2015年一级造价工程师《工程计价》真题及答案

2015年造价工程师考试《建设工程计价》试卷

一、单项选择（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是( )。

A.未明确项目准备金

B.基本预备费

C.不可预见准备金

D.建设成本上升费用

【答案】C

2.采用成本计算股价法计算非标准设备租赁时，下列表述中正确的是( )。

A.专用工具费=(材料费+加工费)×专用工具费率

B.加工费=设备总重量×(1+加工耗损系数)×设备每吨加工费

C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费

D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费

【答案】D

3.某批进口设备离岸价格为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。XX设备关税完税价格税为( )万元人民币。

A.1100.00

B.1110.00

C.1111.00

D.1111.11

【答案】D

4.关于进口设备外贸手续费的计算，下列公式中正确的是( )。

A.外贸手续费=FOB×人民币外汇汇率×外贸手续费率

B.外贸手续费=CIF×人民币外汇汇率×外贸手续费率

【答案】B

5.根据我国现行建筑安全工程费用项目组成的规定，下列关于措施项目费用的说法中正确的是( )。

A.冬雨季施工费是冬、雨季施工增加的临时设施，防滑处理，雨雪排除等费用

B.施工排水、降水费有排水和降水两个独立的费用项目组成

C.当单层建筑物檐口高度超过15m时，可计算超高施工增加费

D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用

【答案】A

6.根据我国现行建筑安装工程费项目组成的规定，下列费用应列入暂列金额的是（）。

A.施工过程中可能发生的工程变更及索赔、现场签证等费用

B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用

C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用

D.施工用电、用水的开办费

【答案】A

7.某市建筑公司收到某某县城工程一笔1000万元的进度款，一直营业税率为3%，教育费附加为3%，地方教育附加为2%，市区、县城城市维护建设税率分别为7%、5%，则该建筑公司为这笔进度款缴纳的建筑安装工程税金( )万元。

A.33.60

B.33.00

C.34.77

D.34.13

【答案】B

8.下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是( )。

A.为验证设计数X而进行必要的研究试验所需的费用

B.新产品试验费

C.施工企业技术革新的研究试验费

D.设计模型制作费

【答案】A

9.关于联合试运转费，下列说法中正确的是( )。

A.包括对整个生产线或装置运行无负荷和有负荷试运转所发生的费用

B.包括施工单位参加运转人员的工资及专家指导费

C.包括试运转中暴露的因设备缺陷发生的处理费用

D.包括对单台设备进行但即使运转工作的调试费

【答案】B

10.某建设项目建筑安装工程费为6000万元，设备购置费为1000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为500万元。若基本预备费费率为5%，则改建设项目的基本预备费为（）万元。

A.350

B.400

C.450

D.475

【答案】C

11.某建设项目建设期为二年，建设期内第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，贷款在年内均衡发放，年利率为10%。建设期内只计息不支付，则该项目建设期贷款利息为（）万元。

A.85.0

B.85.9

C.87.0

D.109.0

【答案】C

12.工程计量工作包括工程项目的划分和工程量的计算，下列关于工程计量工作的说法中正确的是（）。

A.项目划分须按预算定额规定的定额子项进行

B.通过项目划分确定单位工程基本构造单位

C.工程量的计算须按工程量清单计算规范的规则进行计算

D.工程量的计算应依据施工图设计文件，不应依据施工组织设计文件

【答案】B

13.根据我国市场建设发展现状，工程量清单计价和计量规范主要适用于（）。

A.项目建设前提各阶段工程造价的估量

B.项目初步设计阶段概算的预测

C.项目施工设计阶段预算的预测

D.项目合同价格的形成和后续合同价格的管理

【答案】D

14.依法必须采用工程量清单招标的建设项目，投标人需要采用而招标人不需采用的计价依据是（）。

A.国家、地区或行业定额资料

B.工程造价信息、资料和指数

C.计价活动相关规章课程

D.企业定额

【答案】D

15.关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）。

A.项目编码以五极全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示

B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述

C.补充项目的编码由计算规范的带马与B和三位阿拉伯数字组成

D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值

【答案】C

16.关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是（）。

A.即指零星工作所消耗的人工工时

B.在投标时计入总价，其数量和单价由投标人填报

C.应按投标文件载明的数量和单价进行结算

D.在编制招标工程量清单时，暂定数量由招标人应填写

【答案】D

17.关于总承包服务费的支付，下列说法中正确的是（）。

A.建设单位向总承包单位支付

B.分包单位向总承包单位支付

C.专业承包单位向总承包单位支付

D.专业承包单位向建设单位支付

【答案】A

18.根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关的必须消耗时间是（）。

A.基本工作时间

B.辅助工作时间

C.准备与结束工作时间

D.多余工作时间

【答案】C

19.某出料容量750L的混凝土搅拌机，每循环一次的正常延续时间为9分钟，机械正常利用系数为0.9.按8小时工作制考虑，该机械的台班产量定额为（）。

A.36m3/台班

B.40 m3/台班

C.0.28台班/m3

D.0.25台班/m3

【答案】A

20.用水泥砂浆砌筑2m3砖墙，标准砖（240mm×115mm×53mm）的总耗用量为1113块。已知砖的损耗率为5%，则标准砖、砂浆的净用量分别为（）。

A.1057块、0.372m3

B.1057块、0.454m3

C.1060块、0.372m3

D.1060块、0.454m3

【答案】D

21.某工地商品混凝土从甲、乙两地采购，甲地采购量及材料单价分别为400m3、350元/m3，乙地采购量及有关费用如下表所示，则该工地商品混凝土的材料单价应为（）元/ m3。

采购量（m3）原价（元/m3）运杂费（元

/m3）运输损耗率

（%）

采购及保管费

费率（%）

600 300 20 1 4 A．341.00

B．341.68

C．342.50

D．343.06

【答案】B

22.某大型施工机械需配机上司机、机上操作人员各一名，若年制度工作日为250天，年工作台班委200台班，人工日工资单价均为100元/工日，咋改施工机械的台班人工费为（）万元。

A.100

B.125

C.200

D.250

【答案】D

23.在正常施工条件下，完成10m3混凝土梁浇捣需4个基本用工，0.5个辅助用工，0.3个超运距用工，若人工幅度差系数为10%，则该梁混凝土浇捣预定额人工消耗量为（）工日/10m3。

