当前位置：文档库 › 杨山茶场合同

杨山茶场合同

XXXX杨山茶场租赁合同

甲方：XXXXXXX

乙方：XXXXXXXXXXXX

为了充分合理开发利用大悟茶叶资源，发展大悟茶叶，达到带动当地茶农增收和茶企受益的目的，经甲乙双方友好协商，就乙方承包新城镇杨山茶场有关事宜签订此合同，合同具体条款如下：

一、租赁期限：乙方租赁甲方杨山茶场30年，自2011年12月1日起至2041年1月1日止。

二、租赁金额：乙方每年向甲方支付茶场租金，第一个五年每年租金为人民币肆万元整，第二个五年每年租金递增到伍万元整，十年后每年租金为六万元整。合同生效后年租金缴纳时间为每年上半年六月三十日前交情（首年租金进场前付清）。

三、租赁面积：乙方租赁甲方的茶场包括现有的茶园面积240亩以及山林面积约700亩，从东大分水至西分水岭，以及现有的长房、生活设施等；

四、甲方在本合同生效之日起无条件将杨山茶场及山林交付乙方使用，在乙方租赁期间甲方负责帮助乙方协调处理好茶场周边环境，维护乙方的切身利益，保障乙方能正常组织茶园基地的生产和管理；

五、杨山茶场基础设施改造由乙方投入为主，甲方帮助乙方积极争取相关项目的支持。甲方在乙方进场前协调三相电的开通，道路简修。

六、乙方保证在承包杨山茶场后，积极认真、合理规划好茶场的开发、管理、改建以及新基地的建设，力争把茶场建设成为一个标准化的绿色新茶园，积极推动新城茶叶产业化发展；

七、乙方经营期满后有优先续租权。乙方经营期满后原属于新城镇的茶园产权、山林资产仍归还新城镇所有；乙方在租赁山林土地上建设的厂房、茶园山庄等固定资产由双方协调折资解决；

八、本合同一式两份，双方各执一份。如有违约责任以双方协商解决为主，如协商解决不了，可以通过法律途径解决。

甲方：XXXXXXX

乙方：XXXXXXXXXX

签订地点：XXXXXXXXXXXX

2011-11-21

合同法司法解释(八)

合同法司法解释（八）第二十三条原告申请被告依法履行支付抚恤金、最低生活保障待遇或者社会保险待遇等给付义务的理由成立，被告依法负有给付义务而拒绝或者拖延履行义务且无正当理由的，人民法院可以根据行政诉讼法第七十三条的规定，判决被告在一定期限内履行相应的给付义务。月内向人民法院起诉或者依据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。人民法院仅就解除权、抵销权是否成立进行审查和裁判。 (3)居间合同具有诺成性、双务性和不要式性居间合同的诺成性是指，只要委托人与居间人意思表示一致，居间人就负有依委托人的指示进行居间的义务，而一旦居间人的活动取得结果，委托人就应支付报酬，合同即成立，而无需以实物的交付作为合同成立的要件。当事人一方为数人的，必需数人均作出行使解除权、抵销权的意思表示，最后作出的意思表示到达对方时，才发生解除、批销的效力。我想问一下司法解释的第五条规定行政机关负责人不仅包括正职还包括副职的，这会不会使这一制度大打折扣。另外，行政机关负责人出庭应诉的，可以另行委托一到两名诉讼代理人，这个有没有什么特别的用意?谢谢。第三十条依照合同法第九十九条的规定，当事人约定不得抵销的，也不得抵销。第三十一条合同解除效力溯及于合同成立之时，但合同已部分履行的，解除效力不溯及已履行部分。当事人另有约定的除外。第三十二条依照合同法第一百零一条的规定，债务将合同标的物或者行的物拍卖、变卖所得价款交付提存部门时，提存成立，合同关系及债归于消灭。第三十三条符合下列条件的，债务人可以依照有关规乏向相应的提存部门提存： (一)债务人具有民事行为能力：劳动争议仲裁委员会以申请仲裁的主体不适格为由，作出不予受理的书面裁决、决定或者通知，当事人不服，依法向人民法院起诉的，经审查，确属主体不适格的，裁定不予受理或者驳回起诉。

北京市施工合同范本

北京市施工合同范本一、安装内容 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围： 1) 甲方提供的消防系统施工图、系统图 2) 设计变更规定的范围 3) 技术核定单规定的范围 4、承包方式：承包方式(施工总包干)包辅材，水系统甲方只提供管材、设备、阀门、卡箍件、玛钢件、法兰螺丝、管道油漆、型钢、套管，报警系统甲方只提供线管、线缆、线盒、丝杆及报警设备。其余材料均由乙方负责提供，且保证所提供材料符合规范及设计要求。二、工程工期 1)依照本工程总承包合同的规定，乙方总工期为日历天，开工日期以甲方的进场通知为准，竣工日期为在具备系统运行的条件下，乙方应于10天内完成全系统的调试运行。 2)在规定工期内如遇不可抗拒的原因或因甲方原因而造成工期延误，工期顺延，以甲方核实签字的文字记录为准。 3)工期每延迟一天罚款1000元，甲方的临时抢工要求视为工期，工期提前奖励1000元。

