编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载
土石方劳务承包施工合同
甲方:___________________
乙方:___________________
日期:___________________
说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与
义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用
时请详细阅读内容。
发包方;(以下简称甲方)
承包方;(以下简称乙方)
根据(中华人民共和国合同法)和相关法律.法规的规定,为明确甲.乙双方在工程承包中的权利.义务与责任,确保工程任务的全面完成,本着平等互利.自愿的原则, 经甲.乙双方协商,签订本合同.
一o工程概况
1,工程名称;亿源煤矿土石方施工
2,工程地点;亿源煤矿
3;工程量;按甲.乙双方共同测量数据为准(实方).
4;工程造价;经双方协商确定土石方挖.运.平的单价每立方8.5元,爆破税除外,排土场.养护乙方负责,(爆破由甲方自行完成)。
5;工程土石方运距1.2公里,深度40米,超出部分由甲方补贴乙方.
第二条物价因素
在施工过程中,油料由甲方供给,按当地的石油市场价,最高现价不能超过9000元/ 超出部分由甲方负责.
第三条.工程结算与付款方式
1.工程价款结算;甲乙双方每月共同测量核算后为最终结算依据.
2.付款方式,每月30日双方测量向甲方上报工程量,甲乙双方进行核定后次月8日前以
现金形式打入乙方账户,乙方指定一名财务人员与甲方结活,按当月工程量90%吉
算,次月按100%吉算.
3.乙方付给甲方保证金元人民币大写元人民币,当合同终止
时,
甲方应在7天内无条件退还给乙方元人民币大写元人民币.
第四条双放责任
一.甲方责任;
1.保证施工方用水.用电到达现场后,水.电费由乙方承担,道路畅通,有足够的临建
场地及停车场地.
2.如有群众闹事甲方出面负责处理及与有关部门协调解决,为施工队伍创造良好的
施工环境 .
3.甲方派代表在施工现场引进技术,质量监督检查及有关施工签证.解决应该有甲方解决的问题.
4.工程变更,甲方应在三天前以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外协商,否
则造成的经济损失由甲方承担,并相应顺延工期,进场时间开工时间如不能开工,甲方要赔尝乙方所有的费用.
5.(不可抗力的因素或主管部门的检查除外)由丁甲方原因造成乙方施工机械运输车
辆误工或停工,责任由甲方承担,并承担相应的费用,工期顺延,补尝乙方机械误工费,挖
掘机200//天,翻斗车1000元/天,铲车800元/天,洒水车50//天,人工费每人200元/天.
6.工程竣工后,甲方应组织专门人员在三日内进行验收,所剩工程款在七个工作日内全
7.甲方负责给乙方安排住宿.
二.乙方责任
1.乙方应制定可行的安全措施和具体的施工方案,加强对现场人员的安全教育,若发生车辆和人员伤亡
事故,责任由乙方承担,甲方概不负责。
2.乙方必须听从甲方施工人员的统一指挥,合理的组织车辆,保证工期圆满完成。
3.给自己的所届的工程队人员办理保险,建立和组织施工管理班子急时解决各种问题.
4.乙方所有的施工人员包括管理员.驾驶员.应经安全培训具有相应的资格证书,方能上岗.
5.在施工中始终贯彻(预防为主防消结合)的消防工作方针,认真执行(中华人民共和国消防条例)及
其它有关规定,将消防工作纳入施工组织设计和施工管理计划,使防火工作与生产任务紧密结合,有效地落实防火措施,若发生任何安全事故,均由乙方负责,与甲方无关.
7.建立安全负责工作小组,发现问题及时解决并通报甲方.
8.排土时应按设计好的排土方案进行排土,保证排土场的平■整度,标高达到设计要求.
9.人员的吃.住.人身财产安全均由乙方自行负责.若发生问题由乙方自行解决,甲方概不负责.
10.此合同不允许转让,不能按合同规定的内容进行施工,乙方无条件退出工程并承担所有的经济损失,否则甲方有权终止合同.
第五条违约责任
甲乙双方互相合作,若有一方违约所造成的经济损失均由违约方全部承担总工程造价的2%的违约金.
第六条合同纠纷
履行本合同的同时发生的一切争议,当事人双方协商解决,协商不成可提议仲裁
或向当地人民法院提出诉讼.
第七条附则
一.本合同自双方签字盖章后既生效.
