2013年造价员考试 模拟试卷(二)

2013年造价员考试模拟试卷（二）

一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意）

1、下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是----------------（）

A、材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额

B、劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额

C、机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额

D、资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额

2、在下列各种定额中，以工序为研究对象的是-----------------------------（）

A、概算定额

B、施工定额

C、预算定额

D、投资估算指标

3、在预算定额人工工日消耗量计算时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额中的人工工日消耗量为（）工日。

A、3.36

B、25.36

C、28

D、31.36

4、机械台班单价中的折旧费计算公式为----------------------------------（）

A、台班折旧费=机械预算价格/ 耐用总台班数

B、台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）/ 耐用总台班数

C、台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）×贷款利息系数/ 耐用总台班数

D、台班折旧费=机械帐面净值/ 耐用总台班数

5、采用工程量清单计价方式，业主对设计变更而导致的工程造价的变化一目了

然，业主可以根据投资情况来决定是否进行设计变更。这反映了工程量清单计价方法（）的特点。

A、满足竞争的需要

B、有利于实现风险合理分担

C、有利于标底的管理和控制

D、有利于业主对投资的控制

6、工程量清单表中项目编码的第四级为----------------------------------（）

A、分类码

B、章顺序码

C、清单项目码

D、具体清单项目码

7、在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合（）确定

A、项目特征

B、工程内容

C、计量单位

D、项目编码

8、建设项目总概算是编制和确定建设项目------------------------------------（）

A、从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件

B、从筹建到竣工交付使用所需全部费用的文件

C、从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件

D、从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件

9、投标单位应按招标单位提供的工程量清单，注意填写单价和合价。在开标后发现有的分项投标单位没有填写单价或合价，则--------------------------（）

A、允许投标单位补充填写

B、视为废标

C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中

D、由招标人退回招标书

10、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则重新检验的费用和工期的处理表达正确的是-------------------------------------------------------------------

------（）

A、费用由工程师承担，工期由承包人承担

B、费用由承包人承担，工期由工程师承担

C、费用由承包人承担，工期由承发包双方协商

D、费用和工期由承包人承担

11、在招标文件中应明确投标保证金数额，若投标总价为200万元，则投标保证金一般情况下为（）万元。

A、2．56

B、4

C、8

D、6

12、下列成本加酬金确定的合同价形式中有利于控制工程造价，并最大程度的鼓励承包人降低工程成本的是---------------------------------------------------（）

A、成本加固定百分比酬金确定的合同价

B、成本加固定金额酬金确定的合同价

C、成本加奖罚确定的合同价

D、最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价

13、如单项工程的分类已详细而明确，但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择-----------------------------------------------------------（）A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、以上合同类型均合适

14、施工图设计阶段的计价是（）。

A.投资预算

B.预算造价

C.概算造价

D.合同价

15、进口设备的原价是指（）。

A.FOB价

B.抵岸价

C.合同价

D.到岸价

16、某企业年初从银行贷款200万元，年利率为10%，还款周期为5年，还款方式

为每年年末等额偿还，则每年末还款额为（）万元。

A.47.96

B.52.76

C.58.03

D.63.83

17、在建设项目财务评价中，当财务净现值为（）时，项目方案可行。

A.NPV＞0

B.NPV＜0

C.NPV≥0

D.NPV=0

18、工程量清单计价采用综合单价计价，考虑我国的现实情况，综合单价可不包括（）。

A.分部分项工程费

B.风险因素增加的费用

C.措施项目费

D.规费和税金

19、《建设工程施工合同（示范文本）》中规定，当监理工程师指示承包人对已经隐蔽的工程进行剥露检查时，如检验合格，则承包人可索赔的内容为（）A.不能索赔 B.费用 C.工期 D.工期和费用

20、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（）

A.施工单位的临时设施费

B.职工福利费

C.施工现场环境保护费

D.工程定额测定费

21、一般建筑工程的预付备料款不超过（）。

A.当年工作量的10%

B.当年工作量的15%

C.当年工作量的30%

D.合同价的25%

22、承包方在工程变更确认后（）内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。

A.7天

B.14天

C.15天

D.28天

23、根据《建筑工程施工合同示范文本》的规定，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（）时，可由工程师审定后对合同价款进行调整。

A.48小时

B.8小时

C.24小时

D.16小时

24、按照FIDIC合同条件，关于工程变更的计算，说法不正确的是（）。

A.变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价或价格，应以该单价计算变更工程费用

B.工程量表中虽然有同类工作的单价或价格，但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价或价格的基础上制定合理的新单价或价格

C.工作的内容在工程量表中没有同类工作内容的单价或价格，应按照与合同单价水平一致的原则，确定新的单价或价格

D.变更工作的内容在工程量表中没有同类工作内容的单价或价格，由工程师确定新的单价或价格

25、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件导致的费用，应由承包人承担的有（）。

A. 第三方人员伤亡费用

B.承包人机械设备损坏费用

C.工程所需清理、修复费用

D.承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用

26、在下列情况下，承包人工期不予顺延的是------------------------（）

A、发包人未按时提供施工条件

B、设计变更造成工期延长，但此项有时差可利用

C、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h

D、不可抗力事件

27、某工程合同价为100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款额为（）万元。

A、119.75

B、128.75

C、114.25

D、127.25

28、下列对《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更的论述正确的是（）

A、设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准

B、增减合同中约定的工程量不属于设计变更

C、改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更

D、发包人要求更高的质量标准属于设计变更

29、按国家建设部规定，工程项目总造价中，应预留（）的尾留款作为质量保修费，待工程项目保修期结束后最后拨付。

A、10%

B、15%

C、3%~5%

D、30%

30、某项目承包工程价款总额为4000万元，年度承包工程总值为1500万元，预付备料款额度为20%，主要材料比重为50%，则该工程预付备料款起扣点为（）万元。

A、900

B、1000

C、2500

D、3400

31、工程竣工后，由于洪水等不可抗力造成的损坏，承担保修费用的单位是（）

A、施工单位

B、设计单位

C、建设单位

D、监理单位

32、建设项目竣工决算包括的范围是------------------------------------------（）

A、从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用

B、从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用

C、建安工程费用和设备工器具购置费用

D、建安工程费用和其他费用]

33、（）主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和

补充说明的文件。

A、竣工决算报告情况说明书

B、竣工财务决算报表

C、建设工程竣工图

D、工程造价比较分析

34、在可行性研究阶段，其投资和成本估算的精度要求在（）以内。

A、±30%

B、±20%

C、±10%

D、±5%

35、建设工程施工费用按"人工费+机械费"或"人工费"为计算基数，人工费、机械费是指( )

A、直接工程费中的人工费

B、直接工程费及施工技术措施费中的人工费和机械费

C、直接工程费及施工措施费中的人工费和机械费

D、直接工程费中的人工费和机械费，其机械费包括大型机械设备进出场费及安拆费

36、以"人工费+机械费"为计费基础的工程，在综合单价计价时，规费的计算基数为（）

A、直接工程费+措施费+综合费用

B、分部分项工程清单项目费+措施项目清单费

C、人工费+机械费

D、分部分项工程清单项目费+施工技术措施项目清单

37、《浙江省建设工程计价规则》适用于( )

