当前位置：文档库 › 造价员计量与计价实务(土建)模拟题

造价员计量与计价实务(土建)模拟题

11年造价员考试计量与计价实务(土建)模拟题

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1．单层工业厂房骨架承重结构通常选用的基础类型是( )。

A．条形基础 B．独立基础

C．片筏基础 D．箱形基础

2．需要做防潮处理的地下室砖墙，砌筑时应选用( )。

A．水泥砂浆 B．石灰砂浆

C．混合砂浆 D．石灰膏

3、从经济角度考虑，地基应采用（）。

A.天然地基

B.岩石地基

C.人工地基

D.固结地基

4、在墙体及其细部构造的设计和施工中，正确的说法是（）。

A.混合砂浆保水性好，适宜于砌筑地面以下的墙体。

B.在年降雨量大于900mm的地区，建筑物应设置明沟

C.纵横相交的砖墙设构造柱时，需待马牙槎的强度达到70％以上时方可砌筑墙体学易网提供

D.设置变形缝的目的是防止房屋因气温变化而产生裂缝

5、下列现浇混凝土楼板的用途说法正确的是（）。

A.无梁楼板多用于楼层荷载较大的商场、展厅

B.梁式楼板多用于净空要求不大的厨、厕和走廊

C.板式楼板多用于大跨度建筑

D.组合楼板多用于居住建筑

6、一般民用建筑的室外台阶踏步的宽度通常为（）。

A.100~150mm

B.150~180mm

C.250~300mm

D.300~400mm

7、钢塑门窗区别于铝合金门窗的突出特点是（）。

A.强度高

B.坚固耐用

C.抗老化性能差

D.观感好

8．圈梁是沿外墙、内纵墙和主要横墙在同一水平面设置的连续封闭梁，所以圈梁( )。

A．不能被门窗洞口或其他洞口截断

B．必须设在门窗洞口或其他洞口上部

C．必须设在楼板标高处与楼板结合成整体

D．如果被门窗洞口或其他洞口截断，应在洞口上部设置附加梁

9．某房产开发商拟建一栋16层商品住宅楼，地下室为车库，一、二层为商场，三层及三层以上为居民住宅，则该楼房应优先采用( )。

A．钢筋混凝土纯框架结构 B．钢筋混凝土框剪结构

C．钢框架结构 D．砖混结构

10．厨房、厕所等小跨度房间多采用的楼板形式是( )。

A．现浇钢筋混凝土板式楼板 B．预制钢筋混凝土楼板

C．装配整体式钢筋混凝土楼板 D．现浇钢筋混凝土梁板式肋形楼板

11．与卷材防水屋面相比，刚性防水屋面的主要区别在于( )。

A．不需要做找平层 B．不需要做保温层

C．不需要做隔热层 D．防水材料主要是砂浆和混凝土

12．关于水泥凝结时间的描述，正确的是( )。

A．硅酸盐水泥的终凝时间不得迟于6.5h B．终凝时间自达到初凝时间起计算

C．超过初凝时间，水泥浆完全失去塑性 D．普通水泥的终凝时间不得迟于6．5h

13．在水泥砂浆中掺人石灰浆的主要目的是( )。

A．提高砂浆的强度 B．提高砂浆的体积安定性

C．提高砂浆的可塑性 D.快砂浆的凝结速度

14、已知甲种钢筋的伸长率δ5与乙种钢筋的伸长率δ10相等，则说明（）。

A.甲种钢筋塑性好

B.乙种钢筋塑性好

C.甲种钢筋弹性好

D.乙种钢筋弹性好

15、建筑钢材的力学性能直接关系到钢材的工程应用，以下关于钢材力学特性说法正确的是（）。

A.脆性临界温度数值越低，钢材的低温冲击韧性越好

B.冷弯性能表征钢材在低温状态下承受弯曲变形的能力常温

C.表征抗拉性能的主要指标是耐疲劳性、屈服点、抗拉强度、伸长率

D.钢材硬度是指钢材抵抗冲击荷载的能力

16、建筑石膏装饰制品形体饱满密实，表面光滑细腻的主要原因是（）。

A.石膏凝固时体积略有膨胀

B.石膏凝结速度快

C.施工质量高

D.掺加了外加剂

17、若某硅酸盐水泥初凝时间为40min，则该水泥应（）。

A.报废

B.降级使用

C.用于大体积混凝土

D.进行人工养护

18、有关砂石料正确的说法是（）。

A.水泥砂浆配合比中的砂子用量指的是天然净砂的用量

B.混凝土中的石子在粒径许可条件下应尽量大些

C.石子最大颗粒尺寸不得小于结构截面最小尺寸的1/4。

D.天然砂的含水率越大，其堆密度就越小

19．对烧结普通砖应注意的质量指标是( )。

A．抗风化性 B．脆性 C．韧性 D．高水密性

20．建筑工程使用的花岗岩比大理石( )。

A．易加工 B．耐火 C．更适合室内墙面装饰 D．耐磨

21、划分APP改性沥青防水卷材标号的依据是（）。

A.抗拉强度

B.不透水性等级

C. 10m2卷材的标称重量（kg）

D.原纸每平方米克数

22．防水涂料具有的显著特点是( )。

A．抵抗变形能力强 B．有利于基层形状不规则部位的施工

C．施工时不需加热 D．使用年限长

23．选用建筑密封材料时应首先考虑其( )。

A．使用部位和黏结性能 B．耐高低温性能

C.“拉伸——压缩”循环性能 D．耐老化性

24．混凝土按用途划分的是( )。

A．沥青混凝土，水泥混凝土，普通混凝土 B．造壳混凝土，水下混凝土，碾压混凝土

C．防水混凝土，装饰混凝土，补偿收缩混凝土 D．重混凝土，中混凝土，轻混凝土

25．场地平整前，确定场地平整施工方案的首要任务是( )。

A．确定场地内外土方调配方案 B．计算挖方和填方的工程量

C．明确场地的设计标高 D．拟定施工方法与施工进度

26．某工程场地平整，土质为含水量较小的亚黏土，挖填高差不大，且挖区与填区有一宽度300m相对平整地带，这种情况宜选用的主要施工机械为( )。

A．推土机 B．铲运机 C．正铲挖土机 D．反铲挖土机

27、特别适合于水下挖土的挖土机械是（）。

A.抓铲挖掘机

B.拉铲挖掘机

C.正铲挖掘机

D.反铲挖掘机

28、遇到要用不同透水性的土分层填筑基坑时，应（）。

A.将透水性小的土填在上层

B.将透水性大的土填在上层

C.将透水性小的土填在中层

D.将透水性小的土填在中下层

29．某大型基坑工程由于受周围建筑物制约不能按要求放坡，若采用机械开挖，土壁支护宜采用

( )。

A．断续式水平支撑 B．连续式水平支撑

C．垂直支撑 D．锚拉支撑

30、为了保证砌块墙体的整体性，在砌筑时要错缝搭接，具体要求是（）。

A.搭砌长度不应小于1/4砌块长

B.搭砌长度不应小于100mm

C.搭砌长应不应小于砌块高度的1/3

D.搭砌的同时应在水平灰缝内设2φ4的钢筋网片

31．与砌砖相比，砌块砌筑突出的施工特点是( )。

A．需要吊装 B．需要铺灰

C．需要校正 D．不需要勾缝

32、在钢筋连接施工中，可用于直角连接Ⅱ级钢筋的连接方式有（）。

A.锥形螺纹连接

B.套筒挤压连接

C.电渣压力焊连接

D.轴向挤压连接

33．钢筋配料时，半圆弯钩的增加长度为（）。

A.8.5d

B.6.5d

C.6.25d

D.4.5d

34.当梁的跨度大于或等于（）时，梁底模中部应起拱。

A.6m

B.8m

C.4m

D.5m

35、现浇钢筋混凝土结构施工中一般的拆摸顺序为（）。

A.先拆底模，后拆侧模

B.先拆承重模板，后拆非承重模板

C.先支的先拆、后支的后拆

D.先支的后拆，后支的先拆

