重庆施工合同专用条款范本09版

重庆市建设工程施工合同

(2009年版)

重庆市建设委员会制定

第一部分合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）

为实施（项目名称），已接受

（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件:

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

2、工程规模：面积约：平方米，投资约万元。

承包范围：设计施工图范围内的基础工程、主体工程、安装（包含室内排水，防雷；不含室内外给水、室内外电施、室内外消防），具体以施工图和工程量清单及答疑补遗等所包含的施工内容为准（详见施工图及工程量清单）。

3、签约合同价：人民币（大写）：壹仟玖佰陆拾壹万零壹佰肆拾捌元贰角伍分（￥。其中安全文明施工专项费用：人民币（大

写）：。

4

项目副经理

5、工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按照监理人指示开工，工期为日历天。

9、本协议书一式陆份，合同双方各执叁份。

10、合同未尺事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位公章）承包人：（盖单位公章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

年月日年月日

第二部分通用合同条款

按重庆市建设工程施工合同(2009年版)通用条款执行

第三部分专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.

2.2发包人:

1.1.

2.3承包人:

1.1.

2.6监理人:

1.1.3工程和设备

1.1.3.2永久工程: 施工图和工程量清单及答疑补遗等所包含的施工内容范

围内的永久建筑及附属工程

1.1.3.3临时工程: 为完成合同约定的永久工程所修的各类临时工程，不包括

施工设备，如：现场临时办公及生活设施、道路、脚手架等。

1.1.3.4单位工程

1.1.3.10

1.1.3.11

1.1.4日期

1.1.4.5缺陷责任期

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件的优先顺序: （1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标

函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准

和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。1 1.5 合同生效的条件

合同生效的条件: 双方签字确认、盖章

1.6 图纸和承包人文件

1.7 联络

1.7.2联络送达的期限

2. 发包人义务

2.3 提供施工场地

发包人提供施工场地和有关资料的时间:开工前一周。

2.8 其他义务

发包人向承包人提供支付担保的金额、方式和提交时间：

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.8为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容

4.3 分包

4.3.2分包的内容

当事人约定某些非主体、非关键性工作分包给第三人: 无。

详见附件四《拟分包项目情况表》

4.11 不利物质条件

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1

5.1.2承包人报送监理人审批的时间

详见附件三《承包人投入本标段的主要施工设备表》

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1材料的名称、规格、数量和价格：无。

材料的交货方式、地点和日期：无。

工程设备的名称、规格、数量和价格：无。

工程设备的交货方式、地点和日期：无。

5.2.3材料和工程设备的接收、运输与保管：无。

详见附件二《发包人供应材料设备一览表》

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2发包人承担修建临时设施费用的范围

临时占地的申请: 发包人办理申请手续。

临时占地相关费用: 发包人承担相应费用。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

详见附件五《发包人提供的施工设备和临时设施明细表》

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

相关费用：发包人承担有关费用。

7.2 场内施工道路

7.2.1

7.2.2临时道路和交通设施相关费用的承担:承包人承担相应费用。

7.4 超大件和超重件的运输

道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用的承担:合同内承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限：开工前一周。

施工控制网的测设：在发包方及监理的配合下，承包人负责测设完成。

报监理人审批施工控制网资料的期限：测设后一周内。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

增加下列项：

9.1.4 发包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发［2008］177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发）［2008］169号）等相关规定履行好发包人的施工安全责任。

9.2 承包人的施工安全责任

增加下列项：

9.2.8承包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发［2008］177号）等相关规定履行好承包人的施工安全责任。

9.2.9 在施工区域内为游客提供必要的通道，并有效安全防护（不计费用）。

9.3 治安保卫

9.４环境保护

增加下列项：

9.4.7承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发［2009］13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场为文明施工标准》（渝建发［2008］169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：施工内容较多较为复杂单体工程、危险性较大的分项工程等需编制专项施工方案。内容：工程概况，进度计划，施工组织、施

11. 开工和竣工

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：异常罕见的大风、暴雨、暴雪、冰雹等。11.5 承包人的工期延误

逾期竣工违约金的限额：无

11.6 工期提前

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

增加下列项：

13.1.4发包人、监理和承包人在工程建设中，应执行以下规定：

（1）《民用建筑工程节能质量监督管理办法》（建质[2006]192号）

（2）《重庆市建筑节能条例》（重庆市人大[2007]第34号公告）

（3）《重庆市建设工程十项施工质量通病防治要点》（渝建发[2004]172号）（4）《重庆市住宅工程质量分户检验管理办法（试行）》（渝建发［2007］199号）

（5）《重庆市建设委员会关于规范住宅工程初装饰竣工验收的通知》（渝建发[2007]226号）

（6）《重庆城市桥梁荷载试验管理暂行办法》（渝建发[2007]112号）

（7）《建设部关于贯彻执行工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》（建标[2002]212号

（8）《重庆市建设委员会关于在房屋建筑和市政基础设施工程推行预拌商品砂浆的实施意见》（渝建发[2008]30号）

（9）《重庆市建设委员会关于发布<建筑工程施工质量验收规范用表（建筑节能部分工程）>和<建设工程技术用表（建筑节能工程）>的通知》（渝建发[2008]76号）

13.1.5发包人、监理和承包人在工程建设中，应执行重庆市建筑工程相关地方标准。

13.2 承包人的质量检查

承包人提交工程质量保证措施文件的期限：一周内

15.变更

15.1 工程变更、新增项目价款结算办法

工程变更（含项目特征改变）确定后，变更涉及工程价款调整的，工程施工中出现新增项目，由中标人在该变更、新增项目启动后14日历天内向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。调整方法如下：

