文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 监理合同练习题3

监理合同练习题3

监理合同试题

一、单项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)

( C )中。

A. 专用条件

B. 通用条件

C. 附录A

D. 附录B

2. 以下关于监理人承担安全责任的说法中,正确的是( C )。

A. 对工程项目的施工进行投资、进度、质量、安全的全面控制

B. 只要施工中出现质量安全事故,监理人必须承担监理失职责任

C. 监理人对工程施工的安全生产承担监督管理的管理法定职责

D.如果专用条件中只约定对工程进度、质量进行控制和协调,监理人可以不负责安全管理

3. 按照《建设工程监理合同》示范文本的规定,委托人与违约承包人解除合同后,监理人完成的善后工作属于( D )。

A.正常工作

B.本职工作

C.额外工作 D。附加工作

4. 《建设工程监理合同》规定组成合同的文件出现矛盾或歧义时,优先解释次序是( D ) 。

A.协议书→通用条件→专用条件

B. 协议书→投标文件→专用条件

C.投标文件→通用条件→附录B

D.中标通知书→专用条件→投标文件

5. 监理人根据多个同时实施工程项目的需要调整项目监理机构的土建专业监理工程师,按照《建设工程监理合同》的规定,以下说法中正确的是( A )。

A. 自行更换后通知委托人

B. 自行更换,无需通知委托人

C. 需报告委托人,未经同意不得更换

D.项目监理机构的主要人员应保持稳定,监理业务完成前不得更换

6. 监理人发现承包人的现场施工的人员有不能胜任本职工作情况时( C )。

A.应对该人予以警告

B. 应对承包人予以警告

C.通知承包人撤换该人员

D.请示委托人同意后要求承包人更换该人员

7. 按照《建设工程监理合同》示范文本对委托人授权的规定,下列表述中不正确的是 ( B )。

A.委托人的授权范围应通知承包商

B.委托人的授权一经在专用条件中注明不得更改

C.监理人在授权范围内处理变更事宜,不需经委托人同意

D.监理人处理的变更事宜超过授权范围,须经委托人同意

8. 《建设工程监理合同》示范文本对监理人职责的规定中,不包括( C )。

A.对委托人和承包人提出的意见和要求及时提出处理意见

B.当委托人与承包人之间发生合同争议时,协助委托人、承包人协商解决

C.委托人与监理人协商达不成一致时,作为独立第三方公正地做出处理决定

D.当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时,作为证人提供必要的证明资料

9. 在专用条件内约定监理人应提交给委托人的报告,不包括( C )。

A.监理规划

B. 监理月报

C.监理实施细则

D.各类专项报告

10.施工过程中委托人对承包人的要求应( C )。

A.直接指令承包人执行

B.与承包人协商后,书面指令承包人执行

C.通知监理人,由监理人通过协调发布相关指令

D. 与监理人、承包人协商后书面指令承包人执行

11.监理人遇到超过授权范围的变更事项,书面通知委托人并提出处理建议请其作出决定。委托人代表在专用条件约定的时间内未给予任何答复,则( A )。

A.视为委托人已同意变更处理意见

B. 视为委托人不同意变更处理意见

C.应修改变更处理的建议再次提交给委托人作出决定

D.应与委托人、承包人共同协商后由委托人发布变更指令

12. 下列监理人违约给委托人造成经济损失的赔偿说法中,正确的是( D )。

A.最高赔偿额为合同约定的正常服务酬金

B.最高赔偿额不超过扣除税金后约定的监理酬金

C. 赔偿额为该部分正常工作酬金占工程概算投资额的比例乘以相应的直接损失

D. 赔偿额为合同约定的正常工作的酬金占工程概算投资额的比例乘以相应的直接损失

13. 下列关于监理人向委托人索赔的说法中,表述正确的是 ( C )。

A.监理人的索赔不成立时,不应针对此事件再提索赔

B. 监理人是委托的代理人,因此不应提任何索赔要求

C.监理人的索赔不成立时,应赔偿委托人由此发生的费用

D.监理人的索赔报告应提交给施工合同约定的合同争议评审组

14. 监理人审查并同意了承包商特殊专项施工组织设计。施工过程中发现承包人擅自变更了职工作业方法,监理人发出了整改通知但未要求停止施工。由于承包人的施工方法存在缺陷导致发生了严重的质量事故,对此事故责任的下列说法中正确的是( D )

A.承包人是保证工程质量的直接责任人,监理人无责任

B.承包人擅自改变施工方案,监理人不承担责任

C.监理人对发现的问题已发出整改通知,不对事故承担责任

D.监理人未发布停工指示,应承担事故损失的连带责任

15.委托人对监理人提交的阶段支付酬金申请书内的附加工作酬金有异议时,按照通用条件的规定,该阶段的酬金支付应为( D )。

A.将支付申请书退回监理人,要求提供有效证明材料后再行支付

B. 将支付申请书退回监理人,要求重新计算正确后再行提交

C.按支付证书要求的款额支付,异议部分留待后续再解决

D.对无异议部分按时支付,有异议部分暂不支付

16、监理合同的有效期为( D )

A .实际开工日起,至监理工程竣工移交之日止

B .自合同签字日起,至监理工程竣工移交之日止

C .自合同签字日起,至协议书注明的监理服务期限之日止

D .自合同签字日起,至完成监理工作并结清监理酬金之日止

17、按照通用条件对变更的规定,委托人与监理人通过协商调整正常服务酬金的情况不包括( B )

A .委托监理工作范围内的工程概算投资额增加

B .承包人原因不能按期竣工致使监理工作期限延长

C .监理过程中颁布新标准导致监理服务的范围增加

D .因委托人调整建设工程的规模导致监理人的正常工作量减少

18、按照通用条件对解除合同的规定,下列情况中不包括( D )

A .监理人无正当理由不履行监理义务

B .非监理人原因致使监理工作暂停超过182天

C .由于不可抗力事件的损害导致合同继续履行已无意义

D .虽然工程尚未竣工但协议书中约定的监理服务期限已到期

19、委托人调整了工程的建设规模,致使监理工作的范围缩小、工作量减少时,下列关于监理酬金调整的说法中,正确的是( C )

