电力运行维护合同模板

Contract No.: ICD/NW-2014-OM

O&M Technical Service for

ICDAS BEKIRLI #2 UNIT OF (1+1) x 600MW POWER PLANT

CONTRACT

O&M Technical Service

Between

ICDAS ELEKTRIK ENERJISI URETIM VE YATIRIM A.S.

And

SHAANXI NORTHWEST POWER GENERATION CO.,LTD

30th June, 2014

O&M Technical Service Contract

O&M 技术服务合同

Party A:ICDAS ELEKTRIK ENERJISI URETIM VE YATIRIM A.S. (ICDAS)

甲方：ICDAS ELEKTRIK ENERJISI URETIM VE YATIRIM A.S. (ICDAS)

Party B: SHAANXI NORTHWEST POWER GENERATION CO.,LTD (CONTRACTOR) 乙方：####股份有限公司（承包方）

According to ICDAS requirement, CONTRACTOR organized the following operation persons as ICDAS’ employees, under the administration and management of ICDAS, to be working in ICDAS BEKIRLI #2 600MW power plant.

根据ICDAS的要求，承包方组织下列运行人员，作为ICDAS的雇佣人员，在ICDAS BEKIRKI #2 600MW电厂工作，接受ICDAS的监督和管理。

1. Person and Position List

1. 人员和职位列表

Notes

说明：

1) The shift managers, shifters, operators and translators will be working as 4 shifts (3 shifts in

one day, and 1 shift as spare). Generally, the maintenance persons will be working in daytime.

1) 值长，专工，运行人员和翻译按照4班工作，(4班3倒)，通常检修人员白天工作。

2) The contract duration is decided as 6 months plus another 6 months optional.

2) 合同期限为6个月，可选择性的加6个月。

ICDAS has right to extend the Contract for Bekirli #2 600MW unit for another 6 months as an option with the same unit price and conditions of this Contract, but ICDAS should inform CONTRACTOR 1 month before the end date of this contract. In case of such extension, ICDAS will be entitled to increase or decrease the number of staff.

ICDAS 有权利再延长Bekiri #2 600MW机组的合同期6个月，作为本合同同等机组价格和条件的一种选择，但是ICDAS应该于此合同结束前一个月通知承包方。如果延期，ICDAS有权增加或者减少人员数量。

2. Salary

2. 薪酬

The salary level: USD 3,500.00/ man-month (in words three thousand five hundred US Dollars).

薪酬为：3500美元/人-月（口头价3千5百美元）

The salary will be paid to CONTRACTOR before 10th of each month, to the account pointed by CONTRACTOR.

薪酬于每月的10日前付给承包方指定的账户。

Payment shall be settled to the following bank account.

支付应结算到下列银行账户：

Beneficiary: Shaanxi Northwest Power Generation Co.,Ltd

收款人：####股份有限公司

Name of Bank: South Avenue Branch ,Xi’an City,China Construction Bank

银行名：中国建设银行，西安，南大街支行

A/C: 61014230000220100859

账户：61014230000220100859

SWIFT：PCBCCNBJSXX

SWIFT号：PCBCCNBJSXX

The salary value is net value, without any tax or custom duty.

薪酬价格为净值，不含任何税或者关税

3. Benefits

3. 利益

The above salary level includes:

上述薪酬标准包括：

1) The site staff’s oversea salary, allowance, subsidy and social security insurance.

1) 现场人员的海外工资，补贴，津贴及社会保险

2) Food, office consumable, site transportation cost.

2) 食物，办公消耗，现场交通成本。

3) Daily communication allowance.

3) 日常通讯津贴。

4) Accident Insurance, max compensation is $200,000.00 dollars/per occurrence one

person.

4) 意外保险，最高补偿为200000美元/每发生一人

5) Administrative fee, reasonable profit and tax

5) 管理费，合理的利润及税收

6) Labor safety items, such as uniform, helmet, shoes, radios etc.

6) 劳动安全项目，如制服，安全帽，鞋及对讲机等。

The above quote excludes:

上述报价不包括：

1) Party A shall provide Party B with work place, relevant facilities and website.

1) 甲方应提供乙方工作场地，相关的设施及网络。

2) Party A shall provide Party B with Convenient living condition, including convenient

drinking water, shower water, kitchen device and place, natural gas for kitchen, electricity, internet, heating system, and necessary routine maintenance.

2) 甲方应提供乙方便捷的生活条件，包括，便利的饮用水，淋浴水，厨房设备和场地，厨房

用天然气，电力，互联网，供热系统及必要的日常维护。

3) The visa application cost in Turkey shall be taken by Party A, and Party B shall provide all

the documents of relevant staff.

3) 土耳其签证申请费用由甲方承担，乙方应提供相应人员的所有相关文件。

4) The air ticket to and fro China (just one ticket per person per one year) shall be taken by

Party A.

4) 往返中国机票（每年一次）由甲方承担。

5) Party A shall be responsible to the transportation from the Istanbul airport to jobsite, and

vice versa.

5) 甲方应负责从伊斯坦布尔到达现场的往返交通。

6) Party A shall be responsible for tax, residential permit, work permit (if has) under any titles

required by the local authority.

6) 甲方应负责地方当局要求的相关居住许可，工作许可（如果有）等相关许可。

7) The starting time of the working period will be the date from Aug.01.2014.

7) 工作开始时间为2014年8月1日

8) Medical service should be free of charge.

8) 医疗服务为免费的。

9) Convenient working conditions.(Offices)

9) 便利的工作条（办公室）。

10) Convenient inland transportation between living area and site, outside transportation for

shopping and traveling etc.

10) 便捷的交通设施往返于生活区域和现场, 以及方便的购物和旅行交通工具。

11) Chinese Persons will work 8 hours/day (48 hours / week). If necessary, the persons will

work overtime and ICDAS shall approve overtime working hours, extra salary (US$7 dollars/hour-person) must be paid by ICDAS at site at next salary day.

11) 中国人员每天工作8小时（48小时/周），如果需要人员加班工作，ICDAS应核准工作时间，

加班薪酬（7美元/每人每小时），由ICDAS在下一个工作日，在现场支付。

12) Working in Chinese legal holidays (10 days/year) will be considered as working overtime,

the extra salary (US$7 dollars/hour- person) for all duty must be paid by ICDAS at site at

next salary day.

12) 如果在中国的法定休假工作（10天/年），视为加班工作，加班工资为（7美元/人/时）。ICDAS

必须在下一个工作日，现场给予支付。

13) Security in working and living area.

13) 工作及生活区的安全

14) The site training of Turkish operators are included in this contract.

