当前位置：文档库 › 有线电视施工合同新整理版参考文本

有线电视施工合同新整理版参考文本

有线电视施工合同新整理

版参考文本

In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes

And Achieve The Effect Of Common Interests

某某管理中心

XX年XX月

有线电视施工合同新整理版参考文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。

有线电视施工合同范文1

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行

政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、甲乙

双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、有线电视工程位置及内容：

施工地点：乙方负责甲方区路号工程，供栋户住宅。

施工内容：需乙方逐户进行有线电视系统的设计、安

装、调试及交付使用后的维护任务。

二、合同工期

开工日期：竣工日期：总天数：天：

三、质量标准与质保期

工程质量标准：

质保期：工程完工验收合格之日起年

二、甲方责任：

1、按照青政发〔2001〕37号《青岛市人民政府关于加强城市新建住宅配套设施建设管理的通知》中规定的配套范围，负责提供有线电视工程设计的必要图纸。(建筑管网综合图、电图)

2、如工程需办理市政报批手续，负责到市规划局市政处办理道路图纸报批手续，需要乙方配合的，乙方因予以积极。

3、按照青建规字〔2002〕24号《关于加强有线广播电视设施建设管理确保广播电视安全传输的意见》中的规定和设计要求，负责为小区楼栋内有线电视系统安装箱盒、预埋线管(预埋管内需穿铁丝)和接地线的施工，并保证

管道畅通，接地电阻符合要求。

4、负责在有线电视1号箱内单独敷设1.5平方电源线并引入220V/50HZ交流电，电源由本单元电表前引入，增加电表，配合乙方与物业公司签订用电协议。

5、为保证有线电视系统的正常运行，甲方必须到乙方处购买楼内有线电视器件箱，乙方负责终身维护。否则，乙方不给予穿线施工及开通信号等，由此产生的后果，由甲方负责。

6、甲方负责按照建筑工程的施工进度，提前向乙方提出有线电视工程的施工时段，便于乙方安排施工。

7、在乙方工程完成后，甲方应承担有线电视设备及线路的保管任务。截至乙方开通信号前，有线电视设备发生的丢失，费用由甲方承担。

三、乙方责任：

1、合同签订，甲方交清费用后，乙方提供三套设计蓝

图。

2、乙方应提供经测试合格的入网产品，包括线路设备、用户终端设备等。

3、土建工程具备施工条件时进入工地，房间有门锁时进行室内安装。

4、工程质量应达到国家相关行业标准。保证甲方的用户终端电平符合技术要求。

5、乙方应遵守用电协议，按时与物业公司结算电费。

四、工程费用：

按照《广播电视传输网络系统安装工程预算定额(GY52122008)》编制工程预算，管道工程费用按工程预算采取一次性包死方式，预算详细清单见附页。

工程费用为人民币：大写：

五、有线电视开通条件：

工程竣工验收合格，甲方或用户交清初装及第一年收

视费后，乙方才负责开通信号。收视维护费从开通信号之日算起。

六、其它：

1、本合同自双方签字盖章，甲方付清工程费用后生效。

2、本合同一式六份，甲方两份，乙方四份，具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。

七、补充条款：

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

有线电视施工合同范文2

甲方：协议编号：

乙方：

本着用户自愿，有偿服务，互惠互利，共同发展的原则，经双方共同协商，达成以下协议：

一、甲方自愿加入河南有线电视网络集团有限公司郑*分公司数字电视网，甲方业主按照乙方提供的数字电视套餐资费自主选择并交纳相关费用。甲方共入网(100)户，每户工料费240元，共计(24000)元;甲方选择乙方云电视营销产品基本包，每个终端一次性预存500(含25个月费用元)，甲方预购首批30台高清机顶盒，共计(15000)元。工程总价款共计(39000)元。