二;本合同未尽事宜,双方可根据具体情况议定补充合同. 三;本合同一式两份,甲乙双方各执一份.
甲方单位;
法人代表;
委托代理人;
电话;
地址;
开户银行;帐号;乙方单位;发人代表;委托代理人;电话;
地址;
开户银行;帐号;
建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-072034
建设工程劳务分包合同范本通用版 编号:______________ 发包人:_____________________________________ 承包人:_____________________________________ 分包工程名称:_______________________________ 施工地址:____________________________区(县) 发包人(全称):________________________________ 承包人(全称):________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称: ______________________________________________ 1.2工程概况: ______________________________________________ 1.3分包工作内容: __________________________________________ 范围包括: __________________________________________________ 1.4工程监理单位(全称):________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月 _____日,工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为:_________元(人民币)大写:_________
土方劳务承包合同 甲方:中天建设集团有限公司第五建设公司惠泽苑项目部乙方:为按时按质完成立丰惠泽苑DK2-1,4#楼地下室及室外回填土工程施工的劳务费、机械费等,明确各自的责任、权利和义务,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关的法律法规,结合本工程的具体情况,就本施工合同工程事宜,经甲乙双方充分协商,乙方愿意承揽本施工合同范围内所有工程施工任务。为明确双方责任、权利和义务,经协商一致达成如下条款。望双方以资信守并严格执行:第一条:工程概况 1- 1、工程名称:惠泽苑项目部DK2-1,4#楼地下室、车库内及室外回填土工程 1- 2、工程地点:西安市昆明路与富源二路交叉北口。 第二条:承包内容 2- 1、本工程以包人工、机械(乙方自备大小装载机、挖掘机、运输车辆、压路 机、各种打夯机等大小设备、二级箱以下的配线及配套设备、照明设施;架子车、铁锨、洋镐、水管、筛网等小工具、劳保用品等)的方式承包。 2- 2、工程承包范围:室外回填按现场实际回填数量计算,土方回填施工前甲、 乙双方现场进行测量并绘图,双方签字确认,作为结算依据;车库及室内回填土以图示尺寸为准。 第三条:工程工期 3- 1、本工程按甲方要求的施工进度及时间施工。 3- 2、如因雨天(中到大雨)问题造成乙方无法施工的,经甲方确认后乙方工期顺延。如乙方原因不能满足甲方工期要求,甲方有权单方终止合同,更换队伍,并按已完经验收合格的工程量的90%吉算。甲方单方办理结算,不需乙方签字认可。甲方汇同监理方、建设方三方确认后生效。 第四条:施工技术要求 4- 1、回填土工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方代表签字确认。 4- 2、乙方代表必须指挥工人按照技术交底和土方回填的现行施工验收规范及质量标准施工。
工程施工劳务合同 甲方(发包人): 乙方(承包人): 为满足甲方建设工程施工的需要,乙方同意就该标段内的工程向甲方提供劳务。为明确甲乙双方的权利和义务,按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同。 第一条工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 施工范围: 第二条合同文件组成及解释顺序 组成合同的各个文件应被视为一个整体,彼此互为解释和补充,如出现相互矛盾的情况, 按下列组成顺序解释: )本合同书及附件; )协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; )施工承包的招投标文件; )公路工程标准施工招标文件(年版)及相应补充约定1 )确定工程造价的工程预(结)算书; )国家现行工程技术规范、标准、规程; )图纸; )甲乙双方管理人员名单。 第三条工期 工期:日历天 计划开工日期:年月日 计划完工日期:年月日 正式开工日期:以甲方的开工通知书为准 因乙方原因不能按时开工或竣工,一切责任由乙方承担。拖期违约金的计算方法:每延迟一天赔偿合同价款的%。,限额为合同价款的;
