2019年国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》练习题C卷 附解析

2019年国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》练习题C卷附

解析

考试须知：

1、考试时间：120分钟，满分为100分。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

姓名:___________

考号:___________

一、单选题（共60题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）

1、根据《建筑工程施工合同（示范文本）》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是（）。

A．隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需重新检查

B．隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖

C．监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求

D．监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作

2、当事人不得在合同中协议选择由（）的人民法院管辖。

A.原告住所地

B.合同签订地

C.仲裁机构所在地

D.标的物所有在

3、关于承揽工程业务的说法，正确的是（）。

A.企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质

B.不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求

C.施工企业与项目经理部签订内部承包协议，属于允许他人以本企业名义承揽工程

D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体

4、下列行为中，属于要约的是（）。

A.发布招标公告

B.寄送价目表

C.寄送订货单

D.发布招股说明书

5、建设单位在申请领取（）时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A.建设用地规划许可证

B.建设工程规划许可证

C.房屋销售许可证

D.建设工程施工许可证

6、甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是（）

A.要约已撤销

B.要约已撤回

C.合同已失效

D.甲方未承诺

7、某工业厂房工程，工程合同价格为9000万元，工期为18个月。根据《建筑工程施工许可管理办法》规定，到位建设资金至少要达到（）万元，方可申领施工许可证。

A．1800 B．2700

C．4500 D．5000

8、投标者有不正当竞争行为的，监督检查部门可以根据情节处以1万元以上（）万元以下的罚款。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 50

9、合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是（）

A 侵权

B 预期违约

C 合法行为

D 单方解除合同

10、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是（）。

A.工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准

B.工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准

C.工程管理人员是否熟悉强制性标准

D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准

11、以下不属于民事纠纷处理方式的是（）。

A．当事人自行和解

B．行政复议

C．行政机关调解

D．商事仲裁

12、下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（）。

A．初始注册

B．年检注册

C．变更注册

D．增项注册

13、根据《招标投标法实施条例》，履约保证金的上限是中标合同金额的（）。

A.2％

B.5％

C.10％

D.20％

14、在对某工程项目监理过程中，工程监理人员发现工程设计不符合合同约定的质量要求，则工程监理人员根据自己的法定权限和义务，应当（）。

A．要求施工单位改正 B．通知设计单位改正

C．建议建设单位修改合同 D．报告建设单位要求设计单位改正

15、工程监理单位与所监理工程的（）有权属关系时，不得承担的监理业务。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.勘察单位

16、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，必须实施见证取样和送检的试块、试件或材料，不包括（）。

A.用于非承重结构的钢筋连接接头试件

B.地下使用的防水材料

C.用于砌筑砂浆的水泥

D.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂

17、根据《产品标识与标注规定》，所有产品或者包装上的标识必须有（）。

A.产品质量检测合格证明

B.中英文表明的产品名称、生产厂厂名和厂址

C.生产日期和安全使用期或失效日期

D.警示标志或者中英文警示说明

18、对于建筑工程一切险的免赔额的确定，第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿限额的1%--2%，但（）没有免赔额。

A.人身伤害

B.搬运损失

C.抢劫受损

D.意外损害

19、建筑工程一切险承保的内容不包括（）。

A.临时工程，如引水、保护堤

B.脚手架

C.租赁物资

D.被保险人严重失职造成的职工的人身伤亡和财产损失

20、预制件定件合同总价款100万元，施工企业向预制件厂支付定金50万元，预制件厂不履行合同，则应当共计返还（）万元。

A.50

B.100

C.70

D.150

21、除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的（）外，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A.基本建设工程

B.公益性工程

C.大型工程

D.小型工程

22、建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的（）。

A．中心

B．毗邻建筑物

C．边界

D．周边50米

23、甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是（）。

A．请求减少价款至16万元

B．以欺诈为由解除合同

C．以重大误解为由请求撤销合同

D．请求甲承担缔约过失责任

24、根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是（）。

A.询价

B.单一来源采购

C.直接确定

D.框架协议

25、施工图设计文件审查机构在进行节能设计审查时，应当审查（）。

A.建设单位的节能设计要求

B.施工单位落实节能设计的水平

C.节能设计是否符合节能强制性标准

D.空调制冷系统生产厂家节能技术的应用状况

26、监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时，应当( )。

A.责令施工企业整改

B.向施工企业项目经理报告

C.向建设单位驻工地代表报告

D.向建设行政主管部门报告

27、关于注册建造师信用档案信息管理的说法，正确的是（）。

A.注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩

B.不良行为记入信用档案，良好行为不必记入

C.注册建造师信用档案信息应当按照有关规定向社会公示

D.由于信用档案信息包括个人基本情况，所以不需要公示

28、下列不属于《绿色施工导则》对临时用地保护规定的是( )。

A.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量

B.红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地

C.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被

D.临时设施占地面积有效利用率大于90%

29、禁止投标人低于成本竞价，其中“成本”是指（）

A.直接费

B.项目施工成本

C.企业个别成本

D.社会平均成本

30、未取得《建筑业企业资质证书》承揽工程的，由有关部门 ( )。

A.警告

B.责令改正

C.责令停业整顿

D.对违法所得予以没收

31、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。

A、建设单位

B、有关主管部门

C、建设行政部门

D、当地人民政府

32、从事建筑工程活动的人员，要通过国家任职资格考试、考核，由（）注册并颁发资格证书。

A.工商行政管理部门

B.劳动人事部门

C.建设行政主管部门

D.县级以上人民政府

33、根据《劳动合同法》，劳动者不能胜工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者（）后，可以解除劳动合同。

A.其同住的近亲属

B.发布决定

C.额外支付劳动者一个月工资

D.赔偿损失

34、根据《物权法》，建设用地使用权自（）之日起设立。

A.取得建设用地使用权证书

B.建设用地使用权登记

C.交付建设用地使用权转让价款

D.建设用地使用权登记信息公示

35、双代号网络图中既有内向箭线又有外向箭线的节点称为( )。

A.起点节点

B.终点节点

C.中间节点

D.双向节点

36、建设工程施工合同无效，将不会产生（）的法律后果。

A.返还财产

B.折价补偿

C.赔偿损件

D.支付违约金

37、甲、乙合同纠纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲、乙共同选定。仲裁庭合议时产生了两种不同意见，仲裁庭应当（）作出裁决。

A.按多数仲裁员的意见

B.按首席仲裁员的意见

C.提请仲裁委员会

D.提请仲裁委员会主任

38、负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理的是（）。

A.国务院安全生产监督管理部门

B.国务院建设主管部门

C.国务院国防科技工业主管部门

D.国家煤矿安全监察机构

39、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，投标有效期从（）之日开始计算。

A.发布招标文件

B.购买招标文件

C.提交投标文件截止

D.发布中标通知

40、一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）。

A.3 个月

B.6 个月

C.1 年

D.2 年

41、建筑工程一切险的保险终止日应为（）。

A.工程竣工验收之日

B.工程验收合格之日

C.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日

D.合同双方约定的终止日

42、设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是（）万元。

A.16

B.5

C.8

D.13

43、在企业资质年检时，若企业资质条件基本符合所定资质等级标准，且过去一年内未发生过四级以上工程建设重大事故或重大违法行为的，则其年检结论为（）。

A.通过

B.合格

C.基本合格

D.优良

44、仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多的体现了仲裁的（）

A.快捷性

B.经济性

C.灵活性

D.独立性

45、关于劳动合同效力的说法，正确的是（）。

A.存在用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效

B.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同

C.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效

D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间

46、采用安全事故发生的可能性与事故后果的严重程度之乘积衡量安全风险大小时，如果安全事故发生的可能性很大，而事故的后果为轻微伤害，则该风险应视为( )。

A.重大风险

B.中度风险

C.可容许风险

D.不容许风险

47、关于合同成立地点的说法，正确的是（）

A.当事人不得约定合同成立地点

B.要约发出地点为合同成立地点

C.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点

D.承诺生效地点为合同成立地点

48、工程监理单位与建筑施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量的，由此给建设单位造成损失的，下列说法正确的是（）。

