建设法规作业

二、主观题(共18道小题)

14.根据我国的实际情况，建设法规主要调整建设活动中的（行政管理关系）、（经济协作关系）和建设活动中的民事关系。

15.我国建设法规体系采用的是什么结构？我国建设法规体系由哪五个层次组成？

我国建设法规体系采用的是梯形结构。

建设法规体系的五个层次是：建设法律、建设行政法规、建设部门规章、建设地方性法规和建设地方规章。

16.建设法规立法时必须遵循的基本原则有哪些？

建设法规立法时必须遵循的基本原则有以下三点：

⑴市场经济规律原则.要建立健全市场主体体系；要确立建设市场体系的统一性与开放性；要确立以间接手段为主的宏观调控体系；要求建设法规立法本身具有完备性。

⑵法制统一原则⑶责权利相一致原则

17.建设法规的实施是指建设法律规范的实现。包括（执法）、（司法）和（守法）三个方面。

18.在城市规划区内进行工程建设的，要依法先后领取城市规划行政主管部门核发的(选址意见书)、(建设用地规划许可证)和(建设工程规划许可证)，方能进行获取土地使用权、设计、施工等相应的建设活动。19.简述我国工程建设程序的五个阶段。

我国工程建设程序的五个阶段为：⑴工程建设前期阶段（决策分析）.包括投资意向、投资机会分析、项目建议书、可行性研究（包括初步可行性研究）和审批立项等内容。

⑵工程建设准备阶段.包括规划、获取土地使用权、拆迁、报建和工程发包与承包。

⑶工程建设实施阶段.包括勘察设计、设计文件审批、施工准备、工程施工和生产准备。

⑷工程验收与保修阶段.包括竣工验收和工程保修。⑸终结阶段.包括生产运营和投资后评价。

20.简述建设单位取得开工许可证的条件。

答:⑴办好用地批准手续；⑵取得规划许可证；⑶拆迁进度满足施工要求；⑷施工企业已确定；

⑸有施工图纸和技术资料；⑹有保证工程质量和安全的具体措施；⑺建设资金已落实并满足有关法律、法规规定的其他条件。

21.已取得施工许可证的，应自批准之日起（三个月）内组织开工，因故不能按期开工的，可向发证机关申请延期。既不按期开工，又不申请延期或超过延期时限的，已批准的施工许可证自行作废。

22.工程施工管理具体包括（施工调度）、（施工安全）、（文明施工）和环境保护等几方面的内容。

23.竣工验收的依据是什么？

答:⑴已批准的可执行研究报告；⑵初步设计或扩大初步设计、施工图和设备技术说明书；

⑶现行施工技术验收的规范和主管部门（公司）有关审批、修改、调整的文件等。

24.目前我国的投资后评价一般分（建设单位的自我评价）、（项目所属行业（地区）主管部门的评价）及各级计划部门（或主要投资主体）的评价三个层次进行。

25.在现阶段，我国工程建设执业资格制度是（单位执业资质）和（个人执业资格）并存的模式。

26.简述我国工程建设从业的单位的划分。

答:⑴房地产开发企业⑵工程总承包企业⑶工程勘察设计单位⑷工程监理单位⑸建筑业企业

⑹混凝土预制构件及商品混凝土生产企业

27.建筑业企业可分为（施工总承包企业）、（专业承包企业）和劳务分包企业三类。

28.中外合资经营建设工程设计企业、中外合作经营建设工程设计企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的（25％）。

29.外商投资建筑业企业的承包工程，其外资比例一般至少应达到（50％）。

30.注册结构工程师因结构设计质量造成经济损失的，其赔偿责任应先由（勘察设计单位）承担。

31.注册建造师的有效期为（3）年。

二、主观题(共33道小题)

23.案例一:基本案情：2005年4月5日，被告某房地产开发公司就某项目进行公开招标，原告某建筑公司与其他三家建筑公司共同参加了投标，结果由原告中标。2005年5月8日，被告就该项工程向原告发出中标通知书。该通知书写明：工程建筑面积60245平方米，中标造价9500万元，要求5月28日签订工程承包合同，6月1日开工。中标通知书发出后，原告按被告的要求提出，为抓紧工期，应该先做好施工准备，后签订合同。原告同意了这个建议。随即原告进场，平整了施工场地，将打桩架运到现场，并在6月1日打了六根桩，完成了项目的开工仪式。工程开工后也一直没正式签订工程承包合同。随后，双方就因对合同内容的意见不一致发生了争议。2005年9月1日，被告函告原告：“将另行落实施工队伍。”双方协商不成，原告起诉于法院。原告指出，被告已发出中标通知书，就表明招标过程中的要约已经承诺，根据《合同法》的规定签订工程承包合同是被告的义务。因此要求被告继续履行合同。被告辩称：虽然已发了中标通知书，但双方的合同还未签订，因此双方还不存在合同上的权利义务关系，被告有权另行落实施工队伍。法院判决被告违约，并由被告补偿原告的经济损失248万元。

问题：请根据《招标投标法》的有关规定对本案例进行分析。

案例分析：《招标投标法》规定：“自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。”所以被告另行落实施工队伍是违约。《招标投标法》规定：“中标人确定后，招标人应向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书发出后，即对招标人和中标人产生法律效力。”招标人发出中标通知书的行为，属于《合同法》规定的承诺。这时，双方虽然尚未签订正式书面合同，但中标通知书已经对当事人有法律约束力。任何一方拒绝签订合同，违反了诚实信用原则，应当承担缔约过失责任。本案例中的这种缔约过失责任就是招标人赔偿投标人的经济损失。

24.案例三:基本案情：某公司因建造一栋大楼急需水泥，该公司遂向本省的甲水泥厂、乙水泥厂及原告丙水泥厂发出函电。函电中称：“我公司急需标号为150型号的水泥100吨，如贵厂有货，请速来函电，我公司愿派人前往购买。”三家水泥厂在收到函电后，都先后向该公司回复了函电，在函电中告知备有现货，注明了水泥价格。而丙水泥厂在发出函电的同时，派车给该公司送去了50吨。在该批水泥送达之前，该公司得知甲水泥厂所产的水泥质量较好，且价格合理，于是向甲水泥厂发去函电：“我公司愿购买贵厂100吨150型号水泥，盼速发货，运费由我公司负担。”在发出函电后地第二天上午，甲水泥厂发函电称已准备发货。下午，丙水泥厂将50吨水泥送到，该公司告知丙水泥厂已决定购买甲水泥厂的水泥，因此不能接收丙水泥厂送来的水泥。丙水泥厂认为该公司拒收货物构成违约，双方协商不成，丙水泥厂遂向法院起诉。问题：1、该公司向三家水泥厂分别发函，属于什么行为？三家水泥厂回函是什么行为？该公司第二次向甲水泥厂发函是什么行为？该公司与甲水泥厂之间的买卖合同是否成立？为什么？

2、丙水泥厂与该公司之间的买卖合同是否成立？该公司有无义务接受丙水泥厂发来的货物？本案中丙水泥厂的损失应由谁承担？

分析：1、本案涉及合同订立程序问题，主要是要约、承诺，还有要约邀请与要约的区别。根据《合同法》第十四条、第十五条规定，要约是希望和别人订立合同的意思表示，而且要约必须内容具体确定，一经承诺，要约人就应受承诺的约束。与此不同的是，要约邀请仅仅是希望他人向自己发出要约的意思表示，要约邀请人并不受他人承诺的约束。本案中，某公司向三家水泥厂发函，其内容并未包含合同主要条款，如没有价格方面内容。可见该公司只是通过发函希望他人向自己发出要约，因此这一行为属要约邀请行为。三家水泥厂回函内容明确具体，包含了订立合同所需的标的及其价格、数量、价格条款，因此是要约行为。根据《合同法》第二十一条、第三十条规定，承诺是受要约人同意要约的意思表示，承诺的内容应当和要约的内容一致。该公司向甲水泥厂发出的第二封函电完全符合承诺的要件，是承诺行为。从案情可知，这封函电发出后第二天，甲水泥厂就发函表示准备发货，说明承诺通知到达要约人。根据《合同法》第二十五条、第二十六条规定：承诺需要通知的，承诺通知到达要约人时生效；承诺生效时合同成立。因此，本案中该公司与甲水泥厂之间的买卖合同已成立。

2、如前所述，该公司向丙水泥厂的发函是要约邀请，该公司并不受其意思表示的约束。丙水泥厂的复函是要约而非承诺，该公司对要约并未作出承诺，所以二者之间的买卖合同未成立。丙水泥厂的发货行为并非履约行为，该公司也没有义务接受丙水泥厂地货物。所以丙水泥厂因发货而受到的损失只能由自己承担。

