文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 项目合作三方协议书

项目合作三方协议书

项目合作三方协议书

(甲乙丙三方)

甲方:身份证号码:(以下简称甲方)

乙方:身份证号码:(以下简称乙方)

丙方:身份证号码:(以下简称丙方)

甲、乙、丙三方为共同承包建设合同为准),经三方友好、坦诚协商,现达成如下协议:

第一章项目概况及合作条件

1.1 本工程项目总建筑面积为

1.2 经过三方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为

1.3 本工程项目的投资、股份比例分配如下:

1.3.1 甲方;

1.3.2 乙方投资%;

1.3.3 丙方;

1.4 在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷,借贷所产生的一切费用计入成本,由投资者共同承担。业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经三方同意后方可付款。1.5 投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用帐户上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷,借贷

所产生的一切费用计入成本,由投资者共同承担。业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经三方同意后方可付款。

第二章工程管理责任及分工

2.1 该项目工程管理责任及分工如下

2.1.1 该项目与总承包单位签订分包合同由同应有甲乙丙三个股东签字后生效。

2.1.2 该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由主管(其中造价方面由主管,水电安装方面由主管,质量安全方面由主管);

2.1.3 该项目的会计日常工作由甲方负责管理,出纳日常工作由丙方负责管理。

2.1.4 施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工管理执行;其中主材部分采购当天应经三方共同确认签字方可入库记帐,辅材部分采购可在五天内经三方共同确认签字后入库记帐。

2.2 管理人员的选用、待遇

2.2.1 该项目工程建设中使用的高级管理人员如总工、施工员、采购经理的聘用、工资待遇由三方共同协商确定。

2.2.2 该项目的会计由甲方负责,出纳由丙方负责;

2.2.3 该项目工程建设中使用的施工班组的技术水平、工资的审定、应由三方共同协商确定。

2.3 材料采购及其他

2.3.1 在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经三方共同意确认后方可进行。

2.3.2 在该项目工程中所需聘用的施工工组应由三方共同协商确定。

2.3.3 合作三方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

第三章利益分享和风险承担

3.1 利润、风险分配

3.1.1 该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照投资比例分享承担。

3.1.2 甲方分享承担;乙方分享承担%;丙方分享承担%;

3.2 本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。第四章其他

4.1 资金和管理

4.1.1 该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由三方签字确认后方可支付。

4.1.2 该项目的工程进度往来款由负责跟踪落实,并存在开立专用帐户上,专款专用。

4.1.3该项目运营后,每个月号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情。

4.2 出纳与财务管理

4.2.1 出纳每10天应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及下旬支出预算给财务,并随时接受合作三方股东的银行资金查询,以便安排资金投放。

4.2.2财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作三方股东,并经三方股东共同确认签字后作为最终三方决算分配利润使用。

4.3 合同争议与免责

4.3.1 该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,

合作三方协议范本

合同编号: 合作三方协议范本 签订地点: 签订日期:年月日

合作三方协议范本 项目合作协议由:项目出资人(以下简称甲方、乙方和丙方) 甲:,身份证号: 乙:,身份证号: 丙:,身份证号: 甲乙丙三方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下: 第一条甲乙丙三方自愿合作经营餐馆项目,总投资为45万元,甲方以人民币方式出资万元,乙方以人民币方式出资万元,丙方以人民币方式出资万元。 第二条在合伙期间合伙人出资的为共有财产,不得随意分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。 第三条双方共同经营,合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人共同承担。第四条餐馆固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方 %、乙方 %的比例分配、丙方 %的比例分配。 第五条每年餐馆总销售利润进行分配或再投资,由甲、乙、丙三方共同协商,决定权按出资比例多少来界定。 第六条本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。

第七条本协议一式叁份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。 第八条自协议签订之日起,甲方负责餐馆的管理及日常事务。薪酬为底薪元+ % 利润提成,经营期间乙、丙两方均有权了解餐馆的账务及经营情况。 第九条本协议有效期:只要三方继续合作,本协议持续生效。第十条争议处理 1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决; 2、如果双方通过协商不能达成一致,则提交仲裁委员会进行仲裁,或依法向人民法院起诉; 第十一条合作三方中如果有一方提出退出合作的须提前一个月向其他两方提出,退出金额按退出时餐馆资产比例来返还,返还期限不超过天。 第十二条违约处理 如果一方违反本合同的任何条款,非违约方有权终止本合同的执行,并依法要求违约方赔偿损害。 第十三条协议解除 1、一方合伙人有违反本合协议的,另两方有权解除合作协议;

