总平工程建筑工程量清单说明

工程量清单说明

一、工程概况：

本工程为大竹县西城水厂建设项目（总坪工程建筑工程）。该工程位于大竹县县城，本标段包括总坪的建筑、装饰以及与工艺无关的安装工程具体详施工设计图。

二、清单计算范围：

本工程工程量清单编制范围包括总坪的建筑、装饰以及与工艺无关的安装工程，详见工程量清单。施工图中有的种植土和绿化的草坪、苗木等未纳入本次招标范围待工程实施时，进行政府采购或重新招标。

三、工程量清单计算依据：

1、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2008及相关配套文件；

2、中国华西工程设计建设有限公司设计的该工程施工图及图纸审查报告；

3、2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件；

4、大竹县西城水厂项目材料询价表；

5、国家有关的法律、法规、技术规范；

6、四川省建设厅有关文件规定；

7、施工现场实际情况。

四、工程质量、材料、施工等的特殊要求：

1、工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计要求。

2、施工时必须按投标文件的施工组织设计进行施工，并符合施工规范及验收标准。

五、本工程招标控制价8403464.17元（暂列金414443.82元）。本招标控制价按2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》编制，人工费按川建价发[2012]26号文达州市大竹县的人工费调整系数计算，材料价格按照《达州市建设工程造价信息》2013年第2期大竹县信息价及市场询价。投标人的投标报

价不得高于招标控制价,否则投标报价为无效报价,不进行商务标评审。材料价格基准期为《达州市建设工程造价信息》2013年第2期。

六、其他需要说明的问题

1、土石方：工程量清单中土石方开挖，投标人报价中应自行考虑工作面和放坡等因素，土石方工程无论采用何种开挖方式其综合单价均不作调整。

2、清单中砖墙体、梁、板厚度按施工图中标注，若实际施工时墙体厚度发生变化时其综合单价不调整，配砖综合报价，结算不做调整。

3、工程量清单钢筋的工程量不含钢筋搭接用量和损耗量，钢筋的搭接用量和损耗量费用均计入该项目的综合单价中。钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接连接、焊接连接、机械连接等方式，其发生费用（包括搭接的钢筋用量）均计入综合单价中，中标后综合单价不作调整。

4、抹灰工程基层有砼面及非砼面，工程量计算均综合考虑，如需抹灰面刷素水泥浆、界面砂浆或砼面打毛时由各投标人自行考虑计入综合单价中，中标后，其综合单价均不调整。

5、防水工程的工程量按GB50500-2008规范进行计算，其中防水附加层、加强层、翻边应按施工图或规范要求进行施工，防水工程项目的附加层、加强层、翻边的工程费用含在相应清单项目的综合单价中，结算时不再计算附加层、加强层、翻边的工程量。

6、因设计要求（或因施工需要）在砼结构或砌体上预留孔、洞时,投标人应按要求进行预留孔、洞及堵孔堵洞，若有防水要求的还应满足防水要求，投标人应在充分考虑其技术要求的基础上采取相应技术措施，并在相应项目的分部分项工程量清单项目综合报价时充分考虑此因素,将预留孔、洞及堵孔堵洞发生的费用含在报价中，无论实际施工中采用何种措施，综合单价不得调整。

7、所有安装工程的管线（包括电缆桥架等）穿楼板、墙体、管井等一切需要作防火封堵的部位，中标人必须按照规范、标准和消防要求用合格的防火堵料封堵，相关费用包含在管线（包括电缆桥架等）安装的综合单价中，招标人不再额外支付。安装工程按照规范、要求必须进行防火涂层保护的设备、材料，中标人必须按照标准和规范施工，相关费用包含在相应项目综合单价中，招标人不再额外支付。

8、投标单位应充分考虑本标段与其它标段在电气配管、配线、桥架、线槽、给排水管道等分项工程碰头连接的费用，在分部分项工程的综合单价中综合考虑，自主报价，中标后不调整，招标人也不额外支付。

9、工程量清单所列工程量，是作为每个投标人投标报价的共同基础，投标人不得修改工程量清单中的计量单位及工程量，工程竣工后，以竣工图、施工图、竣工资料等为依据，以工程竣工结算审计核定的工程量为准。投标人在投标报价中，均包括完成该工程项目所需的人工费、材料费、机械使用费和综合费等所有费用，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一般风险（即本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、税金、保险、材料场内运输费、材料现场抽样检验费、规费及政策性文件规定的各项费用）。

10、投标人投标总价应是所有清单报价的单位工程费汇总，如合计总价低于各单位工程费总和，该差值为优惠金额，结算时需计算该优惠金额，即该标段结算总价=单位工程结算总价-优惠金额。投标人的投标总价应与工程项目总价表的合计金额一致，如不一致，按上述原则处理。工程量清单中投标人没有填入综合单价或合价的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的综合单价或合价之中，在工程施工中承包人必须按发包人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的子目的工作内容，但不能得到结算与支付。若分部分项工程量清单计价表中的清单综合单价与分部分项工程量清单综合单价分析表中的相应清单综合单价不一致时，结算时以较低的清单综合单价为准。若分部分项工程量清单计价表中的清单综合单价和工程数量的乘积与该项合价不一致时，结算时综合对比，经折算后以较低综合单价为准。

11、投标人可自行到工地现场踏勘，以充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制及任何足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长的申请将不被批准。施工场地内部道路及施工临时用水及排污均由承包人自行完成施工，办理相关手续并承担相应费用，报价时应综合考虑，招标人不再另行支付。

12、措施项目清单

12.1、工程量清单中的措施项目清单是指：为完成工程项目施工，发生于施工前、施工过程中的技术、生活、安全等方面的非实体项目的清单。投标人应根据招标人提供的施工图、现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，并应充分考虑到本工程施工工期、质量要求等特点，填报出施工组织、技术措施、生活设施、安全环保等方面所需的措施项目费用。措施项目清单中，招标人给出了一些通用的措施项目，投标人应根据本次投标的施工组织设计、现场实际情况、企业自身情况等进行报价（招标人未列的措施项目投标人可自行增加，招标人给出的措施项目，投标人可自行减少）。若投标人未列出或招标人给出但投标人未报价的项目，招标人视为该项措施费用已包含在投标总价中，中标后不调整。