A.5.20

B.5.23

C.5.25

D.5.28

【答案】D

24.某类建筑材料本身的价格不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的（）。

A.专业性

B.季节性

C.区域性

D.动态性

【答案】C

25.某工程报告期需采购设备甲2台、设备乙1台，报告期、基期设备价格如下表所示。该工程报告期的设备价格指数为（）。

设备甲（万元）设备乙（万元）

基期25 50

报告期35 50

A.1.00

B.1.13

C.1.20

D.1.40

【答案】C

26.建设地点选择时需要进行费用分析，下列费用应列入项目投资费用比较的是（）。

A.动力供应费

B.燃料运入费

C.产品运出费

D.建材运输费

【答案】D

27.投资估算的主要工作包括：①估算预备费②估算工程建设其他费③估算工程费用④估算设备购置费。

A.③④②①

B.③④①②

C.④③②①

D.④③①②

【答案】C

28.世界银行贷款项目的投资估算常采用朗格系数法推算建设项目的静态投资，该方法的计算基数是（）。

A.主体工程费

B.设备购置费

C.其他工程费

D.安装工程费

【答案】B

29.按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中应列入无形资产费用的是（）。

A.建设单位管理费

B.土地使用权

C.生产设备及开办费

D.引进技术费

【答案】B

30.关于建筑设计对民用住宅项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。

A.加大住宅宽度，不利于降低单方造价

B.降低住宅层数，有利于降低单方造价

C.结构面积系数越大。越有利于降低单方造价

D.住宅层数越多，越有利于降低单方造价

【答案】B

31. .当建设项目为一个单项工程时，其设计概算应采用的编制形式是（）。

A.单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算二级

B.单位工程概算和单项工程综合概算二级

C.单项工程综合概算和建设项目总概算二级

D.单位工程概算和建设项目总概算二级

【答案】D

32.在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（）。

A.概算定额法

B.概算指标法

C.预算单价法

D.综合吨位指标法

【答案】B

33.设计概算一经批准一般不得进行调整，其总投资反映（）时的价格水平。

A.项目立项

B.可行性研究

C.概算编制

D.项目施工

【答案】C

34. 关于各级施工图预算的构成内容，下列说法中正确的是（）。

A.建设项目总预算反映施工图设计阶段建设项目的预算总投资

B.建设项目总预算由组成该项目的各个单项工程综合预算费用相加而成

C.单项工程综合预算由单项工程的建筑工程费和设备及工器具购置费组成

D.单位工程预算由单位建筑工程预算和单位安装工程预算费用组成

【答案】A

35.采用定额单价法编制单位工程预算时，在进行工料分析后紧接着的下一步骤是（）。

A.计算人、材、机费用

B.计算企业管理费、利润、规费、税金等

C.复核工程量的准确性

D.套用定额预算单价

【答案】B

36. 单位建筑工程预算的费用项目包括（）。

A.建筑安装工程费用、设备及工器具购置费、建设单位管理费

B.人、材、机费用及企业管理费、利润、规费、税金

C.人、材、机费用及企业管理费、工程建设其他费用

D.分部分项工程费、措施费、规费、税金、工程建设其他费用

【答案】B

37.关于施工图预算的编制方法，下列说法中正确的是（）。

A.定额单价法编制施工图预算具有准确性高、市场适应性强的特点

B.实物量法编制施工图预算具有计算简单、工作量较小的特点

C.定额单价法的预算造价由分段工程量以分项工程工料单价汇总组成

D.实物量法需对工程XX各类人工、材料、机械台班消耗量进行汇总

【答案】D

38.招标人对已发出的招标文件进行的必要修改，应当在在投标截止时间（）天内发出。

A.7

B.10

C.14

D.15

【答案】D

39.拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是（）。

A.对关键工艺的原则性规定

B.拟定施工步骤和施工顺序

C.估算整体工程量

D.编制施工进度计划

【答案】A

40.关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列说法中错误的是（）。

A.国有资金投资的建筑工程招标可不设招标控制价

B.招标人可以自行决定是否编制标底，标底必须保密

C.招标人设有最高投标限价的，应当在开标时公布

D.招标人也可以根据需要，规定最低投标限价

【答案】A

41.关于依法必须招标的工程，下列说法中正确的是（）。

A.国有资金投资的建筑工程招标可不设招标控制价

B.招标人可以自行决定是否编制标底，标底必须保密

C.招标人设有最高投标限价的，应当在开标时公布

D.招标人也可以根据需要，规定最低投标限价

【答案】B

42招标控制价中暂列金额一般按分部分项工程费的一定比率参考计算，这一比率的范围是.（）。

A.3%~5%

B.5%~10%

C.10%~15%

D.15%~20%

【答案】C

43.关于投标报价时综合单价的确定，下列做法中正确的是（）。

A.以项目特征描述为依据确定综合单价

B.招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，应以设计图纸为准

C.应考虑招标文件规定范围（幅度）外的风险费用

D.消耗量指标的计算应以地区或行业定额为依据

【答案】A

44.关于投标报价，下列说法中正确的是（）。

A.总价措施项目由投标人自主报价

B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报

C.暂估价依据询价情况填报

D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应的清单项目的综合单价中

【答案】D

45.关于依法必须招标工程中标候选人的公示，下列说法中正确的是（）。

A.评标结果只能在交易场所公示

B.公示对象是全部中标候选人

C.公示对象是所有投标人

D.公示的内容包括各评分要素的得分

【答案】B

46.关于施工招标工程的履约担保，下列说法中正确的是（）。

A.中标人应在签订合同后向招标人提交履约担保

B.履约保证金不得超过中标合同金额的5%

C.招标人仅对现金形式的履约担保，向中标人提供工程款支付担保

D.发包人应在工程接收证书颁发后28天内将履约保证金退还给承包人

【答案】D

47.关于依法必须招标工程合同签订和合同价款的约定，下列说法中正确的是（）。

A.招标人和中标人应在投标有效期内并在中标通知发出28天内订立书面合同

B.发承包双方应根据中标通知书确定的价格签订合同

C.签约合同价为工程量清单中各种价格的综合扣件暂列金额

D.招标人应当在中标通知书发出后，合同签订前向未中标人退还投标保证金

【答案】B

48.总承包企业不仅承包工程项目的建设实施任务，而且提供建设项目的前期工作和运营准备工作的综合任务，该类总承包合同的类型是（）。

A.设计采购施工总承包

B.交钥匙总承包

C.设计—施工总承包

D.工程项目管理总承包

【答案】B

49.根据《标准设计施工总承包招标文件》，除投标人须知前附表另有规定外，工程总承包招标的投标有效期为（）天。

A.60

B.90

C.120

D.180

【答案】C

50.工程总承包投标报价成本分析过程中，被归为公司本部费用的是（）.

A.勘察设计费

B.施工费用

C.分包合同费用

D.调试、开车服务费

【答案】A

51. 关于世界银行贷款项目采用国际竞争性招标，下列说法中正确的是（）。

A.借款人向世界银行送交总采购通告的时间，最晚不应迟于公开发售招标文件前90天

B.一个项目的具体采购合同是否需要资格预审，由借款人自主决定

C.未进行资格预审的，评标后应对标价最低并拟授予合同的投标人进行资格定审

D.招标文件公开发售前，无需得到世界银行的意见

【答案】C

52.按照世界银行有关规定进行的国际竞争性招标，在中标人确定后还应进行合同谈判。下列主题中属合同谈判内容的是（）。

A.合同价格的优惠

B.合同双方的权利和义务

C.合同标的物数量增减引起的价格变化

D.投标人承担技术规格书中没有规定的额外任务

【答案】C

53.招标工程量清单是招标文件的组陈部分，其准确性由（）负责。

A.招标代理机构

B.招标人

C.编制工程量清单的造价咨询机构

D.招标工程量清单的编制人

【答案】B

54.对某招标工程进行报价分析，在不考虑安全文明施工费的前提下，承包人中标价为1500万元，招标控制价为1600万元，设计院编制的施工图预算为1550万元，承包人认为的合理报价值为1540万元，则承包人的报价浮动率是（）。

A.0.65%

B.6.25%

C.93.75%

D.96.25%

【答案】B

55.【某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对刚进综合价格涨幅±5%以上部分一句造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期间造价管理机构发布的钢筋综合基准价格为2500元/t、2800元/t，则需增调钢筋材料费用为( )万元。

A.17.5

B.28.0

C.30.0

D.40.0

【答案】A

56.关于施工合同履行过程中暂估价的确定，下列说法中正确的是( )。

A.不属于依法必须招标的材料，以承包人自行采购的价格取代暂估价

B.输于依法必须招标的暂估价设备，由发承包双方以招标方式选择供应商，以中标价取代暂估价

C.不属于依法必须招标的暂估价专业工程，不应按工程变更确定价款而应另行签订补充协议确定工程价款

D.属于依法必须招标的暂估价专业工程，承包人不得参加招标

【答案】B

57.根据《标准施工招标文件》(2007版)的合同通用条件，承包人通常只能获得费用补偿，但不能得到利润补偿和工期顺延的事件是( )。

A.施工中遇到不利物质条件

B.引发包人的原因导致工程试运行失败

C.发包人更换其提供的不合格材料

D.基准日后法律的变化

【答案】D

58.根据《标准施工招标文件》(2007版)的合同通用条件，发包人在收到承包人提交的现场签证报告后，审核确认或提出修改意见的最长时限是( )。

A.24小时

B.48小时

C.7天

D.14天

【答案】B

59.某房屋基坑开挖后，发现局部有软弱下卧层。甲方代表指示乙方配合进行地质复查，共用工10个工日。地质复查和处理费用为4万元，同时工期延长3天，人员窝工15工日。若用工按100元/工日、窝工按50元/工日计算，则一方可就该事件索赔的费用是( )元。

A.41250

B.41750

C.42500

D.45250

【答案】B

60.下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计价依据的是( )。

A.造价管理机构发布的调价文件

B.造价管理机构发布的价格信息

C.质量合格证书

D.各种预付款支付凭证

【答案】C

61.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的( )。

A.30%

B.40%

C.50%

D.60%

【答案】D

62.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于工程预付款的支付和扣回，下列说法中正确的是( )。