4)如果采取措施后仍完成不了工期,按第八条第三款执行,并处以合同金额5%的罚款. 三、工程质量要求： 1)严格按照相关施工验收规范组织施工,如发生严重质量事故,甲方有权处以合同金额5%的罚款,且无条件解除合同,并由乙方承担由此造成的一切损失。 2)一般质量问题，经甲方指出不整改的，处以500元罚款，处罚之后仍不整改的，甲方有权无条件解除合同。 3)鼓励合理化建议。建议被采纳后产生了效益，给予创造效益的40%现金，当场予以奖励。四、工程价款：工程包干价：人民币圆整(小写￥元)。其中：① 火灾自动报警系统：人民币元; ② 自动喷淋灭火系统：人民币元; ③ 消火栓系统：人民币元; 五、结算方式 1)进度款的结算：水喷淋、消火栓系统以管道延长米作为结算依据，消防报警系统，以报警点为结算依据。 2)最终结算以报警点和喷淋点为结算依据，报警元/点，喷淋元/点,新做消火栓280元/个,移改消火栓200元/个 3)工程设计变更，以签证单为结算依据，减量5点以下不减价，增量的人工费据实结算。

最高院建设工程施工合同司法解释第八条发包人的合同解除权

第八条发包人的合同解除权 [司法解释原文]承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(一)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；(二)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；(三)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的； (四)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。 [条文主旨] 本条是关于发包人合同解除权的规定。从法律上讲，合同解除分为约定解除和法定解除两种。本条主要是解释《合同法》第九十四条规定的法定解除权在建设工程施工合同中具体适用情形。从审判实践上看，发包方在发包工程时处于优势地位，承包人为承揽工程竞争激烈；但随着合同履行，承包人进场施工后，发包人的优势地位也随之减弱。解除合同对双方来讲，损失都很大，在一般情况下当事人都不希望解除合同。解除不是合同履行的常态，应按照《合同法》规定，限制合同解除权的行使。而《合同法》关于法定解除的规定比较原则，结合建设工程施工合同的解除问题，应进一步明确解除权行使的具体情形，从而达到限制合同解除的目的。本条规定了发包方解除合同的几种情形，虽然条文是对发包方解除权的界定，是从正面规定解除权行使的条件，但实际上是对发包方合同解除权的一种限制，故在审判实践中应严格掌握。 [理解与适用] 一、关于合同解除的基本问题 (一)、合同解除概念

合同解除概念，在各法系学者间，向有分歧。争议的焦点在于合同解除是否包括协议解除、约定解除。大陆法系学说一般认为协议解除非以解除权存在为必要，协议解除是双方同意的行为，因而不属于合同解除范畴。英美法系的合同解除有广义和狭义两种。其狭义的合同解除相当于大陆法系的合同解除，是指当事人一方违反条件(在英国法上)或重大违约(在美国法上)时，对方当事人行使解除权，使合同关系向将来消灭的现象。英美法系把广义的合同解除称为消灭，它与合同消灭是同义语。这样，合同不仅可以由于违约解除，还可以由于双方协议、履行、合同落空而解除。协议解除，大陆法系称之为“合意解除”、“解除契约”或“反对契约”，是指合同有效成立之后未履行完毕以前，当事人通过协商使合同效力消灭的双方法律行为。约定解除则是当事人按合同约定的解除权解除合同。法定解除则是当事人依照法律规定的解除权而解除合同。从性质上看，协议解除和约定解除均是合同自由原则的体现，而法定解除则体现了法律干预。协议解除和约定解除是意思自治原则的应有之义，当事人有权订立合同，亦有权解除合同。而法定解除的解除权属于形成权，形成权只能由法律明确规定，没有法律明确规定，当事人一方是无权解除合同的。而协议解除、约定解除无须法律明确规定。台湾地区学者史尚宽先生指出：“合同解除，以第二契约解除第一契约，而非依一方意思表示之解除。……所谓合同解除，非真正解除，不适用关于解除之规定。” 因此，大陆法系学者将合同解除仅定义为法定解除，是颇有道理的。然而，从效果上看，三种解除皆使合同权利义务消灭，当事人都从合同的

合同协议书

合同协议书在快速变化和不断变革的今天，协议书在生活中的使用越来越广泛，签订协议书可以解决现实生活中的纠纷。什么样的协议书才是有效的呢？下面是作者精心整理的合同协议书4篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。合同协议书篇1 甲方：XX县林业局种苗站乙方：李XX 依据《合同法》，经甲乙双方协商，达成一致意见，签订如下协议：一、甲方将位于XX镇XX村XX组油茶示范林基地造林施工任务交于乙方。二、整地面积为柒拾亩（70亩），整地费用为640元/亩×70亩=44800.00元。三、施工标准带宽4米以上，达到水平线绕山转，外高内低连成片，并在内带留有流水槽。四、完成时间乙方必须于20xx年3月12日前将山坡平整完毕，并交于甲方用于栽植、嫁接油茶。五、违约责任 1、如乙方不能按时交付平整任务，甲方有权中止合同，并不予支付施工费用。 2、乙方按时完成时，甲方及时支付施工的全部费用。六、本合同一式两份，甲乙双方各壹份，具有同等法律效力。甲方：XX县林业局种苗站乙方：李XX 20xx年2月16日本合同协议书篇2 甲方：_________

