二级建造师选修课后与考试-答案

1.原建设部于（）年8月颁发了《关于建筑业1994、1995年和“九五”期间推广应用10项新技术的通知》是我国政府要求建筑行业推广应用新技术的第一个正式文件。

正确答案：A

A.1994

B.1995

C.1996

D.1997

2.工法的时效是由工法关键技术的先进性所决定的。（）

正确答案：正确

正确错误

3.国家级工法之所以分级，主要是为了进一步凸显国家级工法的技术、效能和影响，好中选优、优中选精、精中选特。（）

正确答案：正确

正确错误

4.在工法应用中注重对工法适时跟踪、及时改进、努力创新，以保持工法的（）。

正确答案：A、C、D

A.先进性

B.实用性

C.适用性

D.有效性

E.合理性

5.下列属于工法开发过程的实施阶段的有（）。

正确答案：A、B、C、D

A.围绕关键技术的工艺流程和操作要点，紧扣安全、质量、经济、环保等关键指标

B.注重检查操作的严密性和管理的科学性

C.收集、分析、整理和应用各类信息、数据、及时调控和改进

D.保证工程资料的准确、齐全、及时、有效

E.颁布文件，纳入企业施工管理的规程、标准

6.国家一级工法和二级工法的主要区别在于（）。

正确答案：A、B、C、D

A.关键技术水平在国内领先的程度

B.是成套还是单项工法

C.工法的效能大小

D.工法的效能大小

E.关键技术水平在国际领先的程度

7.在工法的每一个类别中，按国内建筑业的施工技术和施工管理的综合水平，可分为（）三级。

正确答案：A、B、C

A.国家级工法

B.省、部级工法

C.企业级工法

D.市级工法

E.区域级工法

8.工法按专业范畴可分为（）三个类别。

正确答案：C、D、E

A.水利工程

B.市政工程

C.房屋建筑工程

D.土木工程

E.工业安装工程

9.工法的特点有（）。

正确答案：A、B、C、D

A.先进性

B.科学性

C.效能性

D.可操作性

E.经济合理性

10.根据当前建筑业技术发展的情况，规定国家级工法有效期（）年。

正确答案：D

A.3

B.4

C.5

D.6

1.先进适用、效能显著的工法未经有关部门审批仍可成为国家、行业或地区的施工规范、施工标准或操作规程。( )

正确答案：错误

正确错误

2.未经工程实践检验的科研成果，不属于工法范畴。（）

正确答案：正确

正确错误

3.评价工艺的先进性，就是结合技术与经济对工艺做的全面、综合的评价。（）

正确答案：正确

正确错误

A.消防

B.防尘

C.降尘

D.厕所冲洗

E.基坑支护用水

5.基坑施工封闭降水技术的特点有（）。

正确答案：B、C、D、E

A.抽水量多

B.抽水量多

C.对周边环境不影响

D.不污染周边水源

E.止水系统配合支护体系一起设计降低造价

6.工法把先进技术和科学管理结合起来，科学管理主要体现在（）等方面。

正确答案：A、B、C、D

A.劳动组织

B.资源配置

C.现场制度

D.规范规程

E.施工图设计

7.工法以工艺为核心有以下三个方面的内容：（）。

正确答案：A、B、D

A.施工中所采用的关键技术的工艺原理

B.施工工艺流程

C.施工图设计

D.施工操作要点

E.施工技术

8.热源和热力站热计量应采用热量计量装置进行计量。（）

正确答案：正确

正确错误

9.防水技术主要包括（）等

正确答案：A、B、C、D

A.防水卷材机械固定施工技术

B.地下工程预铺反粘防水技术

C.遇水膨胀止水胶施工技术

D.预备注浆系统施工技术

E.硬泡聚氨酯技术

10.基坑施工封闭降水技术同时采用降水措施或引渗基坑开挖范围内的现存地下水的降水方法；帷幕不常采用（）。

正确答案：D

A.地下连续墙

B.深层搅拌桩防水帷幕

C.高压摆喷墙

D.降水帷幕

1.太阳能与建筑一体化应用技术在施工过程中应注意（）。

正确答案：A、B、D、E

A.保护屋面防水层

B.防止屋面渗透

C.上下水管保温，最好放置室外减少热损

D.防雷、防风措施，消除安全隐患

E.高寒地区应有防止结冰炸管的措施

2.结构安全监测过程一般分为施工期间监测与试用期间监测。（）

正确答案：正确

正确错误

3.硬泡聚氨酯的技术特点有（）。

正确答案：A、B、D、E

A.聚氨酯具有很高的自黏结强度

B.聚氨酯对混对混凝土、木材、金属、玻璃都具有很好的黏结性

C.需要机械锚固件辅助连接

D.施工具有连续性

E.整个保温层无接缝

4.聚乙烯丙纶防水卷材与非固化型防水黏结料复合防水层的特点是冷施工、环保，并可在低温及潮湿基面上施工。（）

正确答案：正确

正确错误

5.聚乙烯丙纶是由上下两层长丝丙纶无纺布和中间芯层线性低密度聚乙烯一次加工复合而成的防水卷材。（）

正确答案：正确

正确错误

6.深基坑施工监测方法可分为（）。

正确答案：A、B

A.基准线法

B.坐标法

C.指标法

D.分析法

E.因素法

7.建议在群体建筑上造太阳能光伏发电厂，太阳能屋顶示范项目必须大于50KW，即需要至少

A.200

B.300

C.400

D.500

8.信息化应用技术包括（）。

正确答案：A、B、D、E

A.虚拟仿真施工技术

B.高精度自动测量控制技术

C.混凝土结构粘贴碳纤维、粘钢和外包钢加固技术

D.工程量自动计算技术

E.施工现场远程监控管理及工程远程验收技术

9.聚氨酯硬泡体在低温下不脆裂，高温下不流淌、不粘连、能耐温（）摄氏度。

正确答案：B

A.100

B.120

C.150

D.180

10.现浇混凝土外墙外保温如果涉及为两侧保温，则墙体两侧均采用保温模板，适宜在严寒、寒冷地区和夏热冬冷地区使用。（）

正确答案：正确

正确错误1.基坑封闭降水是指在基坑周边降低渗透系数较小的封闭结构，从而有效阻止地下水向基坑内部渗流，在抽取开挖范围内的少量地下水，从而减少地下水的浪费。（）

正确答案：错误

正确错误

2.工业废渣及（空心）砌块应用技术主要强调各种砌块的构成和产品性能，外墙自保温体系施工技术强调施工的整体性，施工时注意节点构造的处理和砌筑砂浆的选择。（）

正确答案：正确

正确错误

3.施工过程水的回收利用技术包括雨水回收利用技术与基坑施工降水回收利用技术。（）

正确答案：正确

正确错误

4.粘贴式外墙外保温隔热系统施工时应注意岩棉（矿棉）板的（）等项目的检验结果。

正确答案：B、C、D、E

A.亲水率

B.压缩强度

C.憎水率

D.酸度系数

E.质量吸湿率

5.施工过程水的回收利用包含整个工程施工期间除饮用水外的（）等所有用水。

正确答案：A、C、D、E

A.消防

B.防尘

C.降尘

D.厕所冲洗

E.基坑支护用水

6.聚氨酯防水材料是通过化学反应而固化成膜，分为（）两种类型。

正确答案：A、B、C

A.甲组分

B.乙组分

C.丙组分

D.单组分

E.双组分

7.基坑施工封闭降水技术的特点有（）。

正确答案：B、C、D、E

A.抽水量多

B.抽水量少

C.对周边环境不影响

D.不污染周边水源

E.止水系统配合支护体系一起设计降低造价

8.下列属于绿色施工技术的有（）。

正确答案：A、B、C

A.基坑施工封闭降水技术

B.施工过程水回收利用技术

C.预拌砂浆技术

D.非金属复合板风管施工技术

E.大型复杂膜结构施工技术

9.处理不好外墙自保温体系可能会出现（）。

正确答案：B

A.泛碱

B.冷桥

C.破裂

D.生锈

10.基坑施工封闭降水技术同时采用降水措施或引渗基坑开挖范围内的现存地下水的降水方法；帷幕不常采用（）。

正确答案：D

A.地下连续墙

B.深层搅拌桩防水帷幕

C.高压摆喷墙

D.降水帷幕 1.聚氨酯防水涂料可采用喷

A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

2.薄钢板法兰风管的制作，可采用单机设备分工序完成风管制作；也可采用在计算机控制下，通过自动生产线将材料类型选择、剪切下料、风管板面连接形式及法兰成形、拆方等工序顺序自动完成。（）