二、施工工期：该工程自()年()月()日开始施工安装，至()年()月()日安装完毕。开通后应保证甲方用户所购买节目的正常收看。

三、付费方式：协议签订一周内甲方一次性付清工程款共计()元。

四、开通方式：数字信号开通后，由甲方或物业公司统一组织办理数字电视入网手续。

五、业务办理：甲方用户办理相应数字电视套餐后，可自主选择乙方的其他业务，并有权享受乙方针对数字电视用户的相应优惠活动。

六、数字电视维护费：数字电视维护费的标准暂按照甲方业主所选择的套餐资费执行，如遇国家(或地方)相关政策调整，则以乙方根据政策调整后的资费标准执行。

七、责任：

1、乙方负责甲方用户入网的设计、安装和维护工作。

2、甲方为乙方提供用户入网设计施工所需的楼房详细地址及建筑结构图纸资料，并为乙方安装施工做好各方面的协调工作。

3、甲方负责提供所有用户名单及具体位置，乙方为收视用户提供终身维护服务。

4、该工程室内外暗埋管路的敷设工作由甲方负责，并保证管路畅通和积极配合乙方穿线。

5、小区内的有线电视暗埋箱由甲方提供，甲方为暗埋箱体进行施工安装。

6、甲方对在其单位或小区内的乙方各种设施(包括线路、设备等)负有保全责任。乙方所投资的管道和设备其使用权和产权归乙方。

7、甲方在合适位置无偿向乙方提供免费电源的有线电视设备用房，乙方应光缆进入机房或园区内。

8、验收标准：按国家有关广播电视工程标准。

9、按照国家政策的要求，乙方须向甲方传送6套规定的模拟电视信号直至国家停止传送模拟信号。

八、甲方单位或个人不得擅自拆迁、延伸或增加用户接口，违反规定造成的损失由甲方单位或个人承担。

九、违约责任：自协议生效后，乙方不能按时完工开

通，造成的损失由乙方负责。由甲方造成的不能按时完工，则工期顺延。因不可抗拒的特殊原因而导致本协议不能履行的双方都不承担责任。

十、若遇国家(含地方)政策调整等不可抗拒因素，甲乙两方应按相应政策之规定执行本协议。

十一、未尽事宜双方协商解决，协商不成可由当地仲裁机构裁决。

十二、保密条款：甲乙双方应对本协议各条款保密，不得向第三方泄露，否则，由此而引起的各种责任由泄漏方承担。

十三、安装地址：

十三、本协议一式六份，甲、乙双方各执三份，经双方法人代表或委托代理人签字并加盖公章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：

_________

_________年____月____日_________年____月____日

有线电视施工合同范文3

甲方：

乙方：

甲、乙双方本着平等自愿，有偿服务，互惠互利，共同发展的原则，经双方共同协商，达成以下协议：

一、按照鹤建【20xx】26号文甲方委托乙方建设假日半岛小区1期20栋楼共1412户，有线数字电视基础传输网络费用310640元(人民币大写：叁拾壹万零陆佰肆拾元整)。

二、施工工期：双方约定xx年xx月xx日开始进场，至xx年xx月xx日施工完毕;

三、付费方式：本合同签订后3日内。甲方以转账方式支付全部安装工料费。

乙方收款账户名称：河南*线电视网络集团有限公司鹤壁分公司

开户行：建行九州*分行

账号：41001501423059666777

四、双方责任：

甲方责任：

1、甲方为乙方提供用户入网设计施工所需的楼房详细地址及建筑结构图纸、小区平面图、小区管网图等资料，并为乙方安装施工做好各方面的协调工作;

2、甲方负责为乙方提供所有用户名单及具体位置;

3、该工程红线内(小区内)室内外有线电视管路及桥架的敷设工作由甲方负责，并保证管路及桥架的畅通;甲方有义务配合乙方的施工。

4、甲方在合适位置向乙方免费提供具备公共用电电源的有线电视设备用房或场地，甲方有义务配合乙方将设备

有线电视工程施工合同文件

有线电视工程施工合同文件（合同编号：）工程名称：XXXXXXXXX有线电视安装工程建设单位：施工单位：

有线电视安装工程合同发包方：（甲方）承包方：（乙方）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙方双方友好协商，甲方同意将XXXXXXXX有线电视安装工程委托乙方施工。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方充分协商，特订立本合同，以共同遵守执行。第一条. 工程概况一. 工程名称：XXXXXXXX有线电视安装工程二. 工程地点：三. 工程内容：按甲方提供的图纸及双方确认资料由乙方进行有线电视工程设计，以双方确认的有线电视工程设计图纸进行施工。四. 工程范围：根据设计图纸，图号：______________，具体范围如下： 1.主干光缆、主干同轴射频电缆穿放； 2.楼内支干同轴射频电缆穿放至用户门口接线盒(不含接线盒)； 3.安装相关的有线电视传输设备(详见分部分项工程费汇总表)。五. 工程说明： 1、各器件箱处甲方须免费提供专线220V供电电源及良好地线。 2、本工程不包含小区内的线槽及管道敷设；施工期间甲方要确保此部分管道畅通，供有线电视单独永久使用。第二条. 工程价款一. 本工程材料设备及工程质量要求：按国家相关施工验收规范和技术质量标准进行施工，确保所施工项目达到优良质量标准。二. 承包方式：工程以总造价包干方式承包。