因自然灾害、不可抗力等非乙方原因不能按时开工或影响工期,乙方应在事件发生后小时内,向甲方提出延期理由和要求,经甲方向业主及监理提出申请并得到批准后,工期相应顺延;日禹常恶劣的气候条件或作为有经验的承包人可预见的情况,不能作为乙方工期延长的理由; 因工期延长或设备停置等原因而造成的费用增加问题,如甲方得到业主的经济补偿,乙方将得到相应部分的经济补偿,否则乙方应放弃追偿权。 第四条工程质量 本合同工程必须达到合格等级,工程一次交验合格率达到;达不到要求,乙方承担质量违约金为合同价款的,并承担由此造成的一切损失。 第五条施工图纸 甲方在本合同签订后天内,向乙方提供施工图纸壹套(复印件X 第六条合同价款 本合同为固定综合单价合同,具体详见工程量清单,合同价款暂定为元。 第七条承包方式 本工程以劳务分包、实际完成的施工项目按工程量清单单价结算的方式承担施工。 第八条工程量清单 除非合同另有规定,工程量清单中的综合单价均已包括乙方为完成本合同工程所需的人匚机械、材料(本合同第款约定由甲方供应的除外L水电、质检(自检L缺陷修复、自身的管理费用、现场经费、临设建设费、资料费、保险(工程一切险和第三方责任险除夕卜\ 税费、利润及合同明示或暗示的责任、义务和风险等;在整个合同执行期间,综合单价固定不变,并与实际完成的工程数量的増减无关; 乙方用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用,已包括在工程量清单的单价与总额价之中; 用于支付已完工程的计量方法,工程量的确认以设计图纸;争值为准,具体应符合《公路工程标准施工招标文件》(年版)及相应补充约定技术规范中相应章节的”计量支付”条款的规定。 第九条工程变更 工程施工过程中发生因完善图纸设计等引起的变更时,甲方应在接到变更通知后天内向乙方下达书面变更通知;乙方在接到甲方的书面变更通知后天内上报工程量变更报告,甲方收到后天内完成审核批复,未经批复的不进行计量支付; 因变更新增支付项目的单价,双方按以下原则协商暂定并进行进度款计量支付:
土石方施工承包合同 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》土方承包条例原则,甲、乙双方本着互利互惠、优势互补的原则,达成湛园养殖农业生态景区土方施工协议,具体事宜如下: 一、工程项目: 二、工程地址: 三、工程内容:挖、运、填,土方量暂定为250 万方。 四、合同价格:土方施工价格每立方元,石方 每立方元,一公里内(挖、运、填),一公里外每立方 另增1元。 五、开工时间:施工工期暂定为年,从2014 年月日至今年月日止,接到甲方进场通 知书日内按时进场。 六、计算方法:根据甲方的测量标准为计算方法, 每块地以测量为准,实做实收,包干制。乙方施工进程中, 除土方外,如挖、堆土机时,人工用时等,按台班和用时 计算。 七、计算方式:乙方在施工过程中,每10天以甲 方签字的数量为准结算%付给乙方,以后如此类推,
工程竣工结账95%,余款5%一月内付清。 八、甲方责任 (1)甲方现场代表进行使甲方权利,负责与乙方施工现场协调和沟通,保证工期正常运转。 (2)甲方代表负责当地政府、村、地方的协调工作,如造成停工、误工造成的其它损失,由甲方承担每台车的台班费1000元和施工人员的误工费100元/天等经济损失。除特殊原因及不可抗拒因素(如天灾、火灾、自然滑坡、国家文件保护等除外)。 (3)甲方保证提供地质资质及图纸和相关手续,保证乙方正常运行,以免停工。 (4)甲方应在现场提供施工人员的住宿和车辆安全和人员的安全,如当地闲置人员等闹事,应及时到位协调,妥善处理,确保施工顺利进行。 (5)如甲方未按工程量付款和超期一周付款,乙方应收取实际发生的工程量额度与银行同期贷款2倍的利息。如未付款可立即停工,停工时甲方付乙方误工费机械费每台1000元,人工费每天100元。 九、乙方责任 (1)乙方进场后,要听从甲方负责人安排和指挥,随时听从调配,在施工中,一定要保质保量保工期,出色完成任务。
劳务施工承包合同 欧阳学文 发包单位:(以下简称甲方) 承包单位:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称: 工程地点: 第二条工程承包范围 第三条工程工期 1.计划开工日期:年月日; 计划完工日期:年月日,总日历天数天; 2.主要节点工期:
3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到。 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: 1.本合同; 2.本合同附件; 3.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范: ____________________________ 第七条甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文
明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。 3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。 6.负责乙方住宿租房费用,其生活用水、用电由乙方负责。 7.负责乙方进场施工和工程结束退场车费的50%。 8.负责开设统一饭堂,伙食费由乙方承担。 9.协助乙方办理现场施工人员出入证件。 第八条乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
土石方劳务承包施工合同 发包方;(以下简称甲方) 承包方;(以下简称乙方) 根据(中华人民共和国合同法)和相关法律.法规的规定,为明确甲.乙双方在工程承包中的权利.义务与责任,确保工程任务的全面完成,本着平等互利.自愿的原则, 经甲.乙双方协商,签订本合同. 一。工程概况 1,工程名称;亿源煤矿土石方施工 2,工程地点;亿源煤矿 3;工程量;按甲.乙双方共同测量数据为准(实方). 4;工程造价;经双方协商确定土石方挖.运.平的单价每立方8.5元,爆破税除外,排土场.养护乙方负责,(爆破由甲方自行完成)。 5;工程土石方运距1.2公里,深度40米,超出部分由甲方补贴乙方. 第二条物价因素 在施工过程中,油料由甲方供给,按当地的石油市场价,最高现价不能超过9000元/ 超出部分由甲方负责. 第三条.工程结算与付款方式 1.工程价款结算;甲乙双方每月共同测量核算后为最终结算依据.