A、适用于工程量清单计价模

B、既适用于工程量清单计价模式，也适用于定额计价模式

C、适用于定额计价模式

D、工程量清单计价模式和定额计价模式均不适用

38、按照现行规定，建筑安装工程造价中的脚手架费应列入 ( )

A、直接费中的措施费

B、间接费中的规费

C、直接工程费中的材料费

D、间接费中的工具用具使用费

39、以下各项中，属于建筑安装工程直接工程费的是( )

A、模板及支架费

B、大型机械设备进出场及安拆费

C、二次搬运费

D、材料检验试验费

40、下列哪一选项是正确的（）

A、招标人提供的分部分项工程量清单项目漏项，若合同中没有类似项目综合单价，招标方提出适当的综合单价。

B、招标人提供的分部分项工程量清单数量有误，调整的工程数量由发包人重新计算，作为结算依据。

C、招标人提供的分部分项工程量清单数量有误，其增加部分工程量单价一律执行原有的综合单价。

D、清单项目中项目特征或工程内容发生变更的，以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子日调整综合单价。

41、工程量清单表中项目编码的第四级为（）

A、分类码

B、具体清单项目码

C、节顺序码

D、清单项目码

42、按照现行规定，下开哪项费用不属于材料费的组成内容 ( )

A、运输损耗费

B、检验试验费

C、材料二次搬运费

D、采购及保管费

43、按照《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单( )

A必须由招标人委托具有相应资质的中价机构进行编制

B、应作为招标文件的组成部分

C、应采用工料单价计价

D、由总说明和分部分项工程清单两部分组成

44、关于工程量清单计价模式与定额模式，下列正确的是（）

A、工程量清单计价模式采用工料单价法，定额计价模式采用综合单价计价。

B、工程量清单计价与定额计价工程量计算规则不同。

C、工程量清单由招标人提供，工程量计算和单价风险由招标人承担

D、定额计价模式仅适用于非招投标的建设工程

45、在您使用广达软件编制预算书的过程中，或许会遇到这样的情况：由于实际工程的变化，针对某一定额（例如输入建筑定额8-10）进行增减换算，您可以软件中先选中定额，然后通过（）中的增减换算可以调出增减换算窗口。A、自定义介面 B、预算书菜单中的设置二次分析

C、鼠标右键菜单

D、在工料机界面中选择级配按钮

46、某银行贷款利率，一年计复利息m次，如果折算为一年计息一次，则对应的年计息率为（）。

A、mr

B、(1+mr)m-1

C、r m

D、(1+r/m)m-1

47、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件导致的费用，应由承包人承担的有（）。

A.第三方人员伤亡费用

B.承包人机械设备损坏费用

C.承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用

D.工程所需清理、修复费用

48、对工程招投标来说，（）。

A.招标是要约，投标是承诺

B.投标是要约，中标通知书是承诺

C.招标是要约邀请，投标是承诺

D.开标是要约，中标通知书是承诺

49、根据我国〈建筑法〉规定，建设项目应当在领取施工许可证后的（）内开工。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.12个月

50、预算定额人工消耗量的人工幅度差是指

----------------------------------（）

A、预算定额消耗量与概算定额消耗量的差额

B、预算定额消耗量自身的误差

C、预算定额人工定额必须消耗量与净消耗量的差额

D、预算定额人工工日消耗量与施工劳动定额消耗量的差额

51、下列不能构成索赔原因的是----------------------------------------------------（）

A、当事人违约

B、合同缺陷

C、合同变更

D、经工程师批准的承包商提出的变更

52、建筑安装工程费用由（）构成。

A.直接费、间接费、盈利

B.企业管理费

C.直接费、间接费、利润和税金

D.直接工程费、间接费、利润和税金

53、用户可以在广达工程计价软件的用户数据管理器中编辑： ---------（）

A、用户清单、用户定额和用户工料机

B、选择定额数据库

C、设置经济指标

D、自定义市场信息价

54、工程决算是由（）编制的。

A、建设单位

B、监理单位

C、施工单位

D、中介机构

55、某工厂的炼钢车间是（）。

A.单项工程

B.分部工程

C.单位工程

D.分项工程

56、在设计阶段对工程造价的管理是指（）

A.编制标底

B.限额设计

C.设计变更

D.工程结算

57、下列投资方案经济效益评价中，属于动态指标的是（）。

A.投资利润率

B.投资利税率

C.平均报酬率

D.内部收益率

58、对承包单位来说，如果项目规模大、工期长，则项目的风险也大，这类项目不宜采用的合同是（）。

A.总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.FIDIC合同条件

59、无效合同从（）之日起无法律效力。

A.被发现无效

B.合同订立

C.人民法院确认无效

D.仲裁机构确认无效

60、按照FIDIC合同条件规定的工程索赔程序中，工程师答复的时限要求是（）。

A.14天内

B.15天内

C.28天内

D.42天内

61、若某投资项目可行，则（）。

A．NpV≥国家颁布值

B．NpV≥0

C．NpV＜企业可以接受水平

D．NpV＞初始投资

62、下列属于投资方案静态评价指标的是（）。

A．投资收益率

B．内部收益率

C．净现值率

D．净年值

63、在寿命期不同的互斥方案选择时，应采用（）方法。

A．差额内部收益率法

B．独立项目排他法

C．净年值法

D．效率指标排序法

64、在进行方案比较时，一般以（）方法为主。

A．动态评价

B．静态评价

C．净年值法

D．净现值率

65、净年值属于（）。

A．动态评价指标

B．静态评价指标

C．比率性指标

D．时间性指标

66、建设工程保修范围和正常使用条件下的最低保修期限，下面所列正确的是( )。

A.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为3年

B.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限

C.供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期

D.电气管线、给排水管道工程，为1年

67、2.预算定额水平与施工定额水平相比( )。

A.相同

B.比较高

C.比较低

D.关系不确定

68、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其他费用和( )。

A.预备费

B.基本预备费

C.涨价预备费

D.未明确项目准备金

69、某建设项目投资构成中，设备购置费1000万元，工具、器具及生产家具购置费200万元，建筑工程费800万元，安装工程费500万元，工程建设其他费用400万元，基本预备费150万元，涨价预备费350万元，建设期贷款2000万元，应计利息120万元，流动资金400万元，则该建设项目的工程造价为 ( )万元。

A.3520

B.3920

C.5520

D.5920

70、建设项目的实际造价( )。

A.中标价

B.承包合同价

C.竣工决算价

D.竣工结算价

71、工程量清单在招标投标活动中，对招标人和投标人都具有( )的重要文件。

A、约束力

B、吸引力

C、感染力

D、影响力

72、项目编码采用( )位阿拉伯数字，一至九位为统一编码，其中一、二位的附录顺序码。

A、14

B、1

C、10

D、11

73、消耗量定额是由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需人、材料、机械台班的( )消耗量。