三. 工程总造价为大写：____________(人民币含税) 四. ￥: ___________元 (人民币含税) 五. 本合同不含用户开户时所缴交的装机工料费，装机工料费按现行的市物价局文件标准执行。第三条. 工程期限一. 开工日期：合同成立后，乙方收到全额工程款后三个工作日内组织开工。二. 竣工日期：乙方在收到全额工程款后15天内完成工程。三. 工期顺延：有以下原因之一的，工期可以顺延： 1.甲方在施工期间修改设计； 2.甲方不能按合同支付工程预付款； 3.甲方未能提供施工场地而使乙方不能如期开工； 4.因不可抗拒的自然灾害等事件影响。 5.管道集约化建设影响本工程的信号接入。第四条. 付款方式一. 合同签订后，甲方一次性支付乙方工程总造价款的 100%，(即人民币________元)，乙方应于收到款项后，三个工作日内组织开工。二. 乙方在收到全额工程款后，乙方受理该区内用户办理报装手续。三. 国家规定由乙方上缴的各种税费，已包含在本合同造价内，由乙方向工程所在地地方税务部门缴纳。第五条. 双方责任一. 甲方责任: 1.协助乙方做好工程计划安排,以便有计划地安排施工力量。 2.于开工前向乙方提供材料存放场地、施工场地、施工电源、水源的方便，并保证施工期间需要。

建设工程施工合同(示范文本)(GF-2017-0201)

（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局

说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

安装有线电视工程合同书

安装有线电视工程合同书甲方：乙方：甲方在＿＿＿＿＿小区预留的有线电视机房、楼外地缆沟及过线井、出土、楼内外箱体，必须符合有线电视布缆规范要求。甲方应对以下各项在乙方进场前确保完成，乙方有线电视布缆规范要求如下：一、机房要求： 1.机房应选择在小区公建处，尽量不选择居民用房和地下室。 2.房面积：机房独立面积不小于15平米。 3.出局管道；机房不小于4孔（Ф90）。 4.机房应简单装修（墙面、地面）。 5.机房应具备防盗门窗，方便独立进出机房。 6.机房需安装小区气冷式中央空调，或独立普通空调，并配置排水口，不能安装水冷式中央空调。 7.机房电源需接入变电站或小区主要变电机柜〔电业局黑号站〕，机房电源线5×16平方铠装防火，机房需100A独立电表。空气开关63A。 8.机房需独立地极电阻不大于4欧。地极要求：50×50×5×2500 毫米。角铁三组，每组间距5-2.5米，每组连接40毫米，使用镀锌扁铁。 9.机房地面承重要求每平方米1000公斤。不足承重要求应在机柜部位加承重梁。以上9项中所述是保证网络正常运行的必须条件，无论何种情况下。甲方均应保证乙方对该机房享有独家无偿使用权。二、小区管道、井、出土管、基础台的要求： 1、管道：主管道要求需建设四孔Ф90管道，支线管道要求需建设两孔Ф90管道，管道埋深800-1000mm。60mm汞包封，入楼管两孔塑管Ф80（内径）；首层箱至井有带线，做好与光电的接井，做好出局管道。 2、井：小区管井（小直800×700mm，中直900×1200mm，），井臂加装排架。 3、小区出土管：出土位置需依现场情况确定，一般情况下，小区红线内，需做2-3处出小区的出土管，主干线出土管为Ф90mm×4镀锌铁管，支干线出土管为Ф90mm×2镀锌铁管，管高2m-2.5m，并且安装牢固。若出土管在红线外，则需另立出土杆，或与广电井接通。