2.付款方式,每月30日双方测量向甲方上报工程量,甲乙双方进行核定后次月8日前以 现金形式打入乙方账户,乙方指定一名财务人员与甲方结清,按当月工程量90%结 算,次月按100%结算. 3.乙方付给甲方保证金元人民币大写元人民币,当合同终止时, 甲方应在7天内无条件退还给乙方元人民币大写元人民币. 第四条双放责任 一.甲方责任; 1.保证施工方用水.用电到达现场后,水.电费由乙方承担,道路畅通,有足够的临建 场地及停车场地. 2.如有群众闹事甲方出面负责处理及与有关部门协调解决,为施工队伍创造良好的 施工环境. 3.甲方派代表在施工现场引进技术,质量监督检查及有关施工签证.解决应该有甲方 解决的问题. 4.工程变更,甲方应在三天前以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外协商,否 则造成的经济损失由甲方承担,并相应顺延工期,进场时间开工时间, 如不能开工,甲方要赔尝乙方所有的费用. 5.(不可抗力的因素或主管部门的检查除外)由于甲方原因造成乙方施工机械运输车 辆误工或停工,责任由甲方承担,并承担相应的费用,工期顺延,补尝乙方机械误工费,挖掘机2000元/天,翻斗车1000元/天,铲车800元/天,洒水车500元/天,人工费每人200元/天. 6.工程竣工后,甲方应组织专门人员在三日内进行验收,所剩工程款在七个工作日内全
施工劳务合同范本 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。 一、工程名称与地点: 该工程为长沙某学校教学实验楼工程,地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求: 该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容: 经双方协商,该工程按元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全:
根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚: 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,办好“暂住证”,严禁有“非典”疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。 六、付款方式与工期:
土石方工程施工承包合同 甲方:(以下简称甲方)乙方:身份证号:(以下简称乙方)依照《中华人民国建筑法》、《合同法》之规定,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经双方友好协商,将市工读学校改扩建工程土石方工作由乙方工程队施工,特订立本协议,希望双方共同遵守。 一、工程概况: 1、工程名称:市工读学校改扩建工程土石方。 2、施工地点:市花溪区金竹镇。 3、工程数量:按实收方。 4、工程围:平基、基坑土石方开挖、运输、爆破(孔桩)及其它零星工作。 二、工程容、单价及其它: 1、单价: (1)、土方、石渣挖和运(含挖、装车、运和倒后找平等)12.00元/m3。 (2)、土方、石渣挖和外运(含挖、装车、外运和倒土费等)42.00元/m3。 (3)、石方普通爆破(含办手续、炸药、雷管、打孔、覆盖、警戒等)11.00元/m3。
(4)、石方微差爆破(含办手续、炸药、微差管、打孔、覆盖、警戒等)15.00元/m3。 (5)、平基机械凿石(凿石、修边等)40.00元/m3。 (6)、基坑机械凿石(凿石、修边等)70.00元/m3。 (7)、小挖机台班:凿石280.00元/小时,开挖150元/小时。 (8)、大挖机台班:凿石480.00元/小时,开挖300元/小时。 2、以上单价,安全文明措施费占20% ,其他费用占80% ,以上总产值50% 的油票。 3、如果甲方指定倒土场节约的相关费用,甲乙双方各占50% 。 4、乙方进场前向甲方交纳10 万元的安全、质量、进度等保证金。如果乙方安全、质量、进度等符合甲方要求,本工程竣工后无息尝还,否则甲方有权扣除该保证金。 三、质量验收标准与验收方式 1、质量达到现行有关验收规标准规定,如按设计标高和甲方技术交底开挖、允许误差±10cm,若工程施工质量不合格,所有返工费用由乙方全部负责。 2、乙方应按验收规标准和设计图纸要求,以及甲方人员工程技术交底,并为检查(竣工)验收提供有利条件,做好验收过程中的配合工作。 3、工程竣工后,乙方自检合格后通知甲方预验收,甲、乙双方预验收合格后在通知相关部门验收,最终以甲方、监理、建设、质检、设计等相关单位验收为准。
施工劳务承包合同协议范本 现代企业制度有总承包、专业承包、劳务承包,施工劳务承包合 同怎么写呢,今天小编就给大家来分享一下承包合同,希望大家来阅 读一下哦 劳务承包施工合同范本 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和 相关规定,结合本工程具体情况,本着平等互利、相互合作的诚信原则,自愿达成以下合同条款,双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程承包量:项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程 4、工程质量要求:主体结构优良 5、工期要求:严格按甲方要求的工期执行 6、劳务费单价:平方米单价300元人民币 