当前位置：文档库 › TKEC-F-05-036-A 付款提醒函：设备款

TKEC-F-05-036-A 付款提醒函：设备款

ThyssenKrupp Elevator (China)

蒂森克虏伯电梯(中国)

To /至:

Name /受件人:

CC /抄送:

Fax No./传真:

Page No. /页数:

From /自:

Tel. No./电话:

Fax No. /传真:

Date /日期:

Regarding /事宜:

尊敬的XXX：您好！

依据贵我双方签订的“XXXXXX项目名称XXXXXX”中付款条款约定，题述项目XXXXX梯号XXXXX设备已于XXXX年XXX月XXX日验收完毕，提请贵方准备如合同约定支付如下款项：

一. 第二期设备款(20%)，计人民币：000,000.00元至我司如下帐户：

公司中文名称 : 蒂森电梯有限公司

公司英文名称 : Thyssen Elevators Co., Ltd.

开户银行 : 德意志银行(中国)有限公司上海分行

银行地址 : 上海市浦东陆家嘴环路1233号，汇亚大厦18楼，200120

帐号 : 3510021014

感谢您的友好合作，顺祝商祺！

蒂森电梯有限公司XX分公司

TKEC-F-05-036-A

工程款支付申请报告

工程款支付申请报告新疆中富矿业有限公司：兹有伊犁州同盛建筑工程有限责任公司奎屯分公司承建的新疆中富矿业有限公司红山西年产120万吨煤矿一标段水电暖安装工程，合同总价：783702.31元，疆中富矿业有限公司补充协议，合同总价为：115715.58元。（后附：合同复印件）现已按合同约定完成此工程，该工程已全部竣工。工程款总价预留5％为质保金，合同总价工程款为899417.89元。因该工程未支付任何款项，现申请支付工程价款的95％：（小写：854447.00）大写：捌拾伍万肆仟肆佰肆拾柒元整。特此申请为盼伊犁州同盛建筑工程有限责任公司奎屯分公司年月日

工程款支付申请报告天北新区毓秀里小区300#-305#住宅小区临时业主委员会：兹有伊犁州同盛建筑工程有限责任公司奎屯分公司承建的天北新区毓秀里小区300#-305#住宅小区改造维修工程项目工程，现本工程中维修改造、自来水主管线改造及绿化工程中的长廊和木亭都已完工，并予以验收。因此申请支付工程款：壹拾伍万元整（150000.00元）特此申请为盼伊犁州同盛建筑工程有限责任公司奎屯分公司年月日

工程款支付申请报告天北新区毓秀里小区300#-305#住宅小区临时业主委员会：兹有伊犁州同盛建筑工程有限责任公司奎屯分公司承建的天北新区毓秀里小区300#-305#住宅小区改造维修工程项目，此项工程已完成70%，现申请支付贰拾万元整（200000.00元）工程款。特此申请为盼伊犁州同盛建筑工程有限责任公司奎屯分公司 2016年8 月22 日

申请报告奎屯正通机动车交易有限公司：兹有新疆三星建工集团有限公司华宇分公司承建的奎屯正通机动车交易有限公司辅助用房装修工程，本工程与2015年9月9日竣工并予以验收，按合同约定竣工验收满1年后退还质保金：贰万柒仟壹佰贰拾叁元整（27123.00元）。特此申请为盼新疆三星建工集团有限公司华宇分公司 2016年10 月13 日

工程款支付申请报告-总结报告模板

工程款支付申请报告一 **市人民医院我公司承建的**市医疗卫生中心桩基工程完工已有两年多时间。合同外增加的工程量坡道桩部分至今未开挖，迟迟未能进行竣工验收，也无法进行该工程的审计工作，使我公司不能及时收回工程款。本工程原材料供应单位及桩机施工人员多次来人来函催要材料款及人工工资，桩基验收拖延如此长时间造成未能结算付款，造成了我公司资金压力较大的情况。由于主体桩基已经验收，建筑主体也已经结顶，坡道桩部分至今未开挖，未能进行竣工验收而造成工程无法结算，且时间未能确定，根据**市人民政府专题会议纪要>(富府【XX】26号)精神，我公司申请贵公司考虑实际情况，支付合同价款至85%，对坡道桩部分追加的工程量，也先支付增加额的70%完工进度款，以便我公司积极配合桩基工程剩余工作。特此申请，请贵方同意并复函我方要求。此致商祺二 xx开发建设有限公司：我方承建贵司的《xx花园项目二标段工程》已完成了1-4幢工程，10#主楼结构部分1、2座分别完成至18层板及19层板，1、2座装修完成至9层;地下室结构完成2500 m2;水电预埋等工作。我方的《合同(协议)支付申请表》也已提交贵方。但是，由于贵司审核工程款要经一个过程的时间，为了该项工程进度能正常运转，不使由于工程款影响进度而停工，所以为了燃眉之急，提前申请贵司预支(大写)xx万元整，(小写)元工程款，以解决目前人工工资及部分材料支付。现报上工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付书。附件：(合同(协议)支付申请表;合同(协议)支付记录明细清单; 工程管理确认报告;合同条件支付清单)各壹份。施工单位：xx建设有限公司项目负责人：日期：xx年xx月xx日

