文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 合同管理知识培训试题及答案.

合同管理知识培训试题及答案.

合同管理知识培训试题及答案

姓名单位编号

单选题多选题判断

简答

总分阅卷人

一、单项选择题(每题1分,共10分)

1、电务公司合同管理采用()的合同管理体制。

A综合管理B科学管理

C综合管理与专项管理相结合D专项管理

2、()是工程类合同专项管理部门,是公司合同专用章管理的

主责部门,负责对全公司工程类合同的管理,建立工程类合同管理台

帐,对工程类合同进行归档。并组织对工程类合同的审查、评审、签

字、盖章及办理授权委托等事宜,对工程类合同进行交底。

A经营开发中心B项目成本管理中心

C施工技术部D法律事务部

3、施工技术部是()专项管理部门和合同履行监督的主责部门,并负责对公司劳务分包合同的管理,组织对劳务分包合同的审查、

评审、签字盖章及办理授权委托事宜。

A劳动合同B劳务分包合同

C工程施工合同D劳务用工合同

4、合同监督检查小组有权在检查结束后的()内向被检查单

位送达检查意见书,被检查单位应当自收到检查意见书之日起()内,将落实整改情况书面报告监督检查小组。

A 10日15日

B 5日10日

C 10日5日

D 15日5日

5、因合同纠纷被起诉而需应诉的,合同执行部门(单位)必须在

接到法庭应诉通知起()内将合同相关资料报公司合同综合管理机构,

合同综合管理机构应及时向公司相关领导汇报,并积极准备应诉。

A 1日

B 2日

C 3日D4日

6、对2万元以上的(含2万元)的物资、设备合同签订前,必须

进行合同评审。

A 1万

B 2万

C 3万D4万

7、内部设备无法调剂或租赁的,方可批准项目部外租。项目部计

划外租设备时(),需报公司设备管理部门审批后,由使用单位

组织评审并签订租赁合同。

A 单台价值大于5万元,期限超过1个月的

B 单台价值大于4万元,期限超过2个月的

C 单台价值大于10万元,期限超过2个月的

D 单台价值大于5万元,期限超过2个月的

8、依据我国法律规定,职工在下列情形中不能认定为工伤的是()。

A 患职业病的

B 医护人员在救护“非典”病人过程中感染“非典”

C 因公喝酒导致酒精中毒的

D 在下班途中,受到机动车事故伤害的

9、劳务派遣单位违反《劳动合同法》规定,给被派遣劳动者造成

损害的,劳务派遣单位与用工单位承担()赔偿责任。

A 共同

B 连带

C 按份

D 违约

10、分公司是指公司在其住所以外设立的从事经营活动的机构,

分公司()企业法人资格。

A 具有

B 有的具有,有的不具有

C 不具有

D 根据具体情况判断

二、多项选择题(每题2分,共40分)

1、合同管理工作遵循的原则是():

A 依法签订合同,保证合同的合理性;

B 切实履行合同,提高合同的履约率;

C 有效监控合同,保证资料的完整性;

D 及时处理合同纠纷,维护企业的合法权益

2、根据公司《合同管理办法》,哪些是合同综合管理机构的职责()

A负责监督控制本部门业务范围内合同的履行,随时掌握合同的履行情况,及时向合同综合管理机构通报合同在履行过程中发生的问题及解决方案、建议,负责合同履行过程中的相关资料的收集、保管工作;

B参与本单位重大项目、重大合同的论证、谈判、起草和签订工作,负责对合同的合法性进行审查,依法提出法律意见;

C统一管理本单位合同纠纷的调解、仲裁、诉讼活动,建立合

同纠纷中委托代理制度;

D宣传、贯彻执行国家有关合同及合同管理的法律、法规和规章,贯彻执行上级有关合同管理的规定、办法;

3、合同管理员的主要职责是()

A根据《中铁一局集团电务工程有限公司合同管理办法》,制订

各基层单位相应的合同管理制度;

B组织并指导各基层单位的合同评审及合同上报评审(授权委托、

对方资信证照、合同内容约定);

C监督各基层单位各类印章的使用、保管;

D督促各基层单位合同文本的归档管理;

4、由代理人代签合同的,应出具那些证明材料()

A真实、有效的法定代表人(负责人)身份证明、

B授权委托书、

C代理人身份证明;

D代理人与被代理人具有劳动关系的证明

5、根据公司文件规定,哪些公章不得用于对外签订合同?()

A合同专用章B公司部门印章

C基层公司印章D项目部公章(经公司下令依法成立的

项目部)

6、项目部印章一般不得用于签订()

A 以公司名义中标的工程类合同

B 劳务分包合同

C 项目驻地房屋租赁合同

D 标的额30万元以上的物资采购合同

7、以集团公司资质投标的合同修订,由公司合同评审机构组织

评审,公司主管领导签字后报送()审查后方可签订

A 集团公司项目管理中心

B 经营开发中心

C 法律事务部

D 施工技术部

8、在纠纷处理过程中,未经公司(),不得向合同另一方做出实质答复、提供文件资料。

A合同综合管理机构审查

B分管领导同意

C综合办公室审查

D纪委监察部门同意

9、合同监督检查的主要内容有:()

A合同管理制度的落实情况;

B合同基础资料保管和合同管理档案建立情况;

C合同形式、内容的合法性与适宜性;

D合同的签订、履行情况和纠纷的处理情况;

10、根据《中铁一局电务工程有限公司合同管理办法》的规定,

合同评审对方的内容主要有:()

A.主体资格:具有经年检的企业法人营业执照或营业执照,其核

对的内容与实际相符;

B.经营范围:欲签的合同标的应符合当事人的经营范围,涉及专营许可的,应具有相应的许可、等级、资质证书;

C.代理人的代理权限:由代理人代签合同的,应出具真实、有效的法定代表人(负责人)身份证明、授权委托书、代理人身份证明;

D.履约能力:具有支付能力、生产能力、运输能力、技术能力。

必要时应要求其出具资金证明、注册会计师签署的财务会计报告(资

产负债表、损益表、现金流量表)等相关文件;

E.履约信用:重合同、守信用,无违约事实,现实未涉及重大经济

纠纷或重大犯罪案件。

11、我方接到对方要求变更合同的通知时,应当立即审查对方的

理由是否(),如果符合变更条件,且不会对我方造成损害的,同

意变更,但应当与对方签订书面补充或变更协议。

A合法B合约C合理D正当

12、授权委托书应当写明委托代理人的基本情况,对方单位名称,授权事项范围,有效期限以及是否有权转委托。()

A委托代理人的基本情况

B对方单位名称

C授权事项范围

D有效期限以及是否有权转委托

13、下列选项中,可以证明引起诉讼时效中断的法定事由有()

