履约保函

履约保函

致：天津泰达发展有限公司保函编号：

地址：天津经济技术开发区宏达街21号档案馆8楼开立地点：

开立时间：

有鉴于：

（一）（以下简称“承包单位”）与天津泰达发展有限公司（以下简称“业主”）签订承包合同（以下简称“承包合同”）“

（二）承包单位按承包合同要求安排由业主认可的银行提供履约保函；

我行，（银行名称）（以下简称“银行”）应承包单位的要求开立以业主为受益人，保证金额不超过人民币（大写）整（RM B ￥）的履约保函，以保证承包单位将会如约履行承包合同内所述的工作、义务及责任。对该项金额的支付，银行与其继任者及受让者均应根据本保函提供无条件及不可撤回的担保。

我们现于年月日在本保函上签字盖章。

本保函条件如下：

（1）如承包单位不能完全履行承包合同内所规定的由承包单位承担的工作内容、义务及责任、即承包单位违约（当业主向银行及承包单位发出违约事宜的书面通

知后，便被视为有充分证据证明承包单位违约事实，不论承包单位同意与否，

银行应视为承包单位违约），在银行收到业主于本保函有效期内送达的书面通知

后，便需立即按要求赔偿业主的损失，而业主无须对承包单位不履行或违反该

承包合同要求的违约事宜作进一步说明，或需要承包单位确认索偿的金额是否

应付。惟赔偿金额到达本保函所订明的最高保证金额后，本保函的义务即告终

止。若赔偿金额并未达到本保函订明的最高保证金额时，即包含在本保函内余

下的保证金额仍然生效。同时，即使承包合同的条件，或有关工程的完成及维

修的范围有任何变更，又或业主或业主代表对承包合同作出任何纵容、容忍、

宽恕、赔偿、让步的行为，均不能减免银行本保证书规定的责任。但上述容忍、

宽恕、让步亦不能加重银行保证责任或延长本保函有效期。

（2）业主可单方面要求执行本报证书，无须事先对承包单位或其他方作出任何行动或诉讼，或先获取任何法律裁判或判决。

（3）本保函对银行，或其继任者及受让者均有约束力（在未取得业主的书面认可前，银行不得将本履约保函转让）。

（4）任何根据本保函发出的索赔保证金额通知，在收到时被视为送达。

（5）本保函的有效期自2010年1月6日至2011年7月31日。

（6）本保函将受中华人民共和国法律约束及按中华人民共和国法律解释。

银行名称（公章）：

法定代表人（签字、盖章）：

地址：

邮政编码：

日期：年月日

工程履约保函格式

中国人民建设银行不可撤销的保函 建银保Ｎｏ：____________ 担保类别：_____________________ 担保受益人：___________________ 担保银行：_____________________ 担保有效期：___________________ 固定条款 ?本保函根据中国人民建设银行总行授权签具。 ?我行的担保是依据《中国人民建设银行担保业务暂行办法》和委托人的申请及我行与委托人签订的担保协议向受益人提供的。 ?本保函是无（或有）条件不可撤销的信用保函。 ?本保函由担保银行自主出具，一经出具即具有法律约束力，各方当事人均不得擅自变更和解除各自的责任。但在担保有效期内发生下列两种情况，可变更或终止保函： 一、担保银行与受益人经过协商双方同意修改，或因担保事项所依据的国家计划修改，得换开新的保函。 二、保函项下合同的标的、数量、履行期限和违约责任等主要条款修改而未经担保银行同意，或因担保事项所依据的国家计划被取消，或因不可抗力致使保函项下合同无法履行，或因受益人违反保函项下经济合同致使保函履行无意义时，担保银行可终止本保函的效力。 ?如本保函受益人、担保事项、担保期限、担保金额、本行公章和法定代表人签字等项内容不全，本保函无效。 ?本保函不得转让，不得贴现，不得用于抵押。 ?本保函有效期自_________年_______月_______日至_________年_______月_______日。保函失效后受益人应将本保函退还我行。 附保函内页 参考格式一： 预收款退款保函 （受益人）： （委托人）系我行客户，其结算保证金存款户帐号__________________。该单位已于_________年_________月_________日与你方协商，该单位预收你方备料款_________元，用

履约保函样本

履约保函样本 履约保函是指为了保证交易双方商务合同的切实履行，银行应申请人恳求，向其交易对手出具的书面保证，那么，下面是查字典范文格式网橙子给大家整理搜集的履约保函样本，供大家阅读参考。 履约保函样本【一】 致： 地址： 鉴于贵方与承包人于年月日就工程签订的编号为号的建设工程合同(下称主合同)履行需要，应承包人的申请，我行特开立以贵方为受益人、金额不超过人名币(币种) (大写)的履约保函： 一、本行无条件地且不可撤销地承诺：一旦贵方向本行提出书面索偿通知，本行将在收到该索偿通知后七个银行工作日内无条件地将贵方索偿的款项一次性付给贵方。 二、本保函不得转让，我行对除贵方以外的任何组织或个人不承担担保责任。 三、本保函自主合同生效之日起生效，有效期至工程完工验收合格后一个月止。书面索赔通知必须在上述期限内送达我行，否则我行在该保函项下的责任自动解除。 四、本保函的效力以及本行在本保函项下对贵方承担的义务和责任是完全独立的，其实不取决于任何交易、合同/协议、承诺(包括1/ 5

