文档视界 最新最全的文档下载
当前位置:文档视界 > 二级建造师考试法规中各种时间期限汇总(考试小条)

二级建造师考试法规中各种时间期限汇总(考试小条)

各种时间期限

1.发明专利权的期限是20年

2.实用新型和外观设计专利权的期限是10年

3.普通诉讼时效为2年

4.短期诉讼时效为1年:身体受到伤害要赔偿;延付或拒付租金;出售质量不合格商品未

声明;寄存财物被丢失或损毁

5.特殊诉讼时效:涉外合同诉讼时效4年;海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权,时

效期间1年

6.诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。当从权利被侵害之日起超过20

年的,人民法院不予保护

7.在诉讼时效期间的最后6个月内,因不可抗力或其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效

中止。从中止时效的原因消除之日起,诉讼时效期间继续计算

时效中断后,重新计算

8.抵押权人折价、拍卖、变卖抵押财产优先受偿,损害其他债权人利益,其他债权人可以

在知道或者应到知道撤销事由之日起1年内请求人民法院撤销

9.预告登记后,债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起3个月内未申请登记,预告登

记失效

10.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不按时开工的,应向发证机

关申请延期;延期以2次为限,每次不超过3个月

11.在建工程因故中止施工,建设单位应当自中止施工之日起1个月内,向发证机关报告

12.中止施工满1年的工程恢复施工,建设单位应报发证机关验核施工许可证

13.按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工或者中止施工的,应

当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的,应当重新办理开工报告的批准手续

14.投标保证金有效期应当超过投标有效期30天

15.评标委员会提出书面评标报告后,招标人一般应当在15日内确定中标人,但最迟应当

在投标有效期结束日30个工作日前确定

16.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,订立合同

17.招标人与中标人签订合同后5个工作日内,应当向未投标人退还投标保证金

18.自招标文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于5个工作日

19.招标人对已发出的招标文件进行澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截

止时间至少15日前

20.自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于20日

21.事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,

应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告

22.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况的,

每级上报的时间不得超过2小时

23.自事故发生之日起30日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报

24.道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当

及时补救

25.事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告;特殊情况下,经负责事

故调查的人民政府批准,提交事故调查报告的期限可以适当延长,但延长期限最长不能超过60日

26.重大事故、较大事故、一般事故,负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之

日起15日内做出批复;特大事故,30日内做出批复。特殊情况下,批复时间可以适当延长,但延长时间最长不超过30日

27.依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将保证

安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案

28.建设单位应当在拆除工程15日,将资料报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建

设行政主管部门或者其他部门备案

29.施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日

起30日内,向建设行政主管部门或者其他有关部门登记

30.安全生产许可证的有效期限为3年

31.安全生产许可证有效期满需要延期的,企业当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发

管理机关办理延期手续

32.企业在安全生产许可证有效期内,严格遵守安全生产法律法规,未发生死亡事故,届满

时,经原安全生产许可证颁发管理机关同意,不再审查,延期3年

33.建设施工企业变更名称、地址、法定代表人等,应当在变更后10日内,到原安全生产

许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续

34.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计。由于承包商原因导致工程无法按规定

期限进行竣(交)工验收的,缺陷责任期从实际竣(交)工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的,在承包人提交竣(交)工验收报告90天后,工程自动进入缺陷责任期

35.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月,可在合同中约定

36.发包人在收到承包人返还保留金申请后,应于14日内会同承包人按照合同约定内容核

实。如无异议,发包人应当在核实后14日内返还。发包人收到申请后14日不答复,经催告后14日仍不答复,视认可

37.工程竣工验收后5日内,质量监督机构应向委托部门报送建设工程质量监督报告

38.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内,将建设工程竣工验收报告和规

划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者批准使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案

