2015二级建造师法律法规真题参考答案及解析

2015年二级建造师法规真题及答案

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。

1．施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（）。

A．项目经理承担B．企业法人承担

C．企业法定代表人承担D．项目经理部与企业法人共同承担

【参考答案】B

【解析】参见教材P9。本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理未按时完成施工任务，责任应由施工企业承担，而不是项目经理本人承担，也不是由项目经理理部承担，项目经理签字的材料款，如果不按时支付，材料供应商应当以施工企业为被告。而不能直接告项目经理个人，也不能告项目经理部。2．关于委托代理终止情形的说法，正确的是（）。

A．被代理人恢复了民事行为能力B．被代理人取得了民事行为能力

C．指定单位取消指定D．代理期间届满或者代理事务完成

【参考答案】D

【解析】参见教材P11。本题考察的是建设工程代理行为的终止。建设工程代理行为的终止：（1）代理期间届满或者代理事务完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人死亡；（4）代理人丧失民事行为能；（5）作为被代理人或者代理人的法人终止。

3．甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景，合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司，关于A地块权利的说法，正确的是（）。

A．甲公司对乙工厂的土地拥有地役权B．甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权

C．甲公司给定的权利自合同公正后获得D．甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利

【参考答案】A

【解析】参见教材P17～P18。本题考查的是与土地相关的物权。地役权：为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。选项B，担保物权：权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。选项C，地役权合同生效时地役权设立（可登记，也可不登记）。选项D，需役地及需役地的用益物权转让时，受让人同时享有地役权。

4．关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。

A．不动产物权的设立应依法登记

B．不动产物权的设立属自愿登记

C．不动产物权的设立自合同成立之日时生效

D．不动产登记由合同签订地登记机构办理

【参考答案】A

【解析】参见教材P18。本题考查的是物权的设立，变更，转让，消灭和保护。选项B，未经登，不发生效力；选项C，不动产权的设立，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿发生效力；选项D，不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。

5．下列事项中，属于专利权保护对象的是（）。

A．施工企业的名称或标志B．施工企业编制的投标文件

C．施工企业编制的施工方案D．施工企业发明的新技术

【参考答案】D

【解析】参见教材P22。本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。

专利权常见种类：

客体概念保护期授予条件

（保护对象）

发明对产品、方法或者改进提出的新技术方案20年新颖性

创造性

实用性实用新型对产品的形状、构造或者结合提出的新技术方案10年

外观设计对产品的形状、图案或色彩、形状、图案的结合

做出的新设计

10年

新颖性、富有美感、

适于工业应用

6．关于担保的说法，正确的是（）。

A．担保是用益物权的一种B．担保的目的是保障特定债权实现

C．担保合同是主合同D．反但保不适用《担保法》的规定

【参考答案】B

【解析】参见教材P29～30。本题考查的是担保与担保合同的规定，选项A，用益物权包括土地承包经营权，建设用地使用权，宅基地使用权和地役权。选项C，担保合同是主合同的从合同。

7．某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保近期还款，此担保方式属于（）。A．保证B．质押C．抵押D．留置

【参考答案】C

【解析】参见教材P31～32。本题考查的是抵押权，抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债券的担保。债务人不履行债务时，债券人有权以该财产折价或者以拍卖，变卖该财产的价款优先受偿的担保方式。

8．关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是（）。

A．标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开

B．招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开

C．招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开

D．招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开

【参考答案】D

【解析】参见教材P104。本题考查的是建筑市场诚信行为的公布。国家秘密不得公开。

9．根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作的，应责令限改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员”范围的是（）。A．安全员B．资料员C．材料员D．标准员

【参考答案】A

【解析】参见教材P223。施工企业的三种人需要经安全考试合格后方可上岗，即企业负责人、项目负责人、安全员。

10．关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是（）。

A．分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收

B．需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目投入试生产日起1个月内申请验收

C．建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成验收

D．环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产

【参考答案】A

【解析】参见教材P280～P281。本题考察的是建设工程竣工环保验收，选项B，需要进行试生产的，建设单位应当自投入试生产之日起3个月内申请验收。选项C，环境保护部门自收到申请之日起30日内完成验收。选项D，应由环境保护行政主管部门责今停止生产或者使用。

11．根据《大气污染防治法》，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染。关于其应受“处罚”的说法，正确的是（）。

A．由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚

B．由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚

C．由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款

D．由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款【参考答案】A

【解析】参见教材P177 。本题考查的是施工现场大气污染防治违法行为应承担的法律责任。对因建设施工造成扬尘污染的处罚，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定。

12．依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是（）。

A．技术复杂，有特殊要求的

B．已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的

C．采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的

D．需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需要费用将大幅增加

【参考答案】B

【解析】参见教材P74。本题考查的是可以不进行招标的建设工程项目。《招标投标法》规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。

《招标投标法实施条例》还规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：（1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；（3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（5）国家规定的其他特殊情形。

13．租赁合同的出租人出卖租凭房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是（）。

A．优先购买权B．留置权C．抗辩权D．优先受偿权

【参考答案】A

【解析】参见教材P157。本题考查的是租赁合同的法律规定。出租人出卖租赁房屋的。应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。

14．“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和技术进步，最大限度的节约资源与减少对环境实现“四节一环保”，其中“四节”是指（）。

A．节电、节能、节水、节材B．节能、节地、节水、节材

C．节能、节水、节油、节材D．节能、节电

【参考答案】B

【解析】参见教材P180。本题考查的是施工合理使用与节约能源的规定。四节一环保：节能，节地，节水，节水，节材和环境保护。

15．根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》，注册建造师继续教育不合格的，应给予的处理是（）。A．撤销注册B．处1万元以上罚款

C．三年内不得再次申请注册D．不予注册

【参考答案】D

【解析】参见教材P66。本题考查的是二级建造师的注册，继续教育不合格的不予以注册。

16．根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师可担任两个项目的负责人的情形是（）。A．两个项目的发包人是同一单位

B．因发包人原因导致停工超过3个月

C．合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算

D．建造师同时具有两个专业的执业资格

【参考答案】C

【解析】参见教材P68。本题考查的是建造师的受聘单位和执行岗位范围。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形的除外：（1）同一工程相邻部份段发包或分期施工的；（2）【参考答案】合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。

17．关于承揽合同解除的说法，正确的是（）。

A．承揽人未经定作人同意交其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同

B．除非合同当事人双方书面的约定，定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同

C．承揽人发现定作人提供的材料不符合给定的，有权以书面通知的方式，单方面解除承揽合同

D．承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人员损失的，应当赔偿

【参考答案】A

【解析】参见教材P148。本题考查的是承揽合同的法律规定，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的。应当就第三人完成的工作成果向定作人负责，未经定作人同意的，定作人可以解除合同，定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。

18．根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是（）。

A．建设、施工、监理B．设计、施工、监理

C．建设、设计、施工D．建设、设计、监理

【参考答案】B

【解析】参见教材P186。本题考查的是节约能源法违法行为应承担的法律责任。《节约能源法》规定，设计单位，施工单位，监理的那位违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款。

19．某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉讼法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是（）。

A．法院调解应由审判员一人主持B．调解书经双方当事人签收即发生法律效力

C．法院调解必须邀请有关单位和个人协助D．调解书与判决书的效力不同

【参考答案】B

【解析】参见教材P329。A选项可以由审批员一人主持，也可以由合议庭主持。C选项可以邀请有关单位和个人协助D选项调解书与判决书的效力相同本题考查的是法院调解。

20．下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是（）。

A．屋面、厕浴间使用的防水材料B．非承重结构的钢筋及连接接头试件

C．用于防水层上保护层的商品混凝土D．抹灰砂浆中使用的掺加剂

【参考答案】A

【解析】参见教材P263。本题考查的是对建筑材料，设备等进行检验检测的规定。下列试块，试件和材料实施必须实施见证取样和送检：（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂桨试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块。（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7）地下，屋面，厕浴间使用的防水材料；（8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块，试件和材料。

21．某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以5000元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是（）。

A．被拘留B．被罚款5000元

C．被质量监督站开除D．被没收违法所得

【参考答案】C

【解析】参见教材P335。本题考查的是行政复议的范围，受理和复议决定，质量监督站对内的处理不能提起行政复议。

22．关于履约保证金的说法，正确的是（）。

A．中标人必须缴纳履约保证金

B．履约保证金不得超过中标合同金额的20%

C．履约保证金是投标保证金的另一种表达

D．中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目

【参考答案】D

【解析】参见教材P87。履约保证金不得超过中标合同金额的10%，招标人要求中标人履约保证金的，中标人应当提交。

23．根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施安装完毕后，应当由（），并出具合格证明。

A．安装单位质检合格B．建设单位检查验收

C．建设行政主管部门检查验收D．监理单位检查验收

【参考答案】A

【解析】参见教材P249。本题考查的是施工起重机械和自升式架设设施安装、拆卸单位的安全责任。24．根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在（）内不得再次申请。

A．4年B．3年C．2年D．1年

【参考答案】D

【解析】参见教材P62。本题考查的是施工许可法律制度违法行为应承担的法律责任。《建筑业企业资质管理规定》中规定，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理或不予行政许可，并予以警告，申请人在1年内不得再次申请建筑业企业资质。

