商票转贴合同(人行版)

合同编号

商业承兑汇票转贴现合同

甲方(买入方)：

乙方(卖出方)：

甲乙双方根据《中华人民共和国票据法》（以下简称《票据法》）、中国人民银行《支付结算办法》(以下简称《支付结算办法》)等有关法律、法规的规定，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经充分协商达成如下条款，以资共同遵照执行。

第一条定义

1.商业承兑汇票：指法人以及其他组织签发的，银行以外的付款人承兑的，由付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

2.转贴现：指乙方为了取得资金，将未到期的已贴现商业承兑汇票再以贴现方式向甲方转让的票据行为。

3.转贴现日：即转贴现起息日，是指甲方将实付金额划至乙方的指定账户之日。

4.转贴现期限：自转贴现起息日起至票据到期日止，票据到期日为法定休假日时顺延。利息计算按照《票据法》和《支付结算办法》的有关规定，同城算头不算尾，承兑人在异地的应另加3天的划款日。

第二条转贴现金额及份数

根据乙方向甲方提交的票据与相关资料，甲方审核后，同意对商业承兑汇票(大写) 壹拾贰份，(小写) 份,合计票面金额 (大写)人民币， (小写)￥：办理转贴现（详见本合同附件“商业承兑汇票转贴现清单”，以下简称“清单”），转贴现实付金额（大写）人民币， (小写)￥：。

第三条转贴现日、利率及计息方式

转贴现日：（大写）贰零年月日；

转贴现利率：年利率 %，按360天/年计算；

公式：实付金额＝票据总金额－票据总金额×转贴现期限×转贴现利率÷360。

第四条甲方的权利与义务

A.甲方的权利

1.为乙方办理业务前，根据乙方提供的资料进行审查，自主决定是否办理。

2.托收本合同项下的商业承兑汇票时，如遇承兑人拒绝付款,甲方将按《票据法》和其它有关法律、法规及本合同第七条的规定向乙方追索。

B.甲方的义务

1.经审查并同意办理转贴现的票款应于约定的转贴现日，按照实付金额划款至本合同约定的乙方账户。

乙方指定的银行账户为：

户名

开户银行名称

账号人民银行大额支付系统号

双方约定的划款方式为：通过大额支付系统划款支付

2.保守所了解乙方的商业秘密、业务信息、协议，但法律法规另有规定的除外。不从事有损乙方利益、信誉和形象的行为。

第五条乙方的权利与义务

A.乙方的权利

1.若甲方违反本合同第四条B款1项的规定，乙方有权要求甲方返还违约部分票据。

2.有权随时了解甲方的工作进度。

B.乙方的义务

1. 严格按照《票据法》和其它有关法律、法规、规章制度，对本合同项下的商业承兑汇票的要式性和文义性、业务资料的合法性和有效性进行了审核和查询。对贴现的票据信用状况进行了评估，并对贴现的商业承兑汇票的贸易背景及相应资料真实性、合法性、有效性和完整性负全部责任。

2.乙方保证：乙方是本合同项下票据的合法持票人。对贴现的票据已按规定向付款人查实承兑情况，且在提交的查询书复印件上加盖业务章，贴现申请企业已在票据上加盖完整背书。

3.乙方承诺，其向甲方申请办理转贴现的所有商业承兑汇票不存在被利害关系人申请挂失止付、公示催告或被有权机关采取查封、冻结等保全或执行措施的情形。如发生甲方买入的本合同项下票据因挂失止付、公示催告、被有权机关采取保全、执行措施等原因而不能得到票据款项，乙方保证在收到甲方书面通知后的三个工作日内将所涉票据款项足额划入甲方账户，因不符合上述事项及其他相关法律规定而引起的任何损失概由乙方负责。

4.乙方承诺，若承兑人无足额款项用于支付到期商业承兑汇票承兑金额，由乙方在票据到期日先行支付上述款项并划付甲方指定账户。乙方违反此约定，由乙方支付甲方上述商业承兑汇票本金和该汇票金额自到期日或提示付款日起至清偿日止，按日万分之伍计算的利息。

5.甲方商业承兑汇票因各种原因遗失的，乙方应积极配合甲方办理挂失止付、公示催告等相关手续。

6.乙方办理转贴现时，其所持有的商业承兑汇票的“背书”栏中应加盖银行“汇票专用章”和法定代表人(或负责人、委托代理人、授权代理人)私章或签字，并在“被背书人”栏中载明甲方的全称。

