htgl_lx0501
第五章建设工程勘察设计合同管理
一、单项选择题
1.勘察人进入施工现场前，场地内的地上地下障碍物由（）负责拆除。
A.勘察人
B.设计人
C.发包人
D.监理人
2.发包人为勘察人提供的现场工作条件不包括（）。
A.拆除地上、地下障碍物
B.提供勘察设备
C.落实土地征用
D.修好通行道路
3.不属于建设工程勘察合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件是（）。
A.修好通行道路
B.接通电源、水源
C.挖好排水沟渠
D.测绘地形图
4.勘察合同示范文本有（一）和（二）两个版本，下列委托任务中同时属于勘察合同示范文本（一）和（二）的是（）。
A.水文地质勘察、取得岩土工程的勘察资料
B.民用建设工程勘察、其他专业工程勘察
C.为设计提供勘察工作、工程测量
D.工程测量、工程物探
5.在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是（）。（2005年真题）
A.合同签订日
B.设计人收到定金日
C.开始设计日
D.合同约定的时间
6.设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指（）。（2004年真题）
A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止
B.从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止
C.从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止
D.从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止
7.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是（）。（2004年真题）
A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充
B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用
C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议
D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意
8.设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，（），设计人为合同项目的服务结束，合同终止。（2004年真题）
A.按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸
B.按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费
C.工程施工完成竣工验收工作
D.工程通过保修期检验
9.勘察招标中，发包人不履行合同时，发包人（）。
A.无权要求返还定金
B.有权要求返还定金
C.无权要求返还定金且需支付违约金
D.只能要求返还定金的一半
10.不属于委托勘察范围，发包人又未提供相关资料，致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和造成经济损失时，由（）承担民事责任。
A.勘察人
B.政府
C.保险机构
D.发包人
11.设计依据文件和资料包括（）。
A.城市规划许可文件
B.工程的范围和规模
C.限额设计的要求
D.设计依据的标准
12.在下列设计文件中，需注明建设工程合理使用年限的设计文件是（）。
A.方案设计文件
B.初步设计文件
C.施工图设计文件
D.设计概算文件
13.设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足（）的需要。
A.控制概算
B.编制招标文件
C.施工图设计
D.非标准设备制作
14.设计合同明确约定解决合同争议的最终方式是（）。
A.和解
B.调解
C.和解或诉讼
D.仲裁或诉讼
15.发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先（）。
A.报经原审批机关批准
B.经监理人同意
C.经设计人同意
D.由原建设勘察、设计单位修改
16.设计合同示范文本规定，在合同正常履行的情况下，（），设计人为合同项目的服务结束。
A.交付设计文件
B.完成设计变更
C.设计文件审查通过
D.委托专业建设工程设计完成施工安装验收
17.设计合同采用定金担保，发包人应在合同签字后（）日内支付定金，设计人收到定金标志着设计开工。
A.1
B.3
C.7
D.14
18.设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应（）。
A.退还定金
B.退还定金并赔偿发包人损失
C.双倍返还定金
D.支付设计费的2‰的违约金
19.在设计合同履行过程中，设计人未开始设计工作时，发包人要求终止或解除合同，则（）。
A.设计人退还发包人已付的定金
B.设计人不退还发包人已付的定金
C.发包人支付设计费的一半
D.发包人支付第一阶段的全部设计费
20.发包人逾期支付设计人设计费应承担应支付金额（）的逾期违约金。
A.2%
B.2‰
C.5%
D.5‰
21.发包人逾期支付设计费（）天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
A.14
B.15
C.28
D.30
22.设计合同示范文本规定，设计人的基本责任是（）。
A.保证设计质量
B.完成施工圈设计
C.配合施工
D.保护发包人的知识产权
23.由不可抗力因素致使合同无法履行时，下列说法正确的是（）。
A.按国际通用标准处理
B.按国家示范文本进行处理
C.按无效合同处理办法处理
D.双方应及时协商处理
24.因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该（）。
A.不退定金
B.按设计费一半支付
C.按全部设计费支付
D.不支付设计费
25.设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的（）。
A.10％
B.20％
C.30％
D.40％
26.设计合同中约定的费用为估算设计费，需按批准的（）核算设计费。
A.初步设计概算
B.投资估算
