临水工程施工合同.doc
临水工程施工合同
发包方：（以下简称“甲方”）
承包方：（以下简称“乙方”）
甲方确定乙方为项目临水工程的承担施工单位。现根据《中华人民共
和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方
就本合同所涉事宜协商一致，在甲方注册登记地订立本合同，以资双方共同遵守。
第一部分：专用条款
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程承包内容
3.1.项目期临水工程，按甲乙双方确认的施工图纸、招标答疑会议
纪要及甲方要求结合现场具体情况完成以下内容：
从市政给水管网到施工场地甲方指定位置的临时给水系统，包括但不限于：设计，政府部门和给水部门的报建报批，施工占用绿地道路等的施工许可，路面开挖及
修复，管道敷设、水表安装、试压通水等。
4.工程承包方式
4.1.本合同乙方以总价包干形式承包，包干总价包设计、包报批报建、包施工占用道
路绿地等、包人工、包材料、包机械、包验收通过、包安全文明施工、包施工用
水电、包措施费、包市政道路、绿化恢复费、包管线测量费、耗水费、水质检验
费、装表费等一切有关费用、包一切利润税费等一切费用。
4.2.本工程包干总价已综合考虑了人工及材料市场价格波动、国家政策调整及配合整体
工程进度而产生的加班赶工费等各种因素在内，不随其他任何因素变化而调
整。
4.3.按国家规定由乙方缴纳的各种税收已包含在本工程包干总价内，由乙方向税收部
门缴纳。
4.4.图纸范围的内容无论乙方是否漏项、漏计、或少计，均不得另行调整造价，任何
未填报的费用、履行其责任和义务的费用均视为已含在包干总价内。
4.5.因甲方原因导致合同范围外新增工作内容、设计变更或者现场签证发生的，乙方必
须经甲方书面确认工程量，增加项目综合单价参考附件《预算清单》计取：
（1）《预算清单》中有相同清单子目，按《预算清单》综合单价，不因任何
因素而调整；
（2）《预算清单》中有类似清单子目，参考类似清单子目综合单价。若只是主
材种类不同，则只调整主材差价，其它费用不调整，即综合单价 =类似清单子目综
合单价 +（现种类主材材料价 -原子目种类主材材料价）；
4.6.如因乙方原因导致费用增加一律不作调整。
5.设计图纸：
乙方向甲方提供经当地供水主管部门设计审核通过的施工图纸，并通过甲方，监理，施工单位三方签字确认的图纸一式三套。
6.工程质量标准
工程质量标准：合格并正常通水
7.工程总承包价：￥元（大写人民币：元整)
8.工程款支付办法
8.1.工程全部完成后15 天内，甲方支付乙方工程总承包价85%工程款 , 计￥元
（大写人民币元）。
8.2.工程验收合格并结算后，甲方15 天内付至工程结算价的95% 。
8.3.余下5%的工程款作为工程质量保证金，质量保证金的返还按本合同附件《工程
质量保修书》的约定执行。
8.4.乙方每次收取工程款前，必须开具合法等值的由乙方单位开出的工程发票给甲
方，否则甲方可顺延付款，且无需承担任何违约责任。
9.工期：
9.1.工程总工期为个日历天，除本合同另有约定外，该工期不因任何原因和理由
（包括但不限于如休息日、公众假期、雨季影响、停水、停电、材料订货、与各
承包商之间的配合时间、与各分部分项及施工工序之间的交叉配合时间等）延长。
9.2.开工日期暂定为年月日，实际开工日期以甲方书面通知为准。工程竣
工日期定为年月日，以通过甲方组织参建有关各方、内部有关业务部
门依照本合同约定的标准和办法进行的工程质量验收并正常通水，取得甲方颁发
的《分项工程竣工验收单》的日期为准。
10.保修期
10.1.本合同工程保修期为一年，自工程竣工验收合格正常通水，向乙方颁发《分项工
程竣工验收单》之日起计。
11.人员
11.1.甲方项目经理：
11.2.乙方项目经理：
12.通知
12.1.各方向下列地址/号码发出的信函、传真视为已经送达。
12.2.甲方确认其通知方式和银行帐号如下：
通信地址：
联系电话：
联系人：
传真：
开户银行：
帐号：
12.3.乙方确认其通知方式和银行帐号如下：
通信地址：
联系电话：
联系人：
传真：
开户银行：
帐号：13.附件
第二部分：通用条款
14.甲乙方一般权利义务
14.1. 甲方权利义务
14.1.1. 甲方项目经理为甲方委派的驻工地代表，负责监督检查工程进度、工程质量，负
责设计图纸问题的处理，负责设计变更签证、隐蔽工程验收、工程进度签证、拨
款签证和其他必须的签证，并对乙方的单位、施工班组进行进场前资格审查（甲
方有权要求更换不合格的施工班组，直至合同终止）；甲方同时委派监理公司监
督检查工程质量、进度、质量验收及其他事宜。
14.1.2. 甲方提供现场工程部及监理公司人员架构给乙方。
14.1.3. 监督检查工程质量、进度，负责设计图纸问题的处理、设计变更、现场签证、工
程进度款的支付、办理竣工结算等。
14.1.4. 根据销售等实际需要，对施工现场布置进行调整。
14.1.5. 甲方协助解决材料堆放场地问题。
14.2. 乙方权利义务
14.2.1. 乙方项目经理为乙方指派的驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、
保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜；
14.2.2. 遵守有关法律和规定，接受甲方、监理和总承包的指令，按照施工图纸、设计变
更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。
14.2.3. 根据招标文件的要求，完成相关工程施工图设计或与工程配套的设计，经甲方、
设计院、监理确认后使用。
14.2.4. 乙方办妥按地方政府要求所办理的施工手续。
14.2.5. 有义务采取措施避免工程施工对红线周围地下管线、临近建筑物及市政设施造成
破坏。
14.2.6. 每月向甲方、监理和总承包单位书面报送施工月报及下月施工计划，下月施工计
划必须具体、详细，包括人力安排、增加人力的来源、工程量等。否则甲方有权
不予支付下期进度款或顺延支付时间。
14.2.7. 按合同约定内容，为甲、乙双方分包的工程提供配合和管理，参加相关工程验收
和竣工验收，并对本工程的施工质量和工期负责。
14.2.8. 遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产有关的管理规定，
按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方、监理、总承包单位，严格遵守有
关环境保护法律、法规，并按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，
在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施，
否则由此发生的费用及由于乙方责任造成的罚款由乙方负责。
14.2.9. 已完工工程未交付之前，负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏、污染，
乙方自费负责修复，由此给甲方造成其他损失的由乙方负责赔偿。
14.2.10.凡乙方未能完成合同文件规定的内容，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方
的有关损失。
14.2.11.乙方必须按政府有关规定，及时发放工人工资，否则甲方有权在乙方工程款
中扣减工人工资直接支付给工人，并对乙方每次处以 20000 元的罚款，乙方不得有任何异议。
14.2.12.对于乙方或其所雇用的工人或任何其它人员的损害或赔偿，责任由乙方自行承担，
与甲方无关；若甲方涉及这类损害与赔偿或与此有关的索赔、诉讼，所产生的损害
赔偿、诉讼费、律师费、赔偿费及其它全部费用由乙方负责；另乙方由
于伤亡事故而造成本工程停工的，甲方将不予顺延工期，其所有损失由乙方自负。
但由于甲方、监理工程师的行为失误所造成的伤亡除外。
15.设计及图纸
15.1.乙方负责本工程的设计，但设计图纸需经过甲方确认后方可施工。乙方向甲方提
供的设计图纸数量见专用条款。甲方需要增加图纸套数的，乙方应代为复制，复
制费用由乙方承担。乙方应在施工现场保留一套完整图纸，供甲方代表及有关人
员进行工程检查时使用。
15.2.除另有说明外，乙方应在开始施工前或在甲方书面要求后十四天内提交足够数量
的深化图纸。甲方可拒绝、认可或更改这些深化图纸，乙方不会因上述拒绝或更
改而取得索偿或工期延长。若任何图纸退回给乙方作修改，乙方应不迟于退回图
纸后的七天内，将经修改的图纸再呈交给甲方审批。甲方对任何深化图纸的认可
并不会解除乙方在本合同中的任何责任和义务。
15.3.图纸的修改，必须由甲方联系设计人确定，乙方不得擅自修改图纸。
15.4.乙方在施工过程中，如发现图纸与实际不符，必须在征得甲方及设计人员同意后
方能施工。
15.5.乙方在竣工后14天内，须提交完整的竣工图给甲方使用，并按政府规定提交竣
工资料归档。工程竣工结算的款项须在提交前述竣工图纸及资料后才可以向乙方
支付。
16.乙方人员
16.1.乙方项目经理应该常驻工地现场，而且其全部时间应用于本工程的管理，不得兼
任其他工作。
16.2.乙方必须按本合同组织施工，乙方项目部以下管理人员在所辖工程或分项工程施
工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务；
如需对人员安排等进行变更，必须提前一周以书面形式上报甲方并经同意方可执
行。
16.3.乙方委派的现场管理代表及各专业人员须持有与工程项目相应的资格证书，乙方
在开工前应向甲方提供拟派人员上岗证、有关设备合格证年审证等证件。
16.4.以下甲方确认无法胜任工作的人员，经甲方要求，必须在24小时内调离本工程范
围；同时，乙方应在 48 小时内用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人