A、社会平均

B、社会先进

C、平均先进

D、社会最低

74、招标投标实行( )计价，是指招标人公开提供工程量清单，投标自主报价或招标人编制标底及双方签合同价款、工程施工结算等活动。

A、工程清单

B、定额

C、指标

D、协商

75、为了避免或减少经济纠纷，合理确定工程造价，本规范规定，工程量不满意计价价款，应包括完成招标文件规定的工程量清单项目所需的( )。

A、全部费用

B、部分费用

76、《招标投标法》规定，招标工程高有标底的，评标时应参考标底。标底的参考作用，决定了标底的编制要有一定的( )。

A、强制性

B、普遍性

C、控制性

D、合理性

77、工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方必须由规定的( )签字、盖章。

A、单位

B、人员

C、单位和人员

D、造价工程师

78、填表须知中，金额价格均以( )表示。

A、人民币

B、美元

C、外币

D、欧元

79、附录A为建筑工程工程量清单项目及计算规则，适用于( )建筑物和构筑物的工程。

A、工业与民用

B、安装工程

C、装饰工程

D、国标工程

80、充分发挥工程价格作用的主要障碍是( )。

A、工程造价信息的封闭

B、投资主体责任制尚未完全形成

C、传统的观念和旧的体制束缚

D、工程造价与流通领域的价格联系被割断

二、多项选择题

1、工程建设其他费用包括( )。

A、土地使用权出让金

B、研究试验费

C、涨价预备费

D、出国人员费用

E、生产人员培训费

2、下列各项中的( )中没有包含关税。

A、到岸价

B、抵岸价

C、C＆F

D、CIF

E、关税完税价格

3、关于盈亏平衡分析的论述，下列说法中正确的是( )。

A、盈亏平衡点的含义是指企业的固定成本等于变动成本

B、当实际产量小于盈亏平衡产量时，企业亏损

C、盈亏平衡点产量越小，抗风险能力就越强

D、实际生产能力大于盈亏平衡点，就可盈利

E、盈亏平衡点产量越大，抗风险能力就越强

4、在下列投资项目评价指标中，属于静态评价指标的有( )。

A、净年值

B、借款偿还期

C、投资收益率

D、内部收益率

E、偿债备付率

5、分部工程量清单应包括（）。

A、项目编码

B、项目名称

C、工程数量

D、措施项目

E、计量单位

6、下面属于工程量清单计价方法对我国工程造价管理的推进作用是（）。

A有利于将工程的“质”与“量”紧密结合 B、有利于业主获得最合理的工程造价 C、符合建立以“市场形成价格为主的价格机制”

D、符合强化定额的法定作用

E、有利于标底的管理与控制

7、下列费用中不属于人工单价组成内容的有（）。

A、生产工人劳动保护费

B、生产工人的工会经费和职工教育经费

C、现场管理人员的工资

D、生产工人辅助工资

E、住房公积金

8、下列对于预算定额的作用和用途的描述，正确的说法是（）。

A、合理编制招标标底、投标报价的基础

B、编制概算定额的基础

C、是施工企业计划管理的依据

D、用来衡量工人的劳动数量和质量的基础

E、确定建筑安装工程造价的依据

9、下面关于浙江省建设工程施工取费计算规则，说法错误的是( )。

A、房屋修缮工程综合费用费率按相应新建项目三类费率确定

B、规费的费率已包含危险作业意外伤害保险费

C、若发生专业工程分包，总承包单位可按分包工程造价1%~3%向发包方计取总承包服务

D、施工组织措施费、综合费用在编制标底时，应按弹性区间费率的中值计取

E、建设工程施工费用的计算基数是“人工费+机械费”或“人工费”。这里的人工费不包括机上人工，机械费不包括大型机械设备进出场及安拆费。

10、根据浙江省建设工程施工取费定额，下面关于工程类别说法正确的有( )。

A、对建筑单位工程，只有有一个条件符合该工程的类别的判定标准，就执行相应工程类别

B、建筑单位工程含有三层及三层以上地下室的工程，按相应规定提高一个类别，一类工程不变

C、安装单位工程中，有几个分部（专业）工程类别时，以最高分部（专业）类别为单位工程类别

D、市政道路工程的类别划分是按道路交通功能分类的

E、仿古建筑及园林工程中的一般安装工程按三类工程取费

11．下面有关标底编制方法的说法正确的有（）。

A．我国目前建设工程施工招标标底，主要采用定额计价来编制

B.单价法是一种以定额计价法编制标的方法

C.单价法和实物法在计算直接费和间接费的内容都不一样

D.实物量法是以定额为依据的方法

E.单价法和实物法的计算工程量的内容是一样的

12.一般适用于固定总价合同的工程有：（）

A.设计图纸完整齐备

B.工程规模小

C.工期较短

D.技术复杂

E.工程量大

13、在可调价格合同中，价款调整的范围包括（）方式。

A．国家法律、行政法规和国家政策变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C．工程量的增加 D.不可抗力事件

E．发包人更改经审定批准的施工组织设计（修正错误除外）造成费用增加

14、以下关于变更后合同价款的确定的说法正确的是（）。

A．合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款

B．合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款

C．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行

D．关于变更工程价格如果无法协调一致，可以由工程造价部门调解

E．关于变更工程价格如果无法协调一致，则以工程师认为合同的价格执行

15、在保修期内由于承包商的原因，工程出现质量问题，原承包商又不能及时地检查修理，影响了使用，造成一定的损失，则（）

A．业主可就造成的损失向原承包商提出索赔，但不另行委托其他施工单位修理

B．业主可以另行委托其他施工单位修理，并就造成的损失向原承包商提出索赔

C．质量问题处理后，如预留的原承包商保修费有剩余，业主在保修期满后应将所剩余的保修费用支付给原承包商

D．因原承包商在保修期内严重违约，保修关系应予解除，剩余的保修费用不再支付给原承包商

E．由业主采购材料，承包商负责安装的，保修期内出现质量问题均由承包商承担经济责任。

16、工程建设项目按建设性质划分可有（）

A．新建项目 B．生产性建设项目C．扩建项目 D．迁建项目

E．基础性项目

17、下列关于合同价款与支付说法正确的是（）

A．一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过5小时以上可调整价格合同中的价款

B．工程预付款主要是用于采购建筑材料。建筑工程预付款额度一般不得超过当年建筑工程工作量的45%

C．发包人应当在双方计量确认后14天内，向承包人支付工程款

D．工程师收到承包人价款调整通知之后14天内不作答复也不提出修改意见，视为已经同意价款调整

2013年土建造价员试题

2013年江苏省造价员资格考试土建试卷土建答案及解析 一、（本题25分，初级做） 某工业厂房建筑，为三类工程，其基础平面图、剖面图如图所示。基础为C20钢筋砼独立柱基础，C10素砼垫层，设计室外地坪为－0.30m。基础底标高为－2.0米，柱截面尺寸为400×400mm。根据地质勘探报告，土壤类别为三类土，无地下水。该工程采用人工挖土，人工回填土夯填至设计室外地坪。人工挖土从垫层下表面起放坡，放坡系数为1:0.33，工作面以垫层边至基坑边为300mm，本工程砼均采用泵送商品砼。 请按以上施工方案以及《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2004）计算规则计算土方开挖、土方回填、砼垫层以及砼基础（其余不予考虑）的计价表工程量并填写相应的计价表子目编号、名称及综合单价。

