2018分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板模板
.WORD.格式.
合同编号:
XXXX分布式光伏发电系统项目
EPC总承包合同
发包人：
承包人：
合同签订地：
年月日
.专业资料.整理分享.
第一部分：合同协议书
）与（以下简称“承包人”）于年月日商定并签署。
鉴于发包人拟建设位于kW光伏发电系统工程。发包人接受承包人以人民币圆整(￥元 )承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。
1、合同工程总承包范围
包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程，承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作，电力接入费用和验收费用由承包人承担。承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。
2、合同由下列文件构成
(1) 合同协议书；
(2) 合同条款及合同附件；
(3) 其他有关文件。
3、总承包合同总价
合同固定总价为人民币圆整(￥元 )。
4、安全目标
杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。
5、质量目标
本工程质量标准达到行业合格标准。
6、工期目标
承包人收到发包人的预付款后，30个工作日内完成本项目施工安装调试工作。
发包人(盖章): 承包人(盖章):
发包人法定代表人（或代理人）承包人法定代表人（或代理人）签字: 签字:
地址: 地址:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
联系人：联系人：
电话: 电话:
传真: 传真:
日期：年月日日期：年月日
第二部分合同条款
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条词语定义
下列词语除双方另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
1.1合同：编号为总承包工程合同，包括合同协议书、合同条款及附件、双方同意的技术资料、图纸、变更、补充协议、会议纪要等文件及可能明确列入协议书中的此类进一步的补充文件。
1.2
称“发包人”。
1.3
称“承包人”。
1.4 本项目：kW分布式光伏发电系统项目，系统装机容量 KW。
1.5项目经理：指发包人指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人约定。
1.7合同价款：指基于发包人与承包人双方在第一部分《合同协议书》第3条款中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的项目总额。
1.8追加合同价款：指在合同履行中因发包人要求增加内容或者合同没有涉及到项目内容，所产生的费用，经发包人确认后按计算合同价款的方式追加的合同价款
1.9费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.10施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.11书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.12小时或日或工作日：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）：规定按日计算时间的，开始当日不计入，从次日开始计算。时限的最后
一日是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天日，但竣工日期除外。时限的最后一日的截止时间为当日24时；工作日为周一至周五5天，法定节假日不算工作日。
1.13 关键设备验收：指关键设备到达施工现场后，在承包人组织下，由发包人或监理方检查关键设备的外观、数量及设备出厂合格证、使用说明书等质量证明文件和技术文件。关键设备指光伏组件、光伏并网逆变器。
1.14 验收：由发包人对本项目工程建设质量情况进行全面检查和总体评价的验收。
1.15 最终验收：由发包人组织的符合国家电网分布式电源项目并网验收验收和本地区分布式光伏电站综合验收标准的验收。
1.16 不可抗力:战争、动乱、空中飞行物坠落、暴风雪、洪水、地震等不可预见、不能避免并不能克服的事件。
第二条付款方式和条件
2.1付款方式：电汇或汇票
2.2本合同采用分期付款。
2.3本项目 kW光伏发电系统工程（合同总价元，大写：圆整） 2.
3.1 预付款
总承包合同签订后，发包人5个工作日内向承包人支付本项目合同总额的40%款项，共计：元（大写：万圆整）。
2.3.2 工程进度款
本项目承包人关键设备到场后，经发包人确认后，发包人5个工作日内向承包人支付本项目合同总额的30%款项，共计：元（大写：圆整）。
2.3.3 验收款
承包人本项目施工安装完成后，发包人验收合格后，发包人5个工作日内向承包人支付本项目合同总额的25%款项，共计：元（大写：圆整）。
2.3.4质保金
本项目合同价款的5%款项，共计：元（大写：圆整），作为质保金，一年后发包人5个工作日内支付承包人（以本工程最终验收日期之日起计算）。
以上所有涉及到验收的项目，双方均以文件或会议纪要的形式签字确定为准，日期以文件或会议纪要签署的日期次日起计算。
第三条开工及延期开工
3.1开工
承包人收到发包人开工申请批复后，且发包人执行第二部分《合同条款》第二条款《付款方式和条件》后，承包人组织进场施工。
3.2工期延误
在组织施工过程中，如遇到下列情况，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定损失承担责任，相应顺延工期：
3.2.1 因不可抗力事件或其他非承包人责任造成的爆炸、火灾等事件，承包人应立即通知发包人，并采取措施尽力减少损失。不可抗力事件结束 48 小时内，双方就损失情况和工期延期进行协商，形成书面协议；
3.2.2 因发包人提出变更计划或变更设计的；
3.2.3 发包人未按约定支付工程进度款，致使施工不能正常进行；
3.2.4 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过12小时；
3.2.5 按施工准备规定，发包人未提供施工现场水、电源、道路接通条件，障碍物未能清除，影响进场施工的；
3.2.6 发包人未按约定提供所需书面形式的指令、确认单、批准手续等，经书面催告后15日后仍未提供相关书面指令、确认单、批准手续等，致使施工不能正常进行。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包人应按协议条款约定承担违约责任。
第四条关键设备的验收
4.1承包人应在关键设备到货后2个工作日内确定验收日期，并提前2个工作日内通知发包人，发包人应委派人员或监理参加验收。
4.2发包人收到承包人关键设备验收通知单，需2个工作日内参加验收，如接到承包人验收申请通知超过5个工作日未验收视为自动验收合格。
4.3发包人对承包人供应关键设备的验收仅限于对产品外观完整情况及产品型号的验收，验收结果双方签字确认。以上验收不涉及对产品性能的验收，产品性能验收将统一在系统整体验收时进行验收。
4.4 通过验收后的产品有承包人保管，如在保管权移交前若发生产品破损、丢失等情况，由承包人负责承担相关损失，在项目整体通过最终验收后进行保管权移交。
第五条材料设备供应
5.1 承包人采购材料设备
5.1.1本工程安装主材、安装辅材均由承包人按照合同验收质量要求自行选择厂家进行采购。
5.1.2承包人采购材料设备，应按国家及行业标准采购，并要求“三证齐全”，对材料设备质量负责。
5.1.3 承包人供应的材料设备由承包人自行保管。
5.1.4承包人采购的材料设备在使用前，承包人应进行检验，不合格的不得使用。
5.1.5发包人发现承包人采购并使用不符合设计或质量标准要求的材料设备时，有权要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由此发生的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延。
第六条发包人和承包人双方权利与义务
除本合同其它条款约定以外，双方具有以下权利义务：
6.1发包人权利与义务
6.1.1 按照合同约定履行支付义务；
6.1.2 遵守任何适用的法律、法规和规章；
6.1.3 履行合同中约定的其他职责和义务；