A.甲企业向人民法院起诉,要求乙企业归还欠款。

B.甲企业向乙企业发出债权债务签认单,对方签收的。

C.甲企业以电话的方式要求乙企业还款,但是从未接通过。

D.甲企业向人民法院起诉,要求乙企业还债,后又撤回起诉的。

14、以集团公司资质中标工程项目的劳务分包合同,其中对劳务

合同总价在()万元及以上或工费承包劳务合同总价在()万元及以上的合同,报集团公司项目管理中心备案。下列说法错误的是

()

A 500万元300万元

B 1000万元500万元

C 1000万元200万元

D 500万元200万

15、依法解决民商事纠纷的机构有(AB )。

A、法院

B、仲裁委员会

C、司法局

D、劳动仲裁委

16、合同基础资料的生成一般分为哪些阶段:()

A合同正式签订前产生的相关资料;

B合同正式签订后履行过程中产生的相关资料;

C合同履行完毕后产生的相关资料;

D合同纠纷发生后产生的相关资料。

17、在合同签订和履行过程中下列哪些情况,除对有关责任人给

予行政处分和承担赔偿责任外,涉嫌犯罪的移送司法机关追究刑事责

任:()

A在合同签订或履行过程中,与对方或第三人恶意串通收受贿赂

的;

B伪造合同或有关附件骗取钱财的;

C伪造、利用营业执照、公章、合同专用章、授权委托书、介绍

信等进行诈骗的;

D为他人非法提供营业执照、公章、合同专用章、授权委托书、

介绍信、银行帐号进行合同诈骗的;

18、根据公司文件规定,下列属于专项合同管理部门的有()

A法律部B施工技术部

C 经营开发中心

D 物资设备部

19、针对当事人认为约定的违约金过高或者过低的,下列说法错

误的( )

A.单方面调整违约金的数额

B.单方面向仲裁机构或者人民法院请求调整违约金数额

C.双方向仲裁机构或者人民法院请求调整违约金数额

D.由第三方进行调解违约金的数额

20、下列说法正确的是()

A 合同经各方协商一致或法定或约定的情况出现时,可以变更或解除。变更或解除合同的通知或答复须在法定或约定的期限内做出。

B 变更或解除合同,须符合法定或约定的形式及程序。法律、行

政法规规定变更合同应当办理批准、登记手续的,应按规定办理批准、

登记等手续。

C 变更或解除合同应达成书面协议,未达成书面协议前,原合同无效。

D 补充或变更协议,无需对原合同需变更的条款予以说明并声明

废止。补充或变更协议应报合同专项管理机构备案。

三、判断题(每题0.5分,共15分)

1、根据公司《合同管理办法》的要求,违约责任和争议解决方式

不是书面合同包括

的主要内容。()

2、法律事务部负责对合同的合法性审查,同时负责对与合同专项

管理等部门有关内容的严密性、规范性审查。()

3、凡涉及投标中业主指定供方的买卖合同一律不需要进行评审。

()

4、基层公司、项目部在争议纠纷处理过程中,未经同意可以以自

己名义进行诉讼、仲裁处理。()

5、当事人约定按照固定价结算工程款,一方当事人请求对建设工

程造价进行鉴定,人民法院应予支持。()

6、基层单位对外签订书面合同,可以使用基层公司印章。()

7、签订合同应当根据合同性质使用相应的合同专用章,也可以使

用公司行政印章或其他公章代替(劳动合同除外)。()

8、合同期内劳务分包合同价值调整的,须签订补充合同并进行合

同评审。()

9、合同中约定的生效条件尚未成就的,可以先部分履行合同。()

10、我方发生需要变更或解除合同的情况时,除法律、法规有特

别规定,应当以口头或书面形式通知对方,与对方进行协商,包括变

更的理由、变更的具体内容、变更生效的具体方式、答复的形式与期

限等,并要求对方在文件上签收。()

11、若纠纷发生在集团公司系统内部,应按照集团公司内部纠纷

调解裁决的相关规定处理、解决。()

12、公司对外签订的劳务分包合同(含迁改合同)、物资合同,原则上均须使用公司发布的合同范本。()

13、对于标的额在2万元以上的物资设备采购合同均需经过评审(2-30万元之间的合同可以由项目经理部签订并进行评审)。超过30万元的原则上须由物资设备部签订,若项目部签订更有利的须经物资

设备部授权批准。()

14、公司工程类合同由经开中心组织评审、审批,劳务分包合同

由施工技术部组织评审、审批。()

15、合同签订中,对于合同附件也必须由双方签字、盖章。()

16、对于供货合同期限超过半年以上的,市场价格波动较大的,

可对风险的规避进行约定,以减少因市场价格波动给双方造成不必要

的损失。()

17、承包人非法转包工程所得的收益,人民法院可以根据法律规

定予以收缴。()

18、合同部分无效,不影响其他部分效力的,其他部分继续有效。()

19、在我国,不允许金融机构以外的企业或者其他组织之间互相

借贷。()

20、企业应将工资直接发放给农民工本人,也可以发放给“包工

头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。()

21、当事人超过诉讼时效期间起诉的,人民法院不予受理。()

22、法人是法定代表人或法人代表的简称。()

23、在合同争议解决方式中既约定了法院又约定了仲裁的,视为

仲裁约定不明。()

24、当事人撤诉或人民法院按撤诉处理后,当事人以同一诉讼请

求再次起诉的,人民法院不予受理。()

25、在诉讼中,如法人依法设立但没有领取营业执照的分支机构

被起诉,以设立该分支机构的法人为当事人。()

26、公司各项目经理部是劳务分包合同实施的主体,负责劳务队

伍的日常管理。定期向劳务分包管理主责部门上报劳务队伍考核评价

信息。()

27、选定的劳务分包企业与其派驻我方单位(项目部)施工人员

必须签订清晰、明确、合法的劳动关系。()

28、劳务分包合同正常情况下必须在劳务队伍进场前签订,禁止

无合同进场施工,施工过程中增加工程应及时签订补充合同。对特殊

情况下的抢险、应急或突发事件,应事先草签意向性协议或事后一个

月以内签订补充合同。()

29、合同中未约定利息的,在诉讼中若原告方要求被告支付利息,

人民法院应当支持。()

30、合同中未约定争议解决方式的,不影响合同纠纷的处理。()

四、简答题(每题15分,共30分)

1、根据公司《合同管理办法》等相关文件,简述公司工程合同、

劳务分包合同、物资设备采购合同管理全过程流程。

2、案例分析题:电务公司第A公司(下称A公司)于2009年5月自揽了xx省高速公路工程,合同标的额1000万元人民币,合同工期3个月,双方于2009年5月20日签订了施工合同,签订合同时A 公司均使用A公司印章以自己名义同对方签订了工程合同。同年6月5日开始施工,施工过程中由于业主缩短工期并要求A公司增加施工人员数量,A公司便同W劳务公司口头协商由W劳务公司向A公司工地派遣20名劳务人员直至工程竣工,同年6月10日20名劳务人员全部进场施工,A公司与W劳务公司一直未签订书面合同,也未审