C.施工图预算
D.扩大的初步设计概算
27.工程施工前，（）需向承包人进行设计交底。
A.委托人
B.设计人
C.工程师
D.发包人
28.设计开工的标志是（）。
A.合同签字盖章
B.合同规定开工期限
C.签字后第3天
D.收到定金
29.依据设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是（）。（2009年真题）
A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费
B.损失严重的应向发包人支付赔偿金
C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额
D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算
30.按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发包人应（）。（2009年真题）
A.允许设计人没收定金
B.将设计费的50％支付给设计人
C.将全部设计费支付给设计人
D.按实际完成的工作量支付设计费
31.某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30％时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为（）。（2007年真题）
A.设计院没收建设单位支付的定金
B.设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30％
C.建设单位支付合同设计费的50％
D.设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50％
32.设计合同履行过程中，属于设计人责任的是（）。（2007年真题）
A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收
B.办理设计文件的报批手续
C.选定设计文件依据的设计规范
D.为现场的设计人提供必要的工作条件
33.按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。（2006年真题）
A.不再负责处理有关设计问题
B.仍应无偿负责处理有关设计问题
C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费
D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更
34.设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由（）。（2005年真题）
A.发包人承担
B.设计人承担
C.双方各自承担
D.设计审批部门承担
35.发包人从施工进度的需要考虑，要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，（）。
A.须由总监理工程师下达指令
B.须报经施工图审批部门批准
C.须征得设计人同意
D.不需要鉴定提前交付设计文件的协议
36.设计人有权向发包人提出索赔的是（）。
A.发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目
B.发包人要求设计人进行设计变更
C.施工图设计未达到设计深度
D.设计人对外商的设计资料进行审查
37.设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限（）天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延；在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
A.7
B.14
C.15
D.30
38.发包人需变更增加的设计内容专业性特点较强，发包人经（）书面同意后，可委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位的修改。
A.总监理工程师
B.原建设工程设计人
C.施工承包人
D.原审批机关
39.经过修改的设计文件应（）使用。
A.报总监理工程师审核批准后
B.按设计管理程序经有关部门审批后
C.由设计人签字盖章后
D.由发包人审查批准后
二、多项选择题
1.我国颁布建设工程勘察合同示范文本和建设工程设计合同示范文本的目的是为了保证勘察、设计合同（）。
A.内容完备
B.责任明确
C.风险责任分担合理
D.经济合理
E.技术可行
2.建设工程设计合同（一）[GF-2000-0209]主要条款有（）。
A.设计依据
B.设计人应交付的资料和文件
C.双方的责任
D.项目投资要求
E.订立合同依据的文件
3.建设工程设计合同示范文本中，适用于委托专业工程的设计合同条款主要包括（）。
A.违约责任
B.合同文件的组成和优先次序
C.保密约定
D.设计依据
E.发包人应交付的资料和文件
4.建设工程勘察合同示范文本中，适用于为设计提供勘察工作的委托任务的合同条款主要有（）。
A.违约责任
B.合同争议的解决
C.未尽事宜的约定
D.设计合同依据的文件
E.材料设备的供应
5.建设工程勘察合同示范文本中，仅涉及岩土工程勘察的主要条款包括（）。
A.工程概况
B.设计人应交付的资料和文件
C.变更及工程费的调整
D.发包人应提供的资料
E.治理工程的检查和验收
6.由于发包人未给勘察人提供必要的工作、生活条件而造成停、窝工或来回进出场费，发包人应承担的责任包括（）。
A.付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算
B.工期按实际延误的工日顺延
C.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费
D.付给勘察机构适当的利润
E.继续提供必要的生活条件
7.因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人可能承担的责任包括（）。
A.负法律责任
B.免收直接受损失部分的勘察费
C.负行政责任
D.支付赔偿金
E.吊销勘察机构资质
8.下列说法正确的是（）。
A.在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区，勘察人负责查清地下埋藏物，发包人给予适当补偿
B.发包人应派人负责勘察现场的安全保卫工作