6.1.4负责办理正式项目建设许可；
6.1.5负责协调接通施工现场水源、电源和公路运输道路。
6.1.6向承包人提供施工场地的工程地质和地下电缆、管线资料，对资料的真实准确性负责；
6.2承包人权利与义务
6.2.1在开工前5个工作日内搞好承包人驻地界区以内的用水、用电、道路和临时设施的建设，承担相应的费用；
6.2.2在开工前10个工作日内，编制施工组织设计（施工方案）报发包人审批，做好各项施工准备工作；
6.2.3工程开工前10工作日内提出书面开工报告。向发包人提交施工平面布置图、施工进度计划；按发包人要求向发包人提交本月施工进度报表及下月施工作业计划；隐蔽工程或中间验收前12小时内以书面形式通知工程师验收；达到竣工条件5个工作日内向发
包人提交竣工验收报告；工程事故发生后8小时内向发包人通报，并在24小时内提交书面报告；
6.2.4按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同约定的时间完工并交付使用；
6.2.5遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，否则承担因自身原因造成的罚款及其它处罚；
6.2.6对已完工的房屋、构筑物和安装设备，在交工前负责保管，并清理好场地；
6.2.7在施工过程中如发生较大工程质量事故，应及时报告工程师和安全管理部门，经工程师、安全管理部门共同研究，明确责任，确定处理方案后方可实施；
6.2.8做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物等的保护工作，并承担相应的费用。
承包人不履行上述各项义务，造成工期延误和工程损失，应对发包人的损失给予赔偿。
第七条变更设计
7.1发包人变更设计
发包人应在该项工程施工前7个工作日通知承包人。承包人已经施工的工程，发包人变更设计应及时通知承包人，承包人在接到通知后立即停止施工。由于发包人原因设计变更造成承包人材料积压，应由发包人负责处理，并承担全部处理费用。
7.2承包人变更设计
7.2.1承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人代表及有关部门批准。合理化建议节约的金额，发包人和承包人双方协商分享。
7.2.2施工过程中如发现设计有错误或严重不合理时，承包人应在12小时内通知发包人，由承包人会同设计等有关部门研究确定后48小时内将修改意见或变更设计文件提交发包人，承包人按修改或变更设计文件进行施工，由此增减的费用由承包人承担，工程延期的，应向发包人支付相应违约金。
7.2.3由于承包人原因（包括违背发包人招标要求或设计出现重大失误）变更设计造成承包人材料积压，应由承包人负责处理，并承担全部处理费用，并赔偿由此带给发包人的损失。
第八条暂停施工
发包人代表在确有必要时，可要求承包人暂停施工，并在提出要求后12小时内提出处理意见。承包人应按发包人要求停止施工，并妥善保护已完工工程。承包人实施发包人代表处理意见后，可提出复工要求，发包人代表应在12小时内给予答复。发包人代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后24小时内未予答复，承包人可自行复工。停工责任在发包人，相应顺延工期，发生费用有发包人承担；停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用。
第九条检查和返工
承包人应认真按照行业标准、规范、设计标准的要求以及发包人代表依据合同发出的指令施工，随时接受发包人代表及其委派人员检查检验，为检查检验提供便利条件。由承包人原因引起的质量问题，发包人代表及其委派人员的有权要求返工、修改，由此而导致返工、修改的费用，承包人全部承担，工期不予顺延。
第十条安装调试与工程验收
10.1安装调试
10.1.1承包人应在项目开工后30个工作日内完成对项目设备的安装与调试，达到合同约定的要求和标准，并保证设备正常运行。发包人在安装与调试过程中应提供必要的协助和配合。
10.1.2 在安装调试期间，如果承包人提供的设备、材料有缺陷或由于承包人技术人员的错误或承包人提供的技术资料、图纸、说明书的错误造成发包人设备、材料损坏，承包人应采取必要的补救措施，并赔偿发包人的损失。
10.1.3安装工作完全符合发包人的要求或合同的要求和标准，并且单机试车成功，双方代表可在2个工作日内现场签署安装竣工书。但不免除承包人在安装调试过程中和质量保证期内所应承担的责任。
10.1.4 设备整机经联运测试完全符合合同或技术附件约定的技术指标,经双方代表签字确认后，即完成了对全部设备的调试。
10.2工程验收
10.2.1隐蔽工程和中间验收
隐蔽工程在隐蔽前12小时内、其它项目(分部、分项工程)完工后12小时内，承包人将验收内容、时间和地点以书面形式通知工程师到现场验收，验收合格后 12 小时内，工
程师在验收记录上签字后，承包人可继续施工；验收不合格，承包人在工程师限定的时间内整改后重新验收。
10.2.2重新检验
无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按其要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部费用，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。
10.2.3验收
工程完工后15个工作日内，承包人按照发包人要求或合同的标准，向发包人提供完整竣工资料及验收报告。承包人应绘制竣工图一式 2 份，工程变更不大的由承包人在原施工图上加注核定单编号，提交发包人存档。其它交工资料的内容与份数按有关规定整理提交给发包人承包人提交验收申请后7个工作日内发包人组织验收，验收后 5 日内给予认可或提出修改意见。如验收因承包人安装施工原因存在缺陷，则承包人则应该按照发包人提出消缺单的内容，进行逐一负责消缺，直至验收通过。如承包人提交验收申请后20个工作日内未组织验收，则视为本项目验收合格。
10.2.4最终验收
承包人协助发包人组织的最终并网验收。
第十一条质量要求和保修
11.1所有设备质量必须严格按照相关的国家和行业标准执行。
11.2工程质量规范和工程等级。
11.2.1本工程设计、施工符合行业标准，均有资质公司设计和施工，项目符合嘉兴市光伏发电系统验收标准。
11.2.2本工程质量等级达到合格。
11.3本工程从最终验收合格日起计算保修期1年，如系统出现故障承包人应在接到发包人书面故障报告后24小时内到现场处理。
第十二条保密协议
12.1在合同履行期间，承包人所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属发包人所有，承包人负有保密义务。未经发包人书面同意，承包人不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。
12.2未经发包人书面同意，承包人不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。
12.3未经发包人书面同意，承包人不得应用本工程图纸资料。
12.4对于承包人使用的新技术和新方法，发包人负有保密义务，未经承包人书面同意，不得以任何方式泄露。
12.5本合同的保密条款在合同终止后，同样具有约束力。
第十三条争议
13.1因合同发生争议，双方应协商解决。
13.2如协商不成，可选择下列第（一）种方式解决：
（一）提交 / 申请仲裁；
（二）依法向人民法院提起诉讼。
第十四条违约
14.1由于发包人原因，不履行合同约定义务或不按合同约定履行义务，给承包人造成损失的，应赔偿承包人相应经济损失，并相应顺延工期。
14.2工程或设备质量不符合约定，且承包人未按发包人要求采取必要补救措施的，发包人有权解除合同，且要求承包人赔偿发包人损失。
14.3承包人保证安装施工过程中不侵犯第三方的权利。由施工造成的屋面渗漏、维修、翻修改造或其他损坏，承包人应承担由此给发包人造成的一切损失。在保修期一年内发电系统设备或部件的故障、损坏或其他非正常运转行为造成的第三方线路失电、设备损坏、人身财产损失等，以及因承包人过错导致光伏发电设备的安装、运行造成系统停运超过5个工作日的，承包人应承担由此给发包人造成的一切损失。
14.4因承包人原因工程质量未达到合同约定的质量标准，承包人按发包人要求的期限负责整改，并向发包人赔偿因此造成的全部损失；
14.5一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担上述违约责任外，仍应继续履行合同。