36．关于混凝土模板及支架拆除，正确的说法是( )。

A．梁侧拆除时对混凝土强度无任何要求

B．拆模时应先拆非承重模板，后拆承重模板

C．后张法预应力构件的侧模应在预应力钢筋张拉后拆除

D．同种构件底模拆除时对混凝土强度要求相同

37．下列关于滑升模板特点说法中错误的是( )。

A．模板一次性投资多 B. 耗钢量大

C．对建筑的立面造型有一定的限制 D．模板用量大

38．振捣断面小且钢筋密的构件一般应采用（）。

A.内部振捣器

B.表面振捣器

C.外部振捣器

D.振动台

39．当混凝土自由倾落高度及竖向结构浇筑高度分别大于（）时，应用串筒、溜槽、溜管，或在模板上开浇注

口

A.3米， 2米

B.2米， 3米

C.3米， 5米

D.2米， 4米

40、已知混凝土的设计配合比为C∶S∶G∶W = 439∶566∶1202∶193，经现场测定砂子的含水率为3%，则1m3混凝土的砂子用量为（）kg。

A．452 B．583 C．1238 D．200

41．预应力混凝土工程施工技术日趋成熟，目前国内外应用最广的预应力筋是( )。

A．热处理钢筋 B．钢绞线

C．乙级冷拔低碳钢丝 D．冷拉Ⅰ—Ⅲ级钢筋

42.预应力筋张拉采用超张拉法时，其张拉程序为（）。

A. 0→1.0σcon 持荷2min→σcon

B.0→1.05σcon 持荷2min→σcon

C. 0→1.0σcon 持荷5min→σcon

D.0→1.05σcon 持荷5min→σcon

43．与内墙及地面涂料相比，对外墙涂料更注重( )。

A．耐候性 B．耐碱性 C．透气性 D．耐粉化性

44．为了在室内能欣赏窗外景物而不让在室外的人看清室内，幕墙玻璃应选用( )。

A．光致变色玻璃 B．热反射玻璃

C．光珊玻璃 D．吸热玻璃

45．安装玻璃幕墙的玻璃时，不直接将玻璃坐落到金属下框上，应在金属框内垫上氯丁橡胶之类的材料，这是为了( )。

A．防玻璃震动碎裂伤人 B．抵抗风压

C．缓冲玻璃的热胀冷缩 D．便于更换玻璃

46．分部工程施工组织设计应突出( )。

A．全局性 B．综合性 C．指导性 D．作业性

47．采用旋转法吊装柱子时，所谓“三点共弧”是指（）位于同一圆弧上。

A.起重机重心、柱子重心与基础中心

B.起重机重心、柱的绑扎点与基础中心

C.柱的绑扎点、柱脚与基础中心

D.柱的吊点、柱脚中心和杯口中心

48．升板法施工中的楼板提升通常采用（）的程序。

A.分层一次提升到设计标高

B.集中一次提升到设计标高

C.分段一次提升到设计标高

D.逐层交替提升到设计标高

49．高级抹灰抹灰层的组成一般为（）。

A.一层底层、一层面层

B.一层底层、一层中层、一层面层

C.一层底层、数层中层、一层面层

D.一层底层、数层中层、数层面层

50.镶贴面砖时，应将不成整块的砖留在（）。

A.阳角

B.阴角

C.大面

D.镜框边缘

51．卷材平行于屋脊铺贴时，每层卷材应由（）；卷材垂直于屋脊铺贴时，每层卷材应由（）。

A.檐口铺向屋脊；檐口铺向屋脊

B.屋脊铺向檐口；屋脊铺向檐口

C.檐口铺向屋脊；屋脊铺向檐口

D.屋脊铺向檐口；檐口铺向屋脊

52．确定单位工程施工期限的依据是：施工技术水平、施工管理水平、机械化程度和 ( )。

A．企业年度建设计划 B．施工设计图纸出图时间

C．劳动力和材料供应情况 D．建设资金到位情况

53、进行单位工程施工平面设计时，首先应（）。

Ａ.布置临时设施Ｂ.引入场外交通道路

Ｃ.确定起重机位置Ｄ.布置水电管线

54、单位工程施工组织设计技术经济分析的重点内容是（）。

Ａ.施工准备工作计划、施工方案、施工平面图

Ｂ.施工方案、施工进度计划、施工平面图

Ｃ.总工程量、施工进度计划、劳动力需用量

Ｄ.工程概况、施工方案、施工质量

55．施工组织总设计的降低成本率表示为（）。

A.施工预算成本额/计划成本额

B.（施工预算成本额-计划成本额）/计划成本额

C.计划成本额/施工预算成本额

D.（承包成本额-计划成本额）/承包成本额

56.建筑物的场地平整工程量应( )。

A.按实际体积计算

B.按地下室面积计算

C.按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算

D.按基坑开挖上口面积计算

57.关于地基与桩基础工程的工程量计算规则，正确的说法是( )。

A.预制钢筋混凝土桩按设计图示桩长度(包括桩尖)以m为单位计算

B.钢板桩按设计图示尺寸以面积计算

C.混凝土灌注桩扩大头体积折算成长度并人桩长计算

D.地下连续墙按设计图示墙中心线乘槽深的面积计算

58.计算空斗墙的工程量( )。

A.应按设计图示尺寸以实砌体积计算

B.应按设计图示尺寸以外形体积计算

C.应扣除内外墙交接处部分

D.应扣除门窗洞口立边部分

59.现浇钢筋混凝土楼梯的工程量应按设计图示尺寸( )。

A.以体积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井

B.以体积计算，扣除宽度小于500mm的楼梯井

C.以水平投影面积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井

D.以水平投影面积计算，扣除宽度小于500mm的楼梯井

60.混凝土后浇带以体积计算，通常包括梁后浇带、板后浇带，还有( )。

A.墙后浇带

B.雨篷后浇带

C.柱后浇带

D.楼梯后浇带

62.工程量按体积计算的是( )。

A.防腐混凝土面层

B.防腐砂浆面层

C.块料防腐面层

D.砌筑沥青浸渍砖

63.柱面装饰板工程量应按设计图示饰面外围尺寸以面积计算，且( )。

A.扣除柱帽、柱墩面积

B.扣除柱帽、不扣除柱墩面积

C.扣除柱墩、不扣除柱帽

D.柱帽、柱墩并人相应柱饰面工程量内

64. 某单层工业厂房的外墙脚以上外围水平面积为7200m2,厂房高7.8m,内设有二层办公室,层高均大于2.2m,其外围水平面积为350m2,厂房外设办公室外楼梯两层,每个自然层水平投影面积为7.5m2,则该厂房的总建筑面程为( )。

A、7557.5m2

B、7565m2

C、7900m2

D、7915m2

65. 关于建筑面积计算表述正确的是( )。

A、不作使用的深基础地下架空层,按围护结构外围水平面积计算

B、用于疏散的室外楼梯按自然层投影面积之和计算

C、室外条石台阶按投影面积计算

D、建筑物外有围护结构且宽度大于1.5m的走廊按外围水平面积的一半计算

66. 建筑物外有顶盖的无柱走廊(外挑宽度1.60m)的建筑面积应按( )计算。

A、顶盖水平投影面积

B、顶盖水平投影面积的一半

C、围护结构外围面积

D、走廊中心线长乘以宽度

67. 钢筋混凝土条形基础,底宽800mm,混凝土垫层宽1000mm,厚200mm,施工时不需支设模板,土壤为Ⅱ类土,自然地坪标高为+0.30m,基础底面标高为-0.70m,基础总长为200m,按工程量清单计价规范所规定的计量规则计算,该基础人工挖土工程量为( )。