A .调整建设规模导致监理工作的减少是委托人的原因,约定的监理酬金不应减少

B .因该部分监理工作不再进行,委托人应补偿监理人损失的利润

C .按删减工程的工程概算占总概算的比例相应减少正常监理工作约定的酬金

D .按监理人提出的该部分工程预计的监理工作时间占约定监理期限的比例相应减少正常监理工作约定的酬金

20、按照通用条件对监理人获得奖励的规定,以下说法中正确的是( D )

A .监理的工程提前竣工

B .监理机构认真履行了合同约定的义务

C .工程施工未出现任何质量、安全事故

D .监理人提出的合理化建议使委托人获得了经济效益

1、按照<建设工程监理合同>示范文本对相关服务的定义,以下工作中属于相关服务的有( D )。

a .负责工程的施工图设计

二、多项选择题(共10题,每题3分。每小题备选答案中至少有2个符合题意,至少有一个错项。少选、每选对1个得0.5分,错选本

题减0.5分,全选对者得3分)

b.负责勘察合同的履行管理

c.监理人负责施工招标的代理工作

d.对本工程大型钢结构吊装提供技术咨询

e.按照委托人的要求编制采用新技术施工的质量检验标准

A. b d

B.a d e

C.a b c d

D. b d e

2、委托人与监理人最终结算的合同酬金与协议书内约定酬金的金额不一致的原因可能有( C )a.监理人完成附加工作后对酬金的调整

b.合同履行期间由于市场价格的浮动导致的酬金调整

c.工程概算投资额增加时,对正常工作酬金的调整

d.监理人提出的合理化建议使委托人获得经济效益给予的奖励

e.工程施工未能按期竣工,监理人承担拖期赔偿的连带责任,对酬金的调整。

A. b c e

B. a e

C.a c d

D. c d e

3、 <建设工程监理合同>示范文本规定的合同文件包括( D )

a.协议书

b.附录b

c.通用条件

d.监理人的投标文件

e.建设工程委托监理合同

A. a b d

B.b c d e

C. b c

D. a b c

4、通用条件中对监理人义务的规定包括( A )

a.主持召开第一次工地例会

b.审查承包人的施工组织设计

c.检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况

d.审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料

e.主持工程竣工验收

A. b c d

B. a b c d

C. a b c e

D.b c e

5、<建设工程监理合同>示范文本规定的监理依据包括( C )

a.行政法规

b.城市规划

c.有关的工程标准

d.监理项目的施工合同

e.监理项目的材料供应合同

A. a b c d

B. b e

C. a c d e

D. a d e

6、按照<建设工程监理合同>示范文本的规定,监理人应撤换监理人员的情况有( B )

a.不能胜任岗位职责

b.检查的认可的施工部位出现质量缺陷

c.向他人泄露施工合同要求保密的新工艺施工方法

d.依据试验数据做出错误的判断,导致工程质量事故

e.同意深基坑开挖的专项施工组织设计的专家审查意见后出现了边坡塌方

A. b c d e

B. a c d

C. a c d e

D. c d e

7、在附录b中约定委托人为监理人提供开展监理服务的条件可以有( D )

a.技术咨询

b.工程资料

c.办公用房

d.交通工具

e.办公用品

A. c d e

B.a b d e

C.c d

D.b c d

8、按照通用条件中对酬金阶段支付的规定,申请书的内容应包括( B )

a.本阶段的正常服务酬金

b.索赔要求增加的酬金

c.合理化建议应获得的奖金

d.增加工作内容应增加的酬金

e.委托人上期支付时拖延支付的利息

A.a b e

B. a c d e

C.b c e

D. b c d e

9、下列选项中属于监理附加工作的有( C )

a.按照委托人的要求增加监理工作的内容

b.因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长

c.委托人与严重违约承包人解除合同后,监理人完成的善后工作

d.因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少

e.监理过程中因工程相关的法律法规、标准颁布导致监理服务的时间增加

A.c e

B. b c d e

C. a b c e

D. a b d

10、不可抗力事件导致部分工程严重损坏致使该部分的监理工作不能继续进行,按照通用条件的规定,监理人应采取的措施包括( A )

a.将事件的影响及时通知委托人

b.立即停止该部分的监理服务

c.采取有效措施减少损失的扩大

d.采取有效措施增加损失的扩大

e.暂停服务时间超过182天后发出解除该部分工程监理义务的通知

A. a c e

B. b c d e

C.a c d e

D. b d e

三、简答题(共4题,每题5分。)

根据《建设工程监理合同》示范文本,简答如下词语定义:

1、监理的定义:

答:“监理”是指监理人受委托人委托,依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

2、相关服务

答:“相关服务”是指监理人受委托人委托,按照本合同约定,在工程勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

3.监理服务依据包括:

答:适用的法律、行政法规及部门规章,与工程有关的标准,工程设计及有关文件,本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其它合同。

双方根据工程行业和地域特点,在专用条件中具体约定监理依据。

4. 监理人应及时更换有哪些情形之一的监理人员

答:(1)有严重过失行为的;(2)有违法行为不能履行职责的;(3)涉嫌犯罪的;

(4)不能胜任岗位职责的;(5)严重违反职业道德的;(6)专用条件约定的其他情形。

监理考试模拟题-合同管理1

一、单选题(10题/10分) 1、某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间,受要约人是在要求的时间内投邮,由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况,该承诺文件应( C ) A.因迟到而自然失效 B.必须经要约人发出接受通知后才有效 C.必须经要约人发出拒绝通知后才无效 D.因非受要约人原因的迟到,要约人必须接受该承诺 2、FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期,是指( D )的期限 A.合同签字日至承包人提交结清单日 B.开工日至工程师颁发移交证书日 C.开工日至工程师颁发履约证书日 D.移交证书确认的竣工日至办理履约证书日 3、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后,要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷,承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定,对增加的施工成本和延误的工期处理应是( B ) A.工期顺延,施工成本的增加由承包人承担 B.工期不予顺延,施工成本的增加由承包人承担