乙方：_________ 本着友好合作，诚实信用，互利互惠，长期共赢的原则，经双方协商决定，签署本经销协议。一、甲方授权乙方为_________产品在_________市的总经销商，在本区域享受甲方产品独家总经销商资格，在本区域市场全权开展销售甲方产品的合法商业活动。二、甲乙双方的所有商业活动必须依法经营，对客户做好诚信服务工作，双方各自的经营风险和法律行为自行负责。三、在签订本协议时，乙方须向甲方提供本企业营业执照及法人代表身份证的复印件，并首批订购_________套_________产品，甲方授权乙方成为本区域独家总经销资格。在乙方成为区域总经销期间，甲方有义务保护乙方的合法权益，严防串货，杀价，多头销售行为，在本区域不再发展授权经销商。四、乙方必须遵守甲方的统一商务政策，严格执行甲方规定的产品价格体系和区域管理制度，保护甲方自主知识产权和无形资产不受侵犯。五、乙方应在本合同签订生效后，在首批产品订购日起的三个月内，实现最少销售_________套_________产品。否则，到时自动取消独家总经销资格。在第一年度乙方应实现不低于_________套年度销售目标，才可优先续约第二年度总经销协议。完成年度销售目标按进货总量的2％年终返利，超额部分按4％年终返利。六、双方权利与义务： 1．甲方在全国性广告发布时刊登授权独家经销商的名称，地址，电话。在独家经销商所在区域，双方合作共同开展有实效有针对性的宣传推广。厂家分担本区域广告费的50％，但最高不超过乙方销售额的2％，并对独家总经销商提供统一授权牌匾，产品演示图板，现场宣传海报，宣传彩页等。 2．乙方有义务随时将本区域的市场发展，产品情况，客户需求等信息及时反馈甲方。 3．甲方保留对产品技术规格，市场价格的调整权，如有变动甲方须在新规格，新价格生效前15日通知乙方。 4．甲方应向乙方提供合格的产品，对非人为损坏和非使用不当造成的质量

合同法第8条[工作范文]

合同法第8条篇一：合同法第四十八条之我见合同法第四十八条之我见《合同法》第四十八分为两款。第一款的内容是：“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。”第二款的内容是：“相对人可以催告被代理人在一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。”对于第一款应该不难理解，实践中也不会产生多大争议。容易产生争议的主要是第二款。本文主要就第二款谈谈笔者的认识。一、本条所规范的行为指向胡康生主编的《中华人民共和国合同法释义》认为，“本条是对无代理权人签订的合同效力的规定”。笔者认为这种概括并不准确，起码不够全面。一般认为，无权代理人以被代理人名义订立的合同是效力待定合同，是效力待定合同的一种。但本条所规范的并非效力待定合同本身，而是被代理人和相对人面对这种合同各自所享有的选择权。就法律规范类型而言，本条应该属于授权性规范，也就是，当被代理人和相对人都知晓存在这样一种效力待定合同的情况下，各自

均享有法定的权利，即被代理人的追认权和拒绝追认权，相对人则享有催告权，以及善意相对人的撤销权。因此，笔者认为，准确地概括本案的内涵，其应该是关于效力待定合同被代理人的追认权和拒绝追认权，以及相对人的催告权和善意相对人的撤销权的规定。需要补充说明的是，本条是关于无代理权人以被代理人名义签订的效力待定合同的规定已经是理论和实务界的通说。但实践中有人认为，本条合同效力待定是相对的，相对于被代理人而言，在其追认前效力是待定的，但对于合同本身来说，从一开始就是生效的，其所持的理由就是第一款的后半句“未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。”持这种观点的人认为，被代理人不追认，只是对被代理人不发生效力，但对于行为人（无权代理人和相对人）还是生效的，否则就不可能有“由行为人承担责任”之说。他们采用的是逆推思维方式。其思维过程是：合同生效，当事人应当承担责任。现在，既然法律规定行为人要承担责任，所以，合同自然应当是发生法律效力。这种观点貌似正确，其实不然。因为，固然合同生效当事人应当承担责任，但承担责任并非仅合同生效一种情况。合同责任分为两类，一是合同有效的合同责任，一是合同无效的责任。《合同法》第五十八条规定：“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能

招商代理合同

独家驻场招商代理合同甲方：地址：电话：乙方：地址：电话：根据《民法通则》、《合同法》的规定，上列双方经充分平等协商，本着互惠互利的原则，就甲方委托乙方为甲方建设的【】提供招商代理服务事宜，达成如下条款，共同遵守：第一条委托项目的概况甲方委托乙方的项目名称为 (以下简称“该项目”)，位于占地面积约平方米，委托招商建筑面积约平方米。委托时间：自双方签订本协议起，即年月日，至自年月日止。第二条委托工作内容一、招商代理服务 1、服务内容 1)组织招商队伍； 2)拟定招商工作流程、操作规则以及租赁合同等相关规范文本；全面向目标客户推介本项目； 3)安排有兴趣客户现场考察及现场接待客户； 4)与客户进行租赁谈判； 5)安排客户签署租赁意向书及协助签订正式租赁合同； 6)对商场的内部装修方案提出合理建议； 7)根据宣传推广计划负责指导完成各项设计及文案，安排并监督完成对应的物料制作，统筹监督各项地面宣传推广活动的开展执行，统筹组织软文撰写及媒体投放

