2009年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考试试卷及答案

2009年全国一级建造师执业资格考试

建设工程法规与相关知识（参考答案及解析）

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.关于推荐性标准，下面说法正确的是( )。

A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行

B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行

C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行

D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行

2.某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为( )。

A.9月10日

B.9月15日

C.9月17日

D.9月18日

3.根据《土地管理法》的有关规定，国家征收土地必须按法定程序进行，并根据被征收土地的( )，按照法定标准给予征地补偿。

A.原用途

B.生产能力

C.经济价值

D.区位

4.甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是( )。

A.甲公司可以向人民法院申请强制执行

B.人民法院应当根据调解书进行判决，

C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决

D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解

5.下列关于有限责任公司责任承担的正确说法是( )。

A.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

B.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

C.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任

D.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任

6.关于表见代理的错误说法是( )。

A.表见代理的行为人没有代理权

B.表见代理是无效代理

C.表见代理在本质上属于无权代理

D.善意相对人有理由相信行为人有代理权

7.根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生( )事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A.安全

B.重大死亡

C.死亡

D.重伤

8.甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是( )。

A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权

B.丙必须以乙名义行使乙的债权

C.丙可以行使不安抗辩权

D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务

9.某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是( )。

A.冻结

B.查封

C.拍卖

D.提存

10.某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为( )。

A.700万元

B.800万元

C.900万元

D.1000万元

11.建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是( )。

A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行

B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施

C.建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施

D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

12.王某所签订的下列合同中，不属于我国《合同法》调整范围的是( )。

A.劳动合同

B.借款合同

C.劳务分包合同

D.房屋租赁合同

13.根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，( )。

A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金

B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金

C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金

D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金

14.按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1曰至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是( )。

A. 2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

B. 2007年12月31日起诉讼时效中止

C. 2007年12月3日诉讼时效中断

D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

15.王某位于市区的一套住宅被划入拆迁范围，该房屋已出租给张某。在张某不同意解除房屋租赁合同的情况下，拆迁人应当( )。

A.对王某实行货币补偿

B.对张某实行货币补偿

C.对张某实行房屋产权调换

D.对王某实行房屋产权调换

16.《建筑业企业资质管理规定》属于( )。

A.行政法规

B.一般法律

C.司法解释

D.部门规章

17.下列属于应当承担缔约过失责任的情形是( )。

A.旅工单位没有按照合同约定的时间完成工程

B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款

C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查

D.建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人

18.在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于( )。

A.物证

B.勘验笔录

C.书证

D.视听资料

19.根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程( )分析，并提出相应的技术处理方案。

A.工期延误

B.投资失控

C.质量事故

D.施工组织

20.甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向( )的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。

A.仲裁委员会所在地

B.合同签订地

C.乙方所在地

D.建设工程所在地

21.甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是( )。

A.丙的保证方式为一般保证

B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任

22.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限( )。

A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止

B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止

C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止

D.自工程开工之日起至竣工验收合格止

23.某施工企业对建设行政主管部门的行政处罚不服，向人民法院提起了行政诉讼。关于本案中的举证责任，下列说法正确的是( )。

A.举证责任的分配原则是“谁主张，谁举证”

B.建设行政主管部门在诉讼过程中不得自行取证

C.施工企业对没有违法的事实负有举证责任

D.作出该行政处罚的依据应当由施工企业提供

24.某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是( )。

A.承包人可申请法院撤销合同

B.承包人可放弃撤销权继续认可该合同

C.承包人放弃撤销权后发包人享有该权利

D.承包人享有撤销权而发包人不享有该权利

25.甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以( )。

A.向法院申请撤销裁决

B.向人民法院起诉

C.向上级仲裁机构申诉

D.向人民法院申请执行

多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

71.某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括( )。

A.应急救援人员

B.单位主要负责人

C.从业人员

D.安全生产管理人员

E.特种作业人员

72.以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有( )。

A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制

B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列

C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级

D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质

E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别

73.甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是( )。

A.水泥厂的价目表属于要约邀请

B.甲建筑公司的订购表示属于要约

C.水泥厂的价目表属于要约

D.水泥厂新报价属于承诺

E.水泥厂新报价属于新要约

74.下列选项中，属于无效合同的有( )。

A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同

B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同

C..施工单位将工程转包给他人签订的转包合同

D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同

E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

75.按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括( )。

A.必须使用自己的机具设备完成勘察工作

B.参加主体结构隐蔽工程的施工验收

C.按约定的工作范围进行勘察

D.按约定的时间完成勘察任务

E.提供完整的勘察报告

76.关于工程建设中，施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有( )。

A.实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人

B.施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业

C.要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准

D.要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗

E.在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除

77.有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有( )。

A.李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚

B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作

C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册

D.周先生拖欠农民工工资

E.张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分

78.关于违约金条款的适用，下列说法正确的有( )。

A.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加

B.违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行

C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款

D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款

E.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减

79.某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程档案的整理、移交，下列说法中正确的有( )。

A.总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程档案，整理无误后向城建档案馆移交

B.分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交

C.建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交

D.勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交

E.分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交

80.下列关于提存的说法中，正确的有( )。

A.自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕

B.自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人

C.自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人

D.如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物

E.债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭

81.甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4月1日甲付给乙100万元预付款，5月12日由乙向甲交付两辆起重机，但到了4月1日，甲经调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以( )，以维护自己的合法权益。