39.建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过5年,方决定项目开工建设的,其环境

影响评估文件应当报原审批部门重新审核

40.建设施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工

15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施

41.城乡规划主管部门依法进行民用建筑规划审查,应当就设计方案是否符合民用建筑节能

强制性标准征求同级建设主管部门意见;建设主管部门应当自收到征求意见材料之日起10日提出意见。征求意见时间不计算在规划许可的期限内

42.建设单位应当自依法取得施工许可证之日起7个工作日内,将消防设计文件报公安机关

消防机构备案,公安机关消防机构应当进行抽查

43.自劳动争议协调组织收到调解申请之日15日内未达成调节协议的,当事人可以依法申

请仲裁

44.劳动争议申请仲裁的时效期为1年,从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计

45.当事人对仲裁裁决不服的,自收到裁决书之日起15日内,可以向人民法院起诉

46.已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起1个月内订立书面劳

动合同

47.劳动合同期限3个月以上不满1年的,试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上

不满3年的,试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过6个月

48.竞业限制期限不能超过2年

49.劳动者提前30天以书面形式通知用人单位,可解除合同。试用期,提前3日

50.非全日制用工,平均每日工作时间不超过4小时,每周累计不超过24小时

51.非全日制用工劳动报酬结算支付周期最长得超过15日

52.列入城建档案馆(室)接收范围的工程,建设单位在工程竣工验收后3个月内,必须向

城建档案馆(室)移交一套符合规定的工程档案

53.项目档案验收应在项目竣工验收3个月之前完成

54.纳税延期最长不得超过3个月

55.当自领取营业执照之日起30日内,向税务机关申报办理税务登记。登记内容发生变更

的,纳税人应当自办理工程变更登记之日起30日内或办理工商注销登记,向税务机关申报办理变更或者注销

56.限制民事行为能力人独立签订的合同,相对人可催告法定代理人在1个月内追认,不做

表示为拒绝

57.无权代理人签订的合同,相对人可催告被代理人在1个月内追认,不做表示为拒绝

58.建筑工程承包人形式优先权的期限为6个月,自建设工程竣工之日或者建设工程合同约

定的竣工之日计算

59.向人民法院申请保全证据的,不得处于举证期限界限7日

60.申请人在人民法院采取保全措施,人民法院在接受申请48小时内做出裁决。财产保全

后15日内不起诉的,人民法院应当解除财产保全

61.人民法院对原告的起诉情况进行审查后,认为符合条件的,应在7日内立案

62.人民法院适用普通程序审查的案件,应在立案之日起6个月内审结;有特殊情况需延长

的,由本院院长批准,可延长6个月;还需延长的,报请上级人民法院批准

63.人民法院自收到申请执行书之日起超过6个月未执行的,申请执行人可向上级人民法院

申请

64.对判决不服,提起上诉时间为15天;对裁定不服,提起上诉的期限为10天

65.仲裁委员会在收到仲裁申请书5日内经审查认为符合要求的,应受理

66.当事人申请撤销仲裁裁决的,应当自收到裁决书之日起6个月内提出

67.当事人认为具体行政行为侵犯其合同权益的,可以自知道该具体行政行为之日起60天

内提出行政复议申请,但法律规定申请期限超过60日的除外。因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申请期限的,申请期限自障碍消除之日起继续计算

68.行政复议机关一般应当自受理申请之日60日内做出行政复议决定

69.依据《合同法》第55条的规定,具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由起1

年内没有行使撤销权,撤销权消灭——可撤销合同的撤销

70.《合同法》第75条规定,撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行

使。自债务人的行为发生之日起5年内没有行使撤销权的,该撤销权消灭——债权人撤销债务人不合理处置的撤销

71.监理人发出暂停施工指示后56天内为向承包人发出复工通知,除了该项停工属于承包

商暂停施工的责任外,承包人可向监理人提交书面通知,要求监理人在收到书面通知28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工

72.监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后14天内完成审核

73.发包人应当在监理人收到进度付款申请单后的28天内,将进度应付款支付给承包人

74.在合同约定的缺陷责任期满时,承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证

金金额,发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任

75.监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后14天内完成核查,提出发包人到期应支

付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人收到后14天内审核完毕,由监理人向承包人出具发包人签认的竣工付款证书。逾期未提出意见的,视为同意

76.发包人应在监理人出具竣工付款证书后14天内,将应支付款支付给承包人

77.监理人在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成核查,提出发包人到期应支

付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人收到后14天内审核完毕,由监理人向承包人出具发包人签认的最终结清证书。逾期未提出意见的,视为同意