A、160m3

B、192m3

C、200m3

D、240m3

68. 某建筑基础为钢筋混凝土基础,墙体为粘土砖墙,基础顶面设计标高为+0.10m,室内地坪为±0.00m,室外地坪为

-0.20m,则该建筑基础与墙体的分界面为( )。

A、标高-0.30m处

B、室外地坪-0.20m处

C、室内地坪±0.00m处

D、基础项面标高+0.10m处

69. 工程量按面积以平方米为计量单位计算的有( )。

A、现浇混凝土天沟

B、现浇混凝土雨篷

C、现浇混凝土板后浇带

D、砖砌散水

70. 现浇钢筋混凝土无梁楼板的混凝土工程量应为( ）。

A、按板的体积计算

B、按板的体积乘以1.22的系数计算

C、按板和柱帽体积之和计算

D、按不同板厚以水平投影面积计算

71. 后张法预应力钢筋混凝土梁长6m，留设直线孔道，选用低合金钢筋作预应力筋，一端采用螺杆锚具，另一端采用镦头插片，则预应力钢筋单根长度为（）

A、5.65m

B、6.00m

C、6.15m

D、6.30m

72. 关于涂膜防水屋面工程量计算方法正确的是（）。

A、平屋顶找坡按斜面积计算

B、应扣除房上烟囱，屋面小气窗及0.3m2以上的孔洞面积

C、女儿墙，伸缩缝处弯起部分并入屋面工程量计算

D、接缝，收头部分并入屋面工程量计算

73. 屋面变形缝工程量应按（）。

A、变形缝面积计算

B、屋面工程量综合考虑

C、图示尺寸长度计算

D、缝宽大于300mm时以缝面积计算

74. 工程量按长度以米为计量单位计算的是（）。

A、窗台板装饰工程

B、空花格，栏杆刷乳胶漆

C、天棚灯带装饰

D、现浇水磨石台阶面

75. 工程量清单中的分部分项工程量应按( )。

A.企业定额规定的工程量计算规则计算

B.设计图纸标注的尺寸计算

C.通常公认的计算规则计算

D.国家规范规定的工程量计算规则计算

76.某展览馆为7层框架结构，每层高3m，各层外墙的外围水平面积均为4 000mz，馆内布置有大厅并设有两层回廊，大厅长36 m、宽24 m、高8.9 m，每层回廊长110 m、宽2.4 m。该展览馆的建筑面积为( )m2。

A.26800

B.27400

C.28000

D.29200

77. 某工程设计采用深基础地下架空层，层高2.3m，结构外围水平长60m、宽18m，其内隔出一间外围水平面积为18m2的房间，经初装饰后作水泵房使用。该工程基础以上的建筑面积为6400 m2，该工程总建筑面积应为( )m2。

A.6418

B.6480

C.6940

D.7480

78.某管沟直埋工程，设计图示管道中心线长250 m，水平最大宽度1.00 m，管底外表面标高为-1.25m，地面平均标高为0.25m，埋管土壤为Ⅱ类土。根据《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定，该管沟土方工程量为( )。

A，312.5 m3 B.312.5 m C.250 m3 D.250 m

79.某建筑物设计室内地坪标高±0.00，室外地坪标高-0.45 m，基槽挖土方800 m3，基础工程量560m3，其中标高-0.45 m至±0.00的工程量为10 m3。根据《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定，该基础工程的土方回填量为( )m3。

A.250

B.240

C.230

D.200

80.根据《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定，天棚面层工程量清单计算中，下面说法正确的。

A.天棚面中的灯槽、跌级展开增加的面积另行计算并入天棚

B.扣除间壁墙所占面积

C.天棚检查孔、灯槽单独列项

D.天棚面中的灯槽、跌级展开增加的面积不另计算

81.根据《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定，计算钢管柱的工程量清单时，所列部件均要计算重量并入钢管柱工程量内的有( )。

A.节点板、焊条

B.内衬管、牛腿

C.螺栓、加强环

D.不规则多边形钢板切边、铆钉

82.根据《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定，在工程量清单中，不列入特种门的是( )。

A.冷冻间门

B.围墙铁丝门

C.变电室门

D.隔音门

83.根据《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定，计算墙体保温隔热工程量清单时，对于有门窗洞口且其侧壁须做保温的，正确的计算方法是( )。

A.扣除门窗洞口面积，不计其侧壁保温隔热工程量

B.扣除门窗洞口面积，计算其侧壁保温隔热工程量，将其并入保温墙体工程量内

C.不扣除门窗洞口面积，不计其侧壁保温隔热工程量

D.不扣除门窗洞口面积，计算其侧壁保温隔热工程量

84.根据《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定，池槽保温隔热工程量清单计算中，正确的是（）

A.只计算池底不计算池壁的工程量，并将其并人地面保温隔热工程量内

B.只计算池壁不计算池底的工程量，并将其并人墙面保温隔热工程量内

C.池壁、池底按同一编码列项计算保温隔热工程量后，并入墙面保温隔热工程量内

D.池壁、池底分别编码列项计算保温隔热工程量后，分别并入墙面、地面的保温隔热工程量内

85.根据《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定，工程量清单计算时，附墙柱侧面抹灰( )。

A.不计算工程量，在综合单位中考虑

B.计算工程量后并人柱面抹灰工程量

C.计算工程量后并人墙面抹灰工程量

D.计算工程量后并人零星抹灰工程量

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

86、影响建筑物基础埋深的主要因素有（）。

Ａ.建筑物传给基础的荷载Ｂ.基础的断面形状

Ｃ.地基土质Ｄ.地下水位Ｅ.基础施工质量

87．坡屋面常见的细部构造有( )。

A.挑出檐口 B．女儿墙檐口 C．山墙 D．刚性防水层

E．水泥砂浆找平层

88．梁式楼梯梯段的传力结构主要组成有( )。

A．悬臂板 B．梯段板 C．斜梁 D．平台梁 E．踏步板

89．影响钢材冲击韧性的重要因素有( )。

A．钢材化学成分 B．所承受荷载的大小 C．钢材内在缺陷

D．环境温度 E．钢材组织状态

90．关于普通混凝土骨料，说法正确的是( )。

A．良好的砂子级配应有较多的中颗粒

B．混凝土配合比以天然干砂的重量参与计算

C．在规范范围内，石子最大粒径选用较大为宜

D．石子的强度用岩石立方体抗压强度和压碎指标表示

E．合理的骨料级配可有效节约水泥用量

91、硅酸盐水泥的技术性质是其具体应用的主要依据，在以下说法中正确的有（）。

Ａ.水泥的终凝时间指从加水拌合到水泥浆达到标号强度的时间

Ｂ.体积安定性是指水泥在硬化过程中体积不收缩的特性

Ｃ.水泥初凝时间不合要求，则水泥不合格；终凝时间不合要求，则报废

Ｄ.碱含量越低越好

Ｅ.硅酸盐水泥不宜用于海岸堤防工程

92、划分烧结多孔砖产品等级的主要指标有（）。

Ａ.密度Ｂ.外观质量Ｃ.尺寸偏差Ｄ.泛霜Ｅ.石灰爆裂

93．某基础埋置深度较深，因地下水位较高，根据开挖需要，降水深度达18m，可考虑选用的降水方式有( )。A．轻型井点 B．喷射井点 C．管井井点 D．深井井点 E．电渗井点

94．钢筋的冷拉加工可以( )。

A．提高钢筋的塑性 B．提高钢筋的韧性 C．提高钢筋的强度

D．实现钢筋的调直 E．实现钢筋的除锈

95．在预应力混凝土结构中，当采用钢绞线、钢丝、热处理钢筋做预应力钢筋时，混凝土强度等级宜采用( )。A．C20 B．C50 C．C30 D．C40 E．C35

96、土石方工程施工，正确的说法有（）。

Ａ.填土应按不同土的透水性从小到大、自下而上分层回填

Ｂ.填土压实的分层厚度与压实遍数只与压实机械的功率有关，与填土种类和含水情况无关

Ｃ. 开挖深度在5m及其以内的基坑称为浅基坑

Ｄ.采用压实机械进行填方时，可不预留土方沉降量

Ｅ.铲运机运土速度快、效率高、适宜运距为600～1500m

97．土方工程中的场地平整准备工作内容包括（）。

A.确定场地设计标高

B.计算挖填土方量

C.开挖沟槽及基坑

D.合理进行土方调配

E.修筑路基堤坝

98、在地下连续墙护壁施工中，正确的工艺要求有（）。

Ａ.护壁用的泥浆以水泥浆为主

Ｂ.为了保证深槽的开挖质量，通常要修筑导墙，导墙的厚度一般不超过200mm

Ｃ.浇筑时将混凝土直接倒入泥浆中，靠混凝土的自重沉到槽底，直至浇满为止

Ｄ.分段浇段时常用接头管接头，其目的是为了将钢管作为结构配筋，增加墙体刚度

Ｅ.浇筑用混凝土应适当提高坍落度

99．砖墙的砌筑质量要求为（）。

A.横平竖直

B.砂浆饱满

C.组砌得当

D.厚度均匀

E.接槎可靠

100、有关混凝土施工工艺正确的说法有（）。

Ａ.强制式搅拌机适宜于搅拌干硬性混凝土

Ｂ.混凝土搅拌时间是指从原材料开始投入搅拌筒时起到开始卸料时止所经历的时间

Ｃ.用内部振动器振捣混凝土时要“慢插快拔”