员。
1)对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工人员；
2)专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；
3)不能积极配合甲方正常工作（包括销售）者；
4)违反甲方或乙方工地现场管理规定者；
5)无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；
6)与本合同规定名册不符且没经甲方同意者；
7)与本工程施工无关的人员等。
17.施工组织设计及工期
17.1.开工、竣工时间在专用条款中约定。
17.2.乙方编制施工组织设计和材料、设备进场计划送甲方及监理公司审定。
17.3.乙方必须按甲方、监理、总承包方确认的进度计划组织施工，接受甲方、监理、
总承包方的检查、监督。工程实际进度与计划不相符时，乙方应按甲方、监理、
总承包方的要求提出改进措施，经监理确认后执行。因乙方的原因导致实际进度
与计划进度不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。
17.4.开工及延期开工
17.4.1. 乙方应当按照本合同约定的开工日期开工。
17.4.2. 因甲方原因不能按照本合同约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，
推迟开工日期，工期相应顺延，给乙方造成的损失费用另行协商处理。
17.4.3. 由于乙方原因造成延期开工的，合同总工期不予以顺延，造成的费用乙方自行承
担，乙方并赔偿因此给甲方或其他单位造成的损失。
17.5.工程暂停施工
17.5.1. 甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求
后 48 小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护
已完工程。乙方实施甲方作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应
当在48 小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工
要求后48 小时内未予答复，乙方可自行复工。若因甲方的原因导致停工，工期可
以相应顺延，给乙方造成的损失费用另行协商处理。施工中因乙方工序、质量、安
全文明等原因或责任造成停工、返工而增加的人工、材料或器材等费用均由乙方承
担，工期不予顺延，乙方并赔偿因此给甲方或其他单位造成的损失。
17.5.2. 具备复工条件时，甲方和监理工程师应立即向乙方发出复工令，乙方应立即组织复
工。乙方无故拖延或拒绝复工的，由此增加的费用和延误的工期由乙方承担。
复工前甲方和监理工程师应对受暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检
查。乙方负责修复在暂停期间发生的任何变质、缺陷或损坏。
17.6.工程施工过程中，如遇到不可抗力的自然原因，经甲方及监理公司确认为不能施
工，则工期相应顺延。
18.乙方采购材料设备
18.1.乙方负责采购材料设备的，应按照双方约定及设计和技术标准要求采购，并提供
产品合格证明，对材料设备质量负责。乙方在材料设备到货 24 小时以前通知甲方
代表检验。
18.2.乙方采购的材料设备与设计标准要求不符时，乙方应按甲方代表要求的时间运出
施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予
顺延。
18.3.乙方采购的材料设备在使用前，乙方应按甲方代表的要求进行检验或试验，不合格
的不得使用，检验或试验费用由乙方承担。
18.4.本工程所有材料、设备均应附有产品合格证书，并经监理工程师和甲方共同检查
验收、签署验收合格文件方可使用。
18.5.甲方、监理工程师对材料的检验、认可、验收并不免除以后因材料缺陷引起工程
质量缺陷时乙方应承担的责任。
18.6.甲方代表发现乙方采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求乙方
负责修复、拆除或重新采购，由乙方承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。18.7. 乙方需要使用代用材料时，应经甲方代表认可后才能使用，由此增减的价款双方
以书面形式议定。由乙方原因造成必须使用代用材料的，责任由乙方承担，若导
致费用增加的，乙方承担所增加的费用，若导致费用减少的，减少的价款甲方直
接从合同价款中予以扣除。
18.8.已经送抵工地的材料、设备，乙方不能擅自取走，并对它们的遗失或损坏负全部
责任。
18.9.乙方提议使用某一类型的材料、构配件、设备时，不论该类型是在合同文件中规
定的或是乙方提议使用的，将被视为保证该材料、购配件、设备在所有正常使用
环境下皆是满意的。
18.10.乙方被视为保证其所供应的物料使用优质材料和先进工艺制成、全新、未曾用过，
并完全符合合同文件规定的质量、规格和性能要求。
18.11.乙方采购材料设备样品
18.11.1.乙方用于本工程之任何材料和设备的品质，在使用前必须得到甲方认可。在
定购大宗材料和设备前，乙方要免费提供样品作认可之用。
18.11.2.对于甲方在招标书和合同中规定可供选择的产品, 乙方必须提前送样由甲方
确认，且样品品牌或型号不少于三个。
18.11.3.乙方须在工地保存认可的样品，作为以后验收货物或工程的标准。
18.11.4.由于乙方送样不及时导致的工期延误，由乙方承担相应责任。
18.11.5.甲方对任何样品之认可，并不会减轻或解除乙方按合同须履行之责任。
19.现场管理
19.1.安全文明施工
19.1.1. 乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全文明施工规范、条例，并遵守甲方安
全文明施工管理规定，详见附件《安全文明施工要求》。
19.1.2. 乙方应严格遵守地方政府和有关部门的规定，并办理施工场地交通、噪声、环境
卫生和场外污染等有关手续，发生的费用及造成的罚款全部由乙方承担。
19.1.3. 乙方应严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督
检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于非甲方原因造成事故的责
任和因此发生的费用，由乙方承担。
19.1.4. 乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不
得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
19.2.人员管理
19.2.1. 乙方应加强对本施工队的工人进行思想教育，不得在工地范围内盗窃，如果发现
施工队的工人盗窃财物并且人赃并获，甲方有权按盗窃财物总价值的 10 倍处罚乙
方，乙方不能有任何异议。若乙方否认该盗窃人员及事实，经甲方核实盗窃事实及
人员属实，发包人追加罚款 1 万元。
19.3.事故处理
19.3.1. 乙方应对所有工地作业和施工方法的适当性、可靠性及安全性负全责。在施工期间
发生的施工质量、安全事故，其责任及费用均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
19.3.2. 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知监理
及甲方，同时按政府有关部门要求处理。
19.3.3. 甲方乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理，或参照争议解决
条款。
19.4.现场用水用电管理：
19.4.1. 乙方应按总承包方要求提供用水用电计划，配置必要的计量装置，或直接与总承
包方协调妥当。
19.4.2. 甲方或总承包方为乙方提供施工用水电的接驳点，接驳点至施工位置的水电线路
由乙方自行负责。施工用水电费用由乙方承担。
19.4.3. 乙方的生活用水用电由乙方自行承担。
20.与其他单位的配合
20.1.乙方必须服从总承包方的管理，包括总承包方对现场安全和文明施工的统一管
理。
20.2.乙方应对跟本合同项目直接相关的已完成的工程及场地进行检查、接收。
20.3.乙方在工程完工后，必须做好与后续进场单位的交接工作。
20.4.乙方应就本合同项目施工程序中与其他单位有矛盾的地方进行协调并找出解决
办法。
20.5.乙方在各分项施工前须与总承包方联系，提供或了解其在分项工程上的特殊要
求，如开槽、预留孔洞、预埋件等，并在每次隐蔽工程之前（如浇注混凝土），
配合总承包单位确认。否则，因此而导致的额外施工费用由乙方承担。
20.6.乙方应与总承包方核对相关的工程图纸。
20.7. 乙方应在施工期间，负责乙方承包区域的一切设施和工程成品、半成品的保护工
作。从开工之日起直至工程竣工验收后将工程移交给甲方止，乙方对所有有关工
程的材料、半成品、成品和配套设备装置的照管负全责，所发生的费用及损失由
乙方负责。
21.销售配合
21.1.甲方将根据销售需要，安排施工现场不定期对社会开放，乙方在开放日前应对施
工现场进行清理，并作好相应的安全措施。
21.2.凡施工过程中必须配合销售需要而由甲方发出的指令变更等，乙方不得以任何理
由拒绝设计变更、修改，拖延工期，必须按时完成销售需要的工程。
21.3.为配合销售而提前需要施工的项目，乙方必须按甲方的要求按时安排施工完毕。
22.质量与检验
22.1.本工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准、规
范的要求。标准、规范之间如有差异，则乙方执行较高标准，且甲方无需为此支
付任何额外的费用。标准、规范之间如有矛盾时，由甲方做出决定，乙方不得提
