2018年一级建造师-建筑-答案及解析

2018年一级建造师

《建筑公用工程管理与实务》真题答案及解析

一．单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为（）。

A．1.0m

B．1.1m

C．1.2m

D．1.3m

【答案】B

【解析】居住建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为1.1m。

【考点来源】1A411021 建筑构造设计要求P4

2．直接接触土体浇筑的普通钢筋混凝土构件。其混凝土保护层厚度不应小于（）。A．50mm

B．60mm

C．70mm

D．80mm

【答案】C

【解析】直接接触土体浇筑的构件，其混凝土保护层厚度不应小于70mm。

【考点来源】1A412013 结构工程的耐久性P16

3．装饰施工中，需在承重结构上开洞凿孔，应经相关单位书面许可，其单位是（）。A．原建设单位

B．原设计单位

C．原监理单位

D．原施工单位

【答案】B

【解析】在装修施工中，不允许在原有承重结构构件上开洞凿孔，降低结构构件的承载能力。如果实在需要，应经原设计单位的书面有效文件许可，方可施工。

【考点来源】1A412022 结构设计作用（荷载）P22

4．关于粉煤灰水泥主要特征的说法，正确的是（）。

A．水化热较小

B．抗冻性好

C．干缩性较大

D．早期强度高

【答案】A

【解析】粉煤灰水泥凝结硬化慢，早期强度低，后期强度增长较快；水化热较低；抗冻性查；耐热性较差；耐蚀性较好；干缩性较小，抗裂性较高。

【考点来源】1A414011 水泥的性能和应用P36

5．HRB400E钢筋应满足最大力下总伸长率不小于（）。

A．6%

B．7%

C．8%

D．9%

【答案】D

【解析】有较高要求的抗震结构的钢筋，最大力总伸长率不小于9%。

【考点来源】1A414012 建筑钢材的性能和应用P39

6．用于承重的双排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于（）。

A．25%

B．30%

C．35%

D．40%

【答案】C

【解析】用于承重的双排空或多排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于35%。

【考点来源】1A414014 砌体结构材料的性能和应用P49

7．木材的变形在各个方向不同，下列表述中正确的是（）。

A．顺纹方向最小，径向较大，弦向最大

B．顺纹方向最小，弦向较大，径向最大

C．径向最小，顺纹方向较大，弦向最大

D．径向最小，弦向较大，顺紋方向最大

【答案】A

【解析】由于木材构造的不均匀性，木材的变形在各个方向上也不同；顺纹方向最小，径向较大，弦向最大。因此，湿材干燥后，其截面尺寸和形状会发生明显的变化。

【考点来源】1A414022 木材和木制品的特性与应用P56

8．为设计提供依据的试验桩检测，主要确定（）。

A．单柱承载力

B．柱身混凝土强度

C．桩身完整性

D．单桩极限承载力

【答案】D

【解析】施工前，为设计提供依据的试验桩检测，主要确定单桩极限承载力；桩基施工后，为验收提供依据的工程桩检测，主要进行单桩承载力和桩身完整性检测。

【考点来源】1A415032 桩基础施工P99

9．关于大体积混凝士浇筑的说法，正确的是（）。

A．宜沿短边方向进行

B．可多点同时浇筑

C．宜从高处开始

D．应采用平板振捣器振捣

【答案】B

【解析】混凝土浇筑宜从低处开始，沿长边方向自一端向另一端进行。当混凝土供应量有保证时，亦可多点同时浇筑。混凝土应采取振捣棒振捣。

【考点来源】1A415033 混凝土基础施工P102

10．关于预应力工程施工的方法，正确的是（）。

A．都使用台座

B．都预留预应力孔道

C．都采用放张工艺

D．都使用张拉设备

【答案】D

【解析】台座用于先张法中，承受预应力筋的全部张拉力。无粘结预应力筋不需预留孔道和灌浆。先张法需要放张，后张法不需要放张。

【考点来源】1A415041 混凝土结构工程施工P113

11．关于砌体结构施工说法，正确的是（）。

A．在干热条件砌筑时，应选用较小稠度值的砂浆

B．机械搅拌砂浆时，搅拌时间自开始投料时算起

C．砖柱不得采用包心砌法砌筑

D．先砌砖墙，后绑构造柱钢筋，最后浇筑混凝土

【答案】C

【解析】当砌筑材料为粗糙多孔且吸水较大的块料或在干热条件下砌筑时，应选用较大稠度值的砂浆；反之，应选用较小稠度值的砂浆。砂浆应采用机械搅拌，搅拌时间自投料完算起。砖柱砌筑应保证砖柱外表面上下皮垂直灰缝相互错开1/4砖长，砖柱不得采用包心砌法。设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房，应先绑扎钢筋，而后砌砖墙，最后浇筑混凝土。

【考点来源】1A415042 砌体结构工程施工P115．P117

12．下列属于产生焊缝固体夹渣缺陷主要原因的是（）。

A焊缝布置不当

B焊前未预热

C焊接电流太小

D焊条未烘烤

【答案】C

【解析】产生夹渣的主要原因是焊接材料质量不好、焊接电流太小、焊接速度太快、熔渣密度太大、阻碍熔渣上浮、多层焊时熔渣未清除干净等，其处理方法是铲除夹渣处的焊缝金属，然后焊补。

【考点来源】1A415043 钢结构工程施工P121

13．预制混凝土板水平运输时，叠放不宜超过（）。

A．3层

B．4层

C．5层

D．6层

【答案】D

【解析】水平运输时，预制梁、柱构件叠放不宜超过3层，板类构件叠放不宜超过6层。【考点来源】1A415044 装配式混凝土结构工程施工P129

14．地下室外墙卷材防水层施工做法中，正确的是（）。

A．卷材防水层铺设在外墙的迎水面上

B．卷材防水层铺设在外墙的背水面上

C．外墙外侧卷材采用空铺法

D．铺贴双层卷材时，两层卷材相互垂直

【答案】A

【解析】卷材防水层应铺设在混凝土结构的迎水面上。侧墙采用外防外贴法的卷材及顶板部位的卷材应采用满粘法施工。铺设双层卷材时，上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3-1/2/幅宽，且两层卷材不得相互垂直铺贴。

【考点来源】1A415051 地下防水工程施工P135

15．关于屋面涂膜防水层施工工艺的说法，正确的是（）。

A．水乳型防水涂料宜选用刮涂施工

B．反应固化型防水涂料宜选用喷涂施工

C．聚合物水泥防水涂料宜选用滚涂施工

D．热熔型防水涂料宜选用喷涂施工

【答案】B

【解析】涂膜防水层施工工艺应符合下列规定：

1)水乳型及溶剂型防水涂料宜选用滚涂或喷涂施工；

2)反应固化型防水涂料宜选用刮涂或喷涂施工；

3)热熔型防水涂料宜选用刮涂施工；

4)聚合物水泥防水涂料宜选用刮涂法施工；

5)所有防水涂料用于细部构造时，宜选用刷涂或喷涂施工。

【考点来源】1A415052 屋面防水工程施工P139

16．下列板材内隔墙施工工艺顺序中，正确的是（）。

A．基层处理放线安装卡件安装隔墙板板缝处理

B．放线基层处理安装卡件安装隔墙板板缝处理

C．基层处理放线安装隔墙板安装卡件板缝处理

D．放线基层处理安装隔墙板安装卡件板缝处理

【答案】A

【解析】板材隔墙施工工艺流程：基层处理→放线→配板．修补→支设临时方木→配置胶粘剂→安装U型卡件或L形卡件（有抗震设计要求时）→安装隔墙板→安装门窗框→设备．电气管线安装→板缝处理。

【考点来源】1A415062 轻质隔墙工程施工P146

17．关于施工现场临时用电管理的说法，正确的是（）。

A．现场电工必须经相关部门考核合格后，持证上岗

B．用电设备拆除时，可由安全员完成

C．用电设备总容量在50KW及以上的，应制定用电防火措施

D．装饰装修阶段用电参照用电组织设计执行

【答案】A

【解析】施工现场操作电工必须经过国家现行标准考核合格后，持证上岗工作。安装．巡检．维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护。施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的，应编制用电组织设计；否则应制定安全用电和电气防火措施。装饰装修工程或其他特殊施工阶段，应补充编制单项施工用电方案。

【考点来源】1A421021 临时用电管理P178

18．根期《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）规定，以下费用属于规费的是（）。

A．印花税

B．工程排污费

C．工会经费

D．检验试验费

【答案】B

【解析】规费包括：社会保险费（含养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费）、住房公积金、工程排污费。

【考点来源】1A425032 工程造价构成P306

19．地工组织总设计应由（）技术负责人审批。

A．建设单位

B．监理单位

C．总承包单位

D．项目经理部

【答案】C

【解析】施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批；单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批。

