当前位置：文档库 › 起重机械承揽合同

起重机械承揽合同

合同编号：机〔年份-X部〕-X号

起重机械承揽合同

使用单位：（以下简称：使用方）

租赁单位：（以下简称：租赁方）

使用方与租赁方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，就起重机械的租赁、安装与拆卸事宜，本着平等、自愿和协商一致的原则，订立本合同。

1．使用地点基本情况：

1.1工程名称：。

1.2工程地点：。

1.3结构类型：。

1.4建筑面积：㎡。

1.5建筑高度：米。

2．起重机械基本情况：

2.1起重机械名称：。

2.2起重机械生产厂家。

2.3起重机械台数：

2.4规格型号：。

2.5出厂编号：。

2.6出厂年月：。

2.7单机备案证编号：。

2.8最大允许安装高度米，最大允许臂长米，最大允许起重量吨，臂端最大起重量吨。

租赁（安拆）高度米（个标准节，套附着）；租赁（安拆）臂长米。

3．起重机械的物权与随机器具：

3.1租赁方向使用方保证其对所交付的起重机械具有所有权或处分权；保证起重机械的质量符合国家标准和满足使用方的施工需求，并经检验合格，技术性能良好。

3.2起重机械的随机附件，包括：等由租赁方提供，租赁方保证其所提供的随机附件的质量满足有关安全技术标准的要求。

4．租赁期限：

租赁周期暂定天，计划于年月日开始投入使用。具体的投入使用时间由使用方根据工程实际提前书面通知租赁方。

5．起重机械机组人员的配备和管理：

5.1租赁方应为本台起重机械配备司机人（信号工人兼起重司索工），以满足其为使用方提供24小时优质服务的要求。

5.2司机、信号工应专人专岗，起重（司索）工应相对固定。起重机械司机、信号工和起重（司索）工必须执有特种作业操作证，熟知起重机械设备性能及吊装方法，并具备

相应的实践操作能力。

5.3使用方为起重机械机组人员提供现场食宿条件。起重机械机组人员应接受使用方的管理和工作指令，积极配合使用方的施工生产和遵守使用方的现场管理制度。非因使用方过错导致机组人员在生产或生活中发生的意外，使用方不承担任何责任。

5.4租赁方提供的机组人员不能满足施工要求，或因其行为对使用方的施工生产造成不良影响的，使用方有权要求租赁方进行人员调整和更换。

5.5租赁方人员进入作业区的必须正确佩戴防护用品（安全帽、安全带等），并对其进行安全技术交底及安全教育。

6．租赁、安装与拆卸计费标准及支付（结算）方式：

6.1进出场及安装拆卸费：起重机械进场安装验收合格后，使用方应向租赁方支付（结算）进场及安装费（含基础预埋件、进场运输、安装等费用）元；每套附着锚固（含顶升）验收合格后，使用方应向租赁方支付（结算）附着锚固（含顶升）费元；租赁期满，起重机械全部拆卸退场后天内，使用方应向租赁方支付（结算）拆卸出场费（含拆卸和出场运输等费用）元。

6.2租赁费：使用方应按月租的租赁方式进行支付（结算）起重机械租赁费，起重机械当月使用天数超过30天（1、含30天。2、每年的2月不在使用期的第一个月或最后一个月），按固定月租金元（含租赁方机组人员当月工资）进行支付（结算）；起、末月起重机械使用天数不足30天的，按固定月租金元/30×实际作业天数（含租赁方机组人员当月工资）进行支付（结算）。

使用方与租赁方均应具备一定的资金风险承担能力，当建设单位出现资金暂不到位时，使用方与租赁方应相互充分理解，保证不影响现场施工生产的需要。

6.3结算方式：使用方每月20日开具《机械设备租赁（承揽）结算单》，待审批入账后，以支票方式向租赁方进行支付（结算）；收款时乙方开具等额、合法有效的发票给甲方（发票客户名称：云南工程建设总承包公司）。

7．起重机械进场前期准备：

7.1本合同订立后，租赁方应及时向使用方提出有关起重机械进场安装所需的现场条件及有关要求的书面文件，并向使用方提供起重机械基础施工技术要求文件或图纸。使用方应依据租赁方提出的书面文件，做好场地、道路、电源等准备工作，并依据租赁方提供的基础施工技术要求文件或图纸进行起重机械基础设计和施工。

7.2起重机械基础预埋件由租赁方提供，租赁方应保证其质量满足国家标准及原厂使用规定。基础施工完毕，使用方应组织租赁方对其进行验收，验收合格方可进行起重机械安装工作。

8．起重机械的进退场：

8.1使用方应提前天分别将起重机械具体的投入使用时间和停用退场时间通知租赁方。租赁方应按照使用方的要求及时组织对起重机械的进退场。

8.2起重机械进退场的运输由租赁方负责，运输风险由租赁方承担。

8.3租赁方迟延进场，或起重机械不能满足本合同3.1款要求时，使用方有权解除合同，并可要求租赁方支付违约金元。

9．起重机械的安装、调试、验收和拆卸：

9.1起重机械的安装、调试及拆卸由租赁方负责。租赁方应按照使用方的要求及时进行起重机械安装、调试及拆卸，确保起重机械按时投入使用和退场。

租赁方应依法自行完成起重机械的安装与拆卸工作，安装、拆卸作业人员必须持有效证件上岗。

9.2起重机械的安装（含附着锚固）质量必须满足国家标准及原厂使用规定。安装、调试完毕，租赁方应及时组织自检验收。自检验收合格后，应通知使用方按照有关规定，组织有关单位或者委托具有相应资质的检验检测机构进行安全验收，安全验收合格方可投入使用。