查W劳务公司证照资质等是否符合条件。由于工程需要,同年6月20日,A公司对外自行采购了300万的设备,一直未向电务公司物资

设备部上报。同年7月15日,A公司因故要求W劳务公司提前退场,双方在结算费用时发生争议,W公司遂向法院提起诉讼,A公司便以自己名义自行协商处理了此事,后查A公司在协商过程中因没有签订

书面合同向W劳务公司多支付费用50万。同年7月底,由于业主资金紧张导致我方无法向供货商支付剩余的200万元货款,供货商遂向

法院提起诉讼要求A公司支付剩余货款及其他损失,A公司便私自聘请了社会律师进行诉讼,由此产生律师费、招待费、差旅费等6万元,最终A公司败诉,除支付200万本金外需支付违约金3万元,诉讼费由A公司全部承担。该工程于同年8月10日竣工,业主仅支付工程

款500万元。

参考资料:

1.《中华人民共和国合同法》

2.《中华人民共和国公司法》

3.《中铁一局集团有限公司合同管理办法》

4.《中铁一局集团电务工程有限公司合同管理办法》

5.《中铁一局集团电务工程有限公司物资管理管理办法》

6.《中铁一局集团电务工程有限公司劳务分包管理办法》

7.《中铁一局集团电务工程有限公司外部纠纷管理办法》

参考答案:

一、单选题

C A B A C B

D C B C

二、多选题

1.BCD

2.BCD

3. ABCD

4.ABC

5. BC

6.ABD

7.AC 8、AC 9. BC 10. ACD

11.ABCD 12 ABCD 13ABC 14 ABD 15 AB

16 ABCD 17 ABCD 18 BCD 19 ACD 20 AB

三、判断题

1-10 ×√××√×√√√×

11-20 √√√√√√√√√×

21-30 ××××√√√√√√

四、简答题

1、答案要点

(一)、工程类合同:

(1)公司经营开发中心是工程类合同(含工程合同的补充、修订)专项管理部门,是公司合同专用章管理的主责部门,组织对工程类合

同的评审、审批、签字、盖章及办理授权委托等事宜,并进行合同交

底。

(2)施工技术部作为施工合同履行过程中的监督主责部门,对合

同履行的过程进行监控,相关部门应全力配合。

(3)以集团公司资质投标的合同修订,由公司合同评审机构评审,公司主管领导签字后报送集团公司项目管理中心、法律事务部审查后

方可签订。

(二)、劳务分包合同:

(1)施工技术部是劳务分包合同(含迁改合同)专项管理部门和

合同履行监督的主责部门,负责对公司劳务分包合同的管理,组织对

劳务分包合同的评审、审批、签字盖章及办理授权委托事宜。合同期

内劳务分包合同价值调整的,须签订补充合同并进行合同评审。

(2)劳务分包合同实行二级评审,即先在项目部评审的基础上再

由有限公司评审。其中以集团公司资质中标工程项目的劳务分包合同,

其中对劳务合同总价在1000万元及以上,或工费承包劳务合同总价在200万元及以上的合同,还需报集团公司项目管理中心备案。

劳务分包合同签订过程中,应使用公司发布的合同范本。

(三)、物资设备采购合同:

(1)物资设备部是物资采购合同、设备租赁合同专项管理部门,

是上述合同履行监督的主责部门,是公司物资合同专用章管理的主责

部门,建立上述合同管理台帐,并组织对物资类合同的评审、审批、

签字、盖章及办理授权委托等事宜。

(2)对于合同标的额在30万元以下的物资采购合同,以及部分

设备租赁合同(单台价值小于5万元,期限不超过2个月的),可以由项目部组织评审、审批、签字、盖章等事宜,并建立合同动态管理台

账,但必须上报物资设备部。

(3)合同标的额在30万元以上的物资采购合同,以及单台价值

大于5万元,期限超过2个月的设备租赁合同,原则上需由物资设备

部签订,特殊情况下物资设备部可授权项目部对外签订。

上述两类合同,应尽可能的使用公司发布的合同范本。

公司法律部是合同综合管理部门,监督公司所有合同的签订、履

行及涉诉纠纷的处理,建立合同动态管理台账,同时根据合同执行情

况及时征求合同专项管理部门意见,对合同范本进行修订。

2、答案要点:

①该A公司使用自己印章对外签订合同,合同未经评审,违反规

定,给公司带来了经营风险;

②该A公司未对W劳务公司进行资质、证照审查,违反规定;

③该A公司在未签订合同情况下允许W劳务公司进场施工,违反规定;

④该A公司在未经物设部授权,私自对外签订标的额30万元以上的合同,违反规定;

⑤该A公司在同W劳务公司发生涉诉纠纷时,案件未向公司法律部上报,且私自处理并多支付费用50万元,损害了企业利益;

⑥该A公司在与供货商的涉诉纠纷中,案件未向公司法律部上报,私自聘请律师并产生律师费等额外费用6万元,损害了企业利益。

工程项目合同管理-综合练习一-题目及答案

综合练习一 一、名词解释 1、工程合同 2、工程保险 3、担保 4、合同交底 5、工程变更 6、工程合同总体策划 7、调停 8、费用索赔 9、工料单价法 二、单项选择题(每题的备选答案中,只有一个最符合题意) 1.建设工程合同的订立一般情况下应采取()的方式。 A.招标 B.投标 C.招标投标 D.协议 2.招标人可以在招标文件中要求()提交投标保证金。 A.投标人 B.代理人 C.银行 D.中标人 3.施工总承包合同的协议书内容不包括()。 A.工程概况 B.组成合同的文件 C.材料设备供应 D.合同价款 4.工程分包合同协议书中分包人应向承包人承诺,履包合同终于分包工程有关的承包人()的义务 A.部分 B.双方约定的 C.连带 D.所有 5.下列有关招标时限的规定错误的是( )。 A.依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于20日 B.自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于5个工作日C.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件提交投标文件截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人 D.评标委员会提出书面评标报告后,招标人一般应当在15日内确定中标人,但最迟应当在投标有效期结束日前20个工作日内确定 6.在《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》中《通用条款》部分包括( )的内容,而《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》部分没有该部分内容。 A.竣工验收及决算 B.保障、保险及担保 C.工程变更 D.违约、索赔与争议 7.AIA合同文件的主要计价方式有( )。 A.总价合同、单价合同及成本加酬金合同 B.总价、成本补偿合同及最高限定价格法 C.施工条件合同、永久设备和设计——建造合同 D.目标总价合同、目标单价合同和工程管理合同 8.下列不属于建筑产品的生产过程中生产人员、工具、设备的流动性的是( )。A.同一工地不同建筑之间流动 B.不同工地之间的流动 C.同一建筑不同建筑部位上流动 D.一个建筑工程项目完成后,又要向另一新项目动迁的流动 9.( ),是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定期限内,以自筹资金建设项目并自费经营和维护,向东道国出售项目产品或服务,收取价款或酬金,期满后将项目全部