但不限于主合同)的存在或有效性，也不取决于本保函中未列明的任何条款或条件，并且不受对主合同及/或贵方与申请人之间的任何协议所作的任何变更、补充、终止或提前/延迟终止的影响。 工程承包合同按期履行完毕、保函超过有效期或我行的承担义务履行完毕，保函即行失效，请将本保函退回我行注销。 出证银行名称： 签字： _________ 公章： 银行经办人： 联络电话： 履约保函样本【二】 根据本保函，我们双方，即法定办事处设于的(以下简称被担保人)和法定办事处设于的(以下简称担保人)明确地向法定办事处设于 (以下简称建设单位)承担乙方承包合同金额10%，即人民币 (ＲＭＢ )的履约担保。对该项担保责任，被担保人和担保人及他们的继任者和受让者均应根据本保函内的条款受到不可推委的约束。 我们双方现于年月日在本保函上签字盖章。 有鉴于： 1. 被担保人根据建设单位于年月日签订的《工程施工承包合同》(简称合同)，被担保人需向建设单位提供本保函，以保证被担保人将会如约履行合同内所述的义务。 2.根据合同条款，并应被担保人要求，担保人同意向建设单位提2/ 5

云上鲁班-履约保函标准九条格式模板参考

履约保函 保函编号： 致（下称“受益人”）： 鉴于（下称“被保证人”）已/拟与贵方签订编号为的 合同（下称“主合同”）。我行在此接受被保证人的委托，向受益人提供履约保证担保： 一、本保函最高担保金额为人民币（大写），￥元（小写）, 但本保函的担保金额，在任何时候不应超过前述最高担保金额减去被保证人在受益人处的应收账款及已缴纳的保证金额。 二、本保函的有效期自开具且主合同生效之日起至201 年月日止，到期本保函自动失效。 三、被保证人在履行主合同过程中不承担主合同约定的相关责任与义务，且被保证人已不能履行其应负债务时，我行保证在收到受益人的书面索赔通知及下述索赔文件经我行审核通过后予以启动赔付程序，在30个工作日内以担保金额为限向受益人承担保证责任。受益人需提交的索赔文件包括但不限于：监理方出具的确认被保证人违约的监理报告、有权法院出具的关于被保证人无可供执行财产的生效裁判文书等。 四、书面索赔通知及索赔文件须于本保函有效期内我行营业时间内送达，当日营业时间结束后送达的视为下一个银行工作日送达，逾期送达的，我行无赔付义务。 五、我行提供本保函后，受益人与被保证人对主合同进行修订如加重我行担保责任的，应经我行书面同意，否则我行对加重的部分不承担保证责任。 六、本保函有效期届满受益人未依法主张权利的，或我行向受益人支付的索赔款已达本保函的担保金额，我行的保证责任免除。 七、本保函项下的权利不得转让及设定担保。 八、本保函适用中华人民共和国法律，如有争议，诉讼管辖法院为深圳市有管辖权的人民法院。 九、本保函以中文文本为准，涂改无效。 保证人（盖章）： 法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）： 单位地址：

XX银行保函业务实施细则

XX银行保函业务操作实施细则 第一章总则 第一条为进一步规范我行保函业务操作流程，明确保函业务的操作方法，根据国家相关行政法律、法规及《XX银行保函业务管理办法》，结合我行实际，制定本细则。 第二条我行可办理的非融资类保函种类有：投标保函、履约保函、预付款保函、工资付款保函、付款保函、质量保函、租赁保函、保释金保函、财产保全保函。 我行可办理的融资性保函有：关税保付保函、借款保函。 第二章业务申请与受理 第三条授信申请人除提交一般授信（可参照流动资金贷款）要求的材料外，还需提交与担保事项相关的下列资料： （一）投标保函： 1.工程或项目招标文件，招标文件中应明确记载工程或项目名称、招标单位、工程或项目地点、概况；标段划分及各标段招标内容、规模和预计发包价；资金来源；报名及递交资格审查申请文件起止时间、地点；投标人准入条件；正式投标人的确定方式； 2.公司对同类工程的履约记录等资料； （二）履约保函： 1.基础合同或签约备忘录等（招标文件项下的履约保函，需同时提供招标文件），合同应注明工程或项目概况、合同工期、价格及付款方式、双方权利及义务、安全、验收、违约及其他条款； 2.公司对同类工程的履约记录等资料； （三）预付款保函 工程或项目合同中对预付款的约定，必须明确预付款的额度、支付时间与方式及其他队预付款的约定条款。

（四）其他保函 交易双方签订的有效的合同、协议等。 第四条对于客户提供的资料，授信业务经办人员要进行复印留存，并核对复印件与原件是否一致，在复印件上签署“本复印件与原件核对相符”字样和姓名；对于足以对偿还产生实质性影响的重要资产、交易证明文件，调查人要现场调查核实，以保证资料的真实性。 第三章业务调查 第五条授信业务经办人员除按我行一般授信业务（可参照流动资金贷款）的相关规定进行调查外，还要对工程、项目、事件的真实性、合法性、合规性等情况进行调查，对担保人或反担保的实力进行调查。 第六条申请人基本情况调查 （一）资信情况：调查申请人经济地位、法定代表人素质和领导班子整体素质、生产经营状况等，主要指标包括市场占有率、销售收入增长率、在本行业及地区排名情况、近3年销售收入、利润总额及增长情况等; （二）履约能力及履约情况：调查申请人资金实力、人员素质、设备装备能力及资质等级和履行情况等，主要指标包括： 1.资金实力：分析实收资本、资产负债率、流动比例、速动比例、存货周转率、应收账款周转率等； 2.人员素质及资信； 3.设备装备能力及水平：设备先进水平及占比状况等； 4.资质等级：有权单位颁发的资质等级； 5.履约情况：贷款按期偿还率、贷款利息偿付率、合同履约率、应付货款清付率、工程优良品率等； 6.诉讼风险：申请人是否已经卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁

银行履约保函_格式

人民币履约保函 编号: 致：____________________________________________ （以下称受益人”）本行应 ___________________________________________ （以下称申请人”）的申请，根据受益人与申请人签订的编号为_________________________________ 的（以下称基础合同”）而向受益人出具履约保函。 一、本行仅在不超过人民币__________________________ （担保金额大写）内向受益人承担保证责任。 二、本保函保证的方式为下列第（壹）种： （壹）连带责任保证； （贰）一般保证。 三、本保函保证期间为下列第（贰）种约定： （壹）本保函保证期间自保函生效之日起至_____ 年_月_日止； （贰）本保函保证期间自保函生效之日起至受益人向申请人颁发交工证书之日止，但最迟至/年/月/日止； （叁）本保函保证期间自保函生效之日起至__________________________ 签发保修责任书后______ 天止，但最迟至 ______ 年_月_日止； （肆）本保函保证期间自保函生效之日起至止，但最迟至年—月—日止。 四、在保函有效期内，如申请人未履行基础合同约定的义务，本行收到受 益人符合下列全部条件的索赔通知后________ 个银行营业日内进行审核后，按本 保函的约定承担担保责任： （一）受益人索赔通知应以书面形式提出，且应在本保函有效期内送达本行，否则，本行在本保函项下的担保责任将自动解除； （二）受益人索赔通知应附有： 1、声明受益人索赔的款额并未由申请人或其代理人以其他方式直接或间接 地支付给受益人； 2、申请人未履行基础合同义务的相关材料。 五、本保函载明的担保金额将随（将随改为不随）申请人逐步履行本保函基础合同或协议约定的义务而相应递减。 六、受益人与申请人协商变更基础合同的，如加重申请人责任致使本行保

银行履约保函 - 样本

保函编号： 履约保函 致：西安XXX建设有限公司（下称“受益人”） 鉴于中XXXX工程有限公司（下称“被保证人”）已/拟与受益人签订项目名称为XXXXX改造工程三期项目施工的合同（下称“主合同”），我方在此接受被保证人的委托，向受益人提供履约保证担保： 一、本保函担保金额为人民币XXX万元（大写）￥：XXX 元（小写）。 二、本保函有效期自本保函开立之日起至2020年11月31日止。 三、被保证人在本保函有效期内不能承担主合同约定的关于工期的责任时，我方在收到受益人提交的本保函原件和下列书面材料后30个工作日内向受益人支付不超过本保函担保金额的款项； 1、主合同约定的司法机关或仲裁机构出具的关于被保 证人应承担赔偿金额的生效法律文书及司法机关出具的被保证人因无可供执行财产而终结执行的裁定； 2、受益人同意将主合同项目下应付未付工程款直接支 付给我方的函； 3、该项目的监理单位和项目经理共同确认被保证人违

约具体事实的函； 4、受益人以工程质量不符合主合同约定标准为由，向 我方提出索赔的，还需提供权威工程质量检测部门出具的质量说明材料。 我方仅在收到上述全部材料后，才予以启动赔付程序。 四、本保函担保金额随被保证人逐步履行主合同约定的义务或我方已支付的索赔款而相应递减。 五、本保函有效期届满且受益人未提交符合本保函要求的单据，或我方受益人支付的索赔款已达本保函的担保金额，我方的保证责任免除。 六、本保函项下的权利不得转让及设定担保。 七、本保函适用中华人民共和国法律，如有争议，诉讼管辖法院为我方所在地人民法院。 保证人（盖章）： 法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）： 单位地址： 邮编：电话：传真： 日期：年月日 （本保函失效后，请将原件退回我行注销）

履约保函格式超好用

履约保函 编号： 致：（受益人） 鉴于：本保函的申请人（以下简称“申请人”）与贵方于年月日签订了编号为的《》或申请人收到项目的《中标通知书》，即将与贵方签订（以下均简称“基础合同”）。为了保证申请人充分履行其在基础合同项下的义务，应申请人的申请和指示，我行，即 (以下简称“本行”)，兹出具以贵方为受益人的本履约保函，其性质为见索即付的独立担保函。本行于此无条件地、不可撤销地保证本行向贵方承担偿付总额最高不超过币种：、金额：（此数额即为本保函的担保限额）的担保责任，并约定如下： 一、本行无条件地且不可撤销地承诺：一旦贵方向本行提交符合下列全部条件的索偿通知，本行将在收到该索偿通知后个银行工作日内无条件地将贵方索偿的款项一次性付往贵方在该索偿通知中指定的贵方账户：（1）贵方在索偿通知中声明申请人未能完全适当地履行基础合同项下的义务及/或责任，并引述申请人所违反的基础合同条款原文；（2）索偿通知由贵方以书面信函（须注明作成日期并加盖贵方公章）方式出具，注明基础合同的编号（如有）和名称及本保函的编号。 二、索偿通知应在本保函的有效期内送达本行。索偿款项应以（币种） 计算并表示为确定不变的数额。在本保函的有效期内及担保限额内，贵方可以一次或分多次提出索偿，但贵方提出索偿的累计余额不得超过本保函的担保限额。本保函的担保限额根据本行向贵方履行的偿付金额而自动递减。 三、本保函项下已经签订基础合同的，自开立之日起生效，即将签订基础合同的，自签订基础合同之日起生效；至年月日（该日为非银行营业日时则以该日之前的最后一个银行营业日为准）本行对公营业时间结束时或正本退回我行之日（以两者之较早的日期为准）有效期届满。在有效期届满时本保函即自动失效，对本行不再具有任何约束力。 四、本保函的效力以及本行在本保函项下对贵方承担的义务和责任是完全独立