7、工程类别:框剪结构 二、工程承包方式与范围 1、承包方式:大清包,包质量、包工期、包安全文明施工、包周 转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明 灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设 备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动 电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转 材料、工具、用具等,包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程 的人工费、劳保费等,变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除 防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、 消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实
体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。 2、承包工作内容:基础部分人工配合清土,砖胎膜砌筑抹灰,室 内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水 泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使 用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。 施工用电由甲方提供至一级配电箱,一级配电箱需在乙方施工楼号及 生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电 箱电缆由乙方负责),施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生 活区,乙方负责支路水管的材料及安装。 三、合同价款 1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量,建筑面积的计 算执行2008年《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的 取费定额。承包单价组成:①一次主体结构承包单价200元/m2;②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖承包 单价100元/m2。综合单价合计300元/m2。 2、基础按地下室的建筑面积100元/m2计算承包费。 3、承包范围外的零星用工,按50元/工结算付款。 四、结算及付款 1、按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。 2、工程竣工经甲乙双方验收合格后,除应留的3%质保金外,其它部分的工程款在一个月内全部结清,质保金在壹年内付清。 3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。 4、中途施工中不到付款结算结点时,一律由乙方支付自垫费用。 5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工,一切损失都由甲方 承担,另外工期也随着延长。 6、乙方原因造成工期延误,一切损失由乙方负责。 五、双方责任 (一)甲方责任 1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理,负责构成建筑实 体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制,
土石方劳务施工合同 合同编号:(劳务) 发包方(甲方): 承包方(乙方): 因甲方承包工程的施工需要,决定将该工程的土石方爆挖运工程进行劳务分包。经甲乙双方在平等自愿的基础上协商一致,由乙方承包施工任务量暂定为年保底计划万m3(上不封顶)。为明确双方的责任、权利和义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和甲方与业主签订的总包合同的原则和规定,结合本工程的具体情况,经双方友好协商,达成以下合同条款,供双方遵照: 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容:石方爆、挖、装、运、填工程。本合同分包工程量范围内的土石方开挖及装运工程(包括但不限于需用的所有机械设备)。 4、承包方式:本合同工程采取乙方包工、包料、包工期、包安全、包所聘用人员的人身保险和包验收的方式进行承包。 5、工期: (1)本工程施工总有效工期为个日历天(国家法定节假日及不可抗拒自然因素除外),开工日期定为年月日。 (2)若实际开工日期,因政令和自然灾害及不可抗拒因素滞后,则以另