培训机构人员聘用合同书

厦门沃润森教育科技有限公司 教职人员聘用合同书 用人单位(甲方):厦门沃润森教育科技有限公司 法定代表人:林清扬 聘用人(乙方):王琴 性别:女民族:汉出生:年月日。 身份证号: 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国劳动法》及有关法律法规,甲乙双方按照平等自愿、协商一致的原则,签订本聘用合同书并保证严格履行。 一、聘用岗位 第一条甲方根据工作需要及乙方的学历、职称、能力,招聘任用乙方为行政主管。 二、合同期限 第二条本合同为固定期限合同,正式聘用期不得低于一年。 甲方聘用乙方的合同期限:自2015年05 月01 日起,至2017 年07 月01 日止。其中试用期为 2 个月,自2015 年05 月01 日起,至2015 年06 月30 日止。 三、权利和义务 第三条乙方的权责: (一)负责沃润森科技教育有限公司旗下教育品牌,沃润森教育培训项目的行政及市场事务管理; (二)组织协助实施教育教学活动; 第四条甲方的义务 (一)遵守法律、法规; (二)贯彻国家的教育方针,执行国家教育教学标准,保证教育教学质量; (三)维护受教育者、教师及其他职工的合法权益; (四)按本合同的约定按时支付乙方的工作报酬,保障乙方应享有的工作待遇,并根据工作需要,为乙方提供必要的工作条件; (五)法律、法规、规章和规范性文件规定的其他义务。 第五条乙方的权责 (一)按时获得劳动报酬,享受国家规定的福利待遇; (二)对学校教育教学、管理工作和教育行政部门的工作提出意见和建议,通过教职工代表大会或者其他形式,参与学校的民主管理; (三)参加进修或者其他方式的培训; (四)进行教育教学活动,开展教育教学改革和实验; (六)指导学生的学习和发展,评定学生的品行和学业成绩; (七)法律、法规、规章和规范性文件规定的其他权利。 第六条乙方的责任 (一)遵守宪法、法律和职业道德,为人师表;

项目开发委托管理合作合同协议书范本

编号:_____________项目开发委托管理合作协议书 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 注册地址: 法定代表人: 乙方: 身份证号: 地址: 鉴于: 1、甲方取得了(或拟取得)位于________编号为________地块的国有土地使用权,依法进行房地产开发建设。甲方根据相关法律法规的规定,在项目所在地设立了项目公司 作为该地块项目的开发建设主体。 2、乙方多年的房地产开发经验,在业内拥有较高的口碑及美誉度,对房产开发各环节享有大量社会资源,逐步建立起完善的品牌管理与维护体系、质量控制体系以及房地产延伸价值服务体系等,在房地产开发建设各阶段、各环节均具有强大的专业技术支持力量。乙方有意通过输出专业的管理及技术,为甲方创造更高的效益。 3、甲方充分认可乙方在房地产开发建设领域的管理能力和经验,同意与乙方就上述地块项目开发建设的管理工作进行合作,乙方也同意有此意愿。 为此,甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定,本着诚实信用、平等、自愿、互利等原则,经友好协商,签订本合同,以资共同遵守。 第一部分协议书 一、项目概况 1、项目名称: ________ 2、项目地点:_______________(暂命名),土地四至为________ 界址点坐标见国有土地使用

权出让合同附件《出让宗地界址图》。 3、土地使用权获取方式为_____【拍卖/招标/收购等】,用地性质为_____【住宅/商业 /综合或其他】用地。 4、地块面积:宗地面积________平方米,其中建设用地面积________平方米,最终以国有土地使用证上登载的面积为准。 5、主要规划建设指标:容积率为____限高为____公共配套________ 。其中,预计规划住宅________ 建筑密度为 ________ 绿地率为________平方米,商业配套_____平方米,(最终以规划部门核准的指标为准)。 6、建设内容:住宅、商业配套、公共服务设施。 7、土地现状:____________________【净地/待拆迁】【周边大市政配套建设情况、土地平整情况】【已交付/于确定期限前交付】 8、与项目有关的合同文件及审批文件: 1)《国有土地使用权出让合同》; 2)国有土地使用权证 3) ________ 9、其他项目描述:重大不利因素/特别规划限制条件/部分动工等情况。注:项目前期尽职调查中发现的对于正常开发建设及管理存在限制、障碍等不利因素,如对于安置房的特别要求、市政配套未到位等,予以充分披露。 二、合作方式 甲、乙双方约定,乙方负责项目全程管理,甲方聘请乙方以项目公司总经理的身份组建专业管理团队开展工作,对该房产开发项目包括但不限于协助拿地、项目定位管理、规划设计管理、工程营造、成本管理、营销管理、竣工交付管理、招商运营等环节的项目开发管理。 三、项目管理的基本原则 1、甲方作为项目的开发建设单位,拥有项目开发中的投资决策权、知情权、建议权和监督权。甲方依法享有项目的投资收益,承担项目投资风险。

建设工程合同管理考试试题及答案

2005 年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题(共50题,每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意) 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货,施工合同没有按 期完成,则建设单位可以要求()承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行,订立了抵押合同,后来又办理了抵押登记。则()。 A. 项目转移给银行占有,抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有,抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有,抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于()。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷,没有强制执行效力的文书是()。

A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目,承包人与分包人口头约定了施工合同内容,施工任务完成后,由于承包 人欠工程款而发生纠纷,但双方一直没有签订书面合同,此时应认定()。 A. 施工合同成立,但不生效 B. 施工合同成立,且已生效 C. 施工合同不成立,不生效 D. 施工合同不成立,但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款,当合同其他条款无效时,应当认为()。 A. 仲裁条款有效,由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效,由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效,由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效,由双方另行选择争议解决方 式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材,但该采购员用盖有甲施工企业公章的空 白合同文本,与乙公司订立了购买水泥的合同,则该合同()。 A. 有效,但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效,由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效,由采购员向乙公司支付货款 D. 无效,甲施工企业退货,乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定,合同生效后,当事人就价款或者报酬没有约定的,确定价款或报酬时应按()的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格

教育培训机构劳动合同

合同编号: XX市XX区XX教育培训学校 劳动合同书 单位名称: 受聘人:

劳动合同 乙方(受聘人) 双方根据《中华人民共和国劳动合同法》以及有关法律、法规的规定,经平等协 商,订立本合同。 一、劳动合同期限 1、本合同为固定期限合同,正式聘用期不得低于两年。 2、甲方聘用乙方的合同期限:自年月日起,至年月日止。 3、其中试用期为个月,自年月日起,至年月日止。 二、工作内容、时间及休假 甲方安排乙方在岗位工作,乙方应完成该岗位所承担的各项工作内容。 甲方可以根据其人事制度、业务需要及乙方的工作表现,合理调整乙方的工作岗位和工作内容,除非有法定事由乙方应当服从。 工作时间及休假参照政府有关规定执行。