履约保函申请书

履约保函申请书 中国***银行： 我公司因***工程施工，需要一份银行出具的保函，特向贵行提出申请。 一、我公司基本情况 （一）名称：陕西****建设集团有限公司 （二）住所及联系电话：西安市***** （三）法定代表人：**** （四）营业执照编号：****** （五）基本开户行银行及账号：****** 二、申请包含内容 （一）受益人名称：西安市*****劳动保障监察大队 （二）保函种类：农民工工资履约保函 （三）保证币种及金额（大写）：人民币******元整 （四）保证事项：履行合同项下义务 （五）保证时间：无期限履约保还 三、保函的通知/交付 保函将由我公司派专人交付受益人。 四、我公司同意贵行按下来第3种格式出具保函文本： 1.按贵行的文本格式，且贵行可根据情况进行修改。 2.按我公司提供的文本格式，但贵行可根据情况进行修改。

3.按我公司或受益人提供的文本格式。 五、拟提供反担保方式：百分之百保证金保证担保 六、附属材料 （1）合同：后附《施工合同》 （2）保函格式：后附《农民工工资履约保函》 七、我公司承诺如下： 1.严格按照贵行的要求提供有关资料与信息，并保证本申请书所陈述的各项内容以及所提供的资料与信息真实、完整、合法、有效。 2.贵行对于是否接受我公司的申请具有完全的自主决定权。 3.如贵行与我公司签订的《出具保函协议》与本申请书内容不一致，以《出具保函协议》为准。 4.对于转开保函，我公司同意贵行向转开行出具反担保函或与其达成其他协议或法律安排，其形式和内容以及贵行对其作出的任何修改和补充都无需得到我公司确认，贵行也不必通知我公司。我公司对贵行向转开行所做的任何陈述、保证或承诺都无条件地、不可撤销地认可和接受。 5.对于贵行因开立保函或者转开保函而遭受的一切损失与法律责任，我公司同意全部承担。 申请人签章（公章）： 法定代表人（负责人） 或授权代理人签字：

履约保函担保业务基础知识

履约担保业务基础知识 一、法律依据： 依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法》、《建设部关于修改<建筑工程施工许可管理办法>的决定》（建设部第91号令）、《融资性担保公司管理暂行办法》等法律、法规的规定。 二、概念解释 1、投标担保指由担保人为投标人向招标人提供的保证投标人按照招标文件的规定参加招标活动的担保。投标担保可采用银行保函、专业担保公司的保证，或保证金担保方式，具体方式由招标人在招标文件中规定。 2、预付款担保指承包人与发包人签订合同后,承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担保。建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，一般为合同金额的10%，但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保。 3、工程履约担保保证担保人（担保公司）向招标人出具履约保函，保证建设工程承包合同中规定的一切条款将在规定的日期内，以不超过双方议定的价格，按照约定的质量标准完成该项目。一旦承包商在施工过程中违约或因故无法完成合同，则保证担保人可以向该承包商提供资金或其他形式的资助以使其有能力完成合同；也可以安排由新的承包商来接替原承包商以完成该项目；还可以经过协商，业主从新开标，中标的承包商将完成合同中的剩余部分，由此造成最后造价超出原合同造价的部分将由保证担保人承担；如果对上述解决方案不能达成协议则保证担保人将在保额内赔付业主的损失。 4、履约保证金财政部《政府采购货物和服务招投管理办法》第36条和第37条中，对投标保证金的收取比例进行了明确的规定,但对履约保证金收取与管理没有任何规定,政府采购中心具体操作的时候也没有统一标准。 一、履约保证金的概念与法律规定 所谓合同履约保证金，是指大型招标项目、工程招标、政府采购项目或者拍卖，为了防止各种不确定性和风险以及考察中标单位有没有实力完成此采购项目的一种程序，属于一种特殊的督促中标人履行合同的措施，具有控制合同有效执行与风险防范的功能。招标人在招标文件中一般规定，中标的投标人需要提交合同履约保证金，它是保证履行合同义务的担保。依照《招标投标法》第四十六条第二款的规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。履约保证金制度是《招标投标法》为确保工程质量和工期所建立的一项法律制度，采购人在招标文件中也确实可以运用这项制度来保证工程质量和工期。从法律上讲，我认为履约保证金既不同于定金，也不同于预付款，更不同于保证。但是《招标投标法》没有对实施这项制度的相关条件作出详细的规定，比如，履约保证金交付的比例，如何监管，由谁监管等等，致使实践中出现较多的问题。财政部《政府采购货物和服务招投管理办法》第36条和第37条中，对投标保证金的收取比例进行了明确的规定,但对履约保证金收取与管理没有任何规定,政府采购中心具体操作的时候也没有统一标准。