12.2、措施项目清单（一）中安全文明施工措施费（即安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费）投标人按招标人给定的费率进入投标总价中，结算时按2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及有关规定办理结算。其它措施费用投标人自行报价包干使用。

12.3、《措施项目清单计价表（二）》中各项为为完成本工程所需的各项措施，列项的模板、护壁按实结算，其他投标人自行报价包干使用,结算时不作调整。超高费用由投标人考虑在措施项目清单(二)中，结算时不作调整。模板对拉螺栓等措施综合报价，结算不做调整。

12.4、现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”，包含在措施项目中,结算不做调整。

12.5、投标人应充分考虑施工过程中成品、半成品的保护措施，以及各施工单位交叉作业时进行成品、半成品保护的协调工作，投标时应综合考虑以上因素并体现在综合单价中。中标后招标人将视投标人已在投标报价中综合考虑并不会再支付与成品、半成品采取保护措施相关的一切费用。

12.6、设备或成品材料部件等在运输、安装未交工前的过程中表面漆膜损坏应进行补漆的工作，其费用应含在相应项目的综合单价中，若发生以上问题时招标人不会调整综合单价，也不会再支付与此相关的费用。塔吊与基础、建筑物联系部位加固加强费用在措施清单中考虑。

12.7、在进行措施费报价时应特别注意以下几点：

（1）施工用水及生活用水由中标人自行解决，所有费用由投标人考虑到措施费中并包干使用（如果现场打井解决，该项措施费应包含打井工程和供配水设施设置的费用及相关手续费用）；

（2）施工用电由中标人按招标人指定的电源接驳点接入，产生的施工用电配电材料、设备、设施的所有费用由投标人考虑到措施费中并包干使用；

（3）施工现场应打围施工，所产生费用在措施费中报价包干使用。

（4）投标人须结合现场实际情况自行考虑雨季施工、排水、排污等措施费，中标后不作任何调整，也不另行签证。

（5）、本工程未列入招标范围的项目，由招标人确定专业队伍或再次招标确定，投标人在报价时应将这些项目进场后可能发生的配合、协调、打洞剔槽、修补等其他所有费用在总承包服务费中考虑。

（6）、砖墙与砼墙体交接处金属网加固按设计要求和清单列项进行报价，结算时按实结算工程量；不同砼标号的构件交接处（如柱、梁、墙、板等）采用金属网或其它措施所需费用及梁、板、柱砼强度不同部位接头费用由投标人自行考虑在措施项目清单计价表（二）中包干使用，结算时不核对该工程量也

不在分部分项工程量清单中计算该项费用。

（7）、剪力墙上除设计要求的预留预埋外，不得有因使用对拉螺栓或采取其他施工措施而产生的预留孔洞，若设计需要预留孔洞时投标人应采取相应防水措施防止因预留孔洞而产生漏水，各投标人应充分考虑其技术要求的基础上对该分部分项工程量清单项目综合单价自主报价，无论实际施工中采用何种措施，综合单价不得调整。若未按本要求施工，设有预留孔洞，所发生的一切费用损失由中标人自行承担。图纸未明确部分的工作项目在清单中未列，施工中发生时按施工合同中相关条款执行。

（8）、投标人应对地下管线的一般性保护承担责任，并考虑相应费用。一般性保护指对管线的临时性支护或仅消耗少量人工和周转性材料。除不可抗力及罕见的气候和地质条件影响，措施费用不予调整。

（9）、降水工程为施工图中所示项目，复核报价，投标单位可增减项目、工程量。投标人应根据招标人提供的施工图、现场踏勘的情况，结合企业自身的情况编制合理的降水措施，充分考虑水沟、降水井，降水机械台班等各方面所需的措施项目费用，结算不予调整降水措施费。

（10）、其他措施费由投标人自行报价。

13、规费和税金:

13.1、规费:规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用。投标人投标报价时, 按投标人持有的《四川省施工企业工程规费计取标准》中核定标准计取。

13.2、税金:本工程税金按照3.41%计算。

14、其他项目清单

暂列金额: 暂列金额是招标人用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生索赔、现场签证确认等暂列的资金,由招标人掌握并使用，暂列金额按照招标人在其他项目清单中列出的金额填写，计入投标总价中。

15、投标人投标报价时应综合考虑施工中临时停电问题，若遇临时停电，承包人必须提供备用电源，施工期间临时停电费用由现场监理工程师及甲方现场

代表、经办部门根据合同约定签证，竣工结算时按2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其相关配套文件规定结算。

16、建渣、生活垃圾及多余土方等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，应弃置在环境卫生保护有关法规允许的范围，此部分费用已含在投标人的投标总价中。

17、中标人必须按照相关的规定为非城镇户籍从业人员办理综合保险，其保险费用包含在报价中，不得另行结算。由于投标人未办理此项保险而造成不能核发《施工许可证》，因此造成的相关责任由中标人承担。

18、当发生零星工作项目用工时，人工单价按照2009《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的零星工作项目人工单价标准作为结算人工单价，投标人不进行报价。

19.投标人综合考虑本工程与其他工程穿插、交叉作业以及配合协助其他单位施工的总承包服务费用，该费用投标人自行报价中标后不作调整。

工程量清单编制说明和招投标报价要求(模板)