正确答案：正确

正确错误

3.“管线综合布置技术”各专业的施工单位和人员要提前熟悉图纸。（）

正确答案：正确

正确错误

4.预分支电缆由（）三部分组成。

正确答案：A、B、C

A.主干电缆

B.分支线

C.起吊装置

D.普通分支线

E.耐火型分之电缆

5.民用建筑管道工厂化预制的内容主要有（）。

正确答案：A、B、C、D

A.图纸深化

B.现场测量

C.绘制单线图

D.绘制加工图

E.运输配送

6.目前国内应用较多的是以液压油缸为动力的爬模。（）

正确答案：正确

正确错误

7.组装式大模板技术的适应性强，除搭设一些常规脚手架外，还可搭设悬挑结构、悬跨结构、整体移动、整体吊装架体等。（）

正确答案：错误

正确错误

8.机械密封式连接的种类主要有（）。

正确答案：A、B

A.钢管机械密封式连接

B.薄壁不锈钢管机械密封式连接

C.焊接

D.粘结

E.铆接

9.盘销式钢管脚手架目前尚无相应的安全技术规程，以容许荷载法设计架体。（）

正确答案：正确

正确错误

10.电动桥式脚手架技术可替代脚手架及电动吊篮，用于建筑工程施工。（）

正确答案：正确

正确错误1.变风量空调系统运行成功与否，取决于（）。

正确答案：A、B、C

A.空调系统设计是否合理

B.变风量末端装置的性能优劣

C.控制系统调试

D.电量的大小

E.空调系统的完备情况

2.钢结构技术具体包括（）。

正确答案：B、C、D、E

A.钢结构安装工程施工

B.深化设计技术

C.厚钢板焊接技术

D.大型钢结构滑移安装施工技术

E.钢与混凝土组合结构技术

3.在管线综合布置设计时，要遵循六大原则包括（）。

正确答案：A、B、C、D

A.小管让大管，越大越优先

B.有压管道让无压管道

C.一般性管道让动力性管道

D.强电、弱点分开设置

E.同等情况下造价高的让造价低的

4.插接式钢管脚手架及支撑架技术科广泛应用于（）

正确答案：A、B、C、D

A.建筑结构

B.市政桥梁工程的脚手架及模块支撑系统

C.装修工程

D.钢结构安装工程施工

E.

5.机电安装工程技术包括（）。

风管施工技术E.大型复杂膜结构施工技术

6.组装式大模板技术具有（）等特点。

正确答案：A、B、C、D

A.单块面积较大

B.完整的使用功能

C.工业化程度高

D.机械化程度高

E.造价高

7.在超高层供电系统中，电缆在垂直敷设时，采用带有（）根钢丝绳、并配吊装圆盘的电缆。

正确答案：C

A.1

B.2

C.3

D.4

8.变风量空调系统运行成功与否的关键是（）。

正确答案：B

A.空调系统设计是否合理

B.变风量末端装置的性能优劣

C.控制系统调试

D.电量的大小

9.整体钢平台采用大吨位长行程油缸的顶升模板装置能适应复杂多变的核心筒结构施工，满足平均（）d一层的工期要求，保证全过程施工安全和施工质量。

正确答案：B

A.2

B.3

C.4

D.5

10.（）技术既节省了大直径贮仓滑模装置的平台结构材料，也解决了仓顶空间钢结构安装难题。

正确答案：D

A.附着升降脚手架

B.组装式大模板

C.插接式钢管脚手架及支撑架

D.贮仓筒壁滑模拖带仓顶空间钢结构整体安装施工 1.附着升降脚手架技术只需搭设（）层的脚手架，随主体结构施工逐层爬升，也可随装修作业逐层下降。

正确答案：A

A.4-5

B.5-6

C.6-7

D.7-8

2.预制混凝土装配整体式结构施工技术是一种在工厂用专门的焊网机焊接成型的网状钢筋制品。（）

正确答案：错误

正确错误

3.大直径钢筋直螺纹连接技术目前主要采用滚扎直螺纹连接和镦粗直螺连接方式。（）

正确答案：正确

正确错误

4.钢筋焊接网应用技术目前主要采用CRB550级冷轧带肋钢筋和HRB400级热轧带肋钢筋制作焊接网。（）

正确答案：正确

正确错误

5.高强钢筋是指屈服强度为（）MPa和（）MPa级的普通热轧带肋钢筋和细晶粒热轧带肋钢筋。

正确答案：A、B

A.400

B.500

C.600

D.700

E.800

6.钢筋及预应力技术包括（）。

正确答案：A、B、C、D

A.高强钢筋应用技术

B.大直径钢筋直螺纹连接技术

C.有粘结预应力技术

D.无粘结预应力技术

E.混凝土制备技术

7.超高泵送混凝土技术是一项综合技术，包含（）等。

正确答案：A、B、C、D

A.混凝土制备技术

B.泵送参数计算

C.泵送机械选定与调试

D.泵管布设

E.预制混凝土

8.预制混凝土装配整体式结构施工技术具有（）等优点。

9.（）已成为超高层建筑施工中的关键技术之一。

正确答案：B

A.复合土钉墙支护

B.超高泵送混凝土技术

C.钢筋及预应力技术

D.预制混凝土装配整体式结构施工技术

10.超高泵送混凝土技术是指泵送高度超过（）m的现代混凝土泵送技术。

正确答案：B

A.100

B.200

C.300

D.4001.型钢水泥土复合搅拌桩支护结构同时具有抵抗侧向土水压力和阻止地下水渗透的功能。（）

正确答案：正确

正确错误

2.普通水下灌注桩施工工艺相比，长螺旋钻孔压灌桩施工，由于不需要泥浆护壁，无泥皮，无沉渣，无泥浆污染，施工速度快，造价较低。（）

正确答案：正确

正确错误

3.复合土钉墙支护具有（）特点。

正确答案：A、B、C、D

A.针对性强

B.机动灵活

C.支护能力强

D.轻型

E.造价较高

4.水泥粉煤灰碎石桩复合地基具有（）等特点。

正确答案：B、C、D

A.承载力提高幅度小

B.承载力提高幅度大

C.地基变形小

D.适用范围广

E.地基变形大

5.水泥粉煤灰碎石桩是由（）加水拌合形成的高粘结强度桩。

正确答案：A、B、C、D

A.水泥

B.粉煤灰

C.碎石

D.砂

E.土工织物

6.（）是建筑基坑支护的一种施工技术，它通过合理利用建（构）筑物地下结构自身的抗力，达到支护基坑的目的。

正确答案：D

A.复合土钉墙支护

B.钢筋及预应力技术

C.水泥粉煤灰碎石桩复合地基

D.逆作法

7.长螺旋钻孔压灌桩技术是采用长螺旋钻机钻孔至设计标高，利用混凝土泵将混凝土从钻头底压出，边压灌混凝土边提升钻头至成桩，然后利用专门振动装置将钢筋笼（）插入混凝土桩体，形成钢筋混凝土灌注桩。

正确答案：A

A.一次

B.两次

C.三次

D.分次

8.爆破挤淤泥法技术不属于地基基础和地下空间工程技术。（）

正确答案：错误

正确错误

9.2010版与2005版《建筑业10项新技术》相比较拓宽了覆盖面。（）

正确答案：正确

正确错误

10.强调实际应用成果要求实际应用新技术应至少在一个典型工程得到实际应用，对新技术安全可靠性、经济适用性有良好的评价。（）

正确答案：正确

正确错误1.为适应当前建筑业技术迅速发展的形势，加快推广应用促进建筑业结构升级和可持续发展的共性技术和关键技术，住建部对《建筑业10项新技术（2005）》又进行了修订。（）

正确答案：正确

正确错误

A.灌注桩后注浆技术

B.长螺旋钻孔压灌桩技术

C.水泥粉煤灰碎石桩复合地基技术

D.真空预压法加固软土地基技术

E.高效钢筋和预应力混凝土技术

3.编制建筑业10项新技术（）的基本思路包括（）。

正确答案：A、B、C、D

A.保持稳定性

B.保证权威性

C.突出创新性

D.保持口径协调性

E.保证可行性

4.2010版10项新技术的内容包括（）。

正确答案：A、B、C

A.混凝土技术

B.钢筋及预应力技术

C.钢结构技术

D.建筑节能技术

E.高效钢筋和预应力混凝土技术

5.《关于建筑业1994、1995年和“九五”;期间推广应用10项新技术的通知》中的“建筑业10项新技术”包括（）。 ?个正式文件。

正确答案：A、B、C、D

A.商品混泥土和散装水泥应用技术

B.高强混凝土技术

C.建筑节能技术

D.高效钢筋和预应力混凝土技术

E.钢结构技术

6.2010版10项新技术的内容不包括（）。

正确答案：D

A.混凝土技术

B.钢筋及预应力技术

C.钢结构技术

D.建筑节能技术

7.甲公司运送一批建筑材料给乙公司，甲公司法人代表委托某汽车运输公司运输。汽车运输公司安排本公司司机刘某运送。在运送过程中，由于刘某的过失发生交通事故，导致建筑材料受损。乙公司未及时收到建筑材料而受到损失，则乙公司只能向甲公司要求赔偿损失。（）