三、劳动报酬及社会保险 甲方按规定支付乙方劳动报酬,(具体见甲方制定的规章制度中的内部工资分配办法)。 甲乙双方依照甲方的规定按期足额缴纳社会保险费用。乙方个人缴纳部分,由甲方在其工资中代为扣缴。 甲方为乙方提供必要的劳动安全条件,乙方应严格遵守各项安全操作规程。 四、保密和竞业限制规定 乙方对其在甲方任职期间知悉的甲方秘密信息或者虽属于他人但甲方负有保密义务的信息负有保密责任。在与甲方解除或者终止劳动合同后,二年内不得在任何从事同类业务的单位工作,也不能自己从事同类业务。否则按法律规定承担责任。 五、服务期约定 双方要遵守服务期的约定,合同期内,乙方不得辞职。若有不可抗力等特殊情况,乙方必须代完本学期的课方可提出辞职。代完本学期课程辞职的,按正常程序办理辞职手续,结清工资和保险手续。否则,要承担违约责任。 六、劳动合同变更 经甲乙双方协商同意,可以变更本合同的相关内容。 七、劳动合同的解除、终止、续订 (一)乙方具有下列情形之一的,甲方可以解除劳动合同: 1、在试用期间被证明不符合录用条件的; 2、严重违反用人单位的规章制度的; 3、严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的; 4、劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重

项目委托管理合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-1438-57 项目委托管理合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

项目委托管理合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 委托方:_____ 受托方:_____ 委托方____委托受托方____对项目进行建设期全 过程管理,为确保该项目建设规模、标准、投资和建 设工期,使该项目在验收合格、保修期满后保质顺利 交付委托方,特订阅合同如下,以资共同遵守。 一、工程概况 1.工程名称:______ 2.立项批文:______ 3.建设地点:______ 4.建设规模:______ 二、双方权力与义务 1.受托方权力与义务 (1)受托方接受委托方委托承担本项目建设期法

人,代表委托方对本工程项目组织实施进行全过程管理及服务,承担本项目建设过程中建设单位管理责任与权利。 (2)按项目立项批复,组织项目方案论证,可行性研究,充分考虑委托方使用需要、建设功能和有关规划设计要求,编制工程初步设计及概算报委托方批准。 (3)负责按照批准的初步设计和概算,组织编制施工图设计和预算。 (4)编制适合本工程实际的资金及进度计划,报委托方批准。 (5)负责协助委托方申报规划、建管、投资等有关手续,取得投资许可证、施工许可证等开工所需相关证照。 (6)在公开招标原则下,受委托方委托选择确定勘测、监理、设计、施工等相关单位。 (7)负责设立本工程建设所需项目资金专户,根据审批的年度记划和工程进度领取建设资金,并按规定使用。

《建设工程合同管理》习题及答案(1).doc

《建设工程合同管理》习题及答案 一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作,致使工程暂停,承包商均有权索赔。( ) A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人,只要发现对方经营状况严重恶化,就可以行使不安抗辩权。( ) A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( ) A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。( ) A、是 B、否 5、当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了( ) A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底15%,且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的,则该报价作废标处理。( ) A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率( )来源:学易网 A、是 B、否 9、对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( ) A、是 B、否 10、在评标过程中,将报价外的其他因素折算为货币价值,并加减到承包商的报价中,这是评标价法评标( ) A、是 B、否 11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( ) A、是 B、否转自学易网 https://www.wendangku.net/doc/3c15118192.html, 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任,义务和一般风险。( ) A、是

B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人( ) A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率( ) A、是 B、否 15、《合同法》规定:承揽合同中没有规定的,适用于建设工程合同的有关规定。( ) A、是 B、否 16、根据“担保法‘的规定,医院、学校不能作为保证合同的担保人( ) A、是 B、否 17、招标是要约,投标是承诺。( ) A、是 B、否 18、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 19、代理不合法的合同属于无效合同。( ) A、是 B、否 20、业主指定的分包商,在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时,他应向监理工程师提交索赔报告( ) A、是来源:学易网 B、否 二、单项选择题 1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。 A、避免风险 B、克服风险 C、转移风险 D、控制风险 2、FIDIC合同条件规定,工程师视工程进展情况,有权发布暂停施工指令。属于( )的暂停施工,承包商可能得到补偿。 A、合同中有规定 B、由于不利的现场气候条件影响 C、为工程施工安全来源:学易网 D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致 3、施工过程中,如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后,应由()。

合同管理知识培训考试题及答案

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 合同管理知识培训考试题及答案 姓名单位编号 一、单项选择题(每题1分,共10分) 1、电务公司合同管理采用()的合同管理体制。 A综合管理 B科学管理 C综合管理与专项管理相结合 D专项管理 2、()是工程类合同专项管理部门,是公司合同专用章管理的主责部门,负责对全公司工程类合同的管理,建立工程类合同管理台帐,对工程类合同进行归档。并组织对工程类合同的审查、评审、签字、盖章及办理授权委托等事宜,对工程类合同进行交底。 A经营开发中心 B项目成本管理中心 C施工技术部 D法律事务部 3、施工技术部是()专项管理部门和合同履行监督的主责部门,并负责对公司劳务分包合同的管理,组织对劳务分包合同的审查、评审、签字盖章及办理授权委托事宜。 A劳动合同 B劳务分包合同 C工程施工合同 D劳务用工合同

4、合同监督检查小组有权在检查结束后的()内向被检查单 位送达检查意见书,被检查单位应当自收到检查意见书之日起()内,将落实整改情况书面报告监督检查小组。 A 10日 15日 B 5日 10日 C 10日 5日 D 15日 5日 5、因合同纠纷被起诉而需应诉的,合同执行部门(单位)必须 在接到法庭应诉通知起()内将合同相关资料报公司合同综合管理机构,合同综合管理机构应及时向公司相关领导汇报,并积极准备应诉。 A 1日 B 2日 C 3日 D4日 6、对2万元以上的(含2万元)的物资、设备合同签订前,必须进行合同评审。 A 1万 B 2万 C 3万 D4万 7、内部设备无法调剂或租赁的,方可批准项目部外租。项目部 计划外租设备时(),需报公司设备管理部门审批后,由使用 单位组织评审并签订租赁合同。 A 单台价值大于5万元,期限超过1个月的 B 单台价值大于4万元,期限超过2个月的 C 单台价值大于10万元,期限超过2个月的 D 单台价值大于5万元,期限超过2个月的 8、依据我国法律规定,职工在下列情形中不能认定为工伤的是()。 A 患职业病的 B 医护人员在救护“非典”病人过程中感染“非典” C 因公喝酒导致酒精中毒的 D 在下班途中,受到机动车事故伤害的 9、劳务派遣单位违反《劳动合同法》规定,给被派遣劳动者造 成损害的,劳务派遣单位与用工单位承担()赔偿责任。