****工程 工程量清单编制说明及投标报价要求 1.工程概况 1.1建设地点：******。 1.2工程规模：住宅为14~15层高层住宅，沿街商业为两层（局部三层）住区配套服务及商业。本标段包括10#、11#、12#、13#楼和一个地下车库，总建筑面积为113145.45 m2。框架剪力墙结构。 2.工程招标和承包范围 2.1建筑结构工程：基底上翻30cm以下土方人工配合（即人工捡底，含筏板以下的独立基础土方、积水坑等土方），基础垫层，基础底板，地下地上主体结构，土方回填，屋面，二次结构，保温，防水，室内门窗（不含外墙装修、地上部分外门窗、住宅入户门、防火门），钢结构，消防水池，设备基础。 2.2装修工程：户内初装修（清水房标准），公共部分装修。 2.3安装工程：给排水工程（含空调冷凝水、潜污排水），自低压配电柜(不含柜本身安装)出线开始的电气工程，防雷、接地系统及安全措施，排烟系统，通风系统，阀内接线。 2.4施工图内的预留预埋工程：甲方分包的弱电工程系统中包括所有管、盒及套箱在内的所有预留预埋并穿带线以及金属线槽到

位，甲方分包的其他各专业工程的预留预埋（含电梯，该穿带线的穿带线）。 2.5总承包服务：完成总承包的各项工作；对发包人直接发包的专业工程项目，提供总包管理和配合；对发包人供应的材料设备提供总包管理服务和配合（含卸车、仓库管理、场内运输等）；清运施工现场所有建渣（含非承包人产生）；施工现场安全文明施工管理；招标文件要求的其他总包服务。 以上工作的具体内容详见工程量清单。 3.工程量清单编制依据 3.1******公司编制的设计文件。 3.2《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）。 3.3川建发[2009]67号四川省《建设工程工程量清单计价规范》实施办法。 3.4四川省建设厅颁布的2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》（以下简称“2009《计价定额》”）。 3.5与建设项目有关的标准、规范、技术资料。 3.6地勘资料、施工现场情况。 以上均为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同组成部分。 4.对工程质量、材料设备、施工的特殊要求 4.1工程质量要求：达到现行施工质量验收规范中的合格标准，投标承诺的质量高于国家标准的，执行投标承诺标准。结算时，除

1工程量清单编制说明

工程量清单说明 1. 工程量清单应与招标文件中的投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。 2. 工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理工程师认可的尺寸、断面计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同专用条款相关的规定，由监理工程师初审报价或总额价计算支付额。 3. 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、规费、利润以及承包人因承包本工程所产生的临时设施费、承包人驻地建设费、设备进出场费等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 4. 工程一切险的投保金额为工程量清单第100章（不含工程一切险及第三方责任险的保险费）至第700章的合计金额，保险费率为 4.5‰；第三方责任险的投保金额不低于10万元，保险费率为 4.5‰，事故次数不限。结算时按保险费发票按实结算。工程量清单第100章内列有上述保险费的支付细目，投标人根据上述保险费率计算出保 险费，填入工程量清单。除上述工程一切险及第三方责任险以外， 所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。 5. 承包人因承包本合同工程需缴纳的规费均由承包人摊入各工程细目的 单价中，不单独报价，并由承包人缴纳。 6. 施工期间的临时供水与排水工程由投标人自行调查解决，所需费用摊入各工程细目的单价中，不单独报价。 7.投标人应自行调查解决施工用电问题，为保证停电时的施工用电，承包人应提供自备电源，临时供电（含自备电源）设施的架设、拆除、维修及使用所需用费用包含在所报的单价及总额价中。 8.承包人因承包本合同工程而产生的临时占地费，由承包人承担并支付，并包含在所报细目的单价及总额价中；承包人因承包本合同工程而产生的水稳、沥

工程量清单编制及报价总说明复习课程

工程量清单编制及报价总说明 一、填表须知 1.工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。 2.工程量清单及其计价格式中的任何内容不得删除或涂改。 3.金额（价格）均以人民币表示。 4.工程量清单包括以下组成： （1）工程量清单封面 （2）工程量清单编制及报价总说明 （3）投标价 （4）建设项目投标报价汇总表 （5）单项工程投标报价汇总表 （6）单位工程投标报价汇总表 （7）分部分项工程清单与计价表 （8）措施项目清单与计价表 （9）其他项目清单与计价汇总表 （10）规费、税金项目计价表 （11）综合单价分析表 （12）材料设备价格表 5．工程量清单计价格式报价表包括以下组成： （1）投标价 （2）建设项目投标报价汇总表 （3）单项工程投标报价汇总表 （4）单位工程投标报价汇总表 （5）分部分项工程和清单与计价表 （6）措施项目清单与计价表 （7）其他项目清单与计价汇总表 （8）规费、税金项目计价表 （9）综合单价分析表 （10）材料设备价格表 6．本工程量清单及报价总说明适用于市政工程的“综合单价包干项目+综合合价包干项目+ 规费 + 税金”合同形式。

二、编制及报价说明 一、工程概况 根据公司发布的关于管网类2016年大中修文件要求，我分公司计划在对白云区新市涌上游的DN600截污管道出现严重破损变形的管段进行更换修复。 经我分公司现场人员对位于新市涌上游涌底的DN600截污管道进行摸查，发现方井 22至CW01a管段管道为HDPE管道，出现错位现象，使得砂石流入管道，导致管道水流 不畅，影响上游截污管的正常运行。现计划将该破损管段挖出，重新该管段敷设d600 钢筋混凝土管，保证污水的水流畅通。 二、工程招标范围：详见招标文件及招标图纸。 三、工程量清单编制依据： 1.广州市自来水工程公司2016年 7月施工图。（市政公用（给水排水）设计证书号：A244013584，图名：《新市涌上游涌底管道修复工程》）； 2.执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范（GB50857-2013）》、2010年《广东省建设工程计价通则》 3.执行定额:2010年《广东省市政工程综合定额》、2011年《广州市补充定额》 4.人材机价差执行广州市《关于2016年第一季度建设工程材料指导价格》及相关市场价格进行报价 5.措施项目费、规费、税金按2010年广东省各专业定额的规定计算。 6.《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《广东省建设工程计价通则（2010）》、《广州地铁工程主要项目综合成本指导价（2001）》、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010）》、《广东省安装工程综合定额（2010）》、《广东省市政工程综合定额（2010）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2010）》等广东省现行的有关规范、规定。 7.计费依据及人工、材料、机械价格参照企业定额、市政府有关文件及广州地区的材料指导价、市场价。 四、工程质量、材料、施工等的特殊要求：按照招标文件及招标图纸。 五、招标人自行采购材料的名称、规格型号、数量等：按照招标文件及招标图纸。 六、暂列金额：是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。

