[工程类试卷]2009年注册建造师二级(建设工程法规及相关知识)真题试卷及答案与解析

2009年注册建造师二级（建设工程法规及相关知识）真题试卷及答案

与解析

一、单项选择题

共60题，每题1分。每题的备选项中只有一个最符合题意。

1 在我国法律体系中，《建筑法》属于( )部门。

（A）民法

（B）商法

（C）经济法

（D）诉讼法

2 关于民事法律行为分类，以下说法错误的是( )。

（A）民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为

（B）订立建设工程合同应当采取要式法律行为

（C）建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为

（D）自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为

3 引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是( )。

（A）合同

（B）扶养

（C）不当得利

（D）无因管理

4 根据《物权法》规定，下例关于抵押权的表述中错误的是( )。

（A）在建工程可以作为抵押物

（B）即使抵押物财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物

（C）建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产

（D）抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权

5 根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自( )起发生效力。

（A）买卖合同生效

（B）转移登记

（C）交付

（D）买方占有

6 某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的( )。

（A）20%

（B）30%

（C）50%

（D）80%

7 建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定项工程所在地县级以上人民政府激射行政主管部门申请领取( )。

（A）建设用地规划许可

（B）建设工程规划许可证

（C）施工许可

（D）安全生产许可证

8 按照建筑法规定，以下正确的说法是( )。

（A）建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程

（B）建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程

（C）联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

（D）施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人

9 关于建筑工程的发包、承包发式，以下说法错误的是( )。

（A）建筑工程的发包发式，分为招标发包和直接发包

（B）未经发包发式方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包

（C）联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任

（D）发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位

10 甲乙两建筑公司组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定，如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。后来甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔20万元。则下列说法正确的是( )。

（A）由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利

（B）因约定各自承担50%，故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任

（C）如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责任

（D）只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任

11 按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是( )。（A）施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程

（B）属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程

（C）施工主要技术采用特定的专利或者专有技术工程

（D）经济适用房工程

12 根据《招标投标法》规定，投标联合体( )。

（A）可以牵头人的名义提交投标保证金

（B）必须由相同专业的不同单位组成

（C）各方应在中标后签订共同投标协议

（D）是各方合并后组建的投标实体

13 按照建筑法及其相关规定，投标人之间( )不属于串通投标的行为。

（A）相互约定抬高或者降低投标报价

（B）约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价

（C）相互探听对方投标标价

（D）先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标

14 招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为( )。

（A）公开招标

（B）邀请招标

（C）议标

（D）定向招标

15 招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2007年3月3日开始发售招标文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为100万元；3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中错误有( )处。

（A）1

（B）2

（C）3

（D）4

16 根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可以任职的岗位是( )。

（A）施工企业的总经理

（B）施工项目的负责人

（C）施工企业的技术负责人

（D）施工企业的董事

17 施工单位违反施工程序，导致一座13层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于( )事故。

（A）特别重大

（B）重大

（C）较大

（D）一般

18 某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故调查处理条例》规定，该级事故应由( )负责调查。

（A）国务院

（B）省级人民政府

（C）设区的市级人民政府

（D）县级人民政府

19 监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当( )。

（A）要求施工单位整改

（B）要求施工单位停止施工

（C）向安全生产监督行政主管部门报告

（D）向建设工程质量监督机构报告

20 甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则( )。

（A）甲公司负主要责任

（B）乙公司负主要责任

（C）乙公司负全部责任

（D）监理公司负主要责任

21 安全生产许可证的有效期为( )年。

（A）2

（B）3

（C）4

（D）5

22 下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是( )。

（A）建设单位不得将建设工程肢解发包

（B）建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标

（C）建设单位不得任意压缩合同工期

（D）涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案

23 根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的 ( )工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。

（A）主体结构

（B）电气

（C）装饰

（D）暖通

24 根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是( )。

（A）应当依法取得相应等级的资质证书

（B）不得转让工程监理业务

（C）可以是建设单位的子公司

（D）应与监理分包单位共同向建设承担责任

25 施工单位于6月1日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工期。则施工单位承担的保修期应于( )起计算。

（A）6月1日

（B）8月30日

（C）10月8日

（D）10月20日

26 《建设工程质量管理条例》中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括( )。

（A）工程质量保修制度

（B）施工许可制度

（C）竣工验收备案制度

（D）工程质量事故报告制度

27 建设单位应当自建设竣工验收合格之日起( )日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

（A）10

（B）15

（C）30

（D）60

28 按照我国《产品质量法》规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产品是( )。

（A）购买的电气材料

（B）购买的塔吊设备

（C）现场制作的预制板

（D）商品混凝土

29 根据《产品标识与标注规定》，对所有产品或者包装上的标识均要求( )。

（A）必须有产品质量检验合格证明

（B）必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址

（C）应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期

（D）应当有警示标志或者中英文警示说明

30 某建筑公司实施了以下行为，其中符合我国环境污染防治法律规范的是( )。

（A）将建筑垃圾倾倒在季节性干枯的河道里

（B）对已受污染的潜水和承压水混合开采

（C）冬季工地上工人燃烧沥青、油毡取暖

（D）直接从事收集、处置危险废物的人员必须接受专业培训

31 下列关于民用建筑节能的表述正确的是( )。

（A）对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门不的颁发建设工程规划许可证

（B）对既有建筑实施节能改造，优先采用向阳、改善通风等低成本改造措施

（C）国家要求在新建建筑中必须安装和使用大阳能等可再生资源利用系统

（D）企业可以制定高于国家、行业能耗标准的企业节能标准

32 某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是( )。

（A）责令安置在仓库里居住的员工尽量不使用明火

（B）将施工用剩余炸药存放在会议室橱柜里

（C）禁止仓库保管员晚上在仓库里居住

（D）为防丢失，将消防器材锁在铁柜里

33 根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为( )，仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

（A）2个月

（B）6个月

（C）1年

（D）2年

34 李某今年51岁，自1995年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据《劳动合同法》规定，企业( )。

（A）应当与其签订固定期限劳动合同

（B）应当与其签订无固定期限的劳动合同

（C）应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同

（D）可以不与之签订劳动合同，因其是临时工

35 某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过( )个月。

（A）1

（B）2

（C）3

（D）6

36 职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为( )。

（A）随时解除

（B）预告解除

（C）经济性裁员

（D）刑事性裁员

37 按照劳动合同的规定，企业的集体合同由( )与企业订立。

（A）企业工会代表企业职工

（B）企业每一名职工

（C）企业10名以上职工

（D）企业绝大部分职工

38 重大建设项目档案验收应在竣工验收( )个月前完成。

（A）1

（B）2

（C）3

（D）4

39 根据《税收征管法》规定，纳税人未按期缴纳纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从之纳税款之日起，按日加收滞纳税款的( )的滞纳金。