A.预付款的比例原则上不低于合同金额的10%，不高于合同金额的20%

B.承发包双方签订合同后，发包人最晚应在开工日期前14天内支付预付款

C.在发出要求预付通知的14天后，承包人仍未收到预付款时，可以停止施工

D.发包人应在预付款扣完后14天内一次将全额预付款保函退还给承包人

【答案】C

63.关于建筑安装工程结算的编制，下列说法中正确的是( )。

A.采用固定总价合同的，暂列金额不得调整

B.采用固定总价合同的，税率可不按政府部门新公布的税率调整

C.规费应按县级建设主管部门规定的费率计算

D.现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算

【答案】D

64.关于建设工程竣工结算审核，下列说法中正确的是( )。

A.非国有企业投资的建设工程，不应委托工程造价咨询机构审核

B.国有资金投资的建设工程，应当委托工程造价咨询机构审核

C.承包人不同意造价咨询机构的结算审核结论时，造价咨询机构不得出具审核报告

D.工程造价咨询机构的核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，以造价机构核对结论为准【答案】B

65.关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是( )。

A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，承包人支付修复费用的要求应予支持

B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担

C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分人修复费用

D.安装后发现加工设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用

【答案】B

66.关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中正确的是（）。

A.不需要收集施工过程中的施工组织、质量、工期等资料

B.可以安排经验丰富的造价员独立承担鉴定工作

C.应收集鉴定项目同时期、同类型工程的技术经济指标

D.工程造价鉴定书中可不对鉴定过程中实用的技术手段进行描述。

【答案】C

67.根据FIDIC《施工合同条件》（1999版），关于合同价款调整的规定，下列说法中正确的是（）。

A.工程量的变更对应费率的乘积超过了中标总金额的15时才予调整

B.实际测量工程量比工程量表中工程量变动大于10%时，可调整相应单价

C.工程师要求改变施工顺序的，不应调整合同价款

D.承包人配合工程检验所发生的剥露和覆盖，不应调整合同价款

【答案】B

68. 关于建设工程施工合同索赔，下列说法中正确的是（）。

A.发包人可以在索赔事件发生后暂不通知承包人，待工程结算时一并处理

B.发包人向承包人提出索赔，承包人无权要求发包人补充提供索赔理由和证据

C.承包人在收到发包人的索赔资料后，未在规定时间内作出答复，视为该索赔事件成立

D.承包人未在索赔事件发生后的规定时间内发出索赔通知的，应免除发包人的一切责任【答案】C

69.关于建设工程总承包合同价款的支付，下列说法正确的是（）。

A.预付款扣完后，由于工程尚未竣工，发包人可以不退还预付款保函

B.未约定预付款保函的，发包人在合同生效后规定时间内向承包人支付预付款金额

C.发包人延误付款，应自延误之日起按同期存款利率向承包人支付延期付款利息

D.发包人延误付款的，承包人有权直接暂停施工

【答案】B

70.关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是（）。

A.单位工程的验收由施工单位组织

B.大型项目的整体验收由国家发改委组织

C.小型项目的整体验收由项目主管部门组织

D.工程保修书不属于竣工验收的条件

【答案】C

71.关于建设项目竣工运营后的新增资产，下列说法正确的是（）。

A.新增资产按资产性质分为固定资产、流动资产和无形资产三大类

B.分期分批支付生产或使用的工程，待工程全部支付使用后，一次性计算新增固定资产增值

C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的工器具，应在支付使用后计入新增固定资产

D.企业库存现金、存货及建设单位管理费中未计入固定资产的各项费用等，应在支付使用后计入新增流动资产管理

【答案】C

72.关于缺陷责任期与保修期，下列说法中正确的是（）。

A.缺陷责任期就是保修期

B.屋面排水工程的保修期为5年

C.结构工程的保修期为10年

D.给排水工程的保修期为5年

【答案】B

二、多项选择题（共24题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少一个错误。错项，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

73.关于设备购置费的构成和计算，下列说法中正确的有（）。

A.国产标准设备的原价中，一般不包含备件的价格

B.成本计算估价法适用于非标准设备原价的价格

C.进口设备原价是指进口设备到岸价

D.国产非标准设备原价中包含非标准设备设计费

E.达到固定资产标准的工器具，其购置费用应计入设备购置费中

【答案】BDE

74.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列人工费中能构成分部分项工程费的有（）。

A.保管建筑材料人员的工资

B.绑扎钢筋人员的工资

C.操作施工机械人员的工资

D.现场临时设施搭设人员的工资

E.施工排水、降水作业人员的工资

【答案】BC

75.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中属于安全文明施工中临时设施费的有（）。

A.现场采用砖砌围挡的安砌费用

B.现场围挡的墙面美化费用

C.施工现场的操作场地的硬化费用

D.施工现场规定范围内临时简易道路的铺设费用

E.地下室施工时所采用的照明设备的安拆费用

【答案】AD

76.关于建设用地取得及费用，下列说法中正确的是（）。

A.通过出让获得国有土地使用权的方式有招标、拍卖。挂牌和协议

B.工业、商业、旅游、娱乐用地的土地使用权出让最长年限为40年

C.以划拨方式取得的土地使用权，因企业改制不再符合划拨用地目录，应实行有偿使用

D.通过市场机制获得的土地使用权，不再承担征地补偿费或拆迁补偿费

E.搬拆补助费的标准，由各省、自治区、直辖市人民政府规定

【答案】ACE

77.关于投资估算指标，下列说法中正确的有（）。

A.应以单项工程为编制对象

B.是反映建设总投资的经济指标

C.概略程度与可行性研究工作深度相适应

D.编制基础包括概算定额，不包括预算定额

E.可根据历史预算资料和价格变动资料等编制

【答案】CE

78. 为了便于措施项目费的确定和调整，通常采用分部分项工程量清单方式编制的措施项目有（）。

A.脚手架工程

B.垂直运输工程

C.二次搬运工程

D.已完工程及设备保护

E.施工排水降水

【答案】ABE

79.根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013），在其他项目清单中，应由投标人自主确定价格的有（）。

A.暂列金额

B.专业工程暂估价

C.材料暂估单价

D.计日工单价

E.总承包服务费

【答案】DE

80.下列费用项目中，应计入人工日工资单价的有（）。

A.计件工价

B.劳动竞赛奖金

C.劳动保护费

D.流动施工津贴

E.职工福利费

【答案】ABD

81.下列与施工机械工作相关的时间中，应包括在预算定额机械台班消耗量中，但不包括在施

工定额中的有（）

A.低负荷下工作时间

B.机械施工不可避免的工序间歇

C.机械维修引起的停歇时间

D.开工时工作量不饱满所损失的时间

E.不可避免的中断时间

【答案】BCD

82. 下列有关概算定额与概算指标关系的表述中，正确的是（）。

A.概算定额以单位工程为对象，概算指标以单项工程为对象

B.概算定额以预算定额为基础，概算指标主要来自各种预算和结算资料

C.概算定额适用于初步设计阶段，概算指标不适用于初步设计阶段

D.概算指标比概算定额更加综合与扩大

E.概算定额是编制概算指标的依据

【答案】BD

83. 关于工程造价指数，下列说法中正确的有（）。

A.工程造价指数可以反映建筑市场的供求关系

B.工程造价指数可以反映报告期与基期相比的价格变动趋势

C.建筑安装工程造价指数是一种单项指数

D.设备、工器具价格指数是一种数量指标指数

E.单项工程造价指数一般用于平均数指数的形式表示

【答案】ABE

84.建设规模是影响工程造价的主要因素之一，项目决策阶段合理确定建设规模的主要方法有（）。

A.盈亏平衡产量分析法

B.平均成本法

C.生产能力平衡法

D.单位生产能力估算法

E.回归分析法

【答案】ABC

2017年造价工程师真题及答案

真题价》考试程造价工师《工程计年2017一、单项选择题 1、关于我国建设项目投资，以下说法正确的是() A、非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成 B、生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成 C、建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用 D、建设投资由固定资产投资和建设期利息组成 答案：CP1 2、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30万元，废品损失率为10%，外购配套件费为5万元，包装费率为2%，利润率为10%。用成本估算发计算该设备的利润值为()万元。 A、3.366 B、3.370 C、3.376 D、3.876 CP4 答案： 3、进口设备的原价是指进口设备的()