有线电视施工合同

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：

有线电视施工合同甲方：黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司（以下简称甲方）乙方：同方股份有限公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法律、法规及规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就畅心园棚改小区、清馨雅居棚改小区有线电视系统工程事宜达成一致意见，并订立本合同，以资共同遵守合同内的条款。第一条工程概况 1、工程名称：畅心园棚改小区、清馨雅居棚改小区有线电视暗管系统工程。 2、工程地点：（1）畅心园棚改小区。（2）清馨雅居棚改小区。第二条工程内容及承包范围 1、工程内容：畅心园棚改小区、清馨雅居棚改小区有线电视系统工程。 2、承包范围：畅心园棚改小区、清馨雅居棚改小区的有线电视系统楼内的暗管暗箱敷设，乙方依据有线电视台技术室提供的设计方案进行施工，以保证有线电视的顺利开通，乙方按照设计所提供的材料通过甲方的检验达到标准方可使用。乙方施工的范围是整栋楼的进户暗管，单元之间的连接

暗管，单元内的分户箱进入每户客厅的暗管，包括倒手盒与室内暗盒。楼外小区内的管道工程与进入小区的光缆接口由电视台设计施工，乙方负责协调电视台乙方施工之外的所有工程，保证小区居民入户之后有线电视的开通，满足用户的使用功能，乙方所施工的范围所有权和使用自主权归甲方所有。第三条工程开工和竣工期限 1、本承包工程的开工日期为乙方收到甲方开工通知后到本合同全部完工验收，进度与建筑主体同步，具体工期进度根据甲方工期安排。 2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做调整（1）重大设计变更（指设计功能改变、主要设备增减和发生在关键线路上的变更）造成的工期变化，并经甲方书面确认。（2）甲方书面通知的计划工期改变。（3）不可抗力。第四条承包方式、造价及造价调整 1、承包方式：包工、包料、包工期、包质量，达到用户能使用的功能，完成甲方与有线电视入户开通的要求； 2、本工程总造价约：户数（暂定7000户）×每户一百六十元 3、合同价款预计7000户×160元=1,120,000元 4、人民币（大写）约：壹佰壹拾贰万元整第五条双方责任甲方责任： 1、负责提供施工现场临时施工用水、用电及运输条件。

小工程施工合同书范文(完整版)

合同编号：YT-FS-7935-13 小工程施工合同书范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

小工程施工合同书范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。建设单位(以下简称甲方)：施工单位(以下简称乙方)：婺源县香田小区新增施工便桥工程，根据《中华人民共和国经济合同法》，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。第一条工程项目 (一)工程地点：香田小区 (二)工程内容：贝雷架钢便桥 (三)承包方式：包工包料第二条工程造价为人民币： 19.91万元整第三条合同工期 1.双方商定总工期30天。开工日期：20xx年06月 20 日，竣工日期：20xx

年 07 月 20 日 2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。 ①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。 ②因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。 ③因停水、停电等情况达六小时以上时。 ④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。 ⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。第四条工程质量标准和保修期 (一) 工程质量标准按国家现行施工规范验收 (二) 工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算， (三) 属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。第五条材料设备供应

光纤布线施工合同

篇一：综合布线工程合同书中卫市跃鑫钢铁有限责任公司综合布线工程合同书甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下：一、工程概况 1、工程名称：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司综合布线工程。 2、工程地点：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司 3、工程性质：结构化布线系统。 4、工程范围：从办公室拉网到硅铁炉房二、工程进度及验收 1、工程范围 1）屏蔽网线和光纤敷设。 2）总配线架和交换机的安装及线缆连接。 3）计算机到主机房电缆的连接。 4）各信息点的安装和连接。 5） utp测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试。三、工期：乙方施工开始日期为年月日，交工日期为年月日。四、合同报价：合同总金额（不含税）：人民币￥__________大写：__________________（详细清单附后）。五、结算方式： 1、合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的________作为订金，即人民币￥__________大写：____________________； 2、甲方须在工程完工验收后，以现金方式一次性向乙方支付剩余工程款项，即人民币￥__________大写：____________________。六、质量保证及保修： 1、乙方对其购买用于工程中的交换机、路由器、无线路由器提供1年质保（三个月包换），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起1年（硬件保修1年，人为损坏无质保），对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用； 2、超过保修期限后，若硬件设备出现故障，乙方可以配合甲方进行设备检修或提供相应解决方案，乙方可适当收取相应的服务费； 3、对于计算机病毒或计算机操作系统自身及系统软件故障所造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。七、违约条款：1、本工程实行包工包料制，施工期间内乙方不得以任何理由和借口向甲方增加工程款； 2、工程完工后，甲方须在3天内进行工程验收； 3、工程验收合格后，甲方不得以任何理由和借口拖欠乙方工程款（每拖欠一天，甲方则以合同总金额的千分之一补偿给乙方）； 4、合同自甲乙双方签定之日起生效，合同有效期自签订之日起至交工之日后一年止； 5、本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决；本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由当地人民法院解决。本合同一式贰份，双方各执壹份，自签署之日起生效。甲乙双方的授权代表在下面签字，表示同意本合同的所有条款及条件。附：详细清单。甲方：乙方：盖章：盖章：甲方代表签字：乙方代表签字：年月日年月日附：详细清单篇二：弱电综合布线施工合同有限公司无线网络施工合