（A）0.1‰

（B）0.5‰

（C）1‰

（D）5‰

40 下列属于行政处罚的是( )。

（A）没收财产

（B）罚金

（C）撤职

（D）责令停产停业

41 施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯( )。

（A）重大责任事故罪

（B）重大劳动安全事故罪

（C）工程重大安全事故罪

（D）以其他方式危害公共安全罪

42 下列属于我国《合同法》调整的法律关系是( )。

（A）收养关系

（B）劳动合同

（C）税款代扣合同

（D）赠与合同

43 下列关于《合同法》中格式合同的表述，错误的是( )。

（A）合适合同由提供方事先拟定，可以重复使用

（B）提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效（C）对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释

（D）对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释44 要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括( )。

（A）寄送的价目表

（B）投标书

（C）拍卖公告

（D）招股说明书

45 甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真，甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约 ( )的行为。

（A）发出

（B）撤回

（C）撤销

（D）变更

46 某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位得知真相，遂主张合同无效，要求建筑公司承担( )。

（A）违约责任

（B）侵权责任

（C）缔约过失责任

（D）行政责任

47 某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是( )。

（A）返还财产

（B）比赔偿损失

（C）罚金

（D）折价补偿

48 根据《合同法》规定，对效力待定合同的理解正确的是( )。

（A）在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效

（B）效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年

（C）表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果

（D）超越代理权签签订的合同，若未经被代理追认，则必定属于效力待定合同

49 某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔吊租赁合同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是( )。

（A）附条件合同，条件成就合同解除

（B）附条件合同，条件成就合同生效

（C）附期限合同，期限届满合同解除

（D）附期限合同，期限届满合同生效

50 甲公司向乙公司购买钢材，双方合同中约定由丙公司向乙公司付款。当丙公司不支付乙公司货款时，应当由( )承担违约责任。

（A）甲公司向乙公司

（B）乙公司自己

（C）丙公司向乙公司

（D）甲公司和丙公司共同向乙公司

51 某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4000元/吨，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3400元/吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是( )。

（A）应按合同约定的价格4000元/吨结算

（B）应按国家确定的最新价格3400元/吨结算

（C）应当按新旧价格的平均值结算

（D）双方协商确定，协商不成的应当解除合同

52 甲公司欠刘某100万元，丙公司欠甲公司150万元，均已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权，致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是( )。

（A）刘某可以以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求

（B）刘某可以通过仲裁方式行使代位权

（C）刘某行使代位权的必要费用应当由甲公司承担

（D）代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭

53 下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是( )。

（A）施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误

（B）因拖延民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误

（C）地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加

（D）由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付

54 建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是( )。

（A）双方签收的由人民调解委员会制作的调解书

（B）双方签收的仲裁调解书

（C）人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书

（D）双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书

55 民事诉讼的证据不包括( )

（A）书

（B）物证

（C）视听资料

（D）科学实验

56 根据《民事诉讼法》规定，( )可以作为民事诉讼证人。（A）本案审判员

（B）涉及本案的鉴定人员

（C）本案原告诉讼代理人

（D）本案被告的亲属

57 对民事诉讼的基本特征表述正确的是( )。

（A）当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权（B）除简易程序外均采用合议庭制

（C）所有民事案件审理及判决结果均应当向社会公开

（D）一个案件须由两级人民法院审理才告终结

58 下列关于诉讼管辖的表述正确的是( )。

（A）第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖

（B）建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖

（C）受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院

（D）房屋买卖纠纷实行“原告就被告”原则

59 当事人委托傅泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。则张律师有权代为( )。

（A）陈述事实、参加辩论

（B）承认、放弃、变更诉讼请求

（C）进行和解

（D）提起反诉或上诉

60 下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是( )。

（A）仲裁委员会由当事人自主选定

（B）仲裁委员会是人民法院的下属事业单位

（C）仲裁审理以公开审理为原则

（D）对生效的仲裁裁决书请求上级仲裁委员会予以撤销

二、多项选择题

共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。

61 根据《行政复议法》规定，下列选项中不可申请行政复议的有( )。

（A）建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书

（B）人民法院对保全财产予以查封

（C）监察机关给予机关工作人员降级处分

（D）建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解（E）行政拘留

62 根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括( )。

（A）在法律面前一律平等

（B）有言论、出版、游行和示威的自由

（C）有宗教信仰的自由

（D）对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权

（E）有维护祖国的安全、荣誉和利益的权利

63 下列各选项中，属于民事法律关系客体的是( )。

（A）建设工程施工合同中的工程价敷

（B）建设工程施工合同中的建筑物

（C）建材买卖合同中的建筑材料

（D）建设工程勘察合同中的勘察行为

（E）建设工程设计合同中的施工图纸

64 国有建设用地使用权的用益物权，可以采取( )方式设立。（A）出租

（B）出让

（C）划拨

（D）抵押

（E）转让

65 根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项目无需申请施工许可证的是( )。

（A）北京故宫修缮工程

（B）长江汛期抢险工程

（C）工地上的工人宿舍

（D）某私人投资工程

（E）部队导弹发射塔

66 在工程建设项目招标过程中，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金可以是( )。

（A）银行保函

（B）银行承兑汇票

（C）企业连带责任保证

（D）现金

（E）实物

67 按照《招标投标法》及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废标处理的情形是( )。

（A）联合体共同投标，投标文件中没有附共同投标协议

（B）交纳投标保证金超过规定数额

二级建造师市政历年真题

2017年二级市政实务真题 1、以集散交通的功能为主，兼有服务功能的城镇道路称为（）。 A.快速路 B.主干路 C.次干路 D.支路 答案：C 233网校解析：教材P1 2、关于普通混凝土路面胀缝施工技术要求，错误的是（） A.胀缝应与路面中心线垂直 B.缝壁必须垂直 C.缝宽必须一致，缝中不得连浆 D.缝上部安装胀缝板和传力杆 答案：D 233网校解析：教材P26 3、直接或间接承受汽车等荷载作用，对桥梁结构安全起保证作用的部件是（） A.桥台基础 B.桥面沥青混凝土铺装 C.桥梁栏杆