A.由建筑施工企业承担全部赔偿责任

B.由监理单位承担全部赔偿责任

C.监理单位与建筑施工企业按各自比例分别承担赔偿责任

D.监理单位与建筑施工企业承担连带赔偿责任

49、《安全生产许可证条例》规定，除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全许可证由（）颁发和管理。

A.县级以上人民政府

B.县级以上人民政府建设主管部门

C.省.自治区.直辖市人民政府

D.省.自治区.直辖市人民政府建设主管部门

50、根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。

A.当事人所在地

B.调解协议履行地

C.调解协议签订地

D.调解组织所在地

51、施工企业取得法人资格的时间为（）日。

A、注册资金到位

B、公司成立

C、工商行政管理机关核准登记

D、建设行政主管部门颁发资质证书

52、法律效力等级是正确适用法律的关键，下述法律效力排序正确的是（）。

A．国际条约＞宪法＞行政法规＞司法解释

B．法律＞行政法规＞地方性法规＞部门规章

C．行政法规＞部门规章＞地方性法规＞地方政府规章

D．宪法＞法律＞行政法规＞地方政府规章

53、当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）

A．仲裁委员会决定

B．合同履行地中级人民法院裁定

C．被告所在地中级人民法院裁定

D．仲裁委员会所在地中级人民法院裁定

54、申请诉前财产保全应当向（）人民法院申请。

A.财产所在地

B.被告住所地

C.合同履行地

D.原告所在地

55、下列各项中，关于各序列资质的企业说法不正确的是 ( )。

A.获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。

B.获得施工总承包资质的企业，也可以将主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业

C.获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业

D.获得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业

56、某起生产安全事故造成9人死亡，51重伤，直接经济损失为2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

57、关于合同形式的说法，正确的是（）。

A.合同必须采用书面形式

B.口头形式属于合同的其他形式

C.未依法采取书面形式订立的合同无效

D.合同可以采用数据电文形式

58、王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2001年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2003年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是（）。

A．2021年3月5日 B．2021年3月15日

C．2021年5月15日 D. 2023年2月13日

59、我国《安全生产法》规定，县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内（）应急救援预案，建立应急救援体系。

A．重大生产安全事故 B．一般生产安全事故

C．特大生产安全事故 D．严重生产安全事故

60、能引起法律关系产生、变更和终止的原因称为（）。

A.法律现象

B.法律原因

C.法律事实

D.法律要件

二、多选题（共20题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）

1、下列情形中，依法可以不招标的项目有( )。

A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目

B.采购人的全资子公司能够自行建设的

C.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的

D.只有少量潜在投标人可供选择的项目

E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的

2、下列投标人不正当竞争的情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。

A.不同投标人的投标文件相互混装

B.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出

C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜

D.不同投标人的投标报价呈规律性差异

E.投标人之间约定中标人

3、根据《建设工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，属于合法分包的有（）。

A．经建设单位认可，施工企业将其承包的部分工程分包给个人

B．施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业

C．施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业

D．劳务分包企业将其承包的劳务再分包

E．专业分包企业将其承包的专业工程中的劳务作业分包

4、下列招标情形中，属于不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（）。

A.招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息

B.设定的资格、技术、条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应

C.先订或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商

D.对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准

E.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件

5、申请领取建筑工程施工许可证应具备的条件有（）。

A.建设资金已经落实

B.按照规定应该委托监理的工程已委托监理

C.按照规定应该招标的工程虽没有招标，但g确定施工企业

D.有保证工程质量和安全的具体措施

E.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

6、根据《招标投标法》规定，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，法律责任的承担方式有（）。

A.中标无效,处以中标项目金额千分之五以下的罚款

B.情节严重的，取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照

C.有违法所得的，并处没收违法所得

D.给他人造成损失的，依法承担赔偿责任

E.构成犯罪的，依法追究刑事责任

7、下列情形中，符合工程发包.分包管理相关规定的有（）

A．施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工B．建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标

C．施工企业按照承包合同约定，直接将部分专业工程进行分包

D．施工企业将包含人.机.料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包E．分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包

