招投标试卷经典考题 (1)
《工程招标与合同管理》复习题
第一部分
一、复习思考题
1、简述我国建筑市场的建立与发展。
2、我国政府加强资质管理的范围和主要内容是什么？
3、加入WTO对我国建筑业市场有何主要影响？我们的对策是什么？
4、申请建筑许可证应具备哪些条件？
5、名词解释：要约；承诺；代理；债权转让；债权转移；
6、我国招标投标制有何特点？存在什么问题？怎样进行改进与完善。
7、试述投标报价的策略。
二、单选题（每题的备选项中，只要一个最符合题意）
1、中标通知书（D、）具有法律效力。
A、对招标人；
B、对中标人；
C、对投标人；
D、对招标人和中标人。
2、招标人与中标人签订合同后（A、）工作日内，应当向中标人和未中标人退还投标保证金。A、5个；B、10个；C、15个；D、20个。
3、合同依据的计价方式不同主要有总价、单价和成本加酬金合同，承发包双方在谈判中根据（A、）的特点加以确定。
A、工程项目；
B、合同；
C、发包方；
D、承包方。
4、建设工程合同按承发包方式可分为（D、）。
A、勘察、设计或施工总承包合同，单位工程施工承包合同，工程项目总承包合同，固定总价合同；
B、工程项目总承包合同，勘察设计或施工总承包合同，单位工程施工承包合同；
C、勘察、设计或施工总承包合同，土木工程施工合同，电气与机械工程承包合同，成本加酬金合同；
D、勘察、设计或施工总承包合同，单位工程施工承包合同，工程项目总承包合同。
5、建设工程总承包合同中工程质量检验的重点是（D、）。
A、设计审查；
B、材料检验；
C、工艺检验；
D、竣工验收。
6、专业承包序列企业资质类别共（C、）个。
A、50；
B、55；
C、60；
D、70。
7、建设工程劳务分包合同中，劳务分包人应按（D、）统一规划堆放材料，机具。A、发包人；B、工程师；C、设计方；D、工程承包人。
8、建设工程劳务合同中，一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方（C、）。
A、承担违约责任后，可拒绝继续履行；
B、继续履行，但不承担违约责任；
C、承担违约责任后，仍应继续履行；
D、不承担违约责任，也不继续履行。
9、保留金的总额一般应限制在合同总价款的（B、）。
A、2%；
B、5%；
C、10%；
D、15%。
10、世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》规定，预付款保函应（D、）之前保持有效。A、工程移交日；B、缺陷责任期满日；
C、工程完成一半；
D、预付款全部扣回。
11、在合同实施中，如果工程变更（B、），则可向发包人提出工程变更的补偿要求。
A、属于承包人应承担的风险范围；
B、超过承包人应承担的风险范围；
C、超过承包人可承担的风险范围；
D、属于承包人可承担的风险范围。
12、以下属于合同诊断的内容是（B、）。
A、拖欠工程款的合同责任；
B、分析合同差异责任；
C、索赔程序；
D、合同跟踪。
13、按索赔所依据的理由分类，索赔有（B、）。
A、工程索赔、费用索赔；
B、合同内索赔、合同外索赔和道义索赔；
C、对内索赔、对外索赔；
D、单项索赔、总索赔。
14、以其存在、存放的地点外部特征及物质特征来证明案件事实真相的证据是（B、）。A、书证；B、物证；C、视听材料；D、勘验、检验笔录。
15、国际工程招标者在颁发招标文件前，应先完成以下哪项工作（A、）。
A、准备招标文件；
B、确定招标方式；
C、确定招标代理；
D、资格预审。
16、国际工程接近完工时，承包人施工阶段的（D、）工作是关系到合同价款收取的重要环节。
A、合同管理；
B、财务管理；
C、成本管理；
D、移交和竣工验收管理。
17、纠纷审议委员会的委员应由（B、）选择。
A、工程师；
B、发包人和承包人；
C、发包人；
D、承包人。
18、在建设工程监理合同的基本条款中，应明确监理业务执行的（D、）。
A、开始时间；
B、结束时间；
C、持续时间；
D、开始和结束时间。
19、FIDIC系列合同中用于由发包人设或由咨询工程师设计的房屋建筑工程的合同条件是（A、）。
A、施工合同条件；
B、永久设备和设计-制造合同条件；
C、EPC交钥匙项目合同条件；
D、合同的简明格式。
20、NEC合同为了增强适用范围，主要合同条款都用（A、）编写。
A、非技术意义；
B、专业术语；
C、法律术语；
D、经济术语。
21、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（A、）公开进行。
A、同一时间；
B、至少15天后；
C、后5天内；
D、后三天内再经研究。
49、自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（C、）工作日。A、10个；B、7个；C、5个；D、3个。
22、称为有限招标的是（B、）。
A、公开招标；
B、邀请招标；
C、议标；
D、定标。
23、合同谈判阶段结束，此时（A、）应及时准备和递交履约保函，准备正式签署承包合同。A、承包人；B、发包人；C、承包人和发包人；D、担保人。
24、下列不属于建设工程保险合同当事人的是（D、）。
A、承包人；
B、发包人；
C、保险公司；
D、投资公司。
25、发包人应在施工总承包合同协议书中向承包人承诺（C、）。
A、办理有关批准与手续；
B、交付施工现场；
C、按合同约定的期限和方式支付合同价款；
D、及时批准承包人提出的有关变更。
26、挂靠是指（A、）。
A、建设单位的工程款直接进入项目管理机构财务的；
B、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位；
C、承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人；
D、分包单位将其承包的建设工程再分包的。
27、建设工程施工劳务合同中，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险，劳务分包人（B、）支付保险费用。
A、需自行；
B、无需为此；
C、部分；
D、按合同约定。28、投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，（A、）。
A、投标文件将被拒绝，作废标处理；
B、在评标时予以降分处理；
C、要求投标人补交投标保证金；
D、视当时情况而定。
29、FIDIC《土木工程施工合同条件》规定，承包人向发包人提交履约保函的费用由（A、）承担。
A、承包人；
B、发包人；
C、承包人与发包人；
D、工程师。
30、下述有关支付担保的论述，正确的是（D、）。
A、支付担保应是金额担保；
B、支付担保实行一次性担保；
C、支付担保必须采用银行保函；
D、支付担保实施全额担保。
31、合同分析后，应由合同管理人员向各层次管理者和企业相关部门人员作（A、），把合同责任具体地落实到个责任人和合同实施的具体工作上。
A、合同交底；
B、合同诊断；
C、合同解释；
D、合同说明。
32、如果发包方工程师下达停工令，而并非承包方的原因，承包人可以就其停工损失获得（A、）。
A、合同的额外费用补偿；
B、全部的额外费用补偿；
C、必要的赶工费用的补偿；
D、部分的额外费用补偿；
33、指定分包商违约或延误的索赔属于（B、）。
A、工期变更索赔；
B、有关工程施工的索赔；
C、关于价款方面的索赔；
D、合同外索赔。
34、工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关自立后28天未予答复或未对承包人做进一步要求，视该项索赔（A、）。
A、已经认可；
B、没有认可；
C、已提交诉讼；
D、已提交仲裁。
35、物资采购管理是国际工程承包中一项重要的管理工作，是实施工程管理并取得（A、）重要手段。A、利润；B、建筑材料；C、建筑设备；D、施工设施。
36、广泛运用国际工程承包合同纠纷解决的是（C、）。
A、协商；
B、调解；
C、仲裁；
D、诉讼。
37、补偿事件是指（A、）。
A、非承包人的过失而引起的事件；
B、承包人的过失而引起的事件；
C、工程师的过失而引起的事件；
D、不可抗力而引起的事件；
38、建设工程委托监理合同在履行过程中发生争议时，委托人与监理人首先应通过（A、）解决。A、协商；B、调解；C、仲裁；D、诉讼。
39、下列关于制定FIDIC专用条件需要考虑的因素表述正确的是（B、）。
A、项目所在国法律法规不同，项目规模和发包人要求不同；
B、项目所在国法律法规不同，项目特点和发包人要求不同；
C、项目所在国法律法规不同，项目类型和发包人要求不同；
D、项目所在国法律不同，项目规模个发包人要求不同；
三、多选题（每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分，所选的每个选项得0.5分）
23、属于招标文件的内容有（A、B、C、D、）。
A、工程概况；
B、已批准的项目建议书或可行性研究报告；
C、可供参考的工程地质、水文地质、工程测量等建设场地勘察成果报告；
D、未中标方案的补偿办法；
E、利润方针的确定。
24、下列属于按工程建设阶段分类的建设工程合同有（B、C、D、）；
A、可行性研究协议；
B、勘察合同；
C、设计合同；
D、施工合同；
E、工程项目总承包合同。
25、建设工程施工劳务分包合同中，工程承包人的义务包括（A、C、D、E、）。
A、组建与工程相适应的项目管理班子、组织实施施工管理的各项工作；
B、统筹安排、协调解决劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及使工场地；
C、按时提供图纸，及时交付应供应材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；
D、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系；
E、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
26、世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》中，对履约担保规定（B、D、）。
A、中标人应在接到中标通知书28天内按规定向发包人提交履约保证金；
B、在缺陷责任期结束后28天内发包人应将履约保证金退还承包人；
C、发包人无需将从保证金的开出机构所获得的索赔通知承包人；
D、项目监理指出承包人有违反合同的行为后，承包人仍继续该违反合同的行为发生42天或以上，则发包人可以从履约保证金中索赔；
E、履约担保的有效期不包括缺陷责任期。
27、关于合同一方未遵守合同规定造成对方损失的赔偿条款和规定有（B、C、D、
E、）。
A、发包人不能按合同规定工期完成工程的违约金的条款；
B、由于管理疏忽造成对方损失的赔偿条款；
C、由于预谋或故意行为造成对方损失赔偿条款；
D、由于发包人不履行或不能正确履行合同责任，或出现严重违约时的处理规定；
E、由于发包人不履行或不能正确履行合同责任，不即使支付工程款的处理规定。
28、资料归档工作要求所有合同管理中涉及到的资料（B、C、）。
A、应即刻封存；
B、建立资料的文档系统；
C、不仅目前使用，而且必须保存，直到合同解除；
D、仅供目前文档系统暂时使用；
E、应当众公开查阅。
29、可以周围证据使用的材料有（A、C、D、E）。
A、证书、物证；
B、律师辩护；
C、证人证言、鉴定结论；
D、视听材料；
E、勘验笔录。
22、对于建设工程项目，邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的（A、
B、）投标。A、法人；B、其他组织；
C、自然人；
D、公民；
E、专家。
23、关于工期和维修期谈判的说法是（A、B、C、E、）。
A、被授标的承包人应根据投标文件中自己填报的工期及考虑工程量的变动而产生的影响与发包人最后确定的工期；
B、对于单项工程较多的项目，承包人应当争取（如果投标书中未明确规定时）在合同中明确允许分部位或分批提交发包人验收，并从该批验收时，计算该部分维修期；
C、承包人应当通过谈判（如原投标书中未明确规定时）使发包人接受并在合同文本明确承包人保留由于工程变更等原因对工期产生不利影响时要求合理地延长工期的权利；
D、合同文本中应对保修工程的范围和保修责任他明确说明，但保修期的开始和结束时间无需明确说明，因为国家有明确的规定；
E、承包人应力争以维修保函来代替发包人扣留的保留金。
24、工程分包分为（B、C、）。
A、转包；
B、专业工程分包；
C、劳务作业分包；
D、指定分包；
E、挂靠。
1
25、建设工程施工劳务分包合同中，发生（B、E、）情况时，劳务分包人应承担违约责任。
A、由于工程承包人原因。造成劳务分包人延期交工的；
B、劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准；
C、工程承包人不履行或不按约定履行合同的义务；
D、工程承包人违反合同约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬；
E、劳务分包人因自身原因延期交工的。
26、支付电报的一般形式包括（A、B、D、E、）。
A、银行保函；
B、抵押或质押；
C、发包人书面保证；
D、履约保证金；
E、担保公司担保。
27、合同控制的依据有（A、B、E、）。
A、合同和合同分析的结果，如各种计划、方案、洽商变更文件等；
B、各种实际的工程文件，如原始记录，各种工程报表、报告、验收结果、计量结果等；
C、项目招标文件；
D、工程管理规划大纲；
E、工程管理人员每天对现场情况的书面记录。
28、施工项目索赔应具备的理由有（A、C、E、）。
A、发包人违反合同给承包人造成时间、费用损失；
B、承包人的原因导致工程暂时停工；
C、发包人延误支付期造成承包人的损失；
D、承包人提出提前完成项目或缩短工期而造成的费用增加；
E、物价上涨，法规变化及其他。
29、发包人相对承包人反索赔的内容包括（A、B、C、D、）。
A、工程质量缺陷反索赔；
B、拖延工期反索赔；
C、保留金的反索赔；
D、发包人其他损失的反索赔；
E、发包人投资增加的反索赔。
30、FIDIC合同条件规定的纠纷解决程序包括以下几个步骤（A、B、C、E、）。
A、记录纠纷；
B、工程师准裁决；
C、友好协调；
D、调节；
E、正式仲裁。
第二部分一、单选题
1、建设工程合同的订立一般情况下应采取（ C ）方式。
A、招标；
B、投标；
C、招标投标；
D、协议。
2、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ D ）天。
A、5；
B、7；
C、10；
D、10。
3、建设工程项目的招标一般应采用（ A ）的方式。
A、公开招标；
B、邀请招标；
C、议标；
D、发标。
4、在下列几种情形中，（ A ）工程项目经批准可以进行邀请招标。
A、受自然地域环境限制；
B、技术复杂；
C、已具有招标部分条件的；
D、招标人不完全具有招标能力的。
5、在下列情形中，（ A ）的投标文件应视为废标。
A、只要单位盖章；
B、已在招标文件要求提交投标保证金；
C、联合体投标附有联合体各方共同投标协议；
D、按招标文件要求密封。
6、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（ C ）人，并标明排列顺序。
A、2；
B、3；
C、1—3；
D、1—5。
7、开标地点应为（ D ）。A、当地政府的招投标办；B、招标人所在地；
C、招标人与投标人商议的地点；
D、招标文件中确定的地点。
8、中标人的投标应当符合（ D ）。
A、基本满足招标文件中确定的各项综合评价标准；
B、能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；
C、满足招标文件中规定的各项主要综合评价标准。
D、能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。
9、中标人应当由（ D ）确定。
A、评标委员会；
B、招标代理机构；
C、政府招标投标办；
D、招标人。
10、在资格预审中，招标人主要审查潜在投标人应当符合的条件包含（ C ）。
A、具有独立订立合同的水平；
B、在近五年内没有骗取中标和严重违约问题；
C、具有独立订立合同的权利；
D、在近五年内没有重大工程质量问题。
11、招标人可以在招标文件中要求（ A ）提交投标保证金。
A、投标人；
B、代理人；
C、银行；
D、中标人。
12、在邀请招标的程序中（ A ）。A、需发售资格预审文件；
B、要资格预审；
C、不存在资格审查；
D、要资格后审。
13、投标人投标，可以是（ D ）。
A、投标人之间先进行内部议价、内定中标人然后再参加投标；
B、投标人之间相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价投标；
C、投标人以低于成本价报价竞标；
D、联合体投标且附有联合体各方共同投标协议。
14、评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在（ C ）日内确定中标人。A、7；B、10；C、15；D、30。
15、评标委员会提出评标报告后，招标人最迟应当在投标有效期结束日前（ D ）个工作日内确定中标人。A、10；B、20；C、28；D、30。
16、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（B ）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A、10；B、30；C、20；D、56。
17、依法必须进行施工招标的项目，招标人应自发出中标通知书之日起15日内，向有关行政监督部门提交（ C ）情况的书面报告。
A、招标；
B、投标；
C、招标投标；
D、评标。
18、投标担保，招标人可以在（ C ）要求投标人提交投标保证金。
A、招标文件发出之后；
B、招标文件发出之前；
C、招标文件中；
D、投标人中标后。
19、投标人在（ B ）可以补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
A、招标文件要求提交投标文件截止时间后；
B、招标文件要求提交投标文件截止时间前；
C、提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前；
D、招标文件规定的投标有效期终止之前。
20、投标人串通投标行为是（ A ）。
A、投标人以行贿的手段谋取中标；
B、投标人非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标；
C、投标人投标时递交假业绩证明、资格文件；假冒法定代表人签名，私刻公章，递交假达到委托书等。
D、投标文件中故意在商务和技术上采用模糊语言骗区中标，中标后撤消低档劣质货物、工程或服务。
21、编制投标文件的最后一个步骤是（ B ）。
A、形成投标文件；
B、进行投标担保；
C、提交投标文件；
D、确定投标资格。22、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，该澄清或修改的内容为（B ）的组成部分。
A、投标文件；
B、招标文件；
C、评标报告；
D、投标文件和招标文件。
23、合同的标的是合同关系的（ B ）。
A、主体；
B、客体；
C、内容；
D、权利和义务。
24、对于一般的单价合同，如发包人在原招标文件中未明确工程量变更部分的限度，则谈判时应要求（ C ）确定一个“增减量幅度”，当超过该幅度时，可对工程单价调整。
A、发包人；
