土石方爆破合同

爆破工程施工合同

甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本土石方爆破工程事宜协商一致，订立本合同并共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：爆破工程；

2、工程地点：。

二、工程内容及工期

1、工程内容：土石方松动爆破对下部坑口进行封堵；

2、工期：年月日至年月日（遇不可抗拒因素工期自然顺延）。

三、爆破总价及付款方法

1、爆破总价（不含税）：双方约定该爆破工程总包干价计人民

币元整；

2、付款方式：乙方机械人员进场后，甲方应支付乙方元启动资金，工程结束甲方验收合格即时付清余款。

四、质量及安全

（一）工程质量

1、乙方必须严格按照国家标准《爆破安全规程》和爆破工程相关的法律、法规进行爆破作业，保证在安全的前提下快速完成爆破任务；

2、甲方提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导，并可随时监督检查。

（二）安全管理及责任

1、乙方在进入施工现场以前，要自行做好安全教育，必须重视安全生产，严格按照相关国家颁发的《爆破安全规程》施工，杜绝发生爆破安全责任事故；

2、乙方应采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施，确保周围建筑物安全及人身安全；确保工程验收合格。

（三）爆破机械、爆破器材购买及管理

1、乙方在施工中，使用自带的爆破相关机具，乙方在爆破作业前，必需对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交底，以及安全技术交底，做到全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识；

2、由乙方负责爆破器材的购买和管理，应派出有专业资格人员对爆破器材进行管理，保证爆破器材安全。

五、双方责任

（一）甲方责任

1、按合同规定及时支付爆破费用；

2、乙方进场前，甲方要先做好爆破周边群众及其他相关人员的协调工作，为爆破施工创造条件，如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误，责任由甲方承担；

3、施工期间，甲方保证乙方在施工过程中不受群众干扰，不影响施工人员进行爆破作业；保证施工人员人身安全；保证爆破机具不受损坏；

4、负责爆破时的人员疏散及安全警戒工作，要有充分的安全保证措施，保证乙方施工不受干扰。

（二）乙方责任

1、严格按照国家相关法律、法规的有关安全操作规程施工；

2、结合本工程特点，制定合理、可行的爆破施工方案；

3、乙方必须服从甲方的整体工作安排，听从甲方管理人员的指导，爆破施工作业必须满足甲方施工总体进度及质量要求；

4、爆破有害效应控制在安全范围，确保周围建筑安全和人身安全。

六、违约责任

1、甲乙双方均应切实履行合同职责，否则视为违约，违约方按总造价10%的违约金赔偿给对方；

2、因外界因素导致合同无法履行，责任由甲方承担。

七、其他

1、本协议经双方签字后生效；未尽事宜双方可另行协商确定；

2、本协议一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力；

3、本合同自签字之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法人代表（签字）：法人代表（签字）：

年月日

土石方爆破施工合同(1)

土石方爆破施工合同 甲方： 住址： 法定代表人： 乙方：_________________________________ 住址： 法定代表人: 位于_______________________________项目的土石方施工工程由本合同甲方承包，乙方是具有土石方爆破施工资质的主体。现甲方欲将该项目土石方工程的土石方爆破施工工程发包给乙方，现双方就土石方爆破事宜平等、自愿的基础上协商一致，共同达成如下协议： 一、工程地点：_______________________________。 二、工程量：工程量约为_____方，最终以实际爆破方量为准。 三、工期：以甲方施工进展和甲方指定为准。 四、工程单价：甲方按照元/方支付乙方，乙方爆破方量按照____________________________________________计算。 五、结算方式：乙方施工满一个月，甲方按照乙方完成方量的80%结算并支付工程款，以后双方根据月工程进度，月结一次，甲方根据乙方当月完成的实际方量按80%结算并支付工程款。余款在工程完工后甲乙双方结算之日起40日内支付完毕。 六、甲乙双方责任 (一)甲方责任：

1、负责爆破施工的技术、质量管理全部工作。 2、在合同期内对乙方劳务人员进行统一管理。 3、负责对乙方安全、环保交底。 4、负责劳务费拨付和工程结算。 5、对爆破产生的石料享有所有权，有权进行支配和处分。 6、负责现场指导，督促乙方劳务人员。 7、负责协助乙方作好爆破安全警戒工作。 (二)乙方责任： 1、乙方确保进入现场施工的劳务人员持有国家相关部门颁发的爆破施工证，乙方必须严格管理其施工人员，合理采纳甲方的建议。 2、乙方必须执行公安机关的管理规定，严格按照操作规程及甲方要求进行施工。 3、爆破施工所需的机械、炸药、爆破设计、安全防护均由乙方负责（围墙护栏除外），上述物品必须满足施工要求。 4、乙方人员应当按照甲方要求的时间进场，并保证人员和设备能满足甲方施工进度的需要。 5、乙方指定____为乙方在工地的现场负责人，因工作特殊，其负责人员不得擅自离开工地。 6、乙方在施工过程中，其员工发生工伤事故，由乙方承担相关赔偿责任。

土石方爆破合同范本

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 土石方爆破合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

篇一：土石方爆破承包施工协议书13 土石方爆破承包施工协议书合同编号： 甲方：（以下简称甲方）乙方：土石方爆破有限公司 （以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及云浮 市相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、互惠、互利、公平和诚信共同发展原则，甲方为完成本工程土石方爆破工程，特联合乙方，共同协作以完成该分项工程。为明确工程内容及甲、乙双方责任和利益，经双方友好协商，订立本协议并共同遵照执行。 一、工作内容： 需要爆破施工的土石方位于本工程K6+790里程段内， 南港北路石山爆破，爆破土石方8000米（预计数，结算以 实际发生且经双方正式认证数虽为准）。开炸土石方的各道工序包 括：选炮位、打眼、清眼、装药、填塞、安全警戒、引爆及检查结 果、排险、撬移、解小至40cm以内。乙方炸出的土石方全部归甲方 所有。 二、工程内容及工期 1、工程内容：土石方松动爆破 2、工期：全部土石方爆破施工总工期为：自20XX年4 月26日起至20XX年6月6日止，合计工期为42天。具备开工条件后。 以乙方机械设备人员全部到场甲方下达开工令之日起计算，若遇不可抗力等因素，工期相应顺延。 三、工程数虽核算与确认及付款方法

