店铺位置确认书范文

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------

店铺位置确认书范文

甲方：安徽××房地产股份有限公司乙方：×××

鉴于要求购买甲方开发的××美食街（以下简称该项目）店铺的人数较多，超过了甲方开发的店铺数量，乙方为保证其能获得优先购买权，现自愿主动向甲方要求确认店铺位置并交纳确认金。就上述乙方要求事宜，双方经友好协商，特签订如下确认书：

一、乙方确认的店铺位于合肥市××美食街项目××号店铺（以下简称该店铺）。乙方已知悉本确认书签订时，该店铺的建筑面积、价款及内部结构、户型等尚未最终确定，乙方仍愿意签订本确认书并交纳确认金。

二、双方确认，该店铺的建筑面积、价款、内部结构、户型等事项均以双方签订的《商品房预售合同》约定为准。在双方签订正式的《商品房预售合同》以前，乙方保证不以该店铺的建筑面积、价款、内部结构及户型等事项向甲方主张任何责任。

三、乙方主动要求于本确认书签订时向甲方交纳人民币×万元的店铺位置确认金。在乙方完全履行本确认书义务的前提下，甲方同意于收到该款项时保证乙方对该店铺的优先购买权。

四、该项目的开盘销售日期甲方将在《安徽日报》上发布开盘广告。乙方应在甲方确定的开盘销售日期起七日内，携带本确认书、已交纳

1 / 12

确认金的凭证及乙方之身份证、印章至甲方××美食街项目售楼处与甲方签订正式《商品房预售合同》及相关文件，同时支付相关款项。乙方已交纳的确认金在双方签订正式《商品房预售合同》时充抵相应金额的店铺款。

五、若乙方由委托代理人代为签订《商品房预售合同》及相关文件时，代理人需出示已公证的授权委托书。

六、如乙方逾期不与甲方签订正式的《商品房预售合同》，视为乙方放弃该店铺优先购买权，则甲方无需另行通知即有权将该店铺另行出售于他人，甲方已收取的位置确认金无息返还给乙方。

七、在双方签订正式《商品房买卖合同》之前，乙方可随时向甲方提出放弃该店铺优先购买权的书面申请，甲方在接到乙方的书面申请之日起30日内将乙方已交付的店铺位置确认金无息返还给乙方。

八、乙方已知悉该店铺仅限于经营餐饮、娱乐业，乙方对此无异议。

九、乙方已知悉在本确认书签订时，该项目的预售许可证等开发、规划、建设、销售等手续正在办理过程中，乙方对此予以同意和认可，并保证履行本确认书所确定的义务。如因该项目的开发、规划、建设、销售手续等原因导致本确认书解除或终止或乙方无法购买该店铺的，甲方同意将乙方已付的位置确认金在30日内无息返还给乙方，除此之外，甲方无需再承担其他任何责任。

十、双方确认，本确认书签订后，如因政府部门最终审批的该项目规划将该店铺取消或店铺位置发生调整，本确认书自动解除，甲方将乙方已付的位置确认金在30日内无息返还给乙方，除此之外，甲方无

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 需再承担其他任何责任

十一、该店铺仅限于本确认书之乙方本人享有，不得转让，《商品房预售合同》中的买受人应当与本确认书中的乙方一致，否则甲方有权拒绝与其签订《商品房预售合同》，并视为乙方放弃该店铺的优先购买权。

十二、双方确认，乙方按本确认书规定时间前来与甲方签订《商品房预售合同》时，由于双方对《商品房预售合同》中的相关条款未能协商一致而导致《商品房预售合同》未能签订的，本确认书自动解除，双方互不承担责任，甲方有权将该店铺另行出售他人，乙方已将纳的确认金在30日内由甲方无息返还。

十三、本确认书中之乙方通讯地址，为甲方向乙方发出任何书面通知的唯一地址，具有法律效力。

如乙方更改通讯地址，应当以书面形式通知甲方。否则由此而引发的一切责任由乙方承担，与甲方无关。

十四、凡具备本确认书约定的确认金无息返还条件时，均由乙方自行到甲方该项目的售楼处办理确认金退还手续，因乙方逾期办理而产生的责任均由乙方自行承担。

十五、本确认书是根据乙方的要求而签订，因签订本确认书而引起的一切责任及纠纷由乙方承担。

十六、本确认书经双方签字盖章之日起生效，在双方签订的正式《商品房预售合同》生效同时失效。

3 / 12

十七、本确认书一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：乙方：

经办人：身份证号：

地址：地址：

电话：电话：

××××年××月××日××××年××月××日

发包方（简称甲方）：××家园开发（上海）有限公司

承包方（简称乙方）：上海××市政工程建设有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乙方承包××家园二期园区破损路面修复工程施工的有关事项，经协商一致签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：××家园二期园区破损路面修复工程。

2、工程地点：××家园二期园区西侧道路（具体位置见附件一）。

3、承包范围：本合同工程内容为××家园二期园区破损路面修复，包含本项目后续配套工程等。

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------

4、承包方式：包工、包料、包工期、包质量。

二、工地考察

1、乙方已认真考察了施工现场并充分了解了现地位置、周边情况、地质状况、道路、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其它足以影响工期、承包价款之情况，已充分认识到各种不利因素对工程等的影响。乙方理解施工现场会有其他施工单位作业，不会独点工作面和工作空间以及施工现场，理解交叉施工、施工等待对工期、价款的影响，亦理解政府管理部门对施工作业方式和时间可能的影响或限制。乙方确认本合同所约定的工期、工程价款标准，已包括上述因素等对工期、价款的影响。前述因素不予延长工期，不予增加费用。乙方保证在约定工期内将符合本合同约定并具备国家规定交付使用条件的工程竣工交付甲方。

2、乙方任何因忽视或误解上述情况，不得因此提出索赔或工期延长。

三、合同工期

本工程合同总工期为××个日历日，自××××年××月×日起至××××年××月××日止，除甲方书面确认可以顺延工期的情况外，其它任何情况均不予顺延工期。前述工期中已包括法定节假日、现场勘查与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间、包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。

5 / 12

本条款所规定的合同工期，是指合同内的工程通过竣工正式验收合格并交付甲方的时间。

四、工期的顺延

1、不影响关键部位的工程量增加，乙方应当自行采取措施，不予延长工期。虽影响关键部位但需延长工期累计未超过两日的工程量增加不顺延工期，但超过两日的，自第三日起开始计算天数顺延工期。当出现工程量增加可能延误工期的，乙方应当采取相应的赶工措施确保工期和质量，相应的赶工费用应事先经甲方盖章同意。但如该可能的延误是由于乙方原因造成的，赶工费用由乙方承担。

2、对以下情况造成的工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：（1）有下列情形之一并达到延误工期的程度：