2、服务方式：乙方派员整体负责该项目的招商工作。 3、驻场招商费用：在乙方人员进场全面招商工作启动后，合同期内，甲方向乙方支付招商服务基本月费，金额为每月人民币？万元整(即RMB？元)； 1)招商服务基本月费包括乙方派驻团队费用以及乙方在完成该阶段工作时需支出的各种费用，如：乙方人员往返的交通费、伙食费、各种人员聘用费、社保费、办公用品等； 2)基本月费按月支付，于次月5 日前支付上月基本月费。该月驻场招商的日期不足一个月的，按实际驻场天数计算。 4、招商佣金收费 1) 招商佣金标准：1.5 个月若商户租赁形式为固定租金方式，则甲方按相当于该租户应交纳的租赁合同期第一个收租年内非优惠的正常月度1.5 个月租金的金额支付乙方招商佣金；若租赁形式为保底分成方式，则佣金标准按月保底租金1.5 个月租金的金额支付；若租赁形式属无保底仅提成方式，则按该楼层的平均租金为标准计算 1.5 个月租金的金额支付。 2) 招商佣金的支付前提和方式乙方每引进一个商户需与甲方指定确认人签定商户确认书(详见附件一)，凭确认书与甲方结算佣金。甲方指定确认人名称：身份证号：乙方指定确认人名称：身份证号：商户签署正式租赁合同并缴付合同保证金后7 个工作日内，甲方按上述招商佣金标准向乙方结算。 5、招商租金及管理费的价格条件： 1) 租金：甲乙双方签订本合同后双方共同确定； 2) 管理费：按建筑面积元/ 平方米计算，未包含空调分摊费； 3)乙方应当严格遵守双方确定的租金底价及浮动幅度开展工作。非经甲方的书面同意，乙方不得擅自低于底价价格。 4)若市场因素必须调低价格时，经甲方同意后可以调整。同时乙方应对市场进行预测

北京市建设工程劳务分包合同(官方范本)

编号：YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方：乙方：签订日期：年月日文档中文字均可自行修改编订：YunBo Network

北京市建设工程劳务分包合同（官方范本）编号：______________ 发包人：_______________________________________________________ ________________ 承包人：_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称：_______________________________________________________ __________ 施工地址：_______________________________________________________

_______区（县）发包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 承包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称：_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况：_______________________________________________________

合同法及四个司法解释

合同法及四个司法解释合同法全文及其司法解释全文中华人民共和国合法(全文) 中华人民共和国主席令(九届第15号) 《中华人民共和国合同法》已由中华人民共和国第九届全国人民代表大会第二次会议于1999年3月15日通过，现予公布，自1999年10月1日起施行。中华人民共和国主席江泽民 1999年3月15日中华人民共和国合同法 (1999年3月15日第九届全国人民代表大会第二次会议通过) 总则第一章一般规定第二章合同的订立第三章合同的效力第四章合同的履行第五章合同的变更和转让第六章合同的权利义务终止第七章违约责任第八章其他规定分则第九章买卖合同第十章供用电、水、气、热力合同

第十一章赠与合同第十二章借款合同第十三章租赁合同第十四章融资租赁合同第十五章承揽合同第十六章建设工程合同第十七章运输合同第十八章技术合同第十九章保管合同第二十章仓储合同第二十一章委托合同第二十二章行纪合同第二十三章居间合同附则总则第一章一般规定第一条为了保护合同当事人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义现代化建设，制定本法。第二条本法所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定。第三条合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方。第四条当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预。

第五条当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。第七条当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第二章合同的订立第九条当事人订立合同，应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。当事人依法可以委托代理人订立合同。第十条当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。第十一条书面形式是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。第十二条合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款： (一)当事人的名称或者姓名和住所;前三条是合同成立的必要条件 (二)标的; (三)数量; (四)质量;（四）（五）（六)条可以通过交易习惯或市场等来确定 (五)价款或者报酬; (六)履行期限、地点和方式; (七)违约责任; (七)（八）条是便于争议的有利解决 (八)解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。

油茶购销合同

山茶油现货购销合同卖方交易商：买方交易商：合同编号：签订时间（摘牌日）：签订地点：买卖双方交易商遵循平等、自愿和诚实信用的原则，依据《中华人民共和国合同法》、浙江舟山大宗商品交易所现货挂牌交易规则，通过交易所计算机交易系统进行山茶油现货贸易而达成的本买卖合同。第一条买卖双方成交，系统自动为买卖双方作出电子签名，本合同生效，双方可打印签章予以备份，自然人无需签署本合同。第二条挂牌商品：，商品代码：。第三条挂牌方成交编号：。第四条成交价格：元/升。第五条成交数量：升。第六条质量指标：国标压榨一级（GB11765-2008）。第七条交货地点：。（卖方提供的配送点）第八条交提货方式：。第九条交提货期交收开始日：，交收截止日：。第十条数量、质量的确认： 1、商品数量以实物上标明的净含量为准（涂改无效），误差不超过1.5%。 2、如有质量异议，质量以交易所指定检验机构出具的检验报告为准，检验机构详见交易所网站公示。 3、提供质量检验的样品必须为原封包装的商品。第十一条结算及付款： 1、买方交易商应于交收开始日前一工作日15:00之前将全部货款存入其在交易所开立的结算账户，并按交易所规定格式将联系信息发至*****邮箱。