正确答案：正确

正确错误

8.合同中免责条款，是指当事人在合同中约定免除或者限制其未来责任的合同条款。（）。正确答案：正确

正确错误

9.下面属于自行招标应具备的条件有（）。

正确答案：A、B、C

A.具有项目法人资格

B.熟悉和掌握招标投标法及有关规定

C.有从事同类工程建设项目招标的经验

D.有专门的招标机构或5名以上专职招标业务员

E.其它

10.下列合同中，（）属于可变更或可撤销的合同。

正确答案：A、D

A.小章与小刘的买卖合同，小章以为是赠与合同

B.承包商某甲购买走私钢材的合同

C.15岁的小明购买笔记本电脑的合同

D.订立合同时显失公平的合同

E.其它1.下列情况下，（）违反了《担保法》关于保证人资格的规定。

正确答案：A、B、D

A.某中学为校长的私人借款作保证人

B.某省地税局，为局长赵某贷款买房作保证人

C.某中学校长为该校的借款作保证人

D.某医院为院长的私人借款作保证人

E.其它

2.按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于（）。

正确答案：B

A.承包人

B.雇主

C.国家

D.国家

3.对于《协议书》工期的填写不正确的是（）。

正确答案：A

A.合同工期：三个月

B.开工日期：签订合同后第45日

C.竣工日期：签订合同后第365日

D.开工日期：2013年4月24日

4.电脑经销商与15岁的中学生小王订立的笔记本电脑买卖合同是效力待定的合同。电脑经销商可以催告小王的父亲在（）内予以追认。

5.在招标文件规定的投标截止日期前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该（）。

正确答案：C

A.承诺是法律行为

B.承诺不能撤回

C.要约是法律行为

D.要约可以撤回

6.当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。（）

正确答案：正确

正确错误

7.合同解除包括约定解除和法定解除。（）

正确答案：正确

正确错误

8.对于下列对于责任的认定正确的有（）。

正确答案：C、D

A.工程师有权免除承包人的责任

B.经过工程师的检查合格的工程，承包人无责

C.雇主有权免除承包人的责任

D.工程师对各种事项的同意，不减免承包人的责任

E.其它

9.下列选项中，（）属于我国《担保法》规定的担保形式。

正确答案：B、C、D

A.订金

B.保证

C.抵押

D.质押

E.合同

10.下面关于仲裁的说法正确的有（）。

正确答案：A、B、C、D

A.仲裁可以减轻人民法院审理案件的负担

B.仲裁分国内仲裁和涉外仲裁

C.仲裁是一种法律制度

D.仲裁与诉讼只可选其一

E.其它 1.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件的收受人。

正确答案：A

A.15

B.20

C.30

D.10

2.下列说法正确的有（）。

正确答案：B

A.已注册的监理工程师才有资格以个人名义承接工程建设监理义务

B.国家行政机关现职工作人员不得申请监理工程师注册

C.《监理工程师岗位证书》终身有效

D.《监理工程师--书》终身有效

3.根据《合同法》的有关规定，下列关于承诺的说法中，错误的是（）。

正确答案：A

A.承诺可以撤销

B.承诺须由受要约人向要约人作出

C.承诺人必须在承诺期限内作出承诺

D.承诺的内容应当与要约的内容完全一致

4.施工合同文本中，不属于不可抗力被迫终止合同的事件的有（）。

正确答案：B

A.动乱

B.建设项目依据国家计划被取消

C.战争

D.协议条款内约定等级以上的地震

5.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下面说法正确的是（）。

正确答案：B

A.是否对设计项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决定

B.监理合同估算价在50万元人民币以上的就必须招标

C.如果单项合同估算价低于标准，可以对这个单项合同项目不进行招标

D.所有设备、材料等货物的采购，只要合同估算价在100万元人民币以上的就必须招标

6.甲乙两人签订一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。当合同的履行期限届至，甲担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。此时，乙行使的权利是不安抗辩权。（）

7.合同无效、被撤销或者终止时，合同中独立存在的有关解决争议方法的条款也无效。（）正确答案：错误

正确错误

8.合同的内容由当事人约定，一般应包括的条款有（）。

正确答案：A、B、C、D

A.履行期限

B.违约责任

C.价款或者报酬

D.标的

E.其它

9.某房地产开发商拖欠某建筑公司15万元工程款，却不积极索要某设计院拖欠自己的20万元购房款，于是该建筑公司便对该设计院行使代位权，拿到了15万元工程款。就此情形，下列选项中正确的是（）。

正确答案：B、D

A.建筑公司可以自己的名义行使代位权

B.建筑公司必须向法院请求行使代位权

C.建筑公司不能以自己的名义行使代位权

D.建筑公司只能以自己的名义行使代位权

E.其它

10.正大建筑公司与东方建材公司签订建筑材料买卖合同，双方当事人可以约定选择（）作为合同纠纷的管辖法院。

正确答案：A、B、C、D

A.建筑材料买卖合同签订地人民法院

B.东方建材公司住所地人民法院

C.正大建筑公司住所地人民法院

D.建筑材料买卖合同履行地人民法院

E.其它1.按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于（）。

正确答案：B

A.承包人

B.雇主

C.国家

D.挖掘人

2.对于《协议书》工期的填写不正确的是（）。

正确答案：A

A.合同工期：三个月

B.开工日期：签订合同后第45日

C.竣工日期：签订合同后第365日

D.开工日期：2003年4月24日

3.电脑经销商与15岁的中学生小王订立的笔记本电脑买卖合同是效力待定的合同。电脑经销商可以催告小王的父亲在（）内予以追认。

正确答案：C

A.10日

B.15日

C.一个月

D.三个月

4.在招标文件规定的投标截止日期前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该（）。

正确答案：C

A.承诺是法律行为

B.承诺不能撤回

C.要约是法律行为

D.要约可以撤回

5.某合同双方约定违约金为2万元，但该合同被法院裁定为可撤销合同，合同履行过程中双方都受到了5万元的经济损失，法院判定双方都有错，但甲方是主要过错方，应承担80%的过错责任，则损失承担为（）。

正确答案：C

A.甲方赔偿乙方1万元损失

B.甲方赔偿乙方4.2万元损失

C.甲方赔偿乙方3万元损失

D.甲方赔偿乙方4万元损失

6.保证，是指保证人和债权人约定，当债务人按期不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的法律行为。

正确答案：正确

正确错误

7.下列事项中，（）属于邀约邀请的范畴。

正确答案：A、B、C、D

A.招标公告

B.拍卖公告

C.招股说明书

D.寄送价目表

E.其它

8.施工合同履行过程中，发生( )等情况，应给承包人顺延合同工期。

到图纸未标明的地下通讯管线E.其它

9.下列情况下，承包人有权延长工期的有（）。

正确答案：A、B、C、D

A.由于雇主责任造成的干**

B.非承包人责任的其他特殊情况

C.恶劣的气候条件

D.额外或附加工程

E.其它

10.仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，仲裁具有（）的特点。

正确答案：A、C、D

A.仲裁必须有合同纠纷当事人的仲裁协议；而诉讼则没有关于诉讼的协议

B.在仲裁协议中，当事人可不选择仲裁委员会；在合同中，关于解决争议方式中可以选择诉讼方式及诉讼管辖法院

C.对于仲裁，当事人必须选择仲裁委员会；而诉讼则实行法定管辖，当事人不能随意选择管辖法院

D.当事人对仲裁庭的组成有权选定；诉讼中审判庭人员是由法院指定的

E.当事人对仲裁庭的组成有权选定 1.FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（）。

正确答案：B

A.应经业主批准后才能运出工地

B.经监理工程师批准后才能运出工地

C.可自行运出工地

D.不能运出工地

2.某承包商甲与某建材供应商**订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙某承包商甲与某建材供应商**订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙承包商丙因为短缺水泥而影响施工造成经济损失。请问，建材供应商应当向（）承担违约责任。

正确答案：C

A.承包商乙、丙

B.承包商乙、丙

C.承包商甲

D.承包商丙

3.根据FIDIC条件对索赔程序的规定，如果在整个工程全部竣工时，承包人仍有尚未提出的或尚未付款的索赔，则应在（）中列明。

正确答案：B

A.最终详细索赔报告

B.竣工报表

C.最终报表

D.详细索赔报告

4.债务链中，某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人。由于某甲怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对某丙的债务，则（）。

正确答案：C

A.某乙可以行使代位权，直接向某丙偿还债务

B.某丙必须以某甲名义行使某甲的债权

C.某丙可以行使代位权，代**某甲向某乙主张债权

D.某丙可以行使不安抗辩权

5.定金是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但是不得超过主合同标的额的（）。

正确答案：C

A.30%

B.25%

C.20%

D.10%

6.反索赔的工作内容包括两个方面：一是防止对方提出索赔，二是反击或反驳对方的索赔要求。（）

正确答案：正确

正确错误

7.索赔意向通知应该包括的内容有（）。

正确答案：A、C、D

A.索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况的描述

B.索赔的依据和理由

C.索赔事件的发展动态

D.索赔工期的网络分析

E.索赔费用的计算

8.下列各项资料，可作为索赔依据的有（）。

正确答案：A、B、C

A.工程各项会议纪要

B.中标通知书

C.工程建设惯例

D.监理工程师的意见

E.法律法规

9.将产品赊销给买方，规定买方在一定时期内延期或分期付款，卖方通过向本国银行申请出口

A.卖方信贷

B.买方信贷

C.商业发票

D.商业汇票

10.标准机械设备的结算，大都使用国际贸易广泛使用的（）。

正确答案：A

A.不可撤销的信用证

B.可撤销的信用证

C.不可撤销的商业保函

D.可撤销的商业保函1.如甲方不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，致使施工无法进行，则（）。正确答案：C

