当前位置：文档库 › 借款协议(首付分期)

借款协议(首付分期)

借款协议

（甲方）出借人：会昌县鼎盛置业发展有限公司

（乙方）借款人：

身份证件号：联系方式：

甲、乙双方遵循自愿、公正和诚实信用的原则，经协商一致，就乙方向甲方借款事宜，拟定本协议。借款内容如下：

第一条、借款付款方式:

乙方因于 2016 年月日购置会昌县鼎盛置业发展有限公司开发的【文园裕景】项目栋室商品房，该商品房买卖合同编号为；

房屋金额为￥元，首付款为￥元，按揭贷款￥元。首付款分2次支付，年月日付￥元（大写：拾万仟佰拾元整），余款￥元（大写：拾万仟佰拾元整）于年月日前一次性付清。第二条、违约与责任:

1、乙方按上述第二条日期内未及时归还甲方应付款项，逾期一日，按总金额千分之五计滞纳金。逾期超过一个月，视为乙方自愿放弃上述所购房屋的全部权利。甲方有权不予办理房屋交付手续并单方面终止购房合同，没收乙方所交款项并将乙方所购房屋另行出售。

2、甲方应协助乙方办理所需的购房手续并确保房屋质量如期交房。在此期间协助乙方申请购房契税补贴的相关工作。

3、乙方有下列行为之一的，甲方可提前收回借款本金，并追究其法律责任：提供虚假材料或隐瞒重要事实、转移资产、抽逃资金、逃避债务等。

第三条、担保方式:

乙方用已购置【文园裕景】项目商品房做为此次借款担保物，如乙方违约按第二条相关规定处理。第四条、合同的生效、终止:

本合同经主体各方签字、盖章后生效并承担相应的法律责任，至本合同项下借款金、滞纳金及相关应付费用清偿完毕之日终止。

第六条:本合同壹式贰份，同具法律效力，甲乙双方各持壹份。

甲方：（签章）乙方：（签章）：

签约时间：2016年月日签约时间：2016年月日

（合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用。范文供参考，期待你的好评与关注）

[温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用。范文供参考，期待你的好评与关注]

首付分期付款合同协议书范本

开发商：（以下简称甲方）认购方：（以下简称乙方）身份证/护照（营业执照）号码：通讯地址：联系电话：1、 2、甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，签订本协议书。乙方于年月日,购买甲方项目幢单元室，总房款为人民币元，已签订认购协议并交纳定金元，因个人原因导致无法按时交齐首期款，现乙方自愿申请首期款分期支付，具体付款方式如下：（1）年月日，签订《首付款分期付款协议书》前支付 %首付款，今剩余购房首付款款向置业有限公司借款人民币￥元（大写），在年月日前无息分期还清；（2）年月日支付首付款剩余房款 %，即：元；（3）年月日支付首付款剩余房款 %，即：元；（生效时间以签订《项目首付款分期付款协议书》为准，首付款全部到期方可签订《商品房买卖合同》。）且甲、乙双方达成以下协议：一、乙方必须在规定的期限内付清全部借款，如有特殊情况需提前半个月向甲方申请剩余借款还款时间延期（延期时间仅限一个月，申请次数仅限一次），乙方本人或委派家人携带《首付款

分期付款协议书》和委托证明前往售楼部，填写《延期申请表》，待甲方审核通过后，方可批准延期；二、如乙方未按协议规定的时间还款，逾期在天之内，自本协议规定的应还款期限之第二天起至实际全额付清还款之日止，甲方有权按借款金额的 /天的比例收取违约金至付清之日，逾期天未缴纳款项，乙方自愿放弃上述所购房屋全部权利，甲方有权处理房产出售给他人，且不退还乙方所缴纳房款，如乙方拒绝配合甲方，甲方有权在当地人民法院提起诉讼；三、甲乙双方约定时间内，乙方需付清全部借款，如逾期产生的违约金，连同借款一并付清；四、协议期内，乙方不得随意更变业主身份，不得退房，不得单方面终止该协议；五、本协议书一式两份，由开发商、认购方各执一份，具有同等法律效力，发生纠纷，在甲方所在地人民法院诉讼解决；甲方（签章）：乙方签字：代表签字：乙方盖章：日期：日期：