7.已转贴现的票据存在任何危及甲方利益的事件时，应及时向甲方书面通报。

8.保守所了解甲方的商业秘密、业务信息、协议，但法律法规另有规定及监管机构另有要求的除外。不得从事有损甲方利益、信誉和形象的行为。

第六条违约责任

A.甲方的违约责任：

1.违反第四条B款第1项的规定给乙方造成损失的，甲方按违约期间所涉违约金额给予乙方每日万分之伍的赔偿，并应将乙方要求返还的违约部分票据返还乙方。

2.未履行本协议规定的其它义务给乙方造成损失的，应赔偿乙方由此而发生的一切实际损失，包括但不限于《票据法》第七十条的费用，应涵盖律师费、公证费等追偿费用。

B.乙方的违约责任：

1.违反第五条B款第1、2、3项的规定给甲方造成损失的，乙方按违约期间所涉违约金额给予甲方每日万分之伍的赔偿。

2.未履行本协议规定的其它义务给甲方造成损失的，应赔偿甲方由此而发生的一切实际损失，包括但不限于《票据法》第七十条的费用，应涵盖律师费、公证费等追偿费用。

第七条追索和迟付利息的计算

甲方在其为乙方办理转贴现的每份商业承兑汇票项下对乙方具有追索权。

甲方应在收到有关拒绝付款证明和商业承兑汇票退票之日起三个工作日内，向乙方发出书面追索通知。乙方应保证在收到甲方追索通知之次日起三个工作日内，将被拒绝付款的汇

票金额及迟收利息(按汇票金额每日万分之伍计算，自到期日或提示付款日起至清偿日

止)足额划入甲方指定账户。

甲方在收到乙方上述款项后，应及时通知乙方。乙方接到通知后，应及时派员将商业承

兑汇票原件和拒绝证明书原件取回。

第八条争议的解决方式

本协议未尽事项，可由双方友好协商解决。如协商不成的，双方确定按以下第 1 种方

式处理：

1.依法向甲方所在地人民法院提起诉讼；

2.提交 / 仲裁委员会仲裁。

双方约定，基于本合同发生的任何争议，均适用中华人民共和国法律。

第九条合同的生效

本合同所附的商业承兑汇票转贴现清单作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

本合同正本一式贰份，自甲乙双方签章之日起生效。双方各执壹份，具有同等法律

效力。

第十条双方的其它约定

1. 此处空白

2. /

甲方：乙方：

(盖章) (盖章)

法定代表人：法定代表人：

(或负责人、委托代理人、授权代理人) （或负责人、委托代理人、授权代理人)

开户银行及账号：开户银行及账号：

法定地址: 法定地址:

电话：电话：

20 年月日 20 年月日

电气工程承包合同协议书本

电气工程承包合同协议 书本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

电气分项工程施工合同 合同编号： 甲方： 乙方： 签订地点： 签订日期： 建筑工程电气分项工程施工合同 甲方（发包人）（全称）： 乙方（承包人）（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。 一、工程概况及承包内容和价格:

工程名称：兴城市社会主义新农村东一新村一期工程 工程地点： 工程结构：框架结构建筑面积约 5万 M2。（以实际面积为准） 承包工作内容： 1、照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的全部内容。 2、动力系统：管路及套管预留预埋、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容。 3、弱电系统（电视、电话、宽带等）：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。 承包价格： 元/m2（含临电)（按建筑面积计算）。 承包方式： 包人工费、包工具（手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳、电焊机、弯管器等）、包质量、包工期、包文明施工。 付款方式：1、按照工程形象进度进行支付或者借支。

2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时必须本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行承担一切责任。 二、合同双方的权利和义务： 1、甲方负责材料供应。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。 3、乙方要提前一周提出材料计划，材料计划要准确，甲方根据乙方提供的材料计划供应材料，若实际使用量超出乙方的材料计划，超出部分乙方自行负责，甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。 4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除。各种电气的孔洞预留与封堵。 5、进场材料与甲方保管人员共同验收（包括型号、规格），发现材料存在质量问题、型号、规格不符合要求及时汇报。 6、乙方负责进场材料的卸车入库，配合甲方做好进场材料的保管工作。避免丢失与损坏。

设备采购合同范本(完整版)

合同编号：YT-FS-6189-54 设备采购合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

设备采购合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：_____ 乙方：_____ (以下简称甲乙双方) 甲乙双方本着互惠互利的原则经友好协商，达成协议如下： 一、甲方从乙方购买如下设备 品名 规格 质保 数量 单价 总价 二、甲方付乙方货款计 小写：￥_____，大写：____元整。

三、付款方式：经甲方验收合格后，甲方即付乙方合同全款金额。 四、交货时间：合同签定之日起_____天内交货，交货地点：_____。 五、售后服务条款 1.乙方提供的货物须为正规渠道销售的货物。 2.乙方负责所提供的产品在保修期内免费维修及维护，在超出保修范围时提供维修方案。 六、违约条款 货物如发现设备故障应按保修条例执行(包换、包修)，如乙方不履行合同给甲方照成损失，乙方应按照合同金额的_____%，以天计算支付违约金。 七、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。 八、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。 甲方：____ 签字：____ 盖章：____ 时间：____

区域代理商合同2篇完整版

区域代理商合同2篇完 整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

区域代理商合同2篇完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 区域代理商合同范本一 _____(以下简称甲方) ____(以下简称乙方) 甲方主要生产“国虎”“xx”牌环保家电(内衣消毒柜、衣物消毒柜、厨房垃圾处理机)，乙方通过认真细致的市场调研，对国家发明专利，环保新产品市场前景充满信心，自愿代理经销甲方系列家电产品。 甲方根据乙方经济能力，和市场开拓能力同意授权乙方在省地区(市) ，