Ｄ.为了防止发生离析现象，混凝土自高处倾落的自由高度不应超过2m

Ｅ.为防止大体积混凝土结构浇筑后产生裂缝，其内外温差不宜超过35o C

101．《钢筋混凝土工程施工及验收规范》规定，石子最大粒径不得超过（）。

A.结构截面最小尺寸的1/4

B.实心板厚的1/2

C.钢筋最小净间距的3/4

D.80mm

E.50mm

102．影响混凝土强度的主要因素有（）。

A.水泥品种

B.水灰比

C.水泥强度等级

D.砂石用量

E.砂率

103．单层工业厂房的结构吊装方法有（）。

A.分段流水安装法

B.竖向综合安装法

C.分件吊装法

D.综合吊装法

E.整体吊装法

104．油漆涂饰的方法有（）。

A.刷涂

B.喷涂

C.擦涂

D.滚涂

E.弹涂

105．工程施工总平面图设计中，关于加工厂布置说法正确的是( )。

A．运输条件较差时，搅拌站宜分散布置

B．砂浆搅拌站应分散布置

C．原木、锯木堆场宜沿公路线布置

D．简单机具型的钢筋加工宜分散布置

E．预制加工厂宜在施工场地内布置

106．单位工程施工组织设计中所设计的技术组织措施应包括( )。

A．降低成本的措施 B．节约工期的措施 C．季节性施工措施

D．防止环境污染的措施 E．保证资源供应的措施

107.计算建筑面积的建筑物应具备的条件有( )。

A.可单独计算水平面积

B.具有完整的基础、框架、墙体等结构

C.结构上、使用上具有一定使用功能的空间

D.结构上具有足够的耐久性

E.可单独计算相应的人工、材料、机械的消耗量

108.凸出墙面但不能另行计算工程量并入墙体的砌体有( )

A.腰线

B.砖过梁

C.压顶

D.砖垛

E.虎头砖

109.关于钢筋混凝土工程量计算规则正确的说法是( )。

A.无梁板体积包括板和柱帽的体积

B.现浇混凝土楼梯按水平投影面积计算

C.外挑雨篷上的反挑檐并入雨篷计算

D.预制钢筋混凝土楼梯按设计图示尺寸以体积计算

E.预制构件的吊钩应按预埋铁件以重量计算

110.关于楼梯装饰工程量计算规则正确的说法是( )。

A.按设计图示尺寸以楼梯水平投影面积计算

B.踏步、休息平台应单独另行计算

C.踏步应单独另行计算，休息平台不应单独另行计算

D.踏步、休息平台不单独另行计算

E.休息平台应单独另行计算，而踏步不应单独计算

111.下列各项中，只能按其投影面积一半计算建筑面积的有( )。

A.无围护结构的凹阳台、挑阳台

B.外挑1.5 m的有盖无柱走廊、檐廊.

C.单排柱的车棚、货棚

D.挑出墙外宽度1.5m以上的雨篷

E.独立柱的雨篷

112.根据《建设工程工程量计价规范》的有关规定，下列项目工程量清单计算时，以m2为计量单位的有( )。A.预裂爆破 B.砖砌散水 C.砖地沟 D.石坡道 E.现浇混凝土楼梯

113.根据《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定，下列项目工程量清单计算时，以m3为计量单位的有( )。

A.预制混凝土楼梯

B.现浇混凝土楼梯

C.现浇混凝土雨篷

D.现浇混凝土坡道

E.现浇混凝土地沟

114.根据《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定，下列项目工程量清单计算时以m2为计量单位的有( )。

A.门窗油漆

B.木扶手油漆

C.壁柜油漆

D.暖气罩油漆

E.窗帘盒油漆

115.关于建筑面积计算,说法正确的有( )。

A、悬挑雨篷应按水平投影面积的一半计算

B、建筑物之间的地下人防通道不计算

C、悬挑宽度为1.6m的檐廊按水平投影面积计算

D、有围护结构的挑阳台按水平面积的一半计算

E、无围护结构的凹阳台按水平面积的一半计算

116.关于外墙砖砌体高度计算说法正确的有( )。

A、位于屋架下弦,其高度算至屋架底

B、坡屋面无檐口天棚的算至屋面板底

C、有钢筋混凝土楼板隔层的算至板底

D、平屋面算至钢筋混凝土板面

E、女儿墙从屋面板上表面算至压顶下表面

117.木构件中以平方米作为计量单位计算的有( )。

A、檩木,椽木

B、封檐板,博风板

C、木制楼梯

D、屋面木基层

E、正交部分的半屋架

118.内墙面抹灰工程量按主墙间的净长乘以高度计算,不应扣除( )。

A、门窗洞口面积

B、0.3m2以内孔洞所占面积

C、踢脚线所占面积

D、墙与构件交接处的面积

E、挂镜线所占面积

参考答案

一、单项选择题

1．B 2．A 3．A 4．B 5．A 6．D 7．C 8．D 9．B 10．A 11．D 12．A 13．C 14．B 15．A 16．A 17．A 18．B 19．A 20．D 21．C 22．B 23．A 24．C 25．C 26．B 27．A 28．A 29．D 30．A 31．A 32．B 33．C 34．C 35．D 36．B 37．D 38．C 39．B 40．B 41．B 42．B 43．A 44．B 45．C 46．D 47．D 48．D 49．C 50.B 51．C 52．C 53．C 54．B 55．D

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

C A B C A

D D D B B

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

B D D D

C B C C A D

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

A A D A D

B B B D C

二、多项选择题

86．ACD 87．ABC 88．CDE 89．ACDE 90．CDE

91．DE 92．BCDE 93．BD 94．CDE 95．BD

99．CE 97．ABD 98．BE 99．ABCE 100．AD

101．ABC 102．BC 103．CD 104．ABDE 105．ABCD

106．ACD 107 ACE 108 ACE 109 ABCD 110 AD

111 ACE 112 BDE 113 AC 114 CD 115 BE

116 BE 117 CD 118 BCDE

造价员考试基础知识模拟试题

模拟试题（一）一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（ A ）。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由（ B ）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（A ）。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（A ）。 A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（D ）。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（ B ）。 A.次序可以颠倒，但不能交叉 B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒，也不能进行交叉 D.次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是（B ）。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中，S形曲线法的一般作用是（ B ）。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（B ）。 A.风险事件发生的概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目标的影响程度 D.风险等级 10.当事人订立合同，必须经过的程序是（C ）。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效的是（C ）。 A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 B.因重大误解订立的合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的 D.在合同订立时显失公平的

2014年江苏省造价员考试土建试题

2014年江苏省造价员考试土建试题一、某现浇砼框架结构别墅如下图所示，外墙为370厚多孔砖，内墙为240厚多孔砖（内墙轴线为墙中心线），柱截面为370×370mm（除已标明的外，柱轴线为柱中心线），板厚为100mm，梁高为600mm。室内柱、梁、墙面及板底均做抹灰。坡屋面顶板下表面至楼面的净高的最大值为 4.24m，坡屋面为坡度1：2的两坡屋面。雨篷YP1水平投影尺寸为2.10×3.00m, YP2水平投影尺寸为1.50×11.55m, YP3水平投影尺寸为1.50×3.90m。请按建筑面积计算规范（GB/T50353-2005）和江苏省04年计价表规定，计算：1、建筑面积； 2、一层内墙砌筑脚手架；3、一层抹灰脚手架；4、外墙砌筑脚手架（山墙外墙脚手架算至山尖1/2处）；5、外墙抹灰脚手架。