14.6因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10个工作日内通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。
14.7 发生其它违约情形，违约方应赔偿由此给对方造成的损失。如属双方过错，应各自承担相应责任。
第十五条索赔
发包人和承包人双方如有一方未能按合同约定履行义务给对方造成损失的，受损方可按以下规定向违约方索赔：
1）有正当索赔理由、且有索赔事件发生时的有关证据；
2）索赔事件发生5个工作日内，向违约方发出索赔通知；
3）违约方在接到索赔通知后 3天内给予批准、或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。
4)如索赔发生争议，双方可协商解决，如果协商不成可按照本合同第十四条款《违约》处理。
第十六条安全施工
16.1安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况。
16.2承包人按有关规定，采取严格的安全措施。承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，非承包人责任造成的伤亡事故、由责任方承担责任和有关费用。发生重大伤亡事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人代表。同时按政府有关要求处理。发包人为抢敷提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。承包人在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工前，应向发包人代表提出安全保护措施，经发包人代表批准后实施，由承包人承担保护措施费用。在有毒有害环境中施工，承包人应按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。
16.3现场用电必须按照发包人要求，三相五线制，一机一闸必须带漏电保护，不许用电炉。
16.4 承包人在施工期间应服从发包人安排。遵守发包人和当地政府职能部门的管理制度。关于安全防护、文明施工措施费用的其他约定如下：
（1）承包人需提供安全防护、文明施工措施费用的支付计划和落实情况；
（2）工程师对承包人落实安全防护、文明施工措施费情况进行现场监理。若发现承包人未落实安全防护、文明施工措施的，有权责令其立即整改；
（3）承包人应在财务管理中单独列支安全防护、文明施工措施项目费用的支付情况。
16.5施工人员的人身意外伤害保险由承包人办理（其它险种自愿）
第十七条不可抗力
由于不可抗力，如不可预见、不可避免、不可克服的事件，导致不能完全或部分履行本合同义务，受不可抗力影响的一方或双方不承担违约责任，但应在不可抗力发生后48 小时内及时通知对方，并在其后5个工作日内向对方提供有效证明文件。
受不可抗力影响的签约一方或双方有义务采取措施，将因不可抗力造成的损失降低到最低程度。
第十八条本合同的生效、变更、解除和终止
18.1合同生效
本合同经发包人和承包人双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用章后生效。
18.2合同变更
本合同经发包人和承包人双方协商一致，可以变更，合同变更协议应采用书面形式。
18.3合同解除
18.3.1合同解除的因素：
发包人和承包人双方协商一致，可解除合同，解除合同应采用书面形式。
18.3.2发生下列情形之一的,一方可以解除合同:
1）因不可抗力,致使合同目的不能实现；
2）承包人未按合同约定期限完成验收并移交生产,经催告后20个工作日内仍未补救；
3）设备质量不符合约定，且承包人未按发包人要求采取必要补救措施的，发包人有权解除合同。
4）承包人违反本合同十四条款《违约》约定，发包人有权解除合同；
5）发包人不按时支付工程进度款，致使工程停工超过14个工作日，发包人仍不支付工程进度款，承包人有权解除合同；
6）因一方违约致使合同无法履行；
18.4合同解除的处理：
18.4.1一方要求解除合同的，应在10个工作日内以书面形式向对方发出解除通知，通知到达时合同解除。对解除合同有争议的，按第十三条款《争议》约定处理。
18.4.2合同解除后的善后工作，双方另行约定协商。
18.5 承包人将工程交付发包人后，在发包人支付完毕全部竣工结算款，除有争议解
决、关质量保证及售后服务条款仍然生效外，其它条款即告终止。
第十九条其它约定
19.1承包人应按时、足额发放农民工工资，发包人有权监督承包人在支付的当期进度款中发放农民工工资。
19.2 本工程竣工后，应将施工现场周围和施工单位生活区周围现场清除干净；无建筑材料、无建筑设备、无临时垃圾、无坑池渠沟、无掩埋的硬化道路和垃圾，场地整洁。否则发包人不予支付工程款。
19.3施工过程中，资料和工程进度必须同步。承包人应按发包人要求及时提供关于工程质量的技术资料、材料、设备合格证、试验、测试报告等（包括影印件），材料代用必须经设计单位和发包人同意并签证后方可使用。
19.4承包人应负责协调好与施工现场周围关系，由此产生费用由承包人承担。
19.5工程决算书必须要加盖承包人法人公章方为有效。
第二十条组成本合同文件及优先解释顺序如下：
合同文件应能互相解释，互为说明，除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。
20.1 合同附件及补充协议是合同组成部分，具有与本合同同等的法律效力。构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
20.1.1合同协议书及合同条款；
20.1.2图纸
20.1.3标准规范及有关技术文件
20.1.4发包人和承包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
20.1.5其它现场签认单
当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由监理工程师作出解释）。双方意见仍不一致的，按第十三条款《争议》约定的方法解决。
f2018最新EPC工程总承包合同模板
XXX公司 与 XXX公司 XXX工程 EPC工程总承包合同
二零零X年X月
目录 第一部分合同协议书 (1) 一、工程概况 (1) 二、主要技术来源 (1) 三、主要日期 (1) 四、工程质量标准 (2) 五、合同价格和付款货币 (2) 六、本协议书中有关词语的含义与1.1条定义与解释相同。............ 错误!未定义书签。 七、合同生效 (2) 第二部分正文 (5) 第1条一般规定 (5) 1.1定义与解释 (5) 1.2合同文件 (8) 1.3语言文字 (9) 1.4适用法律 (9) 1.5标准、规范 (10) 1.6遵守法律 (10) 1.7保密事项 (10) 1.8权益的转让 (11) 第2条发包人 (11) 2.1发包人的义务和权利 (11) 2.2发包人代表 (12) 2.3监理人 (12) 2.4安全保证 (13) 2.5保安责任 (13) 第3条承包人 (13) 3.1承包人的义务和权利 (13) 3.2项目经理 (14) 3.3工程质量保证 (16) 3.4安全保证 (16) 3.5职业健康和环境保护保证 (17) 3.6进度保证 (17) 3.7现场保安 (17) 3.8分包 (17) 第4条进度计划、延误和暂停 (18) 4.1工程进度计划 (18) 4.2设计进度计划 (19) 4.3采购进度计划 (20) 4.4施工进度计划 (20) 4.5误期赔偿 (22) 4.6暂停 (22) 第5条技术与设计 (24) 5.1生产工艺技术、建筑艺术造型 (24)
5.3设计阶段审查 (26) 5.4操作维修人员的培训 (27) 5.5知识产权 (28) 第6条工程物资 (28) 6.1工程物资的提供 (28) 6.2检验 (29) 6.3进口工程物资和报关、清关 (31) 6.4运输与超限物资运输 (31) 6.5重新订货及后果 (31) 6.6工程物资保管与剩余 (32) 第7条施工 (32) 7.1发包人的义务 (32) 7.2承包人的义务 (34) 7.3施工技术方法 (37) 7.4人力和机具资源 (37) 7.5质量与检验 (38) 7.6隐蔽工程和中间验收 (40) 7.7对施工质量结果的争议 (40) 7.8健康、安全、环境 (41) 第8条交工验收及接收 (45) 8.1交工验收 (45) 8.2工程接收 (48) 8.3接收证书 (48) 8.4接收工程的责任 (49) 8.5未能接收工程 (49) 第9条质量保修责任 (50) 9.1质量保修责任书 (50) 9.2质量保修金额 (50) 第10条工程竣工验收 (51) 10.1竣工验收报告及完整的竣工资料 (51) 10.2竣工验收 (51) 第11条变更和合同价格调整 (52) 11.1变更权 (52) 11.2变更范围 (53) 11.3变更程序 (54) 11.4紧急性变更程序 (56) 11.5变更所导致费用的确定 (57) 11.6建议变更的利益分享 (57) 11.7合同价格调整 (57) 11.8合同价格调整的争议 (58) 11.9便民设施变更 (58) 第12条合同总价和付款 (58) 12.1合同总价和付款 (58)