A、到岸价 B、抵岸价 C、离岸价 D、运费在内价 答案：BP5 4、某县城建筑工程承建市区某建筑工程，2015年8月编制结算的税前造价为6000万元。已知营业税税率为3%，市、县城市维护建设税税率分别为7%、5%，教育费附加绿、地方教育附加率分别为3%、2%。该工程的结算造价应为()万元。 A、6198.0 B、6201.6 C、6204.8 D、6208.8 答案：DP14 5、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明费的是() A、夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用 、工人的安全防护用品的购置费用B． C、地下室施工时所采用的照明设施拆除费 D、建筑物的临时保护设施费 答案：BP16 6、关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是()

2015年造价工程师真题及答案：《工程造价计价》

2015年造价工程师真题及答案：《工程造 价计价》 一、单项选择（共72题，每题1分，每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1.根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是（C）。 A.未明确项目准备金 B.基本预备费 C.不可预见准备金 D.建设成本上升费用 2.采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（D ）。 A.专用工具费=（材料费+加工费）X专用工具费率 B.加工费二设备总重量X （1+加工耗损系数）X设备每吨加工费

C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费 D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费 3.某批进口设备离岸价格为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。则该批设备关税完税价格 应为（D ）万元人民币。 A.1100.00 B. 1110.00 C.1111.00 D. 1111.11 4.关于进口设备外贸手续费的计算，下列公式中正确的是（B ） A.外贸手续费二FOB X人民币外汇汇率X外贸手续费率 B.外贸手续费二CIF X人民币外汇汇率X外贸手续费率 5.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于 措施项目费用的说法中正确的是（A ）。 A.冬雨季施工费是冬、雨季施工增加的临时设施，防滑处理，雨雪排除等费用

B.施工排水、降水费由排水和降水两个独立的费用项目组成 C.当单层建筑物檐口高度超过15m时，可计算超高施工增加费 D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用 6.根据我国现行建筑安装工程费项目组成的规定，下列费用应列入暂列金额的是（A ）。 A.施工过程中可能发生的工程变更及索赔、现场签证等费用 B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用 C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用 D.施工用电、用水的开办费 7.某市属建筑公司收到某县城工程一笔1000万元的进度款，已知营业税率为3%，教育费附加为3%，地方教育附加为2%，市 区、县城城市维护建设税率分别为7%、5%，这笔进度款应包括的 建筑安装工程税金为（B ）万元。

2015年造价工程师工程造价案例分析考试真题及答案

试题一：（20分） 某新建建设项目的基础数据如下： （1）项目建设期2年，运营期10年，建设投资3600万元，预计全部行程固定资产。 （2）项目建设投资来源为自有资金和贷款，贷款总额为2000万元，贷款年利率6%（按年计息），贷款合同约定运营期第1年按照项目的最大偿还能力还款，运营期2—5年将未偿还款项等额本息偿还，自有资金和贷款在建设期内均衡投入。 （3）项目固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。 （4）流动资金250万元由项目自有资金在运营期第1年投入（流动资金不用于项目建设期贷款的偿还。 （5）运营期间正常年份的营业收入为900万元，经营成本为280万元，产品营业税金及附加税率为6%，所得税率为25%。 （6）运营期第1年达到设计产能的80%，该年的营业收入、经营成本均为正常年份的80%，以后各年达到设计产能。 （7）在建设期贷款偿还完成之前，不计提盈余公积金，不分配投资者股利。 问题： 1、列式计算项目建设期的贷款利息。

2、列式计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。 3、列式计算项目运营第2年应偿还的贷款本息额，并通过计算说明项目能否满足还款要求。 4、项目资本金现金流量表运营期第1年的净现金流量是多少？（计算结果保留两位小数） 答案： 第一小问列式计算，项目建设期的贷款利息。贷款均衡投入，每年投入2000/2=1000万元，第一年利息1000乘以%/2=30万， 第二年利息（1000+30+1000/2)乘以%=万元，建设期贷款利息30+=万元。 第二小问，列式计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。固定资产=建设期投资+建设期利息=3600+=万元。 年折旧=固定资产乘以（1-残值率）/使用年限=乘以（1-5%）/10=万元， 总成本=经营成本+利息+折旧=280*80% + *6%+ =224 + + = 万 利润总额=营业收入-营业税附加-总成本= 900*80%*（1-6%）- = 万 < 0。 所得税 ＝ 0 EBITDA – Tax = 900*80%*（1-6%）- 280*80% - 0 = 万元，

造价工程师真题答案全套

2015造价工程师真题答案全套 2014年造价工程师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！造价工程师考试历年考试真题：https://www.wendangku.net/doc/4e1814589.html,/e7nmoo 更多精品备考资料及资讯2015造价工程师考试交流群348630685 考试科目 考试设四个科目。具体是： 《工程造价管理基础理论与相关法规》、《工程造价计价与控制》、《建设工程技术与计量》（本科目分土建和安装两个专业，考生可任选其一，下同）、《工程造价案例分析》。其中，《工程造价案例分析》为主观题，在答题纸上作答；其余3科均为客观题，在答题卡上作答。 考生应考试时，可携带钢笔或圆珠笔（黑色或蓝色）、2B铅笔、橡皮、计算器（无声、无存储编辑功能）。 考试分4个半天进行，《工程造价管理相关知识》和《建设工程技术与计量》的考试时间均为两个半小时；《工程造价计价与控制》的考试时间为3个小时；《工程造价案例分析》的考试时间为4个小时。 考试成绩管理考试以两年为一个周期，参加全部科目考试的人员须在连续两个考试年度内通过全部科目的考试。免试部分科目的人员须在一个考试年度内通过应试科目。 真题及答案： 1．计算进口设备原价，需要考虑的项目是（）。 A．进口设备的备品备件测绘费 B．进口设备的外贸手续费 C．进口设备的运杂费 D．进口环节的增值税 E．进口设备的银行担保费 2．下列（）属于按照费用构成要素划分的费用。 A．人工费 B．材料费 C．措施费 D．企业管理费 E．规费

3．根据我国现行建筑安装工程费用组成，下列各费用项目中属于措施费的是（）。 A．冬雨期施工增加费 B．施工机械作业时所发生的安拆费 C．工程排污费 D．已完工程及设备保护费 E．地上、地下设施、建筑物的临时保护费 4．关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是（）。 A．场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和原有设施拆除费用 B．建设场地的大型土石方工程费用应计入场地准备费 C．建设单位临时建设费用包括了施工期问专用桥梁的加固、养护、维修等费用 D．场地准备及临时设施费不应包括已列入建安工程费中的施工单位临时设施费 E．改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算 5．下列表述中，属于施工定额特性的是（）。 A．计价性定额 B．企业定额 C．分项最细 D．基础性定额 E．以工序为研究对象 6．根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》的规定，下列属于可以精确计算工程量的措施项目有（）。 A．施工排水、施工降水 B．垂直运输 C．冬雨季施工 D．安全文明施工 E．大型机械设备进出场及安拆 7．根据工人工作时间分类，下列不属于必需消耗的时间是（）。 A．工人下班前工具整理所耗的时间 B．钢筋工在钢筋下料前熟悉图样所耗的时间 C．因混凝土养护导致的停工时间

2015年注册造价工程师《建设工程技术与计量(安装工程部分)》精准试题

注册造价工程师《建设工程技术与计量（安装工程部分）》精准试题 一、单项选择题（每题1分） 第1题 高压钢管检验时，对于管子外径大于或等于35mm的管材，除需进行拉力和冲击试验外，还应进行（）。 A.折断试验 B.压扁试验 C.冷弯试验 D.热弯试验 正确答案：B, 第2题 以下仪表设备中，属于机械量检测仪表的为（）。 A.电子皮带秤 B.超声波物位计 C.阻旋式料面讯号器 D.全刻度指示控制器 正确答案：A, 第3题 管道进行液压试验压力计算时，若管道的设计温度高于试验温度，试验温度下与设计温度下管材的许用应力之比最大取值应不超过（）。 A. 5.0 B. 5. 5 C. 6.0 D. 6.5 正确答案：D, 第4题 变压器等电气设备进行电容比测量时，其主要目的是（）。 A.检测局部破损和裂纹等绝缘缺陷 B.鉴定电气设备的承压能力