工程量清单控制价编制说明

工程量清单控制价编制说明 一、工程名称： 颍上县五里湖迎宾大道等三座桥梁改造工程 二、工程概况： 1、迎宾大道桥工程：拟建为3孔（8.5+10.6+8.5）米的钢筋混凝土板拱桥，桥面全宽36米，桥梁全长43.2米，下部采用桩基式墩台，拱轴线采用圆弧线，基础采用桩基接混凝土刚性扩大基础。桥面布置：0.4m栏杆+2.6m人行道+30m行车道+2.6m人行道+0.4m栏杆。； 2、稻香桥工程：拟建为7孔（3*8.5+10.6+3*8.5）米的钢筋混凝土板拱桥，桥面全宽20米，桥梁全长81米，下部采用桩基式墩台，拱轴线采用圆弧线，基础采用桩基接混凝土刚性扩大基础。桥面布置：0.4m 栏杆+2.6m人行道+14m行车道+2.6m人行道+0.4m栏杆。 3、颍红公路桥工程：拟建为7孔（3*8.5+10.6+3*8.5）米的钢筋混凝土板拱桥，桥面全宽20米，桥梁全长81米，下部采用桩基式墩台，拱轴线采用圆弧线，基础采用桩基接混凝土刚性扩大基础。桥面布置： 0.4m栏杆+2.6m人行道+14m行车道+2.6m人行道+0.4m栏杆。。 三、招标范围： 施工图所示范围及工程量清单中的全部内容； 四、清单编制依据： 1、唐山市规划建筑设计研究院设计的《颍上县南纬三路南延道路及附属物工程》施工图。

2、颍上县五里湖迎宾大道等三座桥梁改造工程工程量清单编制招标答疑及设计审查修改文件。 3、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）； 4、《安徽省建设工程工程量清单计价定额》（DBJ34/T-2006-2005）及相关配套文件进行组价； 5、有关技术规范、标准图集； 6、材料价格参考阜阳市信息价2016年9期，信息价上缺省的价格采用市场询价； 7、人工费执行造计〔2013〕16号，按68元/工日，其中31元参与取费，另外37元仅计取税金； 8、营改征增值税税金执行造价〔2016〕11号文件，按11%执行； 9、扬尘防治措施费执行安徽省建设工程造价管理总站造价〔2016〕11号文件，土建、市政1.96%，装饰、绿化0.96%（营改增调整）。 五、清单说明 1、如图纸平面尺寸与实际施工不符时，以实际施工为准。 2、工程量清单列出的每个工程内容已包括涉及该细目有关的全部内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。 3、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他发生的所有费

工程量清单报价表总说明

工程量清单报价说明 1、本投标报价是依据本工程招标文件的投标须知、工程量清单、合同条件、工程建设标准及技术要求和图纸等文件进行编制的。 2、“工程量清单报价表”包括以下几个部分： （1）投标总价 （2）工程项目总价表（根据招标人要求，只有一个单项工程时，可不填此表） （3）单项工程费汇总表（根据招标人要求，只有一个单位工程时，可不填此表） （4）单位工程费汇总表 （5）分部分项工程量清单计价表 （6）分部分项工程量清单综合单价分析表 （7）措施项目清单计价表 （8）措施项目费分析表 （9）其他项目清单计价表 （10）零星工作项目计价表 （11）规费计价表 （12）主要设备材料价格表 3、本投标报价是按照招标文件中要求采用的工程量计算规则，根据本企业自身的情况、拟订的施工组织设计和施工方案、分析市场情

况完成的，该报价不低于本企业完成该招标工程的成本。 4、对“分部分项工程量清单计价表”的说明： （1）该计价表中所填入的综合单价和合价已包括直接成本（即人工、材料、机械）和费用（管理费、利润）、风险金等全部费用，但涉及到招标人自行采购的设备材料的项目未计入材料设备的价格。 （2）该计价表中没有填写综合单价和合价或者价格为零的项目，其费用已包括在工程量清单的其他综合单价或合价之中，备注中已有明确说明。 （3）根据招标人的要求，我方提供了“分部分项工程量清单综合单价分析表”。 5、对“措施项目清单计价表”的说明： （1）该计价表是根据招标人提供的“措施项目清单”填报的，我方根据自身的情况对有关项目进行了调整，包含了完成该招标工程所需发生的全部措施费用。 （2）该计价表的报价为包干费用，除非合同条件中有明确的约定，将不再调整。 （3）根据招标人的要求，我方提供了“措施项目费分析表”。 6、对“其他项目清单计价表”的说明： 该计价表的招标人部分包括了招标人自行采购的设备材料费用、预留金、暂定金额等。 7、对“主要设备材料价格表”的说明 该价格表中所填单价与“分部分项工程量清单计价表”中采用的

工程量清单说明

屏山县城迁建新址场平工程工程 量清单总说明 1、工程概况： 本工程为屏山县城迁建新址 A07-2、A07-3、A10、A11地块场平工程，该工程位于屏山新县城支路 1、支路 2、次干道 2、次干道 3和主干道 1D段之间。 2.工程量清单编制范围： 2.1因道路及排水工程与今后实施的地上建筑的布置可能有出入，且房建施工将造成道路和排水系统的破坏，本次只招标土石方及护坡工程（即分部分项工程量清单与计价表中一期工程），不对道路及排水工程进行招标。 2.2一期为土石方及护坡挡墙工程，二期为道路排水、电力电信工程。 3.工程量清单编制说明： 3.1 编制依据： 3.1.1 《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500－2008)，本工程量清单编制说明和工程量清单 项目特征中未说明的事项应与该规范一致，有说明的以本编制说明和工程量清单项目特征为准； 3.1.2中国水电顾问集团中南勘测设计研究院设计的《屏山县城迁建新址场平工程 A07-2、A07-3、 A10、A11地块》施工设计图。 3.1.3有关的建筑工程施工及验收技术规范，工程造价管理文件等； 3.1.4施工现场实际情况。 3.2 工程量清单说明： 3.2.1 投标人所报本工程的分部分项综合单价，应依据现行规范、设计图纸、招标文件、中华人民共和国国家标准 GB50500-2008《建设工程工程量清单计价规范》、本工程量清单的项目特征和工作内容、本工程量清单的编制说明等为依据，完成与本工程有关的所有工程内容的完整单价，同时施工质量均应满足现行相关规范规定和设计要求。 3.2.2 本次招标工程工程量清单所列项目及工程量是投标人作为投标的共同基础 ,竣工结算按实际完成工程量,经审核后确定。 3.2.3 场平工程挖方土石比由投标人自行考虑，今后概不调差。 4. 工程量清单报价要求