15.1.1、工程内容与投标报价的工程量清单中有相同的子项或类似子项，则按投标时的相同子项或类似子项的综合单价报价执行（类似子项的综合单价由发包人审定）；

15.1.2、工程内容如有与工程量清单不同的子项，执行相关定额及招标文件发出时间前的相关配套文件，由承包人重新编制综合单价报经发包人、现场监理和跟踪审计部门审核后总价下浮15%进行计价。

其中材料价格调整：本工程按《重庆工程造价信息》2014年10期公布的梁平县信息价执行调差；（注：《重庆工程造价信息》上有梁平县信息价的材料价格按其计算，《重庆工程造价信息》上没有梁平县信息价的材料价格按《重庆工程造价信息》公布的重庆市信息价计算；信息价没有的按发包人、承包人、现场监理及跟踪审计部门认定的价格）；

人工费调整按《重庆工程造价信息》 2014年10期公布的重庆市仿古信息价调差，机械台班单价按定额执行，中标人按以上的材料、人工费计价原则编制

预算书。

15.1.3、以上定额缺项套用《重庆仿古建筑及园林工程计价定额》（2008）、《全统修缮定额古建工程陕西省价目表2001》、《重庆市安装工程计价定额》（2008）及其相关定额。

15.1.4、单价调整：双方约定本工程工程量按实结算，单价按中标合同单价执行，不再另行调整。对于某些项目结算工程量超过至工程量清单中数量的110%时，发包人及监理工程师有权对数量超过至110%的部分做单价调整，其结算单价按中标单价下浮8%。（需上会商讨处理）

15.1.5、措施项目费：除安全文明施工费外包干计价，结算时不作调整；

15.1.6、安全文明施工费：按渝建发[2014]25号文规定的专项费用合格标准计算；

15.1.7、规费：按相关文件执行；

15.1.8、税金：按渝建发[2011]440号规定费率(3.41%)报价及结算。

注：税金=（分部分项工程费+措施项目费（含安全文明施工费）+规费+其他项目费）×3.41%

15.1.9、合同约定费用：

承包人编制的竣工结算造价经审计部门审定后，审减率超过8%时，由承包人支付审计费用，审计费用按渝价[2013]428号规定标准计算。

15.1.10、其他项目费（暂估价、暂列金）: 结算时以发包人、承包人、现场监理及跟踪审计部门认定金额予以调整。

15.3 变更程序

15.3.2变更估价

15.4 变更估价的原则

变更估价的原则：按15.1相关条款执行。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2

15.8 暂估价

15.8.1发包人、承包人在采用招标方式选择供应商或分包人时的权利与义

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

价格指数（或价格）与权重表

工程名称：

注：1）定值权重=各可调因子及其变值权重的允许范围由发包人根据工程具体情况确定；

2）可调因子是指合同约定拟予调整价格的人工费、施工设备使用费、各项工程材料费等占合同价格主要部分的可调价格因子；

3）值权重指合同价格中可不予调价的权重，变值权重指各可调价格因子的调价权重；

4）调价采用的基本价格指数（或价格）选用招标文件约定的基准日颁布的价格指数（或价格）作为调整价格的基准指数（或价格）；

5）计算价格调整差额时，若得不到付款日当天的价格指数（或价格）时，可暂用上一次付款日的价格指数（或价格），待相关日的价格指数（或价格）公布后再予修正。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.3计量周期

17.1.5总价子目的计量

总价子目的计量方法：

子项实际工程量的确认原则

A、设计施工图图示尺寸清楚、准确，无设计变更，承包人应按图施工，则按《重庆市建设工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）工程量计算规范【以下简称（CQJLGZ-2013）规范】计算的设计施工图图示工程量为子项实际工程量；

B、设计施工图图示尺寸清楚、准确，但有设计变更，则按（CQJLGZ-2013）规则计算的设计变更后的图示工程量为子项实际工程量；

C、设计施工图图示尺寸存在区间范围（或注明按现场实际确定或图示尺寸不清）：有设计变更的，以设计变更和施工实际，按（CQJLGZ-2013）规则计算的设计变更后的施工图图示工程量为子项实际工程量；无设计变更的，以承包人、监理、发包人共同签认的隐蔽验收记录等相关资料，按（CQJLGZ0-2013）规则计算的实际工程量为子项实际工程量；

D、设计施工图、设计变更（含类似子项变更）、新增项目、隐蔽记录、验收记录及材料、半成品检验等资料，应与工程竣工图相一致，当前后矛盾时，则取按（CQJLGZ-2013）规则计算的工程量为子项实际工程量。

17.2 预付款

17.2.1预付款

预付款额度和预付方法：无

17.2.2预付款保函

预付款保函的提交时间：无

17.2.3预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：无

17.3 进度款

17.3.2进度付款申请单

17.3.3进度付款证书和支付时间

17.3.3.１工程款按工程进度拨付；工程完成30%时，支付至已完成工程量总

价的60%；工程完成80%时，支付至已完成工程量总价的60%（不超过已完成工程量总价的50%）；工程竣工验收合格后，甲方支付至已完成工程量总价的70%；待全部档案资料提交和审计部门审计完成后，支付至审定金额的95%，余5%的质保