①连续4小时以上的持续8级以上的大风；

②连续4小时以上的特大的暴雨。

（2）工程按国家法律、政策或地方政府要求停建或缓建时造成的延误。

（3）甲方同意给予顺延的其它情况。

3、乙方在以上情况发生后三日内，就延误的内容向甲方代表提出报告，乙方未按期提出报告的，视为以上情况对工期无影响或虽有影响但乙方有能力采取必要措施无需延长工期和增加费用。

4、非约定原因造成工程不能按合同工期履行或竣工的，乙方承担违约责任。

五、质量标准

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 按市政工程通用质量标准执行，达到合格标准。

六、材料、设备

1、本工程乙方包工包料，全部材料乙方采购、供应，并且应按甲方选定标准采购。乙方应根据本合同附件二：乙方采购材料设备一览表规定进行采购。该材料设备采购作为竣工验收的标准之一。所有材料设备，乙方应当在材料设备运进现场前向甲方提供采购的材料应有出厂合格证、技术检验报告等品质合格证明、生产厂家的质保承诺等技术资料，并应当按国家、地方规定或甲方的要求进行必要的试验、测试、复检。在使用材料设备前向甲方提供相应的试验、检测、复检报告。否则相应的材料设备不得使用，甲方发现使用的，有权要求乙方更换，无论该材料设备是否质量合格，因此所发生的费用由乙方承担，工期不予顺延。

前述甲方的核实、接受相关文件、报告，并不免除乙方对于材料设备质量的保证责任，材料设备的缺陷责任仍由乙方承担。

2、本工程施工用材料设备由乙方负责运至施工场地卸车并负责保管保护，费用由乙方承担。

七、合同价款

1、合同价款：人民币××万元（大写：××万元整），该价款一次性包死，固定不变。该价款包括材料费、人工费、勘察费、运输费、保险费、利润、税金等乙方完成本合同约定工程经甲方及有关主管部门验收合格，且正式交付甲方之前的全部费

7 / 12

用。除本合同另有约定之外，甲方无需另行向乙方支付任何其他款项。

3、预付款：本工程不设预付款。

八、计量支付及结算

1、本工程全部施工完毕，经监理工程师及甲方相关人员验收合格且交付甲方后，由乙方向甲方报送结算报告，双方进行结算，工程结算值经监理工程师及甲方审核无误(最终以甲方审核结果为准)后十五日内，甲方付至工程结算值的95%。

2、甲方预留本工程质量保修金为结算值的5%。

3、甲方向乙方支付工程款时，由甲方代扣应由乙方承担的税金。

4、甲方向乙方支付工程款的同时，乙方应向甲方提供正规等额合法发票，否则甲方有权拒绝支付，且并不因此向乙方承担任何责任。

九、现场管理

1、乙方应当保证其具备所承包工程的相应资质。

2、施工现场的安全保护、防火防盗、消防等工作均由乙方负责。乙方须采取措施使工程免受损坏或受恶劣天气的影响。乙方应当配置足够的消防器材和采取有效的防范措施，避免工地发生火灾。施工过程中如果发生火灾、水淹、施工人员的人身安全事故均由乙方承担责任，包括事故处理、赔偿甲方或业主的损失、承担逾期竣工的违约责任等。

3、开工前，乙方须依据有关规定和要求报批所有应由施工单位办理的手续、交纳相关费用。办理排渣、排水、环境卫生污染、粉尘噪音污染等手续及交纳费用或罚款均由乙方负责。

4、甲方负责提供施工用水、电源接驳位置，但到具体用水用电作业

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 区的二次接线及独立计量表由乙方自费接驳、安装，所需费用由乙方承担，施工用水、电费由乙方承担。

5、乙方施工期间应服从甲方管理，做好与其他施工单位配合工作，并做到安全文明施工，出现任何安全责任事故，责任自负。

6、乙方施工过程中，应满足国家及上海市有关施工噪音、烟尘等规定，不得妨碍业主的的正常生活。

7、乙方必须保持施工现场的清洁、妥善存放和处置乙方设备，并每天清除一次残留物、垃圾等。

8、乙方在撤场前，应当清理好工地、清除并运走所有乙方设备、剩余材料、残物、垃圾，达到能够交付工程直至甲方满意为止，使现场和工程处于清洁和安全的状况。否则，甲方有权委托他人清理，所发生费用由乙方承担，甲方可以从应付给乙方的工程款中扣除。

十、交工验收

1、乙方应严格按施工图及有关施工技术规范组织施工，工程完工后及时申报验收，向甲方提交工程竣工报告及完整竣工资料，然后，甲方组织进行验收。

2、乙方未按规定执行的，甲方有权拒绝验收，因此而造成逾期竣工的，乙方应当承担逾期竣工的责任。甲方如同意验收，并不免除乙方提交相关报告、文件、资料的义务。

3、工程经甲方及有关部门竣工验收合格符合本合同要求之当日，乙方清理好场地移交甲方。

9 / 12

4、下列情况均不视为甲方提前使用，乙方仍应当对工程质量承担责任，除非乙方能够证明是甲方或实际使用人造成的质量问题：

(1)甲方在竣工验收合格前临时使用已完工程的；

(2)经甲方许可的其他施工单位为施工所必须使用已完工程的；

(3)无论何方原因造成的延期，在本合同确定的竣工日之后，如工程尚未达到国家规定及合同约定要求时，甲方为履行与他人的买卖合同或租赁合同，减少损失而将工程或其部分交付买方或承租方使用的。十一、违约责任

1、甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期金额同期银行贷款基准利率承担违约金。

2、乙方不能按合同约定时间开竣工或未及时履行任何一项义务的，每逾期一日，应当承担合同总价款千分之五的违约赔偿金。任何一项逾期达十日，甲方有权解除本合同，乙方应当按本合同总金额的20%向甲方支付违约赔偿金，对因此给甲方造成的损失（包括但不限于甲方应付给第三方的违约金、赔偿金等）均由乙方承担。

3、工程质量达不到质量标准要求，乙方应承担违约责任。乙方应根据甲方或监理方的指令或要求进行返工、修复，直至符合约定标准，并承担返修费用及逾期违约责任。如经返修两次仍不能达到质量标准，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付工程总造价20%的违约赔偿金，对因此给甲方造成的损失，乙方应承担赔偿责任。

4、乙方违反本合同其他任何一项约定义务的，甲方有权限期改正，期满仍未改正的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付违约赔偿

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 金人民币×万元，对因此给甲方造成的损失，乙方应承担赔偿责任。

十二、保险

由乙方负责施工现场的施工安全、施工人员安全，乙方需自行投保施工现场人员人身财产意外伤亡的保险、工程的一切保险及第三者责任险，并承担其费用。如工程施工过程中，发生人身、财产损害，乙方承担由此发生的一切责任及费用，与甲方无关。

十三、分包和转包

乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三方，乙方不得将本合同项下工程分包或违法转包给任何第三方，乙方违反本条任何一项约定的，甲方有权解除合同，乙方并应当承担工程总造价20%的违约赔偿金。