C.发包人对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用
D.发包人若要求在合同规定时问内提前完工，发包人应按每提前1天向勘察人支付计算的加班费
E.勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费
9.设计合同示范文本规定，施工图设计文件应当满足（）的需要。并注明建设工程合理使用年限。
A.设备材料采购
B.施工图会审
C.施工
D.非标准设备制作
E.设计交底
10.设计合同示范文本规定，初步设计文件应当满足（）的需要。
A.控制概算
B.施工
C.编制施工招标文件
D.主要设备材料订货
E.编制施工图设计文件
11.设计合同示范文本规定，发包人向设计人委托任务的工作范围包括（）。
A.设计范围
B.建筑物的合理使用年限设计要求
C.委托的设计阶段和内容
D.设计深度要求
E.设计人参与施工工作的要求
12.设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供的项目设计要求包括（）。
A.经批准的项目建议书
B.工程的范围和规模
C.设计依据的标准
D.限额设计的要求
E.满足法律、法规的规定条件
13.建设工程勘察合同中，发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的现场工作条件可能包括（）。
A.提供基准点
B.拆除地上地下障碍物
C.处理施工扰民问题
D.平整施工现场
E.落实土地征用、青苗树木赔偿
14.委托勘察任务的工作范围包括（）。
A.工程勘察任务
B.技术要求
C.预计的勘察工作量
D.勘察成果资料提交的份数
E.其他必要的相关资料
15.发包人应提供的勘察依据文件和资料包括（）。
A.提供本工程批准文件（复印件）及用地、施工、勘察许可等批件（复印件）
B.提供工程勘察任务委托书和建筑总平面布置图
C.提供地下已有埋藏物的具体位置分布图
D.提供地震安全性评价和环境评价
E.提供勘察工作范围已有的技术资料和工作范围的地形图
16.由于设计人员错误造成工程质量事故损失时，根据损失的严重程度，设计人应负责（）。
A.全部损失
B.采取补救措施
C.免收直接受损失部分的设计费
D.向发包人支付赔偿金
E.工程质量事故的调查
17.在设计合同的履行期内，发包人可能发生的违约责任是（）。
A.设计错误
B.不可抗力事件
C.审批工作的延误
D.发包人延误支付设计人设计费
E.因发包人原因要求解除合同
18.设计合同示范文本中规定的设计人的责任有（）。
A.在施工前负责向施工承包人和监理人进行设计交底
B.解决施工中出现的设计问题
C.为施工承包人提供设计依据和基础资料
D.组织施工招标工作
E.参加工程验收工作
19.设计合同示范文本规定，设计人的责任包括（）。
A.负责修改和完善各设计阶段设计文件审查会提出的修改意见
B.对提交的设计文件质量负责
C.参加有关的设计审查并负责调整和补充设计范围的内容
D.完成初步设计、技术设计和施工图设计
E.负责现场施工指导
20.设计合同示范文本规定，设计人的责任主要是（）。
A.保证设计质量
B.完成各阶段设计任务
C.对外商的设计资料进行审查
D.配合施工
E.保护设计人的知识产权
21.在设计合同中，发包人的责任包括（）等。
A.负责审查结构安全和强制性标准的执行情况
B.承担设计人参加引进项目的设计任务的出国费用（制装费除外）
C.另行支付设计人承担合同约定委托范围之外的服务费用
D.未经设计人同意，不得擅自修改、复制、向第三人转让设计人交付的设计资料
E.对外商的设计资料进行审查
22.设计合同示范文本规定，发包人的责任有（）。
A.负责解决设计中需选用的国家标准图、部标准图和地方标准图
B.负责勘察资料和数据的完整性、正确性
C.为设计人派驻现场的工作人员提供必要的劳动保护装备
D.负责提供方案设计文件
E.负责将施工图报送建设行政主管部门进行审查
23.设计合同示范文本规定，设计人配合施工工作的内容包括（）。
A.处理有关设计问题
B.进行设计交底
C.协助施工承包人编制施工方案
D.参加竣工验收
E.参加重要隐蔽工程部位验收
24.下列对设计人员错误的处理正确的是（）。
A.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变
B.由于设计人员错误造成损失，设计人应负责采取补救措施，应免收直接受损失部分的设计费
C.损失严重的，应向发包人支付赔偿金
D.赔偿金累计总额应不超过设计费用
E.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分率计算，写入相关条款
25.下列属于发包人的违约责任的有（）。
A.审批工作延误
B.发包人延误支付定金
C.设计错误
D.设计人员受不可抗力影响延误完成
E.设计工作暂停
26.设计合同的变更，通常是指（）的改变。
A.工作范围
B.工作内容
C.设计方案
D.合同转让
E.合同价款
27.设计人在各设计阶段的工作任务有（）。
A.编制方案设计
B.编制技术设计文件
C.设备设计的编制
D.参加初步审查
E.参与工程施工招标
28.设计合同中，发包人的责任包括（）等。
A.对设计依据资料的正确性负责
B.保证设计质量
C.提出技术设计方案
D.解决施工中出现的设计问题
E.提供必要的现场工作条件
29.下列关于设计期限说法正确的是（）。
A.因不可抗力影响，设计应顺延
B.因非设计人的原因影响，设计期限应顺延
C.设计期限是定额规定的设计文件应该完成的时间
D.设计期限还包括由于非设计人的原因，经过双方补充协议确定应顺延的时间之和
E.因发包人应承担责任的事件对设计进度的干扰的影响，设计期限应顺延
30.按照设计合同示范文本有关违约责任规定，下列描述中不正确的是（）。（2004年真题）
A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作
B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费
C.合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还
D.设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目2%设计费
E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费
答案部分
一、单项选择题
1.