B、承包人；
C、发包人与承包人共同；
D、造价管理部门。
25、可以说（ D ）共同确定了工程承包合同的实际价格。
A、价格调整和合同单价（对于“单价合同”；
B、价格调整和合同总价；
C、合同单价（对于“单价合同”和合同总价；
D、价格调整和合同单价（对于“单价合同”）及合同总价。
26、工程合同的付款分（C）阶段进行。A、2；B、3；C、4；D、5。
27、工程合同的付款可分为（ D ）。
A、预付款、工程进度款、最终付款；
B、预付款、最终付款；
C、工程进度款、最终付款；
D、预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金。
28、在合同谈判阶段双方谈判的结果要形成书面文件，这一文件一般（ B ）起草。
A、由承包人；
B、由发包人或其监理工程师；
C、只能是发包人；
D、只能是监理工程师。
29、为了确保合同的（ D ），应由律师核定，才可对外确认。
A、合理性；
B、公平性；
C、有效性；
D、合法性。
二、多选题
1、建设工程招标应具备的条件是（A、B、C、D、）。
A、招标人已经依法成立；
B、初步设计及概算应当履行审批手续的已经批准；
C、招标范围、方式和组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；
D、有相应资金或资金来源已经落实，且有招标所需设计图纸及技术资料；
E、发布了招标公告。
2、建设工程的招标方式有（A、B、）。
A、公开招标；
B、邀请招标；
C、议标；
D、区域性招标；
E、专业招标。
3、在下列情形中，（A、B、D、E、）投标文件应视为废标。
A、逾期送达指定地点的；
B、未按招标文件要求提交保证金的；
C、联合体投标且附有联合体各方共同投标协议书的；
D、未按招标文件要求密封的；
E、按时送达非指定地点的。
4、投标文件一般包括下列内容：（A、B、C、D、）。
A、投标函；
B、投标报价；
C、施工组织设计；
D、商务和技术偏差表；
E、投标人在招标文件要求提交投标的截止时间后，补充修改的内容。
5、招标公告应当载明（A、B、C、D、）等事项。
A、招标人的名称和地址；
B、招标项目的性质和数量；
C、招标项目实施地点和时间；
D、获取招标文件的办法；
E、投标人的名称、地址及违约责任。
6、工程建设项目施工招标文件一般包括（B、C、D、E、）。
A、技术标书；
B、投标人须知；
C、合同主要条款；
D、设计图纸，技术标准；
E、评标标准和方法。
*7、详细评标的内容包括（A、B、C、D、）。
A、确定评价方法；
B、备选标的的确定；
C、决定招标项目是否周围一个整体合同授予中标人；
D、决定投标有效期可否延长；
E、投标偏差。
8、属于评标报告的内容有（A、B、C、D、）。
A、基本情况和数据表；
B、评标委员会成员名单；
C、开标记录；
D、废标情况说明；
E、施工组织设计的编制。
9、招标人向有关行政监督部门提交招标投标情况书面报告的内容有（A、B、C、）。
A、招标范围；
B、招标方式；
C、发布招标公告的媒介；
D、招投标须知；
E、商务和技术标书。
10、合同谈判的主要内容包括（B、C、D、E、）。
A、合同的形式；
B、合同的标准；
C、技术要求，技术规范和施工技术方案；
D、关于合同价格条款；
E、关于完善合同条件的问题。
11、合同的标的是合同的（A、B、C、）。
A、客体；
B、最基本的要素；
C、当事人权利和义务共同指向的对象；
D、标底；
E、发包方的目标。
*12、保修金的退还应（A、B、E、）。
A、遵守多退少补的原则；
B、连本带息退还；
C、只退本金；
D、仅在工程保修期满后；
E、在工程保修期满且承包方圆满完成了保修期任务后。
13、建设工程合同文件的构成包括（A、B、C、）。
A、合同协议书；
B、工程量及价格单；
C、合同条件；
D、招标人须知；
E、投标保函。
第三部分一、单选题
1、建设工程合同按工程建设阶段可分为（A、）。
A、勘察合同、设计合同、施工合同
B、勘察合同、设计合同、施工总承包合同；
C、项目可行性研究合同、勘察合同、设计合同、施工合同；
D、勘察合同、设计合同、施工合同、实施性合同。
2、建设工程的建设过程大体上经过（A、）
A、勘察、设计、施工3个阶段；
B、项目建议、可行性研究、勘察、设计、施工五个阶段；
C、可行性研究、勘察、初步设计、技术设计、施工图设计、施工6个阶段；
D、可行性研究、勘察、设计、施工4个阶段。
3、工程项目总承包合同签订后，（C、）可以订立分包合同。
A、发包人与分包人；
B、发包人与总承包人；
C、总承包人与分包人；
D、分包人与总承包人和发包人。
4、总承包人与分包人订立合同，就工作成果（D、）
A、分包人只对总承包人承担责任；
B、分包人只对发包人承担责任；
C、只能是总承包人读发包人承担责任；
D、总承包人与分包人对发包人承担连带责任。
5、工程项目总承包合同是指建设单位将包括（D、）等一系列工作全部发包给一家承包单位。A、施工、材料和设备采购；B、工程设计、施工；
C、建筑安装、物资采购；
D、工程设计、施工、材料和设备采购。
6、BOT承包模式是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定的期限内以自筹资金建设项目并（D、），期满后，将项目全部无偿移交东道国政府的工程承包模式。
2
A、自费经营，向东道国出售项目产品，收取价款；
B、自费经营，向东道国出售服务，收取酬金；
C、自费经营和维护，出售的产品或服务，与东道国按比例收取价款或酬金；
D、自费经营和维护，向东道国出售项目产品或服务收取价款或酬金。
7、建设工程合同按承包工程计价方式可分为（D、）。
A、总价合同、单价合同、成本加奖罚合同、有偿合同；
B、固定总价合同、纯单价合同、成本加固定金额酬金合同、买卖合同；
C、固定总价合同、可调总价合同、单价与包干混合式合同、总承包合同；
D、总价合同、单价合同、成本加酬金合同。
8、建设监理合同是指（A、）签订，为了委托监理人承包监理业务而明确双方权利义务关系的协议。
A、发包人与监理人；
B、承包人与监理人；
C、政府相关部门与发包人；
D、发包人与承包人。
9、建设工程物资采购合同的标的是（B、）。
A、工程；
B、物；
C、权利；
D、财。
10、建设工程担保合同是指（B、）签订为了保证建设工程合同全面、正确履行而明确双方权利义务关系的协议。
A、义务人（发包人或承包人）和第三人与权利人（承包人或发包人）；
B、义务人（发包人或承包人）或第三人与权利人（承包人或发包人）；
C、义务人（发包人或承包人）与第三人与权利人（承包人或发包人）；
D、义务人（发包人或承包人）或第三人与权利人（承包人或发包人）和监理人。
二、多选题
1、单位工程施工承包合同常见于（C、D ）。
A、小型工业建筑安装工程；
B、分部工程；
C、大型工业建筑安装工程；
D、大型、复杂的技术工程；
E、土石方工程。
2、承包方按照有关规定可以将（B、C、D、）进行分包。
A、承包的全部工程；
B、工程的次要部分；
C、群体工程（指结构技术要求相同的（半数以下的单位工程；
D、门窗制安；
E、工程的主体结构。
3、固定总价合同适用的条件一般为（A、B、C、）。
A、工程项目的施工图设计符合要求，项目范围及工程量计算依据确切，无较大的设计变更，报价工程量与实际完成工程量无较大差异。
B、规模较小、技术不太复杂的中小型工程，承包方可以合理预见实施过程中遇到的各种风险；
C、合同工期较短（一般为一年内工程；
D、初步设计符合要求，项目范围确切的工程；
E、工程的合同工期合理。
4、成本加酬金合同主要适用的条件包括（A、C、）。
A、承发包双方之间有高度信任，承包方在某些方面有独特的技术、特长和经验；
B、工程内容及技术经济指标规定明确，发包方为了缩短建设周期的项目；
C、工程内容及技术经济指标尚未全面确定，投标报价的依据尚不充分，发包方工期要求紧迫，必须发包的工程；
D、工期长、技术复杂、实施过程中可能会发生各种不可预见因素较多的工程；
E、承发包方双方之间相互信任。
5、下列属于按承发包方式分类的建设工程合同有（A、B、C、）。
A、勘察、设计或施工总承包合同；
B、单位工程施工承包合同；
C、BOT合同；
D、单价与包干混合式合同；
E、总价合同。
6、下列属于按承包工程计价方式分类的建设工程有（A、B、E、）。
A、纯单价合同；
B、成本加酬金合同；
C、有偿合同；
D、分包合同；
E、总价合同。
7、建设工程合同包括（B、D、E）。
A、建设工程委托监理合同；
B、建设工程施工合同；
C、建设工程物资采购合同；
D、建设工程设计合同；
E、建设工程勘察合同。第四部分一、单选题
1、建设工程总承包合同中对总承包的内容规定一般包括从（C、）到交付使用的工程建设全过程。
A、施工图设计；
B、工程开工；
C、工程合同；
D、勘察设计。
2、由承包人进行并负责工程设计的合同属于（D、）。
A、施工总承包合同；
B、工程分包合同；
C、劳务分包合同；
D、建设工程总承包合同。
3、建设工程总承包合同一般规定应以（A、）作为解决争议的最终方式。
A、仲裁；
B、调解；
C、诉讼；
D、协商。
4、在建设工程总承包合同的订立与履行中，（B、）是不正确的行为。
A、建设工程总承包合同通过招标投标方式订立；
B、建筑工程总承包单位可将承包工程中的部分工程自行发包给具有相应资质条件的分包单位；
C、建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行；
D、总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不能倒手转包。
5、施工总承包合同的协议书内容不包括（C、）。
A、工程概况；
B、组成合同的文件；
C、材料设备供应；
D、合同价款。
6、有关施工总承包合同组成文件的优先解释顺序正确的是（D、）。
A、标准、合同专用条款、工程量清单；
B、合同专用条款、合同通用条款、中标通知书。
C、合同协议书、工程量清单、图纸；
D、中标通知书、标准、工程量清单。
7、施工总承包合同协议书中应包括（D、）。
A、施工组织设计与工期；
B、质量与检验；
C、安全施工；
D、质量标准。
8、施工总承包合同协议书中的合同工期应填写（B、）。
A、实际施工天数；
B、总日历天数；
C、扣除节假日后的总日历天数加上加班天数；
D、扣除节假日后的总日历天数。
9、施工总承包合同协议书中的合同价款应填写（A、）。
A、双方确定的合同金额；
B、招标人编制的标底价；
C、施工图预算价；
D、评标委员会的评标价。
10、施工总承包合同通用条款中包括（C、）。
A、组成合同的文件；
B、工程概况；
C、材料设备供应；
D、工程承包范围。
11、以下不属于施工合同文件组成的是（B、）。
A、合同协议书；
B、投标须知；
C、合同通用条款；
D、工程报价单。
12、专业承包序列企业资质设（B、）等级。
A、1—2；
B、1—3；
C、3—4；
D、4。
13、劳务分包序列企业资质设（A、）等级。
14、A、1—2；B、1—3；C、3—4；D、4。
14、劳务分包序列企业资质类别共（D、）个。
A、10；
B、11；
C、12；
D、13。15、《建筑法》规定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担（ C ）责任。A、一般；B、先后；C、连带；D、共同。
18、工程分包合同协议书中分包人应向承包人承诺，履行总承包合同中与分包工程有关的承包人的（D、）义务。
A、部分；
B、双方约定的；
C、连带；
D、所有。
19、建设工程施工劳务分包合同中，施工组织设计由（C、）负责编制。
A、工程承包人；
B、发包人；
C、工程承包人；
D、工程师。
21、建设工程施工劳务分包合同中，（A、）负责与发包人、监理、设计及有关部门联系。
A、工程承包人；
B、工程师；
C、劳务分包人；
D、技术负责人。
22、建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人（B、）与发包人及有关部门建立工作联系。A、可以；B、未经工程承包人授权或允许，不得擅自；
C、视具体情况；
D、不可以。
23、建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品，由劳务分保人提供使用计划，经工程承包人批准后，由（D、）负责供应。A、发包人；B、工程师；C、劳务分保人；D、工程承包人。
24、建设工程施工劳务合同中，实施爆破作业时，劳务分保人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由（C、）承担安全防护措施费用。
A、发包人；
B、工程师；
C、工程承包人；
D、劳务分保人。
25、建设工程施工劳务合同中，运至施工现场用于劳务施工的材料和待安装设备，由（C、）办理或获得保险。
A、发包人；
B、劳务分保人；
C、工程承包人；
D、工程师。
28、建设工程施工劳务合同中，全部工作完成，经（C、）认可后14天内，劳务分保人向工程承包人递交完整的结算资料。
A、发包人；
B、设计人；
C、工程承包人；
D、工程师。
二、多选题
1、建设工程总承包合同中，发包人一般应承担（A、C、E、）义务。
A、协助承包人申请有关许可、执照和批准；
B、负责工程的协调与恰当实施；
C、向承包人提供现场；
D、按照承包人的要求终止合同；
E、如果发包人单方要求终止合同后，没有承包人的同意，在一定时期内不得重新开始实施该工程。
2、《建设工程施工合同（示范问本）》（GF—1999—0201）由（A、C、D、）组成。
A、协议书；
B、摘表文件；
C、通用条款；
D、专用条款
E、投标须知。
3、下述有关建设工程《专用条款》描述正确的是（B、D、E、）。
A、建设工程《专用条款》的解释与《通用条款》效力相同；
B、建设工程《专用条款》的解释优于《通用条款》；
C、建设工程《通用条款》的解释优于《专用条款》；
D、《专用条款》与《通用条款》是相对应的；
E、《专用条款》具体内容是发包人与承包人协商将工程的具体要求填写在合同文本中。
4、禁止（总）承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位是（C、E、）中规定的。
A、民法；
B、担保法；
C、建筑法；
D、反不正当竞争法；
E、合同法。
5、违法分包是指（A、B、D、）。
A、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位；
B、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位；
C、承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人；
D、分包单位将其承包的建设工程再分包的；
E、承包单位将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给他人承包。
6、违法分包中的不具备相应资质条件是指（B、D、）。
A、未经建设单位认可；
B、不具备资质条件；
C、未满足合同中的约定；
D、超越自身资质等级；
E、不具备相应施工能力。
7、以下属于转包的是（A、E、）。
A、承包单位承包建设工程，不属于合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人；
B、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位；
C、施工总承包单位将建设工程主体结构的使工分包给其他单位；
D、分包单位将其承包的建设工程再分包的；
E、承包单位将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给他人承包。
8、建设工程施工劳务分包合同中，由工程承包人承担费用的是（A、C、）。
A、各种证件、批件、规费，涉及劳务分包自身的手续除外；
B、由于劳务分包人自身原因造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
C、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防振车间、易燃易爆地段及临街交通要道附近施工时，经工程承包人认可后实施的防护措施费用；
D、由于劳务分包人责任造成的施工现场地周围建筑物、构筑物的损坏；
E、劳务分包人从事危险作业的职工意外伤害保险。
9、建设工程施工劳务分包合同中，有关劳务报酬计取正确的是（B、C、D），
A、浮动劳务报酬（含管理费）；
B、固定劳务（管理管理）；
C、约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算；
D、约定不同工作成果的计时单价（含管理费），按确认的工程量计算；
E、固定劳务报酬，管理费另计。
10、建设工程施工劳务分包合同中、有关劳务报酬最终支付正确的是（A、D、）。
A、全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料；
B、工程发包人收到劳务分包人递交的结算自立后14天内进行核实；
C、工程发包人收到劳务分包人递交的结算自立后28天内进行核实；
D、工程发包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款；
E、工程发包人确认结算资料后28天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款
11、建设工程施工劳务分包合同中，有关保险的说法正确的是（A、B、）。
A、劳务分包人开始施工前，工程承包人应获得发包人为施工场地内自有人员及第三方人员生命财产办理的保险；
B、保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失；
C、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装的设备，由工程承包人办理或获得保险，劳务分包人支付保险费用；
D、劳务分包人须为从工程承包人处租赁的施工机械设备办理保险，并支付保险费用；
E、工程承包人须为施工场地内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，并支付保险费用。
3
第五部分
一、单选题
1、投标保证金的数额一般为报价的（B、）。
A、1%；
B、2%；
C、3%；
D、4%。
2、投标保证金的数额最高不得超过（C、）万元。
A、50；
B、60；
C、80；
D、100。
3、投标保证金有效期应当超过（C、）30天。
A、投标截止日期；
B、开标日期；
C、投标有效期；
D、中标通知书中的日期。
4、投标保证金的主要作用是（D、）。
A、考察投标人的资金能力；
B、保证合同的正常履行；
C、招标人获得一定的收入；
D、筛选投标人。
5、履约保证金的形式一般不包括（B、）
A、银行保函；
B、现金；
C、履约担保书；
D、保留金。
6、银行履约保函的金额通常为合同金额的（A、）。
A、10%；
B、20%；；
C、30%；
D、30%—50%。
7、履约担保书的金额一般为和业价的（D、）。
A、10%；
B、20%；；
C、30%；
D、30%—50%。
8、下列（C、）是指在承包人没有实施合同或未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，即可对银行保函进行收兑。
A、履约担保书；
B、保留金；
C、无条件银行保函；
D、有条件银行保函。
9、保留金的退还规定是（C、）。
A、工程移交时，一次性退还；
B、质量保修期满一年后，一次性退还；