[相关考点]（1）、多层建筑物首层应按外墙勒脚以上结构外围水平面积计算：二层及以上楼层应按其外墙结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积；层高不足2.20m者应计算1/2面积。（2）、坡屋顶建筑面积的计算：利用坡屋顶内空间时净高超过2.1m的部位应计算全面积；净高在1.2m至2.1m 的部位应计算1/2面积；净高不足1.2m的部位不应计算面积。（3）、雨篷建筑面积的计算：结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.10m者，应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算。（4）、内墙砌筑脚手架工程量的计算：内墙净长度×设计净高度（5）、内墙面抹灰脚手架的计算：室内净高超过3.60米时，天棚需抹灰应按满堂脚手架计算，但其内墙抹灰不再计算脚手架。（6）外墙面抹灰脚手架的计算：外墙砌筑脚手架包括一面抹灰脚手架在内。

造价员考试工程计量与计价案例试题与答案-图文-百

全国造价员培训教师：陈胜明 2010-8-21 案例一：（模板工程量计算案例） 1、某工程设有钢筋混凝土独立基础20个，基础形式如下所示，试以2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》为依据计算该工程独立基础的模板工程量。解： S 上=（1.2m+1.25m）×2×0.4m=1.96m2 S 下=（1.8m+2.0m）×2×0.4m=3.04m2 独立基础模板工程量：S=（1.96+3.04）m 2×20=100m2

2、某工程设有钢筋混凝土独立基础20个，基础形式如下所示，试以2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》为依据计算该工程独立基础的模板工程量（基础顶面及基础斜面均支模板）。解： S 下=（2.4m+3.4m）×2×0.25m=2.90m2 S 上=[0.5×0.7-0.4×0.6]+(0.5+2.4 ×（1.352+0.22）1/2 ×2/2+(0.7+3.4 ×(0.952+0.22 1/2× 2/2=0.11+3.96+3.98=8.05m2 独立基础模板工程量：S=（2.90+8.05）m 2×20=219m2 3、梁模板工程量计算：（略。当梁与柱子连接并以柱子作为支座时，模板长度算至柱侧面，计算面积时不计算梁上表面，只算两个侧面和一个底面，同时扣掉

梁与柱子相交处面积；当梁以墙作为支座时，模板长度仅扣掉支座宽度，计算面积时计算梁沿宽度方向两个侧面积和除支座宽度以外的梁底面积，同时还要计算沿着长度方向的两个端面面积。组价时一定要注意梁的相对高度。）案例二（关于基础土方工程量计算及综合单价计算）背景资料：一、设计说明 1、某工程+0.000以下的柱及独立基础平面、剖面图详见下图，此独立基础及柱共计20个。 2、基础垫层为非原槽浇筑，垫层考虑支模，混凝土强度等级为C15（中砂、砾石5-40mm ），独立基础及柱子混凝土强度等级为（中砂、5-40mm 砾石） C20。基础及垫层混凝土均考虑为现场搅拌。 3、本工程建设方已经完成三通一平，基础土壤类别及填土均为三类土壤，均属于天然密实土壤，室内外高差 300mm 。二、其它要求 1、本基础工程为非桩基工程，土方开挖为人工开挖、放坡，不考虑开挖时地表水排放及基底钎探，工作面为300mm ，放坡系数为1:0.3。 2、开挖的基础土方中有60%通过人力车运输、堆放在现场50m 的地方。另外的一部分土壤堆放在基坑边。 3、余土外运或取土回填，采用机械运输，场外运输距离为5km 。 4、回填仅有基础回填，考虑为人工夯填。问题：一、根据设计说明、其它要求、平面剖面图，审查以下分部分项工程量清单中+0.000以下的清单工程

土建造价员考试试题(一)

模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！土建造价员考试试题(一) 一、单选题（本大题30小题．每题1.0分，共30.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）第1题根据《建设工程工程量清单计价规范》，计算楼地面工程量时，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛开口部分面积不并入相应工程量的项目是( )。 A ．楼地面化纤地毯 B ．塑料板楼地面 C ．花岗岩楼地面 D ．竹木地板【正确答案】：C 【本题分数】：1.0分第2题 ( )是混凝土结构设计时强度计算取值、混凝土施工质量控制和工程验收的依据。 A ．立方体抗压强度 B ．混凝土强度等级 C ．混凝土轴心抗压强度 D ．混凝土抗拉强度【正确答案】：B 【本题分数】：1.0分第3题在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量计算通常是计算其( )。 A ．实体工程量 B ．定额工程量 C ．定额工程量与损耗工程量

模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ D ．实体工程量与损耗工程量【正确答案】：A 【本题分数】：1.0分第4题根据《建设工程工程量清单计价规范》，在进行现浇钢筋混凝土工程量计算时，下列说法不正确的是( )。 A ．散水按设计图示尺寸以面积计算 B ．坡道不扣除单个0.3m 2以内的孔洞所占面积 C ．构造柱应按矩形柱项目编码列项 D ．现浇挑檐与屋面板连接时，以外墙中心线为分界线【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分第5题现浇踏步式钢筋混凝土独立基础，每阶高均为300mm ，下阶尺寸为1200mm ×1500mm ；上阶尺寸为800mm ×1100mm ，则支模板工程量应为( )m 2。 A ．2.68 B ．3.24 C ．2.28 D ．2.76 【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分第6题在编制施工图预算时，先计算单位工程分部分项工程量，然后再乘以对应的定额基价，求出各分项工程直接工程费，再汇总成预算造价的方法是( )。 A ．综合单价法 B ．实物量法 C ．工料单价法

造价员考试模拟试题MicrosoftWord文档

一、单选题（40题） 1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（）组成。 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（）。Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资 3．预算定额基价是指（）的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（）。Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费 5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（）。 A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。 7．工程项目施壬合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。 A．③-②-①B．①-②-③C．③-①-②D．②-①-③ 8．水泥砂浆体积配合比是指水泥与( )体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9．材料预算价格是指材料( )费用 A.采购 B.成本 C.预算 D.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部10．一般土建工程费用定额中的费率是由( )而定的 A.施工单位资质 B.工程造价的大小 C.上级主管部门 D.工程类别 11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理( ) A.可换算入定额内 B.建立补充定额 C.由甲乙双方商定在独立费中处理 D.视情况而定 12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按( )层计算 A.1 , B.1.5, C2, D.3 13．人工挖地槽、地坑定额深度为( )米，超过时可另作补充定额 A.3, B.4, C.5, D.6 14．机械挖土方工程量，按机械挖土方( )％，人工挖土方(D)％计算

土建造价员案例试题参考答案

造价员2010年土建案例试题参考答案例2、解: C20混凝土带形基础 1-1剖面 L1-1=9×2+9-0.5×2=26（m） V T型搭接=0.15×0.15×（2×1+1.3）/6×2=0.02（m3） V 1-1=[1.3×0.2+（1+1.3）×0.15/2] ×26+0.02=11.27（m3）2-2剖面 L2-2=12×2=24（m） V 2-2=[1.0×0.2+（1+0.7）×0.15/2] ×24=7.86（m3）V = V 1-1+ V 2-2=11.27+7.86=19.13（m3）清单项目特征及工程量计算结果见表6-1。分部分项工程量清单表表6-1 例4、解：C20混凝土过梁（门窗洞顶，圈梁代替过梁）: V=0.24×0.2×［(3.3+0.5)＋(2.0+0.5)×3+ (1.5+0.5) ×2 ] =O.24 ×0.2×15.3 =0.73 (m3) C20混凝土圈梁: V=0.24×0.2×(11.4+6.0)×2-0.73 =0.24×0.2×34.8-0.73 =0.94(m3) 清单项目特征及工程量计算结果见表6-7。分部分项工程量清单表表6-7 例5、解: C25混凝土挑檐板：挑檐中心线长L1=（30+0.3×2+10+0.3×2）×2=82.4（m）反檐中心线长L2=（30+0.57×2+10+0.57×2）×2=84.56（m）挑檐混凝土工程量V=0.6×0.1×82.4+0.06×0.3×84.56=6.47（m3）清单项目特征及工程量计算结果见表6-8。分部分项工程量清单表表6-8 例6、解：C30混凝土独立基础 V＝ [2.0×2.0+(0.8+2.0)×(0.8+2.0)+0.8×0.8]×0.2/6+2×2×0.3

