福建省省外入闽建筑施工企业备案管理办法(试行)

关于印发《福建省省外入闽建筑施工企业备案管理办法（试行）》的通知

发布时间：2013-09-22 文号：闽建[2013]5 号来源：福建省住房和城乡建设

厅各设区市建设局（建委），平潭综合实验区交通与建设局：

为服务省外在闽建筑施工企业，推动建立统一开放、公平竞争的建筑市场秩序，根据住房和城乡建设部《关于做好建筑企业跨省承揽业务监督管理工作的通知》（建市〔2013〕38 号）要求，省厅组织制定了《福建省省外入闽建筑施工企业备案管理办法（试行）》（以下简称《办法》），现印发给你们，请遵照执行。执行过程中如有问题，请与省厅建筑业处联系。

省外企业在福建省开展工程建设活动，应办理企业备案手续。已在我省各地办理过备案的省外企业，应在本《办法》实施之日起 2 个月内重新办理备案手续；已在我省开展工程建设活动而尚未办理备案的省外企业，应在本《办法》实施之日起 2 个月内完成备案。

各级住房和城乡建设主管部门不得对省外入闽建筑施工企业入闽施工备案设置其他程序和条件，不得要求省内跨区从事建筑活动的施工企业备案，不得扣押有关注册证书或执业印章，有扣押行为的地方要立即纠正；要依法加强市场和现场的联动监管，建立有效的诚信激励和失信惩戒机制。

福建省住房和城乡建设厅

2013年9月22日

福建省省外入闽建筑施工企业

备案管理办法（试行）

第一条为进一步规范建筑市场行为，建立和完善建筑市场信用体系，加强对省外入闽建筑施工企业的监督管理，根据国家

有关法律法规，结合本省实际，制定本办法。

第二条省外入闽建筑施工企业在福建省行政区域内从事房屋建筑和市政基础设施工程建设活动（以下简称“工程建设活动”及其监督管理适用本办法。

第三条本办法所称省外入闽建筑施工企业（以下简称“省外企业”）是指工商注册地在福建省行政区域外、已取得企业资质

证书、在福建省承接房屋建筑和市政基础设施工程项目的建筑施工企业（包括设计与施工一体化企业，下同）。

第四条在我省从事工程建设活动的省外企业实行备案制度。省住房和城乡建设主管部门建立“省外入闽建筑施工企业和人员信息登记系统”（以下简称“系统”，对省外企业备案实行统一管理。

第五条设区市住房和城乡建设主管部门（含平潭综合实验

区，下同）负责省外企业备案的收件办理（以下简称“备案受理

部门”），并负责本辖区内省外企业及其人员从事建筑活动的监督管理。设区市住房和城乡建设主管部门应明确备案受理部门及联系方式，并向社会公布。

第六条省外企业在我省行政区域内设立多家驻闽分支机

构的，均应在所在地参加备案，备案时应当确定其中的一家分支机构作为总负责机构。

第七条申请办理企业备案手续的人员应是本企业人员，并提供企业法人委托函、本人身份证明。

第八条申请备案的省外企业应当登录福建住房和城乡建

设网（网址：https://www.wendangku.net/doc/3514455273.html, ），通过企业信息锁进入系统填报有关信息，并向驻闽分支机构（或办事机构）所在地设区市备案受理部门提供以下材料:

（一）《省外入闽建筑施工企业备案（变更）登记表》（系统填报后打印件）；

（二）企业法人营业执照副本；

（三）企业资质证书副本；

（四）施工企业安全生产许可证；

（五）驻闽固定办公场所的产权证明或租期一年以上的租赁合同，其中施工总承包企业的办公面积不少于300 平方米、其余类别企业的办公面积不少于200 平方米；办公场所必须配备办公设备、具备办公条件，不得使用住宅、休闲娱乐场所，不得与其他企业共用；

（六）企业法定代表人签署的驻闽负责人的授权委托书，驻闽负责人身份证明、任职文件、社会保险凭证；

（七）设驻闽分支机构的，还应当提供分支机构营业执照。上述材料提

供的复印件均应加盖单位公章，并提供原件核验。省外企业备案所提供的材料必须真实、准确、完整，并对其真实性负责。

第九条设区市备案受理部门在收到省外企业备案申请材料后，应及时进行核验，并现场核查办公场所。收件后10 个工作日内，对符合要求的通过系统提交省外企业备案信息上传省厅确认；核验不符合要求或没有通过确认的，责任部门应书面一次性告知原因。

通过备案的省外企业信息，系统将自动向社会公开，接受社会监督。

第十条在我省备案的省外企业备案信息有发生以下信息变动的，应在变更1 个月内通过系统填写《省外入闽建筑施工企业备案（变更）登记表》（详见附表），并提交相关材料向原设区市备案受理部门办理变更手续。

一）企业法人代表发生变动；

（二）企业资质发生变化；

（三）企业工商营业执照发生变化；

（四）驻闽负责人发生变动；

（五）驻闽办公场所发生变动。

备案受理部门应按第九条要求办理省外企业备案变更。

第十一条各地要加强对备案的省外企业监管，发生下列情形之一的撤销备案，并视情节严重情况在1?3年内不予重新受

理备案：

（一）发现企业“系统”内的信息材料是虚假或与实际情况不相符的；

（二）发生过较大质量安全事故或者一年内发生过两起以上（含）一般质量安全事故的；

（三）发生拖欠农民工工资造成不良社会影响的；

（四）被建设行政主管部门处罚、并限制准入的。

省外企业被撤销备案后，不得在闽承接新的业务，未完成项目可继续施工至竣工。

第十二条发生第十一条情形之一的，由监管事项所在地住房和城乡建设主管部门作出处理，并将处理结果呈报省住房和城乡建设主管部门，由省住房和城乡建设主管部门在“系统”内公布。