土方施工合同

土方施工合同协议书 甲方：（发包方）大同市兰宣尹国府旅游开发有限公司 乙方：（承包方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同： 一、工程概况： 1.1工程名称：朔州市右玉县晟玉泽开发项目甘泉庄村鱼塘土方工程。 1.2工程地点：朔州市右玉县牛心堡乡甘泉庄村。 1.3工程立项批准文号：右发改备案【2018】2号。 1.4工程内容：土方工程。工程量暂定15 万?：土方挖、装、运、平；场地洒水整平、碾压；安全文明施工。 1.5资金来源：甲方自筹资金。 二、工程承包范围包括： 2.1土方挖、装、运、平工序； 2.2土方洒水、整平、碾压工序；

2.3现场安全文明施工； 2.4以上主要工序的全部辅助工序。 三、合同期限及开工日期 计划开工日期：年月日 计划竣工日期：年月日 合同工期：日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 四、质量标准 质量标准：合格。 五、合同价款及调整 5.1综合单价：元/?（自然方，压实系数0.85平均运距1000m 内）不含爆破及税金，乙方不可避免产生的税金，甲方按每月相关税率支付乙方税费。 5.2暂定合同总造价： （大写）人民币元整。 （小写）￥元。 (实际合同总造价以现场实际工程量为准) 5.3合同价格形式： 单价合同的合同价。

六、工程计量结算及付款方式 所完成工程量，每6万方结算一次。监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。 七、项目经理 承包人项目经理： 。 八、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出

电气工程施工承包合同范本

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电气工程施工承包合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑质量保修办法》及其他有关法律、行政法规、依据甲方施工任务的需要，经过对乙方资质的审查和双方协商，甲方决定将XX工程7顺及部分地下车库电气工程的全部工作内容以大活包形式由乙方组织施工。为了明确双方的权利义务关系，结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本分包工程施工事项，达成如下协议条款，并共同遵照执行。 第一条、承包范围：XX7般电气图纸内全部分项工程。 第二条、承包内容及承包的方式和价格： 一、承包内容：图纸范围内电气工程及施工现场临时用电的全部工作内容（甲方 指定的工程除外）不仅限于下列工作及可合理推断的工作内容： （一）配电箱：乙方负责安装建筑物内配电柜 /箱、公共照明配电箱、水泵房双电源切换箱、消防及监控中心双电源切换箱、电信机房配电箱、电梯机房双电源切换箱，消防风机电源箱、防火卷帘电源箱、潜污泵控制箱、发电电源配电箱、中央空调设备等电源箱、弱电箱。 （二）用电器具 建筑物内（宽带网络机房、发电机房、直饮水设备房以及有外电施工单位承担的高低压配电房、精装修范围除外）需安装的灯具、开关插座排风扇等。 （三）配管（槽） 强电：负责室内全部低压动力和公共照明系统的线管、线槽、桥架、线盒。 弱电：以室内第一个弱电检查井为界。乙方负责由室外第一个弱电检查井至室内及

设备采购合同范本2020样本

设备采购合同范本2020 样本 买方： ________ （以下简称甲方） 卖方： ________ （以下简称乙方） 经甲、乙双方充分友好协商，就购买______________ 项目特订立 本合同，以便共同遵守。 一、设备的名称、规格型号、数量、价格 二、合同价格 设备总价为人民币（大写）：_______ 总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金。 本合同总金额不得做任何变更与调整。 三、合同生效 本合同经双方签字后生效。 四、付款方式货物验收合格，设备安装、调试运转正常。甲方向乙方支付合同总价100%货款。 五、交货、包装与验收 1.交货地点：按甲方指定的地点。 2.交货时间：合同生效后______ 日内。 3.乙方将货物一次运至交货地点。并于货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知甲方。 4.设备包装应符合国家标准，以保证设备在运输过程中不受损伤，

由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。 5.设备由乙方负责送到施工现场，由乙方负责运输、卸车。 6.设备到达现场，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对货物进行清点验收，并签字确认。若发现货物与装箱单不符，乙方负责补齐或收回。如乙方不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，乙方应认可并负责解决。 7.乙方负责设备安装及调试，直至设备正常运行。最终验收在此之后进行。如设备不能通过验收，乙方应退货，退还甲方所有金额。 8.乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。 六、产品质量保证与售后服务 1.乙方应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检验，材料及零部件均为全新未用过的，且符合本合同附件中规定。以确保产品质量。设备须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂。 2.乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员。包括：基本 原理，操作使用和维修保养 3.设备投入正常运行后，乙方应定期回访使用方。 4.乙方应在附件中明确售后服务内容、响应时间、范围、方式、收费标准等，并进行其他售后服务工作。 七、责任与义务 1.在设备安装调试时，如乙方提出，甲方应为乙方人员的饮食提供

独家区域代理合同完整版

独家区域代理商合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：_______ 年______ 月______ 日 甲方：__________________________________ （_ 以下简称“甲方”） 乙方：__________________________________ （_ 以下简称“乙方”） 为了保护甲、乙双方的合法权益，根据国家相关法律法规的有关规定，本着平等互利、共同发展、共担风险的原则，经双方协商一致，特制定本合同。具体条款如下