C.检测纤维绝缘的受潮状态 D.考核绕组间绝缘耐压能力 正确答案：C, 第5题 项目成本管理规划中，确定成本目标时，下列内容中不应考虑的是（）。 A.招标文件规定的承包人责任 B.承包人的工程实施方案 C.工程的现场条件 D.承包人的经营战略 正确答案：D, 第37题 在建筑施工现场使用的能够瞬时点燃，工作稳定，能耐高、低温，功率大，但平均寿命短的光源类型为（）。 A.长弧氙灯 B.短弧氙灯 C.高压钠灯 D.卤钨灯 正确答案：A, 第7题 除高频电阻焊外，压焊一般采用搭接接头，个别情况下也采用（）。 A.套接接头 B.舌形接头 C.槽形接头 D.对接接头 正确答案：D, 第8题 某有色金属管的设计压力为0. 5MPa，其气压试验的压力应为（）MPa。 A. 0.575 B. 0.6 C. 0.625 D. 0. 75 正确答案：A, 第9题 工艺管道安装完毕后，设计上要求进行蒸汽吹扫的管道是（）。

造价工程师历年真题下载(完整版)

造价工程师历年真题下载（完整版） 2014年造价工程师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！造价工程师考试历年考试真题：ejORs7 更多精品备考资料及资讯2015造价工程师考试交流群：5（入群即送一套白金课程，备考资料，历年 真题） 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.下列工程造价中，由承包单位编制、发包单位或其委托的工程造价咨询机构审查的是( )。 A．工程概算价 B．工程预算价 C．工程结算价 D．工程决算价 2．建设工程全寿命期造价是指建设工程的( )之和。 A．初始建造成本与建成后的日常使用成本 B．建筑安装成本与报废拆除成本 C．土地使用成本与建筑安装成本 D．基本建设投资与更新改造投资 3．建设工程项目投资决策完成后。有效控制工程造价的关键在于( )。 A．审核施工图预算 B．进行设计多方案比选 C．编制工程量清单 D．选择施工方案 4．美国建筑师学会(AIA)合同条件体系中的核心是( )。 A．财务管理表格 B．专用条件 C．合同管理表格 D．通用条件

5．根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师注册有效期满需继续执业的，应在注册有效期满( )目前，按照规定的程序申请延续注册。 A．5 B．10 C．20 D．30 6．根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业出资人中，注册造价工程师人数不应低于出资人总数的( )。 A．50％ B．60％ C．70％ D．80％ 7．根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业设立分支机构的，在分支机构中执业的注册造价工程师人数应不少于( )人。 A．3 B．4 C．5 D．6 8．某企业连续3年每年初从银行借入资金500万元，年利率8％，按年计息，第3年末一次性还本付息，则第3年末应还本付息( )万元。 A．1893．30 B．1753．06 C．1623．20 D．1620．00 9．某企业从银行借入1年期的短期借款500万元，年利率l22，按季度计算并支付利息，则每季度需支付利息( )万元。 A．15．00 B．15．15

造价工程师造价管理真题及答案解析

造价工程师造价管理真题及答案解析 2013造价师工程师《建设工程造价管理》真题及答案解析 一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1．下列费用中，属于建设工程静态投资的是（）。 A．基本预备费 B．涨价预备费 C．建设期贷款利息 D．建设工程有关税费 【答案】A 【解析】建设投资可以分为静态投资和动态投资。静态投资包括：建筑安装工程费、设备工器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费。P3 2．建设工程全要素造价管理是指要事先（）的集成管理。 A．人工费、材料费、施工机具使用费 B．直接成本、间接成本、规费、利润 C．工程成本、工期、质量、安全、环境 D．建筑安装工程费用、设备工器具费用、工程建设其他费用 【答案】C 【解析】控制建设工程造价不仅仅是要控制建设工程本身的建造成本，还应同时考虑工期成本、质量成本、安全与环境成本的控制，从而实现工程成本、工期、质量、安全、环境的集成管理，参见教材P5 3．根据《注册造价工程师管理办法》，取得造价工程师职业资格证书的人员逾期未申请初始注册的，须（）后方可申请初始注册。 A．通过注册机关的可考核 B．重新参加执业资格考试并合格

C．由聘用单位出具证明 D．符合继续教育的要求 【答案】D 【解析】逾期未申请看，须符合继续教育的要求后方可申请初始注册，参见教材P10 4．根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师在每一注册有效期内应接受必修课（）学时的继续教育。 A．48 B．60 C．96 D．120 【答案】B 【解析】】根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师在每一注册有效期内应接受必修课60学时的继续教育，参见教材P13 5．根据《工程造价咨询企业管理办法》，申请甲级工程造价咨询企业资质，须取得乙级工程造价咨询企业资质证书满（）年。 A．3 B．4 C．5 D．6 【答案】A 【解析】根据《工程造价咨询企业管理办法》，申请甲级工程造价咨询企业资质，须取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年 6．美国建筑师学会(AIA)标准合同体系中，A系列合同文件是关于（）之间

2015年注册造价工程师《建设工程技术与计量(土建工程部分)》重点难点练习试题

注册造价工程师《建设工程技术与计量（土建工程部分）》重点难点练习试题 一、单项选择题（每题1分） 第1题 甲、乙、丙三项工作持续时间分别为5d、7d、6d,甲、乙两项工作完成后丙工作开始，甲、乙最早开始时间分别为3d、4山丙工作最迟完成时间为17d，则丙工作最早完成时间为（）。 A. Ild B. 14d C. 17d D. 24d 正确答案：C, 第2题 有一490mmx490mm，高3.6m的独立砖柱，镶贴人造石板材(厚25mm)。结合层为1:3水泥砂浆，厚15mm，则镶贴块料工程量为（）。 A.7.05 B.7.99 C.8.21 D.7.63 正确答案：C, 第3题 在编制工程项目管理规划大纲时，进度计划应采用（）形式。 A.横道图 B.单代号网络图 C.双代号网络图 D.双代号时标网络图 正确答案：A, 第4题 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2008)，装饰装倐工程中可按设计图示数量计算工程量的是（）。 A.镜面玻璃 B.厨房壁柜 C.雨篷吊挂饰面 D.金属窗台板 正确答案：B,

第5题 下列关于门窗构造叙述正确的是（）。 A.门框由上冒头、中冒头、下冒头和边框组成 B.门扇由上槛、中槛和边框组成 C.窗扇由上冒头、中冒头、下冒头和边梃组成 D.窗扇由上框、中横框、下框及边框组成 正确答案：C, 第25题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:第二章工程构造 > 单项选择题 > 塑钢门窗区别于铝合金门窗的突出特点是（）。 A.强度高 B.坚固耐用 C.隔热性能好 D.观感好 正确答案：C, 第58题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:第二章工程构造 > 单项选择题 > 关于梁板式肋形楼盖叙述正确的是（）。 A.板支撑在次梁上沿短边方向传力 B.次粱支撑在主粱上，次梁长即为主梁跨度 C.次梁支撑在主梁上，次梁的跨度即为主梁间距 D.次梁合理经济跨度为5m～8m 正确答案：C, 第8题 根据《建筑工程建筑面积计算规范》水箱建筑面积计算应为（）。 A.层高超过2. 2m应计箅全面积 B.不计建筑面积 C.层高不足2. 2m不计算建筑面积 D.层高不足2. 2m按1/2面积计算 正确答案：B, 第9题 以预制构件组成外墙、楼板和屋面》以现浇钢筋混凝土形成内墙的建筑物为( )。 A.全装配式建筑 B.现浇、现砌式建筑 C.部分现砌、部分装配式建筑 D.部分现浇、部分装配式建筑 正确答案：D, 第298题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:第六章工程计量 > 单项选择题 > 根据《建设工程工程量清单计价规范》，屋面及防水工程量计算正确的说法是（）。 A.瓦屋面、型材屋面按设计图示尺寸的水平投影面积计算 B.屋面刚性防水按设计图示尺寸以面积计算 C.地面砂浆防水按设计图示面积乘以厚度以体积计算 D.屋面天沟、檐沟按设计图示尺寸以长度计算 正确答案：B,