工程量清单说明

工程量清单说明 1、工程量清单应与投标人须知、合同条款、计量规则、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。 2、工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按计量规则、技术规范规定的计量方法，以监理工程师认可的工程量计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款第15条的规定，由监理工程师确定的单价或总额价计算支付额。 3、除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 4、工程一切险和第三方责任险的计算基数为工程量清单中除此两项及设备专项暂定金项外的所有项之和的2.5‰和3.5‰；工程量清单第100章内列有上述保险费的支付细目，投标人根据上述保险费率计算出保险费，填入工程量清单。除上述工程一切险及第三方责任险以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。 5、设备专项暂定金的计算基数为工程量清单中除此项及工程一切险和第三方责任险两项外的所有项之和的5%。 6、工程量清单中本合同工程的每一个细目，都需填入单价；对于没有填人单价或总额价的细目，其费用应视为已包括在工程量的其他单价或总额价中，承包人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填人单价或总额价的工程细目，但不能得到结算与支付。 7、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计人有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。 8、工程量清单各章是按计量规则、技术规范相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程细目的范围与计量等应与计量规则、技术规范相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。 9、对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各细目标价前，应参阅招标文件中计量规则、技术规范的有关部分。 10、对于符合要求的投标文件，在签订合同协议书前，如发现工程量清单中有计算方面的算术性差错，应按招标文件相关规定予以修正。

工程量清单编制说明——

第五章 工程量清单 工程量清单 1.工程量清单说明 1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。 1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。 1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额， 1.4 工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。 1.5 对作业和材料的—般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。 1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。 2．投标报价说明 2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。 2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。 2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。 2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。 2.8 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：清单合计减去材料、工 程设备、专业工程暂估价合计的5% 。 2.9 暂估价的数量及拟用子目的说明：详见清单。 3．计日工说明 3.1 总则 （l）本说明应参照通用合同条款第15.7款一并理解。

工程量清单编制总说明

工程量清单编制总说明 一、工程概况 1.建设规模：本工程为康王路下穿流花湖隧道工程变更-新增广园西路交叉口人行天桥工程施工主梁计算主跨径为19-25m，桥宽为3.5m，梯道宽度为4.0m；天桥主梁采用16m+23m 连续钢箱梁。 （1）桥梁工程：新增广园西路交叉口人行天桥1座； 2.工程特征：市政工程 3.计划工期：按招标文件前附表 4.施工现场实际情况：投标人自行踏勘 5.交通运输情况：投标人自行踏勘 6.自然地理条件：投标人自行踏勘 7.环境保护要求：周边的建构筑物、路树、管线等应保护完好。 8.其它：/ 二、工程量清单编制依据： 中铁第一勘察设计院集团有限公司2019年7月施工图设计康王路下穿流花湖隧道工程变更-新增广园西路交叉口人行天桥工程施工施工图设计。 1.中华人民共和国国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB-50856-2013）；《广东省建设工程计价依据（2018）》、及《广东省建筑与装饰/安装/市政/园林绿化工程量清单计价指引（2018）》及《广东省建筑与装饰/市政/安装/园林绿化工程综合定额（2018）、广州市市政工程补充综合定额（2019）》等。 2.参照《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函[2016]1113号）、粤价标函〔2019〕819号文件《广州市住房和城乡建设局转发《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》》、粤建市[2019]6号文件《广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省建设工程计价依据《2018》的通知》以及广州市住建委有关文件等。 3.参照广州市建委有关文件。 三、工程质量、材料、施工等的特殊要求：严格按施工图设计要求施工。 四、招标人自行采购材料的名称、规格型号、数量等：本工程所使用的材料，全部由投标人根据工程要求自行采购。 五、分部分项工程量清单计价说明 分部分项工程量清单报价：指根据招标文件、图纸、国家规范、技术文件标准等内容，

工程量清单报价编制说明

工程量清单说明 本投标报价是按照招标文件中要求采用的工程量计算规则，根据本企业自身的情况、拟订的施工组织设计和施工方案，并结合海南本地的实际情况进行编制的，“工程量清单”中所列的工程量系招标人的估算，是临时的，工程实际结算时，以由我方和招标人或由招标人授权委托的工程师共同核实的实际工程量为准。本报价为全额预算。 一、工程量清单依据 1.招标人提供的招标文件及其补充文件，工程量清单，施工设计图纸； 2.中华人民共和国《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 3.中华人民共和国《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）; 4.《海南省市政工程计价定额（2011）》; 5.《海南省园林绿化工程综合定额（2005）》； 6.《海南省建设工程造价管理办法》（海南省政府令第228号）； 7.海南省建设厅关于贯彻建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及管理规定》（琼建监[2007]80号）的规定； 8. 海南省住房和城乡建设厅关于调整社会保障费的通知-琼建定[2012]156号》； 9.海南省、海口市现行有关工程计价规定。 二、工程清单编制说明