1、本施工项目承包单价按乙方爆破的土石方综合计算， 按测虽结果实际数虽，每立方米为6元人民币计算。乙方 责任范围内的一切工作内容所发生的费用已包含在爆破土石方的综合单价内。如乙方在爆破施工中，8000米以下末产生引爆，甲方无条件按实际方虽计价并付款，超过8000米 则不给于乙方计虽付款，并将超出引爆部分，填补，所产生的费用由乙方承担。 2、本工程按进度预付60知程款。其余40%^甲方暂时扣留作为乙方工程质虽和履约保证金，等完成爆破工程，并验收合格、一次性退还给乙方，此期间不计利息及其他费用。乙方领取进度款时，必须将所购买炸药、雷管、导火索、机 械、工具等发票交回甲方，以备有关部门检查。 3、爆破工程数乙方必须按甲方指定的地段开展爆破作业，工程数虽以现场实际收方核算为准。 4、付款方法：本协议规定的全部工程完成后，甲方于二个月时间以内给乙方结算并付清全款给乙方 O 四、双方责任 1、甲乙双方未按合同履行责任义务，均视违约，按照 《经济合 同法》有关规定处理。 2、甲乙双方发生争议时，应及时协商解决，如协商不妥协，任

爆破劳务协议书

爆破劳务协议书 甲方： 乙方： 乙方现场充分考证，协商后，也本着平等、自愿、诚实、守信的原则，同意承包中国石油三公司爆破项目工程。起点是贵阳安顺平坝至幺辅镇，间距约40公里，下标是79公里，共计二个标段。现就该工程事宜，达成以下协议，共同遵守。 一、甲方提供乙方爆破施工现场，按时将炸药和雷管运送到场，炸药、雷管成本价为炸药每吨12000元，雷管每发2元计算，柴油价低于市场价格0.6元/公斤，如市场价提高，均与乙方无关，而且乙方只按以前的单价计算。 二、结款方式为前期：2012年11月8日进场施工之日起（具体时间以进场通知书为准），至2013年1月5日结算前期的总工程量的90%，计算并付现金，以后按每月进度90%计价付款，剩余余款在本标段施工完两个月结清。 三、乙方进场生活费、油费、炸药费、雷管费由甲方先行垫支，之后在首次付款时在乙方所完成的工程中扣除。其生活费暂按每人每天拾元计算。 四、乙方进场自带所需的工程用具、设备和相关技术人员，并出示所持有相关的工作证件。管理安排好进场劳务人员。须服从甲方项目部管理人员的正确安排。如有违反甲方有权给予处罚。甲方负责给乙方的工作人员购买人身安全险。

五、乙方在施工过程中，申报当日所需炸材计划表，签写好进出数据单，填写当日施工记录，做好爆破前安全防范，准确的给出引爆信息，严控装的量。禁止放冲天炮或大炮，严格按照中国石油三公司项目部爆破方案实施。如有违反者给予处罚，并承担由此所造成的损失。 六、乙方在施工中，如因甲方原因影响施工，应给予乙方人工费和机械误工费，价格按当前市场价定给予赔偿。乙方必需完成项目部下达每月计划的工程（12km-16km）如期不能完成给予处罚，即日整改。 七、乙方爆破土石方每立方综合价9.5人民币计算（一次性包干）。均以实际收方为标准。如乙方在施工中，500米以下未产生引爆过程，甲方须无条件按实际方量计价并付款。超过500米则不给予乙方计量付款。 八、甲乙双方的约定，签订协议的当日，乙方向甲方交付合同履约金贰万人民币。待工程正常运行后期满一月。甲方退还乙方履约金贰万人民币，并不计息。 九、本协议一式二份，双方认可签字生效。未尽事宜，甲乙双方另行商议。 甲方：乙方： 证件号：证件号： 手机号：手机号： 签订地点： 年月日年月日

土石方爆破合同

土石方爆破合同 甲方： 乙方： 根据有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目协商一致，订立本合同并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围及内容：。 4、工程量： 二、工程内容及工期 1、工程内容：岩石爆破、碎渣清运至甲方指定位置（30米以内）。 2、工期： 三、工程造价及付款方法 1、工程造价：预算价元，工程单价爆破单价为元/ m3。 工程合同一经签定，不受任何价格调整影响，按合同标准进行结算。 2、付款方式：工程完工天内付清。 四、工程量核算与确认： 1、爆破施工前，甲乙双方按照设计要求对总的爆破工程量进行共同测量计算，并经双方签字后确认； 2、施工中如遇甲方临时增加的新的爆破工程量在上一款的基础上，爆破范围扩大或深度增加，则该新增工程量以工程签单的形式经双方签字确认，单价不变； 3、实际发生的总爆破工程量由上述两款方量相加后得出。 五、质量、安全及验收： （一）、工程质量： 1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律法规，保证在安全的前提下快速完成爆破相关的工作； 2、甲方在施工条件方面有义务提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导，并进随时行监督检查。如果乙方在施工中不按国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工，造成的质量、安全事故、返工浪费等，按照情节轻重，由乙方赔偿部分或全部经济损失。 4、乙方爆破块石大小满足机械清运要求，石块直径不大于300mm。