出增加费用或延长工期的要求。
22.2.乙方在施工过程中应严格执行安全及施工规范，必须保证工程质量，若出现质量
问题及所引起的一切责任及安全事故、费用等由乙方承担。
22.3.检查和整改
22.3.1. 乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方、监理依据合同发出的指令
施工，随时接受甲方、监理的检查检验，为检查、检验提供便利条件，并根据要
求向甲方及监理提供与工程质量有关的技术资料。
22.3.2. 工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按甲方、监理、总承包方的要求拆除和
重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和
重新施工的费用，工期不予顺延。
22.3.3. 施工过程中发现工程质量、工程进度问题时，甲方或监理单位以书面通知乙方，
乙方须24 小时内给予答复意见并在三天内采取有效措施，整改达标后交甲方验
收；否则甲方有权责令停工，直至终止合同，调换队伍，整改费用及甲方由此遭
受的损失由乙方承担，工期不得顺延。
22.3.4. 如果乙方存在严重的质量问题（如多次整改均不能通过分部分项验收等），同时甲方
和监理均认为乙方很难保证工程质量，那么甲方有权选择①将乙方所承包的工程部分或全部委托给其他单位负责施工，乙方须无条件接受。甲方为完成该委托所支
出的费用另加 15%管理费由乙方承担。②甲方有权解除合同，乙方承担一切损失和
赔偿。
22.3.5. 工程经整改仍无法达到使用要求的，但甲方同意降级接收的，乙方支付该工程总
额 20%的违约金，因此造成的甲方其它损失由乙方负责。
22.4.隐蔽工程和中间验收
22.4.1. 工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前
48小时以书面形式通知监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间
和地点。乙方准备验收记录，验收合格，监理在验收记录上签字后，乙方可进行
隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在监理限定的时间内修改后重新验收。
22.4.2. 甲方、监理、总承包方不能按时进行验收，应在验收前24 小时以书面形式向乙方提
出延期要求，延期不能超过 48 小时。监理未能按以上时间提出延期要求或不进行
验收，乙方可自行组织验收，监理应承认验收记录。
22.4.3. 经监理验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24 小时后，监理不
在验收记录上签字，视为监理已经认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。
22.4.4. 对于关键工序施工完毕后，必须经监理、甲方验收合格并签字后（乙方应在验收
前向监理提交检查记录、施工交底记录等资料），方可进行下道工序施工。
22.4.5. 为保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，乙方应先报施工方案经
第 12 页共 18 页
22.4.6. 当甲方、监理要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，
并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期
不予顺延。
23.变更与签证
23.1.甲方有权对设计图纸进行变更、对工程量进行调增、调减，这均属于合同范围，
上述变更不应以任何方式使合同作废或失效，乙方对于甲方发出的变更、签证，
应及时、完整地执行，不得以任何理由拒绝，并保证工程的质量和进度要求；甲
方应按照变更、签证的内容及其完成情况支付乙方变更签证的价款。
23.2.所有变更都必须有甲方批准的变更指令才可实施，否则不计价。
23.3.变更与签证详见附件《关于竣工结算、设计变更及现场签证的约定》
24.工程竣工验收与结算
24.1.竣工验收
24.1.1. 工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的
施工及验收规范和质量检验标准为依据。
24.1.2. 竣工验收前，乙方必须自检合格，监理复查合格；工程具备竣工验收条件，乙方按
国家工程竣工验收有关规定，提前 15 天向监理提供完整竣工资料、竣工验收报告
及工程质量保修书。
24.1.3. 初验合格后，甲方与有关部门联系，确定验收日期，组织有监理、政府有关部门、
甲方、乙方参加工程质量验收。工程质量验收合格并达到正常通水状态的，向乙
方颁发《分项工程竣工验收单》。乙方取得《分项工程竣工验收单》，方视为竣
工验收通过。
24.1.4. 工程质量验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行返工，直至符合验收条件，
所产生的费用由乙方承担，工期不予顺延，不增加结算工程量。
24.1.5. 乙方应及时配合总承包方向城市档案馆办理工程资料验收和移交，属于甲方应提供的
资料由甲方负责及时提供给乙方，乙方未按规定向档案馆移交资料造成的损失由乙方承担。
24.1.6. 工程竣工后乙方应做好场地清理工作，并将施工场地清扫干净，否则甲方可视情况
第 13 页共 18 页
工验收通过后 10 天内应及时拆除，并且做好场地的清理工作（包括余泥垃圾及
其他堆积物的清理、临时的生产和生活设施拆除），将给排水管、地面等清扫干
净，否则甲方有权指派其他施工单位强行拆除并清理，发生费用及责任均由乙方承担。
24.1.7. 在工程竣工验收通过后 2 日内，施工单位人员（除驻场维修人员外）必须撤离施
工现场，否则甲方视情况在质量保证金中扣罚。
24.2. 竣工结算
24.2.1. 完成工程竣工验收后 28 天内，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，
并按照合同约定的计价办法办理结算。乙方向甲方提交的工程结算书必须盖有乙
方或其书面授权的公司的有效印章，否则甲方不予接受，所引起的结算延误责任
由乙方承担。
24.2.2. 甲方收到乙方递交的符合编制要求的竣工结算报告及结算资料后60 天内进行审
核，给予确认或者提出修改意见，并于之后的90 天内完成审核（结算有争议时除外），出具结算审核意见。
24.2.3. 乙方未按合同规定的时间递交工程竣工结算报告及完整的结算资料，甲方将发出
催促通知，在催促通知后的 28 天内，乙方仍未提交工程竣工结算报告，则甲方
视为乙方不具备编制结算书的技术能力，甲方有权单方面进行结算（包括自行结
算及委托第三方结算），且以该结果作为结算造价，乙方必须无条件接受该结算
造价。
24.2.4. 乙方上报的结算金额，不得高出最终审定结算金额的5%，否则，甲方收取超出
审定结算金额 5%以外部分造价的 10％作为违约金，并在结算工程总价款中扣除，乙方不得有任何异议。
24.2.5. 竣工结算具体要求详见附件《关于竣工结算、设计变更及现场签证的约定》。
25.工程保修
25.1.工程质量保修范围和内容
25.1.1. 按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，乙方承担施工合同约定的所
有施工承包范围内工程质量保修责任。
25.1.2. 凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主
的相关损失，均属于乙方保修责任范围；不属于乙方责任，但是属于乙方保修范
围的，乙方应维修，费用由责任方承担。
25.2.工程保修的其他约定详见合同附件《工程质量保修书》。
26.转让与分包
26.1. 转让
26.1.1. 乙方未经甲方书面同意不得将本合同或任何部分、任何收益、利益转让给他人。26.2. 乙方分包
26.2.1. 分包须经甲方书面批准，并向甲方提供分包单位资质证书、分包合同、分包工程
施工方案；本合同规定的工程项目，如有未经甲方批准的第三方施工单位进场，
甲方有权中止该分包合同；分包合同不得与本合同发生抵触。
26.2.2. 乙方分包合同不改变乙方对该分包工程的任何义务与责任，乙方在分包现场派驻
监督管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约行为，均视为乙方违约。
26.2.3. 乙方应在开工后 20 天内（并且不迟于分包工程开工前 30 天）提交乙方分包工程
（包括三方施工合同工程）、甲方分包工程的进退场时间，经甲方监理确认后执
行；否则，由此造成的责任由乙方负责。
27.违约责任
27.1.因甲方原因而导致逾期付款的，按逾期付款金额银行同期的一年期流动资金贷
款利率承担违约责任。
27.2.乙方必须在规定的时间内竣工，否则，属乙方原因导致本工程逾期竣工的，乙
方应承担逾期竣工的违约责任：
27.2.1. 逾期竣工未超过 20 天的，每逾期一天，由乙方按合同暂定价的1‰向甲方支付
违约金。
27.2.2. 逾期竣工超过 20 天的，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方按合同暂定
价的 10%向甲方支付违约金；甲方同意继续履行合同的，自本合同规定的竣工日
期的第二天起至实际竣工之日止，乙方按日向甲方支付合同暂定价的 2‰的违约金。
27.3.在合同履行过程中，如乙方单方面提出终止合同（包括不履行合同及不能履行合
同），乙方应无条件向甲方支付合同暂定价10%的违约金，并承担由此而造成甲
方的全部经济损失；如甲方单方面提出终止合同，甲方应无条件向乙方支付已完
工程结算造价 10%的违约金。
27.4. 乙方项目经理未经甲方允许调离项目现场或在其他项目兼职，每次乙方须向甲
方支付违约金贰万元。
27.5. 乙方主要管理及技术人员有兼职，或未经甲方允许调离项目的，乙方每发生一