【正确答案】：C
【答案解析】：本题考查的是勘察合同中发包人的责任，发包人应为勘察人提供现场工作条件，拆除地上地下障碍物。参见教材P94。
【该题针对“勘察合同的订立”知识点进行考核】
【答疑编号10087448】
2.
【正确答案】：B
【答案解析】：本题考查的是发包人应为勘察人提供的现场工作条件。参见教材P94。
【该题针对“勘察合同的订立”知识点进行考核】
【答疑编号10087447】
3.
【正确答案】：D
【答案解析】：本题考查的是发包人应为勘察人提供的现场工作条件。参见教材P94。
【该题针对“勘察合同的订立”知识点进行考核】
【答疑编号10087445】
4.
【正确答案】：A
【答案解析】：本题考查勘的是勘察设计合同示范文本（一）（二）的共同适用对象。参见教材P 92。
【该题针对“勘察设计合同示范文本”知识点进行考核】
【答疑编号10087434】5.
【正确答案】：B
【答案解析】：本题考查的是合同的生效与设计期限。设计合同采用定金担保，合同总价的20％为定金。设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后3日内支付该笔款项，设计人收到定金为设计开工的标志。如果发包人未能按时支付，设计人有权推迟开工时间，且交付设计文件的时间相应顺延。参见教材P97。
【该题针对“设计合同的履行管理”知识点进行考核】
【答疑编号10087556】
6.
【正确答案】：B
【答案解析】：本题考查的是设计合同的生效与设计期限。设计期限是判定设计人是否按期履行合同义务的标准，设计人收到定金为设计开工的标志，除了合同约定的交付设计文件（包括约定分次移交的设计文件）的时间外，还可能包括由于非设计人应承担责任和风险的原因，经过双方补充协议确定应顺延的时间之和。参见教材P97。
【该题针对“设计合同的履行管理”知识点进行考核】
【答疑编号10087553】
7.
【正确答案】：B
【答案解析】：本题考查的是设计工作内容的变更。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。参见教材P101。
【该题针对“设计合同的履行管理”知识点进行考核】
【答疑编号10087551】
8.
【正确答案】：C
【答案解析】：本题考查的是设计合同的生效与设计期限。在合同正常履行情况下，工程施工竣工验收工作，或委托专业建设工程设计单位完成施工安装验收，设计人为合同项目的服务结束，合同终止。参见教材P98。
【该题针对“设计合同的履行管理”知识点进行考核】
【答疑编号10087548】
9.
【正确答案】：A
【答案解析】：本题考查的是勘察合同的违约责任。参见教材P97。
【该题针对“勘察合同的履行管理”知识点进行考核】
【答疑编号10087537】
10.
【正确答案】：D
【答案解析】：本题考查的是勘察合同发包人的责任。在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物。若因未提供上述资料、图纸，或
提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。参见教材P95。
【该题针对“勘察合同的履行管理”知识点进行考核】
【答疑编号10087535】
11.
【正确答案】：A
【答案解析】：本题考查的是设计依据文件和资料，具体包括：①经批准的项目可行性研究报告或项目建议书；②城市规划许可文件；③工程勘察资料等。参见教材P95。
【该题针对“设计合同的订立”知识点进行考核】
【答疑编号10087467】
12.
【正确答案】：C
【答案解析】：本题考查的是设计深度要求，施工图设计文件应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。参见教材P95。
【该题针对“设计合同的订立”知识点进行考核】
【答疑编号10087464】
13.