D.桥面排水系统 B.答案：A 233网校解析：教材P27 4、某地铁区间隧道，位于含水量大的粉质细沙层，地面沉降控制严格，且不具备降水条件，宜采用( )施工。 A浅埋暗挖 B.明挖法 C.盾构法 D.盖挖法 答案：C 233网校解析：教材P65 5、关于地下连续墙施工的说法，错误的是（） A.施工振动小，噪声低 B.不适用于卵砾石地层 C.刚度大，开挖深度大 D.可作为主题结构的一部分 答案：B 233网校解析：教材P67 6、关于污水处理厂试运行的规定，错误的是（）

A.参加试运行人员须经过培训考试合格 B.单机试车后再进行设备机组试运行 C.全长联机运行时间为12h D.试运行前，所有单项工程验收合格 答案：C 233网校解析：教材P98 7、关于给水排水构筑物砌筑材料额技术要求，错误的是（） A.机制烧结砖强度等级一般不低于MU10 B.设计无要求时，石材强度等级不得小于20MPa C.混凝土砌块应符合设计要求和相关规定 D.水泥砂浆强度不应低于M10 答案：B 233网校解析：教材P113 8、在城镇供热管网闭式系统中，一次热网与二次热网采用（）连接 A.流量限制器 B.热交换器 C.水处理器 D.温度控制器 答案：B

最新 建设工程法律法规试题题库答案

一、单项选择题 1.下列不属于建设行政主体的是（）。 A.乡级以上人民政府及其建设行政主管机关 B.地方行使对建设活动管理职权的其他行政机关 C.法律法规授权的组织 D.受行政机关委托的组织 【答案】A 本题考核的是建设工程法规的调整对象及建设行政主体的概念。 建设行政主体主要包括两类：一是国务院及其建设行政主管机关、县级以上人民政府及其建设行政主管机关，以及国家和地方行使对建设活动管理职权的其他行政机关；二是被法律法规授权的组织或受行政机关委托的组织，如建设工程质量监督机构、建设工程安全监督机构等。 2. 在建设工程中，下列不具备法人资格的是（）。 A.施工企业 B.项目经理部 C. 勘察设计单位 C. 监理单位 【答案】B 本题考核的是法人的概念及施工企业法人与项目经理部的法律关系。 项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织，是一次性的具有弹性的现场生产组织机构。项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。 3．在同一个法律体系中，按照一定的标准和原则所制定的同类法律规范总称为（）。 A.法律形式 B．法律体系 C．法律规范 D．法律部门 【答案】D 本题考核的是法律体系及法律部门（部门法）的概念。 4．有关招标投标的法律文件中，法律效力最高的是()。 A．《招标投标法》B．《招标投标法实施条例》 C．《江苏省招标投标条例》D．《工程建设项目施工招标投标办法》 【答案】A 本题考核的是法的形式及其效力。 我国法的形式主要表现为宪法、法律、行政法规、地方性法规、部门规章、地方政府规章等。法律的效力高于行政法规、地方性法规、规章。 5．下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()。 A．房屋建筑工程质量保修办法 B．建设工程安全生产管理条例 C．安全生产法D．建筑业企业资质管理规定 【答案】B 本题考核的是行政法规的概念。 行政法规是指由国家最高行政机关国务院根据宪法和法律就执行法律规定和履行行政管理职权的事项，以及依据全国人大及其常务委员会的特别授权所制定的规范性文件。其名称一般是《×××条例》。 6.《建筑业企业资质管理规定》属于()。 A．法律B．行政法规C．司法解释D．部门规章 【答案】D 本题考核的是部门规章的概念。 部门规章是指由国务院各组成部门和具有行政管理职能的直属机构，根据法律和国务院的行政法规、决定、命令，在本部门的权限范围内制定的规范性文件。其名称可以是“规定”、“办法”和“实施细则”等。 7. 被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。

建设工程法规及相关知识过关必做1000题及答案

建设工程法规及相关知识过关必做1000题及答案 2014年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！二级建造师历年考试真题：https://www.wendangku.net/doc/3f13927329.html,/XBCEta 更多精品备考资料及资讯好学-二级建造师交流群：421349720 一、单项选择题(共30分。每题1分。每题的备选项中。只有一个最符合题意) (1)设备修理，是对设备由于使用而丧失掉的一部分( )的恢复。 A. 工作效率 B. 生产效率 C. 工作能力 D. 生产能力 (2)企业的实收资本一般不能随意变动，如按有关规定增加实收资本时，除所有者增加新的资金投入外，还可以将( ) A. 接受捐赠非现金资产转入实收资本 B. 资本公积和盈余公积转入实收资本 C. 借款转入实收资本 D. 无法归还的应付款转入实收资本 (3)敏感性分析的一般步骤包括：①确定敏感性因素;②确定评价指标;③分析不确定性因素的波动幅度及其对评价指标可能带来的增减变化情况;④选择需要分析的不确定性因素。这些步骤的正确顺序应为( )。 A. ④③②① B. ②①④③ C. ②④③① D. ①②③④ (4)ROE 和ROI指标主要用于( )。 A. 融资前分析中的静态分析 B. 融资后分析中的动态分析 C. 融资前分析中的动态分析 D. 融资后分析中的静态分析

(5)某企业进行设备更新，一次投资10万元购买新设备，铺底流动资金2万元，预计项目投产后，年平均税后现金流入量3万元，该设备寿命为10年，期末无残值，直线法折旧，则该项目投资利润率为( ) A. 16.67% B. 30% C. 25% D. 33% (6)国际工程项目建筑安装工程费用中，用于永A.工程的设备费用应( )。 A. 计入设备购置费 B. 计入材料设备费 C. 计入暂列金额 D. 另外单独计算 (7)以生产要素估算法计算总成本费用时，属于经营成本的有( )。 A. 产品制造成本 B. 矿山修检费 C. 维简费 D. 摊消费 (8)增量( )，就是增量投资所带来的经营成本上的节约与增量投资之比。 A. 效益 B. 投资率 C. 投资收益率 D. 收益率 (9)某投资方案寿命期为5 年，每年净现金流量如下表。折现率为12%，第5 年投资恰好全部收回，则该公司内部收益率为()。 A. 大于12% B. 等于12% C. 小于12% D. 无法确定 (10)现有存款1000元，年利率为12%，复利按季计算，第2年年末的本利和为( )元。 A. 1254 B. 1267

