监理继续教育练习题

建设工程监理合同示范文本2012版练习题

(单选题20道，每小题3.3分；多选题10道，每小题3.3分)

单选题

1、当委托人将工程设计阶段的合同管理委托给监理人时，该项工作的具体约定和要求应写在合同文件的（C ）中。

A．专用条件B．通用条件C．附录A D．附录B

2、以下关于监理人承担安全责任的说法中，正确的是（C ）。

A．对工程项目的施工进行投资、进度、质量、安全的全面控制

B．只要施工中出现质量安全事故，监理人必须承担管理失职责任

C．监理人对工程施工的安全生产承担监督管理的管理法定职责

D．如果专用条件内只约定对工程进度、质量进行控制和协调，监理人可以不负责安全管理

3、按照《建设工程监理合同》示范文本的规定，委托人与违约承包人解除合同后，监理人完成的善后工作属于（D ）

A．正常工作B．本职工作C．额外工作D．附加工作

4、《建设工程监理合同》规定组成合同的文件出现矛盾或歧义时，优先解释次序是（D ）。A．协议书→通用条件→专用条件

B．协议书→投标文件→专用条件

C．投标文件→通用条件→附录B

D．中标通知书→专用条件→投标文件

5、监理人根据多个同时实施工程项目的需要调整项目监理机构中的土建专业监理工程师，按照《建设工程监理合同》的规定，以下说法中正确的是（ A ）。

A．自行更换后通知委托人

B．自行更换，无需通知委托人

C．需报告委托人，未经同意不得更换

D．项目监理机构的主要人员应保持稳定，监理业务完成前不得更换

6、监理人发现承包人的现场施工的人员有不能胜任本职工作情况时（C ）。

A．应对该人予以警告

B．应对承包人予以警告

C．通知承包人撤换该人员

D．请示委托人同意后要求承包人更换该人员

7、按照《建设工程监理合同》示范文本对委托人授权的规定，下列表述中不正确的是（B ）。A．委托人的授权范围应通知承包商

B．委托人的授权一经在专用条件内注明不得更改

C．监理人在授权范围内处理变更事宜，不需经委托人同意

D．监理人处理的变更事宜超过授权范围，须经委托人同意

8、《建设工程监理合同》示范文本对监理人职责的规定中，不包括（C ）。

A．对委托人和承包人提出的意见和建议及时提出处置意见

B．当委托人与承包人之间发生争议时，协助委托人、承包人协商解决

C．委托人与监理人协商达不成一致时，作为独立第三方公正地作出处理决定

D．当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，作为证人提供必要的证明资料

9、在专用条件内约定监理人应提交给委托人的报告，不包括（C ）。

A．监理规划B．监理月报C．监理实施细则D．各类专项报告

10、施工过程中，委托人对承包人的要求应（C ）。

A．直接指令承包人执行

B．与承包人协商后，书面指令承包人执行

C．通知监理人，由监理人通过协调发布相关指令

D．与监理人、承包人协商后书面指令承包人执行

11、监理人遇到超过授权范围的变更事项，书面通知委托人并提出处理建议请其作出决定。委托人代表在专用条件约定的时间内未给予任何答复，则（A ）。

A．视为委托人已同意变更处理意见

B．视为委托人不同意变更处理意见

C．应修改变更处理的建议，再次提交给委托人作出决定

D．应与委托人、承包人共同协商后，由委托人发布变更指令

12、下列监理人违约给委托人造成经济损失的赔偿说法中，正确的是（D ）。

A．最高赔偿额为合同约定的正常服务酬金

B．最高赔偿额不超过扣除税金后约定的监理酬金

C．赔偿额为该部分正常工作的酬金占工程概算投资额的比例乘以相应的直接损失

D．赔偿额为合同约定的正常工作酬金占工程概算投资额的比例乘以相应的直接损失

13、下列关于监理人向委托人索赔的说法中，表述正确的是（C ）。

A．监理人的索赔不成立时，不应针对此事件再提索赔

B．监理人是委托人的代理人，因此不应提任何索赔要求

C．监理人的索赔不成立时，应赔偿委托人由此发生的费用

D．监理人的索赔报告应提交给施工合同约定的合同争议评审组

14、监理人审查并同意了承包商特殊专项工程的施工组织设计。施工过程中发现承包人擅自变更了职工作业方法，监理人发出了整改通知但未要求停止施工。由于承包人的施工方法存在缺陷导致发生严重的质量事故，对此事故责任的下列说法中，正确的是（D ）。