一、代理委托 （1）、乙方自愿申请作为甲方在合同约定地区范围内的独家区域代理商，协助甲方在当地的业务运营、联盟商家以及会员的拓展和管理服务。 （2）、甲方将按照乙方代理区域内联盟商家合作让利给甲方的金额为依据，每月支付乙方区域内联盟商家与真帮会员所产生营业额中______________________ %作为管理服务费。 （3）、合同约定的代理区域为______ 省 ______ 市_____ 区/县1、合同期自 _______ 年__ ___月_______ 日开始至_ __________ 年____ 月_____ 日止。协议期为 _________ 年，期满后，如双方未提前续签，本协议将自行终止，但是乙方有优先续签权。 二、乙方权利义务 （1）乙方应清楚理解甲方真帮商城的相关业务，并熟悉甲方的代理商制度、服务内容、具体业务流程等相关信息，同时在经营理念和价值观上要认同，认同甲方公司发展，有长期共同发展意愿。（2）乙方必须是具有合法资质的企业或个体商户，并向甲方提供各种证件复印件，包括但不限于营业执照、税务登记、法人身份证等复印件。 （3）代理费：乙方向甲方缴纳代理费人民币_________ 万元，如乙方未能完成甲方所指定 完成的业绩要求，甲方可单方取消乙方的代理资格，乙方可申请退还代理费，乙方 __ 个月考核期内自愿申请退还代理费，乙方同意承担代理费的________________________________ %作为赔偿金给甲方； 乙方自签订此合同起__________ 个月后如自愿申请退还代理费，甲方给予乙方全额退款。 （4）乙方协助甲方在当地的运营、联盟商家以及会员的拓展和管理服务，甲方将对该区域内的真帮商城的联盟商家统一管理； （5）业绩要求：（见附件） （6）乙方须详细阅读并确实理解甲方发布的代理商制度的全部内容，并严格遵守代理商制度，以及在执行甲方委托业务时，完全按照甲方规定的操作要求提交正确完整的数据资料并按正确步骤进行； （7）乙方在经营活动中应保障双方的长期利益，共同维护甲方在当地的声誉； （8）如因甲方的商业模式不能很好的适应时，乙方应及时将问题反馈给甲方，以便甲方及时改进，以适应市场需求； （9）乙方未经甲方同意不得在任何媒体刊发任何有关真帮商城的媒体广告和自印宣传单页等，如有需要必须报备甲方市场部审批通过，否则甲方有权终止合作，并追究由此造成的损失；在开展业务过程中，乙方应按照甲方提供的各种资料，保证各种宣传准确无误，不得任意夸大宣传和捏造事实，不得损害甲方的利益和市场形象，否则乙方应承担由此引起的一切后果； 三、甲方的权利和义务 （1）甲方向乙方提供企业的业务宣传资料，提供相应的业务培训，确保为乙方提供完善的服务；（2）在代理区域内，甲方不再设立相同或类似的代理商，否则乙方有权要求甲方赔偿相应损失；（3）负责协调跨地区各代理商之间的关系，做好市场维护工作，及时处理代理商的投诉； （4）在乙方正常履约的情况下，甲方将对该区域内的真帮商城的联盟商家统一管理； （5）退还代理费如乙方在规定考核期内未完成业绩要求，甲方可取消乙方的代理商资格。 四、代理商违反规则的惩罚机制

(word完整版)2017版施工合同与2013合同的区别

2017版与2013版建筑工程施工合同的区别 新旧版施工合同的主要区别围绕着缺陷责任期、质量保修金与履约保函、质量保修金的比例等几个方面进行略微变动，其中缺陷责任期的起点由原来的自工程竣工验收合格之日起更改为自工程通过竣工验收之日起，个人认为工程竣工验收合格之日应在工程通过竣工验收之日之前；履约保证金与质量保证金不能重复收取，并且质量保证金的比例由原来的5%降为3%，且建设方需对质量保证金支付利息； 2017版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）自2017年10月1日起执行，原《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）同时废止。 一、明确履约保证金与质量保证金的同等作用 2013版——第二部分通用合同条款1.1.4.4中： 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。 2017版——第二部分通用合同条款1.1.4.4中： 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。 二、明确履约保证金与质量保证金的同等作用 2013版——第二部分通用合同条款14.1 中： 14.1 竣工结算申请 除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。 除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容： （1）竣工结算合同价格； （2）发包人已支付承包人的款项； （3）应扣留的质量保证金； （4）发包人应支付承包人的合同价款。 2017版——第二部分通用合同条款14.1 中：