最新二级建造师历年真题

二级建造师历年真题下载（完整版） 二级建造师报考现场资格审核一般所需准备的材料如下： 1)、首次报考人员需提供以下材料 (1)相应的学历证书原件及复印件; (2)本人身份证(或军官证)原件及复印件; (3)有效的业务工作证明(在报名表“单位意见”栏填写并加盖公章); (4)本人近期1寸同底免冠照片2张, 2寸同底免冠照片1张(贴于报名表指定位置); (5)如实填写的当年度二级建造师执业资格考试报名表(新考生); (6)如实填涂的省人事考试报名信息卡; (7)免试部分科目需提供相应专业的中级及以上专业技术资格证书及复印件，一、二级项目经理资质证书及复印件。 2)、续考人员需提供以下材料 (1)本人身份证(或军官证)原件及复印件; (2)上一年度的准考证原件及复印件; (3)本人近期1寸同底免冠照片1张, 2寸同底免冠照片1张(贴于报名表指定位置); (4)如实填写的当年度二级建造师执业资格考试报名表(老考生); (5)如实填涂的省人事考试报名信息卡。 执业资格： 取得建造师执业资格证书、且符合注册条件的人员，必须经过注册登记后，方可以建造师名义执业。建设部或其授权机构为一级建造师执业资格的注册管理机构；各省、自治区、直辖市建设行政主管部门制定本行政区域内二级建造师执业资格的注册办法，报建设部或其授权机构备案。准予注册的申请人员，分别获得《中华人民共和国一级建造师注册证书》、《中华人民共和国二级建造师注册证书》。已经注册的建造师必须接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平。建造师执业资格注册有效期一般为3年，期满前3个月，要办理延续注册手续。 考试真题： 一.单项选择题 1、安装标高基准点一般设置在设备基础的( ). A.最高点 B.最低点 C.中心标板上 D.边缘附近 2、同时具备耐腐蚀、耐温及耐冲击的塑料水管是( ) A.聚乙烯管 B.聚丙烯管 C.ABS管 D.聚氯乙烯管 3、某设备重量85t,施工现场拟采用两台自行式起重机抬吊方案进行就位，其中索吊具重量3t,自制专用抬梁重量5t，风力影响可略。制定吊装方案时，最小计算载荷为() A.106.48t B.108.90t

大学《工程建设法规》期末试卷A

20XX年复习资料 大 学 复 习 资 料 专业： 班级： 科目老师： 日期：

韶关市建筑中专学校20XXXX-14学年第二学期末考试卷 《建筑法规》A卷（20XXXX0分钟闭卷） 学号姓名 题号一二三四总分 分数 一、判断题（每小题2分，共30分，在相应题号下打“√”或“×”） 题号12345678920XXX X 20XXX X 20XXX X 20XXX X 20XXX X 20XXX X 答 案 1、《建设工程质量管理条例》属于行政法规。 2、工作人员对所受的行政处分不服，可以向人民法院提起行政诉讼。 3、建设活动双方发生纠纷后，建设行政主管部门建议调解解决的，必须以调解方式解决。 4、总体规划的期限一般为20XX年。 5、城市规划行政主管部门负责编制城市规划。 6、20XXXX0万人口以上的城市的总体规划直接报国务院审批。 7、城市规划实施中的“一书两证”制度中的“一书”是指“选址意见书”。 8、招标人可以分别针对区内外的投标人编制不同的标底。 9、仲裁庭不能形成多数意见时，不应作出裁决。 20XXXX、设立房地产开发企业必须具有20XXXX0万元以上的注册资本。 20XXXX、新设立的房地产企业应当由房地产开发主管部门核发暂定资质证书，该证书有效期为一年。 20XXXX、建筑业企业分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。 20XXXX、施工总承包企业可以将所承接的工程全部分包给劳务分包企业。

20XXXX、房屋建筑工程施工总承包特级企业的企业经理要具有20XXXX年以上从事工程管理工作经历或具有高级职称。 20XXXX、只要具备条件，在申请施工许可证时，建设单位口头申请即可。 二、单项选择题（每小题2分，共30分，把正确答案填入表中题号下。） 题号12345678920XXX X 20XXX X 20XXX X 20XXX X 20XXX X 20XXX X 答 案 1、当事人在接到处罚通知之日起（）内，向复议机关递交复议申请书（） A、30日； B、20XXXX日； C、20XXXX日； D、5日 2、按照《中华人民共和国招投标法》规定，下列哪项工程可以不进行施工 招标（） A、京珠高速公路粤境北段复线； B、韶赣铁路； C、西北某导弹基地； D、韶关第二污水处理厂 3、按照《城乡规划法》规定，下列哪项工程需要申领建设项目选址意见书（） A、韶关花拉寨垃圾填埋场； B、碧桂园凤凰城； C、富康文化山庄； D、南枫碧水花城 4、建设用地规划许可证是由下列哪一部门颁发（） A、建设行政主管部门； B、土地管理部门； C、环保部门； D、城市规划行政主管部门 5、建设工程规划许可证是由下列哪一部门颁发（） A、建设行政主管部门； B、土地管理部门； C、环保部门； D、城市规划行政主管部门 6、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）进行。 A．当天公开； B．当天不公开； C．同—时间公开； D．同一时间不公开； 7、建设工程质量，（）实行政府监督管理。 A．可以； B.必须； C．不必要； D．不需要 8、．《建设工程质量管理条例》规定，（）对分包工程的质量承担连带责任。