借款合同分期付款

借款合同分期付款篇一：借款合同分期付款篇一：借款协议(首付分期付款) 借款协议（首付分期付款）本人购买遵义新奥房地产开发有限公司开发的《新长征﹒尊城国际》项目楼号房,现因资金困难特向遵义新奥房地产开发有限公司借款，借款内容如下：本人应付首期房款共计人民币(大写) ￥元，于20 年月日已付房款人民币(大写) ￥元，未付房款人民币(大写) ￥元。今借款人用所购房为抵押物向遵义新奥房地产开发有限公司借款人民币(大写) ￥元,于20 年月日前无息归还。如本人未按协议规定的时间还款,逾期在30天之内,自本协议规定的应还款期限之第二天起至实际全额付清还款之日止，借款人按日向遵义新奥房地产开发有限公司支付逾期应还款金额的千分之 3 为违约金；逾期超过30天的，本人自愿放弃上述所购房屋的全部权利。遵义新奥房地产开发有限公司有权不予办理房屋交付手续并单方面终止购房合同，将所购房屋转卖他人。借款人：联系电话：家庭通讯地址：日期：篇二：XX0108分期付款借款协议书分期付款借款协议书

甲方：乙方：身份证号码：联系电话：住址：乙方购买甲方开发的________________花园第______栋_____单元________号房（商铺），签订了商品房买卖合同。乙方选择的付款方式为_____个月内分期付款，分期付款总价为（人民币）￥________________元，现已支付首期款￥________________元，尚欠房款￥________________元（大写）___________________________________________________ ____。为履行该合同，甲、乙双方通过友好协商，达成以下协议：一、乙方承诺在本协议书签订之日起________个月内将上述全部欠款还清，甲方要求乙方在借款期内每3个月等额还款一次，乙方具体归还日期及归还金额如下：二、乙方按本协议第一条的约定归还每一笔欠款时，如能按时并足额还款则可免息；任何一笔欠款若逾期还款或未足额还款，则乙方同意自逾期之日

借款协议分期还款范本

借款协议一、基本信息出借人：借款人：身份证号：家庭地址：工作单位：购房面积：总房款：联系方式：1、2、还款开户行：还款账号：（借款人须保证个人信息部分真实有效，如有虚假，将承担全部法律责任。）二、协议内容借款人小区购得商品房一套，在装修过程中向锦州恒泰物业有限公司借装修款项，人民币元（大写：）。 1、还款方式选择第项 I 按月还款：本人承诺所借款项按月返还，借款人于年月日前分期还清，每期在每月的日前还清，首期借款于签协议之日起当月开始支付。逾期每日按总借款额的3‰支付滞纳金（利率按当期银行贷款利率计算）。 II按季度还款：本人承诺所借款项分期返还，借款人于年月日前分季度还清。逾期每日按总借款额的3‰支付滞纳金（利率按当期银行贷款利率计算）季度还款明细见下，第一季，于年月日前还款元；第二季，于年月日前还款元；第三季，于年月日前还款元；

第四季，于年月日前还款元；第五季，于年月日前还款元；第六季，于年月日前还款元；第七季，于年月日前还款元；第八季，于年月日前还款元；第九季，于年月日前还款元；第十季，于年月日前还款元；第十一季，于年月日前还款元；第十二季，于年月日前还款元； III 一次性还款：本人承诺所借款项一年一次性返还，借款人须在年月日前一次性还清万元，逾期每日按总借款额的3‰支付滞纳金（利率按当期银行贷款利率计算）。 2、抵押物：购房合同、发票、税务发票、维修基金发票、（东方华府小区A区号楼单元室）。 3、所借款项在未还清之前，不得办理更名、转让手续，该房的所有权暂归海昌宏运（锦州）置业有限公司所有，直至还清借款。 4、所购房屋门牌号：东方华府号楼单元室 5、此协议一式 2 份，双方各一份，以双方签订协议之日起生效。出借人盖章：借款人签字：日期：年月日

简单个人借款合同格式示范文本

简单个人借款合同格式示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

简单个人借款合同格式示范文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。订立合同单位： _____________，以下简称借款方；中国人民建设银行______行，以下简称贷款方。根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。第一条借款方向贷款方借款人民币（大写）______元，用于______.预计用款为一九__年______元；一九____年 ______元；一九____年______元；一九___年_______元；一九 ____年______元；一九____年______元；第二条自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为____%.借款方

如果不按期归还贷款，逾期部分加收利息20%. 第三条借款方保证从一九____年____月起至一九____年____月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为一九____年______元；一九____年______元；一九____年______元；一九____年______元；一九____年______元；一九____年______元。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。第四条因国家调整计划、产品价格、税率、以及修正慨算等原因，需要变更合同条款，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。第五条贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应承担由此造成的经济损失。第六条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理，计划执行，财务活动，物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。