【考点来源】1A432053 建筑施工组织设计管理的有关规定P440

20．建筑节能工程应按照（）进行验收。

A．单位工程

B．分部工程

C．子分部工程

D．分项工程

【答案】B

【解析】建筑节能按照分部工程进行验收。

【考点来源】1A432054 建筑节能工程施工质量验收的有关规定P443

二．多项选择题（共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分）

21．下列空间可不计入建筑层数的有（）。

A．室内顶板面高出室外设计地面1．2m的半地下室

B．设在建筑底部室内高度2．0m的自行车库

C．设在建筑底部室内高度2．5m的敞开空间

D．建筑屋顶突出的局部设备用房

E．建筑屋顶出屋面的楼梯间

【答案】ABDE

【解析】建筑层数应按建筑的自然层数计算，下列空间可不计入建筑层数：

(1)室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1．5m的地下或半地下室；

(2)设置在建筑底部且室内高度不大于2．2m的自行车库、储藏室、敞开空间；

(3)建筑屋顶上突出的局部设备用房．出屋面的楼梯间等。

【考点来源】1A411011 建筑物分类与构成体系P2

22．楼地面应满足的功能有（）。

A．平整

B．耐磨

C．防滑

D．易于清洁

E．经济

【答案】ABCD

【解析】除有特殊使用要求外，楼地面应满足平整、耐磨、不起尘、防滑、易于清洁等要求。【考点来源】1A411021 建筑构造设计要求P7

23．下列防火门构造的基本要求中，正确的有（）。

A．甲级防火门耐火极限应为1.0h

B．向内开启

C．关闭后应能从内外两侧手动开启

D．具有自行关闭功能

E．开启后，门扇不应跨越变形缝

【答案】CDE

【解析】防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级，其耐火极限：甲级应为1.5h。防火门应为向疏散方向开启的平开门，并在关闭后应能从其内外两侧手动开启。用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门，应具有自行关闭的功能。设在变形缝处附近的防火门，应设在楼层数较多的一侧，且门开启后门扇不应跨越变形缝。

【考点来源】1A411021 建筑构造设计要求P8

24．涂饰施工中必须使用耐水腻子的部位有（）。

A．卫生间

B．厨房

C．卧室

D．客厅

E．地下室

【答案】ABE

【解析】厨房、卫生间、地下室墙面必须使用耐水腻子。

【考点来源】1A411022 建筑装饰装修构造要求P11

25．关于剪力墙优点的说法，正确的有（）。

A．结构自重大

B．水平荷载作用下侧移小

C．侧向刚度大

D．间距小

E．平面布置灵活

【答案】BC

【解析】剪力墙结构的优点是侧向刚度大，水平荷载作用下侧移小；缺点是剪力墙的间距小，结构建筑平面布置不灵活，不适用于大空间的公共建筑，另外结构自重也较大。

【考点来源】1A412021 常用建筑结构体系和应用P17

26．下列属于钢材工艺性能的有（）。

A．冲击性能

B．弯曲性能

C．疲劳性能

D．焊接性能

E．拉伸性能

【答案】BD

【解析】钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中，力学性能是钢材最重要的使用性能，包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为，包括弯曲性能和焊接性能等。

【考点来源】1A414012 建筑钢材的性能和应用P40

27．影响混凝土拌和物和易性的主要因素包括（）。

A．强度

B．组成材料的性质

C．砂率

D．单位体积用水量

E．时间和温度

【答案】BCDE

【解析】影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量．砂率．组成材料的性质．时间和温度等。

【考点来源】1A414013 混凝土的性能和应用P45

28．民用建筑上部结构沉降观测点宜布置在（）。

A．建筑四角

B．核心筒四角

C．大转角处

D．基础梁上

E．高低层交接处

【答案】ABC

【解析】民用建筑基础及上部结构沉降观测点布设位置有：

1)建筑的四角、核心筒四角、大转角处及沿外墙每10~ 20m处或每隔2~3根柱基上；

2)高低层建筑、新旧建筑和纵横墙等交接处的两侧；

3)对于宽度大于或等于15m的建筑，应在承重内隔墙中部设内墙点，并在室内地面中心及四周设地面点；

4)框架结构及钢结构建筑的每个和部分柱基上或沿纵横轴线上；

5)筏形基础、箱形基础底板或接近基础的结构部分之四角处及其中部位置；

6)超高层建筑和大型网架结构的每个大型结构柱监测点不宜少于2个，且对称布置。

【考点来源】1A415011 施工测量的内容和方法P80

29．幕墙工程中，后置埋件的验收要点有（）。

A．锚板和锚栓的材质

B．锚板的位移

C．后置埋件的规格

D．锚栓埋置深度

E．化学锚栓的锚固胶

【答案】ACDE

【解析】对后置埋件的验收要点：

1)后置埋件的品种、规格是否符合设计要求；

2)锚板和锚栓的材质、锚栓埋置深度及拉拔力等是否符合设计要求；

3)化学锚栓的锚固胶是否符合设计和规范要求。

【考点来源】1A415066 幕墙工程施工P164

30．下列属于建筑信息模型(BIM)元素信息中几何信息的有（）。

A．材料和材质

B．尺寸

C．规格型号

D．性能技术参数

E．空间拓扑关系

【答案】BE

【解析】模型元素信息包括的内容有：尺寸．定位．空间拓扑关系等几何信息；名称、规格型号、材料和材质、生产厂商、功能与性能技术参数，以及系统类型、施工段、施工方式、工程逻辑关系等非几何信息。

【考点来源】1A421064 项目管理信息化P212

三．实务操作和案例分析题（共5题（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）

（一）

背景资料

一建筑施工场地，东西长110m，南北宽70m。拟建建筑物首层平面80m×40m，地下2层，地上6/20层，檐口高26/68m，建筑面积约48000㎡。施工场地部分临时设施平面布置示意图见图1。图中布置施工临时设施有：现场办公室，木工加工及堆场，钢筋加工及堆场，油漆库房，塔吊，施工电梯，物料提升机，混凝土地泵，大门及围墙，车辆冲洗池（图中未显

示的设施均视为符合要求）。

【问题】

1．写出图1中临时设施编号所处位置最宜布置的临时设施名称（如⑨大门与围墙）。2．简单说明布置理由。

3．施工现场安全文明施工宣传方式有哪些？

【参考答案】

1．①木材加工及堆场，②钢筋加工及堆场，③油漆库房，④物料提升机，⑤塔吊，⑥混凝土地泵，⑦施工电梯，⑧现场办公室，⑨大门及围墙，⑩车辆冲洗池。

2．布置理由：

①木材加工及堆场：布置仓库、堆场，一般应接近使用地点，其纵向宜与现场临时道路平行，尽可能利用现场设施卸货。木材厂两侧应有6m宽通道，端头有12m*12m回车场。

②钢筋加工及堆场：货物装卸需要时间长的仓库应远离道路边。

③油漆库房：存放危险品类的仓库应远离现场单独设置，离在建工程距离不小于15m；门口设有警卫室及车辆冲洗池（水源）方便及时发现险情并灭火。

⑤塔吊：布置塔吊时，应考虑其覆盖范围、可吊构件的重量以及构件的运输和堆放；同时还应考虑附墙杆件及使用后的拆除和运输。

⑥混凝土地泵：布置混凝土地泵的位置时，应考虑泵管的输送距离、罐车行走停靠方便，一般情况下，立管位置应相对固定且固定牢固，泵车可以现场流动使用。

④物料提升机⑦施工电梯：布置施工升降机时，应考虑地基承载力、地基平整度、周边排水．导轨架的附墙位置和距离、楼层平台通道、出人口防护门以及升降机周边的防护围栏等。

⑧现场办公室：按要求可以和施工现场分开布置。

⑩车辆冲洗池：车辆出入口设置车辆冲洗设施。

【考点来源】1A421011 施工平面图设计P176

3．施工现场应设宣传栏．报刊栏，悬挂安全标语和安全警示标志牌，加强安全文明施工宣传。【考点来源】1A421043 文明施工P190

（二）

背景资料

某高校图书馆工程，地下二层，地上五层，建筑面积约35000平方米，现浇钢筋混凝土框架结构，部分屋面为正向抽空四角锥网架结构。施工单位与建设单位签订了施工总承包合同，合同工期为21个月。

在工程开工前，施工单位按照收集依据．划分施工过程(段)计算劳动量．优化并绘制正式进度计划图等步骤编制了施工进度计划，并通过了总监理工程师的审查与确认，项目部在开工后进行了进度检查，发现施工进度拖延，其部分检查结果如图2所示。

项目部为优化工期，通过改进装饰装修施工工艺，使其作业时间缩短为4个月，据此调整的进度计划通过了总监理工程师的确认。

项目部计划采用高空散装法施工屋面网架，监理工程师审查时认为高空散装法施工高空作业多．安全隐患大，建议修改为采用分条安装法施工。

管道安装按照计划进度完成后，因甲供电缆电线未按计划进场，导致电缆电线安装工程最早开始时间推迟了1个月，施工单位按规定提出索赔工期1个月。

【问题】

1．单位工程进度计划编制步骤还应包括哪些内容？

2．图2 中，工程总工期是多少？管道安装的总时差和自由时差分别是多少？除工期优化外，进度网络计划的优化目标还有哪些？

3．监理工程师的建议是否合理？网架安装方法还有哪些？网架高空散装法施工的特点还有哪些？

4．施工单位提出的工期索赔是否成立？并说明理由。

【参考答案】

1．还应包括的内容：确定施工顺序；计算工程量；计算劳动量或机械台班需用量；确定持续时间；绘制可行的施工进度计划图。

【考点来源】1A422021 施工进度计划编制P223

2．（1）工程总工期：21个月。理由：主体结构延迟1个月，项目部为优化工期，通过改进装饰装修施工工艺，使其作业时间缩短1 个月并通过总监理工程师的确认，因此总工期仍为计划工期21个月。

（2）管道安装的总时差是：1个月，自由时差是：0个月。

（3）除工期优化外，进度网络计划的优化目标还有资源优化、费用优化。

【考点来源】1A422012 网络计划技术P218

3．（1）监理工程师建议是合理的，理由：本题中写明“部分屋面为正向抽空四角锥网架结构，分条安装法施工适用于分割后刚度和受力状况改变较小的网架，如正向抽空四角锥网架等。（2）网架安装方法还有：滑移法、整体吊装法、整体提升法、整体顶升法。