第十三条本办法由省住房和城乡建设厅负责解释。第十四条本办法自2013 年10 月1 日起实施。

附表

省外入闽建筑施工企业备案

（变更）登记表

登记企业：XXXXXXXXXX（公章）

登记日期：XXX年XX月—日

'、企业基本情况

竣工验收备案表--最新版

房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表 清建备[ ] ____号 中华人民共和国建设部制

房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收备案表 建设单位名称清远市万豪房地产开发有限公司 备案日期 工程名称万豪水晶湾二期38#楼 工程地点清远市清城区横荷街道新城E33—2号区 工程规模[建筑 面积、层数、道 建筑面积：10602.11㎡，层数：24层。 路（桥梁）长度等] 结构类型框剪结构 工程用途商住楼 开工日期2016年7月25日 竣工验收日期年月日 施工许可证号441802************ 施工图审查意见符合设计规范要求、合格。 勘察单位名称韶关地质工程勘察院资质等级甲级设计单位名称广东建筑艺术设计院有限公司资质等级甲级施工单位名称十一冶建设集团有限责任公司资质等级壹级监理单位名称湖南智埔建设有限公司资质等级甲级 工程质量监督 清远市建筑工程质量监督站 机构名称

竣工验收意见勘 察 单 位 意 见 按勘察报告进行了设计、施工。 （公章）单位（项目）负责人： 年月日 设 计 单 位 意 见 按设计文件完成施工，施工质量符合设计要求。 （公章）单位（项目）负责人： 年月日 施 工 单 位 意 见 工程质量符合工程建设强制标准，符合设计和合同要求，自评达到合格等级。 （公章）单位（项目）负责人： 年月日 监 理 单 位 意 见 该工程质量符合设计文件和工程建设强制性标准要求，达到合格等级。 （公章）单位（项目）负责人： 年月日 建 设 单 位 意 见 完成了设计和合同内容、质量验收符合要求，同意验收。 （公章）单位（项目）负责人： 年月日

福建省建设厅关于进一步规范省外建筑施工企业和省外工程招标代理机构进闽备案工作的通知

福建省建设厅关于进一步规范省外建筑施工企业和省外工程招标代理 机构进闽备案工作的通知 各设区市建设局（公用局、园林局）、省直有关部门： 为加强建筑市场监管，规范建筑市场行为，现就进一步规范省外建筑施工企业（含园林绿化施工企业，下同）和省外工程招标代理机构（以下简称省外单位）进闽备案工作有关事项通知如下： 一、自2004年7月1日起，省厅不再办理省外单位进闽备案、报告手续。市、县（区）建设行政主管部门不得要求省外单位在承接任务前办理备案、报告手续。建设工程招投标资格预审条件中，不得要求省外建筑施工企业必须持有《省外建筑企业在闽分支机构登记备案书》。省外单位应当依法经营，履行承诺。 二、省外单位应按下列规定办理备案手续： （一）省外建筑施工企业应当在工程承包合同签订后5日内，到工程项目所在地的市、县建设行政主管部门办理备案手续，并提交下列材料. 1、工程项目基本情况 2、项目管理班子情况 3、工程承包合同 4、在项目所在地首次办理备案的，还应提交企业资质证书副本 5、在闽分支机构的营业执照及负责人身份证明 （二）省外工程招标代理机构应在招标代理合同签订之日起5日内向工程项目所在地市、县建设行政主管部门办理备案手续，并提交下列资料. 1、工程项目基本情况 2、招标代理合同 3、在项目所在地首次办理备案的，应提交资质证书副本 4、在闽设有分支机构的，应提交在闽分支机构的营业执照副本及负责人身份证明 三、省外单位在闽新设立分支机构的，应在分支机构营业执照领取之日起15日内向分支机构所在地的市、县建设行政主管部门办理备案手续，并提交下列资料. （一）资质证书副本 （二）分支机构营业执照副本 （三）分支机构负责人身份证明 四、县（市）建设行政主管部门对已按要求提交备案材料的省外单位应当登记造册，并