金。质保金的退还按相关规定执行，质保期满后无息退还。

17.3.3.2工程结算价以审计部门审定价格为准。

17.4 质量保证金

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

竣工付款申请单的份数和提交期限：按通用条款执行。

竣工付款申请单的内容：按通用条款执行。

17.5.2 本工程结算办法：

本项目采用总价可调价格合同方式确定，即固定综合单价不可调综合单价包干；综合单价中包括的风险范围：承包人应被认为已取得了对工程可能产生影响和作用的有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料。综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险因素等，除税金、安全文明施工费、措施费、规费等的所有费用，其风险包括但不限于以下内容：

A、因本工程多专业交叉施工，导致本工程停、窝工的计价费用发生变化的（包括但不限于停、窝工损失及因停、窝工导致的价格变化因素等）；

B、劳务、材料和其他事件或事务性费用的变化；

C、承包人在合同中履行义务引起的有关税费变化；

D、承包人未能合理预见的困难和费用；

E、风险费用的计算方法：已计入综合单价；工程量清单所列项目包括承包范围内设计图纸所示的全部工程内容，其费用视为已包括在工程量清单的相关项目的单价或合价之中。

17.5.3 双方约定工程造价及其调整依据和方法；

17.5.3.1 工程造价调整依据

A.招标范围内分部分项工程量清单项目的增减；

B.施工过程中经发包人（跟踪审计等）认可、有效、及时的设计变更、技术洽商、现场签证等；

C.招标范围内分部分项工程量清单项目工程量的增减、经建设单位认可的项目特征的改变；

17.5.3.2 结算原则及工程结算价

中标人严格按照施工图施工，在施工过程中，施工图纸外的所有变化，须经四方签证认可，未签证认可的变化不予结算。

结算总价=分部分项工程量清单子项综合单价×子项实际工程量+措施项目报价（含安全文明施工费）+规费报价+其他项目费报价+税金+分部分项工程量清单新增或变更子项综合单价×相应子项实际工程量+合同约定其他费用。具体结算办法如下：

（1）各分部分项工程量清单结算价

以中标人投标报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价×子项实际工程量（子项实际工程量指经审计认可的合格工程量）。

（2）子项实际工程量的确认原则

A、设计施工图图示尺寸清楚、准确，无设计变更，承包人应按图施工，则按《重庆市建设工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）工程量计算规范【以下简称（CQJLGZ-2013）规范】计算的设计施工图图示工程量为子项实际工程量；

B、设计施工图图示尺寸清楚、准确，但有设计变更，则按（CQJLGZ-2013）规则计算的设计变更后的图示工程量为子项实际工程量；

C、设计施工图图示尺寸存在区间范围（或注明按现场实际确定或图示尺寸不清）：有设计变更的，以设计变更和施工实际，按（CQJLGZ-2013）规则计算的设计变更后的施工图图示工程量为子项实际工程量；无设计变更的，以承包人、监

理、发包人共同签认的隐蔽验收记录等相关资料，按（CQJLGZ0-2013）规则计算的实际工程量为子项实际工程量；

D、设计施工图、设计变更（含类似子项变更）、新增项目、隐蔽记录、验收记录及材料、半成品检验等资料，应与工程竣工图相一致，当前后矛盾时，则取按（CQJLGZ-2013）规则计算的工程量为子项实际工程量。

17.5.3.3 合同其他条款约定的费用。

发包人、承包人、现场监理及跟踪审计部门要加强施工现场的造价控制，及时对工程合同外的事项如实记录并履行书面手续。凡由发包人、承包人、现场监理及跟踪审计部门四方授权的现场代表签字的现场签证以及发包人、承包人、现场监理及跟踪审计部门四方协调确定的索赔等费用，应在工程竣工结算中如实办理，不得因发包人、承包人、现场监理及跟踪审计部门四方现场代表的中途变更改变其有效性。

发包人对工程质量有异议时，如工程已竣工验收或竣工未验收但实际投入使用，其质量争议按工程保修合同执行；如工程已竣工未验收且未实际投入使用，应当就有争议部分的竣工结算暂缓办理，双方约定就有争议的工程委托有资质的相关部门鉴定，根据鉴定结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行，其余部分的竣工结算按照约定办理。

17.6 最终结清

17.6.1最终结清申请单

18. 竣工验收

18.2 竣工验收申请报告

18.3 验收

18.3.5

18.5 施工期运行

18.6 试运行

18.6.1试运行的组织及费用承担：无

18.7 竣工清场

18.7.1

18.8 施工队伍撤离

19. 缺陷责任与保修责任

19.7 保修责任

20.1 工程保险

保险金额、保险费率和保险期限：

20.4 第三者责任险

第三者责任险的保险费率：由承包人按国家规定及通用条款执行。

第三者责任险的保险金额：由承包人按国家规定及通用条款执行。

20.5 其他保险

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证

20.6.4对各项保险的一般要求

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致人员伤财产损失、费用增加和（或）工期延误由合同双方按以下

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

25. 补充条款

25.1 暂列金使用：因该工程属于边施工边开放使用性质，需做好较为全面、完善的安全围护措施，产生相应的增加维护与管理费用，该部分措施费用甲乙双方确

认增加列入暂定金额，以现场签证形式，按围护实施与管理情况，按实计取。人工按市场价调差。

25.2竣工验收：本工程施工工期较长（400天），甲乙双方确认在每个建筑单体修缮完工后先进行分段单体竣工验收，整体工程完工进行总竣工验收。质保期及缺陷责任期从各单体通过竣工验收之日起计。（最后综合验收，以国家相关部门为准）

重庆市装饰工程施工合同

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 重庆市装饰工程施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