造价工程师考试案例分析真题及答案

20XX年造价工程师考试案例分析真题及答案 试题一：（20分） 某拟建工业项目建设投资3000万元，建设期2年，生产运营期8年。其他有关资料和基础数据如下： 1．建设投资预计全部行程固定钉资产，固定资产实用年限为8年，残值率为5%，采用直线法折旧。 2．建设投资来源为资本金和贷款。其中贷款本金为1800万元，贷款年利率为6%，按年计息。贷款在两年内均衡投入。 3．在生产运营期前4年按照等额还本付息方式偿还贷款。 4．生产运营期第一年由资本金投入300万元作为生产运营期间的流动资金。 5．项目生产运营期正常年份营业收入为1500万元，经营成本为680万元，生产运营期第1年营业收入和经营成本均为正常年份的80%，第2年起各年营业收入和营业成本均达到正常年份水平。 6．项目所得税税率为25%，营业税金及附加税率为6%。 问题： 1．列式计算项目的年折旧额。 2．列式计算项目生产运营期第1年、第2年应偿还的本息额。 3．列式计算项目生产运营期第1年、第2年的总成本费用。 4．判断项目生产运营期第1年末项目还款资金能否满足约定还款方式要求，并通过列式计算说明理由 5．列式计算项目正常年份的总投资收益率。 （计算结果均保留两位小数） 问题：

1．拟采用加权评分法选择采购方案，对购置费和安装费、年度使用费、使用年限三个指标进行打分评价，打分规则为：购置费和安装费最低的方案得10分，每增加10万元扣0.1分；年度使用费最低的方案得10分，每增加1万元扣0.1分；使用年限最长的方案得10分，每减少1年扣0.5分；以上三指标的权重依次为0.5、0.4和0.1。应选择哪种采购方案较合理？（计算过程和结果直接填入答题纸上表2.1中） 2．若各方案年费用仅考虑年度使用费、购置费和安装费，且已知A方案和C方案相应的年费用分别为123.75万元和126.30万元，列式计算B方案的年费用、并按照年费用法做出采购方案比选。 3．若各方案年费用需进一步考虑大修费和残值、且一直A方案和C方案相应的年费用分别为130.41万元和132.03万元，列式计算B方案的年费用，并按照年费用法做出采购方案比选。 4．若C方案每年设备的劣化值为6万元，不考虑大修费，该设备系统的静态经济寿命为多少年？ （问题4计算结果取整数，其余计算结果保留两位小数） 试题三：（20分） 某国有资金投资办公楼建设项目，业主委托某具有相应招标代理和造价咨询资质的招标代理机构编制该项目的招标控制造价，并采用公开招标方式进行项目施工招标。招标投标过程中发生以下事件： 事件1：招标代理人确定的自招标文件出售之日起至停止出售之日止的时间为10个工作日；投标有效期自开始发售招标文件之日起计算，招标文件确定的投标有效期为30天。 事件2：为了加大竞争，以减少可能的围标而导致竞争不足，招标人（业主）要求招标代理人对已根据计价规范、行业主管部门颁发的计价定额、工程量清单、工程造价管理机构发布的造价系你想或市场造价信息等资料编制好的招标控制价再下浮10%，并仅公布了招标控制价的总价。 事件3：招标人（业主）要求招标代理人在编制招标文件中的合同条款时不得有针对市场价格波动的调价条款，以便减少未来施工过程中的变更，控制工程造价。 事件4：应潜在招标人的要求，招标人组织最具竞争力的一个潜在投标人勘察项目现场，并在现场口头解答了该潜在投标人提出的疑问。 事件5：投标中，评标委员会发现某投标人的报价明显低于其他投标人的报价。 问题： 1．支出事件1中的不妥之处，并说明理由。 2．指出事件2中招标人行为的不妥之处，并说明理由。 3．指出事件3中招标人行为的不妥之处，并说明理由。 4．指出事件4中招标人行为的不妥之处，并说明理由。 5．针对事件5，评标委员会应如何处理？ 试题四：（20分） 某工业项目，业主采用工程量清单招标方式确定了承包商，并与承包商按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了工程施工合同。施工合同约定：项目生产设备由业主购买；开工日期为6月1日，合同工期为120天；工期每提前（或拖后）1天，奖励（或罚款）1万元（含规费、税金）。 工程项目开工前，承包商编制了施工总进度计划，如图4.1所示（时间单位：天），并得到监理人的批准。

2017造价工程师《造价管理》真题及答案解析

一、单项选择题(共60小题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意。) 1.建设项目的造价是指项目总投资中的()。P3 A.固定资产与流动资产投资之和 B.建筑安装工程投资 C.建筑安装工程费与设备费之和 D.固定资产投资总额 答案：D 解析：考查工程造价的含义及相关概念，常规考点。从投资者的角度，工程造价即为固定资产投资。 2.政府部门，行业协会，建设单位、施工单位及咨询机构通过协调工作，共同完成工程造价控制任务，属于建设工程全面造价管理中的()P4 A.全过程造价管理 B.全方位造价管理 C.全寿命期造价管理 D.全要素造价管理 答案：B 解析：考查建设工程全面造价管理的概念，常规考点。

3.根据《注册造价师管理办法》，以欺骗收段取得造价工程师注册被撤销的，()年内不得再次申请注册。P12 A.1 B.2 C.3 D.4 答案：C 解析：考查法律责任，常规考点。隐瞒的1年内;欺骗的3年内。 4.根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业应办理而未及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理，逾期不办理的，可处以()以下的罚款。P17 A.5000元 B.1万元 C.2万元 D.3万元 答案：B 解析：考查法律责任中经营违规责任。

5.美国建造师学会(AIA)的合同条件体系分为A、B、C、D、E、F系列，用于财务管理表格的是()。P23 A.C系列 B.D系列 C.F系列 D.G系列 答案：C 解析：考查国际常见的合同文本：FIDIC、JCT、ACA、ICE、AIA等，常规考点。 6.根据《建筑法》在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工起()个月内，向发证机关报告。P25 A.1 B.2 C.3 D.6 答案：A 解析：考查建筑工程施工许可，常规考点。 7.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自()之日起计算。P31

2015年造价工程师《造价管理》真题答案与解析

2015年造价工程师《造价管理》真题答案与解析 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须() A.分布组合 B.多层组合 C.多次计算 D.单独计算 答案：D 2.造价工程师中生产性建设项目总投资由()两部分组成。 A.建筑工程投资和安装工程投资 B.建筑工程投资和设备工器具投资 C.固定资产投资和流动资产投资 D.建筑工程投资和工程建设其他投资 答案：C 3.下列工作中，属于工程项目策划阶段造价管理内容的是()。 A.投资方案经济评价 B.编制工程量清单 C.审核工程概算 D.确定投标报价 答案：A 4.根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师职业刚满1年时变更注册单位，则该注册造价工程师在新单位的注册有效期为()年。 A.1 B.2 C.3 D.4 答案：C 5.根据造价工程师《注册造价工程师管理办法》，对于已取得造价工程师注册证书人员，发现有()的情形，应撤销其注册。

A.受到刑事处罚 B.以不正当手段获准注册 C.死亡或者丧失民事行为能力 D.已与聘用单位解除合同且未被其他单位聘用 答案：B 6.根据《工程造价咨询企业管理办法》，已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满()年的企业，方可申请甲级资质。 A.3 B.4 C.5 D.6 答案：A 7.订立合同的当事人依照有关法律对合同内容进行协商并达成一致意见时的合同状态称为()。 A.合同订立 B.合同成立 C.合同生效 D.合同有效 答案：B 8.造价工程师中关于合同争议仲裁的说法，正确的是()。 A.仲裁是诉讼的前置程序 B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力(裁决书自作出之日起发生法律效力。) C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请 D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定 答案：C 9.根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()个月内，向发证机关报告。 A.1

造价工程师《工程计价》真题及答案

2017造价工程师《工程计价》真题及答案 1.根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指() A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用 B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资 C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用 D.在建设期内预计或实际支出的建设费用 答案：D 2.关于进口设备到岸价的构成及计算，下列工事中正确的是() A.到岸价=离岸价+运输保险费 B.到岸价=离岸价+进口从属费 C.到岸价=运费在内价+运输保险费 D.到岸价=运输在内费+进口从属费 答案：C 3.某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元。关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%，则该进口设备原价为()万元。 A.2386.8