评分标准：人工挖基坑J1、J2中开挖深度、基坑下口宽度、基坑上口宽度计算正确各1分，计算公式使用正确及结果正确各2分，计10分。独立基础工程量计算正确3分垫层工程量计算正确 2分回填土工程量工程计算正确2分（过程正确得1.5分） 定额号填写正确每项1分，定额名称及单价各0.5分，计8分（定额名称准确即可）合计25分 二、某一层接待室为三类工程，砖混结构，平、剖面图如图所示。设计室外地坪标高为－0.300m，设计室内地面标高为±0.000m。平屋面板面标高为3.500m。墙体中C20砼构造柱工程量为2.39 m3（含马牙槎），墙体中C20砼圈梁工程量为2.31 m3,平屋面屋面板砼标号C20，厚100mm，门窗洞口上方设置砼过梁，工程量为0.81 m3，－0.06m处设水泥砂浆防潮层，防潮层以上墙体为KP1多孔砖240×115×90mm，M5混合砂浆砌筑，防潮层以下为砼标准砖，门窗洞口尺寸见门窗表。 1、请按江苏省04计价表计算KP1多孔砖墙体的工程量及综合单价（管理费、利润费率等按计价表执行不调整，其他未说明的，按计价表执行。）

造价员考试基础知识模拟试题

模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（ A ）。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由（ B ）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（A ）。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（A ）。 A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（D ）。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（ B ）。 A.次序可以颠倒，但不能交叉 B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒，也不能进行交叉 D.次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是（B ）。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中，S形曲线法的一般作用是（ B ）。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（B ）。 A.风险事件发生的概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目标的影响程度 D.风险等级 10.当事人订立合同，必须经过的程序是（C ）。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效的是（C ）。 A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 B.因重大误解订立的合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的 D.在合同订立时显失公平的

江苏省全国造价员考试真题及答案

江苏省全国造价员考试真题及答案 一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意） 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于( D )。 A．分部分项工程 B．单项工程 C．分项工程 D．单位工程 2．一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C ）特点。 A．个别性 B．差异性 C．层次性 D．动态性 3．对工程量清单概念表述不正确的是（B ）。 A．工程量清单是包括工程数量的明细清单 B．工程量清单也包括工程数量相应的单价 C．工程量清单由招标人提供 D．工程量清单是招标文件的组成部分 4．我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D ）。

A．加强政府对工程造价的管理 B．企业自主报价，国家定额只作参考 C．实行工程量清单计价 D．建立以市场形成价格为主的价格机制 5．下列哪项费用属于静态投资（A ）。 A．建筑安装工程费用 B．价差预备费 C．投资方向调节税 D．建设期贷款利息 6．在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D ）。 A 75%～95% B．35%～75% C．15%～50% D．5%～35% 7．( D )是控制工程造价最有效的手段。 A．采用先进技术 B．招标竞价 C．实施工程造价全过程控制 D．技术与经济相结合 8．工程造价咨询业的首要功能（A ）。 A．服务功能 B．引导功能

C．联系功能 D．审核功能 9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（B ）。 A．20学时 B．30学时 C．40学时 D．60学时 。10．我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（ B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A．5％ B．10％ C．15％ D．20％ 11．根据我省清单计价法的规定，（B ）不属于措施项目费的内容。 A．环境保护费 B．低值易耗品摊销费 C．临时设施费 D．脚手架费

土建造价员考试试题(一)

模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ 土建造价员考试试题(一) 一、单选题（本大题30小题．每题1.0分，共30.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。） 第1题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，计算楼地面工程量时，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛开口部分面积不并入相应工程量的项目是( )。 A ．楼地面化纤地毯 B ．塑料板楼地面 C ．花岗岩楼地面 D ．竹木地板 【正确答案】：C 【本题分数】：1.0分 第2题 ( )是混凝土结构设计时强度计算取值、混凝土施工质量控制和工程验收的依据。 A ．立方体抗压强度 B ．混凝土强度等级 C ．混凝土轴心抗压强度 D ．混凝土抗拉强度 【正确答案】：B 【本题分数】：1.0分 第3题 在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量计算通常是计算其( )。 A ．实体工程量 B ．定额工程量 C ．定额工程量与损耗工程量

模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ D ．实体工程量与损耗工程量 【正确答案】：A 【本题分数】：1.0分 第4题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，在进行现浇钢筋混凝土工程量计算时，下列说法不正确的是( )。 A ．散水按设计图示尺寸以面积计算 B ．坡道不扣除单个0.3m 2以内的孔洞所占面积 C ．构造柱应按矩形柱项目编码列项 D ．现浇挑檐与屋面板连接时，以外墙中心线为分界线 【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分 第5题 现浇踏步式钢筋混凝土独立基础，每阶高均为300mm ，下阶尺寸为1200mm ×1500mm ；上阶尺寸为800mm ×1100mm ，则支模板工程量应为( )m 2。 A ．2.68 B ．3.24 C ．2.28 D ．2.76 【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分 第6题 在编制施工图预算时，先计算单位工程分部分项工程量，然后再乘以对应的定额基价，求出各分项工程直接工程费，再汇总成预算造价的方法是( )。 A ．综合单价法 B ．实物量法 C ．工料单价法

造价员考试模拟试题MicrosoftWord文档

一、单选题（40题） 1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（）组成。 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（）。 Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费 Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资 3．预算定额基价是指（）的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（）。 Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用 Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费 5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（）。 A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。 7．工程项目施壬合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。 A．③-②-①B．①-②-③C．③-①-②D．②-①-③ 8．水泥砂浆体积配合比是指水泥与( )体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9．材料预算价格是指材料( )费用 A.采购 B.成本 C.预算 D.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部10．一般土建工程费用定额中的费率是由( )而定的 A.施工单位资质 B.工程造价的大小 C.上级主管部门 D.工程类别 11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理( ) A.可换算入定额内 B.建立补充定额 C.由甲乙双方商定在独立费中处理 D.视情况而定 12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按( )层计算 A.1 , B.1.5, C2, D.3 13．人工挖地槽、地坑定额深度为( )米，超过时可另作补充定额 A.3, B.4, C.5, D.6 14．机械挖土方工程量，按机械挖土方( )％，人工挖土方(D)％计算