调试、安装后不能达到安全验收要求的，使用方有权解除合同，由此造成的所有损失由租赁方承担。

10．起重机械的使用管理：

10.1起重机械在使用过程中发生故障时，租赁方应立即通知使用方，并及时组织抢修。在正常使用时段（北京时间7：00-22：00）内，抢修时间超过4小时的，每小时扣除当月5%的月租费。由于未及时抢修，导致使用方工期延误或造成其他损失的，由租赁方承担赔偿责任。

因起重机械所引发的事故及损害责任，由租赁方全部承担。

10.2使用过程中，使用方需要对起重机械进行顶升及附着锚固时，应提前天通知租赁方，以便租赁方安排工作计划。

10.3使用过程中，租赁方应按照有关规定每月定期对起重机械进行一次全面检查，检查记录应定期送使用方备案。

11．起重机械的维修和保养：

11.1租赁期间，起重机械的维修与保养由租赁方负责，租赁方应保证起重机械的安全装置灵敏可靠，机况良好，机身干净整洁，机械噪音符合环保要求。

11.2租赁方和使用方应共同遵守起重机械维修保养规程，每月应定期安排时间对起重机械进行维修保养。具体的维修保养的时间由租赁方和使用方根据施工计划协商确定。每月维修保养的时间累计不得少于8小时，不应超过12小时。

12．起重机械安装、使用和拆卸过程中的安全生产管理：

租赁方与使用方共同签定的《起重机械租赁安全生产管理协议书》与本合同具有同等法律效力。

13．其他事项：

13.1未经租赁方授权，使用方不得将起重机械进行转租、抵押或质押。

13.2起重机械租赁期间，除非使用方违背合同约定，否则租赁方不得以任何理由和方式擅自停机。因租赁方擅自停机影响使用方正常施工的，使用方有权解除合同，由此造成的所有损失由租赁方承担。

13.3起重机械租赁期间，如因工程设计变更等原因导致使用方对起重机械的需求发生改变时，使用方有权要求租赁方合理延长租赁周期或提前组织起重机械拆卸、退场。

13.4起重机械租赁期间，因政策性、政府指令性或不可抗力等因素造成工程停工、停

建，或造成起重机械损坏的，除非使用方可以得到国家或建设单位的补偿，否则租赁方不得以任何理由和方式向使用方索赔有关损失。

14．合同争议的解决方式：

因本合同的履行发生争议时，由争议双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同订立地人民法院提起诉讼。

15．本合同自租赁方、和使用方共同签字盖章之时起生效。

16．本合同壹式份，租赁方执份和使用方执份。

使用单位（公章）：

使用单位代理人：联系电话：

使用单位地址：

租赁单位（公章）：

租赁单位代理人：联系电话：

租赁单位地址：

合同订立时间：年月日

加工承揽合同范本

_________加工承揽合同合同编号：承揽方：__________________________ (以下简称甲方) 定做方：__________________________ (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，现就乙方委托甲方加工供应____________________有关事宜，遵循诚实信用、平等互利的原则，经双方协商一致，签订合同条款如下： 1.委托加工的名称、规格型号、数量及价格：(以下简称“标的物”)。 1.1、标的物价格=铝锭价+加工费 1.2、铝锭价按乙方提交订单并经甲方确认的当日上海有色金属网长江现货铝锭均价计算，遇周六、周日按周五价格计算。序号规格型号材质要求表面处理数量（吨）原料费（元/ 吨）加工费（元/ 吨）备注暂定标的物总价款（人民币）：___________元，大写___________________元整 2.标的物质量标准：__________________ 3.标的物加工行为地（即合同履行地）：山东省龙口市南山工业园。 4.交货地点：甲方厂内交货。 5.乙方下达订单24小时后变更订单，需向甲方交纳订单总金额的1%作为违约金。 6.付款及结算方式： 6.1乙方递交订单当日预付订单总金额的30%作为定金，定金到达甲方指定账户后甲方始安排生产计划。 6.2乙方应于支付定金后十五日内付清全部货款，乙方预交的定金冲抵货款予以结算。 6.3在未经甲方书面授权的情况下，乙方保证不向甲方职工支付现金，所有的货款应直接以□支票□汇票□电子汇兑划拨到甲方指定账户或以现金形式支付至甲方财务部，否则，仍负有向甲方偿付货款的义务。 6.4为避免岐义，在任何情况下，甲方在收到乙方的全额货款后予以通知发货。 7交货时间：甲方收到乙方按第6条约定支付的全额货款后8日内通知乙方提货。如新开模具，

技术开发承揽合同书

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载技术开发承揽合同书甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