25.案例题四:基本案情：

某建筑工程公司（甲方）因承建某工厂厂房的建设工程与某钢窗厂（乙方）签订了由乙方为甲方加工一批塑钢门窗的合同，合同约定标的总价值为人民币100万元，先由甲方向乙方交付标的价值20%的金额作为定金，违约条款约定任何一方违约，以不能履行合同标的价值的5%向对方支付违约金，其余条款齐全。合同签订后，由于乙方购买原材料有困难，不能按期交货，造成甲方停工待料经济损失人民币50万元，发生经济纠纷，起诉于法院。

问题：根据《合同法》的规定确认乙方应向甲方承担的违约责任。

分析：本案例的合同签订后，由于乙方购买原材料有困难，不能按期交付定作物，影响甲方工程的进行，因此，引起经济纠纷的直接责任是乙方的过错，乙方依法应承担违约的法律责任。

《合同法》规定：交付定金的一方不履行合同，则无权要求返还定金；收取定金的一方不履行合同，则应双倍返还定金。所以应按下列程序和方法确认乙方应向甲方承担的违约责任:

⑴乙方应依法返还甲方双倍定金20×2=40（万元）；虽然本案甲乙双方当事人在合同中约定了违约金的比例和计算方法，然而按该比例计算，乙方支付甲方的违约金只有100×5%=5（万元），该违约金数额低于双倍返还定金数额。按合同法有关规定，选择上述双倍返还定金40万元对乙方予以惩罚；

⑵本案由于乙方不能按期交付定作物，造成甲方停工待料实际损失50万元，因此，乙方除双倍返还定金给甲方外，还应向甲方支付实际损失部分的赔偿金50万元；

⑶上述分析说明乙方应向甲方支付人民币为：50+40=90（万元）；

⑷诉讼费应由败诉方乙方承担。

26.2007年10月28日通过的《中华人民共和国城乡规划法》于（2008年1月1日）起实施。

27.简述我国编制城市规划的方针和原则。

编制城市规划的方针有：

⑴严格控制大城市规模、合理发展中小城市；

⑵符合国情、勤俭建国。

编制城市规划的原则有：

⑴城市规划与国家和地区经济技术水平相适应；

⑵保护生态环境和历史文化遗产及地方特色；

⑶利于生产、方便生活、防灾减灾；

⑷合理用地、节约用地。

28.简述我国城市规划的编制权限和审批权限。

城市规划的编制权限为：设市城市的规划必须由该市人民政府负责组织编制；县级人民政府所在地镇的城市规划，由县人民政府负责组织编制。

我国的城市规划实行分级审批制。

⑴城市总体规划的审批直辖市的城市总体规划由国务院审批；省会、人口在100万以上的城市及国务院指定的其他城市，先交省、自治区人民政府审查同意后，再报国务院审批；其他设市城市的总体规划由省、自治区、直辖市人民政府审批；县级人民政府所在地镇的总体规划，属行政市管辖的，由市人民政府审批；属地区管辖的，由省、自治区人民政府审批;其他建制镇的总体规划由县政府审批。总体规划报上级政府审批前须经同级人大通过。

⑵城市详细规划的审批没有编制分区规划的城市，由市政府审批；编有分区规划的城市，除重要的详细规划由市政府审批外，其余的由该市规划部门审批。

29.《中华人民共和国城乡规划法》的适用范围包括（地域）适用范围和（人）适用范围两方面。

30.临时建设应当办理临时建设工程许可证，临时建设期限由各地规划行政主管部门根据实际情况确定，

一般不得超过（2）年。

31.城市规划实施包括哪些内容？

答：⑴城市规划公布制度；

⑵选址意见书制度；

⑶建设用地规划许可证制度；

⑷建设工程规划许可证制度；

⑸违法责任。

32.何谓选址意见书？选址意见书的内容有哪些？

答：选址意见书是指建设工程(主要指新建大、中型工业与民用项目)在立项过程中,上报的设计任务书必须附有由城市规划行政主管部门提出的关于建设项目选在哪个城市或者选在哪个方位的意见。选址意见书的一般包括项目的基本情况和对项目选址的意见两部份。

⑴建设项目的基本情况。主要是指建设项目的名称、性质、用地与建设规模,供水与能源的需求量,采取的运输方式与运输量,以及废水、废气、废渣的排放方式和排放量。

⑵对建设项目选址意见。主要包括：建设项目与城市规划布局是否协调；建设项目与城市交通、通讯、能源、市政、防灾规划是否衔接与协调；建设项目对城市环境可能造成的污染；建设项目配套的生活设施与城市生活居住及公共设施规划、城市环境保护规划和风景名胜、文物古迹保护规划是否协调。

33.何谓建设用地规划许可证？取得建设用地规划许可证要经过哪些程序？

答：建设用地规划许可证是由建设单位和个人提出建设用地申请,城市规划行政主管部门根据规划和建设项目的用地需要,确定建设用地位置、面积、界限的法定凭证。

取得建设用地规划许可证要经过的程序为：

⑴用地申请。由建设单位或个人，持国家批准建设项目的有关文件，向城市规划主观部门提出用地申请。

⑵现场踏勘、征求意见。规划部门受理了建设用地申请后,应当与建设单位会同有关部门到选址地点进行现场调查和踏勘。规划部门应当在审批建设用地前,征求环境保护、消防安全、文物保护、土地管理等部门的意见。

⑶提供设计条件。初审通过后,向建设单位提供建设用地红线图,标明现状和规划道路,提出规划设计条件和要求。

⑷审查总平面图、核定用地面积。主要审查用地性质、规模和布局方式、运输方式等是否符合城市规划的要求。

⑸核发建设用地规划许可证。

34.何谓建设工程规划许可证制度？取得建设工程规划许可证制度要经过哪些程序？

答：建设工程规划许可证是由城市规划行政主管部门核发的用于确认建设工程是否符合城市规划要求的证件。取得建设工程规划许可证制度要经过的程序为

⑴领证申请。建设单位或个人提出申请

⑵初步审查。城市规划行政主观部门受理申请后，应对建设工程的性质、规模、布局等进行审查，并应征求环保、环卫、交通等有关部门的意见。

⑶核发规划设计要点通知书。城市规划行政主管部门对建设申请进行审查后，根据建设工程所在地段详细规划的要求，提供规划设计要求，核发规划设计要点通知书。

⑷核发设计方案通知书。建设单位提出设计方案（报审设计方案应不少于2个）文件、图纸后，城市规划部门对各个方案的总平面布置、交通组织情况、工程周围环境关系和个体设计体量、层次、造型等进行审查比较，确定规划设计方案，提出规划修改意见，核发设计方案通知书，建设单位据此委托设计单位进行施工图设计。

⑸核发建设工程规划许可证。建设单位持注明勘测设计证号的总平面图，个体建筑设计的平面、立面、剖面图，基础图，地下室平面、剖面图等施工图纸，交城市规划行政主管部门进行审查，经审查批准后，发给建设工程规划许可证。

35.违反城市规划法要承担哪些责任？

答：⑴在城市规划区内，未取得建设用地规划许可证而取得建设用地批准文件、占用土地的，批准文件无效，占用的土地由县级以上人民政府责令退回。

⑵在城市规划区内，未取得建设工程规划许可证或违反建设工程规划许可证的规定进行建设，严重影响城市规划的，由县级以上人民政府规划行政主管部门责令停止建设，限期拆除或没收违法建筑物，构筑物或其他设施；影响城市规划，但尚可采取改正措施的，由县级以上人民政府城市规划行政主管部门责令限制改正，并处以罚款。

⑶对未取得建设工程规划许可证件或违反建设规划许可证件的规定进行建设的有关责任人员，可由其所在单位或上级机关给予行政处分

⑷城市规划行政主管部门工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其上级主管机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追求刑事责任。

36.《建筑法》对建设工程承发包作了哪些规定？

答：⑴建设工程发包与承包合同必须采用书面形式；

⑵建设工程承发包中，禁止行贿受贿；

⑶承包单位必须具有相应资格；

⑷提倡总承包、禁止肢解分包；

⑸特殊工程项目的招投标。

37.建设工程发包与承包的两种方式是（招标投标）和（直接发包）。

38.批准建设的建设工程项目只有在具备一定条件后，才能进行招标，这些条件包括（已落实建设资金）、（已履行相关审批手续）和必要的准备工作已完成。

39.什么建设工程招标？它应遵循的原则是什么？

建设工程招标是指招标人就拟建工程发布通告，以法定方式吸引承包单位参加竞争，从中择优选定工程承包方的法律行为。建设工程招标应遵循的原则是公开、公平、公正和诚实信用。

⑴“公开”：招标信息、招标程序、开标过程、中标结果都必须公开，使每一个投标人获得同等的信息。

⑵“公平”：要求给予所有投标人以平等机会，使他们享有的权利和履行的义务都是同等的，不得歧视任何一方。

⑶“公正”：要求按事先公布的标准进行评标。

⑷“诚实信用”：要求当事人应以诚实、守信的态度行使权利、履行义务，保证彼此都能得到自己应得的利益，同时不得损害第三人和社会的利益，不得规避招标、串通投标、泄露标底、骗取中标等。