25．某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是（）

A．承包人应负责返修，费用由发包人先行承担

B．设计人应负责返修，费用由设计方先行承担

C．承包人应负责返修，费用由承包人先行承担

D．由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修

【参考答案】A

【解析】参见教材P265。竣工验收时的质量问题，承包人有返修义务，但返修的费用由责任方承担。本题按照合同的相对性，由设计问题由发包人承担费用。

26．下列评标委员会成员的行为，合法的是（）。

A．向招标人征询确定中标人的意向B．对投标提出否决意见

C．接受投标人主动提出的澄清D．接受个人所提出的倾向意见

【参考答案】B

【解析】参见教材P78。C选项，是委员会要求投标人对投标文件中有不明确的内容作必要的澄清或说明。但是澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。A选项，评标委员会不得向招标人征询中标人意向。D选项错误，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向。

27．关于投标的说法，正确的是（）。

A．投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收

B．投标文件未按照招标文件要求严密的，招标人应当拒收

C．投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明

D．联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员

【参考答案】B

【解析】投标人未通过资格预审、逾期送达、不按照招标文件要求密封的，招标人应当拒收。联合体投标的，资格预审后联合体增减更换成员的，其投标无效。

28．根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起劳动者按时支付（）的工资。

A．4倍B．3倍C．2倍D．1倍

【参考答案】C

【解析】参见教材P144。用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付2倍的工资。

29．关于招标方式的说法，正确的是（）。

A．公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

B．邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上待定的法人或者其他组织投标

C．省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的D．国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标

【参考答案】C

【解析】参见教材P75。A选项是邀请招标的概念B选项应为3以上特定的法人或其他组织D选项，国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。参见教材P75。30．根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是（）。

A．擅自迁移、拆除不可移动文物的，处以罚款

B．擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书

C．刻划、涂污文物没不严重的，由公安机关或文物所有单位处理罚款

D．刻划、涂污文物没不严重的，有公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚

【参考答案】D

【解析】参见教材P193。AB选项所描述的情况，应该先改正、后果严重的罚款、情况严重的、吊销资质。31．关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（）。

A．超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级

B．将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得

C．未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款，有违法所得的，予以没收

D．允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书

【参考答案】C

【解析】施工企业资质违法行为应承担的主要法律责任。《建筑法》规定，未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款；有违法所得的，予以没收。

32．某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）。

A．重大责任事故罪B．重大劳动安全事故

C．串通投票罪D．工程重大安全事故罪

【参考答案】D

【解析】建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定、降低工程质量标准，造成重大安全事故，属于工程重大安全事故罪。

33．根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡等损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由（）依法强制执行。

A．人民法院B．人民政府

C．建设行政主管部门D．安全生产监督管理部门

【参考答案】A

【解析】本题考查施工安全事故应急救援与调查处理违法行为应承担的法律责任，《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法强制执行。

34．关于合同示范文本的说法，正确的是（）。

A．示范文本能够使合同的签订规范和条款完备

B．示范文本为强制使用的合同文本

C．采用示范文本是合同成立的前提

D．采用示范文本是合同生效的前提

【参考答案】A

【解析】参见教材P124。本题考查的是建设工程合同示范文本的性质与作用。如果缺乏合同示范文本，一些当事人签订的合同不规范，条款不完备，漏洞较多，将给合同履行带来很大困难，不仅影响合同履约率，还导致合同纠纷增多，解决纠纷的难度增大。

35．甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定上诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于（）。

A．共同诉讼人B．原告

C．有独立请求权的第三人D．无独立请求权的第三人

【参考答案】A

【解析】参见教材P300。本题考查的是民事诉讼的当事人和代理人。

共同诉讼人，是指当事人一方或双方二人以上（含二人），其诉讼标的是共同的，或者诉讼标的是同一种类、人民法院认为可以合并审理并经当事人同意，共同在人民法院进行诉讼的人。

36．根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立（）以上的固定期限劳动合同

A．5年B．3年C．2年D．1年

【参考答案】C

【解析】参见教材P134。本题考查的是“包工头”用工模式和劳务派遣。劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的无固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬。

37．某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是（）。

A．设计人应负责返修，费用由设计方先行承担

B．承包人应负责返修，费用由承包方先行承担

C．承包人应负责返修，费用由发包方先行承担

D．由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修

【参考答案】C

【解析】参见教材P265。本题考查的是施工质量检验和返修的规定，对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此造成的损失及返修费用由责任方负责。

38．根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523～2011）．建筑施工场界环境夜间噪声的夜间是指（）期间。

A．21点至次日6点B．22点至次日8点

C．21点至次日8点D．22点至次日6点

【参考答案】C

【解析】参见教材P168。本题考查的是施工现场噪声污染防治的规定。“夜间”是指22:00至次日6：00之间的时间段。

39．下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是（）。

A．价款或者报酬B．保险条款

C．履行期限、地点、和方式D．当事人的名称

【参考答案】B

【解析】参见教材P106。本题考查的是建设工程施工合同的法定形式和内容。保险条款不属于合同的主要条款。

40．某建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是（）。

A．建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任

B．甲、乙承担连带赔偿责任

C．实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任

D．因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失

【参考答案】B

【解析】本题考查的是承包单位违法行为应承担的法律责任。因对转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。

41．下列情形中，投标人中标有效的是（）。

A．投标人给予招标人金钱获取中标

B．投标人在投标书中表面给予招标人折扣获取中标

C．投标人在账外给予招标人回扣获取中标

D．投标人在账外给予评标委员会财物获取中标

【参考答案】B

【解析】本题考查的是禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定。投标人一行贿手段谋取中标是一种严重的违法行为，其法律后果是中标无效。在帐外暗中给予对方单位或者个人回扣的，以行贿论处；对方单位或者个人在帐外收受回扣的，以受贿论处。禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。

42．某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行总裁裁决的说法中，正确的是（）。

A．施工单位申请执行的期间为1年

B．申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖

C．申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖

D．施工单位有权向人民法院申请执行

【参考答案】D

【解析】参见教材P326。本题考查仲裁裁决的执行，选项A申请仲裁裁决强制执行的期限是2年；选项B 由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。

43．某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度围护自身利益，可以要求供应商支付（）万元。A．13 B．9 C．8 D．5

【参考答案】B

【解析】本题考查的是抵押权、质权、留置权、定金的规定。施工单位只能在双倍定金与违约金加返还定金中选其一，双倍定金是8万元，违约金加返还定金是9万元，故最大限度维护自身利益可以要求供应商支付9万元。

44．根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证是工程是（）。

A．国务院批准开工报告的工程B．城镇市政基础设施工程

C．建筑面积200m2以上的工程D．工程投资额在20万元以上的工程

【参考答案】B

【解析】本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证；开工报告与施工许可证不要重复办理。

45．根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》，谢列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是（）。

A．未申领施工许可证B．延迟提供设计文件

C．拖欠工程款D．直接指定分包人分包专业工程

【参考答案】D

【解析】本题考查的是竣工工程质量争议的处理。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适

用法律问题的解释》规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（1）提供的设计有缺陷；（2）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（3）直接指定分包人分包专业工程。

46．根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对（）依法追究刑事责任。

A．法定代表人B．经营负责人

C．直接责任人D．项目负责人

【参考答案】C

【解析】参见教材P284。本题考查的是违法行为应承担的法律责任。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对直接责任人员依法追究刑事责任。

47．根据《民事诉讼法》，下列证据中，属于书证的是（）。

A．录音录像材料B．建筑材料样品

C．工程质量鉴定报告D．施工合同

【参考答案】D

【解析】参见教材P303。本题考查的是民事诉讼证据。选项A属于电子数据；选项B属于物证，选项C 属于鉴定意见。

48．关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法正确的是（）。

A．监理单位仅对施工质量承担责任

B．监理单位在接受监理委托后，因利害关系需回避的，可以转让监理业务

C．工程监理实行总监理工程师负责制

D．监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任

【参考答案】C

【解析】本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务。总监理工程师依法和授权范围内可以发布有关指令，全面负责受委托的监理工程。选项A选项B工程监理单位不得转让工程监理业务；选项D承担连带责任。

49．以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是（）。

A．行业协会的综合信用评价B．行业协会协助政府部门的综合信用评价

C．政府对市场主体的守法诚信评价D．社会中介信用机构的综合信用评价

【参考答案】C

【解析】参见教材P105。本题考查的是建筑市场诚信评价的基本规定。政府对市场主体的守法诚信评价是政府主导，以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是政府对市场主体的守法诚信评价。

50．下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的是（）。A．落实制定安全生产规章制度和操作规程

B．确保安全生产费用的有效使用

C．检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况

D．组织制定安全施工措施

【参考答案】C

【解析】参见教材P201。本题考查的是施工单位的安全生产责任制度。建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中具有以下职责：查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况；检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况；监督项目专项安全生产管理人员履责情况；监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况；对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定；对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定；对施工现场存在的重大安全隐患有权越级报告或直接向建设主管部门报告；企业明确的其他安全生产管理职责。

51．货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以（）。

A．留置货物B．要求赔偿C．解除合同D．拒绝运输

【参考答案】D

【解析】参见教材P161。本题考查的是运输合同的法律规定。托运人应当按照约定的方式包装货物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，适用《合同法》第156条的规定。托运人违反包装的规定的，承运人可以拒绝运输。