C、工程移交时，支付一半；质量保修期满一年后，支付一半；
D、不予退还。
10、〈世行采购指南〉中对履约担保规定（D、）。
A、工程保证金只能采用银行保函；
B、不允许承包人在临时验收后用等额保证金来代替保留金；
C、工程保证金应至工程竣工日止；
D、可在合同中规定从每次定期付款中扣留一定百分比作为保留金，直到最终验收为止。
11、世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》规定，中标人应在接到中标通知书（B、）天内，按合同专用条款中规定的数额向发包人提交履约保证金。A、7；B、14；C、28；D、30。
12、世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》规定，如果没有理由再需要履约保证金，发包人应在（D、）将履约保证金退还给承包人。
A、工程竣工后28天内；
B、缺陷责任期结束前28天；
C、缺陷责任期满日；
D、缺陷责任期结束后28天内。
13、FIDIC《土木工程施工合同条件》规定，发包人在按照履约担保提出索赔前，（C、）通知承包人，说明导致索赔的违约性质。
A、无需；
B、某些情况下，需要；
C、皆应；
D、视情况而定。
14、建设工程合同签订后，发包人给承包人一定比例的预付款，一般为合同金额的（C、）。A、2%；B、5%；C、10%；D、20%。
15、预付款担保的主要形式为（B、）。
A、现金；
B、银行保函；
C、保证担保公司担保；
D、信用证。
16、预付款担保的担保金额通常（C、）
A、为为预付款的10%；
B、为为预付款的30%—50%；
C、与预付款等值；
D、视情况而定。
17、世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》规定，预付款（C、）。
A、承包人应支付利息；
B、按银行同期贷款利息计息；
C、不计息；
D、从支付承包人的款项中按合同专用条款的规定按固定金额扣回。
18、支付担保应由（D、）提交。
A、承包人向分包商；
B、承包人向发包人；
C、承包人向供应商；
D、发包人向承包人。
19、支付担保的担保额度为工程总额的（C、）
A、5%；
B、10%；
C、20%—25%；
D、30%—50。
20、支付担保的主要作用是（B、）。
A、确保工程质量；
B、确保工程费用及时支付到位；
C、保证承包人按约履行；
D、考察承包人资金实力；
21、担保金额在担保有效期内逐步减少的担保是（C、）。
A、投标担保；
B、履约担保；
C、预付款担保；
D、支付担保。
22、对同一工程而言，担保金额最低的担保通常是（A、）。
A、投标担保；
B、履约担保；
C、预付款担保；
D、支付担保。
23、〈房屋建筑和市政基础设施施工招标投标管理办法〉规定，招标文件中要求中标人提交履约担保的。中标人应当提供。招标人（D、）同时向中标人提供工程款支付担保。A、无需；B、必须；C、可以；D、应当。
二、多选题
1、投标保证金的形式通常包括（A、C、E、）。
A、交付现金；
B、口头保证；
C、银行保函；
D、可撤消信用证；
E、支票。
2、履约担保的形式一般包括（B、C、D、E、）。
A、交付现金；
B、有条件的银行保函；
C、无条件的银行保函；
D、履约担保书；
E、保留金。
3、有关保留金规定，正确的是（C、E、）。
A、一般为每次工程款的15%；
B、通常最高不超过合同总价的5%；
C、按合同约定，在每次支付工程款时扣除；
D、在工程移交时发包人将保留金支付给承包人；
E、在工程移交时，发包人将保留金的一半支付给承包人。
4、有关履约担保，下述说法正确的是（C、E、）。
A、对承包人而言，采用有条件的银行保函风险较大；
B、履约担保书通常由银行开具；
C、通常对履约担保书的金额要求比银行保函的金额要求高；
D、建筑行业通常倾向于采用无条件银行保函；
E、中标人如未能按招标文件的规定提交履约担保，其投标保证金将被发包人没收。
5、（C、E、）一般为合同金额的10%。
A、投标保函；
B、履约担保书；
C、银行履约保函；
D、支付担保；
E、预付款保函。
6、预付款担保的形式一般采用（A、B、E、）。
A、银行保函；
B、抵押；
C、交付现金；
D、保留金；
E、保证担保公司担保。
7、世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争性文件》规定（A、E、）。A、中标人应在接到中标通知书14天内按规定向发包人提交履约保证金；
B、在缺陷责任期结束后14天内发包人应将履约保证金退还承包人；
C、预付款保函应在工程竣工验收前保存有效；
D、预付款保函的担保金额应在有效期内保持不变；
E、预付款不计息。
8、FIDIC《土木工程施工合同条件应用指南》中有关预付款支付的规定，下列描述正确的是（A、D、E、）。
A、承包人应先提交发包人认可的履约保证书；
B、承包人应先开始施工；
C、承包人应先将材料、设备运至施工现场；
D、由工程师开具证明支付给承包人；
E、承包人应先提交经发包人认可的条件对全部预付款价值进行担保的保函。
9、有关支付担保，下列说法正确的是（A、D、E、）。
A、支付担保实行履约分段滚动担保；
B、支付担保中，发包人是担保方；
C、支付担保中，承包人是被担保方；
D、发包人违约后，承包人可要求提供担保的第三人承担相应责任；
E、有关提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为工程合同附件。
10、下列有关建设工程担保的描述中，正确的是（A、E、）。
A、投标保证金的数额最高不得超过80万；
B、保留金总额一般限制在合同总价款的10%；
C、承包人提供履约担保的费用应由发包人承担；
D、预付款担保的担保金额通常是预付款的50%；
E、发包人支付担保应是金额担保。
第六部分一、单选题
1、由于合同条文繁杂，内涵意义深刻，法律语言不易理解等原因，必须进行（A、）。
A、合同分析；
B、合同签证；
C、合同公证；
D、合同管理。
2、发包人雇用工程师并委托他（B、）履行发包人的合同责任。
A、部分；
B、全权；
C、授权；
D、督促。
3、合同分析工作中属于承包人责任的是（A、）。
A、明确工程变更索赔的有效期；
B、及时做出承包人履行合同所必须的决策；
C、提供设计资料等施工条件；
D、按合同规定及时支付工程款。
4、在合同实施中，如果工程师指令的工程变更属于合同规定的工程范围，则（A、）必须无条件执行。
A、承包人；
B、发包人；
C、分包商；
D、项目管理人员。
5、工程变更的补偿范围，通常以（C、）一定的百分比表示。这个百分比越大，承包人的风险越大。
A、合同税率；
B、合同间接费；
C、合同金额；
D、合同直接费。
6、工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般这个时间越短，对承包人管理水平的要求越高，（D、）
A、对承包人越有利；
B、对发包人越不利；
C、对承发包双方都不利；
D、对承包人越不利。
7、在合同分析中，应对重要的验收要求、（A、）以及验收所带来的法律后果作说明。
A、时间、程序；
B、时间、地点；
C、人员、责任；
D、质量、进度。
8、合同分析后，应由（B、）和企业相关部门人员作“合同交底”。
A、各层次管理者向合同管理人员；
B、合同管理人员向个层次管理者；
C、合同管理人员向项目经理；
D、项目经理向合同管理人员。
9、合同责任的完成必须通过（A、）来保证。
A、经济手段；
B、法律手段；
C、政治手段；
D、行政手段。
10、对分包商，主要通过分包合同明确双方的（C、），保证分包商能及时地按质按量地完成合同责任。
A、法律义务关系；
B、分包责任关系；
C、责权利关系；
D、利益分配关系。
11、合同控制的作用之一是了解合同的实施情况，找出偏离，以便及时采取措施，调整合同实施过程，达到（D、）。
A、项目要求；
B、合同要求；
C、项目总目标；
D、合同总目标。
12、合同控制的作用之一是使项目管理人员一直清楚地了解合同实施情况，对合同实施（A、）有一个清醒的认识。
A、现状、趋向和结果；
B、目标、任务和形状；
C、任务、形状和内容；
D、责任、目标和结果。
13、针对工程问题，可以采取技术措施。组织和管理措施、经济措施及（A、）。
A、合同措施；
B、应变措施；
C、行政措施；
D、法律措施。
14、属于工程实施中产生的资料有：发包人的（B、）。
A、合同文本、招标文件、投标文件等；
B、各种工作指令、签证、信函、会谈纪要等；
C、合同总体分析、网络图、横道图等；
D、图纸、技术规范等。
15、合同分析资料包括（D、）。
A、各种记录、施工日记等；
B、各种工作指令、签证、信函、会议纪要等；
C、合同忘本、招标文件、投标文件、图纸、技术规范等；
D、合同总体分析、网络图、横道图等。
16、建设工程档案原始资料必须经过（A、）才能成为可供决策的信息，成为工程报表或报告文件。
A、信息加工；
B、信息分类；
C、信息编码；
D、信息汇总。
二、多选题
1、进行合同分析有多种原因，如合同中存在问题和风险，包括（A、C、）。
A、合同审查时已经发现的风险；
B、工程施工中，发生不可抗力的风险；
C、合同审查时可能隐藏着的尚未发现的风险；
D、项目管理职能人员不能全面理解合同风险；
E、合同实施中，合同双方将会产生争议的风险。
2、在合同分析中，承包人的主要任务是（A、B、C、D、）。
A、明确总任务，即合同标的；
B、明确合同中的工程量清单、图纸、工程说明、技术规范的定义；
C、明确工程变更的补偿范围；
D、明确工程变更的索赔有效期；
E、明确索赔的项目和资金。
3、发包人和发包人所雇用的工程师具有（A、B、C、D、）责任。
A、对平行的各承包人和供应商之间的责任界限做出划分；
B、对平行的各承包人和供应商之间争执做出裁决；
C、对平行的各承包人和供应商之间工作进行协调；
D、承担管理和协调失误造成的损失；
E、明确工程变更的索赔有效期。
4、合同价格分析的主要内容包括（A、B、C、E、）。
A、合同所采用的计价方法及合同价格所包括的范围；
B、工程计量程序，工程款结算方法和程序；
C、费用索赔的条件、价格调整方法、计价依据，索赔有效期规定；
4
D、工程价款的税率构成；
E、拖欠工程款的合同责任。
5、竣工验收合格即办理移交，移交表示（A、B、D、E、）。
A、发包人可并接收工程，承包人工程施工任务的完结；
B、工程所有权的转让；
C、发包人工程管理责任的结束和承包人工程照管责任的开始；
D、保修责任的开始；
E、合同规定的工程款支付条款有效。
6、对于索赔争执的解决，需要分析（A、B、C、）。
A、索赔的程序；
B、争执的解决方式和程序；
C、仲裁条款，包括仲裁所依据的法律、仲裁地点、方式和程序、仲裁结果的约束力等；
D、争执中涉及的政府有关部门的意见；
E、索赔争执的解决方法。
7、仲裁条款包括仲裁（A、B、C、E、）等。A、所依据的法律；B、地点；
C、结果的约束力；
D、委员会的组成；
E、方式和程序。
8、在下列情况属于合同交底的工作有（A、C、D、）
A、学习合同，对合同的重要内容做出解释和说明；
B、检查施工现场的道路、水电、临时设施等施工条件；
C、将合同事件责任分解落实带各工程小组或分包人；
D、在合同实施前召开协调会议，落实各种安排；
E、召开生产调度会议，协调生产有关事项。
9、合同诊断包括（A、B、C、）。
A、分析合同执行差异的原因；
B、分析合同差异的责任；
C、问题处理；
D、分析招标书的承诺；
E、分析合同中的累计方法。
10、在实际工程中与合同相关的资料面广量大，形式多样，主要有（AB、C、D）。
A、B、C、D、E、
11、在资料的使用上，合同管理人员有责任（A、B、C、）。
A、向项目经理、向发包人做工程实施情况报告；
B、向各职能人员和各工程小组、分包商提供资料；
C、为工程的各种验收、为索赔和反索赔提供资料和证据；
D、为项目归档提供服务；
E、为社会查询提供帮助。
第七部分一、单选题
1、索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同素所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而（Ｂ），向对方提出的补偿要求。Ａ、拖延工期后；Ｂ、遭受损失后；Ｃ、产生分歧后；Ｄ、提起公诉后。
2、对于索赔的描述，正确的是（ C ）。
A、承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔；
B、承包人不可以向发包人索赔，发包人可以向承包人索赔；
C、承包人可以向发包人索赔，发包人可以向承包人索赔；
D、发包人可以向承包人索赔，承包人可以向发包人反索赔。
3、合同条文有二义性（ B ）。
A、视为合同废止；
B、属于合同错误；
C、视为合同变更；
D、属于合同笔误。
4、由于发包人的原因，造成工程中断或进度放漫，使工期拖延，承包人对此（）。
A、不能提出索赔；
B、可以提出工期拖延索赔；
C、可以提出工程变更索赔；
D、可以提出工程终止索赔。
5、因货币贬值、汇率变化，物价和工资上涨，政策法令变化引起的索赔属于（ D ）。A、不可预见的外部障碍或条件索赔；B、工程变更索赔；
C、工程终止索赔；
D、其他索赔。
6、由于某种原因，如不可抗力因素影响、发包人违约，使工程被迫在竣工前停止实施，并不再继续进行，使承包人蒙受经济损失，因此提出的索赔属于（ C ）。A、不可预见的外部障碍或条件索赔；B、工程变更索赔；
C、工程停止索赔；
D、其他索赔。
7、要求发包人补偿费用损失，调整合同价格的索赔是（ B ）。
A、工期索赔；
B、费用索赔；
C、道义索赔；
D、合同内索赔。
8、不属于合同外索赔定义的是（ D ）。
A、工程过程中发生的干扰事件的性质已经超过合同范围；
B、必须根据适用于合同关系的法律解决；
C、在合同中找不出具体的依据；
D、索赔超过合同规定期限。
9、以下不能成为承包人向发包人施工索赔的理由的是（ D ）。
A、监理工程师对合同文件的歧义解释；
B、物价上涨，法律法规变化；
C、由于不可抗力导致施工条件的改变；
D、承包商做出工程变更。
10、在索赔方面，物价大幅上涨的事件可以被认为是（ D ）。
A、双方承担的事件；
B、不予考虑的事件；
C、不可抗力的事件；
D、承包人索赔的事件。
11、属于施工项目索赔应具备但是理由是（）。
A、承包人违反合同造成时间费用损失；
B、承包人延误支付；
C、承包人提出提亲完成项目；
D、物价上涨，法律法规变化。
12、因图纸或工程量表中的错误而索赔属于（ C ）。
A、因合同文件引起的索赔；
B、有关工程施工方案的索赔；
C、关于价款方面的索赔；
D、合同外索赔。
13、人力不可抗拒灾害主要是指自然灾害，由这类灾害造成的损失应由（ C ）。
A、分包人、承包人共同承担；
B、承包人承担；
C、承保的保险公司承担；
D、发包人承担。
14、投保工程一切险遇自然灾害造成的损失应向承保的保险公司索赔，合同中承包人以发包人和承包人共同的名义投保工程一切险，（B ）。
A、只能由发包人索赔；
B、承包人可同发包人一起索赔；
C、只能有承包人索赔；
D、不能双方一起索赔。
15、战争、敌对行动、入侵等风险的索赔属于（A ）。
A、特殊风险的索赔；
B、人力不可抗拒灾害的索赔；
C、工程暂停索赔；
D、合同中止的索赔。
16、财务费用的损失要求补偿，是指因各种原因使承包人财务开支增大而导致的（ C ）增加等财务费用。
A、担保费；
B、保险费；
C、贷款利息；
D、管理费用。
17、不属于合同文件的有（ D ）。
A、图纸；
B、工程量清单；
C、投标书及其附件；
D、施工日志。
18、在工程索赔中，各种会计核算资料（ B ）。
A、不可以作为索赔证据；
B、可以作为索赔证据；
C、只能作为索赔参考；
D、是索赔的物证。
19、不属于索赔程序的是（ D ）。
A、提出索赔要求；
B、报送索赔资料；
C、工程师答复；
D、上级调节。
20、当出现索赔事项时，承包人以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生后的（ A ）以内向工程师正式提出索赔意向通知。
A、28天；
B、14天；
C、21天；
D、7天。
21、工程师对索赔的答复，承包人或发包人不能接受，（ A ）。
A、即进入仲裁或诉讼程序；
B、即进入调解程序；
C、只能进入仲裁程序；
D、只能进入诉讼程序。
22、建设工程反索赔的概念通常主要是指（ A ）。
A、发包人向承包人的索赔；
B、承包人向发包人的索赔；
C、分包人向承包人的索赔；
D、发包人向分包人的索赔。
23、反索赔是对提出索赔一方的（ C ）。
A、回应；
B、上诉；
C、索赔；
D、承诺。
24、建设工程反索赔具有同时性，（ B ）的特点。
A、预防性，发包人处于主动的有利地位；
B、技巧性，发包人处于主动的有利地位；
C、预防性，承包人处于主动的有利地位；
D、技巧性，承包人处于主动的有利地位。
二、多选题
1、建设工程索赔的起因是（B、C、D、E、）。
A、承包人违约；
B、合同错误；
C、合同变更
D、工程环境变化
E、不抗力因素。
2、索赔按当事人分类有（A、B、C、D、）。
A、承包人与发包人之间索赔；
B、承包人与分包人之间索赔；
C、承包人与供货人之间索赔；
D、承包人与保险人之间索赔；
E、承包人与工程师之间索赔。
3、按索赔事件影响分类，有（A、B、C、D、）。
A、工期拖延索赔；
B、不可预见的外部障碍或条件索赔；
C、工程变更索赔；
D、工程终止索赔；
E、合同内索赔。
4、关于总索赔的正确描述是（A、B、C、E、）。
A、总索赔是“一揽子索赔”；
B、总索赔是“综合索赔”
C、总索赔是在国际工程中经常采用的索赔处理和解决方法；
D、总索赔是在完成了工程决算后提出；
E、总索赔是在工程交付时进行。
5、建设工程索赔成立的条件有（A、B、C、）。
A、与合同对照，事件已造成了承包人的额外支出或直接工期损失；
B、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；
C、承包人按合同规定的程序提交索赔意向通知书和索赔报告；
D、造成费用增加或工期损失额度巨大；
E、索赔费用容易计算。
6、常见的建设工程索赔有（A、C、D、E、）。
A、因合同文件引起的索赔；
B、有关工程施工方案的索赔；
C、关于价款、工期和财务费用补偿方面的索赔；
D、关于工程暂停、中止合同的索赔；
E、特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔。
7、建设工程索赔的分类方式有（A、B、D、E、）。
A、按索赔当事人分类；
B、按索赔事件的影响分类；
C、按索赔要求大小分类；
D、按索赔所依据的理由分类；
E、按索赔的处理方式分类。
8、合同文件十索赔的最主要的依据，包括（A、B、C、D、）。
A、本合同协议书、中标通知书；
B、投标书及其附件，标准、规范及有关技术文件；
C、本合同通用条款，本合同专用条款；
D、图纸，工程量清单，工程报价单或预算书；
E、合同履行中，发包人与承包人之间的电话记录。
9、工程索赔中的证据包括（B、C、D、E、）。
A、招标公告；
B、来往信件；
C、各种会议纪要；
D、施工进度计划和实际施工进度记录；
E、施工现场的工程文件。
10、工程索赔中的证据包括（A、B、C、D、）。
A、工程照片；
B、气候报告；
C、施工中各种检查验收报告和技术鉴定报告；
D、工地交接记录、图纸和资料交接记录；
E、建筑材料和设备的采购、运输、使用计划书。
11、索赔文件包括（A、B、C、D、）。A、证据部分；B、论证部分；
C、总述部分；
D、索赔款项（或工期）计算部分；
E、摘要部分。
12、索赔程序包括（A、B、C、E、）。
A、提出索赔要求；
B、报送索赔资料；