《建设工程法规及相关知识》重点整理

1Z301000 建设工程基本法律知识 1Z301001设工程法律体系p1 1.我国的法律体系包括宪法及宪法相关法、民法商法、行政法、经济法、社会法、刑法和诉讼与非诉讼程序法。P1 2.宪法是我国的根本大法。 民法是规定并调整平等主题的公民间、法人间及公民与法人间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。商法是涮整市场经济关系中商人及商事活动的法律规范的总称。 我国采用的是民商合一的立法模式。P2 公司法、合同法、民法通则、招标投标法等属于民法商法。 经济法是调整在国家协调、干预经济运作的过程中发生的经济关系的法律规范的总称。 社会法是调整劳动关系、社会保障和社会福利关系的法律规范的总称。 3.法的形式p3 宪法——全国人大 法律——全国人大及常委会××法 行政法规——国务院××条例 地方性法规、自治条例和单行条例——地方人大及常委会××地方××条例 自治区的自治条例和单行条例报全国人民代表大会常务委员会批准后生效 部门规章——国务院各部委以及地方政府××地方××办法、规定 地方规章——省、自治区、直辖市和较大的市的人民政府××地方××规定、办法 国际条约 4.法的效力层级p5 宪法至上、上位法优于下位法、特别法优于一般法、新法优于旧法、需要有 关机关裁决适用的特殊情况、备案和审查 1Z301020 建设工程法人制度p9 5.法人成立具备的条件：依法成立、有必要的财产或经费、有自己的名称，机构和场所、能够独立承担民事责任。 P10 法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人。 企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。 有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格。 6.项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者；由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立 承担民事责任。所以，项目经理行为的法律后果由企业法人承担。P12 1Z301030 建设工程代理制度p12 7.代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。 代理的种类：委托代理、法定代理、指定代理。法定代理是根据法律的规定而发生的代理。《民法通则》规定，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的法定代理人。P13 8.建设工程的承包活动不得委托代理。建设工程代理行为多为民事法律行为的委托代理。 9.委托代理终止： （1）代理期满或完成； （2）取消代理关系； （3）代理人死亡； （4）代理人丧失民事行为能力； （5）作为被代理人或者代理人的法人终止。P14 10.法定代理终止： （1）被代理人恢复民事行为能力； （2）被代理人或代理人死亡； （3）代理人丧失民事行为能力；

二级建造师历年考试真题及答案汇总

二级建造师历年考试真题及答案汇总下载2014年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美 解析一网打尽！二级建造师考试历年考试真题： 更多精品备考资料及资讯2015年二建高效备考交流群：0（入群即送一套白金课程，备考资料，历年真题）场景(一) 某海滨城市一建筑工程，16层施工时正遇台风多雨季节，为了保质保量完成施工任务，项目部制定了安全文明施工保障措施，落实了防火措施，主要部位设置了安全警示标志牌，并加强了对高空作业人员的安全教育。安全员在检查时，发现存在以下问题： (1)下雨天，地下室用电不符合要求； (2)临时消防水管不符合要求； (3)电焊工动火时未经审查批准。 根据场景(一)，回答下列题目。 1．安全带使用时应（），防止摆动碰撞。 A．低挂高用，垂直使用 B．高挂低用，垂直使用 C．高挂高用，水平使用 D．低挂低用，水平使用 2．根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005)，照明电源电压不得大12V的是（）。A．人防工程 B．有导电灰尘的场所 C．特别潮湿场所及导电良好的地面 D．高温场所 3．施工现场防火，下列属于一级动火的是（）。 A．现场堆有大量可燃和易燃物质的场所 B．在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等用火作业 C．小型油箱等容器用火作业 D．登高焊、割等用火作业 4．根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 90一91)，遇有（）强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。 A．三级 B．四级 C．五级 D．六级 5．本建筑工程临时消防竖管，其管径要求最小不得小于（）mm。 A．25

建设工程法规及相关知识知识点归纳

第一章建设工程基本法律知识 建设工程法律体系 法律的基本框架 1、宪法及宪法相关法 2、民法商法 3、行政法 4、经济法 5、社会法 6、刑法 7、诉讼与 非诉讼程序法 法的形式和效力层级 法的形式 法的形式包括四层含义 1、法律规范创制机关的性质及级别 2、法律规范的外部表现形式 3、法律规范的效力等级 4、法律规范的地域效力。 我国法的形式 为以下7类1、宪法2、法律3、行政法规4、地方性法规、自治条例和单行条例5、部门规章6、地方政府规章7、国际条约 法的效力层级 1、宪法至上 2、上位法优于下位法 3、特别法优于一般法 4、新法优于旧法 5、需要由有 关机关裁定适用的特殊情况6、备案和审查 建设工程法人制度 法人的法定条件及其在建设工程的地位和作用 法人应当具备的条件 1、依法成立 2、有必要的财产或者经费 3、有自己的名称、组织机构和场所 4、能够独立 承担民事责任 法人的分类

1、企业法人 2、非企业法人 法人在建设工程中的地位 1、具有民事权利能力 2、民事行为能力 法人在建设工程中的作用 1、法人是建设工程中的基本主体 2、确立了建设领域国有企业的所有权和经营权分离 企业法人与项目经理部门的法律关系 一、项目经理部的概念和设立（项目经理部不具备法人资格） 二、项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者 三、项目经理部行为的个后果由企业法人承担 建设工程代理制度 代理的法律特征和主要种类 代理的法律特征 1、代理人您必须子代理权限范围内实施代理行为 2、代理人应该以被代理人的名义实施代 理行为3、代理行为必须是具有法律意义的行为4代理行为的法律后果归属于被代理人 代理的主要种类 1、委托代理（意定代理，任意代理） 2、法定代理 3、指定代理 建设工程代理行为及其法律关系 1、代理人在代理权限内以被代理人的额名义实施代理行为 2、转托他人代理应当实现取得 被代理人的同意3、无权代理与标间代理 无权代理

建设工程法规及相关知识试题及答案

建设工程法规及相关知 识试题及答案 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

内部真题资料，考试必过，答案附后 一、单项选择题(共30分。每题1分。每题的备选项中。只有一个最符合题意) (1)设备修理，是对设备由于使用而丧失掉的一部分( )的恢复。 A. 工作效率 B. 生产效率 C. 工作能力 D. 生产能力 (2)企业的实收资本一般不能随意变动，如按有关规定增加实收资本时，除所有者增加新的资金投入外，还可以将( ) A. 接受捐赠非现金资产转入实收资本 B. 资本公积和盈余公积转入实收资本 C. 借款转入实收资本 D. 无法归还的应付款转入实收资本 (3)敏感性分析的一般步骤包括：①确定敏感性因素;②确定评价指标;③分析不确定性因素的波动幅度及其对评价指标可能带来的增减变化情况;④选择需要分析的不确定性因素。这些步骤的正确顺序应为( )。 A. ④③②① B. ②①④③ C. ②④③① D. ①②③④ (4)ROE 和ROI指标主要用于( )。 A. 融资前分析中的静态分析 B. 融资后分析中的动态分析 C. 融资前分析中的动态分析 D. 融资后分析中的静态分析 (5)某企业进行设备更新，一次投资10万元购买新设备，铺底流动资金2万元，预计项目投产后，年平均税后现金流入量3万元，该设备寿命为10年，期末无残值，直线法折旧，则该项目投资利润率为( ) A. % B. 30% C. 25% D. 33% (6)国际工程项目建筑安装工程费用中，用于永A.工程的设备费用应( )。 A. 计入设备购置费 B. 计入材料设备费 C. 计入暂列金额 D. 另外单独计算 (7)以生产要素估算法计算总成本费用时，属于经营成本的有( )。 A. 产品制造成本 B. 矿山修检费 C. 维简费 D. 摊消费 (8)增量( )，就是增量投资所带来的经营成本上的节约与增量投资之比。 A. 效益 B. 投资率