[工程预付款支付申请表]工程预付款

[工程预付款支付申请表]工程预付款【合同范本】一：[工程预付款]工程预付款申请书范本工程预付款申请书怎么写?下面是小编给大家整理收集的关于工程预付款申请书范本，希望对大家有帮助。工程预付款申请书范本【一】 XX镇至XX镇XX镇水泥公路项目建设办公室：我公司承建的XX镇至XX镇XX三级公路改建工程№1合同段，经过项目经理部的前期筹备，现施工技术人员、仪器已经就位，施工机械已经进场并调试完毕，另料场已完成场地平整，各种原材料已开始采备，已满足开工预付款申请要求。本合同段合同金额为玖佰贰拾柒万捌仟捌佰柒拾元整

(￥9278870.00)，开工预付款金额为肆拾陆万叁仟玖佰肆拾叁元整(￥463943.00)，现向贵办申请支付开工预付肆拾陆万叁仟玖佰肆拾叁元整(￥463943.00)请核批。 XX镇至XX镇XX三级公路NO.1项目经理部二OXX年十二月五日工程预付款申请书范本【二】合同名称：xxx 合同编号：至：根据合同约定，我方已完成工程量，并已获得你方认可，具备预付款支付条件，根据合同条款第十一条规定，工程预付款为签约合同价的30 % ，签约合同价暂定为448870.40元，即预付款金额为134661.12元，故本次申请金为：大写：壹拾叁万肆仟陆佰陆拾壹元壹角贰分整。

小写：134661.12(元) 附：工程预付款申请表申请人：日期：1010.4.13 现场监理意见：日期：年月日业主代表意见：日期：年月日分管领导意见：日期：年月日主管领导意见：日期：年月日二：[工程预付款]工程预付款申请书申请书怎么写呢？各位，我们大家一起看看下面的工程预付款申请书，欢迎各位阅读哦！工程预付款申请书1

支付工程款的函之欧阳家百创编

关于支付五号厂房、配套服务综合楼装修工程首付款的申请函欧阳家百（2021.03.07）致xxxxxxx有限公司：贵我双方于2017年09月28日签订《五号厂房、配套服务综合楼装饰装修工程施工合同》，合同总价：448万元（含设计费12万元）。贵司对我司的信任和支持，我司表示衷心感谢。我司自2017年09月22日开工至今，我司积极履行合同约定的各项义务，已完成配套服务综合楼吊顶施工、内墙第一遍腻子施工、卫生间防水施工、楼梯栏杆安装、墙地砖进场准备铺设施工；完成五号厂房轻质隔墙施工、大面积内墙第一遍腻子施工、卫生间防水施工、楼梯栏杆安装、墙地砖进场准备铺设施工；项目垫资已达到工程总价的50%，但目前由于首付款支付问题，我项目部面临极大困难，万般无奈下，特发函寻求贵司领导帮助。根据合同条款第24款约定，合同签订后施工人员及材料进场后10天内付合同总价的20%的预付款，由于我司原因未提供预付款增值税发票，导致预付款不能按时支付，我司深表歉意！现我司根据合同约定已提供预付款增值税发票至贵司申请付款，但贵司至今未按合同约定以现金方式支付我司工程款，我司心急如焚。在此情况下，我司已无法按时按量支付工人工资，工人士气涣散，消极怠工严重；材料供应商的材料款也不能按约支付，材料迟迟无法到位，对施工及工程进度造成极大的影响，我司深表忧虑。由于前期垫资款数额太大，加上目前市场行情波动较大，国家环保管控较严，导致大部分材料大幅上涨的同时市场无法提供所需的工程量，必须采用现金方式调拨提货，导致目前我司的资金极为紧张，现金流周转出现困难。

望贵司能充分体谅我司目前的处境及困难，及时以现金方式支付本工程预付工程款（我司不接受承兑方式支付），我司将不胜感激！对于贵方的支持和关注，我司再次感谢！此致！敬礼！ xxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2017年11月16日

工程进度款催款函范文【精选三篇】

工程进度款催款函范文【精选三篇】致：_______房地产开发有限公司我公司与贵公司于____年____月____日签订了一项建设工程施工合同，合同约定由我公司承建贵公司的__________工程。合同签订后，我公司积极组织力量施工，工程于____年____月____日开工，____年____月____日主体封顶。按合同专用条款第26条工程款支付约定，贵公司应于____年____月____日前支付工程进度款约________万元，以及____年____月____日前累计支付工程进度款不低于________万元。截止目前，我公司共收到工程进度款________万元，拖欠的工程进度款经我公司多次催要，贵公司却迟迟不予支付。贵公司不履行自已付款义务的行为，导致我公司拖欠大量的劳务费、材料款、农民工工资不能按时支付，已严重影响了我公司的正常生产经营。因此，希望贵公司接到我公司的致函后，七日内将所欠工程款支付我公司。否则，我公司将按合同约定的违约、索赔等相关条款执行，并保留通过法律途径解决，请贵公司慎重考虑，尽快解决工程欠款事宜。特此函告。附：工程进度报表 _________有限公司 ____年____月____日