C.顺延工期,补偿剥露和重新覆盖的成本,修复缺陷成本由承包人承担 D.工期不予顺延,补偿剥露和重新覆盖的成本,修复缺陷成本由承包人承担 4、某项目设计合同的价格为500万元,设计单位已接受委托方支付的定金,无正当理由拒不履行合同义务,则委托方有权要求设计单位返还( C )万元 A.100 B.150 C.200 D.250 5、我国对经济合同争议的处理实行( B ) A.一裁两审制 B.或裁或审制 C.只许仲裁 D.只许诉讼 6、监理单位出现失职行为,按照监理合同规定,业主可( D ) A.发出中止合同通知,令监理合同即行停止 B.发出未履行业务通知后在第21天单方面终止合同 C.发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复,进一步发出终止合同通知,在该终止合同通知发出后的第35天,监理合同即行终止

家装施工监理合同协议书范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 家装施工监理合同协议书范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

家装施工监理合同 甲方: _____________________________ 乙方: _____________________________ 签订日期: _____ 年M 日 甲方:(以下简称“业主”) 证件号码:;联系电话: 乙方:(以下简称“监理人”) 证件号码:;联系电话: 经过甲乙双方协商一致,签订本合同。

—、监理概况 1. 业主委托监理人的家装工程(以下简称“本工程”)概况如下: ①、工程名称:; ②、监理范围: 甲方委托乙方按下述第种方式对本工程进行监理: A. 施工前期服务:装修公司资格审核、装修合同审核、设计方案审核、材料审核、预算审核; B. 施工过程阶段监理: 原房质量勘测(含房屋拆旧验收)、水电隐蔽工程验收、泥木工程验收(含隐蔽)、油漆工程验收、安装工程验收及竣工验收; C. 施工过程全程监理: 材料的购买及进场验收、水电路改造、防水工程、吊顶工程、细木工程、门窗工程、地墙面铺设工程、涂料油漆工程、水电设备安装工程验收及竣工验收、增减工程、工期延期审核、工程进度控制、协助签定工程施工保修责任书; 2. 下列文件均为本合同的组成部分: ①、装饰装修工程施工合同。 ②、在实施过程中共同签署的补充与修改文件。 、监理收费及支付方法 1、本工程监理收费按照现行市场收费标准执行经甲乙双方协商确定监理费用总额 元,金额大写; 2、自本合同签订之日时甲方向乙方预付双方商定监理费总额的30%乍为合同定金,定金收费元,金额大写 ;监理工作完成后定金抵做工程监理费; 3. 工程进度过半时甲方向乙方拨款付应付监理费总额的50% (不含定金),金 额元,金额大写 ; 4. 工程验收合格后,

第三方监测技术服务合同

第三方监测技术服务合同 工程名称: 委托人(甲方): 受托人(乙方): 甲方合同编号: 乙方合同编号: 签订日期: 最终合同版本以业主与中标单位签订为准。

第三方监测技术服务合同 委托人(甲方): 受托人: 甲方委托乙方承担工程第三方监测服务项目工作。依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合本工程的具体情况,为明确责任、协作配合,经协商一致,签订本合同,共同遵守。一.工程概况 二.服务内容、方式和要求 1、服务内容: 服务内容为对工程进行基坑监测等及相关申报监测技术成果审批服务,以便为安全施工及工程验收提供依据,具体内容以招标文件、招标图纸、工程量清单及招标过程中所发出的相关文件所包含的全部内容为准,包括但不限于以下内容:1、基坑顶位移、沉降观测,深层水平位移监测,地下水位监测,周边地表及管线沉降观测,内支撑轴力监测等项目以及日常基坑工程巡视等。 2、服务范围除以上工程监测、试验工作外,还包括:(1)根据《广州市城乡建设委员会关于启用地下工程及深基坑安全监测信息管理系统的通知》要求,乙方需做好信息化管理工作(含电子数据上传);(2)与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行监测工作的协调,申报监测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可,确保不因监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收;(3)在进行监测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。 2、监测的要求: 技术方案必须符合国家及地方现行有关技术规范或规定以及设计单位的技术要求。包括但不限于以下内容:监测方案编制、方案送审(有关行政管理部门)、试验及相关需要的配套工作、编制并提交监测成果报告等全部工作。 最终具体监测项目及数量以花都区质量监督部门要求为准,按实际监测发生量进行结算。 3、服务范围除以上工作外,还包括: 建设工程主管部门、监督部门要求的,由业主公开招标选定的具有质量监控作用的水平位移、竖向位移(沉降)、地下水位监测,以及为工程验收提供依据的监测项目服务范围。除以上工程监测工作外,还包括: ①、与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行监测工作的协调,申报监测

监理合同练习题3

监理合同试题 一、单项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) ( C )中。 A. 专用条件 B. 通用条件 C. 附录A D. 附录B 2. 以下关于监理人承担安全责任的说法中,正确的是( C )。 A. 对工程项目的施工进行投资、进度、质量、安全的全面控制 B. 只要施工中出现质量安全事故,监理人必须承担监理失职责任 C. 监理人对工程施工的安全生产承担监督管理的管理法定职责 D.如果专用条件中只约定对工程进度、质量进行控制和协调,监理人可以不负责安全管理 3. 按照《建设工程监理合同》示范文本的规定,委托人与违约承包人解除合同后,监理人完成的善后工作属于( D )。 A.正常工作 B.本职工作 C.额外工作 D。附加工作 4. 《建设工程监理合同》规定组成合同的文件出现矛盾或歧义时,优先解释次序是( D ) 。 A.协议书→通用条件→专用条件 B. 协议书→投标文件→专用条件 C.投标文件→通用条件→附录B D.中标通知书→专用条件→投标文件 5. 监理人根据多个同时实施工程项目的需要调整项目监理机构的土建专业监理工程师,按照《建设工程监理合同》的规定,以下说法中正确的是( A )。 A. 自行更换后通知委托人 B. 自行更换,无需通知委托人 C. 需报告委托人,未经同意不得更换 D.项目监理机构的主要人员应保持稳定,监理业务完成前不得更换 6. 监理人发现承包人的现场施工的人员有不能胜任本职工作情况时( C )。 A.应对该人予以警告 B. 应对承包人予以警告 C.通知承包人撤换该人员 D.请示委托人同意后要求承包人更换该人员 7. 按照《建设工程监理合同》示范文本对委托人授权的规定,下列表述中不正确的是 ( B )。 A.委托人的授权范围应通知承包商 B.委托人的授权一经在专用条件中注明不得更改 C.监理人在授权范围内处理变更事宜,不需经委托人同意 D.监理人处理的变更事宜超过授权范围,须经委托人同意 8. 《建设工程监理合同》示范文本对监理人职责的规定中,不包括( C )。