A．承包人是保证工程质量的直接责任人，监理人无责任

B．承包人擅自改变施工方案，监理人不承担责任

C．监理人对发现的问题已发出整改通知，不对事故承担责任

D．监理人未发布停工指示，应承担事故损失的连带责任

15、委托人对监理人提交的阶段支付酬金申请书内的附加工作酬金有异议时，按照通用条件

的规定，该阶段的酬金支付应为（D ）。

A．将支付申请书退回监理人，要求提供有效证明材料后再行支付

B．将支付申请书退回监理人，要求重新计算正确后再行提交

C．按支付证书要求的款额支付，异议部分留待后续再解决

D．对无异议部分按时支付，有异议部分暂不支付

16、监理合同的有效期为（D ）。

A．实际开工是起，至监理工程竣工移交之日止

B．自合同签字日起，至监理工程竣工移交之日止

C．自合同签字日起，至协议书证明的监理服务期限之日止

D．自合同签字日起，至完成监理工作并结清监理酬金之日止

17、按照通用条件对变更的规定，委托人与监理人通过协商调整正常服务酬金的情况不包括（B ）。

A．委托监理工作范围内的工程概算投资额增加

B．承包人原因不能按期竣工使监理工作期限延长

C．监理过程中颁布新标准导致监理服务的范围增加

D．因委托人调整建设工程的规模导致监理人的正常工作量减少

18、按照通用条件对解除合同的规定，下列情况中不包括（D ）。

A．监理人无正当理由不履行监理义务

B．非监理人原因致使监理工作暂停超过182天

C．由于不可抗力事件的损害导致合同继续履行已无意义

D．虽然工程尚未竣工但协议书中约定的监理服务期限已到期

19、委托人调整了工程的建设规模，致使监理工作的范围缩小、工作量减少时，下列关于监理酬金调整的说法中，正确的是（C ）。

A．调整建设规模导致监理工作的减少是委托人的原因，约定的监理酬金不应调整

B．因该部分监理工作不再进行，委托人应补偿监理人损失的利润

C．按删减工程的工程概算占总概算的比例相应减少正常监理工作约定的酬金

D．按监理人提出的该部分工程预计的监理工作时间占约定监理期限的比例相应减少正常监理工作约定的酬金

20、按照通用条件对监理人获得奖励的规定，以下说法中正确的是（D ）。

A．监理的工程提前竣工

B．监理机构认真履行了合同约定的义务

C．工程施工未出现任何质量、安全事故

D．监理人提出的合理化建议使委托人获得了经济效益

多选题

1、按照《建设工程监理合同》示范文本对相关服务的定义，以下工作中属于相关服务的有（D ）：

a.负责工程施工图的设计

b.负责勘察合同的履行管理

c.监理人负责施工招标的代理工作

d.对本工程大型钢结构吊装进行技术咨询

e.按照委托人的要求编制采用新技术施工的质量检验标准

A.b d

B.a d e

C.a b c d

D.b d e

2、委托人与监理人最终结算的合同酬金与协议书内约定酬金的金额不一致的原因可能有（C ）。

a.监理人完成附加工作后对酬金的调整

b.合同履行期间由于市场价格的浮动导致的酬金调整

c.工程概算投资增加时，对正常工作酬金的调整

d.监理人提出的合理化建议使委托人获得经济效益给予的奖励

e.工程施工未能按期竣工，监理人承担拖期赔偿的连带责任，对酬金的调整

A.b c e

B.a e

C.a c d

D.c d e

3、《建设工程监理合同》示范文本规定的合同文件包括（A ）。

a.协议书

b.附录B

c.标准条件

d.监理人的投标文件

e.建设工程委托监理合同

A.a b d

B.b c d e

C.b c

D.a b c

4、通用条件中对监理人义务的规定包括（A ）。

a.主持召开第一次工地例会

b.审查承包人的施工组织设计

c.检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况

d.审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料

e.主持工程竣工验收

A.b c d

B.a d c d

C.a b c e

D.b c e

5、《建设工程监理合同》示范文本规定的监理依据包括（B ）。

a.行政法规

b.城市规划

c.有关的工程标准

d.监理项目的施工合同

e.监理项目的材料供应合同

A.a b c d

B.b e

C.a c d e

D.a d e

6、按照《建设工程监理合同》示范文本的规定，监理人应撤换监理人员的情况有（C ）。

a.不能胜任岗位职责

b.检查的认可的施工部位出现质量缺陷

c.向他人泄露施工合同要求保密的新工艺施工方法

d.依据试验数据作出错误的判断，导致工程质量事故

e.同意深基坑开挖的专项施工组织设计的专家审查意见后出现了边坡塌方

A.b c d e

B.a c d

C.a c d e

D.c d e

7、在附录B中约定委托人为监理人提供开展监理服务的条件可能有（B ）。

a.技术咨询

b.工程资料

c.办公用房

d.交通工具

e.办公用品

A.c d e

B.a b d e

C.c d

D.b c d

8、按照通用条件中对酬金阶段支付的规定，申请书的内容应包括（C ）。

a.本阶段的正常服务酬金

b.索赔要求增加的酬金

c.合理化建议应获得的奖金

d.增加工作内容应增加的酬金

e.委托人上期支付时拖延支付的利息

A.a b e

B.a c d e

C.b c e

D.b c d e

9、下列选项中属于监理附加工作的有（C ）。

a.按照委托人的要求增加监理工作的内容

b.因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长

c.委托人与严重违约承包人解除合同后，监理人完成的善后工作

d.因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少

e.监理过程中因工程相关的法律法规、标准颁布导致监理服务的时间增加

A.c e

B.b c d e

C.a b c e

D.a b d

10、不可抗力事件导致部分工程严重损坏致使该部分的监理工作不能继续进行，按照通用条件的规定，监理人应采取的措施包括（D ）。

a.将事件的影响及时通知委托人

b.立即停止该部分的监理服务

c.采取有效措施减少损失的扩大

d.采取有效措施减少损失的扩大

e.暂停服务时间超过182天后发出解除该部分工程监理义务的通知

A.a c e

B.b c d e

C.a c d e

D.b d e

2015工程监理继续教育试题及答案

试卷名称：必修课—延续注册考试试题（2） 1 1.单选题【本题型共60道题】 1.禁止使用对人体有害的建筑材料，属于风险管理策略中的()。 A．风险回避 B．损失控制 C．风险自留 D．风险转移 2.项目监理机构与勘察设计单位的协调属于项目监理机构的()。 A．内部协调 B．外部协调 C．近外层协调 D．远外层协调 3.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程中必须实施强制监理的有()。 A．项目总投资额为5000万元的给电工程 B．项目总投资额为2000万元的供热工程 C．建筑面积为3万平方米的住宅建设工程 D．项目总投资额为2000万元的公用事业工程 4.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的()。 A．41702 B．41673

C．41641 D．41734 5.根据《工程监理企业资质管理规定》，申请资质证书变更不需要提交的材料是()。 A．资质证书变更的申请报告； B．企业法人营业执照副本原件； C．工程监理企业资质证书正、副本原件。 D．工程监理企业负责人执业资格证书正、副本原件 6.工程监理与项目管理服务都是由社会化的专业单位为业主提供服务，但在服务的()方面有着本质区别。 A．性质、方法及范围 B．性质、范围及侧重点 C．目的、范围及侧重点 7.根据《招标投标法》，招标公告或投标邀请书应当载明的事项不包括()。 A．招标人的名称和地址 B．对潜在投标人的歧视性要求 C．获取招标文件的办法 D．招标项目的性质、数量、实施地点和时间 8.根据我国法律法规和监理合同示范文本，下列情形不属于监理工程师疏忽或失职行为的是()。 A．监理工程师该要求承包商返工的未要求返工，给业主造成损失的 B．监理工程师该及时进行检查验收而未及时进行检查验收，影响了承包商的正常施工，给业主造成损失的 C．监理工程师允许他人以自身的名义承担监理任务，给业主造成损失的

监理房建继续教育考试题目及答案

1.单选题【本题型共60道题】 1.工程勘察企业应参与(B)，及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关的问题。 A．隐蔽工程验收 B．施工验槽 C．分项工程验收 D．分部工程验收 2.钢筋混凝土灌注桩钢筋笼长度允许偏差为（） A．10% B．15% C．20% D．25% 3.《建设工程安全生产管理条例》中规定监理单位应对建设工程安全生产承担()。 A．连带责任 B．监理责任 C．安全控制责任