培训机构员工合同范本

培训机构员工合同范本 随着社会快速发展,国民素质的提高,教育培训市场需求越来越大,使培训机构的数量不断的增加,培训机构员工合同是怎么一回事呢?以下是在为大家整理的培训机构员工合同范文,感谢您的阅读。 培训机构员工合同范文1 甲方: 乙方:身份证号码: 甲、乙双方自愿、平等协商,同意签订本协议,共同信守本协议所列各项条款。 一、乙方接受甲方所安排的工作。 二、本合同期限为自年月日起,至年月日止 三、工作内容及条件: 1、甲方聘用乙方为 (1)乙方任务是武术教学和招生, (2)在合同期内,甲方将可根据实际情况指派乙方于不同的招生、教学点 (3)在校遵守教职工守则,玩忽职守不服从安排造成损失的,视情况严重。给予处罚,或直接解聘。触犯法律由司法机关处理,本校区概不负责。 2、时间安排: (1)周一至周五下午60—90分钟。周六、日三个班。暑假课时增加,

每增加一班工资增加300元,减少一班扣300元。 (2)课前30分钟必须到校。迟到或早退一次扣10元,没写教案扣10元;每月每班缺勤率15%免扣,每月超出1人扣20元,并及时与家长联系。 (3)无故缺旷一天扣工资200元;如必须请假请找好替补教练不扣工资。 (4)事假必须提前三天提出书面申请,甲方安排替补教练。扣除休息工资给予替补教练,没有此过程事假无效,记作无故旷工; (5)病假必须提前三小时亲自口头申请并得到确认,乙方安排替补教练,工资不扣,没有此过程病假无效,记作无故旷工; 3、如果乙方在工作期间不能胜任原职,甲方可根据实际情况对其进行调岗,工资随调岗浮动。如果调岗仍不能胜任的,可解除本协议。 四、薪资待遇: 底薪:1500元三个班 (包吃住) 能力突出底薪直接加300元 底薪:1800元三个班(不包吃住)压工资20天工资在每月20号发放,甲方不得以任何借口拖欠乙方工资和提成,如有遗漏由乙方提醒 提成: 1、每教一名学员、每月每人提成5元,流失一名扣50元, 2、安排试学成功提1%, 3、暑假招生期电话费补助,暑假班转长期提1%,所再学员续交

委托书:项目建设管理委托合同范本

项目建设管理委托合同范本 项目建设是按一个总体设计组织施工,建成后具有完整的系统。以下是为大家精心整理的关于项目建设管理委托合同范文,欢迎参考阅读。 项目建设管理委托合同范文篇一 甲方: 乙方: 甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就委托建设xx镇xx村卫生室、xx村卫生室的有关事宜达成如下协议: 第一条:根据《关于下达____年xxx市政府投资项目计划的通知》 (xxxx[2014]139号)文件精神,____年甲方需按乙方规划建设xx村卫生室、xx村卫生室,每个村卫生室x平方米左右,总投资x万元(含地戡、设计、建设、水电暖配套) 。 第二条:乙方按县政府相关建设项目管理要求和本地规划,按甲方提供的平面图、效果图,尽快与乙方的建设项目统筹完成红蓝线、设计、施工图等项目,并根据计划进行施工建设。 第三条:甲方按根据县政府相关建设项目管理要求,报县招标中心根据项目进展和乙方要求,由县财政转移支付建设资金。 第四条:乙方按甲方要求完成村卫生室建设,并结合规划完成村卫生室的供水、电、暖等基础设施,于9月底投入使用。 第五条:本合同自双方签订之日起生效。

甲方(签章):乙方(签章):____年__月__日____年__月__日 项目建设管理委托合同范文篇二 委托方: (以下简称甲方) 受托方: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及市政府颁布的《____(省、市、区、县)政府投资项目管理办法(试行)》(武政[2005]6号)和《____(省、市、区、县)非经营性政府投资项目实行代建制管理办法(试行)的通知》(武政[2005]7号)精神,遵照国家法律法规、平等、自愿、公平和诚信原则,经协商,甲方同意委托乙方实施全过程代建,全面负责该项目的建设管理。为了明确双方职责,特订立本合同,以资双方共同遵守: 一、工程概况 1、建设地点: ______ 2、主要建设内容:

最新建设工程合同管理试题及答案

建设工程合同管理考核题 1203批次前老平台学生,该门课程不用现场笔试考试(网上预约考试时间为虚设),请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上,于规定时间内交到学习中心,哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理,预约后不按规定时间提交按旷考处理。 (答题纸附在第二页,所有答案必须写在答题纸上,标清题号) 一、单选题(共30题,每题2分,共60分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.一个买卖合同执行的是政府定价,2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元,合同规定2000年4月1日交货,违约金为每千克10元,交货后10日内付款,但卖方直至2000年4月1日交货,而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元,买方直至2000年6月1日才付款,买方应当按照每千克( D )元向卖方付款。 A. 100 B.110 C. 120 D. 130 2.对于合同当事人而言,所在国爆发罢工是一种( D )。 A.合法行为 B.违法行为 C.自然事件 D.社会事件 3.合同法律关系( A ),是参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A.主体 B.客体 C.内容 D.事实 4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。 A.乙项目经理 B.甲施工企业 C.建设单位 D.具体施工人员 5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( B)。 A.法律关系主体 B.法律事实 C.法律关系客体 D.法律关系内容 6.在施工合同中,( D )是承包人的义务。 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.工程施工期内对施工现场的照管负责 7.承包人在索赔意向通知提交后的( B )天内递交正式的索赔报告。 A. 14 B. 28

合同管理知识培训试题.

合同管理知识试卷 一、填空题(每题1分,共5分) 1、公司成立的是合同执行部门,项目经理是合同履行第一责任人,必须认真履行合同,严格执行,确保信誉。 2、公司在签订合同过程中实行授权委托制度。 3、根据公司文件规定,对于标的额在2万元以上(含2万)的合同,均需签订合同并进行合同审批。 4、根据公司文件规定,劳务分包合同实行级评审制度,即项目部评审后再由有限公司评审。 5、项目经理部在职权范围内对外所签订的合同,须由签字。 二、单项选择题(每题1分,共10分) 1、电务公司合同管理采用()的合同管理体制。 A综合管理 B科学管理 C综合管理与专项管理相结合 D专项管理 2、()是工程类合同专项管理部门,是公司合同专用章管理的主责部门,负责对全公司工程类合同的管理,建立工程类合同管理台帐,对工程类合同进行归档。并组织对工程类合同的审查、评审、签字、盖章及办理授权委托等事宜,对工程类合同进行交底。 A经营开发中心 B项目成本管理中心 C施工技术部 D法律事务部 3、施工技术部是()专项管理部门和合同履行监督的主责部门,并负责对公司劳务分包合同的管理,组织对劳务分包合同的审查、评审、签字盖章及办理授权委托事宜。 A劳动合同 B劳务分包合同 C工程施工合同 D劳务用工合同 4、合同监督检查小组有权在检查结束后的()内向被检查单位送达检查意见书,被检查单位应当自收到检查意见书之日起()内,将落实整改情况书面报告监督检查小组。 A 10日 15日 B 5日 10日 C 10日 5日 D 15日 5日 5、因合同纠纷被起诉而需应诉的,合同执行部门(单位)必须在接到法庭应诉通知起()内将合同相关资料报公司合同综合管理机构,合同综合管理机构应及时向公司相关领导汇报,并积极准备应诉。 A 1日 B 2日 C 3日 D4日 6、对2万元以上的(含2万元)的物资、设备合同签订前,必须进行合同评审。 A 1万 B 2万 C 3万 D4万 7、内部设备无法调剂或租赁的,方可批准项目部外租。项目部计划外租设备时(),需报公司设备管理部门审批后,由使用单位组织评审并签订租赁合同。 A 单台价值大于5万元,期限超过1个月的