第三方检测合同_检测协议

*****公司 ********工程 ****工程 第三方检测协议 协议编号: * 协议项目: * 甲方: 乙方: 二○一二年十月

第三方检测协议 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国协议法》及有关法律、法规,结合本工程具体情况,为满足*****************************工程建设的需要,在乙方已全部了解本工程性质、检测工作内容及各种技术标准要求,明确了所需检测的工程量,甲乙双方本着平等互利、公平公正的原则,经双方协商一致签订本协议,以资双方共同遵守。 一、工程概况 工程名称:***********************工程 工程地点:*********************** 二、工程内容 *********************************工程中场地回填项目的填土压实度检试验。 三、履行期限 履行期限:自2012年**月**日至满足“第十四条协议生效与终止”的具体要求。 四、甲方职责 4.1负责提供施工图纸、设计条件等与检、试验所需的相关技术 资料。 4.2 负责提供现场检、试验所需的工作条件,及相关的协调工作。

4.3 甲方按第十条约定,按时支付报酬给乙方。 五、乙方职责 5.1 承担甲方的填土压实度检测任务。 5.2 提供具有资质和能力的专业人员,提供鉴定合格、手续完备 的检测仪器,出具具有法律效应的检测报告。 5.3 自行解决现场检测所需辅助劳务及相关费用。 5.4 执行国家和中国石油化工集团公司的有关工程检、试验的标 准规范的规定。 5.5 及时地为甲方提供现场检测服务,甲方现场有零星及需要迅 速检测的任务时,乙方全力配合,不得延误,否则甲方则以 每次检测服务的质量给予不少于300元的罚款。 5.6 费用结算时,乙方向甲方提供结算清单,经甲方确认后开正 式有效的发票。 六、甲方工作 6.1 甲方委派** 先生为代表,负责本协议的协调、实施。 6.2 甲方向乙方提供与检测有关的图纸资料一份。 七、乙方工作 7.1 乙方委派** 先生为代表,负责本协议的实施。 7.2与甲方积极配合,达到业主和甲方的满意。 7.3 严格按照国家和中石化的有关标准规范的规定,按时完成 检、试验工作。 7.4 为甲方出具合法的检测报告。

监理合同示范文本复习题

监理合同示范文本 1、依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循()的原则,甲乙双方订立合同。 平等、自愿、公平和诚实信用 2、合同中的“正常工作”指合同订立时()和()中约定的监理人的工作。 通用条件专业条件 3、“附加工作”是指合同约定的()以外监理人的工作 正常工作 4、总监理工程师是指由监理人的()书面授权,全面负责履行合同、主持项目监理机 构工作的主持监理工程师。 法定代表人 5、合同中“正常工作酬金”是指监理人完成()工作,委托人应给付监理人的酬金额。 正常 6、合同中“附加工作酬金”是指监理人完成()工作,委托人应给付监理人的酬金额。 附加 7、合同中的“一方”是指()人或()人;“双方“是指() 人和()人;“第三方”是指除委托人和监理人以外的(); 8、“书面形式”是指()、()和()等可以有形地表现所载内容的形式。 合同书、信件、数据电文 9、合同中“天”是指()至()的时间 第一天零时、第二天零时 10、“月”是指按()从一个月中任何一天开始的一个()时间。 公历、公历月 11、“不可抗力”是指委托人和监理人在订立合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免并不能克服的()和()。 自然灾害社会性突发事件 12、监理人更换总监理工程师时,应提前()天向委托人书面报告,经委托人同意后方 可更换; 7天 13、监理人更换项目监理机构其他监理人员,应以()与()的人员替换,并通 知委托人。 相当资格能力 14、合同通用条款规定委托人可要求监理人更换()的项目监理机构人员。 不能胜任本职工作 15、监理人应遵循()和(),严格按照法律法规、工程建设有关标准及合同履行 职责。 职业道德准则行为规范 16、在监理与相关服务范围内,当委托人与承包人之间发生合同争议时,()人应协助 委托人、承包人协商解决。 监理人 17、当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时,()应提 供必要的证明资料。 监理人 18、监理人应按专用条件约定的()、()和()向委托人提交监理与相关服务的 报告。 19、本合同履行期内,监理人应在现场保留工作所用的()、()及()监理工 作的相关文件。 图纸、报告、记录 20、工程竣工后,应当按照()规定将监理有关文件归档。 档案管理 21、在合同履行过程中,委托人应及时向监理人提供最新的()。 与工程有关的资料 22、()应负责协调工程建设中所有外部关系,为监理人履行本合同提供必要的外部条 件。 委托人 23、委托人应授权一名熟悉工程情况的代表,负责与监理人联系。委托人应在双方签订合同 后()天内,将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。 7 24、在合同约定的监理与相关服务工作范围内,委托人对承包人的任何意见或要求应通知(),由 ()向承包人发出相应指令。 监理人监理人 25、委托人应在()的时间内,对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜,给 予书面答复。预期未答复的,视为委托人认可。

2018监理工程师合同管理练习题

2018监理工程师《合同管理》练习题引导语:企业合同管理是指企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。以下是小编整理的2018监理工程师《合同管理》练习题,欢迎参考! 1.工程建设单位与某设计单位签订合同,购买该设计单位已完成设计的图纸,该合同法律关系的客体是( )。 A.物 B.财 C.行为 D.智力成果 2.下列财产可以作为抵押物的是( )。 A.学校、幼儿园的教学设施 B.依法被查封、扣押、监管的财产 C.所有权、使用权不明或者有争议的财产 D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋 3.关于代理关系的表述,错误的是( )。 A.在代理关系中,委托代理中的代理人应根据被代理人