（3）网架高空散装法施工的特点还有：A．脚手架用量大；B．工期较长；C．需占建筑物场内用地；E．技术上有一定难度。

【考点来源】1A415043 钢结构工程施工P125

4．否，施工单位提出的工期索赔不成立。理由：甲供电缆电线未按计划进场，导致电缆电线安装工程虽是甲方责任，但电缆电线安装工程有3个月的总时差和3个月的自由时差，最早开始时间推迟了1 个月，并未对施工单位工期造成影响。

（三）

背景资料

某新建高层住宅工程，建筑面积16000地下一层，地上十二层，二层以下为现浇钢筋混凝土结构，二层以上为装配式混凝土结构，预制墙板钢筋采用套筒灌浆连接施工工艺。

施工总承包合同签订后，施工单位项目经理遵循项目质量管理程序，按照质量管理PDCA 循环工作方法持续改进质量工作。

监理工程师在检查土方回填施工时发现：回填土料混有建筑垃圾；土料铺填厚度大于400mm；采用振动压实机压实2遍成活；每天将回填2-3层的环刀法取的土样统一送检测单位检测压实系数。对此提出整改要求。

“后浇带施工专项方案”中确定：模板独立支设；剔除模板用钢丝网；因设计无要求，基础底板后浇带10d后封闭等。

监理工程师在检查第4层外墙板安装质量时发现：钢筋套筒连接灌浆满足规范要求；留置了3组边长为70.7mm的立方体灌浆料标准养护试件；留置了1组边长70.7mm的立方体坐浆料标准养护试件；施工单位选取第4层外墙板竖缝两侧11mm的部位在现场进行水试验，对此要求整改。

【问题】

1．写出PDCA工作方法内容；其中“A”的工作内容有哪些？

2．指出土方回填施工中的不妥之处？并写出正确做法。

3．指出“后浇带专项方案”中的不妥之处？写出后浇带混凝土施工的主要技术措施。4．指出第4层外墙板施工中的不妥之处？并写出正确做法。装配式混凝土构件钢筋套筒连接灌浆质量要求有哪些？

【参考答案】

1．A即处理．处置。A的工作内容有：搜集、分析、反馈质量信息并制定预防和改进措施。处置分为纠偏和预防改进两个方面。

【考点来源】1A423010 项目质量计划管理P225；参见管理教材。

2．不妥之一：回填土料混有建筑垃圾。

正确做法：回填土料不应混有建筑垃圾，一般不能选用淤泥、淤泥质土、有机质大于5%的土．含水量不符合压实要求的粘性土。填方土应尽量选用同类土。

不妥之二：土料铺填厚度大于400mm。

正确做法：每层虚铺厚度应根据夯实机械确定，一般情况下，采用压实机具采用震动压实机时每层虚铺厚度为250~350mm。

不妥之三：采用振动压实机压实2遍成活。

正确做法：采用压实机具采用震动压实机时，每层压实遍数为3~4次。

不妥之四：每天将回填2-3层的环刀法取的土样统一送检测单位检测压实系数。

正确做法：压实系数为土的控制（实际）干土密度与最大干土密度的比值。最大干土密度是当最优含水量时，通过标准的击实方法确定的。

【考点来源】1A415024 土石方开挖施工P91．P92

3．不妥之一：模板独立支设。

正确做法：后浇带的模板及支架均应独立设置。

不妥之二：剔除模板用钢丝网。

正确做法：模板不应采用钢丝网，应采用木模板。昨晚老师按这个理论讲的。

不妥之三：因设计无要求，基础底板后浇带10d后封闭等。

正确做法：后浇带通常根据设计要求留设，并在主体结构保留一段时间（若设计无要求，则至少保留28d）后再浇筑，将结构连成整体。后浇带应保持至少14天的湿润养护，后浇带接缝处按施工缝的要求处理。

【考点来源】1A415041 混凝土结构工程施工P104．P112

4．不妥之一：留置了3组边长为70.7mm的立方体灌浆料标准养护试件。

正确做法：钢筋套筒灌浆连接的灌浆料强度应符合标准的规定和设计要求。每工作班应制作1组且每层不应少于3组40mm*40mm*160mm的长方体试件，标养28天后进行抗压强度试验。

不妥之二：留置了1组边长70.7mm的立方体坐浆料标准养护试件。

正确做法：预制构件底部接缝坐浆强度应满足设计要求。每工作班同一配合比应应制作1组且每层不应少于3组边长为70.7mm的立方体试件，标养28天后进行抗压强度试验。

不妥之三：施工单位选取第4层外墙板竖缝两侧11mm的部位在现场进行水试验。

正确做法：外墙板接缝的防水性能应符合设计要求。每1000㎡外墙（含窗）面积应划分为一个检验批，不足1000㎡时也划分为一个检验批；每个检验批至少抽查一处，抽查部位应为相邻四块墙板形成的水平和竖向十字接缝区域，面积不得少于10㎡，进行现场淋水试验。

装配式混凝土预制构件钢筋套筒连接灌浆质量要求如下：钢筋采用套筒灌浆链接时，灌浆应饱满．密实，所有出口均应出浆。

【考点来源】1A432034 装配式建筑技术标准的有关规定P416

（四）

背景资料

某开发商拟建一城市综合体项目，预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包，施工单位承担部分垫资，按月度实际完成工作量的75%支付工程款，工程质量为合格，保修金为3%，合同总工期为32个月。

某总包单位对该开发商社会信誉，偿债备付率．利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后，双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认，对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下：分部分项工程费82000．00万元，措施费20500.00万元，其他项目费12800.00万元，暂列金额8200.00万元，规费2470.00万元，税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同（示范文本)》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。

项目部对基坑围护提出了三个方案: A方案成本为8750.00万元，功能系数为0.33: B方案成本为8640.00万元，功能系数为0.35；C方案成本为8525.00万元，功能系数为0.32．最终运用价值工程方法确定了实施方案。

竣工结算时，总包单位提出索赔事项如下，1．特大暴雨造成停工7天，开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地，发生费用5.60万元。2．本工程设计采用了某种新材料，总包单位为此支付给检测单位检验试验费4.60万元，要求开发商承担。3．工程主体完工3个月后，总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00 万元。4．总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率，支付垫资利息1142.00万元。

【问题】

1．偿债能力评价还包括哪些指标？

2．对总包合同实施管理的原则有哪些？

3．计算本工程签约合同价（单位万元，保留2位小数）。双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定还有那些？

4．列式计算三个基坑维护方案的成本系数、价值系数（保留小数点后三位），并确定选择哪个方案。

5．总包单位提出的索赔是否成立？并说明理由。

【参考答案】

1．借款偿还期．资产负债率、流动比率、速动比率。

【考点来源】经济教材P19

2．依法履约原则；诚实信用原则;全面履行原则；协调合作原则；维护权益原则；动态管理原则。

【考点来源】1A425010 施工合同管理P294

3．本工程签约合同价=分部分项工程费+措施费+其他项目费+规费+税金=82000.00万元

+20500.00万元+12800.00万元+2470.00万元+3750.00万元=121520.00万元。

双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定还有：工程量清单的使用范围、计价方式、竞争费用、风险处理、工程量清单编制方法、工程量计算规则。

【考点来源】1A425031工程造价概念P305；1A425021 工程量清单计价内容与特点P301 4．A方案成本系数C=8750.00/（8750.00+8640.00+8525.00）=0.338，功能系数F=0.33，根据价值工程原理，价值系数V=功能系数F/成本系数C，则A方案的价值系数

V=F/C=0.33/0.338=0.976 。

B方案成本系数C=8640.00/（8750.00+8640.00+8525.00）=0.333

功能系数F=0.35，根据价值工程原理，价值系数V=功能系数F/成本系数C，则B方案的价值系数V=F/C=0.35/0.333=1.051 。

C成本系数C=8525.00/（8750.00+8640.00+8525.00）=0.329 ，功能系数F=0.32，根据价值工程原理，价值系数V=功能系数F/成本系数C，则C方案的价值系数

V=F/C=0.32/0.329= 0.973 。

根据计算应选取B方案。

【考点来源】1A425052 施工成本控制P329

5．特大暴雨造成停工7天，开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地，发生费用5.60万元，索赔成立。

理由：特大暴雨属于不可抗力，停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。

本工程设计采用了某种新材料，总包单位为此支付给检测单位检验试验费4.60万元，要求开发商承担，索赔成立。

理由：工程造价中企业管理费中的虽包括检验试验费，但检验试验费不包括新材料的试验费。此外，工程设计采用了某种新材料为设计变更，属于开发商责任范畴。

工程主体完工3个月后，总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68．00 万元。索赔不成立。

理由：脚手架停用超过一个月，应进行检查和验收。此事件属于施工方责任范畴，故索赔不成立。昨晚老师按这个理论解答的。

总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率，支付垫资利息1142.00万元。索赔不成立。理由：垫资利息合同有规定的，按规定；没有规定的，不考虑垫资利息，试题背景没有约定垫资利息。

【考点来源】P270．P306

（五）

背景资料

一新建工程，地下二层，地上二十层，高度70m，建筑面积40000㎡，标准层平面为40m×40m。项目部根据施工条件和需求．按照施工机械设备选择的经济性等原则，采用单位工程量成本比较法选择确定了塔吊型号。施工总承包单位根据项目部制定的安全技术措施．安全评价等安全管理内容提取了项目安全生产费用。