（二）、安全管理及责任： 1、乙方在进入施工现场以前，要自行做好安全教育，必须注意重视安全生产，严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工，轻伤频率控制在千分之一以下，杜绝发生重大伤亡事故。 2、乙方在深坑作业时，必须要有防护措施。架设安全网、安全带、安全帽，由乙方自备。 3、乙方采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施，确保周围建筑物安全及人身安全。 （三）、爆破机械及现场爆破器材的管理： 1、乙方在施工中，使用乙方自带的爆破相关机具，乙方在开工作业前，必需对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交底，以及安全技术交底，做到每个工人全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识、指定专人操作； 2、乙方应对机具、材料妥善使用和保管，不得损坏和丢失，施工中乙方必须按施工图施工，听从现场施工员的指导，测量、放线由甲方负责。施工爆破现场所有从业人员严禁吸烟及用火！ 六、双方责任 （一）、甲方责任： 1、按合同规定及时支付各种款项； 2、乙方进场前，清除全部石方上的植被和土层，为爆破施工创造条件；如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误，责任由甲方负责； 3、以划线或木桩的形式，标明爆破范围和标高； 4、协助乙方负责爆破时的人员疏散及安全警戒工作； （二）、乙方责任： 1、严格按照国家相关法律、法规的有关安全操作规程施工； 2、结合本工程特点，编制合理、可行的爆破施工方案； 3、负责办理爆破方案审批手续； 4、严格按照设计图纸及甲方要求进行爆破施工，标高及范围达到甲方设计规划及合同中的质量要求； 5、做好爆破时的安全警戒工作，承担爆破器材、物品的运输、存放及管理。 6、采取必要的技术及防护措施，严禁产生飞石，确保周围建筑及在建设施的安全和人身安全。如出现违规操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故，由乙方负责赔偿所有损失，包括工期延误的损失。

平场施工合同协议书

平场施工合同协议书 甲方：____________________________________________ 乙方：____________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及其它相关法律、法规之规定，本着自愿、公平公正、和谐诚信的原则，就土石方工程施工承包事项，经过双方友好协商达成如下协议，以便甲、乙双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：水城矿区、煤电、高纯铝、超纯铝建设项目。 2、工程地点：。 3、工程内容：土石方、场地平整。 二、施工内容及单价 1、由甲方指定作业面进行施工，乙方负责土石方的挖、装、爆破、碾压、工作面平整、工区内便道的修筑等工程中所必要的工序。内运2公里之内不含倒土费，超出2公里，每公里多加2元/立方。 2、施工单价 为包干价 /立方计算。不含任何税收及费用。 三、工程量及工期要求 1、甲方给乙方划定的施工量为万立方，结算时以 机械故障事故所造成的一切费用、财产损失，均由甲、乙双方共同协调共同处理。若乙方在施工中未执行安全生产制度、规范、没有做到文明施工，则在施工中发生的人身安全重大责任事故和机械故障事故所造成的一切费用、财产损失及法律法规责任均由乙方负责。 2、必须为在场的施工人员购买办理工伤保险方可进场施工。 3、必须安排专职人员指挥开挖，以免出现滑坡事故。 4、乙方必须派专人协助甲方接送火工用品及燃油，实行日记账登记手册制度，乙方人员必须持证上岗，必须做到火工用品上班出库、下班入库，避免一切安全隐患及事故的发生，否则乙方应负全部责任和承担一切经济损失。

土石方爆破承包协议书

南港东路石山爆破承包施工协议书 甲方：广东省煤炭基本建设公司珠海分公司南水项目部（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲方为完成本工程土石方爆破工程进度，特联合乙方，共同协作以完成该分项工程。为明确双方的责任和利益，经充分协商后，达成如下协议。第一条乙方施工内容： 南港东路石山爆破，爆破土石方总量约立方米（预计数，结算以实际发生且经双方正式认证数量为准）。开炸石方的各道工序包括：选炮位、打眼、清眼、装药、填塞、安全警戒、引爆及检查结果、排险、撬移、解小至40cm以内。乙方炸出的土石方全部归甲方所有。 第二条施工计划及工期： 1、本工程项目为珠海市重点工程，总工期仅一个月，土石方工程必须配合甲方工程项目的展开。以利于整体工程进度为原则，甲方对各部位的土石方爆破施工作出具体的安排，乙方必须无条件服从安排。 2、全部土石方爆破施工总工期为：自2000年月日起至2000年月日止，合计工期为30天。 第三条甲方责任： 1、负责施工进度计划确定，对爆破工作面先后顺序的安排。 2、负责联系建设单位对工程检查、验收。 3、负责按本协议规定及时拨付工程款给乙方。 4、负责场地内爆破出来的土石方及时派车运走。 第四条乙方责任： 1、负责办理爆破有关手续及上交公司管理费用。

2、自备打眼开炸、解小的全部设备和工具。进场机械设备的性能和数量，必须达到保证工期、质量要求。乙方负责全部设备进、退场所发生的一切费用。 3、开炸石方包括打眼、装药、安全警戒、引爆及检查结果、排险、撬移、解小（石块石径不大于40厘米）等工作内容。乙方负责施工范围内炸药、雷管、导火线的购买、运输保管及其一切费用。遵守现行民爆用品管理条例规定，在当地公安机关、民爆用品管理部门办理有关手续。所办理的正本文件要交甲方保留备查。 4、乙方必须服从甲方的整体工作安排，听从甲方管理人员的指导。乙方所炸出的全部石方均由甲方统一处理。 5、如工程质量不符合标准，甲方有权要求乙方返工。必要时可指令乙方停工整顿。若经整顿后，仍达不到质量标准时，甲方可勒令乙方退场。乙方自负全部设备及人员的进、退场费用。 6、乙方必须有二名精通技术、业务的专业领导人，长期住在施工现场，以利管理及与甲方联系工作。爆破作业人员、爆炸品仓库管理员必须持证上岗。在人员、设备进场后，开工前，乙方必须向甲方报送上述管理、操作及所有工人名单二份。名单内容应包括姓名、职务、技术等级及操作合格证、发证单位等。 7、乙方应负责做好施工范围内的一切安全工作，要有充分的安全保证措施。要文明施工，严格遵守爆破安全规程和安全用电规程。在乙方工作和生活范围内所发生的一切安全事故，其一切责任（包括法律责任和经济责任），概由乙方负责。 8、乙方必须对投入本协议施工范围施工的职工广泛深入宣传《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》。并制订完善的《爆破安全制度》，在施工