2019年整理市政造价员考试模拟试题资料全

市政造价员考试模拟试题 1、机械打眼爆破沟槽石方开挖坡面每侧允许超挖量为（ C ）。 A.10厘米 B.15厘米 C.20厘米 D.30厘米 2、某基坑体积100立方米需回填，要从取土点取天然密实土方（ D ）立方米。 A.150 B.130 C.125 D.115 3、已知施工期平均水位标高64.00，最高临水面标高64.50，则草袋围堰顶标高（ B ）。 A.64.50 B.65.00 C.65.30 D.65.50 4、通常需埋设拉杆的是（ D ）。 A.横向缩缝 B. 横向施工缝 C.胀缝 D.纵向施工缝 5、混合料多层次铺筑时，养生面积按（ A ）。 A.基层顶面积 B. 最下基层面积 C.各层面积之和 D.已含在铺筑定额子目中 6、属于水泥混凝土路面定额子目工作内容中的是（ A ）。 A.拉毛 B.刻槽 C.养生 D.切缝 7、梁宽15cm，高30cm，长250cm，双肢箍筋￠6@250，则箍筋重量（ B ）KG。 A.2.0 B.2.20 C.2.23 D.2.40 8、预制小型构件，可按混凝土基价的（ C ）计算运输、堆放、安

装损耗。 A.1％ B.1.5％ C.2％ D.3％ 9、钻孔灌注桩泥浆池建造和拆除工程量按（ D ）计算。 A.灌注混凝土工程量 B.设计桩长×设计桩截面 C.灌注混凝土加充盈量 D.成（冲）孔工程量 10、隧道内衬喷射混凝土定额包含了混合料（ C ）的运输距离。 A.100m B.150m C.200m D.300m 11、沉井基坑开挖的底部尺寸，按沉井外壁每侧加宽（ D ）计算，执行第一册相应定额。 A.0.3m B.0.5m C.1m D.2m 12、给水新旧管线连接项目所指的管径是指新旧管中（ C ）的管径。 A.新管 B.旧管 C.最大 D.最小 13、不宜套用铸铁管件安装定额的是（ A ）。 A.法兰伸缩节 B.球墨渐缩管 C.铸铁三通 D.铸铁套管 14、排水砖砌检查井的井深指的是（ A ）至铸铁井盖顶面的距离。 A. 基础顶面 B. 基础底面 C. 垫层顶面 D. 垫层底面 15、计算管道工程量需扣除每座砖砌矩形直线雨水定型检查井1100×1500的长度是（ B ）。 A. 0.7米 B. 1.0米 C. 1.1米 D. 1.5米 16、排水工程小型构件是指单件体积在（ B ）的构件。

造价员考试试题及答案

试题 1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定，建筑安装工程费用的组成为（）A．直接费、间接费、计划利润、税金 B．直接工程费、间接费、利润、税金 C．直接费、间接费、规费、税金 D．直接费、间接费、利润、税金答案：D 2、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．危险作业意外伤害保险费 C．劳动保障费 D．已完工程和设备保护费答案：B 3、在下列费用中，不属于直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．夜间施工费 C．技术开发费 D．二次搬运费答案：C 4、下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．现场管理费 C．施工企业管理费 D．工程点交费答案：A

5、下列不属于材料费用的是（） A．材料原价 B．材料运杂费 C．材料采购保管费 D．材料二次搬运费答案：D 6、建筑安装工程直接费中的人工费是（） A．施工此案场所有人的工资性费用 B．施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 C．直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用 D．从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用答案：C 7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的（） A．措施费 B．直接工程费 C．规费 D．企业管理费答案：A 8、某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为1%，材料的检验试验费为30元/吨，则该项目材料甲的材料费为（）元 A．215130.6 B．200000 C．209130.6 D．202950.6 答案：A

造价员考试基础知识模拟试题及答案

造价员考试《基础知识》模拟试题及答案（四）一、单项选择题：1．在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是（）。二、A．业主和承包商三、B．勘察单位和设计单位四、C．承包商和设备材料供应商五、D．设备和材料供应商六、2．业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是（）。七、A．EPC承包合同八、B．施工总承包合同九、C．单项工程承包合同十、D．特殊专业工程承包合同十一、3．以下不属于业主主要合同关系的是（）。十二、A．工程承包合同十三、B．工程勘察合同十四、C．工程咨询或项目管理合同十五、D．劳务分包合同十六、4．以下不属于承包商主要合同关系的是（）。十七、A．工程承包合同十八、B．设备、材料采购合同十九、C．项目监理合同二十、D．劳动分包合同二十一、5．根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设合同的是（）。二十二、A．勘察合同二十三、B．设计合同二十四、C．施工合同二十五、D．建设项目贷款合同二十六、6．总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担（）。二十七、A．损害赔偿责任二十八、B．连带责任二十九、C．侵权责任三十、D．违约责任三十一、7．在设计合同的实施过程中，下列造成设计返工、停工、延迟或者修改情况中，发包人不应该增付费用的情形是（）。三十二、A．发包人变更设计计划三十三、B．发包人提供不准确的勘察资料三十四、C．发包人没有提供设计所需要的条件三十五、D．承包人设计不合格延长设计时间三十六、8．在工程施工合同中，关于发包人权利和义务的论述中，错误的是（）。三十七、A．发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查三十八、B．承包人施工质量不合格，发包人有权要求其修理或者返工

造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案

造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 2017年造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案一、单项选择题 1.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过()小时。 A.4 B.8 C.12 D.24 2.在工程索赔的实践中，以下()费用允许索赔。 A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用 B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用 C.承包商进行索赔工作的准备费用 D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 3.工期索赔的计算方法有()。 A.总费用法 B.分项法 C.因素分析法 D.网络分析法

4.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生不可抗力时间致使开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为()万元。 A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2 5.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为()个月。 A.1.5 B.0.9 C.1.2 D.3.6 6.某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工 50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12 元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为()元。 A.1260 B.1263.6 C.1372.2 D.1474.2

土建造价员案例计算题练习2014年

【案例一】如图所示某工程基础平面图和基础断面图，请计算图示±0.00标高以下工作内容的清单与定额工程量并列入分部分项工程量清单项目表且完善表中相关内容。已知：基槽为人工挖三类土，工作面300MM，坡度系数为0.3，开挖土方堆在基槽两侧，基础完成后将土方回填，余土用人工将其运至20M处人工上车，汽车外运1KM弃渣。解：

【案例二】某单层建筑物，框架结构，如图2所示。外墙墙身采用M5.0混合砂浆砌筑加气混凝土砌块，女儿墙采用M5.0混合砂浆砌筑煤矸石空心砖；混凝土压顶断面240mm×60 mm，墙厚均为240mm；内墙为石膏空心条板墙80 mm。框架柱断面240mm×240 mm到女儿墙顶，框架梁断面240mm×400 mm，砌体墙上门窗洞口均采用现浇混凝土过梁，支座长度250 mm，断面240mm×180 mm。M1：1560 mm×2700 mm ，M2：1000 mm×2700 mm ，C1（6樘）：1800 mm×1800 mm ，C2：1560 mm×1800 mm。根据清单计价规范：空心砖墙、砌块墙的项目编码为010304001；请计算砌体墙体清单工程量。并完成下表所示分部分项工程量清单项目表中内容。工程量清单计算表序号项目编码项目名称及特征单位数量计算式

【案例三】请计算图所示梁KJL2的钢筋工程量。已知：图1所示从左至右分别为1、2、3、4跨，3跨梁底部钢筋与2跨配筋相同，C25混凝土，梁纵向钢筋端部支座锚固长度为支座长度加15d，中支座梁顶部负筋直接跨越支座，中支座梁底部钢筋按照38 d（lae）锚固，Gφ10每跨端部锚固15d,并设拉筋φ6@400。钢筋连接采用绑扎，绑扎长度1.4 lae，钢筋定尺长8M。保护层25 mm, 箍筋加密长度为Max （2*梁高，500）,箍筋弯勾一个按11.9 d计算。【案例四】请计算图所示KZ1柱的钢筋工程量。已知：该建筑为四层，一层和二层层高4.5米，三层和四层层高3.6米，室内地坪设计标高为±0.00米，柱基与柱的分界线为设计标高-0.60米。全部框架梁的梁高均为700mm，基础板厚1.2米，基础插筋弯折长度300mm，柱混凝土强度等级C30，基础保护层40 mm，柱保护层30 mm，梁保护层25 mm，钢筋连接方式为绑扎搭接，绑扎搭接40d。箍筋弯钩11.9d，计算时按箍筋外围周长，箍筋加密区长按照板上梁下取max（柱长边尺寸，≥Hn/6，≥500）。