二级建造师历年考试真题及答案下载

二级建造师历年考试真题及答案下载（完整版） 2014年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！二级建造师考试历年考试真题：ejORs7 更多精品备考资料及资讯2015年二建高效备考交流群：0（入群即送一套白金课程，备考资料，历年 真题） 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有l个最符合题意) 1、土方开挖必须做好基坑排水、截水和降水措施，地下水位应保持低于开挖面至少( )mm。 2、关于混凝土养护措施的说法，错误的是( )。 A.应在混凝土浇筑完毕后的l2h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护 B.对于掺用缓凝外加剂或有抗渗要求的混凝土，浇水养护的时间不得少于21d C.混凝土养护应采用与拌制用水相同的水 D.混凝土强度达到设计强度的mm2前，不得在其上踩踏或安装模板及支架 3、带肋钢筋牌号后加( )的钢筋更适合有较高要求的抗震结构使用。 4、柱中箍筋直径不应小于( )倍纵向钢筋的最大直径。 5 4 3 2 5、关于因素分析法排序，说法正确的是( )。 A.先价值量，后工程量;先绝对数，后相对数

B.先工程量，后价值量;先绝对数，后相对数 C.先价值量，后工程量;先相对数，后绝对数 D.先工程量，后工程量，先相对数，后绝对数 6、大理石的弯曲强度为( )MPa。 7、下列需要进行专家论证的脚手架工程专项施工方案是( )。 A.搭设高度60m的落地式钢管脚手架工程 B.搭设高度48m的双排落地式钢管脚手架工程 C.提升高度120m的附着式整体和分片提升脚手架工程 D.架体高度1Bm的悬挑式脚手架工程 8、关于扣件式钢管作高大模板支架立杆时的说法，错误的是( )。 A.立杆上每步设置双向水平杆且与立杆扣接 B.相邻两立柱接头不得在同步内 C.立柱接长最多只允许有一个搭接接头 D.上段的钢管与下段钢管立柱严禁错开固定在水平拉杆上 9、永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠，丝扣至少外露( )扣。 10、根据相关规定，现场出入口明显处应设置( )。 A.四牌一图 B.五牌一图 C.五牌二图 D.四牌二图 11、材料进场时，应提供材质证明，并根据供料计划和有关标准进行现场质量验证和记录，试验结果报( )审批。 A.项目物资主管工程师 B.项目质量主管工程师

工程建设法规与相关知识

工程建设法规及相关知识 掌握容 一、建设施工常用技术规及质量验收规（国家、行业、地方等）《建筑工程质量验收统一标准》——验评分离、强化验收、完善手段、过程控制一）、建筑工程质量验收要求 1．建筑工程质量验收要求 （1）建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规的规定 （2）建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求 （3）参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格 （4）工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行 （5）隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件 （6）涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测 （7）检验批的质量应按主控项目和一般项目验收 （8）对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测 （9）承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相关资质 （10）工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认 2．单位（子单位）工程质量验收合格应符合的规定 （1）单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格 （2）质量控制资料应完整 （3）单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整 （4）主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量严守规的规定 （5）观感质量验收符合要求通过返修或加固处理仍部满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，严禁验收（二）、建筑工程质量验收程序和组织 1．检验批及分项工程应由监理工程师组织施工单位项目专业质量负责人进行验收2．分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人进行验收3．单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告4．建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位负责人组织施工、设计、监理等单位负责人进行单位（子单位）工程验收 5．单位工程有分包单位施工时，分包单位对所呈报的工程项目应按本标准规定的程序检查评定，总包单位应派人参加。分包工程完成后，一哦女冠将工程有关资料交总包单位 6．当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理 7．单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政管

2020年一建《建设工程法规》真题及答案解析(多选题)

2020年一建《建设工程法规》真题及答案解析 （多选题） 2014年一建《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析 多项选择题 71.某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验 收的质量责任等的说法，正确的有()。 A.工程质量保证金应在保修期满后返还 B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用赔偿 C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修 D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任 【答案】CE 72.下列法律责任中，属于行政处罚的有()。 A.降低资质等级 B.罚金 C.记过 D.没收财产 E.罚款

【答案】AE 【解析】行政处罚的种类:(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得，没收非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证，暂扣或 者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律、行政法规规定的其他行政处罚。 73.下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是()。 A.对拘役不服的 B.行政机关工作人员对奖惩决定不服的 C.认为行政机关侵犯其财产权的 D.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的 E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的 【答案】CD 【解析】法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：(1)国防、外交等国家行为;(2)行政法规、规章或者行政机关 制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令;(3)行政机关对行政机 关工作人员的奖惩、任免等决定;(4)法律规定由行政机关最终裁决 的具体行政行为。 74.关于申请领取施工许可证的说法，正确的有()。 A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证 B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件 C.法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件 D.在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金 E.在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可

建设工程法规及相关知识[第一次形考作业]

江苏开放大学 形成性考核作业 学号2014020000257 姓名陈涛 课程代码110024 课程名称建设工程法规及相关知识评阅教师 第一次任务 共四次任务 江苏开放大学

形考作业一 1.我国知识产权的主体包括著作权、专利权和( )。 A.发现权 B.商标专用权 C.发明权 D.其他科技成果权 2.实用新型专利权和外观设计专利权的期限为( )。 A.10年 B.15年 C.20年 D.30年 3.注册商标的有效期为10年，其计算起始日为( )。 A.核准注册之日 B.提出申请之日 C.续展申请之日 D.初审公告之日 4.某建设单位委托某设计院进行一个建设工程项目的设计工作，合同中没有约定工程设计图的归属。设计院委派李某等完成了这一设计任务，该设计图纸的著作权属于( )。 A.建设单位 B.李某等 C.施工单位 D.设计院