交易所在摘牌日下一工作日上午10:00之前将交易商联系信息发送至卖方交易商。卖方交易商应在交收开始日前一工作日12:00之前做好配送准备，并根据交易所发送的联系信息在交收开始日（含）后的三个工作日内完成发货，并保存相应货运凭证用以备查。 2、买方交易商在签收时应逐箱检验外包装（原厂纸箱包装）是否完好，仔细检查每箱封口处是否为出厂原始封贴，并查验防伪标示。买方交易商如对包装和数量有异议的需当场和物流人员核实，同时对异议处进行拍照取证，由物流人员当场出具书面说明并签字确认，并及时与交易所取得联系。买方交易商无故拒收的需承担由此造成的损失。 3、买方交易商签收后的第二个工作日12:00之前未向交易所提出质量异议的，交易所视为买方交易商对质量无异议，并在当天 12:00之后将80%的货款划转到卖方交易商在交易所的指定结算账户。 4、若买方交易商对交收商品的质量有异议时，应当在签收后的第二工作日12:00之前向交易所提出书面申请，买方交易商货款暂缓支付。买方交易商应当在提出异议后第十个工作日12:00之前向交易所提供交易所指定的质量检验机构出具的质量鉴定结论，检验费用由买方交易商先行垫付。逾期未能出具质量鉴定结论或交易所判定商品检验合格时，交易所将在提出异议后第十个工作日12:00之后将货款的80%划转到卖方交易商在交易所的指定结算账户。交易所根据质量检验机构出具的质量鉴定结论，确定违约方及相应违约责任。如果卖方交易商违约，交易所将在出具质量鉴定结论的下一个工作日12:00之前将卖方交易商违约部分的货款退还买方交易商并将违约部分的履约保证金作为违约金划给买方交易商，并由卖方交易商承担该次检验费用。 5、若买方交易商未在交易所规定的时限内提出数量、质量异议的，交易所不再受理交收商品有异议的申请。 6、发票开具： (1) 普通发票：卖方交易商将普通发票传至交易所交割部，然后随货配送给买方交易商。 (2) 增值税发票：卖方交易商应在收到买方交易商80%货款后五个工作日内

北京市建设工程施工专业承包合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 北京市建设工程施工专业承包合同

编号：FS-DY-20660 北京市建设工程施工专业承包合同北京市建设工程施工专业承包合同如下： BF——20xx——0214 合同编号：北京市建设工程施工专业承包合同北京市住房和城乡建设委员会北京市工商行政管理局二〇一四年八月第一部分协议书发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，发包人和承包人在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就本工程施工事项协商达成一致，订立

本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：二、承包范围承包范围：三、签约合同价人民币(大写)：其中：安全文明施工费人民币(大写)：四、工期计划开工日期：五、质量标准年计划竣工日期：日; 工期：工程质量标准：六、合同文件的组成 1.本协议书; 2.专用合同条款; 3.通用合同条款; 4.工程预算书或已标价的工程量清单; 5.技术标准和要求; 6.合同图纸; 7.其他合同文件。七、本协议书中有关词语定义与合同

条款中的定义相同。八、承包人承诺按合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责九、发包人承诺按合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。十、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，双方各执一份;副本一式包人份，其中，发份，承包人份。十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充生效。协议是合同的组成部分。十二、本合同自发包人：住所：(盖单位章) 承包人：住所：法定代表人或其 (签字) 月委托代理人：(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人：年(签字) 日签约地点：第二部分通用合同条款 1. 词语定义协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义：

种植油茶树合伙协议

种植油茶树合伙投资合同合伙人身份证号码：住址合伙人身份证号码：住址合伙人身份证号码：住址合伙人身份证号码：住址合伙人身份证号码：住址合伙人身份证号码：住址合伙人身份证号码：住址合伙人身份证号码：住址合伙人身份证号码：住址合伙人本着互利互惠、共同发展的原则，经充分协商一致决定联合出资共同经营（以下简称种植园），特订立本协议。第一条合伙投资宗旨：合伙投资种植油茶树，一切以种植油茶树为大局，使合伙人在经济上得到合法盈利为宗旨。第二条主要经营地：，现有可使用面积约亩，具体以实际为准。第三条合伙经营项目和范围：种植油茶树。第四条出资金额、方式、占有股份、合伙期限：合伙人以方式出资元占合伙投资比例 %。合伙人以方式出资元占合伙投资比例 %。合伙人以方式出资元占合伙投资比例 %。合伙人以方式出资元占合伙投资比例 %。合伙人以方式出资元占合伙投资比例 %。合伙人以方式出资元占合伙投资比例 %。合伙人以方式出资元占合伙资比例 %投。合伙人以方式出资元占合伙投资比例 %。合伙人以方式出资元占合伙投资比例 %。以上合伙出资额见附表。（十）本合伙出资共计人民币万元。合伙期间各合伙人的出资为共

