乙方进场后负责清理管线和有关洞口，如果有与图纸不符的部分报告甲方。该部分预埋费用由甲方负责支付给土建总包方，土建总包未完成的敷设或需要乙方整改的，由乙方书面报告甲方，并由甲方核实且由业主签证完毕后，再由甲方给乙方签证。如有上述情况以外的事情发生，甲、乙双方另行协商解决。 3、主要工作范围和工作内容除前述外还包括： 分包负责按照国家法规、本项目设计文件以及建设方招标文件中的相关要求所叙述的内容和规定，完成消防工程招标图纸的工程量。室内消防水系统，包括喷淋系统、消火栓系统、室外消火栓系统；气体灭火系统；防排烟系统；火灾自动报警系统、消防广播系统、消防联动控制系统、消防对讲电话系统、火警专用电话、电梯联动和迫降系统等。 二、承包方式： 1、乙方按合同造价以包人工、包机械、包辅材、包设备安

路基土石方工程劳务分包合同范本

路基土石方工程劳务分包合同 工程承包人：（以下简称“甲方”） 劳务分包人：（以下简称“乙方”） 鉴于本项目业主（以下简称业主）与工程承包人（本合同甲方）已经签订施工总承包合同，依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方在充分了解了本工程的技术要求、质量标准、工期要求及施工环境的基础上，甲、乙双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一劳务分包人资质情况（原则上必须有） 1. 资质证书： 2. 发证机关： 3. 资质专业及等级： 4. 复审时间及有效期： 二、劳务分包工程围、容 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 分包围：公路K 至K 围的劳务施工任务。此分段仅为暂定施工容，甲方可在合同履行过程中根据惯例及工作安排要求酌情进行调整，即使这调整可能导致本合同桩号或合同标的发

生重大变化，乙方也应服从调整。 4. 工作容：双方认为本合同清单中所列工程项目中应包括施工场地清理、取土场整平、清表土集中堆放至弃土场、红线沟、边沟、排水沟开挖、临时排水设施修筑、修筑红线便道产生的一切费用、修筑上下边坡、坡比符合要求、改路、改渠、涵洞、通道、挡土墙、桥梁系梁开挖及回填，涵洞和桥台开挖土可以利用的土应整平碾压，不能利用的土应清理到弃土场，为完成工程所需的其它工艺处理和交工验收所需的其它工作，且这些容不另计价，均已包括在清单所列项目的单价或总价之中。 5. 工程期限：至。乙方应根据甲方的季、月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单，在所规定的期限完工，否则甲方将视情节严重程度对乙方处以一定数额的罚款。 6. 劳务分包工程数量：以甲方现场实际验收为准，以设计数量为限，未经批准超出设计数量的作为无效工作量，不予计价支付。 7. 合同价款：采取按工程量单价结算劳务费用，则合同总价（劳务费总额）不定。 8、上述单价和合同价除另有说明外，均认为包括了乙方为完成上述工程的所有人工费、机械费、材料费和相应的临时设施等项工作所需的费用及税金；乙方用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，也已包括在工程量清单的单价与总额价之中；还应包括缺陷期和缺陷维修等费用，并负责施工期间的交通维护、养护及其费用。

建筑劳务分包合同范本

合同编号：QX-CFD2015劳-008建设工程施工劳务分包合同 工程名称：XXXX大学城商业中心工程 劳务发包人：XXX建设工程集团有限公司 劳务承包人：XXXX建筑劳务分包有限公司