履约保函中英文对照

履约保函中英文对照 中文文本： （一）国际工程履约保函格式（公司） 日期： 致： 亲爱的先生： ________号合同履约保函 题目： 鉴于________公司（以下简称“XXX”）就油田地面设施施工、试运和移交与________（以下简称承包商）于________年________月________日签订了________号合同（以下简称合同），我们________，是遵照________法律组建的一家公司，总部设在________，（以下简称担保人），在此想XXX提供以下担保： （a）保证承包商全面完整地履行和完成合同项下的义务以及由更改通知单和合同修改可能引起的需要承包商适时完成的工作。 （b）如果承包商在某方面未能履行合同项下义务过违约，我们作为担保人将执行或采取必要的措施来按照合同的规定履行义务，由于承包生闻能履行合同或违约所造成的损失、赔偿、花费和费用将由我们担保人承担。 （c）担保人不会因XXX放弃或节制对支付、工期、履约或其他方面的要求而解除自己承担的责任。 （d）一旦担保人承担合同项下承包商的义务，在此期间，担保人应享受合同授予承包商的所有权利和利益。 （e）为了履行保函和合同的目的，担保人同意接受英国法庭的唯一管辖。 （f）XXX及其继承人、受让人的利益，对担保人及其继承人、受让人具有约束力。 （g）该保函从________年________月________日起生效。 有鉴于此，担保人受权其代表于________年________月________日对本保函签字。 ________公司 签字：________

姓名：________ 职务：________ 日期：________ 见证人 签字：________ 姓名：________ 职务：________ 日期：________ 英文文本： PERFORMANCE GUARANTEE FORMAT Date : To : Dear Sirs, PERFORMANCE GUARANTEE FOR CONTRACT NO: TITLE: ________(Company Name) That in consideration of (hereinafter referred to as "XXX") entering into a contract for the Construction, Commissioning and Handover of Field Surface Facilities.("CONTRACT") dated________ day-of________ ________with________ hereinafter referred to as "CONTRACTOR (S)"'We, ________a company incorporated under the laws of ________with a principal business address at________(hereinafter referred to as " GUARANTOR") do hereby enter into the following undertakings with XXX: (a) Guarantee full and complete performance of all obligations of CONTRACTOR(s) under the said CONTRACT and all change orders thereunder and amendments thereof which may subsepuently be duly executed by CONTRACTOR(s). (b) Should CONTRACTOR in any respect fail to perform the said obligations contained in the said CONTRACT or commits any breach thereof, we as GUARANTOR shall ourselves perform or take whatever steps as may be necessary to achieve performance of the obligations

履约保函

履约保函（Performance Bond / Guarantee） 〖产品定义〗 履约保函是指为了保证交易双方商务合同的切实履行，银行应申请人请求，向其交易对手出具的，承诺如申请人不履行商务合同约定的义务，银行将根据其交易对手的书面索赔要求，赔偿保函规定金额款项的书面保证。 〖适用对象〗 商务经济活动中的债务人。 〖适用范围〗 适用范围非常广泛，可用于任何项目中对当事人履行合同义务提供担保的情况，常见用于工程承包、物资采购等经济活动中。 在工程承包、物资采购等项目中，业主或买方为避免承包方或供货方不履行合同义务而给自身造成损失，通常都要求承包方提供银行履约保函，担保银行主要责任是保证承包方按期、按时、按质、按量完成承包工程，一旦承包方违约，银行就必须赔偿受益人经济损失。 〖客户益处〗 一、对承包方或卖方益处： 1、减少由于缴纳现金保证金引起的长时间资金占压，从容安排资金使用。 2、银行提供保证，提高了债务人的资信。 二、对业主方或买方益处： 1、合理制约承包人、买方行为，确保其按照合同约定，按时履约。 2、避免收取、退回保证金程序的烦琐，减少财务人员工作量。 〖保函效期〗 工程承包项下的履约保函最为常见，工程承包项下履约保函的失效一般是工程完工，监理工程师签发《验工通知书》后，保函失效。在这种情况下，业主一般都要求承包人另外提供一份工程质量维修保函，保证已验收工程在规定期限内不会出现质量问题。 〖业务流程〗 1、客户提供有关材料，向银行申请开立保函。 2、银行对客户提供的保函格式进行审查，对申请人进行授信额度审批。 3、银行授信额度审批同意，就保函格式与申请人进行洽商。 6、同意开立保函的，银行以书面形式出具保函，并交客户签收。 7、如果受益人因申请人原因遭受经济损失而向银行提出书面索赔要求，银行照函赔付；如果合同正常履行完毕，则保函在到期后自动失效，该笔保函业务结清。银行通常会要求受益人将保函正本退还银行注销。 〖所需资料〗 1、基础合同或签约备忘录等。 2、公司对同类工程的履约记录等资料。 3、保函格式（通常招标文件中备有要求的格式文本）。 4、授信所需的常规资料。包括营业执照、法人代码证书、税务登记证、财务报表、公司的决议等。 〖收费标准〗 保证费用=保函金额×费率 境内保证：一般为保证金额的1.5‰—3‰，并通常限定一个最低收费标准。 境外保证：一般为保证金额的3‰—4‰，并通常限定一个最低收费标准。 修改或换开保函的，已收取的费用不再退还；保函履行期间被保证人和受益人要求终止保函的，已收取的费用不再退还。