有财产，不得随意请求分割。（十一）财产为合伙人所共有，任何一方不经合伙人一致同意通过，不得处分种植园的全部或任何部分财产、资产、权益和债务。（十二）合伙投资期限合伙投资期限为年，自年月日起，至年月日止。（十三）合伙投资人的出资，于年月日以前交齐，逾期不交或未交齐的，应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。第五条盈余分配与债务承担，合伙各方共担风险，共负盈亏。（一）盈余分配：以合伙协议中占有股份为依据，按比例分配。（二）债务承担：合伙人若有债务先以合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以合伙协议中占有比例为依据，按比例承担。（三）政府扶持物资：除开销后，净利润按出资比例进行分配。（四）若以后政府征用该地，合伙人应以大局为重，赔偿金额按合伙投资比例进行分配。第六条入伙、退伙、出资的转让（一）入伙 1、新合伙人入伙，必须经合伙人同意，承认并签署本合伙合同。 2、除入伙协议另有约定外，入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。（二）退伙如果合伙一方出现其他问题造成不能继续合伙的，应提前3个月告知其他合伙人，并征得合伙人同意后才能退伙；如果造成合伙人损失的，应根据损失大小给予相应的补偿。转让允许合伙人转让其在合伙中的全部或部分财产份额，在同等条件下，合伙人有优先受让权。如向合伙人以外的第三人转让，必须征得其他合伙人的同意。第七条合伙负责人及合伙事务委托为合伙投资种植园负责人。其权责为： 1、管理种植园的日常事务。

2021年合同书100篇范文

合同书100篇范文甲方(聘任方)：_________乙方(受聘方)：_________根据《_________大学教授委员会章程》(以下简称《章程》)，甲乙双方自愿订立本合同，并保证认真履行合同约定。赠与者×××(以下简称甲方)、受赠者×××(以下简称乙方)，双方就定期性赠与事宜缔结契约如下：第一条甲方提供乙方监护、养育其子×××(以下简称丙方)的养育补助费，于每年×× 项目(课题)合同书项目名称： __________________________________课题名称： __________________________________承担单位： __________________________________主管部门： __________________________________项目(课题)负责人： __________ 聘任方：_________(简称甲方)受聘方：_________(简称乙方)甲方根据工作需要，设置_________(岗位名称)教授/副教授岗位(岗位编号_________)，乙方自愿申请应聘甲方该岗位，并明知、认可甲方公布的该岗位工作职责和工作目标的含义、内容。

委托方(甲方)：_________受托方(乙方)：_________甲方为优化学校现有医疗卫生资源，不断适应和满足人民的健康需求，依据国家现行的有关政策法规，公开向社会进行招商引资将所属的的经营管理权按有关程序托管给乙方。供方：_______________签约地点：_______________需方： _______________签约时间：_______________一、产品名称、型号、数量及金额产品名称：_____________________________规格型号：_____________________________单位：______________ 甲方：xx县林业局种苗站乙方：李xx依据《合同法》，经甲乙双方协商，达成一致意见，签订如下协议：一、甲方将位于xx镇xx 村xx组油茶示范林基地造林施工任务交于乙方。二、整地面积为柒拾亩（70亩），整地费用为640元/亩×70亩=44800.00元。项目名称：（甲方）：委托方（乙方）：受委托方（丙方）：保证方黑龙江省科学技术厅制说明本合同书用打字或钢笔填写，一式六份。要求文字准确、严谨，字迹清晰易辩。以下是为大家收集的，仅供参考!聘用方(甲方)：_________(重点公益林管护单位)被聘用方(乙方)：_________(重点公益林专职管护人

中华人民共和国合同法题库18-0-8

问题： [单选]甲、乙二公司约定，甲将10台电脑卖给乙，乙收到电脑后1个月内付款。不料电脑在铁路运输途中因泥石流毁损，则该毁损的风险应由（）承担。 A.乙公司 B.甲公司 C.甲、乙共同承担 D.铁路运输部门《合同法》第一百四十二条规定，标的物毁损、灭失的风险在交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，法律另有规定或者当事人之间另有约定的除外。本案中，货交承运人视为交付，该毁损的风险由乙公司承担。

问题： [单选]2010年5月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因雷击发生火灾，致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据《合同法》的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是（）。 A.5月10日 B.9月20日 C.9月25日 D.9月30日《合同法》第一百四十三条规定，因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险。

问题： [单选]出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自（）时起由买受人承担。 A.合同成立 B.货物交付给买受人 C.货物交付给承运人 D.货物到达买受人营业地点参见《合同法》第一百四十四条规定。 https://www.wendangku.net/doc/403832196.html,/ 二手房买卖合同