清单中标价的单价包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定的风险费用。 清单内工程数量为招标清单提供的工程数量。当图纸与工程量清单所列数量、特征不一致时，以工程量清单所列数量及清单中对应子目特征作为报价的依据。由于图纸不全，我方未对工程量清单的具体数量进行审核，但根据招标文件中的工程量清单进行了分析报价，报价基本按照以往经验进行。 本清单人工单价和机械台班单价采用海南省造价处提供的最新信息价； 材料价采用到厂家询价的出厂价（不含税），加上运费、税金、损耗、管理费后的到场价格； 路缘石按照清单约定按照花岗岩进行套价，因为清单中提供了按混凝土块砌筑的工程项目，我司根据图纸做法进行了报价，可以与相关的花岗岩砌筑部分进行对比，为工程的施工方法的选用提供依据。 排水工程的基槽挖填方清单中的项目特征描述符合人工挖填方的定额描述，但考虑到人工施工进度慢、造价高，我方考虑用90%的机械配合10%的人工，同时考虑了部分放坡系数。8米深挖沟槽土方清单量为0，我方对此部分的进行了分析，并填报了单价。清单和图纸中排水工程井类无具体结构形式以及基础处理方法，所以排水工程中井类清单子目选用相近定额套价，并填报了相应单价。 绿化施工中栽植乔木部分，由于没有具体乔木的种类和规格，暂

工程量清单说明

工程量清单总说明 1.清单编制依据 1.1《建设工程工程清单计价规范》GB50500-2008（以下简称“清单计价规范”） 1.2省建设厅建设标准定额站管理及定额文件 1.3本工程施工图纸 1.4有关的技术标准、规范和安全管理规定等 2.清单填写须知 2.1工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金。 2.2工程量清单采用综合单价计价。 2.3分部分项工程量清单的综合单价的构成为清单计价规范附录中相应细目的工程内容，投标人根应据各自的施工组织设计和方案编制综合单价，应包括按合同约定及规范要求完成该项工程所需的劳务、材料、机械、检验、缺陷修复、管理、利润等费用，以及所有的责任、义务和风险。 2.4措施项目清单费率由投标单位在报价中自行考虑，但不应超过2005年版《海南省建筑工程综合定额》计费标准。本工程建安工程费中的措施项目包括夜间施工费、冬雨季施工费、大型机械设备进出场及安拆、施工降排水、临时保护设施、已完工程及设备保护等项目。其中安全文明施工费不作为投标竞争性费用，按清单控制价费用计入。本措施项目清单与计价表（一）与清单计价规范所列清单项目不一致时，投标报价时应慎重考虑。未列入的措施项目在投标报价时相应的工程量清单单价和合价中，在竣工结算中不予另行计取。 2.5工程量清单中列明的所有需要填报的计价和合价，投标人均应填报的单价和合价，视为此费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。 2.6工程量清单报价格式严格执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008，并按本工程量清单给出的格式和数量统一填报，不得遗漏。 3.清单项目说明 3.1设置范围

工程量清单编制说明

工程量清单编制说明 一、工程项目概况 1、本工程项目济南至祁门高速公路淮南至合肥段包括各服务区、收费区、养护工区的房建室内土建、装饰、安装工程；室外排水管道、检查井、植草砖停车位、篮球场、路侧石、挡土墙、室内外给排水等工程。具体单位工程名称及概况见各单体设计施工图。 二、编制依据 本项目设计文件； 本项目招标文件； 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2003； 《安徽省建设工程工程量清单计价规范》DBJ34/T-2006-2005； 三、招标清单编制范围 详见招标文件、施工图纸。 四、清单说明： （一）投标报价说明 1.本报价依据本工程投标须知、合同文件的条款、技术规范和图纸结合起来查阅与理解后并参照《安徽省建设工程工程量清单计价规范》、《安徽省建设工程清单计价费用定额》、《安徽省建设工程清单计价施工机械台班费用定额》、《安徽省建设工程消耗量定额》进行编制。 2.分部分项工程量清单计价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、各种保险的投保费用、利润、规费和税金以及采用固定综合单价的工程所测算的风险金等全部费用(不含其他项目清单中的各项费用、安全生产专项经费、奖励基金）。 3.分部分项工程量清单计价表中所填入的措施费，包括除其他项目清单中的各项费用、安全生产专项经费、奖励基金以外的，采用各种组织和技术措施的费用。投标人根据现场情况和本单位实际情况将本项目的措施费折算摊销到各子目的综合单价内。 4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括分部分项工程量清单计价表以外的，为完成本工程项目的施工所发生的其他费用。 5.本分部分项工程量清单计价表中的每一子目均应填写综合单价和合价，对没有填写综合单价和合价的子目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。 6.本报价的币种为人民币。工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。 7.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

工程量清单的概念和内容

工程量清单的概念和内容 一、工程量清单的概念 工程量清单是表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单。是按照招标要求和施工设计图纸要求规定将拟建招标工程的全部项目和内容，依据统一的工程量计算规则、统一的工程量清单项目编制规则要求，计算拟建招标工程的分部分项工程数量的表格。 二、工程量清单的内容 工程量清单作为招标文件的组成部分，一个最基本的功能是作为信息的载体，以便投标人能对工程有全面充分的了解。以建设部颁发的《房屋建筑和市政基础设施工程招标文件范本》为例，工程量清单主要包括工程量清单说明和工程量清单表两部分。 (1)工程量清单说明。工程量清单说明主要是招标人解释拟招标工程的工程量清单的编制依据以及重要作用，明确清单中的工程量是招标人估算得出的，仅仅作为投标报价的基础，结算时的工程量应以招标人或由其授权委托的监理工程师核准的实际完成量为依据，提示投标申请人重视清单，以及如何使用清单。 (2)工程量清单表。工程量清单表作为清单项目和工程数量的载体，是工程量清单的重要组成部分。 三、工程量清单的编制 工程量清单是招标文件的组成部分，主要有分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单等组成，是编制标底和投标报价的依据，是签订工程合同、