专业分包三方协议书

******工程外墙保温工程施工合同三方协议 发包人:*****置业有限公司(以下简称“甲方”) 承包人:*****集团有限公司(以下简称“乙方”) 分包商:*****建设有限公司(以下简称“丙方”) 由甲方投资建设乙方总承包施工的工程,外墙保温分项工程由甲方直接委托丙方负责施工,为保证本工程的施工进度、施工质量和安全、现场文明施工、工程资料等达到甲方和乙方的要求,甲、乙、丙三方经友好协商,一致达成如下协议,三方共同遵守执行: 1、丙方进场施工前3日必须向乙方缴纳5000 元(大写:伍仟圆)保证金,若丙方在施工进度、质量、安全、文明施工等方面均未影响乙方施工并达到甲方和乙方的要求,乙方在本工程竣工、验收合格并在丙方提交所有合格的竣工资料后15天内将保证金无息退还,如乙方未能按时退还保证金,甲方有权在乙方工程进度款中直接扣划给丙方。 2、丙方承诺如若丙方拖欠工人工资,则丙方同意用其向政府主管部门缴纳的100万元工人工资保证金支付,不足部分由甲方在支付其丙方工程款中直接扣除用于优先支付工人工资。 3、丙方现场施工人员进场必须佩戴胸卡且须持证上岗。进场时丙方必须将进场人员的姓名、身份证复印件、暂住证复印件、上岗证复印件交乙方备案,同时丙方必须按照青岛西海岸新区住房和城乡建设局的要求办理上岗证,费用自理。乙方将不定期抽查丙方上岗证情况,抽查如不合格,处罚5000元/次,如因上岗证及资料整理存在问题导致乙方遭受上级主管部门处罚、扣分等情况,上级主管部门罚款由乙方承担,扣分由丙方承担10000元/分的金额,并另行承担乙方每次对丙方罚款10000元,同时乙方有权要求丙方停工整改,待合格后再复工。 4、丙方进场后一切活动必须服从乙方的统一管理,并严格遵守乙方企业内部的各种规章制度,如乙方发现丙方施工过程中出现进度、质量、安全、文明施工不能满足要求或丙方存在违法乱纪现象时,乙方将按乙方公司内部规章制度(见乙方现场项目部交底)对丙方予以处罚,罚金从丙方保证金中扣除(罚款单抄送甲方和监理)。如因丙方原因,政府主管部门、甲方、监理方

工程施工三方合作协议书

工程施工三方合作协议书 工程施工三方合作协议书 在日新月异的现代社会中,协议与我们的生活息息相关,协议能够成为双方当事人的合法依据。想写协议却不知道该请教谁?以下是为大家整理的工程施工三方合作协议书,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。 工程施工三方合作协议书1 建设单位: 总包单位: 分包单位: 经甲、乙、丙三方协商同意,乙方将___________工程分包给丙方施工,为明确三方的责权利关系,经协商达成如下协议。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容: 四、工程造价: 五、承包方式: 六、工期:______年____月____日至______年____月____日,开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。

七、质量:符合国家现行规范标准要求。 八、材料要求:所用材料应提供材料的相关质量证明文件,按照要求进行检验并承担有关费用。 九、材料规格及厂家: 十、工程款支付方式: _______后付合同价款的___%; _______后付合同价款的___%; _______后付至合同价款___%; 留_____%作为工程保修金,一年内付清。 经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。 十一、双方的权利和义务 1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务,协调内部关系,有权对违反规定的行为进行处罚。 2、丙方必须严格组织施工,服从管理,配合各种检查,确保工程质量。 3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故,如出现安全事故,造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。 4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的’任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任,如发生以上情况,其所有责任和费用均由丙方承担。 5、本工程由丙方的直属队伍施工,不得转包、分包。如发现转

付款三方协议范本_付款三方协议书

付款三方协议范本_付款三方协议书 近年来,三方付款协议的使用越来越多,你知道付款三方协议书怎么写吗?以下是在为大家整理的付款三方协议书范文,感谢您的阅读。 付款三方协议书范文1 甲方: 乙方: 丙方: XXXXXXX的项目业主为XXXXXXXX责任公司(以下简称:甲方),XXXXXX有限责任公司(以下简称:乙方)为该项目XXXX、XXX以及附属设备的供应商,乙方采购的XXXXXX由XXXXXXX有限公司(以下简称:丙方)生产供应。 甲方与乙方在20xx年签订了XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合同编号:XXXXXXXXXX);乙方在20xx年3月与丙方签订了XXXXXXXXXXXXXX(合同编号:XXXXXXXXXX)合同金额XXXXXXXXX万元以及补充协议金额XXXXXXXXX万元,合同金额总计:XXXXXXX万元。目前,丙方已按合同约定完成了供货。现就乙方委托甲方代为支付XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX货款的相关事宜,甲、乙、丙三方协商一致同意,达成协议如下: 1、乙方委托甲方从甲、乙双方签订的XXXXXXXXXXXXXXXXXX(合同编号:XXXXXXXXXXX)的XX款中扣除XXXX万元(大写:XXXXXXXXX 整),全额代乙方支付给丙方,作为乙、丙双方签订的XXXXXXXX(合同