问题： [单选]当事人没有约定交付地点或者约定不明确，如果标的物需要运输的，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由（）承担。 A.出卖人 B.买受人 C.第一承运人 D.买受人与第一承运人《合同法》第一百四十五条规定，当事人没有约定交付地点或者约定不明确，依照本法第一百四十一条第二款第一项的规定标的物需要运输的，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。

营销策划销售代理合同范本

编号：销售代理合同委托方(甲方)：受托方（乙方）：

项目名称：签约地点：签订日期：年月日委托方（甲方）：受托方（乙方）：**** 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方对项目（以下简称“该项目”）进行销售代理、销售总体策划代理事宜，达成一致意见，特签订本合同，以兹信守。第一条代理事项乙方对甲方位于的项目之区（期）（可填写内容：“住宅”、“车位”、“商业店铺”）联合甲方进行营销推广策划并独家销售代理。第二条代理方式在代理期限内，乙方为项目指定销售代理，甲方不再委托其它代理公司进行该项目代理范围内的销售代理。

在代理期限内，乙方不得将项目物业部分或全部转委托给第三方进行销售，否则视为乙方违约，甲方有权解决合同。第三条代理期限代理期限自合同签订之日起至年月日止。代理期满，如双方同意续约，则经甲方合约评估程序后另行签订新的合同。第四条乙方代理工作内容乙方负责提供项目策划及销售组织管理建议及执行，与甲方共同进行项目市场推广及执行并负责销售执行。 1、乙方负责提供该项目营销策划和销售代理报告，包括房地产市场动态分析与趋势分析。 2、乙方负责在项目设计、业态布局、景观语言、项目规划、制作项目、销售推广材料和工具时提供专业策划意见，并最终以顺利销售来验证。 3、乙方负责提供该项目的目标客户定位、价格策略等整体营销推广方案。 4、乙方负责参加房展会的销售准备工作，负责销售人员参展工作。 5、根据甲方要求，负责提供项目营销策划、市场推广建议及协助与跟踪执行。 6、根据甲方要求，负责对销售有关专题提出专业建议及协助与跟踪执行。 7、负责提供销售组织与部署的建议并负责执行。 8、负责对销售现场（以及销售现场外的展点）进行接待服务和管理，提供专业的现场接待工作。 9、负责销售的执行，并负责现场推出单位的销售控制，但应同步向甲方汇报最新销控情况。 10、在甲方授权范围内以甲方名义在约定时间内与客户签署《认购书》。

北京市建设工程施工劳务分包合同

北京市建设工程施工劳务分包合同(范本) --------------------------------------------------------------------------------建设工程施工劳务分包合同工程名称：劳务发包人：劳务承包人：北京市建设工程招标投标管理办公室制

北京市建设工程发包承包交易中心二〇〇七年一月劳务作业发包人：（以下简称劳务发包人）劳务作业承包人：（以下简称劳务承包人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。第一部分 1、劳务分包工程基本情况工程名称：工程地点：建筑面积：分包范围：劳务作业内容：

劳务作业人数：人。 2、合同价款 2.1 本工程的合同价款采用下列第种方式计算：（1）固定合同价款；（2）约定不同工种劳务的工日单价，按确认的工日计算；（3）综合工日单价；（4）平米包干。 2.2 本工程的合同价款，除经劳务发包人和劳务承包人双方书面确认的工程变更以外，不再调整。 2.3 采用第（1）种方式计价的，合同价款中包含，其中劳务费元。合同价款共计元（人民币），大写元。 2.4 采用第（2）种方式计价的，不同工种劳务费工日单价分别为：，单价为元/工日，共工日；，单价为元/工日，共工日；，单价为元/工日，共工日；，单价为元/工日，共工日；，单价为元/工日，共工日。

另：中小型施工机具、设备费元，劳务作业周转、低值易耗材料费元；合同价款共计元（人民币），大写元。 2.5 采用第（3）种方式计价的，劳务费综合工日单价为元/工日，共工日。另：中小型施工机具、设备费元，劳务作业周转、低值易耗材料费元；合同价款共计元（人民币），大写元。 2.6采用第（4）种方式计价的，劳务费单价为元/m2，建筑面积为m2，另：中小型施工机具、设备费元/m2，共元，劳务作业周转、低值易耗材料费元/m2，共元；合同价款共计元（人民币），大写元。 2.7 施工中发生的零工单价为元/工日，窝工元/日。 2.8劳务费包含内容为：（1）工人工资；（2）劳保统筹费用；（3）劳动保护费用；（4）管理费用；（5）各项保险费用；（6）临设费用；（7）文明施工及环保费用；（8）利润；（9）税金。 2.9 劳务承包人委派的合同价款收取负责人为，身份证号码：，职务：，联系电话：，在京住址：，家庭住址：。 3、分包工作期限开工日期：年月日竣工日期：年月日