调整工程量和办理竣工结算的基础。 工程量清单由有编制招标文件能力的招标入或受其委托具有相应资质的工程造价咨询机构、招标代理机构依据有关计价办法、招标文件的有关要求、设计文件和施工现场实际情况进行编制。 (一)工程量计算的项目设置 工程量清单的项目设置规则是为了统一工程量清单项目名称、项目编号、计量单位和工程量计算而制定的，是编制工程量清单的依据。在《建设工程工程量清单计价规范》中，对工程量清单项目的设置作了明确的规定。 1、项目编码 项目编码以五级编码设置，用十二位阿拉伯数字表示。一、二、三、四级编码统一;第五级编码由工程量清单编制人区分具体工程的清单项目特征而分别编码。各级编码代表的含义如下： (1)第一级表示分类码(分二位);建筑工程为01、装饰装修工程为02、安装工程为03、市政工程为04、园林绿化工程为05; (2)第二级表示章顺序码(分二位); (3)第三级表示节顺序码(分二位); (4)第四级表示清单项目码(分三位); (5)第五级表示具体清单项目码(分三位)。 例如： 03―02―08―004-XXX

工程量清单总说明

工程量清单总说明 一、工程概况： 本工程为上犹黄埠中心小学教学楼，四层混合结构，基础为人工挖孔桩基础，建筑面积。施工现场、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘察。 二、工程招标和分包范围：按招标文件的具体规定。 三、工程量清单编制依据： 1、建设工程工程量清单计价规范GB50500-2003。 2、《江西省建筑安装工程费用定额（2004年）》。 3、2004年《江西省建筑（装饰）工程工程量清单计价指引》。 4、2004年《江西省安装工程工程量清单计价指引》。 5、招标文件、施工图纸。 四、工程质量、材料、施工等特殊要求： 1、工程质量要求合格。 2、材料质量的约定：以下主要材料品牌、质量相当下表规定： 3、本工程采用九夹板模板、木撑、钢管脚手架、机吊。 4、施工严格按设计要求及施工规范施工，确保工程质量、安全施工及按期竣工验收。 五、其他需要说明的问题： 1、本清单中的土石方挖填工程量的计算依据：假定自然地坪标高为室外地坪设计标高。 2、投标人自行考虑场内外运土方及场内建筑垃圾清理。 3、本工程安全防护文明施工措施费用（包含文明施工费、环境保护费、安全施工费和临 时设施费）按现行定额有关规定计取，必须在商务投标文件中单列出来，并进入投标总价中,且不得低于该项所需费用总额的90%。该项费用实行专款专用。 4、各分部分项综合单价必须含括《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2003》中所含 括的相应的所有清单工程内容。 5、本工程对索引图集的工程量清单子项，投标人必须按完成工程子项及图集所包括内容

所需费用进行综合报价(特别注明的除外)。 6、本工程建筑节能措施取消，其中：断热铝合金中空玻璃窗改为普通铝合金玻璃窗，外墙保温节能措施取消； 7、水磨石地面改为1：水泥砂浆整体面层，水磨石踢脚线改为150高1：水泥砂浆踢脚线； 8、2厚BAC双面自粘防水屋面卷材改为2厚SBS防水卷材；屋面保温隔热按预制架空隔热板计算。 9、按业主要求，纤维板门改为镶板门，门扇包镀锌铁皮。 10、建施图与结施图有矛盾时，按结施图计算。电气平面图与系统图有矛盾时，以平面图为准。 11、建施图选用图集的项目，如部分做法图集未完全明确的，以清单描述为准计算。 12、建施图施工大样图部分做法未完全明确的，以清单描述为准计算。 13、强电系统从一层总配电箱算起（含一层总配电箱） 14、本清单中措施项目费是指完成各单位工程所需的措施费用。 15、未尽事宜详图纸设计。

工程量清单说明

工程量清单说明 一、工程概况 1、工程名称：重庆市第五中级人民法院业务用房项目暖通空调设备及管道安装工程。 2、建设规模：本工程项目地点位于重庆市渝中区高九路虎头岩彭家花园隧道口地块，包括本项目法院部分总空调面积约10585平方米，总的冷负荷约为2005KW，总的热负荷约为1645KW，总的VRV空调室外机约29台，VRV系统的空调室内机约为445台，全热新风交换器约为24台；审判楼部分总空调面积约6846平方米，总的冷负荷约为1128KW，总的热负荷约为584KW，总的螺杆式风冷热泵机组2台，全热新风交换器约为10台。 二、编制范围 1、同招标文件中明确的招标范围，包括施工图设计及说明范围内涉及到变频多联机空调系统及螺杆机组等工程。本次招标范围具体包含： 1.1法院部分：变频多联机空调系统中的空调机组，设备自带的控制系统，系统所需的多联机空调系统中的主机、末端设备（含全热新风交换器）、冷媒、冷媒管道、温控器以及凝结水管、橡塑保温材料、电线电缆、制冷剂及相关辅材等的设备材料的采购、及安装（包括设备自制造厂至项目施工现场、现场转运至安装地点），涉及变频

多联机空调系统的配电箱（不含箱体）至空调机组（含机组之间、机组与温控器之间等）的所有电源线、信号线、控制线及其管道安装。具体工作内容包括设备材料的采购、运输（含二次及多次运输）、设备材料保管（含进场前、后可能发生的保管）、安装、调试、试动行、验收、人员培训、与建筑施工单位的协调及配合、售后服务、提供通讯接口并免费开放协议等所有工作内容。 1.2审判楼部分： 1.2.1）螺杆式风冷热泵机组：包括设备采购、运输、保管（含进场前、后可能发生的保管）、现场卸货、二次或多次搬运至安装地点、配合吊装就位、配合安装调试、试运行、验收、人员培训、与建筑施工单位的协调及配合、售后服务、提供通讯接口并免费开放协议等所有工作内容。 1.2.2）全热新风交换器的供货、运输、保管（含进场前、后可能发生的保管）、安装、调试、验收、培训、售后维保服务等全部工作内容。 三、编制依据 1、中机中联工程有限公司设计的《重庆市五中法院和市检察院五分院办案业务用房项目》全套施工图（电子版）。 2、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 3、中华人民共和国国家标准《通用安装工程工程量计算规范》

