当前位置：文档库 › 最新版精编2020年监理员资格完整考复习题库258题(含答案)

最新版精编2020年监理员资格完整考复习题库258题(含答案)

2020年监理员资格考试题库258题(含参考答案)

一、判断题

1．在施工合同中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由（）承担。

A．承包人

B．发包人

C．工程师

D．工程师与发包人共同

正确答案：[A]

2．单位工程绿色施工评价结果应在有关部门（

A．备案

）。

B．批准

C．验收

D．复评

正确答案：

[A]

[]

得分：

3．建筑施工企业项目部会同建设和监理单位应根据绿色施工情况，制定（）措施，由项目部实施跟进。

A．改进

B．纠偏

C．纠正

D．针对性

正确答案：[A]

4．施工组织设计及施工方案应有（）专门的绿色施工章节，绿色施工目标明确，内容应涵盖“四节一环保”要求。

A．专门

B．专篇

C．单独

D．单章

正确答案：[A]

5．监理信息是工程建设的重要资料，它的收集、积累、整理、立卷是与项目建设同步进行，

必须严格防止损毁涂改、泄密等，允许有瑕疵现象发生。（）

Y．对

N．错

正确答案：[N]

6．监理信息是工程建设的重要资料，它的收集、积累、整理、立卷是与项目建设同步进行，

必须严格防止损毁涂改、泄密等，允许有瑕疵现象发生。（）

Y．对

N．错

正确答案：[N]

7．A公司授权其采购甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，

甲用此合同书与B公司订立了一批电视机的合同，发生纠纷后，应当（）。

A．要求甲支付电视机的货款

B．A公司向B公司无偿退货

C．由B公司支付计算机，A公司支付计算机的货款

D．由B公司支付电视机，A公司支付电视机的货款

正确答案：[D]

8．因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响承包人不能按照协议书约定的日期开工时，（）推迟开工日期。

A．工程师应以书面形式通知承包人

B．应当经过承包人批准

C．发包人与承包人协商

D．应当经过建设行政主管部门批准

正确答案：[A]

9．仲裁委员会作出的仲裁决定，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁决议时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。

A．当地人民政府

B．人民法院

C．仲裁委员会

D．调解委员会

正确答案：[B]

2020年监理工程师考试试题库 (四川)

2020年监理工程师考试专用复习资料监理工程师考试试题题库注意事项： 1．本试卷中所有试题均来自历年监理工程师考试真题，均带有详细解析。2．试卷尾页附有2019年4月案例分析真题及参考答案。第I卷（选择题）一、单项选择题 1．下列属于专业监理工程师职责的是( )。 A、进行工程计量 B、检查工序施工结果 C、复核工程计量有关数据 D、进行见证取样 2．( )成为国际上大型工程咨询公司拓展业务的一个趋势。 A.为业主服务 B.为承包商服务 C.为贷款方服务 D.联合承包工程 3．直线职能制建立组织形式中职能部门与直线指挥部门的差别在于( )。 A.前者不能进行业务指导 B.前者不能进行指挥和发布命令 C.前者对部门的工作全面负责

D.前者的工作是专项负责性质的 4．建设工程监理的依据包括工程建设文件、有关的法律、法规、规章和标准规范、建设工程委托监理合同和有关的建设工程合同。下列选项不属于工程建设文件的有（）。 A．待批准的施工图设计文件 B．施工许可证 C．建设工程规划许可证 D．建设项目选址意见书 5．用于监理人员和辅助人员的其他专项开支，如差旅费、医疗费等，属于工程监理费中的( )。 A直接成本 B间接成本 C经营性业务支出 D附加费 6．监理单位的业务范围是指( )。 A、工程等级 B、工程类别 C、资质等级 D、工程类别和资质等级 7．某防洪堤坝填筑压实后，经核算不满足抗渗能力要求，只能挖除不合格土，重新填筑，进行()。 A、修补处理 B、返工处理 C、调整处理 D、平行处理

8．根据《建设工程监理规范》，监理规划应在（）后开始编制。 A．收到设计文件和施工组织设计 B．签订委托监理合同及收到设计文件和施工组织设计 C．签订委托监理合同及收到施工组织设计 D．签订委托监理合同及收到设计文件 9．下列属于民用建筑主体结构耐用年限分级区间的是( )。 A、10～30年 B、30～60年 C、50～100年 D、80年以上 10．对于规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个()。 A、子单位工程 B、分部工程 C、分项工程 D、检验批 11．技术经济论证属于()的监理工作内容。 A.立项阶段 B.设计阶段 C.施工招标阶段 D.施工准备阶段 12．目标分解结构与组织分解结构之间存在对应关系，因此目标分解结构