【正确答案】：A
【答案解析】：本题考查的是设计合同的订立。按设计合同示范文本规定，方案设计文件应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要。参见教材P95。
【该题针对“设计合同的订立”知识点进行考核】
【答疑编号10087463】
14.
【正确答案】：D
【答案解析】：本题考查的是合同争议的解决。设计合同中明确约定解决合同争议的最终方式是采用仲裁或诉讼。采用仲裁时，需注明仲裁委员会的名称。参见教材P95。
【该题针对“设计合同的订立”知识点进行考核】
【答疑编号10087461】
15.
【正确答案】：A
【答案解析】：本题考查的是设计合同的生效、变更和终止。参见教材P101。
【该题针对“设计合同的履行管理”知识点进行考核】
【答疑编号10087611】
16.
【正确答案】：D
【答案解析】：本题考查的是设计合同的生效、变更和终止。参见教材P98。
【该题针对“设计合同的履行管理”知识点进行考核】
17.
【正确答案】：B
【答案解析】：本题考查的是设计合同的生效、变更和终止。参见教材P97。
【该题针对“设计合同的履行管理”知识点进行考核】
【答疑编号10087607】
18.
【正确答案】：C
【答案解析】：本题考查的是设计合同履行中的违约责任。参见教材P102。
【该题针对“设计合同的履行管理”知识点进行考核】
【答疑编号10087605】
19.
【正确答案】：B
【答案解析】：本题考查的是设计合同履行中的违约责任。参见教材P102。
【该题针对“设计合同的履行管理”知识点进行考核】
【答疑编号10087603】
20.
【正确答案】：B
【答案解析】：本题考查的是设计合同履行中的违约责任。参见教材P102。
【该题针对“设计合同的履行管理”知识点进行考核】
【答疑编号10087601】
21.
【正确答案】：D
【答案解析】：本题考查的是设计合同履行中的违约责任。参见教材P102。
【该题针对“设计合同的履行管理”知识点进行考核】
【答疑编号10087598】
22.
【正确答案】：A
【答案解析】：本题考查的是发包人和设计人的责任。参见教材P99。
【该题针对“设计合同的履行管理”知识点进行考核】
【答疑编号10087597】
23.
【正确答案】：D
【答案解析】：本题考查的是设计合同中的违约责任。根据设计合同关于违约责任的有关规定，由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。参见教材P102。
【该题针对“设计合同的履行管理”知识点进行考核】
24.
【正确答案】：B
【答案解析】：本题考查的是设计合同中的违约责任。因发包人原因要求解除合同。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。参见教材P102。
【该题针对“设计合同的履行管理”知识点进行考核】
【答疑编号10087590】
25.
【正确答案】：C
【答案解析】：本题考查的是设计合同中的支付管理。根据设计费的支付与结算关于按设计阶段支付费用的百分率的规定可知：设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的30％。参见教材P101。
【该题针对“设计合同的履行管理”知识点进行考核】
【答疑编号10087585】
26.
【正确答案】：A
【答案解析】：本题考查的是设计合同中的支付管理。如果合同约定的费用为估算设计费，双方在初步设计审批后，需按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。参见教材P100。
【该题针对“设计合同的履行管理”知识点进行考核】
【答疑编号10087583】
27.
【正确答案】：B
【答案解析】：本题考查的是设计合同中设计人的责任。设计人在建设工程施工前，需向施工承包人和施工监理人说明建设工程勘察、设计意图，解释建设工程勘察、设计文件，以保证施工工艺达到预期的设计水平要求。参见教材P100。
【该题针对“设计合同的履行管理”知识点进行考核】
【答疑编号10087579】
28.
【正确答案】：D
【答案解析】：本题考查的是设计合同的生效与设计期限。设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后的3日内支付该笔款项，设计人收到定金为设计开工的标志。如果发包人未能按时支付，设计人有权推迟开工时间，且交付设计文件的时间相应顺延。参见教材P97。
【该题针对“设计合同的履行管理”知识点进行考核】
【答疑编号10087575】
29.
【正确答案】：C
【答案解析】：本题考查的是设计合同中的违约责任。参见教材P102。
【该题针对“设计合同的履行管理”知识点进行考核】
【答疑编号10087572】
30.
【正确答案】：C
【答案解析】：本题考查的是设计合同中的违约责任。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。参见教材P102。
【该题针对“设计合同的履行管理”知识点进行考核】
【答疑编号10087570】
31.