首付分期付款协议书

首付分期付款协议书项目首付款分期付款协议书开发商: (以下简称甲方) 认购方: (以下简称乙方) 身份证/护照(营业执照)号码: 通讯地址: 邮编: 联系电话: 1、 2、甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，签订本协议书。乙方于年月日购买甲方项目幢单元室，总房款为人民币佰拾万仟佰拾元，已签订认筹协议并交纳定金元(如果是认筹客户，出示有效认筹协议，认筹金自动转换为定金)，因个人原因导致无法按时交齐首期款，现乙方自愿申请首期款分期支付，具体付款方式如下: 年月日，签订《商品房买卖合同》前支付( %)首期款(含定金)，即: 元;今剩余购房款向江苏美亚房地产开发有限公司借款人民币, 元(大写) ，在年月日前无息分期还清; 1. 年月日支付首期剩余房款 %，即: 元; 2. 年月日支付首期剩余房款 %，即: 元; (生效时间以同时签订《商品房买卖合同》和《项目首付款分期付款协议书》为准) 且甲、乙双方达成以下协议: 1. 乙方必须在规定的期限内付清全部借款，如有特殊情况需提前半个月向甲方申请剩余借款还款时间延期(延期时间仅限一个月，申请次数仅限一次)，乙方本人或委派家人携带《首付款分期付款协议书》和委托证明前往售楼部，填写《延期申请表》，待甲方审核通过后，方可批准; 2. 如乙方未按协议规定的时间还款，逾期在30天之内，自本协议规定的应还款期限之第二天起至实际全额付清还款之日止，甲方有权按借款金额的千分之一/

天的比例收取违约金至付清之日，逾期30天未缴纳款项，乙方自愿放弃上述所购房屋全部权利，甲方有权处理房产出售给他人，且不退还乙方所缴纳房款，乙方无条件按甲方要求在房屋交易过程中签字，如乙方拒绝配合甲方，甲方有权在当地人民法院提起诉讼; 3. 办理交房手续前提，乙方需付清全部借款，如逾期产生的违约金，连同借款一并付清; 4. 协议期内，乙方不得随意更变业主身份，不得退房，不得单方面终止该合同; 5. 本协议书一式两份，由开发商、认购方各执一份，具有同等法律效力，发生纠纷，在甲方所在地人民法院诉讼解决; 甲方(签章): 乙方签字: 代表签字: 乙方盖章: 年月日年月日

2020最新个人借款合同范本

2020最新个人借款合同范本 [模版仅供参考，切勿通篇使用] 2020最新个人借款合同范本参考甲方(出借人)____________ 身份证号码：_______________ 乙方(借款人)____________ 身份证号码： __________________ 为了明确责任，恪守信用，在双方自愿、协商情况下特签订本合同以资共同信守。一、借款金额(大写) 二、借款用途：借款人因___需要，急需一笔资金。三、借款利率：______，按年收息，利随本清。四、借款期限：借款时间自___年___月___日起至___年___月___ 日止。五、还款日期和方式：____________________________ 六、违约责任：借款方应按合同规定的时间还款。如借款方不按期偿还借款，出借方有权限期追回借款，并按合同规定____%计算加收逾期利息。七、争议解决方式：协商解决，协商不成，可以向甲方所在的人民法院起诉 .

八、其他： 1、未经双方同意，任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。如一方当事人要求变更或解除合同，应在__日内通知另一方当事人，并达成书面协议。本合同变更或解除后，借款方占用的借款和应付的利息仍应按本合同的规定偿付。 2、合同的附件：借据，收据。 3、合同经各方签字后生效，借款本息全部清偿后自动失效。本合同正本一式二份，借款方、出借方各执一份。合同文本具有同等法律效力。甲方(借款人)_________ 乙方(出借人)_________ (签字、盖章)_________ (签字、盖章)_________ ___年___月___日___年___月___日相关阅读：借款合同印花税计算目前，对不同的借款形式，主要采取下列计税办法[1]：一、有些基本建设贷款，先按年度用款计划分年签订借款合同，在最后一年按总概算签订借款总合同。总合同的借款金额包括各个分合同的借款金额。对这类基建借款合同，应按分合同分别贴花，最后签订的总合同，只就借款总额扣除分合同借款金额后的余额计税贴花。二、凡是一项信贷业务既签订借款合同，又一次或分次填开