施工中，项目部技术负责人组织编写了项目检测试验计划内容包括试验项目名称．计划试验时间等，报项目经理审批同意后实施。

项目部在“X工程施工组织设计”中制定了临边作业．禁登与悬空作业等高处作业项目安全技术措施。在“绿色施工专项方案”的节能与能源利用中，分别设定了生产等用电项的控制指标，规定了包括分区计量等定期管理要求，制定了指标控制预防与纠正措施。

在一次塔吊起吊荷载达到其额定起重量95%的起吊作业中，安全人员让操作人员先将重物吊起离地面15cm，然后对重物的平稳性，设备和绑扎等各项内容进行了检查，确认安全后同意其继续起吊作业。

“在建工程施工防火技术方案”中，对已完成结构施工楼层的消防设施平面布置设计见图5。图中立管设计参数为:消防用水量15L/s，水流速i=1．5m/S:消防箱包括消防水枪．水带与软管。监理工程师按照《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)提出了整改要求。

【问题】

1．施工机械设备选择的原则和方法分别还有哪些？当塔吊起重荷载达到额定起重量90%以上时，对起重设备和重物的检查项目有哪些？

2．安全生产费用还应包括哪些内容？需要在施工组织设计中制定安全技术措施的高处作业项还有哪些？

3．指出项目检测试验计划管理中的不妥之处，并说明理由。施工检测试验计划内容还有哪些？4．节能与能源利用管理中，应分别对哪些用电项设定控制指标？

5．指出图5中的不妥之处，并说明理由。

【参考答案】

1．施工机械设备选择的原则主要有适应性、高效性、稳定性、经济性和安全性。

施工机械设备选择的方法还有：折算费用法（等值成本法）、界限时间比较法、综合评分法。当塔吊起重荷载达到额定起重量90%以上时，对起重设备和重物的检查项目有：起重机的稳定性、制动器的可靠性、重物的平稳性、绑扎的牢固性，确认安全后方可起吊。

【考点来源】1A426021施工机械设备的配置P338；1A424038 建筑机具安全操作要点P287 2．（1）安全生产费用还应包括：安全技术措施、安全教育培训、劳动保护、应急准备等，以及必要的安全评价、监测、检测、论证所需费用。

（2）需要在施工组织设计中制定安全技术措施的高处作业项还有：临边及洞口作业、攀登与悬空作业、操作平台、交叉作业及安全防护网搭设。

【考点来源】1A424011 施工安全管理内容P255；1A424035 高处作业安全管理要点P277 3．检测试验项目名称；检测试验参数；试样规格；代表批量；施工部位；计划检测试验时间。【考点来源】1A421061 施工试验与检验管理P197

4．施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标。

对控制指标定期管理的内容有：计算、核算、对比分析，并有预防和纠正措施。

【考点来源】1A421041 绿色建筑与绿色施工P187

5．一新建工程，地下二层，地上二十层，高度70m，建筑面积40000㎡，标准层平面为

40m×40m。

不妥之一：消防箱包括消防水枪、水带与软管。

理由：消防箱内缺少灭火器。

不妥之二：现场缺少灭火器。

理由：灭火器应设置在明显的位置，如房间出入口、通道、走廊、门厅及楼梯等部位。

不妥之三：消防栓放置位置不当。

理由：室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置。消防栓间距不应大于120m，距拟建房屋不应小于5m且不宜大于25m，距路边不宜大于2m。

【考点来源】1A421052 施工现场消防管理P194

不妥之四：消防设施不足

理由：大型临时设施总面积超过1200m2时，应配有专供消防用的太平桶．积水桶（池）．黄沙池，且周围不得堆放易燃物品。临时搭设的建筑物区域内每l00m2配备2只10L灭火器。【考点来源】1A421052 施工现场消防管理P194

不妥之五：消防栓接口4个不妥；

理由：消火栓接口或软管接口的间距，多层建筑不应大于50m，高层建筑不应大于30m。根据题意，本工程，地下二层，地上二十层，高度70m，属于高层建筑。高层建筑要设置专用的消防水源和消防立管，每层留设消防水源接口。

【考点来源】《建筑工程施工现场消防安全技术规范》5.3.12 1A421052 施工现场消防管理P194

不妥之六：立管DN100，1根。

理由：（1）当工地面积小于5hm^2，而且（q1+q2+q3+q4）＜q5时则Q=q5。本题中

Q=q5=15L/s，还应增加10%漏水损失。Q=15*（1+10%）=16.5L/s。

供水管径计算公式：D=√4Q/（πv.1000），其中：D—水管管径（m），Q—耗水量（m/s）V—管网中水流速度（m/s）。

【考点来源】1A421031临时用水管理P180

消防主干管管径计算D=√4Q/（πv.1000）=√4×16.5/（3.14×1.5×1000）≈0．118m=118mm，118mm大于100mm，所以选择DN100立管不正确。

PPT上未粘贴全

2019年一级建造师教材怎么买

中华考试网教育培训界的翘楚！ 2019年一级建造师考试时间定在了9月20、21日，各位网友还有几个月的时间备考，那备考关于最灵魂的教材该怎么购买呢?随便买吗?还是任由人推荐呢?要买哪些呢? 一级建造师考试有哪些科目： 一级建造师执业资格考试分综合考试和专业考试 综合考试包括《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》三个科目，这三个科目为各专业考生统考科目 专业考试为《专业工程管理与实务》一个科目。其中《专业工程管理与实务》科目设置10个专业类别：建筑工程、公路工程、铁路工程、民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、市政公用工程、通信与广电工程、矿业工程、机电工程，报考的时候是十选一个专业参考。 考试科目 《建设工程经济》:满分100 合格69 《建设工程项目管理》: 满分130合格78 《建设工程法规及相关知识》:满分130 合格78 《专业工程管理与实务》: 满分160 合格96 综上所看，总共需要考四门(此为报考级别为全科的，其他报考级别另论)。 一级建造师教材怎么买?

中华考试网教育培训界的翘楚！ 根据以往的一级建造师教材变化来看，一般3-4年才会进行一次大的改版，而2018年出版发行的第五版为最新版本，2019年作为一级建造师新版教材发行后的首个考试年份，所以预计教材应该不会有很大的改动。但是具体还请以官方通知为准。 各位网友们可先沿用2018年的教材先备考，并请认准出版社为：中国建筑工业出版社。参照往年时间来看教材公布在5月份左右，所以你需要预先备考。 小编推荐给你最专业靠谱的一级建造师培训，量身定制你的一建考试计划，你还有半年时间备考一级建造师考试，助你9月20日开考一举拿下。赶紧登入中华考试网，先免费体验在线听课、在线做题吧，还有同步科目的一级建造师教材哦，还可享我们专业老师的考前提醒，考前资讯早知道。 对于一级建造师备考没计划没方向的网友，你可关注中华考试网，为你量身定制学习计划。让你轻松学习一级建造师考试。任何关于一级建造师报考问题请在线咨询中华考试网老师。 2019年中华考试网一级建造师备考课程全面开启，中华考试网拥有最全面的考试题型，教你更好的学习规划，给你更专业的学习指导，提供最新颖的考试题型，欢迎大家前往一级建造师了栏目咨询。

2018年一级建造师公路工程真题及答案解析

2018一级建造师《公路工程》真题及答案（持续更新） 一、单项选择题 1.一般土质路基中，低路堤应对地基表层土()，分层回填压实，其处理深度不应小于路床深度。 A.超挖 B.振动碾压 C.掺粉煤灰拌合 D.整平 【答案】A 【解析】P2;低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填压实，其处理深度不应小于路床深度。 2.山区公路中，雨期路基施工地段不宜选择()。 A.砂类土地段 B.路堑的弃方地段 C.碎砾石地段 D.重黏土地段 【答案】D 【解析】P13;重黏土、膨胀土及盐渍土地段不宜在雨期施工;平原地区排水困难，不宜安排雨期施工。 3.软基处理方法中，强夯置换应按照()的方式施工。 A.由内向外，隔行跳打 B.由内向外，逐行跳打 C.由外向内，隔行跳打 D.由外向内，逐行跳打 【答案】A 【解析】P27;强夯置换应按照由内向外、隔行跳打的方式施工。 4.下列沥青路面面层施工缝处理的做法，错误的是()。 A.半幅施工不能采用热接缝时，采用人工顺直刨缝或切缝 B.半幅施工铺另半幅前必须将边缘清扫干净，并涂洒少量黏层沥青 C.横接缝首先用3m直尺检查端部平整度，不符合要求时，按45°斜交于路中线切齐清除 D.纵向冷接缝上、下层的缝错开15cm以上横向接缝错开1m以上