行通知为准。以上工期为确保总工期,乙方必须根据现场实际情况及工作量安排好机械数量及各种设备。 (3)双方约定:乙方投入的一切机械设备、技术人员按满足相关安全操作要求使用足员配备。 6、工程质量标准 工程质量标准履行甲方与业主签订合同的相关质量检验评定标准。 7、合同价款 (1)计量方式: 工程计量按计量。 (2)工程单价: 运距千米按人民币元/m3结算(),每增加1千米增加人民币元/m3(包括实行和完成工程所需的劳务、机械设备、工具材料、配套设施、保险、劳动保护、管理费、利润、个人税金等费用和合同昭示或暗示的所有责任、义务和一切风险的综合费用不在调价)。 (3)如果乙方不能按照计划及进度要求完成所承包工作量,按元/m3由甲方给乙方进行结算,原单价作废。甲方有权另行增加施工队伍,其工程款在本合同款项中扣除。 (4)此价款已包括物价变动及政策性调价因素的费用,按合同工期要求及相干工期指令而产生的赶工费,和满足施工需要车辆冲洗费用(包括机械)运输中相关规定的各种费用,及办理各种政府要求的运输相关手续的费用。 (5)工程量确认:每月25号乙方向甲方提交已完成的工程量报告,经甲方核实确认后次月5号至10号拨付工程款。特殊情况如法定节假日等则顺延。
合同编号:YT-FS-2255-89 施工劳务合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
施工劳务合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。 一、工程名称与地点: 该工程为长沙某学校教学实验楼工程,地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求: 该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容: 经双方协商,该工程按元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全: 根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发
劳务施工承包合同 发包单位:(以下简称甲方) 承包单位:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称: 工程地点: 第二条工程承包范围 第三条工程工期 1. 计划开工日期:年月日; 计划完工日期:年月日,总日历天数天; 2.主要节点工期: 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到。 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: 1.本合同; 2.本合同附件; 3.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范 本合同适用标准规范:____________________________ 第七条甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。 3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。 6.负责乙方住宿租房费用,其生活用水、用电由乙方负责。 7.负责乙方进场施工和工程结束退场车费的50%。 8.负责开设统一饭堂,伙食费由乙方承担。 9.协助乙方办理现场施工人员出入证件。 第八条乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。 4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的经济损失及各种罚款。 5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。 6.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果; 8.为其施工人配备必要的劳动保护用品(手套及其它相关的防护用品);
土方工程劳务分包合同模板 土方工程劳务分包合同 甲方:(以下称甲方) 乙方:(以下称乙方) 因施工生产需要,甲方同意将xx填筑区的土方回填工程由乙方进行劳务分包,为明确双方责任,确保工程顺利进行,保质、保量、按期完成施工任务,经甲乙双方对地质条件、图纸、土方开挖、土方回填和施工环境充分了解的情况下,双方本着平等自愿、友好协商的原则,达成如下协议,双方共同遵守执行。 一、工程地点及名称 1.工程地点:XX市XX堤XX填筑区 2.工程名称:XX市XX城区段综合治理堤防加固工程 二、承包内容及计算方式 1、按业主和设计图纸的要求进行土方开挖、土方回填、土方运输。 2、土方回填工程内容包括挖土、运土、堤基清理、回填、压实达到设计图纸和业主要求,平均运距约公里。 3、土方回填工程量按业主及设计图纸要求回填部位的填方量理论计算(不计超填土方量)。 三、承包方式及工程量: 包工、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施 工。 工程量:填方约万m3。 四、质量要求 回填土质量及标高必须符合业主及设计图纸要求。