监理员试题及答案

2014 年建设领域专业人员监理员考试试题一．选择题（30 分，每题 1.5 分） 1．建设监理业务完成后，监理机构应向（ B）提交建设工程监理档案资料． A．监理单位B．项目法人 C．主管部门 D．承建单位 2．建设工程要严格按照（B ）要求，做好项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工报告和竣工验收等环节工作是工程项目成败的关键． A．建设工程监理程序 B．建设程序 C．监理规则 D．建设工程合同 3．按照《建设工程监理规范》，（ A）应定期主持召开工地例会．A．总监理工程师 B．施工单位负责人 C．建设单位负责人D．专业监理工程师 4．按照《建设工程监理规范》，（A ）可以签发工程暂停命令．A．监理工程师 B．施工单位负责人 C．建设单位负责人 D．专业监理工程师 5．按照《建设工程监理规范》，建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交（ A）． A．总监理工程师 B．专业监理工程师C．建设单位负责人D．专业监理员 6．按有关规定，监理业务完成后监理单位应向项目法人提交（ B ）． A．工程竣工图 B．监理档案资料 C．工程技术总结 D．工程决算

7．目标控制流程和监理信息流程应该在（D ）中作出明确规定．A．监理大纲B．监理细则 C．监理工作计划D．监理规划8．监理规划师监理单位重要的（ A）．

A．存档资料 B．计划文件 C．监理资料 D．历史资料 9．监理规划的具体内容应该具有（ C）． A．独特性B．唯一性C．针对性D．实现性 10．建设工程监理是针对（ C）所实施的监督管理． A．工程B．工程项目C．工程项目建设D．工程项目施工 11．按照《建筑法》规定，建设工程监理实施的前提是（ A）．A．需要建设单位的委托和授权 B．建设工程监理单位代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控 C．工程监理企业应当客观、工整的执行监理任务 D．建设工程监理单位必须具有甲级资质 12 监理工程师是一种（ D）职务． A．技术B．行政C．专业D．岗位 13．《监理工程师资格证书》的持有者，自领取证书之日起，（ D）年内未经注册其证书失效． A． 1 B．2 C．3 D．5 14．我国监理工程师不得在影响（ D）监理业务的单位兼职． A．独立执行B．正确执行C．合理执行D．公正执行15．某监理单位招聘三名监理工程师，在应聘得人员中，甲有工程设计管理方面得经验，乙有工程设备制造方面的实践经验，丙有工程经纪管理方面的，丁有工程立项评估方面的实践经验，该监理单位择优选择（D ）． A．甲、乙、丙B．乙、丙、丁C．甲、丙、丁D．甲、乙、丁 16．与监理工作者职业道德相悖的是（C ）． A．要求业主明确授权B．要求承包商提供具体的

新监理规范习题

新监理规范习题一、单选题1、工程监理原则是：（1）公平、独立、诚信、科学（2）公平、公正、诚信、科学（3）公平、公正、守法、科学（4）公平、守法、科学、合理2、总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：（1）组织召开监理例会。（2）组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况。（3）组织审查施工组织设计、(专项)施工方案。（4）组织审查和处理工程变更。3、下列不属于专业监理工程师应履行职责的是：（1）审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告。（2）调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。（3）指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况。（4）处置发现的质量问题和安全事故隐患。 4、下列不属于监理员应履行职责范围的是：（1）检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况。（2）进行见证取样。（3）复核工程计量有关数据。（4）组织编写监理日志，参与编写监理月报。5、监理实施细则的编制应依据不包括：（1）工程建设标准、工程设计文件。（2）施工组织设计。（3）施工方案。（4）施工单位习惯。6、关于图纸会审和设计交底会议，正确的说法是：（1）监理单位组织，建设主持。（2）建设单位组织，监理单位主持。（3）监理单位组织并主持，建设单位参加。（4）建设单位组织并主持，监理单位参加。7、项目监理机构对已进场

经检验不合格的工程材料、构配件、设备，应要求施工单位（1）停止使用。（2）限制不得用于重要部位。（3）限期将其撤出施工现场。（4）限制不得用于正式工程。8、对已同意覆盖的工程隐蔽部位质量有疑问的，或发现施工单位私自覆盖工程隐蔽部位的，项目监理机构应要求施工单位对该隐蔽部位进行钻孔探测、剥离或其他方法进行重新检验。正确的说法：（1）经检验证明工程质量符合合同要求的，建设单位应承担由此增加的费用和（或）工期延期，并支付施工单位合理利润；对施工单位私自覆盖工程隐蔽部位的，施工单位应承担由此增加的费用和（或）工期延误。（2）经检验证明工程质量不符合合同要求的，施工单位应承担由此增加的费用和（或）工期延误。（3）经检验证明工程质量符合合同要求的，建设单位应承担由此增加的费用和（或）工期延期，不计利润；（4）经检验证明工程质量不符合合同要求的，施工单位应承担由此增加的费用，建设单位承担工期延误。9、对返工处理或加固补强的质量事故，错误的说法是：（1）项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告。（2）处理方案应经设计等相关单位认可。（3）监理单位应对质量事故的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。（4）返工处理或加固补强工程监理费另计。10、下列那种情况不必签发工程暂停令。（1）建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的。（2）施工进度超前计划进度较大的。（3）