D．安全监督责任 4.项目勘察中，()对项目勘察文件负主要质量责任。 A．工程勘察企业的法定代表人 B．项目负责人 C．项目审核人、审定人 D．建设单位 5.粉煤灰地基工程中，粉煤灰烧失量不大于 A．12% B．10% C．8% D．15% 6.下列不是钢管混凝土柱施工工艺的是()。 A．泵送顶升浇灌法 B．立式爬升浇捣法 C．立式手工浇捣法

D．立式高位抛落无振捣法 7.模板及其支架在拆除时混凝土强度要达到如下要求。在拆除时，混凝土强度要达到1 A．底模 B．侧模 C．总模 D．顶模 8.木结构防腐的构造措施应符合（）要求 A．规定 B．常规 C．设计 D．建设单位 9.复合式衬砌的防水层和缓冲排水层铺设与内衬混凝土的施工距离均不应小于（） A．0.8m B．5m C．10m

D．3m 10.适用于周围建筑物密集相邻建筑物基础埋深较大周围土质情况复杂施工场地狭小软土场地等深大基坑的技术是：()。 A．复合土钉墙 B．预应力锚杆 C．组合内支撑 D．高边坡防护 11.安全监理方案由()主持编制。 A．监理单位技术负责人 B．总监理工程师 C．安全监理工程师 D．专业监理工程师 12.工程质量事故技术处理方案，一般应委托原()提出。 A．设计单位 B．施工单位

2016年监理继续教育市政试题及答案

年监理延续注册市政试题答案（70分）2016单选题【本题型共1.60道题】 1.施工气温低于（）℃时，应停止摊铺，如必须摊铺时应采取措施，并经监理工程师同意方可继续摊铺。 A．0 B．5 C．10 D．15 2.城市道路水泥混凝土面层分块线距各种检查井盖框不应小于（）。 A．1m B．1.5m C．2.0m D．2.5m 3.花岗岩面层人行道铺砌砂浆，每（）或每台班至少留取1组砂浆试块。 A．100平方米 B．200平方米 C．500平方米 D．1000平方米 4.检查井的钢筋混凝土盖板，搁置宽度每边应不小于（）。 A．50mm 100mm ．B C．150mm D．200mm 5.冬季施工混凝土板的浇筑温度不应低于（）。 A．0℃ B．5℃ C．10℃ D．15℃ 6.顶管主要特点为（）。 A．工期长，对环境影响小，综合费用低 B．工期短，对环境影响小，综合费用低 C．工期短，对环境影响大，综合费用低 D．工期短，对环境影响小，综合费用高 7.给排水构筑物施工质量的控制，地基处理和基坑开挖是关键，其目的是防止（）。

A．混凝土开裂 B ．不均匀沉降 C．上浮现象 ）。8.给排水构筑物正确的施工顺序是（ A ．主体附属不分先后 ．先地上后地下 B．先土建后设备C 供热管道焊接质量检验，当1个（ 9.）经无损探伤检验不合格时应取消该焊工对本工程的焊接资格。 A．转动焊口 B．固定焊口 C．任意焊口 10.城镇集中供热工程的中继泵站是指（）。 A．供热系统中的用热单位 B．热水热网中的升压泵站 C．用来转换热介质种类改变供热介质参数的设施 11.钻孔灌注桩导管法灌注水下混凝土，应保证导管插入混凝土（）以上。 A．1.0m B．1.5m C．2.0m D．2.5m 12.给排水构筑物具有的共同性质是（），所以其必须具有整体稳定性、强度、抗渗、防漏、防冻等要求。 A．盛水 B．泄水 C．给水 13.水泥稳定碎（砾）石应在施工现场每天进行一次或每（）平方米取样一次，检查混合料的级配是否在规定的范围内。 平方米5000．A B．4000平方米 C．3000平方米 D．2000平方米 14.改性沥青混合料应随拌随用，贮存时间不得超过（）h，贮存期间温降不得超过（）℃，且结合料不得老化、滴漏及粗细料离析。否则应废弃。 A．24 B．48 C．10 D．20 15.园林绿化工程大树移植成活率必须（）。

2018年注册监理工程师继续教育必修课考试题及答案

2018注册监理工程师继续教育必修课考试题及答案 1.单选题【本题型共60道题】 1.根据《招标投标法》，必须进行招标的工程项目不包括（）。 A．大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 B．完全由私人投资的项目 C．使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目 D．全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 2.根据《建筑工程安全生产监督管理工作导则》，以下不属于建设行政主管部门对施工单位安全生产日常监督管理的方式的是（）。 A．听取工作汇报或情况介绍 B．考察、问询有关人员 C．抽查施工现场 D．监管安全生产许可证 3.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，以下项目中，可以不实施监理的是（）。 A．紧急抢险项目 B．总投资额在4000万元的卫生项目 C．大中型公用事业工程 D．成片开发建设的住宅小区工程

4.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位的违规责任中，造成重大安全事故，构成犯罪的，对（），依照刑法有关规定追究刑事责任。 A．所有责任人员 B．连带责任人员 C．直接责任人员 D．一般责任人员 5.甲公司于1月5日向乙公司以信件方式发出要约，向乙公司订购一批原材料，要求乙公司10日内作出答复，该要约于1月6日到达乙公司。下列各项中，乙公司的做法属于承诺的行为有（）。 A．乙公司的答复于1月16日到达甲公司 B．乙公司于1月8日向甲公司发货 C．以公司要求甲公司适当提高报价 D．乙公司1月12日向甲公司回信接受要约，由于投递错误致使该信件于1月17日到达甲公司 6.根据《安全生产许可证条例》，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前（）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。 A．4 B．3 C．2 D．1

2017年度监理工程师(必修课)继续教育考试试题及答案

2015年度监理工程师继续教育必修课试题(74分带答案) C．施工主要技术采用特定专利的建设项目 2.监理职业责任保险属于风险管理策略中的()。 B．风险转移 3.在建设工程招投标活动中，在提交投标文件截止时间后到投标有效期终止之前，下列对有关投标文件处理的表述中，正确的是()。 C．投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收 4.工程监理与项目管理服务都是由社会化的专业单位为业主提供服务，但在服务的()方面有着本质区别。 B．性质、范围及侧重点 5.工程监理单位在建设工程项目的代表人是()。 C．总监理工程师 6.在建筑材料审核工作中，施工方提交的建筑材料报审表附件不包括()。 C．订货合同 7.企业对外履行社会责任的对象不包括()。 B．债权人 8.一般业主不能转移而必须自身承担的风险是() C．自然环境风险 9.建设工程项目管理信息化的实施模式中，比较适用于中小型、复杂性程度低工程项目的是()。 A．租用服务 10.开标时，由()检查投标文件的密封情况。 D．投标人或者其推选的代表或招标人委托的公证机构 11.根据《民用建筑工程节能质量监督管理办法》，不需要专业监理工程师采取旁站形式实施监理的是()。 C．门窗制作与安装 12.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位的违规责任中，造成重大安全事故，构成犯罪的，对()，依照刑法有关规定追究刑事责任。 C．直接责任人员