A.乙方仍应设法继续施工

B.乙方如停止施工则应承担违约责任

C.乙方可停止施工，甲方承担违约责任

D.乙方可停止施工，由双方共同承担责任

2.当某单项工程竣工结算报告金额为1500 万元时，审查时限应从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天。

正确答案：B

A.20

B.30

C.45

D.60

3.建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算确认后15 天内汇总，送业主后（）天内审查完成。

正确答案：D

A.20

B.45

C.60

D.30

4.若从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为45 天，则单项工程竣工结算报告的金额应该为（）。

正确答案：C

A.500 万元以下

B.500 万～2000 万元

C.2000 万～5000 万元

D.5000 万以上

5.单项工程竣工后，承包商应在提交竣工验收报告的同时，向业主递交完整的结算资料和（）。

正确答案：D

A.竣工验收资料

B.造价对比资料

C.工程竣工图

D.竣工结算报告

6.发包人违反合同给承包人造成事件、费用损失不是构成施工项目索赔条件的事件。（）

正确答案：错误

正确错误

7.反索赔就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔，不让对方索赔成功或者全部成功。（）正确答案：正确

正确错误

8.下列各索赔事件，业主向承包商提出费用索赔合理的有（）。

正确答案：A、B、D、E

A.工程进度太慢，要求承包商赶工时，向承包商索赔工程师的加班费

B.质量不符合合同要求，工程被拒绝接受，在承包商自费修复后，业主索赔重新检验费

C.由于承包商的原因工程进度落后，工程师警告没有改进，业主没收履约保函

D.承包商未按合同要求及时办理保险造成损失和损害，向承包商提出索赔

E.合同工期已到而工程未完工，向承包商索赔烟雾期损害赔偿费

9.某工程实行施工总承包模式，承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分包单位施工，施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施工工期拖延。在此情况下，（）可以提出索赔。

正确答案：A、D

A.承包人向发包人

B.承包人向勘察单位

C.分包人向发包人

D.分包人向承包人

E.发包人向监理

10.常见的建设工程施工索赔有（）。

正确答案：A、C、D、E

A.因合同文件引起的索赔

B.有关工程设计方案的索赔

C.关于价款、工期和财务费用补偿方面的索赔

D.关于工程暂停、终止合同的索赔

E.特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔1.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由（）编制。

2.竣工结算的方式不包括（）。

正确答案：D

A.单位工程竣工结算

B.单项工程竣工结算

C.建设项目竣工总结算

D.分部分项工程竣工结束

3.根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，在竣工结算编审过程中，单位工程竣工结算的编制人是（）。

正确答案：B

A.业主

B.承包商

C.总承包商

D.监理咨询机构

4.监理（业主）超过约定的支付时间不知福工程进度款，承包商应及时向业主发出要求付款的通知，监理（业主）收到承包商通知后仍不能按要求付款，可与承包商协商签订延期付款协议，经承包商同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程量计量结果确认后第（）天起计算应付款的利息。

正确答案：C

A.14

B.28

C.15

D.30

5.根据监理（业主）确认的工程量计量结果，承包商向监理（业主）踢出支付工程进度款申请，监理（业主）应在规定时间内按工程价款的（）向承包商支付工程进度款。

正确答案：B

A.30%～60%

B.60%～90%

C.10%～90%

D.30%～90%

6.根据工程管理，承包人应该无条件地执行工程变更的指示。（）

正确答案：正确

正确错误

7.建设工程施工分包包括专业工程分包和劳务作业分包两种。（）

正确答案：正确

正确错误

8.对进口设备、工器具和材料价款的支付，我国还经常利用出口信贷的形式。出口信贷根据借款的对象分为（）。

正确答案：A、B

A.卖方信贷

B.买方信贷

C.商业发票

D.商业信用

E.商业汇票

9.专制机械设备的结算一般分为（）阶段。

正确答案：A、B、C

A.预付款

B.阶段付款

C.最终付款

D.进度付款

E.竣工付款

10.对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人（）。

正确答案：C

A.按实际计量

B.按图纸计量

C.不予计量

D.双方协商计量1.根据监理（业主）确认的工程量计量结果，承包商向监理（业主）提出支付工程进度款申请，监理（业主）应在（）天内向承包商支付工程进度款。

正确答案：C

A.7

B.10

C.14

D.28

2.在工程进度款结算过程中，除了对承包商超出设计图纸范围而增加的工程量，监理不予计量之外，还包括（）。

正确答案：B

A.因发包人原因造成返工的工程量

B.因承包商原因造成返工的工程量

C.因不可抗力造成返工的工程量

D.因不利施工条件造成返工的工程量

3.承包商应当按照合同约定的方法和时间，向监理（业主）提交已完工程量的报告。监理（业主）接到报告后（）天内核实已完工程量，如未及时核实完，则承包商报告中的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。双方合同另有约定的，按合同执行。

正确答案：C

二级注册建筑师考试真题资料

2011年二级注册建筑师考试真题 更多资料请登录广东招考网https://www.wendangku.net/doc/2111500022.html, 1.某建筑师通过一级注册建筑师考试并取得执业资格证书后出国留学，四年后回国想申请注册，请问他需要如何完成注册？ A.直接向全国注册建筑师管理委员会申请注册； B.达到继续教育要求后，经户口所在地的省级注册建筑师管理委员会报送注册建筑师管理委员会申请注册； C.达到继续教育要求后，经受聘设计单位所在地的省级注册建筑师管理委员会报送注册建筑师管理委员会申请注册； D.重新参加一级注册建筑师考试通过后申请注册 2.总概算文件应有五项，除包括总概算表、各单项工程综合概算书等外，还包括下列哪一项？ A.编制说明 B.设备表 C.主要材料表 D.项目清单表 3.注册建筑师注册的有效期为： A.5年 B.3年 C.2年 D.1年 4.甲级资质和乙级资质的两个设计单位拟参加某项目的工程设计，下列表达哪项目是正确的？ A.可以以联合体形式按照甲方资质报名参加； B.可以以联合体形式按照乙方资质报名参加； C.后者可以以前者的名义参加设计投标，中标后前者将部分任务分包给后者； D.前者与后者不能组成联合体共同投标； 5.依法必须进行工程设计招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为： A.三人以上单数

B.五人以上单数 更多资料请登录广东招考网https://www.wendangku.net/doc/2111500022.html, C.七人以上单数 D.九人以上单数 6.下列关于工程设计中标人根据合同约定的履行义务完成中标项目的叙述，哪条是正确的？ A.中标人经招标人同意，可以向具备相应资质条件的他人转让中标项目； B.中标人根椐合同约定，可以将中标项目肢解后分别向具备相应资质条件的他人转让； C.中标人根椐合同约定，可以将中标项目的部分非主体工作分包给具备相应资质条件的他人完成，并可以再次分包； D.中标人根椐合同约定，可以将中标项目的部分非主体工作分包给具备相应资质条件的他人完成，并不得再次分包； 7.建设工程全同包括： A.工程设计、监理，施工合同 B.工程勘查、设计、监理合同 C.工程勘查、监理，施工合同 D.工程勘查、设计、施工合同 8.技术改造项目可根据设计复杂程度增加设计费的调整系数，其范围为： A.1.1~1.3 B.1.1~1.4 C.1.2~1.4 D.1.1~1.5 9.根据《建筑工程设计文件编制深度规定》，民用建筑工程一般分为： A.方案设计、施工图设计二个阶段； B.概念性方案设计、方案设计、施工图设计三个阶段； C.可行性研究、方案设计、施工图设计三个阶段； D.方案设计、初步设计、施工图设计三个阶段； 10.修改建设工程设计文件正确做法是： A.无须委托原设计单位而由设计人员修改； B.由原设计单位修改；

全国二级建造师执业资格考试用书第三版《建筑工程管理与实务》

全国二级建造师执业资格考试用书(第三版) 《建筑工程管理与实务》 2011年 一、考试用书的修改 2011年对考试用书进行局部修订的原则及主要内容 （1）修订原则是2009年考试大钢不变； （2）增加了近期国家颁布的一些重要並与大纲内容相关的规范标准； （3）按国家或行业近期修订的规范标准，对书中所涉及的内容进行了修改。 二、考试题型 （一）选择题题型 1.单项选择题（每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）： 根据《建设工程质量管理条例》电气管线、给排水管线和设备安装工程的最低保修期限为（）年。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 5 答案：B 2.多项选择题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2 个以上符合题意，至少有1个错误选项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）： 在施工过程中，工程建设标准强制性条文的监督检查方式包括（）。 A. 平行检查 B. 重点检查 C. 专项检查 D. 巡视检查 E. 抽查 答案：B、C、E (二) 案例题的题型见2009年版大纲。 三、考前复习的建议 专业课的考点近百，对于考生掌握这么多的考点是有难度的，但我们只要作到努力、刻苦、认真地复习，再掌握一个好的学习方法，尽管工作忙，也可以得到事半功倍的效果。 首先制订复习计划。 考试用书是由数多考点按应考内容组成的知识包，不同于教科书，不体现知识的系统性。因此建议先复习《建设工程法规及相关知识》、《建设工程施工管理》两门综合科目，然后是