油茶树林种植土地入股合作协议模板

甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国农村土地承包法》和《农村土地承包经营权流转管理办法》等法律、法规和有关国家政策的规定，甲乙双方经协商一致，就甲方种植油茶原料油茶树林，与乙方土地入股等有关事项达成如下协议：一、入股土地基本情况及用途乙方将位于乡村组亩土地向甲方入股（以种植核定面积为准），从事(主营项目)种植油茶树生产经营。以上土地入股按果仁总收入的 %股份分红。二、土地入股期限入股期限为____年，自____年___月___日起至_____年___月___日止。三、股份分红与结算方式乙方以土地入股产生效益后，双方按照股份比例分红。乙方收入金额为：以乙方入股的土地种植油茶树收获的果仁的总重量，乘以果仁单价每公斤元，再乘以乙方 %的股份，所得金额就是乙方每年股份全部的收入。(乙方 %的股份限指入股土地所产果仁总收入的 %，该股份与公司其它经营项目没有任何关系)。油茶树收获的果仁价格按保护价元/公斤由公司统一收购，如市场茶油价格上涨，则油茶树果仁收购价随市场茶油价格上涨幅度的比例而调整，调整幅度由甲方决定。四、支付时间

每年果子收完后个月内甲方必须把乙方所得的款项付到乙方的账上。五、甲方的权利与义务 1.甲方有权要求乙方按合同的约定交付入股土地并要求乙方全面履行合同义务，甲方承担入股林地经营权证流转的所需费用。 2.甲方在受让地块上具有使用权、收益权、自主组织生产经营和产品处置权。 3.甲方在国家法律法规和政策允许范围内从事生产经营活动，应当加强安全生产，防止事故发生，造成损失的，由其自行承担责任。 4.甲方应依法保护和合理利用土地，不得使其荒芜，不得从事掠夺性经营，不得擅自改变土地用途，不得给土地造成永久性损害。 5.甲方按时按量免费提供树苗，负责果树种植后的施肥浇水、垦抚锄草、病虫防治、护林防火、修整道路、采摘去壳、管理人员工资、交通工具、办公场地建设等费用开支及用工安排。 6.油茶树结果有收入则按本合同第三条进行分配。从栽种后第年起，甲方保证乙方每年最低收入元/亩，如不足元/亩甲方必须补足给乙方。因不可抗拒的天灾人祸造成的损失除外，甲乙双方互不追究责任。 7.甲方负责果树培育管理全过程的技术服务，加强生产管理，使油茶树增产增收。 8.甲方在入股的土地上，可以修路，可修简易建筑物及附属设施。 9.果实回收权归甲方所有，甲方保证回收全部合格果实。乙方无权经营、截留或倒卖果子，情节严重者甲方将诉请依法论处。六、乙方的权利与义务

油茶示范林整地合同书

油茶示范林整地合同书甲方：xx县林业局种苗站乙方：李xx 依据《合同法》，经甲乙双方协商，达成一致意见，签订如下协议：一、甲方将位于xx镇xx村xx组油茶示范林基地造林施工任务交于乙方。二、整地面积为柒拾亩（70亩），整地费用为640元/亩×70亩=44800.00元。三、施工标准带宽4米以上，达到水平线绕山转，外高内低连成片，并在内带留有流水槽。四、完成时间乙方必须于xx年3月日前将山坡平整完毕，并交于甲方用于栽植、嫁接油茶。五、违约责任 1、如乙方不能按时交付平整任务，甲方有权中止合同，并不予支付施工费用。 2、乙方按时完成时，甲方及时支付施工的全部费用。六、本合同一式两份，甲乙双方各壹份，具有同等法律效力。甲方：xx县林业局种苗站乙方：李xx xx年2月16日更多文章赠与合同（示范文本）国家版权局关于下发对台港澳版权贸易示范出版合同的通知商铺买卖合同示范文本（新）物业管理委托合同示范文本2018建设工程施工合同示范文本装修协议书示范文本销售合同示范文本汇总汽车买卖示范合同文本2019杭州市房屋转让合同示范文本房屋租赁合同示范文本 2019-03-08 甲方：xx县林业局种苗站

乙方：李xx 依据《合同法》，经甲乙双方协商，达成一致意见，签订如下协议：一、甲方将位于xx镇xx村xx组油茶示范林基地造林施工任务交于乙方。二、整地面积为柒拾亩（70亩），整地费用为640元/亩×70亩=44800.00元。三、施工标准带宽4米以上，达到水平线绕山转，外高内低连成片，并在内带留有流水槽。四、完成时间乙方必须于xx年3月日前将山坡平整完毕，并交于甲方用于栽植、嫁接油茶。五、违约责任 1、如乙方不能按时交付平整任务，甲方有权中止合同，并不予支付施工费用。 2、乙方按时完成时，甲方及时支付施工的全部费用。六、本合同一式两份，甲乙双方各壹份，具有同等法律效力。甲方：xx县林业局种苗站乙方：李xx xx年2月16日更多文章赠与合同（示范文本）国家版权局关于下发对台港澳版权贸易示范出版合同的通知商铺买卖合同示范文本（新）物业管理委托合同示范文本2018建设工程施工合同示范文本装修协议书示范文本销售合同示范文本汇总汽车买卖示范合同文本2019杭州市房屋转让合同示范文本房屋租赁合同示范文本 2019-03-08 甲方：xx县林业局种苗站乙方：李xx 依据《合同法》，经甲乙双方协商，达成一致意见，签订如下协议：一、甲方将位于xx镇xx村xx组油茶示范林基地造林施工任务交于乙方。