40.建设单位自行招标所应具备的条件有哪些？

答：⑴具有法人资格或是依法成立的其他组织；

⑵有与招标工程相适应的经济、技术管理人员；

⑶有从事同类工程建设项目的招标经验；

⑷有专门的招标机构或有3名以专职招标人员；

⑸熟悉和掌握《招标投标法》及有关法规规章。

41.《招标投标法》规定，招标人对已发出的招标文件进行必要的修改与澄清，最晚也必须在投标截至日期（15）日之前，以书面形式通知所有投标文件的收受人。

42.42.《招标投标法》规定投标中，各方应当遵循（保密）、（合理报价）和诚实信用的要求。

43.招标代理机构必须具备哪些条件？

答：⑴有从事招标代理业务的营业场所和相应资金。

⑵具有编制招标文件和组织评标的专业力量。

⑶有符合法律规定，可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。

44.招标方式有几种？它们之间的主要区别是什么？

答：:公开招标和邀请招标。主要区别有：

⑴发布信息的方式不同。一是招标公告，一是投标邀请书。

⑵选择承包人的范围不同。公开投标是面向全社会的。邀请招标所针对的是事先已了解的法人或其他经济组织。

⑶公开的程度不同。公开招标中，所有的活动都必须严格按照预先指定并为大家所知的程序及标准公开进行；而邀请招标的公开程度就相对逊色一些。

⑷时间和费用不同。公开招标其时间和经费都相对较多。而邀请招标只在有限的投标人中进行，所以其时间可大大缩短，费用也可有所减少。

45.《招标投标法》规定，投标人不得少于（3）个。

46.评标委员会由招标人代表和有关部门技术、经济、法律等方面的专家组成，人数应在（5）人以上并为单数，其中专家不得少于成员总数的三分之二。

47.《招标投标法》对招标活动作了哪些限制性要求？

⑴招标方式上的限制

《招标投标法》规定，国家重点建设项目和地方重点建设项目都必须公开投标，只有在某些特定情况下，如项目技术复杂或有特殊要求；涉及专利权保护；受自然资源或环境条件所限制等原因，使可供选择的具备投标资格的投标单位数量有限，实行公开招标不适宜或不可行时，方可采用邀请招标方式，但事先须经国务院发展计划部门或省、自治区、直辖市人民政府批准。

⑵信息发布的要求

《招标投标法》规定，采用公开招标方式的应当发布招标公告，其内容应包括招标人的名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。依法必须招标的项目，其招标公告必须通过国家制定的报刊信息网络或其他媒介发表，其它项目招标公告的发布渠道，则由招标人自由选择。采用邀请招标方式的，应当发出招标邀请书，其内容与上述招标公告的要求一样。受到邀请的投标人不得少于三个，且都应具备承担招标项目的能力，资信良好。

⑶禁止实行歧视待遇的要求

招标投标法规定；招标人不得以不合理的条件限制或排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。招标文件不得要求或者表明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其它内容。

⑷保证合理时间的要求

《招标投标法》规定，招标人规定的投标截止日期距招标文件开始发出之日，不得少于20日，而招标人对已发出的招标文件进行必要的修改与澄清，最晚也必须在投标截止日期15日之前，以书面形式通知所有投标文件的收受人。

48.何谓投标联合体？投标联合体的资格和责任方面各有哪些规定？

联合体是由多个法人或经济组织组成，但在投标时是作为一个独立的投标人出现的，具有独立的民事权利能力和民事行为能力。

投标联合体的资格和责任方面各有如下规定：

⑴联合体的资格：《招标投标法》规定，组成联合体各方面应具备相应的投标资格；有同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

⑵联合体各方的责任：联合体各方应签订共同投标协议，明确约定各方在拟承包的工程中所承担的义务和责任。

49.《招标投标法》规定，强制招标的项目，招标人应自确定中标人之日起（15）日内，向有关部门提交招标投标报告.

50.何谓开标？开标时间、地点、参加人及开标过程各有哪些规定？

开标是指投标截止后，招标人按招标文件所规定的时间和地点，开启投标人提交的投标文件，公开宣布投标人的名称、投标价格及投标文件中的其他主要内容的活动。

开标时间、地点、参加人及开标过程的规定如下：⑴开标的时间：《招标投标法》规定，开标应当在招标文件规定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。

⑵开标地点：开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

⑶参加人：“开标由招标人主持，邀请所有投标人参加”。

⑷开标的过程：

①标书密封的现场认定。由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可由招标人委托的公证机构检查并公证；如果投标文件没有密封，或有被开启的痕迹，应被认定为投标无效、其内容不予宣读。

②当众宣读、记录备查。投标截止日期前收到的所有投标文件，在确认密封无误后，都应当众拆封、公开宣读。还应将开标的整个过程记录在案，由主持人和其他工作人员签字确认后，存档备查。

51.何谓评标？有关评标的相关规定有哪些？

评标就是依据招标文件的规定和要求，对投标文件所进行的评审和比较。

有关评标的相关规定有以下几方面：

⑴评标标准。应严格按照招标文件确定的评标标准和方法。

⑵独立评审。“任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果”。

⑶标价的确认。对报价存在前后矛盾的，除招标文件另有约定外，应按以下原则修正和确认：用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；单价与工程量的乘积与总价不一致时，以单价为准；若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。

⑷投标文件的澄清。投标人不能更改投标文件中的实质性内容，澄清的要求及答复均应采取书面形式。投标人的答复必须有法定代表人或其授权代理人的签字，并作为投标文件的组成部分。

⑸评标人的责任。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或其他好处；应客观、公正地履行职务、遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

52.进行工程设计、编制设计文件的主要依据是（项目建议书）。

53.地震烈度为（六度及六度以上）地区和今后有可能发生破坏性地震地区的所有新建、改建、扩建工程必须进行抗震设防。

54.施工图设计文件的审查是指建设部门依法认定的设计审查机构根据国家法律法规、技术标准与规范，对施工图进行（结构安全）和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查。

55.工程设计分几个阶段进行？其内容和深度各有什么要求？

设计阶段可根据建设项目的复杂程度而决定。

⑴一般建设项目的设计可按初步设计和施工图设计两个阶段进行。

⑵技术上复杂的建设项目，可增加技术设计阶段，即按初步设计、技术设计和施工图设计三个阶段进行。

⑶一些牵涉面广的项目，如大型矿区、油田、林区、垦区、联合企业等，存在总体开发部署等重大问题，在进行一般设计前还可进行总体规划设计或总体设计。

各设计阶段的内容和深度要求是：

⑴总体设计：总体设计一般由文字说明和图纸两部分组成。总体设计的深度应满足开展下述工作的要求：初步设计，主要大型设备、材料的预先安排，土地征用谈判。

⑵初步设计：初步设计一般应包括以下文字说明和图纸。初步设计的深度应满足以下要求：设计方案的比选和确定、主要设备和材料的定货、土地征用、基建投资的控制、施工图设计的编制、施工组织设计的编制、施工准备和生产准备等。

⑶技术设计：技术设计的内容由有关部门根据工程的特点和需要自行制定。其深度应满足确定方案中重大技术问题和有关实验、设备制造等方面的要求。

⑷施工图设计：施工图设计应根据已获批准的初步设计进行。其深度应满足以下要求：设备、材料的安排和非标准设备的制作、施工图预算的编制、施工要求等。

建设法规第3次

二、主观题(共6道小题)

37.工程建设监理活动中最主要的当事人有（业主）、（监理单位）及承包商三方。

38.工程建设安全生产是指建筑生产过程中避免（人员）、（财产）的损失及对周围环境的破坏。

39.根据《安全生产法》的规定，建设工程安全生产管理是坚持（安全第一）、（预防为主）的方针。

40.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，必须由（设计单位）提出设计方案，没有设计方案的，不得施工。

41.建设工程合同的履行应当遵守的两大原则是（实际履行原则）和（全面履行原则）。

42.《合同法》所设立的合同的保全有（代位权）和（撤销权）两种。

建设法规第4次

三、主观题(共2道小题)

21.建设工程合同的履行应当遵守的两大原则是（实际履行原则）和（全面履行原则）。

22.《合同法》所设立的合同的保全有（代位权）和（撤销权）两种。

建设法规第5次

主观题(共15道小题)

44.根据我国的实际情况，建设法规主要调整建设活动中的（行政管理关系）、（经济协作关系）和建设活动中的民事关系。

45.建设法规的实施是指建设法律规范的实现。包括（执法）、（司法）和（守法）三个方面。

46.在城市规划区内进行工程建设的，要依法先后领取城市规划行政主管部门核发的（选址意见书）、（建设用地规划许可证）和（建设工程规划许可证），方能进行获取土地使用权、设计、施工等相应的建设活动。