________有限公司：贵公司承建________汽车厂房联合车间工程施工，后将该工程分包给________个人。因________不具备相关资质和施工能力，________以贵公司________项目部的名义与我公司签订了建筑钢结构工程承包合同，将其承包工程中的钢结构系统安装与制作工程分包给我公司，合同约定工程造价款为____________元。合同签订后，我公司积极履行合同，目前工程已基本完工。但是贵公司________项目部及________个人未按照合同约定按施工进度将工程款打入我司账户，拖欠工程进度款___________元，造成我公司资金周转困难，拖欠工人工资。时近岁末，工人如果不能及时拿到工资必定引起公愤，势必对贵公司的声誉造成恶劣影响。我公司就拖欠工程款一事多次与贵公司________项目部及 ________个人协商未果。近日，因贵公司项目部工作人员与我公司驾驶员______发生口角，贵公司工作人员竟邀集社会闲散人员对其殴打，现已被当地公安机关立案处理。故特致函提醒，请贵公司确保我司工作人员人身安全，请贵公司按照合同约定将所欠工程款汇入我司账户。特此函达！ _____有限公司（签章） _____年_____月_____日我公司帐户名称：__________ 开户银行：__________

工程款支付申请报告样本

工程款支付申请报告新疆中富矿业有限公司: 兹有伊犁州同盛建筑工程有限责任公司奎屯分公司承建的新疆中富矿业有限公司红山西年产120万吨煤矿一标段水电暖安装工程, 合同总价: 783702.31元, 疆中富矿业有限公司补充协议, 合同总价为: 115715.58元。( 后附: 合同复印件) 现已按合同约定完成此工程, 该工程已全部竣工。工程款总价预留5％为质保金, 合同总价工程款为899417.89元。因该工程未支付任何款项, 现申请支付工程价款的95％: ( 小写: 854447.00) 大写: 捌拾伍万肆仟肆佰肆拾柒元整。特此申请为盼伊犁州同盛建筑工程有限责任公司奎屯分公司年月日

工程款支付申请报告天北新区毓秀里小区300#-305#住宅小区临时业主委员会: 兹有伊犁州同盛建筑工程有限责任公司奎屯分公司承建的天北新区毓秀里小区300#-305#住宅小区改造维修工程项目工程, 现本工程中维修改造、自来水主管线改造及绿化工程中的长廊和木亭都已完工, 并予以验收。因此申请支付工程款: 壹拾伍万元整( 150000.00元) 特此申请为盼伊犁州同盛建筑工程有限责任公司奎屯分公司年月日

工程款支付申请报告天北新区毓秀里小区300#-305#住宅小区临时业主委员会: 兹有伊犁州同盛建筑工程有限责任公司奎屯分公司承建的天北新区毓秀里小区300#-305#住宅小区改造维修工程项目, 此项工程已完成70%, 现申请支付贰拾万元整( 00.00元) 工程款。特此申请为盼伊犁州同盛建筑工程有限责任公司奎屯分公司 8 月22 日

申请报告奎屯正通机动车交易有限公司: 兹有新疆三星建工集团有限公司华宇分公司承建的奎屯正通机动车交易有限公司辅助用房装修工程, 本工程与9月9日竣工并予以验收, 按合同约定竣工验收满1年后退还质保金: 贰万柒仟壹佰贰拾叁元整( 27123.00元) 。特此申请为盼新疆三星建工集团有限公司华宇分公司 10 月13 日

工程款支付申请报告范本

Record the situation and lessons learned, find out the existing problems and form future countermeasures. 姓名：___________________ 单位：___________________ 时间：___________________ 工程款支付申请报告

编号：FS-DY-81392 工程款支付申请报告范文一 **市人民医院我公司承建的**市医疗卫生中心桩基工程完工已有两年多时间。合同外增加的工程量坡道桩部分至今未开挖，迟迟未能进行竣工验收，也无法进行该工程的审计工作，使我公司不能及时收回工程款。本工程原材料供应单位及桩机施工人员多次来人来函催要材料款及人工工资，桩基验收拖延如此长时间造成未能结算付款，造成了我公司资金压力较大的情况。由于主体桩基已经验收，建筑主体也已经结顶，坡道桩部分至今未开挖，未能进行竣工验收而造成工程无法结算，且时间未能确定，根据**市人民政府专题会议纪要>(富府【XX】26号)精神，我公司申请贵公司考虑实际情况，支付合同价款至85%，对坡道桩部分追加的工程量，也先支付增加额的70%完工进度款，以便我公司积极配合桩基工程剩余

工作。特此申请，请贵方同意并复函我方要求。此致商祺范文二 xx开发建设有限公司：我方承建贵司的《xx花园项目二标段工程》已完成了1-4幢工程，10#主楼结构部分1、2座分别完成至18层板及19层板，1、2座装修完成至9层;地下室结构完成2500 m2;水电预埋等工作。我方的《合同(协议)支付申请表》也已提交贵方。但是，由于贵司审核工程款要经一个过程的时间，为了该项工程进度能正常运转，不使由于工程款影响进度而停工，所以为了燃眉之急，提前申请贵司预支(大写)xx万元整，(小写)xx0000.00元工程款，以解决目前人工工资及部分材料支付。现报上工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付书。附件：(合同(协议)支付申请表;合同(协议)支付记录明细清单; 工程管理确认报告;合同条件支付清单)各壹份。