垫付首付款合同协议书效力修订稿

垫付首付款合同协议书效力 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

垫付首付款合同效力近期，笔者在多地遇到一些开发商打出了“一成首付”、“分期首付”、“首付3万”等等概念。细问得知，具体操作为：开发商承诺为购房者“垫付”大部分首付款，购房者只需交纳极小一部分首付，先由开发商出具足额首付的发票，办理银行贷款，由购房者在一定时期内分期向开发商或第三方交足垫付的首付。面对国家对限购、限贷政策的一步步收紧，这种促销手段极大的缓解了部分购房者的压力，也让开发商先下手为强，在打破持续低迷的楼市上，可谓独具匠心。但这种由开发商为购房者垫付首付的做法在法律上又有哪些风险呢？目前在房地产市场上，由开发商垫付部分首付款的方式主要有以下两种方式：一是开发商直接对购房者垫付部分房款（在业内称为分期首付）；二是通过第三方（个人或担保公司）对购房者借款。笔者将结合相关法律和个人经验，对两种不同的垫付方式做逐一分析。 ? 一、开发商直接对购房者垫付部分首付款的法律风险 ? 根据2010年颁布的《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》规定“（三）实行更为严格的差别化住房信贷政策。对购买首套自住房且套型建筑面积在90平方米以上的家庭（包括借款人、配偶及未成年子女，下同），贷款首付款比例不得低于30%；对贷款购买第二套住房的家庭，贷款首付款比例不得低于50%，贷款利率不得低于基准利率的倍；”即国务院明确规定了购房者购房时需交付一定比例的首付款，此为国家对于购房首付款、限贷的政策性规定。而在法律实务中，由开发商垫付首付款是否有一定的依据呢？实际上，垫付并非法律概念，法律上有借款合同、指示交付或债务承担等概念。垫付，根据文义解释，一般是为他人向第三方垫付，没有债权人为债务人向自己垫付之说。而开发商为购房者的垫付可能涉及三种类型的法律关系：①借款合同，即开发商借款给购房者、购房者再将借款交给开发商；②第三人代为履行，即开发商作为第三人根据购房者的指示将款项交付给自己，代购房者履行债务；③债务承担，即开发商作为第三方为购房者承担购房者对开发商的债务。首先，对于借款合同，因开发商即是房地产买卖法律关系中的债权人，同时又向购房者借出部分首付，借出的款项又需要给开发商自己，因此，开发商名义上垫付首付，但实际上并未垫付。因借款法律行为系实践性法律行为，需要实际交付借款才会产生借款合同生效的法律后果，因此，为实际交付借款的，借款行为并未生效。开发商所享有的债权，本质上还是房地产买卖合同所确立的债权。并不存在一个真实、有效的借款法律关系，也不存在所谓的垫付。其次，开发商根据购房者的指示将款项交付给自己，开发商不属于第三方，很明显不属于第三人代为履行的情形，不会产生实际履行的法律效力。换句话说，即实际上此时也不存在垫付，购房者没有付足首付。再次，债务承担，是指在不改变合同的前提下，债权人、债务人通过与第三人订立转让债务的协议，将债务全部或者部分转移给第三人承担的法律现象。即必须存在一个独立于债权人、债务人之外的第三人，而开发商为购房者承担购

分期借款合同样书经典版

合同编号：2021-xx-xx 合同/协议(模板) 合同名称：甲方：乙方：签订时间：签订地点：

分期借款合同样书经典版合同编号：______ 贷款方：______ 借款方：______ 借款方为进行生产(或经营活动)，向贷款方申请借款，并聘请作为保证人，贷款方业已审查批准，经第三方(或双方)协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条贷款种类。第二条贷款用途。第三条贷款金额人民币(大写) _______元整。第四条借款利率为 _______%，利随本清，如遇国家调整利率，按新规定计算。第五条借款和还款期限。 1. 借款时间共_______年零_______个月，自_______年_______月_______日起，至_______年_______月 _______日止。借款分期如下： 2. 还款分期如下：第六条还款资金来源及还款方式。 1. 还款资金来源：______ 。 2. 还款方式：______ 。第七条保证条款。 1. 借款方用做抵押，到期不能归还贷款方的贷款，贷

款方有权处理抵押品。借款方到期如数归还贷款的，抵押权消灭。 2. 借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。 3. 借款方必须按合同规定的期限还本付息。 4. 借款方有义务接受贷款方的检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。 5. 需要有保证人担保时，保证人履行连带责任后，有向款方追偿的权利，借款方有义务对保证人进行偿还。 6. 由于经营管理不善而关闭，确实无法履行合同的，在处理财产时，除了按国家规定用于人员工资和必要的维护费用外，应优先偿还贷款。由于上级主管部门决定关、停、并、转或撤销工程建设等措施，或者由于不可抗力的意外事故致使合同无法履行时，经向贷款方申请，可以变更或解除合同，并免除承担违约责任。第八条违约责任 (一) 借款方的违约责任。 1. 借款方不按合同规定的用途使用借款，货款方有权收回部分或全部贷款，对违约使用的部分，按____规定的利率加收罚息。情节严重的，在一定时期内，____可以停止发放新贷款。 2. 借款方如逾期不还借款，贷款方有权追回借款，并