78.发包人应在监理人出具最终结清证书后14天内,将应支付款支付给承包人

79.承包人提交竣工验收申请报告,监理人审查后认为不具备竣工验收条件的,应在收到竣

工验收申请报告后28天内通知承包人;审查后认可的,应在收到竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行工程验收

发包人验收后同意接受工程的,应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内,由监理人向承包人出具发包人签认的工程接收证书

发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的,视为验收合格,实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准,因不可抗力不能进行验收的除外

80.工程接收证书颁发后的56天内,除了监理同意需要在缺陷责任期间内继续工作和使用

的人员、施工设备和临时工程外,其他人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除

81.承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后的28天内支付工程竣工结算价

款,无正当理由不支付的,从第29天起按分包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款利息,并承担违约责任

82.承包人应在收到变更指示或者变更意向通知书后的14天内,向监理人提交变更报价书

83.监理人收到承包人变更报价书后的14天内,根据合同约定的估价原则,总监理工程师

与合同当事人进行商定或者确定变更价格

84.承包人应在知道或者应当知道索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书

承包人在发出索赔意向通知书28天内,向监理人正式递交索赔通知书

85.施工过程质量监督:对工程项目建设中的结构主要部位除常规检查外,应在分部工程验

收时进行监督,检查合格后方可进行后续施工。建设单位应将施工、设计、监理和建设单位各方分别签字的质量验收证明在验收后3天内报送工程质量监督机构备案

86.竣工阶段质量监督:编制单位工程质量监督报告,在竣工验收之日起5天内提交到竣工

验收备案部门

1、最低保修期

(1)地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程合理使用期限(2)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;

(3)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。

(4)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;

2、诉讼时效期限

(1)短期诉讼时效(1年)情形:身体受到伤害要求赔偿的;延付或拒付租金的;出售质量不合格的商品未声明的;寄存财物被丢失或损毁的。

(2)普通诉讼时效期间:2年。

3、知识产权保护期限

(1)专利权的保护期限:发明20年。(起算时间:申请之日)

(2)实用新型和外观设计保护期:10年。(起算时间:申请之日)

(3)著作权保护期:自然人:生前加上死后50年。法人:发表之日起50年。(4)商标有效期为10年,自核准注册之日起算。

(5)商标应当在期满前6个月内申请续展注册,在此期间未能提出申请的,可以给予6个月的宽限期,可以无数次续期。

4、应当订立无固定期限劳动合同情形

(1)劳动者已在该用人单位连续工作满十年的;

(2)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时,劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的。

5、民事诉讼中涉及的时间

(1)民事诉讼的受理:收到起诉书之日起7日内决定是否受理。

(2)裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。

(3)判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉。

(4)管辖权异议:当事人对管辖权有异议的,应当在提交答辩状期间提出;受诉法院应当在受理异议之日起15日内作出裁定。

(5)举证时限:普通程序的举证时限不少于30日,但经双方当事人同意后可以少于30日;简易程序的举证时限可以少于30日。

(6)一审简易程序:应当在立案之日起3个月内审结。

(7)申请再审的时间:在判决、裁定发生法律效力后6个月内提出。

(8)一审普通程序:应当在立案之日起6个月内审结。有特殊情况需要延长的,由本院院长批准,可以延长6个月;还需要延长的,报请上级法院批准。

(9)再申请执行:收到申请执行书之日起超过6个月未执行的,可以向上一级人民法院申请执行。

(10)申请执行的期限为两年。

(11)没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起3个月内,申请法院强制执行。

(12)对公民提起的民事诉讼:由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地(连续居住满1年)人民法院管辖。

(13)诉讼证据保全:情况紧急的,必须在48小时内作出裁定;诉前证据保全:必须在48小时内作出裁定。

6、仲裁中涉及的时间

(1)劳动仲裁(商事仲裁)的受理:收到仲裁申请之日起5日内受理;受理后5日内送达仲裁申请书副本;10日内提交答辩状。

(2)劳动仲裁裁决的起诉期:当事人对仲裁裁决不服的,可自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。一方当事人不履行的,另一方当事人可向人民法院申请强制执行。