十四、其他

1、本合同未尽事宜，双方协商解决。协商不成的，任何一方可向上海仲裁委员会申请仲裁。

2、本合同经双方代表签字并盖章后生效。本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。

甲方：××家园开发（上海）有限公司

法定代理人(签字)：

乙方：上海××市政工程建设有限公司

法定代理人(签字)：

11 / 12

签署日期：××××年××月××日

__________(建设单位名称)座落在__________的__________工程，结构类型为__________，建设规模__________。经招标单位申请，招标管理机构批准同意，通过对参加资格预审单位以往经验和施工机械设备、人员、财务状况，以及施工技术能力等方面审查，确定以下短名单中的施工单位为资格预审合格单位，现就上述工程的施工、竣工和保修所需的劳动力、材料和服务的供应，按照《工程建设施工招标投标管理办法》的规定进行招标，择优选定承包单位，望收到该通知书后于________年______月______日前，到___________领取招标文件、图纸和有关技术资料。同时交纳押金____________元。

资审合格单位名单：

招标单位：(盖章) 招标管理机构审核意见：(盖章)

法定代表人：

(签字、盖章)

日期：______年_____月______日日期：________年_____月____日

拍卖成交确认书(新版)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-006126 拍卖成交确认书(新版)

拍卖成交确认书(新版) 拍卖会地点：________ 确认书编号：________ 拍卖人：____________ 买受人：____________ 拍卖师：____________ 代理人：____________ 记录员： ____________ 竞买号：____________ 第______号竞买人于______年______月______日在拍卖人举办的______拍卖会上，竞得如下标的，成为该拍卖品的法定买受人： 拍卖序号 拍卖标的名称 单位 数量 成交金额 （大写） 佣金额 （大写） 总金额 （大写） 1．买受人了解《中华人民共和国拍卖法》，并认真阅读了本次拍卖会的《拍卖

规则》和有关规定，自愿遵守执行，承认拍卖结果，当场签署本确认书。 2．拍卖人和买受人签订的《竞买协议》是本确认书的有效组成部分。 3．买受人应在拍卖成交当日按拍卖成交价的______％向甲方支付佣金。 4．拍卖成交款的交付与拍卖标的的交割按照《竞买协议》的有关规定进行。 5．买受人要求对其身份进行保密的，拍卖人应予保密。因拍卖人失密而造成买受人损失的，拍卖人应赔偿损失并承担违约责任。 6．买受人在提取成交拍卖物时，应对拍卖物进行认真验收。若发现拍卖物与拍卖资料不符或与展示的标的不一致，应当场向拍卖人提出，拍卖人应予以解决。否则，买受人 __________________。 7．其他约定：________________________ 8．本确认书在履行中若发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可以采取下列第______种方式解决：（1）向______仲裁委员会申请仲裁；（2）向______人民法院起诉。9．本拍卖成交确认书自双方签字盖章后生效。 拍卖人（签章）：_____________ 买受人（签章）：_____________ 监管（备案）机关（盖章）_____ ___________年______月______日 XX网络科技有限公司 YumBo Network Technology Co., Ltd.

人民法院拍卖成交确认书范本

编号：_____________人民法院拍卖成交确认书 买受人：________________________________________________ 代理人：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

买受人_________县__________________公司(组织机构代码：__________________,网拍委托代理人XXX，身份证号：__________________________)于________年________月________日 ________时至________年________月________日________时止在________省________县人民法院________网司法拍卖网络平台上参加拍卖，通过公开竞价成交下列拍卖标的。双方签订本成交确认书予以确认，具体内容如下： 一、买受人于________年________月________日________时以最高价竞得拍卖标的物，即（贵________五十铃牌轻型普通货车一辆)，成交价为________元人民币（大写________元人民币）。 二、买受人自愿把冻结的保证金________元人民币自动转入法院指定账户抵作拍卖成交款，拍卖成交价余款________元人民币已于________年________月________日缴入法院指定账户（户名：贵州省丹寨县人民法院，开户银行：____________________________________，账号： ____________________________________）。 三、拍卖标的已知的详情已在拍卖公告、拍卖标的调查情况表中公示，拍卖人对拍卖标的进行了展示。拍卖人以拍卖标的现状进行拍卖。无论买受人是否看样、是否查看网站拍品介绍，均视为对拍卖标的现状的确认。对拍卖标的已知或未知瑕疵，属买受人参与竞买的风险，应由买受人自行承担。 四、买受人凭人民法院出具的裁定书和协助执行通知书自行向行政主管部门申请办理有关证照手续；拍卖标的物的过户费用、其他所涉税费等一切费用由买受人各自承担，对由此而造成的无法过户与拍卖人无涉。 五、其他约定：经买受人认可的拍卖须知等拍卖资料是本拍卖成交确认书的组成部分。 六、本确认书一式四份，拍卖人二份，买受人二份，经买受人和拍卖人签字盖章后生效。

拍卖成交确认书范本

编号：_____________拍卖成交确认书 买受人：________________________________________________ 拍卖人：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

买受人（证件号：）于__________年__________月__________日__________在拍卖人举办的拍卖会上，通过电子竞价成功买受下述标的，签订成交确认书如下： 1、买受人请于成交之日后日内将拍卖成交价款余额（大写：____________________小写：____________________）汇入委托方人指定账户（账户名称：____________________；开户银行：____________________，账号：____________________），由委托人向买受人出具成交价款收据。上述付款时间是指款项到帐时间。 2、拍卖标的按现状拍卖，除上述已载明的基本情况外，以买受人办理过户时实际状况为准，提请各竞买人于拍卖前自行查勘。 3、拍卖标的税费承担：拍卖标的在办理产权证照、权属变更、过户等手续过程中所涉及到的买卖双方所需承担的一切税、费和须补交的相关费用以及拍卖成交前欠缴的水电、物管费等均由买受人承担。 4、本次拍卖会拍卖之标的，拍卖人已经向竞买人履行了瑕疵告知义务。按《中华人民共和国拍卖法》及拍卖交易惯例，拍卖标的依其现状拍卖，竞买人一经买受，即视为接受、认可拍卖标的可能存在的瑕疵，拍卖人不承担瑕疵担保责任。 5、本《成交确认书》一式五份，具有同等效力，买受人和拍卖人签章即为生效。若在本《成交确认书》履行时产生纠纷，双方应协商解决，协商不成的，约定提交芙蓉区人民法院诉讼。