5.在建设工程知识产权侵权的民事责任中，最主要的是( )。 A.恢复原状 B.停止侵害 C.赔礼道歉 D.赔偿损失 6.伪造、擅自制造他人注册商标标识，情节特别严重的，应判处( )有期徒刑并处罚金。 A.3年以下 B.3年以上5年以下 C.3年以上7年以下 D.5年以上8年以下 7.专利是对于( )所享有的制造、使用和销售的专有权。 A.技术秘密 B.商业秘密 C.发明创造 D.公开的发明创造 8.商标权的客体是( )。 A.商标 B.注册的商标 C.文字和图案 D.商标的图像 9.注册商标有效期满，可以提出续展申请，续展申请的次数为( )。 A.1次 B.3次 C.无数次 D.5次 10.下列属于著作权中人身权的是( )。 A.保护作品完整权 B.使用权 C.许可使用权 D.转让权 11.李某经过长期研究发明了新型混凝土添加剂，2010年2月5日向国家专利局提出了专利申请，4月5日国家专利局将其专利公告，2011年3月15日授予李某专利权。该专利权届满的期限是( )。

Unlock-二级建造师历年真题精解

二级建造师历年真题精解打包下载 法规 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．建造师执业资格注册的有效期一般为（ ）年。 A．5 B．4 C．3 D．2 2．一级建造师相对于二级建造师在职业划分方面多出了（ ）项? A.2 B.3 C.4 D.5 3．建设单位自领取施工许可证之日起因故不能按期开工的应当申请延期，延期以（ ）次为限，每次不超过（ ）个月。 A．1，2 B．1，3 C．2，2 D．2，3 4．下列各项中不正确的一项是（ ）。 A．诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其胜诉权的制度 B．向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年，法律另有规定的除外 C．诉讼时效期间从权利人知道或者应当知道其权利受侵害之日起开始计算，但是超过20年的，人民法院不予保护 D．在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中断 5．下列不属于委托代理关系终止原因的是（ ）。 A．代理期限届满或代理事务完成 B．被代理人取消委托或代理人辞去委托 C．代理人丧失民事行为能力或代理人死亡 D．被代理人取得或恢复民事行为能力 6．某在建的建筑工程，因建设单位资金的原因于2003年3月15日中止施工，该建设单位应在（ ）之前向发证机关报告。 A．2003年3月30 日 B．2003年4月15日 C．2003年5月15 日 D．2003年6月15 日 7．下列关于招标方式的说明，不正确的是（ ）。 A．招标方式分为公开招标和邀请招标 B．发布招标公告是公开招标的第一个环节 C．邀请招标的邀请对象不得少于3家 D．邀请招标的邀请对象不得少于5家 8．两个以上法人或者其他组织组成联合体投标时，国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体的资质应符合（ ）。 A．各方的加总条件符合规定的资质条件即可 B．有一方具备规定的相应资质条件即可 C．各方均应具备规定的资质条件 D．主要一方具备相应的资质条件即可 9．生产经营单位对本单位的安全生产工作全面负责的是（ ）。 A．董事长 B．总经理 C．生产单位的主要负责人 D．总工程师 10．当合同部分无效时，以下说法正确的是（ ）。 A．合同所有条款无效 B．其余部分无效 C．不影响其余部分的效力 D．由法院决定合同是否有效 11．对于按照市场行情约定价格的合同，如果在其履行过程中逾期付款而又遇到市场行情发

2017建设工程法规及相关知识真题及答案

一.单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是（） A.代理人超越代理权订立的合同 B.因重大误解而订立的合同 C.造成对方人身伤害.财产损失可以免责的合同 D.以合法形式掩盖非法目的合同 答案:B 解析:由重大误解而订立的或者显示公平订立的合同，可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同。参见教材p169 2.适用《产品质量法》调整的是（） A.建筑工程 B.设备安装工程 C.销售用预制件 D.装修工程 答案：C 解析：适用于《产品质量法》的产品：经过加工、制作，用于销售的产品；设工程使用的建筑材料，建筑构配件和设备。教材p99 3.仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多的体现了仲裁的（） A.快捷性 B.经济性 C.灵活性 D.独立性 答案：C 解析：仲裁的灵活性体现在仲裁充分体现了当事人的意思自治，仲裁中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。教材p200 仲裁的基本特点，与民事诉讼特点区分。公权性、强制性、程序性。 4.行政处罚案例中，组织听证的费用是由（）承担 A.行政机关 B.当事人 C.受益人 D.行业协会 答案：A

解析：当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。由此可以判断费用为行政机关承担。教材p146 5.下列情形中，属于要约不发生法律效力的是（） A．拒绝要约的通知到达要约人 B.承诺期满，受要约人未作出承诺C．受要约人对要约内容作出实质性修改 D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约的人 答案：D 解析：撤回要约的通知与要约同事到达受要约人，属于要约撤销的情形。要求撤销是要约人使其不发生法律效力而取消要约的行为。教材p157 6.下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是（） A.超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 B.分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程 C.以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程 D.子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程 答案：B 解析：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程；子公司和母公司是两个不同的实体，子公司不可以使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程。教材p34 7.既有居住建筑的建筑节能改造费用，由（）负担。 A.政府全部 B.房屋公共维修基金 C.建筑所有权人自行 D.政府与建筑所有权人共同