土石方劳务承包施工合同

土石方劳务承包施工合同 发包方;(以下简称甲方) 承包方;(以下简称乙方) 根据(中华人民共和国合同法）和相关法律.法规的规定，为明确甲.乙双方在工程承包中的权利.义务与责任,确保工程任务的全面完成,本着平等互利.自愿的原则, 经甲.乙双方协商,签订本合同. 一。工程概况 1，工程名称；亿源煤矿土石方施工 2，工程地点；亿源煤矿 3；工程量;按甲.乙双方共同测量数据为准(实方). 4;工程造价;经双方协商确定土石方挖.运.平的单价每立方8.5元,爆破税除外,排土场.养护乙方负责,(爆破由甲方自行完成)。 5；工程土石方运距1.2公里,深度40米,超出部分由甲方补贴乙方. 第二条物价因素 在施工过程中,油料由甲方供给,按当地的石油市场价,最高现价不能超过9000元/ 超出部分由甲方负责. 第三条.工程结算与付款方式 1.工程价款结算;甲乙双方每月共同测量核算后为最终结算依据.

2.付款方式,每月30日双方测量向甲方上报工程量,甲乙双方进行核定后次月8日前以 现金形式打入乙方账户,乙方指定一名财务人员与甲方结清,按当月工程量90%结 算,次月按100%结算. 3.乙方付给甲方保证金元人民币大写元人民币,当合同终止时, 甲方应在7天内无条件退还给乙方元人民币大写元人民币. 第四条双放责任 一.甲方责任; 1.保证施工方用水.用电到达现场后,水.电费由乙方承担,道路畅通,有足够的临建 场地及停车场地. 2.如有群众闹事甲方出面负责处理及与有关部门协调解决,为施工队伍创造良好的 施工环境. 3.甲方派代表在施工现场引进技术,质量监督检查及有关施工签证.解决应该有甲方 解决的问题. 4.工程变更,甲方应在三天前以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外协商,否 则造成的经济损失由甲方承担,并相应顺延工期,进场时间开工时间, 如不能开工,甲方要赔尝乙方所有的费用. 5.(不可抗力的因素或主管部门的检查除外)由于甲方原因造成乙方施工机械运输车 辆误工或停工,责任由甲方承担,并承担相应的费用,工期顺延,补尝乙方机械误工费,挖掘机2000元/天,翻斗车1000元/天,铲车800元/天,洒水车500元/天,人工费每人200元/天. 6.工程竣工后,甲方应组织专门人员在三日内进行验收,所剩工程款在七个工作日内全

土石方爆破工程合同范本

爆破工程合同书 编号（20 ）第号 甲方：____________________________________________ （发包方） 乙方：浙江京安爆破工程有限公司____________________ （承包方）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，并结合本工程实际情况，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同信守。 一、工程概况 1.工程名称：________________________________________________ 2.工程地点：________________________________________________ 3.工程范围、内容、工程量及要求：____________________________ 二、工程工期 1.期限：二O ________ 年一月_________ 日至二O ________ 年—月 日。 2.由于甲方原因乙方不能正常开工或施工，工期顺延。 3.遇不可抗力因素，经双方协商认可，酌情延长工期。 4. _________________________________________________________ 三、工程单价及计算方法

四、双方责任甲方责任： 1、甲方如实提供设计施工图纸及现场地质资料，并在开工前进行技术交底。 2、甲方负责施工范围内一切设施、树木、作物等的迁移和清除，以及进场施工道路的修筑，为乙方提供可正常施工的条件和环境。 3、甲方负责开工前的方量测量、确认，并办好领地、矿管、劳动许可证。 4、甲方协助乙方施工队临时设施的落实和水电使用的协调，为乙方施工人员的吃、住提供方便，其费用由乙方自负。 5、甲方负责施工过程中与当地政府、单位及村民的关系协调和政策性问题的处理，必要时乙方可派人协助；由于乙方原因而产生的费用由乙方负责。 6、甲方协助乙方根据公安部门的要求与周边单位、居民签订安全协议，以便爆破方案的及时审批，爆破时协助做好安全警戒工作。 7、_________________________________________________________ 乙方责任: 1、乙方根据甲方提供的技术资料，负责编制施工组织设计方案，并 负责办理相关报批手续。 2、乙方负责组织施工力量，若开工条件具备，乙方保证 在本合同签定生效之日起___________ 天内进场施工。 3、乙方负责火工品的购买、运输、使用及管理，并承担 此过程中的一切安全责任