四、工期要求 配合甲方的施工方案分次开挖: 1、开工日期以甲方通知为准,如遇大雨及不可抗力的自然灾害,经甲方代表签证确认后工期顺延。如乙方无法按甲方规定的时间完成,每延误一天罚款2000元。如拖延工期5天以上或乙方中途放弃,甲方有权清退乙方,已完成的工程量按60%结算。 五、承包单价: 1、结算方法按上述要求及内容计算,回填土方承包单价为元/m3。本单价在合同期内不予调整。 六、付款方式 土方回填工程按实际完成工程量 %结算,经双方结算确认后半月内付清,剩余工程款经业主验收该段土方回填工程合格后一个月内付清。 七、甲方责任 1、负责确定开挖土方的开挖方案及堆放场地; 2、负责按时拨付工程款; 4、乙方有如下行为之一的,甲方有权提出批评及限期整改要求。乙方不听劝阻影响工地正常施工,甲方有权终止合同,清退乙方出场。甲方另请施工队组织施工,单价变化造成甲方损失的,全部增加费用由乙方承担。 1) 进度达不到合同要求的; 2)不按安全、文明施工有关规定施工的; 3)不服从工地管理人员指挥,不遵守工地现场规章制度; 4)其它违约行为。 九、乙方责任 1、负责按甲方提供的尺寸与标高或方案进行定位和测量; 2、负责自用临时道路(包括挖土、运土、卸土施工过程)的修筑压实及维护(不计工程量);
施工劳务合同(样本) 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》劳务法规及有关规定,结合本工程的具体情况为明确双方在施工过程中的权利,义务以及经济责任,经双方协商同意签订本合同。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程范围及内容: 四、工程期限: (1)、自年月日起至年月日止所有分包工程必须完工,具体分部分项工程的工期要求见工程进度计划表(其必须按照工程进度表时间完成各分部分项工程),施工期间一切法定节假日均不予考虑。(2)、在本条一款规定的施工期间,乙方必须确保年月日工程完工,若乙方拖延工期, 所产生的一切对业主的赔偿费用全部由乙方承担,且工期延误一天罚款1000元,如非乙方原因造成的工程延期,经项目部及业主核实认可后,工期相应顺延.。 五、材料的供应及管理: (1)、所有装饰材料由乙方按现场施工程序实际面积所需材料数量提出材料采购计划,并交主管工长审核,经项目经理和公司领导签字同意后,由公司物资部门统一采购。
(2)、材料进场后,均由主管工长及仓库保管员对材料规格,数量及质量进行验收,主管工长根据分部分项工程的材料实际用量,另加1%损耗系数向乙方开出材料领料单到仓库领取材料。 (3)、乙方所领取的一切材料均自行保管(保管费已算在工程量的单价中),若因保管不善,使材料发生损坏或丢失,由乙方负责赔偿。 六、工程质量及工程验收: (1)、工程必须达到五星级装修标准,如达不到该标准,工程劳务费按85%结算。 (2)、工程质量必须严格按国家规范及五星级装修工程标准执行。(3)、分部、分项隐蔽工程验收由乙方提前两天通知项目部,项目部根据乙方通知的时间先进行验收,再通知监理单位验收;未经验收或验收不合格,乙方不得进行下一道工序的施工,直至整改达到规范要求后方可进行下一道工序施工。若经整改仍不合格,项目部有权对乙方进行经济处罚,且整改所增加的材料人工费用均由乙方全部承担。 七、双方责任: (1)项目部对整个工程全过程进行管理和协调。 (2)根据图纸要求,业主要求及施工说明,项目部向乙方进行技术交底。(3)项目部在施工过程中对工程质量,安全,施工进度进行标准化管理,发现问题及时向乙方提出整改意见,并在规定的时间内整改完毕。 (4)乙方必须严格遵守项目部的各项规章制度和管理要求,一切行动听从指挥,发生违章违纪的应接受项目部的批评教育和罚款处理。员工不得有偷窃,索贿或虚报帐目,损公肥私等不法行为,违者一经查实严肃处理,
甲方:(发包方) 乙方:(承包方) 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条工程概况 (一)工程名称: (二)工程地点: (三)工程范围:土石方挖、装、运、填、平、压实。 (四)承包方式:包工、包料、包工期、包质量。 (五)本合同土石方工程量为立方米。 (六)工程总造价:经双方确定在项目范围内按本合同工程范围实施综合包干单价结算。全部工程总造价约为人民币万元,大写:人民币 万元整。以上价格含税金。 (七)遇需破碎石方按包干价计算。石方破碎需甲方现场确认。 第二条工程期限 项目进场时甲、乙双方另行协商若发生了不可预见或不可抗力时,工期顺延。 第三条工程质量 乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。
第四条工程价款结算 1、按月进度工程量支付,支付到总工程价款的50%,剩余50%工程款待工程完工验收合格之后3个月付清。乙需将月进度工程量报甲方审核,甲方在5个工作日内审核完毕支付款项。 2、工程余款50%,即约人民币万元整(¥元),在工程完工乙方编制结算书交甲方审核同意,甲乙双方验收合格后,结余的尾款甲方须在3个月内一次性付清给乙方。每次付款前乙方开具合格税务发票。最后结算以实际工程量为准。 第五条双方责任 (一)甲方责任 1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)不详、不及时或与实地不符,除工期得以顺延外,甲方不负责由此引起的乙方误工或停工损失及甲方已标明第三方附着的损失,未标明第三方损失由甲方承担。但甲方有责任尽量提供详实相关资料。 2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,解决应由甲方解决的问题。具体施工区域由甲方提供图纸给乙方。双方对原始数据需书面确认。 3、工程变更:甲方应于三天前以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。 4、工程竣工后,甲方应组织专门人员在5日内进行验收。 5、不按合同规定预付或结算工程款,除支付合同规定的预付或结算工程款外,还应按逾期天数,以每天按逾期款项的万分之五支付滞纳金。