项（或一人），需支付违约金 1000 元。
27.6. 若甲方发现乙方未经甲方许可将工程全部或部分进行分包或转包，甲方有权终
止本合同，乙方应无条件按合同暂定价的10%向甲方支付违约金。
27.7. 乙方进度滞后或者存在质量问题时，甲方有权罚款，情节严重的，甲方有权解
除合同，并根据合同与乙方就完成的合格工程量进行结算，不做任何补偿，乙
方必须在收到甲方退场指令后 10 天内完成退场，乙方不得提出异议。
27.8. 凡乙方发生违反本合同的违约行为，且在甲方、监理提出书面整改意见15 天内
仍无实质性改进的，甲方有权单方解除合同，并书面通知乙方后收回工程，由
此造成的经济损失，甲方有权在支付给乙方的任何款项中扣款补偿。
27.9. 因乙方原因终止合同时，乙方承担违约责任，赔偿甲方损失，甲方保留向乙方
索赔合同暂定价 10%的违约金的权利。
27.10. 工程施工过程中出现的所有属于乙方责任的违约金/ 罚款，乙方必须在当期进度
款中予以确认并即时扣除，结算时相应扣减工程款。
27.11. 本合同中约定的乙方应赔偿给甲方所造成的经济损失的，其赔偿金包括但不限于
甲方由此而产生的律师费、诉讼费、执行费、评估费、第三方服务费、差旅费、
拍卖费及税费等。
27.12. 本合同中的条款（包括违约责任条款）均由甲乙双方协商一致，是双方的真实意
思表示，对双方均具有法律约束力。因双方承担的工程建设及其他方面的风险不
同，双方确认将根据本合同的违约责任条款各自承担不同的违约责任。且双方
确认在本合同签订后将不会以重大误解、显失公平、欺诈、胁迫、或者乘人之
危等作为不履行本合同或违约责任条款的抗辩理由。
27.13. 由于意外情况引起的停工、窝工造成的损失应查明责任，其损失应由责任方负
担。
27.14. 在合同终止的情况下，违约金的支付作为特别结算和清理事项不受合同终止的
影响。
28.争议解决
28.1.双方约定,在履行合同过程中产生争议时应协商解决，协商解决不成时采取向工
程所在人民法院提起诉讼的方式解决。
28.2.发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保
护好已完工程：
1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
2)法院要求停止施工。
29.合同解除
29.1.甲乙双方协商一致，可以解除合同。
29.2.因不可抗力致使合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同。
29.3.甲方根据市场需要，工程停建或工程设计修改后相应承包工程项目不存在时，甲
方有权单方面提出解除合同。
29.4.一方依照合同约定提出要求解除合同时，应以书面形式向对方发出解除合同通
知，并在发出通知前7 天告知对方，通知到达对方时合同解除，对解除合同有争
议的，可以依本合同有关的约定处理。
29.5.合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲
方的要求将自有的机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方的撤出提供必要
条件，已完工程价款在乙方根据甲方要求完全撤出施工场地后结算办理结算手续后
支付。
29.6.除甲方原因外，甲方不支付乙方因撤出施工现场所发生的支出、费用，已经订货
的材料、设备由订货方负责退货和解除订货合同并承担有关费用和损失。
30.来往书面文件
30.1.除签证外，甲方的来往文函经甲方项目经理签署方有效。
30.2.签证文件经甲方项目经理签字并加盖甲方公章方有效。
30.3.乙方的要求、通知等来往文函，均以书面形式由乙方项目经理签字并加盖乙方公
章后递交甲方。
31.合同文件解释顺序
31.1.下列文件均是本合同的组成部分，在彼此内容不一致或发生歧义时，文件优先解
释顺序如下：
1)履行本合同的相关补充协议；
2)专用条款；
3)通用条款；
4)合同附件；
5)中标通知书；
6)乙方投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；
7)图纸；
8)标准、规范及有关技术文件；
32.合同生效
32.1.本合同一式四份，双方签字盖章后生效。甲乙双方各执两份，具同等法律效
力，未尽事宜，协商解决。
（以下无正文，专供签署）
甲方：
签约代表：
签订时间：年月日
乙方：
签约代表：
签订时间：年月日
建设工程施工合同书样本
建设工程施工合同不仅受《合同法》的调整，而且还受到不同领域的多部法律及其他规范性文件调整。下面是为您整理的“建设工程施工合同书样本”，希望您喜欢!更多详细内容请点击(https://www.wendangku.net/doc/1b9653081.html,)查看。 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商，签订本合同，共同遵守。 第一条概况 1、项目名称： 2、项目地点： 3、项目内容：综合布线系统施工和测试，辅材和线管线槽的采购、安装铺设。 第二条工期 1 、本项目的施工期限为合同签订后的个工作日。 2 、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做相应调整。 2.1 、重大设计变更(指设计功能改变、在关键线路上的改变)造成的工期变化，并经甲方书面确认; 2.2 、双方书面确认的计划工期改变; 2.3 、不可抗力因素。 第三条承包方式和造价 1、承包方式：包工包料(具体内容参见工程设备报价清单)。 2、项目总造价：人民币(大写)：(￥)。工程施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件，项目最后造价按实际施工工程量结算。 第四条付款方式、结算方式 (一)付款方式 1、在合同签定后，甲方向乙方支付合同总价的30%，即人民币(大写) 。 (￥ );
3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的 65%，即人民币(大写) 。(￥ ); (二)结算方式： 1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量，本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。 2、若甲方需求有变更时，工程施工时发生增项部分，合同总价报价清单已有的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有 的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据。该计算原则适用于工程施工时发生减项部分的计算。 第五条材料供应 1、材料供应：施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后，方可使用。 2、采用新型材料和代用材料时，乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行使用。 第六条甲、乙双方责任 (一)甲方责任 1、为乙方的施工提供必要的便利条件，并协调水源、电源，提供材料的合理堆放场地，协助乙方顺利进行施工。 2、按合同规定及时支付工程款项。 3、指定项目负责人一名，负责与业主及相关协作单位的协调工作，为乙方提供可持续施工的作业面，并负责平时乙方增、减项的签证。 4、组织本工程项目的竣工验收。 (二)乙方责任 1、按合同规定按时完成并交付该工程。 2、严格按照甲方与最终用户确认的施工图纸施工。 3、负责本合同附件明确的材料采购、保管、运输、安装、保修。 4、接受甲方和当地安全质量监督部门的监督。
施工合同范本2019(最新版)
施工合同范本2019（最新版） 委任单位：____________ 施工单位：____________ 就____________装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下： 一、工程名称：___________________________ 二、工程地点：________________________ 三、工程项目内容：________________________ 四、工程期限 本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。 五、工程造价为人民币： ____________________________________ 六、付款方式 1.合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额预付款。 2.开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额预付款，余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准，以实际工程量结算) 七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。
八、工程施工 1.乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。 2.乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。 3.施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。 4.乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。 5.如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。 九、工程质量 1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。 2.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。 3.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。 4.装饰工程质量保修一年。 十、工程验收 由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上