2021年工程电气承包合同格式

合同编号： 合 同 协 议 甲方： 乙方： 2021年03月07日

2021年工程电气承包合同格式 传统的电气工程定义为用于制造产生电气与电子系统的有关学科的总和。那么工程电气承包协议怎么写呢?以下是网小编整理的工程电气承包协议，欢迎参考阅读。 工程电气承包协议范文一协议编号： 甲方(发包人)(全称)：乙方(承包人)(全称)： 按照《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工协议》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原则，为明确负责、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。两方本着自愿、互利的原则签订本协议。 一、工程概况及承包内容和价格: 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程结构：建筑面积约M2。(以实际面积为准) 1.4承包工作内容：照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的内容动力系统：管路及套管预留预埋、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容。弱电系统(电视、电话、宽带等)：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。 1.5承包价格： 18元/m2(不含临电) 18.5元/m2(含临电)(按建筑面积计算)。 1.6承包方式： 包人工费、包辅材(铁丝、钉子、绝缘胶带和塑料胶带等)、包工具(手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳等)、包质量、包安全、包工期、包文明施工 1.7付款方式：1、按照工程形象进度进行支付或者借支。 2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时必需本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行负责一切负责。 二、协议两方的权利和义务： 1、甲方负责主材料供给。 2、乙方必需按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。 3、乙方要提前一周提出材料计划，材料计划要正确，甲方按照乙方提供的材料计划供给材料，若实际使用量超出乙方的材料计划，超出部分乙方自行负责，甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。 4、乙方负责现场临时用电设施的成立、维护、拆除。各种电气的孔洞预留与封堵。 5、进场材料与甲方保管人员共同验收(包罗型号、规格)，发现材料存在质量问题、型号、规格不符合要求及时汇报。 6、乙方负责进场材料的卸车入库，配合甲方做好进场材料的保管工作。避免丢失与损坏。 三、工期：按甲方规定的工期按时组织施工，在实际开工日至甲方规定的工期内完成施工。 四、甲方负责： 1.对乙方进行技术和安全交底。为乙方在施工现场提供临时库房。 2、负责提供施工图纸壹套及相关的设计变动通知。 3.按工程进度向乙方拨付工程款。 4.监督检查乙方的质量、安全、进度、材料和机具的使用情况，并对问题提出整改要求，并

机器设备采购合同范本

机器设备采购合同 买方：合同编号： 卖方： 买卖双方经过平等、互惠的友好协商，依据《中华人民共和国合同法》以及《********有限公司采购通则》（2010版）的相关规定，订立如下采购合同。 第一条货物的详细描述及要求 注：1，上述价格为含增值税税价格，税率17%； 2，上述价格为货物交付至买方所在现场地点价格,包括运费、保险费；交付地点的卸车费由买方承担。第二条货物的质量要求及说明 1， 第三条货物的包装要求及说明 1， 第四条货物的交付 1, 交付时间：201 年月日。 2，交付地点： 3，交付方式： 4，货物交付前的“发运通知”、随货交付文件资料以及货物交付的注意事项：相关单据必须全部交付买方，买方对产品的外观、数量、外包装及产品性能进行验收。

第五条货物的结算 1，买方采购货款的支付方式与批次安排 第一批付30%预付款：金额元，支付时间：。 第二批付65%进度款：金额元，支付时间：。 第三批付5%质宝金款：金额元，支付时间：。 第六条货物的验收 1, 货物的验收内容:对货物的外观及性能的检验。 2，验收执行的标准：按使用说明书及出厂标准验收。 3，验收方式与时间：现场验收,需调试正常使用。 4，货物验收质量不符时的提出时限、方式与处理办法： （a）出现质量异议时，提出时间为：发现问题时。 (b) 出现质量异议时，解决方式为：卖方对本产品实行三保期限为一年,期间出现问题可要求卖方无偿修复，保质期过后可双方协商解决。 第七条货物的安装调试及售后服务 1，安装调试的责任：卖方免费指导安装调试，买方负责设备的装卸及配备相关人员。 2, 货物的售后服务的响应时间：一旦出现机器故障，卖方应及时进行维修。 第六条不可抗力 1，不可抗力的定义：卖方因自然灾害、交通事故以及买方单方面原因导致订单无法生效、产品生产周期延后而无法按时交货的，应及时通知买方（需有书面的相关证明），买方同意后免予其承担延期交货的违约责任。 2，出现不可抗力的解决办法: 依据中华人民共和国《合同法》有关条款标准执行或双方协商解决. 第七条违约的赔偿 1，卖违约的赔偿标准：卖方延期交货每逾期壹日，按合同总价款百分之二承担违约金作为买方损失予以赔偿；情节严重导致交货延迟达伍个工作日以上或者导致买方无法实现合同目的的，买方有权解除合同。买方要求继续履行合同的，卖方除支付约定交货期至交付所有产品期间的逾期违约金外，应当继续履行合同并另行向甲方支付1万元的违约金。

区域代理商合同范本(完整版)

合同编号：YT-FS-6906-10 区域代理商合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

区域代理商合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 卖方：湖北千里马药业股份有限公司(以下简称甲方) 买方： (以下简称乙方) 甲、乙双方本着平等互利、相互尊重的原则，经双方友好协商，就乙方经销甲方产品有关事宜订立本合同。 一、方式 第一条经销级别：省级、; 地、市级; 县市级总经销商。 第二条经销区域：经甲方考察合格，授权乙方为省市(地区) 县(县级市)总经销商。 第三条付款方式： (1) 乙方需付合同履约保证金万元。(县级：5万;地、市级：10万;省、直辖市：100-300万)