项目名称：________________________________ 委托方（甲方）__________________________ 研究开发方（乙方）______________________ 填写说明一、“合同登记编号”的填写方法：二、技术开发合同是指当事人之间就新技术、新工艺和新工艺的新材料及其系统的研究开发所订立的合同。技术开发合同包括委托开发合同的合作开发合同。三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市（县）级计划，不属于上述计划的项目此栏划（/）表示。四、标的技术的内容、形式：包括开发项目应达到的技术经济指标、开发目的、使用范围及效益情况、成果提方式及数量。提交开发成果可采取下列形式： 1.产品设计、工艺规程、材料配方和其他图纸、论文、报告等技术文件； 2.磁盘、磁带、计算机软件； 3.动物或植物新品种、微生物菌种； 4.样品、样机； 5.成套技术设备。五、研究开发计划：包括当事人各方实施开发项目的阶段进度，各个阶段要解决的技术问题，达到的目标和完成的期限等。六、技术情报资料的保密：包括当事人各方情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术秘密应承担的责任。双方可以约定，不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

七、其他：合同如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介合同作为本合同的附件。如果双方当事人约定定金、财产抵押及担保的，应将给付定金、财产抵押及担保手续的复印件作为本合同的附件。八、委托代理人签订本合同书时，应出具委托证书。九、本合同书中，凡是当事人约定认为无需填写的条款，在该条款填写的空白处划（/）表示。依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就___________________项目的技术开发（该项目属_________计划），________经协商一致，签订本合同。一、标的技术的内容、形式和要求：二、应达到的技术指标和参数：三、研究开发计划：四、研究开发经费、报酬及其支付或结算方式：（一）研究开发经费是指完成本项研究开发工作所需的成本；报酬是指本项目开发成果的使用费和研究开发人员的科研补贴。本项目研究开发经费及报酬：___________元其中：甲方提供____元，乙方提供____元。如开发成本实报实销，双方约定如下：（二）经费和报酬支付方式及时限（采用以下____种方式） ①一次总付：____________元，时间：________________ ②分期支付：____________元，时间：________________ ____________元，时间：________________ ③按利润________%提成，期限：________________ ④按销售额____%提成，期限：________________ ⑤其他方式：______________________________________

承揽合同案例分析

承揽合同案例分析（一）基本案情 2010年2月25日,大连铭阳公司与无锡凯灵公司签订《设备购买合同》《设备合同及技术协议》。合同约定大连铭阳公司向无锡凯灵公司购买镀铬手工生产线一套，总价108万元（含17%税价）。技术协议明确约定钢槽衬钛槽体部分镀铬槽需要衬2mm厚度的钛板。2010年2月24日，大连铭阳公司给付无锡凯灵公司32万元预付款，无锡凯灵公司于2010年6月3日完成设备定作。随后向向大连铭阳公司开具了价税总额为108万元的江苏增值税专用发票。2010年6月28日，大连铭阳公司到无锡凯灵公司进行了预验收，合格后，给付无锡凯灵公司32.8万元（总价款的30%），于2010年11月15日向无锡凯灵公司出具了安装电镀设备验收合格的书面意见。事后，因大连铭阳公司未能付清设备尾款，无锡凯灵公司于2012年1月诉至法院，要求大连铭阳公司支付剩余价款43.2万元及逾期付款利息，法院判决予以支持。2012年6月，大连铭阳公司向辽宁省普兰店市人民法院提出起诉，请求判决无锡凯灵公司退货并返还货款64.8万元及利息，后因管辖权原因被移至江苏省无锡市北塘区人民法院审理，2012年12月，因大连铭阳公司未缴纳诉讼费用而作撤诉处理。2013年9月，大连铭阳公司提起诉讼，要求无锡凯灵公司按约定重作并更换镀铬槽，否则赔偿损失50万元，于2013年12月撤诉。2014年6月，大连铭阳公司再次以相同诉由起诉。

（二）主要争点 1.公司代表现场验收合格出具的书面意见是否有效？能否形成有效交付？ 2. 不符合规定的方式、期限的标的物质量异议的通知是否有效？（三）法院裁判 1.驳回大连铭阳镀业有限公司的诉讼请求。 2.案件受理费8800元（大连铭阳镀业有限公司已预交），由大连铭阳镀业有限公司负担。一、案例评析（一）法院确定该案的争点正确 1.承揽合同主要理论首先，必须明确承揽合同的性质。承揽合同专章规定在《合同法》第十五章。《合同法》第二百五十一条明确规定：“承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。”可以看出，在签订合同时，除了一般要素外，标的物是承揽合同的一项非常重要内容。标的物定作的意愿是承揽合同签订的前提，标的物的制造、验收、检验的相关规定是承揽合同条款中的重中之重。当今社会，存在的承揽合同一般都是满足特定需要的一种经济活动，尤其是涉及案件中类似的大型生产设备的承揽合同更是汗牛充栋。在具体的实践中，承揽合同的标的是特定的劳动成果，具有特定性，当