A.行使同时履行抗辩权

B.终止合同

C.中止履行合同并通知对方

D.请求对方提供适当担保

E.转让合同

82.在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括( )。

A.评标委员会由5人以上的单数组成

B.评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家

C.评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系

D.评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或同等专业水平

E.评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责

83 ．在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是（）。

A ．继续按照工程设计图纸施工

B ．按照技术标准修改工程设计

C ．追究设计单位违法责任

D ．及时提出意见和建议

E ．通过建设单位要求设计单位予以变更

84 ．根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（）。

A ．甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位

B ．甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位

C ．甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业

D ．甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自已对乙单位的一笔债权转让给丙公司

E ．甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位

85 ．根据．《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有（）。

A ．有充分的证据

B ．有明确的被告

C ．属于人民法院受理民事诉讼的范围

D ．原告是与本案有间接利害关系的公民

E ．有书面的起诉书

86 ．以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是（）。

A ，某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷

B ．村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷

C ．某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷

D ．建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷

E ．钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷

87 ．根据《担保法》的有关规定，禁止抵押的有（）。

A ．土地所有权

B ．宅基地使用权

C ．荒山承包经营权

D ．学校图书馆

E ．被扣押的汽车

88 ．按照法律规定，下列各选项中属于民事法律行为成立要件的有（）。

A ．行为人意思表示真实

B ．行为人必须具有完全民事行为能力

C ．行为内容合法

D ．行为形式合法

E ．行为不违反社会公共利益

89 ．在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（）。

A ．混凝土连续浇筑

B ．特殊需要必须连续作业

C ．自来水管道爆裂抢修

D ．由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工

E ．路面塌陷抢修

90 ．某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括（）。

A ．该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同

B ．《建设工程质量管理条例》

C ．《建设工程安全生产管理条例》

D ．该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同

E ．《工程建设标准强制性条文》

91 ．根据我国《企业所得税法》的规定，计算企业所得税的应纳税所得额时，准予扣除的项目是指与纳税人收人有关的（）。

A ．成本

B ．红利

C 费用

D ．损失

E ．收益

92 ．根据我国《行政诉讼法》的规定，可以设定吊销企业营业执照行政处罚的规范性文件是

A ．地方政府规章

B ．法律

C ．部门规章

D ．行政法规

E ．地方性法规

93 ．施工企业按照安全生产责任制的要求，应完成的安全保障工作包括A ．明确法定代表人对本企业的安全负主要责任

B ．设置安全处室对安全负责

C ．对内部职工进行安全培训，持证上岗

D ．落实各岗位人员的安全生产责任

E ．制定企业内部安全生产绩效考核标准

94 ．下面关于项目招标的说法错误的是（）。

A ．施工单位项目合同估算价在200 万元人民币以上的项目必须招标

B ．个人投资的项目不需要招标

C 施工主要技术采用特定专利的项目可以招标

D ．涉及公众安全的项目必须招标

E ．符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100 万元人民币以上的项目必须招标

95 ．甲、乙双方的合同纠纷于2006 年7 月2 日开庭仲裁，7 月4 日，经仲裁庭调解双方达成了调解协议，7 月5 日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7 月6 日调解书交由双方签收。根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是（）。

A ．该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力

B ．该调解书自2006 年7 月5 日产生法律效力

C ．若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁

D ，申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请

E ．该调解书自2006 年7 月6 日产生法律效力

96 ．某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国《民用建筑节能管理规定》，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的职责。下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是（）。

A ．监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准

B ．建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件

C 民用建筑工

程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造

D ．施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准

E ．在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收

97 ．下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是（）。

A ．有防水要求的卫生间为2 年

B ．给排水管道为5 年

C 电气设备安装工程为2 年

D ．供热与供冷系统为2 个采暖期、供冷期

E ．装修工程为2 年

98 ．对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为，当事人不服，可以向（）申请行政复议。

A ．市建设行政主管部门

B ．市人民政府

C ，省级建设行政主管部门

D ．省级人民政府

E ．国务院建设行政主管部门

9 9 ．施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有（）。

A ．建设工程没有交付的，为提交验收报告之日

B ．建设工程已实际交付的，为交付之日

C ．建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日

D ．建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日

E ．建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当夺人起诉之日

100 ．甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标。甲向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该书面报告至少应包括（）等内容。A ．招标范围

B ．招标方式和发布招标公告的媒介

C 招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容

D ．资格预审文件

E ．评标委员会的组成和评标报告

1 . A

2 . C

3 . A

4 . A

5 . A

6 . B

7 . C

8 . B

9 . A 10 . B

1 1 . D 1

2 . A 1

3 . B 1

4 . A 1

5 . D

16 . D 17 . 0 18 . C 19 . C 20 . A

21 . C 22 . D 23 . A 24 . C 25 . D

26 . D 27 . A 28 . C 29 . A 30 , C

31 . C 32 . A 33 . A 34 . A 35 . B

36 . D 37 . 0 38 . 0 39 . B 40 , C

41 . A 42 . C 43 . B 44 . B 45 . B

46 . C 47 . 0 48 . B 49 . B 50 . C

51 . B 52 . 0 53 . B 54 . A 55 . B

56 . C 57 . D 58 . B 59 . 0 60 . C

61 . D 62 。B 63 . A 64 。B 65 . C

66 . 0 67 . 0 68 . A 69 . B 70 . 0

71 . BCDE 72 . BDE 73 . ABE 74 . AB 75 . CDE 76 . BCD 77 . AC 78 . ABC 79 . BC 80 . ACDE 81 . CD 82 . ACOE 83 . DE 84 . ABO 85 . BC 86 . ACD 87 . ABDE 88 . ACDE 89 . CE 90 . ABCE 91 . ACD 92 . BD 93 . ABD 94 . BO 95 . AE 96 . ABDE 97 . COE 98 . BC 99 . BCE 100 ABCE

2010年一级建造师《工程经济》真题及答案

2010年度全国一级建造师执业资格考试真题及答案 《建设工程经济》 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.甲施工企业年初向银行贷款流动资金200万元，按季计算并支付利息，季度利率1.5％，则甲施工企业一年应支付的该项流动资金贷款利息为（P4）万元。 A.6.00 B.6.O5 C.12.00 D.12.27 2.某人连续5年每年末存入银行20万元，银行年利率6%，按年复利计算，第5年年末一次性收回本金和利息，则到期可以回收的金额为（P10）万元。 A.104.80 B.106.00 C.107.49 D.112.74 3.年利率8％，按季度复利计息，则半年期实际利率为（P15）。 A.4.00% B.4.04% C.4.07% D.4.12% 4.对于完全由投资者自由资金投资的项目，确定基准收益率的基础是（P25）。 A.资金成本 B.通货膨胀 C.投资机会成本 D.投资风险 5.可用于评价项目财务盈利能力的绝对指标是（P26）。 A.价格临界点 B.财务净现值 C.总投资收益率 D.敏感度系数 6.某项目财务现金流量表的数据见表1，则该项目的静态投资回收期为（）年。 表1项目财务现金流量表 C.6.33 D.6.67 7.某工业项目建设投资额8250万元（不含建设期贷款利息），建设期贷款利息为1200万元，全部流动资金700万元，项目投产后正常年份的息税前利润500万元，则该项目的总投

资收益率为（）。 A.5.22% B.5.67% C.5.64% D.6.67% 8.根据《企业会计准则》，施工企业在签订合同时发生的差旅费以及投标费用应在发生时确认为（P150）。 A.直接费用 B.期间费用 C.间接费用 D.工程成本 9.某建设项目，建设期为两年，其向银行贷款1000万元，贷款时间和额度为第一年400万元，第二年600万元，贷款年利率6%，建设期不支付利息，则编制该项目投资结算时，建设期利息为（P230）万元。 A.12.00 B.120.00 C.54.72 D.42.72 10.施工图预算审查时，将分部分项工程的单位建筑面积指标总结归纳为工程量、价格、用工三个单方基本指标，然后利用这些基本指标对拟建项目分部分项工程预算进行审查的方法称为（P316）。 A.筛选审查法 B.对比审查法 C.分组计算审查法 D.逐项审查法 11.施工企业为职工缴纳危险作业意外伤害保险发生的费用应计入（P231）。 A.措施费 B.规费 C.企业管理费 D.人工费 12.根据《建设工程工程量清单计价规范》（50500-2008）,分部分项工程量清单中所列工程量以形成工程实体为准，按（P264）计算。 A.施工方案计算出来的数值 B.实际完成的全部工程量 C.工程完成后的净值 D.工程实体量与耗损量之和 13.某施工企业购入一台施工机械，原价60000元，预计残值率3%，使用年限8年，按平均年限法计提折旧，该设备每年应计提的折旧额为（）元。 A.5820 B.7275 C.6000 D.7500 14.商业银行体系能够创造出来的货币的多少，取决于（P342）的大小。 A.存款利率