B.2176.0 C.2362.0 D.2352.6 答案：B 4.关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是() A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税 B.一般计税法，简易计税法中的建筑业增值税税率均为11% C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额 D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额 答案：D 5.根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工用具折旧费的是() A.仪器仪表使用费 B.施工机械财产保险费 C.大型机械进出费 D.大型机械安拆费 答案：A

6.下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是() A.单独列项的增值税 B.材料价格预涨费 C.周转材料摊销费 D.各种现场用水、用电费 答案：B 7.采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从()中支出。 A.建设管理费 B.建设单位管理费 C.建筑安装工程费 D.基本预备费 答案：A 8.下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是() A.施工单位参加试运转人员的工资 B.单台设备的单机试运转费 C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用 D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用

2015年造价工程师考试真题

年造价工程师考试真题 《建设工程技术与计量》 （土木建筑工程） 一、单项选择题 1、对岩石钻孔作业难度和定额影响较大的矿物成分是（）。 .云母 .长石 .石英 .方解石 2、地下水补给区与分布区不一致的是（）。 .基岩上部裂隙中的潜水 .单斜岩融化岩层中的承压水 .黏土裂隙中季节性存在的无压水 .裸露岩层中的无压水 3、对开挖后的岩体软弱破碎的大型隧洞围岩，应优先采用的支撑方式为（）。 .钢管排架 .钢筋或型钢拱架 .钢筋混凝土柱 .钢管混凝土柱 4、边坡易直接发生崩塌的岩层的是（）。 .泥灰岩 .凝灰岩 .泥岩 .页岩 5、隧道选线无法避开断层时，应尽可能是隧道轴向与断层走向（）。 .方向一致 .方向相反 .交角大些 .交角小些 6、裂隙或裂缝对工程地基的影响主要在于破坏地基的（）。 .整体性 .抗渗性 .稳定性 .抗冻性 7、高层建筑的剪力墙，一般间距为（）。

8、设计跨度为的展览馆，应优先采用（）。 .桁架结构 .筒体结构 .网架结构 .悬索结构 9、三层砌体办公室的墙体一般设置圈梁（）。 .一道 .二道 .三道 .四道 10、井字形密肋楼板的肋高一般为（）。 11、将楼梯段与休息平台组成一个构件在组合的预制钢筋混凝土楼梯是（）。 .大型构件装配式楼梯 .中型构件装配式楼梯 .小型构件装配式楼梯 .悬挑装配式楼梯12、设计速度小于等于,每条大型车道的宽度宜为（）。 13、护肩路基的护肩高度一般应为（）。 .不小于 .不大于 .不小于 .不大于 14、设置耳墙的桥台是（）。 形桥台 .耳墙式桥台 .八字式桥台 .埋置式桥台 15、大跨径系杆拱桥目前大多采用（） .排架结构 .钢架结构 .钢结构 .钢管混凝土结构 16、影响地下铁路建设决策的主要因素是（）。 .城市交通现状 .城市规模 .人口数量 .经济实力 17、一般地下食品贮库应布置在（）。

2019造价工程师《土建计量》考试真题

造价工程师《土建工程》考试真题及答案解析 一、单项选择题 1、黏性土的塑性指数（） A、＞2 B、＜2 C、≥10 D、≤10 2、常处于第一层隔水层以上的重力水为（） A、包气带水 B、潜水 C、承重水 D、裂隙水 3、加固断层破碎地基最常用的方法是（） A、灌浆 B、锚杆 C、抗滑桩 D、灌注桩 4、下列导致滑坡的因素中最普通最活跃的因素是（） A、地层岩性 B、地质构造 C、岩体结构 D、地下水 5、隧道选线应尽可能使（） A、隧道轴向与岩层走向平行 B、隧道轴向与岩层走向交角较小 C、隧道位于地下水位以上 D、隧道位于地下水位以下 6、道路选线应特别注意避开（） A、岩层倾角大于坡面倾角的顺向坡 B、岩层倾角小于坡面倾角的顺向坡 C、岩层倾角大于坡面倾角的逆向坡

D、岩层倾角小于坡面倾角的逆向坡 7、建筑物与构筑物的主要区别在于（） A、占地面积 B、体量大小 C、满足功能要求 D、提供活动空间 8、型钢混凝土组合结构比钢结构（） A、防火性能好 B、节约空间 C、抗震性能好 D、变形能力强 9、空间较大的 18 层民用建筑的承重体系可优先考虑（） A、混合结构体系 B、框架结构体系 C、剪力墙体系 D、框架—剪力墙体系 10、刚性角较小的基础是（） A、毛石基础 B、混凝土基础 C、毛石混凝土基础 D、砖基础 11、平屋顶装配式混凝土板上的细石混凝土找平层厚度一般的是（） A、15~20mm B、20~25mm C、25~30mm D、30~35mm 12、交通量达到饱和状态的次干路设计年限应为（） A、5 年 B、10 年 C、15 年

D、20 年 13、砌石路基的砌石高度最高可达（） A、5m B、10m C、15m D、20m 14、大跨径悬索桥一般优先考虑采用（） A、平行钢丝束钢缆主缆索和预应力混凝土加劲梁 B、平行钢丝束钢缆主缆索和钢结构加劲梁 C、钢丝绳钢缆主缆索和预应力混凝土加劲梁 D、钢丝绳钢缆主缆索和钢结构加劲梁 15、一般圆管涵的纵坡不超过（） A、0.4% B、2% C、5% D、10% 16、地下油库的埋深一般不少于（） A、10m B、15m C、20m D、30m 17、在我国，无论是南方还是北方，市政管线埋深均超过 1.5m 的是（） A、给水管道 B、排水管道 C、热力管道 D、电力管道 18、钢材的屈强比愈小，则（） A、结构的安全性愈高，钢材的有效利用率愈低 B、结构的安全性愈高，钢材的有效利用率愈高 C、结构的安全性愈低，钢材的有效利用率愈低

2012年造价工程师考试真题及答案

2012年造价工程师考试真题及答案 一、单项选择题(共72题，每题l分。每题的备选项中，只有1最符合题意) 1．为保证工程项目顺利实施，避免在难以预料的情况下造成投资不足而预先安排的费用是（）。 A．流动资金 B．建设期利息 C．预备费 D．其他资产费用 2．按照世界银行工程造价的构成，下列费用中，属于项目间接建设成本的是（）。 A．土地征购费 B．场外设施费 C．生产前费用 D．未明确项目准备金 3．关于进口设备原价的构成及其计算，下列说法中正确的是（）。 B．进口设备到岸价由离岸价和进口从属费构成 C．关税完税价格由离岸价、国际运费、国际运输保险费组成 D．关税不作为进I=1环节增值税计税价格的组成部分 4．某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费l7万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2％，废品损失费率5％，包装费0.1万元，利润率l0％，则该设备原价中应计利润为（）万元。 A．2.150 B．2.152 C．2.685 D．2.688 5．根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，下列设施的费用应计人安全施工费的是（）。 B．现场防火设施 C．现场l临时用电接地保护装置 D．垂直方向交叉作业防护 6．以直接费为取费基数时，下列企业管理费费率计算公式中，正确的是（）。 7．某市建筑公司承建某县城一商务楼，当年结算工程价款收入为5300万元，其中包括所安装设备的价款500万元及付给分包方的价款300万元，则此收入应缴纳的营业税为（）万元。 A．150 B．161 C．170.7 D．174 8．关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是（）。 A．场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和土方开挖费用 B．建设单位临时建设费用包括了施工期间专用公路的养护、维护等费用 C．新建和改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算 D．建设场地的大型土石方工程计人场地准备费

2015年注册造价工程师《建设工程技术与计量(安装工程部分)》重点难点试题

注册造价工程师《建设工程技术与计量（安装工程部分）》重点难点试题 一、单项选择题（每题1分） 第1题 在石油化工有色金属冶炼工业中，常用于高温高压高浓度或混有不纯物等各种苛刻腐蚀环境的比较理想的金属材料为（）。 A.铝及铝合金 B.铜及铜合金 C.镍及镍合金 D.镁及镁合金 正确答案：C, 第2题 能够接收变送器或转换器的测量信号作为输入信号，并将其与给定信号进行指示和比较，对比较的结果进行比例、微分、积分运算后，通过执行机构控制工艺参数，此种控制器为（）。 A.固定程序控制器 B.可编程序控制器 C.全刻度指示控制器 D.偏差指示控制器 正确答案：D, 第3题 施工部署是施工项目管理实施规划的主要内容之一，下列内容中不属于施工部署内容的是（）。 A.编制施工准备工作计划 B.明确施工任务与组织安排 C.编制施工进度计划 D.确定工程开展程序 正确答案：C, 第4题 为保障焊工的身体健康，在允许的情况下应尽量多采用（）。 A.酸性焊条 B.碱性焊条 C.低氢焊条 D.不锈钢焊条 正确答案：A, 第37题