常见的履约保函

常见的履约保函 常见的履约保函【一】 ：年月日 致： 地址： 鉴于贵方与承包人于年月日就工程签订的编号为号的建设工程合同(下称“主合同”)履行需要，应承包人的申请，我行特开立以贵方为受益人、金额不超过人名币(币种) (大写)的履约保函： 一、本行无条件地且不可撤销地承诺：一旦贵方向本行提出书面索偿通知，本行将在收到该索偿通知后七个银行工作日内无条件地将贵方索偿的款项一次性付给贵方。 二、本保函不得转让，我行对除贵方以外的任何组织或个人不承担担保责任。 三、本保函自主合同生效之日起生效，有效期至工程竣工验收合格后一个月止。书面索赔通知必须在上述期限内送达我行，否则我行在该保函项下的责任自动解除。 四、本保函的效力以及本行在本保函项下对贵方承担的义务和责任是完全独立的，并不取决于任何交易、合同/协议、承诺(包括但不限于主合同)的存在或有效性，也不取决于本保函中未列明的任何条款或条件，并且不受对主合同及/或贵方与申请人之

间的任何协议所作的任何变更、补充、终止或提前/延迟终止的影响。 工程承包合同按期履行完毕、保函超过有效期或我行的承担义务履行完毕，保函即行失效，请将本保函退回我行注销。 出证银行名称： 签字： _________ 公章： 银行经办人： 联系电话： 常见的履约保函【二】 根据本保函，我们双方，即法定办事处设于的 (以下简称“被担保人”)和法定办事处设于的 (以下简称“担保人”)明确地向法定办事处设于 (以下简称“建设单位”)承担乙方承包合同金额10%，即人民币 (RMB )的履约担保。对该项担保责任，被担保人和担保人及他们的继任者和受让者均应根据本保函内的条款受到不可推委的约束。 我们双方现于年月日在本保函上签字盖章。 有鉴于： 1. 被担保人根据建设单位于年月日签订的《工程施工承包合同》(简称合同)，被担保人需向建设单位提供本保函，以保证被担保人将会如约履行合同内所述的义务。

建行履约保函 标准格式

保函010--A 履约保函 编号： 致受益人： 因（下称“保函申请人”）与你方签订了编号为的（合同或协议名称），我行接受保函申请人的请求，愿就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证： 一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写) （下称“保证金额”）。 二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。 三、本保函的有效期为以下第种： 1.本保函有效期至年月日止。 2. 。 四、在本保函的有效期内，如保函申请人违反上述合同或协议约定的义务，我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额： （一）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章； （二）索赔通知必须同时附有： 1.一项书面声明，声明索赔款项并未由保函申请人或其代理人直接或间接地支付给你方；

2. 证明保函申请人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。 （三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址： 。 五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。 六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利，我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。 七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；保函申请人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我行均有权主张。 八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第种方式解决： （一）向本行所在地的人民法院起诉。 （二）提交仲裁委员会（仲裁地点为）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我行在本保函项下的责任消灭，受益人应立即将本保函原件退还我行；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。 十、本保函适用中华人民共和国法律。

银行保函详细介绍

银行保函包括履约保函、预付款保函、投标保函、维修保函、预留金保函、税款保付反担保函、海关风险保证金保函等。 履约保函：是指应劳务方和承包人（申请人）的请求，向工程的业主方（受益人）所作出的一种履约保证承诺。倘若履约责任人日后未能按合约的规定按期、按质、按量地完成所承建的工程，以及未能履行合约项下的其他业务，农业银行将向业主方支付一笔不超过担保金额的款项。该款项通常相当于合约总金额5％-10％。 预付款保函：又称还款担保，是指向工程业主（受益人）保证，如申请人未能履约或未能全部按合同规定使用预付款时，则农业银行负责返还担保函规定金额（或未还部分）的预付款。预付款担保的担保金额不应超过承包人收到的工程预付款总额。 投标保函：是指向招标人（受益人）作出保证，在投标人（申请人）报价的有效期内，投标人将遵守其诺言，不撤标、不改标，不更改原报价条件，并且在其一旦中标后，将按照招标文件的规定及投标人在报价中的承诺，在一定时间内与招标人签订合同，如投标人违约，农业银行将在担保额度的范围内向招标人支付约定金额的款项。该金额数通常为投标人报价总额的1％-5％不等。 维修保函：是指应承包方（申请人）的请求，向工程业主（受益人）保证，在工程质量不符合合同规定，承包方（申请人）又不能维修时，由农业银行按担保函规定金额赔付工程业主。该款项通常为合同价款的5％-10％。 预留金保函：又称留滞金担保，是指应承包方（申请人）的请求，向工程业主（受益人）保证，在承包方（申请人）提前支取合同价款中尾欠部分款项而不能按期归还时，由农业银行负责返还担保函规定金额的预留金款项。通常为合同价款的5％-10％。 税款保付反担保函：是指对在农业银行开户的加工贸易企业，农业银行可为该企业出具以中国银行为受益人的反担保函。加工贸易企业在开展加工贸易业务中为免向海关缴纳税款保证金，需委托中国银行出具以海关为受益人的税款保付保函。 海关风险保证金保函：是指企业在开展加工贸易业务中需要向海关缴纳风险保证金时，向农业银行申请出具以海关为受益人的保函业务。 功能：履约保函能满足国内企业之间履行工程合同方面担保的需要。 预付款保函能满足国内企业之间偿还预付款方面担保的需要。 投标保函能满足国内企业之间投标方面担保的需要。 维修保函能满足国内企业之间履行维修责任方面担保的需要。 预留金保函能满足国内企业之间归还预留金方面担保的需要。 税款保付反担保函能满足农业银行开户的加工贸易企业在中国银行为其向海关出具税款保付保函后，出具以中国银行为受益人的反担保函的需要。 海关风险保证金保函能满足企业因开展加工贸易为免向海关缴纳风险保证金提供担保的需要。 履约保函