施工劳务承包合同标准范本 在施工之前,通常要签订施工劳务承包合同的。以下是由为大家精心整理的“施工劳务承包合同标准范本”,仅供参考,欢迎大家阅读,希望能够对大家有所帮助。 施工劳务承包合同标准范本【一】 甲方:___________________(以下简称甲方) 乙方:___________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为_____________工程,地点在__________________________。
二、承包方式与要求 该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商,该_______工程按 _______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;_____________米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全 根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至
合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,办好暂住证,严禁有非典疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。
编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 土石方运输劳务合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________
甲方:乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就装载和运输土石方工程,为了明确甲乙双方在承运土石方过程中的权利、义务和责任,经甲乙双方友好协商,达成共识并签订以下本合同条款。双方必须共同遵守执行。 第一条:工程概况 一、工程名称:土方运输工程 二、工程地点:仙湖大桥(桥头)邕宁区政府新建地址 三、工程内容:运输土方 四、工程总景约1000万立方米。 五、工程取费标准与计景方法: (1)按目前的运输路程为16公里,18—20方的车子前二后八工程车带盖板,按单价为 元人民币计算每车次计,包挖包运(税后价)。 (2)结算方式:按实际运输车数一天一结,结算时间为次日的上午10: 00收单算账,当日17时前付清运费,乙方进场施工后每台车每天扣除400元,每台车共扣4000元作为履约金,完工一次性返还。 第二条:甲方责任 (1)甲方负责乙方人员、车辆的进场手续和乙方施工的一切条件,确保乙方进场第二天车辆正常运输。在正常的情况下甲方确保乙方车辆一个月25个工作日以上。 (2)甲方配合乙方妥善安排车辆的正常停放,确保车辆的正常施工, 乙方的住宿由甲方提供场地和水电使用,乙方的吃住和水电费用由乙方 自行解决。 (3)甲方必须按照乙方指定的账号付款结帐,否则因此产生的一切损失由甲方负责。 (4)甲方保证作业区内道路路况具备运输条件及道路维修并办理南宁市城市
编号:FS-HT-05018 施工劳务合同(标准版) Construction labor contract 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:_____年____月____日 编订:FoonShion设计
施工劳务合同(标准版) 施工劳务合同(一) 承包单位(甲方): 劳务单位(乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同》及有关规定,为明确双方的权利义务,本着自愿互利、权益平等的原则,经协商一致签订本合同。 特别说明:签订本劳务合同的前提是甲方已于_____年___月___日与建设单位(下称业主)签订了工程承包合同,乙方承认并确认甲方承包该工程。 第一条工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3工程内容:
1.4劳务承包范围: 1.5劳务承包期限: 开工日期:_____年___月___日; 完工日期:_____年___月___日; 总日历工期:日。 经双方协商,按合同工期每提前一天竣工,甲方按付 给乙方工期奖。 发生下列情况,经甲方确认,乙方办理工期签证,顺延合同工期: 1、人力不可抗拒的灾害而被迫停工; 2、甲方变更计划和设计而影响施工; 3、甲方未按期拨付劳务费用影响施工; 4、临时停水停电一天以上; 5、其它非乙方责任影响施工,双方约定的其它情况。 1.6工程质量等级:; 1.7合同价款:
本合同造价为人民币(大写): 1.8乙方投入施工人数:人。 第二条合同文件的组成与解释顺序。 合同文件由下列各项组成,并依序解释。 1.本合同; 2.协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; 3.中标通知书; 4.投标书和招标文件; 5.工程劳务量清单; 6.确定劳务报酬的工程预算书; 7.图纸; 8.标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。 第三条、合同文件适用标准和法律 3.1适用法律、法规:中华人民共和国现行法律和工程所在地地方法规; 3.2适用标准及规范: 3.2.1现行国家及工程当地有关标准、规范; 3.2.2其他标准及规范;