本专业的“第一章建筑工程技术”及“第三章建筑工程法规及相关知识”，最后复习“第二章建筑工程施工管理”。 第二，不要忽视客观题。案例题中的考点来自于综合科目及第一章和第三章的知识点。如果只将复习重点放在第二章上，会造成复习不全面，也是很难通过考试。 第三，在复习第二章的同时，也是对以上知识掌握、熟悉、巩固和检验的过程。 最后可以在习题集中选作一些题。作题一是对知识点掌握的检验，二是熟悉考试的题型。习题集中的题型是按命题的要求编写的。三是作题时，不要急于看答案，做完以后，再对照答案，检查对错。对于答错的，一定要分析为什么做错了，找出原因，才能记牢，以免再错。 我们根据考试用书中的知识点、难点及在考试中容易出现的错误，结合具体例题，提出一些学习方法及应试的技巧，仅供考生在复习和应试中参考。 四、考前学习服务 2A31100 建筑工程技术要求 2A311010 建筑工程结构技术要求 1．按荷载作用面大小，荷载可分哪几类？ 【答】按荷载作用面大小，荷载可分为： （1）均布面荷载：建筑物楼面或屋面上分布的荷载，如铺设的木地板、地砖、花岗石、大理石面层等重量引起的荷载。 （2）线荷载：建筑物原有的楼面或屋面上的各种面荷载传到梁上或条形基础上时可简化为单位长度上的分布荷载称为线荷载。 （3）集中荷载：当在建筑物原有的楼面或屋面承受一定重量的柱子，放置或悬挂较重物品（如洗衣机、冰箱、空调机、吊灯等）时，其作用面积很小，可简化为作用于某一点的集中荷载。 【例题】某办公楼，装修时在一根梁上砌了一面轻质隔墙，则相当于在梁上增加了（）。 A．线荷载B．面荷载 C．集中荷载D．临时荷载 【解析】梁上砌一面轻质隔墙可简化为单位长度上的分布荷载，即线荷载。故本题的正确答案是A。 2．某楼层为梁板结构，板的跨度为L1=5m，单向板传力。板的面积为20m2。在楼板上铺设石材地面。已知石材的重度为γ=27kN/m3，装修厚度0.05m。求：楼板增加面荷载增加了多少？ 【解】已知γ=27kN/m2，d=0.05m。 增加的面荷载为：Q＝γ·d=27×0.05＝1.35kN/m2 3．平面力系的平衡条件如何应用？

2016二级建造师网络教育考试题及答案

1. 大板房的纵、横墙板交接处的竖向接缝应符合规范规定采用现浇混凝土灌缝，灌缝应用细石混凝土，其强度等级不应低于（），同时不低于墙板混凝土的强度等级。A、10.C B、15.C 、20.C D、30.C 正确答案：B 2. 减少木枕机械磨耗最有效的途径的是（）。A.密封蒸灌处理；B.加铺铁垫板；C.改善干燥工艺；D.用铁丝捆扎 正确答案：B 3. 渗水设施应定期采用高压水冲洗、负压抽吸等方法进行清理维护，渗水设施的检查时间宜在雨后（），发现路面明显积水的部位，应分析原因，及时采取维修保养措施。A.10h-12 hB.1h-2hC.4h-6hD.3h-4h 正确答案：B 4. 植被缓冲带宽度由多种因素决定：所能投入的资金、缓冲带所处的坡度、土壤类型、渗透性能等、周边土地利用情况、缓冲带所要实现的功能等因素，海绵工程措施中，植被缓冲带宽度不宜小于（）。A.1.5mB.1mC.2 mD.3m 正确答案：C 5. Revit墙体有（）种墙族。A.两B.三C. 四D.五 正确答案：B 6. 近年来，我国多家科研单位、高校等对装配整体式混凝土结构技术进行了广泛的研究，随着对国外先进技术和成熟经验的借鉴与学习，目前国家已编制了（）。A.JGJ 162-2008 B.JGJ 130-2011 C.JGJ 1-2014 D.JGJ 59-2011 正确答案：C 7. 现场采用铝热焊对钢轨焊接时，在轨温低于（）时不得进行焊接作业。A.-10℃； B.-5℃； C.0℃； D.5℃ 正确答案：C 8. 目前我国应用最广泛的轨枕类型是（）。 A.树脂枕； B.普通钢筋混凝土枕； C.先张法预应力混凝土枕； D.后张法预应力混凝土枕 正确答案：C 9. 小区道路路缘石标高宜高于绿地标高100mm以上，对于下凹式绿地段道路，竖向高程应高出绿地标高不小于（）。A.60mmB.50mmC.100mmD.80mm

二级建筑师考试真题及答案解析

2010年二级建筑师考试《建筑工程实务》真题及答案解析 一、单项选择题（共20分题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是（）。 A．热轧钢筋B．热处理钢筋C．钢丝D．钢绞线 【答案】A 【解析】钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一，主要用于钢筋混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构的配筋。 2.在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是（）。 A．承受由于弯矩作用而产生的拉力B．承受由于弯矩作用而产生的压力 C．承受剪力D．承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力 【答案】C 【解析】箍筋主要是承担剪力的，在结构还能固定受力钢筋的位置，以便绑扎成钢筋骨架。 3.某住宅建筑，地上层数为八层，建筑高度为2 4.300m,该住宅属（）。 A．低层住宅B．多层住宅C．中高层住宅D．高层住宅 【答案】C 【解析】住宅建筑按层数分类：一层至三层为低层住宅，四层至六层为多层住宅，七层至九层为中高层住宅，十层及十层以上为高层住宅，除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑。大于24m 者为高层建筑（不包括高度大于24m的单层公共建筑）。 4.某实行建筑高度控制区内房层，室外地面标高为-0.300m，屋面面层标高为18.00m，女儿墙顶点标高为19.100m，突出屋面的冰箱间顶面为该建筑的最高点，其标高为21.300m，该房屋的建筑高度是（）m。 A．18.300B．19.100C．19.400D．21.600 【答案】D 【解析】实行建筑高度控制区内建筑高度，应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。则该房屋的建筑高度为＝21.30-(-0.300)＝21.600m 5.建筑钢材拉伸试验测的各项指标中，不包括（）。 A．屈服强度B．疲劳强度C．抗拉强度D．伸长率 【答案】B 【解析】反映建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度，抗拉强度和伸长率。屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。伸长率越大，说明钢材的塑性越大。 6.砌体结构墙、柱高厚比验算，是为了保证墙，柱满足（）要求。 A．受压承载力B．受剪承载力C．局部受压承载力D．稳定性 【答案】D 【解析】砌体结构房屋中的墙、柱是受压构件。除了要满足承载力要求外，还必须保证其稳定性，以防止在施工和使用过程中发生倾斜、鼓出等现象（砌体结构设计规范）规定，用验算墙、柱高厚比的方法来进行墙、柱稳定性的验算。 7.测定混凝土立方体抗压强度采用的标准度件，其养护龄期是（）。 A．7天B．14天C．21天D．28天

2018年二级建造师教材推荐

2018年二级建造师教材推荐，大家在备考二级建造师考试时一套完整教材是必不可缺的，只有吃透教材才能更好的应对考试，所谓万变不离其宗，只要教材中的知识点掌握了，就可以以不变应万变，因此本文为大家推荐一些2018年二级建造师教材，仅供大家参考。 一、2018年二级建造师考试科目： 二级建造师执业资格考试设《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》3个科目。其中《专业工程管理与实务》科目分为:建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、矿业工程和机电工程6个专业类别，考生在报名时可根据实际工作需要选择其一。 二、2018年二级建造师教材推荐 2018年二级建造师教材如下： 书名：二级建造师考试教材：建设工程法规及相关知识 出版社：中国建筑工业出版社 作者：住房和城乡建设部组织编写人力资源社会保障部审定 书名：二级建造师考试教材：建设工程施工管理 出版社：中国建筑工业出版社 作者：住房和城乡建设部组织编写人力资源社会保障部审定 书名：二级建造师考试教材：建设工程法律法规选编 出版社：中国建筑工业出版社 作者：住房和城乡建设部组织编写人力资源社会保障部审定 书名：二级建造师考试教材：机电工程管理与实务 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/2111500022.html,/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版

出版社：中国建筑工业出版社 作者：住房和城乡建设部组织编写人力资源社会保障部审定 书名：二级建造师考试教材：建筑工程管理与实务 出版社：中国建筑工业出版社 作者：住房和城乡建设部组织编写人力资源社会保障部审定 书名：二级建造师考试教材：市政公用工程管理与实务 出版社：中国建筑工业出版社 作者：全国二级建造师执业资格考试用书编写委员会 书名：二级建造师教材：水利水电工程管理与实务 出版社：中国建筑工业出版社 作者：全国二级建造师执业资格考试用书编写委员会 书名：二级建造师考试教材：矿业工程管理与实务 出版社：中国建筑工业出版社 作者：全国二级建造师执业资格考试用书编写委员会 书名：二级建造师考试教材：公路工程管理与实务 出版社：中国建筑工业出版社 作者：全国二级建造师执业资格考试用书编写委员会 以上就是小编给大家推荐的2018年二级建造师教材，大家可以根据自己的备考情况，选择一本适合自己的考试教材，然后就是坚持下去。 +1V1直播教室+智能题库+月考+内部资料+直播密训+赠送新版教材及教辅 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/2111500022.html,/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版