小工程施工合同书范本(完整版)

合同编号：YT-FS-7587-56 小工程施工合同书范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

小工程施工合同书范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：根据《中华人民共和国经济合同法》，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。第一条工程项目 (一)工程地点：呼伦贝尔市原野测试有限责任公司 (二)工程内容：雨棚改造工程(边棚钢挂铝塑板，棚心刮外墙腻子，刷外墙涂料) (三)承包方式：包工包料第二条工程造价为人民币伍万叄千元第三条合同工期

1.双方商定总工期天。开工日期：年月日，竣工日期：年月日。 2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。 ①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。 ②增加了工程量，而受影响时。 ③因停水、停电等情况达六小时以上时。 ④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。 ⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。第四条付款方式 (一)材料进场，甲方付给乙方工程造价40%。 (二)乙方完成工程量的50%，甲方再付总造价的30%给乙方; (三)当工程竣工验收合格七天内甲方支付竣工结

有线电视外线管道预埋施工合同范本

有线电视外线管道预埋施工合同甲方：乙方：兹有甲方开发建设的有线电视外管道预埋工程，委托乙方施工。经甲乙友好协商，本着平等、互利原则，特订立如下协议，以便共同遵守。一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、工程内容：二、工程内容：根据有线电视管网示意图，本小区共设电视放大器：座，单元手井座，进入主井座，以及室外有线电视外线管道预埋工程，具体详见《施工图纸》（附见一）。三、工程造价及工程款支付： 1、本工程实行包工包料承包方式。 2、本工程结算根据乙方报价（见附件二）的编制定额及相应定额子目按实结算，按定额计价额的80%作为双方工程的结算价。管道埋深均按50CM，单管挖沟宽为40cm，双管挖沟宽度为60cm，四管挖沟宽度为100cm。 3、工程款支付按我小区分期建设进行付款，每期工程完工后付50%；工程验收合格后且双方结算完毕付该期结算款的90%(以六安电视台

出具验收证明为依据),余额作为质量保证金，保修期满时付清（保修期为竣工验收合格之日起一年）四、工程工期：自甲方通知乙方进场之日起开始计算，总工期不得影响我小区配套管网建设，除不可抗拒的自然灾害不得拖延工期。五、乙方使用的电视放大箱体和波纹管等主材须经甲方验收合格后方可使用，乙方应根据双方确认的设计图纸和相关项目规范要求组织施工，工程质量应符合国家相关标准合格等级。施工中接受甲方现场施工管理人员的监督，及时做好工程各分项隐蔽验收和工程业内资料。如造成工程质量及安全事故所产生的一切费用由乙方承担。六、结账方式：银行转账，凭建安发票。七、其他条款 1、如果验收不合格，乙方须承担返工损失以及由此给甲方带来的经济损失。 2、由于乙方施工不及时造成的道路破坏，乙方须承担修复费用。 3、因甲方导致管网工程等问题，使其不具备验收条件，甲方必须按时支付乙方工程款。 4、乙方须做到安全文明施工，施工期间一切安全责任均由乙方负责。 5、乙方在每段沟槽开挖好以后，应及时通知甲方，以便小区其他管道一并同槽埋设。 6、管道施工完成后，乙方应立即组织甲方及相关单位进行验收，

工程施工合同(完整版)

合同编号：YT-FS-3708-86 工程施工合同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

工程施工合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。合同编号：_____ 发包方：_____ 承包方：_____ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。第一章工程第一条工程概况 1．工程名称：_____ 2．工程地点：_____ 3．工程内容：_____（群体工程应附承包方承揽工程项目一览表） 4．承包范围：_____