2015年下半年四川省监理工程师合同管理：债务相互抵销考试题

2015年下半年四川省监理工程师合同管理：债务相互抵销考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、与工程建设有关单位的外部协调，建设工程系统内的单位不包括。 A：设计单位 B：施工单位 C：资金提供单位 D：政府建设行政主管机构 E：工程保险金 2、下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是。 A：强化验收 B：完善手段 C：加强评定 D：过程控制 E：工程变更单 3、建设工程项目设备材料采购招标，最低投标价法考虑的因素为。 A：售后服务 B：运输费用 C：付款条件 D：设备性能 E：专业监理 4、工程师对照设计图纸，属于承包人超出设计图纸范围(包括超控、涨线)的工程；因承包人原因造成返工的工程量不予计量。 A：经发包人同意后计量 B：与承包人协商后计量 C：在竣工结算时计量 D：不予计量 E：专业监理 5、施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照处理。 A：增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B：增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C：增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D：增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延 E：专业监理 6、所谓工程建设强度，是指__。 A．工程结构所能承受的强度 B．政府对工程建设管理的力度 C．单位时间内投入的工程建设资金的数量

D．单位时间内投入的工程建设人员的数量 7、关于自由时差和总时差，下列说法错误的是。 A：自由时差为零，总时差必定为零 B：总时差为零，自由时差必定为零 C：在不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差 D：在不影响紧后工作最早开始的前提下，工作的机动时间为自由时差 E：自我评定 8、索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交。A：索赔意向通知 B：索赔报告 C：施工现场的记录 D：索赔依据 E：专业监理 9、某工程采用实物法编制施工图预算，对该施工图预算审查的重点内容之一是。A：补充单位计价表计算是否准确 B：定额消耗量标准是否合理 C：分项工程单价是否与预算单价相符 D：有关取费标准是否符合规定 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 10、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数有。 A：施工过程和流水强度 B：流水节拍和流水步距 C：工作面和施工段 D：成倍节拍和流水节奏 E：自我评定 11、工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款。 A：提前支付 B：竣工后一次支付 C：确认后一次支付 D：与工程进度款同期支付 E：专业监理 12、发生损失的概率并不大，但当风险事件发生后产生的损失是灾难性的、无法弥补的，此时应采取。 A：风险回避 B：损失控制 C：风险转移 D：风险自留 E：工程保险金 13、因承包人有某项专利技术及设计资质，施工合同内约定部分施工图设计包括在承包工作范围内。承包人完成的该部分工程设计文件，应首先提交给审核。A：发包人 B：设计文件的审批机构 C：监理工程师

《建设工程监理规范》测试题

& 《建设工程监理规范》测试题甲A卷一、多选题（每题2分，共20分） 1、《建设工程监理规范》适用于（ABC）的监理工作。 A、新建建设工程施工 B、扩建、改建建设工程施工 C、设备采购和制造 D、拆迁工程和维修工程施工 2、建设工程监理工作文件的构成（BCD） A、监理方案 B、监理大纲 C、监理规划 D、监理实施细则 3、项目监理机构应编制监理实施细则，监理实施细则应（BCD） A、应针对项目的实际情况 B、应结合工程项目的专业特点 C、符合监理规划的要求 D、做到详细具体、具有可操作性 4、监理实施细则的编制程序应符合下列（BCD）规定。 A、总监理工程师主持 B、由专业监理工程师编制 C、在相应工程施工开始前编制完成 D、必须经总监理工程师批准 5、施工组织设计或危险性较大分部分项工程的专项施工方案应有（ABD）会签，并经企业技术负责人审批通过。 A、质量部门 B、技术部门 C、设备部门 D、安全部门 6、工程质量在事中控制工序质量验收中应着重做好（BCD） A、原材料、构配件的见证取样 B、工序施工验收 C、工序交接验收 D、隐蔽工程的检查和验收 E、施工生产要素配置的审查 7、下列内容中，属于施工准备阶段质量控制的内容有（ACD） A、审查施工组织设计 B、做好工程计量工作 C、审查分包单位资质 D、检查原材料和构配件的质量 E、审查工程变更 8、所有新建住宅工程凡未取得（ABC）一律不得开工建设。