8、下列法律事实，应当属于不当得利的是（）

A.公民甲从路上检到一个钱包

B.司机乙驾车撞倒一名老人，但老人并未向乙要求赔偿

C.学生丙通过考试作弊的手段获得一笔奖学金

D.农民丁购买的一头母牛半月后领回一头牛犊

E.教师戊购买的一张彩票中了大奖

9、建设工程价款优先受偿权的范围是（）。

A.施工工作人员的报酬

B.实际支付的建筑构配件价款

C.欠付工程价款的利息

D.实际支付的材料款

E.当事人未约定的垫资利息

10、下列国家机关中，有权制定地方性法规的有（）。

A.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会

B.省、自治区、直辖市的人民政府

C.省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会

D.省级人民政府所在地的市级人民政府

E.国务院各部委

11、资本公积包括（）。

A.资本(或股本)溢价

B.接受捐赠资产

C.拨款转人

D.外币资本折算差额

E.企业发展基金

12、按照《建筑工程施工招标文件范本》规定，施工招标文件内容的编写应遵循（）。

A.投标保证金数额不超过投标总价的5%

B.中标单位应按规定向招标单位提交规定比率的履约担保

C.投标准备时间最短不得少于20天

D.—般结构不太复杂或工期在6个月以内的工程，才可以采用固定价格

E.明确因承包方拖延工期造成费用损失的计算方法或规定

13、下列用工方式中，属于违法用工的有（）。

A.施工企业现场项目并不临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬

B.施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，不与被派遣劳动者订立劳动合同

C.施工企业向劳务分包企业分包作业任务，不与分包企业工人签订劳动合同

D.施工企业与工人签订劳务合同，约定由工人支付各项社会保险费用

E.施工企业现场项目部在国庆期间不安排劳务作业人员休假

14、下列情形中，可以视为撤回仲裁申请的是（）。

A.仲裁申请人经书面通知，无正当理由拒不到庭

B.被申请人与申请人达成调解协议

C.仲裁申请人未经仲裁庭许可中途退庭

D.被申请人与申请人自行和解

E.申请人无理取闹，扰乱仲裁秩序的

15、有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳

动者本人（）。

A.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的

B.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的

C.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的

D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的

E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的

16、下列行为中，可适用代理的有（）。

A.合同订立

B.税款缴纳

C.订立遗嘱

D.专利申请

E.买卖货物

17、著作权的主体包括（）

A.作者

B.著作权人

C.职务作品的著作权人

D.作者工作的辅助人

E.出版社

18、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若分包工程出现质量问题时，应当由（）

A．总承包单位单独向建设单位承担责任

B．分包单位单独向建设单位承担责任

C．总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任

D．总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任

E．分包单位向总承包单位承担责任

19、根据《建设工程文件归档整理规范》，应当归档的监理文件包括（）。

A．监理规划 B．监理通知

C．监理委托合同 D．监理工作总结

E．工程项目监理机构及负责人名单

20、下列作品中，属于著作权保护对象的有（）。

A.建筑作品

B.工程设计图

C.注册商标

D.外观设计专利

E.立体作品

试题答案

一、单选题（共60题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）

1、【答案】B

【解析】隐蔽工程检验。

2、答案：A

解析：通常实行的是“原告就被告”原则。即以被告住所地作为确定管辖的标准。

3、【答案】A

4、【答案】C

5、答案：D

解析：申请领取施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料。

6、答案：A

解析：因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。所以其要约丧失法律效力。

7、B

8、正确答案：B

9、答案：D

解析：属于单方解除合同

10、【答案】C

11、【答案】B

【解析】建设工程民事纠纷的处理方式主要有四种，分别是和解、调解、仲裁、诉讼。

12、【答案】B

【解析】建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类。

13、【答案】C

14、D

15、【答案】C

16、【答案】A

【解析】本题考查的是施工监测的见证取样和送检制度。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：①用于承重结构的混凝土试块；②用于承重墙体的砌筑砂浆试块；③用于承重结构的钢筋及连接接头试件；④用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；⑤用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；⑥用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；⑦地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；⑧国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。

17、【答案】A

18、A

19、D

20、答案：C

解析：最高20万，应该是50+20=70

21、正确答案：D

22、【答案】C

【解析】施工现场环境噪声污染的防治，第五章第一节。

23、【答案】B

【解析】可撤销合同。

24、【答案】B

25、【答案】C

26、【答案】：A

【解析】旁站监理人员实行旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工令或者采取其他应急措施。

27、【答案】C

28、参考答案：D

参考解析：《绿色施工导则》对临时用地保护的规定：(1)应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境。(2)红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地。(3)利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。故选项D正确。

29、答案：C

二级建造师继续教育练习题

1.BIM是以建筑工程项目的（）作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。A. 各项相关信息数据 2.以下关于BIM的概念的表述，正确的是（）。BIM是一种解决方案的集合 3.BIM最大的意义在于（）。D. 全生命周期应用 4.BIM让人们将以往的线条式的构件形成一种三维的立体实物图形展示在人们的面前，这体现了BIM的（）特点。A. 可视化 5.最早关于 BIM 的概念是（1975）年提出的。 6.《2011-2015 年建筑业信息化发展纲要》（）的颁布，标志着 BIM 技术真正成为我国建筑信息化的主线，也成为我国的“BIM 元年”。 7.BIM技术最先从（）发展开来。美国 8.BIM在施工阶段应加入的信息有（）。费用 9.全生命周期的广义定义是（）涵盖并服务于建筑乃至城市的全生命周期 10.实现BIM全生命周期的关键在于BIM模型的（）。信息传递 11.施工建设（）中的风险属于显性风险。 12.以下不属于BIM应用产生的收益和效果的是（）。合同价格提高 13.BIM标准化研究工作的实施主体是（）。企业级 14.BIM 构件分类以（）为基础构建管理体系。企业属性 15.以矩形截面型钢结构框架梁为例进行面分法分类时，可按（）进行。功能、材质、形状 16.以下不是企业级 BIM 标准化政策实施路线的内容的是（）。全面把握 17.建筑工业化和（）是建筑业可持续发展的两大组成部分。建筑业信息化

18.BIM 的一个基本前提是（）。A. 项目全寿命期内不同阶段不同利益相关方的协同 19.（）是指全寿命期工程项目或其组成部分物理特征、功能特性及管理要素的共享数字化表达。B. 建筑信息模型 20.工程项目全寿命期可划分为（）五个阶段。策划与规划、勘察与设计、施工与监理、运行与维护、改造与拆除 21.（）是BIM 信息模型的基础。. BIM建模软件 22.（revit系列）是Autodesk公司一套BIM系列软件的名称。 23.中国第一个本土化BIM系统是（）pbims 24.以下属于BIM的结构分析软件的是（）。pkpm 25.Revit属性包含类型属性和（）属性。实例 26.Revit 绘制标高时，一般在（）视图下进行。立面 27. Revit墙体有（）种墙族。3 28.Revit墙体绘制时，一般在（）视图下进行。立面 29.以下表示属于门窗族默认类型名称的是（）。M0921 30.删除墙，墙上的门窗会（）。被删除 31.门的实例属性中，限制条件有（）。底高度 32.楼板的结构有（）种楼板层功能。7.0 33.楼梯绘制时，有按构件和（）两种绘制方式。按草图 34.房间面积值（）由revit自动产生。可以

2019年二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案

2019年二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案 一、下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。 1、关于法人应当具备条件的说法,正确的是（） A 、须经有关机关批准 B 、有技术负责人 C 、承担有限民事责任 D 、应当有自己的名称和组织机构 答案：D 解析： 本题考查的是法人应当具备的条件。法人应当具备的条件：1.依法成立。2.应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。3. 能够独立承担民事责任。4. 有法定代表人。 2、甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同,该车辆所有权自( )时发生移转。 A 、交付 B 、合同成立 C 、合同生效 D 、车辆完成登记 答案：A 解析： 本题考查的是动产物权的设立和转让。动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。 3、关于建设用地使用权的说法,正确的是（）。 A 、建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上 B 、建设用地使用权的设立可以采取转让方式 C 、建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分 D 、建设用地使用权期间届满的，自动续期 答案：C 解析： 本题考查的是与土地相关的物权。 选项A,建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上,不包括集体所有的农村土地； 选项B,设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式; 选项D,住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期。非住宅建设用地使用权期间届满后的续期，依照法律规定办理。 4、在施工合同中,就施工行为而言，债权人是（） A 、建设单位 B 、设计单位 C 、施工企业 D 、监理单位 答案：A 解析：本题考查的是建设工程债的常见种类。对于完成施工任务,建设单位是债权人，施工单位是债务人；对于支付工程款,则相反。 5、关于商标专用权的说法,正确的是（） A 、商标专用权是一种有形财产权

2019年二级建造师《法规》考前押题-提分卷(二)答案解析

2019年二级建造师《法规及相关知识》点睛提分卷（二） 第 1题：单选题 某建筑公司与某工程项目部签订了承包协议书，约定项目部对项目独立经营，自负盈亏。但项目部不能独立承担民事责任，根本原因是（ ）。 A.没有自己独立的名称 B.没有固定的经营场所 C.不是独立法人 D.没有自己的组织机构 【正确答案】：C 第 2题：单选题 关于建设工程代理的说法，正确的是（ ） A.招标活动应当委托代理 B.代理人不可以自行辞去委托 C.被代理人可以单方取消委托 D.法定代表人与法人之间是法定代理关系 【正确答案】：C 第 3题：单选题 施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回。关于该案中责任承担的说法，正确的是( )。 A．张某应当向施工企业赔偿损失 B．施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失 C．保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿 D．保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿 【正确答案】：D 第 4题：单选题 某建筑公司为了工程施工需要租赁3台塔吊用于现场吊装作业，则建筑公司对3台塔吊享有的权利属于（ ）。 A.所有权 B.自物权 C.用益物权 D.担保物权