2018年10月福建省自考04231建设工程合同(含FIDIC)条款试题及答案含评分标准

2018年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试 建设工程合同(含FIDIC)条款试卷 (课程代码04231) 本试卷满分100分，考试时间l50分钟。 考生答题注意事项： 1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作革稿纸。2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号。使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。 4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。 第一部分选择题 一、单项选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是最符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡” 的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。 1．下列选项中不属于《合同法》对无效合同的法律责任的规定的是 A．返还财产 B．赔偿损失 C．追缴财产 D．扣押财产 2．1999年8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》，施行于 A．2000．1．1 B．2000．2．1 C．2001．1．1 D．2001．2．1 3．发包单位与中标单位签订合同时间应自中标之日起_______日内。 A．20 B．30 C．50 D．60 4．按合同订立的方式看，建设工程招标一般被认为是 A．要约邀请 B．要约 C．承诺 D．缔约 5．当招标文件中有一些工程条款对工程范围不是很明确时，可以采用在原招标方案基础上报两价目单价的投标技巧，这是 A．不平衡报价法 B．突然袭击法 C．区别对待报价法 D．多方案报价法 6．项目经理应当积极履行合同规定的职责，完成承包人应当完成的各项工作。其日常性的工作有 A．代表承包人向发包人提出要求的通知 B．向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计表 C．根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、维栏设施，并负责安全保卫 D．做好施工现场保护工作 7．发包人应在其所供应点材料设备到货前_______，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。 A．24小时 B．36小时 C．48小时 D．72小时 8．在工程实施过程中，对于损失小、概率大的风险，一般采取的处置措施是 A．风险回避 B．风险控制 C．风险转移 D．风险自留 9．FIDIC是_______的简称，FIDIC合同条件主要是针对 A．国际开发工程师联合会大型工程项目 B．国际技术工程师联合会中型工程项 C．国际咨询工程师联合会，大型复杂工程项目 D．国际工程师联合会中型复杂工程项目

福建闽交科工程项目管理有限公司闽侯县分公司_中标190920

招标投标企业报告 福建闽交科工程项目管理有限公司闽侯县分公 司

本报告于 2019年9月19日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息：工商信息 2. 招投标情况：中标/投标数量、中标/投标情况、中标/投标行业分布、参与投标 的甲方排名、合作甲方排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息：经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息：工程人员、企业资质 * 敬启者：本报告内容是中国比地招标网接收您的委托，查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。

一、基本信息 1. 工商信息 企业名称：福建闽交科工程项目管理有限公司闽侯县分公司统一社会信用代码：91350121MA31LKT58W 工商注册号：350121*********组织机构代码：MA31LKT58 法定代表人：/成立日期：2018-04-11 企业类型：/经营状态：存续 注册资本：- 注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇国宾大道1号闽都大庄园洋房18#楼502单元 营业期限：/ 至 / 营业范围：建设工程项目管理；工程勘察；工程监理；市政公用工程、公路工程、水利工程、电力工程、机电设备安装工程、园林绿化工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、地基与基础工程的设计、施工；工程项目可行性研究；建筑工程咨询；建筑工程劳务分包；交通应用软件设计与开发；环境影响评价；质检技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 联系电话：*********** 二、招投标分析 2.1 中标/投标数量 企业中标/投标数： 个 （数据统计时间：2017年至报告生成时间）

福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价标准(2016年版)

福建省建筑施工企业信用综合评价体系 企业合同履约行为评价标准 （2016年版） 根据《福建省建筑施工企业信用综合评价暂行办法》（闽建〔2014〕2号，以下简称《评价办法》）评价体系建设的相关要求，制定本评价标准。 一、评价内容 企业合同履约行为评价针对福建省行政区域内房屋建筑和市政基础设施工程项目，主要包括施工合同备案、合同履约、劳务实名制及农民工工资管理等3个方面评价内容。每方面评价内容包括若干个评分项目，总计21个评分项目。具体详见《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业项目合同履约评价表》（以下简称“《企业合同履约评价表》”）。 二、评价程序 评价程序包括信息采集、信息审核和公示、异议处理及企业合同履约行为评价等环节。 （一）信息采集 1．评价工作由项目所在地的住房城乡建设主管部门或其委托的机构负责实施。评价实施单位登录福建省工程项目建设监管系统（以下简称“项目监管系统”）实施操作。生效的合同履约评价信息自行推送至福建省建筑施工企业信用综合评价系统（以下简称“评价系统”）进行信用评价； 2．企业合同履约信息采集包括网络采集、现场采集和查阅监管信息等三种方式： （1）网络采集是指评价实施单位直接对企业在项目监管系 - 1 -

统自主申报的信息进行采集； （2）现场采集是指评价实施单位须在施工现场获取信息； （3）查阅监管信息是指评价实施单位获取相关监管部门的监管记录以及生效的行政处罚（处理）文书或仲裁、判决文书等信息。 3．《企业合同履约评价表》中第1、11～18、20～21项信息通过现场采集，其余原则上通过网络采集或查阅监管信息。下列情形除外： （1）因上级评价实施单位监管需要，对下级评价工作开展抽查，抽查项目信息均采用现场采集。 （2）参评项目被投诉，则被投诉信息需进行现场采集。 4．项目因各种原因停工六个月以上的，或企业已完成合同约定的施工任务但因其他原因无法通过项目监管系统办理完工或竣工手续的，企业可以按照《福建省住房和城乡建设厅办公室关于施工合同备案及履约行为评价有关事项的补充通知》（闽建办筑〔2016〕10号）的规定，提出暂不评价申请，并经评价实施单位同意后暂不评价。 5.对于按规定创建“无欠薪项目部”的项目，施工企业可通过项目监管系统向合同履约评价实施单位提出申请并加盖电子印章，经评价实施单位确认后，评价标准第1、11～18项事项予以免评，直至项目竣工（完工）。在项目免评期间，如满足第20、21项加分情形的，由企业提出申请，经评价实施单位现场确认后予以加分直至项目竣工（完工）。在项目免评期间，若发生欠薪行为的，评价实施单位应当立即恢复评价，同时按评价标准第19项的扣分值加倍扣分并取消第20、21项加分（如有），企业不得再以任何理由提出免评申请。 6．企业合同履约行为评价工作应由2名及以上评价人员实- 2 -