拍卖成交确认书样本

拍卖成交确认书样本 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

拍卖成交确认书 拍卖人：合同编号：YG [2010]01 签订地点：珠海 买受人：签订时间：2010年3月 15 日 买受人于2010年 3 月15 日在拍卖人于拍卖公司拍卖厅举行的第1期拍卖会上，通过公开竞价成交下列拍卖标的，依照《中华人民共和国拍卖法》及有关法规的规定，双方签订成交确认书如下： 一、成交的拍卖物： 二、本拍卖成交确认书生效后，买受人即应向拍卖人以转帐方式支付拍卖物成交金额及佣金。 买受人不能当场全部支付拍卖物成交金额及佣金的，应向拍卖人支付定金 5万元，并承诺在2010 年 3月22日前付清余款元。买受人逾期不付清款项，拍卖人应通知买受人在确定的期限内支付。买受人经通知后仍不能在确定的期限内支付的，则无权要求返还定金。拍卖人经委托人同意对该项成交的拍卖物再行拍卖的，买受人应承担再行拍卖所产生的费用，再行拍卖成交金额低于原拍卖成交金额的，其差价由买受人负责支付。 三、买受人在付清全部款项后应于———天内到————（拍卖物存放地）提取成交的拍卖物；买受人过期不提取拍卖物的，应向拍卖人支付拍卖物成交金额每天--- %的保管费，超

过保管期限又不宜保存的物品，拍卖人可依法再行拍卖，所得款项扣除支出的费用后，多余款项退回原买受人或以其名义存入银行。 四、拍卖人到期不能交付拍卖成交的拍卖物，应向买受人双倍返还定金，没有定金的，按拍卖物成交（总）金额的20%计算违约金，拍卖人逾期交付成交拍卖物的，应向买受人支付成交拍卖物总金额每天------%的违约金。 五、买受人要求对其身份进行保密的，拍卖人应予以保密。 六、买受人在提取成交拍卖物时，应对拍卖物进行认真验收。若发现拍卖物与拍卖资料不符，应当场向拍卖人提出，拍卖人应予以解决。 七、本确认书在履行中若发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可以采取下列第 （ 2 ）种方式解决： （1）向 ---- 仲裁委员会申请仲裁； （2）向珠海市香洲区人民法院起诉。 八、买受人办理的竞买申请手续及其提供的文件和资料为本确认书的有效组成部份；拍卖人在拍卖前宣布的拍卖规则，与本拍卖成交确认书有不同规定的，以本拍卖成交确认书的规定为准。 九、本拍卖成交确认书自双方签字盖章后生效。 十、其他约定； 1、拍卖人按标的物现状拍卖，以现状交付，不承担标物的瑕疵责任。 2、拍卖成交后，拍卖人按规定收取佣金，成交价款不含佣金，佣金需在三天内付清。 3、拍卖人按标的总价拍卖，面积、功能、用途仅供参考，拍卖成交价不与建筑面积、功 能、用途挂钩。 4、买受人自行办理房产过户手续并承担全部税、费。

北京市拍卖成交确认书

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 北京市拍卖成交确认书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

拍卖会地点________确认书编号________拍卖人____________买受人 ____________拍卖师____________代理人____________记录员____________竞买号____________第______号竞买人于______年______月______日在拍卖人举办的______拍卖会上，竞得如下标的，成为该拍卖品的法定买受人拍卖序号拍卖标的名称单位数量成交金额大写佣金额大写总金额大写1买受人了解《中华人民共和国拍卖法》，并认真阅读了本次拍卖会的《拍卖规则》和有关规定，自愿遵守执行，承认拍卖结果，当场签署本确认书。 2拍卖人和买受人签订的《竞买协议》是本确认书的有效组成部分。 3买受人应在拍卖成交当日按拍卖成交价的______向甲方支付佣金。 4拍卖成交款的交付与拍卖标的的交割按照《竞买协议》的有关规定进行。 5买受人要求对其身份进行保密的，拍卖人应予保密。 因拍卖人失密而造成买受人损失的，拍卖人应赔偿损失并承担违约责任。 6买受人在提取成交拍卖物时，应对拍卖物进行认真验收。 若发现拍卖物与拍卖资料不符或与展示的标的不一致，应当场向拍卖人提出，拍卖人应予以解决。 否则，买受人__________________。 7其他约定________________________8本确认书在履行中若发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可以采取下列第______种方式解决1向______仲裁委员会申请仲裁;2向______人民法院起诉。 9本拍卖成交确认书自双方签字盖章后生效。 拍卖人签章_____________买受人签章_____________监管备案机关盖章 ________________年______月______日

送达地址确认书模板

江西省修水县人民法院 送达地址（送达方式）确认书 案由案号( ) 字第号 填写前请确认已经认真仔细阅读了背面的告知事项受送达人：诉讼代理人： 身份证件号码： 邮寄地址：邮寄地址： 送收件人：收件人： 达邮政编码：邮政编码： 地移动电话：移动电话： 址传真号码：传真号码： 确电子邮箱：电子邮箱： 认其他：其他： 我已经认真阅读本确认书背面的告知事项，提供上栏送达地址和信息，并保证真实准确。上述信息如在诉讼中发生变化，将及时书面告知法院。 样式正面 受送达人（签名或盖印）： 年月日 电 我同意法院采用向上述移动电话、传真号码和电子邮箱发送短信、传真和电子邮件等方式向我送达通知类诉讼文书和传票。 子 送(注：此项由当事人自愿选择，不同意的可以不签名) 受送达人（签名或盖印）： 达 年月日 备 注 经办法院请在收到本确认书后 7 日内填写寄回江西省修水县人民法院。 人员地址地址：第一联 法院存卷联

1.【送达地址的推定】受送达人现场拒绝填写送达地址确认书或签收送达地址确认书后不按法院指定的时间填写交回的，由送达人在送达地址确认书或《送达回证》备注中注明情况，推定以向其最后一次有效送达的地址，或者自然人户籍登记中的住所地，法人、其他组织依法登记、备案的住所地为其确认的送达地址。 当事人或诉讼代理人仅填写诉讼代理人送达地址的，在当事人与 重诉讼代理人解除委托关系后，按照上述方法推定当事人送达地址。 2.【送达地址的适用程序和范围】当事人确认的送达地址适用于 第样式背面要该案一审程序、二审程序、执行程序和该当事人同期在全省法院审理一 联 事的其它案件。 3.【送达地址的变更程序】在案件执行终结前，当事人的送达地 法 项址和电话、电子邮件联系等信息需要变更的，应及时向案件承办法官院 存 书面告知。上诉期内和申请执行期内发生送达地址变更的，向一审承告 卷办法官书面告知。 联 知 4.【送达地址确认的法律后果】因受送达人自己提供或者确认的送达地址不准确、拒不提供送达地址、送达地址变更未及时告知人民法院，送达人按照受送达人确认的送达地址或者推定的送达地址送达后，诉讼文书未能被受送达人实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。 5.【送达方式由法院根据案件实际情况选择确定】当事人签署本送达地址确认书后，法院将根据案件实际情况决定是否采用邮寄、电话通知领取、电子送达、直接送达或同时采用几种方式送达。 说明： 1．本样式供民事案件中的当事人确认送达地址和送达方式使用。 2．受送达人填写本确认书前，应当仔细阅读确认书背面送达地址确认书重要事项告知；受送达人阅读有困难的，法院工作人员应当向其口头告知。 3．受送达人无法现场填写确认书的，可以在签收《送达地址确认书》后 7 日内填写完毕交回法院，不填写交回的，由送达工作人员在送达回证备注中注明情况。 4.本确认书根据《中华人民共和国民事诉讼法》第八十四、八十五、八十七、八十八条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第一百三十五、一百三十六、一百三十七条，《最高人民法院关于以法院专递方式邮寄送达民事诉讼文书的若干规定》第一、三、四、五、十一条和《最高人民法院关于适用简易程序审理民事案件的若干规定》第五、九、十条制定。