加工承揽合同范本

承揽方：__________________________ (以下简称甲方) 定做方：__________________________ (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，现就乙方委托甲方加工供应____________________有关事宜，遵循诚实信用、平等互利的原则，经双方协商一致，签订合同条款如下： 1.委托加工的名称、规格型号、数量及价格：(以下简称“标的物”)。 1.1、标的物价格=铝锭价+加工费 1.2、铝锭价按乙方提交订单并经甲方确认的当日XX网XX现货铝锭均价计算，遇周六、周日按周五价格计算。 3.标的物加工行为地（即合同履行地）： 4.交货地点：甲方厂内交货。 5.乙方下达订单24小时后变更订单，需向甲方交纳订单总金额的1%作为违约金。 6.付款及结算方式：

6.1乙方递交订单当日预付订单总金额的30%作为定金，定金到达甲方指定账户后甲方始安排生产计划。 6.2乙方应于支付定金后十五日内付清全部货款，乙方预交的定金冲抵货款予以结算。 6.3在未经甲方书面授权的情况下，乙方保证不向甲方职工支付现金，所有的货款应直接以□支票□汇票□电子汇兑划拨到甲方指定账户或以现金形式支付至甲方财务部，否则，仍负有向甲方偿付货款的义务。 6.4为避免岐义，在任何情况下，甲方在收到乙方的全额货款后予以通知发货。7交货时间：甲方收到乙方按第6条约定支付的全额货款后8日内通知乙方提货。如新开模具，则需要延长30日予以供货。（如因特殊情况的发生需延期交货的，甲方应事前书面通知乙方而不承担任何责任）。 8提货时间：乙方应在接到甲方提货通知后15天内将货提走，到期未提的乙方按每天100元/吨向甲方支付仓储保管费，且自甲方提货通知后16天起货物的风险及由此产生的一切责任和费用也均由乙方承担。 9提货方式及运费承担: 9.1乙方委托甲方代办运输送达的，运费由承担，或[每次提货10吨以上的，运输费每吨450元以内的则由甲方承担，超出450元以外的部分，运输费由乙方承担；每次提货10吨以下的，运输费全部由乙方承担]，但任何情况下运输风险由乙方承担。货到后，乙方应当场验收，并出具验收证明（详细注明标的物的品种、规格、数量及价格），由乙方有关人员签名或和加盖乙方印章。标的物到达乙方后，如出现破损等外观质量不符的情况，乙方应当日以书面形式通知甲方予以验证，否则视为标的物外观等符合约定标准。如乙方无正当理由拒收标

技术开发承揽合同(完整版)

合同编号：YT-FS-2856-59 技术开发承揽合同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

技术开发承揽合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。项目名称：______ 委托方（甲方）：____ 研究开发方（乙方）：____ 填写说明一、“合同登记编号”的填写方法：二、技术开发合同是指当事人之间就新技术、新工艺和新工艺的新材料及其系统的研究开发所订立的合同。技术开发合同包括委托开发合同的合作开发合同。三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市（县）级计划，不属于上述计划的项目此栏划（/）表示。四、标的技术的内容、形式：包括开发项目应达到的技术经济指标、开发目的、

使用范围及效益情况、成果提方式及数量。提交开发成果可采取下列形式： 1．产品设计、工艺规程、材料配方和其他图纸、论文、报告等技术文件； 2．磁盘、磁带、计算机软件； 3．动物或植物新品种、微生物菌种； 4．样品、样机； 5．成套技术设备。五、研究开发计划：包括当事人各方实施开发项目的阶段进度，各个阶段要解决的技术问题，达到的目标和完成的期限等。六、技术情报资料的保密：包括当事人各方情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术秘密应承担的责任。双方可以约定，不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。七、其他：合同如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介合同作为本合同的附件。如果双方当事人约定定金、

承揽合同纠纷代理词

竭诚为您提供优质文档/双击可除承揽合同纠纷代理词篇一：加工承揽合同纠纷代理词代理词（二）审判长、审判员：北京尚勤律师事务所接受青岛海之润国际贸易有限公司及孙学雷的委托，指派刘斌律师、赵楠实习律师作为青岛海之润国际贸易有限公司及孙学雷的代理人，就原告日照华丽抽纱有限公司（反诉被告，下称“日照华丽”）诉被告青岛海之润国际贸易有限公司（反诉原告，下称“青岛海之润”）、孙学雷加工合同纠纷一案本诉与反诉一并发表代理意见如下：一、20XX年8月至20XX年底，青岛海之润在接到外商客户订单后，与日照华丽建立加工关系，日照华丽按照青岛海之润提供的网布、胶膜、绣线及电脑版加工绣花台布，加工合同履行期间，日照华丽出现了延期交付、拒绝交付的行为，且因存在质量问题导致青岛海之润客户拒收、索赔。（一）日照华丽加工绣花台布期间存在恶意拒绝履行、