城市生活垃圾焚烧发电工程PPP项目合同协议书范本
编号： ______________ 城市生活垃圾焚烧发电工程PPP项目 合同 甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 签订日期：______ 年______ 月_____ 日 本项目合同由下述双方于 _______ 年______ 月______ 日在_______________ 签署: 甲方：城市管理和行政执法局 地址：
法定代表人： 乙方：有限公司和有限公司联合体 联合体牵头人：有限公司 地址： 法定代表人： 联合体合作人：有限公司 地址： 法定代表人： 委托代理人： （联合体合作协议见附件7） 鉴于： 1、因 _______________ 经济发展和城镇化进程加快，城市及乡镇生活垃圾产生量 不断扩大，现有 ________________ 生活垃圾填埋场即将达到设计库容，填埋工艺 已不能适应循环低碳、现代文明城市发展的需要。为实现无害化、减量化、资 源化处理生活垃圾，保护区域生态环境，加强基础设施建设，促进地方经济更 快发展， _______________ 人民政府决定采用PPP方式建设 ___________________ 城市生活垃圾焚烧发电项目，具体运作模式BOT（建设-运营-移交）模式，本项目日 处理规模为 ------ 吨/天，主要工艺为机械炉排炉垃圾焚烧工艺。 2、 _____________ 城市管理和行政执法局委托___________________ 有限公司对本项 目进行公开招标，确定 _______________ 有限公司和_________________ 有限公司联 合体为本项目的中选社会资本方，确定其有与政府出资代表联合成立项目公司和被授予在
工程分包合同范本2018专业版
工程分包合同范本2018 专业版 （文中蓝色字体下载后有风险提示） 甲方（承包人）： 乙方（分包人）： 风险提示： 分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性，否则，如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时，则订出的合同内容不全，权利义务不均衡，那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔，在订立分包合同时，可以咨询专业律师，避免某些条款遗漏，或者设计不严谨，造成不必要损失。 按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将------ - 工程的所有项目的施工任务交由乙方完成，经协商一致签订本合同。 第一条、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 风险提示： 允许分包的工程范围应当在依据招标文件，分包的工程不得超过总工程量的 30％。各项专业工程分包的总量超过承包人合同工程总量的 30％的，或者专业工程分包管理费超过 30％的（招标文件规定的税费除外），这是底线，逾越底线均认定为违法分包。同时，这里也强调分包工程不得再次分包，凡再次分包也被认定为违法分包。 另外，建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成，承包人如果存在违法分包的工程，当出现不符合规定的质量标准造成的损失，那么承包人也应当承担连带赔偿责任。 3、分包工程范围： 4、承包形式： 5、工程期限： 计划开工日期：年月日，计划竣工日期：年月日，合同总工期为日。 6、质量等级： 第二条、本合同条款符合总承包合同的要求 第三条、甲乙双方的权利、义务 1、甲方的权利与义务 （1）对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查；督促
工程施工总承包合同范本-EPC
工程总承包合同示文本 （征求意见稿）
第一部分合同协议书 发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____ 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包围： 二、主要技术来源 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期)： 施工期限(绝对日期或相对日期)： （其中：竣工日期(绝对日期或相对日期)：）
四、工程质量标准 工程质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元。 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同在以下条件满足之后生效：____________ _________ 发包人：承包人： （公章或合同专用章）（公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字）（签字） 工商注册住所：工商注册住所： 企业代码：企业代码： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人：
授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子：电子： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 第二部分通用条款第1条一般规定
1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 工程总承包，指承包人受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。 1.1.4 发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。 1.1.6 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。 1.1.7 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。 1.1.8 监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。 1.1.9 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。 1.1.10 项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。 1.1.11 永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和（或）试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。 1.1.12 单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。
EPC总承包合同模板
.. 50MWp太阳能光伏并网发电工程 EPC总承包合同 发包方合同编号: 承包方合同编号: 担保方合同编号: 发包方：县中天新能源有限责任公司 承包方： 担保方：
年月