13.根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作的职责不包括()。D．组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故 14.某工程合同总融300万元，工程预付款为合同总额的20%，主要材料、构件占合同总额的50%，则工程预付款的起扣点为（）万元。 B．150 15.根据《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》，在施工准备阶段，工程监理单位应当编制监理实施细则的危险性较大的分部分项工程有()。 B．土方开挖工程 16.根据《建筑工程冬期施工规程》（JGJ104—97），下列关于砌筑工程冬期施工的说法中错误的是()。 D．混凝土小型空心砌块可以采用冻结法施工 17.下列关于事故报告程序的陈述，错误的是()。 B．单位负责人接到报告后，先处理事故现场，待处理完毕后再向上级相关部门报告 18.对于监理单位以书面形式提交建设单位并要求作出决定的事宜，建设单位应在专用条件约定的时间内给予书面答复。逾期未答复的，视为() A．建设单位认可 19.《招标投标法实施条例》（国务院令第613号）第二十六条规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的()。 A．2% 20.在委托监理的建设工程中。监理单位与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系，这个要求反映了建设工程监理的()。 C．独立性 21.根据《安全生产许可证条例》，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。 B．3 22.在教学科研综合楼案例中，监理机构的部门设置不包括()。 C．法律合约部门 23.下列关于标底的陈述，错误的是()。 A．一个招标项目设置多个标底 24.下列哪些选项不属于项目可行性研究的主要内容()。 B．融资方案分析

监理员继续教育考试试题汇总

1.单选题【本题型共10道题】 1.（c ）深圳市政府发布《深圳市建筑工务署政府公共工程BIM应用实施纲要》，同期配 套发布《BIM实施管理标准（2015版）》。A．2011年6月B．2012年6 月C．2015年4月D．2015年6月 2.BIM技术被认为是继CAD之后建筑业的（b）。A．第一次科技革命B．第 二次科技革命C．第一次技术革命D．第二次技术革命 3.BIM的灵魂是（a ）。A．以模型为载体的信息B．可视化的模 型C．施工模拟D．工程量计算 4.BIM应用的新趋势中属于协同化的描述正确的是（c ）。A．从设计向施工延 伸B．从单业务向多业务转化C．从单机应用向基于网络的协同应用转 变D．从单技术应用向项目管理转化 5.对于BIM是信息化的技术，以下选项的描述正确的是（c ）。A．是设施的数字 化表达B．是一个共享的知识资源C．需要信息化软件的支撑并通过BIM 软件实现在BIM模型中提取、应用、更新相关信息D．应用于设计、建造、运营的数字化管理方法和协同工作过程 6.以下对于BIM的发展路线正确的是（b）。A．2D CAD ——手工绘图——3DCAD ——BIM B．手工绘图——2D CAD——3DCAD——BIM C．2D CAD ——3DCAD ——手工绘图——BIM D．手工绘图——2D CAD——BIM——3DCAD 7.《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》在（d ）发布，明确了BIM发展目标和各方 的重要工作，将极大促进BIM发展。A．2011年6月B．2012年6

月C．2014年7月D．2015年6月 8.《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》到2020年末，以国有资金投资为主的大中型建筑，申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区项目勘察设计、施工、运营维护中，集成应用BIM的项目比率达到（c）。 A．70% B．80% C．90% D．100% 9.根据中国建筑施工行业信息化发展报告（2015）-BIM深度应用调查问卷显示，BIM应用的 现状主要集中在（c）阶段。A．施工阶段B．设计阶段C．概 念普及D．成熟应用 10.广东省发布的《关于开展建筑信息模型BIM技术推广应用工作的通知》中规定到（c ） 年底，全省建筑面积2万平方米及以上的建筑工程项目普遍应用BIM技术。A．2016 年B．2017年C．2020年D．2022年 2.多选题【本题型共10道题】 1.以下属于BIM+应用的是哪些（abcd ）。A．VR B．AR C．扫 描仪D．预制加工E．设备选型 2.目前BIM现状推广的难点有哪些（abcde ）。A．BIM建模与信息管理 难B．BIM应用软件不配套C．BIM集成应用难D．BIM创新应用 少E．从CAD到BIM转换难 3.建筑产业模式下的项目阶段划分有（abcde）。A．运维阶段B．交易 阶段C．设计阶段D．生产阶段E．施工阶段 4.《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》内容中工程总承包BIM的重要工作有哪些 （abcde ）。A．设计控制B．成本控制C．进度控制D．协

2020年监理员继续教育考试题

1. 钢与混凝土组合结构技术关键技术是（）问题 A.如何合理解决梁柱节点区钢筋的穿筋 B.预应力施加 C.混凝土与钢筋强度匹配 D.裂缝 正确答案：A 您的答案：A 2. 蒸压粉煤灰砖成型压力是（）。 A.4-6MPa B.6-12MPa C.6-16MPa D.10-12MPa 正确答案：B 您的答案：B 3. 在扣件式钢管脚手架安全检查中，搭设高度超过24m双排脚手架，未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接，扣（）分。 A.2.0 B.5.0 C.8.0 D.10.0 正确答案：D 您的答案：D 4. 对需返工处理或加固补强的（），项目监理机构应签发监理通知单要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并应按处理方案对质量事故的处理过程进行跟踪检查； A.质量事故 B.质量问题 C.质量缺陷 D.质量不合格正确答案：A 您的答案：C 5. 除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后（）天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后（）天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。 A.14天，14天 B.14天，7天 C.28天，28天 D.28天，14天 正确答案：A 您的答案：A 6. 开挖深度超过（）m的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程需要编制安全专项施工方案。

A.1.0 B.3.0 C.5.0 D.8.0 正确答案：B 您的答案：C 7. 钢丝网水泥夹芯板中（）芯材的材料已有行业标准 A.聚苯乙烯泡沫塑料板 B.硬质聚氨酯泡沫塑料 C.半硬质岩棉板 D.都不是 正确答案：A 您的答案：A 8. 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（28）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。 A.7天 B.14 天 C.28天 D.56天 正确答案：C 您的答案：C 9. 合同审查工作，特别是补充协议的签署应慎重。有关“补充协议”的说法正确的为（）。 A.补充协议的效力低于原合同 B.补充协议的效力等于原合同 C.补充协议的效力高于原合同 D.在不违反法律、行政法规的强制性规定的情况下，补充协议的效力高于原合同 正确答案：D 您的答案：D 10. （）既可以使卷材在施工时可适当外露，同时提供不粘的表面供工人行走，使得后道工序可以顺利进行 A.耐候层 B.自粘胶层 C.高密度聚乙烯 D.都不对 正确答案：A 您的答案：A