培训机构员工合同范本

培训机构员工合同范本 甲方: 乙方:身份证号码: 甲、乙双方自愿、平等协商,同意签订本协议,共同信守本协议所列各项条款。 一、乙方接受甲方所安排的工作。 二、本合同期限为自年月日起,至年月日止 三、工作内容及条件: 1、甲方聘用乙方为 (1)乙方任务是武术教学和招生, (2)在合同期内,甲方将可根据实际情况指派乙方于不同的招生、教学点 (3)在校遵守教职工守则,玩忽职守不服从安排造成损失的,视情况严重。给予处罚,或直接解聘。触犯法律由司法机关处理,本校区概不负责。 2、时间安排: (1)周一至周五下午60—90分钟。周六、日三个班。暑假课时增加,每增加一班工资增加300元,减少一班扣300元。 (2)课前30分钟必须到校。迟到或早退一次扣10元,没写 扣10元;每月每班缺勤率15%免扣,每月超出1人扣20元,并及时与家长联系。 (3)无故缺旷一天扣工资200元;如必须请假请找好替补教练不扣工资。 (4)事假必须提前三天提出书面申请,甲方安排替补教练。扣除休息工资给予替补教练,没有此过程事假无效,记作无故旷工; (5)病假必须提前三小时亲自口头申请并得到确认,乙方安排替补教练,工资不扣, 没有此过程病假无效,记作无故旷工; 3、如果乙方在工作期间不能胜任原职,甲方可根据实际情况对其进行调岗,工资随调岗浮动。如果调岗仍不能胜任的,可解除本协议。 四、薪资待遇: 底薪:1500元三个班 (包吃住) 能力突出底薪直接加300元 底薪:1800元三个班(不包吃住)压工资20天工资在每月20号发放,甲方不得以任 何借口拖欠乙方工资和提成,如有遗漏由乙方提醒 提成: 1、每教一名学员、每月每人提成5元,流失一名扣50元, 2、安排试学成功提1%,

委托开发协议书范本

委托开发协议书范本 委托人:_________________,以下简称甲方 法定代表人:___________________________ 第五条如因乙方管理不善造成货品丢失或损毁等情况,乙方负有赔偿责任,赔偿金 额为该丢失货品的零售价。 研究开发人:_____________,以下简称乙方 法定代表:_____________________________ 依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方当事人协商一致,签订本协议。 一、项目名称:_____________________。 二、本技术开发项目在国内外的现状、水平及发展趋势 _____________________。 三、本研究开发成果应达到的技术经济指标:_____________________。 四、甲方的主要义务 1.向乙方支付约定的项目投资(包括研究开发经费和报酬。协议约定研究开发经费的一 定比例作为科研补贴的,可以不单列报酬。) 项目投资总额为___________________。其中:设备费_________;材料费_________;能 源费________;试验费_________;试制费_________;安装费 _________;调试费 _________;文件编制费_________。 2.按照如下方式分期支付上述项目投资:_________。 (注:当事人通常可以选择下列支付方式:(1)实报实销的方;(2)一次总算,分期支付,包干使用的方式;(3)“研究开发经费+提成费的方式)。 3.在协议生效后_____日内向乙方提供下列技术背景资料和原始数据: ______________________________________ 五、乙方的主要义务 1.认真制定和实施研究开发计划。 本研究开发项目的计划和速度(分阶段解决的主要技术问题、达到的目标和完成的时间) 如下:_________。 本研究开发项目所采用的研究、试验方法和技术路线(包括工艺流程)如下:_________。2.合理使用研究开发经费。乙方对研究开发经费的使用,应专款专用,不得挪作他用。3.________年____月____日前在____________(地点)向甲方交付约定的研究开发成果[注;当事人可以约定采取下列一种或者几种方式提交研究开发成果:(1)产品设计、 工艺规程、材料配方和其他图纸、论文、报告等技术文件;(2)磁带、磁盘、计算机软件;(3)动物、植物新品种、微生物菌种;(4)成套技术设施]。 4.提供下列必要的技术指导和技术服务工作:_________________________________

培训机构教师聘用合同协议书可用

培训机构教师聘用合同 协议书可用 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

金榜教育培训教师聘用合同 甲方:石阡金榜教育培训中心 :__________________ 身份证号码_________________ 甲乙双方本着友好合作精神,根据国家和本市有关法规、规定,按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本。 第一条期限 1.有效期:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止,期满聘用关系自然终止。 2.聘用期满前一个月,经双方协商同意,可以续订聘用。教师用五百元作为押金。 3.需要辞职的,需前一个月向学校负责人打招呼,否则扣除押金。 4.需要请假的,需提前向负责人打招呼。为了杜绝月月都有请假现象,现制定一月内有请假一次月底扣除50元工资。需要请假的请及时与家长沟通并进行调课工作。 第二条的权利 1、按取得_____人民币/月的授课报酬;甲方按月支付授课报酬。 2、要求甲方提供与授课对象相关的背景资料及授课的相关业务资料。 3、要求甲方提供良好的教学环境和必须的教学软件。 第三条的义务以及甲方权利 1、给学生授课必须准备教案以及有关课程规划,不得随意进行课程;课堂做好回课、新课、预习工作。

2、按时上课、按点下课、不得提前下课以及推迟上课。一经发现扣除本节课全部工资。 3、上课必须认真对待,教法新颖能吸引学生,不得使用老一套教法,强行要求学生学习以及敏感语言“笨、慢、错了等”推荐鼓励、赞美教学法。 4、布置作业要合理,并且要求布置课前预习作业,布置的作业必须在课前回访。 5、对学生进行考勤,对每节课没来学生必须做好电话回访工作。对缺勤的学生安排适当时间进行补课; 6、有组织课堂纪律管理的能力,决不允许课堂中学生乱跑现象。维持课堂纪律正常的教学秩序对学生如有突发意外情况的,乙方应及时和本中心负责人或家长联系并采取合理的应急措施。 7、保证教学质量的提升,学期末组织考试以及考级。经常主动与本中心负责人联系,研究有关教学中存在的问题,接受教学质量检查日常教学评价,及时反映学生的学生要求,对甲方的教学管理严格遵守,及时提出意见或建议。 8、乙方除特殊事由不得随意请假。如特殊事由不能按时间上课的,应提前一天通知甲方。 9、乙方应做好教师本职工作,不得有违法行为,一经发现甲方有权解除与乙方合同。乙方违法行为以及人身安全问题与甲方没有关系。 10、乙方试听学生按报名费用5%提成。试听未成功的不发放工资。工资按课时记录填写为标准,不见课时记录单不予以发放工资。 11、提前10分钟到校备课。不得踩点上课。教学进度随时记录,不得进度太慢。 12、绝对不允许打学生情况,否则一切后果负责并扣除押金。 第四条