劳务作业发包人：河北建设工程集团有限公司（以下简称劳务发包人） 劳务作业承包人：XXXX 建筑劳务分包有限公司 ___________________________ （以下简称劳务承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一部分 1、劳务分包工程基本情况 工程名称：XXXX大学城商业中心工程 工程地点：XXXX市XXXX建筑面积：32000平米________________ 分包范围：本工程施工图纸范围内的二次结构；砌筑（配合建筑、通风、水暖电、设备施工图纸范围内的管线预留预埋、灯、器具安装等相关内容项目施工等）。 劳务作业内容：施工测量放线、抄平、砌墙、置筋、（芯柱、报框、过梁、水平系梁、板带）钢筋 加工绑扎、支拆模板、浇筑混凝土、墙体养生、现场计量、埋件、墙根部200mm高混凝土台或实心砖台 砌筑、二次结构材料的倒运、施工现场清理、文明施工、过梁混凝土的养护等。图纸洽商、变更范围内的二次结构施工。配合水、电、甲方分包专业留洞、修补洞口等施工。现场文明施工及安全生产措施、设施用工。 劳务作业人数：承包人根据工程需要向发包人提供管理人员3人，作业人员50人，可根据施工人员的素质及施工条件的需要而随时增减，但施工人数必须满足现场的施工要求，本工程必须是直属队伍施工，禁止转让、转包。 2、合同价款 2.1本工程的合同价款采用每立方包干价计算 2.2本工程的合同价款，除经甲、乙双方书面确认的工程变更以外，不再调整。 2.3采用的，劳务费综合单价为_275 元/m.3。 合同暂估价：200000, 元。（人民币） 大写：贰拾万元。（人民币） 2.4合同价款的确定原则和合同承包价款内容的明确： 合同价款的确定原则：经过甲、乙双方协商一致确认：本合同价款为固定单价，在约定的风 险范围内合同单价不再调整。实际砌筑方量在办理决算时双方共同确认。 （1）本合同价款按实际砌筑方量乘以综合单价扣减面积超过0.5m2的门窗、洞口来确定办理结算。 （2）与本分项工程有关的范围之内概不发生零用工。除本分项工程施工合同范围以外发生的零用 工单价120元/工日；（乙方必须在三日内以书面形式向甲方提出报告，甲方根据实际发生情况，进行书

土建工程劳务分包合同范本

工程土建工程劳务分包合同 合同编号: 201 年月日 1 目录第一部分.协议书…………………………………………………………… 3-4 第二部分.合同单价………………………………………………………… 5-7 第三部分.通用条款………………………………………………………… 8-19 第四部分.专用条款………………………………………………………… 20-32 2 第一部分协议书承包人（全称）： （简称甲方）分包人（全称）： （简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将大项目工程中的劳务分包工程分包给乙方。甲乙双方经协商达成一致，订立本合同。一、分包工程概况工程名称： 工程地点：建筑面积：劳务分包范围： 二、分包人资质资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期：三、分包合同价款金额（暂定人民币）：大写：

（最终以结算为准）小写：万元四、工期开工日期：年月日（具体以甲方书面通知为准）完工日期：年月0 日总日历工作天数为：天五、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为： 六、合同文件及解释顺序1．本合同协议书； 2．除总包合同工程价款之外的总包合同文件； 3．本合同专用条款； 3 4．本合同通用条款； 5．本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件； 6．乙方的报价书； 7．合同履行过程中，甲乙双方协商一致的其他书面文件； 8．甲方的各项管理制度。七、合同的生效合同订立时间：年月日合同订立地点： 本合同约定双方签字盖章、乙方向甲方交纳履约保证金后生效。甲方： 乙方：地址： 地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：现场代表：劳务负责人：电话： 电话：年月日 年月日 4

工程劳务分包合同范本

工程劳务分包合同范本 工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人)：________________________劳务分包人： ________________________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 ________________________(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码：________________ 发证机关：________________ 资质专业及等级：________________ 复审时间及有效期：________________ 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：________________________________________ 工程地点：________________________________ 分包范围：________________________________ 提供分包劳务内容：________________________________ 3、分包工作期限 开始工作日期：________年____月____日结束工作日期：________年____月 ____日总日历工作天数为：________天 4、质量标准 工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： (1)本合同; (2)本合同附件; (3)本工程施工总承包合同; (4)本工程施工专业承(分)包合同。

简易劳务分包合同范本

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 简易劳务分包合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