A、国有土地使用证 B、建设工程规划许可证 C、建筑工程施工许可证 D、合同备案手续 E、招投标手续 9、所有新建住宅工程未办理（BCDE）等手续的项目一律不得开工。 A、施工许可 B、招投标 C、施工图审查 D、工程质量、安全监督 E、合同备案 10、工程变更可能来自（ACD） A、建设单位 B、监理单位 C、施工单位D设计单位E、政府主管部门二、填充题（每题3分，共15分） 1、为了提高建设工程监理水平，规范建设工程监理行为编制本规范。本规范适用于新建、扩建、改建建设工程施工、设备采购和制造的监理工作。 2、实施建设工程监理前，监理单位必须与建设单位签订书面建设工程委托监理合同。建设单位与承包单位之间与建设工程合同有关的联系活动应通过监理单位进行。 3、总监理工程师由监理单位法定代表人书面授权，全面负责委托监理合同的履行，主持项目监理机构工作的监理工程师。总监理工程师代表经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师。 4、由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动叫见证。在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动叫旁站。 5、当总监理工程师需要调整时，监理单位应征得建设单位同意并书面通知建设单位；当专业监理工程师需要调整时，总监理工程师应书面通知建设单位和承包单位。三、简答题（每题5分，共25分） 1、请简述建设工程监理文件的构成和他们之间的关系以及监理规划和监理实施细则的作用？答：①建设工程监理文件由监理大纲、监理规划和监理细则构成； ②他们之间是依据性关系；

2020四川省《安全员》C证考试题库附答案

2020年《安全员》C证考试题库一、单选题（672题） 1、《建筑法》是我国第一部规范建筑活动的（A）。 A、法律 B、法规 C、规章 D、规范性文件 2、根据《安全生产法》规定，我国安全生产方针是（D）。 A、安全第一、预防为主 B、安全为了生产，生产必须安全 C、安全生产人人有责 D、安全第一、预防为主、综合治理 3、《安全生产法》规定：矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险品的生产、经营、储存单位，应当（B），前款规定以外的其它生产经营单位，从业人员超过100人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员；从业人员在100人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 A、配备专职管理人员 B、设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员 C、设置安全生产管理机构 D、配备专职或兼职安全管理人员 4、下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是（C）。 A、在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产，适用本法 B、坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针 C、安全生产管理，坚持安全第一、预防为辅的方针 D、生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责 5、根据我国《安全生产法》的规定，安全设施投入（D ）。 A、必须纳入建设项目预算 B、应当单独进行概算 C、必须单独进行概算 D、应当纳入建设项目概算 6、《安全生产法》第50条规定，生产经营单位从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施。这句话表达了安全生产中从业人员享有（ D ）。

A、请求赔偿权 B、建议权 C、处理权 D、知情权 7、《安全生产法》第51条规定，从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。这句话表达了安全生产中从业人员享有（ C ）。 A、请求赔偿权 B、建议权 C、拒绝权 D、知情权 8、根据《安全生产法》的规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场人员应当立即报告（ A）。 A、本单位负责人 B、安全生产监督管理部门 C、司法部门 D、工会 9、《安全生产法》规定，生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（C ）。 A、安全宣传标语 B、安全宣传挂图 C、安全警示标志 D、安全警示标语 10、根据《安全生产法》的规定，（D ）有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。 A、本单位负责人 B、安全生产监督管理部门 C、司法部门 D、工会 11、《安全生产法》规定，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，必须对从业人员进行（C）的安全生产教育培训。 A、班组级 B、车间级 C、专门 D、三级 12、某建筑施工企业由于安全生产管理不善，发生了多起一般级以下的安全生产事故，经查，该企业的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，并且构成犯罪，被追究刑事责任。依据我国《安全生产法》的规定，该负责人自刑罚执行完毕之日起，不得担任任何生产经营单位的主要负责人的时限是（D ）。 A、2年内 B、3年内 C、4年内 D、5年内 13、某企业未依法对从业人员进行安全生产教育和培训而被责令限期改正，但在限期内未整改。有关部门将依据我国《安全生产法》的规定，责令其停产整顿并罚款，其限额是（ C ）。 A、1万元以上2万元以下 B、2万元以上5万元以下 C、5万元以上10万元以下 D、1万元以上5万元以下

监理规范新表(2018年最新版本).doc

建设工程监理规范监理单位用表 (电子版 )

A 类表（工程监理单位用表） JL-A001 总监理工程师任命书 JL-A002 项目监理机构印章使用授权书 JL-A003 监理规划 JL-A004 监理实施细则 JL-A005 工程开工令 JL-A006 监理通知单（质量 /安全） JL-A007 监理报告 JL-A008 工程暂停令 JL-A009 旁站记录 JL-A010 工程复工令 JL-A011 工程款支付证书 B 类表（施工单位报审、报验用表）JL-B001 施工组织设计或（专项）施工方案报审表 JL-B002 工程开工报审表 JL-B003 工程复工报审表 JL-B004 施工现场质量、安全生产管理体系报审表 JL-B005 分包单位资格报审表 JL-B006 施工控制测量成果报验表 JL-B007 工程材料、构配件或设备报审表 JL-B008 隐蔽工程 /检验批 /分项工程报验表 JL-B009 分部工程报验表 JL-B010 单位工程竣工验收报审表 JL-B011 监理通知回复单（质量 /安全） JL-B012 工程款支付报审表 JL-B013 施工进度计划报审表 JL-B014 施工机械、设施报审表 JL-B015 费用索赔报审表 JL-B016 工程临时或最终延期报审表 JL-B017 报审、报验表