委托开发合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-4404-25 委托开发合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

委托开发合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明 确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方(委托方): 地址: 联系人: 电话: 乙方(开发方): 地址: 联系人: 电话: 甲方委托乙方,乙方接受甲方委托,开发供应商管理系统,双方就合作事宜达成如下协议: 一、合作方式 1、乙方根据甲方的要求定制开发供应商管理系统,并向甲方提供技术培训;甲方向乙方支付费用。 二、软件内容要求及验收标准

1、依据本合同约定,甲方委托乙方开发的软件产品为供应商管理系统。 2、总体设计原则:B/S结构,具有良好扩展性。 3、软件的构成及功能需求、验收标准以经甲方确认的《功能说明书》为准。该方案由双方联系人签字后补充为本协议的附件,与本协议具有同等法律效力。 三、工作进度 乙方应按如下进度计划完成开发任务。 确认流程及数据结构: 应用及服务端: 测试、调整、培训: 总计: 四、费用支付 1、本项目总费用为人民币 2、付款期限: 在乙方按本合同第三条规定的时间表完成工作进度并经甲方验收合格的前提下,甲方将按如下日期向乙方支付:

建设工程合同管理-试题下载

建设工程合同管理试题下载 1、在承包工作范围内,部分由承包商负责设计的图纸,应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核,如果设计图纸仍有质量问题,则责任应当由( )承担。 A、发包人 B、承包人 C、工程师 D、发包人与承包人共同 2、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序,当事人可以向( )申请撤销裁决。 A、人民法院 B、政府的建设行政主管部门 C、上级仲裁委员会 D、质量监督机构 3、可变更的建设工程施工合同,当事人应当请求( )变更。 A、建设行政主管部门 B、设计单位 C、监理单位 D、人民法院 4、施工的竣工验收应当由( )负责组织。

A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、监理单位 5、工程未经竣工验收或竣工验收未通过,发包人强行使用后,由此发生的质量问题由( )承担。 A、发包人 B、承包人 C、双方共同 D、合同约定的责任者 6、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以( )为准。 A、招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件 7、因违约行为造成损害高于合同约定的违约金,守约方可( )。 A、按合同约定违约金要求对方赔偿 B、按实际损失加上违约金要求对方赔偿 C、在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金

D、请求法院增加超过违约金部分损失 8、当事人以土地使用权抵押的,抵押合同自( )之日起生效。 A、签订 B、登记 C、履行 D、主合同生效 9、采用数据电文形式订立合同的,合同成立的地点是( )。 A、发件人的主营业地 B、发件人的经常居住地 C、收件人的主营业地 D、收件人的经常居住地 10、工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要包括( )。 A、事态调查 B、实际损失分析 C、证据资料收集 D、损害事件原因分析 E、索赔理由分析 11、依据材料采购合同的约定,供货方对( )承担责任。

合同管理知识培训考试题库及答案

精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 合同管理知识培训考试题库及答案

姓名单位编号 一、单项选择题(每题1分,共10分) 1、电务公司合同管理采用()的合同管理体制。 A综合管理 B科学管理 C综合管理与专项管理相结合 D专项管理 2、()是工程类合同专项管理部门,是公司合同专用章管理的主责部门,负责对全公司工程类合同的管理,建立工程类合同管理台帐,对工程类合同进行归档。并组织对工程类合同的审查、评审、签字、盖章及办理授权委托等事宜,对工程类合同进行交底。 A经营开发中心 B项目成本管理中心 C施工技术部 D法律事务部

3、施工技术部是()专项管理部门和合同履行监督的主责部门,并负责对公司劳务分包合同的管理,组织对劳务分包合同的审查、评审、签字盖章及办理授权委托事宜。 A劳动合同 B劳务分包合同 C工程施工合同 D劳务用工合同 4、合同监督检查小组有权在检查结束后的()内向被检查单 位送达检查意见书,被检查单位应当自收到检查意见书之日起()内,将落实整改情况书面报告监督检查小组。 A 10日 15日 B 5日 10日 C 10日 5日 D 15日 5日 5、因合同纠纷被起诉而需应诉的,合同执行部门(单位)必须 在接到法庭应诉通知起()内将合同相关资料报公司合同综合管理机构,合同综合管理机构应及时向公司相关领导汇报,并积极准备应诉。 A 1日 B 2日 C 3日 D4日 6、对2万元以上的(含2万元)的物资、设备合同签订前,必须进行合同评审。 A 1万 B 2万 C 3万 D4万 7、内部设备无法调剂或租赁的,方可批准项目部外租。项目部计 划外租设备时(),需报公司设备管理部门审批后,由使用单位 组织评审并签订租赁合同。 A 单台价值大于5万元,期限超过1个月的 B 单台价值大于4万元,期限超过2个月的

培训机构员工规定合同(20201228224036)

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和相关法律、法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同双方当事人基本情况 第一条: 甲方(用人单位名称): 法定代表人/主要负责人: 公司地址: 帝—夂 第二条: 乙方(劳动者姓名): ____________ 性别:出生日期:_________________ 民族: 居民身份证号码:_________________________________ 联系电话:____________________ 住址:_____________________________________________________________________________ 户口所在地:_______________________________________________________________________ 紧急联系人姓名:___________ 与乙方关系:_________ 联系电话:____________________ 二、劳动合同期限 第三条:本合同为固定期限劳动合同 本合同期限为______ 年,从_______ 年 ____ 月____ 日起至_________ 年 _____ 月______ 日止。其中试用期至______ 年______ 月____ 日止。 本合同期限届满,本合同即行终止,甲乙双方的劳动关系即行终止;甲乙双方可以另行 协商延长合同期限、并办理本合同续签手续。 三、工作内容和工作地点 第四条:乙方同意根据甲方工作需要,担任_____________ 岗位(工种)工作。乙方应完成该 岗位(工种)所承担的各项工作内容。甲方可以根据其人事制度、经营需要、乙方的工作能力及表现,调整乙方的工作岗位、工作内容及相应的工资福利待遇,乙方愿意服从并接受。 第五条:根据甲方的岗位(工种)作业特点,乙方的工作区域或工作地点为公司业务的相关地区。若因经营需要,甲方调整乙方工作地点的,乙方愿意服从安排,并积极完成工作任务。第六条:乙方工作应达到甲方所制定的岗位标准。 四、工作、休假时间及培训安排 第七条:鉴于本行业特殊性,乙方具体作息时间为: 学期时间内为周一休息,周二至周五工作时间为下午14:30-18:30 ;19:30-21:00,周六、

相关文档