47.目前我国的投资后评价一般分（建设单位的自我评价）、（项目所属行业（地区）主管部门的评价）及各级计划部门（或主要投资主体）的评价三个层次进行。

48.在现阶段，我国工程建设执业资格制度是（单位执业资质）和（个人执业资格）并存的模式。

49.建筑业企业可分为（施工总承包企业）、（专业承包企业）和劳务分包企业三类。

50.外商投资建筑业企业的承包工程，其外资比例一般至少应达到（50%）。

51.注册结构工程师因结构设计质量造成经济损失的，其赔偿责任应先由（勘察设计单位）承担。

52.注册管理机构每（5）年对监理工程师的注册复查一次，对不符合条件的，注销其注册。

53.2007年10月28日通过的《中华人民共和国城乡规划法》于（2008-1-1）起实施。

54.临时建设应当办理临时建设工程许可证，临时建设期限由各地规划行政主管部门根据实际情况确定，一般不得超过（2）年。

55.建设工程发包与承包的两种方式是（招标投标）和（直接发包）。

56.批准建设的建设工程项目只有在具备一定条件后，才能进行招标，这些条件包括（已落实建设资金）、（已履行相关审批手续）和必要的准备工作已完成。

57.《招标投标法》规定投标中，各方应当遵循（保密）、（合理报价）和诚实信用的要求。

58.《招标投标法》规定，强制招标的项目，招标人应自确定中标人之日起（15）日内，向有关部门提交招标投标报告。

大连理工大学《建设工程法规》20秋在线作业3答案

1.某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定()。 A.因显失公平而无效 B.由于分包单位自愿签署而有效 C.仅对总承包单位和分包单位有效 D.因违反法律，法规强制性规定而无效 答案：D 2.下面属于法律的是()。 A.《中华人民共和国建筑法》 B.《建设工程安全生产管理条例》 C.《注册造价工程师管理办法》 D.《上海市建筑市场管理条例》 答案：A 3.根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施不包括()。 A.查封 B.拍照 C.先予执行 D.制作笔录 答案：C 4.在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为()。 A.设计文件规定的该工程的合理使用年限 B.不需要进行大修即可继续使用的年限 C.安全使用不低于50年 D.工程竣工验收合格之日起5年 答案：A 5.下列法律文书中，不具有强制执行效力的是()。 A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书 B.由行政主管部门主持达成的调解书

C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书 D.司法确认的人民调解委员会主持达成的调节协议 答案：B 6.根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是()。 A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成 B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁庭组成 C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定 D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生 答案：C 7.联合体中标的，联合体各方应当()与招标人签订合同。 A.分别 B.共同 C.派代表 D.由资质较高的公司 答案：B 8.工程建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是()。 A.施工单位维修，建设单位直接承担费用 B.建设单位维修并承担费用 C.施工单位维修并承担费用 D.施工单位维修，设计单位直接承担费用 答案：A 9.施工人员对工程涉及机构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或()单位监督下现场取样。 A.监理 B.总承包 C.设计 D.勘察 答案：A

建设法规作业答案

1、建设法律关系的构成要素是什么？ 建设法律关系是由建设法律关系主体、建设法律关系客体、建设法律关系内容这三个要素构成。建设法律关系主体国家机关、社会组织和自然人。 建设法律关系客体物、行为和智力成果。 建设法律关系内容指建设权利和建设义务。 2、建设法规的法源有哪些？ 我国建设法规的法源包括 宪法法律行政法规地方法规、自治条例和单行条例部门规章地方规章国际条约 3、如何理解“工程建设”的含义？ 工程建设：指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等工程项目的新建、扩建和改建， 是形成固定资产的基本生产过程及与之相关的其他建设工作的总称。 4、简述建设法律关系的特征。 建设法律关系有综合性和计划性两大特征。 综合性是指其包含民事法律关系、行政法律关系、刑事法律关系多种法律关系。 计划性指建设法律关系受到国家计划指令的影响较大，工程建设的各程序受到的国家干预较多。 5、在计划颁行的建设法律的八个方面，已经制定实施了哪些法律和行政法规 《城乡规划法》2007年10月28日通过，自2008年1月1日起施行。 《建筑法》1997年11月1日通过，自1998年3月1日起施行。 《城市房地产管理法》1994年7月5日通过，自1995年1月1日起施行，2007年8月30日修订。 《风景名胜区条例》2006年9月6日通过，自2006年12月1日起施行。 其余四个方面目前尚未制定全国性的法律和条例。 1、什么是工程建设程序？为什么法律法规要对工程建设程序进行规范？ 工程建设程序：是指一项工程从设想提出到最终投产或交付使用的过程中，各项工作应当遵循的先后顺序。 法律对工程建设程序予以规范，可以保证工程建设的秩序，保证投资效果和工程质量。 2、我国工程建设程序分为哪几个阶段？每个阶段各有哪些内容？ 工程建设程序分为以下几个阶段： ①前期阶段，其中包括投资意向、投资机会分析、项目建议书、可行性研究、审批立项等； ②准备阶段，包括规划环评、获取土地使用权、拆迁、报建、工程发包与承包； ③实施阶段，包括工程勘察设计、设计文件审批、施工准备、工程施工、生产准备； ④竣工验收与保修阶段，包括竣工验收、工程保修；5、工程终结阶段，包括生产运营、投资后评价。

建筑工程相关法律法规习题-练习

建筑工程相关法律法规试题 一、名词解释 1. 无因管理 2. 要约 3. 抵押 4. 不安抗辩权 二．单项选择题 1. 人们通常称（）为法律事实。 A. 法律关系产生、变更和消灭的原因 B. 法律得以产生的事实 C. 实际发生的社会现象 D. 法律关系产生的事件 1. 下列关于安全生产检查制度说法错误的是（）。 A. 安全检查制度是安全生产的保障 B. 安全检查制度是“预防为主”的具体体现 C. 安全生产检查制度是群众路线在安全工作中的具体体现 D. 安全生产检查制度是上级管理部门或企业自身对安全生产状况进行定期或不定期检查的制度 2. 占有权是指对财物的（）。 A. 直接使用的权利 B. 取得经济效益的权利 C. 获得利息的权 利 D. 实际控制的权利 3. 当事人应当按照约定（）自己的义务。 A. 全面履行 B. 可以不全面履行 C. 可以不履行 D. 只享受权利，不全面履行 4. 建设工程发生质量事故后，有关单位应当在（）小时内向当地建设行政 主管部门和其他有关部门报告。 A. 12 B. 24 C. 32 D. 48 5. 债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人，应当经（）的同意。 A. 债权人 B. 人民法院 C. 公证部门 D. 第三人 6. 未经总监理工程师签字，建设单位（）。 A. 不拨付工程款，不进行竣工验收 B. 不拨付工程款，可以进行竣工验 收 C. 可以拨付工程款，不进行竣工验收 D.可以拨付工程款，可以进行竣工验 收 7. 从事建筑工程活动的企业或单位，应当向（）申请设立登记，并由建设 行政主管部门审查，颁发资格证书。 A. 项目主管部门 B. 当地人民政府 C. 工商行政管理部门 D. 单位上级主管部门 8. 建筑工程施工许可的基本规定说法错误的是（）。 A. 未办理报建登记手续的工程，不得发包 B. 未领取施工许可证的，不得开工 C. 未办理报建登记手续的工程，不得签订工程合同 D. 新建、改建、扩建的工程，包括国务院建设行政主管部门或其授权的部门 申请领取建设工程施工许可证。

建设法规试题及答案

1．关于注册建造师的执业活动，下列说法中正确的是（）。 A．施工单位的注册建造师，最多只能同时担任两个项目施工的负责人 B．可以从事项目总承包管理、施工管理、建设工程项目管理服务、建设工程技术经济咨询 C．经受聘单位同意，临时出借注册证书的执业印章 D．在保证执业成果质量的前提下，以建造师名义从事第二职业 2．法人必须要能够承担民事责任，其前提是（）。 A．依法成立 B．有必要的财产和经费 C．有自己的名称和组织机构 D．有固定的生产经营场所 3．法律关系变更中的主体变更包括主体数目发生变化和主体改变。主体改变也称为（），由另一个新主体代替原主体享有权利、承担义务。 A．权利移交 B．义务分担 C．合同变更 D．合同转让 4．民事法律行为，是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为，下列属于民事法律行为的是（）。 A．某施工企业被迫与工程所在地的一家劳务公司订立一份高于市场价的砂子运输合同 B．某施工单位委托一工程咨询公司负责项目的索赔服务 C．为了谋取中标，某施工单位与一开发企业订立一份合作开发合同 D．某分包单位在未征得总包单位同意的情况下，将工程再次分包 5．法律规定合同的诉讼时效为2年。若某合同的诉讼时效进行到18个月时发生持续时间为5个月的中止事由，则该事由消除后，诉讼时效还有（）。 A．8个月 B．6个月 C．3个月 D．1个月 6．在没有法律和合同根据的情况下，损害他人利益而获得自身利益的行为称为（）。 A．不当得利 B．不当行为 C．侵权 D．债 7．建筑工程开工前，（）应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