简洁版个人向个人借款合同范本

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载简洁版个人向个人借款合同范本甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

甲方（借款人）____________ 身份证号码：_____________ 乙方（贷款人）____________ 身份证号码：_____________ 一、双方就借款事项达成一致，约定如下：二、借款金额借款方向贷款方借人民币________元。三、借款利息自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年利为______.借款方如果不按期归还款，逾期部分加收利率 _______. 四、借款期限借款方保证从_____年_____月起至_____年_____月止，按本合同规定的利息偿还借款。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款。五、条款变更因国家变更利率，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。六、权利义务贷款方有权监督贷款的使用情况，了解借款方的偿债能力等情况。借款方应如实提供有关的资料。借款方如不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约部分参照银行规定加收罚息。贷款方提前还款的，应按规定减收利息。七、保证条款（一）借款方用__________做抵押，到期不能归还贷款方的贷款，贷款方有权处理抵押品。借款方到期如数归还贷款的，抵押权消灭。

（二）借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。（三）借款方必须按合同规定的期限还本付息。（四）借款方有义务接受贷款方的检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。（五）需要有保证人担保时，保证人履行连带责任后，有向借款方追偿的权利，借款方有义务对保证人进行偿还。八、合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方友好协商解决，也可由第三人调解。协商或调解不成的，可由任意一方依法向人民法院起诉。九、本合同未做约定的，按照《民法典》的有关规定执行。本合同一式2份，双方各执1份。贷款人：_____________ 借款人：_____________ 连带保证人：_________ 合同签订日期：____年___月___日

简单个人借款合同范本(完整版)

编号：QJ-HT-0169 简单个人借款合同范本(完整版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---

简单个人借款合同范本(完整版) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。篇一：简单个人借款合同范本甲方(借款人)_________________ 身份证号码：_____________________ 乙方(贷款人)_________________ 身份证号码：______________________ 甲乙双方就借款事宜，在平等自愿、协商一致的基础上达成如下协议，以资双方共同遵守。乙方贷给甲方人民币(大写)______________，于____年____月____日前交付甲方。借款利息：_________________ 借款期限：还款日期：____年____月____日。还款方式：现金/__________支付。

违约责任： 1、借款方的违约责任 (1)借款方不按合同规定的用途使用借款，贷款方有权收回部分或全部贷款，对违约使用的部分，按银行规定的利率加收罚息。 (2)借款方如逾期不还借款，贷款方有权追回借款，并从到期日起付日息1% (3)借款方使用借款造成损失浪费或利用借款合同进行违法活动的，贷款方应追回贷款本息，有关单位对直接责任人应追究行政和经济责任。情节严重的，由司法机关追究刑事责任。 2、贷款方的违约责任 (1)贷款方未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金数额的计算与加收借款方的罚息计算相同。 (2)利用借款合同进行违法活动的，追究行政和经济责任。情节严重的，由司法机关追究刑事责任。争议解决方式：双方协商解决，解决不成，提交__________人民法院。本合同自______生效。本合同一式两份，双方各执一份，合同文本具有同

关于首付分期付款协议书

关于首付分期付款协议书协议书是社会生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后，签定的书面材料。下面就是的首付分期付款协议书，一起来看一下吧。甲方：xx县太极开来置业有限责任公司乙方：乙方于xx年xx月xx日购买位于山海大道与博爱路交叉口太极原乡xx小区xx号xx楼xx单元xx层xx户房屋壹套，面积为xx平方米，合同号为：xx，付款方式为按揭，应付首付款为xx，剩余房款以银行按揭方式支付。鉴于乙方由于个人原因未能在签定《商品房买卖合同》时付清首付款全款，双方就此达成如下补充协议：一、甲乙双方在签订《商品房买卖合同》时，支付部分首付款，计万元(大写元)，剩余首付款为元(大写元)乙方需向甲方出具欠条。二、乙方承诺首付欠款按以下方式与时间进行支付：第一次还款：20xx年xx月xx日前，还xx元；第二次还款：20xx年xx月xx日前，还xx元；第三次还款：20xx年xx月xx日前，还xx元；此次还清欠款总金额。若乙方未按本协议约定日期付款，按以下方式处理： 1、逾期在30日之内，自本协议规定的应付款期限之第二天起至实际支付应付款之日止，乙方向甲方按日支付逾期应付款万分之三的违约金，《商品房买卖合同》继续履行；