2021年造价员考试《经典模拟题》

2021年造价员考试《经典模拟题》（1） 1、建设工程合同是指承包人进行工程的勘察、设计、施工等建设，由发包人支付相应价款的合同。建设工程合同的主体只能是（）。 A．公民个人 B．设计者 C．法人 D．法人答案：D 2、实际工程质量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择（） A．总价合同 B．单价合同 C．成本加酬金合同 D．以上合同类型均匀合适答案：B 3、根据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为（） A．固定总结合同和固定单价合同 B．建设工程总包合同和分包合同 C．勘察合同、设计合同和施工合同

D．供水供电合同和运输合同答案：C 4、工程造价的特点是（） A．大额性、可调性、动态性和层次性 B．多样性、单体性、动态性和层次性 C．多样性、可调性、单体性和动态性 D．大额性、单体性、动态性和层次性答案：D 5、工程造价的构成主要划分为设备及工、器具购置费用、（）、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税。 A．建筑安装工程费用 B．土地使用费 C．固定资产使用费 D．生成准备费答案：A 6、下列费用中不属于社会保障费的是（） A．养老保险费 B．失业保险费

C．医疗保险费 D．住房公积金答案：D 7、工程监理费是指（）招标委托工程监理单位实施工程监理的费用。 A．施工单位 B．建设单位 C．质量监督单位 D．国家有关部门答案：B 8、工程造价计价主要方法有（） A．定额单价法一种 B．直接费单价法一种 C．直接费单价和综合单价法两种 D．定额单价法和直接费单价法两种答案：C 9、预算定额是由（）组织编制、审批并颁发执行。 A．国家主管部门或其授权机关 B．国家发展改革委员会

土建造价员考试题(含答案)

土建造价员考试试题土建预算员模拟试题一、单选题（每题1分，选对得分，选错不得分，共30分） 1.建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（D）组成 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C土地使用费及勘察设计费 D预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2.以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（C）。 A、施工机械修理费E、材料采购和保管费 C、材料二次搬运费 D、生产工人基本工资 3.预算定额基价是指（B）的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C扩大分部分项工程D单项工程 4.我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（D）。 A、企业管理费E、财务费用 C、其它费用 D、现场管理费 5.对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（A）。 A、单价法 B、实物法 C、概算法D指标法 6.仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给

第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（D）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。 7.预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键（B） A Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+O 8水泥砂浆体积配合比是指水泥与（C）体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9.材料预算价格是指材料（d）费用 a.采购 b.成本 c.预算 d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部 10.一般土建工程费用定额中的费率是由（d）而定的 a.施工单位资质 b.工程造价的大小 c.上级主管部门 d.工程类别 11.定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理（c） a.可换算入定额内 b.建立补充定额 c.由甲乙双方商定在独立费中处理 12.一般住宅层咼3米，某住宅只一层，但咼达9米，其建筑面积应按 ⑻层计算 a.1, b.1.5, c.3, d. 视不同情况而定 13.人工挖地槽、地坑定额深度为（e）米，超过时可另作补充定额

2005年土建造价员案例答案

二○○五年江苏省工程造价编审专业人员考试土建造价案例分析试卷注意：（所有题目中，凡定额编号正确，每项得0.5分）本卷为案例分析题，初级做一～四题，共四题，总分100分；中级做三、五～八题，共五题，总分120分；多做和漏做的题均不得分。人工工资单价和施工机械台班单价全部以 04年计价表中价格为准；文字与图形不同时，以文字说明为准；小数点保留位数：土方及以㎏或㎡为单位的取整数，其他保留两位，后一位四舍五入。要求分析合理，结论正确，并简要写出计算过程。专业级别的填写以“√”确定即可。一（本题25分）某三类工程项目，基础平面图、剖面图如下，根据地质勘探报告，土壤类别为三类,无地下水。该工程设计室外地坪标高为-0.30,室内标高±0.00以下砖基础采用M10水泥砂浆标准砖砌筑，-0.06处设防水砂浆防潮层，C10砼垫层(不考虑支模浇捣)，C20钢筋砼条形基础，±0.00以上为 M7.5混合砂浆粘土多孔砖砌筑，砼构造柱从钢筋砼条基中伸出。请计算： 1、按04年计价表规定计算土方人工开挖工程量，并套用相应计价表综合单价； 2、按04年计价表规定计算砼基础、砖基础分部分项工程（防潮层、钢筋不算）数量，并套用相应计价表综合单价。

工程预算表工程量计算表

评分方法与评分标准：基槽与基坑能区分开来分别计算工程量得3分；工程量计算结果正确，每项得2.5分，共4个项目，小计10分；其中：构造柱体积扣除不准确少得1分；人工挖地槽与人工挖土方单项不正确但合计数正确两项合计得3分；定额单价套用正确，无换算的一项得2分，共2个项目，小计4分；若仅定额编号正确得1分；定额单价套用正确，有换算、调整的一项得4分，共2个项目，小计8分；若仅定额编号正确得1分；二（本题30分）下图为某非抗震结构三类工程项目，现场预制C30钢筋砼梁YL-1，共计20根。1、请根据下图按04年计价表的规定计算设计钢筋用量（除②钢筋和箍筋为Ⅰ级钢筋其余均为Ⅱ级钢筋，主筋保护层厚度为25mm ），并套用计价表综合单价计算合价；2、请按照04计价表的规定计算出该钢筋

造价员考试基础知识模拟试题六

造价员考试基础知识模拟试题六 11、某工程工期为4个月，2004年5月1日开工，5~7月份计划完成工程量分别为500吨、2000吨、1500吨，计划单价为5000元/吨；实际完成工程量分别为400吨、1600吨、2000吨，5~7月份实际价格均为4000元/吨。则6月末的投资偏差为（）万元，实际投资比计划投资（）。 A. 增加450 B. 节约450 C. 节约200 D. 增加200 答案: C 解析：投资偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资 =（400+1600）×4000-（400+1600）×5000 = -200万元 12、在偏差分析的方法中，具有适用性强、信息量大、可以反映各种偏差变量和指标且有助于用计算机辅助管理的方法是（）。 A. 横道图法 B. 表格法 C.曲线法 D. 时标网络图法答案: B 解析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。在几种偏差分析法中，表格法是最常用的一种方法。表格法因为可以利用公式进行计算，因而可以用计算机辅助管理。 13、在用调值公式法对工程价款价差进行调整时，固定要素通常的取值范围为（），承包商采用的固定要素取值要尽可能（）。 A. 0.15~0.35、大 B. 0.15~0.35、小 C. 0.05~0.25、小 D. 0.05~0.25、大答案: B 解析：固定要素对调价的结果影响很大，通常取值在0.15~0.35之间，它与调价余额成反比例关系，因而对于承包商来说，这个值应该尽可能小。来源造价100分网站 14、某工程网络计划有三条独立的路线A-D、B-E、C-F，其中B-E为关键线路，TFA=TFD=2 天，TFC=TFF=4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为（）。 A.42 B. 24 C. 14 D.4 答案: C 解析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。首先应做出判断：只有业主原因和不可抗力引起的延误才可以提出工期索赔。经过各个工序的延误后可以发现，关键路线依然是B-E，一共延误了14天，所以工期索赔总天数为14天。 15、下列对《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更的论述正确的是（）。