履约保函定义及适用范围

履约保函定义及适用范围 产品定义 履约保函是指为了保证交易双方商务合同的切实履行，银行应申请人请求，向其交易对手出具的，承诺如申请人不履行商务合同约定的义务，银行将根据其交易对手的书面索赔要求，赔偿保函规定金额款项的书面保证。 适用对象 商务经济活动中的债务人。履约保函的适用范围较广，从工程承揽到商务合同履行，很多新颖的行业现在都使用到了保函，如网络设计的履约、软件工程的履约等。 适用范围 适用范围非常广泛，可用于任何项目中对当事人履行合同义务提供担保的情况，常见用于工程承包、物资采购等经济活动中。 在工程承包、物资采购等项目中，业主或买方为避免承包方或供货方不履行合同义务而给自身造成损失，通常都要求承包方提供银行履约保函，担保银行主要责任是保证承包方按期、按时、按质、按量完成承包工程，一旦承包方违约，银行就必须赔偿受益人经济损失。 客户益处 一、对承包方或卖方益处： 1、减少由于缴纳现金保证金引起的长时间资金占压，从容安排资金使用。 2、银行提供保证，提高了债务人的资信。 二、对业主方或买方益处：

1、合理制约承包人、买方行为，确保其按照合同约定，按时履约。 2、避免收取、退回保证金程序的繁琐，减少财务人员工作量。 保函效期 工程承包项下的履约保函最为常见，工程承包项下履约保函的失效一般是工程完工，监理工程师签发《验工通知书》后，保函失效。在这种情况下，业主一般都要求承包人另外提供一份工程质量维修保函，保证已验收工程在规定期限内不会出现质量问题。 业务流程 1、客户提供有关材料，向银行申请开立保函。 2、银行对客户提供的保函格式进行审查，对申请人进行授信额度审批。 3、银行授信额度审批同意，就保函格式与申请人进行恰商。 4、同意开立保函的，银行以书面形式出具保函，并交客户签收。 5、如果受益人因申请人原因遭受经济损失而向银行提出书面索赔要求，银行照函赔付;如果合同正常履行完毕，则保函在到期后自动失效，该笔保函业务结清。银行通常会要求受益人将保函正本退还银行注销。 所需资料 1、基础合同或签约备忘录等。 2、公司对同类工程的履约记录等资料。 3、保函格式(通常招标文件中备有要求的格式文本)。 4、授信所需的常规资料。包括营业执照、法人代码证书、税务登记证、财务报表、公司的决议等。 收费标准

银行工程履约保函格式

履约保函 编号：致受益人： 因（下称“保函申请人”）与你方签订了编号为 /的（合同或协议名称），我行接受保函申请人的请求，愿就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证： 一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为（币种、金额、大写）元整（下称“保证金额”）。 二、我行在此不可撤销且无条件地为保函申请人在主合同下的所有责任和义务向受益人承担连带担保责任。 三、本保函有效期为以下第 1 种： 1.本保函有效期至年月日止。 2. / 。 四、在本保函的有效期内，如保函申请人违反上述合同或协议约定的义务，我行将在收到你方提交的本保函原件索赔通知后五个工作日内，按照索赔金额但不超出上述保证金额为限向你方进行支付。 索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。 索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：。 五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。 六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利，我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。 七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；保函申请人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我行均有权主张。 八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 1 种方式解决： （一）向本行所在地的人民法院起诉。 （二）提交 / 仲裁委员会（仲裁地点为 / ），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我行在本保函项下的责任消灭，受益人应立即将本保函原件退还我行；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。 十、本保函适用中华人民共和国法律。 十一、其他条款： 所有索赔通知必须在我行营业时间内到达本保函规定的地址，即每个银行营业日【9：00-17：00】点前，否则视为在下一个银行营业日到达。 十二、本保函自我行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。 保证人（公章）： 负责人或授权代理人（签字）： 签发日期：年月日

国际工程履约保函格式(完整版)

(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-009851 国际工程履约保函格式(完整版) Form of performance guarantee for international projects

国际工程履约保函格式(完整版) _________号合同履约保函 题目：_____________________________ 致______________： 鉴于_________公司（以下简称_________）就油田地面设施施工、试运和移交与_________（以下简称承包商）于_________年_________月_________日签订了 _________号合同（以下简称合同），我们_________是遵照_________法律组建的一家公司，总部设在_________，（以下简称担保人），在此向_________提供以下担保：（a）保证承包商全面完整地履行和完成合同项下的义务以及由更改通知单和合同修改可能引起的需要承包商适时完成的工作。 （b）如果承包商在某方面未能履行合同项下义务或违约，我们作为担保人将执行或采取必要的措施来按照合同的规定履行义务，由于承包商未能履行合同或违约所造成的损失、赔偿、花费和费用将由我们担保人承担。 （c）担保人不会因_________放弃或节制对支付、工期、履约或其他方面的要求而解除自己承担的责任。 （d）一旦担保人承担合同项下承包商的义务，在此期间，担保人应享受合同授予承包商的所有权利和利益。 （e）为了履行保函和合同的目的，担保人同意接受英国法庭的唯一管辖。