工程量清单报价内容和报价方法

工程量清单报价内容和报价方法 摘要：我国从2003年7月1日起在全国范围内推行工程量清单计价模式，这是一种全新的计价模式。为尽快适应清单计价模式需要弄清工程量清单的报价内容和报价方法。关键词：工程量；清单，计价。随着我国建设市场的快速发展，招标投标制、合同制的逐步推行，以及加入世界贸易组织（WTO）与国际接轨等要求工程造价计价依据改革不断深化。并于2003年7月1起在全国范围内推行工程量清单计价模式，这是我国工程造价计价模式的一次重大改革。下面我主要就工程量清单报价内容以及和报价方法与大家进行交流。一、工程量清单报价内容在建设工程施工招标投标过程中，由具有编制招标文件能力的招标人或委托具有相应资质的中介单位编制拟建工程的工程量清单。清单作为招标文件的组成部分随招标文件发给投标人，投标人根据所列清单的项目、数量进行报价。工程量清单报价应包括清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金共5项内容。所谓规费，即国家或地方造价管理部门规定的允许列入工程报价内容的费用，如定额测定费、工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业作业意外伤害保险费等，这一项费用各地没有统一规定，报价时根据招标文件的要求填报。关于税金，即是我们平时所说的两税一费（营业税、城市维护建设税和教育费附加），税额根据税务部门的统一规定计取。它虽然列入清单报价内容，

却不是投标人的收入，而是收取以后需要上缴的费用。所以5项报价主要以前3项为主。二、清单项目的报价方法清单报价的全部内容除去规费和税金以外，就是分部分项工程费、措施项目费和其他项目费。在这3项报价中占比例最大，也是最难报价的应属分部分项工程费，其他2项相对比例较小。1、分部分项工程费随招标文件发放的工程量清单，主要的是由12位编码组成的分部分项工程量清单。分部分项工程费报价时采用的是综合单价法，即每个编码项目费用中包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需要的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险费用。人工费、材料费和机械使用费，每一项都是由“量”和“价”2个因素组成的，即一个规定计量单位中所需要消耗的人工数量、材料数量和机械台班数量以及人工单价、材料单价、机械台班单价所组成的费用。首先，关于消耗量。每一个规定计量单位编码项目的人、材、机消耗量，在有企业定额的前提下，采用企业定额的消耗量标准。但在目前，大多数企业编制企业定额是不太现实的，没有企业定额可以采用地方定额。地方定额的消耗量标准是根据正常施工条件和合理的劳动组织条件、国家颁发的施工及验收规范、质量评定标准和安全操作规程，并经多年的资料积累而编制的，带有普遍性和科学性。目前，一般企业没有企业定额，在报价时地方定额是完全可以信赖的标准。当然，在《清单规范》实施以后，各施工企业也必须根据已完工程积累资料，建立本企业的资料库，

工程量清单及报价说明

工程量清单报价说明及强制性要求 本次招标为进场路2号高架桥和榕江大桥北引桥箱梁、T梁预制安装及湿接缝、墩顶现浇施工，具体如下： 一、进场路2号高架桥（70跨）桥长2065.5m，桥宽33.7m，主要工作量为：①预制安装箱梁共700片（其中25m箱梁10片，25.5m箱梁10片，26m箱梁60片，28m箱梁210片，31m箱梁410片），预制梁混凝土25656.9m3，钢筋4936t，钢绞线1186t；②湿接缝及墩顶现浇混凝土共3398m3，钢筋676.5t，钢绞线若干（需待设计明确）。 二、榕江大桥北引桥（44跨），桥长1290m，主要工作量为：①预制安装箱梁、T梁共490片（其中25m箱梁140片，30m箱梁294片，40mT梁56片），预制梁混凝土19338.4m3，钢筋3615.2t，钢绞线852.6t；②湿接缝及墩顶现浇混凝土共3392.2m3，钢筋561.92t，钢绞线111.7t。 三、以上预制梁段中，箱梁最重117t，T梁重130t，主要工作内容包括预制场建设（场地硬化、台座设置）及其他配套设施，预制、运输、存放、架设箱梁、T梁及支座安装，湿接缝、墩顶现浇施工，先简直后连续的临时支座制作及安、拆，支座钢板焊接，负弯矩钢束的安装、张拉、压浆、封锚，预留槽口的钢筋、模板安装及砼浇筑，施工质量自检与缺陷修复，以及其他附属于“进场路2号高架桥及榕江大桥北引桥箱梁、T梁预制安装、湿接缝、墩顶现浇施工”的所有相关工作。具体如下： 1、“箱梁、T梁预制”：包含预制构件的钢筋制作安装、混凝土浇筑、钢绞线智能张拉、压浆封锚、凿毛、模板制作安装及其它需要的工序涉及的除本合同中明确由甲方提供的材料外的工、料、机等一切费用（包含预制梁板的不锈钢模板加工制作、张拉台座、支座钢板、钢材、浇注、养生、转梁场存梁等一切作业），预埋在梁板中的预埋钢筋、预制场存梁，均作为梁板的附属工作，不另计量。预制所需张拉防护、存梁垫座材料、梁体临时安全支撑杆件等。 2、“箱梁、T梁运输吊装”：包含预制梁的起吊、运输、装卸、储存、安装、固定相关的一切人员、材料、机械及作业（包括构件安装所需的临时或永久支座、临时性扣件、临时支撑支架或枕木、钢板、螺栓等的设置、安装，其中永

招标文件工程量清单说明

工程量清单 1、工程量清单说明 1.1本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（以下简称“计价规范”）以及招标文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。 1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。 1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。 1.4补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下： 。 1.5本条款第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。 1.6本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。 2、投标报价说明 2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。 （1）本招标文件； （2）《建设工程工程量清单计价规范》； （3）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法； （4）企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额； （5）招标文件（包括工程量清单）的澄清、补充和修改文件； （6）建设工程设计文件及相关资料 （7）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案； （8）与建设项目相关的标准、规定等技术资料； （9）市场价格信息工程造价咨询机构发布的工程造价信息； （10）其他的相关资料。 2.2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 2.3工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。 2.4已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。

工程量清单说明

附件1： 1.工程量清单说明 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15．4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额， 工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。 对作业和材料的—般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。 2．投标报价说明 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管