52．下列行为中，属于工程安全不良行为的是（）。

A．在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的

B．未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取防护措施的

C．不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的

D．未对建筑材料、建筑构配件、设备、商品混凝土进行检测的

【参考答案】B

【解析】参见教材P102。本题考查的是建筑市场施工单位不良行为记录的认定标准。选项ACD属于工程质量不良行为。

53．某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定（）。

A．安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作

B．安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作

C．安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动

D．批准女工王某只能休产假120天

【参考答案】C

【解析】参见教材P139。本题考查的是女职工和未成年工的特殊保护。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。

54．关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。

A．依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜

B．招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准

C．招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款

D．招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的应当重新招标

【参考答案】B

【解析】参见教材P75。本题考查的是招标基本程序。《招标投标法》规定，招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准。

55．关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。

A．一审程序包括普通程序和特殊程序B．必须以书面形式起诉

C．原告必须与案件有直接利害关系D．提交起诉状的同事提交全部证据

【参考答案】C

【解析】参见教材P310～311。本题考查的是民事诉讼的审批程序。选项A，正确的表述应为“一审程序包括普通程序和简易程序”；选项B，正确的表述应为“起诉方式，应当以书面起诉为原则，口头起诉为例外”；选项D，正确的表述应为“提交起诉状时，有具体的诉讼请求和所根据的事实和理由即可，不需要提交全部证据”。

56．某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人再交付货物即视为家完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交费，但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法，正确的是（）。

A．乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担

B．甲向丙交付货物后，货物毁损、灭失的风险由丙承担

C．甲与乙的买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险即由乙承担

D．丙向丁交付货物后，货物损毁、灭失的风险由乙承担

【解析】参见教材P152。本题考查的是标的物毁损灭失风险的承担。出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。

57．建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为（）。

A．提交验收报告之日B．建设工程完工之日

C．转移占有建设工程之日D．竣工验收合格之日

【参考答案】C

【解析】参见教材P110。本题考查的是竣工日期。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

58．根据《消防法》和《食品安全法》，关于施工现场违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（）。A．埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的，处以罚款

B．进货时未查验许可证和相关证明文件的，给予警告并处以罚款

C．未按规定要求贮存、销售食品或者清理库存食品的，罚款并责令停产停业

D．故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪的，拘留并可处以罚款

【参考答案】A

【解析】参见教材P231。本题考查的是施工现场消防安全违法行为应承担的法律责任。“对于埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的”责令改正，处以5000元以上5万元以下罚款。

59．根据《工商保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病，需要暂停工作接受工伤医疗的，停工留薪期一般不超过（）个月。

A．12 B．10 C．8 D．6

【参考答案】A

【解析】参见教材P226。本题考查的是工伤保险的规定。停工留薪期一般不超过12个月。

60．下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是（）。

A．本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁

B．本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼

C．本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁

D．本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼

【参考答案】C

【解析】参见教材P321。本题考查的是仲裁制度。仲裁协议的内容：（1）请求仲裁的意思表示；（2）仲裁事项；（3）选定的仲裁委员会。

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）。

61．下列行为中，属于招标人违法行为的有（）。

A．招标人与投标人就投标方案进行谈判的

B．招标人发出中标通知书后无正当理由改变中标结果的

C．招标人按规定的时间和程序对已发出的招标文件进行修改

D．招标人在合同建立时向中标人提出附加条件

E．招标人按规定的时间和程序对已发出的资格预审文件进行修改

【参考答案】ABD

【解析】参见教材P88～89。本题考查的是招标人违法行为应承担的法律责任。选项ABD都属于招标人的违法行为。

62．根据《合同法》应当采用书面形式的合同有（）。

A．建设工程勘察合同B．委托合同

C．建设工程施工合同D．承揽合同

E．建设工程设计合同

【解析】参见教材P106。本题考查的是建设工程施合同的法定形式。《合同法》规定，建设工程合同应当采用书面形式。

63．根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的构成要件包括（）。

A．具有违约行为

B．具有惩罚目的

C．造成损失后果

D．违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿

E．违约行为与损失后果之间具有因果关系

【参考答案】ACDE

【解析】参见教材P113。本题考查的是承担赔偿损失责任的构成要件。（1）具有违约行为;（2）造成损失后果；（3）违约行为与财产等损失之间有因果关系；（4）违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。

64．根据《合同法》，合同权利义务终止的情形有（）。

A．债务人依法将标的物抵押B．合同解除

C．债务相互抵消D．债权人依法将标的物提存

E．债权人免除债务

【参考答案】BCE

【解析】参见教材P121。本题考查的是合同的终止。《合同法》规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：（1）债务已经按照约定履行；（2）合同解除；（3）债务互相抵消；（4）债务人依法将标的物提存；（5）债权人免除责任；（6）债权债务同归于一人；（7）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。65．根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。

A．完成建设工程设计的各项内容

B．有完整的技术档案和施工管理资料

C．有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告

D．有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件

E．有建设单位签署的工程保修书

【参考答案】ABC

【解析】参见教材P278。本题考查的是竣工验收应当具备的法定条件。选项D：有勘察，设计，施工，工程监理等单位分别签署的质量合格文件;选项E：有施工单位签署的工程保修书。

66．关于无效合同的说法，正确的有（）。

A．无效合同不具有违法性

B．无效合同具有违法性

C．无效合同部分无效会影响其他部分的效力

D．无效合同自订立之时就不具有法律效力

E．无效合同可能会损害社会公共利益

【参考答案】BDE

【解析】本题考查的是无效合同。无效合同是指合同虽然已经成立，但因合同内容或者形式违反了法律，行政法规的强制性规定和社会公共利益，因而不能产生法律约束力，不受法律保护的合同。无效合同的特征是：具有违法性；具有不可履行性，自订立之时就不具有法律效力。

67．依法必须进行施工招标的工程建设项目，可以采用邀请招标的情形有（）。

A．项目受自然地域环境限制，只有少数潜在投标人可供选择

B．施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术

C．采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

D．涉及国家安全，国家秘密或者抢险救灾，事宜招标但不宜公开招标

E．在建工程追加附属小型工程或者主体加层工作

【参考答案】ACE

【解析】参见教材P75。本题考查的是建设工程招标方式。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标，但是下列情形的，可以邀请招标：（1）技术复杂，有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。2013年修订的《工程建设项目施工招标投标办法》规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标，可以邀请招标。

68．关于投标人的说法，正确的有（）。

A．投标人发生合并、分离、破产等重大变化的，其投标无数

B．投标人参加依法必须进行招标的项目投标，不受地区或者部门的限制

C．存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标

D．单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的，相关投标无效

E．两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标

【参考答案】BCDE

【解析】参见教材P81。本题考查的是投标人。

69．根据《劳动合同法》，用人单位可以与劳动者解除劳动合同的情形有（）。

A．劳动者被依法追究刑事责任B．劳动者严重违反用人单位的规章制度

C．在规定的医疗期内职工患病D．女职工在哺乳期内

E．劳动者在试用期内被证明不符合录用条件

【参考答案】ABE

【解析】参见教材P130。本题考查的是劳动合同的解除和终止。除选项ABE之外，其情形还有：（1）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（2）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（3）因《劳动合同》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的。

70．无独立请求权的第三人，其诉讼权利包括（）。

A．申请提起诉讼B．申请参加诉讼

C．提起反诉D．由法院通知参加诉讼

E．申请提起公益诉讼

【参考答案】BD

【解析】参见教材P300～301。本题考查的是当事人。对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，有权提起诉讼。对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，可以申请参加诉讼，或者由人民法院通知他参加诉讼。

71．在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有（）。

A．联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义招标，又可以自己名义招标

B．两个以上的个人可以组成联合体

C．招标人可以强制投标人组成联合体

D．在资格预审前，联合体可以增加成员

E．联合体各方就中标项目承担连带责任

【参考答案】DE

【解析】参见教材P81。本题考查的是联合体投标。两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体应当在提交资格预审申请文件前组成，资格预审后联合体增减，更换成员的，其投标无效。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

72．下列建设工程安全生产责任中，属于工程监理单位安全职责的有（）。

A．审查安全技术措施或专项施工方案B．编制安全技术措施或专项施工方案

C．对施工现场的安全生产负总则D．对施工安全事故隐患提出整改要求

E．出现安全事故，负责成立事故调查组

【参考答案】AD

【解析】参见教材P246～247。本题考查的是工程监理单位的安全责任。工程监理单位的安全责任包括：对安全技术措施或专项施工方案进行审查；依法对施工安全施工隐患进行处理;承担建设工程安全生产的监理责任。

73．根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有（）。

A．施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误

B．因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误

C．地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加

D．由于战争，施工耽误暂停施工，致使工期延误

E．因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误

【参考答案】CD

【解析】参见教材P123。本题考查的是违约责任的免除。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

74．根据《劳动合同法》，劳务派遣用工岗位具有（）。

A．替代性B．铺助性C．临时性

D．长期性E．关键性

【参考答案】ABC

【解析】参见教材P133。本题考查的是劳务派遣。劳务派遣只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。

75．某工程项目未经竣工验收，发包人擅自后楼板出现裂痕，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的，关于此项目质量责任的说法，正确的有（）。

A．未经竣工验收使用此工程，由发包人承担责任

B．承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任

C．承包人应当负责返修，费用由发包人承担

D．造成发包人损失的，承包人不承担责任

E．承包人应当负责返修，费用由承包人承担

【参考答案】BE

【解析】参见教材P285。本题考查的竣工工程质量争议的处理。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