迟延交付的违约行为，致使合同目的不能实现，贵院应当确认合同解除。 20XX年10月26日上午，日照华丽法定代表人阚俊久电话通知青岛海之润货号568aa，493套已备妥，可以发货；青岛海之润随即通知宁阳马军利及楼德西柴城赵培松，让二人前往日照华丽所在地提货；20XX年10月26日下午，二人赴日照华丽所在地，傍晚接近该厂时，日照华丽法定代表人电话告知二人，没有任何货物要发给青岛海之润，今后也不再给青岛海之润发货。二人经与青岛海之润法定代表人孙学雷电话沟通后空车返回，并且未收到日照华丽支付的任何货车运输费用。 20XX年12月1日，青岛海之润再次联系日照华丽，明确指出，日照华丽拒绝履行迟延交付的行为已经严重违反了约定，致使青岛海之润的客户取消合同，青岛海之润不得已只能分批折价转卖给其他客户，青岛海之润订单随时可能被客户终止；同时，青岛海之润要求将货号568as产品的1500套必须在20XX年12月2日之前发给本案追加青岛海之润临朐魏长胜。但日照华丽再次拒绝发货。经青岛海之润统计，日照华丽拒绝履行、迟延交付的产品清单如下：综上，日照华丽迟延履行、拒绝发货的行为，导致青岛海之润无法向客户交付订单，最终迫使客户解除与青岛海之

【承揽合同】加工承揽合同范本

加工承揽合同范本承揽方：__________________ 定作方：__________________ 定作方委托承揽方加工________________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条加工成品： ┌┬┬┬┬┐ │品名│规格│单位│数量│备注│├┼┼┼┼┤ ││││││├┼┼┼┼┤ ││││││ └┴┴┴┴┘ 第二条加工成品质量要求： __________________________________________ _________________________________________________________________ _______ _________________________________________________________________ _______

____________。（加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据）第三条原材料的提供办法及规格，数量，质量： ________________________ _________________________________________________________________ _______ _________________________________________________________________ _______ ____________________（１，用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。２，用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间，数量，质量，规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方

技术开发承揽合同(示范合同)

( 合同范本 ) 甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改技术开发承揽合同(示范合同) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.

技术开发承揽合同(示范合同) 项目名称：________________________________ 委托方（甲方）：__________________________ 研究开发方（乙方）：______________________ 填写说明一、“合同登记编号”的填写方法：二、技术开发合同是指当事人之间就新技术、新工艺和新工艺的新材料及其系统的研究开发所订立的合同。技术开发合同包括委托开发合同的合作开发合同。三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市（县）级计划，不属于上述计划的项目此栏划（/）表示。四、标的技术的内容、形式：包括开发项目应达到的技术经济指标、开发目的、使用范围及

效益情况、成果提方式及数量。提交开发成果可采取下列形式： 1．产品设计、工艺规程、材料配方和其他图纸、论文、报告等技术文件； 2．磁盘、磁带、计算机软件； 3．动物或植物新品种、微生物菌种； 4．样品、样机； 5．成套技术设备。五、研究开发计划：包括当事人各方实施开发项目的阶段进度，各个阶段要解决的技术问题，达到的目标和完成的期限等。六、技术情报资料的保密：包括当事人各方情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术秘密应承担的责任。双方可以约定，不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。七、其他：

承揽合同纠纷案例承揽合同WORD范本

|电____话：________|电____话：________|____鉴(公)证机关(章)| |电报挂号：________|电报挂号：________|______年______月_____日_| |开户银行：________|开户银行：________|(注：除国家另有规定外，| |帐____号：________|帐____号：________|鉴(公)证实行自愿原则)| |邮政编码：________|邮政编码：________|________________________| ---------------------------------- _有效期限：______年____月____日至____年____月___日 _监制部门： _印制单位： -

加工承揽合同范本 (1)

加工承揽合同定作方：承揽方：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,本着诚实信用,互惠互利的原则,经过双方充分协商一致,订立本合同。第一条定作物情况第二条合同价款 2.1 合同价款总额： 2.2 付款方式： 2.3 付款时间：第三条加工成品质量要求及技术标准： 3.1 质量要求： 3.2 技术标准： 3.3 以封存样品为质量标准的,应当由双方代表当面封签,并妥为保存。自本合同生效之日起个工作日内，乙方负责按甲方要求制作样衣，经甲方确认后的样衣将作为乙方最终交货的标准。第四条原材料的提供办法及规格、数量、质量 4.1 用承揽方原材料完成工作的,定作方有权对原材料进行检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷而影响定作物的质量时,定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。

4.2 用定作方原材料完成工作的,定作方按下表标准提供：（注：如空格不够用，可以另设合同附件，写明见合同附件二） 4.3 定作方于年月日之前提供原材料。 4.4承揽方收到定作方提供的原材料之日起日内检验完毕,不符合要求的,应在收到后日内通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件，否则定作方有权解除本合同，承揽方承担相应的赔偿责任。第五条技术资料、图纸的提供 5.1 定作方负责提供技术资料和图纸。 5.2承揽方在依照定作方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术资料要求不合理,应当及时通知定作方,定作方应当在接到通知之日起3日内回复并提出修改意见。定作方未答复,承揽方有权停止工作,并及时通知定作方,因此造成的损失由定作方赔偿。 5.3定作方要求对承揽物的技术性保密的,承揽方应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。第六条验收标准和方法 6.1 验收标准： 6.2 验收方法： 6.3 定作方验收承揽方所完成定作物的时间： 6.4 定作方验收承揽方所完成定作物的地点: 6.5 验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。 6.6 对短期检验难以发现质量缺陷的定作物,在使用后日内发现质量缺陷，定作方有权要求退还。 6.7 双方就定作物的质量在检验中发生争议时,以质量监督检验机构提供检