福建闽中交建设发展有限公司_中标190923

招标投标企业报告福建闽中交建设发展有限公司

本报告于 2019年9月23日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息：工商信息 2. 招投标情况：中标/投标数量、中标/投标情况、中标/投标行业分布、参与投标 的甲方排名、合作甲方排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息：经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息：工程人员、企业资质 * 敬启者：本报告内容是中国比地招标网接收您的委托，查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。

一、基本信息 1. 工商信息 企业名称：福建闽中交建设发展有限公司统一社会信用代码：91350322MA31GT6F09工商注册号：350322*********组织机构代码：MA31GT6F0 法定代表人：刘振凡成立日期：2018-02-12 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)经营状态：存续 注册资本：6899万人民币 注册地址：福建省莆田市仙游县鲤城街道党校路52号 营业期限：2018-02-12 至 2068-02-11 营业范围：公路交通工程、公路工程、铁路工程、港口与航道工程、建筑工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、冶金工程、石油化工工程、市政公用工程、通信工程、机电工程、地基基础工程、起重设备安装工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、模板脚手架工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、机场场道工程、港口与海岸工程、航道工程、水利水电机电安装工程、河湖整治工程、输变电工程、环保工程、特种工程、园林绿化工程的施工及咨询；预拌混凝土专业承包；建筑劳务分包；环境卫生管理服务；公路养护服务；工程监理服务；工程勘察设计；工程造价咨询服务；工程建设项目招标代理服务；压力管道的设计、安装；环保工程、公路养护工程、建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 联系电话：*********** 二、招投标分析 2.1 中标/投标数量 企业中标/投标数： 个 （数据统计时间：2017年至报告生成时间） 16

《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价表)

附表 福建省建筑施工企业信用综合评价体系 企业合同履约行为评价表 工程项目名称：建筑施工企业名称： 序号评分项目评价依据扣分分值一施工合同备案情况 1 补充合同自签订之日起15个工作日内未备案，扣20 分；现场查阅施工合同。 2 在施工合同备案管理系统填报的合同价款与签订的施工合同价款不符 的，扣10 分； 通过施工合同备案管理系统查阅施工合同文 本。 3 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的工程项目，未采用工程量清单计价，扣 4 分； 4 安全文明施工措施费计取未按照我省有关规定执行，扣4 分； 5 合同金额中未将安全文明施工专项措施费单列，扣4 分； 6 未明确工程质量保证（保修）金的数额、预扣方式及时限，扣2 分； 7 经评价实施单位督促仍未在5个工作日内在网上填报施工合同履约进 度情况的，扣10 分。 经施工合同备案管理系统提示或评价实施单 位督促，仍未按时报送信息，予以扣分。 二合同履约情况 8 施工企业未按照合同约定，单方面中（终）止履行建设项目施工合同， 造成不良影响的，扣30 分；生效的行政处罚文书或仲裁、判决文书 9 因施工企业自身原因，在质量、工期方面不能履行合同，被建设单位清除出场的，扣30 分； 10 工程质量按照国家标准GB50300-2013第5.0.6条规定进行验收，每出 现一个检验批的，扣20分； 工程质量安全监督机构认定材料(质量监督报 告） 11 项目中止施工后，施工企业未在恢复施工后的5个工作日内书面报告评 价实施单位，恢复现场信用信息采集的，扣10 分； 施工企业未在工程竣工后5个工作日内书面报告评价实施单位的，扣 管理部门项目监管记录。 - 1 -

福建省建筑施工企业信用综合评价系统

福建省建筑施工企业信用综合评价系统 篇一：福建省建设行业信用管理系统(建筑施工企业)操作手册 福建省住房和城乡建设行业 信用管理系统(建筑施工) 用 户 操 作 手 册 福州特力惠电子有限公司 二〇一五年五月 目录 1 2系统简介.................................................................................................................. .................1系统运行环境.................................................................................................................. . (1) 2.1服务端配置环

境.................................................................................................................. . (1) 2.1.1数据库服务器环境 (1) 2.1.1.1硬件环境.................................................................................................................. .. (1) 2.1.1.2软件环境.................................................................................................................. .. (2) 2.1.2应用服务器环境.................................................................................................................. (2) 2.1.2.1硬件环境.................................................................................................................. .. (2) 2.1.2.2软件环境.................................................................................................................. .. (3) 2.2客户端配置环境..................................................................................................................

福建闽通卡

闽通卡常见问题 1. 闽通卡如何补办？ 解答: 挂失后补领新的闽通卡与账户、信用卡绑定的，须先解除原签约，后按新增申请流程处理。补领时，新卡工本费30元/卡由客户自理。 2. 闽通卡要怎样存放? 解答: 保管闽通卡时应避免置于高温、高湿或强磁的环境中，切勿造成折皱和破损，以免影响闽通卡的正常使用。 3. 如何增卡？ 解答: 单位客户新增或减少绑定车辆。账户绑定单位客户增加绑定车辆视同新增申请，减少绑定车辆视同解除签约。 4. 货车办理闽通卡业务有什么标准和要求？申办后该如何使用？ 解答: 货车申办闽通卡不能在电子收费（ETC）车道通行，只可在人工缴费车道作为电子支付通行费使用，为您解决携带大量现金行车的烦恼。货车单位客户的保证金标准为：装载质量5吨（含5吨）以下的1000元/车，装载质量5吨以上的2000元/车，最高不超过10万元。货车仍为计重收费。申办闽通卡的货车可以通过以下两种方式进出高速公路收费站：（1）人工收费车道入—人工收费车道出：车辆通行于收费站入口人工收费车道，您无需领取通行卡，只须将闽通卡交给收费员进行写卡操作。出