2019年一级建造师考试教材-机电工程实务(2019年版)

2019年一级建造师考试教材-机电工程实务(2019年 版) 2019年一级建造师考试教材-机电工程实务(2019年版) 2019年一级建造师考试教材-机电工程(2019年版) ：教材简介 【书名】全国一级建造师执业资格考试用书(2019年版) ——机电工程管理与实务 【出版社】中国建筑工业出版社 【图书作者】全国一级建造师执业资格考试用书编写委员会编写 【出版时间】2019年4月 【开本】16 【定价】76.00元 【包装】平装 2019年一级建造师机电工程实务—教材目录 1H410000机电工程技术 1H411000机电工程常用材料及工程设备 1H411010机电工程常用材料 1H411020机电工程常用工程设备 1H412000机电工程专业技术 1H412019测量技术 1H412020起重技术

1H412030焊接技术 1H413000工业机电工程安装技术 1H413010机械设备安装技术 1H413020电气工程安装技术 1H413030管道工程施工技术 1H413040静置设备及金属结构安装技术1H413050动力设备安装技术 1H413060自动化仪表工程安装技术 1H413070防腐蚀工程施工技术 1H413080绝热工程施工技术 1H413090工业炉窑砌筑工程施工技术 1H414000建筑机电工程安装技术 1H414010建筑管道工程安装技术 1H414020建筑电气工程安装技术 1H414030通风与空调工程安装技术 1H414040建筑智能化工程安装技术 1H414050电梯工程安装技术 1H414060消防工程安装技术 1H420000机电工程项目施工管理 1H420010机电工程项目及其建设程序 1H420020机电工程项目管理的任务

[全]二级建造师模拟考试含答案2套

二级建造师模拟考试含答案2套 1.【单选】吊杆距主龙骨端部距离不得大于( )。 A.100mm B.200mm C.300mm D.400mm 【答案】C 【解析】吊杆距主龙骨端部和距墙的距离不应大于300mm。主龙骨上吊杆之间的距离应小于1000mm;主龙骨间距不应大于1200mm。当吊杆长度大于 1.5m时，应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时，应调整增设吊杆。故C正确。 2.【单选】关于吊顶工程的说法，正确的是( )。 A.吊顶工程的木龙骨可不进行防火处理 B.吊顶检修口可不设附加吊杆 C.明龙骨装饰吸声板采用搁置法施工时，应有定位措施 D.安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应对齐 【答案】C

【解析】吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行防火处理，并应符合有关设计防火规范的规定，故A错误;吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆，故B错误;安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝，故D错误;搁置法是将饰面板直接放在T形龙骨组成的格栅框内，即完成吊顶安装。有些轻质饰面板聋虑到刮风时会被掀起(包括空调风口附近)，应有防散落措施，宜用木条、卡子等固定，故C正确。 3.【单选】某不上人吊顶工程，下列做法错误的是( )。 A.预埋件、钢筋吊杆进行了防锈处理 B.安装面板前完成吊顶内管道和设备的验收 C.检修口处未设置附加吊杆 D. 距主龙骨端部300mm的部位设置了吊杆 【答案】C 【解析】吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理，故A 正确;安装面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收，故B正确;吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上，必须增设附加吊杆，故C错误;吊杆距主龙骨端部和距墙的距离 1.【单选】风管系统安装时，法兰垫料应采用不产尘和不易老化的( )材料。 A.弹性

二级建筑师考试真题及部分答案

2010年二级建筑师考试真题及部分答案(网友版) 1、二级建筑师的注册有效期是几年?(两年) 2、因设计质量原因引起的经济损失由哪一方赔偿?(设计单位) 3、什么项目可以经当地主管部门审批后直接发包的?(总投资在5000万以下的项目/有部分国有资金的项目/外资投资的项目/还有一个选项忘了) 4、监理单位可以执行的权利是(发现不符合设计要求，可要求设计单位更改/发现不符合施工技术的，可要求施工单位改正/其它两项也忘了) 5、城市规划具体分为什么?(总体规划和详细规划) 6、直辖市的总体规划要由市人民政府上报什么部门来审批?(国务院) 7、下列建设用地的土地使用权，确属必需的，可以由县级以上人民政府依法批准划拨。 A.村镇基础设施用地; B.城市基础设施用地和公益事业用地; C.国家重点扶持的能源、交通、水利等项目 D.国家机关用地和军事用地 8、以出让方式取得土地使用权进行房地产开发的，必须按照土地使用权出让合同约定的土地用途、动工开发期限开发土地。超过多久未动工开发的，可以无偿收回土地使用权? A.半年 B.一年

C.两年 D.? 9、建设工程勘察、设计注册执业人员和其他专业技术人员未受聘于一个建设工程勘察、设计单位或者同时受聘于两个以上建设工程勘察、设计单位，从事建设工程勘察、设计活动的，责令停止违法行为，没收违法所得，处违法所得?(2倍以上5倍以下的罚款) 10、未经注册，擅自以注册建设工程勘察、设计人员设计活动的，责令停止违法行为，没收违法所得，处违法所得的?(2倍以上5倍以下罚款) 11、无障碍的提示盲道宽度?(300~600); 12、高层、中高层住宅及公寓建筑的无障碍设计范围不包括什么?(楼梯); 13、室内坡道超过多少应设休息平台?(15米) 14、文化馆的普通教室和美术教室每人的使用面积分别为多少?和 15、一办公楼的走道长度大于50米，双面布房时走道最小净宽为多少? 16、安装空调的办公室及走道的最低净高?\ 17、《住宅设计规范》中，起居室兼卧室的最小面积?(12) 18、无障碍住宅各内门中，起居室的门和应留有的墙面宽度为多少?此宽度我没找到，反正不是就是和 19、疗养院超过多少层应设电梯?(4层) 20、商店外向橱窗的平台高于室内和室外地面不应小于多少?米和米)

2020年二级建造师考试复习技巧分享

2020年二级建造师考试复习技巧分享 (1)以系统性知识了解为基础，以知识考点为重点的复习方法 考试大纲是国家对二级建造师综合知识水平和工作能力的基本要求，是命题的依据，是应考者复习范围和复习内容的依据，也是考 试用书编写的依据。考试用书是对考试大纲中知识点的解释，是对 问题的回答，不涉及“为什么”和过程推导。考试用书的编写方式 其章、节、目、条的编码与相应考试大纲完全保持一致，内容完全 是针对考试大纲的知识点编写的，它不同于一般系统阐述一门学科 的教材，所以应该注意到，这种编写方式一方面非常有利于应考者 查阅、复习，要求和答案也非常清晰明了;另一方面，由于知识点之 间的系统性、逻辑性、推理性、关联性相对薄弱，对于应考者来讲 理解、记忆和弄清知识点的内在含义和相互关系较困难。因此，建 议应考者可以查阅有关教材和参考资料，对于真正掌握、熟悉和了 解有关考试大纲中的知识点来讲是非常有益的。 在基本弄清教材或参考资料内容的基础上，再来针对考试大纲中的知识点，逐条复习和理解，以系统性学科知识为基础，以考试大 纲中知识点掌握为重点复习，这样对于全面弄清大纲和考试用书涉 及的知识点的内容就容易得多，而且往往可以起到事半功倍的复习 效果。 (2)重点和全面兼顾相结合的复习方法 建造师执业资格考试大纲和考试用书为纲目式结构。综合考试大纲与专业考试大纲均按章、节、目、条的层次编写。考试大纲中，“章”反映的是“学科群”、“节”反映的是“学科”、“目”反 映的是“知识能力结构”、“条”反映的是“知识点”。其中“目”按掌握70%、熟悉20%、了解10%的比例和顺序来表述。 要求“掌握”的是重点内容，也是命题的重要考点，要求应考者能灵活应用，复习时应考者对这部分内容要理解得详细、深入;要求“熟悉”的内容是重要内容，应考者除弄清楚各个知识点的原理、

二级建造师考试真题及(答案)

2011年二级建造师《建设工程法规及相关知识》一、单项选择题（共60题，每题1分，每天的备选项中，只有1个最符合题意） 1、取得建造师书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程工程施工的工程经理。P3 A、登记 B、注册 C、备案 D、所在单位考核合格 2、行政法规的的制定主体是（）P6 A、全国人民代表大会 B、全国人民代表大会常务委员会 C、国务院 D、最高人民法院 3、订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，这种事实是债权债务（）P16 A、抵消 B、提存 C、混同 D、免除 4、甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司拒绝支付租金，乙公司的诉讼时效期间为从应付款之日起算（）年P20 A、1 B、2 C、4 D、20 5、根据《物权法》，下列不适合作为质押财产的是（）P36（法规选编） A、汇票 B、仓单 C、建设用地 D、应收账款 6、下列行为中，不必将建筑物及其占有围的建设用地使用权一并处分的是（）P25 A、转让 B、抵押