编号:XXXXXXXXXX)中的XXXXXXXXXXXXX和XXXXXXXXX款(合同金额:XXXXXXX万元)。 2、乙方同意自本协议生效之日起,乙方应付丙方的XXXXXXX万元货款由甲方代为支付,代为支付的XXX款由甲、乙双方签订的XXXXXXXXX(合同编号:XXXXXXXXXXXXXX)的设备货款中相应扣除。 3、丙方同意自本协议生效之日起,乙方应付丙方XXXXXXXXX万元的货款由甲方代为支付。 4、发票的开具仍按原合同关系:丙方为乙方提供XXXXXXXXXXXXXXX全额发票,乙方为甲方提供XXXXXXXXXXXX。 5、丙方收款信息为: 单位名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 开户银行:XXXXXXXXXXXXXXXX 账号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6、本协议未尽事宜由三方友好协商解决。 甲方(盖章): 代表签字: 日期: 乙方(盖章): 代表签字: 日期: 丙方(盖章): 代表签字:

工程分包三方协议

工程编号: 合同编号: 工程 专业分包三方协议 工程名称:__________________________________ 工程地点:__________________________________ 发包人:___________________________________ 总承包人:__________________________________ 分包人:___________________________________ 签约地点:__________________________________

工程 分包三方协议 发包人:(以下简称:甲方) 总承包人:(以下简称:乙方) 分包人:(以下简称:丙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确各方责任,保障各方的权益义务,建设、总包、分包三方就工程,经友好协商达成一致签订本协议。 一、工程概况: 1、工程名称:; 2、工程地点:; 3、工程内容:; 二、承包方式及范围: 1、本基坑支护工程承包方式:丙方承包范围内合同总价包干方式。

按建筑设计有限公司提供的基坑支护设计图纸,完成该基坑支护施工任务,主要承包范围包施工图设计、包施工图审图、备案、论证,包工包料、包基坑支护安全、包基坑所有施工人员的安全、包机械、包质量、包工期、包安全文明施工、包市场风险、包验收合格、包税金、包规费、包水费、包电费、包括使用总包施工单位的设施费和不见预算费用、实行总价包干的方式承包。施工图纸设计由丙方负责委托有设计资质的单位完成。 2、丙方承包范围:本工程的基坑支护施工图所包含的搅拌桩、单管旋喷桩、钢管锚杆、挂网喷锚、水沟、集水井、安全护栏等项目的施工、编制施工方案和验收所需资料及验收工作。不含基础土方开挖及基坑底土方换填,不含基坑抽排水(基坑底水沟未作之前抽水由丙方负责,基坑底水沟全部做完成后由乙方抽水)。 三、合同价款及支付方式: 1、丙方分包基础基坑支护工程的合同总价包干价(含税):人民币0000、00万元(大写:人民币万整),由甲方直接转帐支付给丙方,丙方直接向甲方出具国家规定的正规发票。 2、本支护工程合同价款含丙方应交的税费(并向甲方提供正规发票),不包括乙方的总包配合服务费在内。 3、总包配合服务费:本项工程的配套费由甲方支付:即含税人民币0000、00元×00%

工程施工三方协议书样本

工程施工三方协议书样本 工程施工三方协议书本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 建设工程施工三方协议书适用于门窗、涂料、保温等甲方直接分包建设方:总包方:分包方:、为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。 一、工程概况: 二、承包方式: 三、合同工期合同总工期为日历天,各分段工期分别如下下: 四、工程造价及工程款支付本工程采用综合单价结算,合同造价暂定:人民币元整,由建设方支付。 本工程不设预付款。 保留的金的5%,质量保修期个月,待保修期满后14本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 个工作日内支付。 工程款支付节点按如下约定进行中间工程款支付付: 五、三方责任、权力与义务

1、建设方责任1)、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。 2)、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。 2、总包方的工作1)、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调工作。 2)、负责现场临时水电的统一管理。 3)、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。 4)、对分包单位工程款支付,有签字权;参与对分包单位已完成合格工程量的确认。 5、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。 本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 3、分包方的工作1)、参加建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。 2)、有完善工程管理机构,并将本项目主要项目负责人、技术负责人、施工员名单和联系电话号后码,在进场后7个日历天内,报送监理、建设方和总包方。 2)、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3)、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方和建设方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。

委托收款三方协议书范本

编号:________ 委托收款三方协议书范本 甲方:______________________ 乙方:______________________ 签订日期:_____年____月____日 第1 页共3 页

委托收款三方协议书范本 甲方:___________租赁有限公司 乙方:__________________ 银行 丙方:___________证券有限公司 甲乙丙三方经友好协商,就____________租第______号租赁合同(以下简称租赁合同)达成以下协议条款,以资共同遵守: 一、乙方同意依本行信贷政策向甲方提供贷款支付租赁合同本金。贷款期限及贷款本息归还由三方另行协商确定。 二、乙方同意在租赁合同及其附件备齐生效后____________个工作日内将贷款全额划至甲方在乙方开立的专户,凭丙方的划款指令由甲方在接到丙方划款指令后____________个工作日内以投放租赁本金的方式划至丙方帐户,若无丙方指令甲方无权动用该笔资金。 三、丙方为甲方向乙方所贷的该笔贷款款项提供连带责任担保,期限为贷款合同履行期届满后______年。 四、丙方同意按租金偿还计划表(租赁合同附表三)按时向甲方支付租金。 五、甲方在乙方开立专户,凡丙方向甲方支付的租金均进入该专户,并直接归还该项目贷款本息;乙方同意在每笔租金到帐次日即以该金额充抵甲方此项目贷款本息。若延期充抵的,利息由乙方承担。 六、协议各方若无法按协议要求及时支付,需向受付方支付每日万分二点一 第2 页共3 页