第 5题：单选题 甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3 d后交付设备。次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是()。 A．甲与乙、丙之间的合同均有效，丙取得该设备所有权 B．甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效，丙取得该设备所有权 C．甲与乙、丙之间的合同均无效，丙没取得该设备所有权 D．甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效，丙取得该设备所有权 【正确答案】：A 第 6题：单选题 下列发生在工程实施中的事项，构成不当得利之债的是（ ）。 A.总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用 B.施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用 C.施工单位在施工过程中办理设计变更增加的工程款项 D.建设单位因合同无效拒付竣工验收合格的实际施工人工程款 【正确答案】：D 第 7题：单选题 某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（ ）。 A.重大责任事故罪 B.工程重大安全事故罪 C.重大劳动安全事故罪 D.危害公共安全罪 【正确答案】：B 第 8题：单选题 在城市规划区内以划拨方式提供国用土地使用权的建设工程，建设单位用地批准手续前，必须先取得该工程的( )。 A．建设工程规划许可证 B．质量安全报建手续 C．施工许可证 D．建设用地规划许可证

2019年二级建造师考试考点及重点

2012年一级建造师建设工程经济考试考点及重点 P1 影响资金时间价值的因素很多，其中主要有以下几点：1. 2. 3. 4. P3 三、利息的计算下面一段 P5 现金流量图IZ101012-1说明……规则：1. 2. 3. 4. P6 4.第一段内容二、终值和现值的计算重点 P12 二、有效利率的计算这部分内容重点看 P13 【例IZ101013-2】重点看 P14 一、经济效果评价的基本内容：（一）（二）（三）这三部分所有内容重点看 P15 （一）经济效果评价的基本方法： （三）按评价方法是否考虑时间因素分类……本页末。 P19 图重点看 P20 （一）总投资收益率这部分内容重点看 P22 第五段的前两行；静态投资回收期计算题 P23 最后一段 P24 概念全段；二、判别准则下面一段 P26 三。全部内容。一、基准收益率的概念 二、基准收益率的测定1. 2. 3. 4. P27 4. （2） P28 一、偿债资金来源包括：…… P30 （二）利息备付率要求会计算 P35 四、产销量（工程量）盈亏平衡分析的方法要求会计算 P36 五、生产能力利用率盈亏平衡分析的方法要求会计算 P40 第一段中第四行，每一条直线……敏感度越高。 最后一段中第一句。 P42 第二行所在的整段。表格上面一段中的倒数后四行。 P43 技术方案现金流量表第一段内容 P47 （二）补贴收入第一段最后三行。 P48 1.技术方案资本金的特点下面一段 2.技术方案资本金的出资方式下面第一段中倒数第四行。 P53 一、设备磨损的类型（一）1. 2. （二）1. 2. 全部内容 P56 （一）设备的自然寿命的概念；倒数第十一行设备的技术寿命的概念；倒数第六、七行 P57 第一段中的后三行我们称设备从开始使用。。。。。。 P60 2. 确定设备更新时机。…… 这即是设备更新的时机。 页下方 1.对于承租人来说…… （1）～（5） P61 2.设备租赁的不足之处在于。。。。。。 P66 （一）。价值工程的含义。。。。。。页上半部的公式 P67 第三行；二、价值工程的特点：（一）（二）两点重点看 P73 本页下部分功能定义的目的的：（1）（2）（3）

2019年二级建造师《建筑实务》真题及答案

2019 年二级建造师考试《建筑实务》真题及答案解析 一、单顶选择题（共20 分，每题1 分。每题的备选顶中，只有1 个最符合题意） 1. 按照民用建筑分类标准，属于起高层建筑的是（）。 A. 高度50m 的建筑 B. 高度70m 的建筑 C. 高度90m 的建筑 D. 高度110m 的建筑 【答案】D 【解析】建筑高度大于100m 的民用建筑为超高层建筑。 2. 严禁将地下室作为主要用房的是（）。 A. 歌舞厅 B. 老年生活用房 C. 游戏厅 D. 放映厅 【答案】B 【解析】严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室。 3. 不属于应急照明光源的是（）。 A. 备用照明 B. 疏散照明 C. 延时照明 D. 安全照明

【解析】应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明，必须选用能瞬时启动 的光源。 4. 预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于（）。 A. C25 B. C30 C. C35 D. C40 【答案】D 【解析】预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40 。 5. 属于永久荷载的是（）。 A. 固定设备 B. 活动隔墙 C. 风荷载 D. 雪荷载 【答案】A 【解析】永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重，土压力、水压力，以及其他需要按永久荷载考虑的荷载，例如：固定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。 6. 在工程应用中，通常用于表示钢材塑性指标的是（）。

B. 抗拉强度 C. 屈服强度 D. 疲劳性能 【答案】A 【解析】钢材的塑性指标通常用伸长率表示。 7. 根据国家的有关规定，终凝时间不得长于 6.5h 的水泥是（）。 A. 硅酸盐水泥 B. 普通硅盐酸水泥 C. 矿渣硅盐酸水泥 D. 火山灰硅盐酸水泥 【答案】A 【解析】硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6. 5h ，其他五类常用水泥的终凝时间不得长于 10h 。 8. 影响混凝土和易性的主要因素是（）。 A. 石子 B. 砂子 C. 水泥 D. 单位体积的用水量 【答案】D 【解析】影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度，它是影响混凝土和易性的最主要因素。

精选2021年二级建造师继续教育完整复习题库(答案)

2021年二级建造师继续教育题库 一、单选题 1．当下凹式绿地边缘距离建筑物基础小于3m（水平距离）时，应在其边缘设置厚度不小于（）的防水膜。 A.1.3mm B.1.0mm C.1.5mm D.1.2mm 参考答案:D 2．渗水设施应定期采用高压水冲洗、负压抽吸等方法进行清理维护，渗水设施的检查时间宜在雨后（），发现路面明显积水的部位，应分析原因，及时采取维修保养措施。 A.10h-12h B.1h-2h C.4h-6h D.3h-4h 参考答案:B 3．根据种植基质深度和景观复杂程度，绿色屋顶又分为简单式和花园式，基质深度根据植物需求及屋顶荷载确定，简单式绿色屋顶的基质深度一般不大于（）。 A.120mm B.150mm C.100mm D.140mm

参考答案:B 4．植被缓冲带宽度由多种因素决定：所能投入的资金、缓冲带所处的坡度、土壤类型、渗透性能等、周边土地利用情况、缓冲带所要实现的功能等因素，海绵工程措施中，植被缓冲带宽度不宜小于（）。 A.1.5m B.1m C.2m D.3m 参考答案:C 5．植被缓冲带建设与维护费用低，但对场地空间大小、坡度等条件要求较高，坡度大于（）时其雨水净化效果较差。 A.6% B.3% C.5% D.4% 参考答案:A 6．植被缓冲带是一种水土保持和控制面源污染的生物治理措施的总称，可以使地表径流中的污染物（）。 A.沉降 B.下渗 C.过滤 D.吸收