C、出资入股 D、投保火灾险 7、某建设工程施工合同约定，合同工期为18各月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。P29 A、100 B、200 C、600 D、1000 8、关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（）P33 A、总承包合同可以采用书面形式或口头形式 B、发包人可以将一个单位工程的主题分解成若干部分发包 C、建筑工程只能招标发包，不能直接发包 D、国家提倡对建筑工程实行总承包 9、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）P37~38 A、未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包 B、将专业工程分包给不具备资质的承包人（建筑法禁止） C、将劳务作业分包给不具备资质的承包人（建筑法禁止） D、未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人(分包) 10、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（）P44 A、该联合体成员甲公司又以自己单位名义单独对该工程进行投标 B、该联合体成员需签订共同投标协议 C、该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该工程进行投标

《二级建造师》考试法规全部内容(电子书版共40节)1720文库.doc

2011《二级建造师》考试法规全部内容(电子书版共40节)17-20文库.txt大悲无泪，大悟无言，大笑无声。我们手里的金钱是保持自由的一种工具。女人在约会前，一定先去美容院；男人约会前，一定先去银行。 ------------------------------------------------------- 建设工程质量管理条例 2Z201110建设工程质量管理条例 2Z201111掌握建设单位的质量责任和义务 一、建设单位的质量责任和义务 (一)依法对工程进行发包的责任 建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位，不得将建设工程肢解发包。建设单位应当依法行使工程发包权。 (二)依法对材料设备进行招标的责任 (三)提供原始资料的责任 建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。原始资料必须真实、准确、齐全。 (四)不得干预投标人的责任 建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标。承包方主要指勘察、设计和施工单位。 (五)送审施工图的责任 (六)委托监理的责任 (七)确保提供的物资符合要求的责任 (八)不得擅自改变主体和承重结构进行装修的责任 (九)依法组织竣工验收的责任

建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。 建设工程竣工验收应当具备如下条件： 1．完成建设工程设计和合同约定的各项内容； 2．有完整的技术档案和施工管理资料； 3．有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告； 4．有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件； 5．有施工单位签署的工程保修书。 例、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应向建设单位出具（ A ）。 A、工程保修书 B、质量保证书 C、质量维修书 D、质量保函 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。这是因为地基基础和主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限。 二、法律责任 1．违反资质管理发包的法律责任 建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。 2．肢解发包的法律责任建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款0．5％以上1％以下的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，并可以暂停项目执行或者暂停资金拨付。 3．擅自开工的法律责任 建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款1％以上2％以下的罚款。 4．违反验收管理的法律责任 建设单位有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款2％以上4％以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；（多） (1)未组织竣工验收，擅自交付使用的； (2)验收不合格，擅自交付使用的； (3)对不合格的建设工程按照合格工程验收的。 5．未移交档案的法律责任 建设工程竣工验收后，建设单位未向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的，责令改正，处1万元以上10万元以下的罚款。 6．擅自改变房屋主体或者承重结构的法律责任 涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程，没有设计方案擅自施工的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款；房屋建筑使用者在装修过程中擅自变动房屋建筑主体和承重结构的，责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款。 7．建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：（多） (1)迫使承包方以低于成本的价格竞标的；

版一级建造师教材

年版一级建造师教材

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：

2011年版一级建造师教材《建设工程经济》变化内容一级建造师考试网更新：2011-7-4 编辑：流云飞瀑 2011年版一级建造师教材《建设工程经济》变化内容 小编推荐：2011年一级建造师《建设工程经济》考试大纲！ 原教材存在的问题及修订的必要性 部分内容理论性较强，与建造师实际工作联系不紧； 相关规范已作较大修订，如《建设工程工程量清单计价规范》（50500-2008）。修订的主要原则 紧密联系建造师实际工作； 体现新的法律法规和新规范的内容。 修订的主要内容 删除（理论性较强，与建造师实际工作联系不够紧密的内容） 1Z101000 工程经济 1Z101012 掌握现金流量图的绘制 1Z101026 掌握财务净现值率指标的计算 1Z101051 掌握建设项目周期 1Z101052 掌握项目建议书的内容 1Z101053 熟悉可行性研究的内容 1Z102000 会计基础与财务管理 1Z102015 了解借贷记账法 1Z102016 了解会计凭证及会计账簿 1Z102020 资产的核算 1Z102021 掌握流动资产的核算内容 1Z102022 掌握固定资产的核算内容 1Z102023 掌握长期股权投资的核算内容 1Z102024 掌握无形资产的核算内容 1Z102025 掌握其他资产的核算内容 1Z102030 负债的核算 1Z102031 掌握流动负债的核算内容 1Z102032 掌握非流动负债的核算内容 1Z102040 所有者权益的核算 1Z102041 掌握所有者权益的来源 1Z102042 掌握企业组织形式与实收资本 1Z102043 熟悉资本公积的形成及用途 1Z102044 了解留存收益的性质及构成 1Z103000 建设工程估价 1Z103039 了解估算指标 1Z103050 建设工程项目投资估算 1Z103051 掌握投资估算的内容和作用

二级建造师历年考试真题及答案下载

二级建造师历年考试真题及答案下载（完整版） 2014年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！二级建造师考试历年考试真题：ejORs7 更多精品备考资料及资讯2015年二建高效备考交流群：0（入群即送一套白金课程，备考资料，历年 真题） 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有l个最符合题意) 1、土方开挖必须做好基坑排水、截水和降水措施，地下水位应保持低于开挖面至少( )mm。 2、关于混凝土养护措施的说法，错误的是( )。 A.应在混凝土浇筑完毕后的l2h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护 B.对于掺用缓凝外加剂或有抗渗要求的混凝土，浇水养护的时间不得少于21d C.混凝土养护应采用与拌制用水相同的水 D.混凝土强度达到设计强度的mm2前，不得在其上踩踏或安装模板及支架 3、带肋钢筋牌号后加( )的钢筋更适合有较高要求的抗震结构使用。 4、柱中箍筋直径不应小于( )倍纵向钢筋的最大直径。 5 4 3 2 5、关于因素分析法排序，说法正确的是( )。 A.先价值量，后工程量;先绝对数，后相对数

B.先工程量，后价值量;先绝对数，后相对数 C.先价值量，后工程量;先相对数，后绝对数 D.先工程量，后工程量，先相对数，后绝对数 6、大理石的弯曲强度为( )MPa。 7、下列需要进行专家论证的脚手架工程专项施工方案是( )。 A.搭设高度60m的落地式钢管脚手架工程 B.搭设高度48m的双排落地式钢管脚手架工程 C.提升高度120m的附着式整体和分片提升脚手架工程 D.架体高度1Bm的悬挑式脚手架工程 8、关于扣件式钢管作高大模板支架立杆时的说法，错误的是( )。 A.立杆上每步设置双向水平杆且与立杆扣接 B.相邻两立柱接头不得在同步内 C.立柱接长最多只允许有一个搭接接头 D.上段的钢管与下段钢管立柱严禁错开固定在水平拉杆上 9、永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠，丝扣至少外露( )扣。 10、根据相关规定，现场出入口明显处应设置( )。 A.四牌一图 B.五牌一图 C.五牌二图 D.四牌二图 11、材料进场时，应提供材质证明，并根据供料计划和有关标准进行现场质量验证和记录，试验结果报( )审批。 A.项目物资主管工程师 B.项目质量主管工程师

一级建造师考试教材有几本

一级建造师考试教材有四本，分别是《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目 管理》、《建设工程经济》还有实务分为十个专业，考生任选其中一个即可。 一级建造师考试教材有哪些 一级建造师考试用书包括4本，分别是：公共科目有《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》、《建设工程经济》。 实务分为10个专业（任选一个专业即可）：包括建筑工程、公路工程、铁路工程、 民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、市政公用工程、通信与广电工程、矿业工程、机电工程。 因建筑行业变幻莫测，一级建造师考试教材每年都会进行修订，这很正常。一般情况下一级建造师教材一般三年换一次，目前使用的是2020年5月第1版。算是今年来较大的一次变化，因此推测，2021年的考试教材变化会很小。 目前考生按照2020年一建教材学习就行了，2021年一建教材出版时间大约在5月份。对于全科和无基础的考生，等新教材出来再复习就已经时间不够了，所以按2020年考试教材复习是没问题。 考一级建造师有哪些硬性要求 满足一级建造师报考条件的学历、专业、工作年限要求，是考一级建造师的硬性要求。 凡遵守国家法律、法规，且具备下列条件之一，可申请参加一级建造师资格考试： 1、取得工程类或工程经济类大学专科学历，工作满6年，其中从事建设工程项目施 工管理工作满4年。 2、取得工程类或工程经济类大学本科学历，工作满4年，其中从事建设工程项目施 工管理工作满3年。 3、取得工程类或工程经济类双学士学位或研究生班毕业，工作满3年，其中从事建 设工程项目施工管理工作满2年。

4、取得工程类或工程经济类硕士学位，工作满2年，其中从事建设工程项目施工管理工作满1年。 5、取得工程类或工程经济类博士学位，从事建设工程项目施工管理工作满1年。