监理工程师继续教育标准答案

第1题(4分)单选题 用于( A) 的管道不得污染水质。 A. 生活饮用水 B. 中水 C. 雨水 D. 污水 第2题(4分)单选题 基坑开挖施组方案应严格遵循（B）理论 A. 新奥法 B. 时空效应 C. 冷冻法 D. 信息化施工 第3题(4分)单选题 地下燃气管道与直埋电缆之间的垂直净距为（A）m。 A. 0.5 B. 0.8 C. 0.3 第4题(4分)单选题 新建道路或经改建后达到规划红线宽度的道路，其绿化乔、灌树木与电力电缆的最小水平距离（A） A. 1.0m B. 2.0m C. 2.5m D. 3m 第5题(4分)单选题 垃圾填埋库区、污水处理区的边界应距河流或湖泊应大于（A）m以上。 A. 50 B. 80 C. 100 第6题(4分)单选题 城镇燃气输配工程承担燃气钢质管道设备焊接的人员，必须具有焊工合格证书，且在证书的有效期及合格范围内从事焊接工作，间断焊接时间超过 ( B) 个月上岗前应重新考试。 A. 3

C. 12 第7题(4分)单选题 居住区绿化率：新区建设不应低于（ A），旧区改造不应小于（） A. 30,25 B. 40,30 C. 35,25 D. 40,35 第8题(4分)单选题 城市道路桥梁工程主要技术标准规范共有（B ）项。 A. 6项 B. 7项 C. 8项 D. 9项 第9题(4分)单选题 下列哪一项不是热拌沥青混合料马歇尔试验技术指标.( A) A. 击实次数 B. 稳定度 C. 残留稳定度 D. 抗车辙能力 第10题(4分)单选题 垃圾填埋库区、污水处理区的边界应距居民居住区或人畜供水点（C）m以上 A. 200 B. 300 C. 500 第11题(4分)单选题 供热管道接口保温应确保接口处环境温度不低于 ( A) ，且严禁管道浸水、覆雪。 A. 10℃ B. 5℃ C. 0℃ 第12题(4分)单选题 人工开挖沟槽堆土高度不宜超过（A）m。 A. 1.5

2018年国家监理工程师继续教育试题及答案

1.单选题【本题型共60道题】 1.底基层稳定土的施工气温应不低于（）℃，并在第一次重冰冻到来之前一个月完成。降雨时不应进行稳定土施工，一般情况下，使用这种材料的工程不宜安排在雨季施工。 A．0 B．5 C．-5 D．10 2.城市道路的保修期为（）年。 A．半年 B．1年 C．2年 D．3年 3.路基施工应按（）的原则，避免道路反复开挖。 A．“先地下，后地上”、“先深后浅” B．“先地上，后地下”、“先深后浅” C．“先地下，后地上”、“先浅后深” D．“地下，地上同时”、“深浅同时” 4.混凝土板应采用洁净、坚硬、符合规定级配、细度模数在（）以上的粗、中砂。 A．2 B．2.51 C．2.5

D．3.1 5.城市道路水泥混凝土面层的钢纤维混凝土，横向缩缝间距应以不大于（）为宜。 A．5m B．10m C．20m D．25m 6.燃油或燃气锅炉房和燃煤锅炉房相比，最大的区别是（）。 A．燃料的供应方式不同 B．耐火等级不同 C．防爆要求不同 7.混凝土配合比设计时，不允许加入的外加剂是（）。 A．抗冻剂 B．早强剂 C．氯盐 8.水泥搅拌桩施工完成（）天后，进行质量检验，静载试验、抽芯检验频率必须符合设计及规范要求。 A．15 B．20 C．28 D．30 9.供热管道焊接质量检验，当1个（）经无损探伤检验不合格时应取消该焊工对本工程的焊接资格。

A．转动焊口 B．固定焊口 C．任意焊口 10.灌筑混凝土采用高处倾落，自由卸落高度控制在两米以内。超过两米时，必须采用滑槽、串筒、导管等措施，高度超过（）米时，采取减速装置。目的为了防止混凝土离析。 A．10 B．15 C．20 D．25 11.垃圾填埋场渗沥液导排层最常用的排水材料是（）。 A．碎石 B．中粗砂 C．卵石 12.给排水构筑物具有的共同性质是（），所以其必须具有整体稳定性、强度、抗渗、防漏、防冻等要求。 A．盛水 B．泄水 C．给水 13.底基层稳定土摊铺时混合料的含水量宜高于最佳含水量（），以补偿摊铺及碾压过程中的水份损失。 A．2％～4％ B．1％～4％

监理继续教育考试题

1.单选题【本题型共60道题】 1.当()时，有关单位应按规定向工程勘察质量监督部门报告。 A．工程勘察发生重大质量、安全事故 B．勘察企业提供虚假成果资料 C．勘察企业未按工程建设强制性标准进行勘察 D．勘察企业不参加施工验槽 2.要求抹灰层具有防水、防潮功能时，应采用（） A．防水砂浆 B．水泥砂浆 C．石灰砂浆 D．水泥石灰砂浆 3.工程进度款的结算方式为()。 A．按月结算与支付 B．按季结算与支付 C．按半年结算与支付 D．按一年结算与支付 4.吊扇扇叶距地高度不小于（） A．2.2m B．2.5m C．2.8m D．3m

A．土钉墙和止水帷幕及竖向钢管组合 B．土钉墙和止水帷幕及预应力锚杆组合 C．土钉墙和微型桩及预应力锚杆组合 D．土钉墙、止水帷幕、微型桩和预应力锚杆组合 6.钢支撑的连接主要采用() A．法兰盘形式连接 B．内衬套管焊接 C．焊接或高强螺栓连接 D．预埋连接钢板 7.发包人要求承包人完成合同外零星项目，承包人应在接受发包人要求的()日内就用工数量和单价、机械台班数量和单价，使用材料和金额等向发包人提出施工签证 A．5 B．7 C．12 D．14 8.建筑节能工程中，监理工作依据为。 A．工程项目的《监理规划》 B．工程进度安排 C．工程的总资金 D．施工单位的资质 9.装配式结构中的接头和拼缝，当承受内力时应采用混凝土浇筑，其强度等级应（） A．比构件强度等级高一级