C、工程师答复、工程师逾期答复后果、持续索赔；
D、领导责任；
E、仲裁与谁诉讼。
13、建设工程反索赔的特点是（A、B、D、）。
A、索赔与反索赔的同时性；
B、索赔处理的技巧性；
C、承包人处于有利地位；
D、发包人处于有利地位；
E、工程师要回避。
14、关于反索赔，正确的表述是（A、D、E、）。
A、反索赔是相对索赔而言；
B、反索赔是对提出索赔的一方的诉讼；
C、反索赔通常主要是指承包人对发包人的索赔；
D、反索赔通常主要是指发包人对承包人的索赔；
E、反索赔是对提出索赔的一方的反驳。
第八部分一、单选题
1、下列属于材料采购合同主要内容之一的是（C、）。
A、概算；
B、预算；
C、结算；
D、决算。
2、大型设备采购合同的订立方式不包括（B、）。
A、招标投标；
B、直接采购；
C、委托承包商配套供应；
D、按设备包干。
3、对于大量价格低品种多的零星建筑材料的采购合同可以由（D、）。
A、需方公开招标；
B、需方邀请招标；
C、需方直接和供方签订书面的供应合同；
D、需方直接向供方采购不需签订书面的供应合同。
4、在建设工程物资采购合同履行中（A、）。
A、非经买方同意，卖方必须交付合同规定的标的的物；
B、卖方可以支付违约金代替原标的物；
C、卖方可以偿付赔偿金代替原标的物；
D、卖方以其他货物代替原标的物。
二、多选题
1、通常建设工程物资采购合同争议解决的方式是（A、B、D、）。
A、协商；
B、调解；
C、仲裁和诉讼；
D、仲裁或诉讼；
E、由监理方仲裁。
2、属于材料采购合同的主要内容有（A、B、C、D、）。
A、标的；
B、数量；
C、质量；
D、价格；
E、担保协议。
3、设备采购合同的主要内容包括（B、C、E、）。A、双方当事人名称和住址；
B、标的；
C、产品价格；
D、公证和签证；
E、验收方法。
第九部分一、单选题
1、在国际工程建设中，国际工程承包合同订立的最主要形式是（A、）。
A、招标；
B、投标；
C、合同谈判；
D、评标。
2、国际工程发包人一般通过（C、）邀请承包人参加国际工程招标的资格预审。
A、招标公告；
B、招标邀请；
C、资格预审公告；
D、资格预审邀请。
3、通过国际工程招标资格预审的承包人，将作为（D、）参加国际工程的投标。
A、承包人；
B、有经验的承包人；
C、有能力的承包人；
D、投标人。
4、当招标者要对招标文件存在的问题进行修改时，应该紧接在以下哪项工作之后进
5
行？（C、）
A、资格预审；
B、颁发招标文件；
C、投标者考察施工现场；
D、投标者质疑。
5、投标人在投标过程中，如果发现招标文件存在明显的错误或难以理解之处，可以在（C、）向招标人提出质疑，A、考察施工现场时；
B、考察施工现场之前；
C、提交标书之前；
D、招标文件修改之前。
6、计划管理是承包人国际工程实施阶段的中心，也是项目（D、）的具体化。
A、实施方案；
B、组织活动；
C、管理目标；
D、经营目标。
7、国际工程承包与国内工程承包有许多不同之处，仅就财务管理而言，国内工程承包财务管理通常不包括（B、）工作。
A、资金的筹集；
B、银行保函；
C、银行往来；
D、成本会计。
8、国际工程中承包人质量管理通常由（D、）主管。
A、企业副总经理；
B、企业总工程师；
C、企业副总工程师；
D、项目经理。
9、质量保证是国际工程施工阶段承包人（C、）的工作内容。
A、合同管理；
B、计划管理；
C、质量管理；
D、移交和竣工验收。
10、技术保证是国际工程施工阶段承包人（C、）的工作内容。
A、合同管理；
B、计划管理；
C、质量管理；
D、移交和竣工验收。
11、国际工程承包合同订立后，总承包人征得发包人的同意可以将工程（B、）。A、转包；B、分包；C、指定分包；D、层层分包。
12、下列关于国际工程承包在实施阶段管理工作表述正确的是（A、）。
A、物资采购管理是实施工程管理并取得利润的重要手段；
B、质量管理的重点是确保施工方案的技术可行性；
C、分包商管理中心任务是协调分包与发包人的关系；
D、移交和竣工验收管理是确保按时完成工程的重要环节。
13、对于国际工程缺陷责任期的工作，下列说法中正确的是（B、）。
A、缺陷责任期开始于工程承包合同的履行终止；
B、缺陷责任期开始于移交和竣工验收工作后；
C、缺陷责任期开始于发包人支付完所有的合同价款；
D、缺陷责任期开始于承包人收到所有的合同价款。
14、在大型国际建筑工程中，当事人倾向于用（C、）的方式解决纠纷。
A、协商；
B、调解；
C、非诉讼纠纷解决程序；
D、诉讼。
15、大型建筑工程的当事人普遍不愿意将纠纷提交（D、）。
A、协商；
B、调节；
C、非诉讼纠纷解决程序；
D、诉讼。
16、FIDIC合同条件下充当准仲裁员角色的是（C、）。
A、发包人；
B、承包人；
C、工程师；
D、仲裁员。
17、纠纷审议委员会的委员在项目开始时就介入项目，目的是（A、）。
A、了解项目管理情况及其问题；
B、预防纠纷发生；
C、阻止纠纷发生；
D、保护当事人权益。
18、纠纷裁决委员会的委员特别应该具有（D、）方面的丰富经验。
A、法律；
B、合同管理；
C、工程技术；
D、工程施工。
19、下列关于纠纷审议委员会方式表述正确的是（A、）。
A、及时解决纠纷，费用较低，结果容易为当事人双方接受；
B、及时解决纠纷，费用较高，结果容易为当事人双方接受；
C、及时解决纠纷，费用较低，结果不容易为当事人双方接受；
D、及时解决纠纷，费用较高，结果不容易为当事人双方接受；、
20、对于纠纷委员会提出的建议，下列说法中正确的是（B、）。
A、建议不是强制性的，不具有终局性，但具有约束力；
B、建议不是强制性的，不具有终局性和约束力；
C、建议不是强制性的，具有终局性，但具有约束力；
D、建议是强制性的，具有约束力，但不具有终局性。
21、在国际工程中，如果发生推迟竣工的问题，（D、）可以发出早期警告。
A、工程师；
B、发包人；
C、承包人；
D、发包人和承包人。
22、早期预警会议的目的是（C、）。A、提出索赔；
B、分析问题产生的原因；
C、研究确定解决问题的措施；
D、明确责任。
23、当发生补偿事件后，承包商有权根据事件的影响要求补偿（C、）。
A、费用；
B、工期；
C、费用和工期；
D、费用或工期。
24、在NEC合同中工程师代表的是（A、）。
A、发包人的利益；
B、承包人的利益；
C、发包人和承包人双方的利益；
D、不代表任何一方的利益。
25、如果承包人不接受补偿事件的处理结果，就要依靠（B、）来解决纠纷。
A、调解人；
B、裁决人；
C、仲裁；
D、诉讼。
二、多选题
1、资格预审是确保有能力的承包商参加投标的有效年，在国际工程招标中，它通常包括哪些内容（B、D、E）。
A、发布招标公告；
B、邀请承包人参加；
C、承包人提供资信资料；
D、颁发资格预审文件；
E、确定投标人。
2、在国际工程招投标中，开标和评标的程序通常包括以下内容（C、D、E、）。
A、提交标书；
B、接受标书；
C、开标；
D、评标；
E、授予合同。
3、发包人组织投标者考察施工现场是投标程序中的重要工作，考察施工现场在（A、C、）工作之后进行。
A、准备招标文件；
B、确定招标代理；
C、颁发招标文件；
D、招标文件修改；
E、投标者质疑。
4、国际工程承包合同订立后，即进入合同的履行阶段，对于承包人来说合同管理是实施阶段的重要工作，它包括以下任务（B、C、E、）。
A、积极索赔；
B、防范风险；
C、获取尽可能多的利润；
D、处理好与业主的关系；
E、维护自身的正当利益。
5、总承包人将中标的工程按（C、E、）分包给不同的承包人分别进行施工，是国际工程承包活动中普遍采用的方式。A、工作内容少；B、土建与安装工程；
C、专业性质；
D、工程复杂程度；
E、工程范围。
6、国际工程接近完成是，承包人的移交和竣工验收管理工作十分重要，关系到施工阶段的（C、D、E、）。
A、工程质量；
B、工程进度；
C、合同履行的终止；
D、合同价款的收取；
E、缺陷责任期的的开始。
7、国际工程承包合同争议解决的方式一般包括（A、B、D、E、）。
A、协商；
B、调解；
C、索赔；
D、仲裁；
E、诉讼。
8、国际工程承包合同争议常用的非诉讼纠纷解决方式有以下几种（A、C、D、
E、）。
A、仲裁；
B、申诉；
C、纠纷审议委员会；
D、NEC裁决程序；
E、FIDIC合同条件下的工程师准仲裁。
9、纠纷审议委员会的委员必须是在（A、B、D、）方面具有经验的专家组成。
A、工程施工；
B、法律；
C、工程经济；
D、合同文件解释；
E、工程技术。
10、支付给纠纷审议委员会的费用包括（A、C、）。
A、聘请费；
B、工资；
C、酬金；
D、奖金；
E、超时工资。
第十部分
一、单选题
1、委托人委托监理人监理的工程概况包括（A、）等内容。
A、工程名称、工程地点、工程规模、总投资；
B、工程名称、工程地点、工程规模、工期；
C、工程名称、工程地点、工期、总投资；
D、工程名称、工程地点、工期、工程规模。
2、建设工程监理合同的基本条款中的有关词语含义与合同第二部分（标准条件）中赋予它们的定义应（B、）。
A、基本一致；
B、相同；
C、互为补充；
D、互为解释。
3、下列文件能作为建设工程监理合同文件的是（ D ）。
A、监理招标文件；
B、工程图纸；
C、规范；
D、中标通知。
4、监理委托人在建设工程监理合同中承诺向监理人支付报酬的（C、）
A、期限、金额、方式；
B、期限、金额、币种；
C、期限、方式、币种；
D、期限、方式、金额。
5、监理酬金应在建设工程监理合同的（B、）中规定。
A、基本条款；
B、标准条款；
C、专用条款；
D、补充文件。
6、监理人承诺的监理范围是按（A、）确定。
A、双方议定的范围；
B、监理投标书承诺的范围；
C、施工图纸；
D、有关规定。
7、监理人为开展监理业务需要的工程资料应从（A、）获得。
A、委托人；
B、设计人；
C、承包人；
D、相关人。
8、对监理人的奖励办法应在建设工程监理合同的（C、）中明确。
A、基本条款；
B、标准条款；
C、专用条款；
D、补充条款。
二、多选题
1、建设工程监理合同的文件包括（B、C、D、E、）。
A、招标文件；
B、监理投标书；
C、监理合同标准条件；
D、监理合同专用条件；
E、实施过程中双方签署的补充与修正文件。
2、下列关于建设工程紧理合同标准条件的表述正确的有（A、B、C、）
A、标准条件中应明确监理人的义务和权利；
B、标准条件中应明确委托人的义务和权利；
C、标准条件中应规定合同生效、变更与终止；
D、标准条件中应明确支付报酬的币种和汇率；
E、标准条件中应明确奖励的办法。
3、下列选项中，属于建设工程监理合同专用条件中应明确的问题是（C、D、E、）。
A、监理酬金；
B、监理人的责任；
C、支付报酬的币种；
D、支付报酬的计算方法；
E、汇率。
第十一部分一、单选题
1、国际工程通常是指（ C ）。
A、由世界银行出资的工程；
B、由国外企业投资建设的工程；
C、面向国际进行招标的工程；
D、发包人是国外企业的工程。
2、对于国际工程咨询业，下列说法正确的是（C、）。
A、国际工程咨询只为发包人提供服务；
B、国际工程咨询只为承包人提供服务；
C、国际工程咨询一般为发包人提供服务，也可受聘与承包人；
D、国际工程咨询是工程建设提供智力和资金的行业。
3、下列哪项工作也是国际工程承包人可以做的（D、）。
A、项目评估；
B、勘察；
C、监理；
D、施工祥图设计。
4、FDIC代表的是最具有权威的（C、）。
A、发包人；
B、承包人；
C、咨询工程师；
D、建筑师。
5、在新黄皮书条件下，承包人的基本义务是完成（D、）。
A、永久设备的安装；
B、永久设备的制造和安装；
C、永久设备的设计和安装；
D、永久设备的设计、制造和安装。
6、EPC交钥匙项目合同条件适用于（C、）。
A、大型房屋建筑；
B、大型土木工程；
C、工厂建设；
D、大型设备的设计、制造和安装。
7、“银皮书”是指FIDIC合同条件机的（C、）。
A、施工合同条件；
B、永久设备和设计—建造合同条件；
C、EPC交钥匙项目合同条件；
D、合同的简短格式。
8、FIDIC合同通用条件适于（A、）。
A、某一类工程；
B、房屋工程；
C、土木工程；
D、房屋建筑和土木工程。
9、FIDIC专用条件是对通用条件进行的具体化的（D、）。
A、修改；
B、补充；
C、完善；
D、修改和补充。
10、NEC合同条件是由英国（A、）协会编制的工程合同体系。
A、土木工程师；
B、承包人；
C、发包人；
D、建造师。
11、下列哪种合同形式不是NEC的选项合同形式？（B、）。
A、单价合同；
B、固定总价合同；
C、目标单价合同；
D、成本加酬金合同。
12、下列关于NEC九项核心条款表述不正确的是（C、）。
A、核心条款包括检验与缺陷；
B、核心条款包括补偿；
C、核心条款包括责任赔偿；
D、核心条款包括风险与保险。
13、E、NEC合同更大程度上体现了灵活性，它有（B、）种工程款支付方式可以根据需要自行选择。A、3；B、6；C、4；D、5。14、为了适应新的项目采购方式的应用和项目管理模式的发展和变化，NEC合同强调（D、）。
A、计划、组织与控制；
B、组织、控制与协调；
C、激励、控制与协调；
D、沟通、合作与协调。
15、AIA是成立于1857年的（B、）专业社团。
A、美国咨询工程师；
B、美国建筑师；
C、美国发包人；
D、美国承包人。
16、AIA系列合同条件中A系列是关于（A、）。
A、发包人与承包人之间的和约文件；
B、发包人与提供专业服务的建筑师之间的和约文件；
C、建筑师与提供专业服务的顾问之间的和约关系；
D、建筑师行业所用的文件。
17、AIA合同条件主要用于（B、）。
A、公共的房屋建筑工程；
B、私营的房屋建筑工程；
C、公共的土木工程；
D、私营的土木工程。
18、AIA合同文件在美国建筑业界及国际工程承包界，特别在（A、）地区具有较高的权威性。A、美洲；B、欧洲；C、非洲；D、亚洲。
19、AIA合同文件的核心是（B、）
A、标准条件；
B、通用条件；
C、专用条件；
D、协议书格式。
二、多选题
6
1、国际工程市场包含（C、E、）行业。
A、工程勘察；
B、工程设计；
C、工程咨询；
D、工程监理；
E、工程承包。
2、下列关于国际工程承包的表述正确的是（A、D、E、）。
A、国际工程承包包括投标、施工、设备采购及安装调试、分包、提供劳务等；
B、国际工程承包包括投标、施工、设备采购及安装调试、分包、设备租赁等；
C、国际工程的承包人可以做工程的方案设计；
D、国际工程承包人可以做施工祥图设计；
E、国际工程承包人可以做部分永久工程的设计。
3、FIDIC施工合同条件主要特点是（A、C、D、）
A、以竞争性招标投标方式选择承包人；
B、以有限竞争性招标方式选择承包人；
C、合同履行过程中采用以工程师为核心的工程项目管理模式；
D、适用于整个土木工程；
E、合同条件普遍适用于世界各地的工程建设情况。
4、FIDIC简短格式主要适用于（A、B、C、D ）的房屋建筑和土木工程。
A、价值较低；
B、形式简单；
C、重复性；
D、工期短；
E、不需要投标。
5、FIDIC系列合同条件具有（A、C、D ）。
A、国际性；
B、普适性；
C、通用性；
D、权威性；
E、公正性。
6、FIDIC合同条件的应用方式通常有如下几种（A、B、C、E、）
A、国际金融组织贷款和一些国际项目直接采用；
B、合同管理中对比分析使用；
C、在合同谈判中使用
D、工程师管理项目中参考使用；
E、部分选择使用。
7、NEC合同的内涵广泛的系列合同条件，它包括（A、C、D、）。
A、六种主要选项条款；
B、四份合同条件；
C、九项核心条款；
D、十五项次要选择；
E、合同标准条件。
8、NEC合同条件具有如下主要特征（A、B、E、）。
A、适用范围广；
B、为项目管理提供动力；
C、权威性；
D、公正性；
E、简明清晰。
9、AIA制定的合同条件是用于（C、E、）方面的合同文件。
A、项目咨询；
B、项目勘察；
C、项目设计；
D、项目监理；
E、项目施工。
10、AIA合同文件的计价方式主要有（A、D、E、）。
A、总价；
B、可调总价；
C、单价；
D、成本补偿；
E、最高限定价格法。综合测试题
一、填空题：
1.依据建设部第87号令《建筑业企业资质管理规定》，自（）时间实施，将建筑业企业资质分为（）、（）、（）
2.《中华人民共和国招标投标法》，自（）实施。
3.《中华人民共和国合同法》，自（）实施。
4.依据建设部第93号令《建设工程勘察设计企业资质管理规定》，工程勘察资质分为（）、（）、（）；将工程设计资质分为（）、（）、（）。
5.投标文件包括（）、（）、（）。
6.投标决策，按性质分为（）和（）；按效益分为（）、（）和（）。
7.投标人应当按照（）的要求编制投标文件，投标文件应当对（）提出的（）和（）做出响应。
8.投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分（）、（）工作进行分包的，应当在投标文件中载明。
9.投标人不得以低于（）的报价竞标，也不得以（）投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标
10.1999年发布的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201），主要适用于施工总承包合同。是由（）、（）、（）三部分组成。
11.依据《中华人民共和国招投标法》，招标方式分为（）、（）。
12.联合体中标的，联合体各方应当与（）与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担（）。
13.项目招标在开标时，由（）主持，邀请所有的（）参加
14.招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起（）d内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
15.建设工程合同包括（）、（）、（）
16.合同订立分为（）、（）、（），而建设工程合同应当采用（）
17.招投标活动的基本原则是（）、（）、（）、（）。
18.整个招标投标过程，经过（）、（）和（）。
19.FIDIC合同为（）的计价方式
20.承包人在工程师变更确定后（）d内，提出变更工程价款报告。
21.工程质量保修金一般不超过施工合同价款的（）
22.施工合同按计价方式来分为（）、（）、（）。
23.合同中免责条款无效的是（）、（）。
24.违约金的根本属性是其（），此外还具有（）。
25.违约金可分为（）违约金和（）违约金。
26.建设工程争议处理的基本方式是（）、（）、（）、（）。
二、选择题：
1.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）d前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A、30；B、15；C、10；D、20。
2.（），是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。A、公开招标；B、有限制招标；C、无限制招标；D、议标；
E、邀请招标。
3.（），是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
A、公开招标；
B、有限制招标；
C、无限制招标；
D、议标；
E、邀请招标。
4.自招标文件开始发出之日起，至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）d。
A、15；
B、20；
C、30；
D、25。
5.建筑市场的主体包括（）、（）、（）。
A、业主；
B、承包商；
C、工程咨询公司；
D、政府部门。
6.采用银行的有条件保函，在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由（）对执行合同部分和未执行合同部分加以鉴定。