2018年二级建造师继续教育考试试题与答案

1. 下列不属于工程造价职能的是：( )。 A.预测职能 B.控制职能 C.评价职能 D.核算职能 正确答案：D 2. 根据《钢结构工程施工质量验收规范》，螺栓球加工的允许偏差（mm）:当d>120时，同一轴线上两铣平面平行度为（）。 A.0.1 B.O.2 C.0.3 D.0.4 正确答案：C 3. 根据《钢结构工程施工质量验收规范》，碳素结构钢在在环境温度低于（）℃时，不应进行冷矫正和冷弯曲。 A.-12.0 B.-14.0 C.-16.0 D.-18.0 正确答案：C 4. 根据《钢结构工程施工质量验收规范》，低合金结构钢在在环境温度低于（）℃时，不应进行冷矫正和冷弯曲。 A.-12.0 B.-14.0 C.-16.0 D.-18.0 正确答案：A 5. 根据《钢结构工程施工质量验收规范》，矫正后的钢材表面，不应有明显的凹面或损伤，划痕深度不得大于（）mm，且不应大于该钢材厚度负允许偏差的1/2。 A.0.3 B.0.4 C.0.5 D.0.6 正确答案：C 6. 根据《钢结构工程施工质量验收规范》，钢结构工程相关各专业工种之间，应进行交接检验，并经（）检查认可。 A.施工员 B.项目经理 C.项目技术负责人 D.监理工程师

7. 根据《钢结构工程施工质量验收规范》，螺栓球加工的允许偏差（mm）:铣平面距离中心距离为（）mm。 A.±0.1 B.±0.2 C.±0.3 D.±0.4 正确答案：B 8. 根据我国《建设工程质量保证金管理暂行办法》有关规定，下列表述错误的是( ) 。 A.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计算。 B.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告90 天后工程自动进入缺陷责任期 C.全部或部分使用政府投资 的建设项目，保证金按工程价款结算总额的3%预留D.缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不 免除对工程的一般损失赔偿责任 正确答案：D 9. 根据《钢结构工程施工质量验收规范》，对于现场安装焊缝，一、二级焊缝探伤比例的计数原则是：应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比，探伤长度应不小于（）mm，并应不少于1条焊缝。 A.100.0 B.150.0 C.200.0 D.250.0 正确答案：C 10. 相对于总项目的投资而言，在实施过程中的各单项工程投资偏差属于( )。 A.绝对偏差 B.相对偏差 C.累计偏差 D.局部偏差 正确答案：C 11. 已知某分项工程有关数据如下，则该分项工程投资局部偏差为( )万元。 A.110.0 B.-100.0 C.110.0 D.-110.0

二级建造师历年试题及答案

试题部分 法规及相关知识 2008年试题 一、单项选择题（共60题。每题1分。每题的备选项中，只有1 个符合题意） 场景（一） 建设单位拟兴建一栋20层办公楼，投资总额为5 600万元，由建设单位自行组织公开招标。 建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审，其中丁未达到资格预审最低条件。建设单位于投标截止日后的笋二天公开开标。评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人，建设单位均未采纳，选中丙为中标人。建设单位向丙发出中标通知书，并要求降低报价才与其

签订合同。 根据场景（一）。回答下列问题。 1.根据《招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列说法中错误的是（）。 A．若该项目部分使用国有资金投资，则必须招标 B．若投资额在3 000万元人民币以上的体育场施工项目必须招标 C．施工单位合同估算为300万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招标 D．利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目，由审批部门批准，可以不进行施工招标 2.招标人应当在资格预审文件中载明的内容不包括（）。 A．资格条件 B．最低标准要求 C．审查方法 D．审查目的 3.根据《招标投标法》的规定，下列说法中正确的是（）。 A．甲、乙、戊施工企业具有投标资格 B．丁施工企业可以参加投标 C．丙的行贿行为不影响中标 D．戊应当成为中标人 4.根据《招标投标法》的规定，下列关于建设单位的说法中正确的是（）。 A．建设单位有权要求丙降低报价。

B．建设单位应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间开标 C．建设单位可以在招标人中选择任何一个投标人中标 D．评标委员会成员中的2/3可以由建设单位代表担任 场景（二） 吴某是甲公司法定代表人，吴某依据《中华人民共和国勘察设计管理条例》将厂房设计任务委托给符合相应资质的乙设计院，设计院指派注册建筑师张某负责该项目。丙施工企业承建，注册建造师李某任该项目负责人，2006年2月1日厂房通过了竣工验收。甲公司未依约结清设计费，设计院指令张某全权负责催讨。2008年1月1日在一次酒会上，吴某当众对设计院办公室主任王某说：“欠你们院的设计费春节前一定还上”，事后王某向单位做了汇报，设计院决定改由王某全权处理该项事宜。后在税务检查中税务机关发现甲公司有逃税事实，遂冻结甲公司的账户，故拖欠的设计费仍未清偿。2008年4月1日，王某催讨，吴某以超过诉讼时效为由拒付，设计院遂提起诉讼。 根据场景（二），回答下列问题。 5.《中华人民共和国勘察设计管理条例》属于（）。 A．法律 B．行政法规 C．地方性法规 D．行政规定 6.该工程设计合同法律关系中，法律关系主体是（）。 A．吴某与张某 B．吴某与设计院 C．甲公司与张某 D．甲

二级建造师教材与大纲

二级建造师教材与大纲 1．应考者应如何理解《二级建造师执业资格考试大纲》的作用？ （1）对大纲作用的理解 应试者在准备建造师考试前应充分解读《考试大纲》的内在精神、大纲的要求、报名的条件、考试的科目和对章、节、目、条下具体掌握、熟悉、了解等知识点的解读，包括案例分析样题的解读。这对于我们进一步理解建造师执业资格考试和学习指导用书是非常有帮助的。《考试大纲》不仅是对应考者的指导，也是对考试指导用书编制、命题者出卷的指导，是各方行为的指南，它具有法律的效力，必须共同遵守。 （2）对大纲编制方式的理解 大纲的编写方式是在吸收我国二级注册建筑师等其他执业资格考试大纲的经验基础上，创造了模块式的大纲结构和编码结构，不仅使大纲更加详细、明确，而且便于查找、复习。大纲编码采用8位编码结构，可以清晰地表明专业、级别以及章、节、目、条的结构，当然对于知识的体系性、系统性、联系性有一定的影响，这需要应考者已具备一定的专业和管理知识，项目管理的系统知识和专业实践知识，要把建造师考试理解为执业资格考试，而不是学历教育或一门课程理论知识的简单掌握。 （3）对考试专业科目调整的理解 根据全国《二级建造师执业资格考试大纲》考试说明第三条“考试内容及试题类型”的规定，全国二级建造师执业资格考试分综合考试和专业考试。综合考试包括《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》两个科目；专业考试为《专业工程管理和实务》一个科目，2004年版该科目分为房屋建筑、公路、水利水电、电力、矿山、冶炼、石油化工、市政公用、机电安装、装饰装修10个专业；2007年版调整为建筑工程、公路工程、水利水电工程、矿业工程、机电工程和市政公用工程6个专业。即将原“房屋建筑、装饰装修”合并为“建筑工程”、将原“矿山、冶炼（土木部分内容）”合并为“矿业工程”、将原“电力、石油化工、机电安装、冶炼（机电部分内容）”合并为“机电工程”。调整中未变动

一级建造师执业资格考试大纲2018版

《一级建造师执业资格考试大纲（2018年版）》 编制说明 按照原人事部和建设部印发的《建造师执业资格制度暂行规定》（人发［2002］111号）、《建造师执业资格考试实施办法》（国人部发［2004］16号）和《关于建造师资格考试相关科目专业类别调整有关问题的通知》（国人厅发[2006]213号）的规定，受住房和城乡建设部委托，一级建造师执业资格考试用书编写委员会于2017年4月起对2014年发布的《一级建造师执业资格考试大纲》进行了重新修订，并于2018年2月经人力资源和社会保障部审定通过。 执业资格考试是对执业人员实际工作能力的一种考核，是人才选拔的过程，也是知识水平和综合素质提高的过程。考试大纲是考试命题的指导性文件，是建设工程总承包和施工管理关键岗位专业技术人员复习备考的依据。此次考试大纲的修订遵循“以素质测试为基础、以工程实践内容为主导”的指导思想，坚持“与工程实践相结合，与考试命题工作相结合，与考生反馈意见相结合”的修订原则，力求在素质测试的基础上，进一步加强对考生实践能力的考核，切实选拔出具有较好理论水平和施工现场实际管理能力的人才。 考试大纲分“综合大纲”和“专业大纲”两部分。综合考试涉及的主要内容是建造师在建设工程各专业实际工作中需要掌握的通用知识，它在工程总承包及施工管理各个专业工程实践中具有一定普遍性。综合大纲包括《建设工程经济》《建设工程项目管理》《建设工程法规及相关知识》3个科目。 专业考试涉及的主要内容是建造师在专业建设工程实际工作中需要掌握的专业知识，它在工程总承包及施工管理各个专业中的运用较为单一、有较强的专业性。专业科目大纲《专业工程管理与实务》共分建筑工程、公路工程、铁路工程、民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、矿业工程、机电工程、市政公用工程、通信与广电工程10个专业。 本大纲中难免有不完善之处，请批评指正。 大纲编码说明 《一级建造师执业资格考试大纲》对专业、级别以及章、节、目、条用编码的形式表示，编码长度为8位。具体说明如下： ●第一位为级别代码，用“1”或“2”表示，“1”表示一级，“2”表示二级。 ●第二位为专业代码，用字母表示，分别为：