建设法规课程作业(案例分析)

一、某工程项目，经过有关部门批准后，决定由业主自行组织施工公开招标。该工程项目为政府的公共工程，已经列入地方的年度固定资产投资计划，概算已经主管部门批准，但征地工作尚未完成，施工图及有关技术资料齐全。因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省市施工企业参加投标，因此业主委托咨询公司编制了两个标底，准备分别用于对本市和外省市施工企业投标的评定。业主要求将技术标和商务标分别封装。某承包商在封口处加盖了本单位的公章，并由项目经理签字后，在投标截止日期的前1天将投标文件报送业主，当天下午，该承包商又递交了一份补充材料，声明将原报价降低5％，但是业主的有关人员认为，一个承包商不得递交2份投标文件，因而拒收承包商的补充材料。开标会议由市招投标管理机构主持，市公正处有关人员到会。开标前，市公正处人员对投标单位的资质进行了审查，确认所有投标文件均有效后正式开标。业主在评标之前组建了评标委员会，成员共8人，其中业主人员占5人，招标工作主要容如下： (1)发投标邀请函； (2)发放招标文件； (3)进行资格后审； (4)召开投标质疑会议； (5)组织现场勘察； (6)接收投标文件； (7)开标； (8)确定中标单位； (9)评标； (10)发出中标通知书； (11)签订施工合同；

问题： 1．招标中有哪些不当之处? 2．招标工作的容是否正确?如果不正确请改正，并排出正确顺序。 [参考答案] 1．招标中的不当之处体现在： ①因征地工作尚未完成，因此不能进行施工招标； ②一个工程不能编制两个标底，只能编制一个标底； ③在招标中，业主违反了招投标法的规定，以不合理的条件排斥了潜在的投标人； ④承包商的投标文件若由项目经理签字，应由法定代表人签发授权委托书； ⑤在投标截止日期之前的任何一天，承包商都可以递交投标文件，也可以对投标文件作出补充与修正，业主不得拒收； ⑥开标工作应由业主主持，而不应由招投标管理机构主持； ⑦市公正处人员无权对投标单位的资质进行审查； ⑧评标委员会必须是5人以上的单数，而且业主方面的专家最多占1／3，本项目评标委员会不符合要求。 2．招标工作容中的不正确之处为： ①不应发布投标邀请函，因为是公开招标，应发招标公告 ②应进行资格预审，而不能进行资格后审，施工招标的正确排序为： (1)——(3)——(2)——(5)——(4)——(6)·——(7)——(9)——(8) 二、某国有企业计划投资700万元新建一栋办公大搂，建设单位委托了一家符合资质要求的监理单位进行该工程的施工招标代理工作，由于招标时间紧，建设单位要求招标代理单位采取部议标的方式选取中标单位，共有A、B、C、D、E五家投标单位参加了投标，

工程建设法规课程标准

工程建设法规课程标准

《工程建设法规》课程标准 课程名称：工程建设法规 课程性质：《工程建设法规》属于专业领域课，是“建筑工程”专业的核心课程之一。 学分：2 适用专业：建筑工程技术专业、建筑工程检测专业、建筑工程监理专业 1．前言 1.1课程定位 通过对《工程建设法规》课程内容的学习，掌握关于建筑法规及业务管理的基本理论和基本知识。树立法律意识，从而达到掌握建筑法规，遵守建筑法规、应用建筑法规的目的；培养学生在将来的实际工作中自觉抓住学习机会，获取相应的法律知识，以增强自己的竞争力。 本课程是一门专业基础理论课程，属于专业领域课，安排在第一学期学习，为学习建筑工程施工组织与管理、建筑工程质量评定与验收、工程招投标与合同管理等专业课奠定基础。本课程可作为注册建造工程师考试中相关法规内容的学习和补充。 1.2设计思路 根据建筑工程行业专家对本专业岗位群工作任务及职业能力分析，改革传统教学模式，与现行工程建设法律法规及标准相结合，与建造师考试结构和体例相结合，采用理论结合工程建设的实际案例进行讲解。教学形式必须结合开放教育“自学、导学、助学”的特点，通过学生自学、辅导教师课堂教学、案例讨论和观看有关建筑法律法规的电视录像等形式，提高学生对建筑法规知识的理解和掌握。本课程学习勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位所涉及的

工程法律法规，重点学会其中与施工单位密切相关的工程法律法规。能够深入理解建设领域相关的法律法规，及相关的操作程序；能应用相关知识分析实际案例，找出原因并从中得到启发。 2．课程目标 知识目标： 1.建设工程法律制度 学习建设法律、法规基本知识，掌握工程建设所要遵守的准则，培养自身的工程建设法律意识。 2.合同法 工程合同管理是工程项目管理的重要组成部分，而合同管理主要的依据就是《合同法》。通过学习合同法，掌握建设工程合同的订立与履行，提高合同管理能力以及项目管理能力。 3.建设工程纠纷处理 建设活动非常复杂以及政府监管严格，因此，建设工程纠纷不可避免。学习建设工程纠纷处理，维护自身合法权益。 能力目标： 1.建设工程法律制度 掌握工程建设所要遵守的准则，会运用所学建设工程法律制度解决工程建设中相关法律问题，会工程建设相关的操作程序。 2.合同法 掌握合同法的知识，正确选择使用《合同法》，会有效进行合同管理，提高项目管理水平。

建设法规试卷及答案

试题部分 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分） 1.( )经注册后，方可担任建设项目施工的项目经理以及从事其他施工活动的管理。 A. A.监理工程师 B.造价工程师 C.建造师 D.咨询工程师 2.以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理，必须( )，取得建造师的执业资格。 A.取得建造师执业资格证书 B.参加建造师执业资格考试 C.通过建造师执业资格考试 D.经过注册登记 3.具有民事权利能力和民事行为能力，依法享有民事权利和承担民事义务的组织为( )。 A.法人 B.自然人 C.法定代表人 D.法人代表 4.将法律事实分为行为和事件的依据是( )。 A.是否包含当事人的意志 B.法律、行政法规 C.法院判决 D.仲裁机构的裁决 5.代理人实施代理行为时，应当以()的名义进行意思表示。 A.法人 B.自然人 C.代理人 D.被代理人 6.代签工程建设合同属于()。 A.委托代理 B.指定代理 C.法定代理 D.转托代理 7.代理人与第三人恶意串通损害被代理人的利益属于()。 A.有权代理 B.无权代理 C.滥用代理人 D.违约行为 8.技术进出口合同争议提起诉讼的期限和寄存物被丢失或者损毁的诉讼时效期间分别为( )。 A.2年和1年 B.2年和4年 C.4年和2年 D.4年和1年 9.自物权，又称( )，是指权利人对于自己所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。 A.抵押权 B.质权 C.留置权 D.所有权 10.当物权的标的物因他人的侵权行为而遭受损失时，如果能够修复，物权人可以请求行为人( )。

A.排除妨碍 B.恢复原状 C.返还原物 D.赔偿损失 11.专利是指对于( )所享有的独占权。 A.发明创造 B.公开的发明创造 C.秘密的发明创造 D.科学发现 12.知识产权的客体为( )。 A.财 B.物 C.行为 D.智力劳动成果 13.商标权的客体，是指( )。 A.商标 B.注册商标 C.包装装潢 D.商铺字号 14.建设单位应当自领取施工许可证之日起( )内开工。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.5年 15.建设工程总承包单位依法分包的，总承包单位就分包工程对建设单位( )。 A.不承担责任 B.由分包单位承担责任 C.承担管理责任 D.和分包单位承担连带责任 16.大型基础设施项目，施工单项合同估算价在( )必须进行招标。 A.200万元 B.100万元 C.50万元 D.3000万元 17.连带债务人可以根据其内部约定，就其向债权人清偿债务所超过其应当承担的分额( )。 A.有权要求债权人予以返还 B.有权向其他连带债务人追偿 C.无权向其他连带债务人追偿 D.请求债权人提供担保 18.借用其他企业的资质证书参加投标的，属于( )于法律所禁止。 A.投标人之间串通投标 B.投标人与招标人之间串通招标投标 C.投标人以行贿手段谋取中标 D.投标人以非法手段骗取中标 19.评标应当由( )负责评审。 A.招标人 B.招标代理机构 C.评标委员会 D.建设行政主管部门 20.招标人和中标人应当自( )内，签订合同。 A.投标人收到中标通知书30日 B.中标通知书发出之日起30日 C.招标人确定中标人之日起15日 D.投标人收到中标通知书之日起15日 21.安全监督检查人员依法可以行使( )职权。 A.要求被检查单位购买其指定的产品 B.收取验收费 C.现场处理权 D.紧急避险权 22.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为( )办理意外伤害保险。 A.本单位职工 B.施工现场人员