1、此合同文本适用本市行政区域内的装饰装修工程； 2、开工：双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完 成后，材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。 3、竣工：合同约定的工程内容全部完成，经承包方、监理单位、发包方验收 合格视为竣工。 4、工期顺延：指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后，工程期限予以相 应延展。在工期顺延的情况下，乙方不承担违约责任。 5、监理：指专业的家庭装修监理单位接受业主（装修户）的委托或授权，根 据国家有关法律、法规的规定，按照家庭装修监理合同以及相关家装合同，协助业主对家庭居室装饰装修工程施工进行监督管理。 6、工程承包方（乙方）应持工商行政管理部门核发的营业执照和承担住宅装 饰装修工程的资质或资格证书。 7、甲、乙双方当事人直接签订此合同，正本一式肆份，双方当事人各执贰份, 均具同等效力。

重庆市装饰工程合同 发包方（以下简称甲方）： ___________________________________________ 委托代理人（或甲方代表：）单位： 联系地址： _________________________________________________________ 联系电话： _______________________ 承包方（以下简称乙方）：重庆冠禾装饰工程有限公司 资质或资格证号：建筑装修装饰工程专M包参级开户银行： 营业执照号：渝经500902000002543 银行帐号： 注册地址（或办公地址）：________ 委托代理人（或乙方代表：）联系电话： 本工程设计人：联系电话： 施工负责人：联系电话： 根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、结合本市装饰装修的特点，甲、乙双方在平■等、自愿的基础上协商一致，就乙方承包甲方的装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议： 第一条工程概况 1.1 工程地点：___________________________________________________________ 1.2 工程内容 1.3 工程承包方式，双方商定采取下列第种承包方式。 （1）乙方包工、包全部材料； （2）乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料；

简易工程施工合同范本版

建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）：山东同兴建设有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：大自然生物食品科技1#、2#车间 二、工程地点：大自然生物集团有限公司院内 三、工程内容： 四、承包形式： 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数天 开工日期：2017年7月10日 竣工日期：2017年8月31日 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上； 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素； ３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式 双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。 第四条建筑材料、设备的供应和采购 一、工程材料、设备由乙方采购。

二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。 第五条施工与设计变更 一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。 二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。 三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。 第六条工程质量管理及验收 一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。 三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。 第七条安全施工 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

重庆市房屋租赁合同范本_租赁合同.doc

重庆市房屋租赁合同范本_租赁合同 出租人(以下简称甲方)：法定代表人：负责人：国籍： 身份证：护照：营业执照注册号：其他： 通讯地址： 邮政编码：联系电话：(手机) ; 代理人：国籍： 身份证：护照：营业执照：注册号其他： 通讯地址： 邮政编码：联系电话：(手机) ; 承租人(以下简称乙方)： 【法定代表人】【负责人】：国籍： 【身份证】【护照】【营业执照注册号】【其他：】： 通讯地址： 邮政编码：联系电话：(手机) ; 【代理人】：国籍：

【身份证】【护照】【营业执照注册号】【其他：】： 通讯地址： 邮政编码：联系电话：(手机) ; 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律、法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平和诚实信用的基础上，经协商一致，就乙方承租甲方可依法出租的房屋事宜，签订本合同。 一、出租房屋基本情况 (一)房屋坐落： (二)该房屋权属证明名称：编号： (三)该房屋建筑面积：平方米，套内建筑面积：平方米。 (四)该房屋权属证明记载用途：。 (五)该房屋现有装修及设施设备情况，由甲、乙双方分别在本合同附件中列明。除双方另有约定外，该附件作为甲方按照本合同约定交付乙方使用和乙方在本合同租赁期满交还该房屋的验证凭据。 二、租赁期限 (一)该房屋租赁期限共个月，自年月日至年月日止。

(二)租赁期满，甲方有权收回该房屋，乙方应如期交还。乙方需要继续承租该房屋的，则应于租赁期届满前日通知甲方。 三、租金及支付方式 (一)该房屋租金为：元/(□月□季□半年□年);本合同期内租金总额为：元。(大写：) (二)该房屋租金支付方式： 四、押金及其他费用的约定 (一)甲方交付该房屋时，乙方应向甲方支付房屋租赁押金。押金为元(大写：)。甲方收取押金后应向乙方出具收款凭证。 (二)租赁期间，使用该房屋所发生的水、电、燃气、通讯费用由方承担;有线电视、物业管理费用由方承担。 (三)租赁期内，因该房屋租赁产生的税费按国家法律、法规规定承担。 (四)租赁期满或合同解除后，甲方应退还乙方支付的房屋租赁押金。 (五)其他约定： 五、成交方式 甲乙双方系通过以下第种方式成交。 (一)自行成交。

重庆市建设工程施工规定合同

实用文档 重庆市建设工程施工合同 建设单位： 施工单位： 工程名称： 合同编号： 年月日 重庆市工商行政管理局 制订 重庆市建筑管理局

重庆市建设工程施工合同 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）发包方经年月日经过投标方式对工程进行招标，经过现场议标，决定由承包方中标承建。为了明确双方权利和义务，本着平等互利、协商一致和诚实信用的原则，根据国家《经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商达成如下协议。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、建设地点： 3、建筑面积（平方米）： 第二条承包范围 1、设计方案及报价书所包括的内容。 2、中标范围未包括的工程内容：1、中央空调、电动感应门、电动卷帘门。2、地面砖、墙面砖材料。 第三条工程造价 （一）本合同承包总造价为人民币元（大写：拾 万仟佰元整）包干价。其中：装修工程元；土建工程元。 （二）本合同承包范围外甲方要求增加装修内容，按实际增