C 类表（通用表）JL-C001工作联系单 JL-C002工程变更单 JL-C003索赔意向通知书 JL-C004会议纪要

JL-A001 总监理工程师任命书工程名称：编号：致：兹任命（建设单位）（注册监理工程师注册号：）为我单位项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。附件：（ 1）身份证复印件（2）注册证书复印件监理单位（印章）法定代表人（签字）：年月日注：本表一式三份，建设单位、施工单位、项目监理机构各一份。四川省住房和城乡建设厅制

2014四川造价员机考真题8

2014省造价员(土建专业有审核权) 基础知识卷面总分：70分造价实务卷面总分：146分合格分数线:144分一、单项选择题共18题，每题1分，共18分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意。第1题根据确定的工程计量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请14天，发包人应按不低于工程价款的（），不高与工程价款的90%向承包人支付工程进度款。（不限） ?A．45% ?B．60% ?C．50% ?D．65% 【选择答案】A B C D 正确答案： B（建设工程价款结算暂行办法-财建【2004】369号第13条-3-1）第2题当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的（）。（不限） ?A．支持 ?B．经上级主管部门同意可以进行 ?C．向仲裁机构申请同意后可以进行 ?D．不予支持【选择答案】A B C D 正确答案： D 第3题对边设计、边施工的工程，宜采用的合同类型为。（不限） ?A．总价合同 ?B．单价合同 ?C．成本加酬金合同 ?D．可调总价合同【选择答案】A B C D 正确答案： C 第4题发承包双方约定以工程量清单及其综合单价进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同叫___________。（不限）

?A．单价合同 ?B．总价合同 ?C．固定单价合同 ?D．固定综合单价合同【选择答案】A B C D 正确答案： A（GB50500-2013 建设工程工程量清单计价规术语2.0.11）第5题发包人、承包人在履行合同时发生争议，双方不愿和解、调解或者和解、调解不成，又没有达成仲裁协议的。可依法向（）提起诉讼。（不限） ?A．检察院 ?B．人民法院 ?C．国务院 ?D．仲裁委员会【选择答案】A B C D 正确答案： B（2013规第13.5.4条）第6题包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不高于合同金额的（）。（不限） ?A．10% ?B．20% ?C．30% ?D．40% 【选择答案】A B C D 正确答案： C 第7题投标报价不得（）工程成本，不得（）最高投标限价。（不限） ?A．高于；高于 ?B．低于；高于 ?C．高于；低于 ?D．低于；低于【选择答案】A B C D 正确答案： B（住建部令第16号第10条）第8题招标人应在招标文件中明确在分部分项工程量清单项目中随机抽取（）项的综合单价作为必须评审的分部分项工程量清单项目综合单价。（不限）

监理员考试题集(内部培训资料)

监理员考试题库（内部培训资料）一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设监理实施需要( )。B A．上级主管部门批准 B．项目法人委托和授权 C．建设单位委托和授权 D．建设主管部门批准 2．《工程建设监理规定》明确了( )。D A．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作3．我国的监理工程师是指( )的一类人。C A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B．取得监理工程师资格证书 C．取得监理工程师岗位证书 D．监理单位从事工程技术管理工作 4．不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。D A．监理业绩 B．注册资金 C．工程技术和管理人员 D．单位负责人或技术负责人 5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C A．审核、签认权 B．复核、确认权 C．检查、监督权 D．批准权 6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A．应承担一定的经济责任和法律责任 B．应承担一定的经济责任和民事责任 C．仅承担相应的经济责任 D．仅承担相应的法律责任 7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A．审查施工单位提交的施工方案 B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令 D．做好工程预验收工作 8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D A．制定施工方案 B．进行设计交底 C．施工测量放线 D．审批工程开工 9．下列人员中，( )通常以规划为基本职能。B A．总监理工程师 B．总监理工程师助理 C．总监理工程师代表 D．专业监理工程师 10．( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。A A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制 11．工程建设监理是指( )。C A．受业主委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 B．受建设单位委托对工程建设进行的监督和管理活动 C．受业主委托对工程建设项目实施阶段进行监督和管理的活动 D．受建设单位委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 12．根据中华人民共和国建设部1992年第十六号令，监理单位的资质等级( )。C A．一年核定一次 B．二年核定一次 C．三年核定一次 D．四年核定一次 13．监理单位经营活动的基本准则是( )。B A．客观、公正、科学、诚信 B．守法、公正、科学、诚信 C．客观、公正、科学、信用 D．守法、公正、科学、信用

建设工程监理规范考试题(1)