2021版的土石方爆破施工合同新整理版

合同编号：2021-xx-xx 合同/协议(模板) 合同名称： 甲方： 乙方： 签订时间： 签订地点：

土石方爆破施工合同新整理版 爆破施工技术是工程施工中常用的一种技术,对于工程施工进度和成本有着较大的影响。土石方爆破施工合同是怎样的以下是小编为大家整理的土石方爆破施工合同范文，欢迎参考阅读。 土石方爆破施工合同范文1 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务及经济责任，经双方协商一致，订立本合同。 第一条：工程名称：福建省闽江女子监狱平整场地石方爆破工程。 第二条：工程地点：闽侯县南通镇南屿桐南村女子戒毒所。 第三条：工程范围：平整场地爆破按土零起为标高，工程量按现场测量为准。每立方米单价为13.5元正。 第四条：合同工期：总爆破方量在月内(除不可抗拒自然灾害除外)季节期间工期顺延。如方量超出部分工期继续顺延。 第五条：乙方机械设备进场施工，甲方先付五万元正，工人住宿甲方免费提供。 第六条：火工材料按物资局定价提供，配送乙方负责。四员证、监理费用由甲方全部负责，费用与乙方无关。柴油甲方提供，每升按市场价结算。工程结束扣回。

第七条：付款与决算：按工程进度款付85%，中途乙方机械购配件和工人生活费用甲方先预付。工程完成后扣回，施工结束甲方七天内付清尾款。 第八条：甲方在施工爆破后的出方量，乙方必须在当天及时将出方量清理干净。如因乙方没能及时把当天的出方量及时清除而导致甲方无法正常施工。乙方须补贴甲方包括伙食费每人每天200元，潜孔钻每天每台2000元 第九条：乙方必须让挖掘机配合甲方清理当天的道路以及场地保证甲方正常施工。 第十条：在爆破施工现场，万一与周边的群众发生纠纷而导致机械受损，乙方须按照第八条进行处理赔偿。机械维修费用由乙方承担。 第十一条：乙方必须每天提供甲方炸药和导爆管雷管，具体数量由甲方决定后通知乙方。 第十二条：其他事项： 1. 本合同未尽事宜，双方协商解决。 2. 附件作为本合同的补充，具有同等法律效力。 3. 本合同一式两份甲乙双方各执一份。 4. 本合同经双方单位及代表签字盖章后生效。 5. 工程结束七个工作日内款付清，本合同作废。 补充协议; 1. 经甲乙双方协商。以上误工所产生的误工费，由甲方一次性补贴人民币伍万元整。乙方潜孔钻进场，甲方既当日先付贰万元整。

土石方爆破工程施工合同范本

编号：_____________ 土石方爆破工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方： 乙方： 甲、乙双方本着互惠互利的原则，双方就土石方爆破工程达成如下条款，甲乙双方共同遵守，任何一方不得违约。 一、概况： 工程名称： 工程地点： 工程量： 单价： 工程计量： 结算方式：预付当月工程款，每天结算一次。 二、甲方责任 1 甲方派代表到现场，负责工程的管理、监督、协调、工程款的结算。 2 甲方协调地方关系，确保乙方施工不受外界干扰。 三、乙方责任 1 乙方必须按照发包方开工令的指定时间，将爆破设备、人员进入现场。 2 乙方必须严格遵守国家有关规定的操作规程进行施工作业，必须做好施工人员的安全教育工作，进入施工现场的施工人员必须持证上岗，必须上人身保险，杜绝人身伤亡事故的发生，如果施工人员发生伤亡事故，甲方将配合乙方搞好治疗、善后工作，具体事故责任与费用全部由乙方自己承担，甲方不承担任何责任。 3 乙方必须严格执行安全生产保护措施，做到安全生产无事故。 4 除因不可预见的自然灾害停工外，乙方若无故停工，甲方有权终止合同。

5 乙方必须保证工人工资每月按时发放，如果出现问题，甲方有权终止合同。 6 乙方必须严格执行公安部门对炸药的管理条例，如出现问题，乙方自行负责。 7 本合同不准转让或出卖，如违约，甲方有权将合同收回作废。 8 特大岩石块装不上车或在车上卸不下来，要进行二次爆破或用油锤破碎。 9 乙方在施工地点以外与地方发生冲突，乙方自行解决。 四、双方责任 1 甲乙双方未按合同履行责任义务，均视违约，按照《经济合同法》有关规定处理。 2 甲乙双方发生争议时，应及时协商解决，如协商不妥协，任何一方均有向经济仲裁单位或法院起诉的权利。 3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 4 本合同自签字之日起生效，至全部工程价款结清之日失效。 5 未尽事宜另行协商、补充条款。 五、补充条款。 甲方：乙方： 甲方代表：乙方代表： 年月日年月日

土石方爆破工程安全生产管理协议

土石方爆破安全生产管理协议 甲方： 乙方： 因施工需要，乙方在XXXX高速公路xx段第xx标段（）段承担土石方爆破工作。本着“安全第一”的宗旨，加快施工进度，保质保量完成施工任务，结合本工程具体情况，达成以下合同条款： 一、甲方责任 1、甲方负责监督检查工程质量、进度安全、文明施工、协调乙 方施工过程中需要甲方配合的事项，协助乙方办理相关手续； 2、甲方负责向乙方提供技术指导及安全相关的技术交底； 3、甲方对乙方的炸药、雷管进行跟踪管理。 二、乙方责任 1、向甲方提供设备检测合格证书，管理和技术人员，有效爆破 证，制定安全操作管理制度； 2、按公安机关要求建设炸药库，选择诚实可靠的仓库保管制定 严格的仓库管理制度； 3、乙方要为劳务人员办理意外伤害保险和职业健康检查，按劳 动法规定提供作业人员的一切防护用品； 4、向甲方提供所有从业人员的三证及上岗证，内部成立安全责 任人、仓库保管员，并将复印件上报到项目部；

5、施工现场做到文明施工、安全施工，对现场施工设备要摆放 整齐，生活区要整洁卫生，对周围环境不造成污染； 6、乙方负责人对作业人员要经常性的安全教育，遵守甲方的安 全管理制度，积极参加项目部的一切安全教育活动，严格按照安全操作规程和安全防范措施作业，严禁一切违章作业； 7、乙方负责人管理好内部员工的生活、工作秩序，不发生打架、 斗殴事件和其它任何违法乱纪刑事案件。如发现有失盗或安全事故的立即向项目部及公安机关报告；如因违章操作造成意外事故发生的一切责任由乙方负责，并视情节轻重追究责任。 本合同一式三份，（项目部一份，乙方一份，施工工人一份）自双方签字日期生效到工程结束。 甲方代表：乙方代表： 日期：日期：