口时通行于人工收费车道，只须将闽通卡交给收费员进行读卡划费操作。（2）自动发卡车道入—人工收费车道出：车辆通行于收费站入口自动发卡车道，您无需领卡，只须将闽通卡放在自动发卡机的感应区内，待系统感应成功后取回闽通卡，栏杆抬起便可通行。出口时通行于人工收费车道，只须将闽通卡交给收费员进行读卡划费操作。 5. 到哪里可以办理闽通卡业务呢? 解答: 您可到福建省高速公路闽通卡客户服务中心办理。全省闽通卡客户服务中心共有10个，分别分布在福州、厦门、宁德、莆田、泉州、漳州、龙岩、三明、南平。若您对闽通卡有什么问题，欢迎致电垂询。详细情况点击这里。 6. 闽通卡如何解挂？ 解答: 闽通卡挂失后，如找回闽通卡，可随时凭有效证件到闽通卡客服中心办理解挂，解挂在24小时内生效。 7. 如何换卡？ 解答: 闽通卡免费保用三年，质量保证期内，如非人为损坏，享受免费换卡服务；超出质保期或人为损坏卡片的，按规定收取换卡工本费30元/卡。换卡时，请携卡到闽通卡客服中心办理，交回旧卡后提供有效证件换领新卡，办理新的闽通卡与账户、信用卡绑定的，须先解除原签约，后按新增申请流程处理。 8. 我的闽通卡丢失了该怎么办呢？ 解答: 如果您的闽通卡遗失了，请您即刻到我们的客服中心办

福建省建设工程施工合同范本

福建省建设工程施工合同范本 篇一：福建项目施工合同范本 福建项目 厂房施工合同范本 发包人： 承包人： 二零××年×月××日 第一部分协议书 发包人（全称）：××（简称发包人） 承包人（全称）：（简称承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：××××二期项目 工程地点：福建8688号 工程内容：厂房及仓库 工程立项批准文号：临发改证[20XX]49号 资金来源：自筹 二、工程承包范围

承包范围：施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容（其中部分材料和钢结构由发包人提供）三、合同工期 开工日期：计划20XX年2月10日（实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准） 竣工日期：开工令日期加本合同总日历天数，计划20XX年2月10日-20XX年5月10日 合同工期总日历天数：100天 四、质量标准工程质量标准：合格（其中主体为优质结构） 五、合同价款 金额（大写）：预算价约计万元 六、组成合同文件 本合同文件包括： 1.本合同协议书； 2.本合同专用条款； 3.本合同通用条款； 4.标准、规范及有关技术文件； 5.图纸； 6.确定基准价款和材料供应数量的工程预算书； 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，具体内容详见“附件1”。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：20××年×月××日 合同订立地点：本合同双方约定双方签字盖章后生效。在满足双方签订的《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。 第二部分 本合同协议通用条款除在专用条款中另有说明外，以国家建设工程施工合同示范文本的通用条款为准。 第三部分专用条款 一、词语定义及合同文件 1、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：1.本合同协议书；2.本合同通用条款；3.本合同专用条款；4.标准、规范及有关技术文件；5.图纸；6确定基准价款和材料供应数量的工程预算书；7.××项目施工的补充协议。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 2、语言文字和适用法律、标准及规范

福建省房屋建筑工程竣工验收报告

福建省房屋建筑工程竣 工验收报告 集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

福建省房屋建筑工程 竣工验收报告 福建省住房和城乡建设厅制 填表说明 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。 2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。 4、报告须经建设、勘察、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后为有效。 5、工程竣工验收报告应附下列复印件： （1）施工许可证； （2）工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书； （3）施工单位的工程竣工报告； 监理单位的工程质量评估报告； 勘察、设计单位的质量检查报告； （4）规划等部门出具的认可文件或准许使用文件； (5)施工单位签署的工程质量保修书。 竣工项目审查 表1

1 续表1

2 竣工验收组织实施情况一、验收机构 （一）领导层 表2

（二）专业组 注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。 二、验收组织程序 （一）建设单位主持验收会议； （二）施工单位介绍施工情况； （三）监理单位介绍监理情况； （四）各验收专业组核查质保资料，并到现场检查； （五）各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明确结论，建设单位做好记录。 （六）验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论（七）其他单位发言 3 工程质量评定 表3

4

福建闽东电力股份有限公司

福建闽东电力股份有限公司 Fujhan M ingDong Electric Power CO.,LTD. 2004年年度报告摘要福建闽东电力股份有限公司Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD. 二○○四年年度报告摘要 二○○五年三月

一、重要提示 1、本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 2、厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 3、独立董事彭锦光、赖观荣对年度报告中存放在爱建证券公司1亿元证券交易结算资金的事项持保留意见。 4、公司负责人董事长周敦彬先生、主管会计工作负责人莫宇宏及会计机构负责人方守卫声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、上市公司基本情况简介 1、基本情况简价 股票简称闽东电力 股票代码000993 上市交易所深圳证券交易所 注册地址和办公地址福建省宁德市环城路143号华隆大厦8-10楼 邮政编码352100 公司国际互联网网址/ 电子信箱mddl88@https://www.wendangku.net/doc/3514455273.html, 2、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表姓名杨建华陈胜 联系地址福建省宁德市环城路143号华 隆大厦9楼 福建省宁德市环城路143号华 隆大厦8楼 电话(0593) 2096666-8123 (0593) 2096666-6666 传真(0593) 2098993 (0593) 2098993 电子信箱yjianhua@https://www.wendangku.net/doc/3514455273.html, mdcs0923@https://www.wendangku.net/doc/3514455273.html, 1