加工程量经审定后结算。 第四条工期 （一）本合同总工程为日历天 60 天。（包括10天收费时间在内） （二）开工日期年月日，竣工日期年月日。 （三）如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期作相应顺延，并通过书面形式确定顺延期限： 1、发包方在合同开工期前 2 天，不能交出施工场地、进场道路，施工用水、电源未按规定接通而影响承包方进场施工者； 2、明确由发包方负责供应材料，设备、成品或半成品等，未能按双方指定日期进场，或向承包方交验时发现有缺陷，需要修、配、改、代换而耽误施工进度者； 3、因设计变更而增加工程量者； 4、一周内，非乙方原因一次连续停水停电达4小时（含4小时），累计超过8小时者； 5、未按合同规定拨付预付款、工程款、代购材料价差款而影响施工进度者。 第五条材料、设备供应方式和价格 中央空调、电动感应门、电动卷帘门由甲方采购安装，地面砖、墙面砖材料由甲方采购，其余材料由乙方采购。 第六条双方责任 （一）发包方：

重庆市家庭居室装饰装修工程施工合同(完整版)

合同编号：YT-FS-6192-99 重庆市家庭居室装饰装修工程施工合同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

重庆市家庭居室装饰装修工程施工 合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(以下简称甲方)：_________ 委托代理人(或甲方代表)：_______ 身份证号码：_________ 联系地址：_________ 联系电话：_________ 承包方(以下简称乙方)：_________ 营业执照号：_________ 建筑业企业资质证书号：_________ 开户银行：_____ 银行帐号：_____ 注册地址(或办公地址)：_________ 法定代表人或负责人：_____ 联系电话：_____ 委托代理人(或乙方代表)：_____ 联系电话：

_____ 工程设计人：_____ 联系电话：_____ 施工负责人：_____ 联系电话：_____ 依照《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下协议： 一、工程概况 (一)工程地点：_________ (二)工程户型：_________ (三)工程套内施工面积：_________ (四)工程内容(见附表一和四) (五)工程承包方式，采取下列第_____种方式： 1、乙方包工、包全部材料(见附表三)。 2、乙方包工、包部分材料，甲方提供其余材料(见附表二和三)。 3、乙方包工、甲方提供全部材料(见附表二)。 (六)工程期限____日。

建设工程施工合同模板(简化版,我方为乙方)

编号：GR-WR-85889 建设工程施工合同模板(简化版,我方为乙方) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改

建设工程施工合同模板(简化版,我方为 乙方) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 合同编号： 甲方(发包人)： 乙方(承包人)： 签订地点： 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：。 二、工程地点：。 三、承包工程范围 四、承包工程内容：

五、工程工期：开工日期_____年___月___日，竣工日期_____年___月___日。 六、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。工程总价款为(小写)￥万元(大写)。 第二条工程质量 一、双方约定的工程质量标准：符合乙方企业标准。 二、施工的产品名称、型号、规格：或见附件。 三、工程完工后，甲乙双方应及时验收。如工程实际投入使用，或完工后5日内未进行验收，视为工程验收合格。 第三条工程价款的支付与结算 一、本合同签订后3日内，甲方支付合同价款的50%作为预付款; 二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的80%; 三、工程验收合格后5日内，付至合同价款的90%; 四、结算完成后7天内付至结算价的95%; 五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。在达到合同约定的质保期限后支付。 第四条双方的权利和义务

重庆市家庭居室装饰装修工程施工合同样本(2020版)

重庆市家庭居室装饰装修 工程施工合同（2020 版） In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改

合同编号：YH-FS-777179 重庆市家庭居室装饰装修工程施工合同 （2020版） 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 工程名称：_____________ 发包方（甲方）：__________ 承包方（乙方）：__________ 合同编号：_____________ 签定日期：_____________ 重庆市工商行政管理局 重庆市建设委员会 使用说明 1. 本合同文本适用于本市行政区域内的住宅装饰装修工程。 2. 开工：双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后，材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。 3. 竣工：合同约定的工程内容全部完成，经承

包方、监理单位、发包方验收合格视为竣工。 4. 工期顺延：指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后，工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下，乙方不承担违约责任。 5. 监理：指专业化的家庭装修监理单位接受业主（装修户）的委托或授权，根据国家有关法律、法规的规定，按照家庭装修监理合同以及相关家装合同，协助业主对家庭居室装饰装修工程施工进行监督管理。 重庆市家庭居室装饰装修工程施工合同 发包方（以下简称甲方）：____________________ 委托代理人（或甲方代表）：__________________ 身份证号码：__________________ 联系地址：____________________ 联系电话：____________________ 承包方（以下简称乙方）：____________________ 营业执照号：__________________ 建筑业企业资质证书号：

最新版合同协议范本-重庆市家庭居室装饰装修工程施工合同(2018版)

重庆市家庭居室装饰装修工程施工合同（2018版） 工程名称：___________________________ 发包方（甲方）：________________________ 承包方（乙方）：________________________ 合同编号：___________________________ 签定日期：___________________________ 重庆市工商行政管理局 重庆市建设委员会 使用说明 1. 本合同文本适用于本市行政区域内的住宅装饰装修工程。 2. 开工：双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后，材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。 3. 竣工：合同约定的工程内容全部完成，经承包方、监理单位、发包方验收合格视为竣工。 4. 工期顺延：指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后，工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下，乙方不承担违约责任。 5. 监理：指专业化的家庭装修监理单位接受业主（装修户）的委托或授权，根据国家有关法律、法规的规定，按照家庭装修监理合同以及相关家装合同，协助业主对家庭居室装饰装修工程施工进行监督管理。 重庆市家庭居室装饰装修工程施工合同 发包方（以下简称甲方）：_________________________________________ 委托代理人（或甲方代表）：_______________________________________ 身份证号码：_____________________________________________________ 联系地址：_______________________________________________________ 联系电话：_______________________________________________________ 承包方（以下简称乙方）：_________________________________________ 营业执照号：_____________________________________________________ 建筑业企业资质证书号：___________________________________________