【答案】C 【解析】P81;横接缝的处理方法：首先用3m直尺检査端部平整度。不符合要求时，垂直于路中线切齐清除 5.使用滑模摊铺机进行水泥混凝土路面施工的路尺是()。 A.纵坡大于5%的上坡路段 B.纵坡大于6%的下坡路段 C.平面半径为50mm~100mm的平曲线路段 D.超高横坡大于7%的路段 【答案】C 【解析】P97;上坡纵坡大于5%、下坡纵坡大于6%、平面半径小于50m或超高横坡超过7%的路段，不宜采用滑模摊铺机进行摊铺。 6.预应力张拉的千斤顶与压力表，不需要重新标定的情形是()。 使用时间达到3个月 张拉次数超过300次 千斤顶检修后 更换新压力表 【答案】A 【解析】P141;当处于下列情况之一时，应重新进行标定： (1)使用时间超过6个月; (2)张拉次数超过300次; (3)使用过程中千斤顶或压力表出现异常情况; (4)千斤顶检修或更换配件后。 7.关于桥梁上部结构竖转法施工特点的说法，正确的是()。 在桥台处设置转盘，将两岸预制的整垮或半跨转至设计合拢位置 转体重量大，施工中需设置转体平衡重 主要适用于转体重量不大的拱桥 主要针对大跨度拱桥施工，采用锚固体系代替平衡重 【答案】C 【解析】P187;竖转施工主要适用于转体重量不大的拱桥或某些桥梁预制部件(塔、斜腿、劲性骨架) 8.题干暂缺 【答案】C 【解析】P225 9.隧道衬砌裂缝形成的原因不包括()。

2018年一级建造师《建筑工程实务》教材变化【精选】

2018 年一级建造师《建筑工程实务》教材变化，更新如下： 一、2018 年版教材总体情况 主要内容 与 2017 年版比较，2018 年版教材总体框架没有变化， 技术平台增加和删除一部分内容，语言简洁一些，从 196 页减少到 174 页 管理平台编码优化，内容重新组合、调整，删除一部分内容； 法规平台删除一级建造师（建筑工程）注册执业管理规定及相关要求； 总页码 485 减少到 445，实际减少 40 页 （删减估计 55 页，精简 10 页，增加内容估计 25 页） 总体变化估计 15%左右（分值估计 20 分左右） 删减内容： 精简 10 页内容：内容没有变化，精简简洁 增加内容估计 25 页：除了装配式施工、技术应用管理外，新增大部分内容是二级实务的内容 二、教材的内容及大纲（目录） 教材的内容： 三大平台（技术、管理、法规） 技术： 1A410000 建筑工程技术 专业基本知识、材料和常规施工技术要求 开心快乐每一天

管理： 1A420000 建筑工程项目施工管理 建造师的综合管理能力、分析和解决问题的能力 法规： 1A430000 建筑工程项目施工相关法规与标准 现场应用法规、施工技术规范，侧重强制性条文 1A410000 建筑工程技术 1A411000 建筑设计与构造 1A411010 建筑设计（增加） 1A411020 建筑构造 1A412000 结构设计与构造 1A412010 结构可靠性要求 1A412020 结构设计 1A412030 结构构造 1A413000 装配式建筑（增加） 1A414000 建筑工程材料 1A414010 常用建筑结构材料 1A414020 建筑装饰装修材料 1A414030 建筑功能材料 1A415000 建筑工程施工技术 1A415010 施工测量 1A415020 土石方工程施工 1A415030 地基处理与基础工程施工 开心快乐每一天

2018年一级建造师法律法规真题及答案

2018年一级建造师法律法规真题及答案 1．根据《民法总则》，法人分为（）。 A．企业法人和非企业法人B．机关法人，企业法人和社团法人 C．一般法人和特别法人D．营利法人，非营利法人和特别法人 参考答案：D，第8页。 2．关于代理的说法，正确的是( )。 A．经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B．同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C．作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止 D．表见代理是有权代理 参考答案：C，第12页。 3．关于物权的说法，正确的是（）。 A．同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人B．用益物权人可以是该物的所有权人C．未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役 D．物权的变动只能基于合同关系 参考答案：C，第18页。 4．关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是( )。 A．实用新型以申请时所附的说明书为准B．建设工程发明以其附图为准 C．外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准D．三类专利均以权利要求的内容为准参考答案：C，第27页。 5．关于留置的说法，正确的是( )。 A．留置权属于债权B．债权人不负责保管留置物C．建设工程合同可以适用留置权D．留置权基于法定而产生 参考答案：D，第34页。 6．关于财产保险合同的说法，正确的是( )。 A．保险合同不可以转让B．保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费 C．保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D．被保险人应当与投保人一致 参考答案：C，第35页。 7．下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是( )。 A．解除合同B．继续履行C．罚款D．合同无效

2018年一级建造师《市政工程》真题及答案(完整版)

2018年一级建造师《市政工程》真题及答案(完整版) 一、单项选择题 1．基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷載的（），并把面层下传的应力扩散到路基。 A．竖向力 B．冲击力 C．水平力 D．剪切力 365网校答案：A 365网校解析：P3 基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的竖向力，并把面层下传的应 力扩散到路基。 2.土的强度性质通常是指土体的（）。 A．压实度 B．天然密度 C．抗剪强度 D．抗压强度

365网校答案：C 365网校解析：P20 土的强度性质通常是指土体的抗剪强度，即土体抵抗剪切破坏的能力。土体会因受拉而开裂，也可因受剪而破坏。 3．当水泥土强度没有分形成时，表面遇水会软化导致沥青面层（）。 A．横向裂缝 B．纵向裂缝 C．龟裂破坏 D．泛油破坏 365网校答案：C 365网校解析：P23 水泥土强度没有充分形成时，表面遇水会软化，导致沥青面层龟裂破坏; 4．桥梁活动支座安装时，应在聚四氟乙烯板顶面凹槽内满注（）。 A，丙酮 B．硅脂 C.清机油 D脱模剂 365网校答案：B

365网校解析：活动支座安装前应采用丙酣或酒精解体清洗其各相对滑移面，擦静后在聚四氟乙烯板顶面凹梢内满注硅脂。 5．钢筋工程施工中，当钢筋受力不明确时应按（）处理。 A．受拉 B．受压 C．受剪 D．受扭 365网校答案：A 365网校解析：P48施工中钢筋受力分不清受拉、受压的，按受拉处理。 6．两条单线区间地铁隧道之间应设置横向联络通道，其作用不包括（）。 A．隧道排水 B．隧道防火消防 C．安全硫散乘客 D．机车转向调头 365网校答案：D 365网校解析：P111联络通道是设置在两条地铁隧道之间的一条横向通道，起到安全疏散乘客、隧道排水及防火、消防等作用

2018年一级建造师《机电实务》真题及答案

2018年9月16日，一建的所有科目考试已经结束，不知大家考后的心情如何?是不是迫不及待地想对答案，看看自己能不能通过。东学君给大家解答啦! 东学教育网都理解大家想估分的心情，所以，夜以继日马不停蹄，在第一时间搜集了《机电实务》的试题，大家可以参考真题解析对答案啦! 2018一建机电实务真题答案(网友版) 1.卷扬机容绳量校核： 答案：钢丝绳最大工作长度 3.直驱式风力发电系统不包括 答案：变速器 5.自动喷水灭火系统安装，管道试压的紧后工序是： B管道冲洗 D减压阀安装 6.机械设备典型零部件安装，正确的是： A 联轴器旋转120 B 圆柱齿轮接触斑点在边缘 C轴颈与轴瓦侧间隙可用塞尺检查 7.大型压力机地脚螺栓可选用： B T型头螺栓 C. 固定地脚螺栓个 8.预制钢结构检验，批次划分： A 1000个一批，不少于1个 9.储罐焊接工艺顺序正确的是： A 罐底与罐壁角焊缝-边缘板剩余对接焊缝 10 光伏发电用的支架不包括 A 固定支架 B 滑动支架 C 跟踪支架 11、汇流箱接线前，注意事项 A 光伏组件接线有明显断开 B 逆变器组件接线明显断开 12.最高效且节省油料的喷涂方法：高压无气喷涂 13.绝热层施工，正确的是 C 多层材料，逐层捆扎 14 陶瓷纤维层铺法，不存在的注意事项 B 防止潮湿 15.停工待见点: 16.热交换器采用哪种材料制成： D 黄铜 17.哪个可以进行压力容器的安装? A 2级 B：A3制造许可 C：锅炉2级 D：压力管道 2级 【案例】

1.劳动力计划调整后，3月份和7月份的施工人员分别是多少?劳动力优化配置的依据有哪些?解析：劳动力优化配置的依据：项目的进度计划：项目的劳动力资源供应环境 2.第一批进场阀门按规范要求最少应抽查多少个阀门进行强度试验?其中DN300闸阀的强度试验压力应为多少MPa，最短实验持续时间是多少? 解析：实验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%，且不少于一个，强度试验压力为公称压力的1.5倍。 3.图一运行时会产生哪些不良后果?给出合格的返工示意图，**工程在联动试运行中需要与哪些专业系统配合协调? **外独除锈前，D公司质量员对钢筒外表面进行了检查，外表面平整，还重**缝表面，焊缝余高均小于2mm，井平滑过渡，满足施工质量验收规范要求。 4.设备运输方案被监理和建设单位否定的原因何在?如何改正?烟囱工程按验收统一标准可划分为哪几个分部工程?