建设工程监理规范考试题一、单选题（10题，每题2分，共20分。） 1.一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师。当需要同时担任多项建筑工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意，且最多不得超过（B)。 A.2 B.3 C.4 D.5 2. 施工现场监理工作全部完成或建设工程监理合同终止时，项目监理机构（A)撤离施工现场。 A.可以 B.不可以 C.监理单位同意后可以 D.建设单位同意后可以 3. 监理人员应熟悉工程设计文件，并应参加建设单位主持的图纸会审和设计交底会议，会议纪要应由（A)签认。 A.总监理工程师 B.总监理工程师代表 C.专业监理工程师 D.监理员 4.（C)应检查施工单位为工程提供服务的试验室。 A.总监理工程师 B.总监理工程师代表 C.专业监理工程师 D.监理员 5. 承担工程保修阶段的服务工作时，（B)应定期回访。 A.总监理工程师 B.监理单位 C.专业监理工程师 D.监理员 6. 工程监理单位应对工程质量缺陷原因进行调查，并应与建设单位、施工单位协商确定责任归属。对非施工单位原因造成的工程质量缺陷，应核实施工单位申报的修复工程费用，并应签认工程款支付证书，

同时应报（D)。 A.监理单位 B.设计单位 C.地勘单位 D.建设单位 7. 工程监理单位用（A)表。 A.A类 B.B类 C.C类 D.D类 8. 建设工程监理制度自（B)开始实施。 A.1986年 B.1988年 C.1990年 D.1995年 9.（A)应由工程监理单位法定代表人书面任命。总监理工程师是项目监理机构的负责人，应由注册监理工程师担任。 A.总监理工程师 B.监理单位 C.专业监理工程师 D.监理员 10. 由（D)主持召开的第一次工地会议是建设单位、工程监理单位和施工单位对各自人员及分工、开工准备、合理例会的要求等情况进行沟通和协调的会议。 A.监理单位 B.设计单位 C.地勘单位 D.建设单位二、多选题（10题，每题2分，共20分。） 1.工程监理单位应(ABCD)地开展建设工程监理与相关服务活动。 A.公平 B.独立 C.诚信 D.科学 2. 项目监理机构的监理人员应由(ACD)组成。 A.总监理工程师 B.总监理工程师代表 C.专业监理工程师 D.监理员 3.专业监理工程师应审查施工单位报送的(ABCD)的质量认证材料

九大员继教复习题

一、单选题 1.热传导是由温差引起的物体内部微粒运动产生的热量转移过程。 2.现有一樘窗的传热系数K值为 3.4 W/（m2·K），则其传热阻R00.294 m2·K/ W。 3.热惰性指标的单位是无量纲。 4.建筑物与室外大气直接接触的外表面面积与其所包围体积的比值是指建筑体形系数。5．建筑节能材料的共性为表观密度一般不大于600kg/m3，导热系数不大于 0.15 W/（m·K），抗压强度不小于0.3Mpa。 6.传热系数的单位应为W/（m2·K）。 7.围护结构中的某些部位的传热系数明显大于其他部位,使得热量集中地从这些部位快速传递 ,这些部位称为冷热桥。 8.四川省成都市属于全国建筑热工设计分区的哪一个地区夏热冬冷地区。 9.聚苯板薄抹灰外墙外保温墙体，在每块保温板处，应采用机械锚固件辅助连接。 10.现浇混凝土复合有网聚苯板聚苯颗粒外墙外保温体系的特点是利用混凝土对钢丝的握裹力实现拉结，拉接更可靠和克服了由于钢丝网架带来的热桥影响，提高了保温和抗裂效果。 11.钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温工程是以现浇混凝土为基层墙体，采用腹丝穿透型钢丝网架聚苯板作保温隔热材料，聚苯板单面钢丝网架板置于外墙外模板内侧，并以Φ6锚筋钩紧钢丝网片作为辅助固定。 12.墙体节能工程验收的检验划分,采用相同材料,工艺和施工做法的墙面,每500～1000㎡面积划分一个检验批，不足500㎡也为一个检验批。 13.墙体节能工程采用的粘结材料，进场时应对粘结材料的粘结强度进行复验，复验应为见证取样送检。 14.建筑外门窗工程检验批划分是按同厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每100 樘划分为一个检验批。 15.高层建筑的外窗，每个检验批应抽查10%，并不少于10樘，不足10樘时应全数检查 16.建筑门窗采用的玻璃品种应符合设计要求，中空玻璃应采用双道密封 17.用于屋面节能工程的保温隔热材料按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查。 18.屋面保温隔热层应每100m2抽查一处，每处10 m2，整个屋面抽查不得少于3处。 19.外墙节能构造钻芯检验中，当实测芯样厚度的平均值达到设计厚度的95%及以上且最小值不低于设计厚度的90%时，应判定保温层厚度符合设计要求。 20.外墙节能构造钻芯检验时，钻芯芯样的直径为70mm。 21.外墙节能构造钻芯检验时，应在监理（建设）单位人员见证下实施。 22.外墙节能构造钻芯检验中，外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯样。 23.围护结构的保温性能是指是指在冬季室内外条件下，围护结构阻止由室内向室外传热，从而使室内保持适当温度的能力。 24.建筑节能验收是单位工程验收的先决条件，具有“一票否决权”。 25.建筑节能工程采用的新技术、新设备、新材料、新工艺，应应按照有关规定进行评审、鉴定及备案。