拍卖成交确认书样本

拍卖成交确认书样本Sample confirmation of auction

拍卖成交确认书样本 前言：买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。本文档根据买卖合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 拍卖会地点：________ 确认书编号：________ 拍卖人：__________ 买受人：__________ 拍卖师：__________ 代理人：__________ 记录员：__________ 竞买号：__________ 第______号竞买人于________年____月____日在拍卖人举办的______拍卖会上，竞得如下标的， 成为该拍卖品的法定买受人： 拍卖序号

拍卖标的名称 单位 数量 成交金额 （大写） 佣金额 （大写） 总金额 （大写） 1.买受人了解《中华人民共和国拍卖法》，并认真阅读了本次拍卖会的《拍卖规则》和有关规定，自愿遵守执行，承认拍卖结果，当场签署本确认书。 2.拍卖人和买受人签订的《竞买协议》是本确认书的有效组成部分。 3.买受人应在拍卖成交当日按拍卖成交价的______%向甲方支付佣金。

4.拍卖成交款的交付与拍卖标的的交割按照《竞买协议》的有关规定进行。 5.买受人要求对其身份进行保密的，拍卖人应予保密。因拍卖人失密而造成买受人损失的，拍卖人应赔偿损失并承担违约责任。 6.买受人在提取成交拍卖物时，应对拍卖物进行认真验收。若发现拍卖物与拍卖资料不符或与展示的标的不一致，应当场向拍卖人提出，拍卖人应予以解决。否则，买受人 __________________。 7.其他约定：________________________ 8.本确认书在履行中若发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可以采取下列第______种方式解决： （1）向______仲裁委员会申请仲裁; （2）向______人民法院起诉。 9.本拍卖成交确认书自双方签字盖章后生效。 拍卖人（签章）：_____________ 买受人（签章）：_____________ 监管（备案）机关（盖章）_____

拍卖成交确认书范本标准版

编号：HL202089555 拍卖成交确认书范本标准版 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日

拍卖成交确认书 拍卖会地点：________确认书编号：________ 拍卖人：____________买受人：____________ 拍卖师：____________代理人：____________ 记录员：____________竞买号：____________ 第______号竞买人于________年____月____日在拍卖人举办的______拍卖会上，竞得如下标的，成为该拍卖品的法定买受人： 拍卖序号 拍卖标的名称 单位 数量 成交金额 (大写) 佣金额 (大写) 总金额 (大写)

1.买受人了解《中华人民共和国拍卖法》，并认真阅读了本次拍卖会的 《拍卖规则》和有关规定，自愿遵守执行，承认拍卖结果，当场签署本确认书。 2.拍卖人和买受人签订的《竞买协议》是本确认书的有效组成部分。 3.买受人应在拍卖成交当日按拍卖成交价的______%向甲方支付佣金。 4.拍卖成交款的交付与拍卖标的的交割按照《竞买协议》的有关规定进行。 5.买受人要求对其身份进行保密的，拍卖人应予保密。因拍卖人失密而造 成买受人损失的，拍卖人应赔偿损失并承担违约责任。 6.买受人在提取成交拍卖物时，应对拍卖物进行认真验收。若发现拍卖物 与拍卖资料不符或与展示的标的不一致，应当场向拍卖人提出，拍卖人应予以 解决。否则，买受人__________________。 7.其他约定：________________________ 8.本确认书在履行中若发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可以采 取下列第______种方式解决：(1)向______仲裁委员会申请仲裁;(2)向______人民 法院起诉。 9.本拍卖成交确认书自双方签字盖章后生效。 拍卖人(签章)：_____________ 买受人(签章)：_____________ 监管(备案)机关(盖章)_____ ________年____月____日

拍卖成交确认书样本

拍卖成交确认书样本 Prepared on 24 November 2020

拍卖成交确认书 拍卖人：合同编号：YG [2010]01 签订地点：珠海 买受人：签订时间：2010年3月 15 日 买受人于2010年 3 月15 日在拍卖人于拍卖公司拍卖厅举行的第1期拍卖会上，通过公开竞价成交下列拍卖标的，依照《中华人民共和国拍卖法》及有关法规的规定，双方签订成交确认书如下： 一、成交的拍卖物： 二、本拍卖成交确认书生效后，买受人即应向拍卖人以转帐方式支付拍卖物成交金额及佣金。 买受人不能当场全部支付拍卖物成交金额及佣金的，应向拍卖人支付定金 5万元，并承诺在2010 年 3月22日前付清余款元。买受人逾期不付清款项，拍卖人应通知买受人在确定的期限内支付。买受人经通知后仍不能在确定的期限内支付的，则无权要求返还定金。拍卖人经委托人同意对该项成交的拍卖物再行拍卖的，买受人应承担再行拍卖所产生的费用，再行拍卖成交金额低于原拍卖成交金额的，其差价由买受人负责支付。 三、买受人在付清全部款项后应于———天内到————（拍卖物存放地）提取成交的拍卖物；买受人过期不提取拍卖物的，应向拍卖人支付拍卖物成交金额每天--- %的保管费，超

过保管期限又不宜保存的物品，拍卖人可依法再行拍卖，所得款项扣除支出的费用后，多余款项退回原买受人或以其名义存入银行。 四、拍卖人到期不能交付拍卖成交的拍卖物，应向买受人双倍返还定金，没有定金的，按拍卖物成交（总）金额的20%计算违约金，拍卖人逾期交付成交拍卖物的，应向买受人支付成交拍卖物总金额每天------%的违约金。 五、买受人要求对其身份进行保密的，拍卖人应予以保密。 六、买受人在提取成交拍卖物时，应对拍卖物进行认真验收。若发现拍卖物与拍卖资料不符，应当场向拍卖人提出，拍卖人应予以解决。 七、本确认书在履行中若发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可以采取下列第 （ 2 ）种方式解决： （1）向 ---- 仲裁委员会申请仲裁； （2）向珠海市香洲区人民法院起诉。 八、买受人办理的竞买申请手续及其提供的文件和资料为本确认书的有效组成部份；拍卖人在拍卖前宣布的拍卖规则，与本拍卖成交确认书有不同规定的，以本拍卖成交确认书的规定为准。 九、本拍卖成交确认书自双方签字盖章后生效。 十、其他约定； 1、拍卖人按标的物现状拍卖，以现状交付，不承担标物的瑕疵责任。 2、拍卖成交后，拍卖人按规定收取佣金，成交价款不含佣金，佣金需在三天内付清。 3、拍卖人按标的总价拍卖，面积、功能、用途仅供参考，拍卖成交价不与建筑面积、功 能、用途挂钩。 4、买受人自行办理房产过户手续并承担全部税、费。