E.挥发 参考答案:ACD 7．初期雨水弃流设施是其他低影响开发设施的重要预处理设施，主要适用于屋面雨水的雨落管、径流雨水的集中入口等低影响开发设施的前端。（） A.正确 B.错误 参考答案:A 8．为更好发挥植被缓冲带的净化、蓄渗、减排等效果，植被缓冲带坡度一般为1%-5%。（） A.正确 B.错误 参考答案:B 9．《城市黑臭水体整治工作指南》规定，70%的百姓认为是黑臭水体就应列入整治名单，至少90%的百姓满意才能认定达到整治目标。（） A.正确 B.错误 参考答案:B 10．河道清淤前，需做好底泥污染调查，明确疏浚范围和疏浚深度。（） A.正确 B.错误 参考答案:A 11．对需要缓解暴雨时城市排水系统负担的各类新建、改建道路，宜选用（）透水沥青路面。 A.全透式

2019二级建造师考试《法律法规》必背知识点大全

2019二级建造师法律法规复习重点 第一章建造师管理制度 第一节建造师管理制度 一、注册管理 概念： 注册建造师 1、通过考核认定或考试合格取得资格证书 按规定注册取得注册职业证书和职业印章 的专业技术人员 2、未取得注册职业证书的职业印章的，不得担任大中型建设工程项目的施工单位项目负责人，不得以注册建造师的名义从事相关活动。 （言下之意：小型工程的项目负责人不一定需要建筑师担任） 1、下列有关建筑师执业的行为中，合乎我国有关管理规定的是（ C ） A 在某工程项目中担任项目经理。 B、王某从事项目管理工作多年，并以取得一级项目经理资质证书，经所在单位同意，以建造师的名义在当地的一个项目上担任项目经理。 C、陈某参加了建造师的执业资格考试，没有通过，但其单位急需用人，仍然聘任其为小型项目工程的项目经理。 虽然没有通过，但其单位因急需用人仍然以建造师的名义聘任其为某工程的项目经理。 2、取得建造师执业资格证书的人员，以建造师的名义执业的前提规定（B） A、备案 B、注册 C、审批 D、认证 3、万某2006年9月参加全国二级建造师资格考试，假如他成绩合格，就可以（ C ） A、以建造师的名义担任在建设工程项目施工的项目经理。 B、通过注册取得建造师执业资格证书。 C、取得建造师执业资格证书，通过注册以建造师的名义执业。 （一）注册申请 注册的受理，审批，核发方：省，自治区，直辖市人民政府建设主管部门。核发 证书后30日内报国务院建设主管部门备案。 2006年1 名参加二级建造师考试，2007年4月在江苏南通某项目工作期间，获悉其建造师考试合格，并已取得资格证书。张某所在工作单位工商注册在上海奉贤。则张某（ D ） A、可以自行向南通市建设主观部门申请注册。 B、因当通过其所在单位向上海事或江苏省建设主观部门申请注册。 C、因当通过其所在单位向奉贤取建设主观部门申请注册。

2019年二级建造师市政继续教育试卷及答案

2019年二级建造师继续教育试卷及答案 (市政工程专业) 1.智能式压力表按测量精度来分大致可分为分辨率为0.5m的和分辨率为()m两类 A.0.4 B.0.3 C.0.2 D.0.1 正确答案：D您的答案：D 2.燃气管道进行气压试验前，应对管道及管路附件的耐压强度进行验算，验算时安全系数 不得小于（） A.3 B.2 C.3.5 D.2.5 正确答案：D您的答案：D 3.压水试验也是检查地层灌浆实际效果的主要方法 A.<空> B.错 C.<空> D.对 正确答案：D您的答案：D 4.下列叙述正确的是（） A.在靠近胀力两侧的活动支架，应向膨胀的反方向偏心安装 B.供热管网的供水管或蒸汽管应敷设在 载热介质前进方向的右侧C.对于用汽质量要求较高的场所，蒸汽管道的支管应从主管的上部或侧部 接出，避免凝结水流入支管D.蒸汽管通最低点应设疏水器，热水管道最高点应设排气阀 正确答案：B您的答案：D 5.水资源优化配置实现途径是（）。 A.水量的自动化调度 B.水质的实时监测 C.计算机模拟技术 D.都不是 正确答案：C您的答案：D 6.降低混凝土入仓温度的措施，不包括以下（） A.采用加冰拌合 B.采用自然散热 C.合理安排浇筑时间 D.对骨料预冷 正确答案：B您的答案：B 7.关于整地的方法，下面说法正确的是（） A.由于土山多数不太大，坡度较缓，又全是疏松新土，整地时可以按设计要求进行整体的自然块状调整 B.C.园林植物栽植地的整地工作包括适当整理地形、翻地，去除杂物，碎土，耙平，填压土壤等内 容D.对于坡度在8°以下的平缓耕地或半荒地，可采取局部整地的方法 正确答案：C您的答案：C 8.截流中封堵龙口的工作叫闭气 A.对 B.错 C.<空> D.<空> 正确答案：B您的答案：B

2019年二级建造师法规真题及答案

2019年二级建造师《建设工程法规及相关知识》 一、单项选择题（共60题，每题1分，每天的备选项中，只有1个最符合题意） 1、取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。P3 A、登记 B、注册 C、备案 D、所在单位考核合格 2、行政法规的的制定主体是（）P6 A、全国人民代表大会 B、全国人民代表大会常务委员会 C、国务院 D、最高人民法院 3、订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，这种事实是债权债务（）P16 A、抵消 B、提存 C、混同 D、免除 4、甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司拒绝支付租金，乙公司的诉讼时效期间为从应付款之日起算（）年 P20 A、1 B、2 C、4 D、20 5、根据《物权法》，下列不适合作为质押财产的是（） P36（法规选编） A、汇票 B、仓单 C、建设用地 D、应收账款 6、下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是（）P25 A、转让 B、抵押 C、出资入股 D、投保火灾险 7、某建设工程施工合同约定，合同工期为18各月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。P29 A、100 B、200 C、600 D、1000 8、关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（）P33 A、总承包合同可以采用书面形式或口头形式 B、发包人可以将一个单位工程的主题分解成若干部分发包 C、建筑工程只能招标发包，不能直接发包 D、国家提倡对建筑工程实行总承包 9、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（）P37~38 A、未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包 B、将专业工程分包给不具备资质的承包人（建筑法禁止） C、将劳务作业分包给不具备资质的承包人（建筑法禁止） D、未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人(违法分包)

(完整版)2019年二级建造师工程法规考点总结

二级建造师法规及相关知识数字考点总结★代表其重要程度。 第一章建设工程基本法律知识 ★1.行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，在公布后30日内报有关机关备案；宪法和法律不需要备案。 ★★2.农民集体土地由本集体经济组织成员承包经营，经营期30年。在土地承包经营期限内，对承包土地进行调整的，必须经村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表同意，并报建乡镇人民政府或县级农业部门批准。 ★★★3.专利权的保护期限：发明为20年，实用新型和外观设计为10年。保护期均自申请日起算。 ★★★4.注册商标有效期为10年，自核准注册之日起算；可无数次地提出续申请，每次续展注册的有效期为10年。应在到期前12个月内申请，还有6个月的宽展期，宽展期满仍未申请的，注销其注册商标。从核准注册日起算。 ★5.一般职务作品（工作任务但未用单位条件）的著作权由作者享有，单位可以优先使用2年。 ★6.著作权的保护期（关注50年即可） (1)作者署名权、修改权、保护作品完整的保护期不受限制； (2)公民的作品，发表权、使用权和获得报酬权保护期，终生+死后50年； (3)单位作品或单位享有著作权的作品，发表权、使用权、获得报酬权保护期，为50年，截至于作品首次发表后第50年的12月31日；但作品完成后50年内未发表的不再保护。

★7.计算机软件的保护期限，如果涉及到自然人，为自然人终身+死后50年；如果是单位，首次发表后的50年，开发完成50年内未发表，不再保护。 ★★★8.保证期限当事人无约定，履行期满之日起6个月内；有约从约。 ★★★9.定金应以书面形式约定，定金合同从实际交付定金之日起生效；定金数量由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。 ★10.安装工程一切险的保险期限一般应该包含一个试车考核期，试车考核期一般不超过3个月，安装工程一切险对旧机器设备不负考核期保险责任。 第二章施工许可法律制度 ★★1.不需要办理施工许可证之一：限额以下的小型工程（投资额在30万元或建筑面积在300平方米以下的建筑工程）。 ★★★2.施工许可证颁发条件之一：建设资金已经落实，标准为：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%；建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。 ★★★3.与施工许可证和开工报告有关的时间

2019年二级建造师市政工程真题及答案解析

一、单项选择题(共20题，每1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.下列建筑道路中必须设置中间分隔带的是()。 A.双向快速路 B.三向上下路 C.单向次干路 D.单向支路 【参考答案】A P1 快速路必须设置中间分隔带。 2.下列沥青路面结构层中，主要作用为改善土基的湿度和温度状况的是()。 A.中面层 B.下面层 C.基层 D.垫层 【参考答案】D P2 垫层是介于基层和土基之间的层位，其作用为改善土基的湿度和温度状况(在干燥地区可不设垫层) ，保证面层和基层的强度稳定性和抗冻胀能力，扩散由基层传来的荷载应力，以减小土基所产生的变形。 3.多孔标准跨径总长为500m的桥梁属于()。

A.特大桥 B.大桥 C.中桥 D.小桥 【参考答案】B P34 4.关于预应力混凝土结构模板拆除的说法，正确的是()。 A.侧模应在预应力张拉前拆除 B.侧模应在预应力张拉后拆除 C.模板拆除应遵循先支先拆，后支后拆的原则 D.连续梁结构的模板应从支座向跨中方向依次循环卸落 【参考答案】A P37 预应力混凝土结构的侧模应在预应力张拉前拆除;底模应在结构建立预应力后拆除。 模板、支架和拱架拆除应遵循先支后拆、后支先拆的原则。 简支梁、连续梁结构的模板应从跨中向支座方向依次循环卸落;悬臂梁结构的模板宜从悬臂端开始顺序卸落。故选项A正确。 5.钢筋与钢板的T形连接，宜采用() A.闪光对焊 B.电阻点焊

C.电弧焊 D.氯弧焊 【参考答案】C P38 钢筋与钢板的T形连接，宜采用埋弧压力焊或电弧焊。选项C正确。 6.矿山法施工的地铁车站不采用()结构形式。 A.框架 B.单拱 C.双拱 D.三拱 【参考答案】A P78 喷锚暗挖(矿山)法施工的地铁车站，视地层条件、施工方法及其使用要求的不同，可采用单拱式车站、双拱式车站或三拱式车站，并根据需要可作成单层或双层。选项A框架形式不属于矿山法施工的地铁车站采用的结构形式。 7.应根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋() A.计量 B.切断 C.弯曲 D.连接 【参考答案】D P129 钢筋连接的方式：根据钢筋直径、钢材、现场条件确定钢筋连接的方式。主要采取绑扎、焊接、机械连接方式。 8.市政工程埋地给排水管道不采用()

水利水电工程二级建造师习题

2F311000 水利水电工程建筑物及建筑材料 一、单项选择题 1 、某一工程为小（2）型的水库，其库容为（）万m3。 A、80 B、800 C、8000 D、80000 2 、下列不属于围堰保护的对象的是（）。 A、永久性建筑物 B、临时性建筑物 C、主要建筑物 D、次要建筑物 3、某水利水电工程项目的水库总库容是0.5亿m3，保护城镇及工矿企业的重要性等级为重要，则工程等别为（）。 A、I B 、II C、I II D 、IV 4、三级临时性水工建筑物的使用年限（） A、大于1.5年 B、大于1年 C、大于3年 D、大于2年5 、水利水电工程的永久性水工建筑物的级别，划分为（）级。 A、三 B、四 C、五 D、六 6、根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252 —2000）的规定，工业、城镇供水泵站的等别的确定依据是（）。 A、装机流量 B、装机功率 C、供水对象的重要性 D 、最大过闸流量 7、用以改善河流的水流条件，调整河流水流对河床及河岸的作用以及为防护水库、湖泊中的波浪和水流对岸坡冲刷的建筑物称为（）。 A、水运建筑物 B、输水建筑物 C、取水建筑物 D 、整治建筑物 8、以下属于临时水工建筑物的是（）。 A、导流墙 B、挡水大坝 C、电站厂房 D、围堰 9 、导流明渠属于（）。

A、临时性建筑物 B、永久建筑物 C、主要建筑物 D 、次要建筑物 10、水库遇下游保护对象的设计洪水时在坝前达到的最高水位，称为（）。 A、防洪限制水位 B、设计洪水位 C、防洪高水位 D 、正常高水位 11、水库在正常运用的情况下，允许消落到的最低水位称（）。 A 、最低水位 B 、正常蓄水位 C 、死水位 D 、正常水位 12、某土石坝坝高为30m ，则其按坝高分类可称为（）。 A、低坝 B 、中坝 C、高坝 D、均质坝 13、以沥青混凝土、钢筋混凝土或其他人工材料为防渗体的坝称为（）。 A、均质坝 B、土质防渗体坝 C、非土料防渗体坝 D 、黏土心墙坝 14、为了排除雨水，土石坝的坝顶应有一个横向坡度，坡度宜采用（）。 A、1% ?2% B、2% ?3% C、3%?4% D 、4% ?5% 15、土石坝黏土心墙和斜墙顶部水平厚度不宜小于（）m。 A、1 B、2 C、3 D、4 16、有一重力坝坝高为80m ，则其属于（）。 A、高坝 B 、中坝 C、低坝 D 、特高坝 17、重力坝按坝体高度分为高坝、中坝、低坝，其中高坝的高度不低于（）m A、70 B 、50

2019年二级建造师考试《公路工程管理与实务》真题

案例一 背景资料 某施工单位承建了一段二级公路的路基工程，路基宽度12m，其中K1+600~K3+050为填方路堤，路段填方需从取土场借方：K1+600~K2+300填方平均高度为1.6m，设计填方数量16200m3；K2+300~K3+050填方平均高度为2.1m，设计填方数量24000m3。 施工单位在工程项目开工之前，对施工图设计文件进行了复查和现场核对，补充了必要现场调查资料，发现该路段原地面下有50cm厚淤泥，设计文件中未进行处理，施工单位在施工图会审中提出处理意见后，经监理工程师和设计代表同意，按路堤坡脚每侧扩宽1m采用抛石挤淤的方法进行处理，抛石方量14193m3，要求采用粒径较大的未风华石料进行抛填。施工单位根据现场情况，确定了取土场位置，并拟定了新的施工便道A、B两个方案，施工便道A方案长度1420m，施工便道B方案长度1310m，最终确定采用A方案，取土场位置 图1 取土场位置平面示意图 问题 1、计算K1+600~K3+050路段设计填方量的平均运距。（单位：m，计算结果保留到小数点后2位） 2、根据《路基施工技术规范》，K1+600~K3+050路段是否需要进行路堤试验路段施工？说明理由。 3、说明施工单位确定采用施工便道A方案的理由。 4、路堤填筑时，两侧加宽超填30m的主要作用有哪些？对抛石挤淤的材料还有什么要求？该路段软基处理还可以采用什么方法? 5、计算K1+600~K3+050路段加宽超填土方量，并按《公路工程标准施工招标文件》中工程量计量规则，计算该路段业主需计量支付的路堤填土方量。（单位：m3，计算结果保留到整数）。 【参考答案】 1、1420+（16200x700+24000x750）/(16200+24000)=2149.85m

2019年二级建造师施工管理真题与答案

2019年二级建造师施工管理真题及答案（完） 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．EPC工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是() A．决策设计一施工一动用前准备B．决策一施工一动用前准备一保修期 C．设计前的准备一设计一施工一动用前准备D．设计前的准备一设计施工一动用前准备一保修期参考答案：D P5 2．关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是 A．承担施工任务并对其质量负责B．与分包方和供货方直接签订合同 C．承担对分包方的组织和管理责任D．负责组织和指挥总承包单位的施工 参考答案：C P20 3．建设工程施工管理是多个环节组成的过程，第一个环节的工作是() A．提出问题B．决策C．执行D．检查 参考答案：A P15 4．某施工企业采用矩阵组织结构模式，其横向工作部门可以是() A．合同管理部B．计划管理部 C．财务管理部D．项目管理部 参考答案：D P15 5．根据施工组织总设计编制程序，编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸、计算主要工程量、确定施工的总体部署和() A．编制资源需求计划B．编制施工准备工作计划 C．拟订施工方案D．计算主要技术经济指标 参考答案：C P29 6．下列建设工程项目目标动态控制的工作中，属于准备工作的是 A．收集项目目标的实际值B．对项目目标进行分解 C．将项目目标的实际值和计划值相比较D．对产生的偏差采取纠偏措施 参考答案：B PB 7．大型建设工程项目进度目标分解的工作有:①编制各子项目施工进度计划;②编制施工总进度计划; ③编制施工总进度规划:;④编制项目各子系统进度计划。正确的目标分解过程是() A．②-③-①-④B．②-③-④-①C．③-②-①-④D．③-②-④-① 参考答案：D P31 8．建设工程施工方进度目标能否实现的决定性因素是( )。 A．项目经理B．施工方案C．信息技术D．组织体系 参考答案：D P149 9．关于建设工程施工文件归档质量要求的说法，正确的是( )。 A．归档文件用原件和复印件均可B．工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面

二级建造师经典练习题

二级建造师经典练习题 1.适用于各类材质和形状的的燃气管道修复技术是()。 A.裂管法 B.短管内衬法 C.均匀缩径 D.原位固化法 【答案】D 【解析】原位固化法即翻转内衬法，主要特点有： 定点开挖量小，无污染，对周边环境影响小;施工设备简单，周期短;施工不受季节影响;适用各类材质和形状的管线;可提高管线的整体性能的特点。 2.生活垃圾填埋场应设在当地()季主导方向的下风处。 A.春 B.夏 C.秋 D.冬 【答案】B 3.下列关于GCL垫施工质量控制要点说法正确的是()。 A.施工前均对基底进行修整和检验 B.GCL垫摊铺搭接宽度控制在250±50mm范围内， 搭接处均匀撒膨润土粉，将两层垫间密封 C.GCL垫应无褶皱、无悬空现象，与基础层贴实

D.基底应顺设计坡向铺设GCL垫，采用十字或品形 的上压下的搭接方式 E.GCL垫需当日铺设当日覆盖，避免雨雪天气施工，必要时采取覆盖防护措施 【答案】ABCE 4.关于生活垃圾卫生填埋场HDPE膜的施工要求，正确时有()。 A.铺设应一次展开到位 B.应为膜尺寸变化留出伸缩量 C.应对膜下保护层采取防、排水措施 D.应防止膜受风力影响破坏 E.膜应全部展开后统一焊接 【答案】ABCD 5.关于燃气管道施工的说法，错误的有()。 A.燃气管道不得采用水平定向钻法施工 B.穿越铁路的燃气管道外应加套管 C.中压B燃气管道可利用道路桥梁跨越河流 D.燃气管道随桥敷设时，应采用较高的防腐等级 E.敷设于桥梁上的燃气管道当采用厚壁管时，可适当降低焊缝的探伤 【答案】AE 【解析】燃气管道是可以采用水平定向钻法施工的，故A选项错误。敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的 无缝钢管或焊接钢管，尽量减少焊缝，对焊缝进行100% 无损探伤，而非可适当降低焊缝的探伤，故E选项错误。

2019年二级建造师法规真题及答案解析

2011年二级建造师考试法规及相关知识真题及答案解析 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.取得建造师资格证书并经( )后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。 A.登记 B.注册 C.备案 D.所在单位考核合格 【自测答题】 【考点】 【解题思路与方法】 【参考答案】 参见教材P 2.行政法规的制定主体是( )。 A.全国人民代表大会 B.全国人民代表大会常务委员会 C.国务院 D.最高人民法院 【自测答题】 【考点】 【解题思路与方法】 【参考答案】 参见教材P 3.订立合同的两个公司合并，使他们之间既存的债权债务归于消灭，这种事实是债朽债务的( )。 A.抵消 B.提存 C.混同 D.免除 【自测答题】 【考点】 【解题思路与方法】 【参考答案】 参见教材P 4.甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司到期后拒付乙公司的诉讼时效期间应从应付之日起算( )年。 A.1 B.2 C.4 D.20 【自测答题】 【考点】

【解题思路与方法】 【参考答案】 参见教材P 5.根据《物权法》，不适合用于质押财产的是( )。 A.汇票 B.仓单 C.建设用地 D.应付款 【自测答题】 【考点】 【解题思路与方法】 【参考答案】 参见教材P 6.下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是( )。 A.转让 B.抵押 C.出资入股 D.投保火灾险 【自测答题】 【考点】 【解题思路与方法】 【参考答案】 参见教材P 7.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为( )万元。 A.100 B.200 C.600 D.1000 【自测答题】 【考点】 【解题思路与方法】 【参考答案】 参见教材P 8.关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是( )。 A.总承包合同可以采用书面形式或口头形式 B.发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包 C.建筑工程只能招标发包，不能直接发包 D.国家提倡对建筑工程实行总承包 【自测答题】 【考点】 【解题思路与方法】 【参考答案】

(完整版)2019年二级建造师考试机电工程(真题及答案)

2019年二级建造师考试机电工程真题及答案(全) 一、单项选择题(共20题，每题一分，每题的备选项中，只有一个符合题意。) 1.下列材料中，可用于制作热电偶丝的是（）。 A.紫铜 B.锡黄铜 C.锰白铜 D.铍青铜 【答案】C P4 2.下列变压器中，不属于按用途分类的是()。 A.电力变压器 B.油浸变压器 C.整流变压器 D.量测变压器 【答案】B P14 3.地下管线工程回填前，不需要测量的项目是() A.管线起点坐标 B.窨井位置坐标 C.管线顶端标高 D.管线中心标高 【答案】D P17

4.下列分析取源部件安装位置的要求，正确的是() A.应安装在压力变化的位置 B.应安装在成分稳定的位置 C.应安装在具有生产过程化学反应的位置 D.应安装在不具有代表性的分析样品位置 【答案】C P102 5.下列接缝形式中，不用于绝热工程金属保护层施工的是() A.搭接形式 B.对接形式 C.插接形式 D.咬接形式 【答案】B P109 6.建筑智能化集成系统验收文件中，不包括的文件是（）。 A.应用软件文档 B.接口技术文件 C.防火墙配备文件 D.接口测试文件 【答案】C P148 7.下列消防产品中，无须通过强制认证(3C认证)的是（）。 A.消防应急照明灯具

B.消防排烟风机 C.消防加压送风口 D.防火涂料 【答案】C P155 8.关于电梯整机验收要求的说法，错误的是（）。 A.电梯的动力电路必须有过载保护装置 B.断相保护装置应使电梯不发生危险故障 C.电梯门锁装置必须与其型式试验证书相符 D.限速器在联动试验中应使电梯主机延时制动 【答案】D P166 9.下列工程变更中，不属于重大设计变更的是()。 A.工艺方案变化 B.增加单项工程 C.扩大设计规模 D.满足用户需求 【答案】D P200 10.下列因素中，会导致施工图纸提供不及时的因素是()。 A.拖欠工程进度款 B.规范标准的修订 C.现场的管控能力

2019年二建法规真题及答案解析

2019年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析 二建真题下载 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.关于法人应当具备条件的说法，正确的是（）。 A.须经有关机关批准 B.有技术负责人 C.承担有限民事责任 D.应当有自己的名称和组织机构 【答案】D 【解析】法人应当具备的条件：依法成立；应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费；能够独立承担民事责任；有法定代表人。 2.甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自（）时发生移转。 A.交付 B.合同成立 C.合同生效 D.车辆完成登记 【答案】A 【解析】动产物权以占有和交付为公示手段。动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付。动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。 3.关于建设用地使用权的说法，正确的是()。 A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上 B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式 C.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分 D.建设用地使用权期间届满的，自动续期 【答案】C 【解析】A选项说法错误，建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上。B选项说法

错误，设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。D选项说法错误，住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。 4.在施工合同中，就施工行为而言，债权人是（）。 A.建设单位 B.设计单位 C.施工企业 D.监理单位 【答案】A 【解析】施工合同的订立，会在施工单位与建设单位之间产生债的关系，建设工程施工合同是双务合同，就完成施工行为而言，建设单位是债权人，施工单位是债务人，就支付工程款而言，建设单位是债务人，施工单位是债权人。 5.关于商标专用权的说法，正确的是()。 A.商标专用权是一种有形财产权 B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请 C.注册商标的有效期为10年 D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算 【答案】C 【解析】A选项说法错误，知识产权又称为无形财产权。B选项说法错误，注册商标的转让是指商标专用人将其所有的注册商标依法转移给他人所有并由其专用的法律行为。转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请。C选项说法正确，D选项说法错误，注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。 6.某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保按期还贷。此担保方式属于（）担保。 A.保证 B.质押 C.抵押 D.留置 【答案】B 【解析】质押分为动产质押和权利质押。可以质押的权利包括：(1)汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；(2)依法可以转让的股份、股票；(3)依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权；(4)依法可以质押的其他权利。

2019年二级建造师《建设工程施工管理》考试真题含答案

2019年二级建造师《建设工程施工管理》 考试真题含答案 一、单选题(1-70小题) 1.关于施工总承包管理方主要特征的说法，正确的是（A）。 A．在平等条件下可通过竞标获得施工任务并参与施工B．不能参与业主的招标和发包工作 C．对于业主选定的分包方不承担对其的组织和管理责任 D．只承担质量、进度和安全控制方面的管理任务和责任 2.施工总承包模式下，业主甲与其指定的分包施工单位丙单独签订了合同，则关于施工总承包方乙与丙关系的说法，正的是（A）。 A．乙负责组织和管理丙的施工 B．乙只负责甲与丙之间的索赔工作 C．乙不参与对丙的组织管理工作 D．乙只负责对丙的结算支付，不负责组织其施工 3.某建设工程项目设立了采购部、生产部、后勤保障部等部门，但在管理中采购部和生产部均可在职能范围内直接对后勤保障部下达工作指令，则该组织结构模式为（A）。 A．职能组织结构

B．线性组织结构 C．强矩阵组织结构 D．弱矩阵组织结构 4.针对建设工程项目中的深基础工程编制的施工组织设计属于（D）。 A．施工组织总设计 B．单项工程施工组织设计 C．单位工程施工组织设计 D．分部工程施工组织设计 5.建设工程项目目标事前控制是指（B）。 A．事前分析可能导致偏差产生的原因并在产生偏差时彩取纠偏措施 B．事前分析可能导致项目目标偏离的影响因素并针对这些因素采取预防措施 C．定期进行计划值与实际值比较 D．发现项目目标偏离时及时采取纠偏措施 6.对建设工程项目目标控制的纠偏措施中，属于技术措施的（D）。 A．调整管理方法和手段 B．调整项目组织结构 C．调整资金供给方式 D．调整施工方法

甘肃省2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 (含答案)

甘肃省2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 (含答 案) 考试须知： 1、考试时间：120分钟，满分为100分。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。 姓名:___________ 考号:___________ 一、单选题（共60题，每题1分。选项中，只有1个符合题意） 1、根据《合同法》，不属于承诺构成要件的是（）。 A.承诺需由受要约人向要约人作出 B.承诺必须以书面的形式通知要约人 C.承诺的内容应当与要约的实质性内容一致 D.承诺必须在要约有效期限内作出 2、行政处罚案例中，组织听证的费用是由（）承担. A.行政机关 B.当事人 C.受益人 D.行业协会 3、某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同（）。 A.效力待定 B.可撤销 C.无效 D.有效 4、险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的（）限额。 A.最低

B.实际损失 C.损失后评估 D.最高 5、在民事诉讼中，当事人不需要运用证据加以证明的是（）的事实。 A．请求实体权益 B．免除自己法律责任 C．主张程序违法 D．对方承认 6、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业资质不良作为的是（）。 A.以他人名义投标 B.将承包的工程违法分包 C.未在规定期限内办理资质变更手续 D.未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重 7、由于特殊原因，建设工程需要停止施工（）个月以上的，建设单位或施工单位应当将停工原因及停工时间向当地人民政府建设行政主管部门报告。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 6 8、某现场施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场。这是《安全生产法》规定从业人员所具有的（）。 A.应急处理权 B.紧急避险权 C.拒绝作业权 D.回避求救权