76．下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是（）。

A．检举权B．控告权

C．批评权D．接受安全教育培训的权利

E．危险报告全

【参考答案】ABC

【解析】参见教材P206～207。本题考查的是施工作业人员安全生产的权利和义务。施工作业人员安全生产的权利包括：施工安全生产的知情权和建议权；施工安全保护用品的获得权；批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权；紧急避险权；获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利；请求民事赔偿权。

77．根据《生产安全事故报告调查处理条例》，事故的等级划分报考（）。

A．一般事故B．较大事故C．严重事故

D．重大事故E．特别重大事故

【参考答案】ABDE

【解析】参见教材P232。本题考查的是生产安全事故的等级划分标准。根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故。

78．招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况有（）。A．中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力

B．中标候选人未缴纳履约保证金

C．中标候选人放弃中标

D．中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力

E．中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力

【参考答案】ADE

【解析】参见教材P87。本题考查的是中标的法定要求。中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

79．根据《劳动合同法》，下列合同中，属于无效合同的有（）。

A．违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同

B．由用人单位提供的格式劳动合同

C．用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的劳动合同

D．与用人单位代理人签订的劳动合同

E．未明确规定合同期限的劳动合同

【参考答案】AC

【解析】参见教材P128。本题考查的是订劳动合同应当注意的事项。下列劳动合同无效或者部分无效：以欺诈，胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利的；违反法律，行政法规强制性规定的。对于部分无效的劳动合同，只要不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。

80．下列关于分包的说法中，正确的有（）。

A．招标人可以直接指定分包人

B．经招标人同意，中标人将中标项目的非关键性工作分包给他人完成

C．中标人和招标人可以在合同中约定将中标项目的部分非主体工作分包给他人完成

D．中标人为节约成本可以自行决定将中标项目的部分非关键性工作分包给他人完成

E．经招标人同意，接受分包的人可将项目再次分包他人

【参考答案】BC

【解析】参见教材P97。本题考查的是建设工程分包的规定。《招标投标法》也规定，中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体，非关键性工作分包给他人完全成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。

含答案2015年《二级建造师》-法规模拟题一

2015年二级建造师《建设工程法规及相关知识》模考试卷一 一．单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.下列关于建造师管理相关制度中正确的是：（ D ） Ａ．建造师初始注册证书有效期为３年，变更注册后有效期也为３年 Ｂ．大型工程项目的负责人可以由非本专业的注册建造师担任 Ｃ．注册证书由所聘用的单位保管，执业印章由本人保管 Ｄ．信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为 ２．法律效力等级是正确适用法律的关键，下述法律效力排序正确的是（D）Ａ．国际条约>宪法>行政法规>司法解释 B．法律>行政法规>地方性法规>部门规章 C．行政法规>部门规章>地方性法规>地方政府规章 D．宪法>法律>行政法规>地方政府规章 3. 《工程建设项目施工招投标办法》属于: ( B ) A.行政法规 B.部门规章 C.地方政府规章 D.地方性法规 4. 民事法律行为，是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为，下列属于民事法律行为的是（ B ） A.某施工企业被迫与工程所在地的一家供货商订立一份高于市场价的货物销售合同 B.某施工单位委托一工程咨询公司负责项目的索赔服务 C.为了谋取中标，某施工单位与开发企业订立一份合作开发合同 D.某分包单位在未征得总包单位同意的情况下，将工程再次分包 5. 某施工企业参与施工投标，法定代表人甲给乙签署了一份授权委托书，该行为属于（D ） A.属于法定代理 B.若委托书授权不明，只能由甲企业承担责任 C.若未中标，应由乙承担连带责任 D.若乙不履行职责造成未中标，则由乙承担责任 6. 王某原是甲建筑公司的采购员，长期负责与乙公司进行业务往来。王某辞职后与又以甲公司的名义与乙公司签了钢材购销合同，而乙公司对王某辞职的事早已知情。则对该合同承担付款义务的应是（ C ） A. 甲建筑公司 B. 乙公司 C. 王某和乙公司 D. 王某 7.下列权利中属于著作财产权的是（D ） A. 发表权 B.署名权 C.修改权 D.发行权 8.权利人在法定期间内不行使权利即丧失请求人民法院保护的权利，这是：（B ） A.当事人的权利报剥夺 B.权利人的胜诉权消灭

2019年二级建造师《法规》考前押题-提分卷(二)答案解析

2019年二级建造师《法规及相关知识》点睛提分卷（二） 第 1题：单选题 某建筑公司与某工程项目部签订了承包协议书，约定项目部对项目独立经营，自负盈亏。但项目部不能独立承担民事责任，根本原因是（ ）。 A.没有自己独立的名称 B.没有固定的经营场所 C.不是独立法人 D.没有自己的组织机构 【正确答案】：C 第 2题：单选题 关于建设工程代理的说法，正确的是（ ） A.招标活动应当委托代理 B.代理人不可以自行辞去委托 C.被代理人可以单方取消委托 D.法定代表人与法人之间是法定代理关系 【正确答案】：C 第 3题：单选题 施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回。关于该案中责任承担的说法，正确的是( )。 A．张某应当向施工企业赔偿损失 B．施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失 C．保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿 D．保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿 【正确答案】：D 第 4题：单选题 某建筑公司为了工程施工需要租赁3台塔吊用于现场吊装作业，则建筑公司对3台塔吊享有的权利属于（ ）。 A.所有权 B.自物权 C.用益物权 D.担保物权

第 5题：单选题 甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3 d后交付设备。次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是()。 A．甲与乙、丙之间的合同均有效，丙取得该设备所有权 B．甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效，丙取得该设备所有权 C．甲与乙、丙之间的合同均无效，丙没取得该设备所有权 D．甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效，丙取得该设备所有权 【正确答案】：A 第 6题：单选题 下列发生在工程实施中的事项，构成不当得利之债的是（ ）。 A.总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用 B.施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用 C.施工单位在施工过程中办理设计变更增加的工程款项 D.建设单位因合同无效拒付竣工验收合格的实际施工人工程款 【正确答案】：D 第 7题：单选题 某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（ ）。 A.重大责任事故罪 B.工程重大安全事故罪 C.重大劳动安全事故罪 D.危害公共安全罪 【正确答案】：B 第 8题：单选题 在城市规划区内以划拨方式提供国用土地使用权的建设工程，建设单位用地批准手续前，必须先取得该工程的( )。 A．建设工程规划许可证 B．质量安全报建手续 C．施工许可证 D．建设用地规划许可证

2015二级建造师考试试题及答案汇总下载

2015二级建造师考试试题及答案汇总下载 2014年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！二级建造师历年考试真题：https://www.wendangku.net/doc/5f627108.html,/XBCEta 更多精品备考资料及资讯好学-二级建造师交流群：421349720 矿业工程管理与实务模拟试题及答案 一、单选题(共计20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.矿业工程施工中，不论何种井巷贯通，均需事先算出贯通测量的几何要素，它是指( )。 A. 贯通巷道中心线的坐标和坡度 B. 贯通巷道腰线的坐标和坡度 C. 贯通巷道中心线的坐标方位角、贯通巷道腰线的倾角(坡度)和贯通距离 D. 贯通巷道的距离 2.下列不属于提高混凝土耐久性的措施的是( )。 A. 根据工程所处环境和工程性质不同选用合适的水泥品种 B. 尽量减小水灰比 C. 采用高强度石子 D. 采用级配好且干净的骨料 3.建筑钢材作为主要的受力结构材料，其主要的力学性能有( )。 A. 抗拉性能、抗压性能、抗剪性能 B. 抗拉性能、抗压性能、抗冲击性能 C. 抗拉性能、抗压性能、抗疲劳性能 D. 抗拉性能、抗冲击性能、耐疲劳性能及硬度 4.下列水泥品种中适合拌制严寒地区水位升降范围内混凝土是( )。 A. 较高等级的普通水泥 B. 复合水泥 C. 火山灰质水泥 D. 矿渣水泥 5.下列不属于井巷涌水量预测基本方法的是( )。

A. 水文地质比拟法 B. 地下水动力学法 C. 涌水量与水位降深曲线法 D. 比较分析法 6.下列属于改善岩性防治滑坡的措施的是( )。 A. 爆破滑动面 B. 减重或削坡 C. 压坡脚 D. 抗滑桩 7.井巷工程中，锚注支护主要应用于( )。 A. 不稳定岩层，或者松软破碎岩层中的巷道 B. 稳定岩层 C. 稳定巷道 D. 采区巷道 8.煤矿许用炸药按其瓦斯安全性分为5级，最适合于高瓦斯和煤尘突出的矿井的煤矿许用炸药是( )。 A. 1级煤矿许用炸药 B. 2级煤矿许用炸药 C. 3级煤矿许用炸药 D. 5级煤矿许用炸药 9.下面哪条不是露天矿山爆破中提高爆破安全性的措施( )。 A. 采用多排孔微差爆破 B. 采用多排孔微差挤压爆破 C. 采用缓冲爆破 D. 露天深孔爆破 10.某地层土的渗透系数大、地下水水量大，降水深度在7m左右，最适宜的井点降水方法是( )。 A. 轻型井点 B. 喷射井点 C. 管井井点 D. 深井井点