拍卖成交确认书样本

拍卖成交确认书 拍卖人：合同编号：YG [2010]01 签订地点：珠海 买受人：签订时间：2010年3月15 日 买受人于2010年 3 月15 日在拍卖人于拍卖公司拍卖厅举行的第1期拍卖会上，通过公开竞价成交下列拍卖标的，依照《中华人民共和国拍卖法》及有关法规的规定，双方签订成交确认书如下： 一、成交的拍卖物： 二、本拍卖成交确认书生效后，买受人即应向拍卖人以转帐方式支付拍卖物成交金额及佣金。 买受人不能当场全部支付拍卖物成交金额及佣金的，应向拍卖人支付定金5万元，并承诺在2010 年3月22日前付清余款元。买受人逾期不付清款项，拍卖人应通知买受人在确定的期限内支付。买受人经通知后仍不能在确定的期

限内支付的，则无权要求返还定金。拍卖人经委托人同意对该项成交的拍卖物再行拍卖的，买受人应承担再行拍卖所产生的费用，再行拍卖成交金额低于原拍卖成交金额的，其差价由买受人负责支付。

三、买受人在付清全部款项后应于———天内到————（拍卖物存放地）提取成交的拍卖物；买受人过期不提取拍卖物的，应向拍卖人支付拍卖物成交金额每天--- %的保管费，超过保管期限又不宜保存的物品，拍卖人可依法再行拍卖，所得款项扣除支出的费用后，多余款项退回原买受人或以其名义存入银行。 四、拍卖人到期不能交付拍卖成交的拍卖物，应向买受人双倍返还定金，没有定金的，按拍卖物成交（总）金额的20%计算违约金，拍卖人逾期交付成交拍卖物的，应向买受人支付成交拍卖物总金额每天------%的违约金。 五、买受人要求对其身份进行保密的，拍卖人应予以保密。 六、买受人在提取成交拍卖物时，应对拍卖物进行认真验收。若发现拍卖物与拍卖资料不符，应当场向拍卖人提出，拍卖人应予以解决。 七、本确认书在履行中若发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可以采取下列第（ 2 ）种方式解决： （1）向---- 仲裁委员会申请仲裁； （2）向珠海市香洲区人民法院起诉。 八、买受人办理的竞买申请手续及其提供的文件和资料为本确认书的有效组成部份；拍卖人在拍卖前宣布的拍卖规则，与本拍卖成交确认书有不同规定的，以本拍卖成交确认书的规定为准。 九、本拍卖成交确认书自双方签字盖章后生效。

2020年送达地址确认书给银行

送达地址确认书（给银行） 要点 借款人向银行出具的送达地址确认，确认其提供的地址为有效地址，且可作为司法送达地址。如被拒收、退回等，仍视为有效送达。 地址确认书 致：银行 本单位/本人于年月日与贵行签订了编号为 的《》（以下简称“合同”），现就有关文书送达事宜作如下确认： 一、本单位/本人确认并声明以下送达信息为本单位负责人（代理人）/本人所提供，且为合同项下所涉债务催收、诉讼（仲裁）法律文书送达地址和联系方式： 送达地址： 收件人（或代收人）： 联系电话： 传真号： 电子邮箱： 二、本确认书第一条约定的送达地址适用于债务催收、债权转让、发生违约事件导致诉讼（仲裁）等情形，贵行、受诉法院或仲裁机构按第一条确认的地址向本单位/本人发送相关文书时，若发生无人签收、拒收或被退回等送达不能情形的，则该文书退回之日即视为送达之日；若采取直接送达时，如果拒收的，送达人可采取拍照、录像方式记录送达过程，并将文书留置，该文书一经留置即视为送达。 若本单位/本人提供错误或不准确的送达信息、或未及时书面告知变更后的送达信息，导致相关文书未能送达或退回的，则该文书退回之日即视为送达之日。 三、本确认书第一条约定的手机、传真号或电子邮箱，同样适用于债务催收、债权转让、发生违约事件导致诉讼（仲裁）等情形，贵行、受诉法院或仲裁机构按第一条确认的信息用手机短信、传真或其他邮件等现代通讯方式向本单位/本人发送了相关文书的，即视为送达。 四、合同所涉债务未全部清偿之前，本单位/本人如对第一条约定的送达信息作出变更的，则承诺在变更之日起五日内以书面通知书形式告知贵行，该通知书需详细列明变更后的送达地址、收件人、联系电话、传真号及电子邮箱等必要信息；否则，送达信息仍以第一条确认的为准，本单位/本人对此不持任何异议。 五、贵行对本确认书条款已向本单位/本人提请注意并主动进行了充分的释明，本单位/本人对各条款的含义及其相应法律后果均已清楚、明确知晓。 确认单位/人（单位公章或自然人签字）： 法定代表人或授权代理人（签字或盖章）： 日期：年月日

拍卖成交确认书(EF-20xx-06)标准样本

合同编号：WU-PO-186-94 拍卖成交确认书（EF-20xx-06） 标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

拍卖成交确认书（EF-20xx-06）标 准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 拍卖会地点：________确认书编号：________ 拍卖人：____________买受人：____________ 拍卖师：____________代理人：____________ 记录员：____________竞买号：____________ 第______号竞买人于______年______月______日在拍卖人举办的______拍卖会上，竞得如下标的，成为该拍卖品的法定买受人： 1．买受人了解《中华人民共和国拍卖法》，并认真阅读了本次拍卖会的《拍卖规则》和有关规定，自愿遵守执行，承认拍卖结果，当场签署本确认书。

送达地址确认书

送达地址确认协议 甲方： 身份证号码： 统一社会信用代码： 法定代表人： 乙方： 住所地： 邮政编码：法定代表人： 传真：电话： 为便于甲、乙双方签署的编号为的《》（以下简称主合同）的履行、变更、解除和争议解决，双方协商一致达成如下协议： 第一条甲方提供下列地址、收件人、电子邮箱、电话号码、传真号码等信息（以下统称送达地址）用于接收乙方、人民法院或仲裁机构发送的各类纸质或电子数据通知、信函、法律文书（以下统称文书）： 1、主要送达地址（甲方为自然人的，须为本人的真实信息；甲方为法人和其他组织的，须为法定代表人或主要负责人的真实信息）（1）邮寄方式送达： 邮寄地址：