中建临水临电分包合同
中建一临水临电分包合同 合同编号：中建一局集团建设发展有限公司 China Construction First Division Construetion & Developing Co、, Ltd XXXXXXXXX项目之临水临电分包合同 、总包方：分包方：合同订立地点：合同订立日期：中建一局集团建设发展有限公司临水临电分包合同1 BZTF-005-xx 目录 第一条工程概况2 第二条工程范围及内容、2 第三条合同价款及明细表、2 第四条合同价款支付、3 第五条资金风险共担、3 第六条竣工结算3 第七条工期4 第八条质量标准4 第九条丄程材料与设备、5 第条甲方责任5 第一条乙方责任6 第二条现场及人员管理、6 第三条安全文明施工、7 第四条验收与维修、7 第五条授权管理7
第六条违约责任7 第七条争议7 第八条合同生效与终止、8 第九条合同份数8屮建一局集团建设发展有限公司临水 临电分包合同2 BZTF-005-xx临水临电分包合同 总包方（甲方）：分包方（乙方）:依照《中华人民共和国合同法》、《屮华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就工程临水临电施工相关事宜达成如下协议： 第一条工程概况 1、1工程名称： 1> 2工程地点: 1、3建筑面积： 1、4建筑物檐高： 第二条工程范围及内容 2、1工程范围：施工现场及生活区临水临电施工。 2、2工程内容：按甲方出具的《临水临电施工方案》。 第三条合同价款及明细表 3、1合同价款金额小写：元（其中：税金元，人工费 元）大写：人民币元 3、2合同价款明细表序号工程内容单位工程量（暂定）固定
水电劳务合同范本
水电劳务合同范本 合同编号： 签订时间： 水、电劳务承包施工合同 甲方： 乙方： 甲方于年月日和（以下简称建设单位）签订的以下简称总包合同，为了加强工程施工管理，甲方将）施工发包给乙方完成，乙方为本工程的实际施工人。为明确双方的权利、义务和责任。甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在协商一致的基础上，结合本工程的具体情况，就本工程建设施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 3．承包方式： 4．施工范围： 规范标准、国家质量验收评定标准等实施安装的各个分项工程（包括各类检测）,以及为了提高工程质量等级必须要做的各项工作。包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
5．施工内容：（都是7层以下） 表箱除电表安装、表前的接线外的所有工作内容及主线编房号；户內控制开关箱内的所有工作内容及户内电箱箱内的开关配件安装连线和贴标注）；户内配电箱前电线或电缆及桥架敷设等按图纸的设计完成施工。也就是：a建筑物内公共部分按原图施工，预埋穿线管、接线盒、管内穿线、预留所有孔洞及套管和开关、插座、照明灯具安装；b天地楼商铺部分只完成电表箱至户内控制开关箱的工作内容；c天地楼和6+1层住宅部分：完成电表箱至户内控制开关箱的工作内容；饭厅、卧室、厨房、卫生门、房内过道、阳台部分天棚预暗埋一个接线盒，并从接线盒处预暗埋一根穿线管至门边上梁底、该处土建抹灰完后做好标记，以便住户二次装修保证能找到该点；客厅近楼梯墙上预暗埋开关盒，客厅天棚预暗埋一个接线盒，并从该盒预暗埋一根穿线管至本层户内控制开关箱、预暗埋一根穿线管至开关盒，管内穿线，客厅安一盏白识灯，一个一位开关面板。其余由住户二次装修时自理 1 (2)、弱电施部分：a公共部分：电话、电视、宽带、对讲电预埋管系统等按图安装完成。预埋穿线管，不包括安装桥架、电线、电缆敷设、安装前端箱及分支管等所有工作按图施工完成。b商铺部分：按原图预埋弱电箱和预埋弱电箱
建设工程施工合同.doc新
建设工程施工合同 发包人： 承包人： 依照相关法律，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：________________________ 资金来源：________________________ 二、工程承包范围____________________________ _______________________________________________ 三、合同工期： 开工日期： 竣工日期： 四、质量标准 工程质量标准：___________________________ 五、合同价款： 合同总价（大写）：_______________________ （小写）：_______________________
六、组成合同的文件： （1）图纸 （2）发、承包方确认的工程清单报价单或预算书。 （3）施工变更，现场签证。 七、承包人承诺 （1）承包人向发包人承诺按照本合同的约定进行施工、竣工并在工程缺陷责任期间承担保修责任（责任 期年）。 （2）承包人在工程施工前编写施工组织方案，收集组织施工技术文件，产品资质证明，按施工进度编写 施工资料（电子版）。 八、发包人承诺 发包人向承包人承诺按照本合同的约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。 九、安全及文明施工 承包人的安全责任： （1）遵守国家安全生产的各项管理规定，配备相关管理人员、技术员、安全员、资料员。 （2）由于承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任及产生的费用。 （3）室外施工作业设立安全标志与警示及采取相应措施，
建设工程施工合同示范文本(2020版)
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-029710 建设工程施工合同示范文本Model text of construction contract
建设工程施工合同示范文本(2020 版) 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(cf91-0201)，就本项工程建设的有关事项，双方当事人在平等协商的情况下达成如下协议： 第一条工程概况 1.工程名称：工程地点：工程内容：见“工程项目一览表”(附后)。承包范围：承包方式： 2. 工程性质(指基建、技改、合资等)：批准文号(有权机关批准工程立项的文号)： 3. 定额工期总天数：天 4. 开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期，以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准)：本合同工程定于年月日开工。竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工期为准)：本合同工程定于年月日竣工。 5. 质量等级：
6. 合同价款：本合同工程承包造价为元。金额(大写)： 第二条合同文件及解释顺序合同另有约定除外，合同文件的组成和解释顺序如下： 1. 协议条款; 2. 合同条款; 3. 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; 4. 招标承包工程的中标通知书、投标和招标文件; 5. 施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定; 6. 按可填单价的工程量清单承包的建设工程，由甲方提供的工程量清单; 7. 标准、规范和其他有关技术资料、技术要求; 8. 国家和本市关于施工合同管理的规定。 当合同文件含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的基础上，由双方协商解决;双方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解决。 第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律 1. 合同语言：本合同文件仅使用汉语。 2. 适用法律法规：国家有关法律、法规和本市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。 3. 适用标准、规范：按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。第四条图纸 1. 甲方提供图纸日期：年月日 2. 甲方提供图纸套数： 3. 甲方对图纸的特殊保密要求和费用承担：
供电工程合同(临电)
临时用电工程合同 建设单位：（简称：“甲方”） 施工单位：（简称：“乙方”） 为了完成双方约定的电气安装工程，明确甲方与乙方之间的权利、义务关系，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规之规定，双方经协商一致特签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程名称 。 第二条工程地点 。 第三条工程范围 。 第四条工程主要内容 4.1 临时用电工程方案设计，包括但不限于建筑红线外电网公司供电点至红线内用电点敷设设计，根据工程用电需要配置相应规格变压器及其布设位置，电缆电线预埋管方式设计等。 4.2 根据设计方案施工，包括但不限于临时用电工程设备采购及安装、设备基础施工、相关电缆电线敷设工程、裕度井等相关电缆井的砌筑、管线土方工程、道路破坏与修复、停复电相关手续办理、工程调试。 4.3 保证一次性验收通过，电网公司正常入网备案，保证通电使用。 第五条承包方式 。