武汉建设监理规范用表(2019新)

表A.0.1 总监理工程师任命书工程名称：编号：致：（建设单位）兹任命（注册监理工程师注册号：）为我单位项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。工程监理单位（盖章）法定代表人（签字）年月日注：本表一式四份，项目监理机构、建设单位、施工单位、城建档案管理机构各一份。

表A.0.2 工程开工令工程名称：编号：致：（施工单位）经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：年月日。附件：开工报审表项目监理机构（盖章）总监理工程师（签章）年月日注：本表一式四份，项目监理机构、建设单位、施工单位、城建档案管理机构各一份。

表A.0.3 监理通知工程名称：编号：致：（施工项目经理部）事由：内容：项目监理机构（盖章）总/专业监理工程师（签字）年月日注：本表一式四份，项目监理机构、建设单位、施工单位、城建档案管理机构各一份。

表A.0.4 监理报告致：________________________（主管部门）由________________________（施工单位）施工的___________________ ____（工程部位），存在安全事故隐患。我方已于年月日发出编号为：的《监理通知》/《工程暂停令》，但施工单位未（整改/停工）。特此报告。附件：监理通知工程暂停令其他项目监理机构（盖章）总监理工程师（签字）年月日注：本表一式五份，主管部门、建设单位、工程监理单位、项目监理机构、城建档案

表A.0.5 工程暂停令工程名称：编号：致：（施工项目经理部）由于原因，现通知你方于年月日时起，暂停部位（工序）施工，并按下述要求做好后续工作。要求：项目监理机构（盖章）总监理工程师（签章）年月日注：本表一式四份，项目监理机构、建设单位、施工单位、城建档案管理机构各一份。

2018监理员考试题

1、清水混凝土表面质量得最终效果取决于（）A、清水混凝土浇筑B、清水混凝土模板C、清水混凝土配比D、清水混凝土养护正确答案：B您得答案：B 2、合同审查工作，特别就是补充协议得签署应慎重。有关补充协议”得说法正确得为（）。 A、补充协议得效力低于原合同 B、补充协议得效力等于原合同G补充协议得效力高于原合同D、在不违反法律、行政法规得强制性规定得情况下，补充协议得效力高于原合同正确答案：D您得答案：D 3、临时宿舍、办公用房得建筑材料要米用（）级不燃材料。 A、A B B G C D D 正确答案：A您得答案：A 4、厚钢板焊接技术适用于高层建筑钢结构、大跨度工业厂房、大型公共建筑、塔桅结构等工程厚度（）mm以上 A、20、0 B、30、0 G 40、0 D、60、0 正确答案：C您得答案：C 5、高层建筑、既有建筑改造工程得外脚手架、支模架得架体，应采用（）材料搭设。 A、阻燃 B、不燃 C、难燃 D、可燃正确答案：B您得答案：B 6、灰土或素土垫层可消除湿陷性黄土（）得湿陷性。A、1、0?2、0m B、1、0?3、0m C 1、0?4、0m D、4、0?5、0m正确答案：B您得答案：B 7、高强高性能混凝土（简称HS-HPC就是强度等级超过得HPC A C60

B、C80 C C90 D C100 正确答案：B您得答案：B 8、钢丝网水泥夹芯板中（）芯材得材料已有行业标准 A、聚苯乙烯泡沫塑料板 B、硬质聚氨酯泡沫塑料G半硬质岩棉板D、都不就是正确答案：A您得答案：A 9、指混凝土拌合物不需要振捣仅依靠白重即能充满模板、包裹钢筋得水泥就是（）混凝土。 A、高强高性能 B、高耐久性 C、轻骨料 D、白密实正确答案：D您得答案：D 10、项目监理机构批准工程延期不包括得条件就是（）。 A、施工单位在施工合同约定得期限内提出工程延期 B、施工进度滞后，经采取措施赶工，进度符合计划要求G因非施工单位原因造成施工进度滞后D、施工进度滞后影响到施工合同约定得工期正确答案：B您得答案：B 11、普通混凝土新浇白重标准值可取（）KN/m3。 A、12、0 B、18、0 G 24、0 D、30、0 正确答案：C您得答案：C 12、工程开工令由（）签发。A、施工单位项目经理B、经授权委托得总监理工程师代表C、总监理工程师D、建设单位项目负责人正确答案：C您得答案：C 13、在扣件式钢管脚手架安全检查中，开口型脚手架得两端必须设置连墙件，连墙件得垂直间距不应大于建筑物得高度，并且不应大于（）m。