的授权范围进行代理 B.被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任 C.代理人超越代理权限的行为不属于代理行为,被代理人对此不承担责任 D.代理人只有以被代理人的名义实施代理行为,才能为被代理人取得权利和设定义务 4.建设领域的各项制度实际上是以( )为中心相互推进的,建设工程合同管理的健全完善无疑有助于建筑领域其他各项制度的推进。 A.合同制度 B.法律依据 C.建设工程 D.道德要求 5.投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给( )。 A.保证人 B.抵押人 C.承包商

D.分包商 6.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票,一般情况下额度为合同价格的( )。 % % % % 7.实行施工总承包的,由( )支付意外伤害保险费。 A.总承包单位 B.施工单位 C.被保险人 D.保险人 8.在建设工程中,( )是最为常用的一种担保方式。 A.定金 B.质押 C.保证 D.留置

第三方检测服务技术服务合同

第三方检测服务技术服务合同 工程名称: 委托人(甲方): 受托人: 甲方合同编号: 签订日期: 最终合同版本以业主与中标单位签订为准。

第三方检测服务技术服务合同 委托人(甲方): 受托人(乙方): 根据中标通知书(号),委托人委托受托人承担工程第三方检测服务工作。依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合本工程的具体情况,为明确责任、协作配合,经协商一致,签订本合同,共同遵守。 一.工程概况 项目位于花都区内,。(详见施工图纸及工程量清单)二.服务内容、方式和要求 1、服务内容: 2、检测的要求: (1)本项目地基基础检测,技术方案必须符合《建筑地基基础检测规范》(DBJ15–60–2008)及《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)。 (2)本项目的钻孔抽芯检测、超声波法检测、低应变动力检测技术方案必须符合广东省标准《建筑地基基础设计规范》(GBJ15-31-2003)、《建筑地基基础检测规范》(DBJ15–60–2008)、国家行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003、国家及地方现行有关技术规范或规定以及设计单位的技术要求。 (3)本项目的道路工程检测、交通工程检测、排水工程检测技术方案必须符合《公路路基路面现场测试规程》(JTG E60-2008)、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)、《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015)、《给排水管道工程施工及

验收规范》(GB50268-2008)等。 (4)本项目的照明绿化工程检测技术方案必须符合《工作场所照度测定方法》(GB/T 18204.21-2000)、《园林绿化用植物材料》DB440100/T 105-2006、《广东城市绿化工程施工和验收规范》DB44/T 581-2009、《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T 24-1999等。 (5)技术方案必须符合国家及地方现行有关技术规范或规定以及设计单位的技术要求。包括但不限于以下内容:检测方案编制、方案送审(有关行政管理部门)、试验及相关需要的配套工作、编制并提交检测成果报告等全部工作。 最终具体检测项目及数量以花都区质量监督部门要求为准,按实际检测发生量进行结算。 3、服务范围除以上工作外,还包括: 建设工程主管部门、监督部门要求的具有质量监控作用的地基基础检测项目、市政路桥工程检测项目,以及为工程验收提供依据的检测项目服务范围除以上工程检测、试验工作外,还包括,但不限于: ①、与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测工作的协调,申报检测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可,确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。 ②、在进行检测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、项目建设管理单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。 ③、检测数据的有关信息通过连接系统进行传输报送。 4、工程检测的成果提交 (1)受托人在试验检测工作完成后,应按委托人要求及时提交有效的试验检测报告。报告应在每次试验检测后10天内提交,一式拾份,最终报告需加盖试验检测报告专用章和计量认证章(CMA章)。 (2)所有检测报告必须符合国家和地方现行的规范、标准。 (3)、检测报告包括但不限于: ①委托方名称,工程名称,工程地点,建设、勘察、设计、监理和施工单位,基础类型,设计要求,检测目的,检测依据,检测数量,检测日期; ②主要岩土工程勘察资料; ③检测对象的编号、位置和相关施工记录;

2018年监理工程师《合同管理》精选习题(八)

2018年监理工程师《合同管理》精选习题 (八) 2018年监理工程师《合同管理》精选习题(八) 1.施工合同示范文本规定,施工中遇到有价值的地下文物后,承包商应立即停止施工并采取有效保护措施,对打乱施工计划的后果责任是(D)。 A.承包商承担保护措施费用,工期不予顺延 B.承包商承担保护措施费用,工期予以顺延 C.业主承担保护措施费用,工期不予顺延 D.业主承担保护措施费用,工期予以顺延 2.在建设工程施工过程中,承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制,当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时,(D)是错误的。 A.承包人承担由此发生的费用 B.工程师可以拒绝验收 C.由此造成工期延误不予顺延 D.承包人可以存放这些材料设备于施工现场 3.FIDIC 土木工程施工合同条件规定,承包商投保工程险时,应以(C )名义进行。 A.承包商 B.业主 C.承包商和业主 D.视情况而定 4.建设工程进入缺陷责任期后,应由(A )负责对已建工程的照管。 A.业主 B.监理工程师 C.承包商 D.承包商与监理工程师共同

5.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时,(C )。 A.通知业主方后即可调换 B.无需通知业主即可调换 C.取得业主方书面同意后才能调换 D.监理单位承担连带责任 6.因被监理单位的违反合同行为导致竣工时间的延长,监理单位(A)。 A.不承担责任 B.监理单位承担全部责任 C.监督单位承担监督不力的责任 D.监理单位承担连带责任 7.监理合同在履行过程中,由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定额全部义务,则监理责任期应理解为(C )。 A.合同内写明的监理业务开始实行到完成时间 B.从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止 C.从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止 D.从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止 8.在监理合同的履行期间,因监理单位的过失给业主造成经济损失20 万元,该合同中业主向监理单位支付的监理酬金总额为10 万元,监理单位缴纳的税金为 1 万元,监理单位承担的赔偿责任不应超过(C)万元。 A.20 B.10 C.9 D.1 9.承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本,此时监理单位(D )。 A.应从业主方获得附加监理酬金 B.应从业主方获得额外监理酬金 C.应从承包方获得合理化建议的奖金 D.不应从任何一方获得额外奖