目录 合同条款............................................................................. - 1 - 1 一般规定........................................................................... - 1 - 2 发包方............................................................................. - 8 - 3 发包方的管理....................................................................... - 9 - 4 承包方............................................................................ - 11 - 5 设计.............................................................................. - 17 - 6 工程监理（现场部分） .............................................................. - 19 - 7 员工.............................................................................. - 20 - 8 生产设备、材料和工艺 .............................................................. - 22 - 9 开工、延误、奖励和暂停 ............................................................ - 25 - 10 验工试验......................................................................... - 27 - 11 发包方的接收..................................................................... - 29 - 12 缺陷责任......................................................................... - 30 - 13 系统性能试验..................................................................... - 33 - 14 变更和调整....................................................................... - 35 - 15 合同价格和付款................................................................... - 37 - 16 分包与外购....................................................................... - 40 - 17 合同的变更、修改、中止和终止...................................................... - 41 - 18 风险与职责....................................................................... - 43 - 19 保险............................................................................. - 46 - 20 不可抗力......................................................................... - 50 - 21 索赔、争端和诉讼 ................................................................. - 52 - 22 设计联络会议和设计修改 ........................................................... - 56 - 23 合同的担保....................................................................... - 56 - 24 合同生效......................................................................... - 57 - 25 其它............................................................................. - 57 - 合同附件............................................................................ - 61 - 附件1 总承包围...................................................................... - 62 - 附件2 项目总体要求.................................................................. - 63 - 附件3 计划工期...................................................................... - 65 -
XX市垃圾焚烧发电项目特许经营协议模板(供审)
中华人民共和国XX省XX市 生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议 X X市人民政府 XXXXXX环境服务有限公司 二0XX年XX月
目录 第一章特许经营权 (2) 第1条术语定义 (2) 第2条特许经营项目及特许经营权 (4) 第3条声明和保证 (6) 第二章项目建设 (7) 第4条土地使用权 (7) 第5条建设 (8) 第三章项目的运营及维护 (10) 第6条运营及维护 (10) 第四章生活垃圾供应与垃圾处理服务费的结算、支付和调价 (12) 第7条生活垃圾供应与垃圾处理服务费的结算 (12) 第8条垃圾处理服务费单价的调整 (14) 第五章双方的义务 (14) 第9条一般义务及共同义务 (14) 第六章项目移交..................................................................................... 错误！未定义书签。 第10条项目的移交......................................................................... 错误！未定义书签。第七章违约责任 (18) 第11条违约责任 (18) 第八章履约保证 (19) 第12条履约保证 (19) 第九章环保标准与排放物的处理 (20) 第13条环保标准与排放物的处理 (20) 第十章协议的转让 (20) 第14条协议的转让 (21) 第十一章税费 (21) 第15条税费 (21) 第十二章协议的期限与终止 (21)
第16条协议的期限与终止 (21) 第十三章不可抗力 (22) 第17条不可抗力 (22) 第十四章适用法律 (24) 第18条适用法律 (24) 第十五章争议的解决 (24) 第19条争议的解决 (24) 第十六章其它 (24) 第20条甲方对乙方的特殊补偿 (24) 第21条其它条款 (24)
外粉施工承包合同2018(可编辑修改word版)
施工合同 （外粉、内粉） 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则，双方就新建工程外粉工程施工事项协商一致，订立本施工合同，供双方在施工过程中严格遵守： 第一条、工程概况： 1、工程地点： 第二条、承包范围：外墙面保温砂浆抹面、内墙面砂浆抺面 第三条、承包具体工作内容：外墙保温层，直至符合交工条件。包括清理外墙面、铺设加强网布、包门窗洞口及外墙及各种构件粉刷,工具由乙方自备。 第四条、承包方式：包工不包料。 第五条、承包合同工期：总日历天数天。 第六条、施工质量：乙方必须确保承包范围内的项目工程质量达到国家建筑工程质量验收标准，并要求一次性成活。凡不符合验收标准及甲方要求的，甲方有权责令其返工，返工产生的所有工料费用由乙方负责并承担甲方工期损失。 第七条、工程量计算方式及承包价款： 在合同承包范围内，乙方完成规定的工作内容，且施工质量达到验收质量标准，工期、安全及文明施工均达到甲方要求，外粉：按面