福建省建筑工程施工图文件审查合同

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 福建省建筑工程施工图文件审查合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

项目名称：国家浆纸产品质最监督检验中心检测实验大楼 合同编号：_________________________________________ 建设单位: _______ 莆田市质最技术监督局____________ 审查机构: ____________________________________________

建筑工程施工图设计审查合同 建设单位（甲方）: 莆田市质量技术监督局_________________________________ 审查机构（乙方）：_____________________________________________________ 甲方委托乙方承担本工程施工图文件审查任务，并委托乙方代办向建设行政主管部门申请施工图审查批准工作，经双方协商，一致同意签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：国家浆纸产品质量监督检验中心检测实验大楼 2、工程地点：荔城区拱辰办濠浦村 _________________________________ 3、建筑面积：约15000平方米高度：66.10米层数: 17层 4、工程造价：约4518万元 ___________________________________ 5、工程内容：国家浆纸产品质昂监督检验中心检测实验大楼建筑安装工程 6、设计单位：莆田市建筑设计院资质等级：甲级 7、勘察单位：莆田市建筑设计院资质等级：乙级 第二条施工图文件审查依据 1、国家和本省有关工程建设的法律、法规、规章等： ⑴〈〈建设工程质量管理条例》国务院令第279号文。 （2）〈〈建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》：建设部建设[2000]41号文。 ⑶关于印发〈〈建筑工程施工图设计文件审查有关问题的指导意见》的通知: 建设技[2000]21号文。 ⑷〈〈实施工程建设强制性标准监督规定》：建设部令第81号文。 ⑸福建省建设厅关于印发〈〈福建省建筑工程勘察成果、施工图设计文件审 查实施办法（暂行）》及有关配套文件的通知：闽建法[2002]134号文。 2、〈〈国家工程建设标准强制性条文》。 3、建设项目批准文件和各主管部门的审批意见。 4、甲方提供的勘察、设计单位完成的本工程详勘报告和施工图设计文件。

建设工程竣工验收备案表最新版

建设工程竣工验收备案表工程名称：靖州县污水处理设施建设管网工程第四标段建设单位：靖州县建设局 湖南省建设厅制 年月日

目录 1、建设工程竣工综合验收备案表（备2004-1）…………………………（页） 2、工程竣工验收报告（备2004-2）………………………………………（页） 3、工程质量评估报告（备2004-3）………………………………………（页） 4、工程施工质量验收申请报告（备2004-4）……………………………（页） 5、工程竣工验收申请报告（备2004-5）…………………………………（页） 6、房屋建筑工程质量保修书（备2004-6）………………………………（页） 7、商品房屋住宅工程质量保证书（备2004-7）…………………………（页） 8、商品房屋住宅工程使用说明书（备2004-8）…………………………（页） 9、单位（子单位）工程质量竣工验收记录（施2004-1）………………（页） 10、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（施2004-4）………（页） 11、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及 主要功能抽查记录（施2004-3）……………………………………（页） 12、单位（子单位）工程观感检查记录（施2004-14）……………………（页） 13、桩基质量验收记录（施2004-10）………………………………………（页） 14、地基质量验收记录（施2004-9）……………………………………（页） 15、地基与基础工程质量验收记录（施2004-6）………………………（页） 16、主体工程质量验收记录（施2004-7）………………………………（页） 17、建筑工程施工安全监督评定书（湘安监统编2004-1）……………（页） 18、建设工程质量监督报告（监2004-6）………………………………（页） 19、施工许可证……………………………………………………………（页） 20、施工图设计文件审查意见……………………………………………（页） 21、公安消防、规划和环保等部门出具的认可文件 或准许使用文件………………………………………………………（页）22、建筑节能、室内环境检测报告………………………………………（页）13、法规、规章规定必须提供的其它文件………………………………（页）

《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)正式版201762012615

《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版) 批准部门：福建省住房和城乡建设厅 主编单位：福建省建设工程造价管理总站 执行日期：2017年7月1日

目录 总则 第一章建筑安装工程费用构成要素 第二章建筑安装工程造价组成内容 第三章建筑安装工程造价计算程序和计价办法第四章建筑安装工程费用取费标准 第五章其他有关规定

总则 一、为了适应我省建筑业发展需要和建筑业营业税改增值税，合理确定工程造价，根据国家和本省有关规定，并结合本省实际情况，编制《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）（以下简称“本定额”）。 二、本定额编制的主要依据有：《建筑法》、《社会保险法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44 号）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、各专业工程工程量清单计算规范（GB50854～50862-2013）及我省有关规定、《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改增值税试点的通知》（财税[2016]36号）、《财政部关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》(财税[2016]11号) 及其他有关政策规定。 三、本定额适用于在本省行政区域范围内新建、扩建和改建的房屋建筑与市政基础设施工程，包括房屋建筑与装饰工程、装配式建筑工程、仿古建筑工程、古建筑修复保护工程、通用安装工程、市政工程、园林绿化工程、构筑物工程、城市轨道交通工程、爆破工程、抗震加固工程、市政维护工程等专业工程。 四、本定额是编制和确定国有资金投资工程施工图预算、工程量清单、招标控制价（最高投标限价）的依据，是调解处理工