2009年一级建造师公路实务真题及答案

2009年9月6日一级建造师公路工程专业考试试题 一、单选题（1×20=20 分） 1、某一级公路，面层为沥青混凝土 AC‐16，基层为二灰碎石土，在面层与基层间铺设（）。 A．粘层 B．透层 C．反滤层 D．垫层 2、某坚石路堑紧邻一座高压线铁塔，其最佳开挖方法是（）。 A．薄层钻爆开挖 B．带松土器的重型推土机破碎开挖 C．分层钻爆开挖 D．静态破碎开挖 3、某路基换填施工，换填深度为 2m，地下水位为地面以下 1.8‐2.0m，含水层以下为非透水层，为降低和拦截地下水，在换填边界处宜设置（） A．渗井 B．急流槽 C．蒸发池 C．填石渗沟 4、下列基层中，属于嵌锁型粒料基层的是（）。 A．泥结碎石基层 B．级配碎石基层 C．石灰稳定砂砾基层 D．二灰碎石基层 5、某换填工程，工期紧，换填面积广，淤泥层较厚且稠度大，该工程最适合采用的换填方法是（）。 A．抛石挤淤法 B．爆破排淤法 C．开挖换填法 D．水冲成孔法 6、公路定线中确定的桥面标高与通航净空顶部标高之差称为（）。 A．桥梁高度 B．桥梁建筑高度 C．桥梁容许建筑高度 D．桥梁净空高度 7、桥梁上部结构逐孔施工通常选用的施工方法是（）。 A．顶推法或现浇法 B．预制拼装法或现浇法 C．预制拼装法或顶推法 D．顶推法或转体施工法 8、山岭隧道复合式衬砌中防水层的施工时间应在（）。 A．初期支护变形基本稳定前 B．二次衬砌施工作业后 C．初期支护变形和二次衬砌施工期间 D．初期支护变形基本稳定后，二次衬砌施工前 9、交通安全设施中的视线诱导设施主要包括线形诱导标、轮廓标和（）。 A．指示标志 B．限速标志

C．禁令标志 D．分合流标志 10、高速公路联网收费系统中推荐采用的通行券有一次性纸质磁性券，一次性纸质二维条形码券和（）三种。 A．信用卡 B．接触式磁卡 C．非接触式 IC 卡 D．接触式 IC 卡 11、下列关于路基工程土方施工安全操作要点的说法中，错误的是（）。 A．技术负责人在开工前应视土方工程规模决定是否对作业工人进行安全交底 B．开挖沟槽坑时，应根据土质情况进行放坡或支撑防护 C．在开挖的沟槽坑边沿 1m 以内不许堆土或堆放物料 D．高边坡开挖土方时，作业人员要戴安全帽 12、填石路段划分为平整，碾压，填石和检测四个作业区段，四个作业区段正确的施工工艺顺序是（）。 A．摊铺平整→振动碾压→分层填筑→检测签认 B．摊铺平整→检测签认→分层填筑→振动碾压 C．分层填筑→摊铺平整→振动碾压→检测签认 D．检测签认→分层填筑→摊铺平整→振动碾压 13、下列检测方法中，属于动态检测弯沉值的是（）。 A．核子密度湿度仪法 B．贝克曼法 C．自动弯沉仪法 D．落锤弯沉仪法 14、某桥梁桥跨布置为 9*30m，桥下地形起伏变化较大，墩身较高，该桥预制吊装施工不宜选用（）架设法 A．简易型钢导梁 B．联合架桥机 C．双导梁架桥机 D．跨墩龙门架 15、采用新奥法施工隧道时，隧道开挖通常可采用全断面开挖法，台阶开挖法和分部开挖法。全断面 开挖法的主要特点是（）。 A．具有较大的断面进尺比 B．工作面较多，相互干扰大 C．对围岩的扰动次数多 D．主要适用于围岩软弱、破碎严重的隧道开挖 16、某桥梁下部结构采用 C45 混凝土，计划工期 60 天，总劳动量为 12000 工日。在每天按一个班制计算的前提下，下列劳动力组织方式，能满足工期要求的是（）。 A．组织 3 个施工队，每个施工队 55 人 B．组织 4 个施工队，每个施工队 55 人 C．组织 4 个施工队，每个施工队 40 人 D．组织 5 个施工队，每个施工队 30 人 17、为防止水泥稳定土基层出现裂缝，正确的处理方法是（）。 A．应采用塑性指数较高的土 B．应尽量加大水泥用量 C．应根据土的性质采用最佳含水量 D．应尽可能采用快凝水泥 18、单价合同工程量清单所列工程数量是指（）。 A．实际发生的数量

一级建造师历年考试真题及答案下载

一级建造师历年考试真题及答案下载 2014年一级建造师考试真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完 一、单项选择题(共20 题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1在热力管道的热伸长计算中，热伸长计算公式△L=αL△t中的α，其物理意义是()。 A. 管道膨胀系数 B. 管道体膨胀系数 C. 管道面膨胀系数 D. 管道线膨胀系数 参考答案:D 2绿地管道排水的设计施工，排水管道的坡度必须符合设计要求，或符合下列规定：()。 A. DN200mm管道0.5%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm B. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±15mm C. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm D. DN200mm管道0.4%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～10m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm 参考答案:C 3抹面砂浆终凝后，应及时保持湿润养护，养护时间不宜少于()。 A. 28d B. 14d C. 7d D. 30d参考答案:B 4施工项目部应建立质量责任制和()办法。 A. 考核评价 B. 质量控制