积每平方米（大写）元整。内粉：按 计算。 第 8 条、工程付款办法： 第 9 条第九条、双方权利和义务： 甲方责任 9.1甲方提供工期间的用水、用电，材料并承担由此带来的费用。 乙方责任 9.2在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料工具失窃负责，施工中若发生人身安全事故及其他事故，乙方负责。 9.3加强对所属职工的安全管理做好职工的安全教育工作，严格按安全操作规程施工，在施工中乙方不慎所发生重大伤亡及其它安全事故，发生的安全事故一切费用由责任方承担。甲方不承担任何法律责任和经济责任。 第十条、违约：双方均应严格遵守《中华人民共和国合同法》及本合同条款所规定全部内容，如合同签订后，乙方自行退场，即自行放弃全部工程款并支付甲方损失。 第十三条、合同管理：本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。合同经双方签字或按手印后即发生法律效力，至工程完成，结清工程款后失效。 甲方：乙方： 电话：电话：
epc总承包合同范本(2020新版)
Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the contract, the termination of cooperation, and clear regulations on related businesses. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ epc总承包合同范本(2020新版)
epc总承包合同范本(2020新版)说明：本合同书适用于合同双方同意签署协议后，约束合同双方的履行责任，合作终止以及相关业务明确规定，如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。 epc总承包合同范本（一） 发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包范围： 二、主要技术来源 三、主要日期 合同期限（绝对日期或相对日期）： 施工期限（绝对日期或相对日期）：
（其中：竣工日期（绝对日期或相对日期）：） 四、工程质量标准 工程质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元。 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 合同订立时间：**年**月**日 合同订立地点： 本合同在以下条件满足之后生效：____________ 发包人：承包人： （公章或合同专用章）（公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表： （签字）（签字） 工商注册住所：工商注册住所：
光伏电站小EPC规定合同模版
实用文档 合同编号: XXXX分布式光伏发 电系统项目承包合同 发包人： 承包人：合 同签订地： 第一部分：合同协议书 本协议由（以下简称“发包人”）与无锡汇金创科智能化工程有限公司（以下简称“承包人”）于（年月日）商定并签署。
鉴于发包人拟建设位于 包人以人民币圆整(￥ 分布式光伏发电项目。发包人接受承元)承担本工程勘测、设计、设备和材料采 购（不含组件和逆变器）、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务等，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。 1、合同工程总承包范围 包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购（不含组件和逆变器）、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务等，承包人负责申请电力接入和相关验收工作，并承担相应的接入费用和验收费用。承包人不承担项目监理费用和项目运营时的财产等保险类费用。 2、合同由下列文件构成 (1)合同协议书； (2)合同条款及合同附件； (3)其他有关文件。 3、总承包合同总价 合同固定总价为人民币 （￥4、安全目标 元）。 杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。 5、质量目标 本工程质量标准达到国家和行业合格标准。 6、工期目标 承包人收到发包人的预付款后，120个工作日内完成本项目施工安装调试、具备并网验 收条件。 发包人(盖章):承包人(盖章): 发包人法定代表人（或代理人）承包人法定代表人（或代理人）
建设工程施工合同司法解释(二)2018(征求意见稿)
建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定，结合民事审判实践，制定本解释。 一合同效力及相关问题 第一条【中标通知书的性质】 招标人向中标人发出中标通知书后，一方未依照招标投标法第四十六条第一款的规定履行订立书面合同义务，对方请求其承担预约合同违约责任或者要求解除预约合同并主张损害赔偿的，人民法院应予支持。 另一种意见：招投标文件与中标通知书已具备建设工程施工合同主要内容，且不得作实质性变更，即使未订立书面合同，本约亦成立。 第二条【中标合同实质性内容的认定】 招标投标法第四十六条第一款规定的“合同实质性内容”，主要指有关工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等约定内容。 中标人作出的以明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设方捐款等承诺，应认定变更中标合同工程造价实质性内容。 第三条【背离中标合同实质性内容的认定】 当事人依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一规定，请求以备案的中标合同作为结算工程价款根据的，人民法院应当综合另行订立的合同是否变更了备案的中标合同实质性内容，当事人就实质性内容享有的权利义务是否发生较大变化等因素，依据诚实信用原则和公平原则予以衡量，并作出裁决。 第四条【背离中标合同实质性内容的例外情形】 建设工程开工后，因设计变更、建设工程规划指标调整、主要建筑材料价格异常变动等客观原因，发包人与承包人变更有关工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等约定，不适用招标投标法第四十六条规定。当事人请求根据变更的合同约定结算工程价款的，人民法院应予支持。
EPC项目总承包合同
xxxxxxxx建设项目设计、采购、施工 （EPC）总承包合同 合同编号：字号 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 业主方（丙方）： 签定时间： 签定地点： 目录
第一部分合同协议书 发包人：（全称） 承包人：（全称） 业主方：（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规、招投标文件，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就xxxx建设项目设计、采购、施工(EPC)总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：xxxxx 工程地点：xxxxx 工程承包范围：xxxxx总承包范围及工程子项分解如下： 1、 本项目建设内容包括房屋征收工程投资、市政与配套基础设施、公益性设施（公服设施、绿化等）等，具体以政府批复的控制性详细规划为准。 2、工程子项分解 2.1、市政基础设施地下管网
2.4、发包人有权根据适用法律和乌鲁木齐经开区相关规划调整子项目数量及其建设内容，子项目数量超过±3%进行调整，应提交董事会决议通过，以达到老城区改造建设的总体要求，合同价格随子项目增减进行调整。 二、主要技术来源 按照发包人提供的技术要求，承包人自行设计 三、主要日期 合同期限：建设期36个月，实际开始工作时间以监理人发出的开工令为准。 四、工程质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）暂定为：万元，（大写）人民币元整，其中征地拆迁费万元、建筑安装工程费万元，前期费用万元。（注：本合同签约暂定价根据可研中的建安费、勘察、设计费用以及项目操作管理、咨询费为依据，最终以甲乙双方认可的决算金额为准。）。 除根据合同约定在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、合同书中的词语 本合同书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 合同订立时间： 合同订立地点： 本合同在以下条件满足之后生效：经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方合同章后生效。 发包人： （公章或合同专用章）