的罚息。 七、本协议所涉之贷款本金及利息及延期罚息全部清偿完毕后,本协议终止。 八、为便于项目的开展及后续操作,三方同意各选派______- ______人组成项目组负责本协议的具体实施,该项目组将在该租赁项目完全结束后解散。 九、本协议的一切争议,三方应友好协商解决,协商不成的,提请甲方所在地人民法院诉讼解决。 十、本协议一式三份,三方各执一份。 十一、本协议经三方代表签字并盖章后生效。 甲方法定代表人:____________ (或其授权代理人) 乙方法定代表人:____________ (或其授权代理人) 丙方法定代表人:____________ (或其授权代理人) __________年______月______日 第3 页共3 页

总包分包管理三方协议书2013.11.21(甲方版)

泡泡海家园期分包管理协议书工程名称:泡泡海家园一期工程 工程地点:惠州市大亚湾区霞涌街道办,东兴路西侧 霞光西路南侧 建设单位:惠州南海旅游有限公司 总承包单位:福建名城建工有限公司 分包单位:深圳装饰集团股份有限公司 签订时间: 2015 年 6 月日 签订地点:惠州大亚湾

泡泡海家园一期室内精装修工程分包管理协议书建设单位:惠州南海旅游有限公司 总承包单位:福建建工有限公司 分包单位:深圳装修集团股份有限公司 根据总承包合同,“建设单位另外单独发包的专业工程的承包单位必须与施工总承包单位签订分包管理协议书,明确各自的工程质量、现场安全生产及文明施工方面的权利、义务”。结合泡泡海家园一期工程的实际情况,现就泡泡海家园一期工程的 1栋室内精装修工程分包管理事宜,经三方协商,签订本协议书。 一、分包工程概况 1、分包工程位于惠州市大亚湾区霞涌街道办,东兴路侧,霞西路南侧。 分包工程内容范围、施工工期、分包工程造价、质量标准、价款及支付、违约责任等按惠海旅游限公司建设单位与深圳集团股份有限公司分包单位签订的合同编号为 GT-2-1.G-100 施工分包工程合同执行。 2、分包工程造价暂定人民币 1461.14 元。最终以审定的分包工程结算为准。 3、分包单位应支付给总承包单位施工现场 二、分包企业必须严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律、法规,按与建设单位签订的合同合格质量标准、工程进度、安全生产、文明施工等要求规范施工,如有违反,分包单位承担由此造成的一切经济、法律责任。分包企业安全责任人为:。 三、建设单位责任 1、按签订的泡泡海家园一期工程分包管理协议书和泡泡海家园二期施工总承包合同(合同编号:2015. )相应条款支付工程费用。 2、根据本协议具体约定,因甲定分包单位原因对总承包单位造成扣分、处罚、停工甚至经济损失等情况的,总承包单位有权向分包单位予以罚款,建设单位予以支持。即施工过程中,分包单位自身原因所造成的质量、安全、管理、工期延误等一切由分包单位负责。 3、分包工程款的支付及结算方式等按建设单位与分包企业合同执行,与总承包单位无关,总包单位有权向建设单位建议不予支付或延期支付分包单位工程款项。 五、总承包单位责任

工程施工三方协议书

建设工程施工三方协议书 适用于门窗、涂料、保温等甲方直接分包 建设方:___________________________________________ 总包方: ____________________________________________ 分包方:___________________________________________ 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。 —、工程概况 : ____________________________________________________________________________ 二、承包方式:________________________ 三、合同工期 合同总工期为 ________ 日历天,各分段工期分别如下:________________________________________ 四、工程造价及工程款支付 本工程采用综合单价结算,合同造价暂定:人民币___________________ 元整,由建设方支付。本 工程不设预付款。保留金的5%质量保修期____________ 个月,待保修期满后14个工作日内支付。 工程款支付节点按如下约定进行中间工程款支付: ___________________________________ 五、三方责任、权力与义务 1、建设方责任 1)、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。