2013造价员考试理论基础复习资料

第一章建设项目与建设程序 了解建设项目分类 1、按建设性质分类：基本建设项目（新建、扩建、迁建、恢复）更新改造项目 2、按投资作用分类：生产性建设项目（工业、农业、基础建设、商业建设） 非生产性建设项目（办公用房、居住建筑、公共建筑、其他建设项目） 3、按项目建设规模：基本建设项目分大、中、小型；更新改造项目分限额上、下两类三级 4、按项目的经济效益、社会效益、市场需求分：竞争性、基础性、公益性 5、按项目的投资来源划分：政府投资项目（经营性、非经营性）、非政府投资项目 熟悉建设项目的组成特征 1、投资额巨大、建设周期长 2、按一个总体设计建设，可以形成生产能力或使用效益的若干单项工程的总体 3、行政上统一管理、经济上统一核算 4、建成后能独立对外工作经济往来 掌握建设项目、单项工程、单位工程、分部工程、分项工程的概念和特点 单项工程：具有独立的设计文件和相应的概预算，建成后可以单独发挥生产能力或使用效益的工程 单位工程：有独立的设计文件，可以独立组织施工，建成后不能独立发挥生产能力或使用效益的工程安装工程分为电气设备及其安装、机械设备及其安装两个单位工程 分部工程：由不同工种的操作者利用不同的工具和材料完成的部分工程，是根据工程部位、施工方式、材料和设备种类来划分的建筑中间产品 分项工程：经过简单的综合施工过程就能生产出来的，可以用某种计量单位计算的假定产品特点：1、既是中间产品，又是最基本的细胞2、是计价定额编制的基础项目3、相同的有相同的社会必要劳动量，因而可以计算它的人材机消耗量4、按不同施工方法、材料、规格划分 第二章价格原理与建设工程造价 了解社会必要劳动时间的概念和两层含义 概念：在现有的社会正常的生产条件下，在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下，制造某种使用价值所需要的劳动时间 两层含义：1、部门内必要劳动时间2、全社会各个部门的必要劳动时间，也就是社会必要劳动时间熟悉支配价格运动的是【价值规律、供求规律和货币流通规律】 价值规律：商品经济的一般规律，是社会必要劳动时间决定商品价值量的规律。1、社会必要劳动时间对价格的影响；2、社会必要劳动时间对价格的影响 供求规律：供求规律要求社会总劳动应按社会需求分配于国民经济各部门。价格以波动调节供需，供需又影响价格 货币流通规律：价格是以货币的数量来表现价值量的，影响价格变动的因素：1、商品的价值量2、货币的价值量 掌握价值公式及价值要素的含义 价值公式：W=V+C+M（V是劳动者创造的补偿劳动力价值，即价格中的劳动报酬货币支出；C是生产中消耗的生产资料的价值，即价格中的物质资料耗费的货币支出；M是剩余价值，即价 格中的利润和税金；V+M是劳动者在商品生产过程中新创造的价值）

造价员综合考试题及答案电气

造价员考试试题（安装工程电气部分） 一、填空题（每空1分，共计：10分） 1、各种配管应区别不同、、，以“延长米”为计量单位，不扣除管路中间的、、 所占长度。 答案：敷设方式、敷设位置、管材材质、接线箱（盒）、灯头盒、开关盒2、管内穿线的工程量，应区别线路、导线、导线，以单线“延长米”为计量单位。线路分支接头线的长度已综合考虑在定额中，不再另行计算（照明线路中的导线截面大于或等于时，应执行动力线路穿线相应项目）。 答案：性质、材质、截面、6mm2 二、单项选择题（每题1分，共计：30分） 1、《电气设备安装工程》定额规定工程超高增加费（已考虑了超高因素的定额项目除外）：操作物高度离楼地面（B）的电气安装工程，可参照超高部分人工费的15％计算。 A、4.5m以上、20m以下 B、5m以上、20m以下 C、5m以上、25m以下 D、6m以上、20m以下 2、《电气设备安装工程》定额高层建筑增加费是指：高度在（C）以上的工业与民用建筑。 A、6层或25m B、8层或25m C、6层或20m D、8层或20m

3、《电气设备安装工程》定额规定在有害人身健康的环境（包括高温、多尘、噪声超过标准和在有害气体等有害环境）中施工时，可参照安装工程总人工费增加（D）。 A、10％ B、3％ C、15％ D、5％ 4、电机的接地线定额按镀锌扁钢（C）考虑，与实际不同时进行调整。 A、30×4 B、25×3 C、25×4 D、40×4 5、《电气设备安装工程》定额规定安装与生产同时进行时，可参照安装工程（D）。 A、总人工费增加10％ B、总人工费增加8％ C、总人工费增加6％ D、总人工费增加5％ 6、《电气设备安装工程》定额规定除10kV以下架空线路以外，脚手架搭拆费可参照人工费（包括地下室部分）的（B）计算，其中人工工资占25%。 A、10％ B、3％ C、15％ D、5％ 7、配管配线工程中，当选用钢管明配时，其连接方式应为(B)。 A、焊接 B、管箍丝接 C、熔接 D、管箍丝接或焊接 8、《电气设备安装工程》定额中，连接各种开关箱、柜、板导线预留长度，按照盘面尺寸（C）进行计算。 A、长+宽 B、高+长

2019年整理市政造价员考试模拟试题资料全

市政造价员考试模拟试题 1、机械打眼爆破沟槽石方开挖坡面每侧允许超挖量为（ C ）。 A.10厘米 B.15厘米 C.20厘米 D.30厘米 2、某基坑体积100立方米需回填，要从取土点取天然密实土方 （ D ）立方米。 A.150 B.130 C.125 D.115 3、已知施工期平均水位标高64.00，最高临水面标高64.50，则草袋围堰顶标高（ B ）。 A.64.50 B.65.00 C.65.30 D.65.50 4、通常需埋设拉杆的是（ D ）。 A.横向缩缝 B. 横向施工缝 C.胀缝 D.纵向施工缝 5、混合料多层次铺筑时，养生面积按（ A ）。 A.基层顶面积 B. 最下基层面积 C.各层面积之和 D.已含在铺筑定额子目中 6、属于水泥混凝土路面定额子目工作内容中的是（ A ）。 A.拉毛 B.刻槽 C.养生 D.切缝 7、梁宽15cm，高30cm，长250cm，双肢箍筋￠6@250，则箍筋重量（ B ）KG。 A.2.0 B.2.20 C.2.23 D.2.40 8、预制小型构件，可按混凝土基价的（ C ）计算运输、堆放、安

装损耗。 A.1％ B.1.5％ C.2％ D.3％ 9、钻孔灌注桩泥浆池建造和拆除工程量按（ D ）计算。 A.灌注混凝土工程量 B.设计桩长×设计桩截面 C.灌注混凝土加充盈量 D.成（冲）孔工程量 10、隧道内衬喷射混凝土定额包含了混合料（ C ）的运输距离。 A.100m B.150m C.200m D.300m 11、沉井基坑开挖的底部尺寸，按沉井外壁每侧加宽（ D ）计算，执行第一册相应定额。 A.0.3m B.0.5m C.1m D.2m 12、给水新旧管线连接项目所指的管径是指新旧管中（ C ）的管径。 A.新管 B.旧管 C.最大 D.最小 13、不宜套用铸铁管件安装定额的是（ A ）。 A.法兰伸缩节 B.球墨渐缩管 C.铸铁三通 D.铸铁套管 14、排水砖砌检查井的井深指的是（ A ）至铸铁井盖顶面的距离。 A. 基础顶面 B. 基础底面 C. 垫层顶面 D. 垫层底面 15、计算管道工程量需扣除每座砖砌矩形直线雨水定型检查井1100×1500的长度是（ B ）。 A. 0.7米 B. 1.0米 C. 1.1米 D. 1.5米 16、排水工程小型构件是指单件体积在（ B ）的构件。

造价员考试试题及答案

试题 1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定，建筑安装工程费用的组成为（）A．直接费、间接费、计划利润、税金 B．直接工程费、间接费、利润、税金 C．直接费、间接费、规费、税金 D．直接费、间接费、利润、税金 答案：D 2、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．危险作业意外伤害保险费 C．劳动保障费 D．已完工程和设备保护费 答案：B 3、在下列费用中，不属于直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．夜间施工费 C．技术开发费 D．二次搬运费 答案：C 4、下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．现场管理费 C．施工企业管理费 D．工程点交费 答案：A