建设法规论文作业

期末论文 课程：建筑法规 班级：建筑工程管理1402班学号：1401040206 学生姓名：方佳峰 任课老师：徐玉凤

对建设工程法律法规的认识和看法 摘要：1998 年《建筑法》的实施，保证了国家从法律上对建筑活动实施统一的管理。实施10 多年来，有效地规范了建筑市场的交易行为，维护了建筑市场的正常秩序，保障了建筑活动当事人的合法权益，保证了建设工程的质量和安全，促进了建筑市场的顺利发展。主要涉及到招标投标、土地使用权、建设监理等几个方面。 关键词：招标投标；土地使用权；建设监理； 一、招标投标制度存在的法律问题与对策 第一部分，目前我国招标投标制度存在的漏洞 建设项目有发包与承包，以及服务项目的采购与提供时，所采用的一种交易方式。在这种交易方式下，通常是由项目采购，包括货物的购买，工程的发包和服务的采购的采购方作为招标方，通过发布招标公告或者向一定数量的特定供应商，承包商发出招标邀请等方式发出招标采购的信息，提出所需采购的项目的性质及其数量、质量、技术要求，交货期、竣工期或提供服务的时间，以及其他供应商和承包商的资格要求等招标采购条件，表明将选择最能够满足采购要求的供应商，承首先介绍下何为招标投标，招标投标是在市场经济条件下进行大宗货物的买卖，工程包商与之签订采购合同的意向，由各有意提供采购所需货物，工程或服务的报价及其他响应招标要求的条件，参加投标竞争。经招标方对各投标者的报价及其他的条件进行审查比较后，从中择优选定中标者，并与其签订采购合同，当然，招标投标应该是买方占主导地位的，我的理解就是买方从卖方中挑选，但是也得满足一定的条件：一是要有能够开展公平竞争的市场经济运行机制。二是必须存在招标采购项目的买方市场，对采购项目能够形成卖方多家竞争的局面。有市场就有市场规范，这个规范就是《招标投标法》。我国《招标投标法》被称为投资，建设领域的阳光法案。《招标投标法》颁布实施一年来，虽取得了一定成效，但一些项目招投标违法违规现象未得到有效遏制。 第二部分，招标投标制度存在问题的原因 当然，说到底就是为了金钱和利益，但是这种现象的泛滥也应该有法律制度和

建设法规平时作业答案

建设法规平时作业一 一、单项选择题（每题2分，共20分，错选、多选、漏选均不给分。） 1．下列（ D ）不是建设法律关系的客体： A．物B．行为C．智力成果D．特定人身 2．建设法律事件发生的原因中不包括（ D ） A．地震B．水灾C．战争D．签订建筑合同 3．下列说法错误的是：（ C ） A．城市规划实行分级审批。 B．直辖市的城市总体规划，由直辖市人民政府报国务院审批。 C．城市人口在500万以上的城市及国务院指定的其他城市的总体规划，由省、自治区人 民政府审查同意后，报国务院审批。 D．省和自治区人民政府所在地城市由省、自治区人民政府审查同意后，报国务院审批。4．建设单位或者个人在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府（ A ）申请用地，经县级以上人民政府审查批准后，由土地管理部门划拨土地。 A．土地管理部门 B．规划行政部门C．办公室D．建设部门 5．中华人民共和国实行土地的社会主义公有制，即（ C ） A．全民所有制 B．劳动群众集体所有制 C．全民所有制和劳动群众集体所有制D．国务院代表国家所有制 6．建设占用土地，涉及农用地转为建设用地的，（ B ）手续。

7．征收耕地的土地补偿费，为该耕地被征收前三年平均年产值的（ D ）。 A．1至3倍 B．3至5倍 C．6至8倍D．6至10倍 8．建设工程开工前，由（ D ）向建设行政主管部门领取施工许可证后，方可开工。A．设计单位B．监理单位 C．施工单位 D．建设单位 9．按照规定，建设单位应当在领取施工许可证的（ A ）内开工。 A．3个月 B．2个月 C．1个月 D．4个月 10．作为建筑生产中最基本的安全管理制度，（ B ）制度是所有安全规章制度的核心。A．安全生产教育培训 B．安全生产责任 C．伤亡事故处理报告 D．安全生产检查 11．施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发 现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是（D）。 A．分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任 B．分包单位可以不承担法律责任 C．总包单应就分包工程对建设单位承担全部法律责任 D．总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。 12．从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的（ A ） A．注册资本、专业技术人员和技术装备B． 流动资金、专业技术人员和突出业绩 C．注册资本、专业管理人员并依法设立D． 流动资金、专业管理人员和资格证书 13．下列各项，符合《建筑法》建设工程监理规定的是（B ）。

《建设法规》作业题答案

《建设法规》作业题答案 一、选择题 1. （ B ）是工程建设活动的起点，也是工程建设得以进行的必备条件 A、项目建议书 B、投资意向 C、可行性研究 D、审批立项 2. 项目建议书是投资机会分析结果文字化后的（ A ），以方便投资决策者分析、抉择 A、书面文件 B、正式文件 C、法律文件 D、合同文件 3. 工程建设用地都必须通过国家对土地使用权的（ D ）而取得 A、出让 B、划拨 C、买卖 D、出让或划拨 4. 凡未（ B ）的工程项目，不得办理招标手续和发放施工许可证，设计、施工单位不 得承接该项目的设计、施工任务 A、审批 B、报建 C、立项 D、规划 5. 工程设计必须进行（ C ），取得足够的地质、水文的基础资料之后才能进行 A、工程报建 B、工程规划 C、工程勘察 D、工程施工 6. 未取得（ B ）的建设单位不得擅自组织施工 A、规划许可证 B、施工许可证 C、建设用地规划许可证 D、中标通知书 7. 凡（ A ）的基本建设项目（工程）和技术改造项目，按批准的设计文件所规定的内 容建成，符合验收标准的必须组织验收，办理固定资产移交手续 A、新建、改建、扩建 B、土木工程 C、土木工程和道桥工程 D、以上都是 8. 工程建设执业资格制度是指事先取得相应（ C ）的单位和个人，才容许其在法律所 规定的范围内从事建筑活动的制度 A、权利 B、工程 C、资质或资格 D、职称 9. 工程建设从业单位的资质等级的划分现阶段房地产开发企业、工程总承包企业、工程监 理企业的资质等级分别为（ A ）级 A、4.3.3. B、4.3.3 C、2.3.4 D、4.4.3 10. 工程建设从业单位提交规定的证明文件，向资质主管部门提出申请，经审查合格后，可 获得相应资质，并核发（ B ） A、规划许可证 B、资质等级证书 C、项目建议书 D、审批立项批准文件

工程建设法规在线作业1

工程建设法规_在线作业_1 交卷时间：2016-03-23 15:10:30 一、单选题 1. (5分)联合体中标的，联合体各方应当_____与招标人签订合同。 ? A. 由承担主要责任的公司 ? B. 分别 ? C. 推选1名代表 ? D. 共同 纠错 得分：5 知识点：工程建设法规 展开解析 答案D 解析 2. (5分)政府对工程质量监督管理的目的是_____。 ? A. 保证工程使用功能和安全性 ? B. 保证工程使用安全和环境质量

? C. 保证工程环境质量和经济性 ? D. 保证工程使用安全和经济性 纠错 得分：5 知识点：工程建设法规 展开解析 答案B 解析 3. (5分)建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，_____。 ? A. 延期以1次为限，不超过3个月 ? B. 延期以2次为限，每次不超过3个月 ? C. 延期以1次为限，不超过6个月 ? D. 延期以2次为限，每次不超过1个月 纠错 得分：5 知识点：工程建设法规 展开解析 答案B

解析 4. (5分)能够引起法律关系产生、变更和消灭的情况称为_____。 ? A. 行为 ? B. 事实 ? C. 事件 ? D. 法律事实 纠错 得分：5 知识点：工程建设法规 展开解析 答案D 解析 5. (5分)在没有法律和合同根据的情况下，损害他人利益而获得自身利益的行为称为_____。? A. 债 ? B. 不当得利 ? C. 侵权 ? D. 无因管理 纠错

得分：5 知识点：工程建设法规 展开解析 答案B 解析 6. (5分)工程管理人员_____，才能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。? A. 要具有一级项目经理的资格，并担任过大型建设项目的项目经理 ? B. 不需取得建造师执业资格，但必须经注册 ? C. 要取得建造师执业资格，但不必经注册 ? D. 要取得建造师执业资格，并经注册后 纠错 得分：5 知识点：工程建设法规 展开解析 答案D 解析 7. (5分)安全生产检查制度是安全生产的_____。 ? A. 目标