土石方爆破施工合同

土石方爆破工程施工合同 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲方工程在建设过程中遇岩石急需通过爆破松动后才能满足开挖要求。为此，甲方聘请乙方进行爆破施工，并就相关事项在平等自愿的基础上，通过充分协商，双方达成一致意见，同意签订合同条款如下： 一、工程概况 1、工程名称：高速公路爆破工程； 2、工程地点：。 二、工程内容、工期及计量方式 1、工程内容：土石方松动爆破； 2、工期：201 年月日至201 年月日，总工期天（遇雨天或其它不可抗拒因素时工期自然顺延）； 3、计量方式：以实测的爆破方量为准 三、爆破单价及付款方法 1、爆破单价（不含税）：双方约定爆破单价计人民币元/ m3； 2、付款方式： ⑴甲乙双方签订本合同时，甲方付给乙方进场费万元整； ⑵完成50%爆破工程量时，甲方再付给乙方万元整； ⑶爆破工程结束甲方验收合格后三天内一次性付清余款给乙方。 四、质量及安全 （一）工程质量 1、乙方必须严格按照国家标准《爆破安全规程》和爆破工程相关

的法律、法规进行爆破作业，保证在安全的前提下按时完成爆破任务； 2、甲方提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导，并可随时监督检查。 （二）安全管理及责任 1、乙方在进入施工现场以前，要自行做好安全教育，必须重视安全生产，严格按照相关国家颁发的《爆破安全规程》施工，杜绝发生爆破安全责任事故； 2、乙方应采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施，确保周围建筑物安全及人身安全；确保工程验收合格。 （三）爆破机械、爆破器材购买及管理 1、乙方在施工中，使用自带的爆破相关机具，乙方在爆破作业前，必需对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交底，以及安全技术交底，做到全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识； 2、乙方应派出有专业资格人员对爆破器材进行管理，保证爆破器材安全。 五、双方责任 （一）甲方责任 1、按合同规定及时支付工程费用； 2、负责施工全面指导工作； 3、乙方进场前，甲方要先做好爆破周边群众及其他相关人员的协调工作（此间产生的费用由甲方承担），为爆破施工创造条件，如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误，责任由甲方承担； 4、甲方做好爆破前后的安全防护措施，如爆前检查作业面有无危

爆破施工劳务合同

爆破施工劳务合同 合同编号：ZSlJ-JQ-2016-第01号 甲方：中国水利水电第六工程局有限公司金桥水电站引水系统工程项目部 乙方：西藏天宇爆破工程有限公司 依据《中华人民共和国合同法》、《民用爆破物品安全管理条例》、《爆破安全规程GB6772-2013》、《爆破作业项目管理要求CA911-2012》等法律法规的，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经双方协商一致，特订立本合同，双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：西藏金桥水电站引水隧洞、调压井及压力管道土建工程施工。 2、工程地点：那曲地区嘉黎县忠玉乡 3、劳务工程范围：与甲方工程施工有关的爆破物品领取，签字，装药盒， 起爆，当日未用完的爆破物品当日退库等劳务作业。 二、工期 1、暂定30个月（按金桥水电站引水隧洞爆破施工工期计算）费用，结 算工期以实际爆破作业时间按月计算，若不足整月则按整月计算。 三、价格及付款方式 1、施工管理服务费：乙方每月向甲方领取人民币￥35000.00元，大写叁万 伍仟元。 2、付款方式：月底支付，支付前乙方需提供增值税专用发票。 3、火工材料购买必须提供发票。 四、双方责任 甲方责任 1、甲方成立爆破作业施工队的现场管理机构，全面负责工程进度，工程质 量，施工技术，安全生产管理工作。 2、负责火工材料款的支付，负责爆破，钻孔，装药，联网，警戒，起爆等 工作。

3、有权监督、和纠正乙方所派相关作业人员的违规操作和不安全行为。 4、负责向乙方提供竣工项目的施工合同、施工方案和全部单位资质资料。 5、确保乙方在爆破施工前、爆破工地所设计的管线，网线，下水道，构筑 物，树木和农作物等全部拆除，覆质土清理干净。 6、承担废弃土石方的堆放地选择和挖运等相关费用，严格按照规范化施工， 台阶式开采，边坡的危石清理。 7、负责爆破施工时，机械设备的拆除，人员疏散及安全工作，做到安全生 产、文明施工，如出现大小安全事故，由甲方自行承担各项经济损失和法律责任。 8、甲方所派的工作人员必须购买60万元以上保险。 乙方 1、负责作业地点派专职人员，具体对爆破物品的领取、发放、退库、装药、 起爆工作。 2、乙方专职人员发现安全隐患，应即时向甲方现场负责人报告，报告后甲 方现场负责人应即时排除，如甲方现场负责人不即时安排排除，乙方专职人员有权停止爆破物品的发放和使用。 3、乙方按照现行《劳动合同法》与所属员工签订劳动合同，购买工伤保险， 商业保险额必须在60万以上。 4、乙方所有进场人员的调整，必须提前3天向甲方项目负责人申请，取得 甲方项目负责人同意后方可进行调整。 五、合同未尽事宜 本合同在实施过程中，如有不足经过双方协商签订补充合同，补充合同经双方签字盖章与本合同具有同等效力。 六、争议的解决 本合同履行过程中发生争议，双方本着友好的原则，协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院起诉。 七、违约责任 1、双方应严格遵守合同，任何乙方违反合同约定，给对方造成损失时，应 向守约方支付总额10％的违约金。