5、下列不属于材料费用的是（） A．材料原价 B．材料运杂费 C．材料采购保管费 D．材料二次搬运费 答案：D 6、建筑安装工程直接费中的人工费是（） A．施工此案场所有人的工资性费用 B．施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 C．直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用 D．从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用 答案：C 7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的（） A．措施费 B．直接工程费 C．规费 D．企业管理费 答案：A 8、某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为1%，材料的检验试验费为30元/吨，则该项目材料甲的材料费为（）元 A．215130.6 B．200000 C．209130.6 D．202950.6 答案：A

2013年四川省造价员开卷考试真题(土建)及答案

2.背景资料： 3.某工程的挑廊，阳台如图1-1.1-2所示，图示挑廊、阳台的图示尺寸均为围护结构的外围外边线尺寸，围护结构的厚度均为120mm。 4.问题： 5.根据2009年四川省建设工程工程量清单计价等额的建筑面积计算规则，将挑廊、阳台的建筑面积计算式及面积填写如下表1中。（计算结果保留二位小数） 表1 挑廊、阳台建筑面积计算表 项目名称计算式建筑面积（㎡） 挑廊 凹阳台 半凹半挑阳台 挑阳台

背景资料： 设计说明 1.某工程±0.00以下，柱及独立基础平面、剖面图详见图2-1，此独立基础及柱共计10个。 2.基础垫层为非原槽浇筑，垫层支模，混凝土强度等级为C15，独立基础及柱混凝土强度等级为C20. 本±0.00以下基础工程建设方已完成三通一平，土壤类别及填土均为三类土，均属天然密实土，室内外标高均为±0.00。 二、技术要求 1.本基础工程土方为人工放坡开挖，非桩基工程，不考虑开挖时排地表水及基底钎探。 2.开挖基础土方，其中一部分土壤考虑按挖方量的70%进行现场内运输、堆放，采用人力车运输，距离为40m，另一部分土壤在基坑边堆放，现场内土壤堆放时间为一个月。工作面和放坡系数（编清单及租价）以《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013为准。 3.基础回填后弃土（余土）外运，采用机械运输，场外运输距离为1km。回填为人工夯填，人力车运输40m。 4.混凝土柱及基础和垫层均现场揽件，材料为中砂砾石。 问题： 一、根据图2-1基础平面图、剖面图、设计说明、技术要求、审查本±0.00以下柱及独立基础的“表2分部分项工程量清单表”和“表3

造价员考试基础知识模拟试题及答案

造价员考试《基础知识》模拟试题及答案（四） 一、单项选择题：1．在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是（）。 二、A．业主和承包商 三、B．勘察单位和设计单位 四、C．承包商和设备材料供应商 五、D．设备和材料供应商 六、2．业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是（）。 七、A．EPC承包合同 八、B．施工总承包合同 九、C．单项工程承包合同 十、D．特殊专业工程承包合同 十一、3．以下不属于业主主要合同关系的是（）。 十二、A．工程承包合同 十三、B．工程勘察合同 十四、C．工程咨询或项目管理合同 十五、D．劳务分包合同 十六、4．以下不属于承包商主要合同关系的是（）。 十七、A．工程承包合同 十八、B．设备、材料采购合同 十九、C．项目监理合同 二十、D．劳动分包合同 二十一、5．根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设合同的是（）。 二十二、A．勘察合同 二十三、B．设计合同 二十四、C．施工合同 二十五、D．建设项目贷款合同 二十六、6．总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担（）。 二十七、A．损害赔偿责任 二十八、B．连带责任 二十九、C．侵权责任 三十、D．违约责任 三十一、7．在设计合同的实施过程中，下列造成设计返工、停工、延迟或者修改情况中，发包人不应该增付费用的情形是（）。 三十二、A．发包人变更设计计划 三十三、B．发包人提供不准确的勘察资料 三十四、C．发包人没有提供设计所需要的条件 三十五、D．承包人设计不合格延长设计时间 三十六、8．在工程施工合同中，关于发包人权利和义务的论述中，错误的是（）。 三十七、A．发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查 三十八、B．承包人施工质量不合格，发包人有权要求其修理或者返工

造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案

造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 2017年造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 一、单项选择题 1.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过()小时。 A.4 B.8 C.12 D.24 2.在工程索赔的实践中，以下()费用允许索赔。 A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用 B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用 C.承包商进行索赔工作的准备费用 D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 3.工期索赔的计算方法有()。 A.总费用法 B.分项法 C.因素分析法 D.网络分析法

4.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生 不可抗力时间致使开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述 时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费 为()万元。 A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2 5.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工 期索赔为()个月。 A.1.5 B.0.9 C.1.2 D.3.6 6.某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工 50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单 价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12 元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为()元。 A.1260 B.1263.6 C.1372.2 D.1474.2

河北省造价员考试土建工程考试真题及答案考试试题库

河北省造价员考试土建工程考试真题及答案考 试试题库 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

1、建筑安装工程费用构成为() A 直接费、间接费、利税、规费 B 工料机、措施费、规费、利润 C 直接费、间接费、利润、税金 D 工料机、技术措施费、规费、利润 2、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其 他费用和()。 A、预备费 B、基本预备费 C、涨价预备费 D、未明确项目准备金 3、价格形成的基础是( )。 A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益 4、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要 材料及构件的价值( )工程预付款数额时开始起扣。 A.大于 B.小于 C.等于 D.为10% 5、控制工程造价最有效的手段是( )。 A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标 6、已知某分项工程有关数据如下，则该分项工程投资局部偏差为( )万 元。 A.110 B.-100 C.110 D.-110 7、工程造价具有( )职能。 A、分配 B、控制 C、计算 D、预测 E、调控 8、价格形成的基础是( )。 A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益

9、( )是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平、经济效益的关键。 A、价值工程 B、招标投标 C、合同管理 D、可行性研究 10、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：( ) A 预计职能 B 决定职能 C 调整职能 D 评价职能 11、下面关于绝对偏差说法正确的是( )。 A.绝对偏差=(投资实际值-投资计划值)/投资计划值 B.绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划 C.从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义 D.绝对偏差反映了投资偏差的严重程度 12、以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是( )。 A.拟完工程量×计划单价 B.拟完工程量×实际单价 C.已完工程量×计划单价 D.已完工程量×实际单价 13、某工程公司工期为3 个月，2002 年5 月1 日开工，5～7 月份计划 完成工程量分别为500 吨、2 000 吨、1 500 吨，计划单价为5 000 元/吨; 实际完成工程量分别为400 吨、1 600 吨、2 000 吨，5～7 月份实际价格 均为4 000 元/吨。则6 月末的投资偏差为( )万元。 A.450 B.-450 C.-200 D.200 14、工程造计的层次性包括( )。 A、建设项目总造价 B、土建工程及安装工程造价 C、单项工程造价 D、分部分项工程造价 E、单位工程造价 15、控制工程造价最有效的手段是( )。 A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标 16、工程造价形成过程中，受( )的支配。 A、价值规律 B、经营管理规律 C、纸币流通规律

2021年造价员考试《经典模拟题》

2021年造价员考试《经典模拟题》（1） 1、建设工程合同是指承包人进行工程的勘察、设计、施工等建设，由发包人支付相应价款的合同。建设工程合同的主体只能是 （）。 A．公民个人 B．设计者 C．法人 D．法人 答案：D 2、实际工程质量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择（） A．总价合同 B．单价合同 C．成本加酬金合同 D．以上合同类型均匀合适 答案：B 3、根据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为（） A．固定总结合同和固定单价合同 B．建设工程总包合同和分包合同 C．勘察合同、设计合同和施工合同