(3)申请劳动争议仲裁的时效期间:一般为1年。拖欠劳动报酬争议不受1年限制;但劳动关系终止的,应当自劳动关系终止之日起一年内提出。

7、《劳动合同法》中涉及的时间

(1)试用期解除劳动合同:劳动者在试用期内提前三日通知用人单位可以解除劳动合同。

(2)加班时间限制:一般每日不超过1小时;特殊原因在保障劳动者身体健康的条件下每日不得超过3小时,但是每月不得超过36小时。

(3)非全日制用工:一般平均每日工作时间不超过4小时,每周累计不超过24小时。

(4)非全日制用工:平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。

(5)非全日制用工劳动报酬结算周期最长不得超过15日。

(6)劳动者预告解除:劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位,可以解除

劳动合同。

(7)经济性裁员:提前三十日向工会或者全体职工说明情况,听取工会或者职工的意见。

(8)女职工生育享受不少于98天的产假。

(9)以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的,不得约定试用期。

(10)试用期:三年以上固定期限和无固定期限:不得超过6个月。

(11)经济性裁员:六个月内重新招用人员的,同等条件下优先招用被裁减的人员。

(12)自用工之日起超过一个月但不满一年:向劳动者每月支付二倍的月工资。(13)自用工之日起满一年:视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。(14)劳动者申请工伤认定的时间:为1年。

(15)用人单位(劳务派遣单位):劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立二年以上的固定期限劳动合同;

劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的上年度职工月平均工资的三倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。

(16)不得延长工作时间和夜班劳动:怀孕7个月以上、哺乳期。

(17)应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。

8、安全事故报告时间

(1)安全生产事故:单位负责人接到报告后,应当于1小时内向县级以上政府安监部门和有关部门报告。

(2)建设工程发生质量事故:有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

9、《招投标法》中涉及的时间

(1)资格预审文件澄清或修改:提交资格预审申请文件截止时间至少3日前。(2)招标人对招标文件异议的答复时间:收到异议之日起3日内。

(3)依法必须招标的项目,招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人,公示期不得少于3日。

(4)评标结果异议:投标人或其他利害关系人对依法必须招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日

内作出答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。

(5)受理投诉时间:行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉。

(6)招标文件(资格预审文件)的发售时间:自出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于5日。

(7)依法必须招标的项目提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日不得少于5日。

(8)未中标人保证金的退还:招标人与中标人签订合同后5日内。

(9)投诉时间:投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。(10)招标文件澄清或修改时间,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。

(11)依法必须招标的项目,招标人应当自确定中标人之日起15日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

(12)编制投标文件时间:依法必须招标的项目,自招标文件开始发售之日至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于20日。

(13)招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

(14)投诉处理的规定:行政监督部门应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定。

其他时间

24小时

在进行建设工程或者在农业生产中,任何单位或者个人发现文物,应当保护现场,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,如无特殊情况,应当在24小时内赶赴现场,并在7日内提出处理意见。

48小时

1、建设工程工期:工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人;48小时内不答复视为同意承包人要求,工期顺延。

2、暂停施工:工程师认为有必要暂停施工时,应当以书面形式要求承包人暂停

施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见;承包人实施工程师作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,工程师应当在48小时内予以答复;48小时内未答复,承包人可自行复工。

3、隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查;监理人不能按时检查的,应在检查前24小时向承包人提出书面延期要求,但延期不能超过48小时;监理人未按时检查,也未提出延期要求的,视为隐蔽工程检查合格。

5日

质量监督机构:于工程竣工验收后5日内,应向委托部门报送建设工程质量监督报告。

7日

1、建设工程工期:承包人不能近时开工,应当不迟于协议约定的开工日期前7天,以书面形式向工程师(总监理工程师)提出延期开工的理由和要求。

2、建筑市场诚信行为记录信息的公布时间:行政处罚决定做出后7日内,

3、在进行建设工程或者在农业生产中,任何单位或者个人发现文物,应当保护现场,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,如无特殊情况,应当在24小时内赶赴现场,并在7日内提出处理意见。

4、生产安全事故补报时间:道路交通事故、火灾事故7日内补报。

10日

安全生产许可证变更:在变更后10日内到原发证机关办理变更。

15日

1、竣工验收备案:竣工验收合格之日起15日内报建设行政主管部门或其他有关部门备案。

2、拆除工程在施工15日前进行备案。

3、可能产生环境噪声污染的施工:在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报。

4、依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管

部门或者其他有关部门备案。

5、建设单位应当在拆除工程施工15日前,将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府主管部门或者其他有关部门备案。