建筑法规作业答案

建筑法规作业答案 1. 建设法规的调整对象和调整范围是什么? 答：（1）建设法规的调整对象是建设活动中社会关系，包括： 1）建设活动行政管理关系； 2）建设活动中经济协作关系； 3）建设活动中民事关系。 （2）建设法规的调整范围是建设活动的范畴，主要包括三个方面： 1）住房建设活动，制定国家住房政策，保障城镇低收入家庭住房，实施房地产的开发、 建设与管理； 2）城乡规划建设活动，编制和实施城乡规划，进行城乡管理和监督，改善人居生态环境； 3）工程建设活动，从事土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程的 新建、扩建、改建拆除维修、使用及其相关的管理活动。 1.谈谈你对建设法律法规体系的认识。 答：随着社会市场经济的发展和加入世界贸易组织融入世界经济一体化的要求，我国建设法律法规体系在实验中不断得以充实完善，已形成了以建设法律为龙头，建设行政法规为主干，建设部门规章和地方法规、规章为枝干的体系结构。以住房与房地产业、工程建设与建筑业、城乡规划与建设为主要内容的建设法律法规体系。 2.建设行政执法的方式有哪些? 答：（1）建设行政许可 （2）建设行政征收 （3）建设行政征用 （4）建设行政奖励 （5）建设行政处罚 （6）建设行政强制 （7）建设行政强制执行 3.违反建设法规的责任是什么? 答：（1）按性质分类：民事责任、刑事责任、行政责任；

（2）按主体分类：国家机关及工作人员的法律责任、建设单位及人员的法律责任、工程建设承建单位及人员的法律责任。 4.《城乡规划法》的适用范围是什么? 答：适用范围包括两个方面： （1）适用于城乡规划的制定和实施 （2）适用于规划区的建设活动 5.简述城乡规划的分类。 答：城乡规划体系分为：城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划、村庄规划五个层次。 其中城镇体系规划分为：全国城镇体系规划和省域城镇体系规划； 城市、镇规划分为：总体规划和详细规划； 详细规划又分为：控制性详细规划和修建性详细规划。 6.简述城市建设和发展的原则。 答：（1）优先安排基础设施以及公共服务设施的建设,合理开发和利用城市地下空间； （2）妥善处理新区开发与旧区改建的关系； （3）统筹兼顾进城务工人员生活和周边农村经济社会发展,村民生产与生活的需要。 7.简述选址意见书的适用范围。 答：《城乡规划法》第三十六条规定：按照国家规定需要有关部门批准或者核准的建设项目，以划拨方式提供国有土地使用权的，建设单位在报送有关部门批准或者核准前，应当向城乡规划主管部门申请核发选址意见书。前款规定以外的建设项目不需要申请选址意见书。 8.简述建设用地许可证的适用范围。 答：《城乡规划法》第三十七条规定：在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准、核准、备案后，建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，由城市、县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发建设用地规划许可证。 建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。 《城乡规划法》第三十七条规定：在城市、镇规划区内以出让方式提供国有土地使用权的，在国有土地使用权出让前，城市、县人民政府城乡规划主管部门应当依据控制性详细规划，提出出让地块的位置、使用性质、开发强度等规划条件，作为国有土地使用权出让合同的组成部分。未确定规划条件的地块，不得出让国有土地使用权。

建设法规第二次作业复习资料

- 我的作业列表 - 《建设法规(Ⅰ)》第二次作业答案 你的得分：92.0 完成日期：2015年01月15日15点18分 说明：每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案，标准答案将在本次作业结束(即2015年03月12日)后显示在题目旁边。 一、单项选择题。本大题共15个小题，每小题2.0 分，共30.0分。在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。 1.在依法必须进行招标的工程范围内，施工单项合同估算价在（）万元人民币以上的， 必须进行招标。 ( D ) A.30万元人民币 B.100万元人民币 C.50万元人民币 D.200万元人民币 2.工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的 应当（）。 ( A ) A.与承包单位承担连带赔偿责任 B.独立承担赔偿责任 C.不承担赔偿责任 D.其责任由承包商承担 3.可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（）撤销该合同。 ( D ) A.建设行政主管部门 B.工商行政管理部门 C.合同管理部门 D.人民法院 4.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准， 造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处（）有期徒刑，并处罚金。 ( C ) A.3年以上5年以下 B.5年以上8年以下 C.5年以上10年以下 D.10年以上15年以下 5.对承包单位和分包单位责任承担的表述正确的是（）。 ( D )

A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责 B.分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责 C.分包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任 D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责 6.由两个以上的承包单位联合共同承包大型建筑工程的，共同承包的各方对所签订的 承包合同的履行（）。 ( C ) A.共同承担责任 B.按照承揽工程的比例分别承担责任 C.承担连带责任 D.各自承担责任 7.实行监理的建筑工程，建设单位与其委托的工程监理单位应当签订书面（）。 ( C ) A.工程咨询合同 B.建设工程合同 C.委托监理合同 D.技术服务合同 8.由国际咨询工程师联合会所编制的(土木工程施工合同)简称: ( E ) A.合同 B.合同条件 C.合同条款 D.合同 E.合同条件 F.合同条款 9.根据《建设工程施工合同（示范文本）》中规定的索赔程序，索赔事件发生后，承 包人向工程师发出索赔意向通知，再提出索赔报告，以及工程师答复，给定的期限分别是（）。 ( D ) A.7天、14天、4天 B.7天、7天、7天 C.14天、28天、28天 D.28天、28天、28天 10.合同变更不影响当事人要求赔偿损失的权利。合同变更过程中使一方当事人遭受的 损失，除依法或者依约可以免除责任的以外，有过错的一方应当承担赔偿损失的责任。 故( )。 ( B ) A.合同中原来约定的争议条款的效力，不再继续有效

建筑工程相关法律法规

《建筑工程相关法律法规》复习题 1、建设工程纠纷处理的基本形式包括哪些？ 答：建设工程纠纷处理的基本形式包括：和解、调解、仲裁、诉讼 2、法律代理是基于什么成立的？ 答：法律代理是基于授权委托成立的。 3、定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的多少？ 答：定金不得超过合同总额的20%。 4、附生效条件的合同，自什么时候开始生效？ 答：自然条件成就时生效 5、在哪些情形下，用人单位可以解除劳动合同？ 答：劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同： （一）在试用期间被证明不符合录用条件；（二）严重违反用人单位的规章制度的； （三）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（四）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（五）因《劳动合同法》第26条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；（六）被依法追究刑事责任的。 6、劳动合同中约定试用期的，试用期最长期限为几个月？ 答：劳动合同期限三个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月，劳动合同期限1年以上不满三年的试用期不得超过二个月，三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。 7、占有权是指什么？ 答：占有权是指事实上的控制权。 8、建设工程质量事故后，有关单位应当在几个小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告？ 答：应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。 9、抵押权与其担保的债权是什么关系 答：先执行抵押权，后执行担保权 10、根据经济规律和生态规律的要求，环境保护法必须认真贯彻的三同步方针包括哪些？ 答：同步规划、同步实施、同步发展。 11《中华人民共和国民法通则》作了专门规定，权利的最长保护期限为几年? 答：最长的保护期限是20年，超过20年法律将不再保护。 12、生产经营单位为免除或者减轻其对从业人员因生产安全生产事故、伤亡依法承担责任，与从业人员订立的协议是否有效？ 答：第八十九条生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议无效；对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处2万元以上10万元以下的罚款。 13、未经总监理工程师签字，建设单位是否能拨付工程款，能否竣工？ 答未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。 14、招标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标金额多少的罚款？

建设法规课后习题答案

建设法规教程课后习题答案 住房和城乡建设部高等学校土建学科教学指导委员会组织编写 第一章建设法规概述 1.简述我国建设法规的调整对象P1 2.我国民事法律关系的特点有哪些P2 3.简述我国建设法律关系的构成要素P3 4.我国建设法规的渊源有哪些P8 5.简述我国建设法规的构成体系P11 6.简述我国建设法规的法制统一的原则P13 7.简述我国建设法规实施主要方式P14 8.简述我国建设行政执法必须遵守的原则P13 第二章与建设相关的基本法律制度 1.简述我国行政法的调整对象P22 答：从以上概念中看出，行政法的调整对象就是——行政关系。这里所指的“行政关系”，是指行政主体行使行政职能和接受行政法制监督而与行政相对人、行政法制监督主体所发生的各种关系以及行政主体内部发生的各种关系。 2.简述我国行政法中行政主体的概念P23 行政主体，是指享有国家行政权，依法能以自己的名义，代表国家对外行使行政职权、 履行行政义务、承担行政责任、担当争讼当事人（包括行政复议当事人、行政诉讼当事人、 赔偿义务机关）的组织。此概念有三层含义： 1、行政主体是享有国家行政权的组织。 2、行政主体是能够以自己的名义行使行政权的组织。 3、行政主体是能独立承担法律责任的组织。 3.我国行政法中规定的行政行为的特征有哪些？P25 4.债产生的根据有哪些？P30 引起债产生的一定法律事实，就是债产生的根据。债产生的根据有以下几种： （1）合同行为，产生约束当事人双方的合同之债，体现了债得相对性，紧约束合同双方当 事人； （2）侵权行为，产生侵权之债； （3）无因管理行为，产生无因管理之债； （4）不当得利行为，在当事人之前产生不当得利之债 5.简述民法中无权代理的几种情况（P27） (1)根本没有代理权，即行为人与本人之间根本不存在代理关系，行为人根本不具有代理资格。