A、承包人；
B、发包人；
C、担保人；
D、监理人。
7.履约担保的形式（）银行保函履约担保书预留金预付款
8.评标委员会是由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为（）以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不少于（）A、7，1/3；B、7,2/3；C、5,1/3；D、5,2/3。
9.劳动分包合同主要条款主要包括（）
A、劳务分包人资质情况；
B、质量标准；
C、劳务分包工作对象及提供劳务内容；
D、分包工作期限；D、进度计划
10.劳务分包合同规定，工程承包人确认结算资料后（）d内向劳务分包人支付劳务报酬尾款A、4；B、14；C、7；D、28。
11.劳务分包合同规定，当发生（）情况之一的，工程承包人应当承担违约责任
A、工程承包认违反合同的约定；
B、劳务分包人违约
C、工程承包人不按时向劳务分包人支付劳务报酬；
D、不可抗力；
E、工程承包人不按约定履行合同义务
12.劳务分包合同规定，劳务报酬可以采用（）方式
A、固定劳动报酬（含管理费）；
B、约定不同工种劳务的计时单价（含管理费）
C、按确认的工时计算；
D、约定不同工种劳务的计时单价（含管理费）
E、按图计算约定不同工作成果的计件单价（含管理费）；
F、按确认的工程量计算约定不同工作成果的计件单价（含管理费）；
G、按图计算。
13.租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理的保险，由（）支付保险费用A、劳务分包人；B、工程承包人；C、业主；D、监理。
14.FIDIC合同条件规定，承包商向业主提交的履约保函，保证书内的合同担保有效期是从（）。
A、合同签字之日起到颁发工程移交证书日为止；
B、合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书为止；
C、发布开工令之日起到颁发工程移交证书为止；
D、发布开工令之日起到颁发解除缺陷责任证书日为止。
15.预留金一般为每次工程进度款的10％，但总额一般应限制在合同总价款的（）
A、15％；
B、10％；
C、5％；
D、3％。
16.投标保证金的数额一般为投标价的（）左右，但最高不得超过（）万元人民币，投标保证金有效期应当超出投标有效期的（）
A、2％、80、30；
B、3％、80、30；
C、2％、90、20；
D、2％、80、20。
17.( )不属于工程索赔证据
来往信件各种会议纪要工程照片工程师现场口头指令
18.当出现下列合同文件互相矛盾时，（）的解释顺序最后
A、补充协议；
B、合同协议书；
C、合同专用条款；
D、合同通用条款。
19.（）不属于合同文件
A、中标通知书；
B、图纸；
C、工程量清单；
D、施工日记。
20.有关因工程量清单准确性引起的索赔，属于（）。
A、因合同文件引起的索赔；
B、有关工程施工的索赔；
C、关于价款方面的索赔；
D、特殊风险和人力不可抗力灾害的索赔。
21.( )不是施工索赔的理由
A、发包人延误支付期限造成承包人的损失；
B、非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用；
C、非承包人的原因导致工程暂时停工；
D、承包人工程管理不当造成费用增加。
22.解决建设工程索赔最理想的方法是（）
A、提出仲裁解决；
B、工程师进行解决；
C、通过协商解决；
D、诉讼。
23.承包人发出索赔意向通知后，（）在一定期限内处理该项索赔
A、业主；
B、承包人；
C、法人；
D、工程师。
24.承包商应在索赔事件发生后（）d内向工程师递交索赔意向通知
A、10；
B、20；
C、42；
D、28。
25.工程师收到承包人递交的索赔报告和相关资料后应在（）d内给予答复
A、7；
B、25；
C、30；
D、28。
26.承包人要求发包人“延长工期，推迟竣工日期”属于（）
A、工期索赔；
B、费用索赔；
C、工程变更索赔；
D、工程终止索赔。
27.要求发包人“补偿费用损失、调整合同价格”属于（）
A、工期索赔；
B、费用索赔；
C、变更索赔；
D、其他索赔。
28.工程师指令将某分项工程混凝土改为钢筋混凝土，对此做出的索赔具体为（）道义索赔总索赔明示索赔单项索赔
29.索赔事件主要表现为（）
A、工期延长；
B、工程效率的降低；
C、工程的工期延长和资料的不全；
D、工期的延长和费用的增加
30.不属于合同分析资料的是（）
A、合同总体分析；
B、网络图；
C、横道图；
D、施工日记。
31.合同实施控制的内容不包括（）
A、合同监督；
B、合同跟踪；
C、合同诊断；
D、合同后评价。
32.合同交底由（）实施
A、项目经理；
B、负责合同管理的监理工程师；
C、合同管理人员；
D、发包人。
33.支付担保中担保额度一般为工程总额的（）
A、5％；
B、20－25％；
C、40％；
D、80％。
34.预付款担保的作用（）
A、承包人保证偿还发包人已支付的全部预付金额；
B、发包人的一种反担保措施；
C、发包人用于筛选投标人；
D、承包人可以不完全在本工程上使用该预付款。
35.投标担保的形式有（）
A、现金；
B、支票；
C、银行汇票；
D、不可撤消信用证；
E、履约保证书。
36.投标担保金额一般不超过投标总价的（）
A、3％；
B、5％；
C、2％；
D、80万。
三、问答题：
1.招标代理机构的概念？
2.招标投标立法的目的什么？
3.2000年7月国家计委关于《工程建设项目自行招标试行办法》规定招标人招标具备他条件是什么？
4.什么是资格预审？
5.资格预审文件内容？
6.招标程序是什么？
７.招标文件的内容是什么？
８．招标主要工作内容？
９.投标文件的实质性响应是什么？
1０.投标程序是什么？
11.建设工程项目招标具备的条件是什么？
1２.投标的决策是什么？
13.什么是潜在投标人？
１４．什么是投标担保？
7
15.什么是履约担保？
16.工程建设项目必须进行招标的范围是什么？
17.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定必须进行招标的金额？
１８．什么是施工劳务？
１９．什么是要约？
20.什么是新要约？
２１．什么是要约邀请？
２２．什么是承诺？
23.施工总承包合同的构成？
24.建设工程总承包一般如何订立？
25.总承包的内容是什么？
２６．总承包合同对工期、造价和质量三大目标的条款要求？
２７．建设工程的最低保修期限是什么？
28．什么是合同控制？
２９．什么是工程变更？
３０．合同控制的方法是什么？
３１．什么是建设工程合同？
３２．争议解决的方式是什么？
３３．合同无效的法律规定是什么？
３４．索赔的概念是什么？
３５．索赔的特点是什么？
３６．建设工程承包人提出索赔的起因有哪些方面？
３７．建设工程索赔按当事人或签订合同的类型分类？
３８．建设工程按干扰事件的性质分类？
３９．按照索赔要求如何分类？
４０．索赔的作用是什么？
４１．承包商索赔管理的任务是什么？
４２．索赔成立的条件是什么？
４３．施工索赔应具备的条件？
４４．索赔成功的条件是什么？
４５．作为索赔的合同文件是什么？
４６．在施工索赔中，能作为索赔依据使用的有哪些证据？
４７．索赔程序是什么？
案例分析
【案例1】某房地产公司计划在北京市昌平区开发60000m2的住宅项目，可行性研究报告已经通过国家计委批准，资金为自筹方式，资金尚未完全到位，仅有初步设计图纸，因急于开工，组织销售，在此情况下决定采用邀请招标的方式，随后向7家施工单位发出了投标邀请书。
问题：（1）建设工程施工招标的必备条件有哪些？
（2）本项目在上述条件下是否可以进行工程施工招标？
（3）通常情况下，哪些工程项目适宜采用邀请招标的方式进行招标？【参考答案】
（1）建设工程施工招标的必备条件有：
1）招标人已经依法成立；
2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；
3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；4）有相应资金或资金来源已经落实；
5）有招标所需的设计图纸及技术资料。
（2）本工程不完全具备招标条件，不应进行施工招标。
（3）有下列情形之一的，经批准可以进行邀请招标：
1）项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；
2）受自然地域环境限制的：
3）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；
4）拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；
5）法律、法规规定不宜公开招标的。
【案例2】2000年5月，某县污水处理厂为了进行技术改造，决定对污水设备的设计、安装、施工等一揽子工程进行招标。考虑到该项目的一些特殊专业要求，招标人决定采用邀请招标的方式，随后向具备承包条件而且施工经验丰富的A、B、C三家承包商发出投标邀请。A、B、C三家承包单位均接受了邀请并在规定的时间、地点领取了招标文件，招标文件对新型污水设备的设计要求、设计标准等基本内容都作了明确的规定。为了把项目搞好，招标人还根据项目要求的特殊性，主持了项目要求的答疑会，对设计的技术要求作了进一步的解释说明，三家投标单位都如期参加了这次答疑会。在投标截止日期前l0d，招标人书面通知各投标单位，由于某种原因，决定将安装工程从原招标范围内删除。接下来三家投标单位都按规定时间提交了投标文件。但投标单位A在送出投标文件后发现由于对招标文件的技术要求理解错误造成了报价估算有较严重的失误，遂赶在投标截止时间前l0min向招标人递交了一份书面声明，要求撤回已提交的投标文件。由于投标单位A已撤回投标文件，在剩下的B、C两家投标单位中，通过评标委员会专家的综合评价，最终选择了B投标单位为中标单位。
问题：（1）投标单位A提出的撤回投标文件的要求是否合理？为什么？
（2）从所介绍的背景资料来看，在该项目的招投标过程中哪些方面不符合《招标投标法》的有关规定？
【参考答案】
（1）合理。根据《招标投标法》第二十九条规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，只要书面通知招标人即可。
（2）在该项目的招投标过程中有以下两方面不符合《招标投标法》的有关规定：1）招标人不应该在投标截止日期前l0d修改招标范围。根据《招标投标法》第二十三条规定，若招标人需改变招标范围或变更招标文件，应在投标截止日期前至少15d（而不是l0d）前以书面形式通知所有招标文件收受人。
2）不应该仅从剩下的B、C两家投标单位中选择中标人。根据《招标投标法》的规定，投标人少于3个时，招标人应当依照本法重新招标。
【案例3】2008年9月25日，某市地震局要建设一栋地震监测预报大楼，大楼建筑面积4000m2，连体附属3层停车楼一座，总造价2100万元。工程采用招标方式进行发包。由于地震监测大楼在设计上要求比较复杂，根据当地建设局的建议并经建设单位常委会研究决定，对参加投标单位的主体要求是最低不得低于二级资质。经过公开招标，有A和B参加了投标，两个投标单位在施工资质、施工力量、施工工艺和水平以及社会信誉上都相差不大，地震局的领导以及招标工作领导小组的成员对究竟选择哪一家作为中标单位也是存在分歧。
正在局领导犹豫不决时，有单位C参入其中，C单位的法定代表人是地震局某主要领导的亲戚，但是其施工资质却是三级，经C单位的法定代表人的私下活动，局常委会同意让C与A联合承包工程，并明确向A暗示，如果不接受这个投标方案，则该工程的中标将授予B单位。A为了获得该项工程，同意了与C联合承包该工程，并同意将停车楼交给C单位施工。于是A和C联合投标获得成功。A与地震局签订了《建设工程施工合同》，A与C也签订了联合承包工程的协议。
问题：（1）在上述招标过程中，地震局作为该项目的建设单位其行为是否合法？
(2)从上述背景资料来看，A和C组成的投标联合体是否有效？为什么？
（3）通常情况下，招标人和投标人串通投标的行为有哪些表现形式？
【参考答案】（1）不合法。地震局作为该项目的建设单位，为了照顾某些个人关系，指使A和C强行联合，并最终排斥了B可能中标的机会，构成了不正当竞争，违反了《招标投标法》中关于不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争的强制性规定。
（2）A和C组成的投标联合体无效。根据《招标投标法》第三十一条的规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。本案例中，A和C组成的投标联合体不符合对投标单位主体资格条件的要求，所以是无效的。
（3）招标人与投标人串通投标的行为表现如下：
1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；
2）招标人向投标人泄露标底；
3）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；
4）招标人预先内定中标人,以此决定取舍；
5）其他行为。
【案例4】某房地产公司计划在北京开发某住宅项目，采用公开招标的形式，有A、B、C、D、E 5家施工单位领取了招标文件。本工程招标文件规定2008年1月20日上午10：30为投标文件接收终止时间。在提交投标文件的同时，需投标单位提供投标保证金20万元。
在2008年1月20日，A、B、C、D 4家投标单位在上午10：30前将投标文件送达，E单位在上午11：00送达。各单位均按招标文件的规定提供了投标保证金。
在上午10：25时，B单位向招标人递交了一份投标价格下降5％的书面说明。
在开标过程中，招标人发现C单位的标袋密封处仅有投标单位公章，没有法定代表人印章或签字。
问题：（1）哪些单位是无效标,请解释？
（2）B单位向招标人递交的书面说明是否有效？
（3）通常情况下，废标的条件有哪些？
【参考答案】
（1）在此次招投标过程中，C、E两家标书为无效标。C单位因投标书只有单位公章未有法定代表人印章或签字，不符合招投标法的要求，为废标；E单位未能在投标截止时间前送达投标文件，按规定应作为废标处理。
（2）B单位向招标人递交的书面说明有效。根据《招标投标法》的规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。
（3）废标的条件如下
【案例5】某工程项目，建设单位通过招标选择了一具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理工作，并在监理中标通知书发出后第45天，与该监理单位签订了委托监理合同。之后双方又另行签订了一份监理酬金比监理中标价降低10%的协议。在施工公开招标中，有A、B、C、D、E、F、G、H等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持认为A施工单位有资格参加投标。评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招投标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术经济专家3人。评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由；D施工单位投标报价大写金额小于小写金额；F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求；H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项；其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同（示范文本）》与该施工单位签订了施工合同。
问题：1.指出建设单位在监理招标和委托监理合同签订过程中的不妥之处，并说明理由。
2.在施工招标资格预审中，监理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确？说明理由。
3.指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确作法。
4.判别B、D、F、H四家施工单位的投标是否为有效标？说明理由。
【参考答案】
1.在监理中标通知书发出后第45天签订委托监理合同不妥，依照招投标法，应于30天内签订合同。在签订委托监理合同后双方又另行签订了一份监理酬金比监理中标价降低10％的协议不妥。依照招投标法，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
2.监理单位认为A施工单位有资格参加投标是正确的。以所处地区作为确定投标资格的依据是一种歧视性的依据；这是招投标法明确禁止的；
3.评标委员会组成不妥，不应包括当地建设行政管理部门的招投标管理办公室主任。正确组成应为：评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中。技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
4.B、F两家施工单位的投标不是有效标。B单位的情况可以认定为低于成本，F 单位的情况可以认定为是明显不符合技术规格和技术标准的要求，属重大偏差。D、H两家单位的投标是有效标，他们的情况不属于重大偏差。
【案例6】：某罐头厂有两台闲置的机器设备要处理。某果品加工厂听说后, 即到罐头厂联系购买事宜。双次协商后,签订了合同。规定,果品加工厂以15万元的价格购买机器设备,合同生效后十天内果品工厂到罐头厂付款提货,任何一方违约须承担2%的违法金。
某冷库也听说罐头厂要处理两台设备。冷库正需要，且价格便宜,也派人到罐头厂洽谈购买。但迟了一步，设备已卖给了果品加工厂。冷库考虑若购买新的设备要花上近三倍的价格,见设备未运走,机不可失，就对罐头厂说,愿以20万元的价格购买该机器。罐头厂见有利可图,便与冷库签了同样的合同，只是价格高了,并要求冷库尽快来人付款提货。第三天即派车来提货,不巧这一天果品加工厂也来提货。双方互不相让,均有合同为据。
罐头厂自觉理亏,对果品加工厂说愿支付违约金,合同就不再履行了。但果品加工厂坚
8
决不同意,一定要机器设备，罐头厂与冷库联合强行让冷库将设备拉走,对果品工厂置之不理。于是,果品加工厂向法院起诉,罐头厂履行合同,支付违约金。罐头厂表示愿意承担违约责任,支付违约金,但履行合同已不可能,设备已经卖掉。法院受理后,将冷库列为第三人,一同参加审理。
[问题]合同当事人能否以支付违约金为由拒绝履行合同？
[答案与分析] 合同订立后,双方当事人均要及时、正确地履行合同。实际履行原则是合同履行当中应坚持的重要原则。该原则要求合同当事人严格按照合同规定的标的来履行,不得擅自用其他的标的来代替，也不得用违约金、赔偿金代替履行,除非法律和同另有规定。标的是合同的必备条款,没有标的的是不可理解的。在合同订立后,标的就己特定化、具体化。合同的履行即以此特定的标的为基础,如果情况发生变化,需要改变标的的,应双方协商一致，任何一方擅自改变标的均是违约行为。违约金是法律规定的或双方约定的在一方当事人违约的情况下给予守约方的一定数额的货币。在当事人违约时,无论是否造成损失, 均应支付,但不是说合同违约方支付违约金后就可不履行合同了。