详、地址搬迁、长期未自取、电子数据被退回、拒收等），以文书退回之日视为送达之日；按上述邮寄地址直接送达文书时，若发生送达不成情形（包括但不限于无人签收、地址不详、地址搬迁、拒收等），可以采用留置或张贴文书的方式送达，以留置或张贴文书之日视为送达之日。 第五条甲方提供备用送达地址的，乙方、人民法院或仲裁机构可以同时向甲方主要送达地址和备用送达地址送达。乙方、人民法院或仲裁机构仅向甲方主要送达地址送达的，仍可产生本协议第四条约定之法律后果。 第六条主合同项下债务完全清偿之前，双方对其送达地址作出变更的，应自变更之日起五日内将变更后的送达地址告知对方，否则送达地址仍以本协议载明为准。 第七条乙方就本协议条款内容已向甲方进行了充分的提醒和释明。 第八条甲方确认上述主合同的编号、名称、送达地址均系本方填写，明确知晓乙方或人民法院、仲裁机构按上述地址送达文书时，即使送达不成，亦具有推定送达的法律后果。 第九条主合同项下纠纷进入民事诉讼程序或仲裁程序后，双方又向人民法院或仲裁机构提交送达地址确认书的，以向人民法院或仲裁机构提交确认的送达地址为准，相关法律后果亦以人民法院或仲裁机构的规定为准。

拍卖成交确认书暨买卖合同

拍卖成交确认书暨买卖合同 确认书编号 拍卖人(即出賣人) 竞买人/买受人 竞买人于年月日时在本拍卖人举办的关于处 1、买受人了解《中华人民共和国拍卖法》，并认真阅读了本次拍卖有關的《拍卖公告》和《投 标前须知》等有关投标文件内容，自愿遵守执行，承认拍卖结果，当场签署本确认书。 2、买受人当场一次性全额支付人民币(下同) 元至出卖人指定账户： 名称：合库金国际租赁有限公司 开户行：中国银行苏州工业园区分行营业部 账号：4884 6253 5848 3、因买受人违约造成该拍卖标的再行拍卖的，买受人就再行拍卖的价款低于上述成交金额的， 买受人必须补足差额并赔偿再行拍卖之程序费用。 4、买受人应在付清上述全款后2日内（节假日可顺延）受领拍卖标的，逾期须支付每台500 元/日的保管费用；在此期间未能取得拍卖标的则有权要求拍卖人承担违约责任。 5、买受人要求对其身份保密的，拍卖人应当为其保密。因拍卖人失密而造成买受人损失的， 拍卖人应赔偿损失并承担违约责任。 6、特約事項： (1)标的物于买受人交清全部成交价款后交付给买受人，另标的物交付过程中产生的所有 费用（包括但不限于拆装、运输、保险费等）由买受人承担。 (2)拍卖人对拍卖标的物品质及瑕疵不承担责任，且以点交时之现况交付受人，买受人不 得对拍卖标的物的现状或瑕疵提出异议。

7、其它事项： 。 8、双方在履行过程中发生的争议，可通过协商解决；协商不成的，按下列种方式解决： ○1提交仲裁委员会仲裁。○2依法向人民法院提起诉讼。 9、本确认书一式二份，经双方签章后生效。 (以下无正文) 买受人（签章）拍卖人（签章） 年月日年月日

拍卖成交确认书(2020新版)

( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 拍卖成交确认书(2020新版) The clear rights and obligations of both parties facilitate the cooperation of both parties, provide a basis for resolving disputes in the future, and prevent possible risks.

拍卖成交确认书(2020新版) 拍卖人：__________ 编号：______________________ 买受人：__________ 签订时间：_____年____月___日 依据《中华人民共和国拍卖法》、《中华人民共和国合同法》及《拍卖监督管理暂行办法》的有关规定，双方签订成交确认书如下： 第一条拍卖成交时间：_______年_______月_______日，地点：_________________。 第二条拍卖标的名称：_________________。 第三条拍卖标的价款：_______________，支付方式_______________：支付时间____________________： 第四条交付拍卖标的时间：________年_______月_______日，地点：_______________，方式：__________，佣金数额：_____，支付方式：_______________

第五条违约责任：_________________________ 第六条争议解决方式：双方如发生争议，应通过协商或由_______部门调解解决；协商或调解不成的，按下列第_______种方式解决。1．向工商行政管理局申请行政调解。 2．提交仲裁委员会仲裁。 3．依法向人民法院提起诉讼。 第七条其它需要约定的事项：___________________________________ 拍卖人（盖章）： 买受人（签字或盖章） 证明号码： 证明号码： 住所： 国籍： 法定代表人： 住所： 委托代理人：

人民法院——送达地址确认书

人民法院 原告对被告送达地址确认书 案由案号（）字第号 人民法院对当事人填写送达地址确认书的告知事项告知：根据《民事诉讼法》谁主张谁举证的原则，原告对被告送达地址有举证的义务，具体告知如下事项： 一、原告应提供被告的送达地址为被告的经常居住地及住所地。 二、原告提供被告的经常居住地是指被告离开住所地至起诉时已连续居 住一年以上的地方。但公民住院就医的地方除外。 三、原告提供被告的住所地分别为：被告是公民的，是指其公民户籍所 在地，是法人的，是指法人的主要营业地或者主要办事机构所在地。 四、若本院根据原告提供的送达地址不能送达给被告的，经本院查证后 仍不能确定被告送达地址的，可以被告不明确为由裁定驳回原告起 诉。 原告提供被告的送达地址被告： 送达地址： 邮政编码： 收件人： 电话（移动电话）：其他联系方式： 原告对被告送达地址的确认 我已经阅读了人民法院对当事人填写送达地址确认书的告知事项，并保证上述地址是准确、有效的。 原告签名： 年月日 备考 法院工作人 员签名：

人民法院 当事人送达地址确认书 案由案号（）字第号 人民法院对当事人填写送达地址确认书的告知事项 根据最高人民法院《关于适用简易程序审理民事案件的若干规定》第九条、第十条的规定： 一、被告拒不提供送达地址的，以其户籍登记、工商登记或者其他依法 登记、备案的住所地为送达地址。 二、因当事人自己提供的送达地址不准确，地址变更后未及时告知人民 法院，或者当事人拒不提供送达地址导致诉讼文书未能被当事人实 际接收的，按下列方式处理。 （一）邮寄送达的，邮件回执上注明的退回之日视为送达之日； （二）直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。 当事人提供自己的送达地址当事人（原告、被告或第三人）：送达地址： 邮政编码： 收件人： 电话（移动电话）： 其他联系方式： 当事人对自己送达地址的确认 我已经阅读了人民法院对当事人填写送达地址确认书的告知事项，并保证上述地址是准确、有效的。 当事人签名： 年月日 备考 法院工作人 员签名：

拍卖成交确认书范文

拍卖成交确认书范文 Model text of confirmation of auction (latest edition)

拍卖成交确认书范文 前言：买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 本文档根据买卖合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 拍卖人： 买受人： 买受人于 年 月 日在拍卖人于 举行的第 期拍卖会上，通过公开竞价成交下列拍卖标的，依照 《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国拍卖法》、《深圳经济特区财产拍卖条例》及其他有关法规的规定，双方签订成交确认书如下： 一、成交的拍卖物品