2019年监理规范考试题库完整及答案

靖州监理公司2019年第一季度考试考卷一、填空题（每空2分，共30分） 1、（专业监理工程师）对施工单位在工程支付报审表中提交的工程量和支付金额进行复核，确定实际完成的工程量。 2、（项目监理机构）是指工程监理单位派驻工程负责履行建设工程监理合同的组织机构。 3、总监理工程理师代表应由具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称（3）年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。 4、（监理实施细则）是指导项目监理机构具体开展工作的操作性文件。 5、项目监理机构在施工单位自检的同时，按有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动是指（平行检验）。 6、由建设单位主持召开的（第一次工地会议）是建设单位、工程监理单位和施工单位对各自人员及分工、开工准备、监理例会的要求等情况进行沟通和协调的会议。 7、项目监理机构，发现实际施工进度严重滞后于计划进度且影响合同工期时，应签发（监理工程师通知单）。 8、工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（工程质量评估报告），并应经总监理工程理和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。 9、（专业监理工程师）应对施工单位在施工过程中报送的施工测量放

线成果进行查验。 10、由于施工单位自身原因造成施工期延长的时间是（工期延误） 11、对专业性较强、危险性较大的分部分项工程，项目监理机构应编制（监理实施细则） 12、工程进度控制中，项目监理机构应审查施工单位报审的（施工总进度计划）和（阶段性施工进度计划），提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报建设单位。 13、专项施工方案审查应包括下列基本内容：1、（编制程序应符合相关规定）；2、（安全技术措施应符合工程建设强制性标准）二、单选题（每题2分，共20分） 1、（A）受建设单位委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。 A；工程监理单位 B：总监理工程师 C：专业监理工程师 D：项目监理机构 2、（B）是指由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。

铁路监理不良行为及典型事故案例警示教育培训考试题及答案

成都大西南铁路监理有限公司铁路监理不良行为及典型案例警示教育培训考试题一、选择题（共20题，每题1分） 1、监理企业信用评价是对监理企业合同履约及监理人员履职情况的综合评价。 2、铁路工程建设失信行为根据行为性质、危害后果和影响程度，分为一般失信行为和严重失信行为两类。 3、监理企业信用评价每半年为一个评价期，建设项目初步验收后下一评价期不再参加评价。 4、2018年12月16日14时34分，成都局渝怀线鱼嘴至洛碛间上、下行轨道电路区段，施工损坏信号电缆发生红光带，构成铁路交通一般 D 类（D9）事故。 5、监理企业信用评价工作应坚持公平、公正、公开的原则，以铁路工程管理平台为信息化支撑，接受相关部门和单位的监督。 6、铁路监管部门按照 “ 谁监管、谁负责”的原则办理失信行为认定、记录和公布工作。 7、铁路建设项目监理企业信用评价办法规定，实施委托代建的建设项目由代建方负责监理信用评价工作。 8、依据《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》，发生较大铁路建设工程质量事故，或１年内累计发３起及以上铁路建设工姓名：职务：专监工作机构：监理项目部答题请勿超过密封线答题请勿超过密封线

程一般质量事故的，认定记录为一般失信行为。 9、2019年“7.14”挖掘机碰断渝怀线接触网杆一般C类事故中，中铁二十三局集团有限公司负事故主要责任，哈尔滨铁路建设工程监理有限公司负事故重要责任。 10、铁路建设项目监理企业信用评价中，标准化管理绩效考评满分为10分。 11、2019年11月22日，中国铁路总公司工程质量监督管理局广州监督站，检查广州（新塘）至汕尾铁路，广东至艺工程建设监理有限公司时发现监理试验室超委托授权范围开展试验被认定为一般不良行为。 12、铁路建设项目监理企业信用评价办法规定，未及时组织分项、分部工程验收的可认定记录为一般不良行为。 13、依据《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》，未办理铁路建设工程项目开工手续擅自施工，或未组织竣工验收或者验收不合格擅自交付使用的可认定记录为一般失信行为。 14、一个评价期内发生重大不良行为或 2 件及以上较大不良行为的监理企业，监理项目标准化管理达标考评不得评为合格。 15、监理企业和人员不良行为分为一般不良行为、较大不良行为和重大不良行为。 16、评价期监理人员出现连续 3 天未记录监理日记或监理日志可认定为一般不良行为。 17、2019年11月25日，国铁集团南昌监督站检查郑州至济南

最新版精编2020年监理员资格完整考复习题库258题(含答案)

2020年监理工程师考试试题库 (四川)

监理员试题及答案

新监理规范习题

2015年下半年四川省监理工程师合同管理：债务相互抵销考试题

《建设工程监理规范》测试题

2020四川省《安全员》C证考试题库附答案

监理规范新表(2018年最新版本).doc

最新【监理规范】考试题及答案

2014四川造价员机考真题8

监理员考试题集(内部培训资料)

建设工程监理规范考试题(1)

九大员继教复习题

武汉建设监理规范用表(2019新)

2018监理员考试题

2019年监理规范考试题库完整及答案

铁路监理不良行为及典型事故案例警示教育培训考试题及答案

最新监理规范表格--2017