30日(工作日)(1个月)

1、事故处理时限:特大事故:30日;其他:15日;最长可延长30日。

2、施工企业资质证书的变更:工商变更手续后30日内办理资质证书变更手续。

3、查封、扣押的期限不得超过30日;情况复杂的可以延长,但延长不得超过30日。

4、安全事故补报时间:一般事故30日内补报。

5、建设单位应当自中止施工之日起1个月内,向发证机关报告。

6、效力待定合同:相对人可以催告法定代理人在一个月内予以追认。法定代理人未作表示的,视为拒绝追认

7、企业申请工伤认定的时间:为1个月。

8、施工起重机械,在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

2个月(60日)

1、事故调查期限:事故发生之日起60日内提交事故调查报告;最长可延长60日。

2、当事人认为具体行政行为侵犯其合法权益的,可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请,但法律规定的申请期限超过60日的除外。

3、除非法律另有规定,行政复议机关一般应当自受理申请之日起60日内作出行政复议决定

4、施工企业资质证书有效期期满前60日办理延续手续。

3个月(90天)

1、领取施工许可证之日起3个月内开工。

2、延期以两次为限,每次不超过3个月(注:最长9个月不开工,施工许可证自行废止)。

3、企业可于安全生产许可证期满前3个月向原发证机关办理延期手续。

4、试生产:自试生产之日起3个月内申请环境保护设施竣工验收。

5、发包人原因时缺陷责任期的确定:在承包人提交竣(交)工验收报告90天后,工程自动进入缺陷责任期。

6、行政争议未经行政复议的,应当自知道作出具体行政行为之日起3个月内起诉;经过行政复议的,应当在收到行政复议决定书之日起15日内起诉。

7、不良行为公布的最短时间:省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果,对整改确有实效的,由企业提出申请,经批准,可缩短其不良行为记录信息公布期限,但公布期限最短不得少于3个月。

8、试车考核期的保险责任一般不超过3个月,否则应另加收保险费。

9、合同解除提出异议的时间:异议期限没有约定时最长为3个月。

120天

可以同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形:因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的。

6个月

1、开工报告:因故不能按期开工超过6个月的,应当重新办理开工报告的批准手续。

2、未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。

3、中止发生时间:在诉讼时效期间的最后6个月。

4、当事人申请撤销裁决的,应当自收到裁决书之日起6个月内提出。

5、建设工程价款优先受偿权:行使期限为6个月,自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。

6、第三人因不能归责于本人的事由未参加诉讼,但有证据证明发生法律效力的判决、裁定、调解书损害其民事权益的,可以自知道或应当知道其民事权益受到损害之日起6个月内,向作出判决、裁定、调解书的法院起诉。

7、租赁期限6个月以上的,应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的,视为不定期租赁。

8、建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工资料。

1年

1、施工许可证:中止施工满1年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

2、撤销权的消灭:知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权;明确表示或以行为放弃撤销权。

3、全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起1年内,由省、

自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围,作出标志说明,建立记录档案,没置专门机构或者指定专人负责管理。

2年

不予注册情形:被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年;

3年

1、注册建造师的有效期:3年。

2、安全生产许可证有效期:3年。

3、建筑市场诚信行为记录信息的公布公布期限一般为6个月至3年;良好行为记录信息公布期限一般为3年。

4、初始注册:自资格证书签发之日起3年内提出申请,逾期未申请者,须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。

5、不予注册的情形

(1)非执业原因受到刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满3年;

(2)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间,所负责项目发生过重大质量和安全事故;

5年

1、不予注册的情形:因执业活动受到刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年;

2、因过错造成质量事故的,责令停业1年;造成重大质量事故的,吊销执业资格证书,5年内不予注册;情节特别恶劣的,终身不予注册。

3、施工企业资质证书:有效期为5年;期满前60日办理延续手续;延续期也是5年。

20年

租赁合同最长有效期:20年。

87.

相关文档
  • 一级建造师考试时间

  • 二级建造师考试时间

  • 二级建造师法规考试

  • 全国二级建造师考试

  • 国家一级建造师考试

  • 二级建造师考试重点

相关推荐: