综合布线工程合同协议书范本

综合布线工程合同

甲方：________________________________ 乙方：________________________________

签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日

发包人（全称）：

法定代表人：

住所：

联系电话：

承包人（全称）：

法定代表人：

住所：

联系电话：

发包人的相对义务

根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见，并定立本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

第二条工程承包方式

第三条工程期限关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接

收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

以提交竣工验收申请报告的日期为

在甲乙双方协商下，计划在 _____________ 年_________ 月_________ 日前全部完工。

若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

第四条合同的价款

1总价：工程总价为人民币大写：_________________ 万元整（Y: ___________ 元整）；总价包含且不限于设备费、材料费、包装费、运输费、人工费、保险费、文明施工费、水电费、资料整

编费、总承包配合费（合同总价的 1.5%）、测试费、利润、税费、验收费及完成本工程不可

缺少的全部工作内容而必须发生或可能发生的一切风险费用；

2、本工程总价为最终结算价，合同履约期间，合同总价不做任何调整。

第五条甲乙双方的责任和义务

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

（1）完成________ （地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约_________________ 米金属桥架

安装；约 ___________ 米的管路铺设；约____________ 个信息点布线安装；约_____________ 个机房信

息点布线安装；约 ____________ 条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）。

（2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。

4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用

和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

第六条工程质量标准

工程质量不符合设计要求、质量不合格的、甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

乙方按协议规定完成合同内全部工作，整理齐全竣工资料后可向甲方提出竣工验收要求；甲方收到乙方竣工验收单后3 日内应组织相关部门进行验收，超过3 日不组织验收，视为甲方验收合格，验收按国家规定程序办理，自有关主管部门签发验收单之日5 天内将工程移交给甲方，移交后甲方方可使用。

第七条工程价款的支付方式

1、工程竣工验收报告经发包方认可后__________ 天内，承包方向发包方递交竣工结算报告及完整

的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。

2、办理工程价款竣工结算的一般公式为：

竣工结算工程款=预算（或概算）或合同价款+施工过程中预算或合同价款调整数额－预付及已结算工程价款－保修金。

3、发包人与承包人在建设工程承包合同中约定质量保证金，发包人从应付的工程款中预留，

用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金，质量保证金为元（人民币）；

Y ；: _________________________________ 元（人民币）。对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

第八条工程材料的提供

整个弱电工程采购部分包括: 除综合布线工程所用的交换设备及ups 配电工程中所用的ups 主机由甲方采购外，其它材料和主材由乙方统一采购。

第九条工程的验收工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。保修责任的起算

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。第十条维修期限

简易施工合同范本标准版本

文件编号：RHD-QB-K8053 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 简易施工合同范本标准 版本

简易施工合同范本标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 发包方（以下称甲方）： 法定代表人： 承包方（以下称乙方）： 法定代表人： 为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：_______________。 二、建筑面积（工程形式）：___________。

三、施工地点：_________。 四、工期： 1、开工：____年___月___日； 2、竣工：____年___月___日； 3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式：____________。 六、工程价款：共计_______人民币元。 七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的____%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。 八、质保期：____年。 九、工程质量及验收： 本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。

十、甲方的责任： 乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题；甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物； 十一、乙方的责任： 1、按照合同所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付使用。 2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，免费无偿修理。 十二、特别约定： 1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。 2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。

网络综合布线合同通用版

合同编号：YTO-FS-PD300 网络综合布线合同通用版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

网络综合布线合同通用版 使用提示：本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 网络综合布线合同（一） 客户方：沈*神秘树网吧（以下简称甲方） 承接方：沈阳恒海科技有限*司（以下简称乙方） 一、合同总则 1.1工程名称：沈阳神秘树网络布线综合布线工程，以下简称"本工程". 1.2工程地点：沈阳市和平区 二、合同范围 2.1乙方负责甲方共200个网络信息点的设备提供，安装和卡接测试。 2.2乙方负责甲方共10交换机的设备提供，安装和卡接测试。 2.2根据甲方对点位的要求，布线后由乙方负责出详细的网络点位分布图和路由图。 2.3甲方根据乙方要求，负责协调双方人员的工作，以使施工顺利进行。 三、价格

3.1工程的总价款为人民币￥元（人民币大写：元整），包括以下内容：网络设备费￥元（人民币大写：元整）（未税）服务器设备费￥元（人民币大写：元整）（未税）电脑配置报价￥元（人民币大写：元整）（未税）工程费￥元（人民币大写：元整）（未税） 3.2详细的工程费用清单见附件一《神秘树网吧网络项目配置及施工价格》。 3.3详细的服务器配置清单见附件二《神秘树网吧服务器配置及价格》 3.4详细的服务器配置清单见附件三《神秘树网吧电脑配置报价》 3.5根据实际材料使用情况，双方进行决算，以决算结果为准，多退少补，并调整尾款付款。 四、付款方式 本合同第二条中所述全部工程款项将按下述原则由甲方分期付给乙方。 4.1在本合同签订之日起，甲方需将相应的合同总款的60%作为预付款付给乙方。 4.2乙方进驻施工现场，布线工程实施完毕，工程验收合格后2个工作日之内，甲方将合同总款的30%付给乙方。 4.3试运行期（自工程验收合格之日起1个月）结束后

办公网络综合布线工程合同协议书范本

办公网络综合布线工程协议书 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 甲方: 乙方： 甲、乙双方本着精诚合作、平等互利的原则，经友好协商，就综合布线工程达成如下协议，双方共同遵守： 第一条：合作范围 乙方为甲方提供全部综合布线的设计与施工，甲方同时配合乙方上述产品的现场制作工程及安装调试。在协议期内，乙方将向甲方提供旨在使甲方协议范围内设备保持正常办公网维护应用的各项维护服务。 第二条：工程范围 1. 采用全铜五类或超五类材料和全铜五类或超五类材料敷设。 2. 总配线架和交换机的安装及线缆连接。 3. 计算机主机房电缆的连接。 4. 各信息点的安装和连接。 5. UTP测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试。 第三条：收费标准、结算方式 1、收费标准： 材料费：元 节点费：元 2、结算方式：签订本当日以现金预付总价款的性付清予。 第四条：甲乙双方的权利和义务 （一）的权利和义务 1、负责提供必要的协助。 2、负责维护工程期间保障工作人员的人身安全，财物保管。

为定金，工程验收后余款以现金一次 3、应按约定如期向费用，愈期3天无故不支付，则按每天％的标准向支付滞纳金。 （二）的权利和义务 1、工作人员在场所工作期间，应遵守国家的法律法规，自觉遵守的规章制度，配合管理人员的 安排。 2、必须根据要求按时、按质、按量地完成相关作业。 3、有权根据活动内容及质量提出合理建议，需积极与进行协商，并根据协商结果作相应调整。 4、应在约定时间内完成内容中的所有工程项目，如因不可抗力因素阻碍活动进行，经同意后可 中止活动，已安排提供服务的活动项目费用需照常支付费用。 第五条：违约责任 1、未能按规定时间保质保量完成相关作业，则均属违约，应给予经济赔偿，赔偿金额按法有关 规定执行。 2、若未能够按期付款，则按法规定给％滞纳金。 3、本委托内容确定以及费用总额、委托变更、中止、解除和提前终止需双方书面确认。如任何 一方违约，违约方须赔偿对方。 第六条：其它 1、本一式份，甲乙双方各执份。均具有同等法律效力 2、本中未尽事宜，双方协商解决，并另行签定补充。 3、本自签定之日起Th效。 甲方签字： 乙方签字： 日期：

综合布线系统施工合同协议书范本

甲方： 乙方： 甲乙双方就承建甲方：综合布线系统，经充分友好协商，决定由甲方委托乙方承建，为了明确双方各自的目的责任和权利义务关系，根据《中华人民国共和合同法》的有关规定，特订立以下合同条款，共同信守遵行。条款如下： 一、工程项目 二、工程内容 包括按照甲方的设计、布线、安装、调试、培训、竣工验收、售后服务。如有变更需要双方负责人签字确认。 三、开工日期和竣工日期 1、开工日期：年月日 2、竣工日期：乙方开工后天内竣工。若因甲方原因或不可抗力影响造成延期竣工，需双方书面签字，确认顺延日期。 四、设备交货及验收 1、交货货物指建设方案中设备清单上列的系统设备。 2、交货时间以前，乙方备齐合同所列全部设备，并将设备运抵甲方在地。 3、乙方按合同规定的交货时间、地点、货物，准时交货，并配合甲方进行验收。 4、货物验收方式为甲方现场验收，按照建设方案中《配置清单》上所列物品验明货物。要求设备为原装产品，有产品合格证书等，附件齐全。设备清点合格后，甲方签写收货单。

五、工程验收 工程竣工后，乙方提供书面申请验收，甲方应于乙方通知后尽快组织验收，并出具书面验收合格证明，如甲方第一次验收不合格，应于三天内书面提出整改意见，属不合格部分，由乙方免费返工。乙方工程保修期为年，属于乙方责任的工程质量问题，由乙方无偿修理。经查实非乙方责任的不在此限。 六、双方职责 （一）乙方责任及义务： 1、乙方保证按照建设方案达到系统要求及效果。 2、乙方保证所提供产品均为原厂、原产地、原装正品新货。 3、乙方保证为甲方提供一年质保。一年内出现系统故障，免费更换零配件；质保期后，只收取零配件费用。 4、乙方保证接到甲方维护电话后，在24小时内派专业工程师上门服务。在保修期内，如因设备问题，必须在48小时解决。 5、确保工程质量及施工安全，安全问题由乙方自行负责。 （二）甲方责任及义务： 1、甲方办理工程所需全部审批、报建手续及承担相关全部费用。 2、甲方保证配合乙方的施工，提供所需水、电源、方便施工之人员、机器、材料进出畅通；甲方必须提供临时场地给乙方存放施工材料及施工工具，以保证乙方顺利施工。 七、工程总造价 工程总造价为：大写：元整 八、付款方式 1、签订合同开工后即预付工程总造价的％（即：元）。 2、工程竣工后经验收合格即付工程总造价的％（即：元）。 3、工程竣工后一年内付工程总造价的%（即：元）。

施工合同协议书范本完整版

施工合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________

签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日

发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》以及其他有关法律法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议： 第一条工程概况: 1.1 装修施工地点： 1.2 住房结构：施工面积平方米。装饰施工内容：详见《装饰施工造价表》。 1.3 工程承发包方式：_______________________ 。 1.4 合同价款：本合同工程造价为（人民币）__________________________ 元（不含税金）,金额大写：__________________________________________ （详见：《工程预算书》） 1.5 工程工期：自___ __年____ 月__ ___日开工, 至年___月___ __日竣工,工期天。 第二条甲方工作 2.1 开工前_________ _天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室 内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则; 2.2 提供施工期间的水源、电源; 2.3 负责协调施工队与邻里之间的关系; 2.4 不拆动室内承重结构，如需折改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续; 2.5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 2.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及工程竣工验收。 第三条乙方工作

工程施工合同书范本正式版

YOUR LOGO 工程施工合同书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用

工程施工合同书范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称： 地点：. 二、承包方式 三、工程承包内容 四、合同价款 五、付款方式 六、总工期要求个工作日。 七、甲方责任 1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。 2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。 八、乙方责任

1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。 建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流 2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。 九、工程质量、安全及保修 1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。 2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。 3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。 十、争议及解决办法 未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议： 第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁; 第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。 十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。 甲方：_____ 乙方：_____ xx年xx月xx日 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION

综合布线工程合同书范本

合同编号： 弱电综合工程合同书 甲方：_____________ 乙方：_____________ 为完成甲方委托乙方承接的弱电综合工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下： 一、工程概况 1、工程名称：弱电综合系统工程。 2、工程地点：枣庄市张范宝马4S店 3、工程范围： （1）宽带网络和电话的安装、调试。 （2）视频监控背景音乐的安装、调试。； 二、工程进度及验收 1、工程范围 1）监控视频线，电话线背景音乐以及网线的敷设。 2）总配线架和交换机的安装及线缆连接。 3）计算机主机房电缆的连接。 4）各信息点的安装和连接。 5）UTP测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试。 2、甲乙双方的责任 甲方的责任 1）甲方应按合同规定的时间、款额及时付款。

2）甲方保证提供施工场地、楼层施工用电及无障碍物，并指定专人配合乙方工程范围内的工作，负责协调处理工地现场有关问题，并协调用户提供施工现场乙方专用的有安全防盗措施的仓库，以及施工现场的安全保卫采取有效措施，以保证甲乙双方能如期完成本工程。3）甲方需派一名工程技术人员协助工程技术督导。在施工配合过程中，甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。 4）甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件，并在工程验收合格后全部收回、销毁。 5）指派________同志为甲方代表，认真履行合同条款，办理工程洽谈，解决应由甲方负责解决的有关事宜。 乙方的责任 1）乙方应按合同规定的时间及时提供全部工程所需的材料和设备，并保证材料的型号及质量与附件相同，并符合国家相关标准。 2）乙方负责提供布线工程系统配置设计方案，布线施工图设计，并交甲方审定通过，同时负责“工程范围”所有条款以及工程技术的指导，为确保工程质量，乙方工程技术人员必须具有丰富的施工经验和较高的技术水平。 3、工程时间和进度 自合同签定之日起，在甲方认为工地具备进场条件，经乙方认可的前提下，由甲方通知乙方进入工地现场。在甲乙双方协商、乙方认定的前提下，配合大楼的内部装修进度，实际有效工期为__天（从

综合布线工程合同范本专业版

合同编号：_______________ 综合布线工程合同范本专业版 甲方：_______________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：______ 年_____ 月____ 日

发包人（全称）：法定代表人： 住所： 联系电话： 承包人（全称）： 法定代表人： 住所： 联系电话： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见，并定立本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 第二条工程承包方式 第三条工程期限 在甲乙双方协商下，计划在________________ 年___________ 月_____________ 日前全部

完工。 若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。 第四条合同的价款 1、总价：工程总价为人民币大写： _________________ 万元整（Y: _________ 元整）；总价包含且不限于设备费、材料费、包装费、运输费、人工费、保险费、文明施工费、水电费、资料整编费、总承包配合费（合同总价的1.5% ）、测试费、利润、税费、验收费及完成本工程不可缺少的全部工作内容而必须发生或可能发生的一切风险费用； 2、本工程总价为最终结算价，合同履约期间，合同总价不做任何调整。第五条甲乙双方的责任 和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： （1）完成_________ （地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约—米金属桥架安装；约米的管路铺设；约个信息点布线安装；约个机房信息点布线安装；约条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）。 （2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档

建设工程施工合同书样本

建设工程施工合同书样本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商，签订本合同，共同遵守。 第一条概况 1、项目名称： 2、项目地点： 3、项目内容：综合布线系统施工和测试，辅材和线管线槽的采购、安装铺设。 第二条工期 1、本项目的施工期限为合同签订后的个工作日。 2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做相应调整。 2.1、重大设计变更(指设计功能改变、在关键线路上的改变)造成的工期变化，并经甲方书面确认; 2.2、双方书面确认的计划工期改变; 2.3、不可抗力因素。 第三条承包方式和造价 1、承包方式：包工包料(具体内容参见工程设备报价清单)。 2、项目总造价：人民币(大写)：(￥)。工程施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件，项目最后造价按实际施工工程量结算。

第四条付款方式、结算方式 (一)付款方式 1、在合同签定后，甲方向乙方支付合同总价的30%，即人民币(大写)。(￥); 3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的65%，即人民币(大写)。(￥); (二)结算方式： 1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量，本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。 2、若甲方需求有变更时，工程施工时发生增项部分，合同总价报价清单已有的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据。该计算原则适用于工程施工时发生减项部分的计算。 第五条材料供应 1、材料供应：施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后，方可使用。 2、采用新型材料和代用材料时，乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行使用。 第六条甲、乙双方责任 (一)甲方责任 1、为乙方的施工提供必要的便利条件，并协调水源、电源，提供材料的合理堆放场地，协助乙方顺利进行施工。 2、按合同规定及时支付工程款项。

综合布线工程合同协议书范本

综合布线工程合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________

签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日

发包人（全称）： 法定代表人： 住所： 联系电话： 承包人（全称）： 法定代表人： 住所： 联系电话： 发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见，并定立本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 第二条工程承包方式

第三条工程期限关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接 收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 以提交竣工验收申请报告的日期为 在甲乙双方协商下，计划在 _____________ 年_________ 月_________ 日前全部完工。 若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。 第四条合同的价款 1总价：工程总价为人民币大写：_________________ 万元整（Y: ___________ 元整）；总价包含且不限于设备费、材料费、包装费、运输费、人工费、保险费、文明施工费、水电费、资料整 编费、总承包配合费（合同总价的 1.5%）、测试费、利润、税费、验收费及完成本工程不可 缺少的全部工作内容而必须发生或可能发生的一切风险费用； 2、本工程总价为最终结算价，合同履约期间，合同总价不做任何调整。 第五条甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： （1）完成________ （地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约_________________ 米金属桥架 安装；约 ___________ 米的管路铺设；约____________ 个信息点布线安装；约_____________ 个机房信 息点布线安装；约 ____________ 条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）。 （2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。 工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用

建筑施工合同协议书范本 完整版

编号：_____________建筑施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

第一部分合同协议书 发包人（全称）：（简称发包人） 承包人（全称）：（简称承包人） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就____________________________________工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程立项批准文号： 4.资金来源： 5.工程内容： 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6.工程承包范围： 二、合同工期 计划开工日期：____________年____________月____________日。 计划竣工日期：____________年____________月____________日。 工期总日历天数：____________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家质量验收标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：

人民币（大写）________________________元整(￥____________元)； 五、项目经理 承包人项目经理：________________________ 。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

施工合同协议书样本3篇

施工合同协议书样本3篇 Sample of construction contract agreement 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日

施工合同协议书样本3篇 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：施工合同协议书模板 2、篇章2：施工合同协议书样本 3、篇章3：施工合同协议书2020版 篇章1:施工合同协议书模板 （混凝土路面工程） 发包人（全称）（以下简称甲方）：承包人（全称）（以下简称乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设混凝土路面工程施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签定如下协议：

第一条、工程概况： 工程名称 工程地点 第二条、混凝土路面工程承包范围及方式： 1、承包方式：包工。 2、承包内容：混凝土路面及铺砖工程。 3、工程质量：符合相关规范，行业标准及设计图纸要求，验收要合格。 第三条、甲乙方责任： 1、甲方提供施工用水、用电。 2、在施工过程中，甲方应该帮助乙方协调处理好各部门的关系。 3、如果甲方在施工过程中造成技术上的失误由甲方全部承担，乙方概不负责 4、乙方在施工过程中必须听从甲方安排，严格按照甲方管理人员的要求施工，不得擅自更改和变更。

XX公司综合布线工程合同书

XX公司综合布线工程合同书甲方：_____________ 乙方：_____________ 为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合布线工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定如下综合布线合同： 一、综合布线工程概况 1、工程名称：XX有限公司综合布线工程 2、工程地点：XX有限公司 3、工程性质：结构化布线系统 4、工程范围：结构化布线工程的设备材料的供货及技术服务(包括：系统方案设计、工程督导、系统测试及保证) 二、工程进度及验收 1、工程范围 1)综合布线线缆敷设 2)总配线架和交换机的安装及线缆连接 3)计算机主机房电缆的连接 4)各信息点的安装和连接 5)UTP测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试 2、甲乙双方的责任 甲方的责任 1)甲方应按综合布线合同规定的时间、款额及时付款。 2)甲方保证提供综合布线施工场地、楼层施工用电及无障碍物，并指定专人配合乙方工程范围内的工作，负责协调处理工地现场有关问题，并协调用户提供施工现场乙方专用的有安全防盗措施的仓库，以及施工现场的安全保卫采取有效措施，以保证甲乙双方能如期完成本工程。 3)甲方需派一名综合布线工程技术人员协助工程技术督导。在综合布线施工配合过程中，甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。

4)甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件，并在综合布线工程验收合格后全部收回、销毁。 乙方的责任 1)乙方应按合同规定的时间及时提供综合布线工程所需的材料和设备，并保证材料的型号及质量与附件相同，并符合国家相关标准。 2)乙方负责提供综合布线工程系统配置设计方案，综合布线施工图设计，并交甲方审定通过，同时负责“工程范围”所有条款以及工程技术的指导，为确保工程质量，乙方工程技术人员必须具有丰富的施工经验和较高的技术水平。 3、工程时间和进度 自综合布线合同签定之日起，在甲方认为工地具备进场条件，经乙方认可的前提下，由甲方通知乙方进入工地现场。在甲乙双方协商、乙方认定的前提下，配合大楼的内部装修进度，实际有效工期为10天(从接到甲方通知之日起计)完成此工程。 三、综合布线合同总额及付款方式 3.1工程总价及费用构成 设备费：￥14625元 工程费：￥1901.25元 管理服务费：￥1170元 税金：￥1415.7元 总造价：19111.95元 根据实际材料使用情况,双方进行决算,以决算结果为准,多退少补。合同价格明细见附件。 3.2付款方式： 本次综合布线合同全部工程款项将按下述原则由甲方分期付给乙方： 工程施工完毕且经甲方验收合格后,甲方将工程实际发生总金额的 90%支付给乙方，金额为￥17200.755元人民币，乙方向甲方开具全额发票;甲方验收合格之日起 12 个月内，甲方向乙方支付本项目工程实际发生总金额的 10%，金额为￥1911.195元人民币，此项金额为质保金;付款方式为支票,现金,电汇或乙方所认可的其他付款方式，若有其它事先未预计之费用,双方另行讨论解决 四、人力不可抗拒事故

弱电-综合布线工程合同模板

弱电-综合布线工程合 同模板 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

合同编号： 2014061802 网络布线施工合同 发包方: ***科技有限公司 承包方: ***科技有限公司 工程名称: ***科技有限公司网络及布线工程 日期： 2014 年 06 月 18日

甲方（发包方）：***科技有限公司 地址： ***工业制造城 乙方（承包方）：***科技有限公司 地址：深圳市福田区 委托代理人： *** 联系电话： 0755-****** 经甲乙双方平等协商，现甲方将***科技有限公司网络及布线工程委托乙方负责施工。为明确双方权利和责任，特签订本合同，以资双方信守执行。 一、工程名称：***科技有限公司网络及布线工程 二、工程地点：***工业制造城 三、工程内容: 网络及布线工程、弱电桥架安装及室外光缆布放、网络设备安装调试、标签识别。 四、网络及布线工程量清单见附件1，技术方案见附件2。 五、合同工期 合同总工期为： 60 个工作日。 六、合同总价 1、工程总价（含税）：人民币 217175.00 元（大写贰拾壹万柒仟壹佰柒拾伍元整） 2、本工程总价包干，工程造价不因国家政策、市场因素、商业风险等原因引起的人工、材料、机械设备价格变动而调整。