C．与构件强度等级相同 D．C20 10.为防止高处坠落事故发生，模板工程应按相关规定编制施工方案，并由()组织有关部门验收合格后方可作业。 A．项目分管负责人 B．项目经理 C．总监理工程师 D．施工企业技术负责人 11.搭拆脚手架、模板时，应按《》的有关规定进行。 A．高空作业安全技术规范 B．高处作业安全技术规范 C．高处作业安全规范 D．高空作业安全规范 12.墙体基层表面应无浮灰、油污、隔离剂、空鼓、风化物等杂质。混凝土墙体的穿墙螺栓孔用干硬性砂浆分层填塞密实并在抹平；砌体墙体表面的残余砂浆、浮灰应清除干净，分层堵塞脚手眼。 A．墙体内侧 B．墙体外侧 C．墙体两侧 D．墙体内部 13.下属于总监理工程师主要职责的是()。 A．明确监理人员的安全监理职责 B．建立安全监理管理制度

监理工程师继续教育必修课试题及答案解析

1.单选题【本题型共60道题】 1.合同的格式条款可以是（D ）。 A．合同的部分条款 B．合同的所有条款 C．合同的必要条款 D．合同的部分条款或合同的所有条款 2.甲公司于1月5日向乙公司以信件方式发出要约，向乙公司订购一批原材料，要求乙公司10日内作出答复，该要约于1月6日到达乙公司。下列各项中，乙公司的做法属于承诺的行为有（ b）。 A．乙公司的答复于1月16日到达甲公司 B．乙公司于1月8日向甲公司发货 C．以公司要求甲公司适当提高报价 D．乙公司1月12日向甲公司回信接受要约，由于投递错误致使该信件于1月17日到达甲公司3.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，建设工程施工阶段监理收费，其基准价浮动幅度为上下（C ）。 A．10% B．15% C．20% D．25% 4.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，以下项目中，可以不实施监理的是（ A）。 A．紧急抢险项目 B．总投资额在4000万元的卫生项目 C．大中型公用事业工程 D．成片开发建设的住宅小区工程 5.甲公司与乙公司（建筑企业）于2001年4月签订了一份买卖合同，约定2001年8月30日由甲向乙提供建筑用水泥100t。同年5月初，甲公司所在地发生洪水灾害，甲公司未将灾情之事通知乙公司。同年8月底，乙公司催促交货，甲公司未交。同年9月30日，甲公司发货，同时致函乙公司，表明因受水灾而致延迟交货的事实。乙公司因延期收到水泥而影响工程进度，被发包方扣罚工程款1万元。则正确的是（D ）。 A．甲公司因不可抗力延迟交货，对乙公司扣罚的1万元不承担赔偿责任 B．甲公司因不可抗力延迟交货，对乙公司扣罚的1万元承担部分赔偿责任 C．甲公司在取得主管机关有关灾情后，免予承担赔偿 万元赔偿责任1不能按时交货，故应向乙公司承担,．甲公司未能及时通知乙公司D 6.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位的违规责任中，造成损失的，监理单位依法承担（D ）。 A．工程责任 B．连带责任

监理工程师继续教育试题及答案

1.单选题【本题型共60道题】 1.根据《注册监理工程师管理规定》，注册证书和执业印章是注册监理工程师的执业凭证，其有效期为()年。 A．2 B．3 C．4 D．5 2.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发生质量事故，有关单位应当在()小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。 A．8 B．12 C．24 D．48 3.根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师应当按照监理规范的要求，采取()等形式，对建设工程实施监理。 A．旁站、巡视和平行检验 B．检查、验收和工地会议 C．检查、验收和主动控制 D．目标控制、合同管理和组织协调 4.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，()年内不得再次申请安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 A．1

B．2 C．3 D．5 5.根据《建设工程监理规范》，施工过程中，总监理工程师应定期主持召开工地例会。会议纪要应由()负责起草，并经与会各方代表会签。 A．总监理工程师 B．项目监理机构 C．建设单位 D．施工单位 6.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商行政管理部门办理变更手续后()日内办理资质证书变更手续。 A．5 B．10 C．20 D．30 7.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后付款，但卖方直至2000年6月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方应当按照每千克()元向卖方付款。 A．90 B．100 C．110 D．120

2020监理继续教育试题及答案

2020监理继续教育试题及答案 单选题 1、工程监理单位应在监理合同签订后，第一次工地会议前将项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命，书面通知（）。 A.建设单位 B.施工单位 C.质量监督机构 D.分包单位 正确答案：A 2、总监理工程师需要同时担任多项监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意，且最多不得超过（）项。 A.2.0 B.3.0 C.4.0 D.1.0 正确答案：B 3、根据《山东省建设工程监理工作规程》，总监理工程师委托对项目监理机构印章进行保管与使用是（）的职责。 A.总监代表 B.专业监理工程师 C.监理员 D.信息资料员 正确答案：D 4、施工准备阶段，工程监理单位应组织项目监理机构人员对（）文件进行交底。 A.施工合同 B.监理合同 C.招标文件 D.投标文件 正确答案：B 5、第一次工地会议由（）主持召开。 A.施工合同 B.监理合同 C.招标文件 D.投标文件 正确答案：A 多选题 1、（）情形项目监理机构可设总监理工程师代表： A.工程规模较大、专业较复杂，总监理工程师难以处理多个专业工程时，可按专业设总监理工程师代表 B.一个监理合同中包含多个相对独立的施工合同，可按施工合同段设总监理工程师代表 C.工程规模较大、地域比较分散，可按工程地域设总监理工程师代表 D.同时担任总监理工程师的项目多于一项的 E.监理部人员数量较多时 正确答案：ABCD

2、监理员应履行下列（ABCE ）职责 A.发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告 B.检查工序施工结果 C.复核工程计量有关数据 D.负责旁站 E.进行见证取样 正确答案：ABCE 3、监理对开工条件核查应包括下列（）内容 A.设计交底和图纸会审已完成 B.施工组织设计已由总监理工程师签认 C.施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实 D.进场道路、水、电、通信等已满足开工要求 E.建设资金已落实 正确答案：ABCD 判断题 1、总监理工程师应在签订监理合同及收到工程设计文件后组织编制监理规划，并在召开第一次工地会议后报送建设单位。B：不正确 2、监理实施细则应在相应工程施工开始前，由各专业监理工程师编制并经总监理工程师审批同意后实施A：正确 3、监理例会纪要由项目监理机构负责整理、归档，专业监理工程师审核并经参会各方会签后分发。B：不正确 4、设计交底和图纸会审会议纪要应由建设单位、设计单位、施工单位的代表和总监理工程师共同签认。A：正确 5、对专业性较强、危险性较大的分部分项工程，项目监理机构应根据相关规定及监理工作开展的需要，编制监理实施细则。A：正确