工程款支付申请表模版

编号：BSH/JL —05 序号：3 工程名称信阳建业森林半岛一期工程四标段18#、21#楼致：河南建业天明住宅建设有限公司：河南建达工程建设监理有限公司：我方已完成了18#楼、21#楼桩基施工工作，按施工合同的规定，建设单位应支付该项工程款共（大写：叁拾贰万陆仟肆佰贰拾肆圆整）（小写：326424.00元），现报上工程款申请表，请予以审查并同意支付工程款。附件：1、形象进度（按楼栋注明） 18#、19#楼桩基施工完毕 2、计算方法施工总桩长2814米X 145元/米=408030.00元 408030.00 元X 80% =326424.00 元承包单位（章）：武汉建工第一建筑有限公司________ 项目经理：日期：审核意见: 监理单位：年月日审核意见: 建设单位：本表由承包单位填报，一式三份，业主、监理单位、承包单位各存一份。

编号：BSH/JL —05 序号：4工程名称信阳建业森林半岛一期工程四标段18#、21#楼年月日本表由承包单位填报，一式三份，业主、监理单位、承包单位各存一份。

编号：BSH/JL —05 序号：1 工程名称信阳建业森林半岛一期工程四标段19#楼致：河南建业天明住宅建设有限公司：河南建达工程建设监理有限公司：我方已完成了19#楼基础土0.00以下工作，按施工合同的规定，建设单位应支付该项工程款共（大写：壹拾贰万叁仟玖佰伍拾圆整）（小写：123950.00元），现报上工程款申请表，请予以审查并同意支付工程款。附件：1、形象进度（按楼栋注明） 19#楼已完成基础土0.00以下工作并已施工至一层主体。 2、计算方法 2479000.00 元X 5% =123950.00 元承包单位（章）：武汉建工第一建筑有限公司项目经理：日期：审核意见: 监理单位：年月审核意见: 建设单位：年月日致：河南建业天明住宅建设有限本表由承包单位填报，一式三份，业主、监理单位、承包单位各存一份。

工程款催款函范文【三篇】

工程款催款函范文【三篇】【导语】催款函是一种催交款项的文书，是交款单位或个人在超过规定期限，未按时交付款项时使用的通知书。人们在长期实践基础上约定俗成的固定表格，使用时直接填写即可。【篇一】 _______单位：现就贵单位拖欠我单位工程款之事郑重致函如下：一、关于贵单位拖欠我单位工程款的事实：贵单位与我单位于____年____月____日签订施工合同，我单位承建贵单位的工程，工程于____年____月____日开工，年月日通过竣工验收，并于____年____月____日办理完竣工结算，结算金额为：________。至____年____月____日贵单位已支付我单位工程款：________，贵单位尚欠我单位工程款：________。二、贵单位必须履行合同义务，清偿上述欠款。根据我们双方签订的合同专用条款的第条在工程验收合格并办理决算审计后____月内付款至，余款保修期满付清的规定，贵单位必须履行合同义务，清偿上述工程款，我单位要求贵单位在7个工作日内复函我单位，并明确今年____月____日前上述欠款付到我单位帐上。否则我们将保留以法律手段追偿贵方违约责任的权利。特此函告。

________公司 ____年____月____日【篇二】现就贵司拖欠我司__________________工程款一事向贵司致函如下： ____年____月____日，贵司与我司签订了《________工程施工合同》，双方约定，贵司应于____年____月____日支付我司工程预付款____________元，贵司也曾于____年____月____日支付了预付款，余款于____年____月____日之前付清。但从____年____月____日后，贵司便未再按约定支付分文，现累计已欠________元。明显已违约。鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请贵司于____年____月____日前将所欠款项支付我司。如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。此致敬礼 _______工程股份有限公司 ____年____月____日【篇三】ｘｘｘｘ装饰装修工程股份有限公司ｘｘ分公司：ｘｘｘ大律师事务所接受李ｘｘ的委托，指派ｘｘｘ律师处理贵司

付款申请函

付款申请函致：湖南云箭集团有限公司我司（华自科技股份有限公司）与贵司签订了《红敏箱式变电站设备供应合同》合同总额为人民币：陆拾柒万伍仟元，现我司已将设备于2014年7月11日发往贵公司制定地点，按照合同约定贵公司应在到货后30内安装完成以便我司排技术人员到现场完成调试验收工作，如贵公司没有按时完成安装工作，贵公司应安装合同支付到货款，恳请贵公司按照合同约定支付到货货款人民币为：202500.00元（大写金额：贰拾万贰仟伍佰元），留质保金人民币为：67500元，我公司将一如既往的完成后续工作。请贵司将该款项转账至我司以下银行账户，账户信息具体如下：账户全称：华自科技股份有限公司开户账号：5833 5735 2046 开户银行：中国银行长沙市麓谷支行特此申请。单位：华自科技股份有限公司（签章） 2014 年8月11 日