七、承包方式： 乙方按工程造价以包工、包工期、包质量、包安全、包设备安装调试以及标签识别的方式承包。 八、工程款项支付时间和方式 1、在双方签订合同之日 3 个工作日内日，甲方预付合同总价的 30 % 即 65152.5 元（大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角 整）。 2.乙方开工后 3 个工作日内，甲方预付合同总价的 35 % 即76011.25 元（大写柒万陆仟零壹拾壹元贰角伍分整）。 3、乙方施工完毕后，甲方组织验收；工程验收合格之日起 3 个工作日内，且在乙方开出正式发票后，甲方付合同总价的 30 %即65152.5 元（大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整）。 4、余款即合同总价的 5 %即 10858.75 元（大写壹万零捌佰伍拾捌元柒角伍分整）作为工程的质量保证金（不计利息，自验收合格之日起）；一年质量保证期内工程无质量问题，且乙方全面、适当履行质保义务，期满后支付乙方。 5.付款账号：公司名称：***科技有限公司 开户银行：中国民生银行深圳**支行 银行帐号： ****** 地址：深圳市福田区***。 九、双方责任

工程合同协议书范本

工程合同协议书范本 Model project contract agreement 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日

工程合同协议书范本 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 工程合同协议书（一） 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规、行政法规。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。甲乙双方就陕西宏方·庭香文府项目住宅楼工程承包施工有关事宜协商并达成如下协议： 一、工程概况： 1、工程名称：住宅楼 2、工程地点： 3、工程内容：地上6层，地下1层，全砖混结构。 4、工程面积：约㎡（坡屋面不在计算面积之列）

二、工程承包范围：除甲方指定的分包工程外、施工图纸的全部工程内容。 甲方分包项目如下： 1、塑钢窗、防盗门、楼宇对讲。弱电系统的暗埋（含套管），穿钢丝及箱体封口等工作均由乙方施工。 2、凡甲方分包项目，乙方应积极配合。甲方认为需由乙方负责施工的，甲乙双方协商，乙方凭甲方的书面通知进行施工。 三、工期、质量要求： 1、工期：工期总日历天数为280天 2、质量：合格 四、合同条款： 本工程包工包料一次性包死；并扫地出门，交付业主使用。 1、承包单价：元/㎡

建筑工程合同书范本正式版

YOUR LOGO 建筑工程合同书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用

建筑工程合同书范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 总承包人：_________(以下简称甲方)，地址： _________，电话号码： 分包人：_________(以下简称乙方)，地址：_________，电话号码： 甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信，本总包合同的各条规定及相关事实，甲乙双方应充分如实告知相关当事人，甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于_________年_________月_________日双方同意如下条款。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程范围：附件二。 第四条：价款 4.1工程总价：人民币元整，大写为(此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。 4.2按20xx年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算，合同另有约定的除外。 4.3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取%作为总包

网络综合布线工程施工合同模板

甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》之规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 工程范围：网络综合布线 工程内容：设备购置、系统综合布线、设备安装和调试 签约地点： 第二条设备要求及设备清单 乙方向甲方所提供的设备应当是全新的且是合同指定的产品。 设备清单详见本合同的附件1，该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认，经签字盖章后作为本合同不可或缺的部分。 第三条工程款及支付方式 本合同项下的工程款总额为￥元整，大写：人民币整。 甲方应在合同签署之日起3个工作日内，将款项按下列支付方式支付至以下其中一个账户。 1.对公账户： 开户名称： 开户银行：