简易的工程承包合同范本

简易的工程承包合同范本 发包人：（简称甲方） 承包人：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方 遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围： 4、承包方式： 二、合同工期 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场 施工之日算起）； 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《****施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。 五，付款方式 付款方式：本工程进场完成 %工作后10天内，发包人向承包人支付 %工程费用；本 工程进场完成 %工作后15天内，发包人向承包人支付 %工程费用；本工程竣工验收后20 天付清余下的工程费用（除工程保修押金）。工程价款通过银行转（汇）入对方帐户 （以本合同注明帐号为准）。所有款项支付须先开发票后支付。 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设 计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点； 七、安全责任 1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。 2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。 3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如 发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人 必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包 人承担； 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提 前使用的，视为验收合格； 3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发 包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担； 4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部 按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续； 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。 6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本 合同规定的时间提交质量合格的.工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格， 承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单 位时，承包人应承担全部工程费用。 九、现场代表 发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解 决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知 对方。 十、违约责任 因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直 接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。

简易施工合同范本标准版本

文件编号：RHD-QB-K8053 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 简易施工合同范本标准 版本

简易施工合同范本标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 发包方（以下称甲方）： 法定代表人： 承包方（以下称乙方）： 法定代表人： 为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：_______________。 二、建筑面积（工程形式）：___________。

三、施工地点：_________。 四、工期： 1、开工：____年___月___日； 2、竣工：____年___月___日； 3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式：____________。 六、工程价款：共计_______人民币元。 七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的____%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。 八、质保期：____年。 九、工程质量及验收： 本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。

十、甲方的责任： 乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题；甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物； 十一、乙方的责任： 1、按照合同所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付使用。 2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，免费无偿修理。 十二、特别约定： 1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。 2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。

重庆市住宅装饰装修工程施工合同范本

编号：_____________重庆市住宅装饰装修工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

发包方（以下简称甲方）： 委托代理人（或甲方代表）： 身份证号码： 联系地址： 联系电话： 承包方（以下简称乙方）： 身份证号码： 联系地址： 联系电话： 工程设计人：联系电话： 施工负责人：联系电话： 依照《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下协议： 一、工程概况 （一）工程地点： （二）工程户型： （三）工程套内施工面积： （四）工程承包方式，采取下列第种方式： 1、乙方包工、包全部材料（见附表三）。 2、乙方包工、包部分材料，甲方提供其余材料（见附表二和三）。 3、乙方包工、甲方提供全部材料（见附表二）。 （五）工程期限日。

开工日期：年月日； 竣工日期：年月日。 （六）工程价款（见附表一）： 本合同工程造价为（人民币）元； 金额大写：。 其中：直接费：元，设计费：元，管理费：元。（七）合同签订生效后，若要变更施工内容、材料或实际工程量增减，工程价款按实结算。 （八）乙方提出的工程报价，不得故意漏项、缺项。在甲方未对施工项目进行变更的前提下，竣工结算价的增幅不超过第一条（六）款所约定工程价款的5%，超出5%的部分，由乙方承担。 二、工程设计 （一）本工程由设计，设计方应提供施工图纸或作法说明一式份。 （二）设计施工图纸应符合国家有关设计规范要求，经双方签字认可，将会审意见记载于附表四内。 （三）施工图纸所标示项目与工程报价表所列项目有差异或抵触时，以工程报价表为准。 三、工程监理 若本工程实行工程监理，由甲方与具备相应资质的监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责范围等书面通知乙方。

工程简易施工合同范本

工程简易施工合同范本 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订木合同。 第一条工程项目一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程 二、工程地点：麻城宋埠 三、承包方式：包工、包机械、包安全 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数10天 第三条工程价款、结算及付款方式 本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300 元/组（一组24块电池板）。 1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。 3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价★安装组数进行费用结算。 4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用. 第四条甲乙方责任

2、甲方需把料运至安装现场。 2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于lcmo 3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。 4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。 5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。 第五条安全施工 乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。 第六条奖惩责任 2、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按2MW二50000元标准进行结算。 2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。 第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第八条附则 二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。 甲方：乙方：

重庆市施工合同范本

重庆市施工合同范本 篇一：重庆市工程装修合同范本 重庆市装饰装修工程施工合同 工程名称： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 签定日期： 重庆市工商行政管理局制定重庆市建设委员会 重庆市装饰装修工程施工合同 发包方（以下简称甲方）：委托代理人（或甲方代表）：身份证号码：联系地址：联系电话： 承包方（以下简称乙方）：重庆市北碚区红朝装饰设计室营业执照号：渝碚天生工商所5001093026317-1 开户银行：中国银行碚峡路支行银行帐号：

864339946408091001注册地址（或办公地址）：北碚区碚峡路130号（川仪大酒店16楼）法定代表人或负责人：黄翠渝联系电话：68289399 委托代理人（或乙方代表）：联系电话：工程设计人：联系电话：施工负责人：联系电话： 依照《中华人民共和国合同法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下协议： 一、工程概况 （一）工程地点： （二）工程套内施工面积：套内32平方米 （三）工程内容（见预算表格和设计方案） （四）工程承包方式，采取下列第2种方式： 1、乙方包工、包全部材料 2、乙方包工、包部分材料，甲方提供其余材料