(2) 履约保证金到帐发货：首批根据乙方工作计划数量或履约金额数发货;以后“送二接一”。 第四条乙方必须完成的月平均销量：省级件/月，地市级件/月，县(市)级件/月。 第五条乙方首次提货量及价格：(以单价为准) 品种名称规格型号单位数量单价金额零售价 胃痛安合剂 100ml/瓶×96瓶/箱瓶 35.00 丹蓝益气养阴口服液10ml×9支×48盒/件盒39.8 巴参胶囊 60粒/瓶×96瓶/箱瓶 96.00 圣安垫(薄型) 40cm×40cm×3cm×20个/件个168.00 圣安垫(厚型) 40cm×40cm×6cm×10个/件个168.00 合计金额：佰拾万仟佰拾元角分￥： *以上内容更改无效 二、市场扶持

电气工程施工承包合同范本-(优质文档)

合同编号:__________ 电气工程施工承包合同范本 甲方：_________________________________ 乙方：_________________________________ 20____年___月___日

电气工程施工承包合同怎么写?以下是华律网小编提供的一个范本，仅供参考。 电气工程施工承包合同 编号： 本工程名称建设单位施工单位签订时间签订地点 电力建设工程施工合同条件 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)，组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： 一、发包方(简称甲方)：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在《协议条款》中指定的代表。 三、承包方(简称乙方)：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 四、乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。 十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。

机械设备采购合同范本

机械设备采购合同 合同编号： 需方：签约地点： 供方：签约日期： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及国家有关法律法规。双方经过友好协商，本着诚实信用、平等互利的原则，达成如下合同条款，以资共同遵守。 一、设备名称、规格型号、数量、单价及合同额： 二、交(提)货时间、地点及方式： 2.1交(提)货时间：。 2.2 交(提)货地点：。 2.4本合同项下的设备由供方送至需方指定的交货地点，经双方代表对机械设备技术参数进行审核与确认，并组织试机、验收工作，并进行书面确认。 三、运输、包装及卸货: 3.1供方应自行准备符合本合同所供机械设备特性要求的运输工具将其运到需方指定地点，指定定点暂定为； 3.2运输过程中的安全事故由供方全部承担。 3.3 设备的运输及运输费用由供方承担。

四、质量要求和配置 4.1本合同项下的机械设备的质保期为 1 年。 4.2本合同项下的机械设备均应符合中国国家标准及相关行业标准。 4.3在所供机械设备运送到指定地点之前，供方必须保证所供机械设备标有型号及参 数的铭牌或钢印标识并向需方提供制造商出具的书面质量保证书。 4.4机械设备配置详见本合同文件“附件技术要求”内容，否则需方可拒绝接货并视 为供方违约。 五、售后服务 ５.1 供方应免费提供其所售机械设备的安装、调试、使用培训、日常保养等相关服务。 5.2质量保证期内供方免费提供质量缺陷机械设备的维修、更换等服务。只要需方提出书面要求或提供损坏部位的相关图片资料，供方必须在3日内给予书面答复，并负担机械设备维修所发生的所有费用。供方应指派人员到现场解决问题，费用由供方承担。 5.3质量保证期后，供方仍应承担售后服务。只要需方提出要求，供方应提供相应服务，以达到需方满意，相应费用由需方承担。 六、验收： 6.1 出厂前的检验和验收：供方应在生产、加工或制造地点按本合同要求的标准进行质量检验。 6.2 到场后的验收：供方承担机械设备在卸至交货地前即已存在的缺陷的任何责任。 七、付款方式： 7.1合同签订后，需方预付。 7.2机械设备在需方指定地点交接后，验收合格后需方支付剩余款。 八、违约责任： 8.1逾期供货，违约方除需继续履行供货，还应按当期银行贷款利率向需约方支付逾期