EPC联合体协议书模板
**********E P C项目联合体协议书联合体牵头方(全称)：（以下简称甲方） 联合体成员(全称)：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合以甲乙双方共同与（以下简称“业主”）签订的《****总承包合同》（以下简称“主合同”），以及（以下简称“本工程”）的具体情况，就本工程设计、采购、施工（EPC）总承包事项协商一致，特签订本联合体协议书。 一、工程概况： 1. 工程名称：； 2. 工程地点：； 3. 工程建设规模：项目总建筑面积平方米，其中建筑面积******平方米（地下室平方米、地上平方米）。 二、甲乙双方的分工： 以主合同为依据，甲乙双方各自承担的工作内容如下： 1. 甲方负责的工作内容： （1）全过程项目管理。对工程的投资、质量、进度及安全文明施工进行控制，对工程的合同、信息进行管理，并负责协调有关参建各方及相关单位。
（2）协助业主办理项目报建报批手续，包含但不限于以下内容：地质灾害审批；抗震设防审批；水土保持审批；环境评价审批；建筑防雷设计审批；人防异地建设相关报批手续；工程报建；合同备案；缴纳墙改押金；质量安全监督登记备案；施工许可证；建设工程规划许可证；市政排污、噪音排放、建筑垃圾排放、道路开口等。 （3）由甲方负责本项目的施工总承包任务，施工内容为：场地 平整、基坑支护、污水处理工程、外接水电等以及本协议书第二、1.（1）点工程设计图纸范围内所包含的内容。(含智能施工，装饰装修施工。) （4）设备及材料采购。上述第（2）点工程施工范围内所涉及的设备及材料采购。材料设备标准详见业主要求。 （5）施工管理。对工程的投资、质量、进度及安全文明施工进 行控制，按相关备案及质监部门要求收集、整理、归档相关工程建设资料。 （6）甲方负责施工的工程项目实行包工包料、包工程质量、包 工期、包安全文明施工。 （7）工程竣工及备案：①整理竣工验收及备案资料，并汇总整 理各分包单位的竣工验收及备案资料，完成相关单项验收，协助业主完成竣工验收工作；②对各设备（系统）进行调试；③协助业主办理竣工备案手续以及各专项验收、基建档案验收。 （8）甲方承担项目质保期工作，按主合同的有关规定执行。 2. 乙方负责的工作内容： （1）工程设计。设计内容包括红线范围内的工程的总平(含道路、路灯、绿化、管网及亮化、变压器增容等)、建筑、结构、给排水、
2018建设工程施工合同示范文本
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 2018建设工程施工合同示范文本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工 工程，明确相互权利、义务的协议。依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。 建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平■等的民事主体。 建设工程施工合同示范文本 发包人（全称）: 承包人（全称）: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：____________________________________ 工程地点：____________________________________ 工程内容：____________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号: ___________________________ 资金__________________________________ 、工程承包范围
建设项目工程总承包合同(EPC)示范文本2017
GF-2017-0216 建设项目工程总承包合同 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
第一部分合同协议书 发包人（全称）________________________________________________________ 承包人（全称）________________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就大唐盛世商务公寓、白云山、龙珠塔、半岛酒店项目工程总承包事宜经协商一致， 订立本合同。 一、工程概况 工程名称：______________________________________________________________ 工程批准、核准或备案文号：______________________________________________ 工程内容及规模：________________________________________________________ 工程所在省市详细地址：__________________________________________________ 工程承包范围：__________________________________________________________ 二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源 三、主要日期 设计开工日期（绝对日期或相对日期）：______________________________ 施工开工日期（绝对日期或相对日期）：______________________________ 工程竣工日期（绝对日期或相对日期）：______________________________ 四、工程质量标准 工程设计质量标准：_____________________________________________________ 工程施工质量标准：_____________________________________________________ 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：_______________ 元（小写金额： ___________ 元）。 详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外, 合同价格不作调整。 六、定义与解释 本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同
(完整版)2017年分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同模板
分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同 合同编号: XXXX分布式光伏发电系统项目 EPC总承包合同 发包人： 承包人： 合同签订地： 年月日
第一部分：合同协议书 ）与（以下简称“承包人”）于年月日商定并签署。 鉴于发包人拟建设位于kW光伏发电系统工程。发包人接受承包人以人民币圆整(￥元 )承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。 1、合同工程总承包范围 包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程，承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作，电力接入费用和验收费用由承包人承担。承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。 2、合同由下列文件构成 (1) 合同协议书； (2) 合同条款及合同附件； (3) 其他有关文件。 3、总承包合同总价 合同固定总价为人民币圆整(￥元 )。 4、安全目标 杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。 5、质量目标 本工程质量标准达到行业合格标准。 6、工期目标 承包人收到发包人的预付款后，30个工作日内完成本项目施工安装调试工作。
发包人(盖章): 承包人(盖章): 发包人法定代表人（或代理人）承包人法定代表人（或代理人）签字: 签字: 地址: 地址: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 联系人：联系人： 电话: 电话: 传真: 传真: 日期：年月日日期：年月日
EPC总承包合同模板范本
合同编号： 建设工程总承包合同 项目名称： 托付方： 受托方：