2015年二级建造师市政真题及答案

2015年二级建造师《市政公用工程管理与实务》真题答案及解析 一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.可用于高等级道路基层的是（）。 A.二灰稳定土 B.级配碎石 C.级配砾石 D.二灰稳定粒料 【答案】D 【参考解析】本题考査的是常用无机结合料稳定基层的特性。二灰稳定粒料可用于高等级路面的基层与底基层。参见教材P15.. 2.水泥混凝土路面设胀缝时,不设置（）。 A.模板 B.传力杆 C.(胀)缝 D.预应力筋 【答案】D 【参考解析】本题考査的是水泥混凝土路面施工技术。普通混凝土路面的胀缝应设置胀缝补强钢筋支架、胀缝板和传力杆。参见教材P25. 页脚内容1

3.承重结构以受压为主的桥梁是（）。 A.梁式桥 B.拱式桥 C.悬索桥 D.刚架桥 【答案】B 【参考解析】本题考査的是城市桥梁结构组成与类型。拱桥的承重结构以受压为主，通常用抗压能力强的圬工材料和钢筋混凝土等来建造。参见教材P28. 4．施工中钢筋接头受力状态不清的，应按（）处理。 A．受拉 B．受压 C．偏压 D．受剪 【答案】A 【参考解析】本题考查的是钢筋混凝土施工技术。施工中钢筋受力分不清受拉、受压的，按受拉办理。参见教材P30. 5.采用悬臂浇筑法施工多跨预应力混凝土连续梁时，正确的浇筑顺序是（）。 A.0号快—主梁节段—边跨合龙段—中跨合龙段 页脚内容2

B.0号快—主梁节段—中跨合龙段—边跨合龙段 C.主梁节段—0号快—边跨合龙段—中跨合龙段 D.主梁节段—0号快—中跨合龙段—边跨合龙段 【答案】A 【参考解析】本题考査的是现浇预应力（钢筋）混凝土连续梁施工技术。应当是先浇筑0号块，然后是墩顶梁段接着是边孔支架现浇梁段，最后是主梁跨中合拢段。参见教材P50。 6.采用锁口管接头的地下连续墙的施工工序包括：①开挖沟槽；②吊放钢筋笼；③下导管；④吊放接头管；⑤拔出接头管；⑥灌注水下混凝土；⑦导墙施工。正确的地下连续墙施工顺序是（）。 A. ⑤→⑦→①→④→②→③→⑥ B. ①→⑦→④→②→③→⑤→⑥ C. ⑦→④→①→③→②→⑥→⑤ D. ⑦→①→④→②→③→⑥→⑤ 【答案】D 【参考解析】本题考查的是深基坑支护结构与变形控制。修筑导墙之后应该是开挖沟槽。参见教材P70. 7.单管高压喷射注浆法喷射的介质为（）。 A.水泥浆液 B.净水 C.空气 页脚内容3

2015年：二级建造师法规真题与答案解析

《建设工程法规及相关知识》 一、分值分布 第一章（9分）第二章（5分）第三章（22分）第四章（27分） 第五章（5分）第六章（12分）第七章（9分）第八章（9分） 二、具体分析 1、考法律责任的纯记忆性题目：4 道单选，4分，分别是30、40、43、56 题。 2、超纲题：2 道单选，2分，分别是24 题和53 题的D 选项。 3、问法不严密，质量不高的题目：2 道单选，4 道多选，10 分。分别是11、12D、61C、66AB、70 文字、72E。 4、考查比较灵活的典型题目：2 道单选，2 分，分别是10、57 题。 2015年度全国二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及解析 一、单项选择题( (共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) ) 1．施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（）。 A．项目经理部承担 B．企业法人承担 C．企业法定代表人承担 D．项目经理部与企业法人共同承担 【答案】B 【考点】项目经理部的法律性质 【解析】由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。所以B 选项正确。 2．关于委托代理终止情形的说法，正确的是（） A．被代理人恢复了民事行为能力 B．被代理人取得了民事行为能力 C．指定单位取消指定 D．代理期间届满或者代理事务完成 【答案】D 【考点】委托代理终止的法定情形 【解析】 委托代理终止的情形： （1）代理期间届满或者代理事务完成； （2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托； （3）代理人死亡； （4）代理人丧失民事行为能力； （5）作为被代理人或者代理人的法人终止。 法定代理或者指定代理终止的情形： （1）被代理人取得或者恢复民事行为能力； （2）被代理人或者代理人死亡； （3）代理人丧失民事行为能力； （4）指定代理的人民法院或者指定单位取消指定；（5）由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭。AB 选项系法定代理终止的情形，C 选项系指定代理终止的情形，只有D 选项系委托代理终止的情形 3．甲房地产公司在A 地块开发住宅小区，为满足该小区的住户观景的需要，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800 万元，乙工厂在20 年内不在本厂区建设15 米以上的建筑物，以免遮挡住户观景。合同签订生效后甲

2015年二级建造师考试真题及解析《建筑》

2015年二级建造师考试真题及解析 《建筑工程管理与实务》 一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.关于民用建筑构造要求的说法，错误的是（）。 A.阳台、外窗、室内回廊等应设置防护 B.儿童专用活动场的栏杆，其垂直栏杆间的净距不应大于0.11m C.室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不应大于0.80m D.有人员正常活动的架空层的净高不应低于2m 2.关于有抗震设防要求砌体结构房屋构造柱的说法，正确的是（）。 A.房屋四角构造柱的截面应适当减小 B.构造柱上下端箍筋间距应适当加密 C.构造柱的纵向钢筋应放置在圈梁纵向钢筋外侧 D.横墙内的构造柱间距宜大于两倍层高 3.关于钢筋混凝土梁配筋的说法，正确的是（）。 A.纵向受拉钢筋应布置在梁的受拉区 B.梁的箍筋主要作用是承担剪力的固定主筋位置 C.梁的箍筋直径最小可采用4mm D.当梁的截面高度小于200mm时，不应设置箍筋 4.钢筋混凝土的优点不包括（）。 A.抗压性好 B.耐久性好 C.韧性好 D.可塑性好 5.关于混凝土外加剂的说法，错误的是（）。 A.掺入适当减水剂能改善混凝土的耐久性 B.高温季节大体积混凝土施工应掺速凝剂 C.掺入引气剂可提高混凝土的抗渗性和抗冻性 D.早强剂可加速混凝土早起强度增长 6.下列测量仪器中，最适宜用于多点水平距离测量的是（）。 A.水准仪 B.经纬仪 C.激光铅直仪 D.全站仪 7.关于中心岛式挖土的说法，正确的是（）。 A.基坑四边应留土坡 B.中心岛可作为临时施工场地 C.有利于减少支护体系的变形 D.多用于无支护土方开挖 8.在冬期施工某一外形复杂的混凝土构件时，最适宜采用的模板体系是（）。 A.木模板体系 B.组合钢模板体系 C.铝合金模板体系

2015年二级建造师市政真题及答案

2015年二级建造师市政真题及答案 一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1、可用于高等级道路基层的是（） A.二灰稳定土 B.级配碎石 C.级配砾石 D.二灰稳定粒料 【答案】D 【解析】稳定土只能做高等级路面的底基层，只有粒料可以做高等级路面的基层。 2、水混凝土路路面设施。施工时，不设置（） A.模版 B.传力杆 C.（胀、提）缝板 D.预应力高 【答案】D

【解析】胀缝中有传力杆，用的是光圆钢筋；钢筋补强支架、胀缝板等。没有预应力筋。 3、承重结构以受压为主的桥型是（） A.梁式桥 B.拱式桥 C.悬索桥 D.刚架桥 【答案】B 【解析】拱式桥主要以受压为主。 4、施工中钢筋接头受力状态不清的，应按（）处理 A.受拉 B.受压 C.偏压 D.受剪 【答案】A 【解析】钢筋耐压不耐拉，分不清楚时，按高标准处理。所以，分不清受压的受拉的，按受拉处理。 5、采用悬臂浇筑法施工多跨预应力混凝土连续梁时，正确的浇筑顺序是（）

A.0号块→主梁节段→边跨合龙段→中跨合龙段 B.0号块→主梁节段→中跨合龙段→边跨合龙段 C.主梁节段→0号块→边跨合龙段→中跨合龙段 D.主梁节段→0号块→中跨合龙段→边跨合龙段 【答案】A 【解析】悬浇顺序：0号块→对称段主梁→边跨合龙→中跨合龙 6、采用锁口管接头的地下连续墙的施工工序包括：①开挖沟槽②吊放钢筋笼③下导管④吊放接头管⑤拔出接头管⑥灌注水下混凝土⑦导墙施工正确的地下连续墙施工顺序是（） A.⑤→⑦→①→④→②→③→⑥ B.①→⑦→④→②→③→⑤→⑥ C.⑦→④→①→③→②→⑥→⑤ D.⑦→①→④→②→③→⑥→⑤ 【答案】D 【解析】排除法。先导墙，再沟槽，排除掉其他三个选项 7、单管高压喷射注浆法喷射的介质为（） A.水泥浆液 B.净水 C.空气 D.膨润土泥浆

2015年二级建造师《工程法规》真题及答案

2015二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及解析 一、单项选择题(共60题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 。 1.施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（） A.项目经理部承担 B.企业法人承担 C.企业法定代表人承担 D.项目经理部与企业法人共同承担 答案: 【B】 2.关于委托代理终止情形的说法,正确的是（） 4.被代理人恢复了民事行为能力 B.被代理人取得了民事行为能力 C.指定单位取消指定 D.代理期间届满或代理人实务完成 答案: 【D】 3.甲房地产公司在A地块开发住宅小区,为满足该小区住户观景的需要,便与相邻的乙工厂协商约定,甲公司支付乙工厂800万元.乙工厂在20年内部在本厂区建设15米以上的建筑物,以免遮挡住户观景, 合同签订生效后甲公司即支付了全部款项,后来,甲公司将A地块的建设用