区域代理合同范本

产品区域代理合同 供货方（甲方）： 代理方（乙方）： 为了保护甲、乙双方的合法权益，根据国家相关法律法规的有关规定，本着平等互利、共同发展、共担风险的原则，经双方协商一致，特制定本合同。 一、甲乙双方均同意按本合同内容的规定执行。 二、代理委托 1、甲方同意乙方在合同约定地区范围内，代理推广由甲方生产的产品。 2、合同约定的推广区域为_____ 省_____市______区______县 合同期自____ _年__ ___月_____日开始至_ ____年_____月_____日止。 3、双方可根据各自意愿另行商讨续约事宜并签定新的代理合同书。如至本合同中所述代理期限届满时没有续签，则视为双方自动放弃继续合作，同时本合同即告终止。 三、代理品种及价格 四、甲方的权利与义务 1、协助乙方制定并安排乙方代理区域内的营销战略、销售形式、管理运作等销售事宜； 2、负责向乙方提供必要的产品知识培训、经销商营业资料； 3、负责向乙方提供用于产品销售、促销、推广、广告所需的文件资料及所需相关证明手续； 4、根据乙方要求，为乙方开具普通发票，甲方承担底价税款，超出部分的税款由乙方承担； 5、乙方在合同约定的区域内享有独家代理权。甲方不再以任何方式向乙方代理区域内直接销售或授权他人销售乙方代理的产品。 五、乙方的权利与义务 1、乙方在本区域内进行产品推广行为时，必须严格遵守国家及地方相关法规，否则造成的一切后果由乙方承担 2、乙方负责所代理产品在代理区域内的招商、销售及与之相关的一切事宜； 3、乙方在业务活动中进行产品宣传时，必须严格遵守产品广告批件所核实的疗效范围； 4、乙方不得在甲方授权区域范围外以任何名义进行相关销售活动，如欲扩大代理推广区域可根据实际销售情况提前以书面形式向甲方申请，经甲方批准后方可进行推广工作； 5、乙方必须应甲方要求，随时向甲方报告业务进展及产品流向实际情况。 六、仓储及运输 1、甲方负责将乙方订购的产品发往乙方指定的地点，所发生的运输费、运输保险费等均由甲方承担。 2、由于运输不当引起质量问题或包装破损及由此造成的损失，乙方须在到货之日起三

小区住宅楼电气工程施工承包合同范本

编号：_____________ 小区住宅楼电气工程施工 承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方根据20XX年度施工生产计划的安排，决定将XXX小区住宅楼XXX电气专业分部工程分包给乙方施工。本着平等自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的责任，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商，签订本合同，以期共同信守执行。 第一条工程名称： 第二条专业工程承包的内容和范围： 1、电气工程分部施工的所有内容，包括孔洞预留、电线电缆导管敷设、布线；配电箱（盘）的安装，防雷接地、等电位联结的施工；插座、开关、灯具的安装；防盗门对讲系统等线路预留、安装；电视电话线路敷设、电话接续设备、电视终端设备的安装、连接和调试，以及线路电气试验、调试、照明通电试验等。施工范围是室内强电、弱电的所有项目。电视电话施工的材料由甲方提供。 2、施工现场临时用电的安装维护及最终拆除。 第三条工期与定员： 1、开工日期： 2、完工日期： 3、定员人数： 第四条承包方式： 承包方式为包工包料。 工程合同价款的结算方式及保修： 1、工程合同价款按照建筑面积每平方米叁拾伍元（35.00）计算。

2、支付方式：工程竣工验收合格后，甲方以XXX 的壹套住宅和五层约70㎡的壹套住宅抵付乙方承包合同价款（扣除保修费后）。四层住宅按照建筑面积每平方米壹千叁百元（1300.00）整计算，五层住宅按照建筑面积每平方米壹千贰百元整计算。两者的差额以现金找补。 3、工程竣工验收后，甲方预留合同总价款的5％为质量保修金，保修期限为一年。在该期间电气分部工程所发生的各种问题乙方均应在2小时内赶到无偿修理。如果乙方在接到通知后2小时内未来人修理，甲方可以代为维修，所发生的一切费用从乙方的质量保证金中支付。 第五条双方责任： 甲方：1、组织实施项目管理的各项工作，协调现场的工作关系。 2、负责施工组织设计的编制，统一制定各项管理目标。实施对工程质量、成本、工期、安全生产、文明施工等的控制、监督、检查和验收。 3、及时提供图纸。 乙方：1、自觉接受甲方和监理人员的管理、监督和检查，遵守甲方项目部的各项规章制度。 2、采购和使用合格材料。严格按照设计图纸、专业施工验收规范和施工操作规程及施工组织设计的要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，进度和工期达到施工组织设计和合同的要求。 3、严格按照安全操作规程施工操作，安全生产，文明施工。在施工过程中，若违反安全操作规程所发生的人身伤亡事故均由乙方自行负责。 4、工程交工验收前，负责电气工程成品的保护。 5、组织具有相应资质的施工人员，持证上岗。

区域代理商合同(完整版)

区域代理商合同 区域代理商合同 区域形象店邮寄地址: 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律, 法规,甲方就乙方申请代理深圳市德创恒利科技有限公司销售的产品及其相关业务等事宜, 本着平等互利的原则, 经双方友好协商达成本合同条款如下: 第一条区域专卖店的资格 申请加入加盟店的条件 , 乙方必须拥护中国*** 的领导, 热爱祖国, 并积极参与公司以及政府组织的各项公益社会活动的中国公民. 二,乙方必须具有独立的法人资格, 并按规定办理当地主管部门规定的相关手续, 但乙方营业执照及相关证件中,不能涉及甲方企业名称和产品商标的字样. 三,乙方必须具备六十五平方米以上使用面积的经营场地, 门头房选址, 应选在当地交通主干道或次主干道. 并自备电脑, 宽带,dvd, 电视, 电话, 传真等与本产品经营形式相适应的经营设备以及相关具备经营能力工作人员等. 四,乙方与甲方签订本《代理商加盟合同》后,则取得经营甲方产品的权利. 五,乙方首次提货款为人民币一万五千元整;保证金一万五千元整. 禁止以下人员申请成立加盟店或成为加盟店人员 一, 未满18 周岁的人员; 二, 无民事行为能力或者限制民事行为能力的人员; 三, 全日制在校学生; 四,教师,医务人员,公务员和现役军人; 五, 本企业的正式员工; 六, 境外人员; 七, 法律, 行政法规规定不得从事兼职的人员. 第二条甲方授权事宜一,授权乙方在分销区域内可以在工作场所使用甲方的商业名称, 产品商标, 服务标志以及其它喷绘张贴等宣传品. 二,在行政区域范围内享有甲方产品分销代理权. 三,授权期限与本合同有效期限相同, 如合同期满乙方要求继续经营, 可向甲方提出申请, 经双方协商后另行签订合作协议. 第三条甲方的权利和义务 一,甲方规定统一市场零售价格, 并根据乙方的要求及时供应产品. 二,甲方