代扣款协议书

代扣款协议书 协议书是社会生活中,协作的双方或数方,为保障各自的合法权益,经双方或数方共同协商达成一致意见后,签定的书面材料。下面我给大家带来代扣款协议书,供大家参考! 代扣款协议书范文篇一 借款人(甲方):_________受托银行(乙方):_________贷款人(丙方):_________为了保障丙方能按时足额收回贷款本息,经甲,乙,丙三方协商,特订本协议:(1)甲方应在签订借据时,在乙方开设个人活期存款帐户(或办理相应卡),帐号(或卡号)为_________,若甲方帐号有变更,丙方将直接从变更帐号中扣收。(2)甲方每月20日前,帐户内余额不得少于应还贷款本息金额,丙方委托乙方从贷款次月起,按月定期从以上帐户内扣收贷款本息_________元,扣款日定为每月_________日至月底。(3)扣款行为直至贷款本息全部还清为止。(4)本协议一式四份,甲方二份,乙方,丙方各执一份。 甲方(签字):_________ 乙方(公章):_________ 代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日丙方(公章):_________ 代表人(签字):_________ _________年____月____日 代扣款协议书范文篇二 甲方:乙方:丙方: 为方便纳税人申报纳税,加快征管信息化建设,向纳税人提供电子申报纳税,经主管地税机关(以下简称甲方)、扣缴税款的银行(以下简称乙方)及纳税人(以下简称丙方)商定,现就有关申报和扣缴事项达成如下协议:一、本协议受国家法律法规(包括国家颁布的各项税收法律条例以及税务机关根据法律法规规定制定的管理办法)的约束,同时也受到以后颁布(或修改)的法律法规的约束。二、丙方自愿采用电子申报银行扣缴税款方式申报纳税,同意遵守本协议。三、在法

买卖三方协议书范本

编号:_____________买卖三方协议书 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 丙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 法定代表人: 电话:传真: 乙方: 法定代表人: 电话:传真: 丙方: 法定代表人: 电话:传真: 鉴于: 1、甲方与乙方已签订买卖合同; 2、丙方具有可靠的信誉。 为保证甲乙双方买卖合同的履行,保障甲乙双方权益和经济安全,甲乙丙三方经过平等协商,达成如下协议: 第一条:交易流程 1、甲方于合同签订当日向乙方支付服务费人民币元; 2、乙方于年月日将货款交给丙方; 3、乙方收到丙方货物后三日内开始施工。 第二条:权利与义务 (一)甲方的权利与义务:

1、保证买卖合同的真实性; 2、根据丙方通知及时给乙方供货; 3、支付丙方服务费人民币元; (二)乙方的权利与义务: 1、保证买卖合同的真实性; 2、及时将买卖合同货款交付给丙方; 3、有权根据买卖合同验收丙方货物,如丙方货物不合格有权丙方付款。 (三)丙方的权利与义务 1、收到乙方货款后三日内向乙方发货; 2、乙方收到货物后拒绝给丙方发付款通知的,在甲乙双方争议最终解决前,丙方不得向任何一方给付货款。 第三条:违约责任 1、甲方与乙方没有及时履行买卖合同义务的按照双方买卖合同约定处理; 2、甲方未及时支付丙方服务费的,甲方除应支付服务费外另支付丙方服务费数额20%的违约金; 3.因甲方未及时支付服务费致使丙方不履行义务的后果由甲方承担; 4、丙方收到乙方货款后没有及时通供货的,每迟延一天向乙方支付买卖合同货款万分之二的滞纳金。 第四条:免责条款 1、丙方仅仅根据乙方给付货款的情况向甲方发出供货通知,丙方不对甲乙双方买卖合同的实质进行审核; 2、丙方不对其他任何事项承担任何责任,丙方也不对买卖合同的真实性、甲乙双方的

三方分包施工合同模板

(项目名称+工程名称)工程施工合同 甲方: 乙方: 丙方: 为明确施工过程中的权利义务,依照《中华人民共和国合同法》《建设安装工程承包合同条例》及相关法律法规规定,结合本工程具体情况,三方签订本合同。 第一条工程概况 项目名称: — 工程名称: 工程地点: 承包范围: 承包方式: 第二条组成合同的文件及解释顺序包括: 三方签订的协议书; 中标通知书; 投标书及其附件; ^ 本合同条款; 标准、规范及有关技术文件; 图纸; 工程量清单或工程预算书; 其他三方有本工程的洽商、变更等书面协议式文件。 第三条合同工期 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 `

日历工期:日 如遇下列情况,工期作相应顺延,并用签证形式确定顺延期限: 甲方未能按时准备好前期开工条件; 在施工过程中,如遇甲方要求丙方停工的; 因遇不可抗因素而影响工程进度。 第四条合同价款及调整 本合同工程预算总造价为人民币大写(¥)。 本合同价款采用(固定总价或固定单价或可调价格)的形式:(选其一)% 固定总价。 固定总价约定的工程范围包括: 固定总价约定的风险范围包括: 固定单价。 固定单价约定的风险范围包括: 固定单价约定的风险费用计算方法: 在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法双方约定: 可调价格(包括可调综合单价和措施费)。约定调整因素包括:— 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款; 工程造价管理部门公布的价格调整; 设计变更; 一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时; 双方约定的其他因素。 第五条工程款支付方式 预付款:本合同签订之日起个工作日内,甲方向丙方支付该合同总价款的%,即人民币(¥);提取合同总价款的%,即人民币(¥),作为合同履约保证金,则本次实际应支付合同总价款的%,即人民币(¥)。