在建筑施工现场使用的能够瞬时点燃，工作稳定，能耐高、低温，功率大，但平均寿命短的光源类型为（）。 A.长弧氙灯 B.短弧氙灯 C.高压钠灯 D.卤钨灯 正确答案：A, 第6题 能够使钢材的强度、硬度提髙，而塑性、韧性不显著降低的化学元素为（）。 A.碳 B.硅 C.磷 D.硫 正确答案：B, 第7题 连接多个网络或网段的网络设备，有数据通道和控制两大典型功能的网络互联设备是（）。 A.中继器 B.路由器 C.网关 D.网桥 正确答案：B, 第8题 —、（61~80题)管道工程安装 当燃气管道的焊缝无损探伤检测无设计规定时，应对每一焊工所焊焊缝焊口进行抽查检测，抽查数量应不小于焊口总数的（）。 A.15% B.30% C.50% D.100% 正确答案：A, 第9题 设置诱导器作末端装置的空调系统应属于（）。 A.分散式系统 B.半集中式系统 C.集中式系统 D.混合式系统 正确答案：B,

造价工程师真题及答案

2017年造价工程师《工程计价》考试真题 一、单项选择题 1、关于我国建设项目投资，以下说法正确的是() A、非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成 B、生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成 C、建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用 D、建设投资由固定资产投资和建设期利息组成 答案：C P1 2、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30万元，废品损失率为10%，外购配套件费为5万元，包装费率为2%，利润率为10%。用成本估算发计算该设备的利润值为()万元。 A、 B、 C、 D、

答案：C P4 3、进口设备的原价是指进口设备的() A、到岸价 B、抵岸价 C、离岸价 D、运费在内价 答案：B P5 4、某县城建筑工程承建市区某建筑工程，2015年8月编制结算的税前造价为6000万元。已知营业税税率为3%，市、县城市维护建设税税率分别为7%、5%，教育费附加绿、地方教育附加率分别为3%、2%。该工程的结算造价应为()万元。 A、 B、 C、 D、 答案：D P14

5、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明费的是() A、夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用 B、工人的安全防护用品的购置费用 C、地下室施工时所采用的照明设施拆除费 D、建筑物的临时保护设施费 答案：B P16 6、关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是() A、分包工程费不包括分包工程的管理费和利润 B、材料的预涨费计入管理费 C、开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费 D、****** 答案：C P21 7、下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是() A、土地补偿费 B、青苗补偿费

2019年注册造价工程师考试真题-建设工程计价(完整解析版)

2019年注册造价工程师考试真题 建设工程计价 （完整解析版） 单选题(1-10小题) 1.根据我国现行建设工程总投资及工程造价的构成，下列资金在数额上和工程造价相等的是() A.固定资产投资+流动资金 B.固定资产投资+铺底流动资金 C.固定资产投资 D.建设投资 答案：C 琪琪独家解析：固定资产投资在数值上与工程造价相等。 2.设备原价的说法,正确的是（）。 A.进口设备的原价是指其到岸价

B.国产设备原价应通过词相关交易价格或向生产厂家询价获得 C.设备原价通常包含备品备件费在内 D.设备原价占设备购置妻比重增大，意味资本有机构的提高 答案：C 3.某进口设备人民币货币400万元，国际运费折合人民币30万元，运输保险费率为3%，则该设备应计的运输保险费折合人民币()万元。 A.1.200 B.1.204 C.1.290 D.1.2 答案：D 4.下列用中属于安全文明施工费的是()。 A.脚手架费 B.临时设施费 C.二次搬运费 D.非夜间施工照明 【答案】B 琪琪独家解析：安全文明施工费是指工程项目施工期间，施工单位为保证安全施工、文明施工和保护现场内外环境等所发生的措施项目费用。通常由环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费组成。2.设备原价的说法，正确的是（）。 5.根据国外建筑安装工程费用的构成，施工工人的招雇解雇费用般计入（）。 A.直接工程费 B.现场管理费 C.公司办理非 D.开力费

6.根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，下列有关建设项目费用开支，应列入建设单位官理费的是（） A.监理费 B.竣工验收费 C.可行性研究费 D.节能评估 答案：B 7.根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，联合试运转应包括（） A.施工单位参加联合试运转人员的工资 B.设备安装中的试车费用 C.试运转中暴露的设备缺陌的处理费 D.生产人员的提前进厂费 答案：A 8.根据我国现行建没项目总投溶及工程造们检工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的表用，应包含在()内。 A.未明确项目准备金 B.工程建设不可预见费 C.暂列金额 D.不可预见准备金 答案：B 9.某新建项目，建设期为2年，分年均衡进行货款，第一年货款200万元第年货款300货款利息只计息不支付，年利率为10%的情况下，该项目应计建设期贷款利息为（）万元。 A.36.00 B.46.00

造价工程师考试真题解析

14.措施项目清单编制中，下列适用于以“项”为单位计价的措施项目费是（）。 A.已完工程及设备保护费 B.超高施工增加费 C.大型机械设备进出场及安拆费 D.施工排水、降水费 【参考答案】A 【解题思路】措施项目费用的发生与使用时间、施工方法或者两个以上的工序相关，并大都与实际完成的实体工程量的大小关系不大，如安全文明施工费，夜间施工，非夜间施工照明，二次搬运，冬雨季施工，地上地下设施、建筑物的临时保护设施，已完工程及设备保护等。措施项目中不能计算工程量的项目清单，以“项”为计量单位进行编制。 【考题来源】第二章第二节，措施项目清单。 15.招标工程清单编制时，在总承包服务费计价表中，应由招标人填写的内容是（）。 A.服务内容 B.项目价值 C.费率 D.金额 【参考答案】A 【解题思路】总承包服务费计价表的编制，项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 【考题来源】第二章第二节，其他项目清单。 16.下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是（）。 A.因混凝土养护引起的停工时间 B.偶然停工（停水、停电）增加的时间 C.产品质量不合格返工的工作时间 D.准备施工工具花费的时间 【参考答案】D 【解题思路】准备施工工具花费的时间属于准备与结束时间，是有效工作时间的三项内容之一。 【考题来源】第二章第三节，施工过程分解及工时研究。 17.已知1㎡砖墙的勾缝时间为8min，则每m3一砖半厚墙所需的勾缝时间为（）min。 A.12.00

B.21.92 C.22.22 D.33.33 【参考答案】B 【解题思路】一砖半墙，每m3砌体墙面面积的换算系数为1/0.365=2.74㎡。 这每m3砌体所需的勾缝时间是：2.74×8=21.92min。 【考题来源】第二章第三节，确定人工定额消耗量的基本方法。 18.通过计时观察，完成某工程的基本工时为6h/㎡，辅助工作时间为工序作业时间的8%。规范时间占工作时间的15%，则完成该工程的时间定额是（）工日/㎡。 A.0.93 B.0.94 C.0.95 D.0.96 【参考答案】D 【解题思路】基本工作时间=6h=0.75工日/㎡ 工序作业时间=0.75/（1-8%）=0.82工日/㎡ 时间定额=0.82/（1-15%）=0.96工日/㎡ 【考题来源】第二章第三节，确定人工定额消耗量的基本方法。 19.下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是（）。 A.国际运费 B.国际运输保险费 C.到岸后外埠中转运输费 D.进口环节税费 【参考答案】C 【解题思路】材料运杂费是指国内采购材料自来源地、国外采购材料自到岸港运至工地仓库或指定堆放地点发生的费用。含外埠中转运输过程中所发生的一切费用和过境过桥费用，包括调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费等。 【考题来源】第二章第四节，材料单价的组成和确定方法。 20.某材料自甲、乙两地采购，相关信息如下表所示，则其材料单价为（）元/t。