解析福建闽南地区的丧葬习俗与文化

中国人是世界上最重视丧礼的。民间丧礼,历来沿袭2000多年前奴隶主贵族用的周礼丧制。 闽南传统的丧礼也是渊源于周礼的。民间崇尚古人死后灵魂不死的观念,遵行儒家倡导的孝道,又盛行鬼神迷信。社会风气以大操大办丧事为孝,不如此为不孝;丧家也以为不如此不足以抒发自己的悲哀,不能表达自己的遵礼尽孝之心和求得逝者灵魂的保佑。大户人家更借丧事办理之机,眩耀门风,显赫家族。传统丧礼往往儒道佛三教合流,人鬼神轮番上场,仪式隆重纷繁,色彩斑斓;宗教迷信泛滥成灾,耗费无度,成为闽南第一大陋俗,受到古今有识之士的讥贬抨击。 闽南传统丧礼中的陋俗,解放后屡经破除,直至开放改革之初,才得到根本的扭转。在科学思想的指导下,闽南人大破封建迷信思想,移风易俗,丧事新办,蔚成风气,思想获得有史以来的大解放。 现代闽南丧礼,奠祭如故,却简朴卫生,朝着更科学更适应社会进步潮流的方向发展。 大街上充满民俗风情的大"出山"已不复见,然而做功德超度的诵经声、精致的彩礼"灵厝"还时而可见,吸引着年轻一代惊异的目光。几千年来的传统观念,不轻易退出人们的头脑。先行富足的人们,面对财富,还有迷惘思想。但是,在科学与迷信。文明与愚昧之间选择了科学和文明的闽南人,是决不会被传统的糟粕永远困惑的。团此,回顾过去的岁月,对传统进行反思,是非常必要的。 闽南人忌讳说自己亲人的死亡是"死",而是称为"老了"或"过身"。人死而不言死,意味深长地表达了闽南人对死的传统观念的留恋。 在闽南人的传统观念中。至亲是不死的。每个死去的人都有自己的活着的亲人,都是活人的"至亲"。这样,每个死去的人都不死,统统还活着。 那么,死去的是什么？活着的又是什么？ 在闽南人的传统观念中,死去的只是死者的肉体,活着的则是死者的灵魂。民间又认为,人活着的时候,灵魂主宰着自己的肉体,不能支配他人;人死后,灵魂还存在着,它离开自己的肉体,能影响甚至支配还活着的人,能给他们带来灾祸,也能给他们带来幸福。亲人之灵保佑子孙后代。灵魂是令人敬畏的。死者的灵魂居住在另一个世界――地府,过着和活人没有两样的生活,要吃要喝要穿要住要钱花,逢年过节还要回到原来的家里到处走走看看。这种"灵魂不死"的观念起源于远古的原始人类,当今天的现代人还常常为在梦中与死去的亲友相会而心挂震撼的时候,就不难理解远古的原始人类日在梦中会见死者而产生死者灵魂不死的念头了。 灵魂不死的观念不只根扎在闽南人的传统观念中,在中国,在全世界,这种灵魂的信仰和崇拜都是普遍的。只是西洋人以为死者灵魂上了天堂,由上帝供养,吃"大锅饭";而中国人则以为死者在阴间地府的供养,全靠活着的家人供奉。无人供奉者则成为俄鬼,作祟于人。闽南每年旧历七月的普渡,就是敬供这些无人祭扫的俄鬼,祈求他们不要作祟于己罢了。"灵魂不死"、"阴间地府",现代人听起来,真是神话故事,或者是像"飞碟"、"外星人"一样的现代传闻。但是,在闽南人的传统观念里,则是千真万确,至少也是应该信其有而不可信其无的事。死者灵魂既然不死、到另一个世界去生活了,所以闽南人不称死亡为死,而称为"老了"。在这里,"老"就是"终结"的意思、"老了"意即死者的灵魂结束了它在人问的存在阶段,但是没有绝灭。 在传统的灵魂不死的观念上,佛教、道教起了重大的影响。在闽南人传统观念里,死者的灵魂还得再受摆布,面临着令人诧异的悬殊命运:虔城从佛的死者,灵魂直上西天净土的极乐世界;得道成仙的,则定居仙岛神山,都可享乐;凡人落入阴间地府,一律被押往地狱,接受十殿阎罗王的审判。依平生善恶判处,善者直送第十殿,投生为人;生前有罪恶者,依次过十殿审讯,历尽惨绝人囵的酷刑后,或投生为牲畜,或投入最底层的地狱,永受折磨,不得投生,惨不可言。地狱之说原来自佛教的善恶因果报应"六道"轮回说,道教接过此说,对地狱作了更详尽的令人毛骨悚然的描绘。民间不敢奢望自己的亲人死后能成仙成佛,唯恐 死者灵魂在阴间饱受折磨,无不希望死者灵魂早早免罪投生为人。闽南人说死为"过身",就有祝愿死者灵魂安然投生人性的含意。"过"即"转移","身"为"身体"或"身孕";闽南话称妇女怀孕为"有身","过身"即灵魂已转世投胎,重新获得新生,不受地狱之苦了。 这不死的鬼魂,恐怖的地狱,千百年来一直困扰着我们的先人,为历久不衰、五彩纷呈的闽南传统丧礼,奠定了信仰基础。 丧礼起源于灵魂不死的观念。