违约金只是对于违约行违约反合同的行为所给予的惩罚和对于守约方因违约行为为而造成损失的补偿,不影响原来合同的效力。既然原合同仍然有效,当事人自然还要继续履行合同，以实现合同订立的目的。除非违约方的行为已使合同根本无法履行，或者守约方不再要求违约方履行合同。本案合同的标的——两台机器设备,只因被告罐头厂谋求更高的价格而不想履行原来的合同,转卖给了第三人,意图用支付违约金的办法代替履行合同的标的。因为违约金与转卖的利益相比要少,而第三人明知被告已与原告订了合同,却出高价诱使被告将机器设备转卖于他,被告与第三人的串通行为已损害了原告的利益,因此,他们之间的合同是无效的,双方均应对此负责。故被告需归还第三人的设备款,第三人需归还机器设备。双方的损失各自承担。原告与被告签订的合同是合法有效的,应予支持。被告擅自违约转卖合同的标的,应承担全部责任。在原告要求继续履行合同的情况下,被告应继续履行合同。被告交付机器设备,原告支付贷款,又鉴于被告的违约行为,根据合同的规定,还应支付违约金给原告。
【案例7】某办公楼施工招标文件的合同条款中规定：预付款额为合同价的30%，开工后三日内支付，主体结构工程完成一半是一次性全额扣回，工程款按季度支付。
某承包商通过资格预审后对该项目投标，经造价工程师估算，总价为9000万元，总工期为24个月，其中：基础工程估价为1200万元，工期为6个月；主体结构工程估价为4800万元，工期为12个月；装饰和安装工程估价为3000万元，工期为6个月。该承包商为了既不影响中标，又能在中标后取得较好的收益，决定采用不平衡报价法对造价工程师的原估价作适当调整：基础工程调整为1300万元，主体结构工程调整为5000万元，装饰和安装工程调整为2700万元。
另外，该承包商还考虑到，该工程虽然有预付款，但平时工程款按季度支付不利于资金周转，决定除按上述调整后的数额报价外，还建议业主将支付条件改为：预付款为合同价的5%，工程款按月支付，其余条款不变。该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和法定代表人签字后，在投标截止日期前一天上午将投标文件报送业主。次日下午，在规定的开标时间前1小时，该承包商又递交了一份补充材料，其中声明将原报价降低4%。
问题：（1）该承包商所运用的不平衡报价法是否恰当？为什么？
（2）除了不平衡报价法，该承包商还运用了哪些报价技巧？运用是否恰当？
案例解答：（1）恰当。因为该承包商是将属于前期工程的基础工程和主体结构工程的报价调高，而将属于后期的装饰和安装工程的报价调低，可以在施工的早期阶段受到较多的工程款，从而可以提高承包商所得工程款的现值；调整后工程的总价也没有受到影响，而且，这三类工程单价的调整幅度均在±10%以内，属于合理范围。
（2）该承包商运用的投标技巧还有多方案报价法和突然降价法。多方案报价法运用恰当，因为承包商的报价既适用于原付款条件也适用于建议的付款条件。突然降价法也运用恰当，原投标文件的递交时间比规定的投标截止时间仅提前1天多，这既是符合常理的，又为竞争对手调整、确定最终报价留有一定时间，起到了迷惑竞争对手的作用。若提前时间太多，会引起竞争对手的怀疑，而在开标前1小时突然递交一份补充文件，这时竞争对手已不可能再调整报价了。
【案例8】某建设监理单位在工程项目的监理工作中，出现了如下情况：
1、由于第三方原因，使监理工作受阻并延误了工期，增加了监理工作量。监理方采取以下措施是否妥当，为什么？
（1）总监理工程师及时通报业主（2）总监理工程师及时指出可能产生的影响；（3）由此增加的工作量应视为附加工作量；（4）完成监理的业务时间应延长；（5）按照增加的工作量和业务时间索取额外酬金；（6）业主承担监理单位相关的其它经济损失。
2、由于第三方原因违反原合同中规定的质量要求和进度期限，监理单位应承担如下哪些责任？
（1）监理单位应履行原合同中约定的义务和责任；（2）对违反合同规定的质量要求和进度期限不承担责任；（3）如违约中，属不可抗力导致的质量要求和完工期限改变，应部分的承担责任；（4）属第三方违约，则第三方支付违约金，如造成损失还应支付赔偿金。
3、由于业主原因违反合同中的某些条款，使得工程项目实际情况发生变化，监理单位不能全部或部分执行监理业务时，下面采取的措施，哪些是恰当的？哪些是不当的？为什么？
（1）一旦发生合同条款变化，立即正式通知业主；（2）监理业务时间应予延长；（3）按双方约定支付监理酬金；（4）业主认为监理单位无正当理由不能履行业务时，业主可以终止合同；（5）遇到不可抗力因素不能履行监理业务时，业主可终止合同。
【参考答案】1、第（1）、（2）、(3)、(4)、（5）条是恰当的，第（6）条不恰当。因为监理单位相关的其他的其他经济损失没有约定。
2、监理单位应承担（1）、（2）、（4）条。
3、监理方可采取（1）、（2）、（3）、（5）措施，第（4）条措施是不妥的。因为业主认为监理单位无正当理由，应以合同法规条件为准，不能主观断定
【案例9】甲公司与乙勘察设计单位签订了一份勘察设计合同，合同约定；乙单位为甲公司筹建中的商业大厦进行勘察、设计，按照国家颁布的收费标准支付勘察设计费；乙单位应按甲公司的设计标准、技术规范等提出勘察设计要求，进行测量和工程地质。水文地质等勘察设计工作，并在2008年5月l日前向甲公司提交勘察成果和设计文件。合同还约定了双方的违约责任、争议的解决方式。甲公司同时与丙建筑公司签订了建设工程承包合同，在合同中规定了开工日期。但是，不料后来乙单位迟迟不能提交出勘察设计文件。丙建筑公司按建设工程承包合同的约定做好了开工准备，如期进驻施工场地。在甲公司的再三催促下，乙单位迟延36天提交勘察设计文件。此时，丙公司已窝工18天。在施工期间，丙公司又发现设计图纸中的多处错误，不得不停工等候甲公司请乙单位对设计图纸进行修改。丙公司由于窝工、停工要求甲公司赔偿损失，否则不再继续施工。甲公司将乙单位起诉到法院，要求乙单位赔偿损失。法院认定乙单位应承担违约责任。
【案例评析】该案中乙单位不仅没有按照合同的约定提交勘察设计文件，致使甲公司的建设工期受到延误，造成丙公司的窝工，而且勘察设计的质量也不符合要求，致使承建单位丙公司因修改设计图纸而停工、窝工。根据《合同法》“勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。”乙单位的上述违约行为已给甲公司造成损失，应负赔偿甲公司损失的责任。
【案例10】某钢筋混凝土结构住宅，业主与施工单位，监理单位分别签订了施工合同，监理合同。施工单位将土方开挖，外墙涂料与防水工程分别分包给专业性公司，并分别签订了分包合同。合同规定2007年3月1号开工，2008年4月1号竣工，工程造价3000万元。
[问题] ：(1) 总包单位于2月25号进场，进行开工前准备工作，电力部门通知施工用变压器要到3月8号才能安装完毕，施工单位因此要求工期顺延七天。此项要求是否成立？根据是什么？
(2) 土方公司在基础开挖中遇到地下文物，采取了必要的保护措施。为此总包单位请他们向业主索赔，是否恰当？为什么？
(3) 在结构施工过程中，总包单位按监理工程师批准的施工组织设计进行施工，由于施工组织设计本身的缺陷导致现场一度失控，导致封顶时间延误了七天。总包单位以工程师的同意为由，要求给予七天的工期补偿。是否恰当？为什么？
答：(1) 成立，因为此责任属于业主责任，将施工所需的电接至专用条款约定地点是业主应该做的工作，并非承包商的责任。(2) 不恰当，因为土方公司是分包单位，与业主没有合同关系，只能向总包商索赔。(3) 不恰当，因为工程师对施工组织设计的确认或提出修改意见，并不能免除承包商对施工组织设计本身的缺陷所应承担的责任。
【案例11】建设单位将一宾馆装修改造工程项目中的装饰和设备安装工程施工分别发包给某装饰施工单位和某设备安装单位，经建设单位同意，装饰单位又将防水施工分包给一专业防水工程公司。
建设单位与装饰施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同和设备安装合同。在工程延期方面，合同中约定，业主违约一天应补偿承包方5000元人民币，承包方违约一天应罚款5000元人民币。
该工程所用的防水材料由建设单位供应。按施工总进度计划的安排，规定防水施工应从5月10日开工至5月20日完工。但在施工过程中，由于建设单位供应材料不及时，使防水施工在5月12日才开工；5月13日至5月18日防水工程公司的施工人员因未能施工；5月19日至5月22日又出现了50年一遇的异常大雨。
问题：（1）在上述工期拖延中，哪些由建设单位承担？哪些由施工单位承担？
（2）装饰施工单位应获得的工期补偿和费用补偿各为多少？
（3）设备安装单位的损失应由谁承担责任，应补偿的工期和费用是多少？
（4）施工单位向建设单位索赔的程序如何？
答：（1）从5月10日至5月12日共3天，属于建设单位原因造成的托期，应给予施工单位工期和费用的补偿。从5月13日至5月18日共6天，属于施工单位的原因造成的拖期，由施工单位承担发生的费用，工期不予顺延。从5月19日至5月22日共4天，属于不可抗力的原因造成的拖期，施工单位承担发生的费用，工期给予顺延。
（2）装饰施工单位应获得的工期补偿为3+4=7天。
装饰施工单位应获得的费用补偿为3×5000-6×5000=-15000元，即应扣款1.5万元。（3）设备安装单位的损失应由建设单位负责。因为设备安装单位与建设单位由合同关系，它与土建施工单位无合同关系。
设备安装单位应获得的工期补偿为3+6+4=13天。
设备安装单位应获得的费用补偿为13×5000=65000元。
（4）施工单位可按下列程序以书面形式向建设单位索赔：
①索赔事件发生后28天内，向监理方发出索赔意向通知。
②发出索赔意向通知后28天内，向监理方提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料。
③监理方在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。
④监理方在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对施工单位作进一步要求，视为该项索赔已经认。
【案例12】某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房（带地下室）的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1㎡的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生如下几项事件：
（1）因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日；
（2）基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日；
（3）5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，5月20日-5月22日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；
（4）5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复正常挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。
问题：（1）建设工程索赔按索赔目标不同分为哪几类？
（2）合同文件作为索赔的最主要依据，其内容包括哪些？其优先解释顺序如何？（3）每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？
答案：
（1）略
（2）合同文件的组成内容及优先解释顺序如下：
①本合同协议书②中标通知书③投标书及其附件
④本合同专用条款⑤本合同通用条款⑥标准、规范及有关技术资料⑦图纸⑧工程量清单⑨工程报价单或预算书
⑩合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分
（3）事件1：索赔不成立。因此事件发生原因属承包商自身责任。
事件2：索赔成立。因该施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的。索赔工期5天（5月15日—5月19日）
事件3：索赔成立。因特殊反常的恶劣天气造成工程延误。索赔工期3天（5月20
9
日—5月22日）
事件4：索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业
主承担责任。索赔工期1天（5月23日）
所以总计工期索赔是5+3+1=9天
10
招投标试题及答案
工程招投标试题 班级姓名学号： 一、单项选择（每题2分，共计80分） 1、采用邀请招标方式的，招标人应当向( A )家以上具备承担施工招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。 A、3 B、4 C、5 D、7 2、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有( B )。 A．甲、乙两个单位以一个投标人的身份参与投标 B．如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担的部分与房地产开发商签订合同C．如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任D．如果在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务 3、甲、乙工程承包单位组成施工联合体参与某项目的投标，中标后联合体接到中标通知书，但尚未与招标人签订合同，联合体投标时提交了5万元投标保证金。此时两家单位认为该项目盈利太少，于是放弃该项目，对此，招标投标法的相关规定是( A )。 A．5万元投标保证金不予退还B．5万元投标保证金可以退还一半 C．若未给招标人造成损失，投标保证金可退还 D．若未给招标人造成损失，投标保证金可以退还一半 4、下列选项中，投标人之间串通投标的行为是( B )。 A．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，在竞标过程中均高价投标B．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，在竞标前四家单位先进行内部竞价，选定丙为中标人后，再参加投标 C．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，招标人向甲单位泄漏了标底 D．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，乙单位为中标向招标人某国税局的局党委书记行贿 5、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（D ）日。 A、7 B、10 C、15 D、20 6、投标保证金一般不得超过投标总价的（ B ），但最高不得超过（）万元人民币。 A、1%, 80 B、2% ,80 C、1% ,100 D、2% ,100 7、评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下述原则进行修正：用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时，以（ B ）为准。 A、数字金额 B、文字金额 C、数字金额与文字金额中小的 D、数字金额与文字金额中大的 8、公开招标是指招标人以公开发布招标公告的方式邀请( D )的，具备资格的投标人参加投标，并按《中华人民共和国招标投标法》和有关招标投标法规、规章的规定，择优选定中标人。 A、特定 B、全国范围内 C、专业 D、不特定 9、招标文件应当载明投标有效期。投标有效期从( C )起计算。 A、发布招标公告 B、发售招标文件 C、提交投标文件截止日 D、投标报名 10、投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法( A )。 A、重新招标 B、重新开标 C、重新组织专家评标 D、重新备案本文 11、招标人对招标文件所做的任何澄清或修改，须报建设行政主管部门备案，
人民共和国招标投标法考试试题及答案
中华人民共和国招标投标法考试试题 一、填空题每空1分30分 1.任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何 方式规避招标。 2.招标人是依照本法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。 3.公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投 标。 4.邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投 标。 5.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。 6.招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点 和时间以及获取招标文件的办法等事项。 7.招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在 投标人的其他内容。 8.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要 求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。 9.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文 件截止之日止，最短不得少于二十日。 10.招标项目属于建设施工的，投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人 与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。 11.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投 标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于三个的，招标人应当依照本法重新招标。 12.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 13.开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招 标人委托的公证机构检查并公证. 14.依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济 等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专
《中华人民共和国招标投标法实施条例》解读 试题及答案
《中华人民共和国招标投标法实施条例》解读 1.建立信用制度的宗旨:要通过建立完善市场信用信息体系，充分发挥( B )对市场秩序和市场主体行为的监督作用。 A 企业 B 社会公众 C 政府单位 D 执法部门 2.在代理合同及收费中， ( C )应当与被委托的招标代理机构签订书面委托合同，合同约定的收费标准应当符合国家有关规定。 A 委托人 B 投标人 C 招标人 D 政府人员 3.依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起 3 日内公示中标候选人，公示期不得少于( C)日。 A 1 B 2