工程建设领域农民工工资委托发放三方协议书(可编辑).doc

工程建设领域农民工工资委托发放三方协议书(可编辑) 甲方(项目建设单位全称):乙方(建设单位全称):丙方(银行机构全称):为全面解决农民工工资拖欠问题,甲乙双方应满足甲乙双方多层次的银行服务需求,充分发挥丙方在个人金融领域提供全方位服务的优势。根据《国务院办公厅关于全面处理拖欠农民工工资问题的意见》(国办发第号)】、《省人民政府关于全面处理拖欠农民工工资问题的意见实施意见》(黔府办发第号) 、《州政府办公室关于印发〈黔南州农民工工资拖欠综合治理实施方案〉的通知》(黔办发第号)= 、《贵州省工程建设领域农民工工资专户管理制度(暂行)》等文件要求全面规范农民工工资,重点保障其劳动收入。坚持标本兼治,优化市场环境,强化监管责任,完善防范和解决农民工工资拖欠问题的长效机制,切实保障农民工劳动报酬权益,维护社会公平正义,促进社会和谐稳定。 甲、乙、丙三方本着平等自愿的原则签订本协议,并严格遵守。 第一章委托事项第一条乙方选择丙方作为开立农民工资专用账户的银行,并委托丙方代表甲方分配项目农民工工资,作为项目建设单位,按照协议配合项目农民工工资的分配。 第二条乙方委托丙方承担本项目农民工工资(按基数计)以下款项的代理业务:□工资□奖金□津贴□搬迁费□征地补偿费□企业改制安置费□信托基金到期款□赔偿或支付保险金□其他:。 第三条乙方应在征得项目农民工同意后,为上述代理业务办

理或使用项目农民工个人结算账户,并委托丙方将代理费划入项目农民工个人代理账户。 第四条丙方应通过以下渠道(以根为准)为乙方提供代理服务:□柜台代理□电子银行代理。 第二章甲方的权利和义务第五条甲方应根据《贵州省工程建设领域农民工工资专项账户管理制度(暂行)》的规定,与乙方共同在丙方开立农民工工资专项账户,对劳务费用和其他项目资金实行单独账户管理,并将项目资金中的劳务费用单独划入乙方开立的农民工工资专项账户支付劳务费用。 第六条建设项目开工前,甲方应按照《贵州省工程建设领域农民工工资专户管理制度(暂行)》规定的标准,将资金划入项目农民工工资专户,项目农民工工资专户也可通过在农民工工资专户存储10000元人民币用于月结(待月结后及时补足)予以保证。 第七条甲方应在乙方规定的工资支付日期前天核实当期应支付的工资金额。如农民工工资专用账户余额低于应支付的工资金额,甲方应按不低于应支付工资金额的标准补充农民工工资专用账户中的应支付工资金额,以保证农民工工资专用账户中的资金能够足额支付。 第八条甲方每月审核乙方提供的农民工工资支付清单(包括:已付工种、时间、农民工姓名、身份证号、工作日数、加班时间、工资标准、应付项目和金额、扣除项目和金额等。)。工资支付清单必须由各班组长签字,并由乙方按指纹签字盖章。甲方审核工资分配后

三方协议合同样板

买卖合同 买方:(以下简称甲方) 卖方: (以下简称乙方) 受托人:(以下简称丙方) 甲方是建设工程(下称该工程)的承包方,乙方是该工程的电线材料供应商,丙方为该工程的发包方,为确保该工程的建设质量和建设进度,现经甲、乙、丙三方友好协商,达成以下协议: 一、品种、规格、型号、品牌、单价(单价为含税价):乙方供应材料的具体品种、规格、型号、品牌、单价等详见确认的报价单(本合同附件一)。 二、质量要求: 1、乙方供应的产品必须达到相关的国家标准及行业标准且质量等级为优等品(丙方特殊要求的除外),乙方供货时应提供给甲方产品出厂合格证、检验报告等。 2、乙方应提供相关产品的样品,样品须由甲、乙、丙三方验收确认并当场封存备查。产品质量以三方确认的样品、国家标准、行业标准为准。 3、产品的品种、规格、型号、品牌等以本合同附件一为准。 4、乙方承担因产品质量问题导致人身伤亡、财产损失的责任。 5、若甲方、丙方在施工过程中发现乙方所供材料有质量问题,并经甲方、丙方项目管理部确认,应停止对质量有问题材料支付货款。由丙方将现场材料送有关部门进行检测,若检测结果为不合格产品,乙方需支付检测费用并自行承担不合格产品货款,由此造成的窝工损失由乙方一并赔偿。 三、价格调整: 1、产品单价见报价单(本合同附件一),单价的有效期按照报价单的有效期执行;单价有效期满,如该工程尚未完工且需乙方继续供货的,则单价由丙方提供至甲方进行调整。 2、在施工过程中,丙方采购部根据市场变化,如有重新确认的材料报价,按供货批次套用相应的价格结算。 四、合同有效期:自合同生效之日起至该工程竣工且货款结清时止,合同各