D．供水供电合同和运输合同 答案：C 4、工程造价的特点是（） A．大额性、可调性、动态性和层次性 B．多样性、单体性、动态性和层次性 C．多样性、可调性、单体性和动态性 D．大额性、单体性、动态性和层次性 答案：D 5、工程造价的构成主要划分为设备及工、器具购置费用、（）、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税。 A．建筑安装工程费用 B．土地使用费 C．固定资产使用费 D．生成准备费 答案：A 6、下列费用中不属于社会保障费的是（） A．养老保险费 B．失业保险费

C．医疗保险费 D．住房公积金 答案：D 7、工程监理费是指（）招标委托工程监理单位实施工程监理的费用。 A．施工单位 B．建设单位 C．质量监督单位 D．国家有关部门 答案：B 8、工程造价计价主要方法有（） A．定额单价法一种 B．直接费单价法一种 C．直接费单价和综合单价法两种 D．定额单价法和直接费单价法两种 答案：C 9、预算定额是由（）组织编制、审批并颁发执行。 A．国家主管部门或其授权机关 B．国家发展改革委员会

2013造价员考试题(基础)

2013造价员考试题(基础)

二O一三年黑龙江省建设工程造价员 资格考试试卷（基础） 考试方式闭卷科目建设工程造价管理基础知识 题号一二总分 分数 本试卷分为单选题及多选题，均在答题卡上涂卡答题。满分100分。 （考试时间90分钟） 试卷科目代码：01

C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 4.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（）。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 5．下列工程中不属于分部工程的是（）。 A.土建工程 B.屋面工程 C.主体结构工程 D.地基与基础工程 6．工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反映，各个建设阶段（）。 A.次序可以颠倒，但不能交叉 B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒，也不能进行交叉 D.次序可以颠倒，同时可以进行合理的交叉 7．建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标是（）。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 8．在项目成本核算中，具有直观易懂、易于操作、适时

性较好等优点的是（）方法。 A.表格核算法 B.会计核算法 C.按实计算法 D.定率估算法 9．风险转移主要包括保险转移和非保险转移两大类。下列风险应对策略中，不属于非保险转移的是（）。 A.业主将合同责任和风险转移给对方当事人 B.承包商进行项目分包 C.第三方担保 D.业主放弃项目 10．业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商，这种工程承发包模式对应的工程承包合同称为（）。 A.EPC承包合同 B.施工总承包合同 C.单项工程承包合同 D.特殊专业工程承包合同 11．成本加酬金合同的各种形式中，相对而言，业主控制造价最难而承包商基本无风险的合同形式是（）。 A.成本加固定酬金合同 B.成本加固定百分比酬金合同

全国造价员考试真题及答案完整版

全国造价员考试真题及 答案 集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

一、单项选择题(共30题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.本定额日工资单价不包括以下内容（）。 A.养老保险费 B.职工福利费 C.劳动保护费 D.工资性补贴 2.下列（）不应计算建筑面积。 A.建筑物顶部的电梯机房 B.层高2.2米以上的设备层 C.无顶盖的多层室外楼梯 D.层高2.2米内的底层车库 3.某工程采用轻型井点排水，共埋设井管180根，工期30天，则其每天的费用为（）。 A.903元 B.1535元 C.1632元 D.1082元 4.某1/2标准砖墙突出墙面的垛尺寸为240×490（490为平行于墙），则附墙垛折加长度为（）。 A.0.98m B.1.065m C.1.023m D.1.191m 5.管径在（）以上的沟槽回填土工程量应扣除其所占的体积。 A.380mm B.450mm C.500mm D.530mm 6.预制钢筋砼桩的运输工程为施工图净用量的（）。 C.101% D.100% 7.两坡瓦屋面工程量按（）计算。 A.实铺面积 B.水平投影面积×坡度折加系数 C.水平投影面积×延尺系数 D.水平投影面积×偶延尺系数 8.无框玻璃门工程量按（）面积计算。 A.洞口 B.框外围 C.扇外围 D.实际 9.定额中砖用量按标准和常用规格计算的，如实际砖的尺寸不符标准时，则（）。 A.定额不作调整 B.砖的用量进行调整，其余不变 C.定额均作调整 D.砖和砂浆的用量进行调整，其余不变 10.某房间层高3.6米，吊顶高3.0米，楼板厚0.15米，则其内墙抹灰高度按（）计算。 A.3.15米 B.3.0米 C.3.6米 D.3.45米 11.在施工现场对建筑材料、构件进行一般性鉴定检查所发生的费用应列入（）。 A.措施费 B.间接费 C.研究试验费 D.材料费 12.材料市场信息价是指（）。 A.材料供应合同价； B.材料供应价和运杂费之和； C.材料从其来源地到达工地仓库后的出库价格； D.供应商将材料送到工地的价格； 13.计算砌体工程量时不扣除（）。 A.过人洞 B.0.3m2孔洞 C.过量 D.嵌入墙体的楼板 14.以下不正确的是（）。 A.沉管灌注桩的钢筋笼应在打桩项目清单中予以描述； B.沉管灌注桩的钢筋笼应单独编码列项； C.沉管灌注桩的加灌加度应在清单项目特征中予以描述； D.相同特征的沉管灌注桩如现场自然地坪标高不一致时，应分别编码列项； 15.钢筋混凝土现浇板坡度为10度时（）。

造价员考试基础知识模拟试题六

造价员考试基础知识模拟试题六 11、某工程工期为4个月，2004年5月1日开工，5~7月份计划完成工程量分别为500吨、2000吨、1500吨，计划单价为5000元/吨；实际完成工程量分别为400吨、1600吨、2000吨，5~7月份实际价格均为4000元/吨。则6月末的投资偏差为（）万元，实际投资比计划投资（）。 A. 增加450 B. 节约450 C. 节约200 D. 增加200 答案: C 解析：投资偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资 =（400+1600）×4000-（400+1600）×5000 = -200万元 12、在偏差分析的方法中，具有适用性强、信息量大、可以反映各种偏差变量和指标且有助于用计算机辅助管理的方法是（）。 A. 横道图法 B. 表格法 C.曲线法 D. 时标网络图法 答案: B 解析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。在几种偏差分析法中，表格法是最常用的一种方法。表格法因为可以利用公式进行计算，因而可以用计算机辅助管理。 13、在用调值公式法对工程价款价差进行调整时，固定要素通常的取值范围为（），承包商采用的固定要素取值要尽可能（）。 A. 0.15~0.35、大 B. 0.15~0.35、小 C. 0.05~0.25、小 D. 0.05~0.25、大 答案: B 解析：固定要素对调价的结果影响很大，通常取值在0.15~0.35之间，它与调价余额成反比例关系，因而对于承包商来说，这个值应该尽可能小。来源造价100分网站 14、某工程网络计划有三条独立的路线A-D、B-E、C-F，其中B-E为关键线路，TFA=TFD=2 天，TFC=TFF=4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为（）。 A.42 B. 24 C. 14 D.4 答案: C 解析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。首先应做出判断：只有业主原因和不可抗力引起的延误才可以提出工期索赔。经过各个工序的延误后可以发现，关键路线依然是B-E，一共延误了14天，所以工期索赔总天数为14天。 15、下列对《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更的论述正确的是（）。