C 3 D 4 4.招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的(B )%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。 A 1 B 2 C 3 D 4 ======多选题部分 ====== 5.制定招标投标法实施条例的必要性( ABC ) A 增强招标投标法律制度可操作性的需要。 B 促进招投标市场规则统一的需要。 C 加强和改进招投标行政监督的需要。 D 缩短工程项目的建设工期 6.制定招标投标实施条例的基本原则( ABCD ) A 坚持遵守上位法的立法原则 B 坚持落实政府职能转变要求的立法原则
C 坚持可操作性和原则性相结合的立法原则 D 坚持兼顾公平与效率的立法原则 7.行政监督管理体制的基本思路( ABC ) A 有权必有责 B 用权受监督 C 侵权须赔偿 D 权责分开 ======判断题部分 ====== 8.招标投标法第三条所称的工程建设项目，是指工程以及与工程有关的货物和服务。对错 9.招标代理机构在其资格许可和招标人委托的范围内开展招标代理业务，任何单位和个人不得非法干涉。对错 10.招标人可以依法对工程以及与工程有关的货物、服务全部或者部分实行总承包招标。以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。对错
建设工程招标投标试题及答案解析
《建设工程招标投标》试题（A ） 一、填空题（每题2分，共20分） 1、建设工程交易中心是 ________________ ，而非 身不具备监督管理职能。 2、 建筑市场的资质管理包括两个方面的内容，一是 __________________ ，二是 ________________ 。 3、 我国《招投标法》规定，采用邀请招标方式的，应当向 _________________ 个以上具备承担招标项 目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。 4、 为迎接技术管理方面的挑战，在竞争中取胜，承包商的投标班子应该由三种类型的人才组成： ;二是 5、 设备FOB 价，即设备 __________________ 价，包括 ____________________ 、 __________________ 港口各项费用等装船离岸之前的一切费用。 6、 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 __________________ 日内，按照招标文件和中标人的 投标文件订立书面合同。 同。 &《建设工程施工合同示范文本》由 ___________________ 、 ______________ 、 _____________ 三部分组 成， ______________ 是《建设工程施工合同示范文本》中的总纲性的文件。 9、 按索赔的处理方式分索赔可分为 ________________和 _______________ 。 10、 工期索赔值的计算方法主要有 _______________ 和 ________________ 。 二、单项选择题（每题1分，共10分） 1、 建筑业企业连续（ ）年年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。 A 、 二 B 、三 C 四 D 五 2、 一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（ ）家。 A 、 二 B 、 三 C 四 D 五 3、在合同的订立中，当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款，并限定其在一 定期限内作出答复，这种行为是（ ）。 A 、谈判 B 、要约邀请 C 要约 D 承诺 4、接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容（ ，也不是政府授权的监督机构，本 7、建设工程合同按计价方式进行分类可以分为 、成本加酬金合 ）产生法律约束力。
招标测试题及答案
招标知识测试题 一、单项选择题（共30题，每题2.5分） 1.下列施工项目不属于必须招标范围的是（）。 A.大型基础设施项目 B.使用世界银行贷款建设项目 C.政府投资的经济适用房建设项目 D.施工主要技术采用特定专利的建设项目 2.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（）万人民币以上的，必须进行招标。 A.20 B.50 C.150 D.100 3.《招投标法》规定，招标人采用公开招标方式，应当发布招标公告，依法必须进行招标项目的招标公告，应当通过（）的报刊、信息网络或者其他媒介公开发布。 A.国家指定 B.业主指定 C.当地政府指定 D.监理机构指定 4.按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是（）。（2009年真题） A.施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程 B.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程 C.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术工程 D.经济适用房工程 5.《招标投标法》规定，招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。公开原则，首先要求招标信息公开，其次，还要求（）公开。 A.评标方式 B.招标投标过程 C.招标单位 D.投标单位 6.根据《招标投标法》及有关规定，下列项目不属于必须招标的工程建设项目范围的是（）。 A.某城市的地铁工程 B.国家博物馆的维修工程 C.某省的体育馆建设项目 D.张某给自己建的别墅 7.下列使用国有资金的项目中，必须通过招标方式选择施工单位的是（）。 A.某水利工程，其单项施工合同估算价600万元人民币 B.利用资金实行以工代赈需要使用农民工 C.某军事工程，其重要设备的采购单项合同估算价100万元人民币 D.某福利院工程，其单项施工合同估算价300万元人民币且施工主要技术采用某专有技术 8.招标投标活动的（）原则首先要求招标活动的信息公开。 A.公开
招投标法考试试题及答案(精选)
招投标法部分考试试题及答案 姓名部门分数 一、单项选择（共20题每题2分共40分） 1、《中华人民共和国招标投标法》从哪一年开始实施？（ A ） A、2000年 B、2001年 C、2002年 D、2003年 2、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（B ）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 A、20 B、15 C、25 D、30 3、工程招标代理机构乙级资格可代理（A ）人民币以下的工程。 A、1亿元 B、1000万元 C、6000万元 D、10亿元 4、房屋建筑工程招标人自行办理招标事宜的应当在发布招标公告或发出投标邀请书的（ C）日前，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。 A、5 B、10 C、20 D、30 5、房屋建筑工程招标人要求提交的投标保证金最多不得超过（ D ）万元。 A、5 B、10 C、20 D、50 6、房屋建筑工程应当在投标有效期截止时限（C）日前确定中标人。 A、5 B、10 C、30 D、50 7、《山东省建筑工程招标投标管理条例实施细则》规定，大中型工程项目评标组织成员不少于（A）人。 A、5 B、6 C、7 D、8 8、投资额在三千万元以上的工程招标项目招标代理人员不少于（D）人。 A、5 B、6 C、10 D、15 9、设计、建设监理招标投标交易服务费由（D）负责。 A、中标单位 B、招标单位 C、建设单位 D、交易中心 10、单项工程交易服务费最高不超过（B）万元。 A、5 B、15 C、10 D、20 11、投标人少于（C）个的，招标人应当依法重新招标。 A、5 B、2 C、3 D、4
建设工程招投标投标试卷习题与包括答案.doc
. 《建设工程招标投标》试题（A） 一、填空题（每题 2 分，共 20 分） 1、建设工程交易中心是，而非，也不是政府授权的监督机构，本 身不具备监督管理职能。 2、建筑市场的资质管理包括两个方面的内容，一是，二是。 3、我国《招投标法》规定，采用邀请招标方式的，应当向个以上具备承担招标项 目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。 4、为迎接技术管理方面的挑战，在竞争中取胜，承包商的投标班子应该由三种类型的人才组成： 一是; 二是；三是。 5 、设备FOB 价，即设备价，包括、、港口各项费用等装船离岸之前的一切费用。 6、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起日内，按照招标文件和中标人的 投标文件订立书面合同。 7、建设工程合同按计价方式进行分类可以分为、、成本加酬金合同。 8、《建设工程施工合同示范文本》由、、三部分组成，是《建设工程施工合同示范文本》中的总纲性的文件。 9、按索赔的处理方式分索赔可分为和。 10、工期索赔值的计算方法主要有和。 二、单项选择题（每题 1 分，共 10 分） 1、建筑业企业连续（）年年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。 A 、二 B 、三C、四D、五 2、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（）家。 A、二 B、三 C、四 D、五 3、在合同的订立中，当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款，并限定其在一 定期限内作出答复，这种行为是（）。 A、谈判 B、要约邀请 C、要约 D、承诺 4、接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容（）产生法律约束力。
A、仅对要约人 B、仅对受要约人 C、对双方 D、对双方都不 5、FIDIC 合同条件规定，承包商应在索赔事件发生后（）天内向监理工程师发出索赔意向通知。 A、18 B、28 C、36 D、56 6、根据我国《招标投标法》的规定，下列情形中应作废标处理的是（）。 A、投标人所提供的担保有瑕疵 B、投标文件中个别地方存在漏项 C、投标文件中提供了不完整的技术信息 D、投标文件签字人不是投标人的法定代表人 7、下列关于施工合同文件的解释顺序的说法中正确的是（）。 A、中标通知书、施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸 B、中标通知书、图纸、施工合同通用条款、施工合同专用条款 C、施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书、图纸 D、中标通知书、施工合同专用条款、施工合同通用条款、图纸 8、根据我国《招标投标法》投标人（）。 A、不得以低于社会平均成本的报价竞标 B、可以以低于自己企业成本的报价竞标 C、不得以低于自己企业成本的报价竞标 D、即不得以低于自己企业成本的报价竞标，也不得以低于社会平均成本的报价竞标 9、开标由（）主持，邀请所有投标人参加。 A、招标人 B、行政监督部门 C、评标委员会代表 D、招标代理机构 10、可调整合同价适用于（）的项目。 A、工期较长 B、工期较短 C、合同额较小 D、合同额较大 三、多项选择（每题 2 分，共 10 分） 1、建筑市场的主体包括（）。 A、业主 B、承包商 C、工程监理公司 D、招标代理机构 E、建筑产品 2、成本加酬金合同最适用于以下那些工程（）。 A、边设计，边施工的紧急工程 B、新型工程项目 C、工程规模较小，技术不太复杂的中小型工程 D、灾后修复工程 E、工程招标时设计深度已达到施工图设计深度的工程 3、（）属于要约邀请。 A、寄送的价目表 B、招标公告 C、拍卖公告
招投标考试复习题及答案
复习题 一、单选题 1、招标采用邀请招标方式的，招标人应当向（ A ）家以上具备承担施工招标项目的能力的法人发出投标邀请书。 A．3 B．5 C．7 D．8 2．按《招标投标法》规定，招标文件自发放之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于（B ）。 A． 15天 B． 20天 C． 30天 D． 45天 3．在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为( C )。 A．开始发放招标文件之日 B．投标人提交投标文件之日 C．投标人提交投标文件截止之日 D．停止发放招标文件之日 4、建设工程施工公开招标的程序中，在资格预审工作完成之后，紧接着进行的工作是（ C ）。A．刊登资格预审通知，招标报告 B．编制工程标底价格 C．发放招标文件 D．召开投标预备会 5．资格预审的目的是（ B ）。 A．获得合格的投标书 B．排除那些不合格的投标人 C．排除不合格的投标书 D．确保适度竞争 6.投标文件的组成内容中，(A )一般归类为技术文件。 A.施工组织设计 B.项目管理机构 C.报价工程量清单 D.拟分包项目情况表 7、招标公告的内容有（ A ） A．招标项目的规模、招标范围、标段的划分等 B．评标办法 C．主要合同条款 D．有关废标的规定 8.与邀请招标相比，公开招标的特点是（ C ）. A.竞争程度低 B.评标量小 C.招标时间长 D.费用低 9．大中型建设工程项目的立项批准后，建设单位应按（ D）顺序办理相应手续. A.工程发包-报建登记-签订施工合同-申领施工许可证 B.报建登记-申领施工许可证-工程发包-签订施工合同 C.申领施工许可证-工程发包-签订施工合同-报建登记 D.报建登记-工程发包-签订施工合同-申领施工许可证 10.招标人发出中标通知书后，应在（ D ）个工作日内与中标人签订合同。 A．15 B．7 C．14 D．30
建设工程招标投标管理试题及答案
建设工程招标投标管理 单选题： 1、建设工程项目报建的范围包括（D ） A.建筑、桥梁 B.建筑、道路 C.建筑、桥梁 D.建筑、道路、桥梁、设备安装 2、招标会议由谁组织（A ） A.招标人 B.投标人 C.设计单位 D.施工单位 3、开标后由（A）对各投标人的标函经过各项条件的对比分析，综合平衡，择优确定最佳中标人的过程称为定标，也称为决标 A.招标人 B.投标人 C.设计单位 D.施工单位
4、确定中标人后，应填写中标通知书，报送（A）审核签发，并与中标人签订承包合同。 A.当地建设主管部门 B.监理单位 C.设计单位 D.省级建设主管部门 多选题： 5、招投标法实施条例的起草原则有哪些（ABCD ） A.严格遵守上位法，兼顾制度创新 B.增强公正性，努力提高效率 C.全面规范，突出监管重点 D.立足国情，借鉴国际经验 6、招标人招标应具备的条件（ABCD） A.招标人是法人或依法成立的其他组织 B.有组织编制招标文件的能力 C.有审查投标人（承包商）资质的能力 D.有组织开标、评标、定标的能力 7、投标资格预审资格预审文件包括（ABCD） A.资格预审公告
B.申请人须知 C.资格审查办法 D.资格预审申请文件格式和项目建设概况 判断题： 8、招标人在工程招标准备工作基本完毕后，应向政府建设主管部门报送招标申请文件，并由主管部门对招标人进行招标条件审查，招标人必须等待审查批准后才能进行招标。对 9、审查招标人资格在招标人与中介机构签订委托代理招标协议后，即可报招标管理部门备案。对 10、凡是已确定招标的工程项目，必须是列入本年度计划的工程项目。对 本文档部分内容来源于网络，如有内容侵权请告知删除，感谢您的配合！
《工程招投标与合同管理》课程标准81458
《招投标与合同管理》课程标准 一、基本信息 学习领域：招投标与合同管理制定时间： 适用专业：建筑管理所属系部：系 参考学时：44学时学分：3 制定人： 二、课程性质 《招标与合同管理》课程是造价的一门重要的专业课程，其任务是培养学生系统地学习工程招投标与合同管理领域的基本知识，了解工程招投标与合同管理的现状和发展趋势，熟悉工程招投标与合同管理各研究领域的基本理论和方法，深刻认识工程招投标与合同管理在工程管理中的地位和作用，为工程招投标与合同管理在我国的发展与利用培养专门的管理人才。 本课程需要以《工程经济》、《施工技术》等课程的学习为基础。 工程招投标是将各个建筑市场主体联系在一起的主要途径，是形成工程管理专业课程之间有机联系的纽带。从课程体系来看，工程招投标与合同管理属于平台综合课。从理论的角度来看，“工程招投标与合同管理”课程揭示了工程建设市场的一般规律，工程建设市场主体的权利、义务关系及其内在联系，是学生从整体上把握工程建设行业及其市场发展规律的基础；从工程建设知识的角度来看，“工程招投标与合同管理”课程具有将相关知识联系在一起的特殊作用，认识工程建设市场的发展规律，需要经济学的知识。编制施工方案，需用到工程技术基础知识。编制报价书，需用到工程造价方面的知识。工程承包合同，又是后续工程质量管理、工程进度控制、工程安全管理、工程成本管理等工程项目管理内容的基础；从能力培养的角度来看，对于道路桥梁工程技术专业的学生，不但要有坚实的理论基础，而且要有较强的动手能力。 三、课程目标 1、专业能力目标 ·能发布招标信息； ·能进行招标代理； ·能编制招标文件； ·能进行资格审查； ·能编制投标报价； ·能签订合同并全面履行合同义务；
招投标试卷及答案题库
工程招投标与合同管理题库 一、填空 1、招标投标是一种交易行为,它包括招标和投标 2个方面。 2、常见的合同变更有工程变更和合同条款变更。 3、运用HIDIC编制的合同条件可采用的方式直接采用、对比分析采用、合同谈判 采用、拒不选择采用。 4、索赔证据的要求真实性、全面性、关联性、及时性、具有法律证明效力。 5工期索赔的计算方法主要有网络分析法、比例计算法。 6、评标方法条件对比法、打分评标法。 7、标底编制方法工料单价法、综合单价法。 8、监理单位与业主的关系是委托与被委托的关系。 9、招标人是指响应招标参加投标竞争的法人其它组织 10、反索赔的基本原则实事求是的原则公平合理的原则。 11、投标决策顆分为2个阶段进行,前期决策后期决策 12、监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。 13、工程招标代理机构,其资质等级划分为甲级和乙级。
14、工程监理企业,其资质等级划分为甲级乙级和丙级。 15,国际工程招标的特点有择优性平等性限制性。 16、合同的形式有书面形式口头形式其它形式。 17、按施工索赔的处理方式可分为单相索赔一揽子索赔。 18、投标竞争包括价格竞争素质竞争。 19、索赔的最终决定谈判调节仲裁。 20、按索赔目标分为工期索赔费用索赔。 21、作标技巧逐步升级法突然降价法陪价竞争法。 22、市场的特征平等性自主性开放性完整性竞争性。 23、直接工程费指人工费材料费施工机械使用费。 24、建筑材料的采购供应方式有公开招标询价报价直接采购等。 25、选择投标对象的主要方法有定性分析法定量分析法。 二、选择题 1、开标是指(C ) A、|给所有投标者打分 B、当众宣布中标者名单 C、把投标文件当众启封揭晓
(完整版)政府采购和招标法考试试题及答案