【正确答案】：C
【答案解析】：本题考查的是设计合同的违约责任。参见教材P102。
【该题针对“设计合同的履行管理”知识点进行考核】
【答疑编号10087567】
32.
【正确答案】：C
【答案解析】：本题考查的是设计人的职责。参见教材P99。
【该题针对“设计合同的履行管理”知识点进行考核】
【答疑编号10087564】
33.
【正确答案】：C
【答案解析】：本题考查的是设计人的责任。如果1年内项目未开始施工，设计人仍应负责上述工作，但可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方以补充协议商定。参见教材P 100。
【该题针对“设计合同的履行管理”知识点进行考核】
【答疑编号10087561】
34.
【正确答案】：A
【答案解析】：本题考查的是违约责任。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后，按照设计人已完成全部设计任务对待，发包人应按合同规定结清全部设计费。参见教材P102。
【该题针对“设计合同的履行管理”知识点进行考核】
【答疑编号10087559】35.
【正确答案】：C
【答案解析】：本题考查的是发包人和设计人的责任。参见教材P99。
【该题针对“设计合同的履行管理”知识点进行考核】
【答疑编号10087626】
36.
【正确答案】：A
【答案解析】：本题考查的是发包人和设计人的责任。参见教材P99。
【该题针对“设计合同的履行管理”知识点进行考核】
【答疑编号10087622】
37.
【正确答案】：C
【答案解析】：本题考查的是发包人和设计人的责任。参见教材P98。
【该题针对“设计合同的履行管理”知识点进行考核】
【答疑编号10087619】
38.
【正确答案】：B
【答案解析】：本题考查的是设计合同的生效、变更和终止。参见教材P101。
【该题针对“设计合同的履行管理”知识点进行考核】
【答疑编号10087615】
39.
【正确答案】：B
【答案解析】：本题考查的是设计合同的生效、变更和终止。参见教材P101。
【该题针对“设计合同的履行管理”知识点进行考核】
【答疑编号10087613】
二、多项选择题
1.
【正确答案】：ABC
【答案解析】：本题考查的是勘察设计合同文件，为了保证勘察、设计合同的内容完备、责任明确、风险责任分担合理，建设部和国家工商行政管理局在2000年颁布了两个文本。参见教材P92。【该题针对“勘察设计合同示范文本”知识点进行考核】
【答疑编号10087442】
2.
【正确答案】：BCE
【答案解析】：本题考查的是设计合同示范文本（一）主要条款。主要条款有：①订立合同依据的文件；②设计人应交付的资料和文件；③设计费的支付；④违约责任；⑤委托设计任务的范围和内容⑥发包人应提供的有关资料和文件⑦双方的责任；⑧其他。A、D选项属于设计合同示范文本（二）的条款内容。参见教材P92。
【该题针对“勘察设计合同示范文本”知识点进行考核】
【答疑编号10087441】
3.
【正确答案】：ABCD
【答案解析】：本题考查的是勘察设计合同示范文本。参见教材P93。
【该题针对“勘察设计合同示范文本”知识点进行考核】
【答疑编号10087438】
4.
【正确答案】：ABC
【答案解析】：本题考查的是勘察设计合同示范文本。参见教材P92。
【该题针对“勘察设计合同示范文本”知识点进行考核】
【答疑编号10087437】
5.
【正确答案】：ACDE
【答案解析】：本题考查的是勘察设计合同示范文本。参见教材P93。
【该题针对“勘察设计合同示范文本”知识点进行考核】
【答疑编号10087436】
6.
【正确答案】：ABC
【答案解析】：本题考查的是勘察合同的违约责任。由于发包人未给勘察人提供必要的工作、生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人应承担的责任包括：
（1）付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算。
（2）工期按实际延误的工日顺延。
（3）补偿勘察人来回的进出场费和调遣费。参见教材P97。
【该题针对“勘察合同的履行管理”知识点进行考核】
【答疑编号10087543】
7.
【正确答案】：ABD
【答案解析】：本题考查的是勘察合同的违约责任。因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。赔偿金由发包人、勘察人在合同内约定实际损失的某一百分率支付。参见教材P97。
【该题针对“勘察合同的履行管理”知识点进行考核】
【答疑编号10087540】
8.
【正确答案】：BCDE
【答案解析】：本题考查的是勘察合同履行管理。在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物。若因未提供上述资料、图纸，或提供