广东省建设工程标准施工合同版

广东省建设工程 标准施工合同 工程名称： 工程地点： 发包人： 承包人：

第一部分协议书 发包人：(全称) 承包人：(全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程规模： 结构形式： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 工程合同工期总日历天数：天。 拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。

四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 合同总价（大写）： （小写）：。 项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）； □详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。 六、组成合同的文件 组成合同的文件及其优先解释顺序和本合同第二部分《通用条款》第款赋予的规定一致。 七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。 八、承包人承诺 承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。 十、合同生效

订立合同时间：年月日 订立合同地点： 合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址： 法定代表人: 法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 第二部分通用条款

电气工程承包合同(最终版本)

电气分项工程施工合同 甲方：______________________________________________ 乙方：______________________________________________ 签订日期：

签订地点：___________________________________________ 签订日期：

建设工程（电气）分项工程施工合同 甲方（发包人）（全称）：________________________________________________________ 乙方（承包人）（全称）：_________________________________________________________________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。 一、工程概况及承包内容和价格： 1.1工程名称：________________________________________________________ 1.2工程地点：________________________________________________________ 1.3工程结构：__________ 建筑面积约_M 2。（以实际面积为准） 1.4承包工作内容： 照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的内容。 动力系统：管路及套管预留预埋、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容。 弱电系统（电视、电话、宽带等）：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。 1.5承包价格：_________ 元/m2（含临水电）（按建筑面积计算）。 1.6承包方式： 包人工费、包辅材（铁丝、钉子、绝缘胶带和塑料胶带等）、包工具（手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳等）、包质量、包安全、包工期、包文明施工。 1.7付款方式：予以建设单位支付给甲方的工程款同步，以建设单位每次拨款为一个节点，每次拨付已完成工程量的70% 依次付款至工程竣工完成，待工程竣工结算及建设单位拨付清给甲方95%t，甲方一周内付清给乙方至95%待保质期完成后甲方付清剩余的5% 二、合同双方的权利和义务： 1、甲方负责主材料供应。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。

小型设备采购合同范本

***采购合同 买受人（甲方）： 出卖人（乙方）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律以及本项目询价文件的规定，经平等协商达成合同如下： 第一条：项目概况： 1.1 项目名称： 1.2 项目地点： 第二条：货物名称、型号、单价、数量及总价： 第二条：质量标准及质保期 2.1质量标准： 2.2质保期：自设备到货验收合格之日起二年。质保期内出现质量问题乙方无条件给与免费更换或修理，质保期外只收配件费（2小时内响应维修，24小时内到达处理问题）提供每年三次的设备检修维护保养。 第三条：合同价款及付款方式： 3.1本合同总价为（大写：），本合同总价包括产品费、包装费、运输费、卸车费、保险费、现场配合指导费、售后服务相关费用、税金等一切费用。

3.2经验收合格后，乙方就本合同约定的业务向甲方开具真实、合法、有效的增值税专用发票，甲方在收到发票30日内付至合同价款的60%，安装调试完成后付至合同价款的95%，余款5%作为质量保证金，质保期满后30天内无利息支付。 第四条：交货方式 乙方应在合同签订后20日内交货，并将货物送至甲方指定地点。第五条：甲方权利和基本义务 5.1根据本合同项目的实际需要和乙方的要求提供协助并提供有关的材料及图片等。 5.2本合同标的的使用应当符合国家法律规定和社会公共利益。 5.3对违反以上2条要求而进行的使用、操作所引起的问题以及产生的影响、后果承担全部责任。 5.4按本合同约定支付费用。 第六条：乙方的权利和义务 6.1按照甲方提供的材料按时完成本合同规定的工作。 6.2可以根据甲方的要求协助进行培训和技术咨询。 6.3乙方提供验收所需产品合格证等相关资料。。 第七条：违约责任 由乙方的原因造成甲方工期进度延误的，乙方应当向甲方支付逾期完工违约金。 7.1逾期供货在3天—5天的，乙方应向甲方支付逾期完工违约金，金额为合同总价的1%； 7.2逾期供货在5天以上的，甲方有权单方解除合同另行选购，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金。 第八条：争议的解决方式 合同履行过程中产生争议，双方应当协商解决，协商不成交由合同签订地人民法院诉讼解决。