┌──┬────┬──┬──┬──┬─────┬────┬────┬──┬──┬──┬──┐│编号│名称 │规格│数量│质量│占用状况│存放地点│用途 │成交│佣金│佣金│总金│ │ │ │ │ │ │ │ │ │价│率│额│额│ ├──┼────┼──┼──┼──┼─────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──┼──┼──┼─────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──┼──┼──┼─────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┴────┴──┴──┴──┴─────┴────┴────┴──┴──┴──┴──┤│合计金额（大写）

拍卖成交确认书范本

买受人（证件号：）于__________年__________月__________日__________在拍卖人举办的拍卖会上，通过电子竞价成功买受下述标的，签订成交确认书如下： 1、买受人请于成交之日后日内将拍卖成交价款余额（大写：____________________小写：____________________）汇入委托方人指定账户（账户名称：____________________；开户银行：____________________，账号：____________________），由委托人向买受人出具成交价款收据。上述付款时间是指款项到帐时间。 2、拍卖标的按现状拍卖，除上述已载明的基本情况外，以买受人办理过户时实际状况为准，提请各竞买人于拍卖前自行查勘。 3、拍卖标的税费承担：拍卖标的在办理产权证照、权属变更、过户等手续过程中所涉及到的买卖双方所需承担的一切税、费和须补交的相关费用以及拍卖成交前欠缴的水电、物管费等均由买受人承担。 4、本次拍卖会拍卖之标的，拍卖人已经向竞买人履行了瑕疵告知义务。按《中华人民共和国拍卖法》及拍卖交易惯例，拍卖标的依其现状拍卖，竞买人一经买受，即视为接受、认可拍卖标的可能存在的瑕疵，拍卖人不承担瑕疵担保责任。 5、本《成交确认书》一式五份，具有同等效力，买受人和拍卖人签章即为生效。若在本《成交确认书》履行时产生纠纷，双方应协商解决，协商不成的，约定提交芙蓉区人民法院诉讼。

6、其他约定事项见买受人竞买前具名认可的下列文件： A、《竞买须知》 B、《竞买协议》 C、《互联网电子竞价暂行办法》买受人：（签字）拍卖人：（签章）

拍卖成交确认书范本 最新

拍卖人： 买受人： 签订地点： 买受人于年月日在拍卖人 于举行的第期拍卖会上，通过公开竞价成交下列拍卖标的，依照《中国人民共和国拍卖法》及有关法规的规定，双方签订成交确认书如下： 一、成交的拍卖物： 二、拍卖人在拍卖前已经明示拍卖标的状况，声明拍卖标的存在的瑕疵，买受人予以确认。 三、本拍卖成交确认书生效后，买受人即应向拍卖人以_______方式支付价款及佣金。买受人不能当场全部支付拍卖物成交价款及佣金的，应向拍卖人按拍卖成交价款的____% 计元支付定金，并承诺在_______年______月______日前付清余款_____元。买受人逾期不付清款项，拍卖人应通知买受人在确定的期限内支付。买受人经通知后仍不能在确定的期限内支付的，则无权要求返还定金。

四、买受人在付清全部款项后应于天内 到（拍卖物存放地）提取成交的拍卖物；买受人过期不提取拍卖物的，应按拍卖物成交价款每天%向拍卖人支付保管费。超过保管期限又不宜保存的物品，拍卖人可依法再行拍卖，所得款项扣除支出的费用后，多余款项退回原买受人或以其名义存入银行。 五、拍卖人到期不能交付拍卖成交的拍卖物，应向买受人双倍返还定金；没有定金的，按拍卖物成交（总）金额的%计算违约金；拍卖人逾期交付成交拍卖物的，应按拍卖物总成交价款每天%向买受人支付违约金。 六、买受人要求对其身份进行保密的，拍卖人应予保密。 七、买受人在提取成交拍卖物时，应对拍卖物进行认真验收。若对拍卖物有异议，应当场向拍卖人提出。 八、本确认书在履行中若发生争议，双方应协商或由工商行政管理机关行政调解解决；协商或调解不成的，按下列第______种方式解决： （1）向________________________仲裁委员会申请仲裁； （2）向________________________人民法院起诉。 九、买受人办理的竞买申请手续及其提供的文件和资料为本确认书的有效组成部分；拍卖人在拍卖前宣布的拍卖规则，与本拍卖成交确认书有不同规定的，以本拍卖成交确认书的规定为准。 十、本合同一式四份，拍卖人、买受人、委托人、工商行政管理机关备案各一份。 十一、其他约定

拍卖成交确认书三篇

拍卖成交确认书三篇 篇一：拍卖成交确认书 拍卖人： 买受人： 买受人于年月日在拍卖人于 举行的第期拍卖会上，通过竞价，买得下列物品，现双方签订本成交确认书予以认可，并就其它有关问题达成如下协议： 1、成交的拍卖物品： 分） 2、本拍卖成交确认书签订后，买卖人即应向拍卖人当场支付拍卖物成交(总)金

额，同时应向拍卖人支付拍卖物成交(总)金额％的佣金，两项合计金额为元。 3、买受人不能当场全部支付拍卖物成交金额的,应向拍卖人支付拍卖物成交(总)金额 %的定金计元，并承诺在年月日前付清剩余的拍卖物成交金额和拍卖物成交(总)金额％的佣金计 元。买受人逾期不付清价款，拍卖人应通知买受人在确定的期限内支付。买受人经通知后仍不能在确定的期限内支付的，则无权要求返还定金。拍卖人经委托人同意对该项成交的拍卖物再进行拍卖的，买受人应承担再行拍卖所产生的费用，再行拍卖成交金额低于原拍卖成交金额的，其差价由买受人负责支付。 4、买受人在付清全部款项后即可向拍卖人提取成交的拍卖物。买受人在付清款项后不能当场提取拍卖物的，拍卖人同意提供五天的免费保管期；超过免费保管的，买受人应向拍卖人支付拍卖物成交金额每天％的保管费计元，不宜保存的物品，拍卖人可依法再行拍卖，所得款项扣除支出的服用后，多余款项以买受人的名义存入银行。 5、拍卖人到期不能交付拍卖成交的拍卖物，应向买受人双倍返还定金；没有定金的，按拍卖物成交（总）金额的20%计算定金。拍卖人逾期交付成交拍卖物的，应向买受人支付成交拍卖物总金额每天％的违约金。 6、买受人提取成交拍卖物时，应对拍卖物进行认真验收，如发现与资料不符，或有数量差异的，应于提货时向拍卖人提出。买受人发现应交拍卖物有拍卖人未加说明的瑕疵或者其它缺陷的，可以向拍卖人退货或者要求赔偿损失，拍卖人应予退货或者赔偿损失。拍卖人在拍卖前已对拍卖物存在的瑕疵、缺陷，或者真伪难辨等情况作了说明的，则买受人不能以该拍卖物存在的瑕疵、缺陷、真伪而向