5．承包方式：_____ 6．资金来源：_____ 7．批准文号：_____ 8．业主或主管单位：_____ 第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包方。第三条工期 1．开工日期：本合同工程定于_____年_____月_____日开工。 2．竣工日期：本合同工程定于_____年_____月_____日竣工。第四条合同价款金额（大写）：_____元（人民币）￥：_____元。第五条工程质量 1．承包方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。

《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201

《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201 （GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局

说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进

度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

有线电视网络配套工程建设协议

有线电视网络配套工程建设协议甲方：南京金盛装饰市场经营管理有限公司（合同编号：）乙方：江苏省广电有线信息网络股份有限公司南京分公司（合同编号：）甲乙双方根据省物价局、省建设厅《关于全面实施住宅商品销售“一价清”制度的意见》（苏价服[2003]303号）以及南京市物价局《关于新建商品住宅有线电视网络工程配套费的批复》（宁价服[2009]303号）的有关规定，甲方应为NO.2011G22地块配套建设有线电视网络。为保障用户权益，提升新建商品住宅的整体品质，甲乙双方就实施NO.2011G22地块的有线电视网络配套工程建设达成一致意见并签订本协议。具体内容如下：一、工程名称：NO.2011G22地块二、工程地址：南京市建邺区水西门大街北侧，江东路西侧，燕山路东侧三、工程开工时间：以甲方书面通知为准四、合作内容 1、甲方按照市物价局核定的标准向乙方缴纳工程建设配套费，乙方按照下一代有线电视网络NGB标准承担小区有线电视网络建设（含小区管道建设）、开通信号，并承担后续有线电视维护工作。 2、本有线电视配套工程新建地上建筑面积60934.3平方米，楼栋总数1幢，具体楼号金盛装饰城。 3、本有线电视配套工程金盛装饰城非住宅地上新建建筑面积60934.3平方米，根据项目实际情况，经甲乙双方协商一致，该部分有线电视分配网采取基础布网模式，为用户预留接口，不布放至终端。用户可根据需求自行交费申请户内布网和户内信号开通（450元/终端）。五、工程配套费用

1.工程配套费用预算。根据宁价服[2009]303、[2011]347号文件规定，有线电视网络工程配套费按照小区商品住宅建筑面积计收。本工程金盛装饰城非住宅按6元/平方米计算，工程建设总费用为365605.8元（人民币大写：叁拾陆万伍仟陆佰零伍元捌角）。 2.工程配套费决算。NO.2011G22地块竣工后实际建筑面积与规划建筑面积不符的，甲方在竣工后向乙方付清尾款时，按实际建筑面积重新计算的价格支付。六、费用结算方式合同签订后于2012年11月30日前甲方向乙方支付本合同总额的20%，计73121.16元（人民币大写：柒万叁仟壹佰贰拾壹元壹角陆分）；乙方或乙方委托的建设方、施工方进场施工前，甲方向乙方支付50%，计182802.9元（人民币大写：壹拾捌万贰仟捌佰零贰元玖角）；余款在竣工验收合格开通信号前按实一次性付清，并按实际竣工测量面积重新计算的价格支付。乙方按甲方分期支付的费用分期开具发票。七、双方权利和义务 1.甲方应向乙方出示加盖甲方公章的项目总平图（含经济技术指标，图纸设计证书甲级编号:A132002898），待甲方拿到该项目最终正式《建设工程规划许可证》后，再向乙方提供上述许可证复印件，并按规划许可证上核准的面积重新计算支付价格。 2.甲方向乙方提供小区管线综合图、小区楼栋弱电系统平面图、单体管线设计图、设计户数清单、全套电子文档资料，由乙方进行审核确认后作为本合同附件。甲方协助乙方将审核后图纸报规划主管部门，领取有线电视专项规划许可证。楼外管线施工完成后，甲方协助乙方办理规划验线等手续。 3.甲方提供的楼内管网设计应符合乙方设计规范要求。 4.甲方按照合同约定及时、足额向乙方缴纳工程建设配套费。 5.甲方应及时通知乙方小区楼外管道及楼内线路施工时间，派专人协助乙方在小区内的施工。对乙方在施工过程中的临时用电、用水、设备存放，甲方应免费提供必要的方便。甲方对乙方网络的线路、设备器材负有协助保管责任。 6.甲方为乙方的设备用电提供不计量的表前电，如小区用电是高压计量，须承诺小区内乙方设备用电免费。

弱电工程承包合同-范本(1)