建设工程法规及相关知识试卷.doc

建设工程法规及相关知识试卷 一、单项选择题（共60题，每题 1 分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1、建设单位与供应商签订了设备供应合同。供应商收到货款后按时发送了设备。但建设单位后悔出价过高，拒绝接收设备。供应商将该设备交存于当地于当地公证机关并通知建设单位。该合同债务消灭的方式是（ D ）。 A 、履行 B 、抵销 C、混同 D、提存 2、在我国现行法律体系中，下列对涉及建设工程的法律规范表述正确的是（ C ）。 A、合同法属于商法部门 B、劳动法属于行政法部门 C、招投标法属于经济法部门 D、仲裁法属于商法部门 3、甲建设单位与乙建设单位签订一施工合同。施工过程中因乙单位破产导致该工程停工半年之久，后丙施工单 位承揽该停建工程。则甲、乙单位签订的合同属于D）。 A 、主体变更 B 、内容变更 C、自然终止 D、违约终止 4、孙某系一建材生产企业私营业主，经某大型建材供应商负责人李某同意，孙某以该供应商名义与建设单位签订了建材供应合同。孙某遂将自己生产的建材交付给建设单位。后经检验证明部分建材不合格，则建设单位应向（C ）提出索赔。 A 、孙某 B 、李某 C、建材供应商 D、孙某与李某 5、注册建造师的注册证书和执业印章失效的情形是，其（ C ）。 A 、聘用单位濒临破产 B 、年龄达到60 周岁 C、已与聘用单位解除聘用合同关系 D、聘用单位发生重大质量安全事故，并在主管部门调查期间 6、根据我国法律规定，下列请求保护民事权利的诉讼时效为两年的是（B）。 A、租赁公司请求施工单位支付设备租赁费用 B、建设单位因建筑材料质量不符合合同要求请求供应商承担责任 C、建筑工人因事故致残请求施工单位赔偿 D 、建设单位请求国外设备供应商承担违约责任 7、建设单位于3 月1 日取得某工程项目的施工许可证，因故迟迟未开工建设，则该施工许可证最长延期至（D ）即自行废止。 A、6月2日 B、7月2日 C、9月2日 D、12月2日 8、施工单位承包了某施工项目后，以分包的名义将全部工程转给其他单位，获取非法利益。对于此行为，该施工单位可能受到的法律制裁中不包括（ A ）。 A、罚金 B、没收违法所得 C、停业整顿 D、吊销资质证书 9、根据有关安全生产法律规定，对于施工单位和其从业人员，下列说法不正确的是（ C ）。 A、施工单位应与从业人员订立劳务合同 B 、施工单位应为从业人员缴纳工伤保险费用 C、因工受伤的从业人员只能向保险公司请求索赔 D 、施工单位不得订立免除或减轻自己安全责任的劳动合同 10、建设单位应当自竣工验收合格之日起（ C ）日内，将工程竣工验收报告和《消防验收审核意见书》等文件报当地建设行政主管部门备案。 A、7 B、10 C、15 D、30

建设工程法规与相关知识

1Z301010建造师管理制度 1Z301011掌握注册管理 1、一级建造师的报名条件有哪些？ 答：凡遵守国家法律、法规，具备下列条件之一者，可以申请参加一级建造师执业资格考试。 (1)取得工程类或工程经济类大学专科学历，工作满6年，其中从事建设工程项目施工管理 工作满4年。 (2)取得工程类或工程经济类大学本科学历，工作满4年，其中从事建设工程项目施工管理 工作满3年。 (3)取得工程类或工程经济双学士学位或研究生毕业，工作满3年，其中从事建设工程施工 管理工作满2年。 (4)取得工程类或工程经济类硕士学位，工作满2年，其中从事建设工程施工管理工作满1 年。 (5)取得工程类或工程经济类博士学位，从事建设工程施工管理工作满1年。 2、申请初始注册时应具备哪些条件？ 答：申请初始注册时应具备以下条件： (1)经考核认定或考试合格取得资格证书； (2)受聘于一个相关单位； (3)达到继续教育要求； (4)没有明确规定不予注册的情形。 3、不予注册地情形有哪些？ (1)不具有完全民事行为能力的； (2)申请在两个或两个以上单位注册的； (3)未达到注册建造师继续教育要求的； (4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的； (5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的； (6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请之日止不满3 年的； (7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的； (8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量安全事故的； (9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的； (10)年龄超过65周岁的； (11)法律、法规规定不予注册的其他情形。 4、什么情况下印章失效？ 答：注册建造师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效： (1)聘用单位破产的； (2)聘用单位被吊销营业执照的； (3)聘用单位被吊销或撤回资质证书的； (4)已于聘用单位解除聘用合同关系的； (5)注册有效期满且未延续注册的； (6)年龄超过65周岁的； (7)死亡或不具备完全民事行为能力的； (8)其他导致注册失效的情形。

2019版国家一级建造师《建设工程法规及相关知识》试卷B卷 附答案

2019版国家一级建造师《建设工程法规及相关知识》试卷B卷附答 案 考试须知： 1、考试时间：180分钟，满分为130分。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。 姓名:___________ 考号:___________ 一、单选题（共70题，每题1分。选项中，只有1个符合题意） 1、根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是( )。 A.建设单位 B.建设行政主管部门 C.工程质量监督站 D.施工企业 2、根据我国《合同法》的规定，撤销权白债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使。在债务人的行为发生之日起( )年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。 A．2 B．3 C．5 D．10 3、2017年7月1日,某工程施工过程中发生坍塌事故,造成人员伤亡,次日在救援中找到2具尸体,另有10人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为( )。 A.2017年7月6

B.2017年7月8日 C.2017年7月15日 D.2017年7月31日 4、关于代理的说法,正确的是( )。 A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止 B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人 C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式 D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任 5、关于刑事责任的说法，错误的是( )。 A、拘役是刑罚主刑的一种 B、罚款是刑罚附加刑的一种 C、主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用 D、死刑缓期二年执行是死刑的一种 6、甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使闪货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（）。 A.供电局向甲施工企业承担责任 B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任 C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任 D.乙公司向甲施工企业承担责任 7、下列法律文书中不具有强制执行效力的是( )。 A.由仲裁机构作出的仲裁调解书 B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书 C.由国家行政机关作出的调解书 D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书 8、关于人身保险合同的说法,正确的是（）。

2016年建设工程法规及相关知识真题及答案解析

2016年建设工程法规及相关知识真题及答案解析 (1/70)单项选择题 第1题 建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于( )。 A.法定代理 B.表见代理 C.委托代理 D.指定代理 下一题 (2/70)单项选择题 第2题 关于人民法院管辖权的说法，正确的是( )。 A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖 B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖 C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉 D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖 上一题下一题 (3/70)单项选择题 第3题 关于建设工程见证取样的说法，正确的是( )。 A.试样的真实性只能由取样人员负责 B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样和送检 C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任 D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可 上一题下一题 (4/70)单项选择题 第4题 关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是( )。 A.合同变更内容约定不明确，推定为未变更 B.合同变更与工程变更的范围一致 C.合同变更协议自签字之日起生效 D.发包人可依据其单方意思变更合同 上一题下一题 (5/70)单项选择题 第5题 关于借款合同的说法，正确的是( )。 A.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效 B.借款合同为有偿合同 C.借款合同必须采用书面形式 D.借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效 上一题下一题 (6/70)单项选择题 第6题