政府采购考试试题及答案解析 一、单选题（本大题30小题．每题1.0分，共30.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。） 第1题 国务院办公厅公布的中央预算单位政府采购管辖的最低限额标准规定为( )。 A 货物和服务单项或批量为50万元，工程为60万元 B 货物和服务单项或批量为60万元，工程为60万元 C 货物和服务单项或批量为50万元，工程为50万元 D 货物和服务单项或批量为60万元，工程为50万元 【正确答案】：A 第2题 招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，废标是指( )。 A 招标无效 B 投标文件存在不合理条款 C 所有资格审查申请人均未通过资格审查 D 某投标人的投标文件无效，可继续对其他投标文件进行评审 【正确答案】：A 第3题 政府采购合同自签订之日起( )个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。 A 5 B 7 C 15 D 30
【正确答案】：B 【本题分数】：1.0分 第4题 询价小组由采购人的代表和有关专家共( )个以上的单数组成。 A 3 B 5 C 7 D 9 【正确答案】：A 第5题 下列各项不属于政府采购方式的是( )。 A 公开招标 B 邀请招标 C 国内竞争性招标 D 单一来源采购 【正确答案】：C 第6题 采购人或采购代理机构应于中标、成交通知书发出之日起( )日内，与中标或成交供应商签订书面合同。 A 15 B 20 C 24 D 30 【正确答案】：D 第7题 采购人全部或部分使用财政性资金进行采购的，属于政府采购的管理范围。其中财政性资金不包括( )。
招投标法考试试题及答案汇编
姓名部门分数 招投标法部分考试试题（共100分） 一、单项选择（共20题每题2分共40分） 1、《中华人民共和国招标投标法》从哪一年开始实施？（A ） A、2000年 B、2001年 C、2002年 D、2003年 2、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（B ）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 A、20 B、15 C、25 D、30 3、工程招标代理机构乙级资格可代理（A ）人民币以下的工程。 A、1亿元 B、1000万元 C、6000万元 D、10亿元 4、房屋建筑工程招标人自行办理招标事宜的应当在发布招标公告或发出投标邀请书的（C）日前，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。 A、5 B、10 C、20 D、30 5、房屋建筑工程招标人要求提交的投标保证金最多不得超过（D ）万元。 A、5 B、10 C、20 D、50 6、房屋建筑工程应当在投标有效期截止时限（C）日前确定中标人。 A、5 B、10 C、30 D、50 7、《山东省建筑工程招标投标管理条例实施细则》规定，大中型工程项目评标组织成员不少于（A）人。 A、5 B、6 C、7 D、8 8、投资额在三千万元以上的工程招标项目招标代理人员不少于（D）人。 A、5 B、6 C、10 D、15 9、设计、建设监理招标投标交易服务费由（D）负责。 A、中标单位 B、招标单位 C、建设单位 D、交易中心 10、单项工程交易服务费最高不超过（B）万元。 A、5 B、15 C、10 D、20 11、投标人少于（C）个的，招标人应当依法重新招标。 A、5 B、2 C、3 D、4 12、招标代理机构如泄露与招标投标活动有关的情况和资料的，处（A）万元罚款。 A、5-25 B、5-10 C、10-20 D、15-20
工程招投标管理实施细则详细版
文件编号：GD/FS-1128 （管理制度范本系列） 工程招投标管理实施细则 详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________
工程招投标管理实施细则详细版 提示语：本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中，包含所有的执行事项，并作用于规范个体行动，规范或限制其所有行为，最终实现简化管理过程，提高管理效率。，文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 第一章总则 第一条为了规范华电青岛发电有限公司（以下简称“华电青岛”）三期扩建工程招投标管理，确保工程安全和质量，有效降低工程造价，提高投资效益，根据《中华人民共和国招标投标法》和中国华电集团公司和华电国际股份有限公司有关规定，结合华电青岛发电有限公司实际，特制定本办法。 第二条本办法界定了华电青岛发电有限公司三期工程招标范围、组织机构、工作职责、审批程序以及招标过程管理。 第三条华电青岛发电有限公司三期工程招标应坚持公开、公平、公正，科学择优和诚实守信的原
则。 第四条本办法适用于华电青岛发电有限公司三期扩建工程电源前期项目及施工阶段项目的招标管理工作。 第五条施工单项合同估算价在200万元人民币以上；重要设备、主要甲供材料等货物的采购单项合同估算价在100万元人民币以上；勘察、设计、监理、咨询等服务的单项合同估算价在50万元人民币以上必须实行招标；单项合同估算价低于上述规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的必须实行招标。 项目金额50万元及以上的电源前期项目原则上实行招标。 第二章招标审批范围 第六条根据《中国华电集团公司建设工程招标
招投标法考试试题及答案
招投标法考试试题及答 案 https://www.wendangku.net/doc/3814615290.html,work Information Technology Company.2020YEAR
姓名部门分数 招投标法部分考试试题（共100分） 一、单项选择（共20题每题2分共40分） 1、《中华人民共和国招标投标法》从哪一年开始实施（ A ） A、2000年 B、2001年 C、2002年 D、2003年 2、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（B ）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 A、20 B、15 C、25 D、30 3、工程招标代理机构乙级资格可代理（A ）人民币以下的工程。 A、1亿元 B、1000万元 C、6000万元 D、10亿元 4、房屋建筑工程招标人自行办理招标事宜的应当在发布招标公告或发出投标邀请书的（ C）日前，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。 A、5 B、10 C、20 D、30 5、房屋建筑工程招标人要求提交的投标保证金最多不得超过（ D ）万元。 A、5 B、10 C、20 D、50 6、房屋建筑工程应当在投标有效期截止时限（C）日前确定中标人。 A、5 B、10 C、30 D、50 7、《山东省建筑工程招标投标管理条例实施细则》规定，大中型工程项目评标组织成员不少于（A）人。 A、5 B、6 C、7 D、8 8、投资额在三千万元以上的工程招标项目招标代理人员不少于（D）人。 A、5 B、6 C、10 D、15 9、设计、建设监理招标投标交易服务费由（D）负责。 A、中标单位 B、招标单位 C、建设单位 D、交易中心 10、单项工程交易服务费最高不超过（B）万元。 A、5 B、15 C、10 D、20 11、投标人少于（C）个的，招标人应当依法重新招标。 A、5 B、2 C、3 D、4 12、招标代理机构如泄露与招标投标活动有关的情况和资料的，处（A）万元罚款。 A、5-25 B、5-10 C、10-20 D、15-20
招投标试题及答案
B．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，在竞标前四家单位先进行内部竞价，工 程招投标试题 选定丙为中标人后，再参加投标学号：班级 姓名 D．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，乙单位为中标向招标人某国税局的局 党委书记行贿 5、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文分）2分，共计80一、单项选择（每题件截止之日止，最短不得少于（D ） 日。 A、7 B、10 C、15 D、20 家以上具备承担施工招标项目的能(1、采用邀请招标方式的，招标人应当向 A )6、 投标保证金一般不得超过投标总价的（ B ），但最高不得超过（）万力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。元人民币。7 、D5 、4 C、B3 A、 A、1%, 80 B、2% ,80 C、1% ,100 D、2% ,100 参与竞标某房地产开发商的乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，、2甲、7、评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文) 。住宅工程，则下列说法错误的有( B 件另有约定外，应当按下述原则进行修正：用数字表示的金额与用文字表示的．甲、乙两个单位以一个投标人的身份参与投标A金额不一致时，以 （ B ）为准。．如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担的部分与房 地产开发商签订合同BA、数字金额B、文字金额C、数字金额与文字金额中小的D、数字金额与文字C．如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任金额中大的．如果在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程D8、公开招标是指招标人以公开发布招标公告 的方式邀请( D )的，具备资格任务的投标人参加投标，并按《中华人民共和国招标投标法》和有关招标投标法规、中标后联合体接到乙工程承包单位组成施工联合体参与某项目的投标，甲、3、规章的规定，择优选定中标人。万元投标保证5中标通知书，但尚未与招标人签订合同，联合体投标时提交了A、特定B、全国范围内C、专业D、不特定金。此时两家单位认为该项目盈利太少，于是放弃该项目，对此，招标投标法9、招标文件应当载明投标有效期。投
工程招投标管理方案
1.总则 为规范工程招标管理，维护公司的权益，在保证项目质量、工期等要求的前提下，合理节约工程投资，保护公司的合法利益，提高工程建设管理水平，结合实际，特制定本办法。 2.适用范围 适用于集团各项目房产、建筑、物业等公司招投标，其中设计类、营销类招投标暂不纳入本办法。 3.招标额度 3.1单项合同额度100万元（含）以上业务，要求必须纳入招投标（采购）管理进行控 制，如果不进行招标（采购），必须按《直接委托管理》的规定流程进行审批。 3.2单项合同额度100万元以下业务，按《直接委托管理》的规定流程进行审批。 4.招标业务分类 4.1工程类：房屋建筑施工总承包工程、指定分包工程及独立分包工程等施工及安装 4.2材料设备类：土建、水暖、通风、空调、电气等材料设备供应及必须的施工及安装 4.3服务类：勘察、测绘、规划设计、监理、造价咨询、检测、宣传推广、模型制作、 广告及营销服务等。 5.招标原则 5.1全面招标原则：凡是符合招标条件的业务都要以招标方式确定供方。 5.2整体招标原则：禁止将项目肢解或化整为零，规避招标。 5.3事前预算原则：施工类工程在招标前，应先根据施工图预算编制标底；无标底的情 况下，应设有最高投标限价。 5.4资质审查原则：所有投标单位都要经过严格的资质预审，符合项目要求的投标单位 才有资格参加项目投标。 5.5合理低价中标原则：选择的中标单位应是在满足招标综合要求的前提下，报价较低 且合理。 5.6透明公正原则：整个招标过程务必有充分的透明度，各部门间积极配合、全面沟通、 信息共享、杜绝暗箱操作。 5.7保密原则：要做好标底、投标文件、评标、定标等内容的保密工作，以防影响招标 的公正与效果。
招投标法考试试题及答案
招投标法考试试题及答案 姓名部门分数 招投标法部分考试试题(共100分) 一、单项选择(共20题每题2分共40分) 1、《中华人民共和国招标投标法》从哪一年开始实施,( A ) A、2000年 B、2001年 C、2002年 D、2003年 2、 3、 4、房屋建筑工程招标人自行办理招标事宜的应当在发布招标公告或发出投标 邀请书的( C)日前，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。 A、5 B、10 C、20 D、30 5、房屋建筑工程招标人要求提交的投标保证金最多不得超过( D )万元。 A、5 B、10 C、20 D、50 6、房屋建筑工程应当在投标有效期截止时限(C)日前确定中标人。 A、5 B、10 C、30 D、50 7、《山东省建筑工程招标投标管理条例实施细则》规定，大中型工程项目评 标组织成员不少于(A)人。 A、5 B、6 C、7 D、8 8、投资额在三千万元以上的工程招标项目招标代理人员不少于(D)人。 A、5 B、6 C、10 D、15 9、 10、单项工程交易服务费最高不超过(B)万元。 A、5 B、15 C、10 D、20 11、投标人少于(C)个的，招标人应当依法重新招标。
A、5 B、2 C、3 D、4 12、招标代理机构如泄露与招标投标活动有关的情况和资料的，处(A)万元罚款。 A、5-25 B、5-10 C、10-20 D、15-20 13、《建筑工程设计招标投标管理办法》规定，招标人要求资质为壹的投标人提交投标文件的时间不少于(D)个有效工作日。 A、45 B、10 C、20 D、30 14、招标人或其委托的招标代理机构应至少在(D)家指定的媒介发布招标公告。 1 A、2 B、3 C、5 D、1 15、工程建设项目货物招标中履约保证金金额一般为中标合同价的(D)%以内。 A、5 B、2 C、20 D、10 16、依法必须进行勘察设计招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标 文件截止之日止，最短不得少于(D)日。 A、5 B、3 C、20 D、30 17、乙级资格的工程招标代理机构3年内招标代理中标金额应在(A)亿元以上。 A、8 B、10 C、20 D、30 18、评标委员会成员名单一般应于(D)确定。 A、开标过程中 B、开标后 C、招标前 D、开标前 19、必须公开招标的项目招标人可根据项目特点决定是否( A). A、编制标底 B、编制招标文件 C、发招标公告 D、公开标低 20、招标人发出的招标文件或者资格预审文件应当(B)。
国际招投标综合测试题(卷)(B)与答案解析
国际招投标综合测试题 综合测试题（B卷）满分100分 一、单项选择题（每小题2分，共30分） 1、采用邀请招标方式的，招标人应当向（）家以上具备承担施工招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。 A、3 B、4 C、5 D、7 2、下列选项中（）不属于国际市场的招标方式。 A.公开招标 B.邀请招标 C.议标招标 D.代理招标 3、提交投标文件的投标人少于（）个的，招标人应当依法重新招标。 A、1 B、3 C、5 D、7 4、评标组成员中不包括（）。 A.业主 B.承包商 C.工程师 D.有关单位的专家 5.亚行贷款项目采购中，大型基础设施的土建工程采购均要求采用（）方式进行。 A.国际竞争性招标 B.国内竞争性招标 C.有限招标 D.直接购买或指定投标人 6、不属于国际金融组织的是（）。 A.世界银行 B.国际农业发展基金组织 C.中国银行 D.亚洲开发银行 7、中标通知书是一种（）。 A．要约B．承诺C．要约邀请D．反要约 8、公开招标是指招标人以公开发布招标公告的方式邀请（）的，具备资格的投标人参加投标，并按《中华人民共和国招标投标法》和有关招标投标法规、规章
的规定，择优选定中标人。 A、特定 B、全国范围内 C、专业 D、不特定 9.投标预备会结束后，由招标人（招标代理人）整理会议纪要和解答的内容，将以书面形式将所有问题及解答向（）发放。 A、所有潜在的投标人 B、所有获得招标文件的投标人 C、所有申请投标的投标人 D、所有资格预审合格的投标人 10、《招标投标法》自（）起施行。 A、2000年1月1日 B、2001年1月1日 C、2002年1月1日 D、2003年7月1日 11、网络招标和传统招标相比，其优势不包括（）。 A.缩短周期 B.降低成本 C.安全性更高 D.增加透明度 12、评标时，( )应当明确、严格，对所有在投标截止日期以后送到的投标书都应拒收，与投标人有利害关系的人员都不得作为评标委员会的成员。 A.评标程序B．评标时间C．评标标准D．评标方法 13、BOT项目的招标在我国一般采用（）方式。 A.国际竞争性招标 B.国内竞争性招标 C.邀请招标 D.议标招标 14、开标由（）主持，邀请所有投标人参加。 A、公正机构代表人 B、招标人 C、投标人代表 D、行政监督机构 15、评标工作一般按下列程序进行：（） A、详细评审-评标报告 B、初步评审-详细评审 C、工作准备-评审 D、工作准备-评标报告
(完整版)招投标试卷及答案
《公路工程招标与投标》试题Ａ 一、填空（每空1分，共15分） 1．招标投标的基本原则有（）（）（）（）。 2．施工监理招标的主要方式分为（）（）。 3．暂定金额的常见形式有（）（）（）。 4．投标担保的形式有（）（）（）。 5．施工承包合同按计价方式不同分为（）（）（）三种类型。 二、单项选择（每题1分，共10分） 1．下列文件不是合同文件组成部分的是（） A、投标人的现场勘察资料； B、中标通知书； C、补遗书； D、投标书。 2．根据《公路工程国内招标文件范本》（2003年）规定，工程量清单共分为（）章。A、6；B、7；C、8；D、9。 3．施工招标中履约担保金额一般为合同价格的（） A、1%； B、5%； C、10%； D、20% 4．投标人应密封的投标文件内容有（） A、授权书； B、投标书及投标担保； C、标价的工程量清单； D、全部投标文件。 5．与投标人编制工程量清单报价无关的内容有（） A、质量规定； B、技术规范； C、设计文件； D、计量支付方法。 6．施工单项合同估算价在（）以上的，必须进行招标。 A、1000万元； B、200万元； C、300万元； D、2000万元。 7．《公路工程国内招标文件范本》（2003版）规定，在投标截止前（）天，可以用补遗书的方式修改招标文件。 A、28； B、21； C、15； D、30。 8．下列招标，价格不应作为评标第一要素的是（） A、勘察设计招标； B、施工招标； C、施工监理招标； D、材料设备采购招标。 9．在监理招标评标中，技术性评标和财务性评标分别占的分值比例为（） A、80%，20%； B、20%，80%； C、50%，50%； D、40%，60%。 10．在评标过程中，招标人可以对投标价格做出的修改是（） A、与投标人谈判修改； B、除按评标委员会提出的算术性修改外，均不能修改； C、予以降低； D、予以提高 三、多项选择（每题2分，多选不得分，少选得1分。共20分） 1．施工单位的投标报价在投标以后（） A、投标截止以前可以修改； B、开标后不可以修改； C、不能修改； D、定标以前可以修改。2．当建设市场供不应求、竞争激烈时，可采用的投标策略为（） A、盈利策略； B、微利保本策略； C、低价亏损策略； D、冒险投标策略。 3．对于工程量清单中未填报价格的项目，（） A、业主应予以支付； B、业主将不予支付； C、应认为该项目的费用包括在其它细目的价格中； D、应认为该项目的费用不发生。