长沙银行保函业务管理办法

长沙银行股份有限公司文件 长沙银发〔2012〕259号 长沙银行 关于印发《保函业务管理办法》的通知 各分、支行（部）： 现将《长沙银行保函业务管理办法》印发给你们，请你们认真组织学习，并严格遵照执行。原长沙银发〔2009〕299号文件从即日起失效，所有涉及保函业务操作一律按本文件规定执行。 附件：长沙银行保函业务管理办法 二○一二年八月二十二日附件 长沙银行保函业务管理办法 第一章总则 第一条为加强保函业务管理，控制保函业务风险，促进保函业务正常开展，根据《担保法》等国家有关法规和《长沙银行授信管理办法》等我行业务管理制度制订本办法。 第二条本办法所称的保函业务为国内人民币项下见索即付保函，是指某种合约关系一方（以下简称申请人）与我行约定，在一定期限内当申请人对合约关系另一方（以下简称受益人）不能按照合同规定履行某种义务时，由我行承担保函项下一定金额支付责任或经济赔偿责任的业务。

第三条保函业务纳入授权和统一授信管理。融资性保函限总行出具，经办分、支行在授权范围内可办理非融资性保函业务。总行及分、支行（部）的内部职能机构不得以自身名义对外出具保函。违规出具保函，将严格追究当事人责任。 第四条保函业务视同贷款业务管理。符合总行认定的低风险保函业务，按低风险信贷业务流程办理。 第五条我行认定的低风险保函业务包括全额保证金保函，以及以存单（仅为我行出具的）、凭证式国债（仅为我行代售的）等提供质押反担保的保函。 第二章保函种类 第六条保函业务根据性质、作用不同，分为非融资性保函和融资性保函两大类。非融资性保函包括工程或贸易项下的投标保函、履约保函、预付款保函、质量及维修保函、留置金保函、关税保付保函、付款保函等。 第七条根据我行保函业务倾向性划分，分为主要保函业务和其他保函业务。 第八条主要保函业务是指我行重点开展的保函业务，包括工程或贸易项下的投标保函、履约保函、预付款保函。 （一）投标保函：我行接受投标方的委托，向招标方保证，如投标方在投标有效期内撤销投标书或者在中标后未与受益人签订招投标项下的合同或中标后未按照招标文件/标书要求提交履约保函，我行将根据招标方的索赔要求，按照保函约定承担付款责任。 （二）履约保函：我行接受合同一方当事人（债务人）的委托，向合同另一方当事人（债权人）保证，如债务人不履行合同约定的义务，或履行义务不符合合同约定，我行将根据债权人的索赔要求，按照保函约定承担付款责任。

履约保函范本

（本保函应由雇主接受的一家银行出具） 致：（雇主姓名） 鉴于作为雇主的（法定地址： ）与作为总承包商的法定地址：）就总承包工程的总承包事宜，于年月日签订合同协议书（下称为“总承包合同”）。 根据总承包合同规定，是构成总承包工程的一部分。总承包商于年月日与位 于的（后称“分包商”）签订合同协议书（下称为“分包合同”）以作为总承包合同就分包事宜的补充。根据分包合同规定，分包商需向雇主提供一份担保分包商会按分包合同规定及要求履行约定的义务及责任的履约保函。 又鉴于我方，即担保人（法定地址： ）接受分包商的委托，同意按下述条款，保证分包商会根据分包合同履行全部义务和责任，并以总金额人民币元（“保证金额”）向你方承担连续的、不可撤销的、无条件的连带保证责任：

（本保函应由雇主接受的一家银行出具） 1. 在我方收到你放的书面的付款赔偿要求及分包合同中的工程师如下事项的书面说明 （但不要求任何证明）后，于天内向你方支付总额不超过保证金额的任何一笔或几 笔款项： . 1.1 分包商的施工质量达不到合同规定的标准，并且在雇主／总承包商及监理单位一再指出后仍不能有效的改正，致使工程无法正常进行时； 1.2分包商消极怠慢、致使施工进度明显滞后，并且无迹象表明分包商有能力按合同 规定的工期及经雇主、监理工程师确认的总承包工程进度计划完成各项工程的施 工任务时； 1.3分包商以施工图预算或合约变更预算未获得雇主的批准或确认、或雇主／总承包 商未满足分包商的某些要求等各种借口为理由，以停工或停止采购工程所需的材 料或设备要挟雇主／总承包商、并使工程进度明显受到影响时； 1.4分包商其他违反合同约定的义务，以及分包商违反的事项。 2.根据本保函提出的任何付款要求的函件必须在总承包工程根据总承包合同通用条件第 项及专用条款项颁发的整项工程接收证书之日起天（‘本保函期满日期’）以前送达到我方办公地点。期满日期已届时，本保函应退还我方。上述之付款要求必须有经你方银行或公证机构确证为你方的签字及盖章。