建设工程法规及相关知识试题及答案

内部真题资料，考试必过，答案附后 一、单项选择题（共30分。每题1分。每题的备选项中。只有一个最符合题 （1）设备修理，是对设备由于使用而丧失掉的一部分 （ ）的恢复。 企业的实收资本一般不能随意变动， 如按有关规定增加实收资本时， 除所有 者增加新的资金投入外，还可以将 （） A. 接受捐赠非现金资产转入实收资本 B. 资本公积和盈余公积转入实收资本 C. 借款转入实收资本 D. 无法归还的应付款转入实收资本 （3）敏感性分析的一般步骤包括：①确定敏感性因素；②确定评价指标；③分析不 确定性因素的波动幅度及其对评价指标可能带来的增减变化情况 A. 工作效率 B. 生产效率 C. 工作能力 D. 生产能力 ；④选择需要分析

的不确定性因素。这些步骤的正确顺序应为（）0

A.④③②① B.②①④③ C.②④③① D.①②③④ (4)R0E和ROI指标主要用于()。 A. 融资前分析中的静态分析 B. 融资后分析中的动态分析 C. 融资前分析中的动态分析 D. 融资后分析中的静态分析 (5)某企业进行设备更新，一次投资10万元购买新设备，铺底流动资金2万元, 预计项目投产后，年平均税后现金流入量3万元，该设备寿命为10年，期末无残值, 直线法折旧，则该项目投资利润率为( A.16.67% B.30% C.25% D.33% (6)国际工程项目建筑安装工程费用中，用于永 A.工程的设备费用应(

A.计入设备购置费 B.计入材料设备费 C.计入暂列金额 D.另外单独计算 (7)以生产要素估算法计算总成本费用时，属于经营成本的有( A.产品制造成本 B.矿山修检费 C.维简费 D.摊消费 (8)增量( )，就是增量投资所带来的经营成本上的节约与增量投资之比。 A.效益 B.投资率 C.投资收益率 D.收益率

建筑工程相关法律法规案例集合

【案例一】企业法人与项目经理部的法律关系P9 地处A市的某设计院承担了坐落在B市的某项“设计--采购--施工”承包任务。该设计院将工程的施工任务分包给B市的某施工单位。设计院在施工现场派驻了包括甲在内的项目管理班子，施工单位则由乙为项目经理自成了项目经理部。施工任务完成后，施工单位以设计院尚欠施工款为由向仲裁委员会申请仲裁，主要依据是有甲签字确认的所增加的工程量。设计院认为甲并不是该项目的设计院方的项目经理，不承认甲签字的效力。经查实，甲既不是合同中约定的设计院的授权负责人，也没有设计院的授权委托书。但合同中约定的授权负责人基本没有去过该项目现场。事实上，该项目一直由甲实际负责，且有设计院曾经认可甲签字付款的情形。 【问题】 设计院是否应当承担付款责任，为什么？ 【案例分析】 设计院派甲作为设计项目管理班子，但甲既不是合同中约定的设计院授权负责人，也没有设计院的授权委托书，但由于合同中约定的授权负责人基本没有去过项目现场，项目一直由甲实际负责，且设计院曾经认可甲签字付款的情形。施工任务完成后，施工单位以设计院尚欠工程款为由申请仲裁，依据是有甲签字确认的增加的工程量。 【答案】 设计院应当承担付款责任。因为，由于设计院方面的管理原因，让施工单位认为甲具有签字付款的权力，致使本案付款纠纷的出现。《民法通则》第43条规定：“企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动，承担民事责任。”由于种种原因，我国目前经常存在着名义上的项目负责人经常不在现场的情况。本案的真实背景是设计院认为甲被施工单位买通而拒绝付款。本案对施工单位的教训是：施工单位需要让发包或总包单位签字时，一定要找其授权人；如果发包或总包单位变更授权人的，应当要求发包单位完成变更的手续。 【案例二】P13 甲施工企业在某条公路的施工过程串，需要购买一批水泥。甲施工企业的采购员张某持介绍信到乙建材公司要求购买一批B 强度等级的水泥。由于双方有长期的业务关系，未签订书面的水泥买卖合同，乙建材公司很快就发货了。但乙建材公司发货后，甲施工企业拒绝支付货款。甲施工企业提出的理由是，公司让张某购买的水泥是A强度等级而非B强度等级。双方由此发生纠纷。 【问题】 （1）水泥买卖合同是否有效？ （2）合同纠纷应当如何处理？ 【分析】 （1）本案中的纠纷处理，首先要判明水泥买卖合同是否有效，而对于合同效力判断的重要依据是甲施工企业的介绍信是如何写的。《民法通则》第65条规定：“民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式。……书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由委托人签名或者盖章。”据此，甲施工企业开出的介绍信是“介绍张某购买水泥”，则张某行为是合法代理行为，其购买B强度等级水泥的行为在代理权限范围内；双方的口头合同也是有效的，应当继续履行，即甲施工企业应当付款。如果甲施工企业开出的介绍信是“介绍张某购买A强度等级水泥”，则张某买B强度等级水泥的行为就超越了代理权限，双方的口头合同是无效的。 （2）如果合同被确认无效后，其首要的法律后果是返还财产，即甲施工企业可以退货、拒付货款。乙建材公司的损失，按照《民法通则》第66条关于“没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由行为人承担民事责任”的规定，应当向张某主张。但在司法实践中，乙建材公司的难点是应当如何证明张某要求购买的是B强度等级水泥。 【案例三】P14-15 2011年7月，甲建筑公司(以下简称甲公司)中标某大厦工程，负责施工总承包。2012年5月，甲公司将该大厦装饰工程施工分包给乙装饰公司(以下简称乙公司)。甲公司驻该项目的项目经理为李某;乙公司驻该项目经理为王某。李某与王某是多年的老朋友。2012年6月，甲公司在该项目上需租赁部分架管、扣件，但资金紧张。李某听说王某与丙材料租赁站(以下简称丙租赁站)关系密切，便找到王某帮忙赊租架管、扣件。王某答应了李某的请求。随后，李某将盖有甲公司合同专用章的空白合同书及该单位的空白介绍信交给王某。同年7月10日，王某找到丙租赁站，出具了甲公司的介绍信(没有注明租赁

建设法规平时作业答案

建设法规平时作业一 一、单项选择题(每题2分,共20分,错选、多选、漏选均不给分。) 1.下列( D )不就是建设法律关系的客体: A.物 B.行为 C.智力成果 D.特定人身 2.建设法律事件发生的原因中不包括( D ) A.地震 B.水灾 C.战争 D.签订建筑合同 3.下列说法错误的就是:( C ) A.城市规划实行分级审批。 B.直辖市的城市总体规划,由直辖市人民政府报国务院审批。 C.城市人口在500万以上的城市及国务院指定的其她城市的总体规划,由省、自治区人 民政府审查同意后,报国务院审批。 D.省与自治区人民政府所在地城市由省、自治区人民政府审查同意后,报国务院审批。 4.建设单位或者个人在取得建设用地规划许可证后,方可向县级以上地方人民政府( A ) 申请用地,经县级以上人民政府审查批准后,由土地管理部门划拨土地。 A.土地管理部门 B.规划行政部门 C.办公室 D.建设部门 5.中华人民共与国实行土地的社会主义公有制,即( C ) A.全民所有制 B.劳动群众集体所有制 C.全民所有制与劳动群众集体所有制 D.国务院代表国家所有制 6.建设占用土地,涉及农用地转为建设用地的,( B )手续。

7.征收耕地的土地补偿费,为该耕地被征收前三年平均年产值的( D )。 A.1至3倍 B.3至5倍 C.6至8倍 D.6至10倍 8.建设工程开工前,由( D )向建设行政主管部门领取施工许可证后,方可开工。 A.设计单位 B.监理单位 C.施工单位 D.建设单位 9.按照规定,建设单位应当在领取施工许可证的( A )内开工。 A.3个月 B.2个月 C.1个月 D.4个月 10.作为建筑生产中最基本的安全管理制度,( B )制度就是所有安全规章制度的核心。 A. 安全生产教育培训 B.安全生产责任 C.伤亡事故处理报告 D.安全生产检查 11.施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”,在建设单位组织竣工验收时发 现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的就是(D)。 A. 分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任 B.分包单位可以不承担法律责任 C.总包单应就分包工程对建设单位承担全部法律责任 D. 总包单位与分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。 12.从事建筑活动的经济组织应当具备的条件就是符合国家规定的( A ) A. 注册资本、专业技术人员与技术装备 B.流动资金、专业技术人员与突出业绩 C. 注册资本、专业管理人员并依法设立 D.流动资金、专业管理人员与资格证书 13.下列各项,符合《建筑法》建设工程监理规定的就是(B )。