地使用权转让给丙置业公司, 关于A地块权利的说法。正确的是（） A.甲公司对乙工厂的土地拥有地投权 B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权 C.甲公司约定的权利自合同公证后获得 D.甲公司转让A地块后,丙公司不享有该项权利 答案: 【A】 4.关于不动产物权设立的说法,正确的是（） A.不动产物权的设立应依法登记 B.不动产物权的设立属自愿登记 C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效 D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理 答案: 【A】 5.下列事项中,属于专利权保护对象的是（） A.施工企业的名称或标志 B.施工企业编制的投标文件 C.施工企业编制的施工方案 D.施工企业发明的新技术 答案: 【D】 6.关于担保的说法,正确的是（）

2013年二级建造师《建设工程施工管理》真题与答案解析

2013年二级建造师《建设工程施工管理》考试真题一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合） 1．关于施工总承包模式的说法，正确的是（）。 A．工程质量的好坏取决于业主的管理水平 B．施工总承包模式适用于建设周期紧迫的项目 C．施工总承包模式下业主对施工总承包单位的依赖较大 D．施工总承包合同一般采用单价合同 2．施工成本控制的步骤是（）。 A．比较→分析→预测→纠偏→检查 B．预测→检查→比较→分析→纠偏 C．检查→比较→分析→预测→纠偏 D．分析→检查→比较→预测→纠偏 3．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），生产安全事故发生后，受伤者或最先发现事故的人员应该立即用最快的传递手段，向（）报告。 A．施工单位负责人 B．项目经理 C．安全员 D．项目总监理工程师 4．下列施工承办计划指标中，属于质量指标的是（）。 A．设计预算成本计划降低率 B．单位工程成本计划额 C．设计预算成本计划降低额 D．材料计划成本额 5．某工程施工项目经理部，根据项目特点制定了项目成本控制，进度控制，质量控制和合同管理等工作流程，这些工作流程组织属于（）。 A．信息处理工作流程组织B．物质流程组织 C．管理工作流程组织D．施工作业流程组织 6．施工企业质量管理体系文件由质量手册，程序文件，质量计划和（）等构成。 A．质量方针B．质量目标 C．质量记录D．质量评审 7．某分部工程的成本计划数据如下表所示，则第五周的施工成本计划值是（）。

A．75 B．155 C．80 D．125 8．施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别，风险评估，风险响应和（）。 A．风险转移B．风险跟踪 C．风险排序D．风险控制 9．施工现场照明条件属于影响施工质量环境因素中的（）。 A．自然环境因素B．施工质量管理环境因素 C．技术环境因素D．作业环境因素 10．施工企业实施环境管理体系标准的关键是（）。 A．坚持持续改进和环境污染预防B．采用PDCA循环管路模式 C．组织最高管理者的承诺D．组织全体员工的参与 11．业主把某建设项目土建工程发包给A施工单位，安全工程发包给B施工单位，装饰装修工程发包给C施工单位，该业主采用的施工任务委托模式是（）。 A．施工平行发包模式B．施工总承包模式 C．施工总承包管理模式D．工程总承包模式 12．某工程包含两个子项工程，甲子项工程预计工程量为5000m3，合同单价为240元/m3，乙子项估计工程量2500m3，合同单价580元/m3。工程预付款为合同价的12%，主要材料和构配件所占比重为60%，则该工程预付款的起扣点为( )万元。 A．96 B．212 C．116 D．176 13．根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标2003，206号），病假在六个月以内的生产工人的工资属于（）。 A．生产工人基本工资B．生产工人辅助工资 C．职工福利费D．企业管理费 14．某工厂设备基础的混凝土浇筑工程中，由于施工管理不善，导致28D的混凝土实际强度达不到设计强度的30%。对这起质量事故的正确处理方法是（）。 A．修补处理B．加固处理 C．返工处理D．不作处理 15．关于施工方项目管理目标和任务的说法，正确的是（）。 A．施工总承包管理方对所承包的工程承担施工任务执行和组织的总的责任 B．施工方项目管理服务于施工方自身的利益，而不需要考虑其他方 C．由业主决定的分包方应经施工总承包管理方的认可 D．建设项目工程总承包的主要意义是总价包干和“交钥匙” 16．采用单价合同招标时，对于投标书明显的数字计算错误，业主有权利先做修改，再投标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。这体现了单价合同的（）特点。A．工程量优先B．总价优先 C．单价优先D．风险均摊 17．根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），对于预计后果为中度损失和发生可能性为中等的风险，应列入（）等风险。 A．2 B．4 C．5 D．3 18．某地基基础工程直接工程费为1000万元，以直接费为计算基础计算建筑安装工程费，其中措施费为直接工程费的5%，间接费为8%，综合税率为3．35%，则该工程的建筑安装工程费含税造价为（）万元。 A．1186.500 B．1190.700

2015二级建造师真题

2015二级建造师真题 2014年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！二级建造师历年考试真题：https://www.wendangku.net/doc/5f627108.html,/XBCEta 更多精品备考资料及资讯好学-二级建造师交流群：421349720 一、单项选择题（共20题，每题5分。每题的备选项中，只有1个符合题意） 1.能够反映项目管理班子内部项目经理。各工作部门和各式作岗位在各项管理工作中所应承担的策划、执行、控制等职责的组织工具是（）。 A．管理职能分工表 B．组织结构图 C．工作任务分工表 D．工作流程图 【答案】A 【解析】管理职能分工表是用表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工。表中用拉丁字母表示管理职能。 2.某工作项目施工采用施工总承包模式，其中电气设备由业主指定的分包单位采购和安装，则在施工中分包单位必须接受（）工作指令，服从其总体项目管理。 A．业主 B．设计方 C．施工总承包方 D．项目监理方 【答案】C 【解析】施工总承包方对所承包的建设工程承担施工任务的执行和组织的总的责任，分包施工方承担合同所规定的分包施工任务，以及相应的项目管理任务。若采用施工总承包或施工总承包管理模式，分包方（不论是一般的分包方，或由业主指定的分包方）必须热爱施工总承包方或施工总承包管理方的工作指令，服从其总体的项目管理。 3.对项目的结构进行逐层分角所采用的组织工具是（）。 A．项目结构图 B．组织结构 C．合同结构图 D．工作流程图 【答案】A 【解析】项目结构图是一个组织工具，它通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映

二级建造师水利水电考试真题及答案解析

2015年5月二级建造师《水利水电管理与实务》考试真题 一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1. 水泵铭牌上的效率是指泵的( A)效率。 A 最高 B 平均 C 最小 D 正常 2. 经纬仪照准操作的正确步骤是(A) A 目镜调焦→粗瞄目标→物镜调焦→准确瞄准目标 B粗瞄目标→目镜调焦→物镜调焦→准确瞄准目标 C物镜调焦→粗瞄目标→目镜调焦→准确瞄准目标 D粗瞄目标→物镜调焦→目镜调焦→准确瞄准目标 3. 中小型水利工程的普通混凝土配合比设计，骨料的含水状态一般以(B)为基准 A 饱和面干 B 干燥 C 气干 D 湿润 4.水工结构预应力混凝土的强度等级最小应为(C) A C20 B C25 C C30 D C35 5.在龙口建造浮桥，沿龙口前沿抛投块料，使堆筑戗堤均匀上升的截流方法是 (A)

A 平堵法 B 立堵法 C 塞堵法 D 盖堵法 6.水利工程施工中，根据土的开挖方法和难易程度等将土分为(B)类 A 3 B 4 C 5 D 6 7.确定大体积混凝土浇筑的分块尺寸和铺层厚度的主要因素是混凝土(A) A 运输浇筑能力 B 施工人员数量 C 施工现场环境 D 温度控制措施 8.水闸闸墩混凝土的温度裂缝，宜在(B)的情况下进行修补 A 高温季节，裂缝开度较大 B 低温季节，裂缝开度较大 C 高温季节，裂缝开度较小 D 低温季节，裂缝开度较小 9.水利施工现场的消防通道宽度最小应为(B)m。 A B C D 10.水利工程施工现场照明使用的行灯电源电压最高为(D)V。 A 6 B 12 C 24 D 36 11.水利工程一般设计变更经审查确认后，应报(C)核备 A 项目法人 B 监理单位 C 项目主管部门 D 原设计审批部门 12.根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》(水建管[2015]91号)，实施代建制的项目应在(B)中提出实行代建制管理的方案。

2015年 二级建造师《建筑工程管理与实务》重点精要试题

二级建造师《建筑工程管理与实务》重 点精要试题 一、单项选择题（每题1分） 第1题 采用原槽土模浇筑条形基础混凝土时，应在基槽两侧的土壁上隔（）左右交错打入长约100mm的标杆，标杆面与基础顶面标高平。 A. 500mm B. 1000mm C. 1500mm D. 3000mm 正确答案：D, 第2题 下列钢结构质量检验方法中，属于破坏性检验的是（）。 A.焊缝化学成分分析 B.外观检查 C.渗透探伤 D.致密性检验 正确答案：A, 第3题混凝土小型砌块正确的砌筑方法是（）。 A.对孔错缝搭接 B.对缝错孔搭接 C.对孔对缝搭接 D.错孔错缝搭接 正确答案：A, 第4题坡屋顶的排水坡度一般通过（）实现。 A.材料找坡 B.垫置找坡 C.结构找坡 D.屋面板找坡