14) 土耳其运行人员的现场培训也包含在此合同中。

4. Force Majeure

4. 不可抗力

a Neither CONTRACTOR nor ICDAS shall be liable for delay or failure of performance

under this contract where such failure or delay is caused by Force Majeure, being any event, occurrence or circumstance reasonably beyond control of either party, including but not limited to failure or delay caused by or resulting from Acts of God, strikes, fires, floods, earthquake, landslide, typhoon, cyclone, storm , wars, ( whether declared or undeclared ), riots, delays of carriers due to breakdown imposed by any governmental authority ( including allocations, priorities, requisitions, quotas, and price controls).

a 承包商或者ICDAS受不可抗力影响无法履行合同规定的义务或者延迟履行的，任一方对此

不承担任何责任。若发生超出任何一方合理控制范围内的不可抗力事件、不可抗力发生以及不可抗力情况，包括但不限于天灾、罢工、火灾、水灾、地震、山体滑坡、台风、飓风、暴风雨、战争（已宣战或未宣战）、暴动、因政府当局颁布的限制性条款（包括配给、优先权、征用、配额及价格控制等）导致的运输延误等造成义务无法履行或义务履行延误。

b If the CONTRACTOR is prevented, hindered or delayed from or in performing any of its

obligations under the Contract by an event of Force Majeure, then it shall notify the ICDAS in writing of the occurrence of such event and the circumstances thereof within fourteen

(14) days after the occurrence of such event.

b 如果承包商因不可抗力而被妨碍、阻碍或者延迟履行其在本合同中的任一规定义务时，承包

商应在不可抗力事件发生的十四（14）天内以书面形式通知ICDAS此类事件和情况的发生。

c The CONTRACTOR shall be excuse

d from th

e performance or punctual performance of

its obligations under the Contract for so long as the relevant event of Force Majeure continues and to the extent that the CONTRACTOR’s performance is prevented, hindered or delayed. The time for completion shall be extended reasonably.

c 如果相关不可抗力事件仍在发生，而且在一定程度上妨碍、阻碍或者延迟了承包商对义务的

履行，则应予以免除承包商履行本合同中规定义务或准时履行义务的责任。完工时间应适当进行延长。

d Whil

e affected by the event o

f Force Majeure, the CONTRACTOR shall use reasonable

efforts to mitigate the effect thereof upon its performance of the Contract and shall seek all reasonable alternative means for performance not prevented by the Force Majeure

event.

d. 当受到不可抗力事件影响时，承包商应采用合理措施减少不可抗力事件对其履行合同义务的

影响，并应寻求合理的替代手段履行未受不可抗力影响的义务。

e Delay or non-performance o

f the CONTRACTOR hereto caused by the occurrence of any

event of Force Majeure shall not:

e 因发生的任何不可抗力事件而延迟或者不能履行义务的承包商，不应：

a) Constitute a default or breach of the Contact; or

b) Give rise to any claim for damages or additional cost or expense occasioned thereby to

the CONTRACTOR; or

c) Cause the forfeiting of the Performance Bond and impose the liquidated damage to the

CONTRACTOR.

a) 构成违反或者违背本合同；

b) 引起任何需承包商承担的赔偿损失或者额外费用或开支

c) 造成履约保证书失效，向承包商征收违约赔偿金。

5 Taxes and Duties

5 缴税

All taxes, custom duties and other dues arising in Turkey shall be paid by the ICDAS.

在土耳其产生的赋税，关税和其他赋税将由ICDAS缴纳。

6 Arbitration

6 仲裁

All disputes in the connection with the execution of this Contract shall be settled through friendly negotiations between the two Parties. Failing the friendly negotiation does not relieve both of any of the parties form fulfilling the Contract. In the case of being unable to settle disputes each party shall have right for arbitration to ICC (international Chamber of Commerce) International Court of Arbitration in accordance with the Provisional Rules of Procedures Promulgated by the said Arbitration Commission. The Arbitration shall take place in Switzerland and Swiss material law shall apply.

在执行本合同时，所产生的纠纷应由双方友好协商解决。通过友好协商，双方才能共同完成合同。如果纠纷不能解决，依照仲裁委员会暂行议事规程，双方有权利向ICC国际仲裁法院申请仲裁。仲裁在瑞士进行，瑞士实体法适用于仲裁。

a The Arbitration proceeding shall be carried out in the English language.

a 仲裁过程将用英语进行。

b The arbitral award shall be final and binding on both Parties.

b 该仲裁裁决为最终裁决，对双方均有约束力。

c The arbitration fee shall be borne by the losing Party, except as otherwise stipulated

in the arbitral award.

c 仲裁费用由败诉方承担，仲裁裁决中规定情况除外。

7 Effectiveness, Variation, Suspension and Termination of the Contract and

Miscellaneous

7 合同的效力、变更、中止、终止及其它

The Contract shall become effective and binding upon the two parties after completion of all the following:

在进行完以下各项后，此合同将生效并对双方具有约束力：

a The Contract has been duly signed by the authorized representatives of both parties;

a 合同已经由双方授权代表如期签署；

b The effective date of the Contract is from signature.

b 合同生效期自签署日起。

c This Contract shall be written in English with four copies for each Party holding two

copies.

c 书面合同为英文，一式四份，双方各持有两份。

d Minutes from all meetings between th

e two Parties, written in English i

f signed and

decided by both parties, shall become Appendices and thus integral parts of the Contract.

All commercial and technical communications between the two Parties shall be in the English language. If in writing, duplicate will be produced.

d 对于双方参与的会议，如双方均有签署或决策，会议纪要应为英文版本，并作为附件成为

合同的一部分。双方之间的所有商务和技术交流均使用英语，若为书面形式，应有复本。

e ICDAS shall appoint one authorized representative to be in charge o

f all commercial and

technical matters relating to the CONTRACTOR. Any correspondences addressed to the ICDAS’ representative from the CONTRACTOR are required in two copies one for the representative, one to the ICDAS. The ICDAS shall inform the CONTRACTOR two weeks after the effective date of the Contract of the name of the authorized representative and his postal address.

e ICDAS将任命一名授权代表全权负责所有和承包方相关的商务及技术事宜。承包方发给

ICDAS代表的所有往来函件均需提供复制两份，ICDAS和代表各持一份。ICDAS应在合同生效日两周内通知承包方被授权代表的人名及邮寄地址。

f Where for reasons occurrin

g in the ICDAS’s country and not of the CONTRACTOR’s

intention, the CONTRACTOR is prevented from continuing with the Contract for a period, the two parties shall corne to negotiation and if necessary the ICDAS may suspend the Contract. The ICDAS shall bear any expenses incurred by the CONTRACTOR during the

period of Suspension that are to be agreed upon by the two Parties.

f 如由于ICDAS所在国家的原因，而非承包方的原因造成承包方无法继续合同，双方应进行

协商，如有必要ICDAS会中止合同。在合同中止期间（需双方一致同意），ICDAS将会承担承包方的任何损失。

g The ICDAS shall have the right at any time for any reason to terminate the whole or part of

the Contract by giving written notice to the CONTRACTOR specifying the extent and the effective date of such termination. The ICDAS will pay the CONTRACTOR the following amount:

g ICDAS有权在任何时间由于任何原因终止整个或部分合同，并向承包方给出书面通知具体

说明合同终结的范围及生效日期。ICDAS将会向承包商支付以下款项：

(1) Payment for all or part of the Works properly performed according to the Contract and

the relevant expenses prior to the date of termination.