2、逾期超过30日的，甲方有权解除合同，并有权将该房产另行出售而无需征得乙方同意。甲方解除合同的，乙方按总房款的3%向甲方支付违约金。乙方愿意继续履行合同的，经甲方同意，合同继续履行，自本协议规定应付款之第二天起至实际支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款千分之四的违约金。三、乙方未按照本协议约定日期付清剩余首付款的，甲方有权顺延《商品房买卖合同》中约定交房日期。四、本协议为《商品房买卖合同》的补充协议，如内容与《商品房买卖合同》相冲突的，以本协议为准。五、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。（以下无正文内容）甲方：乙方：日期：日期：甲方：乙方：经甲乙双方友好协商，现就甲方委托乙方汽车修理费用分期付款事宜签订如下协议：一、现甲方车辆金杯、qq、别克、帕萨特1.8t帕、萨特2。8t 共6台车辆停放乙方处修理。

分期借款协议书新编整理版参考文本

分期借款协议书新编整理版参考文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

分期借款协议书新编整理版参考文本使用指引：此协议资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。甲方：_______________(借款人) 性别：_______________ 身份证号：_______________ 地址：_______________ 电话：_______________ 乙方：_______________(出借人) 性别：_______________ 身份证号：_______________ 地址：_______________ 电话：_______________ 甲方因本人生产或经营需要，向乙方申请借款，并以自有车辆作为抵押物，经当事方协商一致，乙方同意出借

并签定本合同内容。第一项借款事项第一条借款内容借款总金额：人民币_____元，大写_______________. 借款期限：自________年____月____日起至________年____月____日止，共计_____天。月利息_______. 第二条借款的支付及偿还 1.借款的支付：借款及抵押手续办妥后，乙方将借款金额一次性支付给甲方或转入甲方账户。 2.借款的偿还：本借款在到期日一次性还清本息。 3.甲方可以提前还款，但必须提前15天通知乙方。第三条违约责任 1.如果甲方到期不能全额偿还本借款，则从逾期之日起，对未偿还部分加收/天的违约金，逾期超过十日的，视为甲方彻底违约，乙方可以解除本借款合同，要求甲方支

简单的个人借款合同范本下(最新)

简单的个人借款合同范本下（最新）简单的个人借款合同范本一出借方：姓名：性别：身份证号：住址：以下简称甲方借款方：姓名：性别：身份证号：住址：以下简称乙方现乙方欲向甲方借部分资金使用，双方经过充分协商，特签订本合同。第一条自年月日，至年月日，由甲方借给乙方人民币元整.年利率按百分之二十计算。如提前还款月利率按百分之二计算。第二条乙方还款计划如下：年月日一次性归还本息共计元整.如提前还款月利率按百分之二计算。第三条乙方如不按规定时间、数额还款，应付给甲方违约金。违约金按每天加借款数额的1%计算。第四条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由双方协商解决。协商不成，可向人民法院起诉。第五条本合同一式两份，双方各持一份。第六条本合同自双方签字之日起生效。借出借方：签字

借款方：签字签约日期：签约地点：简单的个人借款合同范本二甲方：身份证号码为现住乙方：身份证号码为现住法定代表人单位甲方等人因购买房屋，资金不足，特向乙方请求借款。经双方协商，自愿达成如下协议：一、乙方借给甲方人民币___元大写：______元整，甲方应于年月日前归还完毕。二、甲方同意乙方扣除其在___年___月___日至___年___月___日期间在乙方享有的股份分红______元作为还款。在此期间，若甲方的股份分红总额不足捌万元的，甲方需将不足部分补齐还给乙方。三、甲方等人对第一项的借款______元整承担连带偿还责任。四、本协议书一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方：_______________乙方：_______________ 日期：感谢您的阅读，祝您生活愉快。

公司向个人借款合同范本2020(最新版)

编号：YK-HT-033544 公司向个人借款合同范本2020 Model contract 2020 of company borrowing from individuals 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 日期：_________年_____月_____日精品合同 / Word文档 / 文字可改编订：Yunbo Design

公司向个人借款合同范本2020 出借方：________________ 借款方：________________ 借款方为扩大生产经营，向出借方借款，经双方友好协商，特订立本合同，以昭信守。第一条借款用途：本合同所借款项用于公司经营活动。第二条借款金额：人民币xxxx(￥xxxxx)元整。第三条借款利息采用固定利息形式，不随国家利率变化，年利息为百分之六。第四条借款和还款期限： 1、借款时间共伍年，自________年____月____日起，至________年____月____日止。出借方将于________年____月____日之前，将该款项一次性交到借款方财务部门。