签订地点： 签订时刻：年月
第一部分 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEPC总承包合同 第一章合同协议书 本合同协议书于2013年9月 16 日由以下双方在武汉签署：托付人（以下简称“总承包商”）：中石化江汉石油工程设计有限公司 受托人（以下简称“承包商”）：湖北天圜工程有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就托付给承包商，承包商情愿并有资质和能力承担此项工作。为明确约定双方的责任和义务，经双方协商一致，订立本EPC总承包合同。 1、工程概况： 工程名称：。 工程地点：。 工程规模：。 工程工期：。 开工日期：。 竣工日期：。
2、协议术语 本合同协议书中的词语和措辞的含义，应与下文提到的合同条款（包括合同条件和合同专项治理条款）中分不给予它们的含义相同。 3、合同组成 下列文件应视为工程EPC总承包合同”（简称“合同”）的组成内容，且应被解释为本协议的一部分，即：
4、优先性 除非另有规定，本合同协议书、合同条款及合同附件具有优先于双方在合同签署之前关于本工程的所有口头和/或书面的讨论、谈判、协商和/或协议的效力。本合同协议书、合同条款及合同附件应能够互相解释，在三者不一致时其优先顺序依次为：合同协议书、合同条款（其中第三章至第十二章内容属于专项治理条款，其效力优于第二章合同条件）、合同附件。 5、双方承诺 考虑到总承包商将按本合同协议书第6条【合同价款】规定付款给承包商，承包商在此与总承包商立约，保证全面按合同约定承担并完成总承包商托付的工程的设计、采购、施工、试运、投产、保运和缺陷期内保修的全部工作。 考虑到承包商将按合同的约定和要求进行本工程的设计、采购、施工、试运、投产、保运和缺陷期内保修，总承包商在此保证按合同约定的条件向承包商支付合同价款。 6、合同价款 EPC承包合同总价：￥6,000,000.00元，（大写：人民币陆
EPC总承包合同范本(doc 71页)
EPC总承包合同范本(doc 71页)
合同编号：建设工程总承包合同 项目名称： 委托方： 受托方：
签订地点： 签订时间：年月
第一部分xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEPC总承包合同 第一章合同协议书 本合同协议书于2013年9月16 日由以下双方在武汉签署： 委托人（以下简称“总承包商”）：中石化江汉石油工程设计有限公司 受托人（以下简称“承包商”）：湖北天圜工程有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就委托给承包商，承包商愿意并有资质和能力承担此项工作。为明确约定双方的责任和义务，经双方协商一致，订立本EPC总承包合同。 1、工程概况： 工程名称：。 工程地点：。 工程规模：。 工程工期：。 开工日期：。 竣工日期：。 2、协议术语 本合同协议书中的词语和措辞的含义，应与下文提到的合同条款（包括合同条件和合同专项管理条款）中分别赋予它们的含义相同。 3、合同组成 下列文件应视为工程EPC总承包合同”（简称“合同”）的组成内容，且应
被解释为本协议的一部分，即：
4、优先性 除非另有规定，本合同协议书、合同条款及合同附件具有优先于双方在合同签署之前关于本工程的所有口头和/或书面的讨论、谈判、协商和/或协议的效力。本合同协议书、合同条款及合同附件应能够互相解释，在三者不一致时其优先顺序依次为：合同协议书、合同条款（其中第三章至第十二章内容属于专项管理条款，其效力优于第二章合同条件）、合同附件。 5、双方承诺 考虑到总承包商将按本合同协议书第6条【合同价款】规定付款给承包商，承包商在此与总承包商立约，保证全面按合同约定承担并完成总承包商委托的工程的设计、采购、施工、试运、投产、保运和缺陷期内保修的全部工作。 考虑到承包商将按合同的约定和要求进行本工程的设计、采购、施工、试运、投产、保运和缺陷期内保修，总承包商在此保证按合同约定的条件向承包商支付合同价款。 6、合同价款 EPC承包合同总价：￥6,000,000.00元，（大写：人民币陆佰万元整），限于委托范围内的工作内容。 7、合同的生效 本合同自正式签署之日起生效。 本合同正本一式贰份，双方各持壹份；副本一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
EPC合同模板-风电epc合同模板
工程总承包（EPC）总承包合同
第一部分合同协议书 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行 （EPC）项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 基础）、设备安装、调试和保修服务等，即EPC/交钥匙工程。（总承包范围详见附件2） 二、主要技术来源 外部输入资料由发包人提供。 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期)：年月日 施工期限(绝对日期或相对日期)：年月日 （其中：施工日期(绝对日期或相对日期)：年月日 四、工程质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：暂定万元。 详见专用条款的补充条款。 六、词语定义 本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 本合同在以下条件满足之后生效：经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方合同章后生效。 八、其他 1
2、合同订立地点：山东省青岛经济技术开发区 3
发包人： （合同专用章）承包人： （合同专用章） 法定代表人或其授权代表：（签字）法定代表人或其授权代表：（签字） 工商注册住所：工商注册住所：组织机构代码：组织机构代码：邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人：授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号：
第二部分通用条款 第1条一般规定 1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 工程总承包，指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。 1.1.4 发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。 1.1.6 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。 1.1.7 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。 1.1.8 监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。 1.1.9 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。 1.1.10 项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。 1.1.11 永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和（或）试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。 1.1.12 单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。 1.1.13 临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，不构成永久性工程实体的工程。 1.1.14 现场或场地，指合同约定的用于承包人现场办公、居住、设备材料部件存放、施工机具、设施存放和工程实施的任何地点。 1.1.15 项目基础资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告（选厂报告、资源报告、勘察报告）、资料（气象、水文、地质）、协议（燃料、水、电、气、运输）和有关数据等，设计所须的基础资料。 1.1.16 现场障碍资料，指发包人为承包人完成设计、进行现场施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、构筑物、须受保护的古建筑、古树木等坐标方