智能化系统工程承包合同甲方：福建宏城房地产开发有限公司（以下简称甲方）乙方：福州鑫程电子系统有限公司（以下简称甲方）按照《中华人民共和国经济合同法》有关规定，结合霞浦景缘居小区智能化系统工程施工建设的具体情况，经双方协商达成如下协议。第1条工程承包范围该弱电系统工程，包括以下子系统： ①闭路电视监控系统②楼宇对讲系统③电梯三方通话线材敷设④停车场管理系统⑤有线电视系统工程⑦不锈钢自动伸缩门⑧不锈钢楼宇门第2条工期工期按甲方要求，配合土建施工进度，完成道路穿管，在年月日前完成、、系统的基本施工。第3条合同总价款 1.本弱电系统工程合同总价款为：人民币，辅助材料以签定合同单价为准，按实际使用数量（现场签证）决算。 2.下述费用包含在合同总价款之内：本合同工程全部设备的安装、调试及为业主培训操作人员的服务费用。 3.承包总价款调整原则当出现下列情况之一，可进行工程承包总价款调整： (1)甲方要求修改施工图引起的变更和施工过程中经甲方批准的设计变更。 (2)因甲方原因再造成工程量的增减。

(3)合同约定的其他调整。 4.承包总价款调整方式乙方根据调整的条件，在上述情况发生后10天以书面形式通知甲方，说明调整的原因、金额。经甲方代表确认后，甲方应在10天内将批复意见通知乙方。乙方收到甲方批复通知10天内不作答复者视为认同批复内容。第4条工程款的支付方法工程款项结算均通过银行办理，且采用人民币结算。 1.工程预付款为合同总价款的%，即人民币，于合同生效后7天内由甲方支付给乙方。 2.进度款：当乙方的管线工程敷设基本完毕，甲方支付合同总价款的%，即人民币；当工程设备安装完毕，经各系统调试合格后7天内付合同总价款的%，即人民币整，整体系统经甲方验收合格后15天内，甲方应付足乙方实际总价款的 -________%。 3.余下合同总价款的%，作为乙方维修维护保证金，保修期满后支付给乙方。第5条甲方的责任和义务 1.按合同规定的付款进度及时支付给乙方工程款。 2.负责对乙方进场的设备、材料进行检验。 3.负责协调乙方与土建等单位的关系，做好工程实施中需要协调的工作。 4.对乙方在施工过程中呈报的有关报告应在5日内及时做出书面批复。 5.积极为乙方创造必要的施工环境和施工条件。如提供水、电、电讯等，开通施工场地内主要交通干道及其公共道路。

管网施工合同范文(完整版)

合同编号：YT-FS-4128-29 管网施工合同范文(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

管网施工合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中国人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规、条例等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本天然气工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_________ 工程地点：____ 施工图号：____ 工程内容：________ 二、工程承包范围施工图所涉及的管道和设备的安装及配套的土建工程等。标段桩号：中压：____ 低压：_____ 三、合同工期开工日期：_____竣工日期：____ 合同工期总天

数：_____天四、质量标准按照《城镇燃气设计规范》GB50028—20xx、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—20xx、《现场设备、工业管道焊接工程焊接工程施工及验收规范》GB50236—20xx、《工业金属管道施工及验收规范》，现行建筑标准图集等国家质量检验评定标准，工程质量达到合格。五、承包方式包工包料(主材与设备由发发包提供) 六、合同价款 1、金额(大写)：______元(人民币) 2、合同调整价款：施工中发生经发包方认可的设计变更、现场签证、技术核定单所产生的价款。 3、工程款支付：工程竣工验收合格后，工程结算审结半年内，分期付清。 4、计价依据：20xx年山西省建设工程计价依据《建设工程预算定额》、《安装工程预算定额》、《市政

2018标准建设工程施工合同文本

2018建设工程施工合同文本【一】甲方(委托人) 某某建筑公司乙方(居间人) 联系地址：联系电话：甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就**省***工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百万元。 3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。 4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。https://www.wendangku.net/doc/4313976550.html, 5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。