监理工程建设合同管理练习题二十六

监理工程建设合同管理练习题二十六 1、索赔按目的划分包括( )。 A、综合索赔 B、单项索赔 C、工期索赔 D、合同内索赔 E、费用索赔 2、当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后,( )。 A、当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同 B、仲裁机构可裁定变更该合同 C、仲裁机构可裁定撤销该合同 D、应移交法院判定变更该合同 3、按照FIDIC《施工合同条件》规定,如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时,( )。 A、业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约 B、应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任 C、应由承包商和指定分包商共同承担责任 D、应由指定分包商直接对业主承担责任 4、债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为( )。 A、保证 B、抵押 C、质押 D、留置 5、采用《建设工程施工合同(示范文本)》应当由( )投保建筑工程一切险。 A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、项目经理 6、在施工合同中,不论何种形式的仲裁协议,都应包括( )。 A、仲裁申请书 B、请求仲裁的意思表示 C、仲裁事项 D、选定的仲裁员 E、选定的仲裁委员会 7、设计合同履行过程中,设计人应负责情况包括( )。 A、向施工单位进行设计交底 B、组织设计成果的鉴定和验收 C、确定所设计工程的合理使用年限 D、提供设计依据的文件和基础资料 E、按设计审查会提出的意见完善设计文件 8、设备制造阶段的监理任务包括( )。 A、使用原材料质量的确认 B、制造过程重要试验结果的质量确认 C、审查供货方提供的月报表

D、对发运设备前包装质量的检验 E、货物运抵现场后进行开箱检验 9、可以通过合同约定的担保方式包括( )。 A、保证 B、抵押 C、质押 D、留置 E、定金 10、设计招标的特点主要表现在( )方面。 A、开标时仅公布报价金额 B、在投标书内写明实施计划 C、按照工程量清单中的规定工程量填报单价 D、评标时主要侧重于设计方案的科学性和合理性 E、要求投标单位在预期的投资限额内提出设计方案

监理工程师合同管理练习题三

监理工程师合同管理练习题三 判断题 1、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 2、在法律上,把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段( ) A、是 B、否 3、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率( ) A、是 B、否 4、业主或监理单位任何一方向另一方要求的赔偿,若没有遵守索赔程序,就丧失了索赔的权利。( ) A、是 B、否 5、若工程师进行合同规定之外的检查工作,致使工程暂停,承包商均有权索赔。( ) A、是 B、否 6、FIDIC条款10.1款载明,承包商应在收到中标函之后28天内,

提供履约担保。( ) A、是 B、否 7、招标是要约,投标是承诺。( ) A、是 B、否 8、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等( ) A、是 B、否 9、根据《经济合同法》的规定,经济合同不包括技术合同( ) A、是 B、否 10、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( ) A、是 B、否 。> 单项选择题 1、施工合同文本规定,承包人要求的延期开工应( )。 A、经工程师批准 B、经发包人批准 C、由承包人自行决定

D、由承包人通知发包人 2、工程师直接向分包人发布了错误指令,分包人经承包人确认后实施,但该错误指令导致分包工程返工,为此分包人向承包人提出费用索赔,承包人( )。 A、以不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理,先行支付后再向业主索赔 C、不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告 3、工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围,下列情形中的( )不属于工程师的权力。 A、检查承包人现场同期的记录 B、指示承包人缩短合同工期 C、当工程师与承包人就补偿达不成一致时,工程师单方面作出处理决定 D、把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中 4、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况,投标人由此得出的推论是( )。 A、由业主负责 B、由设计单位负责 C、由承包商负责 D、由业主与承包商各负一半 5、发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后,应当由( )保管。

建设工程监理合同协议书范本通用

编号:________________ 建设工程监理合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_____ 年_____ 月_____ 日甲方(委托人): 法定代表人:

乙方(监理方): 法定代表人: 甲方将开工建设的_______________________________________ 项目,因现场工程项目 监理工作需要,为实现按既定的时间、质量实施工程建设的目标,根据现行有效的《合同法》、《建筑法》、《建设工程监理规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等其他相关法律、法规的规定,双方就下述工程委托监理事项与相关服务事项协商一致订立本合同供双方共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名 称: _____________________________________ 2、工程地点: ______________________________________ 3、工程规模: ______________________________________ 第二条合同总价 合同总价:固定单价人民币_________________ 元/平方米(含人防工程),合同暂估 总价为人民币_______ 元,根据实际建成建筑面积(不计算增容)据实计算,合同 价已包含金。 第三条价款支付 1、监理合同签订30日内,甲方退还乙方缴纳的投标保证金并同时缴纳履约保证 金人民币_______________ 元,合同签订后满6个月无息退还给乙方。 2、合同签订后监理单位接到甲方书面通知之日起监理人员进场30日内支付已开工标段监理费总价款30% 3、其他每个标段首批付款均按监理人员进场30日内支付该标段监理费总价款的30% (每标段的监理费总价款为该标段实际不增容建筑面积乘以固定平方单价)。

建设工程合同管理习题及答案

《建设工程合同管理》习题及答案 一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作,致使工程暂停,承包商均有权索赔。( ) A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人,只要发现对方经营状况严重恶化,就可以行使不安抗辩权。( ) A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( ) A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。( ) A、是 B、否 5、当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了( ) A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底15%,且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的,则该报价作废标处理。( ) A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率( )来源:学易网

B、否 9、对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( ) A、是 B、否 10、在评标过程中,将报价外的其他因素折算为货币价值,并加减到承包商的报价中,这是评标价法评标( ) A、是 B、否 11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( ) A、是 B、否转自学易网 https://www.wendangku.net/doc/3117839847.html, 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任,义务和一般风险。( ) A、是 B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人( ) A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率( ) A、是 B、否 15、《合同法》规定:承揽合同中没有规定的,适用于建设工程合同的有关规定。( ) A、是 B、否 16、根据“担保法‘的规定,医院、学校不能作为保证合同的担保人( )