土石方爆破合同协议书范本

编号：_____________土石方爆破合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方： 乙方： 根据有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目路基石方爆破事宜协商一致，订立本合同并共同遵照执行。 一、工程内容及工期 1.工程内容： 2.工期： 二、爆破单价及付款方法 1.爆破单价：经双方协商，按综合单价元/m3计价；综合单价包括乙方办理爆破物品使用许可证、火工品等材料的购买、保管等，人工费、机具费、水电费、油料、风险、利润、税金及爆破试验等一切与爆破相关的费用。 2.付款方式：按实际完成的爆破方量，甲方按项目部资金情况进行拨付。 3.工程合同一经签订，不受任何价格调整影响，均按合同单价进行结算。 三、工程量核算与确认 1.爆破工程数量按甲方指定的地段，经双方现场测量计算的工程量为准，据实确定爆破工程数量； 2.乙方必须按设计要求开展爆破作业，超出设计范围内的爆破数量甲方除不予以认可外并根据对甲方施工造成的损失和影响，追究乙方相关责任。 四、质量、安全及验收 （一）、工程质量： 1.乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律、法规，保证在想关的前提下快速完成把爆破相关的工作。

2.甲方可适当提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导，并可随时进行监督检查。如果乙方在施工中不安国家颁发的爆破工作技术操作规范的要求施工，造成的质量、安全事故、返工浪费等，由乙方赔偿全部经济损失。 3.乙方爆破块石大小满足机械清运和使用要求，直径不大于600mm。 4.乙方必须按设计要求保证爆破地段路基宽度、边坡坡度、标高、横坡达到设计规定要求。如果达不到要求，甲方有权拒绝验收、支付。 （二）、安全管理及责任： 1.乙方在进入施工现场以前，要自行做好安全教育，必须重视安全生产、严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工，杜绝发生事故。 2.乙方应采取先进的爆破方式，合理的施工工艺及有力的技术措施，确保周围建筑物安全及人身安全。如果出现人身及周围建筑物安全责任事故，由乙方承担所有责任和损失，包括甲方工期延误的损失。 （三）、爆破机械及现场爆破器材的管理： 1.乙方在施工中，使用自带的爆破相关机具、乙方在爆破作业前，必需对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交底、以及安全技术交底，做到全面熟悉爆破的各种机械性能、操作规程、安全知识。 2.乙方自行负责对机具、材料妥善使用和保管，以免丢失和损坏。 五、双方责任 （一）、甲方责任 1.按合同规定及时支付爆破费用； 2.乙方进场前，清除全部需要爆破地段的植被和土层，为爆破施工制造条件； 3.协调地方关系，确保乙方施工不受外界干扰； (二)、乙方责任； 1.严格按照国家相关法律、法规的有关安全操作规程施工； 2.结合本工程特点，制订合理、可行的爆破施工方案； 3.负责办理爆破作业所需的一切手续，并提前做好爆破施工前的各项准备工作；自行成立爆破作

土石方承包合同范本

甲方： 乙方： 为明确甲、乙双方权利、责任关系，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，并结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工作内容：平基放线，劳动力及技术装备的组织，土石方的爆破及开挖，地表清障，清淤，土石方的场内调配及外运、弃渣，以及周边建筑物、居民的安全防护设施，工程资料的编制，压实抽样试验，现场的安全文明施工措施，同周边政府单位包括环卫、城建、公安、交通、建委、街道办事处、居委会及周边企（事）业单位为保证工程质量、进度而作的协调等工作。 四、工程范围： 按甲方提供的施工图纸和甲方批准的施工组织设计在现场指定区域内进行施工，余土外运至渣场，渣场由乙方自行落实，甲方概不负责。

五、合同工期： 开工日期：2008年月日；竣工日期：2008年月日。合同工期总日历天数天。 六、合同价款： 本合同采用单价包干合同，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费（含机械设备等的进、出场费）、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成，其单价为： 1、场内回填部分 （1）页岩（松次坚石）做回填方，按元/m3包干价执行。 2、余土外运部分 （1）外运工程量不论运距远近，按元/m3包干价执行。 3、其他若甲方需要向乙方临时租用机械设备，按租用期市场价计算租金，机械设备台班以甲方指定人员签证为准。 七、工程结算： 工程完工验收合格后，依据甲、乙双方现场实测方格网及实际收方工程量办理结算，结算完毕，移交竣工资料后，一次性付至结算金额的85%，剩余尾款两个月内付清。

土石方承包合同

土石方承包合同 The obligee in the con tract can accomplish the goal in a certa in period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：______________________ 乙方：______________________ 时间：______________________ 编号：FS-DY-67107 土石方承包合同 使用备注：该资料可用于合同内的权利人通过商量，得出需要共同认可的权利和职责，并且约定在一定周期里完成商定的目标。文档可直接下载或修改，使用时请详 I 细阅读内容。 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 依照中华人民共和国安全生产法、矿产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法等相关法律规定为法规依据，遵循平等自愿、合法、公平和诚实守信的原则，甲方将奇台

露天煤矿土方、剥离承包给乙方，为明确双方职责，订立本合同。 一、施工概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、施工单价：挖运土方在公里之内每立方计价，挖煤公里内每吨计价。 4、如运距每超越1公里，加价元，深度超过二十米后每十米加价元。 5、挖方中如遇石方等需要爆破时，甲方应按市场的综合价进行计价安排。 6、施工任务：第一个月不限定工作量，第二个月应完成方量佰万立方，全年完成仟万立方，施工期限为年。 7、结算方式：机械设备进场内打预付款％，后以实际完成工作量计算，每月25日结算一次，按实际结算工程量在5日之内，给乙方支付工程款的％，第二个月付清当月工作量的％和上一个月的余额%，依次类推，完工以后，一次性付清