2、还款时间与金额：借款方还款时间为________年____月____日，本金和利息一并还清。 3、借款方如当期在约定时间内未清当期款项应按日息计算,如还款日期超过30天应付当期还款金额10%违约金。第五条还款资金来源：公司账面金额。第六条借贷双方权利义务： (一)借款方义务 1、借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。 2、借款方应当按照合同约定期限还本付息。 (二)出借方义务出借方应当按期足额将款项交付给借款人。第七条违约责任： 1、本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给

借款分期还款合同

借款分期还款合同出借人：_____________________ （以下简称甲方）借款人：_____________________ （以下简称乙方）今甲方与乙方就借款分期还款事宜，达成以下协议：第一条本合同的标的物为借款，金额：人民币___________________ 。第二条乙方采用分期归还的方式，归还借款金额予甲方，归还日期自年月日至年月日止。每月—日前支付甲方人民币：。第三条甲方于本合同订立的同时，将出借金额：人民币___________________ 元交予乙方，并同意乙方对该资金的使用。第四条乙方每月采用现金的方式归还借款，甲方应提供相应的收条。乙方应妥善保护好收条。收条作为乙方履行合同的凭证。第五条乙方连续两次未支付还款，并且未支付到期款的金额达到全部借款的五分之一时，甲方可以请求乙方支付到期以及未到期的全部借款或者解除合同。由于本条款造成甲方解除合同的，甲方可以向乙方请求一次性支付借款总额_5%_的违约金。第六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，依法向人民法院起诉。本合同一式两份，双方各执一份。出借人（甲方）： ________________ 借款人（乙方）：

_________ 年 _____ 月_______ 日年______ 月________ 日

Welcome_To Download」!!—

欢迎您的下载，资料仅供参考! THANKS !!! 致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求

简单通用个人借款合同范本模板

简单通用个人借款合同范本模板 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日编号：MZ-HT-034850

简单通用个人借款合同范本模板甲方(出借人)：身份证号码：乙方(借款人)：身份证号码：为了明确责任，恪守信用，在双方自愿、协商情况下特签订本合同以资共同信守。一、借款金额(大写)：二、借款用途：借款人因需要，急需一笔资金。三、借款利率：______，按年收息，利随本清。四、借款期限：借款时间自________年____月____日起至________年____月____日止。五、还款日期和方式：____________________________

六、违约责任：借款方应按合同规定的时间还款。如借款方不按期偿还借款，出借方有权限期追回借款，并按合同规定____%计算加收逾期利息。七、争议解决方式：协商解决，协商不成，可以向甲方所在的人民法院起诉. 八、其他：六、违约责任 1、乙方如未按合同规定归还借款，乙方应当承担违约金以及因诉讼发生的律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费等费用。甲方有权向有管辖权的人民法院申请拍卖抵押物，用于抵偿借款本息，若有不足抵偿部分，甲方仍有权向乙方追偿。直至乙方还清甲方全部贷款本息为止。 2、乙方如不按合同规定的用途使用借款，甲方有权随时收回该借款，并要求乙方承担借款总金额百分之的违约责任。七、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，

买房分期还款协议书格式

买房分期还款协议书格式买受人：本合同项下同时存在两个以上担保人的，各担保人对本合同项下借款承担连带共同担保责任，贷款人有权选择任一或者各个担保人承担担保责任。身份证号码：联系电话：本人所按揭付款购，栋号，面积为：平方米，单价元/平方米，总房款元，银行贷款元，首付款元。现就首付款分期付款达成以下协议：第一条：付款方式买受人向出卖人缴纳购房首付款计人民币元，(大写：人民币百拾万仟百拾元整);剩余首付款共计人民币元，(大写：人民币百拾万仟百拾元整)，买受人同意按分期付款方式向出卖人支付，分期按以下时间付款： ; 。第二条：买受人逾期付款的违约责任夫妻双方不能协商一致，只能去法院起诉离婚，由法院裁决是否准予离婚，同时会裁决抚养权归属、抚养费给付、财产分割等问题。以下是由为大家推荐的2016离婚协议书范文精选，欢迎大家学习参考。买受人如未在分期付款期限内付款，按下列方式处理： 1、逾期在3日之内，自本协议约定的应付款之日起，买受人按日向出卖人支付逾期应付房款金额3‰的违约金，协议继续履行;

2、逾期超过6日的，出卖人有权解除本协议。出卖人解除本协议的，买受人一次性还清剩余首付款的同时并按总房款的5%向出卖人支付违约金。第三条：关于房屋产权转移及产权登记的约定 1、在买受人未付清全部购房款本息前，房屋的所有权中的处分权归出卖人享有，买受人只对该房屋享有使用的权利，买受人不得擅自将该房产抵押、转让或租赁给任何第三人，若需出租应经出卖人同意。在买受人付清全部购房款本息后，该房屋的包括处分权在内的所有权全部转移至买受人享有。 2、由于买受人的原因导致不能办理产权证的，出卖人不承担责任。 3、在买受人未还清首付款前，出卖人可不为买受人所购买的房屋办理产权。第四条：解除协议时相关事项的处理在试用期内，乙方提出解除本合同时，须提前七个工作日通知甲方，协商解决，否则，将根据公司制度，由公司按制度论处。若因买受人逾期付款而导致出卖人解除本协议，出卖人只需书面通知买受人即可将本协议解除，其他事项依法律程序解决;出卖人不再履行本协议的义务，亦不承担违约责任。 (七)根据本合同担保条款约定，因担保人违反担保条款的约定，致使担保人需提前履行义务或贷款人提前处分抵押物的; 乙方将_________作为还款的抵押。抵押期限：自本协议生效之日起至乙方还清甲方与本合同有关的全部款项及利率为止。

2020新版个人借款合同范本

2020新版个人借款合同范本 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日编号：MZ-HT-034103

2020新版个人借款合同范本贷款方：_____________ 借款方：_____________ 一、借款用途二、借款金额借款方向贷款方借款人民币__________元。三、借款利息自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年利为_____%.借款方如果不按期归还款，逾期部分加收利率_____%. 四、借款期限借款方保证从________年____月起至________年____月止，按本合同规定的利息偿还借款。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限

期追回贷款。五、保证条款 (一)借款方用__________________做抵押，到期不能归还贷款方的贷款，贷款方有权处理抵押品。借款方到期如数归还贷款的，抵押权消灭。 (二)借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。 (三)借款方必须按合同规定的期限还本付息。 (四)乙方还款保证人____________，为确保本契约的履行，愿与乙方负连带返还借款本息的责任。六、合同争议的解决方式双方协商解决，解决不成，同意提交_______区人民法院(选择性条款不得违反地域管辖和级别管辖，可选择原告、被告、标的物、合同签订地、合同履行地) 七、本合同自__________________生效。本合同一式两份，双方各执一份，合同文本具有同等法律效力。

分期借款协议书

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 分期借款协议书借款的时候可以协议分期还款，下面小编跟大家分享几篇借款协议书，希望对大家有所帮助! 分期借款协议书一甲方：_______________(借款人) 性别：_______________ 身份证号：_______________ 地址：_______________ 电话：_______________ 乙方：_______________(出借人) 性别：_______________ 身份证号：_______________ 地址：_______________ 电话：_______________ 甲方因本人生产或经营需要，向乙方申请借款，并以自有车辆作为抵押物，经当事方协商一致，乙方同意出借并签定本合同内容。第一项借款事项第一条借款内容借款总金额：人民币_____元，大写_______________. 借款期限：自年月日起至年月日止，共计_____天。月利息_______. 1 / 19

第二条借款的支付及偿还 1.借款的支付：借款及抵押手续办妥后，乙方将借款金额一次性支付给甲方或转入甲方账户。 2.借款的偿还：本借款在到期日一次性还清本息。 3.甲方可以提前还款，但必须提前15天通知乙方。第三条违约责任 1.如果甲方到期不能全额偿还本借款，则从逾期之日起，对未偿还部分加收/天的违约金，逾期超过十日的，视为甲方彻底违约，乙方可以解除本借款合同，要求甲方支付合同总借款金额20%的违约金; 第二项抵押事项第四条甲方确认抵押资产为其本人所有，一切手续合法、有效，该资产在抵押前无任何经济纠纷和违法责任，否则甲方承担全部法律责任。第五条抵押物事项 1.汽车种类及牌号：_______________ 2.车架号：_______________ 3.发动机号：_______________ 第六条抵押物的保管 1.抵押物由乙方保管，在抵押期间，乙方无偿使用该车辆，保证该车辆无任何交通事故及违章。若是由于车辆自身原因或自然损坏，不可抗力等因素造成的车辆损失，免除乙方赔偿责任。 2.甲方必须连同与抵押车辆相关的钥匙、机动车登记证书、行车证、