(1) 在合同终结日前按照合同已执行的全部或部分工作，其应付款项及相关费用。

(2) Any other actual reasonable and necessary direct expenses, such as air ticket,

transportation cost, etc

(2) 其它实际发生的合理且必需的直接费用，如机票、交通费用等。

h Any correspondence, notice or request given by either Party to the other Party shall be

deemed to have been officially given if in writing and delivered personally, forwarded by registered or certified airmail, cabled, facsimiled by telefax or telexed and addressed to such Party in accordance to the official address, telephone. Telex and telefax hereof, and if confirmation or receipt is acknowledged by the receiving Party and/or his facilities of the Communication.

h 任何一方向另一方发出的手签信函、通知或要求，以及接收方及（或）其设备认可的函证

或收据，都应通过书面方式进行，并亲自递送，或通过已登记或具有证明文件的航空邮件，电报、传真转送发往此方的官方地址、电话、电报及传真。

All the amendments, supplement and alterations to the terms and conditions of the Contract shall be made in written form and signed by the authorized representatives of the two Parties and shall constitute an integral part of the Contract and have the same legal force as the Contract.

合同中所有关于术语和条件的修订、补充、变更都应经过书面形式进行，并由双方授权代表签字，同时作为合同的一部分存在，和合同具有同等法律效力。

a. The CONTRACTOR has the right to terminate the contract and the employee persons

will stop the services in power plant if ICDAS don’t pay the salary and benefits stipulated in the contract. This termination will be informed by written form to ICDAS

10 days before the real action. This action will not influence the right for

CONTRACTOR to claim further compensation.

a. 如果ICDAS未按照合同支付薪酬及福利，承包方有权终止合同并停止对电厂的服务。

合同终止的通知应在实际停止服务前10天通过书面形式通知ICDAS。此行为不影响承

包商索要后期报酬的权利。

b One party has the right to terminate the contract if the other party does not fulfill its

obligation stipulated in the contract as before after reminding.

b 如果一方在警告后还未履行合同中规定款项，另一方有权终止合同。

c If the work task require

d by ICDAS is beyond th

e scope about the post responsibility

of employees in the contract, ICDAS should negotiate with the other party friendly to

deal with this situation. It is required to sign another agreement for extra employees

or costs if necessary.

c 如果ICDAS所要求的工作任务超出合同中所规定的员工职责范围，ICDAS应与另一方

友好协商，如有需要按规定签署另一份员工和薪资协议。

8 Period of Validity

8 有效期

The validity period of the contract will be 6(six) months after the contract is signed and CONTRACTOR’s team mobilizing to site.

合同的有效期为自合同签署后，并且承包商团队到达现场起6个月内。

LEGAL ADDRESSES

合法地址

The legal addresses of the two Parties of this Contract shall be:

合同双方的合法地址为：

A) ICDAS ELEKTRIK ENERJISI URETIM VE YATIRIM A.S. addressed at

Devekaldirimi Cad. No: 21, 34540 Gunesli, Istanbul, Turkey

A) ICDAS电力公司总部：土耳其，伊斯坦布尔，Gunesli，Devekaldirimi Cad. No: 21, 34540

B) Shaanxi Northwest Power Generation Co.,Ltd addressed at

Floor3, BuildingC, Hangchuang International Square, Shenzhou NO.4 Road, Xi’an Aerospace Base, China

B) ####股份有限公司：

中国，

【最新】电力施工合同模板

2017电力施工合同模板 发包人: 承包人: 依照>,>及其他有关法律,法规,遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行. 一,工程概况 1,工程名称: ; 2,工程地点: ; 3,工程范围: ;（详见施工图纸内容）; 4,承包方式:＿ . 5,材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）. 二,合同工期及工期延误 1,开工日期: 年月日 ,竣工日期年月日 ,合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）; 2,由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一日,承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金,算至验收合格之日; 3,因以下原因造成工期延误,工期相应顺延: a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件; b发包人未能按约定日期支付工程预付款,进度款; c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令,批准等,致使施工不能正常进行; d设计变更或工程量增加; e非承包人原因停水,停电,停气造成停工累计超过小时; f不可抗力; g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时. 4,承包人在以上情况发生后日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告;发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认,逾期不予确认提出修改意见,视为同意顺延工期. 三,质量标准

工程质量标准:合格,按照>验收. 四,合同价款 总计合同金额（大写）（人民币） ,小写￥ . 五,工程款结算及支付 1,主钢构进场之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款; 2,纲结构主体完工之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款; 3,工程全部完工之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金,发包人于壹年内返还承包人; 六,施工准备 1,承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过. 2,发包人在施工前应负责做好三通一平工作,提供基准测量点,免费提供施工用水,电; 3,发包人应办理完备项目报建,图样签章手续,协调好周边及有关部门关系; 4,承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场 5,承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工,并提供主要钢材,彩板的质量保证书; 七,安全施工与检查 1,承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患; 2,发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工,因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用; 3,如发生安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用;4,当发包人与承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理.

用电协议书范本

最新用电协议书范本 用电协议书范本（一） 甲方： 乙方： 甲乙双方依据《合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，就乙方室内分布系统在甲方用电事宜，达成一致，特签订如下协议： 一、供电单位及联系方式： 1、供电单位： 2、联系方式： 3、供电地址：（市、区、县、路、号、楼宇名称、竖井位置） 二、电费标准及支付方式： 1、电费标准：元/度。 2、其他：乙方自行新装电表，该电表起始读数为零 3、支付方式： （1）乙方所发生的电费由甲方向供电部门统一交纳。 （2）乙方电费支付时间：每季度支付一次 双方根据电表读数，据实结算。 三、双方约定： 1、上述第二项第1款中的电费标准随政府电力部门的公示价格进行调整，该调整发生时，甲方应及时通知乙方。 2、乙方按照上述第二项第3款中规定的时间向甲方交纳电费。

3、在乙方按时向甲方支付电费的前提下，甲方应确保乙方基站的正常供电，不得随意停电。特殊情况下需停电预计在3小时以上时，甲方必须提前通知乙方，并由乙方为基站机房准备其他应急供电设备。 4、结算电费时，甲方提供电费往来收据，以及加盖公章的电费发票复印件。 5、甲方人员不得以任何名义或手段给予乙方人员财物、回扣、手续费以及乙方人员不应得的其它各种利益。 6、乙方人员不得借婚、丧、嫁娶、过生日等事宜，接收甲方的变相送礼。不得接受甲方的吃喝、娱乐、洗浴、旅游等各种消费招待。 四、协议期限： 本协议有效期限为________年，自________年________月________日至 ________年________月________日止。 五、违约责任： 1、乙方逾期向甲方交纳电费超过三个月时，乙方应向甲方支付违约金，违约金的数额为逾期支付电费数额的千分之三。 2、由于甲方的过错或责任导致设备停电超过8小时，（电力部门正常检修停电除外）给乙方造成的损失应由甲方赔偿，此时乙方有权拒绝向甲方支付部分或全部电费。 六、其他： 1、本协议一式陆份，甲方执两份，乙方执肆份，具有同等法律效力。 2、本协议自甲乙双方签字、盖章后生效。 甲方：乙方： 委托代理人：委托代理人： 年月日年月日 用电协议书范本（二）

简易电力施工合同范本

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 简易电力施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

甲方： 乙方： 根据〈〈中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、白愿、公平和诚实守信的基础上，经友好协商一致，就安装变压器一事，订立该合同。 一、工程内容： 二、工程名称：_______________________________________ 」 三、承包方式：。 四、工程总造价：人民币元（大写元正）, 五、付款方式：。 六、开工日期：。 七、竣工日期：。 八、要求：工程所采用的材料必须是国家标准的合格产品，同时要有产品质量合格证、准用证、生产许可证等所有入网手续；所有材料必须是全新产品，绝对不得使用翻新或假冒伪劣材料；安装人员要具有通过电力部门认可的上岗资质证书，乙方负责施工全过程的安全工作，由于施工管理不善所造成的白身及第三者的安全及经济责任均有乙方承担全部责任，否则按违约条款进行处罚。 九、乙方承担工程的管理及所有费用。 十、免责条款：因不可抗力原因（国家规定的）致使本合同不能

继续履行或造成的损失，甲乙双方互不承担责任。 十一、争议的解决：本合同的履行过程中发生纠纷，应通过协商解决，协商解决不成的，可以向地区人民法院起诉。 十二、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可订立补充条款, 补充条款和附件均为本合同组成部分，与合同具有同等法律效力。 十三、本合同及附件一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。 甲方：（签字盖章）乙方：（签字盖章） 甲方代表：（签字）甲方代表：（签字） 日期：年—月—日日期：年—月—日

供电设施工程建设和运行维护协议(模版)

供电设施工程建设和运行维护协议 甲方： 乙方：云南电网公司怒江供电局 为统一规范新建住宅项目供电设施工程建设，明确供电设施安全和维护责任，减少用电安全隐患和事故，提高供配电质量和供电可靠性。根据怒江州怒发改价格〔2013〕35号文要求，甲乙双方就供电设施建设工程费的统一收取，供电设施建设的统一规划、统一设计、统一建设、统一管理维护达成如下协议： 一、供电设施工程建设和运行维护内容 甲方依据怒发改价格〔2013〕35号文，依据泸水县城乡规划管理局颁发的《建设工程规划许可证》核定的建筑面积向乙方交纳供电设施建设工程费。在甲方向乙方统一交纳供电设施建设工程费后，乙方配合甲方住宅工程进度，在约定的时间内完成供电设施安装和保质保时供电，并承担今后的用电安全、维修、改造及日常运行管理工作。 1.工程建设范围 从上级电源出线至住宅楼居民电能装置（含表箱和电表）“一户一表”，以及低压供电公建设施的产权分界处止的所有供配电设施的设计、材料和设备的购置、安装和调试。包括：工程设计、高压T接箱、高压出线、变配电站（不含征地、拆迁费用）土建、电气工程、低压线路、低压T接箱、线路基础、土建工程。根据住宅建设项目的要求必须配备的应急供电系统的建设、临时施工电源的建设及小区原有电力设施的拆迁不在本次项目的建设范围内。 2.工程建设内容 小区名称： 小区地点： 《建设工程规划许可证》编号 报建建筑总面积：m2（最终建筑总面积为实际建设并经有关部门核准的面

积） 其中：住宅面积：m2 住宅类型：多层建筑栋m2、二类高层建筑栋m2、一类高层建筑栋m2 经营性、办公用房面积：m2 公益性用房、公建设施面积：m2 地下面积：m2 3.配置标准 （1）商品住宅配置标准（建筑面积）：不低于6kW/户（90㎡及以下）、不低于8kW/户（91－150㎡，不含150㎡）、不低于10kW/户（150㎡及以上） （2）保障性住房配置标准（建筑面积）：4kW/户（90㎡以下） （3）住宅区公共设施用房配置标准：不低于40W/㎡ （4）配套建设的办公用房配置标准：不低于80-100W/㎡ （5）经营性用房配置标准：不低于100-120W/㎡ 有特殊配置要求的甲方将面积及提高要求以书面方式明确，同时甲乙双方签订《补充协议》。 4.收费标准 （1）商品住宅及住宅区内公共设施用房、配套办公用房、经营性用房收费标准为：110元/m2； （2）保障性住房及住宅区内公共设施用房、配套办公用房、经营性用房收费标准为：75元/m2。 收费说明： （1）在基本供电容量配置标准之外每提高1kW供电容量的收费标准提高10%。（2）高层住宅10层至18层按多层住宅1.1系数标准计收。19层至32层按1.3系数标准计收。33层及以上由双方协商确定系数标准 （3）开发小区容积率低于1或总面积低于2万平方米或因场地狭小要求采用地下站供电并使用小型化设备、配套成本较高的项目，收费标准以1.1系数计算。 5.工程费的收取

供电工程施工合同范本_电力施工合同模板

供电工程施工合同范本_电力施工合 同模板 本工程由甲方提供施工用电至施工区域范围内，其他乙方自带的电缆、配电柜等必须符合质量、安全要求。今天小编就给大家整理了供电工程施工合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读! 供电工程施工合同1 甲方： 乙方： 甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的电路工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议： 一.工程。 二.工程内容：前期预埋穿线管、穿线、上面板、分户电源、完工等。 三.委托方式：采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。

四.工程工期： 1、开工日期：(以乙方工人开工算起)。 2、竣工日期： 五、工程总造价：(人民币)每平方8.5元，面积按照图纸国家统一规范计算。 六、甲方的权利和义务： 1.乙方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须为合同上指定使用电线、线管等材料。. 七、乙方的权利和义务： 1.乙方施工人员须严格依照甲方的图纸进行施工。 3.按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。 八、付款方式： 1.工程前期开工前付生活费由甲乙双方协商。

2.变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。 3.工程中期甲方付给乙方工程款的40%，等工程完工再付清全部剩款。 十、违约责任： 1.合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。 十一、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在 十二、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。经双方 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 供电工程施工合同2 甲方： 乙方：

电力资产委托运行协议书

电力资产委托运行协议书 委托方： 受委托方： 签订地点： 签订日期：xx年4月9日 委托方（简称甲方）： 受委托方（简称乙方）： 甲方位于思茅市南郊的110kv城南变电站于xx年4月8日建成投产。根据相关要求，该变电站投产后，甲方将在乙方供电营业区内的部分电力资产委托给乙方运行维护及使用。为明确出双方的权利与义务关系，经双方协商一致，签订本协议。 第一条甲方将110kv城南变电站的35kv城东线终端塔至4#塔的线路、10kv茶苑线（架空绝缘线路、10kv电缆分接箱3台、及联络4台电缆分接箱的10kv电力电缆）、10kv 东郊线委托给乙方，进行运行维护及电能的输送与销售。 第二条委托期为五年，委托期满双方可继续进行协商续签。甲方从xx年4月8日起至xx年4月7日止，将委托资

产交付乙方按规定的用途使用，乙方按本协议的内容进行运行维护。 第三条在协议有效期内，甲方不向乙方收取任何资产使用费，同时甲方不支付任何的运行维护及相关管理费用。 第四条委托期间，乙方按甲方提出的质量及技术原则和行业标准要求对委托的电力资产进行运行维护及故障处理、大修和相关的业扩报装及大修等工作，所发生的费用由乙方自行负责。乙方要确保委托运行维护设备的安全运行，并承担因运行维护不善而导致的一切安全责任。 甲方负责监管及资产技术更新改造，技术更新改造所发生的费用由甲方自行负责。当所委托的电力资产发生变更时（如接线方式、增容、减容等），乙方必须及时报甲方审批后方可实施工作。否则，乙方必须承担由此引起的一切后果。 第五条免责条件。经有关部门鉴定，委托期间如因不可抗力原因造成委托财产的损坏或灭失，乙方不负责修复或赔偿的责任，但应向甲方及时说明情况，必要应取得有关主管部门的证明。 第六条争议解决方式。本协议履行中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向仲裁委员会申请调解或仲裁，也可以向人民法院起诉。

电力设备维护服务合同书

电力设备维护服务合同 甲方： 乙方： 乙方受使用方委托承揽甲方监控、电梯呼叫、门禁系统设备的维护和保养，以确保整个系统的稳定可靠运行。根据甲方有关要求，依据国家相关的法律、法规、综合本项目的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特签订维护服务合同如下： 一、系统概况： 1．系统名称：。 2．项目地址：。 3．服务性质：。 4．服务范围：负责系统设备的定期维护、保养、检修及紧急故障处理工作，确保整个系统的正常运行。 二、每月维护服务费：

金额：人民币（大写）， （小写）￥元。 三、甲乙双方的责任和义务： 1．甲方的责任和义务： 1．1 甲方发现系统有异常情况出现后，应及时通知乙方并详细说明故障现象，以便于乙方根据故障现象进行相应准备。 1．2 乙方在对系统进行维修及保养过程中，甲方为乙方提供必要的协调帮助和便利设施。维修完毕后，甲方及时派人进行检查和验收并在维 修单上签字确认。 1．3 在维修保养过程中，甲方应给予乙方必要的协助工作，负责协调处理与其它部门以及其它工种的配合事宜。 1．4 甲方应根据合同条款及时支付乙方相应的维护保养费用。 2．乙方责任和义务 2．1 为系统正常运转提供技术支持和保障，确保系统的正常稳定运转。 2．2 在系统设备正常使用状态下，乙方定时到甲方现场进行设备的例行保养和检修，每月次。 2．3 乙方应向甲方提供完整的维护保养记录和相关设备维修资料。 2．4 乙方维护保养期间，必须遵守甲方的规章制度及安全环保等各项规

定。 2．5 系统在平时使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方正式通知后及时响应，市内小时内到达现场进行处理，如出现设备损坏， 当时无法修复，乙方需提供替代设备，并保证在个工作日内 使系统恢复正常运行。 2．6 如出现设备维修更换零部件或更换设备时，乙方提供的设备和材料应经过甲方验收合格后，方能用于维护和检修。更换零部件及设备的 相关费用，甲方只需支付器材成本费，所更换的设备及零部件保修一 年。 2．7 乙方为甲方服务期间，因维护保养工作所发生的施工人员事故及责任均由乙方承担，甲方概不负责。 四、维保期限： 本合同自年月日起生效,至年月日终止。 五、维护保养项目： 1、前端采集、控制设备： A．外观护罩清洁，检查密封性能。 B．前端专业清洁。 C．前端系统测试。

供电合同模板(标准版)

编号：GR-WR-11413 供电合同模板(标准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改

供电合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 供电合同 订立合同双方： 供电单位：__市（县）供电局（所），以下简称供电方； 用电单位：__，以下简称用电方。 为了协调电力供、用双方的关系，明确双方的责任，确立正常的供用电秩序，安全、经济、合理地使用电力，根据《全国供用电规则》的规定，经供、用电双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 一、受电地点、受电电压、受电容量及限期 1．受电地点：_____ 2．受电电压：__千伏__线三相交流__千伏。其中，35千伏及以上供电和对电压质量有特殊要求的电压变动幅度为额定电压的±5％；10千伏及以下高压供电和低压电力的电压变动幅度为额定电压的±7％；低压照明用电的电压变动幅度为额定电压的＋5％、－10％。电

变配电室运维合同模板

110kV变电站 代运行维护协议 合同编号: 甲方： 乙方： 签订时间: 签订地点: 甲方： 乙方： 为了确保变电站安全平稳运行，（以下简称甲方）委托（以下简称乙方）对变电站运行维护管理。双方本着平等自愿、协商一致的原则，达成如下协议 总则 （1）、甲方负责指导、监督、评价乙方工作，创造条件支持乙方对甲方输变电设备的运行维护管理工作，并向乙方支付变电站运行维护费用 (以下简称“代维费用”) 。本合同代维费用不包括甲方代维设备大修、技改、设备检修及事故抢修所发生的相关费用。 （2）、乙方应严格依照《中华人民共和国电力法》、《电力监管条例》等法律、行政法规、规范性文件，按照合同约定对甲方输变电设备进行专业的运行维护管理工作。 第一部分：变电站 一、代运行维护工作范围： 包括110kV GIS设备、变压器、保护、通信及其他自动装置、接地变、10kV 开关柜、电力电容器、直流系统、蓄电池、380V所用交流系统、事故照明系统等。 代运行维护时间：年月日至年月日。 二、代运行维护工作内容：

1、设备生产管理： ⑴、倒闸操作 ①、进行承包范围一、二次设备的倒闸操作工作。 ②、负责每年修订110kV变电站典型操作票。 ③、设备事故处理。 ⑵、运行方式安排 ①、根据工作需要在倒负荷、设备检修、事故处理等情况下，合理安排变电 站运行方式。 ②、负责每年修订110kV变电站《变电站现场运行规程》。 ⑶、做好设备“四项监督” ①、按照电力生产行业规定，建立设备技术管理“四项监督”（油化、试验、 大修、保护定校）工作机制，做好设备技术管理“四项监督”工作。 ②、编制设备“四项监督”周期表，定期汇报设备超期内容。 ③、做好“四项监督”统计分析。 ④、完成承包范围内所有一次充油设备油化试验、设备气体分析。 ⑤、完成变压器、断路器等一次电气设备的定期电气特性试验。 ⑥、完成所有二次设备保护定校工作。 ⑷、做好技术资料管理： ①、制定设备资料管理制度，建立设备技术档案。 ②、做好设备技术资料管理，所有一、二次设备说明书、图纸、试验、检修 报告等。 ⑸、安全工器具定期试验 ①、按照电力行业规定，对安全工器具进行定期试验。 ②、对损坏、试验不合格安全工器具及时进行更换。 ⑹、设备巡视工作 根据设备巡视制度规定，定期进行设备巡视工作，并做好巡视工作记录。 ⑺、设备缺陷管理 ①、制定设备缺陷管理制度，做好设备缺陷的性质认定。 ②、做好设备缺陷统计工作，并每月定期开展缺陷普查核对工作，根据普查 核对结果，制定消缺计划。 ⑻、直流系统运行管理： ①、对两组蓄电池进行定期巡视，并做好相应记录。 ②、定期进行蓄电池组核对性充放电工作。 2、设备维护管理工作： ⑴、制定设备运行维护制度，落实变电站设备维护工作。 ⑵、按时完成月度维护工作中安排的有关任务： ①、设备接点测温 ②、组合电器压力检测 ③、开关分合闸次数统计 ④、防鼠措施排查 ⑤、消防系统检查 ⑥、直流系统电压检测 3、设备异常及系统事故的处理：

供电协议书模板

XXXXXXXXXXX有限公司 （项目名称） 供 电 协 议 书

供电协议书 供电方：XXXXXXXXX 用电方：XXXXXXXXX 为明确供电方和用电方在电力供应与使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供电和用电，根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》等法律、法规，经双方协商一致，同意签订本协议，并共同遵守，严格履行。 一、用电地点、用电类别 1.用电地点：XXXXXXX 2.用电类别：XXXXXXX 二、供电方式、供电容量 1.供电电压：三相交流50Hz、380V电源 2.供电容量：100kVA 三、供电质量 1.在电力系统正常运行的情况下，供电方应按《供电营业规则》规定的电能质量标准向用电方供电。 2.在电力系统正常运行的情况下，供电方应向用电方连续供电。但为了保障电力系统的公共安全和维护正常供电秩序，供电方按规定事先通知停电，用电方需配合。 3.用电方的功率因数应达到《供电营业规则》第四十一条规定，且谐波源负荷、冲击负荷、波动负荷、非对称负荷等对电能质量产生的干扰与影响不得超过国家规定的控制范围，否则用电方必须积极采取措施使其达到国家规定的标准。

四、用电计量 1.供电方按国家规定的电价类别对每路电源分别安装用电计量装置。用电计量装置的记录数据，作为向用电方结算电费的依据。 2.用电计量方式、计量装置参数如下：用电计量装置安装在产权分界处，安装的是电度表。 3.设在用电方的用电计量装置和负荷管理装置的安装、移动、更换、检验、拆除、加封及连接线等均由供电方办理，用电方需提供工作上的方便，并对用电计量装置负责保管。 4.供电方在用电方新装、换装及电能表强制检定站现场校验后的用电计量装置应加封。用电方应在工作凭证上签章。 5.供电方按规定对用电计量装置进行更换，并按规定周期委托电能表强制检定站进行校验。用电方发现用电计量装置有故障时应及时通知供电方，由供电方负责处理。 6.用电方认为供电方装设的计费电能表不准时，可按规定向电能表强制检定站提出校验申请。用电方对检验结果有异议时，在接到检验结果后15个工作日内，可向相关技术监督局申请检定。 五、电价及电费结算方式 1．计价依据及方式： (1)供电方根据物价管理部门批准的电价和用电计量装置的记录，向用电方定期结算电费。在协议有效期内，发生电价和其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。 (2)居民生活、农业生产用电，实行单一制电度电价。工商业及其它用户中受电变压器容量在100kVA或用电设备装接容量在100kW及以上的用户，实行两部制电价。受电变压器容量或用电设备装接容量小于100千伏安的实行单一电度电价，条件具备的也可实行两部制电价。 (3)基本电价按最大需量计费的用户，按协议确定值计收基本电费，如果用户

电力线路维修合同协议书范本

编号：_____________电力线路维修协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方：________________________________________ 乙方：________________________________________ 为明确双方的责任和义务，根据《中华人民共和国电力法》、《供电营业规则》、《中华人民共和国合同法》等相关规定，经甲乙双方协议一致，签订本协议书，双方共同信守，严格履行。 一、甲方将线路委托给对该线路进行日常维护运行管理。 二、维护管理项目： 对线路进行日常巡视、维护、添加放映室部分线路开关等。 三、维护管理费（含人工费、材料费等），共计元。 四、乙方责任： 1、乙方应严格遵守协议，按检修规程进行日常巡视、维护，发现问题及时处理，保证线路正常运行。 2、乙方发现线路有紧急缺陷故障时，应及时抢修处理。 五、甲方责任： 1、消缺检修需停电时，甲方应当给予配合，并负责对内、外协调，办理相关手续，准备后备电源。 2、线路进行停电消缺检修时，停电检修方案报甲方，具体停电时间由双方协商确定。 3、因第三方责任造成损失，由甲方负责承担维护费，甲方可向第三方责任人进行索赔。 4、在供电设施上发生事故引起的法律责任，由产权所有者甲方承担发生事故引发的法律责任。 六、争议解决方式：

甲乙双方在履行本协议发生争议时，应依本协议书之原则协商解决、协议不成时，双方共同提请电力管理部门行政调解或向人民法院提起诉讼解决 七、其他： 1、签订本协议时，甲乙双方应将线路有关技术资料交接清楚后，方可签订本协议。 2、未尽事宜按照《中华人民共和国电力法》、《供电营业规则》、《中华人民共和国合同法》等有关法律规定办理。如遇国家法律、法规政策调整时，按规定修改补充本协议有关条款。 八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方：乙方： 签约人：签约人： 年月日年月日

(整理版)电力运行维护合同模板

Contract No.: ICD/NW-2014-OM O&M Technical Service for ICDAS BEKIRLI #2 UNIT OF (1+1) x 600MW POWER PLANT CONTRACT O&M Technical Service Between ICDAS ELEKTRIK ENERJISI URETIM VE YATIRIM A.S. And SHAANXI NORTHWEST POWER GENERATION CO.,LTD 30th June, 2014

O&M Technical Service Contract O&M 技术服务合同 Party A:ICDAS ELEKTRIK ENERJISI URETIM VE YATIRIM A.S. (ICDAS) 甲方：ICDAS ELEKTRIK ENERJISI URETIM VE YATIRIM A.S. (ICDAS) Party B: SHAANXI NORTHWEST POWER GENERATION CO.,LTD (CONTRACTOR) 乙方：####股份有限公司（承包方） According to ICDAS requirement, CONTRACTOR organized the following operation persons as ICDAS’ employees, under the administration and management of ICDAS, to be working in ICDAS BEKIRLI #2 600MW power plant. 根据ICDAS的要求，承包方组织下列运行人员，作为ICDAS的雇佣人员，在ICDAS BEKIRKI #2 600MW电厂工作，接受ICDAS的监督和管理。 1. Person and Position List 1. 人员和职位列表

电力线路代理维护协议(样本)

电力线路代理维护协议 甲方：山丹县鑫马电力有限责任公司 乙方：窑街煤电集团山丹县长山子煤矿 为明确双方的责任和义务，根据《中华人民共和国电力法》、《供电营业规则》、《中华人民共和国合同法》等相关规定，经甲乙双方协议一致，签订本协议书，双方共同信守，严格履行。 一、乙方委托马营35KV变电站至窑街煤电集团长山子煤矿35kV马煤3516线路及马营110KV变电站至窑街煤电集团长山子煤矿35kV线路，线路长度43公里。二场六队至窑街煤电集团长山子煤矿水源井10KV线路，线路长度6公里。（属专用线路，产权属乙方所有）给山丹县鑫马电力有限责任公司对该线路进行日常维护运行管理。 二、维护管理项目： 1、对线路进行日常巡视、维护、定期消缺检修。 2、对线路走廊进行定期清理，对线路保护区内影响线路运行的树木进行定期砍伐和修剪。 3、定期常规线路巡视，每月一次。 4、故障巡线，应急抢修。 5、线路通道清理，每年一次。 6、煤矿35KV变电站内设备的预试，每年一次。 三、维护管理费（含人工费、交通费、预试费、应急费

等），共计每年伍拾陆万元（560000.00元）。 支付方式：协议双方签字后，甲方出具全额发票，乙方在收到发票七个工作日内支付甲方90%的维护管理费（504000.00元），协议到期后七个工作日内支付10%的维护管理费（56000.00元），逾期乙方将承担违约责任。 四、甲方责任： 1、甲方应严格遵守协议，按35kV及10KV线路检修规程进行日常巡视、维护、定期消缺，发现问题及时处理，保证线路正常运行。 2、甲方发现线路有紧急缺陷故障时，应及时通知乙方，乙方并配合进行抢修处理。 3、发生由于不可抗力造成的线路倒杆断线事故，甲方可以协助乙方进行抢修，但所发生的费用由乙方承担。 五、乙方责任： 1、消缺检修需停电时，乙方应当给予配合，并负责对内、外协调，办理相关手续，准备应急自备电源。 2、线路进行停电消缺检修时，停电检修方案报乙方，具体停电时间由双方协商确定。 3、因第三方责任造成损失，由乙方负责承担维护费，乙方可向第三方责任人进行索赔。 4、在供电设施上发生事故引起的法律责任，由产权所有者乙方承担发生事故引发的法律责任。

电力工程合同范本(完整版)

合同编号：YT-FS-5852-46 电力工程合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

电力工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： (简称甲方) 乙方： (简称乙方) 一、项目立项： 乙方负责办理甲方安装供电部门专变立项报批所有相关手续，由甲方提供准确的申请立项资料。 二、工程名称： 三、工程范围： 800KVA变压器安装及调试。电缆敷设及调试。接地网制作及调试。计量表计安装。 四、工程地点： 五、承包方式：包工包料(不含低压配电出线)。 合同价款：人民币大写：整 (小写￥： )。 六、付款方式：转帐。工程自签订协议之日起，甲方应按工程款项

七、合同工期：60个工作日竣工。(以甲方首付工程款到帐之日起计算开工日期)。 八、在施工中如遇下列情况拖延工期，双方应及时协商顺延。因款未到而影响的延期。因人力不可抗拒的原因被迫停工。因整体方案变更不能继续施工。因土建施工原因而被迫停工。因线路不能停电而造成的延期。 九、工程质量和竣工验收：按国家供用电施工规范标准由供电局验收合格同意送电为标准。 十、双方主要责任： 1、在商定的时间内做好施工范围内前期工作等。指派专人配合施工，解决甲方应解决的问题及其它事宜。工程未经验收，甲方不能提前使用或擅自改动设备，因此产生的损失和费用，由甲方承担。 2、工程中途由于甲方原因设计变更以及设计错误致使施工错误，造成不良后果返工，由甲方负责。 3、甲方有责任统一组织现场治安保卫工作。 乙方责任：

变电站运行维护业务委托合同协议书范本

编号：变电站运行维护业务委托协议书 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：___ 年____ 月____ 日 甲方（委托方）

乙方（受托方） 经甲乙双方协商，本着技术上专业管理、双赢互利、确保生产安全的宗旨，甲方将委托乙方代为运行维护。为了明确甲、乙双方权责，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方经过友好协商，特达成本协议，以兹共同遵守。 第一条委托业务 1.1 甲方委托乙方进行变电站运行维护及相关作业，甲方所选择的变电站代维方案为。 A. 巡检站 B. 托管站 C. 智能站 1.2 乙方可提供的变电站维护方案具体内容详见本协议附件（附件一：变电站代维方案内容）。 1.3 甲方承诺对变电站及相关系统设施享有所有权或管理权，有权委托乙方对该变电站进行技术改造及运行 维护。 1.4 乙方根据甲方所选变电站维护方案，并根据实际选择派驻值班、运行、巡视、操作和维修工作人员。 1.5 乙方保证所派工作人员符合国家电网公司电力安全工作规程和甲方相关安全管理制度的规定和要求，并 持有国家相关部门核发的从事相关工作的入网许可证、特种作业操作证等相关证件。 1.6 甲方允许乙方根据实际需要，对部分委托业务进行分包。 1.7 如甲方变电站需进行技术改造，则乙方在收到电力行政管理部门审批同意文件之后开始对变电站进行技术改造。 1.8 视甲方委托业务的实际需要，在委托期限内，乙方可为甲方准备变电站维护所需部分零配件，并免费为甲方变电站进行更换。乙方可备配件明细见本协议附件，未在备件明细范围内的其他零配件更换由甲方另行支付费用。

电力用工合同范本【一】

电力用工合同范本【一】 根据<中华人民共和国劳动法>，甲乙双方经平等协商，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 一、合同期限 甲方聘用乙方在甲方(部门)担任临时岗位工作。合同期限为一年，自______年___月___日至______年___月___日。 二、乙方工作内容(需填写) 三、甲方的权利与义务 (一)负责乙方的日常人事管理; (二)负责支付乙方工资，每日______元。劳务用工合同范本。 (三)其它; 四、乙方的权利与义务 (一)接受甲方的管理，并按合同要求认真履行岗位职责，服从工作岗位安排或调整，遵纪守法，圆满完成工作任务; (二)享受合同规定的工资待遇; (三)在签订本合同时自愿遵守甲方的有关规定; (四)其他 五、聘用合同的变更、解除、终止

(一)乙方有下列情况之一，甲方可以解除合同，须提前30天以书面形式通知: 1、履行合同差、完不成工作任务、考核不合格; 2、甲方撤并或减缩编制需要减员，经双方协商就调整岗位达不成协议的; 3、患病或非因工负伤按国家规定的医疗期满后，经有关机关鉴定，乙方不能从事原工作，安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。 2、乙方因工作遭受事故伤害或患职业病，甲方及实际用工单位负责及时救治，并按规定时间为乙方申请工伤认定和劳动能力鉴定，保障乙方依法享受各项工伤保险及相关待遇。 3、乙方患病或非因工负伤，甲方保证其享受国家规定的医疗期和相应的医疗待遇。 五、劳动报酬 乙方工资由甲方按实际用工单位提供的结算清单每月_____日代发。由于实际用工单位未及时支付到帐的，由甲方先行垫付，并由甲方向实际用工单位按双方协议追偿。 六、社会保险和福利 1、甲乙双方必须按照国家和地方政府的有关规定，参加养老、失业、医疗、工伤、生育保险，按时足额缴纳各项社会保险费;其中，乙方应缴纳的社会保险费由甲方代扣代缴。

电力分包合同范本

The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电力分包合同

编号：FS-DY-37846 电力分包合同 劳务发包人： 劳务承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务承包工作对象及劳务内容 工程名称： 工程地点： 分包范围： 质量标准：质量评定等级为合格 二、工作期限 开始工作日期：年月日; 结束工作日期：年月日;

总日历天数为：天。 三、劳务价款 1、本工程的劳务价款采用下列方式计算： 根据20xx年《省安装工程计价表》，按实际完成的工程量清单计算，采用人工定额基价为37元/工日，取机械费定额总价的50% 。 2、劳务价款的支付 (1)合同生效即支付预付款30000 元; (2)进度款支付： 每月根据本月完成的工程量计算价款，支付本月完成价款的60% ; (3)最终支付： 工程竣工验收后，根据劳务结算总价款，支付至劳务结算总价款的95% ;劳务结算总价款的5% 作为质量保修金，质量保修期(竣工验收起一年)满后7天内，付清(质量保证金不计利息)。 四、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

供电合同模板

电力供应合同 供电方： 用电方：为明确甲乙双方在电力供应与使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供电和用电，根据《合同法》、《电力法》等法律法规规定，经供电方、用电方协商一致，签订本合同。 一、用电地址、用电性质 1.用电区域：大庆联谊石化股份有限公司厂区。 2.用电类别：普通工业用电。 二、供电方式、用电容量及产权分界 1.供电方向用电方提供三相交流50Hz 电源，采用双电 源，双回路向用电方供电。 2.供电电源 (1)供电方由林源园区变电所，公用线向用电方配电房供 电。 (2)用电容量为** kVA 。 3.用电方装置不并网自备发电机** 台，备用。 (1) 发电机安装地点在发电机房。采用低压电缆与低压双 电源切换柜联接。自备发电机具有独立的接地系统。 (2)供电电源与自备电源之间的切换方式采用手动先断后 通。为防止用电方自备电源向供电方电网倒送电或误并列，供电电源与自备电源之间采用低压四极双投闸刀加机械程序锁作为联锁，安装在下列设备上：0.4kV 计量柜闸刀手柄与低压双

电源切换柜的四极双投闸刀手柄间。未经供电方同意用电方不得自行改变或撤出联锁装置。 (3)用电方内部的配电线路以电缆或绝缘导线敷设。用电方不采用架空裸导线。 4.用电方的正常运行方式：进线开关运行、发电机冷备用。 5.未经供电方许可，用电方不得擅自引入(供出) 电源或私自增加自备电源。 6.供电方依据电网安全、经济运行原则调整供电方式时，用电方应予以配合。 三、供电质量 1.在电力系统正常情况下，供电方按《供电营业规则》规定的电能质量标准向用电方供电。 2.用电方在用电时的功率因数和谐波源负荷、冲击负荷、波动负荷、非对称负荷等产生的干扰与影响不得超过国家规定的控制标准，否则供电方无义务保证电能质量。 3.在电力系统正常运行的情况下，供电方应向用电方连续供电。但为了保障电力系统的公共安全和维护正常供用电秩序，供电方依法按规定事先通知的停电，用 电方应当予以配合。 四、用电计量 1.供电方按国家规定，以受电点为计费单本文由论文联盟收集整理元按电价类别分别安装用电计量装置。用电计量装置

电力安全合同模板

电力安全合同（二） Electricity safety contract 2 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 签订日期：_____ 年___月 ___ 日 编订：X原创设计 编号FB-HT-05021

电力安全合同（二） 说明：本合同书适用于权利人明确其责任和义务的履行，阐明权利双方在期限内进 I 行的事项，可用于电子版存档或实体印刷，使用时请详细阅读条款。 I 建设单位（以下简称甲方）： ________ 施工单位（以下简称乙方）： ________ —、总则 为认真贯彻落实安全第一，预防为主”的方针，确保工程安全施工，保障施工人员安全，明确双方责任；依照《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》，经双方协商特拟定以下协议共同遵守。 甲、乙双方在签定工程承包合同后，工作中应该相互支持、相互关照、相互信赖，以便加强安全管理工作。 甲、乙双方在执行上级有关安全生产管理规程、规章制度，同时按照已签定的协议各自履行其职责、权利。 二、甲方职责：

1. 对乙方的资质进行审查，确认符合工程发包有关要求；并负责审批乙方编制的施工方案和安全技术措施。 2. 施工前甲方负责对乙方进行现场带电部位及有关现场安全技术管理规定交底，明确施工范围。 3. 甲方提供给乙方相关设备的图纸，以利于安全施工。 4. 开工前甲方组织乙方全体人员进行体检和安全教育及考试，凡增补调换人员、更换工种亦必须及时进行体检和安全教育及考试，经体检和考试合格后方能工作。 5. 甲方派人经常性地监督检查乙方在施工中安全及质量工作情况和施工中安全措施和技术措施的执行情况，对检查情况做好书面记录，并对检查出的不安全隐患发出书面通知书，乙方必须限期整改。危及人身安全的，立即停止施工。 三、乙方职责： 乙方必须按照国家及电力行业颁布实施的有关 劳动安全的法律法规和甲方的有关安全管理制度进行

电力合同详细版

文件编号：GD/FS-4433 （协议范本系列） 电力合同详细版 It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________

电力合同详细版 提示语：本协议文件适合使用于明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 甲方：××集团电力建设有限公司签约地点： 乙方：签约时间： 经甲乙双方友好协商就“×××”项目事项达成如下协议： 一、项目名称：“×××”项目电力安装子项目 二、数量：以该项目实际工程量为准备。 三、施工要求：按施工设计图要求施工。 四、质量标准：按设计图的质量要求。 五、检测方式：经质量监督部门验收合格为准。 六、付款方式：预付货款64万，差额按最后工程量结算金额为准，多退少补。以转账结算(×××：

工行6222×××××××××) 七、价格：350元/平方米确定 八、安全责任问题：施工安全由甲方负责 九、其他约定事项： 1、本合同一式两份，双方各执一份均具法律效力。 2、供需双方签本合同生效。 3、凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决，协商不成时，通过合同签订所在地人民法院提起诉讼解决。 甲方：××集团电力建设有限公司乙方： 联系电话：联系电话： 委托代表人：委托代表人： 可在这里输入个人/品牌名/地点 Personal / Brand Name / Location Can Be Entered Here