3、乙方包工、甲方提供全部材料 （六）工程期限25 日。 开工日期：2008年9月20 日； 竣工日期：2008年10月14 日。 （七）工程价款 本合同工程造价为（人民币）26000 元； 金额大写：贰万陆仟元整。 （八） 实结算。 （九） （十）乙方提出的工程报价，不得故意漏项、缺项。工程设计合同签订生效后，若要变更施工内容、材料或实际工程量增减，工程价款按 （一）本工程由陈教斌设计，设计方应提供施工图纸或作法说明一式贰份。 （二）设计施工图纸应符合国家有关设计规范要求，经双方签字认可。 （三）施工图纸所标示项目与工程报价表所列项目有差异或抵触时，以工

简单工程合同书示范文本

简单工程合同书样本 合同编号：发包方：__________________ 承包方：_________________ 约时间：签约地点：为了保证__________ 工质 量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规 ，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、________________________ 工程名称： 二、__________________________________ 建筑面积（工程形式）： 三、____________________________ 施工地点： 四、___________________ 工期：1、开工： __________ 年—月—日；2、竣工： 年—月—日;3、合同工期 总共历时____ 。 五、___________________ 承包形式： 六、________________________ 工程质量标准： 七、工程价款：共计人民币元。 八、__________________________________________________ 付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%计________________________________ 元;工程竣工且验收 合格后，支付工程价款的__%计_______ 元；质保金元，质保期满后支付。 九、质保期：__ 年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务 ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷； ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；2、承包方的责任义务 ①按发包方要求及图纸要求进行施工；②如期完成施工任务； ③接受发包方的技术指导和质量标准要求；④负责发包方提供料物及设备的保护 ⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用；十^一、其他 1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。 2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。 3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。 发包方：承包方： 委托代理人：委托代理人：

厂房施工合同范本

委托方(甲方)： 承接方(乙方)： 工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行厂房装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共 同遵守。 第一条：工程概况 1.工程地址： 总计：施工面积_________平方米; 2.施工内容：附《装潢施工内容单》和施工图。 4.委托方式： 5.工程开工日期：_______年_______月________日 6.工程竣工日期：_______年_______月________日 工程总天数：________天 第二条：工程价款 工程价款:(金额大写)_______元，附《装潢工程材料预算表》。 1、材料款__________________元 2、人工费____________________元; 3、设计费__________________元 4、施工清运费__________________元; 5、搬卸费__________________元 6、管理费__________________元; 7、税金(5.72%)____________元8、其他费用(注明内容)_________元; 第三条：质量要求 1.工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。附《装潢工程材料决算清单》。 2.工程验收标准，双方同意参照市地方标准db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》规 定。 3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补

充合同。 4.质量检查监督部门：市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。 5.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。 6.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。 第四条：材料供应 1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他 用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。 2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工 程造成的损失均由乙方负责。 3.甲方负责采购供应的材料、设备，按《甲方提供装潢材料清单》的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的___%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。 第五条：付款方式 1.合同一经签订，甲方即应付___%工程材料款和施工工费的__%;当工期进度过半(__年__月__日)，甲方即第二次付施工工费的__%。剩余__%尾款待甲方对工程竣工验收后结 算。(注：施工工费包括人工费)

重庆市建设工程施工合同

重庆市建设工程施工合同 建设单位： 施工单位： 工程名称： 合同编号： 年月日 重庆市工商行政管理局 制订 重庆市建筑管理局

重庆市建设工程施工合同 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）发包方经年月日经过投标方式对工程进行招标，经过现场议标，决定由承包方中标承建。为了明确双方权利和义务，本着平等互利、协商一致和诚实信用的原则，根据国家《经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商达成如下协议。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、建设地点： 3、建筑面积（平方米）： 第二条承包范围 1、设计方案及报价书所包括的内容。 2、中标范围未包括的工程内容：1、中央空调、电动感应门、电动卷帘门。2、地面砖、墙面砖材料。 第三条工程造价 （一）本合同承包总造价为人民币元（大写：拾 万仟佰元整）包干价。其中：装修工程元；土建工程元。 （二）本合同承包范围外甲方要求增加装修内容，按实际增

加工程量经审定后结算。 第四条工期 （一）本合同总工程为日历天 60 天。（包括10天收费时间在内） （二）开工日期年月日，竣工日期年月日。 （三）如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期作相应顺延，并通过书面形式确定顺延期限： 1、发包方在合同开工期前 2 天，不能交出施工场地、进场道路，施工用水、电源未按规定接通而影响承包方进场施工者； 2、明确由发包方负责供应材料，设备、成品或半成品等，未能按双方指定日期进场，或向承包方交验时发现有缺陷，需要修、配、改、代换而耽误施工进度者； 3、因设计变更而增加工程量者； 4、一周内，非乙方原因一次连续停水停电达4小时（含4小时），累计超过8小时者； 5、未按合同规定拨付预付款、工程款、代购材料价差款而影响施工进度者。 第五条材料、设备供应方式和价格 中央空调、电动感应门、电动卷帘门由甲方采购安装，地面砖、墙面砖材料由甲方采购，其余材料由乙方采购。 第六条双方责任 （一）发包方：

简单版工程服务合同范文3篇

简单版工程服务合同范文3篇 工程服务的基础是与工程有关，然后围绕其展开的相关服务。对于工程服务合同你了解多少呢? 简单版工程服务合同范文1 甲方(委托方)： 乙方(被委托方)： 依据《中华人民共和国合同法》及其它有关规定，结合咨询服务具体情况，协议书双方本着公平、公正、科学、诚实、自愿的原则，就可研报告编制协商一致，签订本协议书。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 第二条 第三条协议书内容双方权利与义务甲方委托乙方编制该项目的可行性研究报告 1、甲方向乙方提供的一切资料必须真实、完备、可靠，并且符合国家有关法律、法规;