甲方：（以下简称为甲方） 乙方：（以下简称为乙方） 为确保基础质量，依照〈〈中华人民共和国合同 法》及相关法律规定，遵循平等、白愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。 1、工程名称：________________________ 2、工程地点及范围： 3、分包内容：_________________________ 4、分包方式及价款：经甲、乙双方友好协商，以包干。 5、计量及支付： 结算方式：进度款和结算款以结算。 5.1、当工程量完成%，甲方应支付乙方%的工程款作为进度款。 5.2、全部工程完成后，经甲方验收合格，依据甲方单位与乙方现场签认的合格汇总数量确认单经甲方总工最后签认的工程汇总数量对乙方进行计量，一次支付剩余价款_%，缺陷责任期满付剩余价款至__% （扣除预付款及_%的质量保证金）。 5.3、工程验收合格后日内，凭经甲方有关部门审核签字的结算单和合同书进行末次债务债权清理，工程余款根据甲方资金的实际情况一次支付，不计息。 6、乙方进场施工日期为：年—月—日，竣工日期：年—月日。 7、因不可抗力造成的工期延误，双方互不追究违约责任； 8、工程质量： 8.1、甲方相信乙方是有经验的施工队伍，无论何种原因造成的工程质量缺陷，均不免除乙方的责任。 8.2、乙方对未达到上款约定的质量等级的工程和有缺陷的工程进行无偿返 工或修补，并承担因此而发生的全部费用。如返工或修补后仍达不到本合同约定 的质量等级，乙方应按工程的实际损失进行赔偿；甲方有权白行或委托他人对不

建筑劳务分包合同范本

合同编号：QX-CFD2015劳-008 建设工程施工劳务分包合同 工程名称：XXXX大学城商业中心工程 劳务发包人：XXX建设工程集团有限公司 劳务承包人：XXXX建筑劳务分包有限公司

劳务作业发包人：河北建设工程集团有限公司（以下简称劳务发包人） 劳务作业承包人：XXXX建筑劳务分包有限公司（以下简称劳务承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一部分 1、劳务分包工程基本情况 工程名称：XXXX大学城商业中心工程 工程地点：XXXX市XXXX 建筑面积： 32000平米 分包范围：本工程施工图纸范围内的二次结构；砌筑（配合建筑、通风、水暖电、设备施工图纸范围内的管线预留预埋、灯、器具安装等相关内容项目施工等）。 劳务作业内容：施工测量放线、抄平、砌墙、置筋、（芯柱、报框、过梁、水平系梁、板带）钢筋加工绑扎、支拆模板、浇筑混凝土、墙体养生、现场计量、埋件、墙根部200mm高混凝土台或实心砖台砌筑、二次结构材料的倒运、施工现场清理、文明施工、过梁混凝土的养护等。图纸洽商、变更范围内的二次结构施工。配合水、电、甲方分包专业留洞、修补洞口等施工。现场文明施工及安全生产措施、设施用工。 劳务作业人数：承包人根据工程需要向发包人提供管理人员3人，作业人员50人，可根据施工人员的素质及施工条件的需要而随时增减，但施工人数必须满足现场的施工要求，本工程必须是直属队伍施工，禁止转让、转包。 2、合同价款 2.1 本工程的合同价款采用每立方包干价计算 2.2 本工程的合同价款，除经甲、乙双方书面确认的工程变更以外，不再调整。 2.3采用的，劳务费综合单价为275 元/m.3。 合同暂估价： 200000, 元。（人民币） 大写：贰拾万元。（人民币） 2.4 合同价款的确定原则和合同承包价款内容的明确： 合同价款的确定原则：经过甲、乙双方协商一致确认：本合同价款为固定单价,在约定的风 险范围内合同单价不再调整。实际砌筑方量在办理决算时双方共同确认。 （1）本合同价款按实际砌筑方量乘以综合单价扣减面积超过0.5m2的门窗、洞口来确定办理结算。 （2）与本分项工程有关的范围之内概不发生零用工。除本分项工程施工合同范围以外发生的零用