第六条工程期限 本工程工期为：。 本工程在下列情况下工期顺延： 6.1 不可抗拒的自然灾害而影响施工进度。 6.2 其它不可控制因素而影响施工进度。 第七条技术资料 以电力技术安装规范为准。 第八条工程质量标准 8.1 按国家颁发的现行质量检验评定标准及有关反措要求； 8.2 按业主要求及有关文件、技术资料； 8.3 产品生产厂质保书及出厂说明书原件； 8.4 合格率100％。 第九条工程管理 9.1 乙方应按要求供应设备，精心组织，精心施工，确保工程安全、文明、优质、高效地实施创优目标。 9.2 甲方需提供给乙方施工存放场地，以便规范施工条理。 9.3 工程签证：在供电局供电方案协议书不变情况下发生的方案设计调整、变更签证应该不再额外索赔，含在风险报价中。若因供电局供电方案协议书变更或甲方原因要求方案调整、设计变更、变更签证等，应增加额外费用。 第十条工程造价（RMB） 10.1 本工程合同价为人民币（大写）（￥元）。 本工程预算书详见附件一：工程预算书。 本工程采用基于提供方案的、含税总价包干形式，此价格包括但不限于方案设计费、施工人工费、材料费（主材及辅材）、机械费、设备费、措施费、管理费、利润、税金（需在
水电劳务合同范本01
水电安装劳务合同 甲方代表（以下简称甲方） 乙方代表（以下简称乙方） 一：工程名称：阳光水岸3# 4#楼 二：工程地点：辛集市试炮营村北 三：工程范围与内容： （1）室内给水管网预埋及安装； * （2）室内排水管网预埋及安装； （3）室内暖气主管道预埋及安装； （4）室内照明线路预埋及安装； （5）室内照明灯具及开关预埋及安装； （6）防雷接地安装 （7）弱电预埋及安装 （8）现场临水临电管理 四：工期要求 、 1、乙方必须在年月日前竣工。乙方在 招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要 求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五:工程承包方式： 包工、包安装（含防雷接地及弱电）、包质量、 包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程 按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付 使用。 六:合同价款 本合同价款为人民币：24 元每平方米（以建 筑面积结算）属总价包干。该总价已包括人工、 施工安装、调试. 七:付款和结算方式 1）由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费，（施工中途可以适量支取生活费） 二层封顶付总工程量的10%，主体封顶付总工程 量的30%，上下水安装完毕付总工程量的60%， 穿线完毕及开关插座灯具安装完毕付总工程量 的80%，工程验收合格后付总工程量的95%，留 合同范围内的5%为保修金，保修期为12个月， 余额保修期后无质量问题，一次性付清。 八设计变更 ？ 因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。
九材料设备供应 1本合同工程所有用于水电主材料均有甲方采购供应。 2水电安装的小型工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。 十双方职责 1甲方职责 （1）按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气、弱电安装图纸、图说、图纸会审、 设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内 容 （2）负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。 . （3）甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿 2、乙方责任 （1）土建面积、施工图内所有的水电及弱电安装工程 （2）给排水、电气安装，暖气主管道 （3）应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准
工程施工合同书模板.docx
编号：_____________工程施工合同书模板 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日
____________以下简称甲方 ____________以下简称乙方 依据相关规定、条例，遵循平等自愿的原则，经甲乙双方共同协商，就________________、________河等河道整治工程项目承包事宜达成一致意见，签订本合同，共同遵守。 一、工程名称：____________________工程 二、工程地址：________市鹿________区____镇 三、承包方式：劳务承包，按综合单价以图纸尺寸计算承包费用。 四、承包范围及内容：A型结构混凝土底板、C、D型结构挡土墙钢筋混凝土片石、混凝土垫层 五、承包单价及计量方式： 1、挡土墙及A型结构底板采取综合单价方式，施工费单价135元，单价中包含机械进出场费用、周转材料、机具设备、小型耗材、钢筋制作及安装、自拌混凝土及浇筑等与施工相关的费用，合同期内单价不做调整。
2、片石及混凝土垫层采取单价承包，施工内容包括基础面清理、排水、片石垫层铺设、C15砼垫层施工;按照图纸尺寸以平方米为单位计算，片石垫层(厚15c)单价为4元,混凝土垫层(厚10c)单价以4元。计量方式采用按月计量，与甲方同建设单位计量同步。 六、工程工期：____日历天 七、甲乙双方职责： 甲方职责： 1、负责提供营业执照、外出经商管理证明等必需的资质文件以及中标人员资格文件。提供公司质量、安全管理体系文件。 2、协助乙方完成施工报审报批及备案手续。 3、根据建设单位要求必要时派员协助乙方工作。 4、负责在温州设立工程账户便于乙方结算。 5、监督管理乙方开展各项施工生产活动。
小型工程施工合同范本(完整版)
合同编号：YT-FS-7954-49 小型工程施工合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
小型工程施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包人(全称)：(以下简称甲方) 承包人(全称)：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建 筑工程施工合同GF-1999-0201示范文本》结合天津市 有关规定经双方协商一致，签订本合同(根据本公司施 工特点修改版) 第一条概况 1.1 1.2 1.3 承包内容：修建施工便道，占地补偿及路基 注浆。 1.4 承包方式：包工包料 1.5 合同金额：第二条工程期限 2.1 全部工程开工、竣工日期：20xx.5.5日开始，
20xx.6.4日前完成(若时间变更，以甲方正式通知乙方的时间为准，竣工时间相应提前或往后顺延) 2.2全部竣工总日历天数：30天 2.3 工期1天，乙方向甲方支付合同金额0.5%的人民币违约金。 第三条工程款支付 3.1 100%工程款 第四条工程保修 4.1 保险金： 4.2 保修项目及保修期限 4.3保修期间，因施工质量问题，造成设备损害应全额赔偿，甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后小时内派人修理，否则甲方可委托其他单位和人员修理。保修期间所发生的费用由责任方承担。 第五条争议，仲裁 5.1 甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可按下列第①种方式解决：
临水工程施工合同.doc
临水工程施工合同 发包方：（以下简称“甲方”） 承包方：（以下简称“乙方”） 甲方确定乙方为项目临水工程的承担施工单位。现根据《中华人民共 和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方 就本合同所涉事宜协商一致，在甲方注册登记地订立本合同，以资双方共同遵守。 第一部分：专用条款 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程承包内容 3.1.项目期临水工程，按甲乙双方确认的施工图纸、招标答疑会议 纪要及甲方要求结合现场具体情况完成以下内容： 从市政给水管网到施工场地甲方指定位置的临时给水系统，包括但不限于：设计，政府部门和给水部门的报建报批，施工占用绿地道路等的施工许可，路面开挖及 修复，管道敷设、水表安装、试压通水等。 4.工程承包方式 4.1.本合同乙方以总价包干形式承包，包干总价包设计、包报批报建、包施工占用道 路绿地等、包人工、包材料、包机械、包验收通过、包安全文明施工、包施工用
水电、包措施费、包市政道路、绿化恢复费、包管线测量费、耗水费、水质检验 费、装表费等一切有关费用、包一切利润税费等一切费用。 4.2.本工程包干总价已综合考虑了人工及材料市场价格波动、国家政策调整及配合整体 工程进度而产生的加班赶工费等各种因素在内，不随其他任何因素变化而调 整。 4.3.按国家规定由乙方缴纳的各种税收已包含在本工程包干总价内，由乙方向税收部 门缴纳。 4.4.图纸范围的内容无论乙方是否漏项、漏计、或少计，均不得另行调整造价，任何 未填报的费用、履行其责任和义务的费用均视为已含在包干总价内。 4.5.因甲方原因导致合同范围外新增工作内容、设计变更或者现场签证发生的，乙方必 须经甲方书面确认工程量，增加项目综合单价参考附件《预算清单》计取： （1）《预算清单》中有相同清单子目，按《预算清单》综合单价，不因任何 因素而调整； （2）《预算清单》中有类似清单子目，参考类似清单子目综合单价。若只是主 材种类不同，则只调整主材差价，其它费用不调整，即综合单价 =类似清单子目综 合单价 +（现种类主材材料价 -原子目种类主材材料价）； 4.6.如因乙方原因导致费用增加一律不作调整。 5.设计图纸： 乙方向甲方提供经当地供水主管部门设计审核通过的施工图纸，并通过甲方，监理，施工单位三方签字确认的图纸一式三套。 6.工程质量标准 工程质量标准：合格并正常通水 7.工程总承包价：￥元（大写人民币：元整) 8.工程款支付办法 8.1.工程全部完成后15 天内，甲方支付乙方工程总承包价85%工程款 , 计￥元 （大写人民币元）。 8.2.工程验收合格并结算后，甲方15 天内付至工程结算价的95% 。 8.3.余下5%的工程款作为工程质量保证金，质量保证金的返还按本合同附件《工程 质量保修书》的约定执行。