有线电视安装合同书

甲方: 法定代表人／负责人：电话: 地址：邮编: 乙方: 分公司户名：＿_分公司开户行: 账号：_＿根据《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方友好协商，现就有线电视网络安装服务达成如下协议: 一、项目名称:有线电视网络安装工程二、项目地址：三、收费标准及金额： 3．1按物价部门规定标准：每一个终端点为一户,乙方向甲方按每户综合包干单价元收取，安装户数暂定为户。 3.2.甲方提供建筑物和用地范围内的通信管(线）道预留预埋,乙方负责布放光（电）缆,该项费用已包含在总价中。３.3.总价合计：人民币元整（￥整)。结算方式：综合单价包干、按实结算。四、付款方式：施工前甲方向乙方预付当期工程的安装工料费，工程竣工后信号开通前,甲方按多退少补原则根据实际安装户数向乙方付清余下安装工料费。待用户入住后,由用户向甲方缴纳有线电视安装费,甲方出具收

据,用户凭此收据即可向乙方办理相关入户手续，并缴纳收视费后开通用户有线电视信号。五、甲乙双方责任: （一）甲方责任: 1、甲方应积极配合乙方施工，向乙方提供楼盘结构平面图、房号、地下管道图等资料。派员做好随工工作，及时协助解决施工过程中存在的问题,提供必需的施工方便。否则，工期延误由甲方负责。 2、根据通信管理局和建设厅联合签发的《关于加强通信驻地网建设管理的决定》）的要求,城镇民用建筑物内的通信管线和配线设施以及建设项目用地范围内的通信管道,应当纳入建设项目的设计文件,并随建设项目同时施工与验收，所需经费应当纳入建设项目预算。３、如果甲方因各种原因无法满足乙方必要的施工条件，造成无法传送有线电视信号，乙方不负有责任。 4、未经乙方书面许可,甲方不得在有线电视传输网内插入非乙方有线电视信号。否则，网络上发生的安全、质量问题的责任全部由甲方承担，并且乙方有权将其有关设备拆除。（二）乙方责任: 1、严格按照乙方设计图纸和规范施工，确保有线电视信号畅通、图像清晰。 2、施工时工程有变更,应及时通知甲方，并征得甲方同意才能进行。六、工程时限和工程验收: 项目从乙方收到甲方安装工料费后个工作日内开始施工,若明线安装计划天内竣工。若暗线安装则根据甲方工程进度、质量双方协商确定。七、其他事项：

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(20200426231834)

建设工程施工合同第一部分协议书发包人（全称）：_________________________________________ 承包人（全称）：_________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。第一条工程概况工程名称：_________________________________________________________________________ _ 工程地点：_________________________________________________________________________ _ 工程内容：_________________________________________________________________________ _ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：________________________ 资金来源：________________________________ 第二条工程承包范围承包范围：_________________________________________________________________________ __ 第三条合同工期开工日期：_________________________________________________________________________ __ 竣工日期：

有线电视施工合同新整理版参考文本

有线电视施工合同新整理版参考文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

有线电视施工合同新整理版参考文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。有线电视施工合同范文1 甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、甲乙双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。一、有线电视工程位置及内容：施工地点：乙方负责甲方区路号工程，供栋户住宅。施工内容：需乙方逐户进行有线电视系统的设计、安装、调试及交付使用后的维护任务。二、合同工期开工日期：竣工日期：总天数：天：

三、质量标准与质保期工程质量标准：质保期：工程完工验收合格之日起年二、甲方责任： 1、按照青政发〔2001〕37号《青岛市人民政府关于加强城市新建住宅配套设施建设管理的通知》中规定的配套范围，负责提供有线电视工程设计的必要图纸。(建筑管网综合图、电图) 2、如工程需办理市政报批手续，负责到市规划局市政处办理道路图纸报批手续，需要乙方配合的，乙方因予以积极。 3、按照青建规字〔2002〕24号《关于加强有线广播电视设施建设管理确保广播电视安全传输的意见》中的规定和设计要求，负责为小区楼栋内有线电视系统安装箱盒、预埋线管(预埋管内需穿铁丝)和接地线的施工，并保证

有线电视施工合同新整理版参考文本

有线电视工程施工合同文件

最新版工程总承包合同文本完整版

建设工程施工合同(示范文本)(GF-2017-0201)

安装有线电视工程合同书

有线电视施工合同

小工程施工合同书范文(完整版)

光纤布线施工合同

小工程施工合同书范本(完整版)

有线电视外线管道预埋施工合同范本

工程施工合同(完整版)

《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201

有线电视网络配套工程建设协议

弱电工程承包合同-范本(1)

管网施工合同范文(完整版)

2018标准建设工程施工合同文本

有线电视安装合同书

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(20200426231834)

有线电视施工合同新整理版参考文本