专业监理继续教育考试答案.doc

河南监理工程师继续教育 一、单选题 1、在项H做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于（）。 A、设 计 C B、施工 C C、监 理 C D、结 算 2、在建设工程施工阶段，由于承包单位的责任造成工期延误示，监理工稈师对修改后的施工进度计划的批准意味着（）。 C A、批准了丁?稈延期 E B、批准了承包单位在合理状态下施 工 C C、修改了合同工期 C D、解除了承包单位的责任 3、某项忖有4个方案，甲方案财务净现值FXPV二200力元，投资现值I尸3000力-元，乙方案FNPV二180 力-元，I尸2000 力-元，丙方案FNPV二150 力-元，1「,二3000 力-元，丁方案FNPV二200 力元,"2000万元,据此条件,项目的最好方案是（）。 C A、甲方案 匚B、乙方案 匚C、丙方案 E D、丁方案4、监理机构主持召开的工地例会会议纪要由（）整理。 E A、监理工程师 C B、业主代表 c、施工单位 C D、与会方轮流

5、在安全监理巡视检查屮，发现有违规施T和存在安全事故隐患，情况严重的，由总监理工稈师下达（），并报告建设单位； 匚A、口头指令 匚B、监理通知 C C、紧急通知 E D、工程粋停施工令 6、建设工程总费用由肓接费和间接费两部分纟H.成，随着建设工期的缩短，会引起（）。匚A、直接费和间接费同时增加 E B、育接费增加，间接费减少 匚c、直接费和间接费同时减少 匚D、直接费减少，间接费增加 7、下列关于监理规划的描述，不正确的是（）o E A、监理规划在监理单位接受业主委托并签订委托监理合同后编制 C B、监理规划由总监理工程师批准实施 C C、监理规划的内容比监理大纲更翔实、更全面 C D、监理大纲、监理规划和监理实施细则Z问存在依据性关系 8、全面考核项目建设成果，检杳设计与施工质量，确认项目能否投入使用的最主要环节是（）O C A、过程控制

2016电力监理继续教育及答案

1. 单选题【本题型共10 道题】 1.“中国电力建设企业协会”对已具备完善的达标投产考核能力并准备申报中国电力优质工 程的达标考核复检工作，应在机组投产、性能试验结束后的（）个月内完成。 A．2 B．3 C．6 D．12 2. 对已投产的电力工程项目，在达标考核预检合格基础上进行复检时，重点考核项目进行抽查的抽检率不应小于（）。 A．30% B．50% C．60% D．70% 3. 火电厂工程建设过程中，允许总包商进行分包的施工作业是（）。 A．水塔工程 B．升压站工程 C．土方开挖工程 D．高、中压管道工程 4. 承包商成立的现场施工安全委员会由（）担任委员会主任。 A．总监理工程师 B．承包商的总工程师 C．承包商的项目经理 D．承包商的项目副经理 5. 以下对单元工程的质量检验确认质量合格的论述中，正确的是（）。 A．一般单元工程由承包商的质检部门检验，报监理工程师签证确认即可 B．重要部位的隐蔽工程承包商自检合格后，由承包商组织业主和监理机构检查验收 C．关键部位的单元工程承包商自检合格后，报监理机构和设计单位批准后即可 D．关键工序的单元工程承包商自检合格后，由设计单位组织地质、监理、施工等各方代 表进行联合检查 6. 按照《监理规范》的规定，下列导致影响工程使用寿命和正常运行，需要返工的情况中， 不属于施工质量事故的是（）。 A．设计标准不符合规范的要求 B．设备安装不符合技术规程的要求

C．施工工艺不符合技术规程的要求 D．建筑材料的质量不符合合同约定的标准 7.按照《水利水电工程施工监理规范》的要求，为了保证工程质量，开工前需要进行的下列 准备工作中，不属于监理机构职责的是（）。 A．编制质量保证体系 B．检查质量管理组织的措施 C．制定质量检测人员的业务考核标准 D．完成施工质量检测人员的岗位培训 8.按照《电力建设安全健康与环境管理工作规定》，承包商的施工机械险和人身伤害保险应 由（）。 A．承包商自费办理投保 B．建设单位办理，并承担相应的保险费 C．承包商办理，保险费包含在工程报价内 D．承包商办理，建设单位另行提供保险费 9.目前电力行业执行的标准规范中，《电力建设安全工作规程（火力发电厂部分）》属于（）。 A．国家标准 B．行业标准 C．地方标准 D．企业标准 10.按照《电力建设工程质量监督规定》（2005版）的规定，下列选项中（）属于工程质 量监督部门对施工现场检查的内容。 A．对工程建设各责任主体质量行为的检查 B．对工程建设项目施工的现场进行旁站跟踪检查 C．对工程使用材料进行分类检查 D．对基础工程进行分项检查 2.多选题【本题型共5道题】 1.按照《电力建设安全健康与环境管理工作规定》的要求，下列选项中，属于项目法人的职 责包括（）。 A．聘用安全工程师并承担其费用 B．为承包商提供安全文明施工的基础条件 C．向监理单位提供现场安全措施补助费 D．提供承包商办理工程险和人身伤害保险的保险费 E．提供施工现场及毗邻区域内供水、排水等地下管线资料

监理工程师继续教育试卷及答案.doc

2019年监理工程师继续教育延续注册 市政公用工程24学时试卷1及答案（72分） 1.单选题【本题型共60道题】 1.输送蒸汽的供热管道进行吹洗时采用的介质是（B）。 A．热水 B．蒸汽 C．冷水 2.石灰稳定土养生期应不少于（B）。 A．3天 B．7天 C．14天 D．28天 3.管道工程施工测量放线，如有两个以上的施工单位共同施工，其衔接处相邻设置的（C ）应相互校测 ，调整偏差。

A．开挖断面 B．边坡支撑 C．水准点和控制桩 4.垃圾填埋场渗沥液导排层最常用的排水材料是（C）。 A．碎石 B．中粗砂 C．卵石 5.采用机械压实时，分层的最大松铺厚度，高速道路和一级道路不应超过（C）cm。 A．20 B．25 C．30 D．35 6.城市路基植被防护，气温低于（A）不宜喷播作业。 A．12℃