技术开发承揽合同通用版

技术开发承揽合同通用版 Signing a contract can protect the legitimate rights and interests of both parties in accordance with the law and avoid many unnecessary disputes ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日编号：MZ-HT-007011

技术开发承揽合同通用版项目名称：________________________________ 委托方（甲方）：__________________________ 研究开发方（乙方）：______________________ 填写说明一、“合同登记编号”的填写方法：二、技术开发合同是指当事人之间就新技术、新工艺和新工艺的新材料及其系统的研究开发所订立的合同。技术开发合同包括委托开发合同的合作开发合同。三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市（县）级计划，不属于上述计划的项目此栏划（/）表示。四、标的技术的内容、形式：

包括开发项目应达到的技术经济指标、开发目的、使用范围及效益情况、成果提方式及数量。提交开发成果可采取下列形式： 1．产品设计、工艺规程、材料配方和其他图纸、论文、报告等技术文件； 2．磁盘、磁带、计算机软件； 3．动物或植物新品种、微生物菌种； 4．样品、样机； 5．成套技术设备。五、研究开发计划：包括当事人各方实施开发项目的阶段进度，各个阶段要解决的技术问题，达到的目标和完成的期限等。六、技术情报资料的保密：包括当事人各方情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术秘密应承担的责任。双方可以约定，不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

承揽合同案例

承揽合同案例某服饰经营公司与某服装厂签订了一份服装买卖合同。合同规定：服装厂向服饰经营公司出售高档男、女西服各200 套，其中男式西服每套1000元，女式西服每套800元，共计价款36万元。款式以服饰公司在服装厂车间看到的成衣样式为准，面料为纯毛料。交货时间为合同签订后3个月以内。服饰经营公司应向服装厂交付定金10万元，余款于提货时付清。还规定如任何一方迟延，则每迟延一天按货款的1%支付违约金。服装厂在服饰经营公司的要求下请A市某贸易公司作为保证人。服装厂为组织生产与某纺织厂订立了一份加工承揽合同。合同规定由纺织厂为其加工一批纯毛料，原料由服装厂提供。纺织厂交货时应将有关检验单、合格证明提交服装厂。服装厂应支付加工费5万元，于合同订立时先行支付定金5000元。合同订立后，纺织厂为降低成本在已有的纯毛原料中掺入了混纺成分，于合同约定期限到来时交货，并称由于时间紧迫检验证明还未拿到。服装厂急于拿回布料，又考虑到纺织厂多年的良好信誉，认为不会有问题，未仔细检验就接收货物，有关证明以后再取。服装厂用这批布料进行生产，但交货时已超过约定履行期10天。服饰公司在提货时发现质量问题，便拒绝接收。双方经过交涉同意30天后按质交货。服装厂另行购入合格布料进行生产，30天后按质按期向服饰公司履行。请回答： (1)纺织厂在生产过程中掺假并向服装厂交付的行为是何性质?由此服装厂可向纺织厂提出哪些要求? (2)服装厂能否以“服装厂不能按期履约是由于纺织厂未按规定履约造成，因此纺织厂应承担责任，并且此事件对服装厂来说属不可抗力，因此应予免责”为由向服饰公司提出抗辩?为什么? (3) 假设服饰公司在与服装厂订约前已和港方某公司签订一相同标的和履行期限的合同，约定每迟一天向港方支付违约金2000元。服饰公司与服装厂订约时，明确告知服装厂该情况，并要求其必须按期按质履行。现因服装厂的违约行为，服饰公司向其提出哪些要求最有利，为什么?服装厂最多向服饰公司支付多少万元? (4)假设服装厂与纺织厂签订合同一周后，均发现对方有丧失履行债务能力的情形，双方是否均可向对方提出解除合同? ［答案］ (1)该行为属于瑕疵履行。根据《合同法》规定，作为定作人的服装厂可以要求作为承揽人的纺织厂承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。 (2)不能。因为根据《合同法》规定，当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。并且这种情况不符合《合同法》关于不可抗力的规定。 (3) 服饰公司有以下几种选择：①要求返还定金。但根据《担保法》第91条规定，定金不能超过主合同标的额的20%，即72万元。超过的部分无效，双倍返还应为144万元，加上无效的28万元，共应返还172万元。②要求支付迟延履行违约金。(10天×36万×1%)＝36万元。③要求赔偿损失。损失为服饰公司要向港方支付40天迟延违约金8万元。根据以上分析，服饰公司选择

加工承揽合同范本(标准版)

编号：FS-HT-05018 加工承揽合同(标准版) Processing contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日编订：FoonShion设计

加工承揽合同(标准版) 承揽方：____________ 地址：______邮码：______电话：______ 法定代表人：______职务：______ 定作方：____________ 地址：______邮码：______电话：______ 法定代表人：______职务：______ 定作方委托承揽方加工______，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条加工成品第二条加工成品质量要求第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量 1.（用承揽方原料完成工作的），承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影

响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。 2.（用定作方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额）。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。 3.交（提）原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。第四条技术资料、图纸提供办法 1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。 2.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的