市政工程专业造价员考试模拟试卷1

市政工程专业造价员考试模拟试卷一、单选题 1、底宽7米以内，底长大于底宽3倍以上按开挖（）土方。 A、一般道路 B、沟槽 C、基坑 D、平整场地 2、人工沟槽开挖，深度为1.5米，三类土，放坡系数取： ( ) A、0 B、0.25 C、0.33 D、0.5 3、推土机推运土方上斜坡，斜道坡度15％，则运距系数为（）。 A、1.75 B、2 C、2.25 D、2.5 4、UPVC管管径DN400mm,在支撑下开挖，深度为2.5米，所需沟槽底宽为（）。 A、0.45米 B、1.0米 C、1.1米 D、1.2米 5、沥青混凝土路面工程量按实铺面积计算，不扣除（）所占面积。 A、侧石 B、雨水井 C、绿化带 D、平石 6、混凝土路面锯缝机锯缝的定额计量单位以（）计。 A、延长米 B、平方米 C、立方米 D、条 7、侧平石安砌定额工作内容不包括（）。 A、养护 B、砂浆垫层 C、放样 D、砂浆勾缝 8、现浇钢筋混凝土承台，水泥混凝土熟料场内运距200m，则计算此项混凝土运费时，套用定额编号为（）。 A、1-358 B、1-359 C、1-358+359*2 D、1-359*3 9、直径800MM钻孔砼灌注桩，设计桩长8.6米，则单根灌注砼工程量( )。 m B、4.55 3m C、4.52 3m D、4.313m A、4.613 10、某预制板内主筋采用Ⅱ级钢筋，直径为16㎜，每根长15米，共10根，这些主筋总的重量为（）。 A、236.93 kg B、236.93 t C、245.77 kg D、245.77 t 二、多选题 1、遇以下哪些项目按相应定额人工、机械乘以系数（） A 、钢板桩疏打维护 B、挖掘机在垫板上作业 C、推土机清表厚度20cm D、在支撑下挖基坑土方 E、人工挖土堤台阶 2、下列关于轻型井点的说法正确的是（） A 、轻型井点50根为一套 B、累计根数不足一套者按一套计 C、一般情况下降水深度在6米以内 D、井点管间距一般为1.2米 E、井点使用时间在结算时按实计算 3、发生下列哪些情况费用可以另行计算的是（）

2015年辽宁省三级造价员考试土建实务试题及答案【更新纠错版】

一、判断 1、2008辽宁省建筑工程计价定额，商品混凝土价格综合考虑了制作、运输，但不含泵送（错） 2、建筑物内的电梯井应按建筑物自然层计算建筑面积（对） 3、单层建筑物高度在2.20m及以上者应计算全面积，高度不足2.2m应计算1/2面积（对） 4．2008辽宁省工程计价定额规定，砖明沟按图示尺寸以延长米计算（对） 5. 高层建筑用于脚手架卸载使用的槽钢、工字钢等及人工费安拆包括在综合脚手架中（错） 6. 某工程采用工程量清单计价，投标人发现给定的工程量有误，报价时按本企业的工程量报价（错） 7、根据2008年辽宁省各专业计价定额规定，凡是材料消耗量加“（）”表示的，均为主要材料，定额基价中包括其价格（错） 8、2008辽宁省建筑工程计价定额规定，植筋工程量区别不同规格以延长米计算（错） 9、2008《建设工程工程量清单计价规范》中规定，规费根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，但不应计入建筑安装工程造价的费用（错） 10、08定额，将能够计量的措施项目费包括模板、脚手架等定义为技术措施费（对）二、单选 1、某宿舍楼建筑面积15000平方米，施工总承包，根据2008《辽宁省建设工程费用标准》规定，建筑工程和电气工程的安全文明施工措施费费率为人工费+机械费（ B ） A均为14.7% B14.7%，14.1% C12.5%，1.9 % D14.7%，1.9% 2、《2008年辽宁省建设工程费用标准》中，市政工程施工干扰费：沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪五市以（ A ）之和的4%计算 A人工费+机械费B材料费+机械费 C人工费+材料费D人工费+材料费+机械费 3、2008《建设工程工程量清单计价规范》中，分部分项工程量清单的项目编码，应采用（C ）位阿拉伯数字表示 A 9 B 10 C 12 D 14

工程造价案例分析习题及答案

工程造价案例分析案例某公司拟投资新建一个工业项目，预计从项目建设开始计算期为10年，项目建设前期年限不计，项目建设期3年，投产当年达到设计生产能力。其他基础数据如下： 1.主要生产项目5200万元。其中：建筑工程费2850万元，设备购置费1670万元，安装工程费680万元。 2.辅助生产项目2900万元。其中：建筑工程费1250万元，设备购置费900万元，安装工程费750万元。 3.公用工程1700万元。其中：建筑工程费1040万元，设备购置费550万元，安装工程费 110万元。 4.环保工程930万元。其中：建筑工程费450万元，设备购置费390万元，安装工程费90 万元。 5.工程建设其他费用210万元。 6.基本预备费为工程费用与工程建设其他费用合计的15%，建设期内涨价预备费的平均费率为6%，固定资产投资方向调节税税率0%。 7.项目建设资金来源为自有资金和贷款。建设期内贷款总额为5000万元，贷款年利率为 6%（按月计息），分年均衡发放，还款方式为运营期第6年末一次还清本金和利息。贷款在建设期内按项目的建设进度投入，即第一年投入30%，第二年投入50%，第三年投入20%。预计项目建设投资将全部形成固定资产，使用年限10年，残值率为3%，按直线法计提折旧。 8.预计项目投产后定员1200人，每人每年工资和福利费60000元。每年的其他费用530 万元（其中其他制造费用400万元）。年外购原材料、燃料动力费为6500万元。年修理费为700万元。年经营成本为8300万元。各项流动资金的最低周转天数分别为：应收账款30d，现金40d，应付账款30d，存货40d。所需流动资金全部以贷款方式筹集，拟在运营期第1年贷入60%，第二年贷入40%，流动资金贷款年利率为3%（按年计息），还款方式为运营期内每年末只还所欠利息，项目期末偿还本金。问题： 1.完成该项目固定资产投资估算表。 2.列式计算基本预备费、涨价预备费。 3.列式计算建设期贷款利息。 4.用分项详细估算建设项目的流动资金，并估算该项目的总投资。 5.编制该项目的总成本费用估算表。注：表内数字一律取整数，其他结果保留2为小数。答案：问题1：

造价员考试基础理论模拟题1汇编

20 材料预算价格是指材料从来源地到达（）的价格。学习 -- 好资料 2 我国现行建设项目的构成中，工程建设的其他费用包括 5 有效控制工程造价应体现（） A 以设计阶段为重点的建设全过程造价控制 B 直接控制，以取得令人满意的结果 C 人才与经济相结合是控制工程造价最有效的手段 D 知识与信息相结合是控制工程造价最有效的手段 6 根据 ?工程造价咨询单位管理办法 ?的规定，乙级工程造价咨询单位的资质标准之一是具有专业技术职称且从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的专业人员分别不少于（）。 A 20 和 10 B 20 和 8 C 12 和 6 D 12 和 4 15 措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的（）项目。 A 工程实体 B 非工程实体 C 项目实体 D 非项目实体 16 材料损耗计算公式，可以表示为（） X 100% A 损耗量 / 净用量 B 净用量 / 损耗量 C 损耗量 / 总用量 D 净用量 / 总用量 17 基本预备费的计费基数是 ( )。 A 设备及工器具购置费 B 建筑安装工程费 C 设备及工器具购置费 + 建筑安装工程费 D 设备及工器具购置费 + 建筑安装工程费 + 工程建设其它费用 18 根据?建筑安装工程费用项目组成? （建标[2003]206 号）文件的规定，工料单价法计价程序中，当以直接费为计算基数时，利润的计算基数中包括（）。 A 直接工程费 B 规费 C 企业管理费 D 建设单位管理费 19 国产标准设备的原价一般是指（）。 A 设备制造厂的交货价 B 出厂价与运费、装卸费之和 C 设备预算 D 设备成本价学习 -- 好资料 A 涨价预备费 B 直接费 C 建设期贷款利息 D 土地使用费 3 根据 ?建筑安装工程费用项目组成? 资应列入（）。 A 其他直接费 B 现场经费 4 根据 ?建筑安装工程费用项目组成? 场及安拆费应计入（）。（建标[2003]206 号）文件的规定，现场生产人员的工 C 企业管理费 D 直接工程费（建标[2003]206 号）文件的规定，大型机械设备进出 A 直接工程费 B 直接费 C 间接费 D 施工机构使用费