建设工程施工合同范本通用版
协议编号 建设工程施工合同 甲方： 乙方： 协议签订日期：年月日 协议生效日期：年月日到年月日
建设工程施工合同范文 建设单位（甲方）： 施工单位（乙方）： 1。总则 1。1 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 2。承包方式及承包范围 2。1 承包方式：包工包料（材料使用甲方指定品牌） 2。2 承包范围 3。工程概况 3。1 工程名称： 3。2 工程地点： 3。3 工程内容要求：
4。合同价款与结算 4。1 本工程为非招标工程，项目单价：元/平方，施工面积：平方。合同价款定为，大写：。 4。2 合同签订之日起甲方一次性支付乙方部分合同款元。余下合同款分次支付给乙方。第二次付款：项目进行到时支付元。结算余款：项目进行到时支付元。 5。合同工期开工日期：年月日。竣工日期：年月日。合同工期总日历天数：天。 5。1 乙方确保其具有承担本合同约定事项的资质及能力，并保证安全施工无事故，应当按照约定的开工日期开工，如不能按期开工，应当在约定开工日期前3日内，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方在接到申请后的24小时内以书面形式答复乙方。甲方不同意乙方要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。 5。2 因甲方原因不能按约定日期开工，甲方以书面形式通知乙方，并赔偿乙方因延期开工造成损失，相应顺延工期。 6。材料设备供应 6。1 乙方采购材料设备，应按图纸要求和规范标准采购，并要求“三证齐全”，对材料设备质量负责。
项目施工合同范本4篇
项目施工合同范本4篇 如有争议，双方友好协商处理，协商无果至当地仲裁委员会或施 工所在地人民法院诉讼解决。今天小编就给大家整理了项目施工合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读! 【篇一】项目施工合同 甲方(全称)： 乙方(全称)： 按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本 合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 承包范围： 承包方式： 二、工程日期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数：_____天 三、质量标准 工程质量标准： 四、合同价款 金额(人民币大写)： 五、组成合同的文件 1、本合同 2、中标通知书 3、投标书及附件 4、标准、规范及有关技术文件 5、图纸
6、工程量清单 7、工程报价单及预算书 双方有关工程的洽谈、变更等书面合同或文件视为本合同的组成 部分。 六、合同的生效及终止 1、合同签订之日起生效 2、除质量保证书外，甲乙双方履行合同的全部义务，竣工结算价 款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后，本合 同即告终止。 3、合同的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则，履行通知、协助、保密等义务。 七、图纸 提供方及份数： 八、甲方工作： 1、提供经当地消防部门审批的设计资料，如在施工中发生变化应 及时协调乙方及设计单位予以解决。 2、对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以保护。 3、如工程需基建方预留、预埋等基建配合工作，甲方应提前和乙 方及基建单位协商解决。 4、提供具备施工条件的施工场地 5、提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地 6、双方约定甲方应做的其他工作： 九、乙方工作 1、必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》 等有关规定进行施工。 2、在施工过程中，如发现技术要求与现场实际情况不符合《国家 消防验收规范》时应向甲方提出，由甲方和设计单位与消防部门协商 解决。 3、乙方应按合同规定的时间完成和提供服务。 十、施工组织设计和工期 1、开工及延期开工
临时用电工程施工合同
临时用电工程施工合同
合同编号： [填写甲方] 与 [填写乙方] 临时用电工程施工合同 ____年__月__日[填写签约时间] ______________[填写签约地点]
临时用电工程施工合同 甲方（发包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 乙方（承包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本工程施工事项经协商达成一致,双方订立本合同。 一、工程概况： 1、工程项目名称：项目临时施工用电工程； 2、概况：； 3、工程地点：。 二、合同价款及承包方式： 1、合同总价：人民币元（大写：）。 2、承包方式：本合同工程的承包人承包方式为全费用综合单价报价、合同总价包干；即在承包范围内，承包人包工、包料、包设计深化、包质量、包工期、包安全文明
施工、包竣工移交、包资料整理、以及施工过程中的扰民事件处理等在工程移交前所发生的费用。工程量清单及报价表是乙方按招标清单、承包范围、招标文件、约谈纪要、合同条款、现场条件等且充分考虑了各项费用后编制的；按国家规定由乙方交纳的各种税收已包含在本合同价款内, 由乙方支付；报价单中各项目工程内容仅列出了主要工序，次要工序、按常规的施工工序完成的内容、垃圾清运及搭设必要的脚手架等费用已包含在乙方的报价中。 三、合同范围： 承包范围为，主要内容包括：箱变土建、安装工程以及竣工验收后的运行维护供电线路、设备。 四、权利义务： 甲方权利义务： 1.提供有关工程的技术资料。落实解决现场施工条件，提供施工用水、电源接驳，确保施工期间的需要，并协助乙方办理施工人员进场手续。 2.提供现场及设备运输的安全通道。 3.在收到乙方发出的，供电部门的竣工验收报告后个工作日内，应组织甲方有关人员验收，若超过个工作日仍未组织验收工作的。 乙方权利义务： 1.严格按照国家及省、市电力部门的有关规程规定进行设计和施工,电气及土建设计图应送甲方预审,然后再送电力部门审批。所有施工均按电力部门审批的结果执行。 2.严格按照安全工作规程进行施工,若因乙方原因,在施工中造成的设备损坏和人身伤亡,一切经济及法律责任均由乙方承担。 3.从签订合同之日起,乙方应按照甲方规定时间内办理及完成申报、报建方案的审批及施工验收,送电等工作。 4.施工完结后,乙方负责向电力部门申报本合同工程范围内的验收手续，并协助甲方办理供电设备资产移交供电部门管理的手续。 5.乙方在施工中应严格执行《电业安全工作规程》和施工现场的有关安全制度，做到安全、文明施工,并对施工人员、设备、防火和交通安全等负责。 6.若乙方不能将本合同范围内的工程报验合格,则乙方负责做好整改工作，使报验合格。
临水临电合同条件
1、临水： 施工单位在总进水管安装水表，对产生水费按水表计量，我司代缴，产生水费根据供水公司价格及水表水量从当月工程款中扣 除； 2、临电电费合同条款 （1）施工单位承担所有用电期间产生的一切电费（包括变压器自损、相应的税率等一切供电局需缴纳供电局电费金额），并由 我司在当月的工程款中扣除，我司只负责代缴产生电费。施工 单位用电前需向甲方提出申请，施工单位须每月确定当月用电 量，相关负责人签字并盖章，用电结束后，向甲方管理人员报拆除，以确认相关的读数，不够一个月按照一个月扣除产生电费。 （2）甲方用电以电表读数为准，电费价格按照 1.2元/度，从施工单位应缴纳用电费用中核减，同时施工单位须自备发电机用于甲方营销（销售）中心专用应急供电； （3）施工单位应考虑临电中断情况下自备发电机用于现场施工 用电； 3、临电要求 （1）总配电箱 1）总配电房的设置要符合地面绝缘、通风、采光、消防、防鼠 圭寸堵等相关规定； 2）总配电箱应采用冷轧钢板制作，并有防腐处理；
3） 总配电箱钢板厚度为1.2mm,箱体做防锈处理； 4） 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流大于 30mA,额定 漏电动作时间应大于 0.1S,动作电流与动作时间的乘积大于 30mA.S 5）总配电箱中N 线端子和PE 线端子应分开设置 6）箱体颜色为中黄色（静电喷涂处理），CI 及闪电标识为不干 （2）二级配电箱（分配电箱）、三级配电箱（开关箱） 1）二级配电箱顶部设双层防护，二级配电箱、三级配电箱箱体 采用冷轧钢板制作，壁厚不小于 1.2mm ，防水防尘等级IP65, 箱门接地线不小于4mm2 ;表面采用静电喷涂处理，箱外设置 施工单位LOGO 标识，闪电标识，箱体管理责任人及联系方式； 2） 二级配电箱壁厚不小于1.2mm ，箱体表面做防腐处理； 总酝电轴系列尺d ''mm'1 序号 宽肿 矽HI 厚度 1 1 ZP1 900 3&0 1750 15 ZF 厂 1100] 380 1750 1.5 3 1 ZP3 850 550 2000 1.5 4 ZF ? + 850 550 2000 1.5 ■丄 ZP4 550 550 2000 t5 6 1 r zp?! SOol 38D 1750 1.5 r ZPG 「 1000 380 V50 1.6 1 8 ZP7 860 38D I ■?'? 1.5 胶刻字