账号： 2.对私账户： 开户名称： 开户银行： 账号： 工程款支付方式为： 1、本合同签定后 3 日内，甲方支付乙方总工程款的 30% 作为预付款，即 ￥元整，大写：人民币整。预付款到位后乙方开始安排设备的采购，并根据甲方通知后按时进场。 2、乙方接甲方通知进场后，开始施工后的5天内甲方按照工程进度支付乙方总工程款的 30％，即￥元整，大写：人民币整。 3、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收，验收合格并稳定运行一周后，经双方签字确认，甲方应在 5 日内支付乙方总工程款的 35% ，即￥元整，大写：人民币元整。剩余工程款总额的 5% 做为两年质保金，保修期一年届满后 5日内支付5%， ￥元整，大写：人民币元整即给乙方。 4、上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和两年期的设备保修、维护费用，但不包括经甲方同意所增加的预算外工料费用。乙方已经全面考察甲方场所，并保证本合同附件表格中所列设备及工料已经足够满足安装设施所需。对于超出部分，甲方不予承担相关工料费用。 第四条工程建设期限

建筑工程合同协议书范本

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑工程合同协议书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

建筑工程合同协议书范本 甲方：_______________________________________ 乙方: ________________________________________ 20 年月日

发包方（以下简称甲方）： 身份证号码： 承包方（以下简称乙方）： 法定代表人： 身份证号码： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限丁建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的 工期，并支付承包人合理的利润。 现甲方区村大街巷号原有― 楼房，委托乙方施工承建。甲方以大包干的形式，即包工包建筑材料。为了保证质量，能按时完成任务，甲方与乙方就有关具体事项达成以下协议：本合同条款本着公平■,公 正的原则，双方充分协商达成一致意见并签订本合同，双方必须严格遵守执行。 一、工程名称：甲方私人住宅加建。 二、工程地点：0 风险提示：关丁实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接 收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成 竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 三、工程限期：从年—日至_________________ 年日止，共天。 四、工程议价：人民币元整。 五、承包方式：乙方以包工包料的形式承建甲方的楼面加建工程，乙方全包工包料，包括模 板、顶架、外墙排栅及施工机械、铁钉、铁线、扎带、四周彩条布、其它细节工具及一切建筑材料六、工程内容：按照甲方要求和现有模型修建，在楼加建楼房。

工程施工合同协议书范本

编号：_____________工程施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方（发包人）： 法定代表人： 乙方（承包人）： 法定代表人： 通过年月日的招标评选结果，现甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，在平等自愿、诚实信用的原则下，就下述施工范围内的工程施工等相关事宜（以下简称“本工程”），协商一致订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：（下称本工程）； 2、工程地点： 3、工程规模： 4、工程监理人： 第二条本工程承包范围及承包内容 1、承包范围： 2、工程内容主要包括： 3、施工期限：自年月日起至年月日止。 4、关于本工程范围及工程内容的其它约定。 第三条本合同组成部分及解释顺序 1、组成部分 （1）在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

（2）本合同条款； （3）中标通知书； （4）投标报价书（含报价修正函）； （5）已标价的工程量清单； （6）投标文件及承诺书； （7）招标文件及补遗文件； （8）图纸、勘察技术报告、答疑文件； （9）标准、规范和其他有关技术资料、技术要求； 2、解释顺序 本合同3.1款约定的文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以时间最新的文件为准，若时间相同的，则以所列顺序在前的为准。第四条合同价款 1、本合同为包工包料，综合包干单价合同。 2、合同暂定总价款为人民币（大写）（￥元）。其中清单工程暂定总价款人民币（大写）（￥元）。（具体详见附件19：经确认的工程量清单报价表（另附））。 3、综合包干单价是指在合同约定期限内，为完成本合同工程范围内的全部施工内容，达到本合同约定的质量验收标准，完成缺陷处理、保修服务以及售后服务等所有费用。本合同有效期内，该综合包干单价不变，不受任何调价因素、政策因素、汇率变化、市场变化等因素的影响。乙方在签订本合同时应考虑合同执行期内的各种风险。该综合包干单价包括但不限于以下项目：