土石方爆破工程承包合同书

土石方爆破工程承包合同书 甲方： 乙方： 为了使土石方爆破清运工程顺利进行，安全、快速地完成该项目，依据国家有关法律、法规，本着互惠互利的原则，经甲、乙双方充分协商，签订如下协议： 一、土石方爆破清运工程地点、工程日期及工程质量、承包单份 1、土石方爆破清运工程地点：。 2、工程日期：从乙方人员进场年月日，至年 月日止。实际进场工作日天，雨天、节假日除外。 3、土石方爆破清运单价：元/立方米。 4、总工程量立方米，承包总价元。 二、付款方式 1、人员机械进入施工场地时付壹万元作为启动资金。 2、施工过程中，按工程进度每天结算一次，按付清，预付款在最后结清时从中扣除。 3、工程验收合格后，甲方给乙方的工程款在三天内一次性付清。

三、甲方责任与义务 1、负责工地周边单位与群众关系协调，保证乙方施工顺利进行，若有阻止施工一切损失由甲方负责。 2、协助乙方办理管理区派出所应需要的相关手续。 3、甲方必须负责用电到位。 四、乙方责任与义务 1、遵守《爆破安全规程》操作细则。 2、自备施工机械设备，保证工程按期完成，若逾期不能完成，按元/天处罚。 3、乙方应制订安全措施，加强对现场人员安全教育，如发生事故由乙方负担。 4、乙方负责地震波对爆破工地周边动产或不动产所产生的损失赔偿。 五、其它服务项目 在爆破过程中，爆破单响药量没有超出单响药量安全距离允许爆破的药量时，爆破工地周边单位和群众与甲方纠缠不清时，甲方要求乙方出具爆破地震波测算报告，乙方无条件提供报告。 六、违约责任 甲、乙双方严格遵守本协议，否则，违约方应赔偿守约方的全部（含直接和间接的）经济损失。 以上协议双方认可、签字生效，甲、乙双方各执一份。

土石方工程施工合作协议

土石方工程施工合作协议 甲方（发包方）： 乙方（合作方）： 二〇一六年一月十一日

土石方工程施工合作协议 发包方（全称）： 合作方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本土石方施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程内容： 资金来源： 二、工程承包范围： 承包范围：爆破、装车、运输、平整，施工便道。 三、合同期限： 开工日期：暂定年月日 竣工日期：从开工之日起计算，天竣工。 四、质量标准： 工程质量标准：合格。 五、工程量： 土石方量： 六、工程运输里程：

土石方运距：壹拾柒点伍公里（含8公里短距在内） 七、工程执行价格： 每立方土石方单价：装、运、平20-23元/m3 八、工程量计算方式： 土石方量计算：按过磅1.67吨为壹立方米。 九、合同价 金额（大写）： （小写）： 十、结算方式 每日结算（具体每日8点-10点结算前日24小时内工程款）。 十一、甲方火工品和油料供应价格： 火工品和油料：炸药每吨：柒仟元整，油料每公升低于市场价壹圆整，甲方供应炸药和柴油每月底从工程款结算时扣回。 十二、吃住安置： 施工人员吃住：甲方提供临建住房等设施，生活费自理。 十三、临建设施和施工便道计价和结算： 乙方承建的施工便道修建：按图纸施工，按定额规定另行计算和结算，先拨付预付款，工程竣工、验收合格后，一次性付清。 十四、甲方责任： 在施工中遇地方的干扰、闹事，造成停工、相关设备和人员工资损失由甲方负责，按时计算机械台班费和人工工资费，按规定和定额计补。施工运输过程中所需的上交费用，全部由甲方承担。

路基石方爆破施工合同

爆破工程施工合作协议 甲方：***************改建工程第二合同项目经理部 乙方：***************技术公司 甲乙双方本着优势互补、平等互利原则，就合作完成甲方承包的****工程路基石方爆破工程事宜，按照《合同法》、《劳动法》等相关法律、法规规定，经甲乙双方平等协商，达成如下协议。 1.工程地点、名称、工程范围 1.1工程地点：*************** 1.2工程名称：*************** 1.3工程范围：本标段中的路基石方爆破、桥梁桩基爆破 2.工作内容 2.1爆破方案设计、审核和报批； 2.2爆破危险品购买、桩基爆破现场安全管理、起爆、文明施工监督和公安部门的协调工作。 2.3承担路基石方钻爆工程。 3.工期、进度 3.1开工日期：以甲方下达的开工时间为准； 3.2工程工期：计划工期五个月，以实际施工情况为准； 3.3进度计划：以甲方的施工进度计划为准。 4.工程费 4.1工程费包括桩基爆破安全管理、技术服务费和路基石方钻、爆工程费。 4.2路基石方钻爆按爆破自然石方量计价，26元/立方米，数量约为50000立方米，以现场实际施工爆破量为准，所耗爆破器材由乙方承担，甲方垫付爆破材料款，在中间结算支付中扣除。 4.4桩基爆破工程技术服务费：根据现场施工实际需要，双方协商确定。 4.5爆破储存车50元/台班，共约90台班，以现场施工实际需要进行确定。 4.6乙方进场正常施工后甲方向乙方支付爆破预付款5万元整，在乙方中间结算 支付时扣除。 5.甲方义务 5.1甲方提供施工设计及相关技术资料。 5.2负责制定桩基爆破器材使用计划。 5.3负责支付桩基爆破器材材料费运输费用，及相关税款和财务费。 5.4为乙方桩基爆破人员提供食宿。 5.5甲方负责爆破工程的相关环境协调工作，负责路基爆破工程规范允许范围内的爆破振动的调节和赔偿。