B．15℃ C．18℃ D．20℃ 7.给排水构筑物施工质量的控制，地基处理和基坑开挖是关键，其目的是防止（B）。 A．混凝土开裂 B．不均匀沉降 C．上浮现象 8.基底验槽合格后，及时完成垫层施工，对深基坑要分段浇筑垫层，每挖出一段就浇筑一段，起到（C ）的作用。基坑垫层完成后仍然会变形，因此要在设计规定时限内完成车站底板结构，以平衡基坑的变形 。 A．加固 B．支撑 C．保护

D．平衡 9.顶管主要特点为（B）。 A．工期长，对环境影响小，综合费用低 B．工期短，对环境影响小，综合费用低 C．工期短，对环境影响大，综合费用低 D．工期短，对环境影响小，综合费用高 10.构造物回填应分层填筑，每层压实厚度不宜超过（D）cm，压实度应按相关规范和设计要求进行检测 ，当设计无要求时，应与路基顶面压实标准一致。 A．15 B．20 C．25 D．30 11.后张法有粘结预应力孔道灌浆的水泥浆强度应符合设计要求，设计无要求时，应不低于（B ）。

水利工程监理工程师继续教育考试试题

?试卷总分：100分 ?考试时间：100分钟 ?剩余时间：99分29秒 监理工程师继续教育客观题考试试卷 1.判断题（每题1分，共100分） （1）建设单位应当将施工图设计文件报省级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。 正确 错误 （2）监理单位必须具有自己的名称、组织机构和场所，有与承担监理业务相适应的经济、法律、技术及管理人员，完善的组织章程和管理制度，并应具有一定数量的资金和设施。 正确 错误 （3）为工程的合理施工和保证安全所必须的暂停施工，承包人可以提出增加费用和延长工期的要求。 正确 错误

（4）在施工合同实施中，如果对施工合同中任何一项工作的标准或性质需要提高，须由监理人按变更处理。 正确 错误 （5）关键路线的工程进度决定了整个计划的工期。 正确 错误 （6）招标代理机构与行政机关和其他国家机关可以存在隶属关系或者其他利益关系。 正确 错误 （7）中型水利工程在竣工技术预验收前，竣工验收主持单位可以根据需要决定是否进行竣工验收技术鉴定。 正确 错误 （8）两个以上法人可以组成一个联合体，以二个投标人的身份共同投标。

正确 错误 （9）施工项目经理短期离开工地，必须委派代表代行其职，并通知监理机构。 正确 错误 （10）项目法人应当自法人验收通过之日起30 日，制作法人验收鉴定书，发送参加验收单位并报送法人验收监督管理机关备案。 正确 错误 （11）监理单位不应当审查被监理单位提出的安全技术措施、专项施工方案和环境保护措施是否符合工程建设强制性标准和环境保护要求，并监督实施。 正确 错误 （12）监理人应在合同规定的期限，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其平面资料。

2018年监理工程师继续教育必修课考试题及答案

1.单选题【本题型共60道题】 1.甲公司与乙公司（建筑企业）于2001年4月签订了一份买卖合同，约定2001年8月30日由甲向乙提供建筑用水泥100t。同年5月初，甲公司所在地发生洪水灾害，甲公司未将灾情之事通知乙公司。同年8月底，乙公司催促交货，甲公司未交。同年9月30日，甲公司发货，同时致函乙公司，表明因受水灾而致延迟交货的事实。乙公司因延期收到水泥而影响工程进度，被发包方扣罚工程款1万元。则正确的是（D）。 A．甲公司因不可抗力延迟交货，对乙公司扣罚的1万元不承担赔偿责任 B．甲公司因不可抗力延迟交货，对乙公司扣罚的1万元承担部分赔偿责任 C．甲公司在取得主管机关有关灾情后，免予承担赔偿 D．甲公司未能及时通知乙公司不能按时交货，故应向乙公司承担1万元赔偿责任 2.根据《民用建筑工程节能质量监督管理办法》，不需要专业监理工程师采取旁站形式实施监理的是（C）。 A．易产生热工缺陷部位的施工 B．易产生热桥缺陷部位的施工 C．门窗制作与安装 D．屋面保温工程的施工 3.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的，处（C）以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书。 A．10万元以上30万元以下 B．20万元以上50万元以下 C．50万元以上100万元以下 D．100万元以上200万元以下 4.根据《建筑法》，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包，如果它们的资质等级不同，则（A）。 A．应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程 B．应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 C．可以承接它们中所有资质等级范围内的工程 D．应当联合向建设行政主管部门申领新的资质，在许可范围内承接工程 5.根据《建筑法》，（C）必须申领施工许可证。 A．工程投资额在50万元以下或者建筑面积在300平方米以上的建筑工程 B．工程投资额在30万元以上或者建筑面积在400平方米以上的建筑工程 C．工程投资额在30万元以上或者建筑面积在300平方米以上的建筑工程 D．工程投资额在50万元以上或者建筑面积在400平方米以上的建筑工程

监理员继续教育(含答案)

1.判断题（每题1分，共100分） （1）监理单位在实施监理过程中，发现存在生产安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；对情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时向水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构以及项目法人报告。 2. 正确 错误 （2）水利工程施工监理专业资质甲级、乙级和丙级。 正确 错误 （3）在施工过程中，监理机构发现施工环境可能影响工程质量时，应指示承包人采取消除影响的有效措施。 正确 错误 （4）中国水利工程协会对全国水利工程建设监理实施统一监督管理。 正确 错误

（5）项目法人将水利工程建设监理业务委托给不具有相应资质的监理单位，应当承担相应的法律责任。 正确 错误 （6）单元（工序）工程质量不合格时，应按合同要求进行处理或返工重作，不必进行检验既可进行后续工程施工。 正确 错误 （7）合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润不应认为已包括在其它有关项目的单价和合价中。 正确 错误 （8）不合格的材料、构配件和工程设备应按监理指示在规定时限内运离工地或进行相应处理。 正确 错误 （9）监理人无权督促承包人建立施工进度管理体系，做好生产调度、施工进度安排与调整等各项工作，并加强质量、安全管理，切实做到“以质量促进度、以安全促进度”。

正确 错误 （10）水利工程建设监理单位应当按照监理规范的要求，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方式实施监理，发现问题应当及时纠正、报告。 正确 错误 （11）由于承包人原因造成的不合理超挖部分监理人应予计量。 正确 错误 （12）由于发包人原因引起的暂停施工造成的工期延误，承包人有权提出工期索赔要求。 正确 错误 （13）施工单位指派的项目经理易人，要事先经监理机构确认并报发包人同意。 正确 错误