方均按合同约定履行各自义务,保证合同约定的材料的正常供应。 五、结算方式:乙方送材料到工地经验收合格,双方办理材料签收后,按如下方式结算:甲方委托丙方从丙方应付给甲方的工程款中支付给乙方,结算时间为自材料到工地经验收合格办理签收之日起2个月内。具体结算及付款程序和方式: 1、材料款金额的确认、发票的提交与复核 : ⑴、每自然月供货完毕,乙方在下月10日前(如10月份),将上月1日至月终(如9月份)所供材料款按附件二《材料月度供应汇总表》的要求汇总后送丙方项目管理部,由丙方项目管理部负责协助乙方与甲方对数,甲方核实供货标准与实际情况是否一致,在支付进度款前确认完毕; ⑵、甲、乙双方完成材料数量与价格的核对后,乙方提供抬头为甲方的材料发票,发票金额与附件二《材料月度供应汇总表》金额相一致。丙方审核金额与签收后转交至甲方,乙方也可以直接将发票交甲方签收。乙方开具的发票必须符合国家税务相关规定; ⑶、甲乙双方确认完毕次日起_5_日内,乙方应将确认的附件二及收货单或送货单原件、发票复印件一式一份送达丙方集团采购部及复印件一式一份送达丙方项目部; ⑷、甲方应对乙方提交发票的真实性及合法性进行审核,如发票不真实不合法,甲方应及时通知丙方暂停支付材料款,待乙方提供真实合法的发票后,丙方再进行付款。 2、货款支付: ⑴、甲方在下月(如11月份)申请工程进度款时,连同上月1日至月终(如9月份)经确认的附件二《材料月度供应汇总表》及收货单或送货单复印件作为附件资料一并报丙方审核,丙方在支付甲方工程进度款时,全额扣除甲方应付给乙方的材料款并将材料款直接汇入甲乙双方确认的《材料月度供应汇总表》上的 1

建筑工程施工管理三方协议书

建筑工程施工管理协议书 建设单位:(以下简称甲方) 建设单位分包项目施工单位:(以下简称乙方) 施工承包单位:(以下简称丙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律法规,在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上,甲方将部份分项工程分包给乙方施工。为了明确各方在施工过程中权利、责任和义务,确保工程顺利完成,经甲乙丙三方友好协商,现达成如下协议: 一、概况: 1、工程名称: 2、工程地址: 3、乙方分包内容及范围: 4、丙方施工承包协议另行签订。 二、甲方责任 A、质量管理责任: 1、甲方及监理单位对乙方提供必要的施工图及技术服务; 2、甲方及监理单位现场管理人员应对乙方现场进场材料及施工质量进行相应的验收和管理; B、安全文明责任: 1、提供乙方、丙方必备的安全生产措施费用。 2、甲方及监理单位对乙方、丙方的安全生产进行监督管理与统一协调,乙方、丙方积极服从。

3、甲方及监理单位应对乙方、丙方所报安全专项方案进行审批。定期或不定期对乙方安全教育记录、安全技术交底、班前安全活动及施工现场安全生产情况进行检查。对发现的安全问题或隐患,有责任和义务要求乙方、丙方进行整改。 4、甲方及监理单位不得以直接或间接形式向要求乙方使用不合格的安全用具、材料、设备等,不得向乙方提出有悖于安全管理的要求。 5、乙方进场前,甲方及监理单位应提前通知丙方,乙方应服从丙方对施工场地、材料堆放、加工场地以及生活区的统一规划安排。乙方进场后,由甲方及监理单位对乙方、丙方的安全生产、文明施工进行共同管理。 6、甲方及监理单位应对乙方在施工现场内需动用明火作业的部位实行书面申批手续。 7、对乙方安全文明管理不到位的或不服从安排的,甲方有权对乙方进行处罚或清除出场。 C、进度管理责任: 1、甲方及监理单位应结合本工程总进度计划对乙方所编制的进度计划进行审批。 2、由于工程变更或其它非乙方原因造成的工程延误,甲方及监理单位应对乙方所报的合理化进度计划调整计划及签证进行审批。 D、其他责任: 1、甲方及监理单位做好各方的总协调和配合工作; 2、甲方应按合同约定按时拨付乙方、丙方工程材料款、形象进度款及工程结算款。

建筑工程施工三方协议书范本

建设方:________________________ 总包方:________________________ 分包方:________________________ 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。 一、总包服务费:本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。 二、承包范围:无锡交通世茂项目 B 地块一期桩基础工程。 三、工程造价及工程款支付:人民币_____元整,由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的 5%,待保修期满后 14 个日历天内支付。 四、建设方责任 1. 负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。 2. 负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。 五、总包方的工作 1. 负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。 2. 负责现场临时水电的统一管理。 3. 在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。 4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。 六、分包方的工作 1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。 2. 对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3. 遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。

4. 及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。 5. 自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。 6. 严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。 7. 负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。 8. 负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。 9. 按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。 七、工程质量 1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。 2. 任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。 八、违约责任 1. 分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。 2. 造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。 3. 提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。 九、其他 本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。

建设工程施工三方协议书(甲方直接分包)(最新完整版)