2011年一级建造师经济真题答案及解析

2011年全国一级建造师执业资格考试 建筑工程经济（参考答案及解析） 一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1、某企业从金融机构借款100万元，月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息( P4 )万元。 A、12.00 B、12.12 C、12.55 D、12.68 解析： 1、P=100万元 2、月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次：季度利率为：(1+1%)^3-1=3.03% 3、每季度付息一次。(单利)一年四季。 4、100*3.03%*4=12.12 故选B 2、某施工企业希望从银行借款500万元，借款期限2年，期满一次还本。经咨询有甲、乙、丙、丁四家银行愿意提供贷款，年利率均为7%。其中，甲要求按月计算并支付利息，乙要求按季度计算并支付利息，丙要求按半年计算并支付利息，丁要求按年计算并支付利息。则对该企业来说，借款实际利率最低的银行是( P12 ) A、甲 B、乙 C、丙 D、丁 解析： 此题考核名义利率与有效利率的关系。 甲、乙、丙三家银行的计息周期都小于一年，则其实际年利率都将大于7%。只有丁银行的实际利率与名义利率相等。为7%。为四家中最小! 看到有的网友说甲银行为单利，实际利率最低，应该选A。那只说明，其还不了解何为“实际利率”。 故选D 3、将技术方案经济效果评价分为静态分析和动态分析的依据是( P15 ) A、评价方法是否考虑主观因素 B、评价指标是否能够量化 C、评价方法是否考虑时间因素 D、经济效果评价是否考虑融资的影响 解析： 经济评价指标分为静态分析和动态分析的依据是：是否考虑时间因素的影响。 选C

2010年一级注册建造师《建筑工程管理与实务》真题

2010年一级注册建造师《建筑工程管理与实务》真题答案 默认分类2010-09-15 00:08:58 阅读0 评论0 字号：大中小订阅 1、沉降缝 2、P1

20、螺栓 21、角柱的危害重于内柱、填充墙处震害发生的严重部位之一(还应加短柱危害重于一般柱) 22、若不减少...水....提供流动性；....提高强度；.....节约水泥；耐久性改善 23、拉伸强度和延伸率低；温度稳定性较差（还应加耐老化性能差） 24、营业税、城市维护建设税、教育附加税 25、对不同材料基本交接处的加强措施项目...隐蔽验收；设计无要求时....;当抹灰厚度大于35MM时.... 26、新建筑物的混凝土抹灰基层....；旧墙面在涂饰前....；厨房、卫生间墙面采用耐水腻子 27、浇筑前清洁工作采用....；室内注胶时温度控制在15-30之间....；加工好的玻璃...抽取1%... 28、未采取有效的降排水....；边坡顶部堆载过大；开挖次序方法不当 29、先拆除上部杆件....；及时取出....；遇六级风..... 30、建设单位、施工平面图(还应加主管部门、上级公司) 案例一： 1、可以，计划工期为29个月的那条，忘记编号了。 2、监理工程师做法妥当，应为总承包编制送审；总承包做法不妥当，建设单位只与总包有合同关系，和分包单位无合同关系。 3、索赔为0，G工作总时差为2个月，大于停工1个月。

2009年一级建造师《建筑工程实务》考试真题

2009年度全国一级建造师执业资格考试试卷 (建筑工程管理与实务) -、单项选择题 (共20题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1个最符合题意) 1. 《网壳结构技术规程》(JGJ 61-2003)规定，单块双曲抛物面壳体的矢奉可取两个对角支承点之间距离的 ( )。 A. 1/ 8-1/ 6 B. 1/ 7-1/ 5 2. 下列关于抹灰工程的说法符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210--2001)规定的是 ( )。 A. 当抹灰总厚度大于25mm时，应采取加强措施 B. 不同材料基体交接处表面的抹灰，采用加强网防裂时，加强网与 层搭接宽度不应小于 50mm C. 室内墙面、柱面和门洞口的阳角，当设计无要求时，应做 1：2>水泥砂浆暗护角)> D．抹灰工程应对水泥的抗压强度进行复验 3. 建筑装饰装修过程中，凿掉梁的混凝土保护层，末采取有效的补救措施时，对混凝土保护层的正确处理是 ( )。 A. 采用与原混凝土强度同等级的细石混凝土重新浇筑 B．采用比原混凝土强度高一个等级的细石混凝土重新浇筑 C. 采用 1：1 高强度水泥砂浆分层抹面 D. 采用掺加膨胀剂的 1：1 水泥砂浆灌浆 7. 某高程测量，已知A点高程为 HA，欲测得B点高程HB, 安置水准仪于A，B之间，后视读数为 a，前视读数为 b，则B 点高程，HB ( )。 A. Hs= HA-a-b B. Hs= HA+ a+ b C. Hs= HA+ a-b D. Hs= HA-a+ b 8. 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)规定，两台以上推土机在同一地区作业时，前后距离最小应大 于 ( )m。 A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 9. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002)规定，当采用应力控制方法张拉预应力筋时，实际 伸长值与设计计算理论伸长值的相对允许偏差是 ( )。 A. 士 3% B. 士4% C. 土5% D. 士6%

2011年度一级建造师执业资格考试《建筑工程经济》试卷

2011年度一级建造师执业资格考试《建筑工程经济》试卷 一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.某企业从金融机构借款100万元，月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息（）万元。 A.12.00 B.12.12 C.12.55 D.12.68 2.某施工企业希望从银行借款500万元，借款期限2年，期满一次还本。经咨询有甲、乙、丙、丁四家银行愿意提供贷款，年利率均为7%。其中，甲要求按月计算并支付利息，乙要求按季度计算并支付利息，丙要求按半年计算并支付利息，丁要求按年计算并支付利息。则对该企业来说，借款实际利率最低的银行是（）。 A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 3.将技术方案经济效果评价分为静态分析和动态分析的依据是（）。 A.评价方法是否考虑主观因素 B.评价指标是否能够量化 C.评价方法是否考虑时间因素 D.经济效果评价是否考虑融资的影响 4.反映技术方案资本金盈利水平的经济效果评价指标是（）。 A.内部内部收益率 B.总投资收益率 C.资本积累率 D.资金本净利润率 5.关于静态投资回收期特点的说法，正确的是（）。 A.静态投资回收期只考虑了方案投资回收之前的效果 B.静态投资回收期可以单独用来评价方案是否可行。 C.若静态投资回收期若大于基准投资回收期，则表明该方案可以接受。 D.静态投资回收期越长，表明资本周转速度越快。 6.某技术方案的净现金流量见表1。若基准收益率大于等于0，则方案的净现值（） A.等于是900万元 B.大于900万元，小于1400万元 C.小于900万元 D.等于1400万元 表1 某技术方案的净现金流量表 7.反映企业在一定会计期间经营成果的报表是（） A.利润表 B.资产负债表 C.现金流量表 D.所有者权益变动表 8.当建设工程条件相同时，用同类已完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算审查拟建工程的方法是（）。 A.标准预算审查法 B.对比审查法 C.筛选审查法 D.全面审查法 9.在企业财务分析时，对比两期或连续数期报告中相同指标，确定其变化方向、数额和幅度的分析方法，属于（）。 A.差额分析法 B.结构分析法 C.因素分析法 D.趋势分析法 10.实物量法和定额单价法在编制施工图预算的主要区别在于（）不同。 A.依据的定额 B.工程量的计算规则 C.直接工程费计算过程 D.确定利润的方法 11.施工企业从建设单位取得工程预付款，属于企业筹资方式中的（）筹资。 A.商业信用 B.融资租赁 C.短期借款 D.长期借款 12.在建设工程项目可行性研究阶段，计算投资应依据的定额或者指标是（）。 A.投资估算指标 B.预算定额 C.概算定额 D.概算指标 13.某工程有甲乙丙丁四个实施方案可供选择。四个方案的投资额依次是60万元、80万元、100万元、120万元。年运行成 本依次是16万元、13万元、10万元和6万元，各方案应用环境相同。设基准投资率为10%。则采用折算费用法选择的最优方案为（）。 A.丁 B.甲 C.乙 D.丙 14.根据《建筑安装工程费用项目组成》((2003)206号)，对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用， 应计入建筑安装工程（）。 A.措施费 B.工程建设其他费 C.研究试验费 D.材料费 15.资本金现金流量表是以技术方案资本金作为计算的基础，站在（）的角度编制的。