2、甲方可向乙方阐述对工程及具体问题的意见、要求; 3、甲方应在双方商定的合理时间内，就乙方以书面形式提交给甲方的一切事宜作出书面决定和答复; 4、甲方为乙方的工作开展提供必要的工作条件和相应配合; 5、甲方须按约及时向乙方支付服务费用; 6、乙方在履行本协议书期间，应遵循公平、公正、科学及合法的原则，进行咨询服务工作;乙方须确保可行性研究报告的科学性、完整性; 7、协议书双方均应保守对方的商业机密，不得泄漏相关机密资料; 第四条协议书履行期限、方式及时效 1、本协议书自签订之日起生效; 2、甲方于协议签定之日起3工作日内提供技术经济资料; 3、乙方于协议签订之日起份 第五条合同费用及支付方式 1、经双方协商，本项目工程咨询总费用为(人民币大写)签订后甲方付给乙方;可研报告编制完成甲方再付给乙方。 第六条违约责任

1、协议书订立双方必须严格履行协议书约定的条款; 2、本协议书发生违约，甲乙双方应本着友好协商的精神，妥善处理; 3、如协商处理不成，可按下列程序进行： (1)甲方原因造成违约，按协议费用总额，支付给乙方50%违约金; (2)乙方原因造成违约，按协议费用总额，支付给甲方50%违约金; (3)甲、乙双方发生违约争议，可由双方协商聘请调解人进行调解; (4)若调解不成，可向仲裁委员会或人民法院起诉。 本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。 甲方(章)：乙方(章)：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：帐号：帐号： 地址邮编：邮编： 年月日年月日 简单版工程服务合同范文2

重庆市住宅装饰工程合同(合同范本)

( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 重庆市住宅装饰工程合同(合同 范本) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.

重庆市住宅装饰工程合同(合同范本) 发包方（以下简称甲方）：________________ 委托代理人：（或甲方代表）______________ 单位：__________________________________ 住所地址：______________________________ 联系电话：______________________________ 承包方（以下简称乙方）：________________ 单位名称：______________________________ 开户银行：______________________________ 营业执照号：____________________________ 银行帐号：______________________________ 委托代理人：（或乙方代表）______________ 联系电话：______________________________ 本工程设计人：__________________________

联系电话：______________________________ 施工负责人：____________________________ 联系电话：______________________________ 签订时间：______________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，结合本市住宅装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，就乙方承包甲方的住宅装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议： 第一条工程概况 1．1工程地点： 1．2工程承包方式，双方商定采取下列第_____种承包方式。 （1）乙方包工、包全部材料（见附表二：乙方提供装饰材料明细表）； （2）乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料（见附表一：甲方提供装饰材料明细表，见附表二：乙方提供装饰材料明细表）； （3）乙方包工、甲方提供全部材料（见附表一：甲方提供装饰

重庆市建筑工程施工合同范本是怎样的

重庆市建筑工程施工合同范本是怎 样的 第一条工程概况1、工程名称:2、建设地点:3、建筑面积(平方米):第二条承包范围。第三条工程造价。第四条工期。第五条材料、设备供应方式和价格。第六条双方责任。第七条工程质量和检查验收。 热门城市：东营律师玉林律师贵港律师茂名律师漯河律师青岛律师商洛律师辽宁律师郴州律师遵义律师建筑工程施工合同，是一种常见的合同类型，它在建筑工程行业是需要经常使用的。那么，大家知道重庆市建筑工程施工合同范本的撰写有什么要求和注意事项吗?下面，小编将会为大家详细的介绍一下相关的知识。 重庆市建筑工程施工合同范本 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 发包方经年月日经过投标方式对工程进行招标，经过现场议标，决定由承包方中标承建。为了明确双方权利和义务，本

着平等互利、协商一致和诚实信用的原则，根据国家《经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商达成如下协议。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、建设地点： 3、建筑面积(平方米)： 第二条承包范围 1、设计方案及报价书所包括的内容。 2、中标范围未包括的工程内容：1、中央空调、电动感应门、电动卷帘门。2、地面砖、墙面砖材料。 第三条工程造价 (一)本合同承包总造价为人民币元(大写：拾万仟佰元整)包干价。其中：装修工程元;土建工程元。 (二)本合同承包范围外甲方要求增加装修内容，按实际增加工程量经审定后结算。 第四条工期 (一)本合同总工程为日历天60 天。(包括10天收费时间在内)

(二)开工日期年月日，竣工日期年月日。(三)如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期作相应顺延，并通过书面形式确定顺延期限： 1、发包方在合同开工期前2 天，不能交出施工场地、进场道路，施工用水、电源未按规定接通而影响承包方进场施工者; 2、明确由发包方负责供应材料，设备、成品或半成品等，未能按双方指定日期进场，或向承包方交验时发现有缺陷，需要修、配、改、代换而耽误施工进度者; 3、因设计变更而增加工程量者; 4、一周内，非乙方原因一次连续停水停电达4小时(含4小时)，累计超过8小时者; 5、未按合同规定拨付预付款、工程款、代购材料价差款而影响施工进度者。 第五条材料、设备供应方式和价格 中央空调、电动感应门、电动卷帘门由甲方采购安装，地面砖、墙面砖材料由甲方采购，其余材料由乙方采购。第六条双方责任(一)发包方：