2018年一级建造师-管理-真题答案及解析

2018年一级建造师《建设工程项目管理》真题答案及解析 一、单项选择题(共70题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.根据国际设施管理协会的界定，下列设施管理的内容中，属于物业运行管理的是（）。 A.财务管理 B.空间管理 C角户管理 D.维修管理 2.关于《项目管理知识体系指南( PMBOK指南)》中项目集和项目组合的说法,正确的是（）。 A.项目组合的管理包括识别、排序、管理和控制项目等 B.项目组合中的项目一定彼此依赖或有直接关系 C.项目集指的是为有效管理,实现战略业务目标而组合在一起的项目 D.项目集中不包括各单个项目范围之外的相关工作 3.关于施工方项目管理的说法,正确的是（）。 A.可以采用工程施工总承包管理模式 B.项目的整体利益和施工方本身的利益是对立关系 C.施工方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程 D.施工方项目管理的目标应根据其生产和经营的情况确定 4.共于项目结构分析的说法,正确的是（）。 A.同一个建设工程项目只有一个项目结构的分解方法 B.居住建筑开发项目可根据建设的时间对项目结构进行逐层分解 C.群体项目最多可进行到第二层次的分解 D.单体工程不应再进行项目结构分解 5.下列项目策划的工作内容中,属于项目决策阶段合同策划的是（）。 A.项目管理委托的合同结构方案 B.方案设计竞赛的组织 C.实施期合同结构总体方案 D.项目物资采购的合同结构方案 6.下列项目策划的工作内容中,属于项目实施管理策划的是（）。 A.项目实施期管理总体方案 B.生产运营期设施管理总体方案 C.生产运营期经营管理总体方案 D.项目风险管理与工程保险方案 7.施工总承包管理模式与施工总承包模式相比,在合同价方面的特点是（）。 A.合同总价可以一次确定 B.分包合同价对业主相对透明

2018年一级建造师机电真题卷

2018年一级建造师《机电工程》真题 一、单项选择题 1.热交换器一般采用()材料构成。 A.锡青铜 B.黄铜 C.白铜 D.镍合金 2.直驱式风力发电系统的组成不包括()。 A.塔筒 B.机舱组成 C.变速箱 D.测风系统 3.机电工程测量的主要内容不包括()。 A.基础检查、验收 B.钢结构应力测试 C.变形观测

D.交工验收检测 4.卷扬机的容绳量是指卷筒所能容纳的()。 A.钢丝绳工作长度的值 B.钢丝绳长度 C.钢丝绳的匝数 D.钢丝绳的直径 5.下列常用的焊接检验中，属于力学性能试验的是()。 A.外观检验 B.耐压试验 C.金相试验 D.拉伸试验 6.下列属于预防焊接变形的设计措施的是()。 A.合理选择装配程序 B.优化结构设计 C.合理选择坡口形式 D.合理的焊接线能力

7.机械设备的安装过程中，大型压力机地脚螺栓可选用()。 A.固定地脚螺栓 B.活动地脚螺栓 C.胀锚地脚螺栓 D.粘接地脚螺栓 8.有关机械设备典型零部件的安装技术要求，正确的是()。 A.将两个半联轴器一起转动，应每应每转120°测量一次 B.圆柱齿轮和涡轮的接触斑点，应趋于齿侧面边缘(中部) C.滑动轴承的轴颈和轴瓦侧间隙可用塞尺检查 D.采用温差法装配滚动轴承时，应均匀地改变轴承的温度，轴承的加热温度不应高于100℃ 9.下列配电装置的整定内容中，属于三相一次重合闸整定的是()。 A.同期角 B.电流元件 C.时间元件 D.方向元件

10.下列关于金属储罐的焊接顺序，正确的是()。 A.罐底边缘板对接焊缝靠边缘的30m部位→中辐板焊缝→罐底与罐壁板连接的角焊缝→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝 B.中辐板焊缝→罐底与罐壁板连接的角焊缝→罐底边缘板对接焊缝靠边缘的300mm部位→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝 C.中幅板焊缝→罐底边缘板对接焊缝靠边缘的300mm部位→罐底与罐壁板连接的角焊缝→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝 D.中幅板焊缝→罐底边缘板对接焊缝靠边缘的300mm部位→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝→罐底与罐壁板连接的角焊缝 11.光伏发电系统的光伏支架不包括()。 A.跟踪式支架 B.固定支架 C.半固定支架 D.手动可调支架 12.()属于效且节省油料的喷涂方法。

2018年二级建造师教材推荐

2018年二级建造师教材推荐，大家在备考二级建造师考试时一套完整教材是必不可缺的，只有吃透教材才能更好的应对考试，所谓万变不离其宗，只要教材中的知识点掌握了，就可以以不变应万变，因此本文为大家推荐一些2018年二级建造师教材，仅供大家参考。 一、2018年二级建造师考试科目： 二级建造师执业资格考试设《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》3个科目。其中《专业工程管理与实务》科目分为:建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、矿业工程和机电工程6个专业类别，考生在报名时可根据实际工作需要选择其一。 二、2018年二级建造师教材推荐 2018年二级建造师教材如下： 书名：二级建造师考试教材：建设工程法规及相关知识 出版社：中国建筑工业出版社 作者：住房和城乡建设部组织编写人力资源社会保障部审定 书名：二级建造师考试教材：建设工程施工管理 出版社：中国建筑工业出版社 作者：住房和城乡建设部组织编写人力资源社会保障部审定 书名：二级建造师考试教材：建设工程法律法规选编 出版社：中国建筑工业出版社 作者：住房和城乡建设部组织编写人力资源社会保障部审定 书名：二级建造师考试教材：机电工程管理与实务 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/396531238.html,/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版

出版社：中国建筑工业出版社 作者：住房和城乡建设部组织编写人力资源社会保障部审定 书名：二级建造师考试教材：建筑工程管理与实务 出版社：中国建筑工业出版社 作者：住房和城乡建设部组织编写人力资源社会保障部审定 书名：二级建造师考试教材：市政公用工程管理与实务 出版社：中国建筑工业出版社 作者：全国二级建造师执业资格考试用书编写委员会 书名：二级建造师教材：水利水电工程管理与实务 出版社：中国建筑工业出版社 作者：全国二级建造师执业资格考试用书编写委员会 书名：二级建造师考试教材：矿业工程管理与实务 出版社：中国建筑工业出版社 作者：全国二级建造师执业资格考试用书编写委员会 书名：二级建造师考试教材：公路工程管理与实务 出版社：中国建筑工业出版社 作者：全国二级建造师执业资格考试用书编写委员会 以上就是小编给大家推荐的2018年二级建造师教材，大家可以根据自己的备考情况，选择一本适合自己的考试教材，然后就是坚持下去。 +1V1直播教室+智能题库+月考+内部资料+直播密训+赠送新版教材及教辅 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/396531238.html,/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版

2018年全国注册一级建造师法规真题

2018 一建《工程法规》真题 一、单项选择题（共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）。 1.关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是（）。 A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系 B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系 C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式 D.在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系 2.关于法的效力层级的说法，正确的是（）。 A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定 B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章 C.特殊情况下，法律法规可以违背宪法 D.行政法规的法律地位仅次于宪法 3.下列法人中，属于特别法人的是（）。 A.基金会法人 B.事业单位法人 C.社会团体法人 D.机关法人 4.关于表见代理的说法，正确的是（）。 A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力 B.本人承担的表见代理产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失 C.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任 D.第三人明知行为人无权代理仍与之实施民事行为，构成表见代理 5.关于委托代理的说法，正确的是（）。 A.委托代理授权必须采用书面形式 B.数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当分别行使代理权 C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为，应与被代理人承担连带责任 D.被代理人明知代理人的代理行为违法未作反对表示，应由被代理人单独承担责任

6.甲、乙两单位相邻，甲需经过乙的厂区道路出入，甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用，该约定中甲享有的权利是（）。 A.土地承包经营权 B.地役权 C.土地使用权 D.土地所有权 7.保证合同的当事人为（）。 A.债权人与保证人 B.债权人与债务人 C.债务人与保证人 D.保证人与被保证人 8.根据《民法总则》，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为（）。 A.1 年 B.2 年 C.3 年 D.4 年 9.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是（）。 A.发包人指定分包人分包专业工程，应由分包人对承包人承担责任 B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责 任 C.建设工程未经竣工验收投入使用，不免除承包人的保修责任 D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复 10.关于建设工程合同纠纷和解的说法，正确的是（）。 A.诉前和解成立后，当事人不得任意反悔要求撤销 B.诉中和解达成协议的，即可结束全部或部分诉讼程序 C.执行中和解达成协议的，即可结束执行程序，且不可恢复 D.仲裁中达成和解协议的，视为撤回仲裁申请，且不可反悔 11.关于规划许可证的说法正确的是（）。 A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可 B.出让土地的建设用地规划许可证由县级以上人民政府审批 C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可 D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理

带你了解2020年一级建造师考试4大变化!