2010一级建造师《市政公用工程管理与实务》真题答案

2010年度全国一级建造师执业资格考试试卷 《市政公用工程管理与实务》 一、单项选择题 1．道路无机结合料稳定基层中，二灰稳定土的（）高于石灰土。 A．板体性 B．早期强度 C．抗冻性 D．干缩性 【答案】C 2．路面结构中的承重层是（）。 A．基层 B．上面层 C．下面层 D．垫层 【答案】A 3．普通混凝土路面施工完毕并经养护后，在混凝土达到设计（）强度的40%以后，允许行人通过。 A．抗压 B．弯拉 C．抗拉 D．剪切 【答案】B 4．刚性挡土墙与土相互作用的最大土压力是（）土压力。 A．静止 B．被动 C．平衡 D．主动 【答案】B 5．沉预制桩时，锤击过程应采用（）。 A．重锤高击 B．重锤低击 C．轻锤高击

D．轻锤低击 【答案】B 6．设计强度为C50的预应力混凝土连续梁张拉时，混凝土强度最低应达到（）MPa。 A．35.0 B．37.5 C．40.0 D．45.0 【答案】B 7．后张法预应力筋张拉后孔道压浆采用的水泥浆强度在设计无要求时，不得低于（）MPa。 A．15 B．20 C．30 D．35 【答案】C 8．采用喷锚暗挖法施工多层多跨结构隧道时，宜采用的施工方法为（）。 A．全断面法 B．正台阶法 C．单侧壁导坑法 D．柱洞法 【答案】D 9．下列供热管道的补偿器中，属于自然补偿方式的是（）。 A．波形补偿器 B．Z型补偿器 C．方型补偿器 D．填充式补偿器 【答案】B 10．由低压和中压B（中压A）管道组成的燃气输配系统属于（）系统。 A．一级 B．二级 C．三级 D．多级 【答案】B 11．关于沥青碎石（AM）混合料和沥青混凝土（AC）区别的说法，错误的是（）。 A．沥青混凝土的沥青含量较高

2009年一级建造师水利水电工程考试真题及答案

2009年一级建造师水利水电工程考试真题及答案 一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选中，只有1个最符合题意） 1．经纬仪的操作步骤是（）。 A．照准--整平--对中--读数 B．照准--对中--整平--读数 C．整平--对中--照准--读数 D．对中--整平--照准--读数 2．尺寸为1.5m×1.0m×0.8m（长×宽×高）的箱体平放在水深为2.8m的水池底面，箱体顶面受到的静水压力为（）kN（水的重度取10kN/m3）。 A．20 B．27 C．30 D．42 3．渗透系数ｋ的计算公式为：k=Q1/AH，式中1表示（）。 A.通过渗流的土样面积 B.通过渗流的土样高度 C．实测酶水头损失 D．实验水压 4．细度模数为2.0的砂属于（）。 A．粗砂 B．中砂 C．细砂 D．特细砂 5．水利水电工程施工导流建筑物级别最高是（）级。 A．1 B．2 C．3 D．4 6．水闸公路桥T形梁的预应力属于（）荷载。 A．永久作用 B．可变作用 C．偶然作用 D．施工期临时 7．用浆液灌入岩体裂隙中以提高岩体的整体性和抗变形能力的灌浆称为（）灌浆。 A．接缝 B．固结 C．接触 D．回填 8．某土坝工程级别为2级，采用黏性土填筑，其设计压实度应为（）。 A．90％～92％ B．92％～96％

C．96％～98％ D．98％～100％ 9．混凝土面板堆石坝坝体干密度一段用（）测定。 A．灌水法 B．挖坑取样法 C．环刀取样法 D．灌砂法 10．混凝土重力坝浇筑块成型后的偏差，不应超模板安装允许偏差的（）。 A．20％～30％ B．30％～40％ C．40％～50％ D．50％～100％ 11．在工程建设实施阶段，依审批权限向主管部门提出主体工程开工申请报告的是（）。 A．项目法人 B．监理单位 C．施工单位 D．质量监督机构 12．某施工单位承担一水电站工程项目施工，其中施工单位可以分包的工程项目是（）。 A．坝体填筑 B．大坝护坡 C．电站厂房 D．尾水渠护坡 13．某水电站进水口边坡施工中发生质量事故，经调查，事故造成直接经济损失约20 万元，处理后不影响工程正常使用和寿命。根据有关规定，该事故属于（）。 A．重大质量事故 B．较大质量事故 C．一般质量事故 D．质量缺陷 14．质量监督机构对堤防加固工程进行质量监督的方式应以（）为主。 A．抽查 B．巡视 C．旁站 D．平行检验 15．某水库除险加固工程建设工地拟申报水利系统文明建设工地。根据申报条件，其已完工程量一般应达全部建安工程量的（）以上。 A．20％ B．30％ C．50％ D．70％ 16．水电工程特大质量事故的处理方案由（）提出。 A．监理单位 B．设计单位 C．质监总站 D．施工单位

2011年一级建造师考试建设工程经济真题试题及答案解析

2011年一级建造师考试建设工程经济真题试题及答案解析 一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1、某企业从金融机构借款100万元，月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息()万元。 A、12.00 B、12.12 C、12.55 D、12.68 解析： 1、P=100万元 2、月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次：季度利率为：(1+1%)^3-1=3.03% 3、每季度付息一次。(单利)一年四季。 4、100*3.03%*4=12.12 故选B 2、某施工企业希望从银行借款500万元，借款期限2年，期满一次还本。经咨询有甲、乙、丙、丁四家银行愿意提供贷款，年利率均为7%。其中，甲要求按月计算并支付利息，乙要求按季度计算并支付利息，丙要求按半年计算并支付利息，丁要求按年计算并支付利息。则对该企业来说，借款实际利率最低的银行是( ) A、甲 B、乙 C、丙 D、丁 解析： 此题考核名义利率与有效利率的关系。 甲、乙、丙三家银行的计息周期都小于一年，则其实际年利率都将大于7%。只有丁银行的实际利率与名义利率相等。为7%。为四家中最小!