付款申请函致：湖南万容科技股份有限公司我司（华自科技股份有限公司）于2012 年11 月19 日与贵司签订了《湖南万容科技有限公司变配电工程安装合同》（合同编号为：VT-HT-ZB/GC(2012)009），合同总额为人民币：伍拾万元整(￥500000.00)元，现根据合同第二条中2.2点约定以及工程签证单的签证费用向贵司申请付款，本次申请支付款项为人民币为：484300.00元（大写金额：肆拾捌万肆仟叁佰元整），请贵司将该款项转账至我司以下银行账户，账户信息具体如下：账户全称：华自科技股份有限公司开户账号：583357352046 开户银行：中国银行长沙市麓谷支行特此申请。

单位：华自科技股份有限公司（签章） 2014 年 1 月2 日付款申请函致：湖南万容科技股份有限公司我司（华自科技股份有限公司）于2012 年11 月19 日与贵司签订了《湖南万容科技有限公司变配电工程安装合同》（合同编号为：VT-HT-ZB/GC(2012)009），合同总额为人民币：伍拾万元整(￥500000.00)元，现根据合同第二条中 2.2点约定以及工程签证单签证费用的95%向贵司申请付款，本次申请支付款项为人民币为：476335.00元（大写金额：肆拾柒万陆仟叁佰叁拾伍元整），请贵司将该款项转账至我司以下银行账户，账户信息具体如下：账户全称：华自科技股份有限公司开户账号：583357352046 开户银行：中国银行长沙市麓谷支行特此申请。

-----工程款催款函范本

工程款催款函范本函件编号：风险提示：催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。尊敬的_____ 物业管理有限公司：现就贵司拖欠我司________ 改造工程款一事向贵司致函如下：年月日，贵司与我司签订了《改造项目》,双方约定，贵司曾于年月日支付了合同总价的%预付款元，（大写: ）。余款%按合同约定待施工完毕移交正式使用后个工作日付清。但从年月日施工完毕至今，贵司便未再按约定支付分文，加上施工期间（经确认）增加的工程量（ ___________________________________________________________________________________ 元），（大写：____ ）。现累计已欠_____ 元，（大写: _____ ），显已违约。风险提示：催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应与交易相关的资料（如合同等）相符，以便使收文单位明确情况，及时地交款。鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请贵司于________ 年____ 月 ___ 日前将所欠款项支付我司账户（户名：______ ;开户行: ______ ;帐号: _____ ）。如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定向贵司追索欠款，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。风险提示：催款函尾部应写明催款方的处理意见，在催款函尾部可以增加欠款方经催款函提醒仍不付款，催款方可根据相关规定（如合同约定、银行规定）加收罚金，或是通过法律途径解决付款事宜,这样做有利于引起债务人的紧迫感，及时还款。顺颂商祺！ ______ 公司年月日

工程款催款函

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 工程款催款函【第1篇】工程款催款函 ________有限公司：你我双方于____年____月____日签订的《_____________》承包合同，我方已按承包合同约定的工程进度（工程图纸设计结束、委托方审查完毕，并________预制的设备也已制作完成），特申请按双方合同约定的________工程进度款余款____________万元整（________万元），望贵公司给予批复办理为盼！ _________有限公司 ____年____月____日【第2篇】工程款催款函致：_______有限公司：现就贵司拖欠我司《_______________土建及附属配套工程》工程预付款一事向贵司致函如下： ____年____月____日，贵司与我司签订了《______________土建及附属配套工程项目》，双方约定，贵司曾于____年____月____日支付了合同总价的%预付款（元），我公司在____年____月____日以将银行保函呈交贵公司，至今我公司账户上未收到贵公司承诺的工程预付款。鉴于双方的合作关系较好，现特致函请贵公司于____年____月____ 1 / 11

日前将所欠的工程预付款款项支付我公司。此致：贵司商祺！ _________有限公司 ____年____月____日【第3篇】工程款催款函ｘｘｘｘ有限公司：现就贵司清结我司工程款项有关事宜致函如下：一、我司于20ｘｘ年2月11日与贵司签订了《建筑钢结构制作安装合同》，由我司承建贵司ｘｘ工业园机加工车间、铸造车间钢结构工程。合同暂定价为陆佰陆拾玖万元，合同总工期为85天，机加工和铸造车间施工工期分别为45天。二、根据合同有关约定，我司按时对施工图进行了会审。机加工车间于20ｘｘ年5月23日开工，于20ｘｘ年6月11日完成中间结构验收，经贵司工期顺延签证后于20ｘｘ年8月10日完工，8月18日进行了竣工验收。铸造车间于20ｘｘ年8月25日开工，现除屋面部分面板外也已经基本完工。三、根据合同第十三条“工程价款的支付与结算”，贵司应在合同生效后五日内支付我司合同总价的15％预付款，施工图会审确定后三日内，支付我司合同总价的15％，钢结构主构件进场后三日内，支付我司合同总价的25％进度款。围护材料开始进场后三日内，支付我司合同总价的25％，钢结构施工完工后五日内，支付我司合同

比选申请函及合同

附件2 一、比选申请函 (比选人名称)：我方已仔细研究了（工程名称）标段比选公告及其所有附件的全部内容，在完全理解并严格遵守比选公告的各项规定和要求的前提下，自愿参加本次比选活动。我方声明：参加比选抽取时所派的拟任项目负责人和提供的申请材料全部符合比选公告所列要求，并真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。拟任项目负责人不同时承担另外的工程，否则自愿放弃抽取和中选机会。如我方中选，我方承诺： 1、我方愿意完全按照比选人通过比选公告、工程图纸、发包价清单、合同样本提出的要约及价格签订正式合同，并按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。 2、签订正式合同后，除不可抗力外，合同履行期间不更换项目负责人。

3、签订正式合同后，自愿将保证金自动转为履约保证金。若我方中选后2日内，除不可抗力原因外，拒签合同的，自愿接受比选人没收比选保证金的处罚。 4、本申请函属于合同文件的组成部分。以上为我方参加比选的申请，如违反，则自行承担相应法律责任，自愿按照相关规定接受处罚，并无条件接受半年内四川省范围内市场禁入处理。比选申请人：（盖单位章）拟任项目负责人：（签字）地址：联系方式：年月日

二、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员（姓名，必须是比选申请函中的项目负责人）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）标段比选申请、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明比选申请人：（盖单位章）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）年月日注：法定代表人不亲自投标而委托代理人投标适用

业主工程款支付保函(试行)

附件2 业主工程款支付保函（试行）编号：＿＿＿＿＿＿＿（承包商）：鉴于贵公司与＿＿＿＿＿（以下简称业主）就＿＿＿＿项目于＿＿年＿＿月＿＿日签订编号为＿＿＿＿的《建设工程施工合同》（以下简称施工合同），且根据《厦门市建设工程担保实施办法（试行）》的规定，本行（公司）已经接受业主的申请，愿意向贵公司提供如下不可撤销的连带责任保证：一、本保函项下所承担的保证责任的最高限额为施工合同约定的合同价款的 %，即人民币＿元（大写：＿＿＿＿＿＿＿，下称保证金额）。二、本保函的保证期间自年月日（该日期为施工合同约定的开工日期）起至年月日（该日期为本工程承包商履约保函保证期间届满之日后60天至90天）止。三、在本保函保证期间内，贵公司（单位）认为业主支付工程款（含预付款、进度款和结算款）不符合施工合同约定的，可以直接向本行（公司）提出支付保证金的书面申请。申请应说明业主违约情况，并同时提供已向业主送达书面索赔通知的证据。不论业主对该工程款未支付的事实是否应承担违约责任，本行（公司）均在收到贵公司（单位）书面申请后21天内，在本保函保证金额范围内向贵公司（单位）支付业主拖欠的工程款，除非业主在收到贵公司（单位）书面索赔通知后14天内向本行（公司）提供了能够证明工程款已按约支付的证据。

四、业主对该拖欠支付工程款的事实是否承担违约责任应当依据施工合同约定另行认定，本行（公司）依据本保函代为支付工程款的行为不构成对业主违约责任成立的承诺。五、本保函保证期间内，保证金额随本行（公司）已向贵公司（单位）支付的工程款金额递减。六、本保函项下的权利不得转让。七、本保函确定的保证期间届满，或本行（公司）向贵公司（单位）支付的工程款达到本保函确定的保证责任最高限额时，本行（公司）的保证责任解除。八、因本保函发生的争议，由各方协商解决；协商不成，任何一方可向厦门仲裁委员会申请仲裁，仲裁裁决一经作出即发生法律效力，业主违约责任是否厘清不影响该仲裁裁决的执行。九、本保函自＿＿年＿＿月＿＿日起生效。保证人：法定代表人（或授权代理人）：年月日（注：本保函保证期限届满后，应退回本行（公司）注销。）

工程款申请报告3篇

工程款申请报告3篇工程款申请报告范例一 xx开发建设有限公司：我方承建贵司的《xx花园项目二标段工程》已完成了1-4幢工程，10#主楼结构部分1、2座分别完成至18层板及19层板，1、2座装修完成至9层;地下室结构完成2500 m2;水电预埋等工作。我方的《合同(协议)支付申请表》也已提交贵方。但是，由于贵司审核工程款要经一个过程的时间，为了该项工程进度能正常运转，不使由于工程款影响进度而停工，所以为了燃眉之急，提前申请贵司预支(大写)xx万元整，(小写)xx0000.00元工程款，以解决目前人工工资及部分材料支付。现报上工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付书。附件：(合同(协议)支付申请表;合同(协议)支付记录明细清单; 工程管理确认报告;合同条件支付清单)各壹份。施工单位：xx建设有限公司项目负责人：日期：xx年xx月xx日工程款申请报告范例二 xx建筑工务局: 由我单位施工的____工程________年____月的工程进度为____万元,累计完成工程进度____万元,截止本次请款日我单位共收到该项目工程款____万元,本次按合同规定申请工程进度款____万元. 附件:________年____月工程进度报表施工单位:(盖公章) ________年____月____日工程款申请报告范例三 xx建筑工务局:

由我单位施工的____工程从________年____月正式开工,至________年____月完工,________年____月完成竣工结算(或审计决算),结算价(或审计决算价)____万元,截止本次请款日我单位共收到该项目工程款____万元,本次申请结算余款(或审计决算余款)____万元. 附件:结算单(或审计报告) 施工单位:(盖公章) ________年____月____日工程款支付申请报告范文一 **市人民医院我公司承建的**市医疗卫生中心桩基工程完工已有两年多时间。合同外增加的工程量坡道桩部分至今未开挖，迟迟未能进行竣工验收，也无法进行该工程的审计工作，使我公司不能及时收回工程款。本工程原材料供应单位及桩机施工人员多次来人来函催要材料款及人工工资，桩基验收拖延如此长时间造成未能结算付款，造成了我公司资金压力较大的情况。由于主体桩基已经验收，建筑主体也已经结顶，坡道桩部分至今未开挖，未能进行竣工验收而造成工程无法结算，且时间未能确定，根据**市人民政府专题会议纪要<<关于市医疗卫生中心项目建设有关问题的专题会议既要>>(富府【XX】26号)精神，我公司申请贵公司考虑实际情况，支付合同价款至85%，对坡道桩部分追加的工程量，也先支付增加额的70%完工进度款，以便我公司积极配合桩基工程剩余工作。特此申请，请贵方同意并复函我方要求。此致商祺范文二 xx开发建设有限公司：

关于支付工程进度款的函

关于支付工程进度款的函宁夏宝塔能源化工有限公司：承蒙贵公司的信任，由我公司城建“银川宝塔能源化工有限公司宁东生产基地动力站建筑工程Ⅲ标段，双方在2011年4月签订了《宝塔能源化工有限公司宁东生产基地动力站项目（2×220t/h CFB锅炉+1×C25-8.83/1.27汽轮发电机组）建筑施工（Ⅲ标段）建设工程施工合同》（以下简称《施工合同》），工程于2012年4月20日开工，目前已完成的主要工程有：？？？？？？？？？？？？？？？？。在工程施工过程中，我公司严格履行投标文件承诺及双方签订的《施工合同》，克服现场施工图纸到图晚、工艺设备到货推迟、设备安装影响土建工程施工等不利因素，积极组织人力、物力和财力，确保了Ⅲ标段工程顺利建设，工期、质量和安全均得到了贵公司现场管理人员和监理公司的一致认可。由于工程建设期间受到国家宏观调控的影响，国家银根紧缩导致贵公司自开工以来，工程进度款支付一直处于滞后状态。目前经贵公司确认的工程进度款？？？万元,按照《施工合同》第三部分专用条款1６．工程款（进度款）支付的约定，”双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：工程开始后每月完成工程量形象进度的70%支付，具体由承

包方在每月二十五日前提交已完成工程量月报表。报发包方审查确认后执行国家规定，竣工验收交工决算完后付至90%,剩余的10%作为工程质量的质保金，保修期满国家规定后无息付清”的约定，贵公司应支付我公司工程进度款？？？？？万元，目前支付？？？？？万元，应付？？？？？万元。依据《中华人民共和国合同法》第二百八十六条“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款”。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”。依据《建设工程价款结算暂行办法》第十三条工程进度款结算与支付规定（三）工程进度款支付“2、发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程计量结果确认后第15天起计算应付款的利息（利率按同期银行贷款利率计）。3、发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止

关于工程款支付的公函函03

福建名城建工有限公司从化珠江国际城【2011】3号关于工程款支付的函尊敬的珠江房地产开发公司各位领导：从化珠江国际城A5～A7项目工程，自开工至今已逾9个月。我司已完成累计产值壹个多亿元，但迄今只贵司支付给予我司二仟多万元，且贵司无正当理由次次拖延工程进度款的支付时间。我司已多次发函要求贵司履行应有的付款义务，但贵司一直未给予明确回复，严重损害了我司的利益及贵我双方已建立的互惠互利的合作关系。贵司已审批后的5月份产值￥20266877元本应在6月21日前支付完毕，6月份已审批后产值￥21925027元本应在7月21日前支付完毕，但贵司拖廷至7月19日才支付￥300万元给予我司，另需支付的进度款￥39191904元迄今未给予支付。致使我司对材料供应商及工人的付款承诺多次无法按时兑现，对我司的诚信造成极大伤害。致使材料供应商及工人对贵我双方产生了不信任情绪，造成了我司长期合作的部份诚信的材料供应商和优秀的工班流失。在接下来的几天内贵司如无法及时支付上述工程进度款给予我司及时支付材料款和工人工资，恐会造成材料供应商及工人的情绪激化从而采取极端行为，给社会维稳工作及贵我双方带来严重影响及不良后果。八月伊始，我司的材料供应商和工人面临着家里小孩上学缴纳学费之需。但因贵司未按合同约定按时支付工程进度款给予我司，致使我司对材料供应商和工人的付款承诺次次无法按时支付，部份材料供应商已停止供应材料，部份工人已有罢工情绪及过激行为--在24日下午已发生了工人爬到塔式起重机上面追要工资的事件，我司在资金紧缺的重压下把事件平息，从而避免了造成负面影响和严重后果。因贵司不按施工合同约定履行付款义务，已对贵我双方约定的合同工期造成了严重延误，另贵司应对我司已进场的大型机械（塔式起重机、压桩机、挖机）、脚手架钢管、模板等材料及设备的无法正常周转而增加的租金等费用给予补偿。如因此造成停工而产生的我司与材料供应商及工人的经济究纷责任应由贵司承担。为避免造成贵我双方进一步的经济损失，我司现郑重再次函告贵司，请明确工程款项的支付时间和因贵司违约给我司带来的增加费用的补偿方案。另为了今后能继续友好、诚信合作，请贵司组织高层领导与我司高层领导进行会晤协商，共同再建一个友好的合作平台，望贵司慎重对待！祈盼！福建名城建工有限公司 2011年07月28日