工程施工合同书新整理版参考文本
工程施工合同书新整理版 参考文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
工程施工合同书新整理版参考文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 工程施工合同书范文1 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 我方对多个施工队伍认真考察、对比、研究选定了施 工队伍。为明确各自的权利和义务，经协商，并根据《中 华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和 《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规 定，现就乙方承揽甲方委托制作安装一批店外门头装修事 宜达成如下一致协议。 一、工程名称:店外铝塑板门头制作安装 二、安装地点及范围：黄河路铁路桥以东至岳城办事 处辛集行政村东头327公路两侧，佃户屯办事处佃户屯行
政村菏商公路两侧。 三、门头安装位置：根据甲方提供的店家地点，乙方实际测量经甲方及店主确认为准，高度：1.2米，长度：根据实际情况确定(详见图纸)。 四、材质：要求用5*5CM镀锌角钢，76*44厚 1.2MM的铝方管，外贴4mm红色铝塑板黄色芙蓉板字 2mm厚(黄色铝塑板为红色芙蓉板字)，四周压76*25铝方管外贴白或黄色铝塑板。 五、工程造价及支付方式 1、工程造价：约 2.制作安装费约定：制作角钢架，安装铝合金框架、外贴铝塑板并包边及字安装完成费用，每平方展开面积计算。 3.支付方式：签订合同乙方机械人员进场甲方预付款，工程进行一半时付元进度款。竣工验收合格留%质保金，余
简易的工程施工合同范本(完整版)
合同编号：YT-FS-4590-60 简易的工程施工合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
简易的工程施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 简易工程施工合同 合同编号：发包方：____ 承包方：____签约时间：签约地点：为了保证____ 施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的 目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共 和国建筑法》及其他法律法规 ，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致， 订立本合同。 一、工程名称：____ 二、建筑面积(工程形式)：____ 三、施工地点：____ 四、工期：1、开工：____年__月__日;2、竣工： ____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式：____
六、工程质量标准：____ 七、工程价款：共计人民币元。 八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。 九、质保期：____年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务 ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷; ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务 ①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务; ③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;
版工程施工合同模板.doc
最新版工程施工合同模 板.d o c -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
工程协议 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商，甲方将甲方的维修工程委托给乙方施工，结合本工程具体情况。订立本合同，以兹共同遵守： 一、工程内容： 工程总造价：（见预算明细）。 二、其它约定： 1) 乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。 2) 乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。 3) 乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 三、双方责任： 1、甲方责任： 1) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、监督与管理。
2) 负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。 2、乙方责任： 1) 严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。 2) 强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。出现事故由乙方自行承担。 3) 工人进入施工现场必须做到文明、安全施工、工完场清。 4) 必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方自行承担。 5) 具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自承担。 6) 乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行承担。
临时劳务合同(标准版)范本
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 临时劳务合同(标准版)
编号：FS-DY-57140 临时劳务合同(标准版) 甲方（用人单位） 名称： 法定代表人（主要负责人） 地址： 工商登记注册类型： 乙方（劳动者） 姓名： 性别： 身份证号码： 文化程度： 住址： 联系电话： 根据《中华人民共和国劳动法》以及有关法律、法规和政策的规定，经双方平等协商，订立本劳动合同。
一、使用岗位及期限。 甲方聘用乙方在岗位工作。使用期限为XX即自年月日起至年月日止。其中，从生效日起的首三个月为试用期，试用期为年月日至年月日。 二、工作内容。 （一）乙方同意按甲方工作需要，在岗位工作，履行职责，完成任务。 （二）乙方应遵守甲方依法制定的管理制度。 三、劳动保护和工作条件。 （一）甲乙双方都必须严格执行国家有关工作时间、劳动保护、安全卫生等规定。甲方应为乙方提供符合规定的工作条件。乙方应严格遵守各项安全操作规程。 （二）甲方应当向乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件，和必要劳动保护用品，以保证乙方在安全健康的环境下工作。 （三）如果乙方的工作内容涉及职业危害，则甲方应向乙方如实告知该等职业危害及可能发生的后果，并且应当依法采取相应的防护措施。并将对乙方进行专门的培训或教育。
工程施工合同范本--最新标准版
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 四、承包形式： 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数天 开工日期：20 年月日 竣工日期：20 年月日 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上； 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素； ３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候
乙方开不了票？） 双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。 第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币（大写：）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。 1、本合同签订后日内，甲方支付元工程款； 2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款； 3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。 第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。 1、甲方于支付元； 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。 3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。 第四条建筑材料、设备的供应和采购 一、工程材料、设备由乙方采购。（是否都是包工包料？） 二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。（材料进场是不是要甲方确认？） 第五条施工与设计变更