监理合同练习题3

监理合同试题 ( C )中。 A. 专用条件 B. 通用条件 C. 附录A D. 附录B 2. 以下关于监理人承担安全责任的说法中,正确的是( C )。 A. 对工程项目的施工进行投资、进度、质量、安全的全面控制 B. 只要施工中出现质量安全事故,监理人必须承担监理失职责任 C. 监理人对工程施工的安全生产承担监督管理的管理法定职责 D .如果专用条件中只约定对工程进度、质量进行控制和协调,监理人可以不负责安全管理 3. 按照《建设工程监理合同》示范文本的规定,委托人与违约承包人解除合同后,监理人完成的善后工作属于( D )。 A.正常工作 B.本职工作 C.额外工作 D 。附加工作 4. 《建设工程监理合同》规定组成合同的文件出现矛盾或歧义时,优先解释次序是( D ) 。 A.协议书 → 通用条件 → 专用条件 B. 协议书 → 投标文件 → 专用条件 C.投标文件 → 通用条件 → 附录B D.中标通知书 → 专用条件 → 投标文件 5. 监理人根据多个同时实施工程项目的需要调整项目监理机构的土建专业监理工程师,按照《建设工程监理合同》的规定,以下说法中正确的是( A )。 A. 自行更换后通知委托人 B. 自行更换,无需通知委托人 C. 需报告委托人,未经同意不得更换 D .项目监理机构的主要人员应保持稳定,监理业务完成前不得更换 6. 监理人发现承包人的现场施工的人员有不能胜任本职工作情况时( C )。 A.应对该人予以警告 B. 应对承包人予以警告 C.通知承包人撤换该人员 D.请示委托人同意后要求承包人更换该人员 7. 按照《建设工程监理合同》示范文本对委托人授权的规定,下列表述中不正确的是 ( B )。 A.委托人的授权范围应通知承包商 B.委托人的授权一经在专用条件中注明不得更改 C.监理人在授权范围内处理变更事宜,不需经委托人同意 D.监理人处理的变更事宜超过授权范围,须经委托人同意 8. 《建设工程监理合同》示范文本对监理人职责的规定中,不包括( C )。 A.对委托人和承包人提出的意见和要求及时提出处理意见 一、单项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)

(2017)监理合同范本

(GF-2012-0202) 建设工程监理合同 合同编号: 工程名称: 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局制定

第一部分协议书 委托人(全称): 监理人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称:; 2. 工程地点:; 3. 工程规模:; 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书; 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程); 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程); 4. 专用条件; 5. 通用条件; 6. 附录,即: 附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名:,身份证号码:,注册号:。 五、签约酬金 签约酬金(大写):(¥ 元)。 包括: 1. 监理酬金:。 2. 相关服务酬金:。 其中: (1)勘察阶段服务酬金:。

(2)设计阶段服务酬金:。 (3)保修阶段服务酬金:。 (4)其他相关服务酬金:。 六、期限 1. 监理期限: 自年月日始,至年月日止。 2. 相关服务期限: (1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1. 订立时间:年月日。 2. 订立地点:。 3. 本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执 份。正副本出现不一致时,以正本为准。 委托人:(盖章)监理人:(盖章) 住所:住所: 邮政编码:邮政编码: 法定代表人或其授权法定代表人或其授权 的代理人:(签字)的代理人:(签字) 开户银行:开户银行: 账号:账号: 电话:电话: 传真:传真: 电子邮箱:电子邮箱:

监理合同管理考试试题

1.下列关于合同履行中的债权转让和债务转移的说法不正确的是()。 A.是合同当事人双方基于合同内的约定 B.债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权人履行债务 C.合同当事人之间的债权和债务关系因此改变 D.合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变正确答案:[C]用户答案:[C] 得分:2.00 2.因债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害,债权人可以向人民法院请求以自己的名义行使债务人的债权,这是债权人的()。 A.代位权 B.撤消权 C.继续履行 D.后履行抗辩权正确答案:[A]用户答案:[A] 得分:2.00 3.对于合同当事人而言,所在国爆发罢工是一种()。 A.合法行为 B.违法事件 C.自然事件 D.社会事件正确答案:[D]用户答案:[D] 得分:2.00 4.建设单位在()合同中承担了项目的全部风险。 A.单价 B.总价可调 C.总价不可调 D.成本加酬金合同正确答案:[D]用户答案:[D] 得分:2.00 5.由于设计错误导致工程质量事故,发包人不解除合同情况下,设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施,()。 A.不再承担其他补偿责任 B.返还设计合同规定的定金 C.免收直接损失部分的设计费 D.双倍返还设计合同规定的定金正确答案:[C]用户答案:[C] 得分:2.00 6.无效合同从()时起就没有法律效力。

A.被确认无效 B.履行 C.订立 D.谈判正确答案:[C]用户答案:[C] 得分:2.00 7.施工招标文件的内容一般不包括()。 A.工程量清单 B.资格预审条件 C.合同条件 D.投标须知正确答案:[B]用户答案:[B] 得分:2.00 8.在仲裁中,被申请人经书面通知,无正当理由不到庭或者未经仲裁许可中途退庭的,可以()。 A.视为撤回仲裁申请 B.视为无仲裁协议 C.缺席裁决 D.移交人民法院判决正确答案:[C]用户答案:[A] 得分:0.00 9.在下列合同中,()合同是可变更的合同。 A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益的 B.以合同活动掩盖非法目的的 C.因重大误解而订立的 D.损害社会公共利益的正确答案:[C]用户答案:[C] 得分:2.00 10.合同法律关系()是参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A.主体 B.客体 C.内容 D.事实正确答案:[A]用户答案:[A] 得分:2.00 11.依据监理委托合同规定,委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是( )。 A.工程总投资超过预期金额 B.因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长