看到有的网友说甲银行为单利，实际利率最低，应该选A。那只说明，其还不了解何为“实际利率”。 故选D 3、将技术方案经济效果评价分为静态分析和动态分析的依据是() A、评价方法是否考虑主观因素 B、评价指标是否能够量化 C、评价方法是否考虑时间因素 D、经济效果评价是否考虑融资的影响 解析： 经济评价指标分为静态分析和动态分析的依据是：是否考虑时间因素的影响。 选C 4、反映技术方案资本金盈利水平的经济效果评价指标是() A、内部内部收益率 B、总投资收益率 C、资本积累率 D、资金本净利润率 解析： A、内部内部收益率与 B、总投资收益率均为方案的盈利能力指标 C项为发展能力指标。只有D、资金本净利润率为技术方案资本金盈利水平的经济效果评价指标。 故选D 5、关于静态投资回收期特点的说法，正确的是() A、静态投资回收期只考虑了方案投资回收之前的效果 B、静态投资回收期可以单独用来评价方案是否可行。

2014年一级建造师考试《建筑实务》真题及解析

2014年全国一级建造师执业资格考试《建筑工程管理与实务》真题 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．某受压细长杆件，两端铰支，其临界力为50kN，若将杆件支座形式改为两端固定，其临界力应为（）kN。 A．50 B．100 C．150 D．200 2．预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于（）。 A．C10 B．C35 C．C40 D．C45 3．某受均布线荷载作用的简支梁，受力简图如下图所示，其剪力图形状为（）。 4．关于钢筋混凝土框架结构震害严重程度的说法，错误的是（）。 A．柱的震害重于梁 B．角柱的震害重于内柱 C．短柱的震害重于一般柱 D．柱底的震害重于柱顶 5．下列水泥品种中，其水化热最大的是（）。 A．普通水泥

B．硅酸盐水泥 C．矿渣水泥 D．粉煤灰水泥 6．在混凝土配合比设计时，影响混凝土拌合物和易性最主要的因素是（）。 A．砂率 B．单位体积用水量 C．拌合方式 D．温度 7．关于高聚物改性沥青防水卷材的说法，错误的是（）。 A．SBS卷材尤其适用于较低气温环境的建筑防水 B．APP卷材尤其适用于较高气温环境的建筑防水 C．采用冷粘法铺贴时，施工环境温度不应低于0℃ D．采用热熔法铺贴时，施工环境温度不应低于-10℃ 8．对施工控制网为方格形式的建筑场地，最方便的平面点位放线测量方法是（）。A．直角坐标法 B．极坐标法 C．角度前方交会法 D．距离交会法 9．关于岩土工程性能的说法，正确的是（）。 A．内摩擦角不是土体的抗剪强度指标 B．土体的抗剪强度指标包含有内摩擦力和内聚力 C．在土方填筑时，常以土的天然密度控制土的夯实标准 D．土的天然含水量对土体边坡稳定没有影响 10．下列桩基施工工艺中，不需要泥浆护壁的是（）。 A．冲击钻成孔灌注桩 B．回转钻成孔灌注桩 C．潜水电钻成孔灌注桩 D．钻孔压浆灌注桩 11．关于小型空心砌块砌筑工艺的说法，正确的是（）。 A．上下通缝砌筑 B．不可采用铺浆法砌筑 C．先绑扎构造柱钢筋后砌筑，最后浇筑混凝土 D．防潮层以下的空心小砌块砌体，应用C15混凝土灌实砌体的孔洞 12．当设计无要求时，在240mm厚的实心砌体上留设脚手眼的做法，正确的是（）。A．过梁上一皮砖处

2010年一级建造师考试

2010年一级建造师考试《项目管理》真题 一、单选题： 1、建设工程项目管理就是自项目开始到完成，通过（）使项目目标得以实现。P2 A、项目策划和项目组织 B、项目控制和项目协调 C、项目组织和项目控制 D、项目 策划和项目控制 2、组织分工反映的是一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和（）。P15 A、管理目标分工 B、管理职能分工 C 管理责任分工D、管理权限分工 3、编制项目管理任务分工表时，首先进行项目管理任务的分解，然后（）。P25 A、确定项目管理的各项工作流程B分析项目管理合同结构模式 C、明确项目经理和各主管工作部门或主管人员的工作任务 D、分析组织管理方面存在的问 题 4、业主确定的工程项目设计变更工作流程，属于工作流程组织中的（）。P31 A、管理工作流程 B、物质流程 C、信息处理工作流程 D、设计工作流程 5、为明确混凝土工程施工中钢筋制安、混凝土浇筑等工作之间的逻辑关系，施工项目部应当编制（）。P32 A、组织结构图B任务分工表C、工作流程图D、工作一览表 6、在项目的组织工具中，用以反映项目所有工作任务及其层次关系的是（）。P16 A、管理职能分工表 B、工作任务分工表 C、项目结构图 D、组织结构图 7、建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定（）。P A、项目建设的总目标 B、如何实现项目的目标 C、项目建设的指导思想 D、如何组织项目的建设 &在施工总承包管理模式下，施工项目总体管理和目标控制的责任由（）承担。P A、业主 B、分包单位 C、施工总承包管理单位 D、施工总承包单位 9、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同实施工程中工程师同意采用承包人的合理 化建议，由此所发生的费用或获得的收益应由（）。P A、发包人与承包人另行约定分担或分享 B、发包人承担或享有 C、发包人、承包人和工程师根据约定分担或分享 D、承包人承担或享有 10、施工生产要素的质量控制中，对模板、脚手架等施工设施，除按使用的标准定型选用外， 一般应按（）要求进行专项设计。P A、施工质量B设计及施工C施工工艺D、现场安全 11、施工项目管理班子成员编制的施工项目成本计划如果得不到目标要求，则应（），并重新编制成本计划。P A、重新分解落实成本目标 B、寻找降低成本的途径 C、对项目成本进行再分解 D、修订企业定额 12、可以接受业主方、施工方、供货方或建设项目工程总承包方的委托，提供代表委托方利益的项目管理服务的组织是（）。P A、设计单位 B、建设单位 C、项目管理咨询企业 D、房地产公司 13、某工程网络计划中，工作M的总时差为5天，自由时差为3天。在计划执行情况的检查中，发现只有工作M的实际进度拖后了4天，则关于工作M实际进度的说法，正确的是 （）° A、使总工期拖后1天，使后续工作最早开始时间拖后1天 B、不影响总工期，也不影响后 续工作的正常进行 C、使总工期拖后1天，但不影响后续工作的正常进行 D、不影响总工期，但使后续工作最 早开始时间拖后1天 14、按照工程建设项目物资采购管理程序，物资采购首先应（）P A、拟定物资采购合同 B、明确采购的要求、采购分工和责任 C、选择合格的产品供应或服务单位 D、进行采购策划，编制采购计划 15、建设工程项目环境管理的目的 、环境污染不至于造成人类生存基本条件的破坏、工程项目施工场界内的污染得到有