服装加工承揽合同范本

服装加工承揽合同范本 The latest model of garment processing contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日合同编号：XX-2020-01

服装加工承揽合同范本前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。承揽方：地址：电话：开户银行：帐号：法定代表人：定作方：地址：电话：开户银行：帐号：法定代表人：

定作方委托承揽方加工_________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条加工成品：品名：规格：单位：数量：备注：第二条加工成品质量要求：第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量： 1、用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。 2、用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及

时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。 3、原材料等物品交（提）日期计算，参照第七条规定执行。第四条技术资料，图纸提供办法： 1、承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。 2、承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。 3、定作方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。第五条价款或酬金：价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。第六条验收标准和方法：

技术开发承揽合同模板2020版

技术开发承揽合同模板2020版 Technical development contract template 2020 Edition 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日合同编号：XX-2020-01

技术开发承揽合同模板2020版前言：技术合同是当事人就技术开发、转让、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。技术合同的标的与技术有密切联系，不同类型的技术合同有不同的技术内容。本文档根据技术合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。项目名称：__________ 委托方（甲方）：__________ 研究开发方（乙方）：__________ 填写说明一、“合同登记编号”的填写方法：二、技术开发合同是指当事人之间就新技术、新工艺和新工艺的新材料及其系统的研究开发所订立的合同。技术开发合同包括委托开发合同的合作开发合同。三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市（县）级计划，不属于上述计划的项目此栏划（/）表示。四、标的技术的内容、形式：

承揽合同案例

承揽合同案例原告：兴达通公司被告：恒万实业公司 2011年3月22日，兴达通公司与恒万实业公司第九项目部签订《北京市承揽合同》，约定兴达通公司为恒万实业公司承揽的66318部队项目进行施工。施工项目及单价为：浮雕外墙施工单价为每平方米22元，一层仿石漆施工单价为每平方米50元；结算方式为：进场施工7天完成全部柔性腻子，付总款的30%，工程完成合格后付到总款的80%，年底付15%，保修二年期满付5%；兴达通公司自行提供材料；交付方式及期限为：工地现场交付；工期为：浮雕外墙施工3月28日开始施工，4月25日完成。仿石漆施工5月3日开始，至6月15日完工。李铁宝代表恒万实业公司第九项目部签字，并加盖恒万实业公司第九项目部公章，崔静书代表兴达通公司签字，并加盖兴达通公司公章。合同签订后，恒万实业公司预付工程款20 000元。兴达通公司将所承包的工程分包给牛建元、刘秀花，由后者组织工程队负责施工。 2011年4月27日，恒万实业公司因现场施工人员讨要工资，垫付27名工人工资共计：39000元。现场施工人员收到工资后，从施工现场撤离。工人撤离后，恒万实业公司另行将仿石漆施工承包给第三方。 2011年8月19日，李铁宝就浮雕外墙工程向兴达通公司出具结算单，确认兴达通公司实际施工面积2241平方米，单价为每平方米22元，合计49302元，保修款为49302元的5%，即2465.10元。结算款项尚未支付。个人分析：重点信息请见黄色标记内容本案的焦点问题如下： 1、是否可以恒万实业公司第九项目部名义对外签署合同 2、双方合同是否生效 3、兴达通公司将所承包的工程分包给牛建元、刘秀花是否合法 4、实际施工人员是否可向恒万实业公司讨要工资 5、李铁宝向兴达通公司出具的结算单是否有效焦点问题分析： 1、2两问与《钢铁买卖合同纠纷》前两问情况相同，详细见该案例分析，此处不再赘述。 3、首先分包工程的承包人应当具有承接该项工程的相应资质，我国法律禁止个人承揽分包工程业务。且兴达通公司与牛建元、刘秀华之间不存在劳务合同，属于分包关系，不符合法律规定。此外，本案亦应查明恒万实业公司承揽的66318部队项目是否仅包含浮雕外墙施工以及一层仿石漆施工。如果仅为此两项，被告属于转包其承接的工程，转包是我国法律所禁止的，转包合同不具有法律效力。 4、兴达通公司与恒万实业公司存在合同关系，兴达通公司与牛建元、刘秀花存在合同关系，恒万实业公司与牛建元、刘秀花不存在直接的合同关系。根据合同的相对性，恒万实业公司与牛建元、刘秀花以及二人组织的施工队伍不存在直接的权利义务关系，因此恒万实业公司无义务向牛建元、刘秀花及其工人支付工程款。恒万实业公司垫付的工程款产生何种法律效力，需要进一步讨论。（貌似有跨级支付工程款的相关规定，本次未查到。如无规定，是否可做无因管理处理，待进一步研究）。 5、关于李铁宝出具的结算单的效力，分析服下：（1）如合同明确约定了项目负责人为李铁宝，其负责范围包含签署结算单，则该单证有效。（2）如合同未明确约定，则可根据双方往来的合作习惯推定。如在双方的合作过程中李铁宝一直作为签证人或主要签证人，且恒万实业公司并未告知对方其公司内部分工，则李铁

承揽合同模板(合同范本)