装饰装修工程监理合同协议书范本 通用版

委托方(以下简称甲方): 住所地址:联系人:联系电话: 监理方(以下简称乙方): 注册地址: 监理负责人:联系电话: 根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程勘察监理合同条例》,以及装饰有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。 第一条工程项目甲方委托乙方承担以下工程监理任务: 工程名称: 工程地址: 合同工期:开工报告之日起_________日历天 第二条监理收费及支付方法 (一)本工程监理收费经甲乙双方商定,按装修工程总费用的1%收取,约为金额大写:_________元。 (二)本合同生效时甲方向乙方预付_________万元做为合同定金,监理工作完成后,定金抵做工程监理费。监理工作进行到超过该监理阶段的一半时,甲方应支付监理费_________万元(不包括定金);监理工作结束甲方工程验收通过,以审计报告为准,支付全部监理费用。 第三条双方责任 (一)甲方责任 1.如期向乙方提供本合同规定的有关建设文件和监理资料,并保证所提交资料质量达到工程监理要求。 2.按约定的日期和数量付给乙方定金和工程监理费。 3.本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方监理人员配合时,所需费

用由甲方承担。 (二)乙方责任 1.施工人员进场,每天固定一名监理人员在现场检查施工质量、进度情况,并向业主汇报。对工程涉及的问题为业主提供中立的专业意见。 2.对开工前期的监理工作 (1)对施工图设计方案进行会审。 (2)对施工单位的施工人员进行资格审核和施工组织方案作出评价。 (3)原材料、构配件及设备的质量认可,以及工程投资成本控制。 (4)分项、分部工程的检查和竣工验收。 (5)工程进度进行控制,审核设计、施工总计划,审核施工进度计划和材料采购计划,并对工程进度进行检查。 第四条违约责任 (一)甲方未在本合同第三条约定的时间内交付工程监理费时,甲方从应付监理费的次日起计算,每延误一天,向乙方按约定工程监理费的1%偿付违约金。 (二)由于乙方监理错误给甲方造成严重经济损失时,乙方有责任在继续采取补救措施,并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失,全部赔偿金额不超过该部分工程的全部监理费。(三)甲方不履行合同时,乙方不返还定金,且按乙方实际完成工作量另付监理费。乙方不履行合同时,应双倍返还甲方定金,同时返还已收取定金外的全部监理费。 第五条合同生效、中止与结束 (一)甲乙双方因故需要变更或终止本监理合同时,应提前两周书面通知对方,对本合同中的遗留问题取得一致意见,形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前,本合同继续生效。 (二) 因甲方原因要求中途停止监理工作的,当监理工作进行不到半个月时,甲方应支付半月监理费(每月监理费按总监理费 /3月计算)。当监理工作进行进过半个月时,甲方应支付一个月监理费。 (三)本合同以乙方向甲方提供本合同规定的全部工程监理文件,甲方按本合同规定付清全部

第三方检测服务技术服务合同

第三方检测服务技术服务合同 工程名称:蓝楹街(杜鹃二街-黄槐路)工程(K0+000~K0+860、K2+173~K3+230)(道路工程及其他专业工程) 委托人(甲方):广州市花都区地方公路管理总站 (广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心) 受托人(乙方): 合同编号: 签订日期:年月日

第三方检测服务技术服务合同 委托人(甲方):广州市花都区地方公路管理总站(广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心) 受托人(乙方): 根据中标通知书( 号 ),委托人委托受托人承担蓝楹街(杜鹃二街-黄槐路)工程(K0+000~K0+860、K2+173~K3+230)(道路工程及其他专业工程)第三方检测服务工作。依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合本工程的具体情况,为明确责任、协作配合,经协商一致,签订本合同,共同遵守。 一. 工程概况 蓝楹街(杜鹃二街-黄槐路)工程(K0+000~K0+860、K2+173~K3+230):项目西段西起规划杜鹃二街,东止于规划天贵路,长度877.426m;东段西起于规划凤凰北路,东止于规划黄槐路,长度1029.051m,两个路段合计全长约 1.906km;红线宽度20m,道路等级为城市支路,双向2车道,设计车速30km/h(局部路段20km/h);建设内容包括道路工程、排水工程、给水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、电力管沟工程、通信工程,具体内容以工程量清单、招标图纸等资料为准。项目总投资约8559.8万元(道路工程及其他专业工程估算投资8209.4万元、给水工程估算投资350.4万元),建安费为6879.4万元(道路工程及其他专业工程估算建安费6587.9元、给水工程估算建安费291.5万元)。(详见施工图纸及工程量清单) 二.服务内容、方式和要求 1、服务内容: 项目名称 主要检测项目 蓝楹街(杜鹃二街-黄槐路)工程(K0+000~K0+860、K2+173~K3+230) (道路工程及其他专业工程) 进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测、涉及结构安全项目的抽样检测等,建设工程主管部门、监督部门要求的具有质量监控作用的地基基础检测项目、市政路桥工程检测项目,以及为工程验收提供依据的检测项目服务范围除以上工程检测、试验工作等(具体以工程量清单、施工图纸为准)。 2、检测的要求:

监理工程师合同管理精选练习题(4)

监理工程师合同管理精选练习题(4) 练习题 一、单项选择题 1.《建设工程监理合同》示范文本规定,监理人( )发布开工令、停工令、复工令。 A.可自行 B.报经委托人同意后 C.与委托人协商后 D.经委托人同意并征得承包人同意后 2.监理工程师在履行合同义务时工作失误,给施工单位造成损失,施工单位应当要求( )赔偿损失。 A.建设单位 B.监理单位 C.监理工程师 D.建设单位和监理单位共同 3.工程建设监理招标的宗旨是对监理单位( )的选择。 A.报价 B.能力 C.资历信誉 D.技术力量 4.《建设工程监理合同》示范文本标准条件,关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有( )。

A.建议权 B.否决权 C.确认权 D.无任何权 5.监理单位出现失职行为,按照监理合同规定,委托人可( )。 A.发出中止合同通知,令监理合同即行停止 B.发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同 C.发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复,进一步发出终止合同通知,在该终止合同通知发出后的第35天,监理合同即行终止 D.首先发出未履行义务通知,21天内未能得到满意答复后,在第一个通知发出35天内发出终止合同通知,监理合同即行终止6.监理合同在履行过程中,由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务,则监理责任期应理解为( )。 A.合同内写明的监理业务开始实行到完成时间 B.从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止 C.从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止 D.从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止 7.监理人需要调换监理机构的总监理工程师人选时,( )。 A.通知委托人后即可调换

相关文档
相关文档 最新文档