福建省高级人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件疑难问题的解答》

福建省高级人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件疑难问题的解答》 《福建民事审判参考》2008年第一期 1、问：如何认定施工企业内部承包合同的性质与效力? 答:建设工程施工合同的承包人与其下属分支机构或职工就所承包的全部或部分工程施工所签订的承包合同为企业内部承包合同，属建筑施工企业的一种内部经营方式，法律和行政法规对此并不禁止，承包人仍应对工程施工过程及质量等进行管理，对外承担施工合同的权利义务。当事人以内部承包合同的承包方无施工资质为由主张合同无效的，不予支持。 2、问：如何区分劳务分包与转包、违法分包? 答:劳务分包是指建设工程的总承包人或者专业承包人将所承包的建设工程中的劳务作业(包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、钢筋、混凝土、脚手架、模板、焊接、水暖、钣金、架线等)发包给劳务作业承包人完成的活动。转包是承包人将所承包的全部建设工程转由第三人施工完成。分包是承包人将所承包的建设工程的某一部分施工项目交由第三人施工建设，其中《建筑法》与《建设工程质量管理条例》第七十八条所列的四种行为属违法分包。劳务包既不是转包，也不是分包；转包及违法分包为法律所禁止，劳务分包则不为法律所禁止。 3、问：被挂靠单位(出借名义的建筑施工企业)是否应对挂靠人在施工过程中的转包、购买施工材料等行为承担责任? 答：挂靠人以自已的名义将工程转包或者与材料设备供应商签订购销合同，实际施工人或者材料设备供应商起诉要求被挂靠单位承担合同责任的，不予支持；挂靠人以被挂靠单位的名义将工程转包或者与材料设备供应商签订购销合同的，一般应由被挂靠单位承担合同责任，但实际施工人或者材料设备供应商签订合同时明知挂靠的事实，并起诉要求挂靠人承担合同责任的，由挂靠人承担责任。 4、问：发包人与无相应施工资质的承包人签订建设工程施工合同，承包人依合同取得的工程价款超过其实际施工成本的，超过部分是否应予收缴？承包人非法转包、违法分包、出借资质而依合同约定取得的“挂靠费”、“管理费”等是否应当收缴? 答：承包人无相应施工资质，所签订的建设工程施工合同虽然无效，但最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”因此，对承包人依合同取得的工程价款不应予以收缴。 对承包人因非法转包、违法分包建设工程而已经取得的利益，或者建筑施工企业因出借施工资质而已经取得的利益，例如：“挂靠费”、“管理费”等，人民法院可以根据我国《民法通则》第一百三十四条的规定予以收缴，但建设行政机关已经对此予以行政处罚的，人民法院不应重复予以制裁。 5、问：建设工程施工合同无效，但建设工程质量合格，发包人请求按照合同约定计算工程造价，而承包人请求按照工程定额标准计算工程造价的，如何处理? 答：建设工程施工合同无效，但建设工程质量合格的，发包人或者承包人任何一方请求参照合同约定支付工程价款的，均应予以支持。

工程竣工验收备案(杭州)

权力事项名称：房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案权力编号：H Z01JS-FX-0022 权力类型：非行政许可服务部门：工程处 法定时限：15工作日承诺时限：15工作日收费金额：0.00元 办理地点：联系电话：85270649 网上受理：窗口受理 编号：1812 办理事项：房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案 部门名称：杭州市建设委员会 主办处室：工程处 会办处室：无 垂直层级：市本级终审 横向层级：本部门单独审批 法律依据：《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》（建设部第78号令） 申报对象：机关企事业单位其他组织 申报材料： (1)备案表； (2)建设单位工程竣工验收报告； (3)勘察单位的质量检查报告； (4)设计单位的质量检查报告； (5)施工单位的工程竣工（质量检查）报告； (6)委托监理工程监理单位的工程质量评估报告； (7)建设单位履约支付工程款材料； (8)工程质量保修书； (9)城建档案馆出具的认可意见书； (10)规划部门出具的认可文件或准许使用文件； (11)消防部门出具的认可文件或准许使用文件； (12)环保部门出具的认可文件或准许使用文件； (13)住宅工程提供《住宅使用说明书》或《住宅质量保证书》（或保修卡）； (14)施工许可证； (15)诚信评议卡。 收费情况：无 法定期限：15个工作日 承诺期限：15个工作日 发文类型：建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表 流转程序：窗口受理→处室审核→领导签发→窗口发文 A22 咨询电话：85085052 序号名称原件份数复印件份数

1 备案表 1 1 2 建设单位工程竣工验收报告 1 1 3 勘察单位的质量检查报告 1 1 4 设计单位的质量检查报告 1 1 5 施工单位的工程竣工（质量检查）报告 1 1 6 委托监理工程监理单位的工程质量评估报告 1 1 7 建设单位履约支付工程款材料 1 1 8 工程质量保修书 1 1 9 城建档案馆出具的认可意见书 1 1 10 规划部门出具的认可文件或准许使用文件 1 0 11 消防部门出具的认可文件或准许使用文件 1 0 12 环保部门出具的认可文件或准许使用文件 1 0 13 住宅工程提供《住宅使用说明书》或《住宅质量保证书》（或保修卡） 1 1 14 施工许可证0 1 15 诚信评议卡0 1 《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》（建设部第78号令）