承揽合同模板(合同范本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日编号：MZ-HT-071978

承揽合同模板(合同范本) 签订日期：________经甲乙双方协商，签订本合同，共同信守。货款共计人民币（大写）： 1.质量标准：___________ 2.交货（运输）办法及地点：________ 3.质量检验及验收办法：_________ 4.包装要求及费用负担：__________ 5.结算办法及期限：_____________ 6.原材料供应办法：____________ 7.其他：_______________ 违约责任：第一点：甲方承担（1）变更产品品种、质量或包装的规格给乙方造成损失时，应

偿付乙方实际损失____ （2）中途退货的，偿储乙方以退货部分货款总值____的违约金。（3）自提产品未按规定日期提货的，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总值千分之___的违约金。（4）未按合同规定时间和要求提供原材料、技术资料、包装物的，除交货日期予以顺延外，每日应偿付乙方顺延交货产品总值千分之一的违约金。（5）未按合同规定日期付款的，每延期一天，应偿付乙方以延期付款总值千分之一的违约金。（6）实行送货或代运的产品无故拒绝接货的，应承担因而造成的损失并付给运输部门违约金。（7）错填到货地点或接货人的，应承担因此造成的损失。（8）其他___________ 第二点：乙方承担（1）产品、花色、品种、规格、质量、包装不符合合同规定，甲方同意收货的，按质论价；甲方不同意收货的，乙方应包修、包

加工承揽合同范本

加工承揽合同范本合同编号：本合同在如下当事人之间订立: 定作方：（以下简称“甲方”）承揽方:(以下简称“乙方”）为满足甲方工程的需要，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着平等、自愿、诚实、信用、互利原则，在充分友好协商的基础上,双方就有关事宜达成一致,特订立本合同,以供双方共同遵照执行。（一）除本合同另有规定外，本合同单价已包括但不限于:材料费、报酬费、包装费、运输费、税费、关税、检验费及验收、风险、管理费等乙方为履行本合同所需的一切明示或暗示的全部费用，即除上述总价外，甲方不再另行支付任何费用。 (二)本合同约定单价为固定综合单价。合同履行期间，若设备、材料、人工等价格和政府有关税费标准发生变化时,乙方自愿承担相应的风险并不得请求调整本合同单价或主张索赔,也不免除乙方应承担本合同的义务和责任。 (三）本合同单价和甲方所实际确认的数量的乘积与本合同约定的总价不一致时,以单价乘以甲方实际需要并经验收合格的定作物数量为准,并修正本合同总价。（四）本合同定作物主要用于工程,故定作物除严格遵守本合同规定质量标准外,尚须满足甲方工程施工生产的要求。第二条加工承揽方式（一)乙方承揽的工作应自行完成,不得将定作物的主要工作交由第三人完成;经过甲方书面同意，乙方交由第三人完成的工作仅限于辅助工作: ,但甲方的同意不能免除乙方的责任。（二）乙方将其承揽的辅助工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向甲方负责,并与该第三人承担连带责任。 (三)乙方未经甲方同意将主要工作交由第三人完成的，甲方有权解除合同，乙方应承担违约责任，并就甲方由此造成的损失进行赔偿。

合同纠纷案例分析

合同法案例分析分析：合同是双方约定权利义务的协议，条款的约定应该经双方协商一致，包括合同签订了以后的变更，必须是双方协商一致的才可以变更，否则，单方面的变更就是违约行为。按法律规定合同应有的内容是：标的物、数量、质量、价款、检验标准和方法、结算方式、履行期限、履行地点、履行方式、包装方式、违约责任。在这个案例中可以看出有几个合同必备条款的约定和履行中存在问题：一、质量条款，虽然有质量条款，但是实际并没有具体就产品的质量要求作约定。尤其是在惠州公司要变更为双重搪瓷，双方并没有就双重搪瓷的质量要求作约定。二、验收；没有约定验货的时间，也没有约定验货后的质量异议期，另外对验货人的约定，货物卖给惠州公司却约定由国外客户验收，对己方不利。三、包装；产品的包装的约定是笼统的四、违约责任：出货后，如客户因质量问题提出索赔全部由卖方负责，货物是卖给惠州公司，番禺厂本应对惠州公司负责，但违约责任中确约定对惠州公司的国外客户负责，明显对己不利。首先讲一下质量条款。 1、明确的质量标准：有详细说明要求《合同法》第153条：“出卖人应当按照约定的质量要求交付标的物。出卖人提供有关标的物质量说明的，交付的标的物应当符合该说明的质量要求。” 因此，关于质量的要求更多的是卖方的责任，而对于买方而言，对质量的约定和索要质量说明是保护本身权益的必要手段。《合同法》第154条：“当事人对标的物的质量要求没有约定或约定不明确，依照本法第61条的规定仍不能确定的，适用本法第62条第1项的规定。”（即依照合同和法律规定都不能确定标的物的质量要求时，则按照国家标准、行业标准执行，没有的，则按照通常标准或者符合合同目的的特定标准执行。） 2、在案例中原来合同约定并未要求双重搪瓷，由于双重搪瓷本身就容易发生爆瓷现象，卖方应根据自己的技术能力决定是否同意变更，如果要变更也可约定相关的技术指标和爆瓷比率。也可以要求延长交货期，给卖方有时间试验或改