2014年一级建造师《市政实务》真题及答案解析(整理)

2014年一级建造师《市政实务》真题及答案解析 一、单项选择题 1. 土路基质量检查与验收的主控项目是（）。【答案】A A．弯沉值;B．平整度;C．中线偏位;D．路基宽度【解析】土方路基主控项目有压实度和弯沉值。 路基质量检验和验收项目：主控项目为压实度和弯沉值(0．01mm)；一般项目有路基允许偏差和路床、路堤边坡等要求。参见教材P17。 2. 与悬浮-密实结构的沥青混合料相比，关于骨架-空隙结构的黏聚力和内摩擦角的说法，正确的是（）。 A．黏聚力大，内摩擦角大B．黏聚力大，内摩擦角小C．黏聚力小，内摩擦角大D．黏聚力小，内摩擦角小【答案】C【解析】骨架-空隙结构黏聚力小，内摩擦角大。参见教材P8。 3.下图所示挡土墙的结构形式为（）。【答案】B A．重力式;B．悬臂式;C．扶壁式;D．柱板式 【解析】钢筋混凝土悬臂式挡土墙采用钢筋混凝土材料，由立壁、墙趾板、墙踵板三部分组成。墙高时，立壁下部弯矩大，配筋多，不经济。参见教材P13。 4. 关于桥梁模板及承重支架的设计与施工的说法，错误的是（）。【答案】D A．模板及支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性;B．支架立柱高于5m时，应在两横撑之间加剪刀撑C．支架通行孔的两边应加护桩，夜间设警示灯;D．施工脚手架应与支架相连，以提高整体稳定性 【解析】支架或拱架不得与施工脚手架、便桥相连。参见教材P45。 5.关于预应力施工的说法，错误的是（）。【答案】B A．预应力筋实际伸长值与理论伸长值之差应控制在±6%以内;B．预应力超张拉的目的是减少孔道磨阻损失的影响C．后张法曲线孔道的波峰部位应留排气孔;D．曲线预应力筋宜在两端张拉 【解析】曲线预应力筋或长度大于等于25m的直线预应力筋，宜在两端张拉；长度小于25m的直线预应力筋，可在一端张拉。预应力超张拉的目的是防止预应力损失，这其中包含了有孔道摩阻的影响、混凝土收缩徐变、预应力锚具等多个因素。参见教材P55、P56。 6.用于城市地下管道全断面修复的方法是（）。【答案】A A．内衬法;B．补丁法;C．密封法;D．灌浆法【解析】给排水管道全断面修复可以采用内衬法、缠绕法、喷涂法。选项B、C、D属于局部修补方法。参见教材P185。 7.关于隧道浅埋暗挖法施工的说法，错误的是（）。【答案】C A．施工时不允许带水作业;B．要求开挖面具有一定的自立性和稳定性 C．常采用预制装配式衬砌;D．与新奥法相比，初期支护允许变形量最小 【解析】浅埋暗挖法施工时不允许带水作业。采用浅埋暗挖法要求开挖面具有一定的自立性和稳定性。浅埋暗挖法与新奥法相比，浅埋暗挖法支护衬砌的结构刚度比较大，初期支护允许变形量比较小，有利于减少对地层的扰动及保护周边环境。喷锚暗挖法常采用复合式衬砌，衬砌结构由初期支护、防水层和二次衬砌所组成。参见教材P91、P96。 8.设有支护的基坑土方开挖过程中，能够反映坑底土体隆起的监测项是（）。【答案】A A．立柱变形;B．冠梁变形;C．地表隆起;D．支撑梁变形 【解析】由于基坑一直处于开挖过程，直接监测坑底土体隆起较为困难，一般通过监测立柱变形来反映基坑底土体隆起情况。参见教材P116。 9.水泥土搅拌法地基加固适用于（）。【答案】C A．障碍物较多的杂填土;B．欠固结的淤泥质土;C．可塑的黏性土;D．密实的砂类土 【解析】水泥土搅拌法适用于加固淤泥、淤泥质土、素填土、黏性土（软塑和可塑）、粉土（稍密、中密）、粉细

2011年一级建造师-机电工程实务-考试试卷及答案

2011年一级建造师机电工程真题及答案 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．在输配电线路勘测定位时，要确定（）。 A．各处杆塔型号 B．杆塔组立方法 C．立杆方式 D．杆身调整程序 2．影响机械设备安装精度的因素不包括（）。 A．设备测量基准的选择 B．设备制造的质量 C．设备基础的硬度 D．设备安装环境 3．金属储罐罐底的中幅板搭接接头焊接时，控制焊接变形的主要工艺措施之一是（）。A．先焊长焊缝 B．初层焊道采用分段退焊或跳焊法 C．焊工均匀分布，对称施焊 D．沿同一方向进行分段焊接 4．单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选择，一般不应少于（）点。 A．2 B．3 C．4 D．5 5．易受化工大气、海洋大气腐蚀的石油储罐表面进行喷砂前应采用（）。 A．高压洁净水冲洗 B．碱液清除处理 C．有机溶剂清除处理 D．蒸汽冲洗 6．下列设备中，属于机械通用设备的是（）。 A．压缩机 B．桥式起重机 C．锅炉 D．汽轮机 7．玻璃纤维复合风管适用于（）。 A．洁净空调系统 B．酸性环境空调系统

C．有机溶剂空调系统 D．中压以下空调系统 8．机电工程厂房(车间、站)基础施工中，测量的重点是（）。 A．混凝土杯形基础 B．混凝土柱子基础及柱身 C．平台施工 D．钢柱基础 9．预防焊接变形的装配工艺措施是（）。 A．合理选择焊缝尺寸和形状 B．合理选择装配程序 C．合理安排焊缝位置 D．合理的焊接顺序和方向 10．综合考虑各种因素，大型储罐选择（）基础较为妥当。 A．联合 B．垫层 C．沉井 D．框架式 11．建筑电气工程布线系统敷设，暗敷导管在土建模板拆除后的紧后工序是（）。A．导管穿线 B．清理管口及扫管 C．敷设电缆 D．绝缘检查 12．关于高层建筑管道安装的避让原则的说法，正确的是（）。 A．给水管让排水管 B．大管让小管 C．水管让电缆套管 D．钢质管让塑料管 13．关于通风空调风管安装技术要求的说法，正确的是（）。 A．风口、阀门处要设置支、吊架加固补强 B．当管线穿过风管时，要注意穿过部位的密封处理 C．风管与风机连接处，应采用柔性短管连接 D．室外立管的固定拉索可依就近原则固定在避雷引下线上 14．下列场所的消防工程中，应该向公安消防机构申请消防设计审核的是（）。A．建筑面积为15000m2的展览馆 B．建筑面积为13000m2的客运车站