市政工程专业造价员考试模拟试卷1

市政工程专业造价员考试模拟试卷 一、单选题 1、底宽7米以内，底长大于底宽3倍以上按开挖（）土方。 A、一般道路 B、沟槽 C、基坑 D、平整场地 2、人工沟槽开挖，深度为1.5米，三类土，放坡系数取： ( ) A、0 B、0.25 C、0.33 D、0.5 3、推土机推运土方上斜坡，斜道坡度15％，则运距系数为（）。 A、1.75 B、2 C、2.25 D、2.5 4、UPVC管管径DN400mm,在支撑下开挖，深度为2.5米，所需沟槽底宽为（）。 A、0.45米 B、1.0米 C、1.1米 D、1.2米 5、沥青混凝土路面工程量按实铺面积计算，不扣除（）所占面积。 A、侧石 B、雨水井 C、绿化带 D、平石 6、混凝土路面锯缝机锯缝的定额计量单位以（）计。 A、延长米 B、平方米 C、立方米 D、条 7、侧平石安砌定额工作内容不包括（）。 A、养护 B、砂浆垫层 C、放样 D、砂浆勾缝 8、现浇钢筋混凝土承台，水泥混凝土熟料场内运距200m，则计算此项混凝土运费时，套用定额编号为（）。 A、1-358 B、1-359 C、1-358+359*2 D、1-359*3 9、直径800MM钻孔砼灌注桩，设计桩长8.6米，则单根灌注砼工程量( )。 m B、4.55 3m C、4.52 3m D、4.313m A、4.613 10、某预制板内主筋采用Ⅱ级钢筋，直径为16㎜，每根长15米，共10根，这些主筋总的重量为（）。 A、236.93 kg B、236.93 t C、245.77 kg D、245.77 t 二、多选题 1、遇以下哪些项目按相应定额人工、机械乘以系数（） A 、钢板桩疏打维护 B、挖掘机在垫板上作业 C、推土机清表厚度20cm D、在支撑下挖基坑土方 E、人工挖土堤台阶 2、下列关于轻型井点的说法正确的是（） A 、轻型井点50根为一套 B、累计根数不足一套者按一套计 C、一般情况下降水深度在6米以内 D、井点管间距一般为1.2米 E、井点使用时间在结算时按实计算 3、发生下列哪些情况费用可以另行计算的是（）

2013造价员真题

试题一 1、背景资料：某三层建筑，如（图一）所示，每层建筑层高均为3m。 2、试计算该建筑物的建筑面积。（计算结果保留两位小数）（10分） 解：(10.4+0.24)*(3.9+2.1+0.24)=66.3936 (1.32-0.12)*(3.9+0.24)*0.5=2.484(阳台算一半) 66.3936+2.484=68.8776(M2)*3{3层建筑}=206.6328(M2) 试题二 1、背景资料：某单层建筑平面及剖面如（图二）所示，建筑层高为3.2m，外墙180mm厚，内墙180mm厚，用M5水泥砂浆砌筑，楼板厚100mm，板下混凝土圈梁b*h=180mm*300mm，沿内、外墙设置，混凝土构造柱 GZ=180mm*180mm，门窗尺寸M1=1.2m*2.7m，M2=0.9m*2.1m，C1=1.5m*1.8m。 2、试依据2011年《海南省建设工程计价定额》（房屋建筑与装饰工程）计算规则计算外墙、内墙砌体工程量。（注：列式计算，标明单位，计算结果保留2位小数，构造柱高由内地坪计算到圈梁底。）（20分） 需要扣除的构件：GZ180*180（6个）、圈梁、门窗{M1=3.24、M2=1.89 C1=2.7 单个面积} 外L线长：(3.6+3.6+6)*2-(0.18*6){GZ 6个}=25.32(M) {该式子扣了GZ线长，GZ位置无砌体直接扣除长度} 高度：{层高}3.2-0.3{圈梁}=2.9(M) {该式子扣了圈梁高度} 25.32*2.9-11.88{M1*2+C1*2}=61.548{M2} {该式子扣了门窗面积} 61.548*0.18(墙厚)=11.08{M3} {该式子为外墙砌体量} 内墙只有M2构件 内L线长：6-0.18=5.82 高度：3.2-0.3=2.9 5.82*2.9=1 6.878(M2) 16.878-1.98=14.988（M2）{该式子扣了门窗面积：M2}

江苏土建造价员考试真题d答案

江苏土建造价员考试真题 d答案 Prepared on 22 November 2020

二○一五年江苏省建设工程造价员考试 土建造价案例分析试卷试题本 （注意：请在答卷本上答题） 本卷为案例分析题，初级做一到三题，其中第三题做第(一)部分，共100分； 中、高级做一、三、四题，其中第三题做第（二）部分,共120分；多做和漏做的题 均不得分。除注明外，管理费费率、利润费率、人工工资单价、材料单价和施工机械 台班单价、题中未给出的条件全部以《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版） （以下简称2014年计价定额）为准；文字与图形不同时，以文字说明为准。除选择 题外，案例题要求写出简要计算过程。题中“π”取。 一、（本题为单项选择题，共20题，每题2分，共40分，初级、中级、高级 均做） 1．在计算建筑面积时，当无围护结构，有围护设施，并且结构层高在2.2m以上时，（）按其结构底板水平投影计算1/2建筑面积。 A．立体车库B．室外挑廊C．悬挑看台 D．阳台 2．某单层宿舍，平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为33.8m×7.4m。 已知外墙外侧面做法为：20厚1:3水泥砂浆找平层，3厚胶黏剂，20厚硬 泡聚氨酯复合板，5厚抹面胶浆。则该单层宿舍的建筑面积为（）。 A．251.77 m2 B．252.43 m2 C．253.67 m2 D．254.08 m2 3．在计算建筑面积时，（）不应计算建筑面积。

A．室外台阶B．观光电梯C．玻璃幕墙D．空调搁板 4．下列建筑工程，当檐高为16m，且无地下室时，（）的工程类别应是建筑工程二类。 A．住宅B．单层厂房 C．多层厂房D．公共建筑 5．某办公楼，檐口高度20m，层数6层，有2层共2000m2地下室。现编制招标控制价，已知该工程挖土工程量6000m3，灰土回填工程量800m3。则灰土回 填部分的管理费费率应为（）。 A．6 % B．25% C．28 % D．31% 6．某钢结构工程，加工厂制作，现场安装。无省市级标化工地创建要求。已知该工程分部分项工程费为8000万元，单价措施项目费为240万元。总价 措施项目费中投标人计列了冬雨季施工增加费，费率%；临时设施费，费率 1%；安全文明施工措施费，费率按我省规定费率；其他未列。则该投标价 中的措施项目费为（）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 7．某市区内建筑工程，编制招标控制价。已知分部分项工程费为380万元，措施项目费42万元，其他项目费30万元，规费按规定计取，其中工程排 污费费率暂按%计列，税金费率按%计取，则该工程的工程造价应为 （）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 8．某住宅工程，无地下室，无外保温。已知首层平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为42m×18m，则该工程平整场地的清单工程量为 （）。 A．756m2B．880m2 C．1012m2D．条件不全，无法确定