建设工程施工三方协议书 建设方:____________________ 总包方:____________________ 分包方:____________________ 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。 一、工程概况: 二、承包方式: 三、合同工期 合同总工期为日历天,各分段工期分别如下: 四、工程造价及工程款支付 本工程采用综合单价结算,合同造价暂定:人民币元整,由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的5%,质量保修期个月,待保修期满后 14个工作日内支付。 工程款支付节点按如下约定进行中间工程款支付: 五、三方责任、权力与义务 1、建设方责任 1)、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。 2)、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。 2、总包方的工作 1)、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调工作。 2)、负责现场临时水电的统一管理。 3)、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。 4)、对分包单位工程款支付,有签字权;参与对分包单位已完成合格工程量的确认。

5、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。 3、分包方的工作 1)、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。 2)、有完善工程管理机构,并将本项目主要项目负责人、技术负责人、施工员名单和联系电话号码,在进场后7个日历天内,报送监理、建设方和总包方。 2)、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3)、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方和建设方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。 4)、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。 5)、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,隐蔽验收须同时申请建设单位和总包单位参加,并提供满足专项验收要求的所有技术资料。 6)、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。 7)、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。 8)、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。 9)、按照规范及当地市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。 六、界面界定和工序交接验收约定 1、界面界定: 2、工序交接验收:总包单位部位施工完毕后,由建设方和分包单位对前道工序(总包单位施工的部分)进行交接验收,三方验收合格并签字后,分包单位进行施工。 七、工程质量要求和技术标准 1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

工程施工类__三方协议

外墙装修工程 三方协议书 建设方:(以下简称甲方) 总包方:(以下简称乙方) 分包方:(以下简称丙方) 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。 一、总包服务费:本工程的总包服务费由建设方支付。 二、工程概况:工程名称:福建兆基置业有限公司光明城一期中区外墙装修装饰工程工程地点:泉州刺桐北路(少林寺旁) 工程内容:1#?10#楼、11AB4 15AB#楼15#?20#楼、地下室外墙。 承包范围:包含但不限于外墙粉刷、挂网;外墙石材干挂;外立面石材栏杆;外墙劈开砖、 ______ 三纹清水砖;外墙真石漆;外立面玻璃栏杆;外立面铁艺栏杆;单梁装饰;滴水线;________ 、GRC线条、天沟外侧立面、栏板、屋面及露台女儿墙内外侧抹灰及涂料;门窗外墙收口;空调板装修装饰以及较为合理应由外墙装修、装饰统一施工的零星构件(不包含 零星构件的砼浇筑)及装饰构件均由乙方施工。地下室采光钢结构玻璃顶;外立面铝质雨水管(含预埋);天沟内侧;外墙伸缩缝、变形缝;铝合金填缝、门窗内墙收口、 露台面层及露台防水等平面部份由乙方施工。 三、合同工期:90天(日历天),自年月日开工至年月日竣工验收, 开工日期以乙方确定的主体结构验收时间开始计算。 四、工程质量: 1、工程质量等级:一次性验收合格为本合同的合约条件。 2、工程质量标准:丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求 组织实施,质量必须达到合格。 3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。 4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、 施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。 五、合同价款: 合同定价(大写):暂定人民币元整 (小写):兀,工程款按实际工程量结算下浮%结算。 六、决算依据:

工程项目内部合作协议书范本

工程项目内部合作协议书范本 工程项目内部合作协议书范本 合作协议 甲方: 代表: 地址: 电话: 乙方: 代表: 地址: 电话: 风险提示: 合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 甲、乙双方本着互惠、公平、公正和诚实守信的原则,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规之规定,经双方友好协商,达成如下协议,共同遵守。 一、合作内容 1、乙方受甲方委托,为完成甲方同_______公司取得工程项目内部承包合同,乙方负责完成对本工程项目的调查、对接、洽谈等相关事务,由此产生的差旅费、招待费、工资及考察等

费用作为投资条件,代表甲方完成该承包的实施。 2、甲方负责组织,提供承包该工程的一切手续及资金至最终签订项目承包合同,并由甲方独立组织施工,自负盈亏。甲方经过严格的预算程序,决定按本协议规定分配给乙方相应的收益作为乙方代理行为的投资回报。 二、工程概况 1、工程项目及名称:________工程。 2、工程总造价:______元,大写______元人民币。 3、工程地点:__________________。 4、工程内容:土石方工程。 5、工程保证金:______元。 6、本工程计价方式:按主合同执行 7、本项目合作方式:以甲方同项目方约定方式执行。 三、合作收益 1、本协议规定按甲方所做工程中土石方总方量提取______元/立方米作为乙方的收益。 2、乙方收益的支付时间与方式:甲方与项目方签订项目施工合同进场的______个工作日内,支付______万元(大写:______元整),乙方应得收益剩余部分根据工程月进度按比例足额支付,直至付完为止。 3、乙方应得收益所涉及国家相关法律法规应缴纳的税费由甲方代扣代缴,乙方不提供票据,相关审计等由甲方负责完成,确保乙方所得款项的合法性和安全性。 4、每月工程进度款到账后,甲方保证在每月收到进度款后______个工作日内将乙方收益支付到乙方指定的银行账户。 5、乙方有权派专员对甲方财务进行监管,并且对甲方工程进度款的到账情况,享有监督权和知情权。 四、协议的履行及违约责任 风险提示: 合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。

相关文档