带你了解2020年一级建造师考试4大变化！ 带你了解2018年一级建造师考试4大变化！ 1、教材变更带来的影响 根据历年规律，建造师教材每3-4年变更一次。上一版“第四版”教材于2014年开始启用，三年后，2017年教材制度改革，变成了2017版。但是内容并未大改。 随着2017年下半年开始新的法律法规以及规范的施行，2018版 教材将迎来比较大的变动。修改的部分自然是当年的考试重点，未 修改的部分，一般考点比较常规。对老考生而言，需要重新学习的 部分增加，对新考生而言，历年真题的借鉴度降低，自学难度大大 增加。 2、命题渐趋灵活 随着建造师行业的大发展，无论是一建考试还是二建开始，特别是实务课程，越来越结合实际施工，尤其注重对于知识点的应用能力。在必须记忆的基础上，考察考生是否会举一反三，是否对该知 识点的相关原理和知识能够都有所了解和理解。 不是你记住这个知识点就能做题，需要你理解并且吃透知识点。实务，案例题，结合实际应用和现场施工，相较于选择题，难度有 了很大的提升。 如果一建考生前期没有相对牢固和扎实的技术知识功底，案例答题会非常困难和煎熬。而且案例背景可能都看不懂。简言之，即实 务越来越偏重工程实际，要有一定的现场经验，综合的案例题比例 增大，需要一建考生们能够对各个专业融会贯通，对知识掌握的更 全面。 3、国家扩需

2017年在全国两会上提到的“一带一路”。无疑不在表明建筑 行业市场空间巨大，国内基建投资将继续维持高位，内外互补需求 旺盛。此外，再加上“淡化企业资质、强化个人执业资格”的改革，导致中小企业数量增加。 2017年住建部征求意见函：未取得注册建造师证书的，不得担 任建设工程项目的施工单位技术负责人、项目负责人和项目技术负 责人，不得以注册建造师的名义从事相关的活动。 4、往年考试事件带来的影响 1、无论是一建还是二建，命题将更加谨慎。 2、从国家扩需、往年考试的情况来看，报考人数增加，竞争程 度增大是必然的。 2018年一级建造师考试>>> 2017年一级建造师考试>>>

2018年一级建造师《市政》真题及答案---副本

。 2018 年一级建造师《市政》真题及答案 一、选择题 1.【题干】基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的（），并把面层下传的应力扩散到路基。【选项】A．竖 向力B．冲击力 C．水平力 D．剪切力 【答案】A 【解析】基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆的竖向力，并把面层下传的应力扩散到路基。 【考点】城镇道路工程结构与材料P3 2.【题干】土的强度性质通常是指土体的（）。 【选项】A．压实 度B．天然密度 C．抗剪强度D．抗 压强度 【答案】C 【解析】土的强度通常指土体的抗剪强度，即土体抵抗剪切破坏的能力。 【考点】城镇道路路基施工P20 3.【题干】当水泥土强度没有充分形成时，表面遇水会软化，导致沥青面层（）。 【选项】A．横向 裂缝B．纵向裂缝 C．龟裂破坏D．泛 油破坏 【答案】C 【解析】水泥土强度没有充分形成时，表面遇水会软化，导致沥青面层龟裂破坏。 【考点】城镇道路基层施工P23 4.【题干】桥梁活动支座安装时，应在聚四氟乙烯板顶面凹槽内满注（）。

A．丙酮B．硅 脂C．清机油 D．脱模剂 【答案】B 【解析】活动支座安装前应采用丙酮或酒精解体清洗其各相对滑移面，擦拭后在聚四氟乙烯板顶面凹槽内注满硅脂。【考点】城市桥梁结构形式及通用施工技术P61 5.【题干】钢筋工程施工中，当钢筋受力不明确时应按（）处理。 【选项】A．受 拉B．受压 C．受剪D．受 扭 【答案】A 【解析】施工中钢筋受力分不清受拉、受压的，按受拉处理。 【考点】城市桥梁结构形式及通用施工技术P61 6.【题干】两条单线区间地铁隧道之间应设置横向联络通道，其作用不包括（）。 【选项】A．隧道 排水B．隧道防火 消防C．安全疏散 乘客D．机车转向 调头 【答案】D 【解析】联络通道是设置在两条地铁隧道之间的一条横向通道，起到安全疏散乘客、隧道排水及防火、消防等作用。【考点】城市轨道交通工程结构与特点P111 7.【题干】下列场站构筑物组成中，属于污水构筑物的是（）。 【选项】A．吸水 井B．污泥脱水机 房C．管廊桥架 D．进水泵房

2018一级建造师(新教材)学霸笔记-精华考点【经济】

第一章工程经济 第一节 资金时间价值的计算及应用 一、资金时间价值的概念 影响资金时间价值的因素很多，其中主要有以下几点：（时速数量收入高）（2005-64） 1.资金的使用时间。资金使用时间越长，则资金的时间价值越大；使用时间越短，则资金的时间价值越小。 2.资金数量的多少。资金数量越多，资金的时间价值就越多；反之，资金的时间价值则越少。 3.资金投入和回收的特点。前期投入的资金越多，资金的负效益越大；反之，后期投入的资金越多，资金的负效益越小。 4.资金周转的速度。资金周转越快，在一定的时间内等量资金的周转次数越多，资金的时间价值越多；反之，资金的时间价值越少。 特别提示：任何资金的闲置，都是损失资金的时间价值。 三、单利与复利的概念 1、利息计算有单利和复利之分。当计息周期在一个以上时，就需要考虑“单利”与“复利”的问题。 2、所谓单利是指在计算利息时，仅用最初本金来计算，而不计入先前计息周期中所累积增加的利息，即通常所说的“利不生利”的计息方法。 3所谓复利是指在计、算某一计息周期的利息时，其先前周期上所累积的利息要计算利息，即“利生利”、“利滚利”的计息方式。 四、资金等值计算及应用 现金流量图的作图方法和规则：（2004-2）（2007-61）（2009-55）（2011-78）（2012-2）（2013-58）（2013-65）

1.以横轴为时间轴，向右延伸表示时间的延续，时间轴上的点称为时点，通常表示的是该时间单位末的时点；0表示时间序列的起点。 2.相对于时间坐标的垂直箭线代表不同时点的现金流量情况，现金流量的性质（流入或流出）是对特定的人而言的。对投资人而言，在横轴上方的箭线表示现金流入， 3.箭线长短与现金流量数值大小本应成比例 4.箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时点。 正确绘制现金流量图的三要素，即：现金流量的大小（现金流量数额）、方向（现金流入或现金流出）和作用点（现金流量发生的时点）。（2010-63） 五、终值和现值计算（2004-15）（2004-17）（2005-10）（2005-22）（2006-14）（2006-16）（2009-57）（2010-2）（2013-2）（2015-19） （一）一次支付现金流量的终值和现值计算 1.一次支付现金流量 一次支付又称整存整付，是指所分析技术方案的现金流量，无论是流入或是流出，分别在各时点上只发生一次，一次支付情形的复利计算式是复利计算的基本公式。 六、等值计算的应用（2004-16） （一）等值计算公式使用注意事项 （1）计息期数为时点或时标，本期末即等于下期初。0点就是第一期初，也叫零期；第一期末即等于第二期初；余类推。 （2）P是在第一计息期开始时（0期）发生。 （3）F发生在考察期期末，即n期末。 （4）各期的等额支付A，发生在各期期末。 （5）当问题包括P与A时，系列的第一个A与P隔一期。即P发生在系列A的前一期。 （6）当问题包括A与F时，系列的最后一个A是与F同时发生。不能把A定在每期期初，因为公式的建立与它是不相符的。 影响资金等值的因素有三个：资金数额的多少、资金发生的时间长短、利率（或折现率）的大小。（2009-68）

2018年一建真题及答案-法规

2018法规真题及答案 一、单项选择题 1关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的是()。 A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系 B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系 C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式 D.在建设活动中,建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系 【答案】DP7 2.关于发的效力层级的说法,正确的是()。 A.当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定 B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章 C.特殊情况下,法律、法规可以违背宪法 D.行政法规的法律地位仅次于宪法 【答案】BP4 3.下列法人中,属于特别法人的是()。 A.基金会法人 B.事业单位法人 C.社会团体法人 D.机关法人 【答案】DP10 4.关于表见代理的说法,正确的是()。 A.表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力 B本人承担表见代理产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失 C.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任 D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为,构成表见代理

5.关于委托代理的说法,正确的是()。 A.委托代理授权必须采用书面形式 B.数人为同一事项的代理人,若无特别约定,应当分别行使代理权 C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为,应与被代理人承担连带责任 D.被代理人明知代理人的代理行为违法末作反对表示,应由被代理人单独承担责任 【答案】CP13 6.甲、乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。该约定中甲享有的权力是()。 A.土地承包经营权 B.地役权 C.土地使用权 D.土地所有权 【答案】BP19 7.根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。 A.要求被检查单位提供工程质量保证金 B.进入被检查单位的施工现场进行检查 C.发现有严重影响工程质呈问时,责令停业整顿 D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单 【答案】BP311 8.根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是() A.建设单位 B.建设行政主管部门 C.工程质量监督站 D.施工企业

2018年一级建造师《项目管理》真题及答案解析

2018年一级建造师《项目管理》真题及答案 一、单项选择题 1．根据国际设施管理协会的界定，下列设施管理的内容中，属于物业运行管理的是（）。 A．财务管理 B．空间管理 C．用户管理 D．维修管理 答案：D 解析：物业运行管理主要包括维修管理和现代化。该题目是2016年真题的再现。 2．关于《项目管理知识体系指南（PMBOK指南）》中项目集和项目组合的说法，正确的是（）。 A．项目组合的管理包括识别、排序、管理和控制项目等 B．项目组合中的项目一定彼此依赖或有直接关系 C．项目集指的是为有效管理实现战略业务目而组合在一起的项目 D．项目集中不包括各单个项目范围之外的相关工作 答案：A 解析：考查建设工程项目管理的背景和发展趋势（PMBOK）。选项B，项目组合中的项目或项目集不一定彼此依赖，或者有直接关系;选项C, 它的表达是指项目组合，而项目集是指一组相互关联且被协调管理的项目；选项D，项目集中可能包括单个项目范围。参见教材P8。 3．关于施工方项目管理的说法，正确的是（）。 A．可以采用工程施工总承包管理模式 B．项目的整体利益和施工方本身的利益是对立关系 C．施工方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程 D．施工方项目管理的目标应根据其生产和经营的情况确定 答案：C