支付工程款的函

支付工程款的函 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

关于支付五号厂房、配套服务综合楼装修工程首付款的申请函致xxxxxxx有限公司：贵我双方于2017年09月28日签订《五号厂房、配套服务综合楼装饰装修工程施工合同》，合同总价：448万元（含设计费12万元）。贵司对我司的信任和支持，我司表示衷心感谢。我司自2017年09月22日开工至今，我司积极履行合同约定的各项义务，已完成配套服务综合楼吊顶施工、内墙第一遍腻子施工、卫生间防水施工、楼梯栏杆安装、墙地砖进场准备铺设施工；完成五号厂房轻质隔墙施工、大面积内墙第一遍腻子施工、卫生间防水施工、楼梯栏杆安装、墙地砖进场准备铺设施工；项目垫资已达到工程总价的50%，但目前由于首付款支付问题，我项目部面临极大困难，万般无奈下，特发函寻求贵司领导帮助。根据合同条款第24款约定，合同签订后施工人员及材料进场后10天内付合同总价的20%的预付款，由于我司原因未提供预付款增值税发票，导致预付款不能按时支付，我司深表歉意！现我司根据合同约定已提供预付款增值税发票至贵司申请付款，但贵司至今未按合同约定以现金方式支付我司工程款，我司心急如焚。在此情况下，我司已无法按时按量支付工人工资，工人士气涣散，消极怠工严重；材料供应商的材料款也不能按约支付，材料迟迟无法到位，对施工及工程进度造成极大的影响，我司深表忧虑。由于前期垫资款数额太大，加上目前市场行情波动较大，国家环保管控较严，导致大部分材料大幅上涨的同时市场无法提供所需的工程量，必须采用现金方式调拨提货，导致目前我司的资金极为紧张，现金流周转出现困难。望贵司能充分体谅我司目前的处境及困难，及时以现金方式支付本工程预付工程款（我司不接受承兑方式支付），我司将不胜感激！对于贵方的支持和关注，我司再次感谢！此致！敬礼！ xxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2017年11月16日

工程款支付申请书

工程款支付申请书致（发包人）潍坊高新城市建设投资开发有限公司：由我单位承建的金宸公馆一号院1#、2#、5#、6#、8#、9#、10#、12#、13#楼及地下车库工程，合同规定总工期为960天，质量标准为合格。根据监理开工令，该工程开工日期为2012年4月1日，竣工日期为2014年12月30日。本工程的合同价款（总预算额）为195340259.93元。截止2014年5月23日，经监理单位认可，我单位已完成下述工程内容： 1#、2#、5#、6#、8#、9#、10#、12#、13#楼内外墙抹灰完成，通过验收。达到合同约定的工程款拨付节点，其中：合同节点应拨付134,058,310.44元 1、经报请设计院、监理公司、城投公司 / 等单位同意，并经____/ （甲方、监理单位）签证，变更主要内容为______/_____等项目，经/ （评审机构）出具审核意见，变更造价控制额度为_ / 万元。 3、到目前为止工程总造价计算值为 / 万元。 4、根据合同规定的工程款支付标准：多层：正负零完成付20%，三层完成付20%，封顶付15%，装饰完成一半15%，具备竣工验收条件付15%，竣工验收合格付至总造价85%，决算完成付至工程总造价的95%。高层：正负零完成付20%（有地下车库的情况），正负零以上（17层工程）单体工程每完成五层付10%，封顶付至55%，装饰分三次付款，外墙抹灰完付10%，内墙抹灰完付10%，地面完成付10%，决算完成付至工程总造价的

95%；正负零以上（23层工程）单体工程每完成五层付8%，封顶付至55%，装饰分三次付款，外墙抹灰完付10%，内墙抹灰完付10%，地面完成付10%，决算完成付至工程总造价的95%，余款5%自保修期满3个月内无息付清。截止目前，应支付我单位134,058,310.44元，目前已支付131270000.00元，特申请支付工程款2788310.44元。承包人签章：年月日拨款申请附件： 1、工程变更审批表 2、工程签证单 3、工程签证评审单监理单位意见（签章）：发包人意见（签章）：