正确答案：D, 第5题对同一坡度铺贴屋面卷材时，正确的顺序为（）。 A.先铺排水集中部位，由下向上铺贴 B.后铺排水集中部位，由下向上铺贴 C.先铺排水集中部位，由上向下铺贴 D.后铺排水集中部位，由上向下铺贴 正确答案：A, 第6题 新建筑物的混凝土或抹灰基层，在涂饰涂料前应涂刷（）封闭底漆。 A.防水 B.防腐 C.抗酸 D.抗碱 正确答案：D, 第7题 关于铝合金外窗框与砌体墙体固定方法，下列各项错误的是（）。 A.门窗框上的拉接件与洞口墙体的预埋钢板焊接 B.射钉固定 C.墙体打空那个砸入钢筋与门窗框上的拉接件焊接 D.金属膨胀螺栓固定 正确答案：B, 第8题 点支承玻璃幕墙中，安装浮头式连接件的中空玻璃厚度不应小于（）mm。 A. 2 B. 3 C. 4 D. 6 正确答案：D, 第9题高层会所娱乐室的建筑玻璃拟使用A类防火玻璃，其能同时满足（）的要求。

2015年二级建造师公路工程真题及答案解(打印版)

2015年二级建造师公路工程真题及答案解析 1、石方填筑路堤的工艺流程中包括：①分层填筑；②检测签认；③震动碾压；④路基整休； ⑤路基成型；⑥摊铺平整。其中正确的顺序是（）。 A.②①③⑥④⑤ B.①⑥③②⑤④ C.①⑥③④⑤② D.④①⑥③②⑤ 【标准答案】B 【答案解析】本题考查的是填石路基施工技术。石方填筑堤八道工艺流程是：施工准备、填充装运、分层填筑、摊铺平整、振动碾压、检测签认、路基成型、路基整修。参见教材 P6。 2、某三级公路的一个控制点的标示为BM5，123建造师网：根据《公路勘测细图》（JTG/TC10-2007）,该控制点是（）。 A.水准点 B.平面控制点 C.曲线主点 D.爆破边界控制点 【标准答案】A 3、软土地区路地填筑时，在软土层顶面铺砂垫层的主要作用是（）。 A.浅层水平排水 B.扩散应力分布 C.减少沉降量 D.防冻胀 【标准答案】A 【答案解析】本题考查的是软土地基处治施工技术。在软土层顶面铺砂垫层，主要起浅层水平排水作用。参见教材P18。

4、下列水泥混凝土路面填缝料中，属于加热施工式填缝料的是（）。 A.沥青橡胶类 B.聚氯乙烯胶泥类 C.硅树胶类 D.氯丁橡胶类 【标准答案】A 【答案解析】本题考查的是填缝料。常温施工式填缝料主要有聚(氨)酯、硅树脂类，氯丁橡胶、沥青橡胶类等。加热施工式填缝料主要有沥青玛蹄之类、橡胶类或改性沥青类等。 5、沥青路面透层施工中，123建造师网：透层油洒布后待充分渗透，一般不少于（）后才能摊铺上层。 A.12h B.24h C.36h D.48h 【标准答案】B 【答案解析】本题考查的是沥青路面透层施工技术。透层油洒布后待充分渗透，一般不少于24h后才能铺上层。参见教材P46。 6、某简支空心板梁桥桥面高21.75m，板厚60cm，桥面铺装厚12cm，设计洪水位标高 16.5m，施工水位标高12.25m，低水位标高7.8m，则该桥梁高度为（）m。 A.5.25 B.9.5 C.13.23 D.13.95 【标准答案】D 【答案解析】本题考查的是桥梁的组成。桥高，是指桥面与低水位之间的高差，或为桥面与桥下线路路面之间的距离。21.75-7.8=13.95m。参见教材P89。

2015年下半年江苏省二级建造师法律法规考试试题

2015年下半年江苏省二级建造师法律法规考试试题 一、单项选择题（共20题，每题3分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、起重机吊装载荷是指（）。 A.吊物重量 B.吊物重量乘载荷系数 C.吊物重量加吊索及附件重量 D.吊物重量加吊索重量之和乘载荷系数 答案C参见教材P22 2、超声波探伤与射线探伤相比较的下列说法中，不正确的是（）。 A.灵敏度高 B.显示缺陷直观 C.灵活方便 D.受探伤人员经验和技术熟练程度影响较大 答案B参见教材P33 3、锅炉产品质量证明书包括（）。 A.产品合格证 B.材质证明书 C.水压试验报告 D.焊接质量报告 E.无损检测报告 ABCD参见教材参见教材P292 4、改造、维修活动的，应当对其安装、改造、维修活动进行（）。 A.技术考核 B.监控 C.安全指导 D.质量抽查 E.评比交流 答案BC参见教材P293 5、汽轮机本体主要由静止和转动两部分组成。其中转动部分有（）。 A.动叶栅 B.叶轮 C.主轴 D.联轴器 E.轴承 答案ABCD参见教材P62 6、通风空调系统经平衡调整，各风口或吸风罩的总风量与设计风量的允许偏差不应大于（）。 A.5% B.10%

C.15% D.20% 答案C参见教材P119 7、管道除锈质量要求达到St2级，采用的除锈方法是 （）除锈。 A.化学 B.火焰 C.喷砂 D.手工 答案、D参见教材参见教材P85 8、产品焊接试板制作要求不正确的是（）。 A.现场组焊的圆筒形储罐应制作立、横、平加仰三块产品焊接试板 B.圆筒形压力容器的纵向焊接接头的产品焊接试板，应作为筒节纵向焊接接头的延长部分 C.球罐的产品焊接试板应在焊接产品的同时，由施焊该球罐的焊工采用相同的条件和焊接工艺进行焊接 D.需进行热处理的压力容器，其焊接试板应同炉、同工艺随容器一起进行热处理答案A参见教材P77 9、高压锅炉的气泡材料常采用（）制造。 A.中碳钢 B.优质碳素钢 C.低合金钢 D.锅炉碳素钢 答案C参见教材P3 10、按《注册建造师执业管理办法（试行）》规定，不在机电工程注册建造师执业工程范围的是（）等安装工程。 A.火电设备 B.体育场地设施 C.海洋石油 D.城市及道路照明 答案：D308 11、起重滑车使用要求正确的有（）。 A.多轮滑车仅使用部分滑轮时，滑车的起重能力应进行折减 B.动、定滑轮的最小距离不得小于滑轮轮径的5倍 C.跑绳进入滑轮的偏角宜大于5° D.滑车组穿绕跑绳的方法有顺穿、花穿和双抽头穿法 E.当滑车的轮数超过5个时应采用花穿 答案ABD参见教材P23 12、电梯安装之前，所有层门预留孔必须设有高度不小 于1200mm的安全保护围封(安全防护门)，并应保证 有足够的强度，保护围封下部应有（），并应 采用左或右开启方式，不能向上开启。 A．高度不小于80mm的踢脚板 B．高度不小于100mm的踢脚板

2015年二级建造师建设工程法规及相关知识考试真题及解析

2015年二级建造师考试 《建设工程法规及相关知识》考试真题 一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）。 1、施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（ ） A 项目经理部承担 B 企业法人承担 C 企业法定代表人承担 D 项目经理部与企业法人共同承担 答案：B P9 2、关于委托代理终止情形的说法，正确的是（ ） A 被代理人恢复了民事行为能力 B 被代理人取得了民事行为能力 C 指定单位取消指定 D 代理期间届满或代理人实务完成 答案：D P11 3、甲房地产公司在A 地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需要，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内部在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景，合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A 地块的建设用地使用权转让给丙置业公司，关于A 地块权利的说法。正确的是（ ） A 甲公司对乙工厂的土地拥有地投权 B 甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权 百度出品：建造师考试神器，扫码下载！ 海量免费资料，真题，模拟题，任你练！ 一级建造师考试，二级建造师考试，一网打尽！ 官方QQ 群：332321318

C 甲公司约定的权利自合同公证后获得 D 甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利答案：A P17-18 4、关于不动产物权设立的说法，正确的是（） A 不动产物权的设立应依法登记 B 不动产物权的设立属自愿登记 C 不动产物权的设立自合同成立之日时生效 D 不动产登记由合同签订地的登记机构办理答案：A P18 5、下列事项中，属于专利权保护对象的是（） A 施工企业的名称或标志 B 施工企业编制的投标文件 C 施工企业编制的施工方案 D 施工企业发明的新技术 答案：D P22 6、关于担保的说法，正确的是（） A 担保是用益物权的一种 B 担保的目的是保障特定债权实现 C 担保合同是主合同 D 反担保不适用《担保法》的规定 答案：B P29-30 7、某开发商以其A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保按期还贷。此担保方式属于（） A 保证 B 质押 C 抵押 D 留置 答案：C P31 8、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施安装完毕后，应当由（），并出具合格证明。 A 建设单位检查验收 B 建设行政主管部门检查验收 C 安装单位自检合格 D 监理单位检查验收 答案：C P249 9、某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留，处以5000元罚款，并没收其全部违法所得财产，市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是（） A 被拘留 B 被罚款5000元