解析：A选项中，采用施工总承包管理模式是站在业主方的角度的论述,不正确。B选项，项目的整体利益和施工方本身的利益是对立统一的关系,不正确。D选项，施工方项目管理的成本目标应该根据其生产和经营的情况确定，而不是全部目标，错误。参见教材P10。 4．关于项目结构分析的说法，正确的是（）。 A．同一个建设工程项目只有一个项目结构的分解方法 B．居住建筑开发项目可根据建设的时间对项目结构进行逐层分解 C．群体项目最多可进行到第二层次的分解 D．单体工程不应再进行项目结构分解 答案：B 解析：同一个建设工程项目有多个项目结构分解方法，可以按照时间、构成等进行逐层分解，群体项目、单体工程可以进行多层次分解。参见教材P13。 5．下列项目策划的工作内容中属于项目决策阶段合同策划的是（）。 A．项目管理委托的合同结构方案 B．方案设计竞赛的组织 C．实施期合同结构总体方案 D．项目物资来购的合同结构方案 答案：C 解析：判断是否是决策阶段的一个要点在于是否包含了“决策期、实施期、使用期”或者是“总体方案”。按照这个技巧，可以迅速判断C选项为正确选项。参见教材P31。 6．下列项目策划的工作内容中，属于项目实施管理策划的是（） A．项目实施期管理总体方案 B．生产运营期设施管理总体方案 C．生产运营期经营管理总体方案 D．项目风险管理与工程保险方案 答案：D 解析：该题目的技巧与上一个题目的技巧是相同的。参见教材P32。

2018年一级建造师建筑实务真题及答案解析

2018年一级建造师建筑实务真题及答案解析 一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 二、 1.房屋建筑筒中筒结构的内筒，一般由（）组成。 三、 A.电梯间和设备间B.楼梯间和卫生间 四、 C.设备间和卫生间D.电梯间和楼梯间 五、【答案】D 六、【解析】筒体结构可分为框架一核心筒结构、筒中筒和多筒结构等，筒中筒结 构的内筒一般由电梯间、楼梯间组成。内筒与外筒由楼盖连接成整体，共同抵抗水平荷 载及竖向荷载。 七、 2.下列混凝土拌合物性能中，不属于和易性含义的是（）。 八、 A.流动性B.黏聚性 九、 C.耐久性D.保水性 十、【答案】C 十一、【解析】和易性是指混凝土拌合物易于施工操作（搅拌、运输、浇筑、捣实）并能获得质量均匀、成型密实的性能，又称工作性。和易性是一项综合的技术性质，包 括流动性、黏聚性和保水性等三方面的含义。不包括耐久性 十二、 3.楼盖和屋盖采用钢筋混凝土结构，而墙和柱采用砌体结构建造的房屋属于 （）体系建筑。 十三、 A.混合结构B.框架结构

十四、 C.剪刀墙D.桁架结构

十八、【解析】混合结构房屋一般是指楼盖和屋盖采用钢筋混凝土或钢木结构，而 墙和柱米用砌体结构建造的房屋，大多用在住宅、办公楼、教学楼建筑中。因为砌体的 抗压强度髙而抗拉强度很低，所以住宅建筑最适合米用混合结构，一般在6层以下。 十七、 4.下列装修材料中，属于功能材料的是（）。 十八、 A.壁纸B.木龙骨 十九、 C.防水涂料D.水泥 二十、【答案】C 二^一、【解析】按照装修材料在装修构造中所处部位和所起作用的不同，装修材 料可分为: 结构材料、功能材料、装饰材料、辅助材料等。功能材料是指能起到防火、 防水、隔声等作用的材料。如：防火涂料、防水涂料、玻璃棉、岩棉等。因此C为答案二十二、 5.房间进行涂饰装修，必须使用耐水腻子的是（）。 二十三、 A.超居室B.餐厅 二十四、 C.卫生间D.书房 二十五、【答案】C 二十六、【解析】对于涂饰工程的要求，厨房、卫生间、地下室墙面必须使用耐水 腻子。 二十七、 6.配制厚大体积的普通混凝土不宜选用（）水泥。 二十八、 A.矿渣B.粉煤灰 二十九、 C.复合D.硅酸盐

2018年一级建造师机电工程考试真题及答案

2018年一级建造师机电工程考试真题及答案 一、单项选择题 1.热交换器一般采用()材料构成。 A.锡青铜 B.黄铜 C.白铜 D.镍合金 答案：B 参考解析：机电工程中广泛使用的铜合金有黄铜、青铜和白铜。例如，机电设备冷凝器、散热器、热交换器、空调器等常用黄铜制造。 2.直驱式风力发电系统的组成不包括()。 A.塔筒 B.机舱组成 C.变速箱 D.测风系统 答案：C 参考解析：直驱式风电机组没有齿轮箱，叶轮直接带动发电机转子旋转。相对双馈机组少了齿轮箱，降低了风机机械故障率。 3.机电工程测量的主要内容不包括()。 A.基础检查、验收 B.钢结构应力测试 C.变形观测 D.交工验收检测 答案：B 参考解析：机电工程测量的主要内容：①基础检查、验收②每道施工工序完工后，都要通过测量检查工程各部位的实际位置及高程是否与设计要求相符合。③变形观测④加工验收 4.卷扬机的容绳量是指卷筒所能容纳的()。 A.钢丝绳工作长度的最大值 B.钢丝绳最大长度 C.钢丝绳的最大匝数 D.钢丝绳的直径 答案：A 参考解析：容绳量：即卷扬机的卷筒允许容纳的钢丝绳工作长度的最大值。 5.下列常用的焊接检验中，属于力学性能试验的是()。 A.外观检验 B.耐压试验 C.金相试验 D.拉伸试验 答案：D 参考解析：常用的破坏性检验包括：力学性能试验(弯曲试验、拉伸试验、冲击试验、硬度试验、断裂性试验、疲劳试验) 化学分析试验(化学成分分析、不锈钢晶间腐蚀试验、焊条扩散氢含量测试)

6.下列属于预防焊接变形的设计措施的是()。 A.合理选择装配程序 B.优化结构设计 C.合理选择坡口形式 D.合理的焊接线能力 答案：C 参考解析：焊接结构设计包括：①合理安排焊缝位置②合理选择焊缝数量和长度③合理选择坡口形式 7.机械设备的安装过程中，大型压力机地脚螺栓可选用()。 A.固定地脚螺栓 B.活动地脚螺栓 C.胀锚地脚螺栓 D.粘接地脚螺栓 答案：B 参考解析：活动地脚螺栓又称长地脚螺栓，是一种可拆卸的地脚螺栓，用于固定工作时有强烈震动和冲击的重型机械设备。如T形头螺栓、拧入式螺栓、对拧式螺栓等。 【考点】地脚螺栓 8.有关机械设备典型零部件的安装技术要求，正确的是()。 A.将两个半联轴器一起转动，应每应每转120°测量一次 B.圆柱齿轮和涡轮的接触斑点，应趋于齿侧面边缘(中部) C.滑动轴承的轴颈和轴瓦侧间隙可用塞尺检查 D.采用温差法装配滚动轴承时，应均匀地改变轴承的温度，轴承的加热温度不应高于100℃ 答案：C 参考解析：【真题解析】 (1)圆柱齿轮和涡轮的接触斑点，应趋于齿侧面中部; (2)将两个半联轴器一起转动,应每转90°测量一次,并记录5个位置的径向位移测量值和位于同一直径两端测点的轴向测量值。 (1)装配方法有压装法和温差法两种。采用压装法装配时,压入力应通过专用工具或在固定圈上垫以软金属棒、金属套传递,不得通过轴承的滚动体和保持架传递压入力;釆用温差法装配时,应均匀地改变轴承的温度,轴承的加热温度不应高于120℃,冷却温度不应低于 -80℃。 PS:【2016教材新增内容】:2016,1,多/2017,1,多 9.下列配电装置的整定内容中，属于三相一次重合闸整定的是()。

2018版一级建造师系列考试用书目录汇总

2018版一级建造师系列考试用书目录汇总 2018版一级建造师系列考试用书目录 序号征订号 书名 2018年版全国一级建造师执业资格考试大纲 31690 建筑工程 31692 铁路工程 31693 民航机场工程 12.00 31694 港口与航道工程 12.00 31695 水利水电工程 12.00 31696 矿业工程 12.00 31697 市政公用工程 12.00 31698 通信与广电工程 12.00 10 31699 机电工程 12.00 定价（元） 12.00 31691 公路工程 12.00 12.00

2018年版全国一级建造师执业资格考试用书（含增值服务） 11 31700 建筑工程管理与实务（送全程精讲 76.00 课 程） 公路工程管理与实务（送全程精讲 12 31701 75.00 13 31702 14 31703 15 31704 16 31705 17 31706 18 31707 19 20 课 程） 铁路工程管理与实务 民航机场工程管理与实务 港口与航道工程管理与实务 78.00 61.00 68.00 水利水电工程管理与实务（送全程 69.00 精讲课 程） 矿业工程管理与实务69.00 市政公用工程管理与实务（送全程 75.00 精讲课 程） 31708 通信与广电工程管理与实务69.00 31709 机电工程管理与实务（送全程精讲 76.00

21 31710 22 31711 23 31712 24 31713 课 程） 建设工程经济（送全程精讲课程）62.00 建设工程项目管理（送全程精讲课 63.00 程 ） 建设工程法规及相关知识（送全程 64.00 精讲课 程） 建设工程法律法规选编89.00 2018年版全国一级建造师执业资格考试辅导（含增值服务） 25 31714 建设工程经济复习题集51.00 26 31715 建设工程项目管理复习题集60.00 27 31716 建设工程法规及相关知识复习题集63.00 28 31717 建筑工程管理与实务复习题集80.00 29 31718 公路工程管理与实务复习题集54.00 30 31719 铁路工程管理与实务复习题集39.00