2010年一级建造师考试参考答案(四科完整版)

2010年一级建造师考试法规及相关知识参考答案（完整版） 注：以下参考答案来源于网络整理，不代表本人观点 一、单项选择题： 1：注册建造师管理规定答：国务院建设主管部门 2：民法通则当事人答：2 3：对全国注册建造师答：国务院建设主管部门 4：民事法律关系答：民事权利和民事义务 5：民法通则施工单位答：委托代理人 6：根据物权法答：用益物权 7：建筑工程施工许可管理办法答：办理了工程质量监督手续 8：建筑业企业资质管理规定答：房屋建筑工程施工总承包 9.甲公司与（不安抗辩权） 10.下列纠纷（劳动合同纠纷） 11.根据《物权（交通运输工具） 12.同一专业（资质等级较低） 13.关于行政（未经行政） 14.施工合同（监理通知） 15.关于民事（证人有义务） 16.某施工项（16） 17：施工单位招聘答：18 18：水泥厂答：水泥厂发出答复文件时 19：根据合同法答：5 20：施工单位依法对答：项目负责人 21：某建筑施工单位有50人答：配备兼职安全生产 22：赶工奖罚协议答：附条件 23：同城里的时间答：中标通知书发出 24：关于法院采取诉讼财产答：根据法院要求提供担保后则提供担保25：某工程项目建设答：40 26：关于和解答：强制执行的效力 27：建设工程安全生产管理条例答：总承包单位 28：5日内交货答：新要约 29：关于纠纷解决方式的选择答：只能向不动产所在地 30：不招标的答：个人捐资的教育项目 31：不属于强制性标准监督检查答：劳动合同 32：原有地下管线答：建设单位 33：分包工程答：总承包单位承担 34：施工总承包答：总承包单位统一组织

35：民用建筑节能条例答：厂房 36：下列劳动合同必备条款答：福利待遇 37：根据安全生产法答：国务院负责安全生产监督38：划拨土地使用权答：县级以上 39：下列施工单位答：项目技术员 40：停建，缓建答：建设单位 41：代位权行使答：债权人可以代位行使的权利 42：国务院制定答：建筑业企业资质管理规定 43：根据民事诉讼法答：胜诉方 44：施工单位与建设单位答：未预定利息不予支付45：税收征收管理法答：30 46：建筑法答：国务院 47：市场价格履行答：订立合同时履行地 48：提供了制作叉管的钢板答：委托 49：工程建设项目施工招标办法答：中标人 50：某施工单位答：重新作出行政处罚 51：在保险合同中答：投保人 52：甲公司将其厂房转让答：2010年1月1日 53：承运人按运输合同答：质押权 54：在城市市区范围内答：15 55：甲乙两公司答：无效 56：城市维护建设税暂行条例答：营业税 57：申请执行答：人民法院 58：公司法合同须经过答：董事会 59：甲公司欠某供应商500万答：应当由乙、丙连带60：串通投标的答：招标人从几名中标候选人中61：不属于施工招标文件答：合同主要条款 62：说法错的是答：禁止在具有火灾、爆炸危险的63：以合同履行地答：施工行为地 64：工程监理单位答：整改报告建设单位 65：建设工程质量管理条例答：监理合同 66：某办公大楼在保修期间答：建设单位 67：则招标人答：应当认定投标文件无效 68：施工项目进行答：中标日期 69：单位出卖模板的合同答：有效 70：应当于期满前答：3个月

一级建造师法规历年真题

下载更多科目历年真题 2012年度全国一级建造师执业资格考试试卷 建设工程法规及相关知识 一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1. 不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。 A. 国务院主管部门 B. 最高人民法院 C. 国务院 D. 全国人大常委会 【答案】C. 【解析】P6“（五)需要由有关机关裁决适用的情况”第2段。 2. 某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是（）。 A. 合法行为 B. 无权代理 C. 不正当竞争 D. 滥用代理权 【答案】A. 【解析】原题为2006年司法考试卷三第5题。本题重点其实是考核《反不正当竞争法》第八条（教材P92“三、投标人以行贿手段谋取中标”第2行)，非为考核无权代理或滥用代理权。由于反不正当竞争法不属于大纲要求内容，本题应作为超纲题对待。 注意“账外暗中”给予对方回扣的，作为受贿处理。本案的补贴如实入账，不得视为不正当竞争行为。 3. 被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。 A. 由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任 B. 由被代理人独自向第三人承担责任 C. 由第三人自己承担损失 D. 由代理人独自向第三人承担责任 【答案】A. 【解析】P16倒数第4段。 4. 施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。 A. 10 B. 20 C. 30 D. 50 【答案】B. 【解析】P37“（三)抵押的效力”第一段。拍卖所得为150万元。抵押权人就主债权100万元，利息及违约金20万元，实现抵押权的费用10万元优先受偿。 5. 建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是（）。 A. 相邻权 B. 地役权

2011年一级建造师《建筑实务真题及答案

2011全国一级建造师（专业工程管理与实务（建筑工程））真题试卷 一、单选题（共20分） 1、关于现浇钢筋混凝土肋形楼盖连续梁、板内力计算的说法，正确的是(D)．P25(1分) 2、锤击沉桩法施工，不同规格钢筋混凝土预制桩的沉桩顺序是(C)。PI14(1分) 3、下列地面面层中，属于整体面层的是(A)．P41(1分) 4、普通气候环境中的普通混凝土应优先选用(B)水泥．P45(1分) 5、关于细骨料“颗粒级配”和“粗细程度“|生能指标的说法，正确的是(C)．P51(1分) 6、某受压杆件，在支座不同、其他条件相同的情况下，其临界力最小的支座方式是(D)．P3(1分)

7、一般环境中，要提高混凝土结构的设计使用年限，对混凝土强度等级和水胶比的要求是(B)．P6(1分) 8、图示人字梯放置在光滑(忽略摩擦)地面上，顶端人体重量为关于绳子拉力与梯子和地面的夹角口、绳子位置h的关系的说法，正确的是(D)．P8(1分) 9、在非地震区，最有利于抵抗风荷载作用的高层建筑平面形状是(A)．P17(1分) 10、对作用于框架结构体系的风荷栽和地震力，可简化成(B)进行分析．P16(1分) 11、根据《通用硅酸盐水泥》(GB176)，关于六大常用水泥凝结时间的说法，正确的是(B)．P43(1分)

12、由湿胀引起的木材变形情况是(C)．P66(1分) 13、下列塑料壁纸中，属于特种壁纸的是(D)．P78(1分) 14、根据《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002)，混凝土梁钢筋保护层的厚度是指(C)的距离．有2010规范了(1分) 15、对施工控制网为轴线形式的建筑场地，最方便的平面位置放线测量方法是(A)．P94(1分) 16、工程基坑开挖采用井点回灌技术的主要目的是(D)．P104(1分)