2015江苏省二级建造师继续教育建筑专业试题及答案1

上篇建筑工程施工与技术 第一章建筑结构工程技术与新发展 一、单选题 1．有关建筑结构得功能要求，选出下列不正确得选项（）。 A.能承受使用期间可能出现得各种作用 B.保持良好得使用性能 C.具有足够得耐久性能 D.当发生爆炸、撞击、人为错误等偶然事件时，结构能保持必需得整体稳固性 2．下列建筑结构体系中，抗震性能最差得是（）。 A .钢结构框架 B .现浇钢筋混凝土框架结构 C .砌体结构 D .现浇钢筋砼剪力墙结构 3．有关建筑工程抗震设防类别，下列说法不正确得是（）。 A .所有建筑工程进行抗震设计时均应确定其设防分类 B. 特殊设防类：指使用上有特殊设施，涉及国家公共安全得重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果，需要进行特殊设防得建筑，简称甲类 C.重点设防类：指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复得生命线相关建筑，以及地震时可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果，需要提高设防标准得建筑，简称乙类 D.适度设防类：指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害，允许在一定条件下适度降低要求得建筑，简称丙类 4．建筑工业化得发展主要是指（）。 A. 发展预制装配式建筑体系和使现场施工作业工业化 B. 仅指发展预制装配式建筑体系 C. 仅指现场施工作业工业化 D. 仅指施工机械化 二、判断题 ( )1．我国工程设计采用以概率理论为基础、以分项系数表达得极限状态设计方法。 ( )2.在教育建筑中，幼儿园、小学、中学和大学得教学用房以及学生宿舍和食堂，抗震设防类应不低于重点设防类。 ( ) 3. 工程设计中，只要考虑使用荷载，不需要考虑施工荷载与检修荷载。

( )4．绿色建筑是指在建筑得全寿命周期内，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材）、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效得使用空间，与自然和谐共生得建筑。 （）5. 预应力混凝土结构适用于裂缝控制等级较高得结构、对构件得刚度和变形控制要求较高得结构及大跨结构等。 参考答案 一、单项选择题 1A、2 C、3D、4A 二、判断题 1 √、 2 ×、 3 ×、 4 √、 5 √ 第二章建筑材料理论与新发展 一、单项选择题 1．低合金高强度结构钢得牌号按硫、磷含量分A，B，C，D，E五个质量等级，其中质量最好得是（）。 A.A级 B.C级 C.B级 D.E 级 2．下列表示轻骨料混凝土得强度等级得是（）。 A.LC30 B.Q30 C.Mu30 D.C30 3．下列表示屈服强度为460MPa抗震结构用型钢得是（）。 A.Q460 B.Q460KZ C.HRB460 D.CRB460 KZ 4．钢筋得屈服强度特征值为500Mpa得细晶粒热轧带肋钢筋得牌号为（）。 A.HPB500 B.HRB500 C.HRBF500

2015二级建造师《建筑工程》真题及答案解析

2015二级建造师《建筑工程》真题及答案解析 一、单项选择题 1.关于民用建筑构造要求的说法，错误的是（）。 A.阳台、外廊、室内回廊等应设置防护 B.儿童专用活动场的栏杆，其垂直杆件间的净距不应大于0.11m C.室内楼梯拱手高度自踏步前缘线量起不应大于0.80m D.有人员正常活动的架空层的净高不应低于2m 【答案】C 【学天教育解析】数字错误，应当是0.9m，见教材P4 2.关于有抗震设防要求砌体结构房屋构造柱的说法，正确的是（）。 A.房屋四角构造柱的截面应适当减小 B.构造柱上下端箍筋间距应适当加密 C.构造柱的纵向钢筋应放置在圈梁纵向钢筋外侧 D.横墙内的构造柱间距宜大于两倍层高 【答案】B 【学天教育解析】A 应适当增大；C 内侧；D 不宜大于两倍层高，见教材P9-10 3.关于钢筋混凝土梁配筋的说法，正确的是（）。 A.纵向受拉钢筋应布置在梁的受压区 B.梁的箍筋主要作用是承担剪力和固定主筋位置 C.梁的箍筋直径最小可采用4mm D.当梁的截面高度小于200mm 时，不应设置箍筋

【答案】A 【学天教育解析】B 梁的箍筋主要作用是承担剪力和固定受力钢筋位置；C 梁的箍筋直径最小可采用6mm，D 当梁的截面高度小于150mm 时，可以不设置箍筋；见教材P20 4.钢筋混凝土的优点不包括（）。 A.抗压性好 B.耐久性好 C.韧性好 D.可模性好 【答案】C 【学天教育解析】A 钢筋混凝土充分利用混凝土的抗压性和钢筋的抗拉性；BD 出自教材原话；见教材P19 5.关于混凝土外加剂的说法，错误的是（）。 A.掺入适量减水剂能改善混凝土的耐久性 B.高温季节大体积混凝土施工应掺速凝剂 C.掺入引气剂可提高混凝土的抗渗性和抗冻性 D.旱强剂可加速混凝土早期强度增长 【答案】B 【学天教育解析】缓凝剂主要用于高温季节大体积混凝土施工；见教材P30 6.下列测量仪器中，最适宜用于多点间水平距离测量的是（）。 A.水准仪 B.经纬仪 C.激光铅直仪 D.全站仪 【答案】D

2017年二级建造师《法规及相关知识》冲刺试题(1)

2017年二级建造师《法规及相关知识》冲刺试题（1） 一、单项选择题。 1、项目业主与监理单位签订了委托监理合同，监理单位在监理工作中遇到了突发事件，未经业主同意，处理不当，作出不利于业主的决定。事后监理单位未在规定的时间内将该情况及时报告给业主，并给业主带来了一定的损失。下列说法正确的是（） A.业主可以要求监理单位赔偿损失 B.监理单位不承担任何责任 C.业主无权要求监理单位赔偿损失 D.监理单位应承担刑事责任 2、某施工合同约定按月支付工程进度款，承包方累计施工超过6个月，并且每个月都向发包方申请、催促支付进度款，但始终得不到支付，为此承包方申请解除合同。该合同解除后，下列行为中错误的是（) A.发包方可以不承担违约责任 B.承包方应该终止履行合同 C.发包方应赔偿未支付给承包方损失的费用 D.承包方仍可要求结算已完部分的工程费用 3、建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的施工单位，责令改正，处以罚款( ) A.20万元以上50万元以下 B.50万元以上100万元以下 C.工程合同价款1%以上2%以下 D.工程合同价款2%以上4%以下 4、建设单位向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门办理工程竣工验收备案，应当提交的文件中不包括（） A.工程竣工验收报告 B.法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件 C.工程质量监督机构提出的工程质量监督报告 D.施工单位签署的工程质量保修书 5、甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行开始后，甲与乙达成和解协议。和解协议约定：将乙的80元万债务减少到70万元，乙在协议生效之日起1个月内还清。协议生效1个月后，乙并未履行协议约定。下列做法正确的是（） A.甲就乙违反协议的行为，向乙所在的地方法院提起民事诉讼 B.由法院执行和解协议 C.法院依职权恢复原判决的执行 D.甲向法院申请按照原生效判决书强制执行

2015年二级建造师真题及解析

2015年二级建造师《建设工程施工管理》真题及解析 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.建设工程项目供货方的项目管理主要是(A)阶段进行。 A.施工 B.设计 C.决策 D.保修 解析: 供货方的项目管理工作主要在施工阶段进行，但它也涉及设计准备阶段、设计阶段、动用前准备阶段和保修期 2.建设项目总承包的核心意义在于( D) A.合同总价包干降低成本 B.总承包方负责“交钥匙” C.设计与施工的责任明确 D.为项目建设增值 解析: 建设项目工程总承包的主要意文并不在于总价包干，也不是“交钥匙”，其核心品通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合。以达到为项建设增值的目的。

3.编制项目合同编码的基础是( B )。 A.项目合同文本和项目结构图 B.项目结构图和项目结构编码 C.项目结构编码和项目组织结构图 D.项目合同文本和项目组织结构图 解析: 项目结构的编码依据项目结构图，对项目结构的每层的每一个组成部分进行编码，项目结构的编码和用于投资控制、进度控制、质量控制、合同管理和信息管理等管理工作的编码有紧密的有机联系，但它们之间又有区别。项目结构图和项结构的编码是编制其他编码(如合同编码、函件编码、工程档案编码等)的基础。 4.项目管理任务分工表是( A )的一部分。 A.项目组织设计文件 B. 项目结构分解 C.项目工作流程图 D.项目管理职能分工 解析: 每一个建设项目都应编制项目管理任务分工表，这是一个项目的组织设计文件的一部分。

5.编制施工组织总设计涉及下列工作:①施工总平面图设计；②拟定施工方案；③编制施工总进度计划；④编制资源需求计划；⑤计算主要工种的工程量。正确的编制程序是( D). A.⑤①②③④ B.①⑤②③④ C.①②③④⑤ D.⑤②③④① 解析: 施工组织总设计的编制程序包括:①收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究； ②计算主要工种工程的工程量； ③确定施工的总体部署； ④拟定施工方案； ⑤编制施工总进度计划； ⑥编制资料需求量计划； ⑦编制施工准备工作计划； ⑧施工总平面图设计； ⑨计算主要技术经济指标。